材料购销合同书
买方:建筑安装工程有限公司
卖方:
甲方向乙方购买下表所列物资(材料),为明确双方的权力和义务,经双方协商,签订本合同,以便共遵守。
一、物资名称、规格、型号、计量单位、单价和质量标准。
注:乙方所供河沙、河石为固定价格(如上表),单价已包括了材料费、运输费(不含税),实际结算数量以(经甲方验收人员验收合格)甲方验收人员在收货单签字的实际数量为准。
二、物质材料交货期限及进度
交货期限:自甲方施工单位施工起至甲方单位俊工止。
交货进度:在无自然灾害,无政治问题的情况下,乙方交货进度必须赶上甲方单位的施工进度(否则甲方的一切损失由乙方负责)。
三、验收和计量方法
1乙方把材料运到甲方指定的料场后由甲方负责,且甲方要派指定人员和乙主人员共同量方计量(如乙方所运材料的过程中少方量问题,甲方可当场扣除方量),包括之前车数都以此为结算依据。
2验收合格,由甲方收料人员开据有效的结算联收料单(一车一单),给乙方作为结算凭据。
四、结算与付款方式:
1甲乙双方应每月对帐(对票)一次。
2本项目沙石料总计两百万,预付二十万,余款再分两次付款,第一次支付材料款为整栋房主体封顶付总已购买材料款的50%,扣除已付款项;第二次为整栋楼房竣工验收后,两个月内一次付清。
五、其它事项:
1在双方没有违约的情况下,甲乙双方不得单方面解除合同,如乙方中途不供应材料,甲方有权清理出场,甲方有权不付材料款并追加相应法律责任。
2在乙方没有违约的情况下,甲方更换供应商,甲方必须一次性付清乙方所供材料款的全部材料款。
六、本合同甲乙双方签字生效,合同条款执行完毕,合同自动失效。
合同未尽事宜,经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
执行本合同有争议时,由双方协商解决,协商不成可向法院起诉。
本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。
甲方(签章):乙方(签章):
甲方代表:乙方代表:
甲方联系人:乙方联系人:
电话:
电话:
年月日
年月日
更多相似范文
篇1:建筑材料购销合同水泥
甲方:
乙方:
甲方因建设或经营等需要,向乙方购买建筑装修材料,为明确双方的权利的义务,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,2双方平等友好协商,特定以下条款。
第一条:产品名称、规格、数量、单价:
第二条:质量要求、技术标准:按国家或行业相关标准执行。
第三条:提货方式、提货地点、运输方式等:
1、提货日期:__________________________
2、提货地点:__________________________
3、提货方式按以下第_____种方式提取。
A:甲方到乙方营业地自提,运输费用由甲方承担。
B:由乙方代办托运,由甲方按每立方米承担_______元运输费用, ____元装卸费。在甲方支付货款时一并结清。
第四条:乙方在收到货物时应即时验收,发现货物不符合合同约定,应在三天内提出书面议异,超出上述期限内提出书面议异的,视为交付符合约定。
第五条:付款方式:甲方在签订本合同时支付______________元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后_____天内支付全部货款。甲方若采取分批购买的,则甲方需在收到单次货物后___天内支付该批次货物的全部价款。
第六条:质量保证:
(一)、乙方严格按照国家及行业相关标准进行生产,保证产品的质量。产品的保修期为一年,在保修期内,由于产品本身出现的质量问题,乙方无条件更换或进行维修。
(二)、由于甲方或其他原因造成货物损坏的,由甲方自行负责。
(三)、乙方应提供相关产品合格证明给甲方。 第七条:违约责任:
(一)、若甲方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物,由甲方承担合同总价20%的违约金,并承担因此引起的价格升降责任。
(二)、延期付款:甲方应按合同约定的时间支付货款,如甲方违反合同约定,未即时支付价款,则由甲方乙方支付所欠款项20%的违约金,给乙方造成其它损失的仍需赔偿。
(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的,败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。
第八条:合同争议的解决:双方在履行合同过程中产生争议应友好协商,协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决。
第九条:本合同的生效条件:本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。
第十条:本合同一式两份,买卖双方各执一份。
第十一条:各方签名盖章:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇2:装饰材料购销合同_合同范本
买方:
卖方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条 所购建材基本情况:单位:___元/____
建材名称 产地 品牌 规格型号 颜色标号 材质 批次 数量 单价 总价
合计人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写):¥ 元
第二条 质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、________________
第三条 交货:交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间:__________________;交货地点:________________。
第四条 安装:安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的,安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条 验收:对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的,买方异议期为卖方交货后日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。
第六条 换货:交货验收完毕后买方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的,在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下,买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续,换货费用由买方承担。
第七条 余货处理:安装后的剩余墙地砖,在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下,买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续,退货费用由买方承担。
第八条 付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。
(一)签订本合同时,买方支付(定金 / 预付款)_________元(定金不得超过总价款的20%),货到验收后一次性支付余款;
(二)_____________________________
第九条 违约责任:
(一)卖方违约责任:
1.墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题,包修期限为_________年,卖方负责免费修理;
2.卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款_________%的违约金;迟延交货超过_________日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任:
1.买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款_________%的违约金;
2.买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。
第十条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十一条 其他约定事项:__________________
第十二条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
买方(章):________ 卖方(章):________
住所:______________ 住所:______________
联系电话:__________ 联系电话:__________
委托代理人:________ 法定代表人:________
委托代理人:________
签订时间:__________ 签订地点:_________
篇3:单位材料购销合同参考2024年
购货方:____(以下简称为甲方)
供货方:____(以下简称为乙方)
一、产品名称:
二、数量:____块。
三、价格:____(含税价)。发票要根据甲方的要求开具(如页岩砖等),并提供出厂合格证和检验报告。
四、验收标准:甲方会同相关技术管理人员,仓管员,按合同相关规定验收,如乙方所送货物质量、数量、规格不符国家标准和甲方要求,甲方有权按实际情况签收或退货,由此产生的相关费用由乙方承担。
五、乙方承担运输、装车、卸车费用,并由施工工地相关人员指定堆放。
六、付款方式:____________________
七、交货地点:____________________
