洋酒供应合同推荐20篇

甲方：

乙方：

大连机械有限公司因业务需要，需大连双晗物资有限公司供应钢材。根据《民法典》有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订本合同。

一、材料名称

材料名称：平板钢。

二、履行期限

材料供应履行期限为年月日至年月日。

三、交货地点：甲方单位院内

四、验收方法

按点支理计的方式验收，偏差必须在国标允许的范围内，超过此偏差范围的甲方有权拒收。

五、结算方式及价格

1、结算方式：乙方根据双方签字盖章确认的钢材订购单，每次将材料送到甲方指定地点，取得经甲方验收合格，并由甲方签字确认后，按甲方的财务管理制度办理结算手续。

2、结算价格：钢材以“有色金属网”当日钢材单价结算。

六、双方的责任和义务

甲方

1、甲方根据需要，以书面或口头形式向乙方提供需求计划，乙方应在甲方提出需求计划3日内将合格产品足量供应给甲方。

2、甲方及时验收和签收乙方按计划送达的材料，不得推迟或无理拒签。

3、甲方应保证运输线路畅通并及时组织卸货。

乙方

1、乙方承诺按甲方实际需求供应钢材。

2、乙方应在甲方需求的时间内及时送货，甲方对乙方所供所有材料采取先检后用的原则，若所供产品不符合甲方要求，甲方有权拒绝收货,对不合格的产品乙方负责退货，且承担退货所产生的一切费用。

3、乙方自行组织运输，运输途中所产生的一切费用由乙方自行承担。

4、乙方向甲方提供的发票,甲方不承担任何风险,即乙方不得向甲方提供虚假发票或违反国家法律法规的发票,若因发票引起的任何民事与刑事责任,均有乙方承担全部,甲方一概免责。

七、其他

其他未尽事宜，双方友好协商解决。

八、违约处理

任何一方如有违约，按《民法典》有关条款进行调解或申请合同签订所在地法院裁决。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方(采购方/买方): 地址： 联系人电话： 传真：

乙方(供应方/卖方)：

地址： 联系人电话： 传真：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规与本项建设工程项目的具体要求，就甲方建筑工程所需的 材料采购(产品买卖)事宜，甲、乙双方本着自愿、平等互利和诚实信用的原则，双方协商一致签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条 产品名称、规格和质量标准

1、(产品)名称： 、 、 。

2、规格： (应注明牌号或商标)。

3、质量标准，按以下第 项执行：

(1)按标准执行(应当注明国家标准或部颁标准或企业具体标准)。

(2)按双方封存的样本执行。

(3)按双方商定的标准执行。

第二条 供货方式、供货期限

1、交货地址：乙方应送货到甲方指定的施工现场或仓库 。

2、供货起止时间： 。

3、若甲方根据施工进度要求乙方分批供货的，应当提前 天向乙方发出供货通知，该通知包括但不限于书面、传真、电话、短信、电子邮件等方式，供货通知作为本合同内容的补充。

第三条 合同标的损失风险

货物在送至甲方指定地点之前发生损坏或灭失的风险由乙方承担;货物送达交货地点经甲方检验签收后所有权发生转移，此后货物发生损坏或灭失的风险由甲方承担。

第四条 合同产品验收方式、质量异议及维修

1、甲方应在乙方交货的当天按本合同第一条第3项约定的质量标准及时进行验收，并指定专人在乙方送货单上签字作为收货确认。

2、甲方有权对乙方所供产品进行抽样验收。若产品质量不符合规定标准或双方约定的标准，甲方有权要求乙方退货，并且由此延误甲方使用导致工程延期所造成的一切经济损失应由乙方负责赔偿。

3、产品质量异议的期限：甲方最迟应在交货后60 日内提出。

4、乙方对产品免费保修期限为一年，若是甲方人为因素造成产品损坏的，乙方不负责免费保修。

第五条 合同产品规格型号、数量、单价及价款

1、产品1规格型号 ;数量 ;单价 ;货款金额 ;

2、产品2规格型号 ;数量 ;单价 ;货款金额 ;

3、产品3规格型号 ;数量 ;单价 ;货款金额 ;

以上产品价款金额合计人民币(大写)： 。

第六条 货款结算方式与期限

1、结算方式：甲方以现金或转账支票或汇票或电子汇款方式付款。

2、结算期限为分期付款(或一次性付款)：乙方送货到甲方指定地点，待甲方验收后 十日 内甲方支付供货价款的60%;在乙方实际交货 三十日 内支付供货价款35%;剩余5%的货物尾款在甲方工程竣工验收后一年内支付。

第七条 甲方的违约责任

1、甲方应按合同约定付款方式和期限及时支付货款。若甲方逾期付款，应按逾期付款金额每日万分之 计算，向乙方支付逾期付款违约金。

2、甲方非因产品质量原因中途退货的，应按实际退货价款的 %向乙方支付违约金，

3、甲方违反合同规定拒绝接受货物的，乙方有权解除合同;同时甲方应承担因此给乙方造成的实际损失。

4、甲方原因造成迟延交货、组织验货，或者提出质量异议错误，应承担因此给乙方造成的实际损失。

5、甲方在使用产品后发现质量问题，应当及时通知乙方，双方对产品的损坏程度现场进行确认，并协商解决。

6、其它约定： 。

第八条 乙方的违约责任

1、乙方应当按合同规定保质保量及时供货。如乙方不能交货，应按不能交货部分货款的 %向甲方支付违约金。

2、乙方所交货物的品种、规格型号、质量不符合合同规定的，如甲方同意使用，应按质论价;甲方不能使用，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担调换、退货或修理而支付的费用;调换或修理后产品仍然不符合合同规定的质量要求的，甲方可以拒绝接受货物并有权解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的实际损失。

3、因产品质量瑕疵所引发侵权责任事故，由乙方负责处理并承担因此所造成的一切经济损失。

4、乙方逾期交货的，应当按逾期交货价款的每日万分之 向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。如逾期交货 日，甲方有权解除合同并就遭受的损失向乙方进行索赔。

5、乙方提前交货或多交货物，甲方有权拒绝接受。如甲方同意接受货物，甲方仍按合同约定的付款期限支付货款;在甲方代保管期间实际支付的保管、保养费用或非甲方因素保管不善发生的损失，应均由乙方承担。

6、乙方送货进入甲方施工现场，应遵守甲方工地有关的管理制度，并自行负责乙方人员及设备的安全。

7、其他约定： 。

第九条 双方约定的其它条款

1、本合同规定的违约金、赔偿金、保管保养费和各项经济损失，应当在明确责任后 日内给付，否则按逾期付款处理。

2、在合同有效期内，甲、乙双方可以协商解除本合同。非经双方同意解除、法定事由解除或者本合同中规定的单方解除合同的情形外，任何一方不得变更或解除合同。

3、因不可抗力因素造成本合同无法履行的，遇不可抗力一方应立即将事故情况书面形式告知另一方，任何一方均可解除合同，双方可以互不承担违约责任。

第十条 争议的解决

因履行本合同发生的争议，由甲、乙双方友好协商解决;如协商不能解决的，任何一方可向甲方住所地或甲方施工现场所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其它

1、本合同未尽事宜，依照法律、法规执行，或者甲、乙双方另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日

