材料采购及安装合同（精品20篇）

甲方： （以下简称“甲方”） 乙方： （以下简称“乙方”） 甲乙双方经过共同协商，本着互利互惠、平等交易、共同发展的原则，就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见，为明确双方的权利义务，特签订本协议并共同遵守。

第一条 合作内容 乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务，乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。

第二条 产品质量要求 协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。

第三条 交货

3。1 乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章，详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。

3。2 乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。

3。3甲方收到乙方货物时，如发现错装、缺件以及其他缺陷时，应及时通知乙方，乙方收到通知后应在____日内无偿更换及补齐，以达到协议中的标准。

第四条 报价和结算

4。1乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。

4。2 结算方式： 货到验收后，甲方在15天内将货款汇入乙方指定账户。

公司全称：

开户行地址：

帐号：

第五条 采购内容及价格

第六条 协议的生效和期限

6。1 本协议壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方授权代表签字并盖章后生效。

6。2 协议期限为________年，从________年____月____日至________年____月____日，签订日起立即生效。

6。3 乙方包年检一次，即

第一次出厂年检时间到期后，年检一次，不收取任何费用 （非人为）。之后甲方如需要乙方继续为其年检， 乙方按实际情况收取年检费用。

第七条 合同的变更和解除

7。1 本协议经双方协商同意可以变更，就变更事项，双方应另立补充协议。

7。2 本协议经双方协商一致可解除。

7。3 协议中一方有以下违约行为，则另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。

①乙方无故单方面终止协议，中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货的。

②乙方供货的产品有质量缺陷，经甲方通知后，未在有效期内及时更换的。

③甲方无故终止协议，给乙方造成损失的。

第八条 质保期及售后服务

8。1本协议产品质保期自通过验收之日起12个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保期从再次验收合格之日起计算，期限为12个月。

8。2乙方为甲方提供优质服务，对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务，每年至少上门协助检查壹次。甲方如有需求可随时电话预约，乙方在一个工作日内到达。

8。3甲方在乙方所购消防器材均送货上门;换药、维修的灭火器乙方上门提取，换药、维修后及时送还到甲方。

8。4甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器;经常检查压力表，一经开启，即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修;必要时可通知乙方上门指导。

第九条 不可抗力

9。1 本协议中所指不可抗力是指签订本协议时不能预见、不能避免或不能克服的事件。

9。2 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或延期履行的理由，并在____日内提供书面证明，经双方协商是否变更或延期执行协议。

9。3 因不可抗力造成的损失，双方协商解决。

第十条 违约责任

10。1乙方如延期交货或交货数量不足者，乙方应偿付甲方此批货款总值1%的违约金。

10。2 乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况，甲方有权拒绝办理收货手续，且无代为保管责任，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责;

10。3 在产品保质期内，乙方所供产品存在质量问题或发生损坏，乙方负责无偿修复或更换，但甲方非正常使用或人为原因导致的除外。

10。4甲方根据本协议第

7。3条的约定解除协议的，乙方必须在收到甲方解除协议的通知后一周内退还甲方已付全部款项，设备已经交付的，乙方在返还货款后一周内自行取回设备。

第十一条 争议解决 1

1。1所有因本协议或执行本合同引起的争议，双方友好协商解决，协商不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 附则 1

2。1 附件与本协议具有同等法律效力，是不可分割的部分。 甲方（签章）：

乙方（签章）：____日期：

____日期：材料采购合同通用版0 本合同由下列当事人约定在甲方住所地订立。 甲方: ____________ 住所： 法定代表人： 乙方: ____________ 住所： 法定代表人： 根据《民法典》等法律规定，甲乙双方经平等协商，订立如下合同条款：

1.合同标的物

1.1合同标的物基本情况(合同单价包含标的物运送至交货地点的装运费及保险费用等)

1.2标的物用途 标的物用于甲方投资建设或者承包施工的工程项目，乙方对此充分了解。

1.3标的物质量标准或技术要求，按如下约定执行：

1.

3.1按国家标准执行;无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;无国家和部颁标准的，按行业惯例或公认的企业标准执行。

1.

3.2没有上述标准或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的质量标准、样品或特定的技术要求执行。

2.包装方式和包装物的归属 合同标的物包装采取通用方式，以避免在路途中产生挤压、碰撞和损耗等影响质量、数量和重量的情形;有特别要求的，应采取特殊包装方式。不管采用何种方式包装，包装物的所有权在标的物交付后转移至甲方。

3.交货单位、交货方法、运输方式、交货地点

3.1交货单位：

3.2交货方法：乙方直接送货或交由

第三方代运。

3.3运输方式：

3.4交货地点

3.5接货人：

4.验收

4.1甲方在标的物到达交货地点后及时指定人员负责验收，验收人员应在验收单据上注明合同标的物名称、型号和规格、数量和计量单位等基本情况，需要说明的事项也应记载在验收单据上，双方参与验收的人员均需在验收单据上签字认可。甲方验收了标的物，不免除乙方应承担的质量瑕疵担保责任。

4.2甲方在验收中，如果发现标的物的品种、型号和规格、质量标准(或技术要求)、数量不符合合同约定，应妥善保管该批标的物，在____日内向乙方提出书面异议，且甲方有权拒付不符合约定部分的货款。在紧急情况下，甲方先行电话通知乙方并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理，否则视为认同甲方提出的异议和处理意见。标的物的实际交货数量和重量在行业规范允许或者合同约定中的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量的合理范围内，甲方验收后负责接收，不追究乙方的违约责任;数量或重量不足的，乙方应及时给甲方补足相应数量和(或)重量的标的物。

4.3甲乙双方对合同标的物质量发生争议时，甲方可停止付款，同时可协商提请具有相关检验检测资质的质量检测鉴定机构进行鉴定，乙方承担检测鉴定费用。经检测鉴定合格的，视为乙方交付无异议。经检测鉴定不合格的，标的物尚未使用的，乙方须负责更换，同时向甲方承担违约责任;标的物已经使用的，乙方除负责更换不合格的标的物外，还应承担使用不合格标的物的所在工程的全部返工费用。

5.货款的结算与支付

5.1甲方在签署验收单据后____日内支付已到货部分货款的 %，留取 %作为质量保证金;在约定的质量保证期内如无质量问题，甲方于质量保证期届满后____日内向乙方全额无息返还质量保证金。

5.2合同价款可以分期支付，甲方在乙方提供正规的财务票据和有效的银行帐户后应支付货款。

5.3乙方同意甲方因业主迟延付款原因而顺延此合同款项的支付，不得因甲方的迟延付款而提起诉讼或仲裁。(本款属选用条款)

6.双方的权利与义务

6.1甲方的权利与义务

6.

1.1在合同履行期限内，甲方可以变更合同标的物品种、型号和规格、数量、质量标准或包装方式，但应给予乙方必要的准备时间，并提前向乙方发出书面通知。

6.

1.2甲方可在合同履行期限内退货，但应事先取得乙方同意，否则仍须按合同约定验收并支付货款。

6.

1.3乙方送货到交货地点后，甲方负责组织卸货(或由乙方负责卸货)。

6.2乙方的权利与义务

6.

2.1乙方须保证合同标的物来源合法，并享有完整的所有权。

6.

2.2乙方应积极协助甲方或者工程建设单位组织的质量检查和试验活动，并无偿提供必要的样品和相关的技术资料。国家行政主管机关对合同标的物进行例行抽查的，所需样品由乙方提供。

6.

2.3合同标的物在下卸、保管、使用过程中需要甲方特别注意的事项，乙方应事先通知和提示甲方;与标的物相关的质量合格证、检测报告、技术资料和 使用说明等资料也应在交货时一并交付给甲方。

6.

2.4乙方应向甲方出具符合国家税务机关和财政机关规定的税务发票，否则甲方有权拒绝支付相应的货款。

6.

2.5乙方同意甲方因业主迟延付款原因而顺延此合同款项的支付。

7.违约责任

7.1甲方的违约责任

7.

1.1甲方未按期提货的，承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

7.

1.2甲方未按期向乙方支付货款，每逾期____日，应按中国人民银行公布的同期存款利率计算利息作为违约金给乙方。

7.2乙方的违约责任

7.

2.1标的物不满足合同约定用途或者经过验收被认为不符合合同约定的标准或技术要求的，由乙方承担甲方因此支付的合理费用，并赔偿甲方的全部经济损失。

7.

2.2因标的物包装不符合合同约定，乙方应负责返修或重新包装，并承担相关的费用(含运输费用)，赔偿甲方损失。

7.

2.3乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，并按逾期交货部分的货款 %计算日违约金。

7.

2.4乙方交货不足不能满足甲方工程项目施工进度的，应赔偿甲方损失。

8.合同解除

8.1有下列情形之一的，甲方可以提出解除合同：

8.

1.1工程建设项目停建，或者施工承包合同解除，或者工程建设项目的设计发生重大变更的;

8.

1.2标的物不能满足工程建设项目用途的，或者经过检验检测不符合国家强制性的质量标准和技术要求的;

8.

1.3乙方逾期交货超过____日的;

8.

1.4乙方逾期交货或有其他违约行为累计达三次的。

8.2甲方提出解除合同应向乙方发出书面通知，解除合同不免除乙方应依法承担的违约责任。

8.3合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力。

9.不可抗力

9.1甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方当事人通报理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据实际情况部分或全部免除违约责任。

9.2任何一方在违约(含预期违约)后发生不可抗力的，不免除其应承担的违约责任。

10.争议处理 凡因履行本合同引起的或与本合同有关的一切争议或纠纷，双方应友好协商解决;协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。(可选条款：仲裁对我方有利的，也可以约定仲裁解决争议) 1

1.其他约定 1

1.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效; 1

1.2本合同一式 份，甲乙双方各执 份,具有同等法律效力。 合同附件(乙方提供):

1.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者居民身份证复印件

2.授权代表(包括经办人)的授权委托书

3.合同标的物质量合格证生产许可证质量证明书认证证书

4.合同标的物质量标准或技术指标

5.采购方要求供货方提供的其他相关证件证书等资料 甲方： 乙方： 法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表： 签订日期： 签订日期：

甲方：____________________

乙方：____________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。

一、产品的名称规格单价数量及其它____________________________________

模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。

二、乙方供应产品或原材料必须满足

1、达到______省相应的质检验收标准;

2、按照甲方所需要的规格品牌商标和数量及时供应;

3、有产品合格证明书或相关文件。

三、供货时间、运输

1、甲方应提前___天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划___天内供货。

2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。

四、货款支付方式和时间

计算货款方式及付款约定：货到工地___个月后___个工作日内付清此次货款。

五、甲方的违约责任

1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款___%的违约金。

2、甲方逾期付款的，应按___银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

六、乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。

2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，应比照___银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

七、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、其它

按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后___天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

九、本合同一式___份，供方___份，需方___份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

电话：______________________电话：______________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

_____________(简称“甲方”) 法定地址：________________________ 邮政编码：________________________ 电话：____________________________ 传真：____________________________

乙方：_____________(简称“乙方”) 法定地址：________________________ 邮政编码：________________________ 电话：____________________________ 传真：____________________________

甲乙双方本着平等合作，互惠互利的原则，经友好协商，就原材料买卖签订下列条款。

一 本合同有效期限自_______年_______月_______日起，至_______年_______月

二 采购数量：以双方签字确认的订单数量为准，未经甲方的事先书面同意，采购订单中所规定的供货的数量不得随意变更 。

三 除非双方另有合同，在货物被交付到本合同中所规定的地点而且由一名甲方指定的代表在交货单据上签字确认之前，货物的所有权属于乙方且风险由乙方承担 。

四 乙方提供的货物必须符合双方认可的质量标准 。

五 甲乙双方应该保持通畅的沟通渠道，积极沟通与业务有关的市场信息，服务反馈，新产品动态等信息。

六 如果货物和服务已经提供给了甲方，甲方应该根据合同的规定将该货物和服务的货款支付给乙方。货款应该在验收货物或服务合格后 日支付。

七 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

八 本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国国法》执行。

甲方签字：_________________________

已方签字：_________________________

甲方证人___________________(签字)

已方证人___________________(签字)

地址：_____________________________

日期：_____________________________

采购方：________(以下简称甲方)

供应方：________(以下简称乙方)

根据《_____》、《中华人民共和国食品安全法》及国家有关规定，甲乙双方本着平等、诚实守信、互惠互利的原则，经友好协商，就乙方向甲方供货事宜达成协议如下，双方必须共同遵守。

第一条：采购内容及履行期限

为保障甲方食堂的正常运行，乙方按照协议规定向甲方提供1、粮油类;2、蔬菜类;3、水产类;4、猪牛羊肉类;5、禽蛋类;6、水果类;7、副食调料类等货物。

根据甲方需求，乙方为甲方提供。

合同期限：暂定____年，自____年____月____日至____年____月____日

第二条：批次订货与临时订货

订货：甲方提前一天电话通知乙方送货。

临时订货：甲方因临时需要，有权临时向乙方订货。

第三条：交货时间及相关事宜

2、乙方按照甲方指定的食品名称、规格、数量等要求在规定时间内将货物送到甲方食堂。乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。