八、交货日期:乙方必须按质按量及时供应,并确保在某某之内送达施工现场,如因乙方供货原因造成停工待料的,由此产生的相关费用有乙方承当。
九、违约责任:甲乙双方均应严格按照本合同的相关条款执行,如甲乙双方遇到未尽事宜,双方另行协商解决,结果与本合同具有同等效力,如协商不成按到甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本合同自签订后当日生效。
甲方:____(签章) 乙方:____(签章)
签字日期:________ 签字日期:________
篇4:食堂食品原材料购销合同
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方本着互惠互利的原则,经协商一致,就甲方所需要的产品签订如下合同:
一、供货数量:甲方订购乙方化工材料约800万元,凭电话通知送货。
二、质量要求:按甲方所下的订单货源的要求发货,乙方提供的产品必须符合国家标准,经甲方验收合格后方可入库。
三、付款方式:乙方所提供的化工材料价格需低于市面上同等货物的5%,货到厂方之后,经验收合格,三天之内货款一次付清。
四、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方共同遵守原则。
五、未尽事宜双方协商解决。
供 方: 需 方:
代理人: 代理人:
开户行: 开户行:
账 号: 账 号:
签订日期: 签订日期:
篇5:装饰材料购销合同
甲方: 乙方:
经甲、乙双方协商同意将德兴市会展及演艺中心工程的内装饰材料委托乙方供应,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保材料质量、工程进芳、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、供应内容:甲乙与乙方确定的材料品种及单价表内的装饰材料,按照甲方提供的清单供货。
二、承包方式:
乙方包材料送到施工现场、确保材料质量、包运输安全、确保材料合格、提供材料合格证、检测资料。
三、结算方式:
各种材料规格尺寸的价格按双方协商的价格表计价(价格见附表),以甲方材料员签收的单据进行结算材料数量。
四、质量标准:
乙方供应的装饰材料要满足国标要求,均为合格产品。
五、双方责任:
(1)应提前提出做材料计划,并将订单交给乙方或者电话通知。
(2)甲方指定材料存放地点。
2、乙方责任:
(1)按照甲方订单和通知及时供货。
(2)按照甲方指定的地点卸货,摆放好。
(3)乙方接到甲方供应材料通知后,应及时供货,如因乙方在约定的时间内未能将材料送至工地现场所产生的误工费及由乙方全部承担。
(4)如乙方提供的材料达不到合同清单的国标标准,甲方有权按半价支付乙方材料款。
(5)甲乙双方协商决定在202019年底前材料单价无论涨跌都按清单价格结算。
六、付款方式:
每个星期结算一次(以甲乙双方签收的收据数量为准),按每星期总货款的90%支付,余款待工程竣工后付清。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(盖章): 乙方(盖章):甲方代表(签字): 乙方代表(签字):年月日 年月日
国美装饰材料单价表
篇6:材料购销合同范本
需方(以下简称甲方) :
供方(以下简称乙方):
甲乙双方经协商一致,就甲方向乙方购买 事宜,达成以下协议,双方共同遵守:
一、产品名称、数量、价格、质量标准
1、名 称:
2、数 量:
3、价 格:
4、质量标准:
二、交 货
1、订货日期: 交货日期:
2、交货方式:乙方负责寻找物流公司运输到甲方指定的施工场地,并将材料卸至甲方指定位置。甲方按乙方提供的样品验货,与样品不符时甲方拒收。
3、 交货地点:
三、付款方式
工程款采用 支付。
四、违约责任
1、逾期交货或付款的,每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。
2、甲方无正当理由拒收货物的,应向乙方支付货物总价10%的违约金。
3、乙方无正当理由,拒送货或延期送货应向甲方支付货物总价10%的违约金。
4、经经开区质检站(或合肥市权威部门)检测后达不到质量标准,处乙方总价款15%的违约金。
五、争议解决方式
本协议在履行过程中,如发生争议,双方友好协商解决,如协商不成,双方同意向签约地管辖法院提起诉讼。
六、其他
本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:材料购销合同书
甲方:(采购单位)
乙方:(供货单位)
签订地点: 签订时间:
为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 标的名称、规格、数量、价格、交付时间:
序号
材料名称
规格型号
数量
单价
金额
交货期
备注
1
2
合计人民币金额(大写):
(注:空格不够可另附合同订货清单,表中价格均为含税价格)
第二条 材料的质量:
2.1乙方提供的产品必须符合 标准要求,如甲方有特殊要求的,则按甲乙双方在合同附件中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
2.2在材料交货前的任何时间,甲方有权对材料进行出厂前检验,但是甲方须保守乙方的商业及技术秘密,并自行承担与出厂前检验相关的费用。甲方的任何出厂前检验不免除或减轻乙方的质量责任。
2.3每批次材料交货时,乙方必须随货物向甲方提交材料质量保证书一式 份,如因检验周期等原因确实不能随货提交质保资料的,乙方必须向甲方说明原因及延迟提交质保书的时间并征得甲方的同意。
2.4无论甲方是否要求,乙方有义务向甲方免费提供书面的运输、包装、仓储和保管要求,以避免由于操作不当导致的材料质量下降或功能丧失。如果甲方需要,乙方应免费向甲方提供现场材料使用和/或安装指导。
2.5乙方承诺材料的质保期限为自交货日起 个月,在此期间内由于材料质量问题发生的一切更换、修理等由乙方负责,或者乙方委托甲方进行更换、修理等工作,费用由乙方承担。
第三条 材料包装标准和包装物的供应与回收:
第四条 材料交货方法、运输方式及交货地点:
4.1交货方法,按下列第 项执行:
(A)乙方送货并承担费用;
(B)甲方自提自运并承担运输费用(乙方负责免费装车)。
4.2运输方式:
4.3交货地点和接货单位(或接货人):
4.4现场卸货由 负责,卸车费用由卸方负责。
4.5材料交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:
4.6运费和运输过程中的风险由承运方承担。
第五条 材料价格变化的规定和材料货款的结算:
5.1合同规定的材料价格在合同期内,如遇交易材料市场价格发生较大变化,应遵循下列第 项执行:
(A)幅度超过原定价格 %时,双方协商适当调整价格;
(B)在该合同有效期内始终执行此价格,结算数量以实际验收量为准。
5.2材料货款的结算:
5.2.1预付款比例为合同总金额的 %,由甲方在以后每次付款时按照当次付款占合同总金额的比例进行扣除;
5.2.2进度款支付:乙方按 (请选择(A)按月(B)按照交货进度)向甲方提出付款申请,与付款申请一起提交的支持性资料包括但不限于:
◆增值税发票或符合当地税务部门要求的发票;
◆甲方接收人签署的与发票金额相对应的送货单和送货清单;
甲方在接到上述付款申请和支持性资料后进行审核,在审核过程中需要乙方解释和澄清时乙方须积极配合。审核无误后甲方在 天内安排付款。
5.2.3付款方式: 。
5.3材料质保金条款:双方约定材料的质保金为货物价值的 %,质保金由甲方在支付每笔款项时扣留。在质保期限满后 个月内,甲方退还乙方全部质保金。
第六条 材料验收:
6.1验收时间及验收期:
6.2验收方式:
6.3验收标准:
6.4验收地点和验收人:
6.5验收与交接:乙方在交货时随货物提供送货单,送货单一式四份,甲方收货人对货物数量和外观质量、包装完整性等核对无误后,签署送货单,送货单甲乙双方各保留两份。甲方收货人对送货单的签署不免除乙方对材料本身质量的责任。甲方收货人签署送货单后,材料的所有权和保管风险由乙方转移到甲方。
6.6在材料验收中发生纠纷的处理方式:当送货单数量和甲方接收人验收数量不一致时,双方根据实际送货数量进行确认,当双方计算方法不一致时,按照国家标准和本合同4.5条款规定进行确认。
第七条 对材料验收问题提出异议的时间和处理方法
7.1甲方在验收中,如果发现材料的品种、规格型号、质量和数量不符合规定要求,应妥为保管,并在验收期满后 天内书面通知乙方,甲方有权拒付不符合规定要求部分材料的货款。
7.2乙方在接到甲方通知后,必须在 天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)给甲方书面答复处理方案,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条 乙方的违约责任:
8.1乙方不能交货的,应向甲方偿付由此带来的所有实际损失。
8.2乙方所交材料品种、规格型号、质量和数量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不同意利用的,应根据材料的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。
8.3乙方因材料包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的,乙方应当负责赔偿。
8.4乙方逾期交货的,乙方应向甲方支付逾期交货违约金,支付比例为合同总金额的 %/天或 元/天,逾期 天不交货,即视作不能交货。
8.5乙方提前交货的材料、多交的材料和不符合合同规定的材料,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。
8.6材料错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。
