改造工程合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《民法典》及国家有关法律规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任,确保工程施工质量,经甲乙双方协商,就乙方承包甲方指定的食堂维修工程,达成以下协议:
一、工程名称:
王庄小学食堂维修工程。
二、甲方责任:
负责按合同约定施工质量监督。
三、乙方责任:
1、乙方应严格按甲方要求组织施工。
2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范,承担施工过程中的所有责任,严格执行政府有关部门的政策及法规。
3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任,如在施工中出现一切安全事故,完全由乙方承担所有责任,甲方不承担任何责任。
4、乙方须加强现场质量、安全管理,确保施工现场安全。
5、工程完工后3天内应做好施工现场的清理工作。
四、工程量的计算方法、价格:
1、经校委会成员研究决定,一致决定与乙方协商,本工程由乙方包工包料,食堂维修工程施工项目如下:
(1)食堂钢架结构,盖玻璃钢瓦300元/平方米,面积按实际验收面积计算;
(2)地面找平,水泥砂浆清光65元/平方米,面积按实际验收面积计算;
(3)钢架房四周铝合金墙面150元/平方米,面积按实际验收面积计算。
(4)水电安装包工包料共计20__元(所用材料及施工要求以甲方为准);
(5)食堂排污管预计40米(包含破砼、挖土方、安管、恢复、土石方外运等),包工包料单价325元/米,实际长度以验收为准,(注:排污管用20管);
(6)食堂排污沟200元/米,实际长度以验收为准。
(7)检查井1个,包工包料900元。(检查井规格按甲方要求施工)。
(8)铝合金推拉门220元/平方米,面积以验收测量为准;
(9)铝合金封中干门200元/平方米,面积以验收测量为准;
(10)铝合金纱窗80元/平方米,面积以验收测量为准;
(11)刮瓷粉7元/平方米,面积以验收测量为准。
五、质量标准;
施工质量必须符合安全要求。工程竣工验收合格后,两年内出现质量问题,由乙方负责全部维修责任。
六、工期:
本项目的工期按甲乙双方签定合同后40日内完成,时间:20__年7月13日至20__年8月23日。
七、付款方式:工程完工经甲方验收合格后,工程款由清镇市教育局拨付给教育办公室后,由王庄乡教育办公室一次性付清全部款项。
八、违约责任:
甲乙双方必须共同遵守以上合同条款,如有一方违反,将一次性赔偿对方的全部经济损失。
九、其他约定:
1、本合同签订时间:二○一二年7月12日。
2﹑本合同自甲﹑乙方签字之日起生效,甲﹑乙双方履行完合同规定的义务后,结清工程款后失效。
3、本合同一式四份,双方各存一份。
甲方(盖公章):乙方(盖公章):
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日
更多相似范文
篇1:旧房改造房屋买卖合同
卖方:姓名:
国籍::
地址:__编码:
联系电话:委托代理人:
买方:姓名:
国籍::
地址:__编码:
联系电话:委托代理人:
第一条房屋的基本情况。
甲方房屋坐落于位于第层,共,房屋结构为,建筑面积平方米,房屋用途为该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二为。
第二条房屋面积的特殊约定。
本合同第一条所约定的面积为面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积为准。
该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±%时,房价款保持不变。
实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±%时,甲乙双方同意按下述第种方式处理:
1.乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方已付款退还给乙方,并按利率付给利息。
2.每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。
第三条土地使用权性质。
该房屋相应的土地使用权取得方式为土地使用权年限自年月日至年月日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为该房屋买卖后,按照有关规定,乙方补办土地使用权出让手续。
第四条价格。
按计算,该房屋售价为每平方米元,总金额为亿千百拾万千百拾元整。
第五条付款方式。
乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金亿千百拾万千百拾元整,并应于本合同生效之日起日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式可由双方另行约定。
第六条交付期限。
甲方应于本合同生效之日起三十日内,将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起日内,将该房屋付给乙方。
第七条乙方逾期付款的违约责任。
乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按计算。逾期超过天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第种约定,追究乙方的违约责任。
1.终止合同,乙方按累计应付款的%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
2.乙方按累计应付款的%向甲方支付违约金,合同继续履行。
3.。
第八条甲方逾期交付房屋的违约责任。
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在个月内按利率计算自第个月起,月利息则按利率计算。逾期超过个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第种约定,追究甲方的违约责任。
1.终止合同,甲方按乙方累计已付款的%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
2.甲方按乙方累计已付款的%向乙方支付违约金,合同继续履行。
3.。
第九条关于产权登记的约定。
在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的%赔偿乙方损失。
第十条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。
第十一条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳,契税由乙方向国家交纳其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。
第十二条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第十三条本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十四条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该房屋所在地公证机关公证。
第十五条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由仲裁委员会仲裁。
第十六条本合同)之日起生效。
第十七条本合同连同附表共页,一式份,甲、乙双方各执一份,各执一份,均具有同等效力。
甲方:乙方:
甲方代理人:乙方代理人:
年月日年月日
签于签于
篇2:幼儿园开学通知
尊敬的家长:你们好!
