租用钩机协议（汇编20篇）

甲方：

乙方:

双方在平等、自愿、互利的原则上，经协商一致达成本协议，共同遵守。

第一条 租赁场地

乙方承租。

第二条 租赁期限

年月日--年月日

第三条 租金及押金

第四条 租赁场地的用途：

开办 *培训。

第五条 甲方权利和义务

1、根据企业规定制订有关安全、消防、卫生、用水电、上课时间等内容的各项规章制度并负责监督实施。

2、应按约定为乙方提供场地及相关配套设施和场地条件，保障正常上课。

3、除有明确约定外，不得干涉乙方正常的教学活动。

第六条 乙方权利和义务

1、有权监督甲方履行合同约定的各项义务。

2、应按照约定的用途开展教学活动，自觉遵守甲方制订的各项规章制度及安保工作的要求，服从监督管理。

3、应爱护并合理使用甲方场地提供的各类设施、桌椅等，如有其他需要应先征得甲方同意，予以协调解决。造成损坏的需承担修复或赔偿责任。

4、在办学期间对参与培训的幼儿安全负全责。

5、与聘用教师的经济纠纷需自行承担，与甲方无关。

6、在未经甲方同意的情况下不得以任何形式进行广告宣传。

第七条 合同的解除

乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同:

1、未按照约定的用途使用场地，经甲方书面通知未改正的。

2、将场地擅自转租、转让、转借给第三方使用，或和其他租户交换场地的，若发现乙方与营业执照不符或其他转租行为，甲方立即收回房屋。

3、违反甲方制订的规章制度情节严重或拒不服从管理的。

4、甲方或乙方因自身原因需提前解除合同的，应提前三十日书面通知对方，经协商一致后办理解除租赁手续。

1、乙方需保障室内供能(水、电、暖、煤气)设施的完好性，禁止对供能设施进行改动。

2.乙方在房间使用期间应认真做好综合治理、防火、防盗工作，严格按照公安消防部门的要求配备安全消防设备、设施，做到谁使用谁负责。经甲方抽查不合格的，经整改仍不合格的，甲方有权解除租赁合同。

第八条 其他条款

1、根据教学的需要，双方可在协商一致的前提下，对协议进行修改与补充。

2如接到有关部门因规划需要改变用途或拆除的，甲方提前30天通知乙方，乙方应无条件配合，按规定时间将房间交回出甲方，本合同终止，由此造成双方损失的双方互不承担责任。

3.因不可抗拒因素造成双方损失的双方互不承担责任。

第九条 合同争议解决方式:

1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。

2、本协议自签字之日起正式生效。

本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

甲方单位(盖章) 乙方单位(盖章) 经办人: 经办人:

委托代理人： 委托代理人：

签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

虚拟主机租用合同(样式一)

甲方：

地址：邮编：

电话：传真：

乙方：

地址：邮编：

电话：传真：

第一条?合同项目

乙方为甲方提供在国际互联网（_____er_____）上采用共享服务器主机资源技术的万维网（world?wide?web）服务器（以下简称虚拟主机）。

第二条?双方的权利和义务

2-1?甲方的权利和义务

2-1-1?甲方自行管理该虚拟主机，可以利用虚拟主机在国际互联网上发布信息，可以自行决定信息的内容和文件的放置结构等。

2-1-2?甲方可以运行由perl、c、c＋＋等语言编写的cgi程序。

2-1-3?甲方承诺不进行下列行为：

2-1-3-1?利用乙方提供的服务散布大量不受欢迎的电子邮件、广告等spam或发布涉及2-1-4的内容等；

2-1-3-2建立或利用有关设备、配置运行与web服务器无关的程序或进程，包括但不限于irc、newsgroup、提供在线聊天室服务、在线音频、视频服务以及其他超出虚拟主机应用范围的行为、程序、进程或软件等，导致大量占用服务器内存、cpu资源，给乙方或者乙方用户的网络或者服务器（包括但不限于本地及外地和国际的网络、服务器等）带来严重的负荷，影响乙方与国际互联网或者乙方与特定网络、服务器及乙方内部的通畅联系；

2-1-3-3?进行与cgi程序开发无关的编译（_____pile）工作或其他行为；

2-1-3-4?进行任何改变或试图改变乙方提供的系统配置或破坏系统安全的行为；

2-1-3-5?运行影响虚拟主机服务器或者乙方服务器正常工作的程序、进程等；

2-1-3-6?其他超出乙方服务范围或者是国家禁止的行为。

2-1-6?甲方对自己虚拟主机上的数据的完整性和保密性负责。

2-1-7?甲方应向乙方提交甲方执行本合同的联系人和管理甲方网络、设备和服务器的人员名单和联系方式并提供必要的协助，因甲方以上人员的行为或者_____而产生的后果均由甲方承担。

2-1-8?甲方承认乙方向甲方提供的任何资料、技术支持、服务等的知识产权均属于乙方所有，甲方无权复制、传播、转让、许可或提供他人使用这些资源，否则应承担相应的责任。

2-1-9?在本合同生效后一个月内，甲方对乙方的虚拟主机服务有任何不满，可以终止本合同，乙方将3-1的款项退还甲方，本合同即告终止。初装费、软件许可费等一次性费用不予退还。

2-1-10?甲方因履行本合同而享受了乙方的域名注册费用优惠的，依2-1-9终止本合同时应按照甲方普通域名注册_____标准补足余款。

2-2?乙方的权利和义务

2-2-1?本合同所称虚拟主机及服务器的所有权属于乙方，乙方为甲方提供虚拟主机的租用并进行虚拟主机的日常维护。

2-2-2?乙方可以帮助甲方进行日常的数据备份，但不保证完全备份甲方虚拟主机上的数据。

2-2-3?举办培训和技术咨询，帮助甲方充分地发挥虚拟主机的作用。

2-2-4?保留因甲方违反本合同2-1-3、2-1-4、2-1-5、2-1-7和/或2-1-8而终止甲方虚拟主机运行的权利。同时乙方对甲方进行或违反2-1-3和/或2-1-4的行为所产生的后果及对甲方自行安装的软件和进行的操作所引起的问题及对所发布信息的内容所产生的影响、后果不承担责任。

2-2-5?消除甲方非人为操作所出现的故障，但因甲方原因和/或第九条情形的出现以及非乙方控制范围之内的事项除外。

2-2-6?收取本合同第三条的有关费用以及按照规定应收取的其他费用。

第三条?合同金额

3-1?基本费用：甲方租用安居型虚拟主机，空间大小mb，电子信箱数量个，年租金为元，租用期1年。

3-2?初装费：?元。

3-3?扩展性能软件费用。甲方如果使用mysql数据库（uni_________）或者sql、access、fo______________等数据库，其费用包括（1）数据库使用费：元/年。

（2）初装费元（一次性）。

3-5?额外空间mb，费用为?元；额外电子信箱个，费用为元。

3-6?本合同金额共计人民币元。

3-7?乙方保留随时依市场情况调整_____标准的权利，已经履行的合同按照原价格履行。经协商一致，乙方为提高甲方配置而发生的额外的合理费用由甲方承担。

第四条?用户选项

域名：甲方虚拟主机的域名是，位于国内。操作系统为?uni_________。主机开通日期：年月。

第五条?付款方式

第六条?合同期限

6-1?本合同有效期由3-1确定，起始日从虚拟主机开通之日起算。在合同期限到达时，双方如果需要继续合作，应按照乙方届时有效的新的服务条款另签新合同。

6-2?本合同签订后，经双方协商一致，可以变更本合同，但应当以书面形式确认。

第七条?合同终止及违约责任

7-1在合同有效期间，如果甲方提出终止要求，应提前一个月通知乙方，乙方将剩余款项扣除3个月的费用后退还甲方；甲方擅自终止本合同给乙方造成损害的应承担相应的责任。属于2-1-9或2-1-10约定的情形的，从其约定。

7-2?因甲方过错和/或甲方提出无理要求等原因，乙方可以提前终止合同，但应提前一个月通知甲方，在把3-1中的款项全额退还甲方后本合同即告终止。

7-3?如果甲方违约，乙方有权关闭甲方的使用帐号，由此造成的损失由甲方负责。

7-4?如果甲方没有按时支付续约款项，则在甲方前一次付款款项的有效期结束后，本合同即告终止。乙方届时将关闭甲方的使用帐号。

7-5?如果在合同期间或期满之后甲方需要乙方的其他服务，双方另签合同。

7-6乙方在进行服务器配置、维护时需要短时间中断服务，或者由于_____er_____上的通路的阻塞造成甲方虚拟主机访问速度下降，甲方均认为是正常情况，不属于乙方违约。鉴于计算机、互联网的特殊性，因y2k问题、黑客问题、电信部门技术调整和政府管制等引起的事件，也不属于乙方违约，乙方不应承担责任。

7-7如果因乙方原因造成乙方服务器不能提供正常服务，乙方以天为单位向甲方赔偿租用服务费损失。如果乙方及其服务器连续三天不能提供正常服务，甲方可以终止合同并要求赔偿损失，但非乙方控制之内的原因引起的除外。赔偿总额以本合同3-1注明的该型号虚拟主机年租金基本费用总额为上限。

7-8如果甲方在虚拟主机上的应用给服务器带来异常大的负荷，包括但不限于2-1-3所述的大量占用乙方服务器内存、cpu资源的行为，在乙方通知甲方后若甲方仍然给服务器带来异常大的负荷，此时乙方有权终止合同且余款不予退还。

第八条?争议解决

8-1?因履行本合同或与本合同有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。

8-2?如果协商未成，双方同意向苏州_____委员会提交_____并接受其_____规则。

第九条?不可抗力

9-1因不可抗力或者其他意外事件，使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方通过书面的形式通知对方，本合同即告终止。

9-2本合同所称不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行等以及社会事件如战争、_____、政府行为等。

第十条?其他约定

10-1?本合同的解除、终止或者本合同有关条款的无效均不影响本合同关于合同的解释、违约责任及争议解决的有关约定的效力。

10-2?本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规和计算机行业的规范。

10-3?任何一方对本合同内容和对方当事人的商业秘密（包括经营和技术秘密、源代码、数据库等）均负有保密的义务。

10-4如果本合同任何规定根据适用的现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。

10-5?经双方协商一致，可以对本合同有关条款进行变更，但应当以书面方式确定。

10-6?一方变更通知、通讯地址或其他联系方式，应自变更之日起一个月内，将变更后的地址、联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

10-7?对本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义及业界通行的理解和惯例进行，本合同内的标题不应影响本合同的解释。

发包方(甲方)： 工程委托施工合同(单包)

承包方(乙方)： 身份证号码：

本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

一、 工程概况：

1. 工程名称：

2. 工程地址：

3. 承包范围：

居室面积： 居室间数：

4. 工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

二、 承包方式：

1. 工期： 天，自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。

2. 工程承包价款：

A.工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

B.工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

3.承包信誉保证及质保条款：

A.根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金 元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

B.乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

C.工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

4.工程质量及管理约定：

A.乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

B.工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

5.工程款支付方式：

A.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

B.乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

6.双方其它约定：

三、 工程质量要求：

按 《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

四、 甲方的责任及义务

1. 提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

2. 开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

3. 派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

4. 严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

五、 乙方的责任及义务

1. 严格遵守公司制定的各项规章制度。

2. 在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

3. 严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

4. 必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

5. 必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

6. 甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

7. 乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

六、 争议或纠纷处理

1. 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

2. 当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

七、 附则

1. 本合同甲、乙双方各执一份。

2. 本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

甲 方： 乙 方：

代 表 人： 家庭住址：

单位地址： 邮政编码：

电 话： 电 话：

年 月 日 年 月 日

甲方：

租用方：_______________以下简称乙方

一、 本着公平、公正、互惠、互利的原则，双方自愿达成以下协议：

二、 乙方自愿向甲方租用____________设备一台，到__________用于__________建设，租用期限为________，每月租金：____________元，每月租金人民币大写：_______________________ 。

三、 计算方式：以月计算(每月30天)，每月工作时间累积不得超过240小时,若超出240小时时超出部分的时间按每小时______________元收取加班费，计算时间从设备进场时开始计算。

四、 乙方负责设备的燃油供给[但燃油必须是中石化、中石油的正品燃料];机手的食宿也有乙方负责。

五、 由乙方付给甲方设备进场费人民币________________元，出场费___________元，如果乙方租用时间不满_________个月时需支付退场费___________元，完工时一并结清。

六、 乙方必须在甲方设备进入乙方场地之前提前支付一个月租金，乙方继续使用需提前十天预付租金、若租期已到乙方需继续租用时，必须征得甲方同意，否则甲方有权运回设备。

七、 一旦甲方设备进入乙方场地、乙方必须保管、看护好设备，甲方机手听从乙方指挥，但若机手认为施工现场存在安全隐患时有权拒绝危险操作，如果乙方要求继续施工，那么乙方必须承担因此造成的一切安全责任和经济损失[机手工资由甲方负责]

八、 甲方设备在乙方租用期间内出现故障、保养，乙方有权扣除维护时间，但甲方在一个月内有三天正常的机械保养时间。

九、 其他未尽事宜，由双方另行协商解决。

十、 此合同一式两份，双方各执一份、签字生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

劳务作业发包人： (以下简称“劳务发包人”)

劳务作业承包人： (以下简称“劳务承包人”)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就劳务分包事宜协商达成一致，订立本合同。

