商店烟酒供货买卖合同书
卖方:(甲方)
买方: (乙方)
双方根据《民法典》、《消费者权益保护法》等法律法规,经协商一致,签订合同
总计金额:伍拾肆万捌仟捌佰伍拾元元整。
付款方式:首付款为壹拾肆万捌仟捌佰伍拾元整,余款肆拾万元整应在20xx.03.15交付。甲方收款单位名称为:新乡市左岸商贸有限公司,开户行:中国农业银行新乡分行平中支行,账户:
第二条质量要求:甲方出售的商品必须符合国家标准、行业标准。 第三条验收方法:乙方足额付给甲方货款,甲方按第一条表格所列要求付商品。
第四条违约责任:甲方不能按期交货,每逾期一天,按总货值0.5%偿付乙方违约金。收付定金的,若甲方无法履行合同,则双倍偿还乙方定金,若乙方不能履行合同,无权要求返还定金。
第五条争议解决:本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决,解决不成时,按以下第1项处理。 (1)申请仲裁委员会仲裁 (2)依法向人民法院提起诉讼。
第六条其他约定事项:___________________________
第七条本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜。甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章)__________
乙方(签章)____________
_______年_______月_______日
更多相似范文
篇1:回迁房买卖合同
出卖人(甲方) 买受人(乙方) 根据《民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。
1、因甲方的房屋被依法迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。
2、由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。 甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。
3、根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米 元,具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米 元的酬谢金。
4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后____日内支付完毕。
5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于 。如果回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。
6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的`相关手续,甲方有义务协助提供。
7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。
8、乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。
9、本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付 元的违约金。
10、本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方 元的违约金。
10、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,任一方均可向人民法院起诉。 1
1、本协议一式两份,双方各执一份为凭。 样书、本协议自双方签字之日起生效
篇2:个人二手房房屋买卖合同
卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
中介方(以下简称丙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他法律法规,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经协商一致,就房地产交易委托服务事项,达成如下协议。
第一条 房屋基本概况
甲方房屋(以下简称)该房屋坐落于 。位于 单元 号房,共 套,为 砖混 结构,建筑面积为 平方米,用途为 住宅 ,房屋所有权证号为 ,土地使用权证号为/ 。
第二条 记价方式与价款
甲、乙双方约定按下述第 2 种方式计算房屋价款:
1、按该房屋的建筑面积计算,单位为(人民币)每平方米 元,总金额为(大写) 。
2、按【套】计算,总价款为人民币(大写) 。中介方与乙方约定 打包 方式计算:乙方直接一次性付给金林地产元,委托金林地产全权代办,由金林地产代乙方打首付款 给甲方后(不包含押金贰万元),金林地产为双方代办房屋产权过户,待房屋产权证下来后,乙方向银行作抵押贷款元整,银行打尾款给甲方,乙方按期还银行本息。
3、金林地产为乙方办理银行按揭和产权证过户,其打包费用 元整。
第三条 付款方式及期限
以银行按揭方式付款:甲、乙双方在签本合同时,----地产代乙方付首付款捌万元交给甲方,结余款冲抵产权证过户费、银行按揭代办费和中介费。
第四条 交付期限
甲方收到银行按揭的尾款后,7日内必须到金林地产公司办理退房手续,并将钥匙转交给乙方。
第五条 办理银行按揭业务
银行初审成功时,金林地产代乙方付款 给甲方,同时金林地产为乙方办理房屋产权证过户和银行按揭业务,按揭贷款 。
第六条 办理产权证登记
1、金林地产在签订本合同后 15个工作日 内,必须办理好房屋产权证过户给乙方,并将房屋产权证转交银行办理按揭等业务。
2、甲、乙双方必须配合金林地产办理房屋产权登记和银行按揭等相关手续。
3、银行按揭办理完后,本合同自然终止。
第七条 违约责任
1、以邮政银行的审批电子函为开始计时,金林地产在15个工作日内办理好产权过户,如任何一方拖延,都必须向另外两方赔偿 每日定金千分之五的违约金。
2、金林地产通知甲、乙双方签字过户时,甲、乙双方当日必须到场,如某一方未到场,属于违约,违约方必须向另一方赔偿 定金1.5倍的 违约金。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:小区地上车位买卖合同
出卖人(甲方):延安圣通实业有限责任公司
买受人(乙方):
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律规定,就甲方将“紫玉东方”项目的地下停车场车位使用权出让给乙方事宜,经协商一致,达成如下协议:
第一条:车位坐落地点及编号
该车位位于紫玉东方地下停车场 号。
第二条:车位使用权出让金额及付款期限
该车位使用权出让金额为(人民币)(小写): 元整、(大写): 拾 仟元整,乙方应于签订合同时一次性缴纳合同价款(人民币)(小写): 元整、(大写): 拾 万 仟 佰 拾
第三条:车位交付时间
甲方应在乙方付清全部车位款后,于 年 月 日将该车位交付给乙方使用。
第四条:甲方的权利与义务
1. 按合同约定收取车位款项。
2. 按合同约定向乙方交付该地下车位。
3. 甲方明确该地下车位无权属争议。
第五条:乙方的权利与义务
1. 乙方按照本合同约定取得车位所有权后,在车位所依附的土地使用年限范围内,乙方享有该车位占有、使用、收益、转让的权利。
2. 乙方在使用该地下车位时,不得妨碍或损害该地下车位的各种设施设备。
3. 乙方应按停车场限高及甲方划定的停车线内停放车辆,由乙方的过错导致车辆受损的,由乙方自行承担责任。
4. 乙方所选定车位位于单元出入口位置的,乙方需按照规定停放车辆,并保证车辆停放安全,甲方不承担车辆停放管理责任。
5. 乙方应按物业管理部门的有关规定缴纳其相应的物业管理费用,并享受相应的物业管理服务。
6. 乙方不得以任何方式妨害、阻挠、干扰甲方及物业公司对车位公共设施和共有部分(如:进出停车场通道、通风管道、动力设备、照明、消防设施等)进行维修、保养和维护的工作。
7. 乙方在转让其所购的紫玉东方号房屋,失去紫玉东方业主身份时,需将其所购车位一并转让给购房人或其他紫玉东方的业主,不得转让给非紫玉东方的业主。转让价款由双方自行协商,甲方不予干涉,但需将转让合同报甲方备案。
8. 乙方如出租其车位,必须出租给紫玉东方的业主,并需将租赁合同报甲方备案。
第六条: 违约责任
1. 本合同一经签署,甲、乙双方均应严格按合同约定履行,任何不履行或不完全履行本合同项下的责任与义务的行为均构成违约。
2. 乙方如未按本合同约定的期限支付车位款,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,有