3、禁止下列食品送入食堂：

(1)腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常，可能对人体健康有害的;

(2)含有毒、有害物质或微生物毒素含量超过国家限定标准的;

(3)未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品，超过保存期的食品;

(4)病死、毒死或死因不明的禽、畜、兽、水产动物等及其制品;

(5)掺假、掺杂、伪造、影响营养、卫生的含有未经_____卫生行政部门批准使用的添加剂，农药(残留)的。

4、价格确定：

乙方将通常所供货物的《报价表》提供给甲方，甲方将每周到市场询价，甲乙双方根据市场价格的波动情况协商确定菜价，随行就市。

5、乙方有义务向甲方提供甲方所需要的有关食品的资料。

6、乙方所提供食品的品种由甲方决定;乙方需每天向甲方提供当日的食品价格，乙方如根据市场变化调整价格，必须事先通知甲方。

7、乙方在送货时，由甲方厨师长和指定管理员负责检查验收。甲乙双方要遵守交货时间，互相积极配合。

8、乙方供货物品重量要与实际相符，如发现乙方多次短斤少两，甲方有权对乙方进行处罚性处置。

9、乙方必须是本人或固定一人长期送货，不得指派来路不明的临时人员送货。

第四条：付款方式

货款按月结算，以甲方实际购买的种类及数量据实核算，由甲方财务部在次月5个工作日内以电汇或转账的方式支付。乙方必须提供详细的物品销售清单与甲方的收货单核对，无误后，由乙方出据收款发票，甲方才予以付款，开具发票的税费由甲方承担。对私抬食品价格，不能确保食品质量两次以上(含两次)的，甲方有权解除乙方的供货资格，结算时甲方有权扣回多付款项。(如甲方不能按时付款，乙方有权终止送货并追收所欠货款)。

第五条：突发食品卫生事件

保证供给甲方的货物的卫生与安全是乙方的义务和责任，乙方应尽其可能履行义务和责任。

当发生非乙方原因导致的突发食品卫生事件时，甲乙双方各自承担损失，但因乙方能尽到而未尽到责任的，乙方应承担违约责任。

第六条：违约责任

乙方违反本协议规定造成甲方人员伤害的，向甲方支付违约金3万元人民币并赔偿甲方人员损失。

第七条：协议生效

1、本协议由双方代表于____年____月____日签定，自签定之日起生效。

2、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

第八条：本协议未尽事宜由甲乙双方友好协商解决

违反本协议引起争议，甲乙双方应尽量协商，协商不能达到一致时，甲乙双方均有权向____________人民法院提起诉讼。

甲方(公章)：___________乙方(公章)：____________

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：______

_________年____月____日_________年____月____日

发包人(甲方)：_________________

承包人(乙方)：_________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。

第一条工程概况

1、工程名称：_________________

2、工程地点：_________________

3、工程量：_________________以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。

4、承包方式按以下第项执行

(1)包工包料(2)包工不包料(3)包工;部分包料(4)包料;部分包工

第二条工期

1、开工日期：_________________年月日

2、竣工日期：_________________年月日

3、工程总用工时间：_________________天(工期顺延的时间未计入)

第三条工程价款

本工程总造价为：_________________(大写)(人民币)

￥：_________________元

注：_________________此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算

第四条工程质量

本工程质量按以下第执行

(1)国家标准(2)地方标准(3)行业通用标准(4)甲方特殊标准

第五条图纸

1、经双方协商一致决定，采用以下第项执行

(1)甲方委托乙方设计施工图纸，设计费用为(大写)：_________________元，图纸设计费用不包含在工程总价款内;

(2)甲方自行提供施工图纸

2、图纸会审和设计交底时间：_________________

3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的，应在开工前天将图纸交给乙方。

第六条合同组成文件

组成本合同的文件包括：_________________

1、本合同协议书

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、工程报价单或预算书

5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条工程变更

1、工程设计变更

施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：_________________

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)增减合同中约定的工程量;

(3)改变有关工程的施工时间和顺序;

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦，延误的工期相应顺延。

施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

2、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

3、确定变更价款

承包人在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：_________________

(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;

(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

(4)承包人在双方确定变更后3天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

(5)发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认，发包人无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确认。

(6)发包人不同意承包人提出的变更价款，而实际工程继续施工的，视为同意承包方人的价款变更要求。

(7)发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

(8)因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

第八条双方一般的权利和义务

1、甲方的工作

(1)开工前

天，全部腾空或者部分腾空房屋，清除障碍物(合同约定乙方包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作;

(2)办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，费用由甲方承担。如因其他原因需由乙方办理的，相关费用应当由甲方偿付给乙方，并且工期相应顺延;

(3)提供符合施工要求的水源、电源，负责协调

邻里及管理机构之间的关系;

(4)参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作;

(5)施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件;

(6)按照合同约定的期限支付工程款，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

2、乙方的工作

(1)参加有关施工图纸或者作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交由甲方审定确认;

(2)施工中严格执行安全施工规范、防火规定，按期按质完成施工;

(3)未经甲方同意或者有关部门批准，不得随意试试拆改原建筑物主结构及各设备管线;

(4)保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管的通畅;

(5)对于施工过程中的在关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间;

(6)严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场;

(7)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

第九条有关材料的约定

1、任何一方负责提供的材料和设备，均是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。

2、对于任何一方提供的材料和设备，如不符合质量要求或者规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此增加费用，由提供方承担。

3、材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因乙方在保管过程中有重大失误而造成的材料损失，应由乙方负责。

4、材料运输费用，由材料提供方承担。

5、甲方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对乙方现场负责人验收签字确认。

第十条有关施工和工期的约定

1、开工及延期开工

(1)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面的方式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延;

(2)因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

2、暂停施工

发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施发包人作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，发包人应当在48小时内给予答复。发包人未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

3、工期延误

因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：_________________

(1)发包人未能按合同的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;

(3)甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)另行约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

4、工程竣工

(1)承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

(2)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

(3)施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

第十一条关于质量和中间验收的约定

1、工程质量

(1)工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

(2)双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

2、检查和返工

(1)承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方现场负责人的检查检验，为检查检验提供便利条件。

(2)工程质量达不到约定标准的部分，发包方现场负责人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

(3)发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

(4)因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

3、隐蔽工程和中间验收

(1)工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包方现场负责人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。

(2)发包方现场负责人不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，发包方现场负责人应承认验收记录。

(3)经发包方现场负责人验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，发包方现场负责人不在验收记录上签字，视为发包方现场负责人已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

4、重新检验

无论发包方现场负责人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿发包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

5、发包方指定的现场负责人为：_________________，身份证号码为：_________________。发包方现场负责人的签字确认视为发包方的确认。

第十二条关于安全施工的约定

1、安全施工与检查

(1)承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

(2)发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

2、安全防护

(1)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方后实施，防护措施费用由发包人承担。

(2)实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包方认可后实施，由发包方承担安全防护措施费用。

第十三条关于竣工验收和结算

1、竣工验收

(1)工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应自接到乙方验收通知后日内组织验收，并办理验收交移手续。

(2)工程未经验收合格时，甲方不得有任何的使用行为，否则视为甲方对该工程已经验收合格。保修期自甲方实际使用之日起计算。

2、结算

工程验收合格后，乙方应将有关资料移交给甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后

天内未有异议的，视为认可结算资料，双方应填写工程结算单并签字确认，若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签字的，视为结算单已经得到了甲方的签字确认。

第十四条关于工程价款支付的约定

1、双方同意工程价款按下列方式进行确定：_________________

(1)固定价格：_________________本工程总价款为(大写)：_________________;

(2)其他方式：_________________。

2、双方同意按下表执行工程款的支付：_________________

支付次数支付金额

支付时间

第：_________________%

元

大写：_________________

第二次：_________________%

元

大写：_________________

第三次：_________________%

元

大写：_________________

第四次：_________________%

元

大写：_________________

工程验收后天内付清。

3、特别费用的约定：_________________

(1)施工过程中，施工现场发生的一切水、电费用由甲方承担;

(2)施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或者管理机构罚款的，罚款由乙方支付，如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，则罚款由甲方负责;

(3)合同附件预算表中没有列明税费，税费由甲方按实际征收税额向有关部门交纳，已经列明税费的，由乙方负责交纳。

4、增加的工程项目，经双方签署增加协议确认后，甲方应就该增加工程项目支付预付款，预付款的金额为增加项目总造价的30%，另外的70%实行分期付款，甲方应在每个月的前三天内支付给乙方。如增加的工程项目造价大于人民币壹万元的，则甲方应按上述比例支付给乙方。

第十五条关于工程保修的约定

1、乙方承诺工程保修期为自竣工之日起

月内。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布的对工程项目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

2、甲、乙双方对保修的其他约定：_________________。

第十六条违约责任

1、当发生下列情况时发包人违约：_________________

(1)发包人不按时支付工程预付款;

(2)发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行;

(3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;

(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

2、发包方以上违约行为构成了一般违约，应承担的违约责任：_________________未能按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款，发包方向承包方支付的违约金为：_________________

元，合同继续履行。发包方其他违约行为应承担的违约金为元。

3、未能按合同条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有支付，并造成了承包方损失的，为发包方严重违约，承包方解除本合同的，发包方应支付本合同暂定总价款百分之二十违约金。

4、当发生下列情况时承包人违约：_________________

(1)因承包人原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工;

(2)因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准;

(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

5、承包方每拖延一天竣工，应向发包人承担元/天的违约金;其他违约行为应向发包人承担元的违约金。

6、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。签订本合同后，任何一方无正当理由而擅自解除本合同的，应向对方支付本合同暂定总价款百分之二十的违约金。

7、其他约定：_________________。

第十七条争议解决

1、发包人承包人在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：_________________

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;

(2)经过协商停止施工，且为双方接受;

(3)法院要求停止施工。

第十八条不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

2、乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失的扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当就扩大部分的损失承担赔偿责任。

第十九条合同附件

1、工程施工项目确认书

2、施工图纸或工艺说明确认书

3、项目变更单

4、分项工程，隐蔽工程验收单

5、承包人提供的材料明细表

6、发包人提供的材料明细表

7、工程验收单

8、工程结算单

9、工程保修单

10、发包方身份证或营业执照复印件

11、承包方身份证或营业执照复印件

第二十条附则

1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力

2、本合同的附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方(签章)：_________________

地址：_________________

法定代表人或授权代表：_________________

身份证号：_________________

签约地点：_________________

签约时间：_________________

乙方(签章)：_________________

地址：_________________

法定代表人或授权代表：_________________

身份证号码：_________________

签约地点：_________________

签约时间：_________________

买受人： (以下简称甲方)

出卖人： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商达成如下一致条款，甲方愿意按以下条款的约定向乙方购买 铁艺椅子，乙方愿意按以下条款的约定出售 铁艺椅子 给甲方，现特订立本合同以资共同信守执行。

第一条 货物清单

1、供应铁艺椅子

合同总价为人民币 元，大写人民币 。

2、上列数量为基本供货数量，但不限于上列数量、具体数量按供方实际供货，单价按合同单价计算。

3、货物数量和具体进货时间以甲方在本合同签定后根据实际需要另行向乙方发出的书面供货通知为准，甲方以实际收到的供货量为结算合同价款的依据。

4、如按订单供货，则订单作为本合同附件，为本合同的重要组成部分。

5、合同总价款以货物单价乘以甲方实际收到的供货量为准。

6、乙方需到现场复核图纸相关尺寸，如生产物品尺寸与现场不符，由乙方承担。

7、乙方需提供物品色卡供甲方设计师定样，确定色卡后进行生产加工。

第二条 质量要求、技术标准

1：乙方交付货品必须为全新的、未经使用的、质量和技术标准须符合现行国家标准的产品，没有国家

2：乙方承诺其交付的产品是其有权销售、其上无任何权利争议或潜在权利的产品。

3：如在乙方交货之前曾向甲方交付样品的，则乙方交付的货物，不但需满足本条第一款质量要求，并需达到样品的质量标准。

第三条 交(提)货地点、方式

交货的地点为 工地范围内的甲方指定地点，如上述指定地点临时有变更，甲方另行通知乙方，乙方仍须以安全、合理的方式将货物运送到甲方另行指定的地点。

第四条 运输方式和费用负担

乙方负责送货到甲方指定的地点，因此而产生的一切费用及责任，概由乙方承担。

第五条 供货期限

乙方收到预付款后18天内加工生产将货物送到甲方指定的地点，并安装完成。

第六条 包装标准、包装物的供应与回收

1、乙方应采用国家规定的包装方式进行包装，如无国家规定，则应采用能充分保障货物免遭残损且易搬运的方式进行包装。

2、每件包装箱内附一份详细装箱单、货物随机资料原件(包括但不限于产品说明书、使用说明书、保修卡、合格证、有权单位出具的检测报告等)。

3、包装物能回收的，由乙方在卸货时剥离包装物的同时负责回收，不能回收的。由方负责将包装物清理出指定送货点。

第七条 验收标准、方法及提出异议期限

1、乙方将货物送至指定的地点后，应及时向甲方申请办理验收手续，甲方根据需要可单独或会同与该货物使用有关的设计、施工等单位对照样品进行验收，并出具初步检验结果。

2、对经检验合格的货物，甲方予以接收，视为货物已交付;对经检验检测不合格货物，甲方对该批货物可选择拒绝接收或者要求乙方换货;如甲方选择要求乙方换货的，乙方须按甲方要求及时予以换货并运算到甲方指定地点;如乙方不予更换或不及时更换或更换仍不合格，则视为乙方违约，甲方有权取消对该批货物的购买，直至解除合同，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