第一部分

1、劳务分包工程基本情况

工程名称：

工程地点：

建筑面积: 平方米(以图纸实际面积为准)

分包范围： 号楼(含地下室)

劳务作业人数： 不少于 80 人并满足工期要求及工程需要。

2、合同价款

2.1 工程承包价格

砌体工程 元/立方米。(包含外墙、内墙、隔墙及其它所有部位的砖砌体.)混凝土工程 元/立方米(包括构造柱、门框柱、圈过梁、飘窗平板侧板、混凝土止水带等)。

2.2 施工中无零工签证。

2.3固定综合劳务单价包含以下内容为：

砌筑、浇筑混凝土的人工费用、辅料、材料周转费、低值易耗品、周转料具的加工费用、内脚手架搭拆费用、成本、管理费、利润、保险、风险、工人工资、劳保统筹费用、劳动保护费用、所有工人食宿费、交通费、办公费、安全文明施工及环保费用、税金和政策性文件规定的所有费用;

3、合同价款的支付

3.1单价部分

3.1.1本合同为固定单价合同。

3.1.2 设计变更及新增项目：根据实际情况另行协商。

3.2工程量部分

3.2.1任何变更指示应有劳务发包人项目经理和现场预算人员签字才生效。劳务承包人没有遵守此 条款，引起的一切费用及损失由其自身负责。

3.3劳务分包款的支付

3.3.1进度支付：劳务承包人每月25日向劳务发包人书面申请本月的劳务款，由项目主办工长核查其完成工程量后，双方签字确认，次月20日前按照确认工程量的60%向劳务承包人支付劳务款。 劳务承包人按合同规定完成全部工作内容，工程验收合格后，开始进行工程款结算(劳务承包人交与劳务发包人工程决算资料15个工作日内应办理完结算)，办理完结算后一月内，劳务发包人向劳务承包人支付劳务费总额的80%;单位工程竣工验收合格并办理结算完成六个月内劳务承包人向劳务发

包人提供完劳务承包人所有现场人员的工资结清证明后，劳务发包人向劳务承包人支付剩余劳务费。

3.3.2任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。

3.4付款方式

3.4.1劳务费(材料款)必须汇入 指定银行账户，账户名称： ，开户支行： 账号： 。否则不予支付劳务费(材料款)。

3.4.2本工程不提供工程预付款。

3.4.3劳务承包人每领取劳务工程款时应提供民工工资发放表。工人出勤表公示如劳务承包人不能按要求同时提供以上资料，劳务发包人不予支付工程款。

3.4.4提供当月劳务承包人所有现场施工人员领款签字原件一份并附带领款人身份证复印件和人 员进场手续，不得冒领，否则按冒领部分双倍扣除。如劳务承包人不能按要求同时提供以上资料，劳务发包人不予支付工程款。提供劳动合同、工人技能证书上岗证等

3.4.5劳务承包人和劳务发包人对合同结算价款发生争议时，按相关法律条文约定处理。

4、分包工作期限

开工日期： 年 月 日，

竣工日期： 年 月 日，

总日历天数为： 天，

总工期根据现场和工程开工报告另行约定。

4.1劳务承包人应严格按照合同工期完成承包的工作，单位工程工期若达不到该要求(包括节点工期)，劳务发包人将按每延后一天向劳务承包人收取工程劳务费万分之三每天的违约金;若因业主或劳务发包人原因工程停工超过20天的劳务发包人需及时通知劳务承包人以便劳务承包人及时调整工人，停工20天内劳务发包人不做任何赔偿，超过20天劳务发包人承担租赁费且工期顺延。劳务承包人应严格执行劳务发包人项目经理制定的节点工期，不能完成节点工期的，每拖延一天，按1000元/天处罚。

4.2本工程节假日期间不停工休假，由此发生的费用已经含在合同价款里。

5、质量标准及现场管理标准

进场后严格按照劳务发包人现场技术负责人或主办工长进行的技术交底进行施工。

5.1施工过程中，劳务发包人管理人员按规定进行检查，劳务承包人现场负责人必须同时参加，劳务发包人有权要求劳务承包人对未满足要求的地方进行返工，凡劳务承包人施工质量不能满足规范要求而造成工程的返工，返工所需一切费用均由劳务承包人承担，每发生一处一次此类返工事件，劳务发包人将对劳务承包人处以500元/次的违约金。

6、材料管理：

6.1工程所用材料进场后由劳务承包人进行保管，按现场平面布置图和文明工地要求进行存放。

6.2禁止有半头砖、过夜砂浆出现，若发现半头砖，每一匹半头砖按照100匹整砖材料价进行罚款，过夜砂浆按照每100kg砂浆100元进行罚款，罚款直接从劳务费中扣除。 剩注砼洒落应及时清理，做到工完料清。

6.3模板、木方、架杆、架扣等周转料具应清理干净后分类进行码放，模板、木方等不准长截短。

6.4劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应按原价120%进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。

6.5劳务发包人提供的材料：沙子、水泥、石子、砖砌体、模板、木方、砂浆。

6.6劳务承包人提供的机具及辅材：手推车、小工具等。

7、劳务承包人义务

7.1劳务承包人自行承担自身所有人员的交通、办公、食宿等费用。

7.2劳务承包人按照成都市有关规定承担自身的各类人身保险、施工设备保险。

7.3 劳务承包人负责到有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录。每月30日前提交项目当月施工人员花名册及发放工资表和上月工资发放记录(有工人的签字和手印)，如不按时提供，劳务发包人有权拒绝支付劳务费用。

7.4 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按劳务发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经劳务发包人批准后严格实施。

8.施工安全与环境保护

8.1劳务承包人进场前必须接受劳务发包人的入场教育。

8.2劳务承包人严禁雇佣未成年人和身体不健康者，劳务发包人发现后除立即解雇外并向劳务承包人收取1000元/人的违约金并承担相应法律责任。劳务操作人员应为18-55周岁，身体健康，品行端正。因自身重大疾病发生的费用含在承包费中。

8.3现场不允许发生打架、斗殴、赌博事件，每发生一次，罚款1万元，从进度款中扣除。伤者的医药费、治疗费等全部费用由致使伤害的一方承担，并视情节严重情况，移交公安机关处理。

8.4劳务承包人人员在进行高空施工时要按高空作业的防范规定做好高空坠落的防护措施及人身 保护措施，如发现违规作业每次罚款20xx元，如发生安全事故一切后果有劳务承包人自己承担。

8.5安全责任事故：若发生安全生产事故，则事故所发生的费用(包括：医疗费、解除劳动关系补偿金、一次性伤残补助金、工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、误工费、伙食补助、伤残津贴、生活护理费、工伤复发医疗费、后续医药费、医疗器具费等相关费用)劳务承包人承担贰万元(含)以内全部费用，若超过贰万元，则超过部分劳务承包人承担30%，劳务发包人承担70%。

9.临时设施

9.1劳务发包人不提供宿舍和食堂等临时生活设施

9.2生产设施(加工棚、加工机械、安全防护设施、施工区道路等)由劳务承包人负责搭设和建设，并不另行计取人工费。而且，根据本工程单位工程的分布，经劳务发包人指令或根据施工工期的调整需对现场生产设施进行挪位、拆改或重新搭设，材料费由劳务发包人提供，不计取人工费，人工费已包含在本合同价款中。

10.禁止转包

承包人签订合同后，禁止转包，若发现有转包行为，就认定承包人违约，发包人有权解除合同。

11、合同终止

双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，劳务承包人向劳务发包人交付劳务作业成果，并经劳务发包人验收合格后，本合同即告终止。

12、合同份数

本合同一式三份，具有同等效力，劳务发包人两份和劳务承包人一份;

13、合同生效

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

甲乙双方经过充分的协商，本着平等互利的原则，订立本协议，协议如下

一.甲方如需用影像设备优先使用乙方音响设备。

二.在甲方需要时，乙方优先为甲方提供音响等设备，按甲方要求把音响设备(包括调音师)及甲方婚庆必须用品准时送达婚庆现场。

三.甲方给予乙方的报酬标准：在县城及周边乡镇每次200元，其他较远乡镇视情况多加50—100元。

四.租赁设备在使用期间发生故障，不能使用，由乙方负责维修。

五.甲方按时向乙方支付约定事项的价款，乙方可选择日结或月结等形式。

六.协议履行中若发生争议，由双方协商解决。

甲方：

乙方：

日期： 年 月 日

代表人：_________(以下简称甲方)

联系方式：_________

单位所在地址：_________

车主(单位)：_________(以下简称乙方)

身份证号码(机构代码)：_________

联系方式：_________

地址：_________

第一章总则

第一条为发展义乌市汽车租赁业，加强对租赁汽车的规范管理，保护合法经营，根据《中华人民共和国通则》，《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着协商一致，自愿互利的原则，为明确双方的权利和义务签订本协议。

第二条合同双方必须遵守国家法律，法规的政策，严格遵守省，市对汽车租赁的有关文件规定，全面履行本协议。

第三条乙方自带具备汽车租赁备件的汽车_________辆，车牌号_________，由甲方承租赁代理业务，所有权不变。

第四条本合同期限年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

第五条合同期内乙方应服从甲方管理，遵守甲方的各项规章制度，每月定额向甲方缴纳代理费及国家规定等相关费用。代理服务费按每日出车的20%计算。第二个方案初始代理费_________元，后续代理费_________元/月。

第六条乙方委托代理租赁的车辆，必须按规定参加保险(车辆损失险、第三责任险、乘员险、驾驶员人身意外伤害险和车主责任险)，保险费由乙方负责。

第二章甲方的权利和义务

第七条甲方应按行业管理的有关规定配齐各管理岗位的人员、制度并公布各管理岗位职责，健全各项规章制度，建立和完善单位内部有关服务质量、驾驶员守则及车辆保养、安全行车、遵纪守法、文明服务进行监督、检查，并承担相关的责任。

第八条合同期内甲方必须每天将乙方车辆的出车情况，收费标准做详细的记录，以供结账核算。如因乙方责任给甲方造成经济损失又不能及时赔付的，甲方有权扣留乙方车辆作留置，赔偿后余款返还乙方，如有不足，仍由乙方赔偿。

第九条代乙方缴纳各项规税费，发放各类证件，提供财税部门统一票据。

第十条乙方车辆发生故障或交通事故，由承租人与甲方协商统一安排维修，自然故障甲方配合乙方处理，费用由乙方承担，承租人操作不当引起的故障，由承租人承担维修费用。交通事故引起的损失，保险公司理赔后的不足部分由承租人承担，具体事项按租车合同条款执行。

第十一条如果经营过程中因各种原因出现无法收回的租金、修理费、保险费、违章罚款等，甲方承担___%的损失，其余___%的损失由乙方承担，在经营过程中出现车辆被骗，经公安机关查处而无法追回车辆的，甲方只承担赔偿车辆估价的______%。

第三章乙方的权利和义务

第十二条乙方有权自主经营、自负盈亏，业务量由乙方自由安排，合理安排工作时间，拒接甲方不合理的摊派和公务用车。

第十三条乙方按规定应加强对车辆的维护和保养，保持良好的车况和整洁的车貌，年审不合格，则须强制停车整修，经复检合格后方可运行，由此造成的经济损失由乙方自负。

第四章违约责任与合同解除

第十四条因甲方违约乙方造成损失，甲方按乙方损失额给予赔偿。

第十五条乙方违约按有关条款处罚，并赔偿甲方损失。

第十六条乙方按时和向甲方缴纳管理费及有关规税费，每迟交一天甲方收取滞纳金___元。

第十七条凡发生下列情况之一者，可解除合同。

1、经双方协商同意，并不损害国家和社会公共利益时;

2、由于不可抗力或国家经济政策变动，致使合同的主要条款不能履行;

3、从事违法活动触犯刑律的;

4、造成交通事故拖延、瞒报的或擅自处理的。

第五章附则

第十八条本合同所规定乙方应上缴国家征收的规税费及其他应费用均由乙方负担，甲方代收代交，不得另立名目变相收取费用。合同期内如遇到国家征费有所调整，乙方应按国家规定进行交纳。

第十九条合同期满，若乙方愿意续签合同，甲方应优先安排。

第二十条本合同履行中如发生争议，未能协商解决时，任何一方均可向义乌市人民法院提起诉讼。特别约定管辖地为出租方所在地法院，胜方的律师费用有败诉方承担。

第二十一条本合同经双方签字后生效。合同一式二份，双方各执一份。

其他约定：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

甲方：________________

乙方： _______________

根据有关法律、法规，在平等自愿、互惠互利、协商一致的基础上，甲、乙双方订立如下合作协议：

第一条 甲、乙双方愿以各自的资源优势，共同致力于高新科技成果转化、企业孵化、产业项目研究、开发和人才培养。

甲方有义务向乙方提供良好的园区环境、工作、办公条件及周到的公共设施与服务；在同等条件下，乙方可优先取得与甲方进行项目合作的权利。

乙方有义务遵守园区的各项管理规定，维护________________的整体声誉，促进技术创新工作良性循环的形成。

第二条 甲方将位于________________建筑面积共_________平方米（含分摊面积，下同）的场地提供给乙方使用（附图纸一份）。场地使用期限为_________年，自_______年_______月_______日起正式启用并全额交费，至_______年_______月_______日止。（若提前入驻，计费时间从实际进驻日开始计算）当场地原为毛坯房时，乙方自行负责自用面积内的装修及风机盘管的购置、安装。为了保证整个大楼消防设施和中央空调风机盘管的安装质量，本大楼的消防设施和中央空调风机盘管由指定的公司安装。