8.7乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方在接到甲方书面通知后应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当书面通知乙方并办理解除合同手续,乙方逾期不答复的,视为解除合同。
第九条 甲方的违约责任
9.1甲方因自方原因又未经乙方同意推迟提货或收货,需承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用(另有规定或当事人另行商定除外),乙方应负责货物的保管和保养。
9.2 甲方无正当合理理由逾期付款,乙方有权向甲方索要预期支付款项导致的利息,甲方应予以支付。
第十条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条 合同的暂停和终止
11.1甲方有权要求暂停执行合同,但甲方须在暂停日期前15天书面通知乙方。
11.2乙方有权要求暂停执行合同,但乙方必须在暂停日期前15天书面通知甲方,并征得甲方的同意。
11.3双方经过协商同意合同终止或者国家法律法规规定的合同终止条件出现时,合同可以终止。
第十二条 其它
12.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
12.2解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,向上海市宝山区人民法院提起诉讼。
12.3乙方的所有人员和车辆进入甲方的交货区域时,必须遵守该区域的安全、环境和职业健康管理规定,这些规定由甲方在签订本合同时提供给乙方。
12.4乙方负责所有交货前和执行本合同相关的保险,保险费用已经包含在材料价格中。
12.5如所提供的材料为专利产品,乙方必须保证拥有相应的知识产权。
本合同自签订之日起生效,到乙方将全部订货交齐后经甲方验收无误,并按本合同规定货款结算后及货物质保期结束后失效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定或协议,凡我单位提供的各种与本合同有关的规定、协议、证明等所有文件资料,必须由我单位法定代表人或持有由双方约定的指定代表人签字并加盖签订合同章才具备法律效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 份,分送甲乙双方的主管部门、单位各留存一份。
合同附件清单如下:
采购单位(甲方):供货单位:(乙方):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
开 户 行: 开 户 行:
帐 号: 帐 号:
税 号: 税 号:
篇8:装饰材料购销合同书
需方:_________(以下简称甲方)
供方:_________ (以下简称乙方)
一、合同内容:
1、所提供材料的品名、规格、型号、数量及单价等相关信息。
2、合同总货款
二、合同质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求)
1、乙方必须提供全新的材料(含零部件,配件等),表面无划痕,无碰撞痕迹,且权属清楚,付产品合格证书及检测报告,不得侵害他人的知识产权。
2、材料必须符合或优于国家规定的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。
3、 乙方对其产品包修,包修期为一年,在包修期内出现产品质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),所产生的费用由乙方自行承担、包修期满后甲方享有终身成本价维修服务。
产品质量出现问题,甲方同时有权解除合同,并追究其经济责任、另选供货商。
三、交货时间与地点:
1、 乙方负责将材料运送至约定地点,承担相应运输、保管、装卸的费用。
并在材料交付给甲方前承担风险责任,甲方在交货地点对数量、外观检查后验收,对材料质量不符合或规格不符的,有违合同原则的产品甲方有权拒收,并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。
2、交货时间:___年___月___日前
交货地点:________________
四、付款方式:
1、乙方在材料交付甲方指定地点并甲方安装验收合格后的___个工作日内凭发票一次结清。
2、国家税收应由乙方自行负责(材料应交税收)。
五、双方违约责任:
甲方责任:
甲方如中途变更材料品种、规格、型号、质量或包装,应提前____天通知乙方,经乙方同意后,可以签订书面合同副本。
乙方责任:
1、材料品种、规格、质量不符合本合同约定时,乙方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给甲方造成的全部损失。
如果乙方逾期不予包修、包换、包退或该产品在包修、包退、包换一次后仍然出现质量问题,则甲方有权解除合同,同时由乙方向甲方支付总材料款的5‰的违约金。
2、乙方应在合同约定的时间及地点交材料,如果乙方逾期交材料,应争得甲方同意,然则每逾期一日,乙方应按总材料款的5‰计算,向甲方赔偿逾期违约金,如因乙方原因材料逾期天数过多给甲方造成不可估量损失的乙方应赔偿因此产生的一切损失及相关费用。
六、免费条款:
甲乙任何一方如确因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由,在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承担违约责任。
七、合同争议解决方式:
本合同一式两份,在执行本合同中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商,调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。
八、合同生效:
本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效,本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协议解决,并签订补充协议,且有同等效力。
甲方:
乙方:
地址:
地址:
电话:
电话:
授权代表签字盖章:
授权代表签字盖章:
年 月 日
年 月 日
篇9:2024工程材料购销合同
合同编号:_________
甲方:_________(采购单位)
乙方:_________(供货单位)
签订地点:_________ 湖南长沙 签订时间:_________ 20__ _________年 06 _________月 12 _________日
为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 标的名称、规格、数量、价格、交付时间:_________
第二条 材料的质量:_________
2.1乙方提供的产品必须符合 标准要求,如甲方有特殊要求的,则按甲乙双方在合同附件中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
2.2在材料交货前的任何时间,甲方有权对材料进行出厂前检验,但是甲方须保守乙方的商业及技术秘密,并自行承担与出厂前检验相关的费用。甲方的任何出厂前检验不免除或减轻乙方的质量责任。
2.3每批次材料交货时,乙方必须随货物向甲方提交材料质量保证书一式 份,如因检验周期等原因确实不能随货提交质保资料的,乙方必须向甲方说明原因及延迟提交质保书的时间并征得甲方的同意。
2.4无论甲方是否要求,乙方有义务向甲方提供书面的运输、包装、仓储和保管要求,以避免由于操作不当导致的材料质量下降或功能丧失。如果甲方需要,乙方应向甲方提供现场材料使用和/或安装指导。
2.5乙方承诺材料的质保期限为自交货日起 个月,在此期间内由于材料质量问题发生的一切更换、修理等由乙方负责,或者乙方委托甲方进行更换、修理等工作,费用由乙方承担。
第三条 材料包装标准和包装物的供应与回收:_________
第四条 材料交货方法、运输方式及交货地点:_________
4.1交货方法,按下列第 项执行:_________
(A)乙方送货并承担费用;
(B)甲方自提自运并承担运输费用(乙方负责装车)。
4.2运输方式:_________
4.3交货地点和接货单位(或接货人):_________
4.4现场卸货由 负责,卸车费用由卸方负责。
4.5材料交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:_________
4.6运费和运输过程中的风险由承运方承担。
第五条 材料价格变化的规定和材料货款的结算:_________
5.1合同规定的材料价格在合同期内,如遇交易材料市场价格发生较大变化,应遵循下列第 项执行:_________
(A)幅度超过原定价格 _________%时,双方协商适当调整价格;
(B)在该合同有效期内始终执行此价格,结算数量以实际验收量为准。
5.2材料货款的结算:_________
5.2.1预付款比例为合同总金额的 _________%,由甲方在以后每次付款时按照当次付款占合同总金额的比例进行扣除;
5.2.2进度款支付:_________乙方按 (请选择(A)按月(B)按照交货进度)向甲方提出付款申请,与付款申请一起提交的支持性资料包括但不限于:_________
◆增值税发票或符合当地税务部门要求的发票;
◆甲方接收人签署的与发票金额相对应的送货单和送货清单;
甲方在接到上述付款申请和支持性资料后进行审核,在审核过程中需要乙方解释和澄清时乙方须积极配合。审核无误后甲方在 天内安排付款。
5.2.3付款方式:_________ 。
5.3材料质保金条款:_________双方约定材料的质保金为货物价值的 _________%,质保金由甲方在支付每笔款项时扣留。在质保期限满后 个月内,甲方退还乙方全部质保金。
第六条 材料验收:_________
6.1验收时间及验收期:_________
