加工人已完成加工义务——定做人可否行使合同解除权_合同范本
【案情】
甲服装加工企业与乙外贸公司签订服装加工合同一份,约定由乙公司提供服装原料及辅料,甲企业按乙公司提供款式加工一批服装,乙公司定做该批服装系用于出口贸易。双方同时约定了交货期限及加工费的结算日期为出货后40天。甲企业在收到公司的原料及辅料后,甲企业如期完成加工任务,但提出乙公司先支付部分加工费再行交货,遭到乙公司拒绝,遂未按期交货,导致乙公司无法按外贸订单及时向外方供货,外方订单亦因此被取消。乙公司向法院提起诉讼,请求解除其与甲企业的加工合同,并要求甲企业返还原料及辅料款,赔偿损失。
【争议】
本案审理中有两种意见:第一种意见认为,乙公司提出解除合同不应支持,其可在接受定做物后,依法追究甲的违约责任。第二种意见认为,乙公司依法享有合同解除权。
【评析】
根据甲乙双方合同约定,加工费应在出货后40天结清,而甲企业在完成加工义务后即要求乙公司支付加工费,并在未能协商解决的情况下拒绝按期交货,构成违约。乙公司作为外贸公司,其与外商间的订单有严格的交货期限,过了期限,该批服装对于乙公司来说已无任何效用,如继续履行合同,必然给乙公司增加更大损失。笔者同意第二种处理意见,乙公司要求解除合同的诉求应得到支持。
1.加工义务履行完毕并不等同于合同履行完毕
合同的解除是指合同有效成立后,当具备合同解除条件时,因当事人一方或双方的意思使合同关系消灭的一种行为。合同解除的时间必须限制在合同有效成立后至履行完毕前。加工合同是加工人按定做人的要求完成一定工作,并将成果交付定做人,定做人按约支付报酬的合同。本案中,作为加工人的甲企业,不仅负有按时完成加工任务的义务,还必须如期交付工作成果,只有交付后,才能真正实现双方订立合同的基本经济目的。因此,甲企业按约完成加工任务,并不表明其合同义务已履行完毕,其行为也不能成为乙公司行使合同解除权的限制条件。
2.乙公司的合同解除权源于甲企业的根本违约行为
我国合同法第九十四条第一款第四项规定,当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,另一方有权解除合同。该条确立了根本违约制度,即只有在迟延履行债务致使不能实现合同目的的情况下,非违约方才享有合同解除权。是否根本违约,首先取决于迟延是否严重,或者说交货期限的约定对实现合同目的是否特别重要,如果交货期限的约定对当事人的权利义务至关重要,则迟延履行将导致合同目的不能实现,逾期构成根本违约,应允许解除合同。结合本案,双方在合同中确定了履行期限,且该期限对乙公司至关重要,甲企业虽按期完成了加工任务,但逾期未交付给乙公司,其迟延行为直接导致乙公司合同目的落空,继续履行已无任何利益,甲企业的行为构成根本违约,乙公司提出解除合同,完全符合合同法的上述规定。
3.乙公司解除合同不会导致利益失衡
加工合同的标的根据定做人的需要而制作,具有特定性,一般情况下,只对定做人存在价值,而对加工人不具价值或价值不大,所以在加工人完成加工任务且不存在违约的情况下,定做人因自身的原因要求解除合同的,往往会直接损害到加工方的利益,对此,合同法明确规定,定做人因解除合同给加工人造成损害的,应予赔偿。本案中服装虽由甲企业加工完毕,但因甲企业的违约导致该批服装不能按时出口,外商取消订单,在这种情况下,服装对乙公司已不具预期的价值,再行交付给乙公司已失去了实用意义。在加工好的服装对双方均无效用的情况下,物质浪费已不可避免,仅是因为服装是根据乙公司的要求定做的就必须由乙公司接受,而无视甲企业的违约及后果,显失公平。虽然继续履行交付后,乙公司可以通过追究甲企业的违约责任获得赔偿,但解除合同是最直接和节约诉讼成本的途径。损失是由甲企业的违约行为直接导致的,如果把这个负担转嫁给乙公司,无形中会造成对乙公司的无辜制裁,结果是对违约方有利,对守约方不利,准予乙公司行使合同解除权,使合同恢复到原始状态,由甲企业赔偿乙公司的原料款及相关损失,自行处理加工好的服装,既是对甲企业违约的正当惩罚,亦是乙公司获得救济的最佳途径,也不会导致双方利益失衡。
江苏省扬州市中级法院:王 瑞 周 坚
更多相似范文
篇1:加工合同范本
供方(全称):______
需方(全称):______
根据《中华人民共和国经济合同法》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提供日期:
____________________________________
二、质量标准、验收方法及地点:
____________________________________
三、原材料来源及互利方法:
____________________________________
四、交(收)货方法、地点及运杂费负担:
____________________________________
五、货款结算时间及方法:
____________________________________
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担:______________
七、经济责任:
____________________________________
八、其他:
____________________________________
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商由合同鉴证机关查实证明,可免予承担经济责任。
____________________________________
十、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立协议方可有效,并报双方业务主管部门备案。
____________________________________
十一、本合同在有效期内任何一方违约,双方都有权按《中华人民共和国经济合同法》有关规定,向合同仲裁机关提出书面申诉,要求调解、仲裁处理。
____________________________________
十二、本合同正本两份,双方各执一份,副本 份,送双方业务主管部门、银行各一份,工商行政管理机关二份。
____________________________________
十三、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
───────────────────────────────────
供方:法人委托书号码___ 需方:法人委托书号码___
营业执照号码 营业执照号码
供 方:(盖章) 需 方:(盖章)
负责人: 负责人:
代 表:(签字) 代 表:(签字)
开户银行: 帐号: 开户银行: 帐号:
电话号码: 电挂: 电话号码: 电挂:
住 址: 住 址:
篇2:分包合同
甲方:_________________
乙方:_________________
签订日期:_________________
签订地点:_________________
甲方:_________________
乙方:_________________
?经双方友好协商,甲方将桩基础工程发包给乙方施工,为确保工程质量,明确工程内容及双方责任,双方签订以下条款共同遵守:_________________
第一条:_________________工程概况
一、工程名称:_________________
二、工程地点:_________________
三、工程内容:_________________桩砼灌注、钢筋、清桩土等全过程施工
四、承包方式:_________________包工包料
五、质量标准:_________________工程根据施工图纸和设计要求,按照国家及省市桩基础设计与施工技术规程标准验收。
六、施工工期:_________________
开工日期:_________________年月日
竣工日期:_________________年月日
第二条:_________________工程造价:_________________
经双方协商确定采用固定单价方式结算,每立方米元。(固定单价中含桩材料实验检测费及水电费等,不含试桩检测费,甲方不再给计取任何费用)。
工程量约为立方米,工程总价约为人民币(大写):_________________元(¥元)
第三条:_________________工程款拨付方式及时间
1、工程款拨付方式:_________________以货币资金形式支付
2、工程款拨付时间:_________________乙方施工工程量达到总量的50%时;经甲方及监理公司验收合格后,拨付合同工程总造价的%;桩基础工程全部施工完,经甲方及监理公司验收合格并结算完后,拨付工程总造价的%;整体工程竣工验收合格结算后,支付到工程总造价的95%,工程总造价5%的质保金在工程竣工验收合格后二年内付清。
3、工程款支付程序:_________________履行甲方内部付款程序。
第四条:_________________双方职责
甲方工程负责人:_________________
乙方工程负责人:_________________
监理单位:_________________负责人:_________________
(一)甲方职责:_________________
1、负责办理开工手续及监理报验手续,负责轴线定位;
2、负责组织图纸会审,向乙方进行图纸、技术交底,提供施工图纸2份和有关技术资料;
3、负责对乙方进行工程质量、进度监督管理和工程完工验收;
4、负责处理现场所发生的不可预见的情况;
5、乙方进场时,现场应满足“三通一平”,电源容量达到正常施工标准;
(二)乙方职责:_________________
1、根据甲方提供的技术资料及现场情况,编制施工组织设计(或施工方案),报甲方和监理公司审批后,方可施工;
2、乙方确保桩身质量,不出现断桩及离析现象,必保桩静载及动载实验一次通过;如达不到要求,乙方承担全部责任;
3、乙方严格按国家施工规范施工,施工中出现的一切事故均由乙方负责,并承担由此给甲方造成的经济损失。
4、乙方在施工中接受甲方、监理公司管理,负责技术资料及施工记录,并将完整资料在完工后按监理公司要求提供;
5、乙方必须保证按合同约定工期完成承包范围内的全部施工任务。
第五条:_________________违约
由于乙方原因工期延误,按延误工期承担违约金元/天。如因甲方原因使现场无法正常施工,工期顺延。
第六条:_________________争议
如甲乙双方发生争议时,协商解决,如协商不成向合同签订地人民法院提起控诉讼。
第七条:_________________其它
1、本合同未尽事宜,双方协商另行签订补充协议。
2、本合同一式四份,双方各执二份,自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
年月日以上为桩基工程分包合同的解答
篇3:对外加工装配合同范文_合同范本
本合同于_________年_________月_________日在中国_________市签订。
甲方:中国_________公司
法定地址:_________
电话:_________
电传:_________
乙方:_________国_________公司
法定地址:_________
电话:_________
电传:_________
双方在平等互利基础上,通过友好协商,特订立本合同。
第一条 贸易内容
(一)乙方同意按甲方在合同中提出的严格标准和规格,用甲方提供的原料生产甲方指定的产品。
(二)加工成品名称和数量
1.成品名称:_________。
2.成品数量:_________。
第二条 加工成品规格
根据乙方提供的设计原型,图纸与产品样品,甲乙双方共同制定规范,以满足生产的需要,这种规范要符合加工成品的质量和性能标准。此规范一经双方确定,任何变动只有依双方书面协议修改。
第三条 原材料供应
(一)本协议期间,最迟在每个公历季度前_________月,甲方应向乙方提供该季度甲方定货所需的生产原材料和消耗材料。
(二)乙方收到甲方提供的原材料后,应按甲方指定的检查方法立即对原材料进行检查,并将其结果在检查完毕后_________天内向甲方报告。不符合甲方规格要求的原材料不能用来生产指定产品。
第四条 加工费
(一)加工单价
1._________型_________美元/个
2._________
(二)生产指定产品的加工费应该按上述价格执行并在第一个_________年期内不变。在此_________年期后,乙方可在不少于_________是给甲方以书面通知,以求改变加工费。如果甲方接到改变加工费的通知后_________月内不作改变,此协议可以终止。
第五条 支付条款
关于加工费的支付、甲方至少应在每次完工的货物装船_________天以前,由经乙方认可的银行开立以乙方为受益人,金额足以支付装船货物的保兑的不可撤销的信用证。该信用证凭乙方的商业发票、全套提单、装箱单和商检证明议付。
第六条 技术资料和技术服务
(一)乙方同意向甲方提供组装加工成品所需的图纸,说明书及成品测试、检查标准等。
(二)甲方同意对乙方在加工装配技术方面的质疑予以适当解答。
(三)在合同有效期内,根据乙方请求,乙方同意派遣其工程技术人员到乙方工厂进行与加工装配有关的技术指导。甲方派遣工程技术人员的所有旅行费用和生活费用将由乙方承担。
(四)在合同有效期内,根据乙方请求,甲方同意乙方人员到甲方工厂接受有关加工装配的技术培训。但乙方每次派遣人数不得超过_________人,停留时间不得超过_________天。乙方派遣人员的所有旅行费用和生活费用将由乙方承担。
第七条 质量控制和检测
(一)生产的成品应由甲方指定的代理人或检验人进行检验,证明产品与甲方指定的质量标准和规范一致。
(二)如果出现产品不符合甲方标准的情况,甲方可拒绝收货。但,甲方可根据甲乙双方视每次具体情况的折扣议价予以接受。
(三)乙方为甲方生产的产品至少应与目前第三者销售的类似产品质量相同。合同期间所有影响产品质量、规格的改变应在这种改变运用于产品之前_________天通知甲方。甲方为充分服务市场的目的,可随时建议改变或改进产品,乙方应真诚地考虑采纳这些改变或改进的意见。
第八条 包装与标记
产品要严格按照甲方的指示和出口货物商品常规进行合适包装。包装要严格按甲方指示注明标记。甲方应至少在货物完工交运前_________天给乙方标记指示。在CFR和CIF条件下,乙方应在装船期前_________天内将船只、船籍、船龄用电传/传真方式通知甲方。在未得甲方确认时,装运不得进行。甲方应在_________工作日内予以确认,否则即认为船只得到认可。
第九条 装运及交货
在CFR和CIF条件下,乙方应在装船期前_________天内将船名、船籍、船龄用电传/传真方式通知甲方。在未得到甲方通知时,装运不得进行。甲方应在_________工作日内予以确认,否则即认为船只得到认可。在FOB条件下,由甲方负责按照合同规定的交货日期洽定舱位。乙方应在合同规定的装船期前_________日将合同号、货物名称、数量、金额、箱数、总重量、总体积及货物在装运港备妥待运的日期以电传/传真方式通知甲方。甲方应在装船期前_________日通知乙方船号、预计装船日期、合同号,以便乙方安排装运。如果有必要改变装运船只达日期,甲方或其运输代理应及时通知乙方。如船只不能在甲方通知的船期后_________日内到达装运港,甲方应承担从第_________之日起发生的货物仓储保管费用。船只到达预定装运港时,乙方如未按时将要装载的货物如约备足,则应承担空舱费或滞期费。在FOB、CFR和CIF条件下,乙方在货物装船完毕后立即以电传/传真方式向甲方发出装船通知。装船通知应包括合同号、货物名称、数量、毛重量、包装尺码、发票金额、提单号码、启航日期。
第十条 料件耗用
在加工装配过程中的料件耗用率为_________%。料件耗用率低于_________%,甲方将免费补充提供已耗用的料件。如料件耗用率超过_________%,乙方将承担补充耗用料件所发生的一切费用。
第十一条 所有权和风险转移
甲方交给乙方的原材料和用此生产的产品所有权、原材料或产品丢失的或损坏的风险,全部归甲方。不过,从乙方收到运来的材料起至交付产品给甲方时止,乙方经甲方同意,用甲方的费用,在保险公司就货物的各种损坏、毁灭和丢失购买的全值保险,甲方应为此保险的收益人。
第十二条 不可抗力
任何一方对由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的,不负责任:水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何双方在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影响的一方,应尽快地将所发生的事件通知对方,并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。如果不可抗力事件之影响超过122天,双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。
第十三条 仲裁
对于因履行本合同发生的一切争议,双方应友好协商解决,如协商无法解决争议,则应将争议提交中国国际经济仲裁委员会(北京),依据其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力。仲裁费用应由败诉一方承担,但仲裁委员会另有裁定的除外。
第十四条 合同有效期
本合同自双方签字之日起生效,有效期_________年。
第十五条 合同修改对本合同的修改,必须对甲、乙双方签署书面协议才能成立。
第十六条 文字
本合同用中文和_________文写成,两种文本具有同等效力。上述两种文本如有不符,以中文本为准。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________
职务:_________ 职务:_________
篇4:2024劳务分包合同范本
发包单位: (以下称甲方)
承包单位:水电班 (以下称乙方)
经甲乙双方协商,甲方同意将X大厦项目地下室水电工程项目,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明确双方责任,确保工程质量,按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方充分协商,达成如下协议,双方必须共同遵守执行。
第一条、工程名称
X大厦
第二条、工程地点
街区
第三条、承包范围
X大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。
第四条、承包内容
1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装,部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。
2、材料的场内运输。
第五条、承包方式
1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。
2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。
第六条、承包价格
1、根据上述承包内容,按建筑面积结算,以每平方米为人民币
2、甲方如需修改图纸和设计变更,价格双方协商调整。
3、付款的审批程序按甲方规定。
第七条、付款方式
1、每月结算一次,并按完成工程量的80%支付进度款,工程竣工验收后付18%,剩余2%作为二年保修金,保修期满后一个月内付清。
2、乙方收到款后,每月必须付清工人工资,并向甲方提供工资发放表。
第八条、工期
1、按甲方的施工进度计划完成。
2、甲方需赶工期时,乙方应无条件顺从,不得以任何理由拒绝和拖延工期,否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工,增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。
第九条、质量要求
乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求,精心组织施工,质量必须符合设计及施工验收规范要求,达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。
第十条、保修
工程保修期为二年,自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发现质量问题,乙方必须在接到通知后三天内处理完毕,否则甲方有权另委他人维修,费用由乙方承担。
第十一条、双方的权利和义务
1、 甲方的权利与义务
(1)政策指导:通过教育、引导和监督,使乙方贯彻国家的方针、 路线、政策,遵纪守法。
(2)制定项目的管理措施,加强对乙方的技术质安工作指导、管理、 检查、监督,协调各班组的生产管理工作。
(3)在开工前,向乙方提供必需的施工图纸。
(4)保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。
(5)负责将工程施工用水、用电管线架设到各楼层总箱,并提供施工用水用电。
(6)负责外墙脚手架的搭设。
(7)负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。
(8)施工期间,如发现乙方的施工管理、安全管理出现重大漏洞或未将工资发放到工人,经整改无效的,甲方有权单方面收回工程承包权。
(9)负责代乙方办理生产工人伤亡保险和工伤保险,但乙方必须按承包工费的6‰上缴甲方作为保险费用。
2、乙方的权利与义务
(1)认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条
(2)精心组织,保证按期、优质、安全地完成工程施工任务。
(3)高度重视安全生产和文明施工,必须按建设部《建设工程施工现场管理规下》和《广东省劳动安全卫士条例》的规定,教育工人自觉遵守操作规程,认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施,杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的安全事故,由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担。
(4)虚心接受甲方现场管理人员的管理、指导、检查、督促。
(5)负责对生产工人技术交底工作并做好记录,坚持对各分项工程的自检的交接检查工作。做好班前交底,班后检查;做到工完场清。
(6)乙方进场人员必须携带身份证、计划生育证明,并进行登证,人员进场后应组织办理暂住证,费用自理。
(7)每月必须付清工人工资。
(8)按承包金额的6‰向甲方上缴工伤和伤亡保险费。
第十二条、现场的管理规定
1、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理。
2、乙方在施工过程应做到每道工序工完场清,不得任意毁坏、消费、没有工完场清的,甲方管理人员有权处罚班组。
3、严禁工人在工地吵闹、打架,如发现打架,每人每次罚款500元,3人以上参加打架每次处罚3000元以上,医疗费由先动手方负责。
4、严禁工人在工地内乱搭宿舍,乱用电炉及乱接电线,用电丝烧水,违者被管理人员查到,每次罚款200元,款项由承包人负责,造成严重事故均由承包人负责。
5、严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地,违者被甲方管理人员发现,没人每次罚款100元,并责令立即离开工地。
6、禁止雇佣童工,如被有关部门发现,一切后果由承包人负责。
7、乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖,每人每次罚款20元,发生大小事故由乙方负责。
8、乙方在施工过程中不按配比下料,浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿。
9、楼地面每道工序完成后应进行打扫,保证施工场内清洁。
第十三条、其他约定
1、乙方须将本组人员名册上报甲方,如需办理临时养老保险,费用由乙方负责。
2、杜绝伤亡事故,负伤频率控制在2.4‰以下;如由于乙方发生工伤或安全事故,造成经济损失及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担。
3、乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员,否则甲方有权单方面回收工程承包权。
第十四条、违约责任
1、乙方须按期保质完成工程施工任务,如未能按期完成,则每逾期一天向甲方偿付违约金1000元。
2、由于质量原因造成返工,返工工期计入乙方施工工期,逾期完成违约金同上款。
3、如乙方施工度达不到要求,管理措施较差,返工次数较多,甲方有权清退乙方,其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清,其余
30%作为赔偿甲方损失。
第十五条、附则
1、 本协议自签订之日起生效,工程竣工验收,结算完毕自行失效。
2、 本协议一式四份,甲方执三分,乙方执一份。
甲方单位: 甲方代表: 联系电话: 签订日期: 年
乙方代表: 联系电话: 月 日 乙方单位:水电班
篇5:加工合同协议书
为了合理利用、开采矿产资源,充分挖掘资源甲、乙双方在公正平等、互惠互利、平等自愿的原则下,并经双方多次协商,甲方将合法取得开采的位于__镇__村___矿山承包给乙方开采,现就开采事宜达成如下合同,望甲、乙双方共同遵守,铁矿加工合同。
一、甲方自愿将位于__镇__村___矿山的剥离及磷矿开采承包给乙方开采,乙方自愿承包。
二、承包期限、开采范围、承包方式
1、承包期限:从签订本合同之日起到磷矿石开采完毕为止。
2、开采范围:以甲方指定的矿权范围(政府、国土部门文件规定的回室范围)。
3、承包方式:全包干式整体承包,即乙方自筹机械设备、运输工具、安全投入等。
4、燃油供应:①本工程乙方所需用的燃油由甲方负责提供,但必须保质、保量地保持乙方所有设备用油,不得有误。②甲方供应乙方的燃油是按市场直销价格供应,并按每次供油出库单及发票的价格为准和乙方结算。
三、乙方承包采矿应具备的资质和条件。
1、乙方必须有国家管理机关认可的磷矿山开采资质。并在相关部门备案。
2、乙方必须具备一定的经济实力,能够垫资1个月的开采费用,生产机械设备投入和工人工资及运输费用。
3、乙方必须严格执行国家法律法规和安全生产操作规程,确保无安全事故的发生。
4、乙方必须按照甲方的生产要求进行作业。
5、乙方须为施工人员办理工伤事故保险事方可进场施工。
6、本合同约20万立方米土方,在开挖土方过程中,如遇沙石矿石不能开挖费用爆破钻孔等另行协商价格。
四、承包费支付方式
1、剥离:每月完成3万立方米以上,乙方必须听从甲方的现场管理人员的安排,合理进行现场管理(除不可抗拒的因素外)双方约定剥离费用为每立方米12元,以实际车厢计量为准付给乙方。取矿以每吨7元付给乙方(不含运输费用),以磅单票据为准(所有费用均不含税票)。
2、现指定排土场的运输距离约2.1公里,若更换场地则另行协商价格。
3、每月25日之前结算工程量,次月15日一次性付清前期所有款项。
4、剥离方数以车厢计量,甲乙双方认可为准。
五、甲乙双方的权利和义务:
1、甲方的权利和义务:甲方在乙方进场时必须向乙方作整个施工过程及边界交底,乙方在施工过程中有边界纠纷或老百姓堵路造成3日以上不能正常施工,甲方必须付给乙方工人工资运输车辆及机械租用费,具体费用可由甲乙双方协商解决,甲方有权监督乙方安全生产及对乙方违反规章制度处罚的权利,为乙方提供堆荒场地的义务和征地费用,协调邻里关系,解决事故纠纷的义务,合同范本《铁矿加工合同》。甲方不能强迫乙方在不安全条件下施工,如造成一切损失由甲方承担。
2、乙方的权利和义务:
(1)、乙方有权管理和安排工人的权利。
(2)、乙方有对员工培训体检的义务。
(3)、乙方有承担安全事故报告法律责任和报告生产方案及进度的义务。
(4)、乙方有报送员工基本情况和资质给甲方备案的义务。
六、合同解除与违约责任
1、乙方如不听从甲方指挥,滥采乱挖、越界开采、无故停产的,甲方有权解除合同,造成的一切损失均由乙方负责全额赔偿,赔偿款项从乙方工程费用中扣除。
2、乙方在合同期内,中途退出必须在三个月自行撤除机械设备,逾期不撤除视为乙方自动放弃权利,由甲方处置。
3、因政策性原因和不可抗力的因素,导致该合同不能继续履行,乙方不承担违约责任。
4、乙方未按照甲方指定的堆荒处倒荒,造成的纠纷和损失由乙方自行承担。
5、乙方未经甲方同意,擅自将矿石出售的,甲方有权解除合同,并追究责任。
6、乙方在安全生产中发生的安全事故,其法律责任及相关损失由乙方承担,与甲方无关。
7、乙方的员工无论在什么场所,发生任何事情均与甲方无关。
8、甲乙双方签定本合同之日起七日内乙方必须进场作业,逾期不能开工则为乙方违约,并赔偿违约金50万元给甲方。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经甲、乙双方签字后即发生法律效力。
八、本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,向当地人民法院提出诉讼。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
篇6:加工承包合同
发包人:木材厂,
法定代表人: (下称甲方)
承包人: ,身份证号码:
(下称乙方)
经甲乙双方充分协商,就乙方承包加工甲方的木材厂事宜达成如下协议,双方应共同遵守。
一、 合同标的
甲方将座落于 的木材厂承包给乙方加工。乙方对甲方所有的木材厂的现状已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材厂,并保证合法操作。
二、 承包方式
乙方承包加工期间,实行按件计算,具体包括:锯木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、 承包期限
1、承包经营期限为 年,即从 年 月 日起至 年 月 日止。
2、根据法律规定或本协议书约定,提前解除或终止协议书履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保证金及缴纳方式
乙方承包木材厂的承包保证金为 元/年,采取先缴纳后使用原则;乙方应按下列方式向甲方缴纳承包保证金:
;
五、甲方的权利与义务
1、甲方有权按协议约定的方式收取承包保证金,
2、甲方于本协议签字之日将木材厂加工所需的各种机器设备等交给乙方,并向乙方提供住宿及用餐场所,但人员由乙方自行聘请。
3、本协议签订后甲方应及时将木材厂移交给乙方使用。
4、甲方对移交给乙方承包加工管理的设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。
六、乙方的权利与义务
1、乙方应按约定及时足额缴纳承包保证金。
2、乙方应当在工商管理部门和甲方的授权范围开展各项加工活动。
3、乙方在加工期间所需的人员由乙方自行聘请,乙方必须严格予以管理;该所有的聘请人员由此所产生的工伤、斗殴等人身伤亡费用均由乙方自行承担。
4、合同期内,乙方对甲方提供的资产设施、设备享有使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施,应由乙方及时上报甲方审定后报废,乙方不得擅自处理。
5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。
6、未经甲方同意,不得擅自使用甲方财产对外提供担保,不得擅自处置甲方财产。
7、乙方不得在承包过程中将木材厂转让给第三方经营,一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。乙方必须遵循甲方的工作指示,不得以各种理由怠慢工作;因乙方的原因导致甲方不能交货而违约,由此产生一切损失由乙方承担。
8、乙方不得以木财厂的名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动。
9、乙方对于木材厂的消防设备设施应定期检查、维护、保养,对于因消防设施不达标而引起的灾难由乙方自行负责。
10、乙方应在本协议书解除或终止之日将所有甲方的资产全部移交给甲方。
七、 违约责任
甲乙双方应当全面履行本协议书的约定,任何一方违约的,守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。违约方应向守约方承担违约金 元;违约金不足以弥补守约方损失的,还应当赔偿守约方的损失。
八、 其它
1、协议期满后,甲方如重新对外发包加工的,在同等条件下,乙方有优先承包权。
2、协议期满或解除后,原有设备及设施归甲方所有,乙方添置的设备设施归乙方所有,甲方可折价取得该部分设备设施。
3、协议中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,由广州市花都区人民法院裁判解决 。
九、本协议经双方签字后生效。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
篇7:石材加工合同
发包方: (以下简称:甲方) 承包方: (身份证号: )(以下简称:乙方)
为充分利用乙方大理石板材加工经验,发挥乙方的生产管理能力,根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》有关规定,双方在自愿、平等、有偿和协商一致的基础上,就乙方承包管理甲方位于干挂石材大理石大理石加工相关事宜达成如下协议,以资双方遵守执行。
第一条:承包内容:
大理石板材加工及管理,大理石毛板下车、上台车锯切、线条拼装、平板开槽。
第二条:承包期限: 年 月 日至 石材幕墙结束。
第三条:承包方式:
1、采用包工不包料形式,所有材料全部由甲方提供。
2、台车锯机及其附属设备由甲方提供,切割板材用刀片乙方自理。
第四条:承包费用:
1、大理石板材加工承包费用为综合单价元/平方米(本单价包括管理费用、人工工资、生活费、住宿费用、保险等)乘以甲方提供乙方料单加工完成量为最终结算总价。甲方不在追加其他费用款项。
第五条:双方责任与义务
一、甲方责任与义务
1、甲方负责提供大理石排锯 台、必要的工作场地及平板车相关设备等及配套设备给乙方使用【附设备移交清单】。
1、中甲方提供加工厂的合法证照、水、电、路三通。负责提供加工的机械设备工具。
2、甲方根据现场需求向乙方下达加工任务。
3、甲方为乙方人员遵纪守法、安全文明生产的教育、提升产品质量、加工技能培训。
4、甲方有权对乙方员工违反企业规章制度,不服从管理,其进行批评教育,情节严重的给予辞退,触犯法律的交由司法机关处理。
5、如乙方连续7天不能按时完成现场所需石材切割,甲方有权要求乙方增加工作时间或更换人员。
二、乙方责任与义务
1、服从甲方的组织指挥和总体安排,遵守各项规定制度。乙方工作人员在合同期内必须服从甲方监督,自觉遵守公司规章制度,按时保质、保量安全的完成甲方下达的生产任务。
2、爱护甲方设备、设施等公司财物,合理使用材料,因材用料,不造成浪费。
3、生产过程中的安全事故责任由乙方自负。
4、确保产品质量达到国家石材加工标准要求。因乙方原因给甲方造成质量事故、产品损失或声誉影响,乙方应承担其责任。
5、录用工作人员,要符合劳动法规定,所录用员工身体健康,无传染病、无慢性疾病和重大疾病,乙方关心员工身心健康。
6、按时给其人员发放薪酬,不得拖欠。
7、工作区域保持坏境卫生整洁。
8、工作人员在合同期间应自觉遵纪守法,严禁各种违法犯罪活动,如发生事故责任由乙方承担。
9、乙方加工的产品不合格需返工的,乙方须承担返工所需的相关耗材费用及电费。
第六条:质量标准
1、板材对角线误差控制在3㎜之内;线条拼接缝隙控制在1mm之内,无法拼接严实的,须用石粒及胶填满。
第七条、结算方式:
甲方按时支付乙方每月完成工程量的 %承包费,尾款在竣工验收后一个月内结清。
第八条:设备移交:
在本合同签定5日内,甲方向乙方现场清点交付机械设备工具、水、电设备和有关设施,签署交接清单。待合同终止时,乙方按照清单向甲方交接有关设备和物资,确保设备、物资完整无损,可以正常使用。
第九条:合同争议:
因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向劳动仲裁委员会或法院起诉。
第十条:未尽事宜:
本合同未尽事宜,双方可协议补充或按有关法律、法规和行政规章规定执行。
第十一条:生效日期:
本合同双方签章之日起生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):签订日期: 年 月
乙方(盖章): 年 日 日月
附:乙方身份证复印件。
篇8:钢结构加工承包合同[页2]_合同范本
三、本工程钢结构建筑面积:______________(平方米)
四、本工程运输由_________方负责,运费_______在本合同造价内。
五、本工程基础设计由________方负责,基础施工由发包方负责并承担费用。
六、其它:_________________________。
第三条 工程造价
? 工程总造价:人民币_____________________万元;
大写:______________________________________
开具发票:材料、制作费___________万元,技术服务及安装费___________万元。
第四条 工程设计
? 发包方责任
1、发包方负责本工程基础土建的设计。
1、发包方委托承建方负责本工程基础土建的设计。
2、发包方委托承包方承担±0.000以上钢结构部分的设计,发包方提供设计所需要的工艺条件及技术条件(详见第一条工程技术条件)并在本合同生效后三天内提供全部相关的技术条件和工艺条件,以供承包方进行设计。
3、发包方或发包方指定的设计院须对承包方的钢结构施工图进行审核、签证,并在施工图进行会审交底后作出书面确认,如在五天内仍不作出书面确认,视为已被确认。
? 承包方责任
1、承包方必须按现行国家钢结构相关规范和发包方提供的相关资料及技术条件进行设计,发包方的超规范要求必须书面告之,承包方在国家规范允许的范围内给予适当倾向量。
2、在合同生效,如基础图由发包方负责设计,发包方提供全部相关资料及技术条件后___天内,由承包方提供基础反力和柱网布置图,供发包方设计基础图;如基础图由承包方设计,发包方提供全部相关资料及技术条件后___天内,由承包方提供有资质设计院图签的土建基础施工图-------套。
3、承包方代表不经书面有效授权无权设立、变更、终止承包方的权利和义务,其所发出的要约与承诺必须符合本合同的条款,凡有冲突者,均以本合同条款为准。
第五条 工地代表责任
? 发包方驻工地代表
1、发包方任命的驻工地代表及其委托代理人、由具体管理人员担任,并代表发包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等,一经该代表签署的所有单据具有法律效力,但与本合同条款相冲突的签单无效,以本合同条款为准。若发包方代表易人,须提前五天书面通知承包方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
2、发包方代表或委托代理人的指令、联系单、通知、须经其本人签名,并以书面形式递交承包方代表,承包方代表在回执上签署姓名、时间后方生效。
3、发包方驻工地代表或委托代理人:共计__________人,姓名_______________________________。
4、实行监理公司监理的,总监理工程师及其委托代理人姓名:_____________授权范围:___________________________。授权时间:______________权限___________。
? 承包方驻工地代表
1、承包方任命委派的驻工地现场代表及其委托代理人,由具备相关专业知识的人员担任,并代表承包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等,该代表经授权后行使承包方进入现场后的权力,所签署的联系单、通知、验收单具有法律效力,但与本合同条款相冲突的签单无效,以本合同条款为准。若承包方代表易人,须提前五天书面通知发包方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任,工程竣工时,代表的权力终止。
共7页,当前第2页1234567
篇9:加工尼龙再生粒子合同
甲方(加工方):________电话:________________
乙方(委托方):________电话:________________
双方为开展来料加工业务,经友好协商,特订立本合同。
第一条加工内容
乙方向甲方提供加工尼龙再生粒子所需的原材料,甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。
第二条来料加工的质量
来料加工合同乙方提供的原材料正常备损率为________%,甲方加工后产成品的含灰量在________%以下。来料出现明显异常时甲方应立即通知乙方到现场查看。
第三条加工时间
甲方在收到原材料后的________天内将加工后的成品运输至乙方工厂。甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品,在乙方提出后,甲方应赔偿乙方所受的损失。
第四条加工费
甲方为乙方进行加工的加工费为________元/吨。
第五条付款方式
甲方将来料的产成品运抵乙方工厂,乙方即时支付加工费后卸货。
第六条运输与保险
乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责;甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由乙方负责。
第七条不可抗力
由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履约时,该方应尽快将事故通知对方,并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失,对方不得提出赔偿要求。
第八条合同有效期
本合同自签字日起生效。有效期两年。本合同有效期届满之前_____个月,如一方需续订合同,可以向对方提请协商。
本合同正本_____式_____份,甲乙双方各执_____份。具有同等效力。本合同未尽事宜按合同法及相关法律法规执行。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________
签订时间:________年______月______日________年______月______日
篇10:书架定制加工承揽合同
委托方:____________
承担方:____________
签订地点:____________
签订时间:_______年_______月_______日
依照《_____》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定,经双方协商,签订本合同,共同遵守。
第一条广告承揽要求
1、项目(媒介):____________
2、广告内容及有关证件的名称、编号:____________
3、发布地点或形式:____________
4、颜色:____________
5、规格或材料:____________
6、刊播次数、起讫时间、日期:____________
7、其他要求:____________
第二条费用及支付办法
1、费用包括:____________
设计、制作费:____________
发布费:____________
代理费:____________
合计金额(大写):____________
2、结算方式和期限:____________
3、承揽方必须开具广告业务统一发票,否则,委托方有权拒付广告费。
第三条验收方式及时间
第四条违约责任
1、委托方中途废止合同,按未履行部分广告费的%,向承揽方偿付违约金;超过合同规定期限付款,每逾期一天,按所欠款项的偿付违约金。
2、承揽方不能完成合同规定的工作,按未改造部分广告费的%,向委托方偿付违约金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分广告费的支付违约金。
3、其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。
第五条合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式处理:
1、提交_____委员会_____
2、依法向人民法院起诉。
第六条双方商定的其他事项
第七条附则
1、本合同附件,名称。
2、本合同正本一式二份,合同双方各执一份,副本份。
3、本合同有效期:自_______年_______月_______日生效至_______年_______月_______日终止。
委托方:____________承揽方:____________
单位名称(盖章):____________单位名称(盖章):____________
地址:____________地址:____________
邮编:____________邮编:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
电话:____________电话:____________
开户银行:____________开户银行:____________
帐号:____________帐号:____________
税号:____________税号:____________
篇11:2024分包合同
甲方:部
乙方:
甲方因工作需要,将厦门现代物流园区5000吨级杂货码头工程水上打砂桩工程分包给乙方施工,为了明确甲乙双方的权利和义务,充分履行各自的职责,经双方充分协商,制订如下合同条款:
1、施工地点
厦门高崎厦门大桥附近。
2、工程数量和施工方式、内容
工程数量:水上打砂桩按图纸设计数量预估为71605米。以最终实际工程数量为准,但不得多于现场工程师确认批复的工程数量。
主要工作内容为水上打砂桩,砂桩直径0.5米,间隔1.4米,正方形布置,水上施打。所用的中粗砂粒径0.25~0.5㎜的含量大于85%,含泥量≤3%。
乙方自行负责水上打砂桩施工的海事局有关船舶的一切手续办理、打砂桩、材料(砂等)装载、运输、船机设备及人员进退场、临时设施、人员办公等相关费用。
3、分包方式及分包单价
3.1分包方式
采取包工包料,项目单价承包的方式,承包单价包括工程内容所列项目的全部费用。
3.2分包综合单价
水上打砂桩:24.0元∕m
说明:以上单价均为综合单价,已包括材料、机械、设备、船舶、船舶使用许可证等相关费用、水电、人员的所有费用以及自身应缴纳的税金、地方关系、物价上涨、防洪防台措施费、政府有关规费及其它风险等相关费用。如需要乙方提供税务转移有关材料时,乙方必须提供。如甲方代扣税,甲方需向乙方提供已纳税证明。
4、计量与支付
4.1每期计量的项目必须是经甲方验收合格的合同工程项目,然后按该项目合格数量进行计量。其它因施工工艺需要或非甲方原因造成而产生的工程数量不计。
4.2工程预付款:没有工程预付款。
4.3付款方式:为银行转帐,乙方将银行帐号附后。
4.4付款原则和付款计算方法
4.4.1工程进度款
A、工程进度款实行每月结算一期,按照每一计算期经甲方验收合格的工程项目及数量(其工程数量按照甲乙双方的合同规定计算)计算。
B、每期工程进度款的支付:甲方分管技术员提交每期经甲方验收合格的工程进度数量,经工务审核后送合约部。由合约部填写《工程任务结算单》,并经有关部门和领导签字确认后凭发票到甲方财务部门办理有关支付手续。每期进度款支付时,按每期结算总额的85%再扣除应扣的相关费用后的金额付款。
4.4.2工程竣工结算:在工程全部完成,移交有关竣工资料后,工程进度款支付至90%。水上打砂桩完成后经验收合格方可办理竣工结算,在办理竣工结算后六个月内由甲方支付给乙方工程余款,余款支付不计利息。
4.5 设计变更引起的变化工程数量则按现场工程师确认批复的工程数量计算,其单价不变。设计变更增加项目由双方协商签订补充协议或甲方通知乙方后再施工,补充协议是本合同的补充,本合同条款对补充合同的工程项目具有同等约束效力。
5.甲方责任:
5.1甲方负责办理与监理及业主的一切业务往来。
5.2甲方按本合同条款向乙方支付工程款。
5.3甲方派人员协助乙方现场施工及测量放样。
6、乙方责任
6.1乙方已对现场和周围环境以及与之有关的承包价进行认真核查。
6.2乙方在开工前应编写详细的施工方案报送甲方,甲方经报业主和监理审批后实施。并应严格遵守并执行甲方和监理工程师实施的工作指令。
6.3乙方施工项目应符合设计及施工规范要求,自行负责协调周边村庄及运输海域的地方关系,并承担由此产生的所有费用。
6.4乙方应在甲方的指导下做好现场文明施工工作。乙方必须做好施工现场的环境保护工作,杜绝一切环境污染,若因乙方施工污染造成的一切损失由乙方承担。
6.5乙方作业船只未经甲方同意不得擅自离开工地现场。
7、工期、进度、质量、安全:
7.1本合同工程工期
工期:60天;开工日期:20xx年 9 月 28 日;竣工日期:20xx年 11 月 27 日;
乙方的施工机械必须于20xx年 9 月 26 日前到达本工地现场,并按甲方的要求开工。乙方施工工期每超一天工期罚款5000元。遇台风、特大洪水等不可抗力自然灾害的情况工期顺延(按监理业主确认的延长工期)。
7.2进度方面:甲方按工程总进度计划要求向乙方下达周、月进度计划,乙方必须无条件执行。若乙方因自己原因连续两周,未能完成周计划或未完成月度计划,甲方有权采取必要措施,包括按总承包价的1%进行罚款,收回部分或全部工程量(一旦收回全部工程量,则甲方有权拒付乙方所有的工程款),以维护甲方的整体利益,由此所造成的一切不良后果和经济损失由乙方负责。
7.3质量要求:乙方所施工的工程项目必须达到设计图纸和有关规范要求,砂桩施工及质量检验按照《港口工程地基规范》(JTJ250-98)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-20xx)中的相关规定执行。
7.4乙方施工现场必须树立必要的施工安全标志,并负责施工周边的安全。否则,由此所造成的一切损失由乙方承担。乙方不能制造环境污染,否则自己承担责任及后果。
7.5乙方必须做好施工人员的安全教育工作,特种作业人员必须持证上岗。
7.6乙方作业现场必须有专人负责安全指挥。并做好安全生产工作。如发生安全事故,由乙方负全部责任。
8、履约保证金:履约保证金为人民币50000元(大写伍万元整),在合同签订后5天内支付给甲方。本保证金在乙方所做工程按期按质完成后七天内返还给乙方(不计利息)。
9、本合同一式六份,甲方执肆份,乙方执贰份。
10、如发生合同纠纷,双方尽量协商解决,如协商不成向工程所在地人民法院起诉。
11、本合同自签字盖章之日起生效、付清工程款后自行失效。
甲 方:中港四航局厦门现代物流 乙 方:汕头市龙华建筑总公司厦门工程处 园区5000吨级杂货码头工程项目经理部
代 表: 代 表:
经办人:
经办人: 日 期:
开户行:
日 期: 帐 号:
篇12:建设施工分包合同
总包方: (以下简称甲方) 分包方: (以 下 简 称 乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规,根据总包方《工程项目管理实施细则》《施工现场管理标准》《质量·环境·职业健康安全一体化管理手册》及其他各项管理制度的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致,订立本总包工程分包施工合同。
一、分包项目概况
1.分包项目名称:
2.分包项目地址:
3.分包项目的施工组织形式:本项目甲方采用主体工程劳务分包、附属工程采用工程分包的两种形式分包给乙方。
4.分包项目的施工内容及范围:
二、分包项目工期
分包项目开工日期: 年 月 日
分包项目竣工日期: 年 月 日
分包项目工期总日历天数:
三、价款
1.工程分包和劳务分包:
金额暂定(大写): 元(人民币)
其中:工程分包: 元(人民币);劳务分包 元(人民币)
四、质量标准:
五、甲乙双方责任与义务:
1.甲方责任与义务
(1)具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。
(2)做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部。
(3)甲方派驻该项目的项目经理: 、项目技术负责人: 、财务负责人: 、质量员: 、安全员: 。
(4)协助乙方做好工程预(结)算工作。
(5)协助乙方回收工程款。若建设方未能按合同规定及时拨付工程款,甲方不承担代垫资金的义务,且乙方不得以此追究甲方责任,但甲方可协助乙方追收欠款。
(6)代乙方缴纳各种税费(含个人所得税额)。
(7)管理好项目公章。
2.乙方的职责与义务
(1)组建施工队伍,派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等,负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容,负责工程项目部日常管理工作,乙方项目负责人: 。
(2)接受甲方对工程质量、安全进度监督,并接受甲方在主合同中对业主的所有承诺,接受甲方对工程进度款的控制,以保证工程顺利实施。
(3)该项目的基层管理人员和作业人员由乙方聘用,其人员必须按国家要求持证上岗。
(4)该项目所有材料、设备,甲方可委托乙方采购和租赁,乙方所购(租)材料、设备及其他物资等必须确保产品质检报告时间的有效性及检验单位必须具有法定检验资格,并保证材料设备规格、质量符合标准和具有出厂证明,做好材料设备的检验试验,确保材料设备性能符合工程要求。
(5)乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必须肩负起自身的债务责任,当甲方发现乙方有拖欠管理人员工资以及材料供应商货款等不良行为发生时,甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人,而不需经乙方同意,且乙方不得有任何异议。由乙方引起的经济纠纷导致甲方被告上法庭名誉受损,甲方将对乙方处以判决书中应付总额20%的违约金。
(6)乙方必须按照国家规定办理工程责任保险,并按保险条例执行,在工程施工全过程中的人身、设备、安全事故责任由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。
(7)本工程禁止乙方对外分包和转包。
(8)乙方应及时做好竣工资料,工程预结算、决算资料。
(9)政府相关部门、建设方及甲方相关部门发出涉及工程方面的书面整改通知,如工程质量、进度、安全、文明施工、环保等,乙方必须在整改期限内按规范要求整改完毕,并书面给予回复,否则,甲方有权作出相应的处罚或拒绝支付工程款。
(10)乙方承担甲方机构人员现场办公场所及费用。
(11)乙方必须遵纪守法,不得以甲方或甲方项目名义私刻印章、签订经济合同、骗取钱物、拖欠债务、从事违法等活动,由此造成的一切后果均由乙方负全部法律责任。若甲方发现乙方有违法活动,有权终止本合同,追究乙方的违约责任并向司法部门报案。
六、工程项目部印章的保管与使用
1.项目部的印章由甲方项目经理负责保管使用。
2.项目部的印章只能用于对业主的财务往来以及竣工资料、预结算、决算资料。
七、甲方人员费用和管理费用的收取管理
1.甲方派出人员的每月工资性收入按照甲方制度执行,其中项目经理: 元;技术负责人: 元;财务负责人: 元;质量员: 元;安全员: 元。合计: 元,乙方按月支付,由甲方统一收取,统一考核后再计发。
2.甲方在本项目向乙方收取按与业主建筑工程结算总造价 %的管理费用,管理费用不因本项目施工组织形式变化而降低。
八、资金管理:
1.由甲方统一进行资金回收,扣除税金、人工工资性费用与管理费和其它应留款项后,划付乙方指定帐号。甲方在乙方银行帐户印鉴上监章,对资金的使用和流向实施监控。
乙方应将工程款使用在本工程中,不能挪作它用,乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。
2.甲方管理等费用的收取:乙方按每次工程进度款回收基数,按在建的比例同步支付,在工程竣工验收次月甲方收取的费用到位率100%。
九、履约保证:
1.乙方同意按照以下三种方式(选择一种)向甲方提交履约保证金或履约保证。
(1)若本工程对业主合同采用履约保函,乙方同意按照甲方制度交纳一定资金做为开据对业主履约保函的条件,同时此资金做为乙方对甲方履约保证金。
(2)若本工程对业主合同采用履约保证金,乙方同意将自有资金划入甲方计财处,由甲方计财处支付给业主,甲方开据收据给乙方;业主给甲方开据的履约保证金收据由甲方项目部财务负责人保存,同时业主开据给甲方的履约保证金收据同时转为乙方对甲方履约保证。
(3)若本工程业主合同无履约保函或履约保证金要求,乙方必须向甲方交纳5-10%的履约保证金,即 元,做为工程履约保证。
2.保证金在合同期内不退,合同期满后如数退还,不计利息。如因乙方原因造成的所有损失,甲方有权在保证金中赔付。
十、奖罚规定:对工期、质量、安全、文明施工等奖罚一律执行对业主的承包合同之规定;乙方在施工过程中发生的质量事故、延误工期事件等所造成的一切损失和一切处罚及相关法律责任均由乙方负责;乙方在施工过程中发生的安全事故,由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。
十一、该工程实施过程中,当乙方无力履行甲方与建设方签订的施工总承包合同及补充合同条款(因不支付农民工工资、材料款、租金等造成相关人员闹事或影响恶劣的行为均视为无力履行合同),甲方有权收回该工程的经营管理权,乙方必须无条件在限定时间内,自动退出并赔偿相应损失。
十二、工程质保金管理:执行总包合同的全部约定。
十三、工程竣工后,乙方应及时将一套完整的竣工资料交回甲方。
十四、本协议末尽事宜,在执行中双方协商解决,签订补充协议作为本协议的附件,具有同等法律效力。
十五、本协议诉讼管理地为甲方住地所在地人民法院。任何一方违反本协议约定条款,经双方协商不能解决争议的,另一方有权向本协议约定的诉讼管辖地人民法院提起诉讼。
十六、本协议属(重大、重要)经济合同,需要签订廉洁共建协议作为本协议附件(为标准附件,视为签署)。
十七、本协议一式六份。
其中正本两份:甲乙双方各执一份。副本四份,甲乙双方各执两份。
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人: 地址: 地址: 电话: 电话:
年 月 日
篇13:原材料加工合同书
鉴于甲方是在北京市合法注册的,生产和经营的有限责任公司,并需要加工部件;
鉴于乙方是在合法注册的,经营范围为的公司,具备承揽加工的资质和条件。
依据中华人民共和国其他相关的法律法规,甲乙双方经协商一致,签订本合同。
一、甲方委托乙方加工如下产品:
品名
规格
单位
数量
备注
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料为:规格为:数量为:提供时间为:年月日。
2、甲方将原材料交付乙方之次日前乙方应当进行检验,并将确认情况书面通知甲方。
甲方提供的原材料确实存在缺陷或者不符合合同约定的,应当予以更换、补齐。
3、乙方提供的原材料为:规格为:数量为:提供时间为::年月日。
4、乙方应当将所提供的原材料交由甲方检验。
甲方应在乙方通知的次日前进行进行检验,并将确认情况书面通知乙方,由乙方在日内予以补正。
三、技术资料及图纸
1、甲方提供技术资料及图纸的,应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付乙方。
2、甲方将技术资料及图纸交付乙方之次日前,乙方应当进行检验。
乙方发现图纸不符合约定或技术要求不合理,应当即时通知甲方;甲方应当在收到乙方书面通知两日内书面回复,提出修改意见。
3、乙方提供技术资料及图纸的,应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付甲方。
4、乙方将技术资料及图纸交付甲方之次日前,甲方应当进行检验。
甲方发现图纸不符合约定或技术要求不合理,应当于当日通知乙方。
乙方应当于收到甲方通知之日起两日内做出修改。
四、质量要求:
1、乙方加工产品应当符合标准。
2、乙方按甲方质量要求和图纸,先做规格样品,由双方代表当面封存样品,作为验收的依据。
(也可不约定此项目)
五、加工成品验收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方进行验收。
甲方应当于收到乙方通知之日起三日内进行验收。
2、验收以合同规定的质量要求、图纸和封存样品为标准,数量以合同规定为标准。
3、乙方加工成品经验收不符合质量要求的,甲方有权要求乙方修理、重作;造成甲方损失的,有权要求乙方赔偿损失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在时间内发现加工成品不符合质量要求的,仍有权要求乙方修理、重作;造成甲方损失的,有权要求乙方赔偿损失。
六、加工成品交付:
1、乙方应于年月日将产品全部送至甲方仓库,地址为。
甲方如指定北京市以外的交付地点,应承担乙方因此而多支出的费用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)货,必须事先与对方达成书面协议,并按协议执行。
3、实际交付日期,乙方自行送达的,以甲方在乙方送货单上或承运单位货运单据上签收的日期为准。
4、乙方交付的加工成品超过约定数量的,甲方认可的,就超过的部分按照超过的比例支付报酬。
七、报酬及支付:
1、甲方应支付乙方的加工报酬为:每件元(或总报酬元)
2、报酬的支付采取以下方式
甲方应于年月日支付乙方元,于年月日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日内支付。
乙方应于每次收款同时将发票给付甲方。
发票作为双方结算依据。
甲方于乙方每交付件时给付甲方元,乙方于收款时向甲方出具收据。
收据作为双方结算的依据。
收据载明款额累计达到元,由乙方向甲方开具发票,同时收回相应款额的收据。
八、包装要求及费用负担:由乙方负责包装,以加工产品不受损坏为准;包装费用由乙方承担。
九、运输及费用承担:
1、甲方提供材料的运输由甲方负责,运输费用由甲方承担。
2、加工成品的运输由乙方负责,运输费用由方承担。
十、乙方违约责任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分总报酬的1%向甲方支付违约金。
逾期交付超过60天,甲方有权解除合同,乙方应当返还甲方已经支付的报酬,并就乙方支付的违约金不足赔偿甲方损失部分予以据实赔偿。
2、乙方如未按合同规定的质量交付加工成品,甲方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,乙方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方元违约金。
该违约金不足以赔偿甲方损失的,乙方应据实赔偿。
3、乙方交付定作物的数量少于合同规定的,甲方仍然需要的,乙方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;甲方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由乙方赔偿。
4、因乙方包装不善造成定作物毁损的,由乙方赔偿损失。
5、乙方不能交付加工成品的,应向甲方偿还交付部分报酬,并支付该部分报酬的30%作为违约金。
该违约金不足以赔偿甲方损失的,乙方应据实赔偿。
6、由乙方负责送货的,如运输中造成加工成品损坏,乙方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则甲方有权拒收。
十一、甲方违约责任:
1、甲方如中途变更加工产品的数量、规格、质量或设计等,由此造成的乙方交付迟延,损失由甲方自行承担。
给乙方造成损失的,甲方应当予以赔偿。
2、甲方未按照本合同约定的时间向乙方提供图纸或原材料的,对延迟提供的期间,乙方交付成品的日期得以顺延。
甲方并应当偿付乙方因停工待料的造成的损失。
3、甲方延迟付款的,就所延迟付款的部分,每延迟一天支付乙方万分之四的违约金。
十二、不可抗力:
1、在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使加工成品或原材料毁损、灭失的,乙方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任。
但乙方应当采取积极措施,尽量减少损失。
2、如乙方延期交付期间发生不可抗力的损失,不免除乙方责任,乙方应承担不能交付的违约责任。
3、在甲方迟延接受期间发生的,甲方应当承担责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
十三、合同争议的解决:
双方在履行合同中如发生争议,应协商解决,如协商不成,通过如下第种方式解决:
1、向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉;
2、向北京仲裁委员会提请仲裁;
十四、本合同未尽事宜,双方另行协商签订书面合同作为附件。
十五、本合同签订于北京市 区,由双方授权代表签字,并加盖公司印章后生效。
甲方:乙方:
授权代表:授权代表:
年月日
篇14:单位个人委托加工合同
甲、乙双方经协商,就乙方委托甲方服务达成本合同,以期共同遵守执行:
一、服务种类及价格:
1、甲方为乙方提供__生物试剂生产加工_______服务,由双方确定服务的种类及单价。(详见附件清单);
2、由乙方提供甲方服务所需的物品_________,以_________的方式运输,在运输过程出现问题或者原料质量达不到甲方要求,由乙方负责解决。
二、合同总金额:人民币_________元,其中,_________费用为_________元,_________费用为_________元。
三、付款方式:
1、在甲乙双方签订合同后,乙方先向甲方支付50%的生物制剂生产加工费用,即_________元作为项目启动费。甲方收到乙方的付款证明后即开始进入生产程序;
2、生产完成后,甲方以书面形式向乙方提供生产加工完成报告(包括实验步骤及相应数据说明),乙方向甲方支付合同剩余金额,即_________元,甲方在收到乙方的付款证明后即发货,并将剩余的生物制剂原材料退还给乙方。
收款单位:_________
开户银行:_________银行帐号:_________
汇入地点:_________财务电话:_________
四、交货条款:
1、生产期限:自甲方收到乙方的原料及付款凭证起_________日内完成。
2、供货日期:自甲方生产完毕后一日内。
3、交货地点:_________
4、运输方式:甲方采取快递方式发货。
五、交货标准:
甲方为乙方提供_________服务,生产结束后,甲方向乙方提供包括实验步骤和实验数据在内的书面报告。甲方保证生产出的生物制剂满足乙方后续研究实验标准。
六、违约责任:
本合同签订后,乙方如单方面提出取消部分或全部已订货物,甲方将不退还乙方已支付的所有费用。
七、保密责任:
甲方有责任对乙方委托生产的项目实行保密,保密内容包括:_________。
八、产品使用限制:
甲方为乙方生产的产品,乙方只能作为实验用途自用,不得转卖或用作其它商业用途。
九、附加条款:_________。
十、本合同一式二份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。
十一、未尽事宜,由双方友好协商解决。如协商不成,交由甲方所在地仲裁机关或人民法院裁决。
甲方:_________ 乙方:_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
篇15:汽车零件加工承揽合同书
定作方: (以下简称甲方)
承揽方: (以下简称乙方)
甲方开发car dvd整机(型号dv-200),委托乙方加工散热器模具和零件,乙方根据自己的设备、技术和能力,并依据甲方提供的零件图纸上的规格与质量要求,自愿承接dv-200散热器模具和零件的加工业务。双方根据《中华人民共和国民法典》就有关生产dv-200散热器模具和零件之事,自愿一致达成如下协议:
1. 甲方负责向乙方提供所委托之dv-200散热器的零件图纸,乙方依据甲方提供的有效图纸进行模具设计,制作和加工产品,并保证模具的寿命不少于10万次(甲方提供的零件图纸在本协议签字后交给乙方)。
2. 乙方为甲方加工的产品,原材料由乙方负责采购,原材料质量必须符合国家材料标准。否则甲方有权拒绝收货。
3. 零件的价格,甲乙双方都同意暂按附件1执行。由于供需双方市场行情的变化,双方可以本着友好合作的精神,另行协商零件价格。
4. 甲方委托乙方生产dv-200散热器零件,生产规模由甲方根据市场情况进行调整,具体产量根据甲方订单确定。在批量生产时,第一次订单数量不少于1k(特殊情况双方另行协商),以后每次3k以上。甲方需要产品发订单时,一般应给予乙方30天的生产时间(特殊情况双方另行协商)。乙方接到甲方的订单后应及时组织生产,保质保量,按时交货。
5. 为了生产dv-200散热器,需要制作模具一套,模具价格为43000港币(大写: 肆万叁仟元港币)。由乙方负责制作模具,甲方向乙方订购该套模具,在甲方支付完全部模具款后,模具所有权归甲方。
6. 模具的付款方式为:先付30%订金,交板后付40%,6个月后付30%.
7. 乙方自本合同签订之日起一周内向甲方提交模具设计、制造详细进度表。乙方在签订本协议后20天内,向甲方交付20套样品,要求样品能符合甲方的使用要求。
8. 甲方收到20套样品后,在7天内验收,确认其是否符合甲方的技术质量要求。
9. 在模具费完成之后,甲乙双方即行办理模具财产转移手续,并委托乙方负责保管。
10. 乙方应按时按质按量提供符合甲方技术质量要求的产品,乙方生产的产品如果达不到甲方的质量要求,甲方有权终止本合同。
11. 在模具财产转移后,甲方应在同等条件下,优先选择乙方作为零件供应厂商。甲方如果没有正当的理由(如乙方产品的质量长期得不到保证,乙方不能按时交货等),不能单方面收回模具,终止本合同。
12. dv-200零件图纸及乙方依此设计的模具图纸,装配图纸,维修图纸等有关资料,乙方不得以任何形式向外泄露;乙方在未征得甲方同意之前,不得以任何形式向第三方提供或出售dv-200零件,否则要承担由此给甲方造成的损失。
13. 由于甲方的原因进行的设计变更,乙方应积极配合改模,但有权向甲方收取一定的改模费用.
14. 甲方收到乙方产品在15个工作日内验收,验收合格后,30日内付给乙方产品款。零件价为外销价,需要办理转厂手续。在双方合作一段时间之后,付款方式可以改为月结60天。
15. 甲乙双方发生争议或本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成的交本合同签订地仲裁机关仲裁。
16. 本合同经甲乙双方签字盖章,自合同签字之日起生效,一式二份,双方各执一份,具有同等效力。附件1、2、3作为本合同的组成部分,也具有同等效力。
甲方: 乙方:
签字(盖章): 签字(盖章):
年 月 日 年 月 日
篇16:加工制作合同_合同范本
合同编号:
订做方(甲方):
制作方(乙方):_______科技有限公司
一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期
┌────────┬─────────┬──┬────┬─────┬────────┐
│ 品 名 │规 格(长*宽*高│单位│ 数 量 │单 价(元 │ 金 额(元) │
│ │ ) │ │ │ ) │ │
├────────┼─────────┼──┼────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼──┼────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼──┼────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────┴──┴────┴─────┴────────┤
│合计人民币金额(大写) 整 金额(小写):¥ 元 │
├─────────────────────────────────────────┤
│交货日期: 合同签定起 日内 │
├─────────────────────────────────────────┤
│其它说明: │
└─────────────────────────────────────────┘
二、质量要求、技术标准:
三、验收标准、方法:按样品工艺为检验标准。
四、包装要求及费用负担:
五、交货方式及地点:乙方负责送到甲方安装地(北京范围内)。
六、结算方式及期限:
七、违约责任:双方应严格遵守本合同的约定,如出现问题根据问题所属承担责任。
八、解决合同纠纷的方式:被告住所地人民法院诉讼。
九、其它事项:由双方协商解决。
十、户名:_______科技有限公司 帐号: 开户行:
┌────────────────────┬───────────────────┐
│ 订 做 方 │ 制 作 方 │
├────────────────────┼───────────────────┤
│单位名称: │单位名称:_______科技有限公司 │
├────────────────────┼───────────────────┤
│法人代表: │法人代表: │
共2页,当前第1页12
篇17:劳务分包合同
污水处理工程项目
总承包合同书
(合同编号)
项目名称:_________________污水处理工程项目
项目地点:_________________
委托方:_________________
承接方:_________________
签订日期:_________________
20__年___月___日
委托方:_________________(以下简称“甲方”)
承接方:_________________(以下简称“乙方”)
甲方应国家、省、市环保部门的要求,对本污水处理工程进行投资建设。乙方与其他几家环保企业在公平、公正、公开的前提下积极参与此次该建设项目工程的竞标,最后乙方中标。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等的有关规定,本着平等、自愿、互惠、等价有偿的原则,就污水处理工程协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
3、工程内容:_________________
4、工艺流程说明
工程达到的标准污水经处理后中,水中污染物含量低于中华人民共和国《污水综合排放标准》中的一级排放标准。
5、承包内容及范围:
1.根据乙方的投标文件中所设计的“工艺设计方案”及现场情况提供所设计的施工图纸。
2.废水处理构建筑物的土建施工。
3.工艺设备材料的采购、安装、调试。
4.工艺调试。
5.甲方技术人员的培训。
6.工程工期:_________________以甲方将本工程第一笔款到乙方账上之日,为工程开工日期开始计算。总工期天,其中工程设计天,土建施工天,工艺
设备
材料的采购
天(与土建施工过程交叉进行)
工艺设备
材料的安装天,工艺调试天。
二、工程价款及结算的约定
1、工程固定款总价万元,人民币大写:_________________
2、招标文件之外的工程新增不确定部分需由甲乙双方现场代表确认核定后另签充协议。
3、工程款支付方法:_________________现金或转帐。
4、给付时间:_________________工程款分五次给付,第一次付款:_________________签订合同后五个工作日内甲方向乙方支付合同总承包价的30%
(即:_________________万元,人民币大写:_________________);
第二次付款:_________________土建施工完毕,工程现场具备工艺设备
材料安装条件后五个
工作日内,向乙方支付合同总承包价的30%
(即:_________________万元,人民币大写:_________________);
第三次付款:_________________所有工艺设备
材料安装完毕,达到工程试运行条件后五个工作日内向乙方支付合同总承包价的20%(即:_________________万元,人民币大写:_________________)
第三条工期
1、本合同总工期为个日历天,具体进场时间以甲方书面通知为准。
2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素
的影响。
3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况,经甲、乙双方认可后,工期作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。
第四条工程质量和验收
乙方应保证本工程污水经处理后的出水水质达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的3级排放标准,并通过当地环保局的验收。
第五条双方工作
1、甲方工作1.1指派为甲方工地代表,协助乙方协调与工程总承包方的关系,负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。
1.2向乙方提供施工用水、用电接口,接驳点费用及水电费用由乙方自理。
1.3保证按合同要求及时支付工程款,若延期将承担相应的经济损失。
2、乙方工作
2.1指派为乙方工地代表,负责工程管理和施工,履行合中的各项工作,精心设计施工,确保工程质量,按合同规定的时间及时完工和交付使用。
2.2保证按图施工,做到无渗漏,无二次污染,并对质量负责。
甲方:_________________
法定代表人:_____________
乙方:_________________
法定代表人:_____________
合同签订日期:_____________
签约地点:______________
首先应当将双方的信息、工程信息书写清楚,然后将应当达到的目标、需要支出的费用、以及双方的权力和义务书写明白,当然最后应当注意违约条款也是很重要的,合同应当适当的细化,这样才能使得内容更加明确。
篇18:加工定作合同中后履行抗辩权的正确行使_合同范本
原告浙江湖州中意达水处理设备有限公司(下称中意达公司)与被告宁波乐伟机械有限公司(下称乐伟公司)于XX年12月31日签订一份加工定作合同,由原告为被告定作泉水生产线设备一套,合同总金额为10.9万元。双方约定由原告按被告的要求提供设备材料,交货时间为XX年1月16日,并约定了有关质量要求、技术标准、报酬结算方式及履行期限等。同时约定:“供方必须负责全部泉水生产线设备的管路、设备等附属设备的安装、调试达到出水标准,经需方验收合格后一周内付清余款。”
在合同履行过程中,被告乐伟公司共向原告中意达公司付款人民币63040元。后因双方发生纠纷,原告未对设备进行安装调试,被告另请他人安装调试后将该设备出售。原告中意达公司于XX年8月10日向法院起诉,请求判令被告支付尚欠加工费人民币45960元。被告乐伟公司辩称,原告未按合同约定履行安装调试、使设备达到约定出水标准的义务,故原告对尚余货款不具有请求权。
[分析]
本案的争点是被告乐伟公司是否享有后履行抗辩权。笔者认为,被告不享有后履行抗辩权,应判决被告向原告支付尚余加工费,理由如下:
1.合同当事人行使后履行抗辩权的基础和前提是双方当事人应当是因同一合同互负债务,在履行上有一定的关联性,两项债务间应当有对价关系。本案中,双方签订的合同为加工定作合同,从合同约定内容看,原告交付定作物,被告支付加工报酬,双方互负对待给付义务,因此,从合同分类理论上看,该合同属于双务合同。双务合同的牵连关系以及当事人依据合同所产生的协作关系表明,抗辩权的行使人必须是忠于合同,期待合同得到正确履行的,所以根据诚信原则,对方须履行相应合同义务,由此来保障合同实现,维护交易秩序。
2.就本案而言,原告履行了合同的主要义务,交付了定作物,被告就应当支付对价——10.9万元的加工费。按照合同法的相关规定,原告未履行安装调试、使设备达到约定出水标准的义务,这确实是“履行债务不合约定”的情况,但被告只能在原告未履行的合同义务范围内“有权拒绝其相应的履行要求”,即有权拒付尚余加工费。
但从整个合同来看,安装、调试显然不是原告的主要合同义务,原告未安装、调试并未构成根本性违约,被告仅就原告未履行的合同义务享有后履行抗辩权,而不能以安装调试的附随义务来对尚余的45960元加工费行使后履行抗辩权,尤其是被告另请他人安装后已将该设备出售,实际已实现合同目的。
所以,本案中,被告乐伟公司拒付45960元加工费与原告中意达公司未履行安装调试义务之间并不存在对价关系,被告乐伟不享有后履行抗辩权。这样处理符合后履行抗辩权的法理和立法意图,有利于保护经济交易关系。本案中,原告向法院提起诉讼的过程中,被告才主张后履行抗辩权,显然已脱离了合同法设立该项制度系为保证合同义务得以正确履行的初衷。
3.在一方当事人部分履行合同的情况下,就合同已履行部分而言,一方当事人只享有权利,对方当事人只负有义务,双方没有具有对应关系的权利,任何一方当事人不可能行使后履行抗辩权;就合同未履行部分而言,一方当事人享有的要求、对方为对待给付的权利,与对方当事人享有的要求、一方当事人为给付的权利之间互为对价,具有对应关系,任何一方当事人均可行使后履行抗辩权。
但特别要注意的是,对方当事人在合同未履行部分享有的要求、一方当事人为对待给付的权利,与一方当事人在合同已履行部分享有的要求、对方当事人为对待给付的权利之间不互为对价,没有对应关系,对方当事人不能就此行使后履行抗辩权。
在本案中,被告拒付设备余款,已超出正当的后履行抗辩权范围,因原告的行为属合同部分履行不适当,被告只能对其履行不适当的部分相应行使抗辩权,而不能拒绝支付全部设备余款。
篇19:食品加工委托合同范例
委托方(以下简称甲方) 合同编号:
被委托方(以下简称乙方) 签订地点:签订时间:xx年xx月xx日
根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。甲方委托乙方加工农产品及蜜饯产品,为维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关代加工事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。
第一条代加工内容甲方委托乙方为其加工农产品及蜜饯产品,加工数量、规格、标准、质量、交付时间、价格等事项,以双方协商另行签订的委托加工合同为准。双方签订的本形式确定。
第二条甲方责任:(亲子活动安全协议书)
1、每次以订单合同形式委托乙方为甲方加工农产品及蜜饯产品。
2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。
3、每次订单向乙方提供加工品规格、数量、技术要求、交货时间等。
4、负责向乙方提供甲方内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与委托加工品有关的内容。
5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督,并提出意见和建议。
6、甲方按照国家相关法律法规和甲乙双方确定的标准及要求进行验收货品食品代加工协议书食品代加工协议书。
7、甲乙双方严守商业秘密,不能向第三方透露。本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有,乙方不得为他人提供。
第三条乙方责任
1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
2、按照甲方确定的规格、数量、质量、生产标准等进行生产,生产的产品符合国家相关法律法规和甲方的要求。
3、乙方验收甲方新到包装袋和礼盒及瓶罐等,因验收不当造成的损失由乙方负责。
4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商标、饰品及包装等丢失损坏,应承担相应赔偿及承担相应法律责任
5、乙方应保证按时完成交货,如出现延迟交货乙方每日赔偿甲方此批订单总值的1%的违约金,并尽快完成订单,乙方赔偿由此造成甲方的损失。
6、制造材料交付乙方后,乙方应自费承担储存和保管,如造成损坏和损失由乙方承担责任。
7、乙方应将各种原辅料损耗率控制在双方商定的范围内,损耗超出正常损耗率部分由乙方负责赔偿。
8、乙方应给甲方人员提供监控生产过程的便利和协助。
9、乙方不得将甲方包材、原料、印刷有甲方标识的物品用于为甲方加工之外的事项中。
10、在合同有效期间,乙方保证在遵照国家法律法规要求下不单方面拒绝甲方加工要求,为甲方加工生产所需的资质和生产条件符合国家相关法律法规的要求,并在资质和生产条件更改时及时告知甲方。
11、严守甲方的商业秘密。
12、乙方应对生产加工环节造成的质量问题负责,因乙方造成的质量问题导致甲方利益受损,乙方应对甲方损失进行赔偿。
13、乙方使用食品添加剂应该符合国家相关法律法规要求,若产品的安全、质量出现问题,由乙方承担全部责任。
14、甲方委托乙方生产的产品,乙方不得将该产品投向市场,销售权归甲方所有。
15、在生产过程中若发生安全事故或其它财产损失,应有乙方承担全部责任。
第四条甲方包材、印刷有甲方标识的物品和其他甲方交付给乙方的物品所有权归甲方所有。
第五条付款方式、交货地点和交货时间由甲乙双方商讨后以实际签订委托加工合同为准。
第六条验收标准:验收标准由甲乙双方商讨并符合国家相关法律法规要求以实际签订的委托加工合同为准。第七条违约责任:违约责任由甲乙双方商讨后以实际签订的委托加工合同为准。
第八条合同有效期限本委托加工合同有效期限为一年,自合同签订之日起生效。其他未尽事宜另行以实际签订的委托加工合同为准。
第九条实际签订的委托加工合同与本合同同等有效,如有重复和矛盾之处以另行实际签订的委托加工合同为准。
第十条本合同正本一式六份,经双方代表签字盖章后生效食品代加工协议书食品代加工协议书。
第十一条如遇合同争议,甲乙双方可协商解决,协商不成,可依法向合同签订地人民法院起诉。
甲方单位名称:
地址:
法定代表人:
授权代理人:
电话:
传真号:
开户银行:
账号:
邮政编码:
乙方单位名称:
地址:
法定代表人:
授权代理人:
电话:
传真号:
开户银行:
账号:
篇20:正规劳务分包合同协议书
工程发包方: (以下简称甲方)
劳务承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包范围及内容
7#楼户内内墙抹灰、楼地面地平抹灰、公共楼梯间内墙抹灰及楼梯踏步休息平台地面抹灰
(一)、具体做法
1、户内客厅、卧室、书房、走道内墙面
1.1 砼墙与砖墙面连接处钉钢丝网(宽度500mm)
1.2 砼与砖墙面刷素水泥砂胶浆一遍(掺水泥重5% 801胶)扫毛
1.3 1:1:6混合砂浆12mm厚打底(飘窗台顶、侧板为保温砂浆)
1.4 1:4混合砂浆8mm厚罩面,面层做拉细毛处理
2、厨房内墙面
2.1 砼墙与砖墙面连接处钉钢丝网(宽度500mm)
2.2 砼墙与砖墙面刷素水泥胶浆一遍(掺水泥重5% 801胶)扫毛
2.3 20 mm厚1:3水泥砂浆打底、抹面(2遍完成)面层做拉细毛处理
3、卫生间墙面
3.1 砼与砖墙面连接处钉钢丝网(500mm宽)
3.2 砼与砖墙面刷素水泥砂胶浆一遍(掺水泥重5% 801胶)扫毛
3.3 20mm厚1:2:5(内掺3.8%防水粉)水泥砂浆打底、抹面(2遍完成),面层做拉细毛处理
4、客厅、卧室、书房、走道地面
4.1 砼楼面结构板机刨除碴、清扫、湿润、扫纯水泥浆
4.2 20mm厚1:3水泥砂浆找平(给水管敷设层)面层搓平做拉细毛处理
5、厨房地面
5.1 砼楼面结构板机刨除碴、清扫、湿润、扫纯水泥浆
5.2 20mm厚1:3水泥砂浆找平(给水管敷设层)面层做拉细毛处理(比同层室内地面低15mm)
6、卫生间地面
6.1 砼楼面结构板机刨除碴、清扫、湿润、扫纯水泥浆
6.2 C20细石砼自门口向地漏找0.5%坡,最薄处20 mm厚(给水管敷设层)面层作拉细毛处理
6.3 20 mm厚1:3水泥砂浆保护层
7、阳台地面
7.1 砼楼面结构板机刨除碴、清扫、湿润、扫纯水泥浆
7.2 10 mm厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂向地漏方向找1%坡找平层(完成标高:比同层室内地面低15 mm)
8、楼梯踏步休息平台地面
8.1 砼结构楼板踏步清扫、湿润
8.2 刷素水泥浆结合层一遍
8.3 25mm厚1:2水泥砂浆抹面压光(所有踏步均设防滑条)
8.4 150mm高水泥砂浆踢脚线12mm厚。
9、楼梯间墙面抹灰
9.1 砼与砖墙面钉钢丝网(宽度500mm)。
9.2 墙面清理、湿润、刷素水泥浆一遍(掺水泥重5% 801胶)扫毛。
9.3 20厚1:1水泥砂浆抹面。
(二)、内墙面工序及质量要求:
1、工序
1.1 基层处理:砖、砼基层表面凹凸太多的部位,事先要进行剔平或用1:3水泥砂浆补齐,孔洞应堵塞密实,表面砂浆污垢等事先均应清除干净并洒水湿润。
1.2 钉钢丝网、刷浆扫毛。
1.3 找规矩,即四角规方,横线找平,立线吊直,弹出准线。
1.4 设置标筋
1.5 阳角做护角,用1:3水泥砂浆抹出护角,高度2m,每侧宽度≮50mm。
1.6 抹底层(刮糙)。
1.7 面层,原则上“隔夜糙”,至少待底糙六、七成干时方可罩面。
1.8 扫毛,清理。
1.9 养护三天。
2、质量要求
2.1 墙面不得爆灰和龟裂。
2.2 迎光观察墙面不应出现波浪状。
2.3 基本项目:表面洁净、颜色均匀、灰线平直方正、清晰美观。
2.4 允许偏差项目
(1)表面平整2 mm;
(2)阴阳角垂直2 mm;
(3)立面垂直3 mm;
(4)阴阳角方正2 mm;
2.5 保证项目:各抹灰层内及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。
2.6 必须按样板房标准施工,验收。
(三)不作内粉饰面部位
1、所有烟道;
2、所有户内属于外墙部位的墙体内侧;
3、与外墙交汇的T型、L型、十字型接头处内墙体的30mm范围;
4、外飘窗台、顶和两侧立面;
三、承包形式:包工不包料(砂、石、石灰、水泥、砼、砖、胶的原材料由甲方提供)
四、承包价款:
1、内墙抹灰 元/m2 (实抹面积)
2、楼地面找平抹灰 元/m2 (实抹面积)
3、梯间内墙抹灰 元/m2 (实抹面积,要求压光)
4、梯间踏步及休息平台抹灰 元/层 (实抹单元层数,必须设防滑条)
5、烟道与墙面竖缝处理 元/层 (实抹单元层数)
说明:
1、所有承包单价均包括与其他工种衔接用工,修补用工;
2、承包范围及内容内的所有工序,墙面、楼地面地平的养护所有质量○要求,所有工程量均包含在上述各项单价内;
3、所有与抹灰工程相关的各项工作均包括在上述各项单价内(如熬胶、砂浆拌制、各种材料的垂直水平人工运输、活动架及内架的安装、拆卸、归仓等)
4、所有场地的清扫,垃圾清运均包含在上述各项单价内;