第三条 乙方可将上述场地作办公等用途，未经甲方书面同意，不得改变用途，亦不得转让场地使用权。乙方保证在上述场地使用过程中的行为符合法律、法规要求，符合国家环境保护、消防安全、劳动卫生等标准。

第四条 为做好大楼本体的维护管理，更好地为入园单位提供优良的办公、经营、研发、实验、教育培训等的工作环境，乙方按上述场地的建筑面积每平方米每月人民币_______元的标准向甲方交纳场地使用费合计人民币_______元（其中场地租金_______元、管理费_______元）并且应于每月_______日前按月交付到甲方指定帐户。每两个年度甲方有权根据物价情况调整场地使用费一次，每次调整幅度不得超过_______%。

第五条 科技园主楼采用中央空调供冷，乙方原则上不允许私自装设空调。中央空调每周开机__天，每日开机时间为__。如乙方因特殊需要要求加装独立的空调机或备用发电机，须向甲方提出书面申请，报批获准，且不得有碍大楼外观的整体观瞻。科技园副楼空调由企业自行解决，但需甲方审批。

第六条 中央空调费、水电费和通讯费的计算及付款方式：

1.中央空调费采用两种收费方式，企业可根据自身情况选定其中一种。

A.中央空调费采取冷量计费及公共损耗外加折旧费__元/月平方米，公共损耗按合同面积分摊。冷量计__元/个由企业支付。

B.中央空调费采用固定的分摊方式：__元/月平方米。不再分摊其他费用。

2.水费、电费按实际计费，分摊部分按合同面积分摊。

3.通讯费：市内电话、长途电话、上因特网等三项业务的登记办理、开通、服务和交费等，均由设于园内的“电信营运商服务处”统一一个窗口办理，并附设办理移动电话及其他电信业务。

上述水电费均由物业管理部门代收代缴。均摊的公共水电费由物业管理部门按月公布，接受甲乙双方的共同监督。

第七条 场地使用费和水电费等费用每月结算一次，按月收取，在规定时间内结清，如不按期交纳费用，每超过一日，按欠交金额的千分之__收取滞纳金。

第八条 甲方交付使用场地时，向乙方收取一个月的场地使用费作为保证金，合计人民币__元。保证金在乙方离场后的下一个水电费结算日可以结清水电费时一并结算，结算时只退本金，不计利息。

第九条 乙方需要进行二次装修时，需要和甲方签定二次装修协议。具体见双方签定的二次装修协议。

第十条 乙方在场地正常使用过程中，其原有的消防设施出现安全隐患或不能正常使用的情况时，应及时通知甲方和物业管理单位，甲方和物业管理单位应在接到通知后应采取应急措施，并在__日内组织维修，费用由甲方承担。因乙方使用不当造成设施出现损坏或发生故障的，乙方应承担维修费用并赔偿甲方的损失。乙方二次装修时增加的消防设施由乙方自行维护。

甲方有权在先知会乙方后进入乙方场地检修和保养大楼的固定装置和设施。

第十一条 因下列情形之一，甲方有权单方解除本协议，由此造成甲方损失的，乙方应向甲方赔偿。

（1）乙方拖欠各项费用达 __个月 或以上；

（2）乙方所欠各项费用总额达 __万元或以上；

（3）未经甲方同意及有关部门批准，乙方擅自改变用途的；

（4）乙方违反本协议第十条规定，致使场地或设备严重损坏的；

（5）未经甲方书面同意及有关部门批准，乙方自行进行装修的；

（6）未经甲方书面同意，乙方将场地转让给第三方的。

甲方根据上述情形可单方解除协议，书面通知乙方迁离，收回使用场地，并有权要求乙方付清所有欠费及违约金。

第十二条 因下列情形之一，乙方有权单方解除本协议，由此造成乙方损失的，甲方应向乙方赔偿：

甲方延迟交付使用场地达 两个月或以上；

甲方违反本协议第十条规定，使乙方无法安全使用场地的；

甲方违反本协议第十一条规定，致使乙方无法继续使用的；

未经乙方同意及有关部门批准，甲方对乙方使用的场地进行改建、扩建或装修，影响乙方使用的。

乙方因上述情形可单方面解除协议，书面通知甲方，并有权要求甲方支付赔偿金，以及退还乙方所付保证金等结余款项。

第十三条 如协议期内乙方与甲方另有签订孵化协议，则在本协议有效期满之日前__个月内，经甲方专家组评估，不符合继续留园孵化条件的，甲方应向乙方发出不再续签协议的通知，乙方应于有效期届满之日前迁离本大楼。逾期不迁造成甲方损失的，乙方应予赔偿。

第十四条 甲、乙双方因其它原因需提前解除本协议的，应提前一个月提出，双方商定后签订书面解除协议，由此造成的损失，应由提出解除协议的一方负赔偿责任。

第十五条 本协议生效之日起_______日内，乙方向甲方支付预定场地使用定金共______万元，此定金在乙方进场时可冲入驻时的场地使用保证金、多退少补。若甲方违约，不能按期向乙方提供场地，则双倍返还定金，若乙方违约，在规定日期内不开始进场装修，则定金作违约金处理，不予返还。

第十六条 本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。本协议在履行中双方如发生争议，应协商解决或报请相关主管部门进行调解，协商或调解不成的，可以向人民法院起诉。

甲方：______数据中心[._____]

乙方：____________________________________

本协议由______数据中心（以下简称甲方）与向甲方租用虚拟主机的用户（以下简称乙方）签订。

一、?合作事项

甲方为乙方提供在国际互联网上采用共享服务器主机资源技术的互联网服务器，简称虚拟主机。

合同金额：人民币________________元整

服务清单：虚拟主机空间_____________m，其中_______________________________

二、?甲方的权利和义务

（一）甲方的权利：

1.?甲方拥有本合同所称服务器的所有权；甲方拥有向乙方提供的任何技术支持、服务所包含的资料、信息、数据等的知识产权。

2.?甲方依照乙方在线提交的虚拟主机服务申请中定制的服务规格提供相应服务。对乙方提出的超出该服务范围的要求，甲方有权拒绝；对乙方超出定制的服务规格使用甲方资源的行为，甲方有权采取任何措施予以制止，包括但不限于关闭乙方帐号、删除有关目录等，由此引起的一切后果均由乙方自行负责。

4.?甲方有权按本合同约定的方式、期限和数额向乙方收取相应费用及按照规定应收取的其他费用，并有权随时依市场情况调整价格标准。

（二）甲方的义务：

1.?甲方向乙方提供服务器空间的租赁，进行日常维护。

2.?在乙方依照本合同的规定履行义务的情况下，甲方保证乙方的主机在线正常运行，供电稳定可靠，与_____er_____连接的正常，如确实必须暂时停机或与_____er_____?断开连接，甲方应及时通知乙方。由于超出甲方预见能力或控制能力的突发事件或意外事件引起的宕机、线路中断情况，甲方应在情况发生后的合理时间内与乙方沟通并相互配合恢复正常运行。

3.?甲方不得无故破坏或干扰为乙方提供的服务。

三、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1.?乙方通过自行注册的系统帐号和口令，以及甲方提供的ftp帐号和口令，自行管理服务器上所开设的虚拟空间，并利用虚拟空间在国际互联网上发布信息，以及自行决定信息的内容和文件的放置结构等。

（二）乙方的义务

2.?乙方不得进行下列行为：

①.利用任何形式散布大量不受欢迎的带有可以链接到甲方提供的虚拟主机的垃圾邮件、广告等。

②.?建立或利用有关设备、配置运行与web服务器无关的程序或进程（如聊天室、广告交换、在线游戏等），导致大量占用服务器内存、cpu资源，给甲方或甲方其他用户的网络或者服务器（包括但不限于本地及外地和国际的网络、服务器等）带来严重的负荷，影响甲方与国际互联网或者甲方与特定网络、服务器及甲方内部的通畅联系，或者导致甲方服务器或者甲方的其他用户网站所在的服务器宕机、死机等；

③.?进行与cgi程序开发无关的编译（_____pile）工作或其他行为；

④.?进行任何改变或试图改变甲方提供的系统配置或破坏系统安全的行为；

⑤.?运行影响虚拟主机服务器或者甲方服务器正常工作的程序、进程等；

⑥.?其他超出乙方在线提交服务申请时定制的服务规格的行为，以及国家相关法规禁止的行为。

3.?乙方有义务维护自己虚拟主机上的数据、口令、密码的完整性和保密性。因乙方维护或保密不善致使相关信息泄露或由于第三方盗用乙方帐号和密码进行各种操作而造成的损失，由乙方自行负责。

5.?乙方应依本合同的约定支付价款，按时为虚拟主机续费，甲方不负有提前通知的义务。

6.?乙方应自申请的虚拟主机开通后向乙方所在地省通信管理局申请办理互联网信息服务经营许可证或备案登记证。

四、?乙方定制服务的具体内容：

乙方定制服务的具体内容以乙方通过甲方网站上虚拟主机服务栏目中的表单在线提交的信息为准，此类信息是本协议不可分割的一部分。甲方会对此类信息做详细记录，甲方有义务按乙方定制的服务内容提供服务，乙方同时不得超出其定制的服务内容使用甲方的资源。

五、?价格条款与付款方式

1.?乙方在申请虚拟主机服务前须按"价格总览"中规定的价格标准和付款事宜将足够的款项汇入乙方在甲方的帐户中，甲方将在乙方在线提交虚拟主机服务相关申请后按照所选服务规格自动扣除相应款项，随后立即开通虚拟主机。?双方需在合同期满后继续合作的，乙方应于本合同届满前按届时有效的新的价格标准将定制服务的价款汇付至其在甲方的帐户中，则本合同继续有效。

2.?甲方保留随时依市场情况调整价格标准的权利，已经履行的合同按照原价履行，本合同之外所做的补充条款、另签或新签的合同按签订时的实际价格履行。

六、合同期限

本合同在乙方租用甲方虚拟主机的租用期内持续有效，有效期至乙方在线提交的租用期届满时止。合同有效期届满甲方即关闭乙方虚拟主机帐号；双方需在合同期满后继续合作的，按第四条第2点履行。

七、合同变更

1.?订立本合同所依据的法律、行政法规、规章或订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商一致，可以变更本合同有关内容，但均应以书面方式确定。

2.?一方变更通知、通讯地址或其他联系方式，应及时将变更后的地址、联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

八、违约责任

1.?因甲方原因造成乙方网站无法访问，甲方应补偿乙方以宕机时间乘以2倍甲方已付相关时段费用的款项。由于甲方原因给乙方造成其他损失的，甲方的最高赔偿额不超过乙方已支付的空间租用费。

2.?乙方违反依据本合同应当承担的义务给甲方及甲方客户造成损失的，应赔偿甲方及甲方客户因此所受的实际损失，包括但不限于甲方系统的损坏、甲方客户的索赔及甲方客户网站因此所受的损失，并且甲方有权视情况按本合同规定关闭乙方的使用帐号，由此造成的损失由乙方自行承担。

3.?按本合同规定应该偿付的赔偿金，保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理，每逾一日，应向对方支付应付价款0.3%的滞纳金。

九、免责条款

1.?鉴于计算机及互联网的特殊性，因黑客、_____、电信部门技术或政策调整等引起的事件，或甲方为进行服务器配置、维护而中断服务，或由于_____er_____上通路的阻塞造成乙方服务器访问速度下降，不属于甲方违约，因此造成乙方损失的，甲方不承担责任。

2.?甲乙双方任何一方因为政府禁令，_____，现行生效的适用法律或法规的变更，洪水，火灾，爆炸，雷电，地震，风暴，停电，通讯线路中断，他人蓄意破坏，黑客攻击，计算机_____入侵或发作，电信部门技术、政策，政府管制等及其他不可预见，不可避免，不可克服和不可控制的不可抗力和事件影响网络正常运营，从而全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同的，双方互不承担责任，但受不可抗力影响的一方应自不可抗力事件发生之日起二十日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并于事件发生之日起六十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后协商恢复本合同的履行，除非此等履行已不可能或者不必要

3.?在履行本合同时，甲方对因第三方的过错或延误而给乙方或者其他方造成的损失不承担责任。甲方对通过乙方间接接受甲方服务的第三方的损失不负责任。

十、争议解决?凡因订立、解释、履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；当事人不愿协商解决或者协商不成，双方决定交由合肥_____委员会_____，_____庭由三名_____员组成，_____费由败诉方承担。

十一、附则

1.?甲乙双方应本着诚实信用的原则完整履行本合同。

2.?本合同的有关条款或者约定若与双方以前签署的有关条款或与以前的有关陈述不一致或相抵触的，以本合同为准；但经双方协商一致同意保留的除外。

3.?本合同未尽事宜，由双方友好协商做出补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

4.?本电子文本形式的虚拟主机租用协议如同双方书面签署的协议一样，具有完全的法律效力。

甲方：______数据中心乙方：

地?址：地址：

邮?编：邮编：

电?话：电话：

传?真：传真：

盖?章：签字：

签?字：身份证/营业执照号码：

电子邮件：电子邮件：

年?月?日年?月?日

甲方(出租方)：_________________

出租代表：_________________

地址：_________________

联系电话：_________________

乙方(承租方)：_________________

法人代表：_________________

公司地址：_________________

联系电话：_________________

为保护土地租赁合同双方当事人的合法利益，规范土地管理和承租方经营行为，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和政策规定，经公开协商讨论同意，甲乙双方本着平等、自愿、公平、有偿的原则，签订本合同，共同信守。