6.2验收方式:_________
6.3验收标准:_________
6.4验收地点和验收人:_________
6.5验收与交接:_________乙方在交货时随货物提供送货单,送货单一式四份,甲方收货人对货物数量和外观质量、包装完整性等核对无误后,签署送货单,送货单甲乙双方各保留两份。甲方收货人对送货单的签署不免除乙方对材料本身质量的责任。甲方收货人签署送货单后,材料的所有权和保管风险由乙方转移到甲方。
6.6在材料验收中发生纠纷的处理方式:_________当送货单数量和甲方接收人验收数量不一致时,双方根据实际送货数量进行确认,当双方计算方法不一致时,按照国家标准和本合同4.5条款规定进行确认。
第七条 对材料验收问题提出异议的时间和处理方法
7.1甲方在验收中,如果发现材料的品种、规格型号、质量和数量不符合规定要求,应妥为保管,并在验收期满后 天内书面通知乙方,甲方有权拒付不符合规定要求部分材料的货款。
7.2乙方在接到甲方通知后,必须在 天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)给甲方书面答复处理方案,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条 乙方的违约责任:_________
8.1乙方不能交货的,应向甲方偿付由此带来的所有实际损失。
8.2乙方所交材料品种、规格型号、质量和数量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不同意利用的,应根据材料的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。
8.3乙方因材料包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的,乙方应当负责赔偿。
8.4乙方逾期交货的,乙方应向甲方支付逾期交货违约金,支付比例为合同总金额的 _________%/天或 _________元/天,逾期 天不交货,即视作不能交货。
8.5乙方提前交货的材料、多交的材料和不符合合同规定的材料,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。
8.6材料错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。
8.7乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方在接到甲方书面通知后应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当书面通知乙方并办理解除合同手续,乙方逾期不答复的,视为解除合同。
第九条 甲方的违约责任
9.1甲方因自方原因又未经乙方同意推迟提货或收货,需承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用(另有规定或当事人另行商定除外),乙方应负责货物的保管和保养。
9.2 甲方无正当合理理由逾期付款,乙方有权向甲方索要预期支付款项导致的利息,甲方应予以支付。
第十条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条 合同的暂停和终止
11.1甲方有权要求暂停执行合同,但甲方须在暂停日期前15天书面通知乙方。
11.2乙方有权要求暂停执行合同,但乙方必须在暂停日期前15天书面通知甲方,并征得甲方的同意。
11.3双方经过协商同意合同终止或者国家法律法规规定的合同终止条件出现时,合同可以终止。
第十二条 其它
12.1按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
12.2解决合同纠纷的方式:_________凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,向上海市宝山区人民法院提起诉讼。
12.3乙方的所有人员和车辆进入甲方的交货区域时,必须遵守该区域的安全、环境和职业健康管理规定,这些规定由甲方在签订本合同时提供给乙方。
12.4乙方负责所有交货前和执行本合同相关的保险,保险费用已经包含在材料价格中。
12.5如所提供的材料为专利产品,乙方必须保证拥有相应的知识产权。
本合同自签订之日起生效,到乙方将全部订货交齐后经甲方验收无误,并按本合同规定货款结算后及货物质保期结束后失效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定或协议,凡我单位提供的各种与本合同有关的规定、协议、证明等所有文件资料,必须由我单位法定代表人或持有由双方约定的指定代表人签字并加盖签订合同章才具备法律效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 份,分送甲乙双方的主管部门、单位各留存一份。
合同附件清单如下:_________
采购单位(甲方):_________ 供货单位:_________(乙方):_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
地 址:_________ 地 址:_________
电 话:_________ 电 话:_________
开 户 行:_________ 开 户 行:_________
帐 号:_________ 帐 号:_________
税 号:_________ 税 号:_________
篇10:装修材料购销合同地砖
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商后,双方本着平等互利、协商一致的原则,签定本合同,以资双方守信执行。
一、产品名称、型号、数量、单价及金额
二、质量标准:产品符合国家相关标准和行业标准。
三、产品包装标准:按甲方常规包装标准。
四、货物交付地点及费用承担:甲方负责将货物送到乙方仓库且承担运输费用。
五、运输方式:汽运。
六、结算方式:乙方付甲方货款的30%作为订金,余款货到付款。
七、交货周期:甲方在收到乙方订金后10天交货至乙方东莞工厂。
八、解决合同纠纷的方式:双方协商或提交仲裁。
九、其他约定事项:甲方根据乙方要求将货发至乙方仓库,为了确保产品由承运单位保质保量按时发运到达乙方,乙方收货时或委托第三方收货时(乙方须出具委托书给甲方),请仔细检查货物,如无疑问请在送货回单上签字并加盖公章确认,再交承运单位交回给甲方,如有问题,请在送货单上注明,并由送货人签字确认。
十、其他未尽事项,双方协商解决。
十一、本合同一式二份,双方各执一份,传真件均具有同等法律效力,自双方签名后生效。
甲方:
乙方:
代表签名:
代表签名:
签订时间:
篇11:装饰材料购销合同书
需方:__________________(以下简称甲方)
供方:__________________(以下简称乙方)
供、需双方为实现合同目的,明确双方权利义务,根据《_____》《_____》及其它有关法律法规就甲方购销乙方装饰材料一事达成一致协议,以资共同遵守。具体如下:
第一条、标的信息
产品名称
数量
型号规格
价格
合计
合计
第二条、技术标准及质量要求
第三条、商品包装标准
有国家技术规定的,按国家技术规定执行;无国标准家技术规定的,由买卖双方商定。
第四条、交货
1、交货时间:_______年_______月_______日。
2、交货地点:____________________________。
3、运输方式:____________________________。
4、费用:_____________________。
第五条、验收
货到工地后,甲方按现行国家验收标准及双方认定型号规格及样品为准。乙方须向甲方提_____品合格证及检验报告。
第六条、对质量提出异议期限
甲方对乙方产品如有疑问及异议,在15天内以书面形式向乙方提出,并负责对货物进行保管。在此期间内,甲方有权拒付不符合合同规定的货款。乙方收到甲方通知后,须在第__________天内派人员到现场处理。否则,即视为接受甲方提出的异议和处理意见。
第七条、结算方式及期限
合同签订后,甲方支付乙方合同货款总额的________%作为合同定金。乙方发齐货到甲方工地经甲方验收合格后,甲方再支付到合同货款总额的________%,余下合同货款总额的________%作为质量保证金,待甲方使用满________周年后无任何质量问题后,于________个工作日内付清。
第八条、违约责任
1、乙方所交的产品名称、型号规格、数量、质量等不符合同规定的,应无偿包退、包换、包修;并承担因退货、换货或维修所产生的实际费用。否则,按违约处理。
2、乙方因产品包装不符合合同规定,导致货物刮花、破损的,乙方应当负责赔偿。
3、乙方逾期交货的,应向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
4、产品错发到货地点的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应承担由此增加的一切费用。
5、由于甲方原因,如没落实产品规格型号、数量等而使乙方交货期延迟的,责任由甲方承担。
6、如乙方未能按本合同规定的交货期交货(不可抗力除外),从规定交货期限起每延迟一天按合同总价的________%对延期交货向甲方支付违约金;并有权单方面取消合同和保留进一步追究其由此造成甲方间接损失的权利。另外,对于因乙方迟交货而导致甲方增加缴纳有关税费或其它费用,则此等增加之费用须由乙方承担。
第九条、不可抗力
不可抗力是指严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)战争(不论是否宣战)_____、_____等等。合同双方中的任何一方,由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时,则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间;但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。