权在向乙方发出解除合同后5日内另行出售该车位使用权,乙方按逾期应付款的百分之一向甲方支付违约金。经甲方同意继续履行合同的,自本合同规定的付款期限之第二日起至全额支付合同款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款千分之一的违约金。
3. 甲方如未按本合同约定的期限将该车位交付乙方使用,(除不可抗力因素以外),乙方
有权解除合同。乙方解除合同的,甲方应在乙方解除合同的通知到达之日起七日内无息退还全部已付款,并按乙方累计已付款的百分之一向乙方支付违约金。如乙方要求继续履行合同时,合同继续履行,自本合同第四条规定的最后交付期限之第二日起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已付款千分之一的违约金。
4. 如乙方在转让紫玉东方所购房屋时,未将本合同约定的车位转让给紫玉东方的业主,
则甲方有权解除本合同,重新出售该车位。
第七条:其他
1. 车位平面图详见附件一:
2. 本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 甲乙双方因履行本合同发生争议与纠纷时,应首先本着友好合作的原则进行协商解决;未能协商一致的,任何一方可向延安仲裁委员会申请仲裁。
4. 本合同所列地址,均为可送达地址;如乙方地址变动,应在3日内及时告知甲方,否则引起的退函视为送达。
5. 本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。
6. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
甲方(签章): 乙方(签章):
【经办人】(签章):
年 月 日
篇4:房屋买卖居间合同书
甲方(卖方):朱*生身份证号码:
乙方(买方):李*顺身份证号码:
甲乙双方就房产买卖事宜,经充分协商,自愿达成如下协议。
一、甲方自愿将坐落于光明街南一巷6号院北楼西单元二层西户的房屋(建筑面积58平方米)出售给乙方,其中包含院内小房子一间,屋内家具电器设备。
二、甲方保证所售房屋符合国家有关房地产交易的相关法律、法规及政策规定,且不存在其他债权、债务纠纷,无任何抵押担保。
三、甲乙双方约定该房产的总成交价为人民币壹拾贰万捌千圆整,房产过户的一切费用由乙方承担。
四、本合同签订当日,乙方即支付全款给甲方;同时甲方将房产证交于乙方保管,并在三日内将房屋交于乙方。
五、甲方承诺20__年底前协助乙方办理房屋过户手续,如因房价变化等原因而不办理过户,愿意承担违约金叁万圆。
六、甲乙双方均陈述和保证,其配偶已经知晓本协议内容并同意签订本协议;
七、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:电话:
乙方:电话:
证人:
年月日
篇5:闭门器买卖合同
甲方:______________公司
乙方:______________公司
签订地点:______________
签订时间:______________
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定甲、乙双方本着平等互利的原则,就甲方向乙方购买设备及其相关事宜,经平等、友好协商,自愿达成以下合同条款,以资共同遵守。
第一条合同标的物
1、甲方拟向乙方购买压缩空气系统设备,设备名称、品牌、厂家、产地、规格、型号、单价等内容详见本合同附件一《__________________公司空压机采购技术协议二》。
2、双方同意附件中各项内容、条款为本合同不可分割的部分。
第二条价格
1、设备的总价格:______________
2、上述合同总价款包括但不限于包装设备款、包装费、运输费、运杂费装卸费、安装费、调试费、培训费及技术服务费、保险费和税金等全部应由甲方承担的费用。
3、此合同总价为固定价格,即使市场价格发生变化,甲乙双方均不得对此合同总价进行调整。
第三条付款方式
本合同约定的合同总价款由甲方向乙方以如下方式支付:
1、预付款:本合同生效后3日内,甲方向乙方支付合同总价款20%金额的款项,即人民币:_________________整,乙方在收到货款后次日向甲方提供所需的图纸及资料。
2、发货款:乙方全部货物生产完毕、完成出厂前检验并经甲方确认后10个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款金额40%的款项,即人民币:___________________整,作为发货款。乙方收到甲方支付的发货款后,应立即将货物发送至本合同约定的指定地点。
3、验收款:自货物到达甲方指定地点并经甲方验收合格之日起30个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款金额35%的款项,,即人民币:___________________整。
4、质保金:______________剩余合同总价款金额5%的款项,即人民币:_____________________元整作为设备质保金,在保修期满一年,若设备运行正常无质量问题,则甲方在设备保修期届满后10个工作日内一次性向乙方无息支付。
第四条质量标准和技术参数
1、乙方所销售的设备应符合国家现行相关标准、规范的规定。在本合同履行期间,若与本合同项下产品质量相关的国家标准有更新的,或在本合同履行期间,若与本合同项下产品质量相关的国家标准发生变化,则以国家颁布的标准及规范执行,若乙方所销售设备与国家标准及规范不符合的,由乙方按本合同相关约定向甲方承担违约责任。
2、乙方所销售的设备应符合并达到甲方要求的技术参数要求,设备的具体技术参数详见本合同附件一《技术协议》。
第五条包装
1、乙方所交付的货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装,不能造成运输过程中箱件破损,设备和零件散失。并应按设备特点,按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施,以保证货物在没有任何损坏和腐蚀情况下安全运抵设备安装现场。
2、乙方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签,注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外,尚需注明“备件”或“工具”字样。
3、每件包装箱内,应附有包括分件名称、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书,技术说明各一份。
4、凡由于乙方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时,不论在何时何地发现,一经证实,乙方应负责及时修理、更换或赔偿。
第六条交货
1、本合同项下的全部设备在支付预付款后______日内运送至甲方指定收货地点,如发货款延期支付交货期顺延。如遇不可抗力,交货期限自不可抗力因素消除之日起相应顺延。
2、甲方指定收货地点为:____________________内。
第七条风险及所有权转移
1、设备在途毁损、灭失的风险,在设备交付前由乙方承担,交付后由甲方承担。本合同中的设备交付是指乙方将甲方所采购的设备运至甲方指定收货地点并经甲方验收合格后,对验收合格的设备视作已经交付。
2、因设备质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,甲方可以拒绝接受设备或者解除合同。甲方拒绝接受货物或者解除合同的,设备毁损、灭失的风险由乙方承担。
3、风险的转移,不影响违约责任和产品侵权责任的主张。
4、货物交付后所有权即转移至甲方。
第八条验收
1、甲方在收到分批发运的货物后______日内组织开箱验收。甲方开箱验收前5日通知乙方,乙方须及时派遣代表到现场参加开箱验收,双方确认签字。如果乙方未能按期到达,甲方有权自行组织开箱验收。
2、设备开箱检验合格后,双方签署验货合格证书或其他书面文件以确定设备是否验收合格。
3、如双方认可设备的小缺陷,并不影响设备性能,双方仍应签署验货合格证书或其他书面文件,但乙方应立即采取措施修复缺陷。
4、如果在联合开箱检验中发现货物有任何缺陷,缺陷或与合同规定不符,甲方可要求乙方进行更换、修理或补充发货,因此而产生的费用由乙方自行承担。
5、乙方安装调试机器正常运作之日起半个月内进行设备质量验收。
6、验收前乙方需向甲方提供完整与所供设备相符合的准确地设备维护资料,包括机械、电气使用说明书、备品备件资料。
第九条安装调试
乙方应向甲方提供设备安装基础图及电力需求资料,以供甲方提前预制设备基础和配电。甲方动力配电接至设备控制柜处。甲方做好电,气,除尘设备等的准备后并书面通知乙方,乙方工程师在甲方工厂进行安装调试,并负责对甲方操作人员的培训,至机器正常生产、操作人员熟练操作为止。
第十条质量保证
1、乙方保证其向甲方提供的设备是全新并未使用过的,并且设备在发运时,应符合规定的质量和要求。