第一条租赁位置和面积

甲方租赁给乙方的耕田土地位于_______田，共计_______亩，四至界限方位如下：

东起：_________________________________________________，

西至：_________________________________________________，

北至：_________________________________________________，

南至：_________________________________________________。

具体面积、位置以合同附图为准。

附图已经甲乙双方签字确认。

第二条耕田土地用途

土地用途：耕田土地租赁期内，乙方可以自由选择生态养殖项目经营为主。

第三条租赁期限

租赁期限为_____________年，自________年____月____日至________年____月____日止，租赁期限内耕田土地经营使用权属乙方，所有权属甲方。耕田土地租赁期限内如遇国家政策性调整，另行议定。如需续租，甲乙双方应重新商定续租事宜。

第四条租赁费用和支付方式

(1)该耕田土地的租赁费用为合同签订日生效开始为第一年每亩__________元/年

从第二年开始每年累计递增__________%

第1年:租赁费用为每亩_______元/年共计：_______亩人民币_______元(大写：_______元

第2年:租赁费用为每亩_______元/年共计：_______亩人民币_______元(大写：_______元

第3年:租赁费用为每亩_______元/年共计：_______亩人民币_______元(大写：_______元

第4年:租赁费用为每亩_______元/年共计：_______亩人民币_______元(大写：_______元

第5年:租赁费用为每亩_______元/年共计：_______亩人民币_______元(大写：_______元

第6年:租赁费用为每亩_______元/年共计：_______亩人民币_______元(大写：_______元

第7年:租赁费用为每亩_______元/年共计：_______亩人民币_______元(大写：_______元

第8年:租赁费用为每亩_______元/年共计：_______亩人民币_______元(大写：_______元

第9年:租赁费用为每亩_______元/年共计：_______亩人民币_______元(大写：_______元

第10年:租赁费用为每亩_______元/年共计：_______亩人民币_______元(大写：_______元

本合同履行期间乙方必须于每年正月十六(遇法定节假日顺延)前。

(2)向甲方交纳本年租赁费、上月、水费、电费到甲方财务账号为准，甲方收取租金后，开具收据，如乙方需要发票的，税点由乙方负责。履约保证金：

(3)乙方签订合同之日向甲方交纳履约保证金人民币____________________万元，本协议终止后在结清乙方应付甲方费用的情(大写：__________元)况下，15日内由甲方无息返还乙方、但乙方与甲方纠纷情况下可以此保证金抵付最后一期租金，乙方有违法约定情形之一导致合同解除的，则甲方不退保证金，情况严重可追究乙方法律责任。

第五条甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、甲方对所租耕田土地拥有所有权，并使乙方取得土地承包使用经营权。

2、甲方有权对乙方租用的耕田土地使用进行监督，保证耕田土地按照合同约定的用途合理利用。

3、甲方有权收回乙方不按合同约定使用的土地。

4、甲方有权制止乙方实施的严重损害耕田土地资源和其它资产的行为。

5、甲方有权依据合同的约定向乙方收取租赁费用及使用过后的水电费用，在合同约定期内，甲方不得提高租赁费用。

6、甲方有权在租赁期限届满时提出新的租赁标准，选择确定新的承租方。

7、甲方应保证乙方生产生活用水、用电正常，向乙方收取的水电费用价格应高于本村村民用水用电的价格__________%，保证在村内无偿使用通往承租地的道路，损坏应给于修复及赔偿。

8、甲方不得在租用期间内以任何理由干涉乙方合法的经营管理权，包括在该耕田地上的所有收入、支出和合法临时建筑物、植树设施的使用等。

9、甲方不得在合同履行期内重复发包该耕田地块,在租赁期限内，如因承包范围出现耕田土地纠纷，由甲方负责解决，若致使乙方遭受经济损失严重，由甲方按国家相关规定进行赔偿。甲方必须确保乙方在承包期内不受无法无理干扰。

10、为乙方提供所在地村民的其它同等待遇。

(二)乙方的权利和义务

1、乙方有权依法按照合同约定的用途和期限，合法利用和经营所承包的耕田土地。

2、乙方对其所承包的耕田土地按合法独立自主经营和收益权，任何单位和个人不得干涉，所发生的一切债权债务由乙方独自享有和承担，与甲方无关。

3、乙方有权在其所承包的耕田土地上合法建设临时性与合同约定用途有关的养殖、生活设施，甲方及其甲方所在村不收任何费用。

4、乙方有权在租赁期内对所租赁的耕田土地进行基本改造，对改造形成的资产如电网、水利设施等由乙方全部投入建设的，在租赁合同到期后享有处置权。

5、租赁期满后，同等条件下，乙方对原租赁的耕田土地有继续租赁的优先权。

6、乙方应按本合同的约定按期足额向甲方支付租赁费用，并有权拒绝交纳除合同规定租赁费用外的任何其他非国家规定之费用。

7、乙方的项目经营活动不得污染乙方所在村的水源，不得产生影响村民生活的其它生态环境污染。

8、乙方应保护自然资源，合理利用土地。

9、租赁合同结束后，乙方负责将稻田内的杂物清理走，并把该耕田地块土地回垄(恢复正常耕田地状态)，如乙方不把该耕田地块土地回垄(恢复正常耕田地状态)，乙方需支付甲方每亩1000元回垄(恢复正常耕地状态)费用及没收履约保证金。

第六条合同的转包

在本合同有效期内，乙方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转。土地承包经营权流转取得的收入全部归乙方享有，甲方不得对此主张任何权利。本合同转包后，甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。本合同转包后，因甲方的原因致使转包合同不能履行，给转包后的承包方造成损失的，甲方应承担相应的责任。

第七条合同的变更和解除

1、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2、因不可抗力的因素，造成甲乙双方无法履行合同，或是合同确有必要变更或解除的，可以经双方协商后，按照法律程序变更或解除合同，由此造成的经济损失双方自行承担或双方协商解决。

3、如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路，致使乙方无法经营时，乙方有权解除本合同，其违约责任由甲方承担。

4、如乙方不按时足额支付租赁费用且经甲方催告仍不支付时，甲方有权解除本合同，其违约责任由乙方承担。

第八条违约责任

1、在合同履行期内，任何一方违反本合同以上之约定，即视为违约。

2、因甲方违约导致合同解除，甲方须向乙方支付违约金当年度租金，并退还乙方所付的履约保证金费用;因乙方违约导致合同解除，甲方不予退还乙方的承包费及履约保证金费用，并且解除此合同。因双方当事人过错导致合同解除，应当分别承担相应的违约责任。

第九条合同纠纷的解决办法

在合同履行过程中，如发生争议，由争议双方协商解决。协商不成的，可以向上级主管部门申请调解或直接向当地人民法院起诉。

第十条合同的生效

本合同经甲乙双方签章后生效。

第十一条其它事项

1、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具

有同等法律效力。

2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

出租方：(以下简称甲方)____________

代表人：____________

联系手机：____________

甲方(签盖)：____________

承租方：(以下简称乙方)____________

代表人：____________

联系手机：____________

乙方(签盖)：____________

签订时间：____________年____________月____________日

甲方：(以下简称甲方)

地址：

电话：

传真：

乙方： (以下简称乙方)

电话：

传真：

一、概述

甲、乙双方根据《民法典》的规定，本着真诚合作，互惠互利的原则，经过友好协商，就甲方向乙方提供主机租用服务达成以下协议：

二、甲方提供的服务项目

甲方向乙方提供____数据中心的专用机房、标准机架、标准电源、网络端口及ip地址等网络资源，用于乙方的网络设备(服务器等)或乙方租用甲方的服务器设备接入国际互联网(internet)。

三、 双方的权利和义务

(一)、乙方的权利和义务

1、 乙方在签订合同之日起____个工作日内应按标准资费缴清一切所需费用。

2、乙方在申请主机租用业务时，需向甲方提供其营业执照副本、乙方经办人身份证，由甲方审核后，对上述有效证明以复印件方式备案。

3、 乙方有权独立控制服务器，没有乙方的授权，甲方不能擅自上乙方服务器进行操作调试。

4、 甲方可以随时到乙方的机房对其所租用的服务器进行调试。

5、 乙方的信息经营必须遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网暂行规定》和国家的有关法律、法令、法规，不得做任何违法经营活动(包括但不限于散布电子邮件广告(spam)、黑客行为侵权行为、发布色情或迷信的内容、举办博彩/赌博游戏、进行违反国家规定的政治或宗教宣传发布涉及国 家机密和安全的信息、发布危害社会秩序和治安、社会公共道德和侵害他人合法权益的信息等).否则，甲方在通知乙方后，有权要求乙方就不适当内容进行删除或修改。

6、乙方对其经营的信息而引起的政治责任，法律责任和经济纠纷负全部责任。

7、乙方利用服务器进行以www为主的信息服务。同时可以配置和使用email、 ftp、telnet等internet功能和数据库。可以自行安装任何所需要的合法的软 件。若甲方利用服务器进行以非www为主的服务，甲方应事先向乙方说明， 并由双方签署相关协议。

8、如果乙方利用本合同服务进行的经营、活动需要获得国家有关部门的认可批准的，乙方应获得该有关的认可或批准。但甲方没有义务审查甲方是否具有该认可或批准，出现问题也由乙方自行解决或者承担相关责任，与甲方无关。

9、乙方由于使用所租用的服务器所引起的任何经济、政治、法律等责任负完全责任。乙方同意，如发生上述事件，与甲方没有任何关系，甲方也不应对此或对第三方承担任何责任或者义务。

10、乙方对自己存放在服务器上的数据的完整性和保密性负责。

11、乙方应向甲方提交乙方执行本合同的联系人和所有管理乙方网络、设备和服务器的人员名单和联系方式，并在上述信息发生变化时及时通知甲方。乙方在甲方需要时应提供必要的协助，因乙方以上人员(包括已经离开乙方的乙方原雇员)的蓄意破坏行为或者不正当操作而产生的后果均由乙方承担。

12、除非双方另有书面约定，乙方承认：甲方向乙方提供的任何资料、软件、数据等，乙方无权复制、传播、转让、许可或提供给他人使用这些资源，否则应承担相应的责任。

13.该服务器上的网站所有内容的真实性，甲方不承担任何和连带的法律责任，所有法律责任由乙方承担。

14.该服务器上的网站信息来源 合法性，甲方不承担任何和连带的法律责任，，所有法律责任由乙方承担。

(二)、甲方的权利和义务。

1、签订合同与缴纳费用后，甲方应为乙方提供机房空间，包括电力设施(含 ups)、空调环境、机柜、网路等设施。

2、甲方为乙方提供机房物理环境以____兆共享带宽与internet连接实际可达到( )m，并保证主机与外部连接的安全性、稳定性、及时性，使甲方可以通过ftp、 pcany、终端对服务器进行管理，或者甲方在乙方授权后的情况下， 协助乙方对服务器进行一定的管理和硬件的添置。

3、对服务器的进行日常维护和监控，以保证乙方信息服务器的正常运行。 除非双方另有书面约定，甲方承认乙方自己存放在服务器上的任何资料、软件、 数据等的知识产权均与甲方无关，甲方无权复制、传播、转让、许可或提供他 人使用这些资源，否则应承担相应的责任。除因不可抗力或用户(含乙方所雇用人员)人为破坏者外，甲方保证乙方数据安全。

4、本合同付款期限内，乙方不能将服务器变卖或转租给它人，如果未按合同付款超过____天，甲方有权自行变卖或转租此服务器。

5、甲方保证乙方网络系统____%(百分之____)的联通性， 即每月不联通时间少于____分钟。

注：以下原因所导致的乙方网络系统不联通：

1)甲方经乙方同意进行网络维护所引起的;

2)任何的乙方电路或设备所引起的;

3)乙方的应用程序或安装活动所引起的;

4)乙方疏忽或由乙方授权的操作所引起的;

5)因不可抗力原因所引起的。

6)双方合同中定义的计划内系统定期维护工作所引起的;

7)甲方需对网络紧急维护提前____小时事先通知乙方并得到乙方同意的情况所引起的;

8)乙方对信息安全、网络安全造成危害所引起的;

6、服务器交付乙方使用，验收后控制权归乙方所有，三天之内乙方可以合理要求甲方协助乙方对服务器进行其他合法软件的安装，一年内甲方提供三次免费安装系统服务，此后乙方自行安装软件或进行系统配置如导致系统无法使用，需要甲方进行恢复的，甲方有权要求乙方支付相应的服务费用：

远程控制可以解决的问题每次____元，1小时内。

需要到机房解决的问题每次____元。

四、服务项目及费用

1、乙方采用如下方式进行主机租用业务：

机架方式

服务器型号数量单价(____元人民币/台)

服务期限(月)

总价(大写元人民币)元整

2、ip地址：甲方免费提供给乙方____个ip地址。

3、协议有效期限内向甲方支付的费用总计为__ __元人民币。

4 、甲方说明所租用主机的详细硬件和软件配置，请填下表

五、支付方式

自协议生效后，乙方以(现金支票转帐)方式向甲方支付费用，乙方采用如下方式作为其费用的结算和支付方式;