第十条、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;如协商不成任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
第十一条、其他
1、本合同生效履行期间内,双方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式________份,双方各执________份,自双方签字盖章起生效。
甲方:
法定代表人:
电话:
开户账号:
签订日期:_________年_______月_______日
乙方:
法定代表人:
电话:
开户账号:
签订日期:_________年_______月_______日
篇12:食堂食品原材料购销合同
甲方:___________
乙方(客户):_____________________________
鉴于甲方已成为________大宗工业原料交易市场(下称工业原料交易市场)的交易商;
乙方愿意委托甲方代理乙方通过工业原料交易市场进行工业原料购销业务。
现甲、乙双方就乙方委托甲方代理乙方通过工业原料交易市场进行工业原料购销业务一事达成如下协议:
1.乙方自愿委托甲方代理乙方通过工业原料交易市场进行工业原料购销业务。
2.乙方已仔细研读甲方与工业原料交易市场签订的《入市交易协议》、《大宗工业原料交易市场交易管理办法》(下称《交易管理办法》)及工业原料交易市场的其他相关规定,同意严格按照工业原料交易市场规定的程序进行交易、结算和交货;承诺自行承担工业原料交易市场根据《交易管理办法》赋予的权力实行风险控制时通过甲方转嫁的全部的乙方应该承担的可能风险。
3.甲方为乙方提供进入工业原料交易市场的网络交易平台中国工业原料网的接口,乙方自行保存及管理交易密码,自主交易。乙方须向甲方支付交易及交货手续费,手续费标准见附表。
4.甲方承诺,将严格遵守工业原料交易市场发布的《大宗工业原料交易市场交易商代购代销业务规范(试行)》,不挪用乙方存放于甲方的用于工业原料代购代销业务的货款和或担保金。
5.甲方对乙方的委托事项和交易记录等资料负有保密义务,非法定有权机关或乙方指示,不得向第三人透露,否则,甲方须承担相应责任。
6.因甲方不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、停电等突发事件给乙方造成的损失,甲方不承担责任。因上述事故造成交易或交易数据中断,恢复交易时以故障发生前系统最终记录的交易数据为有效数据。
7.因地震、台风、水灾、火灾、战争及其它不可抗力因素导致的乙方损失,甲方不承担责任。
8.本协议第6、7条所述事件发生后,甲方应及时采取措施防止乙方损失可能的进一步扩大。
9.甲乙双方同意,因本协议的解释或履行产生的一切争议,均由仲裁委员会依该会之仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
10.本协议自双方签字、盖章之日起生效,一式叁份,双方各执一份,向工业原料交易市场备案一份。
甲方(公章):________ 乙方(公章):________
________年____月____日 ________年____月____日
篇13:保温材料购销合同范本
甲方:
乙方:
经双方友好协商,乙方向甲方提供外墙节能保温材料。为明确双方权益和义务,特签订如下协议以共同遵守:
一、 材料供应范围:
乙方向甲方承建的 铜冠花园一期区 工程工地提供外墙节能所需外墙保温材料。
二、 施工质量要求及验收:
1、乙方严格按保温材料行业标准及国家有关规范,确保材料质量。
2、乙方负责甲方保温材料现场取样送检一次、合格证、使用说明书、施工方案、生产厂家资质证明等资料,复印件需加盖公章。
3、如因乙方提供材料质量问题导致外墙保温系统验收不合格由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4、乙方承诺配合甲方保温工程质量的验收工作。
六、 本合同自乙方所供第一车货到甲方施工现场之日起生效。
七、 本合同在执行中发生争论或纠纷,甲乙双方协商解决,解决不了时按以下方案处理。
1、申请仲裁机构仲裁
2、向管辖地人民法院起诉。
八、 本合同一式五份,甲乙双方各执二份,业主执一份,货款结清后自行失效。
甲方单位 乙方单位
甲方委托人: 乙方委托人:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
篇14:建筑水泥材料购销合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》相关法律、法规及结合本工程实际情况规定,经甲乙双方协商一致,特订立本合同,以便共同信守。
一、材料价格及计量方式
1、水泥标砖按每块0.33(包含运费及材料费)元运至施工现场甲方指定位置;粉煤灰标砖(240*115*53)按每快0.05元,配砖(200*90*53)按每块0.04元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方17元运至施工现场甲方指定位置。
2、所有材料数量按到场实际验收数量计算。
二、付款方式
付款实行月结款制度,每月30日之前把该月材料汇总后交予甲方,待甲方审核无误后,于下月5日之前付款。
三、材料质量:
乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能(保质保量),如材料运至施工现场后,发现该材料不合格,甲方拒绝签收,乙方应自费运出现场。
四、违约责任:
1、乙方所提供的材料不符合质量要求,或数量不足,甲方有权退货,乙方必须重新提供合格材料,并处罚该材料缺少部分2陪罚款,且承担由此产生的所有费用和对甲方造成的一切损失。
2、乙方必须按照甲方的要求,按时提供材料,如因乙方原因造成甲方用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失,乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任。
3、乙方必须安全规范运输,如出现任何意外事故,均由乙方自行承担责任。
4、如发现三次以上材料不符合质量要求,或数量不足;甲方有权终止合同。
五、合同执行:
1、 本合同未尽事宜,双方应友好协商,协商不成可提交法院解决处理。
2、 本合同双方签字盖章之日起生效。
3、 本合同一式两份,甲乙双方个执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15:食堂食品原材料购销合同
能源投资有限公司热电厂电煤相关事宜通过充分协商达成协议,并签订本合同。
合同编号:MNTS—JS20xxRL—
合同签订地点:呼和浩特
合同购方:能源投资有限公司热电厂
合同销方:
2、数量及供货期限
供货数量:据实结算
供货期限:20xx年1月1日-20xx年12月31日
3、质量
3.1、煤种:烟煤;品种:原煤;粒度≤100mm。
3.2、质量: 入厂煤收到基低位发热量(Qnet,ar)18.82 MJ/kg(4300千卡/千克),全水分(Mt)≤15%;全硫(St, ad)≤1%;灰分(Aad)≤30%;挥发分(Vad)≥30%;灰熔点软化温度(ST)> 1300℃。
3.3、上述质量指标中,低位发热量低于要求值时,按本合同第4.2条执行,其他指标中,如其中有一项不合格,购方可停止进煤,如经过整顿仍达不到入厂煤质量要求,购方可终止执行合同。
4、价格
4.1、一票结算,煤价380元/吨(含煤费、运费、装车费及17%增值税)。如遇市场调整,双方协商此价格也作相应调整。
4.2、质价挂钩办法:如Qnet,ar ≧17.98 MJ/kg(4300千卡/千克),每升0.0041816MJ/kg(1千卡/千克)奖0.09元/吨;16.31MJ/kg(3900千卡/千克)
克),每降0.0041816MJ/kg(1千卡/千克)扣0.12元/吨;热值低于15.05MJ/kg(3600千卡/千克) ,厂方拒收,已卸入煤场按150元/吨进行结算。
4.3、在本合同履行期间,如遇煤炭市场价格大幅调整,双方协商后,对供货价格作相应调整,但必须签定调整价格的补充协议或合同。
5、运输方式及交货地点
5.1、由销方安排车辆拉运,交货地点:热电厂煤场。
5.2、拉运煤矿及运距:*煤矿,*公里。
5.3、在交货前的一切风险及费用由销方承担。
6、验收
6.1、数量和质量验收以金山热电厂过衡、化验结果为准。购方依据国家相关标准对入厂煤车车采样、按批化验,每月对当月各项指标进行加权平均,依据本合同第4.1条、4.2条进行结算。
6.2、销方在交货后5个工作日内到购方索取化验结果,若5个工作日内未取,购方视为销方对化验结果认同。
6.3、购方应保存销方备查煤样一个月,如销方对化验结果有异议,可用备查煤样到当地煤质检验机构重新化验,化验结果双方认可。
6.4、如销方入厂煤属下列情形之一:粒度超标、水份大、矸石或杂物多、高温或火煤、上下分层装车,购方可酌情扣吨,情节严重的,拒绝入厂、卸车,已卸煤场的,不予结算。
6.5、销方拉煤必须为合同约定矿煤,窜矿拉煤、以近顶远、途中换煤、掺杂使假等行为,均属销方责任,购方除酌情扣吨外,罚款5000~10000元/车,且要求销方立即停止供煤进行整顿,屡次发生或情节严重者中止合同。
7.结算
7.1、本合同计价货币为人民币。
7.2、销方必须具有一般纳税人资格,销方到购方核对入厂数量和质量后,购方出具结算手续。
7.3、购方原则上在次月结算上月煤款,如遇资金困难,可适当延长结算期。
8、计划
8.1、销方根据发电厂月度调运计划组织供煤。购销双方应合理安排供煤计划,保持均衡进煤,如因发电厂原因造成计划未完成,后续月度予以增补,如因销方原因造成计划未完成,后续月度不予以增补。