2、本合同项下设备的保质期均为自甲方收到乙方交付的设备且该设备经质量验收合格之日起1年或全部设备到货之日起18个月,以先到为准。
3、在保质期内如果甲方通知乙方货物出现损坏,特别是由于原材料质量,生产人员或设计上的失误造成设备或部件不能使用,或使用效果受到严重影响以至故障,乙方须维修或更换损坏部分。损坏部分由甲方妥善包装并投运输保险,费用由乙方负担。
4、如因为消除因乙方责任而造成的设备缺陷或更换有问题的设备而致使工厂中断运行,机械保证期将顺延。在保修期内,若设备发生故障不能生产,乙方在接到甲方书面通知后2小时内提供解决方案,如电话诊断不能解决问题,乙方在48小时内派出人员前往工厂进行维修,费用由乙方负担。若经乙方三次维修,设备仍不能投入生产,则甲方有权将设备退还乙方,乙方全额退还甲方已支付的款项。若设备损坏或零配件损坏是由于甲方操作不当所致,则有关维修费用由甲方负担。
5、在机器的使用寿命期间,乙方有责任为甲方提供易损元件或购货渠道以及维修服务。
第十一条违约责任
1、甲方逾期付款的,每逾期一日,按应付款金额的万分之一向乙方支付违约金,最高不超过总金额的5%。如甲方逾期付款超过三十日的,则乙方有权解除本合同。
2、甲方无正当理由拒收货物的,甲方应偿付合同总价百分之五的违约金。
3、乙方逾期交货的,每逾期一日,按本合同总价款的万分之一向甲方支付违约金。如乙方逾期交货超过三十日的,则甲方有权解除本合同。本合同因此而解除的,乙方应全额退回甲方已支付的款项,并按本合同约定价款的10%向甲方承担违约金。
4、乙方交付的货物质量不符合本合同约定的,须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方,相关更换费用由乙方承担,否则,视作乙方逾期交付货物而违约,按本条第3款的相关约定向甲方支付违约金。
5、若因乙方未能及时交货、安装、调试、维修、调换设备而造成甲方工期延误或给甲方造成其他损失。
6、在保修期内,若设备发生故障,乙方不能按约定时间前来维修的,每逾期一天,乙方应向甲方承担违约金一万元,不超过合同总金额的5%。
7、在保修期内,乙方在收到甲方通知后未按本合同约定的时间提供维修、调换服务,甲方有权委托第三方进行维修,维修费用由乙方承担。该维修费甲方可直接从乙方的质保金中扣除,不足部分,乙方仍应支付。
8、乙方保证本合同货物的权利无瑕疵,包括但不限于货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,乙方除应向甲方返还已收款项外,还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金。
第十二条不可抗力
1、本合同中的“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:战争、自然灾害如地震、台风、洪水、火灾、政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
2、在本合同履行过程中,如双方中的任何一方因为不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的履行,则合同执行相应延迟,延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。
3、受不可抗力影响的一方应将不可抗力的发生尽快通过电报、电传或传真通知另一方。
4、受不可抗力影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电报、电传或传真通知另一方。
第十三条争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决协商不成的依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十四条补充条款
。
第十五条其他条款
1、本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。本合同补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分,本合同、其补充条款和附件内容空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。
2、本合同各条款的标题,仅供查阅方便而设,不影响本合同任何条款的含义和解释。
3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
4、甲乙双方均同意传真件、扫描件具有同等法律效力。
5、本合同壹式肆份,甲乙双方各持贰份,自甲乙双方签字后生效。
6、附件一《技术协议》是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
。
。
甲方:____________________公司
法定代表人:____________________
委托代理人:____________________
住所:__________________________。
开户银行:____________________。
账号:__________________________。
税号:__________________________。
联系人电话:____________________
乙方:____________________公司
法定代表人:____________________
委托代理人:____________________
住所:__________________________。
开户银行:____________________。
账号:__________________________。
税号:__________________________。
联系人电话:____________________
篇6:机械买卖合同协议书
出卖方:______________________(以下简称甲方)
买受方:______________________(以下简称乙方)
兹就设备买卖事宜,甲乙双方在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,经协商一致,订立本合同:
第一条?甲乙双方约定有关后记设备的买卖事宜,由甲方卖出,乙方买进。
第二条?买卖总金额为_____元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。
(1)本日(订约日)先交付定金_____元整。
(2)甲方必须在_____年_____月_____日前将后记的设备安装于乙方总公司所在地的工厂。乙方未支付的余款,在交货时一次付清。
第三条?甲方于第二条第(2)项乙方支付余款同时,应将后记设备的所有权移转予乙方。
第四条?在甲方尚未将设备交付予乙方之前,若有故障、毁损或遗失时,应由甲方负责。亦即乙方免除支付价金义务。
第五条?甲方保证后记设备所具有的性能与说明书相符,并须在第三条交付前先行试机,以证明其性能。
第六条?有关后记设备的品质、性能,由甲方对乙方保证,并以三年为限。在此期间,若非乙方的过失而发生自然故障,甲方负有赔偿损失及修理的义务。
第七条?若发生第六条的情形,虽经甲方修复,而设备仍然无法操作,或其性能降低长达一个月,乙方可依据下列方式选择其一,向甲方提出要求。
(1)换取同种类设备。其条件为乙方须就已使用该设备的时间长短支付货款,每一年乙方应支付甲方相当于第二条总金额五分之一款项。
(2)退还设备。但甲方得扣除乙方使用设备所应付如前(1)之款项,其余定金退还予乙方。有关使用设备的时间,其计算方法则无论乙方是否使用,规定从第三条甲方交付设备日始至乙方提出退还设备要求之日止,为使用时间。
第八条?乙方若未能在第二条日期前支付余额以交换设备,则甲方无需催告,本契约视同作废,甲方得将该设备搬回。
第九条?甲方若未能在第二条所列日期前交付设备,乙方得向甲方催告,于十日内交付设备。在此期限内,甲方若仍然无法交付,则本契约视同作废。乙方得请求甲方退还第二条之定金、以及与定金同额的损失赔偿。
本契约一式三份,当事人及见证人各执一份为凭,具有同等法律效力。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
篇7:委托房屋买卖合同
甲方(即卖方):
乙方(即买方):
甲、乙双方就楼房买卖一事达成如下协议:
1、甲方房屋坐落在建筑面积平方米。
产权登记号:;自愿卖给乙方。
2、此房屋全款为人民币(大写包括全部的装修及屋内的设施。
3、乙方先支付甲方人民币待搬家完毕后再将余款全额支付给甲方。
4、甲乙双方需在合同签订之日,将所有与房屋有关的费用(如物业费、水费、电费、等等费用,结清)。
5、此协议签字即为生效,如单方违约,支付对方违约金本协议一式两份甲乙双方各保留一份!