3、乙方送货的同时，如该货物有国家检测报告或者部门检测报告的，乙方须提供相应的检测报告复印件，除此以外，出厂检验合格证等相关资料，否则，甲方有权拒收。

4、乙方保证所提供货物无任何权利瑕疵及质量瑕疵(缺陷)，否则，由此造成的一切法律责任和损失概由乙方承担，且乙方该等责任不因甲方的验收而得到减免。

第八条 付款方式

1、合同生效后，甲方向乙方支合同总价款的 30 %即￥ 元(大写：人民币 )作为定金。

2、整体安装完毕7天内乙方向甲方提出组织验收，经甲方验收合格后7天内，甲方向乙方支付合同总

3、甲方付款前，乙方应按本合同约定提供给甲方全部货物单据(包括但不限于本合同第七条的约定)，否则甲方有权拒付，直至乙方将上述单据提供给甲方为止。

4、否则，由于乙方未按上述要求办理款项支付手续而导致款项无法按本合同支付的责任由乙方承担，且乙方仍须按本合同的约定履行义务。

第九条 保修期

本批货品无保修期。

第十条 违约责任

1、乙方逾期交货，每逾期一日，乙方须向甲方支付逾期货物总货款3‰的违约金;如逾期三日以上(含三日)，甲方有权解除合同。

2、甲方逾期付款，每逾期一日，甲方须向乙方支付货物总货款3‰的违约金;如逾期三日以上(含三日)，乙方有权解除合同。

3、如因乙方未能及时提供(或未能按甲方指示提供)合法有效的货物单据等原因导致甲方未能及时付款的，甲方不承担逾期付款责任。

4、本合同签订后发生的一方无法合理控制、阻止并妨碍该方全部或部分履行其在本合同项下义务的不可抗力事件(政府的法律变化以及税收法规的变化不在此列，包括6级以上地震、10级以上台风、火灾、战争)导致合同无法继续履行的，双方均无须对对方由此所造成的损失负责。

5、如因上述不可抗力事件使本合同任何一方无法履行其合同义务，遭遇不可抗力事件的一方应在10天内以书面形式通知另一方、说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响一方为纠正事件造成的影响而需采取的措施。发生不可抗力事件时，双方应立即互相协商以寻求公平的解决方法，并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。

第十一条 解决合同纠纷的方式

合同履行过程中，如发生争议，双方应及时友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可提交由中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会仲裁。

第十二条 其他约定事项

1、 各类书面通知以书面文件为准，包括挂号信件、传真、文件传递与电报，可附带电话或电子邮件通知，接收方签收之时起即为送达。无法直接传送的，广州市区内自通知文件发送之日起三天后视为对方收到，广州市区外自发送之日起五天后视为对方收到。乙方应确保本合同所记载地址或传真号码准确无误，如发生变更应及时书面通知甲方，否则因送达不能造成的一切损失和责任，由乙方承担。

2、 如果乙方在本合同履行过程中贿赂甲方有关人员的，一经查出，甲方有权扣除乙方合同总价款的

3、 合同生效后，乙方应授权代表具体负责本合同项下货物的运送、验收、结算等事宜，并将书面授权书提交给甲方，书面授权委托书须加盖乙方单位有效公章。

4、 本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方法定代表人(或授权签约代表)签字且盖章后生效，合同约定事项履行全部完毕之日失效。

5、 本合同于 年 月 日在广州市天河区签署。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

采购方（以下简称“甲方”）：

法定代表人：

营业执照号码：

地址：

电话：

传真：

供货方（以下简称“乙方”）：

法定代表人：

营业执照号码：

地址：

电话：

传真：

经协商同意，根据_____的规定，订立合同如下：

第一条、乙方向甲方供应以下产品：

1、商品名称：

2、单价：

3、商品数量：

4、单品总额：

5、总金额：

第二条、质量（技术指标）：

1、适用标准：必须符合国家、_________行业现行的规范以及相关行政部门的文件：______________________。

2、货物的质量必须符合本次招标文件的质量标准要求。

第三条、产品包装：

所有货物应进行坚固包装使其适于多种方式运输及反复装卸和操作。卖方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、锈蚀、震荡、撞击和其他的损坏，以使其在正常装卸和操作条件下能够安全无损坏地抵达安装现场。如果因为卖方未采取适当的包装或充分的保护措施而造成货物的损坏或丢失，卖方负责修理、更换、补充受损或丢失的货物并送达买方指定地点。

第四条、验收方法：

乙方货物在交付甲方并经验收（验收以甲方入库单据为准）前，一切风险及责任均由乙方承担。

第五条、付款方式：

1、货物到达买方指定地点，卖方卸货后，经验收合格后，买方向卖方出具收货凭证。卖方向买方提供合同要求的发票。本合同要求卖方开具普通发票，卖方提供的发票中的出票单位应与本合同的卖方名称完全一致，并在发票的备注栏标注完整的合同号。

2、付款方式：______个月内支付到工程价款的______%，余款在______个月内结清。

3、支付方式：_________。

第六条、交货规定：

1、交货方式：

2、交货地点：

3、交货日期：

4、运输费：

第七条、经济责任：

1、乙方应负的经济责任。

（2）乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的______%的罚金。

（3）产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值______%的罚金付给甲方。

（4）产品交货时间不符合同规定时，每延期______天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值______分之______的罚金。

2、甲方应负的经济责任。

（1）甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_________%的罚金。

（2）甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

（4）属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期______天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额______分之______的罚金。

（5）甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期______天，应按延期付款总额______分之______计算付给乙方，作为延期罚金。

（6）乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第八条、产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货______天，乙方应按延期交货部分总值的______分之______作为罚金付给甲方。

第九条、甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。

第十条、如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_________天与甲方协商。

第十一条、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十二条、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十三条、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解_____。

第十四条、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐,经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十五条、本合同共一式_________份，由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份，并报双方主管部门各______份。

甲方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日

乙方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日

协 议 书

材料订货方： (以下简称甲方) 材料供应方： (以下简称乙方)

根据《民法典》、《沥青混凝土》等国家现行标准和有关规定，经甲、乙双方协商一致同意，特订立本沥青混凝土材料供应与摊铺合同，供双方以资信守：

一、沥青混凝土摊铺工程概况：

1、工程名称： 玉井路罩面与便道维修 工程

2、地 址：____省____市____县玉井路(北起新昌，南至新源街)。

3、沥青混凝土要求：车行道为5c细粒式密级配B改性沥青混凝土(AC-13C)罩面处理。

3、沥青混凝土的价格： 315元吨(此价格包含所有人工、材料及机械费用)。

4、工 程 量：以现场实际用量为准

5、工 期：________年____月____日________年____月____日

二、技术要求

(一)、沥青混凝土面层

1、沥青

沥青采用A级70号道路石油沥青，质量要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》(G F40-)(下称《沥规范》)表

4.2.1-2道路石油沥青技术要求的规定。

2、粗集料

粗集料的规格应符合《沥规范》表

4.8.3的规定，质量要求符合《沥规范》表

4.8.2的规定。

3、细集料、填料

细集料的质量要求符合《沥规范》表

4.9.2的规定，矿粉的质量应符合表

4.10.1的要求。天然砂的规格应符合表

4.9.3的要求，机制砂或石屑应符合表

4.9.4的要求。

粗、细集料及填料应采用粘附性大于或等于4级的碱性石料。

(二)、粘层

1、在沥青上面层和下面层之间设置粘层。

2、沥青：粘层沥青采用C-3乳化沥青，质量要求应符合《沥规范》表

4.3.2喷洒用阳离子乳化石油沥青C-3的规定。

3、乳化沥青的用量0.5a;2;，应待乳化沥青破乳、水分蒸发完毕之后方可铺筑沥青上面层。

二、沥青混凝土摊铺的质量要求：

1、乙方根据合同要求，按国家现行标准和设计要求及甲方要求的有关技术指标组织生产沥青混凝土(含原材料级配、沥青含量、出厂温度、到现场温度等)，并提供沥青混凝土出厂合格证;甲方按国家现行标准及合同中的技术要求验收，并随时核实沥青混凝土的实际重量。

2、沥青混凝土摊铺应符合国家现行相关标准，并提供沥青抽提、试验等相关试验检验资料。

3、因沥青混凝土质量及摊铺质量不合格影响工程质量和进度，甲方有权终止协议，乙方承担因此所造成的全部损失及发生的全部费用。

4、沥青混凝土摊铺施工过程中，乙方应保证施工现场施工机械、车辆、人员充足，在保证质量的情况下避免延误工期。

三、结算及付款方式：

甲方在摊铺之前预付给乙方大约90%以上的总工程款，以实际汇款为准。剩余工程款待工程竣工由甲方抽检沥青、沥青配合比及含油量合格后付清，如抽检不合格所有相关的检测试验费用由乙方承担。同时承担由此给甲方所造成的一切损失。

四、供应沥青混凝土的其它要求：

1、甲方应做好摊铺沥青混凝土前的一切准备工作，以及摊铺期间的现场调度及安全工作，保证施工现场道路畅通，为乙方能顺利、及时、优质完成摊铺任务提供便利条件。

2、甲、乙双方应按国家现行标准和有关安全施工规程进行施工，如发生安全事故，事故责任由责任方负责，并由责任方承担全部经济损失和相关责任(包括法律责任)。

五、合同变更：

1、甲方如对沥青混凝土供应规格、数量等提出变更要求，应提前4小时向乙方提出。

2、沥青混凝土在摊铺过程中，甲、乙双方如变更约定的重要技

术数据、质量标准等事项，要求变更的一方必须出具有效的书面变更凭证，否则产生的质量问题由变更方负责。

六、违约责任：

1、因乙方提供的沥青混凝土质量不符合国家现行标准、设计要求及甲方要求的有关技术指标，造成甲方损失的，全部损失费用由乙方赔偿。

2、因甲方保证施工现场道路畅通造成摊铺延迟，由甲方承担责任。

3、因乙方原因造成工期延误，所有责任及损失由乙方承担。

七、本协议与《合同》具有同等法律效力，出现争议，双方协商解决。本协议一式肆份，甲、乙双方各执两份，经双方签字、盖章生效。

八、本协议于________年____月____日签订于

订货方(盖章)： 供货方(盖章)：

________年____月____日________年____月____日

企业名称(以下称“甲方”)：

统一社会信用代码：

通讯地址：

企业名称(以下称“乙方”)：

统一社会信用代码：

通讯地址：

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，买卖双方在平等互利的基础上，就下列标的物的买卖事宜达成以下协议：

第一条 标的物及其价款

出卖人按下列第__________种方式向买受人提供标的物：

1、出卖人按下表所列商标、规格型号、数量向买受人提供标的物，买受人应按下表中所列价格向出卖人支付货款。

标的物名称

商标

规格型号

生产厂家

计量单位

数量

价款

单价

金额

合计人民币金额(大写)：

下表中所列标的物随附物品构成标的物的组成部分，买受人不再就该等随附物品支付任何价款。出卖人应将下列随附物品随同标的物一并交付买受人：

随附物品名称

商标

规格型号

生产厂家

计量单位

数量

2、出卖人按本合同附件所列规格型号、数量等向买受人提供标的物。

第二条 质量要求

1、标的物的质量应符合国家标准、行业标准：

2、双方约定，标的物质量除应符合国家标准、行业标准外，还应达到如下要求：

第三条 交付方式、时间及地点

双方约定，采用下述第_________种方式确定标的物交付方式、时间及地点：

1、标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为__________。出卖人应于________年_______月_________日之前将上述标的物送至上述交货地点，运费由出卖人承担。

2、标的物的交付方式为买受人提货。交货地点为__________________。买受人应于________年_______月_________日之前到上述交货地点提取标的物，运费由___________承担。

3、按通知分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为__________________。出卖人分____________批向买受人供货，按买受人通知的时间和数量将每批标的物交付买受人，运费由出卖人承担。

4、按计划分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为_____________。出卖人应按照下表约定分批供货。

交货计划表

序号

标的物名称

规格型号

单位

数量

交货日期

1

2

3

4

5

第四条 装卸费及包装

1、双方约定，标的物的装卸费由出卖人承担，包装方式为____________________________。

2、交付方式为出卖人送货的，出卖人应负责对标的物采用相应标准的保护措施进行包装。包装应适于运输方式，并有良好的保护作用，以确保标的物安全运抵交货地点。由于包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏、灭失的一切责任均应由出卖人承担。

3、交付方式为买受人提货的，出卖人按国家有关标准对标的物进行包装，并应告知买受人标的物在运输过程中的注意事项。

第五条 所有权转移及风险承担

1、标的物的所有权自标的物交付时起转移。出卖人就交付的标的物，负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。