9、本合同生效条件及有效期
9.1、本合同生效须满足下列条件:本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字,并加盖合同专用章后生效。
9.2、本合同执行期为20xx年1月1日至20xx年12月31日,合同一式八份,购销双方各执四份。
10、合同争议的解决
10.1、本合同适用法律为中华人民共和国相关法律。
10.2、凡因与本合同有关而引起的一切争议,双方应通过友好协商解决。若经协商不能达成一致意见,双方可呈报各自的主管部门进行调解,调解后仍不能解决,则应将纠纷提交签约地法院提出诉讼。
10.3、法院判决对双方均有约束力。
10.4、诉讼费用由败方支付,除非判决书中另有说明。
10.5、在法院审理过程中,合同中未提交诉讼的部分,双方应继续执行。
11、违约责任:
11.1、按《合同法》有关规定处理。
12、其他
12.1、本合同只对购销双方具有法律约束,不针对任何第三方。除购方事先书面同意外,销方不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方,否则视为合同无效。
12.2、如销方在签订合同后,两月内没有与购方联系,视销方单方终止合同。 12.3、在合同煤量和合同期限内,进煤时间和进煤量服从购方安排。
12.4、本合同未尽事宜,购销双方可共同协商解决。
13、签章
购 方 :
单位名称:电能源投资
有限公司热电厂
授权代表签字:
签约时间: 年 月 日
联系人:
地址:
电话:
传真:
纳税人识别号:
组织机构代码:
开户行:
账号:
销 方: 单位名称: 授权代表签字: 签约时间: 年 月联系人: 地址: 电话: 传真: 纳税人识别号: 组织机构代码: 开户行: 账号: 日
篇16:包装材料购销合同
供方:___________(以下简称甲方)
需方:___________(以下简称乙方)
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间:___________
第二条质量标准:_______________。
第三条需方对质量的条件及用途:_________________。
第四条产品计量方法以及合理损耗计算方法:____________。
第五条包装标准、包装物的供应与回收及费用负担:______。
第六条随货提交资料:___________。
第七条标的物的所有权自提货时起转移,但需方在约定支付日期内未履行支付价款义务,标的物属于供方所有。
第八条交(提)货方式、地点:___________________。
第九条运输方式及到货地点和费用负担:________________。
甲方:__________乙方:__________
篇17:外墙保温材料购销合同范本
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程承包范围:
承包范围:合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层。外表面胶粘标准网格布。安装高强塑料铆钉。
合同工期:
工期:按项目总进度及甲方要求为准。
如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序,工期应顺延。
标准、规范及有关技术文件:
施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—)》执行。
引用标准:
《绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)》gb/t10801.2—
《玻璃纤维制品实验方法》(jc176—1996)
《康克外墙隔热保温系统施工规程》
质量标准及验收办法:
1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—)》。
2、质量等级:合格
3、质量等级经质检部门,监理单位,建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修,达到合同规定质量等级后方可交工。
技术资料、图纸及其它材料的提供办法:
1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料,在施工过程中如有变更应出具变更通知单。
2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告,产品合格证,施工工艺及施工技术规程等。
合同价款及付款方式:
1、外墙外保温每平方米造价为:68元(外墙挂板)。70元(外墙挂石材),工程量以实际结算为准。
2、付款方式:
1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。
2)、工程整体竣工且验收合格后,发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%,剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。
3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后,30天内付清工程款。
违约责任:
1、承包方违约责任:
1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。
2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的,承包人承担所造成的全部损失。
3)、如在保值期内发生质量问题,承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。
4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的损失。
2、发包人违约责任:
1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。
2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件,如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。
合同的有效性:
本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。
十、合同履行中,如一方需要修改或终止,须在7日前提出,要有书面文件为据,如发生纠纷,双方先行协商,协商不成则按《合同法》的有关规定解决。
十一、其他约定事项:双方协商解决。
十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。
发包人(盖章): 承包人(盖章):
经办人(签字): 经办人(签字):
年 月 日 年 月 日
篇18:材料购销合同
甲方(买方):
乙方(卖方):
甲乙双方本着诚实守信的原则,依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国产品质量法》等的有关规定,经充分协商一致,就甲方向乙方采购 之事宜,达成如下协议:
1.合同标的及价格
1.1合同标的(以下统称为“材料(辅材)/设备”)详见附件1。
合同总额:¥ (大写: )
1.2上述合同总价款(含税)包含:
①乙方将材料(辅材)/设备运送至甲方指定交货地点并交付给甲方指定收货人之前的所有费用(包括但不限于税金、包装费、运输费、保险费、仓储费等)、损耗;
②法律规定和本合同约定的由乙方承担的其他费用。
1.3本合同材料(辅材)/设备适用的技术和质量标准为:
按同类产品国家标准及《__工程招标文件》要求。如乙方提供的产品不满足设计要求、招标要求及业主要求,乙方应无条件更换为满足或高于要求的产品,更换涉及的所有费用由乙方承担。
1.4乙方保证所提供的材料(辅材)/设备是全新、未使用过的,不存在权利瑕疵,没有侵犯任何第三方的知识产权及其他合法权利,且与本合同中约定的完全相符。
2.支付
2.1甲、乙双方之间发生的一切费用均以人民币支付及结算。
2.2合同款的支付方式:(1.乙方按甲方要求分批次供货,所以双方按每批次结算供货货款; 2. 双方按此合同单价,双方每批次以现场实际交货数量来结算供货货款):
2.2.1甲、乙双方选择如下第(1)种方式支付货款:
(1)分期付款。
第一期:乙方货到甲方指定地点验收合格后 个工作日内甲方向乙方支付到货货款的 %的货款。
第二期:乙方将材料(辅材)/设备安装调试完毕运行正常后 个工作日内甲方向乙方支付到货货款的 %的货款。
第三期:项目交工验收合格后 个工作日内甲方向乙方支付到货货款的 %的货款。
第四期:剩余 %作为质量保证金,材料(辅材)/设备保修期满后 个工作日内甲方一次性无息支付给乙方。
(2)其他方式。
2.2.2乙方应在收到甲方每笔款前 个工作日内,按甲方要求开具足额及符合国家法律法规和标准的13%增值税专用发票。税率根据国家财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》进行调整。
2.2.3乙方指定的账户信息如下:
账户名称:
开户银行:
银行帐号:
2.2.4甲方开票信息如下:(开票前请再次确认开票信息以防信息变更)
单位名称:
纳税人识别号:
地址:
电话:
开户行:
账号:
3.包装、标记
3.1乙方交付的货物应具有适宜多次正常搬运和装卸的运输包装。乙方应根据合同材料(辅材)/设备的不同特性和要求采取防潮、防锈 、防震、防霉、防腐、防冻等必要的保护措施,并在正常情况下适于水运、空运和长途内陆运输及反复装卸和搬运的要求。另外乙方应根据材料(辅材)/设备的特点及其对装卸操作的要求,在包装箱显著位置以中文标明“保持干燥”,“小心轻放”,“此面向上”等国际惯用图示。