甲方:
乙方:
年月日
篇8:2024办公家具买卖合同
甲方: (采购人)
乙方: (供应商)
依据行业标准等有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着公开、公平、公正的原则,结合本项目具体情况,经协商一致,签订本合同并共同遵守。
一、采购内容及合同金额
序号产品名称规格单位数量成交单价(元)金额(元)主要材质及配置
合计金额:¥ ( 大写 )人民币:
备注:以上报价含税费及运费、安装等各种费用,质保 年。
二、交货时间、地点及方式
2.1 本合同货物的交货时间为 年 月 日前。
2.2 交货地点为 。
2.3 乙方负责将货物免费送到甲方指定的交货地点,并派出相关人员到现场免费安装。
2.4 甲方负责场地通路,通电,场地清理,不能影响货物能到达现场安装。
三、验收
3.1 甲方应在货物到交货地点安装完毕之日起10个工作日内进行验收,验收时乙方必须在场,如超过10个工作日不验收,视为验收合格。
3.2 甲方对乙方所交付货物依照合同约定及国家有关标准进行现场验收,验收合格的予以签收;验收不合格的,甲方有权要求乙方整改直至再次验收合格。
四、货款支付
4.1 货物验收合格后五个工作日内乙方开具正式的销售发票送达甲方。
4.2 甲方收到发票后,一个月内以转账方式一次性付清货款。
五、违约责任
5.1乙方提供的办公家具必须符合合同要求,验收不合格的,退还乙方,后果由乙方负责。
5.2甲方无正当理由拒收货物或逾期验收的,乙方可向柳州市政府监督管理部门提请处理。
5.3甲方无正当理由在签收验收后3个月内不向乙方支付贷款的,乙方可向柳州市政府监督管理部门提请处理。
5.4 甲方违约造成乙方损失的,甲方负责赔偿。
六、合同生效及其他
6.1 本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
6.2 本合同一式贰份,具有同等法律效力,甲乙双方各执壹份。
6.3 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
单位地址: 单位地址:
法定代表人:(签名) 法定代表人:(签名)
委托代理人:(签名) 委托代理人:(签名)
联系电话: 联系电话:
开户银行:
帐 号:
签订地点:
签订日期: 年 月 日
篇9:商用房屋买卖合同书
关于房屋买卖的所有权合同范本如下:_________________
甲方(出售方):_________________
乙方(购买方):_________________
甲乙双方在自愿平等,互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方房屋,并委托中介方办理过户事宜达成协议如下:_________________
一、甲方自愿将其座落于区路号小区号楼号,建筑面积平方米(地下室平方米),结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。乙方已对该房地产作了充分了解并同意购买。
二、甲乙双方议定上述房地产成交价格为人民币元(大写:_________________元),乙方于本合同签订之日起3日内将全额购房款以现金方式一次性支付给甲方。甲乙双方共同委托中介方办理过户手续,甲乙双方应予以积极协助。
三、甲方保证上述房地产权属清晰,无争议;未被判决、裁定限制出售,也未设置抵押,不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;协议有效期内,甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。
四、该房屋在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由乙方承担。
五、违约责任:_________________
(一)甲方不能如期签订《房地产买卖契约》,或者甲方在办理过户过程中违约,并导致最终不能办理过户手续的;在得到确认后,甲方退还乙方所交的购房款。对已办理完的过户手续所产生的费用,甲方应全部承担。并向乙方支付总房款10%的违约金。
(二)乙方不能如期付款,或者乙方在办理过户过程中违约,并导致最终不能办理过户手续的;在得到确认后,甲方退还乙方所交的购房款项。但对已办理完的过户手续所产生的费用,乙方应全部承担。并向甲方支付总房款10%的违约金。
六、在合同期限内,如因洪水、地震、火灾和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行,合同方均不承担违约责任,本合同自动终止。
七、若对其它事项有异议的可协议补充在以下约定条款中,若约定条款与前条款有异议,以约定条款为主,约定条款具有优先效力。
八、其他约定事项:_________________
九、本协议经双方签字后生效,一式两份,每份共两页,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
身份证号:_________________身份证号:_________________
地址:_________________地址:_________________
电话:_________________电话:_________________
年月日年月日
篇10:甘遮买卖合同
出卖方:______________公司(以下称甲方)
买受方:______________公司(以下称乙方)
甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方旧锅炉事宜,达成如下协议:
第一条买卖标的物
标的物:甲方锅炉房内锅炉本体及所有铺机、管道、阀门、仪表。标的价:______________元。
第二条锅炉资料
甲方向乙方尽可能提供现有的锅炉图纸等技术资料。
第三条锅炉验收
1,双方在合同签字盖章后日内验收锅炉。验收认可后,双方将上述锅炉进行封存,或拆卸上车。
3,甲方对上车后锅炉的质量不负责任。
4,双方可委托锅炉安装公司对锅炉质量问题进行协调。
第四条锅炉交付
1,甲方负责锅炉的拆卸及上车,协助乙方在甲方行政区域内的安全运输及办理当地特检部门相关手续。
2,锅炉交付地址:______________。
第五条付款
锅炉上车后乙方应将转让款的支付给甲方。
第六条违约责任
1,本合同生效后,若一方要求解除合同,应经另一方同意,并承担合同总价的___________%的约定损失赔偿责任。
2,若乙方逾期付款,应向甲方支付逾期额的日千分之一的违约金,逾期三十日,视为乙方不再履行合同,应向甲方承担约定损失赔偿责任。
第七条其它约定条款
第八条在本合同履行中,若发生争议,由双方协商解决,协商不成,由甲方所在地法院管辖处理争议。
第九条本合同在乙方对上述锅炉验收合格时生效。
第十条本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
出卖方:______________买受方:______________
代表:______________代表:______________
___________年___________月___________日
篇11:海鲜类买卖合同
________________小吃店(以下简称需方)
________________海产品公司(以下简称供方)
本着互利互惠、发展的原则,,就供、需双方友好协商,特订立本合同,以资双方共同遵守:
第一条 品名、数量、交售日期及价格
1、供方必须在______年____月以前(或_月日内), 向需方交售(海鲜产品)________斤(框)。
2、价格由供、需双方协商议定价格为人民币_元。
3、供、需双方的任何一方如需提前或延期交货与提货,均应事先通知对方,达成协议后按协议执行。
第二条 等级、质量及包装
1、成活率:100%
2、体型:光洁健壮,无斑点、无畸形
3、理化指标:无公害标准
4、卫生指标:无有害物质残留,无病害。
第三条 交(提)货方式、验收和货款结算办法
1、由需方提货,供方应按合同规定的时间通知需方提货,以发出通知之日作为通知提货时间。
2、验收办法:
(1)验收期限和地点:自接到提货通知后三天内在提货地点验收。
(2)验收方法和验收标准:由需方根据合同规定的质量要求进行验收。
(3)在验收中对产品质量发生争议,应按《中华人民共和国标准化法》的规定,交质量监督检验机构裁决。
3.货款结算办法: 供方交售的海鲜产品)经验收合格后,需方应在天之内,通过银行转账向供方支付货款。
第三条 供、需双方承担的义务及权利
1、供方的产品、质量及规格与需方要求如有不符,需方有权拒收,若供方不及时改正,供方需向需方赔付货款金额两倍的违约金,从货款中扣除。
2、供方应保证供货质量符合卫生指标及理化指标食品卫生要求。若因供方产品质量问题遭到投诉或换货,由供方承担一切后果,情节严重者,需方有权取消本次的结算款。
3、需方在协议有效期内可根据自行经营需要向供方订货或以电话等要求供方送货,但需方需提前一天通知。
4、无论是批量或临时补货,除大雾天气外,供方均应按要求按时送货,若因供方未按时送货,所有损失由供方按需方损失的 2倍赔偿。
5、供方将需方需要的海鲜产品按时按质按量送到需方收货处,所有运杂费用、包装费用由供方承担。
6、供方承诺以其提供酒店、市场价给需方供货,若产品价格上升或下降,供方应通知需方,需方查实,尚可上浮价格。
7、供方送货人员应遵守需方规章制度,否则,需方根据规章制度予以处罚,造成损失,按需方规定予以赔偿。
8、供方不得私下与需方任何员工非正当交易,一经发现,需方有权根据情节轻重向供方予以________———_________元的赔款,并单方解除本供销协议。
第四条 付款及付款日期
付款及付款日期:一日一付。
第五条 争议解决
在供、需双方合作过程中,如争议及未尽事宜,由双方协商解决。
第六条 协议期限
本协议有效期为一年,自________年___ 月___日起至 _______年___月______日止。
本合同正本一式二份,供、需双方各执一份;合同副本一式二份,交银行、乡政府各留存一份。
需方:_____________小吃店(公章)
供方:_____________海产品公司
代表人:________________
代表人:_______________
开户银行:_______________
开户银行:________________
账号:____________
账号:______________
__________年______月_____日订
篇12:互联网证券买卖协议书
甲方:
联系方式:
地址:
乙方:
联系方式:
地址:
兹因甲方向乙方订购电脑设备壹批,双方同意订定合约条款如下:
一、标的物
货品名称:_______________________________________________________。
货品规格:_______________________________________________________。
货品数量:_______________________________________________________。
二、价款、履约保证金及保固金
1、合约总价款:计_________元整(含营业税)。
2、履约保证金:为合约总价之_________%。
乙方应签订合约时缴存该履约保证金予甲方,于验收合格后,由甲方无息返还乙方,如有违约情事,甲方得迳行没收缴存之履约保证金或通知出具保证函之金融机构拨付履约保证金;
另由甲方自办或招商承办,乙方均不得异议,并同意放弃先诉抗辩权。
3、保固金:为合约总价之_________%,乙方应验收合格后且甲方支付乙方验收款前,缴存该保固金予甲方。
甲方于合约期满后将保固金无息返还乙方,如有计罚情事,则以扣除该款后之余额返还。
三、付款方式
1、签约款:甲乙双方于签约后,由甲方给付合约总价之_________%予乙方。
2、交货款:标的物交货后,由甲方给付合约总价之_________%予乙方。
3、验收款:标的物经甲方验收合格后,由甲方给付合约总价之_________%予乙方。
以上款项由乙方检具发票向甲方请款,甲方于收到发票后_________日内,以汇款或即期票据给付。
四、交货日期及地点
乙方最迟应于_________年_________月_________日前完成交货,交货地点由甲方指定。
乙方未依期限交货者,每逾期一日,须按合约总价_________%计算,作为偿付甲方之违约金,甲方如有其他损害,乙方并应负责赔偿。
如逾期达30日者,甲方得不经催告终止或解除本合约,乙方应负责赔偿甲方因而所受之一切损失,并同意放弃先诉抗辩权。
五、交货日期之延长
凡因人力不可抗拒之事故或因甲方之延误影响,致须延长交货日期,乙方得在交货期限内函请甲方核定延期,甲方视其实际影响之情形酌予延期,乙方对甲方最后核定之延期期限,不得异议。
六、到货点收
甲方应于标的物送达时当场验收,如发现设备品名不符、数量不足、外观显有损坏时,应及时通知乙方补足或调换新品。
乙方因补足或调换新品,致逾原定交货日期者,概以逾期论。
七、测试验收
标的物应于交货日之次日起算一个月内完成测试验收,否则每迟延一日,乙方应按合约总价_________%计算,作为偿付甲方之违约金,此项违约金总额最高以本合约总价款为限。
如标的物迟延十日仍未完成测试验收,甲方得解除本合约。
惟因不可抗力因素或可归责于甲方之事由致标的物无法如期通过测试验收,延误之天数应予扣除。
八、保固服务
1、乙方应自标的物测试验收手续完成后之次日起提供硬体设备保固_________年。
2、保固期限内乙方应免费负责提供设备故障维修(包括正常使用状况下之原厂零件更换及设备修复)。
3、保固期间设备发生故障时,乙方应于甲方通知后三十分钟内电话回覆,於电话回覆后四个小时内到达本中心指定地点服务,并于甲方通知后四十八小时内修复;
倘故障无法於四十八小时内修复者,乙方应立即提供备援设备免费供甲方使用,乙方违反前述三个时点之一者,每逾一日计罚合约总价_________%违约金。
但违约金总金额最高以本合约总价款为限,甲方如有其他损害,乙方应负责赔偿。
惟因不可抗力因素或可归责于甲方之事由致标的物无法即时回复正常运作,延误之时数应予扣除。
九、所有权
甲方于个别标的物价款付清时,即取得该标的物之所有权。
十、品质保证
1、乙方保证具有丰富之经验及充分能力承揽本工作,其参与本工作之员工亦皆具充分之经验与能力。
2、就本工作之履行,乙方应尽善良管理人之注意义务,并应依诚信原则为之。
十一、监督
甲方所派经办人员,有监督及指示乙方之权,甲方经办人员如发现乙方技术人员技术低劣,工作怠忽或不听指挥者,得随时通知乙方更换之,倘安装测试草率,材料劣质,不合规定,通知乙方拆机重做,其损失概由乙方负担。
十二、资通安全
乙方因本合约而知悉或持有之技术资料文件、甲方营运秘密及本合约之内容,非经甲方事前书面同意,不得窃用或泄漏予第三人。
乙方应要求其在职和离职遵守本条之规定。
乙方或其员工违反本条规定者,甲方得终止合约,并请求乙方赔偿因此所受之损害。
十三、违约效果
除本合约另有规定者,从其规定外,任一方当事人如有违反或未能履行本合约任一条款规定之情事者,他方得以书面通知终止本合约,并要求损害赔偿。
十四、移转限制
乙方非经甲方事前书面同意,不得将其在本合约中之权利或义务转让予任何第三人,亦不得将本工作之全部或一部转包予任何第三人。
十五、瑕疵担保
1、乙方保证交付甲方之标的物,具有本合约规范书所定之品质及功能。
2、乙方保证交付甲方之标的物不致侵害他人之专利权、著作权或其他权利。
如甲方因使用标的物致有第三人对甲方提起侵害专利权、著作权或其他权利控诉之情事时,应即以书面通知乙方,提供相关资料,并与乙方充分合作。
乙方应负责为甲方从事有关之和解谈判及提出抗辩,并偿付和解费用、律师费或一切经法院判决确定由甲方负责之费用及赔偿。
3、标的物侵害他人专利权、著作权或其他权利致甲方不得继续使用时,甲方应将该标的物退回乙方,并得将其他因之无法使用之标的物一并退回。
乙方应于十五日内依本合约签订时有关机器设备之法定最低耐用年限,以直线法计算折旧残值给付甲方,并赔偿甲方因此所受之损害。
4、甲方因自行改变标的物结构、或不在特定运作环境下使用标的物、或合并使用非乙方供应之产品致标的物侵害他人专利权、著作权或其他权利,应由甲方自行负责。
十六、损害赔偿