2、标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。

3、买受人按照合同拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。

4、标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行合同义务不符合约定，买受人要求其承担违约责任的权利。

第六条 标的物的检验

1、买受人收到标的物后应在合理期限内对标的物进行检验。

2、如买受人经检验后发现出卖人交付的标的物数量或质量不符合约定，买受人有权拒收、要求补齐或退换标的物，并要求出卖人按本合同第九条的约定承担违约责任。

第七条 结算及付款

双方约定，采用下述第_____________种方式确定结算及付款方式：

1、标的物一次性全部交付的，买受人应于交付后_________日内向出卖人支付货款总额的_____________%;检验合格后_________个月内支付货款总额的__________%;剩余的________%作为质量保证金，于质量保证期届满后___________日内支付。

2、标的物一次性全部交付的，买受人应于本合同签订后__________日内向出卖人支付货款总额的_____________%作为定金;于标的物交付后__________日内向出卖人支付货款总额的__________%;检验合格后_________个月内支付货款总额的_________%剩余的_________%作为质量保证金，于质量保证期届满后___________日内支付。

3、标的物分批交付的，买受人应于本合同签订后_________日内向出卖人支付货款总额的__________%作为定金;其余按交货计划或买受人通知供货数量分批交付后据实结算，出卖人凭经出卖人和买受人共同签认的结算单向买受人申请支付。买受人应于出卖人正式申请支付后__________日内支付已结算货款。买受人预先交付的定金应先行抵付货款。买受人可在最后结算款中扣留货款总额的___________%作为质量保证金，于质量保证期届满后________日内支付。

双方约定的付款依据为下列第_________种，出卖人凭付款依据向买受人申请支付：

(1)经买受人签认的验收单。

(2)经双方共同签认的结算单。

第八条 质量保证

1、双方约定，标的物的质量保证期为__________年，自__________起算。

2、出卖人保证其提供的标的物在各个方面符合合同约定的质量、规格、和性能要求，并能够达到国家有关规定要求的使用期限。

3、标的物在质量保证期内出现任何质量问题，出卖人应负责免费修理或更换。对于因标的物质量问题导致买受人遭受的损失，出卖人应当负责赔偿。

第九条 违约责任

1、出卖人未在合同约定的时间内交付标的物的，出卖人应按逾期交货部分货款的________‰/日向买受人支付违约金，并赔偿买受人因此所遭受的全部损失。若出卖人逾期交付超过天，买受人有权要求解除合同，并要求其承担违约责任。

2、标的物的质量、规格、型号、品种、花色不符本合同约定要求的，如买受人同意使用，双方可通过协商就标的物价款重新达成协议;如买受人不同意使用，可以要求出卖人退换或解除合同。由于上述原因致延误交货时间，出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。

3、出卖人在合同约定的期限内未按本合同约定的标的物数量交货时，若少交标的物，就少交的部分，买受人如果需要，可要求出卖人补齐，出卖人应照数补交，买受人如不需要，可以要求出卖人就少交部分退货;若多交标的物，就多交的部分，买受人如果需要，可自行留用，双方按实际交货量结算，买受人如不需要，出卖人应将多交部分自行取走，买受人对多交部分不承担任何保管、付款等义务。由于上述原因致延误交货时间，出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。

4、采取送货方式的，标的物错送交货地点或收货人的，出卖人除应负责将标的物送交合同约定的交货地点或收货人外，还应承担买受人因此多支付的一切实际费用和逾期交货违约金。

5、买受人在合同履行期间要求退货或终止合同的，应提前通知出卖人。

第十条 补充约定

___________________________________

第十一条 其他

1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商解决不成的，按下列第________种方式解决：

1)提交____________仲裁委员会仲裁;

2)依法向买受人所在地人民法院起诉。

2、本合同未尽事宜，由双方另行协商，由此达成的补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

4、本合同一式______________份，双方各执___________份。

(以下无正文)

甲方：(盖章)

法定代表人：

签约日期：

乙方：(盖章)

法定代表人：

签约日期：

合同编号：

需方(甲方)：

供方(乙方)：

甲、乙双方就甲方向乙方购买所用空调系统，并由乙方负责安装、调试完成的相关事宜经协商达成如下约定：

一、乙方供应、安装设备、材料的名称、规格型号、数量及价款详见合同附件一。本合同包干总价为人民币(￥元)，乙方按双方确认的方案图(详见附件二)完成空调系统安装，本合同约定的包干总价即为甲方实际应支付的结算总造价；如因甲方变更方案导致安装工程量发生变更的，则在包干总造价的基础上增加或减去变更的安装工程量造价后即为结算总造价，增加或减少的安装工程量造价=增加或减少的工程量×附件一中约定的安装费用包干单价。如乙方在施工过程中未经甲方同意擅自变更方案，导致工程量增加的，增加的费用由乙方自行承担；导致工程量减少的，减少的费用甲方有权从包干总价中扣减。

根据本合同约定方式计算的结算总造价已包含人工、设备、材料、货物运输及装卸费、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金等乙方为完成合同项下约定义务所需要支出的一切费用。

二、质量标准：

1、产品必须符合现行国家标准和质量要求，空调为原厂生产的合格、全新产品。乙方应保证产品的安全性能，否则因此造成的人身、财产损害事故由乙方承担赔偿责任。

2、格力空调设备整机(含管线)保修X年，其中压缩机保修X年。保修期均从空调系统安装、调试完成且验收合格之日起计算。保修期内如出现保修事项(不可抗力及人为损坏因素除外)的，乙方应在接到甲方通知后24小时内，派人到场维修，否则甲方有权另行委托他人进行维修，产生的维修费用由乙方承担，如因乙方维修不及时给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

3、保修期满后产品出现质量问题，乙方负责提供维修服务，收取材料成本费用。

三、产品的送货及安装：

1、交货及安装时间：

(1)甲方支付本合同第六条第1款约定的预付款至乙方账户后日内，乙方将设备材料全部运送到交货地点并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。

(2)待接到甲方安装通知后日内乙方完成合同项下全部空调系统的安装、调试并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。

(3)如设备材料安装过程中出现以下合同约定工期延误的情形：

①、发包人未能按约定提供工作面及施工条件的；

②、因停水、停电连续影响达到8小时以上的；

③、因甲方原因发生重大设计变更导致工程量增加超过10%，并对关键工序有实质性影响的；

④、不可抗力；

⑤、因与其他施工队交叉作业造成的停工。

出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。因上述情况延误工期，甲方给予工期顺延签证后，则不再承担乙方窝工、停工费等费用。

2、交货及安装地点：。

四、交货方式及费用：乙方负责运送产品至合同约定交货地点并安装至甲方指定位置，由此产生的费用由乙方自行承担。

五、产品验收：

1、产品安装完工后，乙方以书面方式通知甲方组织工程验收。甲方应在接到乙方书面通知七个工作日内与乙方共同进行工程验收，并签署工程验收资料；如发现质量问题的，乙方应在三日内更换合格产品、整改完成，并承担迟延交货的违约责任及由此增加的费用。如甲方逾期不组织验收的，视为验收合格。

2、产品验收合格交付甲方前，损毁、灭失的风险由乙方承担；产品在安装完成、经验收合格并交付甲方后，损毁、灭失的风险由甲方承担。

六、付款方式：

1、本合同签订后三个工作日内，甲方向支付乙方预付款人民币元整(￥元)；

2、全部空调系统安装、调试完毕经甲方验收合格后15个工作日内甲方付清余款人民币元整(￥元)。

3、达到合同约定付款条件后，乙方应向甲方提供付款申请及足额发票，甲方的付款期限自达到合同约定付款条件且乙方按约定提供付款申请及足额发票之日起计算，乙方未按合同约定提*的，甲方有权顺延付款时间。

货款以转账形式支付至以下账号：

账号全称：

开户行：

账号：

七、双方责任：

1、甲方须按本合同约定向乙方支付合同款项。

2、乙方应在本合同约定的时间内负责将设备送达甲方工地现场并负责安装、调试。

3、乙方应负责免费对设备管理人员进行设备的使用及运行维护的培训。

4、乙方委派驻现场人员：，联系方式：，与甲方对接工作。

5、甲方负责提供空调室内机的动力电源，室内机到室外机的控制电源及连接电源线由乙方负责施工完成。

6、甲方如更改安装方案应事前书面通知乙方，由此增加的相关费用由甲方承担。

7、如需要预埋铜管的，乙方负责凿好预埋铜管的沟槽并完成铜管安放。

8、设备安装完毕后，乙方应按国家标准进行整机运行调试。

9、乙方提供风口尺寸给甲方，由甲方与装修工程队协调开相应的风口，以便于乙方安装相应的风口设备。乙方不再支付开风口的费用。

10、乙方在施工中注意安全生产，应采取预防事故的措施，乙方需按国家规定为现场施工人员购买危险作业意外伤害保险及工伤保险。在施工过程中确保施工安全和第三者的安全，施工中如发生安全事故的一切责任由乙方承担；如造成甲方或第三方人身、财产损失的，乙方还须承担赔偿责任。乙方同时应作到文明施工，自觉遵守国家有关法律法规和规定，服从政府部门有关管理和规定。

八、违约责任：

1、甲方未按合同约定期限支付价款的，逾期每日按应付而未付款项的万分之五向乙方支付违约金，如甲方迟延付款给乙方造成的损失超过甲方应支付的违约金金额的，超出部分仍由甲方承担；

2、乙方未按合同约定期限交货或完成安装工程的，逾期每日按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，如乙方迟延交货或迟延完成安装给甲方造成的损失超过乙方应支付的违约金金额的，超出部分仍由乙方承担。

3、乙方迟延供货或迟延完成安装超过五日，或乙方安装完成的空调系统达不到合同约定的质量标准、自甲方发出整改通知后10内仍未整改完成或整改后仍未能验收合格的，甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的乙方应返还甲方已支付的全部款项，并支付合同总金额的10%作为违约金。乙方应在收到甲方解除通知后三日内付清上述款项，否则逾期每日甲方有权按乙方应付而未付金额的万分之四计收违约金。

九、其他约定：

1、本合同中双方确定的地址为邮寄地址，传真和邮寄均是送达方式。

2、按照本合同中确定的地址和传真方式送达的文件均视为对方已收悉。

3、如一方需要变更必须书面通知另一方，否则承担相应的不利后果。

十、解决争议的方式：如合同履行过程中出现争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向交货地人民法院起诉。

十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执二份，均具同等效力，双方签章后生效。

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

签约代表：签约代表：

日期：年月日日期：年月日

附件一：

空调系统采购、安装设备材料清单

附件二：空调方案图纸

建设单位：______________________(甲方)

施工单位：______________________(乙方)

供货单位：________________________(丙方)

为确保工程质量，建筑材料质量是关键。根据有关法律、法规及建设单位20xx年5月1日下发通知规定。经各方协商一致，特制定以下条款共同遵守：

一、材料使用工程名称：______________________________。

二、材料名称、品种、型号、规格、执行标准、数量、单价、见附表。此附表先由乙方和丙方协商、双方确认后，其样品送到甲方留样，经甲方和监理签字认可后，此表生效。

三、供货时间：由乙方和丙方商定, 年 月 日—— 年 月 日

四、质量：执行国家标准。合格。

五、供货程序：丙方应在乙方通知的时间内进行供货，同时提供材料合格证、检测报告，乙方收到货后要按规定进行抽检、试验，同时通知甲方和监理进行验货。

六、结算及付款方式：丙方凭乙方的原始材料收据及乙方确认的材料款签证到甲方结算材料款，由甲方为乙方垫付此款，乙方与甲方结算工程款时，甲方扣除此材料款。

七、各方责任：

1、甲方责任：负责监督管理，及时对进场材料进行验收。材料

2、乙方责任：应严格按照附表要求进行收货验货，并应及时通知甲方及监理验货确认。严格按规范和材料说明书对材料进行使用施工。按批量对可所购材料进行抽样复检，如发现不合格，要及时调换和返工。对没有按规定收验货和没有按规范及材料说明书进行施工，造成工程质量问题和损失由乙方承担责任。不得使用非指定材料。

3、丙方责任：应按乙方约定时间供应材料，同时提供材料合格证、检测报告、使用说明书及相关资料。对所提供材料的质量负责，及时现场进行技术指导、检查，发现问题及时提出纠正。在合理质保年限内因材料质量原因造成工程返工或各种损失，其责任由乙方承担。

八、本合同一式份，甲方___ 份，乙方___份，丙方___份，监理 ___份。甲、乙、丙三方签字盖章后生效。

甲方 乙方 丙方

签订日期： 年 月 日

甲方：__________ (以下称甲方)

乙方：__________ (以下简称乙方)

合同履行地：__________

为确保双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、产品名称、规格、数量、金额、交货日期

二、产品技术标准和质量要求

必须符合国家或行业技术标准要求，没有国家或行业技术标准的，要符合通常标准或合同目的。

三、产品包装

1.厂商原厂包装，包装具备确保货物不损伤。因包装不良造成的全部损失由乙方承担。包装费由乙方支付。

2.随货应附有：送货单及产品质量合格证书。

四、产品运输

运输方式：乙方委托第三方货运公司承运。

交货地点：甲方仓库;运费由__________方承担。

五、产品验收

按本合同规定验收。卖方交货时，应将产品合格证、说明书、交买方据以验收。甲方验收后，乙方确保所提供产品_______年的保质期。

六、结算付款

甲方自本合同签定之日起______日内按照货款总金额的 % 向乙方支付预付款，第二批货款应自乙方所交货物验收合格之日起______日内按照货款总金额的_____% 向乙方支付，剩余货款应自乙方所交货物验收合格之日起______日内向乙方支付;甲方在支付货款之前，乙方应提供相应的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付相应货款。

七、违约责任

产品规格、质量不符合合同规定的，由卖方包换、包退，并承担因此产生的费用。乙方逾期交付产品，逾期1-3天内，每逾期一天乙方支付逾期部份价款的_____%作为违约金;逾期在4-7天内，每逾期一天支付逾期部分价款的5%作为违约金;逾期在7天以上的，甲方有权单方面解除合同并要求赔偿损失。

八、其他

1.本合同经双方委托代理人签字并加盖公章后生效，传真件与合同原件具有同等法律效力。

2. 本合同纠纷由甲方所在地人民法院管辖。

3.本合同有效期自 ______年 ______月______日至 ______年 ______月______日。

甲方：_______________乙方：_______________

购货单位(甲方)： ____________________

供货单位(乙方)： ____________________

为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条、采购清单

1、 材料名称：____________规格：____________数量：____________单价：____________

2、 材料名称：____________规格：____________数量：____________单价：____________

3、 材料名称：____________规格：____________数量：____________单价：____________

4、 材料名称：____________规格：____________数量：____________单价：____________

第二条、乙方的违约责任

1.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，甲方有权拒收并不予付款

2.甲乙双方签订合同后，乙方要根据甲方要求的时间、地点按时供货，如乙方不能按照甲方要求的时间、地点供货，乙方需承担甲方因此所受的损失费用。

第三条、甲方的违约责任

甲方需根据合同所欠的付款方式，及时给予乙方支付材料款。

第四条、付款方式

单项材料项目：材料____________以每__________的价格付款;材料____________以每__________的价格付款;材料____________以每__________的价格付款;材料____________以每__________的价格付款。

第五条、其它

1、该合同所尽一切事宜仅针对____________项目。

2、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

本合同自________年______月______日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(签章)：__________乙方(签章)：__________

________年______月_____日________年______月_____日

需方：以下简称甲方

供方：以下简称乙方

甲方因工程施工需要，将工程技术学院工程中的部分地方材料承包给乙方供应，向乙方采购碎石、河沙材料，现甲乙双方本着平等、自愿、互惠互利协商一致的原则，就采购事项及相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守;

第一条甲方要求乙方供应材料及单价见下表：

第二条乙方向甲方提供企业资质等相关报告及相关产品的产品质量证明书。

第三条质量要求，技术标准：

乙方所供给甲方的材料达到相关产品质量验收规范要求，并复检合格，乙方提供的产品应满足环境及职业健康标准要求。

第四条甲方对提供的产品如存在质量问题，乙方在24小时内到甲方现场进行处理，并承担因该批材料质量问题产生的相关费用损失;

第五条交货方式、地点：

乙方按要求将所供材料运至甲方指定地点：甲方指派为材料员验收人员签字，作为乙方供货结算依据;

第六条运输方式及到达站(港)和费用承担：

由乙方方采取任何方式运输，运费由乙方方承担，由乙方负责材料运输途中到达甲方指定地点进行卸货过程前的所有运输安全，并承担一切法律和经济责任。

第七条检验标准、方法、地点、及提出异议期限：

双方合同约定与相关行业标准在指定地点进行验收。如有异议甲方应在3日内向乙方提出，乙方在2日内给予解决和答复;

第八条质量要求：

乙方提供的货物必须达到规范要求，如超出规范要求甲方有权拒绝，由此造成的损失由乙方承担。

第九条结算方式、时间和地点：

本材料款采用转账支付，乙方向甲方提供结算报表，交工程项目部及公司审核合格后方进入结算支付;

第十条付款方式：

办理好支付程序后由项目部转账支付，每月结算次月付款80%，结算月不足30万的次月不付款将转到下月结算支付。

第十一条违约责任：有下列情形之一视为违约：

1、单方无故终止合同;

2、乙方在非不可抗力因数的情况外货物逾期交付造成甲方工期延后;

3、甲方未按合同履行付款义务;

4、其他应依法确认为违约责任的行为。甲、乙双方约定：违约方补偿守约方违约责任金给乙方造成的直接经济损失，给甲方造成的停工待料窝工损失加延期损失;

第十二条本合同争议的解决方式：

本合同在履约过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的甲乙双方同意向工程所在地人民法院起诉。

第十三条本合同如有未尽事宜，双方协商解决，或者依照国家法律法规政策处理;

第十四条补充条款：

1、乙方必须依据甲方的要求，按时按量提供材料，运输材料时要以施工管理人员批准的材料计划单为运输供货依据，结算时提供材料计划单、供货单、入库单经审查无误，方能办理结算支付事宜;

2、乙方材料进场必须由甲方相关材料人员进行收方确认后在指定地点卸货，如没有甲方人员监督检验卸货，乙方不得要求计量。

3、甲方现场项目经理及公司相关人员有权随时要求对材料数量、质量进行抽检，乙方必须积极配合，方量偏差超过1%时，前期所有款项按抽检比例统一结算;

4、若发现乙方供相关货人员与甲方收货人员弄虚作假虚报或谎报方量乙方无权要求支付前期供应的材料款项，并按乙方违约处理，自动解除合同，乙方无权要求任何费用补偿，并赔偿甲方5万元的损失;

5、乙方必须积极配合按甲方要求时间供货，如果累计3次未按甲方要求时间供货(通过协商甲方同意的除外)，甲方有权认为乙方供货能力有限，有权将本合同材料部分或者全部交由其他供应方供应，乙方不得干涉和要求其他任何费用补偿，前期的材料款按约定期支付且单价按0.9系数结算。

第十五条本合同一式四份，甲乙双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执两份具有同等法律效力。

需方(甲方)：供方：(乙方)

地址：地址:

法定代表人：法定代表人：

合同订立时间：

合同订立地：

采购方：_____________________(以下简称甲方)

供应方：_____________________(以下简称乙方)

经协商同意，根据_____规定。订立合同如下：

第一条：甲方向乙方订货总价值为人民币________元。

第二条：货款及费用等付款及结算办法：货款在合同有效期内结清。本合同自签订之日起有效期____月。

第三条：产品名称、规格、型号、质量、等级(技术指标)，见附表。

第四条：验收方法：严格按照国家建材标准执行。

第五条：交货规定

1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担。

2、交货日期：________________________。

3、交货地点：________________________。

4、运输费用：________________________。

第六条：经济责任

(一)乙方应负的经济责任。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如果不需要，可以退货。由于退货而造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的____%的罚金。

3.产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的____的罚金。

(二)甲方应付的经济责任。

1、甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。应提前____天与乙方协商解决。

2、甲方如中途退货。应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的____%的罚金。乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。

3、属甲方自提材料，甲方应在提货前____日内告知乙方。

4、甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明原因，取得对方谅解。如有问题协商解决。

第七条：产品价格如需调整，必须双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货____日，乙方应按延期交货部分总值的____作为罚金交给甲方。

第八条：如因市场发生重大变化，乙方按本合同规定的某厂家产品、规格、型号、货物不全，要用另外厂家同规格、型号的产品顶替时，乙方必须提前____天与甲方协商解决。否则作为延期罚金。

第九条：本合同拟定一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十条：甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，应及时向对方通知不能履行或须延期履行的理由。在取得对方同意后，并按照本合同《附加条款》实施。本合同可以不履行或延期履行。并应承担违约责任。

第十一条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向当地_____机构申请_____。如一方对_____不服，可于接到_____书后____日内向人民法院起诉。

第十二条：本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十三条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。

甲方：_____________________乙方：_____________________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

卖方(甲方)：_________

卖方方(乙方)：_________

经协商同意，根据法律的规定，订立合同如下：

第一条 甲方向乙方订货总值为人民币_________元。

第二条 产品名称、规格、质量(技术指标)_________。

第三条 产品包装规格及费用_________。

第四条 验收方法_________。

第五条 货款及费用等付款及结算办法_________。

第六条 交货规定

1.交货方式：_________。

2.交货地点：_________。

3.交货日期：_________。

4.运输费：_________。

第七条 经济责任

(一)乙方应负的经济责任

1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

(二)甲方应负的经济责任

1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。

2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第八条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第九条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。

第十条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_________天与甲方协商。

第十一条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十二条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十三条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十四条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十五条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十六条 本合同共一式_________份，由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份，并报双方主管部门各一份。

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

经办人(签字)：_________ 经办人(签字)：_________

负责人(签字)：_________ 负责人(签字)：_________

电话：_________ 电话：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：_________有限公司(以下简称甲方)

乙方：_________有限公司(以下简称乙方)

依照《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。

第1条材料名称

1.1材料(产品或设备)名称：详见材料清单

1.2规格型号：详见材料清单

1.3质量标准(或技术指标)：符合国家相应产品质量标准

1.4所购材料附送服务项目还包括第3和4项。

5.其它：

第2条材料包装

2.1包装标准：________

2.2包装费用：由________方承担

2.3包装物的处理方法：选择以下第1和3种处理方法。

第3条材料数量

3.1采购数量：详见材料清单

3.2计量单位：详见材料清单

3.3合同数量确认方法：以甲方材料入库耗用单所确认数量为准

第4条收货规定

4.1交货单位：________有限公司

4.2收货单位：________有限公司

4.3收货地点：________________________

4.4收货方法：以甲方相关人员确认为准

4.5运输方式：________

4.6运输费用的承担：由________方承担

4.7收货时间：以甲方通知为准确性

第5条收货时间

5.1本合同起止时间：________年________月________日至________年________月________日止。期间具体节点，见甲方提供的相关文件。

5.2若属乙方原因而使合同逾期，则每逾期一天按乙方材料总价款的万分之二在采购结算时扣除。

5.3如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方，经甲方认可后，材料供应可作相应顺延。

5.3.1按施工准备规定，不能提供施工场地，水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进场施工。

5.3.2甲方提出重大设计变更;新增项目或材料供应量大幅增加。

5.3.3施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)。

5.4乙方若违反合同及其附件对材料供应时间及附加服务进度的规定，甲方有权对合同范围内的材料及服务范围进行调整。

第6条合同价款

6.1本合同总价款为________元(大写________元整)。作为支付材料预付款和逐批材料的每批货款的依据。

6.2以上合同价款中含税。

本工程竣工前，乙方收取的预付款和进度款总额，达已完成工程量的________%。

6.3本合同价款为固定价格合同。材料采购总价包干，如因甲方要求更改造成材料采购的增减，则纳入最终结算，其它原因甲方一律不予增减采购量及价格。

第7条货款支付

7.1材料预付款：按合同的________%支付，发货前清。

7.2材料采购进度款：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付________%的进度款。待甲方办理好审计后，累计资金支付至最终结算价的________%。留________%作为材料质保金，一年后无息返还。

7.3乙方施工和生活用水、电及机械台班、测量，由双方按定额规定或按实结算。

7.4乙方在单位工程竣工验收后一个月内，将工程竣工结算书送交甲方，若因乙方自身原因使结算拖延，责任由乙方自行承担。

7.5乙方的预决算人员应有该单位的授权委托书，明确授权结算的工程项目、时间、金额、转帐的银行账户、账号。没有授权委托书的，不得与甲方办理预决算。

7.6工程完工验收后，乙方报送的工程预决算书(一式________份)只能作为支付进度款的依据，甲方收到乙方预算书一个月内审核完毕。

第8条工程质量与竣工验收

8.1本工程质量应根据设计施工图、修改图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和有关工程质量的规定，由乙方确保其提供的材料及其相应的安装等符合工程质量要求。

8.2本工程质量等级：合格，若未达到本合同要求的质量等级，甲方将在乙方的最终结算中扣罚________%的质量

保证金。

8.3乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，并按甲方代表要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用，同时向甲方提供工程事故报告。因甲方代表不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。

8.4隐蔽工程验收。隐蔽工程在隐蔽前由乙方自检合格后，填写《隐蔽工程验收单》，通知甲方代表检查验收。乙方方可进行下一道工序施工。

8.5工程竣工验收，应以设计施工图、修改图、变更通知、施工说明、施工验收规范为依据。

8.6工程竣工验收必须具备下列条件：

8.6.1达到国家《建筑工程质量检验评定标准》中规定的合格以上标准。

8.6.2提交齐全的工程竣工资料和竣工图2套。

8.6.3已签署工程保修证书。

8.7工程保修期限为________年。

第9条文明施工与安全保卫

9.1乙方应严格遵守国家和当地有关文明施工、现场安全和保卫的各项规定，并制定相应的管理制度，采取严格的安全防护设施，承担因安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

9.2乙方施工区域现场应达到文明工地合格标准。若被有关部门评为不合格工地，乙方应在两天内按要求整改完毕，并承担经济处罚。

9.3乙方应建立完善的安全管理制度，乙方现场负责人应是安全负责人。乙方施工区域内发生的安全事故，应由乙方按照国家有关规定进行处理、上报。安全事故发生后应在2小时内通知甲方。

9.4乙方的施工机具、材料、周转材料、临时设施均应放在甲方划定的区域内，并自行承担消防工作。如发生公、私财物被盗及火灾昀由乙方负责。

9.5甲、乙双方签定的安全、保卫、治安协议是本合同的附件，具有同等效力。

9.6工程完工后，乙方应在甲方限定期限内将设施、材料、周转材料全部清退出场。超过期限不作清理，

甲方将按废弃物清理出场，所发生的清理费用由乙方承担。

第10条争议、违约

10.1发生争议后，除甲、乙双方协商一致同意停止施工外，乙方都应保护施工进度，保护好已完工程。

10.2凡乙方出现或发生下列情况，甲方有权决定终止协议的履行。

10.2.1工程发生重大事故，或在质量检查中被质监部门评为不合格。

10.2.2工期达不到已确定的节点考核要求。

10.2.3发生重大安全事故，且现场管理混乱。

10.3甲方不能履行义务，应承担违约责任，相应顺延工期。

10.4因乙方不能履行义务，应承担违约责任。

10.5双方因合同发行发生争议，应协商解决。协商不成，双方同意向________区法院提请诉讼。

第11条其他

11.1本合同未明确事项均按《_____》、《建筑法》等有关规定和条款执行。

11.2合同文件范围：

11.2.1工程施工总承包合同及其附件(含安全协议、治安防火协议、廉政协议)。

11.2.2中标书、投标文件、招标文件。

11.2.3关于工程协商、变更等。

11.2.4甲方代表的书面指令。

11.2.5施工图纸及说明书。

11.2.6国家、本(省、市、区)关于工程建设标准、规范、规定和技术资料、技术要求。

11.3本合同经双方代表签字后生效，至合同工程竣工验收，结清工程尾款，保修期满后自动失效。

11.4本合同正本________份，双方各执________份;副本________份，甲执________份，乙执________份。

甲方(签章)：____________乙方(签章)：___________

法定代表人：___________法定代表人：___________

(或委托代理人)：________(或委托代理人)：________

营改增材料采购合同范本，下面小编为你带来合同模板大全，欢迎阅读。谢谢! 营改增材料采购合同 甲方： 法定代表人： 住所地： 联系电话： 乙方： 法定代表人： 住所地： 联系电话： 采购合同 根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自 愿、公平和诚信实用原则，按照甲方采购管理办法、采购工作细则及相关采购招 标文件，甲乙双方就 项目 货物的采购事项协商一致，签订本合同。

第一条 采购货物及总金额

1.1 乙方按照甲方确认的下列采购清单，向甲方交货。 《 名称 品牌 型号 产地 项目 货物采购清单》 数量 单价 (元) 合计(元) 备注 单位 人民币： 总金额 ( 元) 1 注：“总金额”为合同约定总价，但可能因甲方依本合同约定书面要求变更采购数量 而相应增减。

1.2 采购清单报价为含税价(含增值税、关税)，报价中已经包括货物生产前 准备、生产、包装、运输至甲方工地(包括一切运费)、保护、装卸、存储、成 品保护、安装所需辅材、调试、各项实验检验费、保险费、验收费、劳保基金、 安全措施、技术指导支持、使用培训、质保期服务以及与货物有关的特殊要求等 可能产生的所有成本和费用。 在合同执行期内，非经甲方书面同意，以上报价不 论任何情况均不予调整。 在采购清单报价总额(含增值税)以外收取的任何费用，包括但不限于手续 费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、运输装卸费、代收款项、代垫款 项及其他各种性质的费用，依据税法规定，视为价外费用(含增值税)。

1.3 根据工程的实际需要，货物的规格和功能配置等可能存在小幅度变更， 这些变更将在原有的货物要求之内(包括技术参数、功能、材质等)，这些变更 不构成调整价格的理由，货物的单价不予调整。

1.4 甲方有权按施工图纸及项目现场实际需要，单方书面要求增减采购货物 量，无论采购货物量增或减，其单价以本合同采购清单为准，并按实际采购量结 算。

1.5 采购清单数量为合同交货总量，如需分批交货，则每批交货数量以甲方 书面通知为准。实际交货数量以甲方实际收到并经甲方书面验收合格的交货量为 准，并以此为依据结算合同价款。

1.6 货物的详细技术规格及参数按以下约定：

第二条 付款方式

2.1 甲方以汇款支票方式向乙方支付合同价款。 2 甲方以汇款支票方式向乙方支付合同价款。 甲方委托

第三方向乙方支付合同 价款的，需要提供委托协议作为本合同的附件。

2.2 在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，并 提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供甲方查验，以证明发票的真伪。 否 则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉 嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔 偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。 乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因 乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲 方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。 乙方向甲方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实， 相关材料品目、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能 抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、 滞纳金、罚款及相关损失等。 乙方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。必要时，甲方需协助乙 方提供开票所需资料。

2.3 甲方向乙方支付的首笔货款，支付条件按以下第 项约定执行：

(1)在合同签订后，甲方收到乙方书面付款申请后的二十个工作日内，甲方支 付首笔货款 元，为合同约定总价的 %。

(2)在乙方向甲方提交银行开具的、收益人为甲方、无条件、不可撤消的、 金额为 甲方提供 元的银行履约保函和书面付款申请后的二十个工作日内，或乙方向 元的履约保证金和书面付款申请后的二十个工作日内(以下统 元， 为合同约定总价的 %。 3 称“乙方履约保证金”) ， 甲方支付首笔货款 甲方应在收到乙方履约保证金后十个工作日内，将原已收取的乙方投标保证 金无息退还给乙方。(选用条款，适用条件为乙方参加甲方采购投标且甲方已收 取、未退还乙方为此支付的投标保证金。)

2.4 乙方履约保证金的担保截止日期及退款方式按以下第 项约定执行：

(1)本合同货物全部按约定交付、乙方向甲方提交验收、结算等文件并经甲 方书面确认。甲、乙双方办理正式验收、档案资料移交手续并结算完成十五个工 作日后，履约保函失效。

(2)本合同货物全部按约定交付、乙方向甲方提交验收、结算等文件并经甲 方书面确认。甲、乙双方办理正式验收、档案资料移交手续并结算完成后十五个 工作日内，甲方扣除应扣款后，将乙方履约保证金全额无息返还乙方。 若因甲方原因导致合同解除，甲方将乙方履约保证金全额无息返还乙方。

2.5 乙方同意甲方扣留采购合同约定总价 5% 的货款作为质保金，在全部货 物保修期满并由甲方或甲方指定的物业管理公司复检且办理保修终结手续后十五 个工作日内，甲方扣除应由乙方承担的保修费用、违约金等费用后，无息向乙方 结清。

2.6 扣除甲方已支付的首笔货款及以上质保金后， 货款余额按以下第 项约定 执行：

(1) 乙方一次性交货的，甲方向乙方支付的

第二笔及以后货款按以下约定 执行： 甲方根据工地现场进度计划发出排产通知书，乙方立即进行排产(生产期不 多于 周)，生产完成后发货前经甲方查验并出具书面文件后，甲方向乙方支付 采购合同总价 40% 的货款。 4 全部货品按约定交付到现场并经甲方全部开箱查验开出到货证明书后二十个 工作日内，甲方向乙方支付全部货款的 % 。 全部货物安装完工，经甲方验收合格后十五个工作日内乙方应向甲方提交验 收、结算等文件并经甲方确认，甲、乙双方办理正式验收、档案资料移交手续并 结算完成后十五个工作日内，甲方支付至结算总价的 % 。

(2) 乙方分批交货的，甲方向乙方支付的

第二笔及以后货款按以下约定执 行： 每批货物按约定交付并经甲方全部开箱查验开出到货证明书后二十个工作日 内，甲方向乙方支付该批货款的 % 。 所有批次货物未发现质量问题，全部货物安装完工，经甲方验收合格后十五 个工作日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认，甲、乙双方办理 正式验收、档案资料移交手续并结算完成后十五个工作日内，甲方向乙方支付至 结算总价的 % 。

2.7 甲、乙双方收款账号如下： 甲方收款账户名称： 账号： 开户银行： 乙方收款账户名称： 账号： 开户银行：

第三条 交货时间、交货地点和货物验收前的风险承担

3.1 乙方应向甲方提供其货物发出的出库凭证、物流信息及票据，连同增值税 专用发票一起交付甲方。如果本合同项下货物系由

第三方发出，则乙方需要提供 5 与

第三方签订的采购合同等证明以及委托

第三方发货的手续、

第三方出库凭证 、 物流信息及票据。

3.2 送达货物经甲方拆箱验收认定不合格的，乙方必须按甲方要求 在____日内完成不合格货物的退换，因此发生的费用由乙方承担，因此造成的 甲方迟延付款甲方无需承担责任。

3.3 首批货物的暂定供应时间、总量约定如下：

3.4 如果甲方因临时原因无法按原定计划接纳所交货物，甲方应提前 30 天书面通知乙方延期交货，当甲方提出的推迟时间累计不超 90 天时，乙方应自行承担因此发生的费用，不得向甲方提出增加费用或索赔要求。

3.5 甲方指定的交货地为 省 市 区 路 项目工地范围内，如上述指定地点临时变更，甲方应书面及时通知乙方，乙方仍须以安全、合 理的方式将货物运送到甲方另行指定的交货地点。 甲方变更指定地点在 的，乙方不再另行收取费用，运送至 甲方收取增加的运输费用：

(1)乙方不再收取任何增加的运输费用;

(2)乙方按以下标准收取增加的运输费用： 市外的，乙方按以下第 市内 项约定向

第四条 甲乙双方权利义务

4.1 甲方享有以下权利并承担以下义务：

4.

1.1 向乙方提供货物临时保管、装卸场地。

4.

1.2 按约定向乙方支付合同价款。

4.

1.3 委派现场代表监督、检查货物送达后的搬运、装配和调试，解决需要 甲方协调的问题，参与货物的验收和签证工作。 甲方现场代表： 6 职务： 联系电话： 如现场代表变更应及时通知乙方。

4.

1.4 在甲方书面确认具备货物验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交 的货物验收申请后 验收视同甲方验收完毕。

4.2 乙方享有以下权利并承担以下义务：

4.

2.1 委派现场代表负责解决送货前后需要乙方协调的问题，并参与货物的 验收和签证工作。乙方对现场代表及其授权的其他代表签字确认的所有文件均予 以认可。 乙方现场代表： 职务： 联系电话： 如需变更现场代表应事先征得甲方书面同意。

4.

2.2 乙方应对派往现场进行有关服务的人员及相关设施、货物购买雇主责 任险、施工机械材料设备保险、人身伤害险等相应人身、财产保险，并必须为其 履行本合同责任义务从事相关危险作业的人员办理意外伤害保险，乙方人员的伤 亡及相关设施事故责任由乙方全部承担。

4.

2.3 乙方已充分了解送货地点、道路情况、储存空间、装卸限制、二次运 输条件及任何其他足以影响货物价格及货物运输、储存的情况，任何因忽视或误 解既定条件而导致的价格变更、交付货物时间的延长申请将不被甲方批准。由于 包装不善导致货物锈蚀、欠缺或损坏的，乙方须承担一切责任。____日内完成验收;甲方无正当理由超过约定的验收日期未 7

4.

2.4 向甲方提供的货物应符合国家质量标准和检验标准，因乙方货物质量 问题造成的甲方或

第三方人身、财产损失，由乙方负责赔偿。

4.

2.5 乙方应为运至施工场地内货物购买相关保险，货物运输、装卸过程的 包装和保护以及涉及的全部安全防护措施费，由乙方负责并承担费用。

4.

2.6 货到现场后甲方验收前，乙方应自行妥善保管，除因甲方原因外，由 于保管不当造成的货物毁损、灭失责任及其相关修理和更换费用，由乙方承担。

4.

2.7 乙方应采用国家规定的包装方式进行包装，如无国家规定，则应采用 能充分保障货物免遭残损且易搬运的方式进行包装。货物的包装应具有足够的强 度，有安全起吊标志，能保证多次安全可靠的搬运和装卸。包装箱上应有运输、 贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起 吊位置、重量等)。包装箱内应有下列随箱资料一式二份：装箱单、产品合格证(包 括出厂试验数据)、产品检验记录、产品使用说明书、装配图、随箱清单、解体交 货的设备清单。

4.

2.8 根据现场提供的堆放场地条件，自行解决搭设办公及堆放用室，并自行 保管材料及有关设施，因此产生的费用由乙方承担。

4.

2.9 提供货物服务热线，用于直接向小业主提供维修和质保服务。

4.

2.10 包装物能回收的，由乙方在卸货时剥离包装物的同时负责回收;不能 回收的，由乙方负责将包装物清理出指定送货点。

4.

2.11 承诺所提供的包括但不限于货物、技术未侵犯

第三人的知识产权，所 有因此产生的责任和赔偿，概由乙方承担。乙方为执行本合同而提供的技术资料、 软件的使用权归甲方所有。

4.

2.12 商品不得为贩私商品，否则，所引起的一切法律责任由乙方承担。

第五条 质量要求、技术标准及验收送检约定 8

5.1 乙方须提供全新的、未经使用并可正常使用的优等货物，质量和技术标 准须符合中华人民共和国国家行业版本的有关标准及要求，并保证所提供的 货物具备符合要求的安全认证和质量合格认证。货物的安装应符合国家颁布的安 全规范和技术条件。货物质量、规格及技术特征应符合甲方相关采购招标文件的 要求，若货物出现质量问题，乙方负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方 承担，并承担由此导致的违约责任;但本合同另有约定的除外。 货物包修期限为： 包换期限为： 包退期限为： ， 以 上三包期限均自工程验收合格之日起计算。

5.1 货物验收必须以本合同规定的货物品牌、规格、型号、产地和质量检验 标准为依据。如在乙方交货之前曾向甲方交付样品的，则乙方交付的货物，不但 需满足第

5.2 条质量要求，并需达到样品的质量标准。货物品种、规格、型号、质 量不符合合同约定的，乙方应及时将其搬离甲方现场，因此产生的费用由乙方自 行承担，并承担由此导致的违约责任。

5.3 乙方将货物送至甲方指定的地点后，应及时向甲方申请办理验收手续， 甲方根据需要可单独或会同与该货物使用有关的设计、业主、监理等单位按本合 同约定进行验收，并出具初步验收结果。如该货物在使用前需送当地质量检测站 检测，则须将该货物抽样送检，由质量检测站出具质检报告，检测费用由乙方承 担。

5.4 对初步检验合格的货物，甲方予以接收，视为货物已交付;对初步检验 不合格货物，乙方应及时更换或补足，否则应承担违约责任。

5.5 在开箱验收时，乙方应向甲方提供以下证明材料原件：

(1)货物资料原件，包括但不限于产品出厂合格证、检测报告单、说明书、 “三包”保修卡。 9

(2)详细装箱单，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量。

(3)乙方所提交资料不符规定的，甲方有权拒收当批货物，所产生的延期交 货责任概由乙方承担。

5.6 乙方货物不符合质量要求，致使不能实现合同目的，甲方有权拒收货物 或解除合同，由此造成的一切法律责任和损失概由乙方承担。甲方拒收货物或者 解除合同后，货物毁损、丢失的风险由乙方承担。 (说明：退货行为涉及到开具红字增值税专用发票的行为，甲方需要履行协助义 务。具体可以参考《国家税务总局关于全面推行增值税发票系统升级版有关问题 的公告》(________年第 19 号)(________年 4____月 1____日施行)有“关红字专用发票的办理手 续”等相关规定。)

5.7 乙方须在每批货物送达前 天通知甲方，以便甲方做好验收 项约定 准备。 在确认乙方完成合同约定的全部工作内容后， 甲方将按以下第 方式确认验收完成：

(1)向乙方提供《货物验收合格证明书》，书面确认验收日期。

(2)现场代表在乙方送货回执书上签名确认验收日期，并加盖甲方认可的印 章。

(3)现场代表在乙方送货回执书上签名确认验收日期。

5.8 在乙方将货物交付甲方后，甲方发现货物存在质量问题时，乙方应在收 到甲方书面通知后三个工作日内认可质量问题或与甲方共同将货物送到甲乙双方 共同指定的国家或省市有资质的鉴定机构进行检测;乙方收到甲方书面通知后不 予配合或甲乙双方不能共同指定同一国家或省市有资质鉴定机构的，甲方有权单 方决定将货物送有资质的鉴定机构进行鉴定;检验费及检验期间所产生的一切费 用及损失，若检验合格由甲方承担，否则由乙方承担。 10

5.9 乙方承诺其交付的产品是其有权销售、无任何权利争议或潜在权利争议 的产品。

第六条 安全防护约定

6.1 货物交付期间由于乙方原因发生人员死亡事故，除由乙方承担全部赔偿 责任外， 甲方有权要求乙方向甲方支付 100 万元人的违约金， 发生人员重伤事故， 除由乙方承担全部赔偿责任外，甲方有权要求乙方向甲方支付 50 万元人的违约 金，上述违约金可在当期货款及乙方履约保证金(或履约保函，下同)中扣除， 不足部分由乙方补足。

6.2 乙方必须无条件服从甲方对交货现场的安全和管理，发现乙方安全措施 落实不到位的，甲方有权依照现场管理规定向乙方追究相关责任，直至停止全部 或部分货款的支付，至乙方整改合格为止，交货时间不予延长。

第七条 保修责任约定

7.1 乙方应向甲方提供所供货物保修负责人的书面通信地址、电话等通讯联 系方式，以便甲方通知乙方进行保修。质保期内设备本身质量出现问题或由于设 备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予维修或更换，由此 引起的施工费、人工费、材料费等一切费用由乙方负责。商品经更换后的质保期 应重新计算，新更换的零部件的质保期顺延。

7.2 乙方应保证保修的时间性。 商品保修期内， 在收到甲方或甲方委托人 (物 业管理公司，下称甲方委托人)的通知后，应及时赶到现场，具体时间约定如下：

(1)出现故障，影响居民正常生活，除人力不可抗拒原因外，乙方须在接到 修理通知后 2 小时内赶到现场并于 4 小时内完成应急处理。超出约定时间的，视 同认可甲方有权委派他方处理，且所发生的相关费用全部由乙方承担。

(2)其它情况下，乙方须在接到修理通知后 24 小时内赶到现场，并于赶到 现场之日起 2____日内完成通知所涉及之保修、维修项目。超出约定时间的，视同认 可甲方有权委派他方处理，且所发生的相关费用全部由乙方承担。

7.3 保修期内因甲方或甲方委托人使用、管理不当引起的部件损坏或故障， 乙方也应按照上述时间提供服务，可按规定收取维修成本费用。

7.4 乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方委托的物业管理公司的规章制度， 若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。 货物保修及保修期按以下第 项约定执行：

(1)按货物随箱保修说明书。

(2)按附件《产品质量保修协议》。

第八条 违约责任

8.1 甲方首批交货通知时间比合同约定延长的处理，按以下第 项约定执行：

(1)甲方向乙方发出正式首批交货通知的时间如超过本合同约定的首批交货 暂定时间 90 天的，每超过一天，甲方向乙方支付本合同约定总价万分之五的补偿 款。

(2)双方没有约定首批交货暂定时间，不视为甲方违约，无需处理。

8.2 乙方未按甲方书面通知的期限、型号、质量、数量等要求交货的，应承 担逾期交货的违约责任：乙方应从逾期之日起，每日按照逾期交货货款的 向甲方支付违约金。逾期交货超过 15 天的，乙方按照逾期交货货款的 % % 应 向甲方支付违约金，本合同继续履行。乙方逾期交货合计 25 天或以上的，乙方按 照逾期交货货款的 % 向甲方支付违约金，且甲方有权按市场价格另行采购与迟延货物同种类型的货物，因此增加的费用由乙方承担。逾期交货 30 天或以上的，甲方有权终止本合同，乙方须向甲方赔偿因解除本合同所造成的包括但不限 于相关工作进度延误造成的实际损失，乙方所交履约保证金不予退还。

8.3 乙方出现迟延交货或经甲方验收不合格的情形之一，且累计达 3 次(不 同情形间可累计)，甲方有权解除本合同，并有权选择没收乙方交纳的履约保证 金，或要求乙方向甲方支付合同约定总价 %的违约金。

8.4 乙方供应货物品种、规格、产地、型号、质量等不符合本合同约定(包 括但不限于产品存在权利瑕疵、产品质量不合格、假冒品牌、私自替换品牌规格 型号、产品无法正常使用等问题)，乙方应当立即进行更换、维修、重做，因此 造成迟延交付的，应按第

8.2 条约定向甲方支付违约金。经更换、维修、重做，乙 方货物仍不符合本合同约定的，甲方有权退货，有权要求乙方返还该部分货物的 甲方已付款，同时乙方向甲方支付该部分货物约定价款 % 的违约金。如货 物整体验收不合格率达到或超过 3% 、 但未及 5% 时， 甲方有权扣除合同约定总 价的 % 作为乙方违约金; 如整体验收不合格率达到或超过 5% ， 甲方有权 % 的款项作为乙方违约金， 不足部分甲方有权向乙方 扣除合同约定总价的 追偿。

8.5 乙方未将不符合本合同约定的货物搬离甲方现场，接到甲方书面办理通 知仍不搬离的，每逾期一天，须向甲方支付合同约定总价万分之五的违约金。

8.6 属于保修范围和内容的项目，乙方若未能按照第

7.2 条约定的时间到达 现场或保修质量等未达到要求， 甲方有权按每次违约扣质保金总额 准对乙方追究违约责任，质保金不足部分，甲方有权向乙方追偿。

8.7 货物保修期内因质量问题经两次维修仍无法正常使用的，甲方有权退货 并要求乙方退回相应货款，乙方应向甲方赔偿因此遭受的损失 % 的标 13

8.8 在乙方不能履行其在本合同项下任何一项义务且在经甲方通知 后 天内仍不完成整改的情况下，甲方有权动用乙方交纳的履约保证金补偿 任何直接或间接损失，不足部分甲方有权向乙方追偿。

8.9 因可归责于甲方的原因导致甲方单方解除本合同的，甲方应向乙方支付 已经交付甲方且验收合格货物的货款， 并向乙方支付合同约定总价 约金。

8.10 因可归责于乙方的原因导致乙方单方解除本合同的， 致使甲方合同目的 不能实现的，乙方已经交付的货物按合同约定价格的 %结算，同时，甲方 % 的违有权选择没收乙方交纳的履约保证金，或要求乙方向甲方支付合同约定总 价 %的违约金。

8.11 任何一方违反本合同保密约定，责任方应按本合同约定总价的 %向守约方支付违约金，违约金不足以赔偿合同他方损失的，责任方应按守约方的 实际损失赔偿。

8.12 未经本合同他方书面同意， 任何一方不得全部或部分转让其在本合同项 下的权利和义务。如有违反，本合同他方有权解除本合同，并要求违约方支付合 同约定总价 % 的违约金。

8.13 本合同中约定的违约金若低于守约方实际损失， 守约方有权要求增加赔 偿至实际损失。 (说明：提醒甲方注意，依据前述关于价外费用的定义，违约金如果构成价外费 用的一部分，则涉及到增值税发票的开具金额，需要补开发票。)

第九条 合同结算约定 在甲方向乙方出具全部货物验收证明十五个工作日内，乙方应向甲方提交完 整的结算文件，结算文件包括以下内容： 14

(1)结算申请书;

(2)竞投清单(如有);

(3)历次变更文件及相关的资料及依据;

(4)约定的其他应收款及索赔相关资料;

(5)甲方的送货通知书(如有);

(6)甲方出具的所有验收证明文件;

(7)乙方已收到的各期货款明细及总金额，附相关财务凭证;

(8)甲方如果委托

第三方向乙方支付合同价款的，需要提供以下资料：委托 协议

第十条 合同变更约定

10.1 根据现场实际情况，乙方确实需变更原合同约定货物时，应预先提出变 更清单对照表及其变更依据，经甲方书面确认并由双方签订补充协议后实施，甲 方不同意变更的，乙方应当继续履行本合同。

10.2 因甲方原因需变更合同货物的，甲方应书面通知乙方，双方签订补充协 议后实施。

10.3 当甲方需求货物总量发生变化而甲方按照第

1.4 条单方提出书面要求 时，乙方同意按以下办法处理： 货物总量减少时，直接削减合同总金额，削减额为被削减的货物数量乘以该 规格的货物合同单价; 货物总量增加时，直接增加合同总金额，增加额为增加的货物数量乘以该规 格的货物合同单价。

10.4 甲方对合同货物数量作出的调整应书面通知乙方。 乙方获悉的甲方额外 交货要求，应以甲方正式书面通知为准，否则甲方不予支付货款。 15

10.5 本合同内容经双方同意变更的，如果变更的内容涉及到采购商品品种、 价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，则应作废、重开、补开、红字开具 增值税专用发票。甲乙双方需履行各自的协助义务。

第十一条 合同解除约定 有下列情形之一的，合同即行解除：

(1)双方权利义务已按本合同约定履行完毕;

(2)双方协商一致而解除;

(3)本合同因一方出现违约情况，另一方发出解除合同的通知;

(4)不可抗力情形出现。

第十二条 不可抗力 1

2.1 不可抗力是指：战争、严重火灾、水灾、地震等人力不可抗拒的因素引 起的客观情形。 1

2.2 当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时， 履行合同的时间 将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同。 1

2.3 不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方， 并在不可抗力发生后 14 天内出具事故发生地区的有关机构证明并取得另一方认 可。上述情况发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。 不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。 1

2.4 由于不可抗力的影响致使本合同不能履行时， 一方有权通知另一方解除 合同，双方均不承担违约责任。 1

2.5 本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情 况，对于经营状况严重恶化、安排不周及税收政策的调整等情形，无论严重程度 如何，均不理解为不可抗力。 16

第十三条 保密约定 1

3.1 在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方 均应对各方提供的资料、信息负保密责任，包括但不限于商业秘密、技术资料、 图纸、数据、以及与业务有关的客户信息及其他信息等。 1

3.2 本保密条款具有独立性，不受本合同终止或解除的影响。

第十四条 争议的解决方式 因本合同的签订、履行发生争议的，合同各方应友好协商解决，协商解决不 能的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费、律师费及其他费用 除法院另有裁决外，均由败诉方承担。

第十五条 本合同条款约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内 容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。 合同附件与合同具有同等法律效力。

第十六条 其他条款 1

6.1 本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国 法律。 1

6.2 所有通知可用电传、传真、挂号邮件以及特快专递发出。上述书面文件 送达至甲方或乙方在签署本合同时确认的通讯地址处即为有效送达。甲、乙任何 一方的地址、电话如有变化，应在____日内以书面通知另一方，否则应承担相应 的不利后果。 1

6.3 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另行签订补充协议。 1

6.4 甲方委托 权利，乙方应服从 代表甲方进行全面管理，行使甲方授予的管理 的管理。 17 1

6.5 本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具同等法律效力，自双方代表签字并加盖公章之日起生效。 甲方(盖章)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 电话： 签订日期:________年____月____日 乙方(盖章)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 电话： 签订日期:________年____月____日 附件 1：产品质量保修协议 附件 2：安全责任书 附件 3：乙方营业执照、一般纳税人资格认定书复印件

采购方(以下简称甲方)：

法定代表人：

营业执照号码：

地址：

电话：

传真：

供货方(以下简称乙方)：

法定代表人：

营业执照号码：

地址：

电话：

传真：

根据《民法典》及有关法律、法规，为规范购销行为，保护双方的合同利益，明确双方技术经济责任，保证甲方工程建设正常进行，经甲乙双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。

一、材料名称、数量、金额及单价

风险提示：买卖的标的物

双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的，双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清，而就所提供合格与否产生纠纷。

同时，要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制，如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。

1、名称：

2、计划数量(吨)：

3、单价(元吨)：

4、金额(元)：

5、合计金额(大写)：

以上价格是到甲方指定卸货点的交货价，包含材料采购费、运输费、过桥过路费、损耗、装卸费、所有税费等价格;该单价是双方执行的固定单价，材料供应期内双方单价不作调整。结算数量以甲方实际签收数量为准。

二、供应时间及运输方式

1、材料供应期限：________年____月____日至________年____月____日。逾期未提部分双方重新约定价格和数量。

2、交货时间：具体供货时间由甲方提前______小时电话通知乙方。

3、运输方式：乙方组织______车______小时内运送沥青材料到甲方指定卸货点交货，其间的一切费用已包含在材料单价中。沥青材料运到后______小时内甲方负责保证卸完。

三、货款结算支付

另外，支付方式也应当约定明确，价款支付是现金支付，还是用支票支付;如果采用汇款，汇费由谁负担等细节应当明确。

结算：截止________年____月____日，乙方编制材料接收计量支付单，双方签字确认结算金额。

支付方式：甲方确认并接到计量支付单后，在______天内以银行转账形式全额支付乙方货款，乙方开具相应数额货物发票给甲方;以此类推。货物全部供完后余款在____月内结清。

四、供应材料标准

乙方所供应沥青材料的质量应符合国家有关规定以及双方认可的技术标准。

五、验收标准、方法

1、数量验收：甲方检查______车铅封并及时接卸，卸完后乙方送货单必须经过甲方司磅员或现场材料员签认方可生效。数量验收以甲方地磅(经国家认可的计量部门检验合格)称重毛重和皮重后计算的净重为准，若数量超出供方磅单误差范围(______%)要及时通知供方，双方协商解决。

2、质量验收：沥青到货后，甲方可按双方约定的技术标准进行检查、封样，并保证样品不受污染。甲方需在______车中取样，否则不具代表性。若甲方对______品质量提出异议，应在收货后____日内以书面方式向乙方提出，双方可通过约定第三方对封样进行复检。逾期后，油品质量问题有甲方承担，乙方概不负责。

六、双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

(1)负责材料的检验和实验。

(2)负责提供材料的供应计划。

(3)如因甲方的业主、监理对材料的质量和数量有变更要求时，甲方应立即通知乙方，乙方需无条件接受，甲方不承担任何责任，且甲方有权根据实际情况调整或终止本合同。

(4)甲方负责按合同要求支付材料款。

2、乙方的权利和义务

(1)负责按甲方供应计划要求按质、按量、按时提供符合甲方施工生产需要的合格沥青材料。

(2)负责协调好供货运输途中关系，所发生的一切费用已包含合同单价中，由乙方自行承担，乙方运输车辆在运送过程中发生的一切毁损、灭失等事故所造成的责任和损失，由乙方自行解决和承担。

七、违约责任

乙方供应的材料没有按约定时间保质保量到达甲方现场，延误施工生产，造成甲方的经济损失，由乙方负责按每耽误一次赔偿给甲方万元的误工费，甲方从其沥青材料款中扣除。

甲方未提前通知乙方的供货时间而造成乙方供货不及时或因甲方卸货不及时，造成的损失由甲方承担。

八、如因乙方生产原料、生产设备、生产工艺、事故等发出重大变化时，乙方要调整，须提前天与甲方协商。

九、甲乙双方中任何一方如因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时以书面形式向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。履行此项义务后，遭遇不可抗力方不承担违约责任。

十、如发生合同纠纷，甲乙双方应友好协商解决，协商不成，可向合同签署所在地人民法院诉讼解决争议。

十

一、本合同一式______份，由甲、乙双方各留存______份。

十

二、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方完成合同约定的条款时自动终止。

甲方(签字)：

签订地点：

________年____月____日

乙方(签字)：

签订地点：

________年____月____日

甲方(以下简称需方)：

乙方(以下简称供方)：

供需双方本着真诚合作、互惠互利的原则，在平等友好的基础上，经过协商签订下列条款以共同遵守：

一、产品品种、数量、交货期限

1、供方按照需方的涂料订单确定涂料名称、编号、数量、交货期限、保质保量按期交货

涂料名称

编号

数量

单价

总额

总计金额(大写)

总计金额(小写)

2、按照交货期限________年____月____日内，交至指定公司仓库。

3、供货周期

(1)样板和样漆的交付时间

供方在当天中午前收到需方需要调色的色样，当天内完成调色并由快递。货运或其他方式发出给需方。

(2)批量供货交付时间

在供方收到需方订货通知单起____个工作日内，由快递货运或其他方式发出给需方，到达时间视路途距离而定，确保在双方约定的时间内到达。

二、产品的质量标准

供方供应给需方的涂料，满足下列标准：

1、供方所提供的产品符合其他协定标准或相关行业标准

2、上述各条款不能包容时，如果有公共标准时，则以公共标准为准。

3、双方有特殊要求的，协商制定。

三、产品的验收以及质量问题处理

1、供方向需方交货时，附带本批样板1份。

2、需方收到涂料后，如发现颜色、数量有不符的情况，需方应___日内书面通知供方。

四、产品质量

如双方对产品质量发生异议，以双方认可的色板封样和每批涂料小样为依据，可共同抽样送国家权威涂料机构评定，并以此结论区分双方责任。如出现难以判定的质量纠纷时，双方协商处理，协商不成，同意以国家质量监督机构为鉴定单位，有关质量问题交由该单位检验，并以其检验报告为依据处理纠纷。

五、价格与货款支付

1、涂料的价格有供需双方协商确定，确定后价格表将作为本合同的附件。

2、特殊颜色的价格供需双方另行商定。

3、价格包括供方运至需方指定地点之前的所有费用。

六、付款与结算

1、对账

双方每月____日前核对上个月的供货数量及货款金额。核对无误后双方在对账单上签字并盖章，供方根据核对盖章后的对账单开具发票。

2、结算期限

月结方式，货到后天结算付款，如果需方不按协议付款，供方可停止供货。

3、结算方式

需方按供方指定的账号办理电汇或支付现金汇票、或银行承兑汇票。

4、返利

为了双方长期友好合作，在合同期内，需方严格遵守双方所规定的付款期限给供方付款，供方将按照需方年使用涂料总量的额度给予涂料折返(该使用量不包括需方享受的上年度折返数量等优惠使用量)，折返部分供方将根据需方所需涂料进行返还，折返涂料不开具发票。

5、合同终止处理

双方如果不再发生业务往来，需方必须在____日内将所有货款结清，延期支付货款按支付延期部分违约金。

七、技术服务

1、第一次订单：供方原则上必须在需方现场跟踪，及时沟通生产技术产品质量等信息。

2、需方如发现供方提供的涂料在物性、色差等方面存在问题或因涂料引起的产品质量问题，供方在接到通知内及时核实并处理。

八、解决纠纷的方式

因履行合同发生的一切争议，供需双方应当友好协商解决。如协商后仍不能解决的，则申请__________仲裁委员会仲裁。

九、其他约定

1、本合同自________年____月____日起至________年____月____日止，合同到期，新合同未签署前，该合同自动顺延。合同有效期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。

2、本合同签字盖章后有效，一式两份。

甲方:

________年____月____日

乙方：

________年____月____日

甲方：

乙方：

第一条 工程概况

项目名称：

第二条 产品的名称：配电箱，规格，型号[按实际内配件定] ，元件;采用德力西或正泰，有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品，数量和价格：详见图纸及变更会审附报价表 合同总价(小写)

合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。

第三条 交货地点：罗马假日花园工地现场甲方指定地点

第四条 交货时间：

年 月 日提供配电箱，如有调整以甲方提供的日期为准。

第五条 产品质量要求

5. 乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。

5.2 产品质量取得CCEE认证，符合IEC、DGB08-xx年内不出现生锈、涂膜脱落、龟裂等现象。

第六条 产品的交货验收及保管方式

6. 乙方必须按照甲方要求运抵卸货地点，否则，甲方有权拒收货物。

6.2 合同签订时乙方提供的样品、样品甲方进行封存，作为产品验收的依据。

6.3 货到甲方指定的地点以后通知甲方、监理公司、工程安装承包方进行验收，若货物与进货数目不相符，或有损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合

6.4 货物在交货验收合格前所有权不转移，产品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。

6.5 乙方在交货的同时应向甲方提供产品合格证，备案证、厂家资质. 产品年检报告.使用说明书等相关资料，否则甲方有权拒收货物。

6.6 对乙方所提供产品，甲方有权随机抽样送检，如送检产品质量不符合相应国家或者行业标准，甲方有权对乙方提出索赔。送检费由乙方承担。

6.7 产品质量必须通过国家检测机构相关部门验收标准为准并有检测报告。

6.8 为确保乙方所提供产品质量，供需双方需对产品质量层层把关。在生产期间，甲方有权指派相关人员进驻乙方厂区跟踪检查。

第七条 货款支付方式

7. 本工程不支付预付款。

7.2全部货物送达工地现场后[或每楼为单位送货] ， 5

7.3 配电箱安装调试完成，经验收合格，资料交付齐全、正确、有效，手续完备，并按实结算后， 5日内支付至结算总价的95%。

7.4 保修金为5%。保修期为一年，保修期达到一年后如甲方或物业公司对产品质量没有异议，则在 5个工作日退还保修金。

第八条 变更处理方法

在本合同规定交货时间的6个工作日前，甲方如需改变所订产品的规格型号和数量级发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。

第九条 产品保修、补货约定

9. 产品保修期为一年，时间从甲方工程竣工验收之日计。

9.2保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换，乙方在接到甲方更换的要求后24小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。否则甲方有权单方面选择其他单位的产品，因此发生的费用从保修金中扣除，而且乙方须对此造成的结果继续负责。

9.3应接受甲方和甲方物业管理公司的补货要求，不得借故拒绝补货或推迟补货;补货单位参照原合同，补货日期为

接到通知后5天，由甲方送货到甲方或甲方物业管理公司，并由乙方负责卸货。

第十条违约责任

0. 合同签订后，除出现不可抗力的情况外，合同双方必须履行合同各项条款。倘若无法履行合同时，违约者需向对方支付本合同总价的 0%作为不能履行合同之赔偿。 0.2 乙方未按合同规定日期交货，乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天千分之三的违约金，并依法赔偿因此给甲方造成的损失，逾期交货超过十天的，甲方有权单方面终止合同。

0.3因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的，乙方应立即无尝换货并在7天内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金。乙方逾期5天未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使二次没有通过安装验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还该部分不合格产品的货款，并支付该部分价款 0%的违约金。

0.4乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的损失。

0.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货;乙方提供的货物与甲方确定的样品不符，视为没有交货，因此造成逾期交

货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

0.6对因产品缺陷造成的人身、财产损害，乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律规定赔偿。 第十一条 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。

第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。

第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协 商，签订补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十五条 本合同用中文书写，一式二份，双方各执一分，具同等效力，未尽事宜，协商解决。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年月日    年月日