乙方在______年____月____日向甲方付款人民币 ______ 元整。

六、合同期限

1、服务期：自_ _____年 ___月____日始，至______年____月 ___日为续签协议的协商期，总计____个月。

合同生效一个月内如乙方对甲方服务不满并说明充分理由，甲方可将全部款项退还(但其中增值服务费用不在此列)，本合同即告解除。 在合同到期时，双方如需要继续合作并对本合同无异议，则本合同自动顺延。如双方认为某些条款需要修改，届时双方另签合同。

2、如果在合同期间或期满之后甲方需要乙方的其他服务，双方另签合同。

七、 合同中止及违约责任

(一)、乙方违约责任

1、如果甲乙双方无异议并且乙方在本合同结束期七日前按时付款续约， 则本合同自动延续一年，如果乙方没有按时支付续约款项，则在乙方前一次付款款项的有效期结束后，本合同即告终止。甲方届时将关闭乙方的使用帐号。

2、如果乙方违约，甲方有权关闭乙方的使用帐号，由此造成的损失由乙方负责。

3、甲方在进行维护时有时需要短时间中断服务，或因internet上的通路的偶然阻塞造成乙方所租用主机访问速度下降，甲方认同这是属于正常情况，不属于甲方违约。但甲方必须提前一天通知乙方。甲方有责任在合同到期前15天通知乙方，以便乙方考虑有关续约事宜。

(二)、甲方的违约责任

1、甲方不得无故破坏或干扰为乙方提供的服务。甲方保证乙方租用主机的正常运行，供电稳定可靠，与internet连接的正常，如确实必须暂时停机或与internet 断开连接，甲方应及时通知乙方。

2、如果甲方违约，乙方有权要求甲方在限定时间内为乙方的退出或转移服务，其违约造成的损失由甲方负责。

3、在合同执行期间，如果乙方拖延付款超过3个工作日，甲方可以关闭服务器。如乙方拖欠付款7天之内完成付款并要求重新开启服务器，应支付____元重新开启费。超过7天本合同自动终止，我公司有权处理服务器，并不做任何资料备份。

4、由于一方不履行协议约定的义务，或严重违反本合同约定的义务，造成本合同 无法履行或履行不必要时，视作违约方片面终止本合同，守约方除有权向违约方索赔外，并有权终止本合同。

八、责任限制

1、甲方在进行服务器配置、维护时需要短时间中断服务，或者由于internet上通 路的阻塞造成乙方服务器访问速度下降，乙方均认同是正常情况，不属于甲方 违约。鉴于计算机及互联网的特殊性，因黑客、病毒、硬件、电信部门调整等引起的事件，乙方亦认同不属于甲方违约。

2、在履行本合同时，甲方对因第三方的过错或者延误而给乙方或者其他第三方造成的损失不负责任。

3、甲方对通过乙方间接接受甲方服务的第三方的损失不负责任。

九、不可抗力

1、任何一方遇有不能预见、不能避免或不能克服的客观事件(包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等以及社会事件如战争、动乱、 政府管制、国家政策的突然变动和罢工等以及鉴于鉴于计算机及互联网的特殊性，因黑客、病毒、硬件、电信部门调整等引起的事件。)而全部或部分不能履行本合同或 迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起五日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并于事件发生之日起二十日内，向另一方提交导致其全部或部 分不能履行或迟延履行的证明。

2、遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后协商恢复本合同的履行，除非此等履行已不可能或者不必要。

十、保密义务

任何一方对在本合同履行过程中以任何方式获知的另一方商业秘密或其他技术 及经营信息均负有保密义务，并有义务尽快通知对方，并协助对方采取适当的补救措施，不得向任何其他第三方透露或泄露，但中国现行法律、法规另有规 定或经另一方书面同意的除外则本合同自动延续一年，如果乙方没有按时支付续约款项，则在乙方前一次付款款项的有效期结束后，本合同即告终止。甲方届时将关闭乙方的使用帐号。

十一、联系人

甲、乙双方应指定专人负责协调，接发信函、发票及双方互通的其他材料和备件，负责书面通知甲方改变已约定的项目等工作;同时乙方应指定专人负责服务器及其他网络设备的安装与调试。乙方变更联系人应当及时通知甲方。

甲方联系人： (技术) 乙方联系人：(技术)

电话： 电话：

手机： 手机：

电子信箱： 电子信箱：

甲方联系人： (客户) 乙方联系人：(客户)

电话： 电话：

手机： 手机：

电子信箱： 电子信箱：

十三、适用法律

本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。

十四、附则

1.本协议未尽事宜双方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释。本协议的补充协议和附件为其不可分割的一部分，与本协议具有同等的法律效力。

2.服务器归属：服务器租用2年后将可以获得服务器的产权，如果只租用1年，将不享有此优惠。

3.本协议壹式贰份，双方各执壹份。双方签字盖章后生效，本协议至 ____ 年 ___ 月 ___ 日终止。

甲方： 乙方：

授权代表签字： 授权代表签字：

日期： 日期：

编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系人：________

联系电话：______

传真：__________

乙方：__________

地址：__________

联系人：________

联系电话：______

传真：__________

乙方租用甲方位于____平方米的空闲区用于____________________，架设高度为高出其楼顶围墙__________米;另租用____________________(面积不小于____平方米)，现甲乙双方就有关上述场地及机房租用事宜，经协商达成以下协议以共同遵守：

一、租用场地具体位置：______________________________

二、租用场地面积：____平方米

三、租用场地用途：________________________________________

四、租用机房位置：_____________________________层__________号房间，面积__________平方米

五、租用机房用途：______________________________

六、租用期限：__________年，从____年___月___日到______年___月___日。

七、租金及支付方式

1.租金标准：乙方向甲方租用上述场地及机房，租金为每年人民币______万元整(￥______元)，该费用含场地使用费、管井使用费、管理费、税金;

2.支付方式：分______期缴纳，协议签订后乙方按甲方指定时间一次性向甲方支付第一期(合同第一年度)租金计人民币___万元整(￥_______ 元)。第二年度的租金在第二年合同期的第一个月的十日前缴交该合同年度的租金，逾期甲方将按欠缴总额的每月万分之五向乙方收取滞纳金，甲方应提前提供深圳市税务局正式税务发票.，因甲方提供发票时间推迟而延误付款，乙方不承担任何责任。

3.甲方承诺在合同有效期内，乙方所缴纳的租金已包含各种费用，甲方不再向乙方收取任何费用。

八、双方权责

1.乙方在租用期间，拥有其天线、机房及其他所有通信设施的所有权，但不拥有该机房、设备、设施所占用地方的所有权，只享有合同期限内的使用权。甲方应提供乙方光缆在甲方区域内架空、埋地或管线井引入机房的路径。

2.甲方应向乙方提供所需的水、电，以及停车、设备和人员进出等施工便利条件。甲方在自有用电额度内，向乙方提供不小于10KVA 的供电(220伏)接点，并提供从配电室到乙方机房电缆进线的路径;电费由乙方自行缴纳。

3.乙方使用的电源由乙方自设经中国电力部门检验合格的计量表，依法计量，按供电部门规定的统一价格每季度向甲方结算一次，价格暂定为___元/度，以后随供电部门电价的统一调整而调整。甲方应保证乙方机房设备的供电正常，若因非乙方责任引起供电纠纷，或其他甲方人为因素造成乙方设备停机所产生的损失，由甲方负责赔偿(非人为因素如供电设备、设施维修保养停电，或故障停电检修，或不可抗拒因素除外)。电费按甲方指定时间由乙方汇入甲方指定银行，即：

收款单位：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

银行帐号：__________________________________________

4.在合同期限内，甲方应保证乙方能充分使用所租用的场地，确保该场地不因任何第三人的权利主张或其它因素而使乙方受到使用上的障碍或其它损失。

5.甲方负责协调与大厦物管部门的关系，保证乙方组织的施工单位顺利进入施工现场进行施工。

6.甲方协助乙方做好通信设备的安全保卫工作，乙方安装、维护人员出入应遵守甲方安全保卫制度。乙方维护人员应持乙方有效证件和工作联系函方可进入现场维修维护，否则甲方有权拒绝乙方人员进入甲方区域维护。

7.基站所有设备由乙方自行维护和检修，甲方应提供出入大厦及楼顶的通路。如因维护检修不当或不及时给大厦或其它人员造成损害的，由乙方承担相关责任。

九、甲方保证有权利签署本合同，保证本合同项下出租给乙方的场地使用的合法性及无争议性，甲方同时保证在履行本合同的权利与义务时不存在任何法律上的障碍。

十、本合同有效期内，乙方设备所发生的故障，由乙方承担，但因甲方人为因素给乙方造成的各种损失，由甲方承担赔偿责任。因不可抗力给双方造成的损失除外。

十一、合同有效期内，如甲方依法律法规规定的情形处理乙方租用区域的产权，应在一个月前通知乙方，并负责协调好新的产权人与乙方的关系，确保乙方在合同期内的权益，并确保乙方不再为此增加费用。

十二、合同期满后双方如愿意续签合同，可延长租用期限，并续签合同，但乙方需提前2个月与甲方协商续签事宜。

十三、本合同生效后，除甲、乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行，不得违约。合同期限届满前，任何一方单独终止合同，均应支付对方违约金，违约金为本合同总额的20%，违约金不足以赔偿损失的，还要支付赔偿金。

十四、经双方协商一致，合同条款可予以变更或终止。

十五、双方因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成，由乙方所在地人民法院管辖。

十六、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及附件与本合同具同等法律效力。

十七、本合同自双方签字盖章之日起生效。

十八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。

甲方：(章)_______ 乙方：(章)_____

代表人：___________ 代表人：_________

委托代理人：_______ 委托代理人：_____

_____年____月____日 _____年__月____日

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙双方于______年______月______日签订了《房屋租赁合同》，约定由甲方将位于的房屋出租给乙方使用。现甲乙双方经协商一致，同意提前终止《房屋租赁合同》，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止《房屋租赁合同》协议相关事宜达成如下条款：

一、甲乙双方一致同意于______年______月______日终止《房屋租赁合同》，甲方全额退还乙方租赁保证金，同时，因甲方转租该房屋产生的中介费______元,由乙方承担,从租赁保证金中扣除，但甲方应向乙方提供其与中介方之间的中介协议.

二、乙方须于______年______月______日之前返还房屋及其附属物品、设备设施。在交接时，甲乙双方共同对房屋和附属物品、设备设施及电费使用等与房屋租赁有关的情况进行验收、结算。甲方在收到乙方支付的费用后，应及时把未开具的税票开给乙方。

三、扣除上述相关费用后，甲方应于______年______月______日向乙方返还剩余租赁保证金____________元。

四、在《房屋租赁合同》履行期间，甲乙双方对各自民事行为负责并独立承担法律责任，与对方无关。

五、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应责任。因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决，协商不成应向守约方所在地人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的诉讼费、律师费、差旅费等一切损失。

六、本协议未尽事项，甲乙双方另行协商解决并签订补充协议。本协议为原《房屋租赁合同》的附件。

七、本协议自双方签字或盖章之日起生效，本协议一式二份，双方各执一份。

甲方：_________________乙方：_________________

______年______月_______日

出租方：______________

承租方：______________

根据《中华人民共和国民法典》规定，为明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同：

第一条：租赁房屋

甲方将坐落于武汉市______________的合计面积为______________平方米的建筑物______________间租予乙方作为______________使用。

第二条：租赁期限

租赁期共为______________年另______________个月，甲方从____年____月_____日起将出租房屋交付乙方使用，至____年____月_____日收回。

乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋：

1、乙方擅自将房屋转租，转让或转借他人使用的;

2、乙方利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的;

3、乙方拖欠租金累积达_______个月的;

租赁期届满时，租赁关系自然终止，甲方无须另行通知乙方，若双方均有意续租，可在届满前三个月提出续租意向，并议定合理租金和续租合同。

第三条：租金

每月租金为人民币_______元整，付款方式为_______付。

第四条：协议事项

1、房屋内外水电费，煤气费，电话费自乙方入住之日起至租约期满迁出之日至均由_______方负担。

2、甲方应承担所出租房屋的修缮义务，乙方应对修缮工作予以配合。

乙方应妥善使用，管理出租房屋的内外设备，未征得甲方同意，乙方不能擅自变更，损坏房屋结构和设备。

3、乙方不得利用出租房屋进行非法活动或存放危险物品，影响公共安全。

4、租赁期满之日，在不续租情况下，乙方应无条件退租，并将房屋设备清点后归还甲方，不得向甲方请求退还租金，移转费及一切权利金。乙方应将自用家具物品搬迁清楚，不得故意留存占据，如逾期不搬视为乙方抛弃其所有权，由甲方自行处理。对逾期不迁出者，甲方可向人民法院提请诉讼，一切损失由乙方承担赔偿。

5、租赁期间双方均不得无故解除合同，但乙方因特殊情况需退房时，必须提前十五天通知甲方，并支付一个月租金作为赔偿。如甲方确需收回房屋自用，也须提前十五天通知乙方，支付一个月租金作为乙方搬迁的补偿，并退还乙方未满租期的租金。