1、乙方于执行本合约时,如造成甲方财产之损害,乙方应立即修复或赔偿。
2、双方所得请求之损害以实际损害为限。
十七、完整合意
本合约构成双方对本案之完整合意,本合约生效前双方对本案之任何协议若未记载于本合约,对双方皆无拘束力。
十八、危险负担
标的物之危险于交付标的物于甲方后即移转于甲方。
十九、合约修改
本合约条款之修改应经双方同意后以书面为之。
二十、适用法律
本合约条款依中华人民共和国法律解释并适用之。
二十一、管辖法院∶
双方如因本合约涉讼,同意__________________法院为第一审管辖法院。
二十二、合约收执
本合约计正本二份、副本二份,经双方用印后甲方执正本一份、副本二份,乙方执正本一份。
甲方(签章):
签约人(签字):
签订日期:_________年_________月_________日
乙方(签章):
签约人(签字):
签订日期:_________年_________月_________日
篇13:小区地上车位买卖合同
甲方:
乙方:
根据《民法典》、《房地产管理法》及其它相关法律法规之规定,买受人和出卖人协商一致就买卖车库达成如下协议。
一、买受人所购买车库位于__南面,首层由东至西第间,共一户,建筑面积约24.89平方米。
二、甲乙双方就上述车库成交价定为人民币肆万捌仟元整,房款一次性结清,有收据为凭。
三、本协议签订后,如乙方中途悔约,购房款甲方不退,甲方中途悔约将双倍房款返还给乙方。
四、甲方必须保证车库无任何纠纷和遗留问题,如乙方在房期间,因甲方原因出现的问题,造成乙方的损失,应由甲方承担。
五、上述车库无法办理产权证,一切手续以甲方购房时的原始收据及合同为据。
六、甲方与房产公司之问的一切原始凭据及原始购房合同全部交与乙方。
七、乙方向中介人交中介费五百元整,中介费交后不退回,如有一方违约,由违约方承担中介费。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
________年____月____日________年____月____日
篇14:消防物品买卖合同
范本 根据《中华人民共和国民法典》及其有关法律法规,为明确甲乙双方的权利义务,甲、乙双方经友好协商,就甲方在合约期内为乙方供应商品,达成如下协议:
一、商品的供应
1、甲方向乙方供应商品的品种、数量以甲、乙双方签字确认并盖章的订单为准。
2、甲方有新产品推出时,应
第一时间推荐给乙方,以便共同创造商机。如乙方确定经营,将按乙方新商品入场程序办理相关手续。
二、商品的质量
1、甲方向乙方供应的商品的质量应当符合该商品的国家标准,行业标准,没有国家标准,行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。
2、在甲方每次向乙方供应商品时,双方可在订单上对该商品的具体质量标准进行约定。甲方在供应乙方商品的同时应当提交所供应商品合格证或质量保证书。
三、商品的价格
1、甲方向乙方供应的商品,除要执行国家订价或国家指导价的,均由双方协商订价。
2、基于保护商业秘密的需要,甲方供应的商品交易价格以双方盖章确认的报价单为准,报价单为每一具体商品供货合同的组成部分。
3、甲乙双方积极配合,维护所经营商品的市场零售价的相对稳定和统一。甲方向乙方供应的商品的价格不得高于甲方向乙方及乙方分支机构所在地的其他客户所供应同等商品的最低批发价。 商品买卖合同模板商品买卖合同模板
4、甲方在供货价发生提价变动时,应提前三十天书面通知乙方,并在征得乙方同意的前提下,方可执行。否则,乙方仍按旧价和甲方进行结算,并允许乙方在提价生效前的订单有效,以旧价进货。
四、商品的包装方式
1、甲方向乙方供应的商品的包装应当按照国家规定的方式。没有方式,应当采取足以保护商品的包装方式,保证商品安全、卫生地运抵乙方。
2、甲方商品包装之标示应符合国家法律法规的规定,对于产地、原材料、用途、使用方法、警示语、保质期、生产期、保质条件等必须有清晰的标示。
3、双方可在订单中订明具体商品的包装方式标准,乙方可要求在供应乙方的.商品贴上货号、条码、标签。商品的包装费用由甲方负担。
五、供应商品的期限、地点、方式
1、乙方自▁年▁月▁日起至▁年▁月▁日止向甲方采购货品。
2、订单期限和供货期限由具体的订单规定。
3、若乙方更改订单,甲方在收到该更改通知后215;日内未提出书面异议的,则视为甲方同意按更改后的订单交货。
4、供货的地点由具体的订单指定。
5、甲方须保证在收到乙方订单后,严格按照甲方指定的时段,在36小时内将商品送抵乙方配货中心或指定的分店内。如缺货应在乙方下订单后6小时内通知乙方,并保证缺货率不高于10%,否则乙方将考虑和甲方的合作,并保留追究因甲方缺货所造成的乙方损失的权利。
6、供货方式采用甲方一次性送货,除非乙方要求甲方分开送货。
7、甲方交货时,应提供乙方的订单复印本,并采用乙方规定的送货单填写模式列明送货的各项商品数量。
8、送货的运费有甲方负责
六、检验的标准与方式
1、对于甲方供应的货物,乙方在验收时采用本协议
第二条之标准做为质量检验标准。
2、乙方收货时仅对甲方所供应物的数量的进行验收或只对货物进行抽检。
七、供应商品的退货
1、甲方须保证无条件退换有质量问题的商品(如漏罐、涨罐、涨包、穿孔、变质、破碎等);无条件退回不符合或违反国家相关法律法规规定的商品。
2、在保质期内,乙方在符合货物规定的保质条件下保管该货品,如发现甲方所供货物有质量问题,乙方均可向甲方提出质量争议,甲方应负全部责任。而且乙方因质量问题的退货不受时间限制。 甲方:
乙方: 电话:
电话:________年____月____日
篇15:购房签房屋买卖合同
卖方:
地址:联系电话:
买方:
姓名::
地址:联系电话:
第一条房屋的基本情况:
甲方房屋坐落于位于第___层户,房屋结构为__,房产证登记面积____平方米,地下室一间,面积平方,房屋权属证书号为。
第二条价格:
以房产证登记面积为依据,每平米元,该房屋售价总金额为万元整,大写:。
第三条付款方式:
乙方于本合同签订之日向甲方支付定金___元整,大写:,日内交付万元,余款元在房屋过户手续办理完毕之日支付。
第四条房屋交付期限:
甲方应于本合同签订之日起日内,将该房屋交付乙方。
第五条乙方逾期付款的违约责任:
乙方如未按本合同第三条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,每逾期一天,乙方按累计应付款的__%向甲方支付违约金。逾期超过__日,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,追究乙方的违约责任。
第六条甲方逾期交付房屋的违约责任:
除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天,甲方按累计已付款的__%向乙方支付违约金。逾期超过__日,则视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,追究甲方的违约责任。
第七条关于产权过户登记的约定:
甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天内取得房地产权属证书,乙方有权解除合同,甲方须在乙方提出退房要求之日起__天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的__%赔偿乙方损失。
第八条签订合同之后,所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,质量符合国家有关规定,符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理,于乙方无关。
第九条甲方保证在办理完过户手续之日起日内,将户口迁出,逾期超过___日,乙方每日按已付款的__%收取违约金。
第十条因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。
第十一条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第十二条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由_方所在地人民法院起诉。