合同编号：_________

签约时间：__________________

供气方：____________________

用气方：____________________

为了明确供气方和用气方在燃气供应和使用中的权利和义务，

根据《中华人民共和国民法典》、《城市燃气安全管理规定》、《南京市燃气管理条例》等法律、法规和规章的规定，经供气方和用气方双方协商，签订以下条款，以便共同遵守。

第一条用气地址、种类和用气量

一、用气地址为：__________________

二、用气种类为：天然气

三、预计用气量：_________立方米年;_________立方米月;_________立方米日。

第二条供气方式、质量和压力

一、供气方式：通过管道输送，全天_______小时连续供气。

二、燃气质量：天然气执行标准______________。

三、供气方保证调压箱或者流量计的出口压力不小于_______千(兆)帕。

第三条用气的价格、计量及结算方式

一、用气的价格

供气方根据用气方的用气性质和用量，按照政府物价部门公布的燃气定价规则执行。

二、供、用燃气的计量、气费结算与气费的支付方式

1.供用燃气的计量采用型号为_______燃气流量计。

2.燃气的计量：双方以上述流量计的实际读数进行结算，单位为标准立方米。

“标准立方米”指温度为二十摄氏度(20℃)、绝对压力为101、

325千帕条件时干态燃气所占的各边长为1米的立方体积燃气量。

3.采用按月抄表结算的办法，抄表后次日起_______日内用气人付清气费。

若用气方需取得增值税发票，可在气费付清后的_______个工作日内到供气方指定的部门领取。

用气方如对抄表的读数有异议，应在抄表后的_______个工作日内提出意见。

4.流量计如出现故障或检修停止计量，停止计量期间的用气量按下例第_______方式确定：

(1)上次抄表日起至发现停表日止的日历天数的平均日用气量确定。

(2)最近一个结算周期的平均日用气量确定。

(3)其它方式：______________。

5.气费的支付：用气方在每月用气前，按月预计气费的______%计_______元支付气费，月末根据实际用气量结清全月气费。

月预计气费可根据用气方上一年度平均月用气量或本年月平均计划用气量进行调整。

6.气费支付方式：采用下列第_______方式支付：

(1)同城特约委托收款方式。

(2)到供气方指定的地点部门交纳支票或现金。

第四条对日用气量超过_______3的大型工商用户的用气约定

用气方充分理解天然气调峰运行的保供需求，用气人的用气设施应具备可以使用其他备用能源的能力，并自愿配合供气方采用其它备用能源以缓解天然气的供需矛盾。

每年_______月至次年_______月或意外出现的高峰供气时期，供气方经市政公用部门批准可以停止供气，用气方应使用其他备用能源过渡或补充。

第五条供、用气设施管理权分界与维护、更新

供、用燃气设施的管理以_______流量计_______为分界点，燃气计量表和表前燃气设施由供气方负责管理、维护、更新，燃气计量表后燃气设施和燃气器具由用气方负责维护、更新和安全检查。

第六条供气方的权利和义务

一、依照有关规定有权对用气方的燃气设施运行状况和安全管理进行检查、监督。

二、有权制止用气方变更用气性质和超使用范围用气。

有义务按照合同约定的压力、质量和使用范围向用气方供气。

三、用气方逾期不交纳气费，依照相关规定有权从逾期之日起收取气费滞纳金。

四、用气方燃气设施或者安全管理存在隐患可能造成供气设施损害时、或擅自变更用气性质和超使用范围用气的、或拒不交纳气费、气费滞纳金，供气方经市政公用部门批准，可以停止供气并不免除用气方继续履行付款的义务。

五、供气方因燃气工程施工、设施检修，确需降压或暂停供气的，应提前_______小时予以公告，告知用气方，因不可抗力或者燃气设施抢修等紧急情况，确需降压或者停气的，应及时告知用气方。

六、供气方若转换气源时应在_______日前，依照有关规定将具体的转换事项事先告知用气方。

七、供气方设置_______小时的客户咨询、报修服务电话：_______，具体服务内容见营业厅服务承诺。

第七条用气方的权利和义务

一、监督供气方按照合同约定的压力和质量向用气方供气。

二、有权要求供气方按照国家现行规定，对燃气计量器具进行周期检定。

三、有义务按照操作规程进行操作，保证自身燃气器具符合相关规定、用气设施安全可靠。

四、按照合同约定的用气性质和使用范围使用燃气，按照合同约定的气费支付方式支付气费。

五、用气方不得私自变动、更改、损害供气方的燃气设施，不得擅自变更用气性质和使用范围和私自向第三方转供燃气。

六、有义务配合供气方进行安全检查、抄表等业务工作。

第八条违约责任

一、供气方的违约责任

1.由于供气方的责任性事故，给用气方造成损失的，供气方应当依法进行赔偿。

2.供气方在检修供气设施前未通报用气方，给用气方造成损失的，供气方应当依法进行赔偿。

3.由于政府行为而造成燃气停止供应、气压降低及气质低于合同标准，使用气方受到损失的，供气方不承担赔偿责任。

二、用气方的违约责任

1.用气方未按照合同约定的用气性质和使用范围使用燃气，给供气方造成损失的，用气方应当依法进行赔偿。

2.用气方未按合同约定交纳气费，自逾期之日起按日向供气方加付所欠气费______%的滞纳金。

3.用气方未按照合同约定使用燃气，给供气方造成人身、财产损失的，用气方应当依法进行赔偿。

第九条合同有效期限

合同期限为_______年，从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

第十条合同的变更及争议解决的方式

双方如需要修改本合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协议，补充协议条款与本合同条款具有同等法律效力。

本合同在履行过程中发生争议时，双方友好协商解决。

协商解决不成，双方同意就本合同中的争议条款提请南京仲裁委员会仲裁，或向_______所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条本合同一式_______份，双方各执_______份，自双方法定代表人或合法的授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

供气方(盖章)：______________用气方(盖章)：______________

住所：________________________住址：________________________

法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：__________

授权代表(签字)：____________授权代表(签字)：____________

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲乙双方本着平等、互利、合作的原则，就乙方为甲方承建的 施工标砂砾料供应事宜达成如下协议。

一、 供应范围及供货期限：

沿渠道路回填用砂砾料;

供货期限：自 年 月 日起，满足甲方现场指挥人员现场要求。

二、供货地点：

乙方料源所在地(王营)。

三、计量及结算方式：

乙方提供料源，挖、装、运由甲方自行实施，砂砾料计量以甲方现场过磅的重量计量，结算时重量按1.58的系数折算成方进行结算。由甲方材料设备部按统一格式与甲方现场人员、乙方指定人员联合进行计量收方并经签字确认后，将相关单据交甲方相关部门进行结算支付(单据一式四联，原件交财务，第二联交经营管理部，第三联由材料设备部留存，第四联作为乙方计量依据)。

四、砂砾石供应单价

砂砾料单价： 18 元/m3。

五、结算支付：

1、材料价款在供应完成后一次性进行结算。结算前乙方按照甲方规定的报表格式和要求填报所完成的工程量，同时附上由甲方有关部门签字认可的附件资料交甲方经营管理部开具结算单。

2、支付给乙方的合同价款一律经双方开户银行转帐支付。

六、质量要求：

1、必须满足甲方进行施工便道回填的质量要求。

2、质量经现场验收不合格的，当车砂砾料不予计量且由乙方自行处理。

七、其他要求：

1) 若乙方无故中断为甲方供应合格砂砾料达两次及以上，甲方有权解除协

2) 乙方应作好当地居民协调工作，保证甲方施工用材料顺利进场，若因乙

八、违约责任：

因乙方原因导致甲方中止合同的，解除合同后乙方不得以各种理由阻碍甲方施工生产。

九、附则

1、本协议未尽事宜或其它未言明事项，由双方协商解决，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本协议经双方法人授权代表签字后生效，合同价款结清后自行失效。