3.2由于包装不良所发生的损失,由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失、损坏的,乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。
3.3到货清单必须注明:XX项目-细目编号(按业主清单货品在本项目的细目号)-设备名称-数量。
4.交货时间、方式及地点
4.1交货时间:根据项目现场情况,实际发货时间由项目部提前通知。
4.2交货方式:乙方负责送货。
4.3交货地点:__工程指定地点。
4.4交货时,乙方应同时提供使用说明书、检测报告、产品合格证明及 装箱清单 等资料。
5.初验及交付
5.1交货时,甲方指定收货人与乙方共同依照本合同约定的标准进行初验,初验内容包括:包装是否完整、无损、清洁,数量是否与本合同一致,技术资料是否齐全等。初验合格的,甲方指定收货人签字确认;初验不合格的,甲方有权拒收。
甲方指定收货人为: ,身份证号码: 。
5.2甲方指定收货人签字确认的日期为乙方交付日期,此后有关保管、保险、灭失与毁损的风险由甲方承担,材料(辅材)/设备所有权亦同时转移给甲方。
5.3初验合格仅视为材料(辅材)/设备在外观、数量、型号、规格上初步符合本合同的约定,甲方签收货物不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利,同时不免除乙方对于材料(辅材)/设备质量缺陷或瑕疵负有的相应担保责任。
6.安装、调试及最终验收
6.1安装调试
6.1.1完成时间:交货之日起 日内(实际安调时间根据项目部要求实施)。
6.1.2乙方派遣技术人员,按双方商定的日期完成合同材料(辅材)/设备的安装及调试,并对甲方维护人员进行现场技术指导和培训。在安装过程中,甲方应指定技术人员负责该工程的配合和相应的协调工作,并安排适当数量的辅助人员,配合乙方技术人员从事安装、搬运及其它辅助工作。
6.2材料(辅材)/设备安装调试完毕,甲方依据约定的质量标准要求对合同材料(辅材)/设备进行最终验收。
6.3材料检测不合格的,乙方无条件把材料清退场并承担甲方含工期等一切损失。
7.服务承诺
乙方在材料(辅材)/设备质保期内为甲方免费提供的保修服务。
7.1质保期为:从项目实际交工之日起 个月。保修范围包括硬件保修和软件保修两部分。
7.2在质保期内,如材料(辅材)/设备出现故障,甲方应及时通知乙方;乙方应在接到甲方通知之日起 日内到达现场,并在 日内维修完毕。否则,甲方有权委托第三方进行维修,费用由乙方承担,甲方可直接在质量保证金中扣除。
乙方服务电话: 。
7.3质保期内,如材料(辅材)/设备所使用的软件升级的,乙方应免费给甲方升级;质保期届满后,如果甲方认为有必要进行软件升级的,乙方应以不高于成本价的费用给甲方进行软件升级。
7.4质保期届满后,乙方仍应承担售后服务。乙方应在接到甲方通知后 日内派人至甲方进行维修。乙方提供的服务价格和材料(辅材)/设备或备件价格不得高于本合同同等材料(辅材)/设备、软件或服务的价格,届时另行商定。
8.违约责任
8.1甲方的违约责任
8.1.1甲方逾期付款的,每逾期一日,甲方应按应付未付金额的 ‰向乙方支付违约金。
8.1.2甲方无故中途退货或单方解除合同的,应向乙方支付合同总价款 %的违约金。
8.2乙方的违约责任
8.2.1逾期交货的,每逾期一日,乙方应按合同价款的 ‰向甲方支付违约金;逾期达 日的,甲方有权解除合同,乙方应自收到甲方解除合同通知之日起 日内全额退还甲方已付货款及利息(利息按中国人民银行同期银行流动资金贷款利率的 倍计算),并按合同总价的 %向甲方支付解约违约金。
8.2.2乙方未按要求提供技术文件的,视为乙方所提供的材料(辅材)/设备不合格,甲方有权拒收,乙方应按8.2.1款的约定承担违约责任。
8.2.3乙方逾期完成安装调试或最终验收的,每逾期一日,应按合同总价款的 ‰支付违约金;逾期达 日的,甲方有权解除本合同,乙方应向甲方支付合同总价 %的违约金;违约金不足以弥补甲方全部损失的,乙方还应予以赔偿。
8.2.4质保期内,乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同金额 ‰的违约金;违约金不足以弥补甲方全部损失的,乙方还应予以赔偿。
8.2.5如乙方交付的材料(辅材)/设备存在权利瑕疵,或存在知识产权纠纷的,甲方有权要求退货,乙方应自收到甲方退货(/解除合同)通知)之日起 日内全额退还甲方已付货款及利息(利息按中国人民银行同期流动资金贷款利率的 倍计算),并需按甲方已付货款的 %向甲方支付违约金;
8.2.6甲方在使用过程中,发现已投入使用材料(辅材)/设备与合同约定不符的,甲方有权给予退货,乙方应按合同总价款的 %向甲方支付违约金,并按甲方要求的时限免费更换或修理材料(辅材)/设备,因此发生的全部费用由乙方承担;造成甲方损失的,乙方还应负责赔偿。
8.2.7如因乙方原因导致合同解除/退还材料(辅材)/设备的,材料(辅材)/设备的相关搬运、运输和投保费用均由乙方负责,甲方对材料(辅材)/设备在此期间发生的毁损、灭失的风险不承担责任。
8.2.8如因乙方产品质量、安装、调试等问题导致甲方经济损失、停工损失或直接造成第三人财产、人身损害的,由乙方承担全部赔偿责任。
9.知识产权
9.1乙方保证对其销售的材料(辅材)/设备拥有完全的所有权/处置权或取得相关授权,无任何著作权、商标权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵,用以生产合同材料(辅材)/设备的专利或有关技术乙方有合法的专利权或使用权。
9.2乙方提供的材料(辅材)/设备、技术文件等侵犯他人知识产权,致使第三人向甲方提出诉讼或索赔的,由乙方负责处理,并承担由此产生的一切费用,包括但不限于诉讼费用、律师费用、损害赔偿金额以及由此给甲方造成的全部损失。
9.3如因第三人诉讼和索赔致使甲方无法使用材料(辅材)/设备或相关技术资料的,乙方应免费提供相应的替代系统/材料(辅材)/设备,以保证甲方的正常使用;造成损失的,乙方还应当承担全部赔偿责任。若不能保证甲方正常使用材料(辅材)/设备的,甲方有权退还材料(辅材)/设备,同时乙方应按本合同的约定承担违约责任。
9.4甲方应及时将与本合同有关的知识产权纠纷书面通知乙方,并协助乙方处理知识产权纠纷。
10.不可抗力
10.1合同生效后,一方由于火灾、水灾、台风、地震、战争等不可抗力事故而影响到本合同履行时,则延长履行合同的期限,这一期限应相当于事故所影响的时间,并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
10.2受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以电报或传真形式通知对方,在事故结束后 日内以特快专递或挂号信件将有关部门出具的证明文件交对方确认。
10.3当不可抗力事故停止或消除后,受事故影响的一方应尽快以电报或传真等形式通知对方,并以挂号信证实。
10.4如不可抗力事故的影响连续 日以上时,甲、乙双方应通过友好协商解决本合同履行问题,并尽快达成协议。
11.争议解决
11.1 因订立及履行本合同所发生的争议,双方同意按下列第( )种方式解决:
(1)向南宁仲裁委员会申请仲裁;
(2)向 所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
11.2 在本合同履行过程中,因违约方行为造成守约方损失的,由违约方负责赔偿,并承担守约方为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师代理费、差旅费、评估鉴定费、公证费等)。
12.通知及送达
12.1与本合同有关的重要的通知、回复及其它任何重要的业务联系,必须用书面形式,应由专人送达或以特快专递方式按照以下载明的联系人及地址进行送达。根据本合同的规定所发生的通知、回复如由专人送达,交付当日视为已送达;以特快专递方式送达的,信件投寄之日起的第三日视为已送达。
甲方指定联系人: 联系电话:
送达地址:南宁市西乡塘区新康西路158号
乙方指定联系人: 联系电话:
送达地址:
12.2任何一方改变联系方式的,应在变更后 个工作日书面通知对方。否则对方以原联系方式发出的通知视为有效送达。
13.其他
13.1本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,均具有同等法律效力。
13.2本合同自双方签字并盖章之日起生效。
13.3合同中的附件为本合同不可分割的部分,与合同具有相同的法律效力,传真件与合同原件具体相同法律效力。
13.4甲、乙双方都必须廉洁自律,反对商业贿赂。甲方不得收受乙方的回扣、礼品或现金;乙方在履行合同中,不得采用不正当的竞争手段。如乙方不遵守廉洁约定,甲方有权终止与之签定的交易合同,相应的损失由乙方承担。
13.5本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商确定。
甲 方: 乙 方:
(盖章) (盖章)
地址: 地址:
法人代表或 法人代表或
授权代表: 授权代表:
签约日期: 签约日期:
篇19:建筑材料购销合同水泥
甲方:______________________________乙方:______________________________
甲方因建设或经营等需要,向乙方购买建筑装修材料,为明确双方的权利的义务,根据《_____________》的相关规定,双方平等友好协商,特定以下条款。
第一条
产品名称、规格、数量、单价:
第二条
质量要求、技术标准:按国家或行业相关标准执行。
第三条
提货方式、提货地点、运输方式等:
1、提货日期:__________________________
2、提货地点:__________________________
3、提货方式按以下第_____种方式提取。
A:甲方到乙方营业地自提,运输费用由甲方承担。
B:由乙方代办托运,由甲方按每立方米承担_______元运输费用,?____元装卸费。在甲方支付货款时一并结清。