愉快的暑假过去了,带着期望,带着憧憬,我们迎来了新的学期,新起点,又是一个新的开始。我们将以满腔的热情进取的投入工作,以爱心、耐心和职责心来拥抱我们的小天使们,以敬业的精神和专业的态度和各位家长朋友们共同努力,促进孩子们健康欢乐的成长。
为了更快、更好的引导孩子们适应新学期生活,稳定孩子的情绪,我们期望各位家长朋友们在开学除能配合幼儿园做好以下工作:
1、提前改变假期中随意的生活规律,尽量调整孩子的作息时间,使作息时间与幼儿园的相适应。培养良好的生活习惯,对孩子身体的健康成长,起到重要的作用。请家长提前将被子等生活用品清洗干净,上学时带到幼儿园交给教师。
2、增强孩子自我的事情自我做的自信心,上幼儿园已经是大孩子了,吃饭、睡觉、自我上厕所大、小便、自我穿脱衣服、鞋子等等这样的事情尽量让孩子自我做。对孩子自我做的事情给予肯定、鼓励、表扬。
3、请各位家长配合幼儿园帮忙孩子剪指甲,整洁地入园,愉快地理解晨检。
4、为安全起见,请不要给孩子佩带任何挂件,不要让孩子携带贵重物品及首饰、危险物品(如小刀、药片、铁钉、小颗粒物、钉锥、玻璃珠等)入园。
注:我园定于9月1日开始正式上课,为避免排队拥挤,请家长朋友于8月23至27日4天为报名缴费时间,我园周六日照常上班,欢迎家长带新生来园参观,我园对老生介绍新生有适当优惠政策。
篇3:下水道堵塞改造请示范文
尊敬的李市长:
大福家园座落在群英西路莲花车站斜对面。该小区下水道由于前期建设不规范,20xx年度下水道就堵塞,污水从水泥地面遍地涌出,臭气熏天,给居民的生活和健康带来极大的不便和损害。今年居民多次向有关部门反映,却一直没有得到解决,现居民担心时间再长,污水久浸地下,将会造成房屋下沉倒塌,给居民的生命和财产带来危害。为了城市美好环境,维护人民群众的基本利益和幸福感,创建美好和诣常宁,还我洁净家园,请领导解决疏通大福家园被堵塞的下水道一事,为人民群众排忧解难,我们将万分感谢。
大福家园全体居民
二OXX年七月三十一日
篇4:暑假放假通知书
各区县教体局、东坡区教育局、岷东新区统筹城乡工作局、市直属学校:
经研究,现将20xx年暑假放假和秋季开学时间及相关要求通知如下:
一、暑假时间安排
全市义务教育学校于20xx年7月2日放暑假,高中阶段教育学校于20xx年7月9日放暑假;中小学校于20xx年8月31日报名注册,9月1日(周四)正式行课;幼儿园参照义务教育学校放假及开学时间安排教育工作。
各地各校不能将教师年度考核和集中培训等工作安排在学生放假之前,要切实保证学校正常的教育教学时间。
二、假期注意事项
各地各校要根据学校实际和学生年龄特点,合理安排学生假期生活。
一要在放假前,对学生进行一次法纪和安全教育,给家长(或监护人)一封信,告之假期安全注意事项,引导家长加强对子女遵守公德、防溺水、防雷击、防地质灾害、防交通事故等教育,履行监护责任。
二要鼓励中小学生多形式参加社会主义核心价值观教育实践活动,培养兴趣,开拓视野,提高能力,让学生度过一个轻松而愉快的假期。
三要加强师德师风教育,广大教师要严格遵守规范办学行为相关规定,严禁学校和教师利用假期组织学生进行有偿补课。
四要加强假期值班工作,每所学校要安排专人值班,确保校产安全和信息畅通,重要情况要按规定及时向当地政府、(区)县以及市教育行政部门上报,不得瞒报、迟报或漏报。
眉山市教育体育局
20xx年5月11日
篇5:世界艾滋病日活动通知
在“3.21世界睡眠日”来临之际,为了提高群众对睡眠呼吸障碍疾病诊疗的认识,解放军八一医院耳鼻咽喉科南京军区鼾症中心于20xx年3月19日 上午9:00~11:30在郑和公园广场举办大型公益义诊活动。今年世界睡眠日的主题是“关注中老年睡眠”。届时将有八一医院耳鼻咽喉科南京军区鼾症中心的专家与您面对面交流进行鼾症问题咨询和答疑。当日参加义诊者可以享受免挂号费至八一医院耳鼻咽喉科就诊一次,前100名到会者还将赠送精美小礼品。
篇6:大学2024年寒假放假时间通知
xx学校:
根据学院教育教学工作安排,现将201x年元旦及寒假放假有关事项通知如下:
一、元旦放假安排放假时间为:20xx年12月30日(周一)、31日(周二)、201x年1月1日,其中201x年1月1日(周三)为国家法定节日,20xx年12月28日、29日休息日两天正常上班,休息时间调至12月30日、31日。
二、寒假安排全院学生于20xx年1月10日起放寒假,3月1日报到注册,3月3日正式上课。
全体教职工于201x年1月13日起放寒假,2月28日正式上班。
三、有关要求1、元旦、寒假放假前,各部门要开展一次对本部门师生的安全教育;妥善做好假期值班人员的选定和工作安排,认真做好责任区域的防火防盗等安全排查工作。
2、寒假放假前,必须保证食堂所有窗口正常营业,水、电、暖正常供应。
3、寒假期间,全体教职工务必保证24小时通讯畅通。若有紧急情况需到校处置时,必须服从命令,按时返校,不得以任何借口推诿,否则将严肃处理,并对造成的后果负责。
4、后勤总务、保卫等部门要结合实际,安排人员坚守工作岗位,做好水、电、暖等设施的维修、维护和安全保卫工作;严格门卫上班、值班和巡逻制度,确保寒假期间校园安全。
5、各部门要妥善保管好部门财物。电脑、投影仪等贵重办公设备要在指定地点统一存放;离校前需关闭电源开关,关好门窗,并向保卫科申请验收,贴好封条。凡未经保卫科验收合格,不得离校,否则,由部门负责人承担由此产生的一切责任后果。
6、寒假值班工作安排另行通知。
7、所有教职工不得在寒假放假前提前离校;外地教职工请提前预定返校车票,不得以任何借口推迟返校日期。
8、请各部门及人事处做好教职工考勤工作。凡未请假私自提前离校或推后返校者,按有关制度严肃处理(凡未在人事处办理请假手续离校或推迟返校者均视为旷工)。
9、请各部门在201x年1月5日前将本学期工作总结及下学期工作计划报院办。
10、放假前未完成工作任务的部门,原则上推迟寒假放假时间,并由各部门自行确定放假时间。
11、201x年1月14日至2月27日期间,学院通勤班车、办公车辆停发,期间到校工作的教职工自行解决乘车问题。
12、寒假期间,学院所有车辆一律在学院停放,并封存,车辆钥匙、油卡及证件交院办保管。
13、寒假期间,所有学生必须离校,且不允许提前返校,请各院系和学生处将此规定传达到每一位学生。值班人员要坚持原则,严格执行值班制度,决不允许给提前返校的学生或非本校在职的人员安排住宿。
篇7:改造房屋租赁合同
出租方:(甲方)身份证:——
承租方:(乙方)身份证:——
一、甲方将位于朝阳居小区十号楼西单元三楼东户房屋出租给乙方居住。
二、本房屋每年租金为人民币4,500元,每半年初交2,250元。
三、乙方承租期间,水、电、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。
四、甲方提供屋内配套用品:厨房洗菜盆,卫生间座便器,洗脸池,水、电、气全通,屋内地砖完好。
五、乙方入住前须向甲方交付1,000元房屋及设施安全保证金。承租期满,房屋及设施完好,按时交房,甲方全额退还保证金1,000元。
六、房屋租赁期从20__年农历正月十六日至20__年农历正月十五日。到期如续租,甲乙双方需提前一个月协商,租金另行商定。
七、租赁期间乙方如果提前退房,所交保证金不退。
八、在承租期间,未经甲方同意,乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途,由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的,由乙方承担赔偿(在保证金中扣除)
九、乙方不得在该房内存放政府规定违禁物品、易燃易爆危险品,不能进行违法活动,应自觉接受小区管理,规范使用水、电、气。否则,造成的不良后果由乙方全部负责。
十、租赁期内甲方不得提前终止合同收回房屋。
十一、合同到期,乙方应按时交房,否则,甲方有权单方开启房间门锁收回房屋,并不承担任何法律责任。
十二、本合同发生纠纷,双方协商解决不成,任何一方均有权向当地人民法院提起诉讼,请求司法解决。
十三、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:电话:
乙方:电话:
________年____月____日
篇8:暑假放假通知书
一、放假时间与返校时间
(一)教职工、学生放假时间:
7月18日-8月31日。
(二)教职工返校报到时间:
9月1日上午8:30报到、上班。
(三)学生报到、上课时间:
1.20xx、20xx级学生:9月1日报到、注册,9月5日正式上课,9月10、11日期初补考;
2.x级新生:9月17、18日入学报到;9月19—23日入学教育、体检;9月26日正式上课;10月22至11月18日新生军训(第一批:10月22至11月4日;第二批:11月5日至11月18日)。
二、假期其他注意事项
(一)学校中层干部总值班室由校办统一安排值班。值班人员严格执行24小时值班制度,保持通信联络畅通,坚守岗位,尽职尽责,确保安全,遇到紧急、重要情况或重大突发事件,要按学校应急处理程序及时报告、审慎处理。
(二)中层以上干部必须保持24小时通信联络畅通。暑假外出离开本市的,须向主管校领导报告,并报党办备案;校领导暑假外出离开本市的,须向书记、校长报告。
(三)学校安全工作24小时值班由保卫处负责;各部门做好部门安全工作。严加防范,杜绝事故隐患。
(四)校内临聘人员(含劳务派遣)暑假工作的安排,按人事处的规定执行。
(五)各部门值守和加班由部门自行安排,部门负责人要严格审核、把关。
(六)师生员工应合理利用暑假时间做好调研;遵纪守法;保证安全,准时返校。
特此通知。
信息职业技术学院
x年7月11日
篇9:家长通知书家长意见
一学期快过去了,无论在学习上还是生活中都取得了很大进步。在语文上他开始变的爱读书了,平时课余时间能自己主动读一些书,不足的是平时做作业不认真,字也写的不认真,阅读的理解能力还是比较差;在数学方面计算题的准确率提高了,不足的是应用题还是比较差;英语方面他能熟练的背诵英语课文,不足得是平时做题不认真;当然这些进步都是是各位老师分不开的。希望在以后的学习中,各位老师和我们共同监督帮助他改正这些缺点,取得更大进步。最后真心感谢各位老师的辛苦付出,谢谢!
篇10:研究生录取通知书
一、可自取的录取通知书包括:20xx年全日制硕士新生、博士新生,20xx年在职MFA、在职工程硕士新生。
二、自取时间:7月10日(星期四)上午9:00-11:30,下午2:00-4:30。
7月11日(星期五)上午9:30-11:30。
三、自取地点:研究生院招生办(北院44号楼5层505多功能教室)
四、需要携带的材料如下:
1. 考生本人携带身份证原件。
2. 替他人代领的,请携带本人身份证原件及复印件、考生委托书、考生本人身份证复印件。
五、其他需要说明的问题:
1.因录取通知书对考生非常重要。材料不全者一律不予发放。
2.未自取的录取通知书,将在7月11日下午,以挂号信的形式按照网上确认过的地址寄出,请考生注意查收。
3.录取通知书信封内包含:录取通知书、入学通知书、调档函、新生入学须知、银行卡、行李签、家庭情况调查表、助学贷款申请表等。
篇11:2024改造合同
甲方: 乙方:
一、导言
甲乙双方在遵守《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国建筑安装工程管理条例》的前提下,依据政府对行业管理的有关条例、政策、法规之规定,在甲方认可乙方《工程预算单》的基础上,为保护双方利益,经协商同意签订本合同。
二、工程信息
l、工程地址:
2、工程类别:
三、工程承包形式
本工程采取:合同价款内所施工项目,以乙方提交的预算为准进行包工包料的承包形式包干结算。乙方提交的《工程预算单》及预算中所涉及到的主要材料样本(板)甲方审核后甲乙双方签字认可无争议。
施工过程中发生的工程变更项目及材料,不在包干范围内工程项目,共同协商,另行结算。在施工过程中涉及到乙方预算中没有的项目,甲方不得在没有下达相应变更的情况下,要求乙方施工。
四、工程价款
根据《工程预算单》,经甲乙双方进行友好洽谈,确定本工程的合同价款为人民币,总造价如果工程中发生预算包干外签证,施工工程结束后一星内根据甲方代表签署的《甲方指令装饰工程变更单》和乙方提交的《变更申请书》等凭据结算包干外的变更费用。
五、质量与安全
工程质量必须满足国家行业标准和甲方要求,应安全施工、文明施工,保护附近居民正常出入和环境卫生:施工过程中,严格要求工人质量第一,安全第一。乙方确保施工中的安全生产和其他需要加强的安防设施保证施工不影响周边居民安全出行。
六、工程
本工程从年日到年日结束。如果施工期间发生项目增减和材料变更时,工期顺延,停电累计4小时按一天计算,甲方没有按时付款乙方可以停工,停工工期顺延,以及甲乙与相关配套工程影响乙方施工,工期顺延。
七、工程款支付
工程完工,经甲方验收,三日内一次性支付。
八、本合同未尽事宜,双方共同协商。
九、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:改造施工合同
发包人(全称):_____________(甲方)
承包人(全称):_____________(乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》与其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就以下建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:_______________
工程地点:_______________
第二条发包方式、合同价款与承包围
2.1发包方式:全包
2.2合同价款:预估价(已扣除甲方提供的设备与配件)。
人民币大写:(¥__________元)
2.3承包围:/双层油罐安装回填、一、二次油气回收管道安装、渗漏检测仪、液位计、潜油泵的安装调试、防静电带的安装。
(卸油密闭箱体,集液井不在本预算)
第三条双方约定的工程量确认表等文件作为本合同附件,并具有法律效力。
第四条合同价款支付:双方约定,工程开工前支付合同总价款的30%,工程完工后甲方支付合同总价款的50%,在甲方向乙方交付相关经营资料(包括油气回收检测报告)的当天,乙方将剩余工程款一次性支付给甲方。
4.1付款采用银行转账或电汇。
(根据甲方实际情况确定)
第五条甲、乙双方责任和义务
5.2.1乙方必须拥有相应的资质,相关材料办理施工手续,发生的一切费用由乙方负责。
5.2.2负责地方关系与施工现场周边环境的协调,如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等,全部由乙方承当责任。
5.2.3乙方在施工过程中拆队的材料不得任意堆放,不得影响厂区交通和绿化景观,其建筑垃圾应集中堆放。
方可验收。
5.2.4乙方在施工期间未经甲方同意,不能随意更换现场代表。
5.2.5乙方必须给其所有人员配置明显的标识,乙方人员凭此标识进、出施工场地。
5.2.6在每个单位工程拆除前,乙方应提前4小时将拆除的措施、时间报甲方认可,未经甲方认可不得拆除。
。
5.2.7除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外,乙方应严格按合同规定执行,达到使甲方满意的程度。
乙方应严格遵守与执行甲方的指令,应服从甲方在施工现场的统一管理,按照甲方的部署进行拆除工作,不得野蛮施工。
5.2.8拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设与管线的隔离点,应采取专项防护隔离措施,并报甲方进行备案。
否则,因乙方责任造成的一切损失,乙方应负全额赔偿责任。
5.2.9施工时发现不明障碍物或者不明管线等,施工单位应当立即暂停施工,采取必要的应急措施,并与时向甲方报告,经甲方处置完毕后方可恢复施工。
否则,因乙方责任造成的甲方的损失,乙方应负全额赔偿责任。
第六条违约责任
6.1乙方未完全履行合同,乙方应无条件返工,由此造成的工料损失由乙方承当,或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为,乙方应承当违约责任。
6.2除非双方协议将合同终止或因一方违约合同无法履行,违约方承当违约责任后应继续履行合同。
6.3双方中某一方如不能按期付款应按银行同期货款利息向另一方支付违约金。
6.4因乙方施工、保管不善造成的自有与拆除的设备和材料的丢失、毁损,由乙方负全部责任。
6.5争议解决方法:甲乙双方履行合同时发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何一方均要可向法院提起诉讼。
第七条合同生效、变更、中止和终止
7.1本合同一经生效,合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方的修改。
但任何一方均可以对合同容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。
该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。
7.2如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定,则按有关条款处理。
7.3在合同执行过程中,若因国家计划调整或不可抗力因素而引起本合同无常执行时,乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议,与之有关的事宜双方协商办理。
7.4本合同经双方签字盖章后开始生效。
第八条其它
8.1本合同所包括的补充协议都是本合同不可分割的一部分,具有同等的法律效力。
8.2本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。
任何一方不承当本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。
8.3双方任何一方未取得另一方事先同意前,不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
8.4本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,未尽事宜双方另行商议。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
日期: 日期:
篇13:规范员工离职申请通知书
尊敬的领导:
您好!
很遗憾在这个试用期的时候向您提出辞职,虽然我没有机会成为正式职工,但我依然感谢这__个月来您的悉心照顾和指导。
来到这里__个月了,我觉得这里就像一个团结的大家庭,同事们相处融洽,领导们和蔼体贴。我在这里有过太多欢笑、汗水、收获,痛苦、成功、失败,最重要的是我成熟了很多。
在这里我真的学到了很多珍贵的东西,我想这将是我职业生涯中的第一份难得的宝藏。
在这__个月的工作中,虽然我确实学习到了很多东西,然而,工作上的毫无成就感却让我非常焦虑。于是我开始了思考,思考的结果就是或许我并不适合这份工作。这种不适应常常让我在工作中不能专心投入,一段时间之后,我发现自己的处境和自己原本的目的并不太相同。我想,作为一个羽翼未丰的年轻人,我应该勇敢的去追寻一个适合自己的天地,进展才华,所以,我觉得自己应该换一份工作去重新尝试了。
虽然,离开这里,离开这些同甘共苦过的同事,我确实很舍不得,但是没有舍怎会有得,我必须要踏出这一步。希望领导能够体谅我的苦衷,尊重我的决定。
最后,祝愿公司生意蒸蒸日上!
此致
敬礼!
申请人:申请书模板
__年__月__日
篇14:2024年清明节放假通知
致公司全体员工:
根据国家国务院《关于20__年部分节假日安排的通知》文件,结合公司实际,经研究决定,20__年清明节放假如下:放假时间为20__年4月3日(星期六)至4月5日(星期一)放假共3天。20__年4月4日(星期日)为国家法定节假日。20__年4月6日(星期二)正常上班。
节假日期间,各部门要妥善安排好值班和安全、保卫等工作。杜绝安全隐患,做好防火、防盗,确保放假期间公司及人员的财产安全。
温馨提示:放假期间,请大家注意人身及财产安全!
特此通知。
____
20__年__月__日
篇15:在编教师个人离职申请通知书
尊敬的校领导:
您好!
在这开学即将来临之际,我向您提交了辞职报告,我知道这很荒唐也显得太急促了一些,必定给您带来了困扰。但是我不得不做这样一个决定了。我知道这时候向您提出这样的请求是我考虑的不太周到,也没有顾及到您的处境。但是我认为现在提出辞职的请求或许才是最好的时机,即将开学,您也还有一段时间来做出别的工作安排,所以现在只能耽误您的一些时间,帮我处理一下这个问题了。
这次辞职是我觉得自己或许不太适合做一名幼儿教师,一开始我对教师这个行业是非常崇拜的,我喜欢站在讲台上,也喜欢给孩子们传授知识,看着他们天真的笑脸我就感到心里非常温暖。我一直都认为自己很适合这个职业,直到我这段时间出现了一些问题之后,我才发现自己或许不太适合做一名幼儿教师。我知道这必定会违背了您对我的期望,所以对于这件事情我也真的很抱歉,或许是我没能力吧。现在的我确实是有一些悲观的,也希望您能够理解,也希望您能够再包容我这一次,真的感谢。
这段时间我在工作上出现了一些问题,这些问题爆发的原因我也找到了。一是我对自己情绪没有好好的掌控,遇到一些孩子哭闹的时候没有把握好自己的情绪,有时候会吓到他们,他们对我的印象也逐渐的不好了。二是自己没有对自己的生活合理的安排好,因为最近我家里也遇到了一些事情,所以我真的背负了很重的压力,导致在学校里我的情绪也越来大,工作安排更是没有做好了。
所以我真的很羞愧,我没有把这份事业的光荣传达下去,而是在一步步的践踏它的光辉。所以我想尽快结束了,我不想再因为自己的无知而浪费这一份荣耀。或许我是该冷静冷静了,只有自己明白了如何取舍,才能接着走下面的路,此刻,我的心情也废话吃那个复杂,但无论如何还是希望您可以今早为我审批这份辞职报告,我也好做接下来的打算,也不让幼儿园受到一些不好的影响。
请您还有学校的其他领导们原谅我这一次冲动,很抱歉给大家带来了不便,也很抱歉没有继续坚持下去,辜负了您的期望和信赖。但今后的道路,我祝愿大家能够前程似锦,幸福健康,创新佳绩!
此致
敬礼!
申请人:
__年__月__日
篇16:2024庆祝三八妇女节表彰大会通知
为热烈庆祝全世界劳动妇女团结战斗的光辉节日——三八国际妇女节的来临,经研究,决定隆重召开三八国际妇女节庆祝大会。现将会议的有关事项通知如下:
一、会议时间:xx年3月8日下午三点报到,三点八分三八秒准时开会;会期不定,主要看私博主人邀不邀请共进晚餐,晚上要不要一起唱个歌、跳个舞、吃个宵夜。
二、会议地点:公馆3幢8楼多功能厅(x市xx街道路38号)。
三、参加人员:私博中所有女性成员,成熟的、半生不熟的男生一律谢绝参加(工作人员除外)。
四、会议议题:1、经验座谈:与会人员座谈妇女翻身得解放的体会;2、经典交流:私博主人畅谈做女人的得与失并作题为《我和我的女人们——不得不说的故事》的汇报;3、精彩报告:知性熟女的多彩人生(邀请号称师妹、师姐、师奶全职杀手的神秘嘉宾作专题报告)。
五、特别提醒:1、请与会人员只身或者携带小姐妹若干参加,迟到者务必携带大号螺丝刀(不是)一把(公馆本为三八节的献礼工程,因故成了半拉子工程,故迟到者需自行安装座位桌椅,另外,必要时可充分发挥螺丝刀的防狼、防贼功能);2、请与会人员安排好工作与生活,特别是要着重安顿好家中那位对女生大献殷勤,对女人总采取不理不睬、若离似弃态度的先生,以防骚扰;3、……暂时想不起来了,烦请私博主人补充。
六、特别鸣谢:本次大会的场地由私博主人友情提供,费用由私博主人大力赞助,在此表示十分感谢,并献上飞吻若干枚深表爱意!
特此通知。
私博三八大会筹委会
x年三月六日
篇17:放假通知书
各位家长朋友:
您好!
新春佳节即将来临,双语幼儿园全体教职工祝您节日愉快!期末将至,为了使您早日了解我园的工作安排,现将相关事宜通知如下:
一、寒假安排放假时间:20xx年12月30日至2月13日放寒假,2月14、15日幼儿报名,2月16日正式上课。
二、安全事项
1、放假期间,请家长朋友引起重视,全面做好幼儿的安全保护和教育工作。
2、家长是幼儿的第一监护人,请您加强对幼儿的安全教育管理。幼儿的一日活动必须在成人的监护、陪伴下进行。外出活动时,保证孩子在家长的视线之内,不要将孩子交给非直系亲属的熟人照看。
3、教育幼儿不乱动电源、不玩火、燃气、刀具等,不燃放烟花爆竹,并远离烟花爆竹燃放区。
4、带孩子游玩、参观、进餐时,家长要关注幼儿的安全,谨防走失,并注重对幼儿进行一些应急措施的随时传授。
5、教育幼儿乘坐公交或私家车时,尤其上下车时注意交通安全。家长不要带幼儿到冰面、野外场所,并减少到公共场所的次数,避免受到伤害。
6、凡购买"识字拼拼乐"的小朋友,家长要注意提醒孩子保管好彩虹条,以免丢失。
7、家长要为幼儿合理安排膳食,控制看电视、玩电脑的时间,保证幼儿充足睡眠,巩固良好的生活习惯。
三、暑假期间的留园班作息时间与正常作息时间一样,需要留园的幼儿家长请在本班老师处做好登记。
四、为方便家长和确保留园工作地正常进行,本次留园以8月15日----8月31日为登记周期,由此给您带来的不便,敬请理解。
假期中请您坚持让宝宝做一些力所能及的事情,如:自己穿脱鞋子、自己叠放衣服、自己吃饭等等。
五、放假期间注意做好宝宝传染病的预防工作,特别是流感、流脑的预防,防止传染。提醒孩子多喝水,放假的时候可不能生病哦!
亲爱的宝贝们:放假时老师会想你们的,希望你们在家要和幼儿园一样,做个听话懂事的好宝宝,开学时老师会在幼儿园等着你们回来总之,让孩子平安健康、快乐成长是你我共同的心愿。祝您和孩子节日快乐、新年进步、心想事成、万事如意!
篇18:在编教师个人离职申请通知书
尊敬的领导:
您们!
我自考入特岗教师以来,一直坚守自己的岗位,但是现在我却要提出辞职的申请了,在这里首先表示歉意。
特岗教师是一个光荣的职业,不管在什么时候我都是这么觉得的,自我进入这个岗位以来,也有幸得到学校领导的重视和栽培,对于刚走出学校的我给予了很大的帮助,尽管我在精神上一直都支持这个职业,但是在现实的打击下,我还是不得不提出辞职的请求。现将我的理由呈现如下:
第一,我还年轻,想趁着这个时候可以到外面的世界闯一闯。年轻人应该有一颗敢于挑战的心,只要自己敢于闯,总有属于自己的一点成就;不管是成功还是失败,最终才不会后悔。如果我只是在这个小村里当一名人民教师,也许我可以改变很多小孩的命运,但是却不能改变我自己的命运,我一定会觉得这是一生的遗憾。年轻的我们不习惯安于现状,总是对外面更广大的世界充满好奇,只有出去见过更多的市面,这一生才不会后悔。
第二,村里信息流通太慢,自己慢慢地将会被这个社会所淘汰。在一个乡村里教书,对外面很多的信息和世界的发展都不了解,尽管现在有网络,但是还是只能够停留在纸面上,对这个社会上很多的实际情况并不了解,这样的知识传递给学生,也没有足够的说服力。另外,我还是希望可以在这个发展的社会上检验一下自己的生存能力。
第三,最重要的一个原因就是来自生活的压力,尽管现在教师的待遇变得比以前好很多,对教师也愈加的尊重,但是这些还远远不能够支付起现在昂贵的物价和房价,特别是对我们这些特岗教师,生活的压力比一般的人都要大的很多。而教师的发展是有一定空间限制的,为了自己将来有一个更有挑战性的工作,为了将来的生活可以过得更好,也为了今后自己的孩子可以接受更好的教育,我不得不对这个职业做出重新的选择。
作为一个年轻人,确实需要对把自己接受的教育传播给下一代,为祖国的教育事业做一些贡献,但是我觉得,首先要以自己的生存和发展有一个更加良好的状态为前提,不管我今后做什么工作,都不会忘记是教育带给我的`一切,对教育事业的关心也一定不会因此就中断。也希望乡村的孩子今后有更好的教育条件,最终他们必定也能感受到知识改变命运的这个真理。希望领导们可以批准我的申请。
此致
敬礼!
申请人:___
__年__月__日
篇19:城中村改造征收补偿安置合同
原告:_________________
被告:_________________南京市__________区__________,
诉讼请求:_________________
一、依法确认被告作出的《南京市__________区人民政府房屋征收补偿决定书》违法并予以撤销;
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
20__年_____月_____日被告针对原告__________区__________路__________号房屋作出《征收补偿决定书》,该房屋是原告的合法财产,受法律保护。被告在征收原告房屋过程中,存在大量的违法行为,主要表现为:_________________
一、被告实施的征收行为实体与程序均违法。
1、被告征收行为适用法律错误,被告是基于“城中村改造”之名实施征收行为,而“城中村”所涉及土地应当是集体土地,故应适用《土地管理法》等相关规定,而不应适用《国有土地上房屋征收与补偿条例》,原告房屋是具有合法产权证的国有土地上房屋并非集体土地上的房屋,因此,以“城中村改造”之名对原告房屋实施征收于法无据。
2、被告未取得建设项目立项批复、建设用地规划许可证、国有土地使用权批准文件、建设工程规划许可等前置行政行为法律文件;
2、被告征收行为不符合国民经济和社会发展规划、土地利用整体规划、城乡规划和专项规划及雨花台区国民经济和社会发展年度计划;
3、被告征收行为不符合公共利益需要,“城中村改造”与“环境综合整治”都无法律依据;
4、被告实施征收行为前未进行社会稳定风险评估;
5、本次征收涉及被征收人数量较多,被告实施征收行为前未经政府常务会议讨论决定;
6、被告实施征收行为前未做到征收补偿费用足额到位、专户存储、专款专用;
7、《房屋征收补偿安置方案》(草案)征求公众意见的期限未满30日,未公布征求意见情况和根据被征收人意见修改的情况,未召开听证会听取被征收人和公众意见。
二、被告作出征收补偿决定实体与程序均违法。
1、房屋补偿价格过低,违背应按类似房地产市场价进行评估的法律规定,显失公平。
2、被告未按照住改非房屋进行评估,定性错误,也导致补偿价格明显过低。
3、被告违反《国有土地上房屋征收与补偿条例》第21条第2款的规定,未向原告提供改建地段或者就近地段的房屋。
4、被告违反《国有土地上房屋征收与补偿条例》第26条第2款的规定,补偿决定并未包括《条例》第25条第1款规定的有关补偿协议的事项,特别是未明确用于产权调换房屋的具体地点和面积、价格。
5、《征收补偿决定书》没有按照《征收补偿方案》的内容作出且未在房屋征收范围内予以公告,《房屋征收补偿决定书》未依照法定程序和方式送达原告。
6、被告评估程序违法。(1)被告未将房地产评估机构名录予以公布;(2)被告房屋征收部门未与原告等被征收人协商确定评估机构;(3)评估前,被告房屋征收部门未对房屋征收范围内原告等房屋组织调查登记并将调查结果进行公布;(4)分户评估报告未送达原告,损害原告的知情权、评估异议复核权及要求重新评估的权利。
7、被告房屋征收部门并未就补偿协议进行“多次协商”而是拒绝与原告协商,作出《征收补偿决定书》前,未听取原告的陈述。
综上,原告认为被告征收补偿决定是在违法征收前提下作出的违法行政行为,明显违反了《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法律法规的规定,故为维护自己的合法权益,特根据《中华人民共和国行政诉讼法》等相关法律法规的规定向贵院提起诉讼,望贵院判如所请。
此致
南京市中级人民法院
具状人:_________________
年 月 日
篇20:在编教师个人离职申请通知书
尊敬的校长:
您好!首先向您诚挚的说声对不起,正当我们学校开学之初缺少老师之际,我辜负了您对我的期望,向您提出辞职申请。
自从20xx年9月进入相市小学这个大家庭以来,我备受各位领导、同事长期对我工作、生活的帮助,支持,肯定及关心,在这里跟大家道声感谢!这两年来我在为小服务的同时,自身也在各个方面得到良好的发展。正值相市小学迎来大好发展的今天,我选择离开相市小学,我内心也有很多留恋与不舍,因为这里是我三尺讲台生涯的头两个年轮,这里记录了我从一个准教师逐渐走向成熟教师的每一个脚印。之所以我选择离开相市小学,原因如下:
一、都说养儿能防老,可我现在月平均工资甚至不到1500,除去吃喝花销已所剩无几。有时还要从家里拿钱,未能尽到做子女的责任。父母都是下岗职工,生活平时十分节俭,我很想让他们过上更好的生活,百善孝为先,可我现在的收入谈何孝敬父母。
二、安居才能乐业,我在学校长期居住在寝室,宿舍不通水,也没有洗手间,我也无法忍受。
三、我还有些自己的理想去实现,所以我今年选择参加20xx年研究生考试,虽然成绩还未公布,但我相信未来是靠自己打拼出来的,只要我努力我肯定会成功。 教书是一个很伟大的事业,教师需要奉献精神。但我认为首先要让教师体面的生活再来从事这个奉献事业,仓禀实而知礼节。所以我决定辞职出去闯闯,这次辞职使我经过深思熟虑之后做出的决定,在相市工作的这二年,我也与这篇美丽的土地结下了不解之缘,在即将离开之际我心中也十分不舍。我也为我这次辞职给教育局带来的麻烦道声:对不起!请领导放心,我一定把20xx下半年这学期教完,尽可能的减少对学校教学工作所带来的麻烦。最后祝蒋校及学校所有老师身体健康,幸福美满,事业顺利!
此致
敬礼
申请人:
20xx年11月12日