第十三条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。
出卖人:买受人:
【法定代表人】:【法定代表人】:
【委托代理人】:【委托代理人】:
______年______月______日______年______月______日
篇16:2024房子无偿赠与合同
甲方(卖方):________身份证号码:________________________
乙方(买方):________身份证号码:________________________
根据国家《合同法》等法律的相关规定,甲、乙双方经协商一致签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、合同标的即房屋状况
1、该交易房屋坐落_______县_______镇_______村庄(或路旁)
2、该房屋为______,南北长___米,东西长___米,共___层。房屋占地面积约为___平方米,院子占地面积约为___平方米。左紧邻的房屋___,右紧邻房屋___。
3、该房屋为______(如宅基地自建房或村镇开发自建房,宅基地审批文件编号:)
第二条、合同房屋交易价款
人民币_________万元整
大写:_______________
第三条、付款时间及方式
1、在___年___月___日付人民币___万元。
2、在房屋产权证。土地使用证过户手续办理完毕之日付款人民币___万元。
3、在交付房屋之日,付清尾款人民币___万元。
每次付款,甲方收到后因出具收据。
第四条、甲方的权利和义务
1、甲方应保证该房屋在合同签订前确实专属自己所有,出具村级以上单位对甲方专有该房屋的证明并交付给乙方。
2、甲方有权按照合同约定收取乙方交付的全部房屋交易价款并有义务开具收据交付给乙方。
3、甲方应保证不存在任意第三人对该交易房屋主张任何未被告知的权利情况。
4、甲方应保证该房屋不属于违章建筑、不属于已被或已确定将被列入新规划而拆除或征用的范围。
5、甲方应告知乙方有关该房屋的质量状况。
6、甲方应将该房屋的宅基地审批文件等相关手续交付给乙方。
7、该合同签订后甲方应将该房屋全部交付给乙方,且甲方不得以自己的行为致使该合同无效。
第五条、乙方的权利和义务
1、乙方应按照合同约定给付甲方该交易房屋价款并向甲方索要收据。
2、乙方购买该房屋后,若根据有关规定可以办理相关权属登记的,甲方有义务给予协助。
第六条、特别约定
1。因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑,改房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的,由甲方负责处理。
2。若今后房屋重建,甲方应承认乙方的住房面积。如国家征地,土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方所有,甲方负责积极配合。
第七条、违约责任
1、任何一方违反合同约定,对方可要求违约方在一定期限内改正,违约方应当改正。
2、甲方违反第四条的有关约定导致乙方在合同签订后无法对该房屋行使所有权的,乙方可要求解除合同并同时要求甲方全额退还房屋价款及其相对应的银行定期存款利息和全部房屋价款的___%的违约金。
第八条、本合同发生争议时双方应先进行协商,无法协商或协商不一致的可以通过有关法律途径解决。
甲方:______________________乙方:______________________
电话:______________________电话:______________________
日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日
篇17:押金房屋买卖合同
上诉人(一审原告):_________________袁__________,女,__________年__________月__________日出生,汉族,住__________省__________镇新华街__________段__________号。(身份证号码:___________________________________,)。
被上诉人(一审被告):______________有限责任公司(组织机构代码证号:_________________________________)。住所地:_________________市__________区_______________路_____
法定代表人:_________________
上诉人与被上诉人商品房买卖合同纠纷一案,不服__________市翠_____区人民法院作出的(201_____)__________民初字第__________号民事判决,现提出上诉。
上诉请求:_________________
一、请求二审法院撤销(20_____)__________民初字第__________号民事判决,依法改判,支持上诉人一审的诉讼请求。
二、上诉费由被上诉人承担。
上诉事实和理由:_________________
此致
__________人民法院
具状人:______________
_____年_____月_____日
篇18:氨水肥买卖合同书
合同编号:_________
供方:__________
需方:___________
签订地点:___________
签订时间:______________
供需双方通过平等协商,本着诚实守信、互惠互利、双方自愿的原则达成一致意见,同意签订本合同,具体条款如下:
一、标的物名称、规格型号、数量、价款:
产品名称_____________
规格型号_____________
数量______________(吨)
单价_____________(元/吨)
总金额_____________(元)
备注提供13%增值税发票
二、价格调整:价格原则上三个月内不得上调,在合同执行过程中确因宏观政策调整,市场发生较大变化,市场价格上涨超过合同价格达到10%以上时,供方需提前不少于20个工作日通知需方,需方有权重新进行招标或询价,供方有权决定是否参与。重新招标或询价结束与新的供应商(服务商)签订合同之日,本合同自行终止。市场价格下跌时,需方有权根据市场行情随时调整价格。所有调价均以书面形式体现。价格在未达成一致前按原价格结算,双方在价格上协商达不成一致,需方有权终止合同。
三、质量标准:。
1.供方所提供的产品质量技术指标应符合需方要求,并符合国家以及行业标准。
2.供方实际到货的产品质量技术指标不符合国家以及行业标准,或低于需方要求,或不能满足需方生产工艺要求时,需方有权拒收,供方应及时予以更换,并承担由此而发生的一切费用,情节严重的,需方有权单方解除合同。
3.若是供方产品存在质量问题,需方使用后提出也同样有效。
4.产品保质期:个月。
四、计量要求及包装标准:罐装运输,以需方过磅数量为准。
五、检验标准:质量验收按本合同条款“三、质量标准”执行并符合国家及行业标准,货物重量、数量、浓度等以需方验收结果结算。
六、交货时间、地点:供方接到需方订单通知(电话、书面、邮件、微信等方式)后小时内送至需方公司指定厂区地点,供方提供产品合格证、出厂检验报告等。
七、货物运输:汽运按照国家《道路危险货物运输管理规定》执行(若属危险品),运费供方承担。
八、结算依据及方式:凭采购合同、13%增值税专用发票(一票制)、需方验
收的具实数据、需方出具的验收合格报告以及没有违反本合同的约定条款。付款方式为月结,?六个月内银行承兑口网银支付。
九、履约保证金:
口供方供货前,向需方缴纳元作为履约保证金,期限至合同终止时止。?持续供货月结,1个月货款作为履约保证金,期限至合同终止时止。口一次性或间断性供货,按到货总额的10%作为履约保证金,使用没问题的情况下月后付清。
十、违约责任:
1、供方应按合同约定的质量、数量和期限交货。供方因生产等问题不能按期交货的,应提前48小时告知需方。
2、供方货物不符合质量要求或逾期供货的,需方有权拒收,并且供方应自违约之日起按日向需方支付当日需方用量总金额30%的违约金,因此给需方所造成的损失应一并赔偿。