第四条
第五条:付款方式
甲方在签订本合同时支付______________元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后_____天内支付全部货款。甲方若采取分批购买的,则甲方需在收到单次货物后___天内支付该批次货物的全部价款。
第六条:质量保证
(一)、乙方严格按照国家及行业相关标准进行生产,保证产品的质量。产品的保修期为___年,在保修期内,由于产品本身出现的质量问题,乙方无条件更换或进行维修。
(二)、由于甲方或其他原因造成货物损坏的,由甲方自行负责。
(三)、乙方应提供相关产品合格证明给甲方。
(一)、若甲方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物,由甲方承担合同总价___%的违约金,并承担因此引起的价格升降责任。
(二)、延期付款:甲方应按合同约定的时间支付货款,如甲方违反合同约定,未即时支付价款,则由甲方乙方支付所欠款项___%的违约金,给乙方造成其它损失的仍需赔偿。
(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的,败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。
第八条:合同争议的解决:双方在履行合同过程中产生争议应友好协商,协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决。
第九条:本合同的生效条件:本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。
第十条:本合同一式两份,买卖双方各执一份。
甲方(公章):________________________乙方(公章):_________________________
________________年_______月_______日________________年_______月_______日
购销合同?|?购销合同范本?|?购销合同书范本?|?买卖合同
篇20:装饰装修材料购销合同范本_合同范本
甲 方:
乙 方:
经甲、乙双方友好协商,本着互惠互利的原则,就纸基产品的生产制作订立如下合同:
一、定义
1.1 货物:即本合同所述的设备、产品或材料(包含原料、材料、零件、组件及模块等,以下简称「材料」)之一切买卖;
1.2 天:除合同中特别注明外,均指日历天,范文之合同范本:建筑材料买卖合同。时限的最后一天的截止时间为当日24:00时。
1.3 不可抗力;在受影响的一方无过错或失职的情况下发生的超出受影响方的控制且经过受影响方的合理努力未能阻止其发生的情况或事件。这种情况或事件仅限于下述范围:、战争、侵略、外敌入侵、敌对行动(无论宣战与否)、恐怖活动、内战、叛乱、革命、兵变、篡政或合资格当局的征用或强制收购;
因核燃料、核燃料燃烧产生的废弃物、有毒爆炸物或其它爆炸装置或核装置的有毒物质的放射活动而产生的离子辐射或污染;处于音速或超音速飞行的航 行器或其它飞行装置产生的冲击波;地震、洪水、火灾或其它自然灾害,但不包括恶劣的天气状况;全国范围内的罢工或行业纠纷,及由承包方、分包方及其供应商的雇员以外的人员发起的罢工或纠纷,且此罢工或纠纷已影响到本工程的实质部分,但不包括任何针对本合同下的工程的纠纷;
二、合同文件
1、合同文件组成及解释顺序
合同履行过程中,甲乙双方有关供货的通知、计划、洽商、变更等书面协议或文件应视为本合同的组成部分。
包括“同意(商定)”、“达成(取得)一致”、或“协议”等词的各项规定都要用书面记录。“书面”系指手写、打字或印刷,并形成,永久性记录。
2、法律要求:
本合同文件适用中华人民共和国的法律、法规和对本工程有管辖权的各级政府颁布的行政法规,以及地方政府所属部门或授权机构发布的规定。
乙方保证会遵守国家和当地所有相关法律法规,并承诺完全弥补甲方因乙方违反本条款令甲方蒙受的一切损失并承诺负担非甲方因素而导致甲方遭受的一切损失(包括但不限于直接、间接损失)。
三、单价与数量
1、单价
除非另有说明,任何货物的单价或整项费用均为包干性质,即已包括样板试制、样品、生产、安装、运输、卸车、保险、货物检验试验(调试)、经销、商检、关税、国家及地方税费、企业经营管理费、利润、土建配合费及其他可能发生的所有费用。如在供货、安装期内,发生预期的市场价格涨跌、汇率变动、国家或地方政策改变,单价一律不予调高。
2、供货、安装数量
本合同适用于所有乙方提供甲方之所有材料,材料之详细名称与数量等以订货单上所列者为准。
甲方无需向乙方提供材料之预估需求量,倘甲方向乙方提供预估需求量,该预估需求量仅供乙方参考,甲方无需依该预估需求量向乙方采购材料,但乙方须依预估需求量备好材料,以便甲方随时需要。
3、结算数量
结算数量以甲方和乙方签字的单据为准,任何在生产、加工、运输、装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入结算数量。
4、计量单位
1、以个或套为单位计量的货物,其单价应与“个”或“套”对应;数量按自然个数或套数计算;每一个或套单位货物应包括其自然所需的或其使用功能所必需的配件、备用零件以及辅助材料。
2、以平方米、米所计量的货物,其单价应与“平方米”、“米”对应;数量按货物实际净尺寸而不按其标称尺寸计算。
3、以公斤或吨为单位计量的货物,其单价应与“公斤”、“吨”对应;数量按其物理形状及重量特征计算其理论重量。如需通过称量确定其重量,由双方在签订合同之前约定。
四、品质等要求
4.1品质要求
本合同所采购货物应该完全满足下列标准:
1、与本合同所规定的数量、质量和要求完全相符;
2、用材精良、做工讲究、全新货物;
3、由甲方书面确认的样品、样板、规格一致或不能低于上述标准的;
4、能达到本合同所特定说明的性能标准;
5、满足合同明确规定或默示该货物应符合使用之目的;
6、符合合同指定的试验要求,乙方需负责一切试验费用;
7、按本合同供应的货物的设计、结构和质量各方面除必须符合合同
8、除非甲方另有规定,货物必须是具有商业价值的新货。
此外,还必须同时符合国家、当地或行业的所有法规、条例、规范或标准的要求。
如果法规、规范、标准、甲方或乙方提供的资料以及样板之间存在差异,不论合同条款如何规定,甲方均有权指示乙方无条件执行较高标准,且甲方无需为此支付任何额外的费用。
4.2质量等级
如果乙方提供的货物存在若干的质量等级,则乙方应主动书面说明,同时还需要说明该等级在同种或同类产品质量等级序列中所处的级别以及适用范围。乙方于投标时未说明货物质量等级的,则甲方有权认定货物质量等级为乙方生产的同种或同类产品质量等级中最高级别。
4.3技术参数
乙方应在本合同签订前对其所提供的货物提供详细的技术参数说明(此部分作为本合同的一部分,与本合同有相同的效力),明确指出货物的适用范围以及局限性。如果因乙方所提供货物的某一项或某几项技术参数不能满足甲方的要求而影响甲方对该货物的使用,而乙方又未作出特别说明的,则无论甲方是否在招标文件、图纸中提出明确要求,乙方都必须无条件进行补救,并赔偿甲方因此造成的全部损失(包括但不限于直接、间接损失)。
五、付款方式
5.1分批付款:
1、乙方向甲方申请付款的条件:
①经双方验收合格后
②申请额为当月验收合格的材料应付款的50%
③验收合格的材料应付款的40%于工程施工完毕后当年年底付清
④按照甲方规定的格式书面提出申请
⑤申请上详细说明乙方认为其应得到的款项,并附上相关的原件有乙方收货工作人员签字的送货单及正版商业发票,并加盖乙方公司印章。
2、甲方标准付款条件为:收到乙方合格付款申请后当月结一百二十天(或次月结九十天),如订货单上有不同之规定则该订货单应优先适用。
3、乙方送货单与甲方入库单不一致时,以甲方入库单为结算依据。
5.2 保修金的支付
保修金金额为:验收合格的材料应付款的10%
在保修期满之后180天内,乙方向甲方书面提出保修金结算申请,甲方如对货物质量无异议,应在接到申请后尽快向乙方支付保修金,保修金不计利息。如乙方在此期限内未提出保修金结算申请,则视作乙方已自动放弃保修金,甲方有权不向乙方支付保修金。
5.3 甲方拒付、保留或抵销部分价款的权利:
1、甲方有权扣留或保留本合同下的任何款项支付,直至货物符合本合同要求为止
2、多种可扣留、保留或抵销本合同下应付给乙方的款项中甲方认为必要的一部分,用于保护甲方在本合同下为乙方承担的成本、费用、支出和损害。该项权利并不制约甲方以其它方式收回前述款项的权利。
3、对发票有争议时,甲方将支付无争议部分的价款(若有),并在解决争议期间保留余下部分的价款。
4、 非经甲方事前书面同意,乙方不得将依本合同所生之债权设质或以任何方式转让予第三人。
5、 甲方有权使用乙方的记录来审核乙方费用发生的依据。该项权利一直持续到甲方支付有关发票金额后12个月。
6、 本合同下付款币种均为人民币。
六、运输方式:南京市内统一免费送货,外埠长途运输费用由甲方自行承担,乙方可以代替发货。
七、其它:
1、如出现质量问题,乙方负责更换合格产品或者通过商议解决。
2、如因甲方其它因素影响供货期,应及时以书面形式通知乙方,双方协商解决。
3、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有,不论乙方生产的货物存放在乙方库房或甲方库房。
4、甲方在收到乙方货物时,应付与乙方相应的货款,因甲方原因拖欠货款,甲方应每日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。
5、甲乙双方如有一方违约,另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。
6、 此合同壹式贰份,双方各执壹份,合同自双方签字盖章之日起生效,如有未尽事宜,由双方协商解决。
甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章)
地址:地址:
电话:电话:
年 月 日