3、本协议贰份，甲乙双方各执壹份。

甲 方： 乙 方：刘振江

甲方代表： 乙方代表：

日 期： 日 期：

长葛市第三粮油供应站诉杭州铁路分局铁路货物运输合同纠纷

长葛市第三粮油供应站(以下简称粮油供应站)于1998年4月23日在郑州铁路分局长葛站托运玉米五车，货票记载到站为杭州铁路分局宁波北站，货物重量及计费重量均为61吨，每车玉米670件，每车运杂费543551元，五张领货凭证的收货人均是张岩(河南省粮食贸易公司工作人员)。随后，粮油供应站依收货人张岩的要求，将五张领货凭证邮寄给在宁波市良茂有限公司(以下简称良茂公司)任经理的同学薛飞。承运当日，粮油供应站向中国人民保险公司河南长葛市支公司货运险长葛市代理处投保货物运输综合险，被保险人为张岩，投保金额30万元，交纳保险费1200元。同年4月28日、5月1日、5月2日，五车玉米到达宁波北站后，该站依据宁波市人民政府下发的市政(1988)55号文件批转的《关于宁波铁路北站货物疏运暂行规定》，将五车玉米交宁波铁路北站客货运输服务公司，该服务公司在上述日期内又将五车玉米交于宁波市汽车运输总公司。1998年5月7日，良茂公司向宁波北站出具介绍刘孝君提货的介绍信，从宁波市汽车运输总公司将五车玉米提走。1999年4月7日，粮油供应站到宁波北站查询时，宁波北站货运安全室阮时平向其出具了“请客货运输服务公司查交付情况，共五车”的字据。1999年4月16日，收货人张岩向粮油供应站出具证明称：至今未收到这五车玉米，未给任何单位、任何人出具有关身份证件。

1999年4月26日，粮油供应站向郑州铁路运输法院提起诉讼，称：被告所属宁波北站在未见到领货凭证及张岩身份证明情况下，将争议货物让与其没有关系的“宁波铁路北站客货运输服务公司”提走，致使货款无法收回。请求判令被告赔偿货款及包装费损失43.3万元，赔偿运费及保险费用67881.60元，赔偿追索货款支出的差旅费5000元。

被告杭州铁路分局答辩称：原告是于1998年4月23日托运的货物，宁波北站至次月2日先后将货物交付给持领货凭证的收货人，已交付完毕。原告于1999年4月7日才来人查询货物，已超过《铁路货物运输合同实施细则》第二十二条、《铁路货物运输规程》第五十四条及最高人民法院《关于审理铁路运输损害赔偿案件若干问题的解释》第十五条所规定的索赔时效，丧失了实体请求权，应依法驳回原告的诉讼请求。货物运单是铁路货物运输合同的主要形式，故《铁路货物运输规程》第三十四条明确规定货物到站应向货物运单内记载的收货人交付。本件货物运单记载的收货人为良茂公司，又有良茂公司的介绍信及有关领货凭证，故对持证人办理了交付，此不构成误交付。因按货规规定已将货物运单随货交给了收货人，现已无法取证。但根据编组记录、卸货记录、发站回函，均能证明货物运单载明的收货人是良茂公司;特别是良茂公司提货时出具了与五车货物票号、车号相符的领货凭证，表明原告已将领货凭证即领货权利交给了良茂公司，良茂公司是真正的收货人。原告因发货后未收到货款，欲将商业风险转嫁给已履行正常交付义务的铁路运输企业，不符合《民法通则》的公平原则。

【审判】

郑州铁路运输法院经审理认为：原告按铁路运输的规定填写了运单，提交了所运货物，交纳了运杂费，与铁路运输企业建立了货物运输合同法律关系，应受法律保护。被告未按货票和领货凭证记载的收货人交付，属于误交付。被告辩称五车玉米运单记载的收货人是良茂公司，却又提供不出该运单，应负举证不能的责任。误交付行为发生后，被告未编制货运记录。原告于1999年4月7日到北站查找货物时得知误交付，至同月26日向法院起诉，不超过《铁路货物运输合同实施细则》关于承运人同托运人或收货人相互间要求赔偿的时效期限180日的规定。除去丢失的1件货物不属于到达站的责任外，被告应赔偿原告五车玉米款37991656元、运杂费2667755元、货物运输保险费1200元。原告请求被告支付的包装费及其他费用因缺乏证据不予认定，其主张的差旅费因不属于货物运输规定赔偿的范围，亦不予保护。依照《铁路货物运输规程》第三十四条、第五十六条第三款，《铁路货物运输合同实施细则》第九条第三款、第二十二条第一款，《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条，最高人民法院《关于审理铁路运输损害赔偿案件若干问题的解释》第八条的规定，该院于XX年1月31日判决如下：

一、被告杭州铁路分局赔偿原告粮油供应站玉米款、运杂费、运输保险费407794.11元。

二、驳回原告粮油供应站关于运输玉米包装费、利息及差旅费的诉讼请求。

杭州铁路分局不服判决，提出上诉，称：1原判决认定事实错误。(1)被上诉人对领货人张岩未如期提到货早已“知道”，其诉状中的表述即是明证。拖了近一年的时间因货款未收回而到宁波北站查找该批货物由谁提走，原判关于被上诉人在时效内不知权利被侵害的事实认定，显然不能成立。(2)《铁路货物运输规程》第五十四条第一项、《铁路货物运输合同实施细则》第二十二条第二款第二项对赔偿时效期限起算均有规定，且其内容经国家公布，明示于众，作为合同当事人的被上诉人“应当知道”。被上诉人未在已知的法定索赔期限内向上诉人主张权利，其实体权利已经丧失。2原判适用法律不当。3本案不构成误交付。上诉人向法庭提交了多份按货物运单记载的书证，均记载本案所涉货物的收货人是良茂公司，交付时已按《铁路货物运输规程》三十四条规定办理，货、单一并交付给了运单记载的收货人。4上诉人企业已依法分立，原所属宁波北站已移交萧甬铁路有限责任公司(以下简称萧甬公司)，上诉人现已非本案诉讼主体。请求二审法院裁定变更萧甬公司为本案诉讼主体，依法改判上诉人在本案中不承担赔偿责任。

被上诉人粮油供应站答辩称：其是在张岩明确答复未收到货后前往宁波北站追查时才知道张岩确未收到货。从1999年4月7日宁波北站书面同意查询至我方起诉未超过六个月，未丧失追偿权。铁路货物运输中运单、货票和领货凭证所记载的收货人是相互吻合的，未经发货人同意，他人无权变更。上诉人称运单记载的收货人是良茂公司，但又不能提供运单，所罗列的编组记录、卸车记录及货运记录，都不能和货票、领货凭证对抗，应负举证不能的责任。

一审判决正确。

郑州铁路运输中级法院经审理还查明：1998年4月24日，粮油供应站作为供方与需方良茂公司签订了供货合同，约定品种玉米，以实收数为准;供方货到需方宁波北站后十日内一次性付清货款，价格、数量以双方协商后需方电报为准。1998年5月4日上午，良茂公司收到粮油供应站吴金刚发来的传真件，内容是五车玉米的车号。1998年5月15日，良茂公司以汇票方式给吴金刚汇款16万元。另上诉人提交的编组记录、卸车记录上记载的收货人是良茂公司。

郑州铁路运输中级法院经审理认为：本案系铁路运输合同纠纷，当事人向铁路运输企业要求赔偿的请求权，时效期间应依据最高人民法院《关于审理铁路运输损害赔偿案件若干问题的解释》第十五条第一款的规定，适用180日的规定。根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条的规定，诉讼时效期间应从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。

粮油供应站于1998年4月23日办理托运五车玉米，随后将领货凭证寄给良茂公司经理薛飞，5月4日良茂公司收到粮油供应站发来的关于五车玉米车号的传真件，5月7日良茂公司从到站将五车玉米提走，5月15日粮油供应站收到良茂公司给付的部分玉米款16万元，此时粮油供应站就应当知道所托运的玉米不是由领货人张岩领走，粮油供应站即应在自此时起180日内向铁路运输企业请求赔偿。但粮油供应站于1999年4月26日才向法院起诉主张权利，显然已超过了诉讼时效期间。故上诉人关于本案已过诉讼时效的上诉理由成立，本院予以支持。上诉人关于其现已非本案诉讼主体的上诉理由，因上诉人未当庭举证，故不予审议。依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条，最高人民法院《关于审理铁路运输损害赔偿案件若干问题的解释》第十五条第一款，《铁路货物运输合同实施细则》第二十二条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)项、第(三)项之规定，该院于XX年9月1日终审判决如下：

一、撤销郑州铁路运输法院一审民事判决。

二、驳回被上诉人粮油供应站的诉讼请求。

【评析】

处理本案的关键问题在于原告起诉是否超过诉讼时效。如果超过诉讼时效，一切赔偿都无从谈起。

根据最高人民法院《关于审理铁路运输损害赔偿案件若干问题的解释》的规定，托运人向铁路运输企业的索赔时效为180天，但诉讼时效如何起算，有不同的理解：第一种意见认为应自运到期限届满后第30日起算;第二种意见认为应自铁路企业交给货运记录的次日起算;第三种意见认为应自原告向到站查询得知误交付时起算;第四种意见认为应自知道或应当知道权利被侵害时起算。第二种意见明显不妥。因为本案情况特殊，承运人一直未编制货运记录，当然不存在交给货运记录的事实，所以不能以交给货运记录的次日作为起算日期。第三种意见也不妥，因为从本案情况看，托运人并非在查询时才得知误交付。第一种意见的不妥之处在于其引用的自第30日起算，是司法解释对于承运中的货物发生损失或逾期的一般规定，并非对误交付的专门规定。最高人民法院法交(1993)14号《关于运输货物误交付法律责任问题的复函》中明确指出：“承运人应编制而未编制货运记录交给收货人的，依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条规定，诉讼时效从知道或应当知道权利被侵害时起算。”因此，第四种意见是正确的。原告作为托运人与良茂公司签订了供货合同，后又将车号告知，随后又收到良茂公司的汇款。在其于5月15日收到良茂公司的汇款时就应当知道货物已被良茂公司领走，其权利被侵犯。所以，以此时间作为起算日期，是恰当的。

被告能否构成误交付也是处理本案的一个难点问题。被告向法庭提交了多份按货物运单记载的书证，如编组记录、卸车记录，这些记录均记载货物的收货人是良茂公司。但是，领货凭证上显示的收货人是张岩。根据《铁路法》的规定，应以货物运单记载的收货人为准，但双方都不能举出货物运单。在这种情况下，就要判定哪个证据效力更高。通常来讲，领货凭证与货物运单是一致的，并且在发站经过承运人的检查，在效力上高于编组记录、卸车记录。但难点在于，本该托运人举证的货物运单，其未举证，却只举证了领货凭证，给法院认定事实带来了难度。

责任编辑按：

在本案中，原告托运的五车玉米，从其与案外人良茂公司签订有玉米的供货合同、合同约定的到站为宁波北站、1998年5月4日原告向良茂公司传真五车玉米的车号、此后收到良茂公司的部分货款以及原告依领货凭证上收货人张岩的要求将五张领货凭证寄给良茂公司的经理薛飞这些事实来看，实际是为了履行与良茂公司的供货合同中其作为供方的交货义务。在其已实际收到良茂公司给付的部分货款时，无论是货物运单，还是领货凭证均已失去了主张提货权利的效力，且表明其从此时起应知其权利(全部货款的差额)受到侵害。也就是说，无论货物运单、领货凭证上的收货人记载为谁，只要托运人(发货人)与真正的实际收货人，也即托运人作为合同供方与合同需方之间发生托运的货物交付的有关指示和实际结算关系，就应该认为托运人已放弃了凭货物运单向承运人主张误交付的权利。特别是在本案这种情况下，作为托运人的原告的有关行为，实际上已成为作为到站的被告向良茂公司交付货物的基本原因。因此，在原告自己十分明确真正收货人是谁，且又在真正收货人提取货物中起了帮助作用，并接受了真正收货人的合同部分对价的履行情况下，原告就尚未收到的部分货款向到站的被告主张权利，应属转嫁商业风险的行为，是不符合诚实信用原则和公平原则的，原告只应当向其合同需方主张供货合同下的权利，不能再依运输合同主张其作为托运人的权利。从上述意义和本案事实上认定，被告向良茂公司交付货物的行为是构不成误交付的。故而既便原告依运输合同享有的追索时效尚未超过，其诉讼请求也是应当被驳回的。

供货方(以下简称甲方) ：

购买方(以下简称乙方) ：

甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：

一、 合作关系

1.甲、乙双方自协议签订之日起形成(供需合作伙伴关系);

2.甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货;

3.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方;

4.乙方在协议期内，不得使用其它同行所供应的同类品牌酒水。

5.乙方在每次使用甲方啤酒后必须把箱子、瓶子放在商议地方。

二、供货品种及价格

1.棕瓶KTV专用酒 (330ml×12瓶/件)——25元/件(每十件送三件)。

在本合作协议书有效期内。

三、货款结算方式

1.现款现货结算(□是;□不是)

2.批结(□是;□不是)，甲方按每批260件为一送货单位向乙方供货。每次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款。

押一(□是;□不是)，甲方第一次供货，货款在第二次供货时必须结算第一次货款。

4.月结(□是;□不是)

乙方必须按选定方式按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。

四、协议期限

1.本合作期限自 年 月 日至 年 月 日止有效，有效期届满，双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前，再行签定新协议书。

五、解决合同纠纷的方式：

本协议未尽事宜，由甲乙双方协议解决，协议不成，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。

六、其它

1.注：乙方 必须 对甲方的供货价格保密。

2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，本合同经甲、乙双方签字签章后即开始生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

因施工需要由乙方为甲方负责砂子的供应，为明确双方的责任和权利，经充分协商，按照《中华人民共和国合同法》达成如下协议本着公平公正的原则经双方友好协商特达成如下协议。

需方： (简称甲方)

供方： (简称乙方)

甲方因施工生产需要，向乙方定购 项目的建筑材料。根据《中华人民共和国合同法》和现行有关法律法规有关规定,经甲、乙双方友好协商，达成一致，特订立本合同，以资双方共同遵守。

第一条：所需材料的规格、单价详下表

注明：砂石单价根据市场价格上下浮动

实际规格、用量根据甲方材料需用计划表。

1.1、甲方在施工过程中若需调整材料的品种及规格，甲方将以书面通知乙方，若产品规格偏差较小，将仍按上述单价执行。

1.2、上述合同实际采购单价已包含乙方送至甲方指定地点的运输费、上下车费、水泥堆码整齐等全部费用。

1.3、供货数量：按甲方实际验收数量为准。

第二条：质量验收标准、方法

2.1、乙方保证所供材料质量达到国家、金昌市行业主管部门的规定的验收标准及要求。

2.2、材料送到甲方施工现场后，由甲方指定收货人员对供方所供产品的数量、质量等进行验收。

2.3、乙方对所供材料的质量承担全部责任，若甲方在使用过程中因乙方的材料质量问题而造成甲方相应的损失，均由乙方承担。

第三条：交货时间、地点、方式

3.1、乙方根据甲方的供应计划组织货源，甲方应提前两天(节假日顺延)将所要材料的数量、规格以书面或电话方式通知乙方。

3.2.乙方接到甲方需用通知后，负责将符合甲方要求的材料在约定时间内，送货到甲方施工现场指定地点，甲方指定的收货人：。当甲方指定收货人不在现场时，甲方另行委托指定收货人，凡非甲方指定的收货人所签署的任何与收货数量相关的文件所反映的内容甲方均不予承认，乙方对此无任何异议。

第四条：结算方式及付款期限

4.1货款的结算:根据第一条原则办理所供材料结算。具体为每月26日至30日为当月供应数量的结算确认时间，乙方必须在规定的时间内到甲方现场办理完善《材料送货单》和《材料款结算单》。同时乙方必须提供正式发票。

4.2、货款的支付

4.2.1、次月25日凭此结算单甲方支付乙方所供上月材料款70%。

4.2.2、付款方式：以转帐支票方式支付。

第五条：乙方应提供的资料

5.1、乙方向甲方提供企业相关资料复印件并加盖鲜章，作为该合同附件。

第六条：违约责任

6.1.乙方供应的材料不符合国家标准，乙方除无条件接受退货外，并承担给甲方造成的停窝工损失。

6.2、乙方未按甲方通知送货时间及时供货，由乙方承担甲方停工损失及工期延误损失。

第七条：解决合同纠纷的方式

7.1、合同双方发生纠纷，双方应友好协商解决;

7.2、协商不成，双方均可向当地人民法院提起诉讼。

第八条：其它

8.1、本合同的签订、修改及补充必须加盖项目章后方有效。

8.2、乙方承诺对其进入甲方工地的人员甲方负责做好安全教育工作，保证上述人员按国家、当地建设主管部门、甲方的各种要求做好安全防护工作。因乙方安全防护不力造成的安全事故，其责任全部由乙方自负。

8.3、本合同的所有货款乙方指定由 收取,收款人为 。

8.4、本合同未尽事宜，双方协商解决或另订补充合同

8.8、本合同共计叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

代 表： 代 表：

电 话： 电 话：

签约时间： 年 月 日

需 方：

供 方：

需方将 科研办公楼 工程项目的石材供应及安装承包给供方，本着公平、公正、协商一致的原则，达成如下条款，双方共同遵守：

一、产品名称、规格、数量、加工要求、单价、安装单价：

二、工程地点：

三、施工工期：

四、结算及付款方式：

五、质量标准：

按石材行业相关规定要求。

六、双方责任：

1、需方如需调整订料的数量、规格，应在供方备料前通知供方;

2、需方按相关验收标准验收供方所供材料及施工质量;

3、供方按需方要求的供货时间供货，并确保的施工工期及施工质量;

4、石材运输费用由供方承担;

5、石材到达交货地点由供方负责卸货。

6、供方进场的开办费用则由需方负责承担

七、违约责任：

1·、若需方未按本协议要求支付供方材料款、人工费及工人生活费等，供方有权停止施工，并向需方索赔造成的一切经济损失。

未尽事宜双方协商解决或另签补充协议。

本协议壹式 贰 份，需供方双方各执 壹 份，具同等法律效力

需 方：

供 方：

年 月 日

建设单位： (以下简称甲方) 供应单位： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，本着平等、公正原则，经双方共同协商，特制定以下协议，以共同遵守：

一、工程名称：

二、供货地点：

三、供货名称及数量：碎石约 (以实际数量为结算依据) 石屑约 (以实际数量为结算依据)

四、单价及结算方式：

1、碎石单价：95元/m3 石屑单价：60元/m3

2、结算方式：发货预付款80%，余款待工程完工后15个工作日结算。

五、双方责任：

1、甲方安排乙方供应的材料，乙方应按时保质保量的供应，不能影响甲方施工。

2、乙方根据甲方的材料需要，并服从甲方现场管理人员的调度和统筹安排。

3、当甲、乙双方正常履行合同时，不得再有第三方出现。

六、本合同一式二份，双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。

甲方： (盖章) 乙方： (盖章)

签约时间： 年 月 日

甲方：______________医院(以下简称甲方)

乙方：______________医院(以下简称乙方)

甲、乙双方就关于压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器的资源共享有关事宜，经双方代表友好协商，达成以下协议：_________________

1、乙方可有偿使用甲方资源，共享压力蒸汽灭菌器及配套设备。灭菌收费标准按大、中、小包收取(大包：_________________元/每包;中包：_________________元/每包;小包：_________________元/每包)，包的规格是(大包_______________，小包指不超过，中包指介于大包与小包之间)。

2、乙方可有偿使用甲方资源，共享环氧乙烷灭菌器及配套设备。灭菌收费标准按大、中、小、特小包装收取(大包：_________________元/每件;中包：_________________元/每件;小包：_________________元/每件、特小包：_________________元/每件)，包的规格同上(第1点)。

3、器械洗涤收费标准按1元/件，器械治疗包的包布(含内外包布各一块)成本合计：_________________元/次(含包布洗涤费、包布损耗费、人工包装费)。

4、甲方按乙方需求，为乙方提供清洗消毒灭菌服务。乙方必须保证对使用后的污染器械进行初步处理后密闭存放，并由乙方按时送到。

5、甲方负责按照国家卫生部发布的《医院消毒供应中心管理规范》《清洗消毒及灭菌技术操作规范》《清洗消毒及灭菌效果监测标准》要求进行全程的清洗消毒灭菌工作及灭菌效果监测工作，保证灭菌物品的合格。

6、乙方负责物品的运输工作，并按国家有关规范要求进行运输、储存及使用。

7、甲乙双方应本着诚信的原则来做好此项工作。乙方在打开治疗包使用时，如发现有器械数目不符时应立即电话反馈给甲方，且此包不能再使用，并交还甲方处理，如使用后才告知甲方器械数目不符的甲方不予负责。

8、甲乙双方应做好各种物品的交接登记工作。

9、每月10日前，乙方应根据双方工作人员认定的清洗灭菌物品的数量到甲方财务部门缴纳上月的所有费用。

10、本协议书期限两年，从________年____月____日至________年____月____日。

以上协议一式两份，双方各执一份，协议双方签字生效。

甲方：_________________乙方：_________________

委托代表：_________________委托代表：_________________

________年____月____日________年____月____日

风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。________年____月____日，在________________小区________号，召开了________有限公司________年第________次股东会决议，在会议召开的____日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有________、________、________、________，会议由执行董事_________、________、_______集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、公司住所变更为：________市________区________路________号。

二、同意公司经营期限延期至________年____月____日。

三、同意修改公司章程第_______章第_______条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

五、同意委托________办理公司变更登记手续。股东签名：________年____月____日

甲方(需方)：_____________

乙方(供货商)：____________

签订地点：_____________________

签订日期：____________________

为了保护供需双方的合法权益，并让甲方用上安全卫生的放心调料，确保消费者的身心健康，经甲、乙双方共同协商后，特签定供货合同如下：

1、乙方必须将本公司(或本店铺)合法有效的营业执照、卫生许可证原件送交甲方查验，并向甲方提供本公司(或店铺)的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及公司经营负责人身份证复印件(供甲方备案)。

2、乙方必须按甲方指定的食品(原料、调料)品名、规格、数量等要求及时进行供货。

乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。

3、乙方所供食品(原料、调料)的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，如因食品(原料、调料)本身质量问题而引起甲方出现食物中毒等食品安全事故，由乙方承担一切法律责任及经济责任。

4、乙方有义务向甲方提供甲方所需要的有关食品资料：食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及食品检测报告等。

5、乙方向甲方供应的食品(原料、调料)价格按照批发价或优惠价确定。

6、货款按月结清。

7、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

本合同执行自签字之日起。

甲方(盖章)：_______________乙方(盖章) _____________

法定代表或代理人签名：___________ 经营负责人签名： _____________

电话：______________________ 电话： _______________

地址：________________________ 地址：_____________

甲方：______________________________(购买方)

乙方：______________________________(供应方)

为确保西昌市海滨村安臵小区一期六标段水泥的供应，经甲、乙双方共同协商，就水泥供应事宜达成如下协议：

一、供应规格及数量

1、供应品牌：

2、数量：按甲方计划。

3、水泥标号：

4、包装要求：

二、供应时间及交货地点

1、供应时间：甲方通知时间。

2、交货地点：海滨村安臵小区一期六标段指定区域。

3、有限合同期限：20xx年 月 日至 年 月 日。

三、质量要求

各种规格水泥必须符合国家相应技术要求及建筑工程规范要求。

四、供应单价

乙方按PC325级袋装单价 375 元/吨(依当时市场单价涨跌双方协商)包运至甲方指定的施工区域(包括水泥的买价、运距、过路费用、包装水泥卸车费以及应交纳的税金等)

五、验收、结算及付款

1、数量由甲方收货人员当场点清后签字;甲方验收人员凭乙方合格证、检验报告

2、乙方根据甲方提供的水泥需求计划供应。袋装水泥按国家标准重量计算。

3、乙方凭甲方签认的水泥送货单每月1-5日甲方与乙方核对上月供货数量，确定双方上月应付款项。每月20日左右甲方支付乙方上月供货款。

六、各方职责

甲方职责：

1、甲方须提前2-3天通知乙方所需水泥数量。

2、甲方对乙方供应的水泥随时进行抽检，检测水泥富余强度与进场送检样品不相符，而误差不在国家规定范围之内时，甲方有权终止合同。

3、甲方应保证工地临时便道的畅通，临时道路发生坍塌等阻拦车辆的畅通现象，甲方应负责及时处理。

乙方职责：

4、按时，按质、按量根据甲方提供的水泥计划将水泥送到本合同所规定的地点(如由于乙方违返本条中规定导致甲方工程施工受影响的，乙方承担全部经济责任及损失)。

5、及时向甲方提供每批次水泥检验单和每车次水泥合格证。

6、乙方须保证每批次水泥须符合国家相关的规范要求，若因乙方水泥质量造成甲方工程质量问题，甲方所有的经济损失及赔偿责任均由乙方承担。

七、违约责任

1、必须按甲方计划供应水泥。如果因乙方的失误造成或影响到甲方工程施工，乙方承担因此造成的经济损失。

2、如甲方在使用水泥过程中，发现质量问题，有甲乙双方派人在现场抽样、储存，双方共同将试样送至当地检测中心检验。如确因水泥质量问题，则所发生的费用和损失由乙方无条件承担。相反将由甲方承担。

3、违约责任的认定：本合同有约定按约定办理，没有约定的按《合同法》相关法律条款办理。

八、其他条款

1、本合同未尽事宜，双方可以补充规定，补充合同与本合同有同等效力

2、合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，双方可各自向工程当地法院起诉。

3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：年月日：

甲方：

乙方：

经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》双方互惠互利的前提下，特定如下协议：

一、甲方所承建的 ，全部由乙方供应。

二、钢材质量标准：合格产品。

三、计算标准：螺纹、圆钢、带肋、按国家理论计点支计算。线材以过磅为准。

四、价格标准：送货当天以武汉市意达武汉网站武钢鄂钢产品信息价格为在基准价上另加元吨为双方成交价送合格产品，运费由乙方承担，下费由甲方承担。不含税票。

五、结算标准：价格及数量以甲方指定收料员签字为准。(收料员由甲方指定委派，甲方向乙方下达委派通知书，通知书上应注明收料员的姓名、身份证号及联系方式，并附有身份证复印件。)

六、结算方法：甲方在收到乙方钢材后，须在四十五日内付清货款，如果甲方不能按时付清货款按钢材总量每吨每天加5元。

七、如甲方不能按第六条付款方式付款给乙方，乙方有权停止供货，并有权追回全部货款。

八、违约责任：(1)乙方责任：乙方应按甲方用量的计划单在三日内负责将钢材送到甲方指定的地方，除自然条件不可抗拒的情况下，造成甲方停工或其他损失，应由乙方承担甲方相应损失;(2)乙方送钢

材应按甲方的质量要求配送，如有钢材不合格现象，(在接到甲方通知后)乙方应即时进行调换，上下费及运费由乙方承担。(3)甲方责任：此工程的所有钢材(螺纹钢、圆钢、线材、带肋钢)甲方不得向任何单位购进，否则甲方属违规约，则乙方不仅有权停止供货、而且有权按本合同第六条向甲方索要钢材款以及从停止供货起按已送钢材总量每天每吨加5元计算违约金。

九、甲乙双飞如果有未尽事宜另行协商，经甲乙双方同意后，达成书面协议。

十、如果甲乙双飞未按合同|履行责任，经过甲方双方协商未妥，甲方或乙方则可向武汉市仲裁委员会提交诉讼。

十一、本合同一式二份签字后即时生效。

甲方方签章

乙方签章

年月日：

货物供应购销合同

合同编号：____________________________

买方：____________________________

卖方：____________________________

本着平等互利、诚实信用的原则，买卖双方达成共识并签订本合同，以资共同遵守、履行。本合同条款遵循《中华人民共和国民法典》的基本规定。

一、产品名称、规格、单位、数量及金额：(文末附表)

卖方以买方盖章签字传真订货单内容为准(包括产品名称、规格、数量。)(传真件同效于合同)。

双方经友好协商，就卖方向买方 年度供应材料事宜，于 年 月 日签订本合同，以兹共同遵守：

二、质量标准及包装：

1)技术指标要求：产品质量需符合供应商的出厂检验标准。

2)包装要求： 公斤/包，包装物不回收。

三、交货方式、日期、地点及运输

1)交货方式：卖方发货上门，运费由买方承担。

2)交货日期：经双方协议以单批的采购订单为准。

3)运输方式：以汽运发货方式。

4)交货地点： 。

四、货物交付与验收

1)合理损耗及计算方式：到货后按实际数量验收。

2)卖方收到订单后应当在24小时内以传真或快递的形式予以明确答复，答复应加盖卖方的公章;不予答复的，视为接受订单。如答复中对商品的名称、生产厂厂名、规格、计量单位、品牌、质量、产地、数量、单价、包装交货时间、交货地点等实质内容有修改的，买方应当在24小时内表示是否接受。

3)对经检验不符合双方确认的质量要求的产品(以买方的验收标准为准)，双方应根据实际情况进行合理解决，如实属不合格产品，卖方负责换货，换货产生的费用由卖方负责。

4)验收标准：如出现质量问题，买方若有异议必须在1天内书面提出，如无提出异议，此产品视为合格品。产品的合格率需达98%以上, 如货物的合格率低于98%，买方可以拒绝接收。如有不合格产品，卖方应在5天内提供同等数量的合格产品到买方的指定地点，费用卖方自负。

5)在验收中发生质量争议，双方应当友好协商解决，如协商不能解决，双方一致同意由买方所在地的产品质量监督检查机构执行仲裁。

五、货款结算与支付：

卖方收到款后即时发货。付款方式为银行转账;

卖方账户信息：____________________________

开户行：____________________________

账号：____________________________

户名:____________________________

六、违约责任：

1)卖方所交货物品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的，由卖方负责换或退货，若经双方综合判定可以让步接收的，双方应根据实际情况进行合理解决。

2)在合同履行期间买卖双方任何一方提前终止合同的，需赔偿对方的一切损失。(自然灾害、不可抗力除外)。

七、不可抗力

1)若发生不可抗力事件不能履行本合同的，经双方商议，可视情况顺延履行期限或终止履行;

2)受不可抗力影响的一方，应在不可抗力事件发生后3日内通知另一方，并提供有权机构出具的证明，以便另一方审查、确认;

3)不可抗力，是指地震、战争、严重火灾、洪水、台风、翻船、空难、停电及双方共同认可的其它事件。

八、争议解决

因本合同产生的纠纷，双方应当友好协商解决，如协商不能解决，应向卖方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其它约定事项

1)未尽事宜，以双方协商，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2)本合同壹式贰份，买卖双方各执壹份。

3本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

卖方(盖公章)：____________________________

法定代表人(授权代表):____________________________

买方(盖公章)：____________________________

法定代表人(授权代表):____________________________

签订时间：____________________________

签订地点：____________________________

产品名称单位数量(吨/月)单价运费总金额备注

实时报价

合计人民币金额(大写) (￥)

以上单价为不含税送到价。

需方(甲方)：

供方(乙方)：

甲方需向乙方订购下列石材，经双方协商一致，签订本合同以资共同遵守执行。

一、交货时间：甲方提前20天通知乙方供货时间。乙方在接到通知(通知方式为订单签收即为通知送达)之日起30日内必须现场交货，每逾期一天承担逾期交货总价款每日千分之三的违约金，甲方同时有权确定解除合同。

二、交货地点：贵阳市南明区创艺时代主城工地卸货到指定地点交货。交货地点在该工地以外的，甲方不予认可。卸车费由甲方承担。

三、付款方式：人民币200万以内的石材由乙方垫资，超过200 万以内的石材由乙方垫资，超过200万元部分乙方货到工地交货，甲方付款。垫资部分在该项目验收合格之日起六个月内全部付清

四、运输费;运输费由乙方承担。

五、质量验收;乙方供货时负责向甲方提供质量监测中心的质量报告。珠海兴业绿色建筑科技有限公司负责现场石材验收后签字确认，石材误差范围按照国家标准验收，每批货必须按珠海兴业绿色建筑科技有限公司开具的料单顺序发货，并在每箱石材包装上贴清单，每片石材上须标注尺寸编号。

六、天然石材若有轻微色差属正常现象，若发现色差严重，甲方应提前通知乙方认定，对色差严重的石材乙方无条件换货。

七、违约责任：甲乙双方任何一方违约，按《合同法》的规定处理。

八、本合同于 年 月 日在贵阳签订。

本合同一式四份，甲双方各执二分。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：(学校)

乙方：(厂家)

甲方师生的营养午餐定作供应，经与乙方协商达成一致。具体协议如下：

第一条 甲方定餐供应时间从二〇〇 年 月 日起至二〇〇 年 月 日止(节假日、公休日除外)。

第二条 甲方在乙方处定作的师生营养午餐，乙方应在每周一至周五的11：30——11：40送到甲方指定的地点，由甲方指定的教师签收后即算完成。

第三条 午餐价款的结算方式以人民币现金结算。甲方定作的午餐价格标准，每份不超过有关部门规定价格的上限。每天由甲方验收教师做好记载，月底累积结算。

第四条 对定作的午餐的质量要求：

1、乙方要严格按照营养标准为学生制定周代量食谱，所用食谱配餐材料在制作前一周向甲方提供详细的配置材料明细，如原料名称、商标、产地、质量、数量、单价、金额等供甲方审定。

2、甲方对乙方提供的食谱配料标准及材料质量如有异议，应在制作前向乙方提出改进意见。

3、乙方所供午餐配料原则上应一周一换样，以保证师生用餐的营养均衡。

4、当日供应的午餐，要保证新鲜、卫生、口感好，不吃凉饭剩菜。

5、每日，乙方要将当日营养午餐以图片形式在开发区教育网上公布，接受社会的监督。

第五条 乙方送餐的包装物由乙方提供，应符合卫生、安全的标准。

第六条 乙方要及时回收学生用餐餐具，不得影响学校正常教学秩序和环境卫生。

第七条 乙方在规定的时间内没能及时供餐，延误了师生用餐时间，影响了师生的正常生活和学习，乙方应主动采取补救措施或给予适当补偿。

第八条 乙方每日要向甲方提供样本餐一份。乙方提供的营养午餐因质量问题造成食源性疾患或集体中毒事故，应及时采取应急措施，查明情况及时上报，对责任者按有关规定处理，直至交由司法部门查处。

第九条 合同的解除：

1、甲方有权随时解除合同，但应及时以书面形式通知乙方，并承担由此给乙方造成的损失。

2、乙方解除合同应在30日内以书面形式通知甲方，以便甲方有足够的时间另找供应方。

第十条 本合同在执行过程中项下发生争议，由双方协商解决;协商不成交由仲裁部门解决，直至诉讼到人民法院。

第十一条 合同双方法人代表签字后生效。

第十二条 本合同一式三份，双方各执一份，另一份上报主管部门。

甲方代表签字：

(印章)

乙方代表签字：

(印章)

200 年 月 日

供货方：(以下简称甲方)

购货方：(以下简称乙方)

为了保证双方的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议：

一、订购数量及单价

注：结算时按实际方量计算。

二、甲方向乙方供应砂石料，甲方保证乙方所需要的砂石料，含泥量不能超过国家标准。

三、计量方式：供应数量由乙方委派运输司机或工地负责人;验收签字确认，按实际方量计算。

四、付款方式：现金交易;有特殊原因;另做协商。

五、运输方式：由乙方自提，甲方不承担运输任何费用;如要送货上门;运费另算。

六、违约责任：甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，有违约方承担责任，并按经济合同执行。

七、解决合同争议的方式：本合同产生争议;甲乙双方本着友好协商的态度积极解决;协商不成的，向当地人民法院起诉。

八、合同期限20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日

九、本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

供方： 需方：

负责人： 负责人：

电话： 电话：

xx年xx月xx日 xx年xx月xx日

需方： (简称甲方)

供方： (简称乙方)

为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。

一、 产品供应：

需方在孝感市万锦城市政道路工程施工中，使用供方的碎石，供方保证分批按需按时按规格向需方供应碎石。

二、交货时间、地点及方式：

1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。

2、交货地点：孝感市万锦城市政道路。

3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费 及卸车费均包含在单价内。

三、价格、结算和付款方式：

1、沙子每立方85元整，(单价一次性包死)。

1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。

2、付款方式：水土治理工程完成50%时，付乙方实际供货量的80%，水土治理工程完工后付到实际用量80%，余款二个月内全部付清。

四、技术要求：供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。

五、验收标准：按照GB/T14684-20xx，石料严格按GB/T14685-20xx标准验收。

六、有下列情形之一，可以解除合同：

1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的; 2、因不可抗力致使不能实现合同目的;

3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。

七、违约责任：

甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。

八、解决合同争议的方式：

本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。

九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。

十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。

十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方(供货方)：

乙方(购货方)：

按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循诚实、信用、平等自愿原则，经甲乙双方共同协商，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成如下合同条款：

一、产品规格、生产厂家、数量及供货时间：

1、数量：该工程所需要总重量约为 吨。

2、产品规格及生产厂家：产品具体型号规格由工地需要时临时确定，凡符合国家标准的生产厂家的钢材均可。

3、供货时间：从 年 月至 年 月之间，每批量具体供货时间由乙方至少提前两天通知甲方，以方便备货。

二、质量标准

国家规定质量标准，钢材生产厂家必须具备生产许可证和质量保证书。

三、需购货工地：重庆市丰都县第一建筑工程公司驻武隆城开〃盛世金都项目工地。

四、验收标准

交、收货地点在重庆市巨龙钢材市场，甲方提供的钢材检验报告必须随货同行，材料必须先检后用。如果在工程上的都视为合格产品，如经检验不合格乙方必须在一周内向甲方提出，乙方在保证钢材未加工的情况下甲方负责换货及运输费用，否则后果由乙方自行负责。

1、每批货数量及时间由乙方提前两天以书面或者电话通知甲方，甲方按乙方通知备齐货源，并由乙方指定的委托人在甲方送货单上签字生效。

2、乙方指定委托验、收货人：

(身份证号： ) (身份证号： ) (身份证号： ) 如中途委托人有所变动，乙方应以书面形式及时通知甲方并加盖公司鲜章。

五、结算及计价方法

1、计量方式：全部货源以巨龙市场出库过磅单为准;

2、单价以巨龙市场当天达钢、水钢、威钢、重钢的执价为准;

3、带肋钢筋以重钢高线盘圆加每吨250元加工费，另再加每吨270元利润为准;

4、吊装费由乙方提货时付给甲方。

六、付款方式

1、此工地总钢材量是 吨，前期垫资 吨，垫资时间为 月，途中付的款按照每吨400元付给甲方，其中要在垫足1500吨后2个月或15层楼先付叁佰万元给甲方，主体封顶或者12个月付200万元，先到为准，以后尾款在12个月内付清。其中1500吨垫资时间从开始拉货起，在3个月内拉足。

2、垫资部分以市场单价不分前后每吨另加450元为利润加在送货单上，垫足1500吨后的2500吨的现金部分都以每拉一次货每吨单价上加200元/吨作为利润，付款时间在拉货当天起4天内付款，付完前次货款后才拉第二次货，以此类推。

七、违约责任：以上垫资金部分和现金部分或因乙方在工地造成所有货款不能按时支付，否则乙方违约，违约金以到付款时间起每天每吨7元计算付给乙方;如在总钢材量4000吨当中至少拉足3800吨，否则属乙方违约，当中差距数量以每吨300元计算补付给甲方。

八、如有合同争议的解决方式

本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另定补充协议，在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成向重庆市沙坪坝人民法院起诉。

九、本合同一式五份，自双方签字盖章之日起生效，合同执行完毕后，自动解除效力。

十、若乙方不能按约定支付钢材货款及违约金，丙方具有担保从乙方应收款代扣支付给甲方，如丙方都不能及时付款，如果最后货款迟不得超过三个月，但每一个月必须把违约金每吨每天7元打一次清算条，甲方有权以本工地房屋的买价少1000元/平方米抵扣货款，加盖公章。

甲方(章)： 乙方(章)：

委托代理人： 委托代理人：

签约地点：签约时间：

使用单位： (以下简称甲方)

供应单位： (以下简称乙方)

经双方协商,甲方购买乙方生产的商品混凝土,签订合同如下。

(一) 工程地点：

(二) 预拌商砼供总量：约 m3，以实际供应方量结算。

(三) 本工程预拌砼计价：计量及结算方法：

1、 本工程需用的预拌商品混凝土按预拌商品混凝土单位计价，如有其它特殊要求，需另行计价。

2、 按施工图纸合算方量加2%的损耗系统计量，如甲方发生模具不符、施工中发生涨模、跑模、超厚现象，甲方应补签预拌商品砼施工计划确认单，甲乙双方现场调度及时办理手续，以实际供应量办理结算。

3、 按商品砼过磅吨数折算立方数，根据不同的砼密度，以每车净重吨数折算砼方量。甲方代表应在乙方过磅单上签字，作为结算依据，甲方可派人到乙方厂内抽检折算数据，并予以确认，不去抽检者表示认可。

4、 结算付款方法。甲方在乙方供货前可先预付一部分备料款，待批量供应后，甲方应随时向乙方付款并进行阶段性结算，否则乙方有权终止供货。

(四) 甲方义务。

1、 合同签订后，砼浇筑施工要严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》和生产施工规程执行。砼出现质量问题由甲方负责。甲方未经乙方负责人同意，单方在砼内掺入外加剂、掺合料和水，引起的质量问题由甲方负责。

2、 乙方按甲方通知的预拌商砼施工计划确认单的要求供货，货到位后，甲方应签字验收及时浇筑，若因甲方原因使砼到达现场一小时后未能浇捣完毕，支付每小时100元压车费。

3、 如需要临时停工，变更商砼施工计划，甲方提前3小时书面通知乙方，否则造成的损失由甲方负责。

4、 甲方负责乙方现场施工管理的畅通及电力、照明、水源等设施完好，并保护乙方不受第三者的干扰，并保护好一切机械设备的安全。

5、 为保工程质量，在未经乙方书面同意情况下，甲方不得单方更换或增加砼供应方。

6、 乙方按同期砼把标养砼试件报告、同条件报告送到工地资料室。

(五) 乙方义务：

1、 乙方接到甲方预拌商砼计划确认单应立即准备机械、材料，做好生产准备。安排现场调度查看现场情况，与甲方代表核准供应时间与相互配合事宜。

2、 乙方负责混凝土质量，搞好级配、提供预拌商砼出厂合格证和有关资料，并及时送到工地。砼施工时应及时供货，不得在施工中间歇超过30分钟，如间歇时间太长留下施工缝和造成工人损失费用由乙方负责，如属甲方原因造成上属问题，乙方概不负责。随时取样、制作试块，保证质量符合标准。

3、 乙方根据甲方合理施工要求，昼夜按时发货，保证施工进度和工程连续浇捣的需要。

4、 乙方如因设备、水、电等原因，造成的不能按时供料，应在供料时间前2小时用书面形式通知甲方，如未通知甲方，造成的损失由乙方负责。

5、 如乙方在配比过程中出现砼等级下降或质量误差，不合格的返工费用由乙方负责。

6、 乙方在施工中搞好服务，乙方应按甲方要求需要多少供多少。

(六) 违约处理：

1、 甲方应严格履行付款义务，拖欠不付应以所欠款项为基数每日支付10%违约金。

2、 施工过程中甲方应接受乙方工地调度指挥，否则因此影响施工质量，由甲方负责。

3、 甲乙双方如发生争议，应及时协调解决，如协调不成，任何一方可向有关单位或向人民法院起诉。

(七) 其它

1、甲方授权。 同志为全权代表。负责通知乙方供货与乙方结算及本合同所列其它事宜。甲方工地收货人的签字均可作为供货及结算收款的依据。

2、甲方按合同付款，否则乙方可停止供应。

3、因不可抗力原因导致合同不能履行，甲、乙双方签订补充合同，工期顺延。

4、甲方如需少量砼(6m3以内)提前48小时通知乙方，乙方按时送到，单次泵送方量小于60m3的泵送费按所用设备的台班费用计取( 元/台班)。

5、如发生商砼质量争议，委托省级权威机构进行鉴定，双方共同参与出资鉴定，鉴定费最终由质量责任方承担。

(八)本合同一式2份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日