6、甲方需对上述房产提供全部法律文件，如因房产产权等问题影响乙方在租期内对房屋的居住使用，造成的全部损失由甲方承担。

第五条：甲方与乙方的变更

1、若甲方将房产所有权转移给第三方时，合同对新的房产所有者继续有效。

2、甲方出卖房屋，须在三个月前通知乙方，在同等条件下乙方有优先购买权。

3、乙方需与第三人互换住房时，应事先征得甲方同意。

第六条：违约责任

1、甲方未按前述合同条款向乙方交付合乎要求的出租房屋的，甲方应对此向乙方予以赔偿。

2、甲方未按时按要求对房屋进行必要的修缮的，对乙方造成财务损失和人员伤害，应承但赔偿义务。

3、乙方非正常管理使用房屋及设施给甲方造成损失的，乙方应负赔偿责任。

4、乙方故意逾期未交付租金的，除应及时如数补交外，还应支付一个月租金作为赔偿。如遇特殊情况暂时未交租金的，甲，乙双方可协商解决。

5、乙方违反合同擅自将房屋转租他人使用的，甲方有权收回所租的房屋，有权将乙方交付的期满前租金扣留作为乙方的违约金赔偿甲方。如因此对出租房屋造成损坏的，乙方还应负赔偿责任。

第七条：免责条件

房屋如因不可抗力的原因导致损坏和造成损失的，双方互不承担责任。

第八条：争议的解决方式

1、本合同在履行中如发生争议，双方协商解决，协商调解不成时，双方均可采取下列第____种解决方式：

1)向武汉仲裁委员会申请调解或仲裁;

2)向房屋所在地人民法院提起诉讼。

第九条、本合同未尽事宜一律按《中华人民共和国民法典》的有关规定，经合同双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

第十条、本合同正本一式二份，甲，乙双方各执一份，合同签字盖章后生效。

甲方：______________身份证号码：______________

签章：______________日期：______________

乙方：______________身份证号码：______________

签章：______________日期：____年____月_____日

出租方：

承租方：

经双方友好协商，就吊篮租赁事宜商量如下条款，供双方共同遵照执行，承租方清楚并承认本合同所有条款。

一、吊篮规格型号、数量、租费见下表

吊篮型号 层面规格 吊篮长度 租用台数 单台日租金(元)

二、押金、租金及结算方法

承租人在签订合同后，须向出租人交付押金 元，并于每月25-30日向出租方结算一次租金，如使用租金超过押金80%时，承租方应补齐至全额押金。租用结束后，租金、押金及设备损坏、丢失，赔偿金在退场时一次结清。

三、租赁时间计算方法

吊篮运至现场后第二日开始超算租金，至承租人施工结束将吊篮拆卸后送至出租方仓库或指定地点日结束(节假日计算在内)，下雨日吊篮工作4小时以上，按正常使用，4小时以内按半天计算(下雨时双方确定后应作好相关记录)。因承租方因素未用吊篮则按正常台班计算，十天起租，不足十天按十天计算。

四、运输费用

出租方负责进场时的运费，承租方负责退场时的运费。

五、双方责任权利

1、出租方责任、权利

(1)负责吊篮的指导安装、调试、维修工作，并定期检查，以保证吊篮正常工作。

(2)吊篮如有故障，承租方应及时通知出租方现场负责人，出租方接通知后，应及时修复。

(3)出租方人员有权利制止一切违章操作，责令整改，对承租方违章所发生的后果，出租方不承担任何责任。

(4)如果承租方不能按时交纳租金，经双方协商无效，出租方有权在无需通知承租方的情况下，终止承租方的吊篮使用，由回吊篮，并有权从承租方的押金中扣除所欠租金、丢失损坏赔偿金。

2、承租方责任、权利

(1)承租方所租设备不得转让、转租和转借他人，只限在 工地使用，不经出租方人同意，不得擅自转移到别的工地进行使用，否则出租方有权终止合同，由此引发的一切损失和责任由承租人承担。

(2)承租方应严格按照出租方所培训要求及使用说明书中规定进行设备的安装、使用、保养，设备出现任何不安全失修或不良的工作状态，承租方应立即停止设备使用，并通知出租方，直到故障排除后，方可恢复正常使用。

(3)承租方必须指定明确的责任人及安全人员，负责吊篮的壮年及正常使用、安全检查、监督操作人员安全带和安全帽的佩带，并负责出租方的发货清单、验收合格证、维修单的核对认可工作。

(4)吊蓝运至现场后，承租方负责卸车、搬运和保管，并尽快组织工人安装，如因承租方组织不力安装迟缓，影响使用，责任自负。

(5)承租方在退租前应提前十天通知出租方，并在报停日将吊篮拆卸至租赁处，经出租方管理员验收后承租方方可取回收货清单，租用结束。如当日不送，视为继续使用，租金照付。

(6)承租方在发生设备事故工作时，应立即通知出租方，并有责任保护好事故现场。

(7)承租方应严格遵守吊篮操作规程，由于违章操作及操作不当造成的吊篮停用，损失由承租方自负。

(8)承租方负责保管好施工现场的吊篮及配件，如有丢失、损坏、照价赔偿(详见厂家清单)。

(9)承租方应经常检查、保养、维护设备，归还时保证吊篮正常使用，各部位构件完好无损，蓝体整洁。

3、解决合同纠纷的办法

本合同自签订之日生效，如双方发生经济合同纠纷，自行协商解决，协商不成时，由出租方所在地方法院诉讼解决。

本合同附件：安全协议(与本合同具有同行法律效力)

出租方(章) 承租方(章)

地址： 地址：

电话： 设备使用地：

经办人： 电话:

工地负责人：

经办人：

承租人：

年 月 日

出租人：(以下简称甲方)

承租人：(以下简称乙方)

为进一步规范和推进我单位职业技能培训工作，提高我单位劳动者科学文化素质，拓宽就业渠道，计划在桓仁满族自治县大东沟参茸场秀湖山庄开展为期10天的技能培训。分二次培训，每次为期为5天。经甲乙双方协商就租该场地从事技能培训事宜达成协议如下：

1、乙方向承租甲方教室2间，作为培训室，教职工宿舍3间作为培训教师宿舍。

2、承租日期：20xx年7月10日至20xx年7月20日年共计10天。

3、甲方为乙方的提供场地及相关配套设施，在乙方培训期间能正常使用。

4、培训工作结束后，乙方以现金支付方式支付培训场费15，000.00元给甲方。

5、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式2份，双方各执1份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

甲方：_________

法定代表人：_________

地址：_________

邮编：_________

电话：_________

传真：_________

乙方：_________

法定代表人：_________

地址：_________

邮编：_________

电话：_________

传真：_________

第一条?合同项目

乙方为甲方提供在国际互联网（_____er_____）上采用共享服务器主机资源技术的万维网（_____）服务器（以下简称虚拟主机），供甲方发布信息使用，该虚拟主机的配置由本合同附件描述。

第二条?双方的权利和义务

2.1?甲方的权利和义务

2.1.1?可以利用虚拟主机在国际互联网上发布信息。可以自行决定信息的内容和文件的放置结构。

2.1.2?可以运行由per1、c、c＋＋等语言写成的cgi程序。

2.1.3?不得散布不受欢迎的电子邮件或在新闻组进行不妥的言论发布；不得运行与web服务器无关的程序或进程，包括irc、newsgroup及其他；不得进行与cgi程序开发无关的编译（_____pile）工作；网站内容不得包含：政治宣传、新闻信息、涉及_____和安全的、封建_____和淫秽色情的信息、博彩有奖游戏、交友热线、婚姻介绍、性知识、违反国家民族和宗教政策的、侵害他人合法权益的信息和其他有损于社会秩序、社会治安、公共道德的内容；不得进行任何试图改变系统的配置或破坏系统安全的事情。

2.1.4?对违反2.1.3所产生的后果、自行安装的软件和进行的操作所引起的问题和发布信息的内容所产生的影响担负全部负责。

2.1.5?对自己虚拟主机上的数据的完整性和保密性负全责。

2.1.6?按时缴纳所需的费用。

2.2?乙方的权利和义务

2.2.1?为甲方提供虚拟主机并进行虚拟主机的日常维护。虽然乙方会进行日常的数据备份，但不保证甲方虚拟主机上的数据不会丢失。

2.2.3?保留因甲方付款问题、从事本合同禁止的或其他法律和社会公德所不允许的活动而终止甲方虚拟主机运行的权利。

2.2.4?负责消除非甲方人为操作所出现的故障。

2.2.5?收取有关的费用。

第三条?合同金额

本合同涉及如下的费用：

3.1?虚拟主机租用的相应费用。本合同所采用的虚拟主机的主要配置详见合同附件。

3.2?域名注册相关费用。在租用虚拟主机的同时申请注册国际顶层域名（如orange._____）或国内域名（如：orange._____._____），国际域名注册费是每个域名人民币_________元。国内域名注册费_________元。如租用一部虚拟主机同时注册多个域名指向该主机，其中只有一个域名按此价格_____，其余域名按乙方的高级域名注册_____。

3.3?扩展性能软件费用。甲方如使用_____scape兼容安全商用服务器软件，其费用包括：

（1）软件授权费：_________元/年；

（2）使用费：_________元/月（合同期限一年）；

（3）初装费：_________元（一次性）；甲方如果使用msql数据库（uni_________），其费用包括（1）数据库使用费：_________元/年（2）初装费：_________元（一次性）。

3.4?虚拟主机的租用时限是至少一年。

3.5?甲方租用_________型虚拟主机_________部，租用时间为_________年，年租金为_________元；初装费_________元；同时注册国内域名_________个，国际域名_________个，费用为_________元；转移域名_________个，费用为_________元；额外空间_________mb，费用为_________元；额外电子信箱_________个，费用为_________元；其他：_________费用为_________元。以上共计人民币_________元。

第四条?用户选项

4.1?域名：甲方虚拟主机的域名将是_________，位于_________（国内/_________国）。操作系统为_________（uni_________/nt）。

4.2?电子信箱：对于b.e型机，除管理员用户名webmaster之外，其他电子信箱名是（只填用户名，不用填域名）：_________。

4.3?补充说明：_________。

第五条?付款方式

在本合同签订之同时，甲方将租用虚拟主机第一年的费用、虚拟主机初装费和注册域名等的全部款项共计_________元支付乙方。对于后续服务所需的费用，乙方将在甲方前一次付款款项的有效期结束之前一个月以上通知甲方。

第六条?合同期限

本合同的有效期为一年，自签订之日起生效。在本合同期限到达时，如果双方认为本合同有必要延长，则本合同自动延长。如果必要，到时亦可对本合同进行修改，或另签新合同。

第七条?合同中止及违约责任

7.1?在合同执行期间，如果甲方提出终止要求，乙方在扣除相当于_________个月虚拟主机租金的违约金后，将余款退还甲方。域名注册费用和其他一次性费用不予退还。同时本合同即告中止。

7.2?如果甲方违约，乙方有权关闭甲方的使用帐号，由此造成的损失由甲方负责。

7.3?如果甲方没有按时支付续约款项，则在甲方前一次付款款项的有效期结束后，本合同即告中止。乙方届时将关闭甲方的使用帐号。

7.4?如果在合同期间或期满之后甲方需要乙方的其他服务，双方另签合同。

7.5?乙方在进行服务器配置、维护时有时需要短时间中断服务，或者由于_____er_____上的通路的偶然阻塞造成甲方虚拟主机访问速度下降，甲方认同这是属于正常情况，不属于乙方违约。

7.6?如果因非不可抗拒原因造成乙方服务器不能提供正常服务，乙方以天为单位向甲方赔偿租用服务费损失。以年租金总额为上限赔完为止。

第八条?争议解决

在合同执行期间如果双方发生争议，双方应友好协商解决。如果协商不成，双方同意提交______________委员会进行_____。

第九条?不可抗力

因地震、火灾等自然灾害、战争、_____、停电、政府行为等造成双方不能履行本合同义务，双方通过书面的形式通知对方，本合同即告中止。

第十条?附则

本合同如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份，经签字、盖章后生效，两份合同具有同等效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：_________代表人（签字）：__________

________年____月____日_________年____月____日

甲方：________________(承租方)

乙方：________________(出租方)

为了解决交通运输问题，经甲、乙双方协商，现就甲方租用乙方车辆

的有关事宜达成如下协议：________________

一、甲方向乙方租用车辆台，车号为;乙方指派驾驶员姓名：________________;驾驶证号码：________________;乙方必须有备用驾驶员，以防该驾驶员有急事或其他原因而耽误甲方

正常事物，如果一方当时是在调节不了，甲方另行租车，其中费用从

乙方租金中扣除。

二、甲方租用时间为：从__________年______月_______日至__________年______月_______日止。

双方商定：乙方车辆给甲方指定的地点运送甲方指定规格型号的货物，运费合计_______________人民币/每天(其中包括油料费、过路费、司机工资)，协议经双方签字生效时，甲方预付乙方押金，租车费在用车结束之行结算，结算时乙方应出具正式发票给甲方。

二、协议生效后乙方应保证租用车辆准时准点到位，租用期间乙方未

经甲方同意不得随意变更车辆及驾驶员。如变更须提前与甲方协商。若在未经甲方同意的情况下发生车辆变更、时间延误或未派车等任何耽误甲方正常安排的行为，将视为乙方违约，甲方有权向乙方按总租用价格的双倍标准追偿损失;

三、乙方应保证甲方租用车辆的手续齐备、安全性能完好，驾驶员技术娴熟。乙方在车辆出租期间，要自行妥善维护、保养好车辆，若保养不当造成车辆毁损，则由乙方承担责任。

四、乙方驾驶员在甲方租期内工作期间，应自觉遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理安排，自觉遵守交通规则和法规，保证文明驾车、安全行驶。

五、租用期间因乙方驾驶员个人行为引起纠纷和违反交通规则所造成的损失或发生的交通事故，导致被罚款或造成经济损失、刑事责任等，一切均由乙方承担。甲方不承担任何费用与责任。

六、乙方在运送货物时不得饮酒或带病驾车，要确保甲方的货物及人身财产安全;不管何种原因一但甲方的货物或人身财产产生损失，所有损失由乙方支付。

七、乙方的车辆在甲方服务期间，如遇车辆发生故障或损坏，应由乙方负责维修，并补调车辆，甲方不承担修车费用及补调车辆费用。

八、本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行协商解决。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。本协议自双方签字盖章之______日起生效。

甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________

______年______月______日______年______月______日

甲方：________________X有限公司(简称甲方)

代表人：

地址：

乙方：(简称乙方)

代表人：

地址：

甲、乙双方经过友好协商，本着公平、协作的精神，依据《_____》之有关规定，就乙方租用甲方________智能节电器进行节能改造，达成如下条款：

一、合作方式及期限：

甲方将期生产的下列________智能节电器出租给乙方使用，并负责为乙方安装、调试。作为回报，乙方将节电器前期运行__________年节省的电费，按下面的比例与甲方分成以作为设备租赁费。双方分成满_____年后，设备全部归乙方所有，其节能效益全部由乙方受益，具体操作如下：

1、分成比例为：自验收投入运行之日起_____年内甲方_____%，乙方_____%。

2、总平均节电率的计算：

甲方在安装节电器前，由乙方提供合格的电度表，并协助甲方在所有的目标照明回路中安装到位。

总平均节电率%=(q前-q后)÷q前

其中：q前=安装节电器前一周的照明系统用电量

q后=安装节电器后一周的照明系统用电量

在同一线路负载相同的条件下，安装节电器前一周的照明及动力系统用量和安装节电器后一周的照明及动力系统用电量数据，由乙方负责人员会同甲方相关人员共同抄表确认。

计算出实际的节电率后，所有参加抄表人员均需签名确认，并由双方公司盖章生效，作为合同附件。乙方若发现节电器节电效果有变化可以随时要求重新确认。

3、设备月租费的计算：

设备月租费=(m前-m后)_________当年甲方分成百分比%

其中：m前=m后÷(1-总平均节电率%)

m后=安装节电器后当月的照明电费

安装节电器后当月的照明电费为：所有已经安装节电器的照明回路中所有电度表当月实抄的用电总和。

二、付款方式：

节电器安装、调试完毕，照明总平均节电率达到15%以上(如乙方电压稳定〈220v以上〉无线路混装现象，节电率可达25%以上)验收合格达到甲方承诺的性能技术指标后，安装、调试完毕之日起，乙方在每月10日前支付给甲方上月的设备月租费，其月租费用的计算方法，即以双方认可的节电率，按本合同第一条第三款确定的设备月租费(__________元)，乙方每月按期支付给甲方。此费用双方约定不受任何因素的影响(如乙方限_____响)，按时支付。乙方财务每月10日前将应付款汇入甲方指定帐号，连续支付____________年，甲方在每月3日前给乙方开具普通发票便于乙方入账(如需开具增值税发票，增值税税款由乙方承担(另加11%))。

三、设备归属：

在租赁节电器合约期内，设备所有权属甲方所有，合约期结束，设备所有权归乙方所有。

四、甲方承诺：

2、设备发生故障时，甲方保证(深圳市内)在得到通知后4小时内到现场处理。

3、签订合同后，甲方在_____个工作日内完成节电器的安装、调试工作。

4、负责________智能节电器有关使用方法的咨询、指导。

五、乙方承诺：

1、按合同之规定按时付款给甲方，不得无故拖延，但由于甲方发票送达不及时造成的除外。

2、提供甲方安装与数据测试的便利。提供真实与准确的节能对比数据。

3、在合同期内，乙方有责任维护甲方的节电器不被人为破坏、受损或_____，否则该修理或损失费由乙方承担。

4、在节电设备租赁期内，乙方应当妥善保管节电设备，如非质量瑕疵原因致使节电设备损坏，由乙方承担维修费用。

5、安装节电器后，因质量瑕疵原因致使第三人人身损害的，由乙方承担损害赔偿责任。

六、违约责任：

1、乙方未按合同约定支付设备月租费，逾期每天应支付所欠款项1%的违约金，逾期超过一个月尚未支付，甲方有权解除合同，并拆走节电设备，节电设备在乙方使用过程中受到损坏的，由乙方承担赔偿责任。乙方在解除合同前已经支付的设备月租费不予退还。

2、因甲方提供的产品出现固有质量瑕疵，节电设备出现质量问题致使第三人人身损害或者第三人财产损失的，乙方应当在事故发生24小时内书面通知甲方，必须甲方及时处理。

4、乙方在未经过许可的情况下，任意增加节电器的负载而造成节电器的损坏以及其他损失，全部由乙方承担。

七、售后服务：

1、建立客户档案：根据iso-9001的规范及保持良好之商誉，甲方将为乙方建立客户档案以随时跟踪设备的使用情况，保持节电设备运行的良好状态，并可应乙方的要求随时做出抽样检测报告。

2、对安装于乙方的产品提供相关功能及软件升级服务。

八、不可抗力：

如遇有无法控制的事件或情况(如火灾、风灾、水灾、地震、爆炸、战争、_____、_____或瘟疫等)，遭受事件的一方不能履行协议规定的义务，应在15日内以书面形式通知另一方，并由当地政府部门或者公证机关出示证明，双方可视具体情况决定继续履行合同，迟延履行合同或者解除合同，因此致使的损失各自承担。

九、合同附件：

本合同第一条中测试的节电率数据作为合同附件，由双方经手人员签字盖章，作为日后双方结算的依据。

十、争议解决方式：

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方协商解决，协商不成，可向合同签订地法院提起诉讼。

十一、此合同书一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方在友好协商后签署补充协议，所产生的补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方：________________实业发展有限公司乙方：

(盖章)(盖章)

代表：代表：

年月日年月日

甲方：________________

地点：________________ 邮政编码：____________

德律风：________________ 传真：________________

联络人：______________ 电子邮件：____________

网站：________________

乙方：________________

地点：________________ 邮政编码：____________

德律风：________________ 传真：________________

联络人：______________ 电子邮件：____________

网站：________________

第一条 条约 名目与 界说

1-1 效劳器租用是指甲方租用属于乙方 一切的 效劳器，该 效劳器置于乙方 收集 情况，从而为Internet 上的用户 供给信息 效劳。乙方 卖力该 效劳器的 根本 设置和 效劳器硬件 毛病的 解除。

1-2 除非 明白 说明，本 条约所 触及的 效劳器租用 如下统称“ 效劳器”。

1-3 本 条约中“ 单方”仅指本 条约的缔约方，即上述甲方和乙方。

第二条 单方的 权益和 任务

2-1 甲方的 权益和 任务

2-1-1 甲方有 权益用 效劳器 停止以WWW为主的信息 效劳，同时 能够 设置和 利用Email、FTP、Telnet等Internet 功用和数据库， 能够 装置甲方 需求的软件。若甲方 操纵 效劳器 停止以非WWW为主的 效劳，甲方应 事前向乙方 阐明，由 单方 签订 相干 和谈。

2-1-2 甲方 必需 服从《 计较机信息 收集 国内联网 宁静 庇护 办理 法子》《中华 群众共和国 计较机信息 收集 国内联网 办理暂行 划定》《中华 群众共和国 计较机信息 体系 宁静 庇护条例》《中华 群众共和国电信条例》《 天下人大常委会 对于 保护互联网 宁静的 决议》、《互联网信息 效劳 办理 法子》、《互联网电子 通告 效劳 办理 划定》、《互联网站 处置 刊登 消息 营业 办理暂行 划定》、《互联网等信息 收集 传布视听节目 办理 法子》、《互联网 文明 办理暂行 划定》和 国度 其余 无关 法令、 法例、行政规章，不得 建造、复制、 公布、 传布任何 法令 法例 制止的 无害信息。甲方对其 运营 举动和 公布的信息 违背上述 划定而 惹起的任何而 惹起的政治 义务 法令 义务和给乙方 酿成的经济 丧失 负担 局部 义务。

2-1-3 甲方 必需 按照《互联网信息 效劳 办理 法子》、《互联网电子 通告 效劳 办理 划定》的 划定 保存 本人网站的 会见 日记 记载， 包罗 公布的信息内容及其 公布 工夫、互联网 地点(IP)、域名等，该 记载在 国度 无关 构造依法 查问时 必需 供给。甲方自行 负担 因为其未按 划定 保存 相干 记载而 惹起的 局部 义务。

2-1-4 甲方 许诺不会 操纵 效劳器 处置Internet上为 国度 法令 法例或 大众 品德所 制止的或不 欢送的 举动，同时 许诺不得为 别人 公布上述不 契合 国度 划定和/或本 条约 商定的信息内容 供给任何 便当， 包罗但不限于URL、BANNER链接等。甲方 认可乙方有权 按照乙方 本人 慎重的 判定来 决议甲方 公布的内容 能否 组成 违背 条约 大概 国度的 无关 划定，上述 举动和信息 包罗但不限于：

2-1-5-1 分布电子邮件 告白、 渣滓邮件(SPAM)： 操纵 效劳器 披发 大批不受 欢送的 大概未经 恳求的电子邮件、电子 告白或 包罗 革命、色情等 无害信息的电子邮件; 经由过程 分布 大批不受 欢送的 大概未经 恳求的电子邮件、电子 告白等为其 安排于 效劳器上的网站 停止 宣扬、 引见 大概 招徕 营业。

2-1-5-2 触及 国度 机密和/或 宁静的信息;封建 科学和/或淫秽、色情、 下贱的信息及 唆使 立功的信息;博彩有奖、 打赌游戏; 违背 国度民族和宗教政策的信息;防碍互联网 运转 宁静的信息; 损害 别人 正当 权利的信息和/或 其余有损于社会 次序、社会治安、 大众 品德的信息或内容。

2-1-5-3 假如甲方 操纵本 条约 效劳 停止的 运营 举动 需求 得到 国度 无关 部分的 承认或 核准的，甲方应 得到该 无关的 承认或 核准。但乙方没有 任务 检查甲方 能否 具备该 承认或 核准， 呈现 成绩也由甲方自行 处理 大概 负担 相干 义务，与乙方 有关。 出格是甲方网站如为 运营性网站应自行在 本地 通讯 办理 部分 打点 运营性ICP 答应证;甲方网站如为非 运营性网站应自行在 本地 通讯 办理 部分 打点非 运营性ICP 存案手续，甲方如 创办 谈天室、BBS、 消息等栏目也需 按照 相干 法例政策 请求 得到 核准或 停止 注销 存案手续。如因甲方未 实时 打点该等手续 招致的 统统 结果均由甲方自行 负担 义务，同时甲方 了解乙方须 按照 国度 法令 法例和 通讯 办理 部分的 划定和 告诉 中止、 停止为甲方 供给本 和谈项下的 局部或 部门 效劳 其实不退还任何已 托付 金钱。

2-1-6 甲方 假如在 效劳器上 装置软件，所 需求的软件版权/ 答应/ 利用权由甲方自行 处理。

2-1-7 甲方对 利用 效劳器所 惹起的任何经济、政治、 法令等 义务负 完整 义务。甲方 赞成，如 发作上述 变乱，与乙方没有任 何干系，乙方也 不该对此或对第三方 负担任何 义务 大概 任务。 出格地，如甲方 操纵 效劳器 创办电子 通告栏目，甲方 根据 相干 法令 法例的 请求应指定专人 卖力所 公布信息的 考核， 监视 事情， 成立健全 宁静 办理 义务人 轨制和 收集信息 宁静 办理 轨制。甲方 关于在电子 通告栏目 傍边 呈现的信息 卖力。

2-1-8 甲方对甲方 本人 寄存在 效劳器上的数据、 和进入和 办理 效劳器的口令、 暗码的 完好性和 失密性 卖力。因甲方 保护 不妥或 失密 不妥 以致上述数据、口令、 暗码等 丧失或 走漏所 惹起的 统统 丧失和 结果均由甲方自行 负担。

2-1-9 甲方应向乙方提交甲方 施行本 条约的 联络人、信息 宁静 卖力人和 一切 办理甲方 收集、 装备和 效劳器的 职员名单和 联络 方法，并在上述信息 发作 变革时 实时 告诉乙方。甲方在乙方 需求时应 供给 须要的 辅佐，因甲方以上 职员( 包罗 曾经 分开甲方的甲方原雇员)的 举动 大概不作为而 发生的 结果均由甲方 负担。

2-1-10 除非 单方 还有书面 商定，甲方 认可乙 标的目的甲方 供给的任何 材料、软件、数据等的 权益属于乙方，甲方无权复制、 传布、 让渡、 答应或 供给 别人 利用这些 资本， 不然 答允担 响应的 义务。

2-1-11 甲方应向乙方 供给甲方的 停业执照的复印件，若甲方 运营 告白需向乙方 供给 告白 运营 答应证的复印件，并应 获得 相干 运营信息 效劳的 答应证。

2-1-12 甲方如需在租用 效劳器上 装置任何本 条约 商定 装备 范畴 以外的 装备、硬件 大概在租用 装备 以外在乙方处 安排任何 装备、物品，均需另行 告诉乙方并 签署 相干 保存、 办理 条约、向乙方 缴纳 相干 保存、 办理 用度， 不然乙方 不合错误甲方自行 装置的 装备 大概物品 负担 保存、 办理 义务。

2-1-13 甲方应 定时向乙方 缴纳本 条约 商定的 用度。

2-2 乙方的 权益和 任务

2-2-1 根据本 条约附件的 划定为甲方的信息 效劳器 供给一个 同享100M高速数据端口用以接入Internet，对 效劳器 停止监控并 包管 效劳器和 收集 路线 一般 运转。

2-2-2 对 效劳器 停止 一样平常 保护和监控，以 包管甲方信息 效劳器的 一般 运转。

2-2-3 为甲方 供给 安排信息 效劳器的 尺度机房 情况， 包罗：空调、照明、不 连续电源、防静电地板等。

2-2-4 保存因甲方 违背本 条约2-1- 二、2-1- 三、2-1- 四、2-1- 五、2-1- 七、2-1- 十、2-1- 十一、2-1-12或等 条目而 停止 效劳器 运转的 权益。

2-2-5 除非 单方 还有书面 商定，乙方 认可甲方 本人 寄存在 效劳器上的任何 材料、软件、数据等的 常识产权均与乙方 有关，乙方无权复制、 传布、 让渡、 答应或 供给 别人 利用这些 资本， 不然 答允担 响应的 义务。

2-2-6 根据本 条约收取 相干 用度。

2-2-7 因乙方 缘故原由， 形成 效劳器的 一般 事情 中止，乙方以小时为 单元，以月费为基数，按 均匀每小时 用度的二倍向甲方 补偿。但以当月的月费为 中止 补偿的最高限。

2-2-8 甲方自行 装置软件或 停止 体系 设置如 招致 体系 没法 利用， 需求乙方 停止 规复的，乙方有 官僚求甲方 付出 响应的 效劳 用度。

2-2-9 消弭非甲方 报酬 操纵所 呈现的 毛病。但因第八条 情况的 呈现 和非乙方 掌握 范畴 以内的 事变除外。

第三条 效劳内容、 用度及 付出 办法

3-1 本 条约的 具体 效劳内容由附件 形貌。

3-2 本 条约所 触及的 用度总金额为 群众币________________元。其 触及的金额 一概以 群众币元为 单元。

3-3 本 条约 触及的 用度明细 以下：_________________

效劳器租用 用度 总计：________________

3-4 甲方 采纳________的 方法付款。

3-5 在本 条约 签订后3个 事情日内(即________年________月________日前)，甲方将________________ 用度 总计________元 付出乙方;甲方于________年________月________日前，将________________ 用度 总计________元 付出给乙方。

3-6 乙方将于________年________月________日为甲方 守旧 效劳器。

3-7 如甲方未 定时 付出第二年的 相干 用度，乙方将随时 停止 条约所 商定的 相干 效劳。

第四条 条约 限期

4-1 本 条约自文尾指定日期 见效。 条约 有用期为__________年，即乙方为甲方 供给 效劳的 限期为________年________月________日至________年________月________日。在 条约到期时， 单方如 需求 持续 协作并对本 条约无 贰言，则本 条约 主动顺延。如 单方 以为某些 条目 需求 修正，届时 单方另签 条约。

4-2 假如在 条约 时期或期满 以后甲方 需求乙方的 其余 效劳， 单方另签 条约。

4-3 本 条约 签署后，经 单方 商议 分歧， 能够 变动本 条约，但 该当以书面 情势确认。

4-4 甲方 持续租用 效劳器满一年，如未 呈现 守约 事变， 效劳器产权将转归甲方 一切。期满后，若甲方 需求乙方 持续 供给 无关 效劳器的 其余 效劳， 单方应在 效劳期到期三日内另签 条约。

第五条 条约 消除、 停止及 守约 义务

5-1 本 条约 鄙人述 情况下 停止， 停止方应书面 告诉 另外一方：

5-1-1 一方当事人主体 资历 消逝，如 停业。但 停止重组、 称号 变动 大概与第三方 兼并等不在此列。

5-1-2 一方 严峻 违背本 条约， 另外一方 按照本 条约的 商定 消除本 条约。

5-1-3 因 不成抗力而 消除本 条约 大概 单方当事人 商议 分歧 消除本 条约的。

5-1-4 依 法令、 法例 划定的 情况而 停止。

5-2 在本 条约 有用期内， 假如甲方提出 停止 请求，应 提早一个月 告诉乙方，但甲方已 缴纳的 用度不得 请求返还。甲方 私自 停止本 条约给乙方 形成 损伤的 答允担 响应的 义务。

5-3 本 条约到期后， 假如甲方没有 定时 付出续约 金钱，则 单方认同本 条约 施行 停止。

5-4 因为一方不 实行 和谈 商定的 任务，或 严峻 违背本 条约 商定的 任务， 形成本 条约 没法 实行或 实行 没必要要时，视作 守约方 全面 停止本 条约， 违约方除有权向 守约方索赔外，并有权 停止本 条约。

第六条 义务 限定

6-1 乙方在 停止 效劳器 设置、 保护时 需求 短期 中止 效劳， 大概 因为Internet上通路的 梗阻 形成甲方 效劳器 会见 速率 降落或 中止，甲方均认同是 一般 状况，不属于乙方 守约。鉴于 计较机及互联网的 特别性，因黑客、病毒、电信 部分 手艺 调解等 惹起的 变乱，甲方亦认同不属于乙方 守约。

6-2 在 实行本 条约时，乙方对因第三方的 不对 大概 耽搁而给甲方 大概 其余第三方 酿成的 丧失不 卖力任。

6-3 乙方对 经由过程甲方 直接 承受乙方 效劳的第三方的 丧失不 卖力任。

6-4 因为乙方 不对 形成甲方 蒙受 丧失的，乙方最高 补偿限额不 超越甲方已向乙方 付出的 金钱总额。

第七条 争议 处理

7-1 因 实行本 条约或与本 条约 无关的 统统争议， 单方当事人应 经由过程 友爱 商议 方法 处理。

7-2 假如 商议未成， 单方 赞成向本 条约 签署地 群众法院 告状。

第八条 不成抗力

8-1 任何一方遇有 不成抗力而 局部或 部门 不克不及 实行本 条约或 拖延 实行本 条约，应自 不成抗力 变乱 发作之日起五日内，将 变乱 状况以书面 情势 告诉 另外一方，并于 变乱 发作之日起二 旬日内，向 另外一方提交 招致其 局部或 部门 不克不及 实行或 拖延 实行的 证实。

8-2 蒙受 不成抗力的一方应 采纳 统统 须要 步伐 削减 丧失，并在 变乱 消弭后 立刻 规复本 条约的 实行，除非此等 实行已 不成能 大概 没必要要。

8-3 本条所称“ 不成抗力”系指 不克不及 预感、 不克不及 制止或 不克不及 克制的 主观 变乱， 包罗但不限于 天然 灾祸如 大水、 火警、爆炸、雷电、 地动 微风暴等 和社会 变乱如 战役、 骚动、 当局 管束、 国度政策的 忽然 变更和 歇工等。

第九条 失密

9-1 任何一方对在本 条约 实行 过程当中以任何 方法获知的 另外一方 贸易 机密或 其余 手艺及 运营信息均负有 失密 任务，不得向任何 其余第三方 流露或 保守，但中国现行 法令、 法例 还有 划定或经 另外一方书面 赞成的除外。

第十条 权益 保存

10-1 任何一方没有 利用其 权益或没有就对方的 守约 举动 采纳任何 动作， 不该被视为是对 权益的 抛却或对 追查 守约 义务或 任务的 抛却。任何一方 抛却针对对方的任何 权益，或 抛却 追查对方的任何 不对， 不该视为对任何 其余 权益或 追查任何 其余 不对的 抛却。 一切 抛却应书面作出。

第十一条 告诉

11-1 本 条约 请求或 许可的 告诉或 通信， 不管以何种 方法 通报，均自被 告诉一方 实践收到时起 见效。

11-2 下款中的“ 实践收到”系指 告诉或 通信内容 抵达被 告诉人的法定 地点或 居处或其指定的 通信 地点 范畴。

11-3 一方 变动 通信 地点或 通信 方法，应自 变动之日起10个 事情日内，将 变动后的 地点及 联络 方法 告诉 另外一方， 不然 变动方 应答此 酿成的 统统 结果 负担 义务。

第十二条 条约的 注释、 法令 合用、 见效 前提及 其余

12-1 本 条约的 消除、 停止 大概本 条约 无关 条目的 有效均不影响本 条约 对于 条约的 注释、 守约 义务、 常识产权、 法令 合用、 义务 限定、 抵偿及争议 处理的 无关 商定的 效率。

12-2 本 条约的订立、 效率、 注释、 实行和争议的 处理均 合用中华 群众共和 法律王法公法律、 法例、电信 办理 部分的 划定和 计较机行业的 标准。

12-3 假如本 条约任何 条目 按照 合用的现行 法令被 肯定为 有效或 没法 施行，本 条约的 其余 一切 条目将 持续 有用。此种 状况下， 单方将以 有用的 商定 交换该 商定，且该 有用 商定应 尽量 靠近原 商定和本 条约 响应的 肉体和 目标。

12-4 对本 条约的 了解与 注释应 根据 条约 目标和文 来源根基义及业界 通畅的 了解和 老例 停止， 而且 该当将本 条约各 条目及 无关附件作为一个 团体来 了解 息争释。本 条约内的 题目 不该影响本 条约的 注释。

12-5 订立本 条约所 根据的 法令、行政 法例、规章 发作 变革，本 条约应 变动 相干内容;订立本 条约所 根据的 主观 状况 发作 严重 变革， 以致本 条约 没法 实行的，经甲乙 单方 商议 赞成， 能够 变动本 条约 相干内容 大概 停止 条约的 实行。

12-6 在本 条约 有用期内，因乙方上市、被 收买、与第三方 兼并、 称号 变动等事由，甲方 赞成乙方 能够将其在本 条约中的 权益和/或 任务 让渡给 响应的乙方 权益/ 任务的 接受者，但乙方应 包管甲方在本 条约中的 权利不会 因而而 遭到 倒霉影响。

12-7 甲、乙 单方应本着 诚笃 信誉的 准绳 实行本 条约。任何一方在 实行中 接纳 狡诈、 强迫 大概暴力的 手腕， 另外一方 都可以 停止本 条约并有 官僚求对方 补偿 丧失。

12-8 本 条约的 无关 条目 大概 商定若与 单方 从前 签订的 无关 条目 大概乙方的 无关 陈说 纷歧致 大概相 抵牾的，以本 条约为准。

12-9 未经 单方 商议 分歧，本 条约项下的 权益 任务 不成转移、 答应给第三方，除非一方 停止重组、 兼并 大概 称号 变动，但应 告诉 另外一方。

12-10 本 条约 副本一式两份，签约方各持一份， 具备 不异 法令 效率。

12-11 本 条约经各方 受权代表于________年________月________日 签订于中国北京市，自该日起 见效。

甲方：( 盖印)_________ 乙方：( 盖印)_______

受权代表 具名：_________ 受权代表 具名：_______

停车场租用协议书

合同编号：____________

甲方(出租方)：__________________

乙方(承租方)：__________________

乙方因公司的运输业务量增长、车辆增多，增加了运输量，特向甲方租用停车用地。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国房屋出租条例》及其他有关法律、法规之规定，出租方和承租方在平等、自愿、协商一致的基础上就出租停车用地达成如下协议：

第一条 乙方向甲方租借停车用地为__________平方米，地点：__________________。

第二条 交租方式由银行办理转账入户，账户为：______________________________。

第三条 出租金额应按月计算，每月_____日定为交租日期，租金为每月_____万元人民币，交租期限不得超过每月的_____日。

第四条 乙方对其车辆自行承担保管责任。

第五条 乙方除了停放其车队的车辆外，还有权对外经营车辆保管业务。

第六条 乙方自行办理消防、公安、工商、税务等一切相关的法律手续。

第七条 乙方延迟两个月未交清租金，合同自动解除，甲方收回场地。

第八条 水电费由乙方自理。

第九条 在合同的有效期限内，乙方仅有权将该土地用作停车用地使用，而无权将其出售，在使用期间不得擅自改变土地用途。甲方不得在租借期间擅自改变土地使用现状或违约，甲方应保证乙方对场地的有效使用。

第十条 如果甲方未按本合同履行义务，则应承担罚款____元给乙方，且乙方有权拒付租金，罚款金额不超过合同约定总价款的______%;如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

如果乙方违反本合同未履行义务，则应按逾期天数每日万分之_____支付违约金给甲方，甲方有权收回所出租场地，违约金不超过合同约定总金额的______%; 如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

第十一条 一方对因本停车场租用合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十二条 双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。

第十三条 本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。

第十四条 本合同正本一式二份，双方各执一份，从双方签字之日起即时生效，均具有同等法律效力。

甲方：________________(签章) 乙方：________________(签章)

代表：________________(签章) 代表：________________(签章)

地址：______________________ 地址：______________________

电话：______________________ 电话：______________________

签约日期：__________年________月___________日

签约地点：___________________________________