3、供方单方毁约,需方有权自行扣除供方向需方缴纳的履约保证金。
十一、合同终止条件:
1、根据市场情况,需方提出价格下调,供方不能接受时。
2、非宏观政策调整或市场发生较大变化,供方提出价格上调时。
3、供方的产品质量不能满足需方生产工艺要求时。
4、供方的服务达不到需方满意时。
5、其他影响合同正常执行的情形出现时。
十二、供方应严格遵守国家税法、环保法及相关法律法规,做到保护环境,依法纳税,因供方未履行相关义务而给需方或第三方造成损失的,由供方承担。
十三、争议的解决:合同履行过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,应向需方所在地法院起诉。因一方违约,守约方为维护自身合法权益产生的维权费用由违约方承担,维权费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费用、误工费等。
十四、合同有效期:合同自双方签字盖章之日起生效,一式四份,供、需双方各执两份,具有同等法律效力,有效期至________年____月____日。
供方___________需方_________
供方(章):_____________需方(章):________________有限公司
法定代表人:____________法定代表人:_____________
地址:____________地址:________________
委托代理人:___________委托代理人:___________
电话:____________电 话:____________
开户银行:__________开户银行:____________
帐号:______________帐号:___________
税号:_____________税号:____________
邮政编码:_________邮政编码:__________
日期:_______日期:_______
篇19:闭门器买卖合同
购货方:______________(以下简称甲方)
售货方:________________(以下简称乙方)
甲方决定从乙方购买鱼苗,经双方共同协商,达成如下购货协议:
一、品种:美国红鱼苗、鲤鱼,规格:____________—____________寸、____________—____________寸 。
二、供货时间:第一次____________年____________月____________日,第二次____________年____________月____________日,具体供货时间由双方确定。
三、质量要求和货物验收:
1、乙方要确保所供鱼苗健康无伤、无寄生虫,且要符合甲方要求的品种和规格,否则甲方可拒绝收货。
2、乙方负责将鱼苗运送到甲方指定的地点(____________村____________组),运输费用由乙方承担。
3、运输到点后,甲方对鱼苗进行抽样检查,允许千分之____________的运输死亡率。死亡率超过千分之____________的,超过多少核减多少。
四、供货数量及价款:第一次供货:美国红鱼苗____________尾,单价:____________元/尾,共:____________元(大写:____________元整),第二次:美国红鱼苗____________尾,单价:____________元/尾,共:____________元(大写:____________元整)。
五、付款方式:____________年____________月____________日一次性付清鱼款____________元(大写:____________元整)。
六、若有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式____________份,甲、乙双方各执____________份,具有同等法律效力。
甲方签字(盖章):_______________
乙方签字(盖章):________________
__________年______ 月 _____ 日
篇20:房子合同
房主人:(简称甲方)
承包负责人:(简称乙方)
甲方位于莲城办事处xx街,修建私人住房砖混结构六层左右楼房一座,现将建设楼房的主体修建工程包给乙方负责施工,为确保工程质量按时完工,分清双方责任,经双方协商同意,特签订如下协议:
一、承包方式:
工程采取包工不包料的形式。甲方建房所用的钢材、水电、砖、水泥、砂石料、前后瓷砖及楼梯瓷砖等工程材料均由甲方提供;乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工所用的各种机械设备,如搅拌机、搅浆机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、铁钉、铁丝、手推车等,必须备有遮雨蓬布,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。
二、工程内容:
修建砖混结构六层左右楼房一座,建筑总面积约1000 平方米左右,甲方要求按设计平面图纸和建筑设计要求进行施工,包括厨房、卫生间布置制板,下水道制作等。一二层框架结构,三层以上半框架,隔层用圈梁,柱子到顶,楼梯预浇。
三、工程质量:
1、乙方按甲方提供的平面图纸施工,若发现有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后,乙方方可再进行施工。
2、工程质量应达到安居房屋建设评定标准的合格条件。施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,强度够,钢筋两头弯角、筋一律弯够135度角。 建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑,墙砖、地皮要做到平整,符合相关标准。
3、工程质量不符合合同规定的,乙方应按甲方要求及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作的人工、材料等所有费用。
四、双方责任:
1、甲方负责提供有效平面图纸和建筑施工要求,并经双方签字,不能随便更改。如确需更改,甲乙双方谈好价格后方能进行施工。
2、施工过程中,如果甲方指导失误造成的一切损失,由甲方自理并赔偿乙方劳动损失。工程未验收,甲方提前使用或擅自动用,发生的质量或其他问题,由甲方自己承担整修费用。如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失,工程结算时从工程款扣除。
3、工程质量不符合合同规定的,乙方负责无偿整修或返工。
4、由于当事人过错除人为、不可抗拒因素外,凡单方违约,必须向另一方付违约金 元。
5、乙方自己负责解决施工人员临时住处和就餐。
6、甲方供应现有水、电源,如水不够用或停水停电时,双方暂停施工。
五、工程结算及付款方式
1、工程结算:主体工程按国家规定标准的实际建筑面积计算(即:总面积=包墙丈量面积+一楼干阴坎和三楼以上阳台面积的一半。雨棚不计算),按 元/平方米据实结算。楼梯按合子面积、外墙架一半结算。
2、付款方式:主体工程开工时预付 元,屋面封顶、主体完工并经甲方验收合格后付 元,工程竣工后并经甲方验收合格后付 元,其余款项为质量保质金一年后付清。
六、施工安全要求:
乙方施工人员需具有相应的建筑资格和资历,按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,杜绝一切事故发生。如在施工过程中出现工程质量问题、人身安全事故等均由乙方负责。
七、施工期限:要求在 个月内完成全部承包工程。
八、纠纷解决办法:执行本合同时如发生争议,当事人双方协商解决。
九、本协议如有不尽事宜,双方共同协商解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字后生效,生效后甲乙双方必须共同遵守。
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
年月日: