消防器材购销合同模板【通用20篇】

甲方(购货单位)：

单位地址：

乙方(供货单位)：单位地址：

在遵循平等、自愿和诚信的原则下、经甲乙双方共同商定，并依据《中华人民共和国合同法》相关条款，就乙方供给甲方机制页岩砖的相关事宜，达成如下协议：

二、产品的技术标准、质量要求：按企业标准执行，符合企业标准(国家有相关标准的按国家标准执行)。随车必须带产品的出厂报告、合格证及检测报告。如果有质量问题，造成的一切损失均由乙方负责。

三、产品需求量及交货时间：甲方应根据施工需求量提前10天电话通知乙方所需产品规格型号及数量，乙方接到甲方通知后，务必按甲方的要求提供产品。

四、运输费用，交货方式：

1、甲方在施工现场收货，地点为 工地，乙方负责运输、卸货，送货到甲方指定的施工地点。甲方必须保证提供卸货场地道路的平整畅通。乙方以甲方指定的收料人同时签字的送货单为结算依据进行结算，收料人为( )。

2、甲方所点数量以堆码在现场的数字为准，所有堆码在现场之前的所损砖均由乙方承担。

五、付款方式：

1、本合同价款结算周期为每月月底办理结算，在次月的15日前支付上月货款的80%，转账支付，结算时出具有效税务发票。甲方没在商定的期限内付款，乙方有权与甲方协商延期付款时间，如两月未付款且协商延付款未果乙方有权停止供砖。如甲方因自身原因要更换供货商，必须在结清甲方的货款后，才能让另一方进场，否则视为违约。

2、如果乙方不能按时供应合格货物，甲方有权另行采购，且超出价差由乙方负责，在未付款中扣除。

六、本合同的签订、履行过程中如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向购买人(向甲方)住所地有管辖权的人民法院起诉。

七、本合同供砖单价有效期20xx年6月21日至20xx年6月20日止。

八、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，签字和盖章即生效，合同执行完毕即失效。

甲方： 乙方：

法人代表或委托人 法人代表或委托人

甲方电话： 乙方电话：

收货电话： 发货电话：

开户行：

账号：

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着平等互利、相互尊重的原则，经双方友好协商，就甲方向乙方订购水晶产品有关事宜，特订立本合同。

上面的价格合计：13350元，除样品费外，合计为13000元整。

第一条：以上水晶产品价格均不含税不含运费。交货时间由双方协定。货款按每次发货数量付清，缴纳订金3000，收到货时支付宝确认全部金额。

第二条：产品名称：四款水晶特制产品;包装：黄色木盒烫金400个，普通盒子烫金50个，特制内容：喷砂刻字。

第三条：交货时间：本协议签订之日(即收到甲方货款之日)起10天内，从工厂出货。

第四条：制作要求：按双方确认稿制作。

第五条：质量保证：乙方所交货物品种、规格、质量必须符合出厂合格标准。如甲方对乙方交付货物的型号、规格、数量及质量有异议，应当在收货后1天内向乙方提出，乙方应于3日内更换有问题的货物，更换货物质量必须符合样品标准。

第六条：发运方式：乙方代办运输，运费甲方承担。

第七条：此合同为期一年之____年____月____日到____年____月____日。凡甲方特定水晶产品(带甲方字样)

未经甲方同意，乙方均不可以出售给其它公司或个人。本合同壹式两份长期有效，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

甲方：明远有限责任公司(买方)

法定代表人：田金

乙方：啡客有限责任公司(卖方)

法定代表人：邓小云

根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

第一条产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称——大型型钢

品种——角钢

规格——∠30×30×3”，即边宽为30毫米、边厚为3毫米的等边角钢

质量——不得存在使用上有害的缺陷，如分层、结疤、裂缝等，角钢不得有显著的扭转。

2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第(1)项执行：

(1)按国家标准执行;(2)按部颁标准执行;(3)按企业标准执行;(4)有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

第二条产品的数量和计量单位、计量方法

1.产品的数量——50吨

2.计量单位——吨

3.计量方法——每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚

4.价格——每吨4200元

第三条产品的包装标准和包装物的供应

角钢成捆交货、其捆扎道次为10层、同捆长度50cm。角钢裸装交货，运输和储存均需注意防潮。产品的包装物，由供方负责供应。

第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1.产品的交货单位——啡客有限责任公司

2.交货方法，按下列第(1)项执行：

(1)乙方送货;

(2)乙方代运;

(3)甲方自提自运。

3.运输方式——公路运输

4.到货地点——常德高职院旁边

接货单位——明远有限责任公司

甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的

第五条产品的交(提)货期限——2019年1月25日至2019年1月30日

第六条产品的价格与货款的结算

1.产品的价格：按下列第(2)项执行：

(1)按物价主管部门的批准价执行;

(2)按甲乙双方的商定价执行。

(逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行;遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的，按合同规定的价格执行。)

2.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。

第七条验收方法

产品的质量验收、检疫方法，根据国务院有关规定执行。

第八条对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2.如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

4.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的20%的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

第十条甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款20%的违约金。

2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的，按中途退货处理。

3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

4.甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

5.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

6.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

第十一条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条其他

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，按以下第项方式处理：(1)申请仲裁委员会仲裁。(2)向人民法院起诉。

第十三条本合同于2019年12月28日起生效，有效期至2019年1月30日。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式四份，分送甲乙双方的主管部门、银行单位各留存一份。

购货单位(甲方)：明远有限责任公司(公章)供货单位(乙方)：啡客有限责任公司(公章)

农药化肥是农业面源污染的主要来源。那么对于种子农药化肥购销合同你了解多少呢以下是在小编为大家整理的种子农药化肥购销合同范X，感谢您的欣赏。

种子农药化肥购销合同范X一

甲方：(供货方)： (以下简称甲方) 乙方：(需货方)：(以下简称乙方)

甲乙双方经友好平等协商，就农药、农膜、化肥以及地灌、设施供货一事，自愿签订本合同，合同条款如下：

一、 商品名称：

1、尿素：一亩地30公斤，一公斤3元，总亩数：1250亩。 计112500元。

2、二胺：一亩地30公斤，一公斤5元，总亩数：1250亩。计：187500元。

3、种子：一亩地8公斤，一公斤11元。总亩数：1250亩。计：110000元。

4、地灌设施以及地灌袋直管：一亩地620元，总亩数：1250亩，计：775000元。

5、农机：一亩地60元，犁播总亩数：1250亩，计：75000元。

6、打棉花杆以及清理：一亩地20元，总亩数：1250亩，计：25000元。

7、铺膜：一亩地30元，总亩数：1250亩，计：37500元。

8、平整土地：一亩地50元，总亩数：1250亩，计：62500元。

9、农药：一亩地4公斤，一公斤8元。总亩数：1250亩，计：40000元。

10、围栏以及所有设施和人工费用：556000元。

1

1、树苗：30000元

二、质量标准及要求，甲方供给乙方的产品必须达到国家规定的质量标准，并保证产品的有效期。

三、送(取)货方式及运费，甲方负责将产品运往乙方指定地方，其运费由甲方承担。

四、包装标准及费用负担：产品包装需按照国家农资包装相关规定进行包装，包装运费由甲方承担。

五、验收方式：产品包装要完好，生产批号与产品批号须一致，有破损乙方按照本合同规定产量的销售价格乘以破损产品的数量，另扣除货款。

六、结算方式：预付总货款的10%,得乙方收货并验收后付90%。

七、违约责任：

1、甲方责任：

甲方应按合同规定如期向乙方提供符合国家标准的方正系列产品，并对产品质量负责，如因甲方供给农资质量问题(或延期供货)造成乙方损失的，则甲方按8000元亩赔偿乙方损失。

2、乙方责任：

(1)乙方使用甲方产品必需按甲方产品说明使用，如乙方不严格按甲方产品说明用产品，一切不利后果，甲方不负责任。

(2)乙方需按本合同规定期限付款给甲方，如延期支付货款，则乙方按产品总价的1%天的违约金付给甲方(延期不能超过15天)。

八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字按手印后生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

电话： 电话：

________年____月____日：

种子农药化肥购销合同范X二

供方________________________________________

地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

需方：____________________________________

地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

法定代表人：____________ 职务：____________

一、产品名称、商标、含量规格、数量、金额、供货时间及数量

二、质量标准及要求

三、供方对质量负责的期限

四、送(取)货方式

五、运输方式及到达站(港)和费用负担

六、合理损耗计算方法

七、包装标准及费用负担

八、验收方式及提出异议期限

九、结算方式及期限

十、违约责任

十

一、解决合同纠纷的方式

十

二、其他约定事项

供方：____________________________ 单位名称(章)：________________ 法定代表人：____________________传真：____________________ 开户银行：____________________ 帐号：____________________

需方：____________________________ 单位名称(章)：________________ 法定代表人：____________________ 传真：____________________ 开户银行：____________________ 帐号：____________________ 鉴(公)证意见：_______________

种子农药化肥购销合同范X三

出卖人：签订地点：

买受人:

签订时间：

第一条 标的、数量、价款

第二条 质量标准：达到国家标准;

第三条 出卖人对质量负责的期限：________年;

第四条 包装标准：复合塑料编织袋(GB89478

8)，每袋装40公斤;

第五条 合理损耗标准：破损不超过1%;

第六条 化肥的所有权自合同签订之日起转移，但买受人未履行支付价款义务的，化肥属出卖人所有;

第七条 交(提)货方式、地点：合同首付款交付后____日内送到杭锦旗巴拉贡镇;

第八条 运输方式及费用负担：汽车运输，运费由出卖人承担;

第九条 检验标准、方法、地点及期限：货物送到后由买受人现场检验;

第十条 结算方式、时间及地点：合同签订之日起____日内支付定金 肆万元整(40000.00) ，货物送到之日起____日内支付货款玖拾柒万元整(970000.00)，余款伍拾万元整(500000.00)在________年0____月____日前付清;

第十一条 本合同解除的条件：出卖人未按照合同约定的时间将货物送到，买受人有权解除合同，并要求出卖人赔偿损失;买受人未按照合同约定支付货款，出卖人有权解除合同，并要求买受人赔偿损失;因不可抗拒的力量造成货品无法按时送达，送货期限可以顺延，但不可超过30天，否则买受人有权解除合同，并要求出卖人退款，出卖人不得无故拖延;

第十二条 违约责任：如因货物质量问题造成的损失，买受人有权要求出卖人赔偿一切损失;由于买受人管理不当所造成的损失，出卖人概不负责;

第十三条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，

由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第条方式解决：

(一)提交____市仲裁委员会仲裁;

(二)依法向____市人民法院起诉;

第十四条 本合同自合同签订之日起生效。

此合同一式两份，出卖人和买受人各执一份。

出卖人(签章或签字)：买受人(签章或签字)：

________年____月____日

茶叶购销合同范本

甲方：_________________

乙方：_________________

乙方向甲方购买一批茶叶，为使交易顺利完成，经双方议定，订立本合同，以资共同恪守。

第一条：名称、数量、价款及交(提)货时间

第二条：甲方提供的茶叶必须用大塑料外包，纸袋内包，外用纸箱或麻包袋装。

第三条：交(提)货方式、时间和运输费用负担，_____年_____月_____日之前由茶场直接运往乙方公司所以地，运费由甲方负责。

第四条：付款方式，乙方收货检验合格后，乙方公司须在收货1天以内能通过银行托付货款。

第五条：如双方任务一方，在正常情况下拒不交贷或拒付款者须以货款20%的罚金，迟交或迟付款，则每天罚万分之三的滞纳金，数量不足，按不足部分的货款计赔，仍按20%的比例赔偿;质量不合格，则重新酌价。

第六条：如遇特殊情况，则提前20天通知对方，并赔偿损失费10%。

第七条：合同争议事项，可经双方研究协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。

第八条：本合同签字后生效。

甲方：_________________乙方：_________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

甲方：

代表：

地址：

电话：

乙方：

代表：

地址：

电话：

甲方为一家规模较大的电力设备公司，乙方为进行工程施工与甲方达成合作，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上、经协商一致，达成如下协议。

一、合作方式

1、甲方以______台电力设备出资共计______元，占股_______％。

2、乙方组织工程施工及后续验收等事项，占股_______％。

二、合作项目内容

1、工程名称：

2、工程地址：

3、合作期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

三、双方权利义务

1、甲方负责提供与工程施工相符的电力设备（电力变压器型号：_______功率：______）和材料。

2、乙方施工时需遵守国家和供电部门有关电力设施管理的有关规定。

3、甲方不干涉乙方对工程的施工和工人管理，该项责任由乙方承担。

4、甲方有权派______名驻地工程代表与乙方就工程事务进行沟通。

5、乙方需采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。

6、施工电费由双方共同分担。

7、乙方负责聘请施工人员以及人员管理，施工队工资由双方在合作收益中扣除。

四、特别约定

1、工程期满，甲方有权收回该电力设施，乙方应如期返还甲方。若乙方需要继续使用该电力设施，则应于工程期满前_______个月，向甲方提出书面续租要求，经甲方同意后签订协议。

2、施工期间，该电力设施的管理由乙方根据供电部门对电力设施管理的有关规定进行全面和专人管理。

3、施工前，甲、乙双方应对该电力设施进行检验和登记造册。电力设施的登记造册范围为：电力变压器、配电间设施、工程施工区内的电线、电杆以及电柜等相应设备。所登记的电力设施清单双方各执一份、工程期满，乙方应根据登记造册的电力设施和设备，完好的交还给甲方。如发现损坏应由乙方更换和修理完好以后交还甲方。

五、合作收益

1、该工程项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例分成，其中甲方占股权分成_______%，乙方占股权分成_______%。

2、该项工程款由乙方结算。乙方应在工程款到账后______日内给甲方分配。

六、违约责任

1、任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任，向对方支付违约金______元。违约给对方造成的损失超过违约金的，还应付给赔偿金，补偿违约金不足的部分。

2、违约金、赔偿金应在双方明确违约责任后______天内偿付，否则按约定的利率给付利息。乙方给付甲方的违约金、赔偿金，经双方同意后可由甲方从合作收益中扣收。

七、争议解决

甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议、应通过协商解决、协商解决不成的，可以依法向_____方所在地人民法院起诉。

八、其他

1、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商一致，可订立补充条款。

2、甲乙双方在签署本协议时，对各自的权利、义务、责任清楚明白。并愿意按协议严格执行。如一方违反本协议，另一方有权按本协议规定索赔。

3、本协议一式_____份，甲乙双方各执______份。

甲方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

乙方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

养殖人：_____________签订地点：______________

销售人：_____________签订时间：______________

为加快农村经济发展，实现家畜家禽养殖生产的规范化、科学化和集约化，提高养殖生产的社会效益和经济效益，本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则，经双方协商，订立本家畜家禽养殖产销合同。

第一条养殖人负责的_______养殖生产管理。销售人负责_______养殖生产的技术指导和销售。养殖的技术标准为_______

第二条养殖人承诺养殖的_______为_______只，按照销售人提出的技术标准要求进行养殖管理，并于约定日期_______前足额向销售人交售符合质量标准和等级的_______千克。

第三条养殖人承诺在销售人未放弃收购权时，其养殖的_______不向他人出售。

第四条养殖人养殖的_______符合约定质量标准和等级，销售人承诺负责包销。每千克的收购价为______________

第五条销售人应做好养殖生产的信息技术和培训工作，指导养殖人科学养殖，预防畜禽疾病，提高养殖质量。如确需适量收取技术信息服务费的，其收取的标准和时间为____________________________

第六条销售人需统一提供畜禽种苗及预防治疗用药的，应以优惠价格供应，具体价格为_______种苗_______元、预防治疗用药______________

第七条销售人因技术指导失误或提供的畜禽种苗、畜禽用药等质量问题给养殖人造成损失的，应当进行赔偿。

第八条养殖人未按销售人提出的技术条件和标准进行养殖造成的损失，应自行承担。

第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，按下列_____种方式解决：

提交_______仲裁委员会仲裁

依法向_______人民法院起诉。

第十条本合同自_______起生效，于_______失效。

第十一条其他约定事项___________________________________

养殖人

养殖人

地址：

居民身份证号码：

电话：

邮政编码：

销售人

销售人

地址：

法定代表人

委托代理人

居民身份证号码：

电话：

开户银行

银行账号：

邮政编码：

监制单位：

答辩人：

被答辩人：

地址：

法定代表人：

答辩人因被答辩人_______劳动争议纠纷一案，提出如下答辩：

一、被答辩人所称与答辩人在_______年_____月_____日至_______年_____月_____日期间存在劳动关系没有事实依据。

可从两方面来说，

一是，从______处网上记录信息得知，_______是从_______年_____月_____日才正是开始在公司上班，而不是其所称的_______年_____月_____日;

二是，据仲裁申请书中，_______所述，其______年所签合同与_______年所签合同都已经遗失，是否可以据此认为其与公司之间这两年内不存在劳动关系

二、被答辩人要求经济补偿金______元无法律依据。

_______其打架行为已严重违反我公司规章制度，根据第39条和第46条的规定，公司可以依法与其解除劳动合同，而不必给予经济补偿金。

三、被答辩人要求我方支付其养老保险金与失业保险金无法律依据。

其一，根据规定，劳动者与用人单位必须依法向社保机构缴纳社会保险，被答辩人要求答辩人向其支付无任何法律依据。

其二，领取养老保险金与失业保险金需要具备一定条件才可以，而被答辩人的条件尚不具备领取资格。

四、被答辩人要求公司支付养老保险金与失业保险金数额无事实根据，根据______省社保部门的规定，企业为员工缴纳养老保险的比例是____%，缴纳失业保险的比例为____%，如果从_____年____月____日开始起算，答辩人应缴纳养老保险金为_____元，缴纳失业保险金为____元;如果从_____年____月____日开始算，答辩人应缴纳养老保险金为____元，失业保险金为____元。

五、被答辩人要求我方支付迟延赔偿金____元无事实根据与法律依据。

综上所述，被答辩人的诉讼请求无事实根据与法律依据，请人民法院公正审理，依法判决，维护答辩人的合法权益。

此致

_______人民法院

答辩人：___________

_____年____月____日

需方(甲方)：__________

供方(乙方)：__________

建设单位：__________

工程名称：__________

供货地点：__________

签订时间：__________ 年月日

签订地点：__________

需方(甲方)：__________

供方(乙方)：__________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《预拌混凝土》GB/T 14902-20__等有关法律法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 预拌混凝土购销事宜协商一致，订立本合同。

一、混凝土品种及单价

供方按下表中的混凝土品种及单价向需方供应上述工程项目的预拌混凝土。

序号强度等级单价(元/m3)容重

(T/ m3)预定产品方量预定供应时间说 明

非泵泵送

1C15//按照国家标准GB/T14902-20__执行

1、所有产品为含税单价。

2、若需方一次泵送混凝土数量少于 50 m3，则按 1000 元/次收取台班费。

3、混凝土坍落度：自卸80～120㎜，泵送120～180㎜，要求大于180㎜时单价需增加20元/ m3。

4、润泵砂浆按当次浇筑同等级混凝土单价计算。

5、早强混凝土单价增加20元/ m3，水下混凝土单价增加25元/ m3。

6、石径5-10㎜的混凝土单价增加40元/ m3，抗折加20元/ m3。

7、防水混凝土(P6单价增加20元/ m3，P8单价增加30元/ m3)，膨胀混凝土单价增加50元/ m3。

8、掺加膨胀剂等外加剂材料的混凝土，若需方提供外加材料的，供方按混凝土数量加收5元/ m3人工费。

9、泵送楼层超过20层(含20层)，增加20元/ m3。

10、如因市场价格变动，经供需双方协商价格作相应调整。需方需用C35以上强度的，每立方增加15元。

11、如运距超过10公里的，商品砼单价=原单价+(2元/公里×(实际运距公里数-10公里))。

12、按实际供货数量结算。

2C20//

3C25//

4C30//

5C35//

6C40//

7C45//

8C50//

9C55//

10C60//

上表说明：订货数量暂定 立方，最终按实际供应与签收数量结算。

二、计划与发货

1、需方每次订货时，须提前 小时由项目负责人或委托人以以书面或传真、电子信箱、手机短信、微信等方式将计划通知供方，以便供方做好原材料及供应混凝土前的准备工作，计划表中应明确浇筑时间、强度等级、坍落度、数量、浇筑部位和泵送方式等，订货计划报出后，如遇临时有变更的，需方须提前4小时通知供方，否则需方应对供方已出厂的混凝土给予签收。供方联系人： 、 ，联系电话： 、 。

三、计量及校核签收

1、由需方签收人员按供方发货单上标明的数量进行签收，作为供方供应量结算的依据。需方指定1～2名签收人员，若有变动，需方必须及时书面通知供方，否则所造成的损失由需方负责。验收标准：按中华人民共和国国家标准GB/T14902-20__《预拌混凝土》进行验收。

需方签收员(姓名)： 身份证号： 电话：

需方结算员(姓名)： 身份证号： 电话：

2、每立方混凝土拌和物重量以配合比容重为标准，负误差不超过2%。如需方以供方计量有异议可以当场提出，以便双方校核，否则视为确认;需方也可对任意车次抽检，以三车次平均数为计量基数，如供方送货单与该基数负误差超过2%时，则本批次已供货量按抽查出来的负误差折减计量。

3、每批次供应的最后一车数量由需方确定，每批次同一标号只允许一车装载量小于运输车辆的额定载量，即只能有一车装载量少于额定装载量;实际装载量少于额定装载量超过一车的从第二车开始收取空载费，空载费=(额定装载量—实际装载量)×30元/ m3。

4、卸车期限：供方混凝土送达施工现场后，未经供方同意需方不能往混凝土中加入任何物质，并应尽快卸出搅拌车，如超过3小时仍不能卸出搅拌车，造成混凝土超过初凝时间报废时，属需方原因的需方必须签收，并负责安排场地卸出处理;属供方原因影响的则由供方负责。

四、结算及付款方式

1、双方按实际供应与签收的数量进行结算。

2、双方按以下约定支付货款：

双方按月对账结算。每月5日前对上月发生量对账完毕，15日前结清上月货款。逾期付款的，需方按欠款总额2%/月向供方支付资金占用费，直至所有货款结清为止。

3、本合同的货款以银行转账方式支付。

4、超过(含)30 天内无混凝土供应交易视为工程缓建或停建，从停止浇筑混凝土之日起，需方必须在一个月内办理结算并付清所有混凝土货款。

5、如需方委托非合同单位代付货款给供方时，需方应出具委托付款证明书，并经代付单位盖章认可。

6、需方按签收的数量进行结算，如需方没有按合同约定办理结算、未在结算单上签字或盖章，则以签收的供方送货单(发货单)为结算凭证，同时供方有权停止供货。未经双方授权，擅自改动送货单、结算单的数据或书写其他内容均视为无效。

五、验收标准及方法

1、按下列有关标准、规程的要求验收：

(1)GB/T14902-20__《预拌混凝土》;

(2)GB/T50107-20__《混凝土强度检验评定标准》;

(3)GB/T50082-20__《普通混凝土长期性能和耐久性能试验办法》;

(4)GB50164-20__《混凝土质量控制标准》;

(5)JGJ55-20__《普通混凝土配合比设计规程》;

(6)GB50204-20__(20__版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

2、验收方法：以现场交货结果作为判定混凝土质量依据，具体做法为：由需方持证试验员在交货地点按照GB/T14902-20__《预拌混凝土》的要求制作试块，取样前通知监理和供方试验人员到场确认，在搅拌车卸料过程中在卸料量1/4至3/4之间进行，且应在混凝土到达现场20分钟内完成。坍落度检测应在混凝土运抵交货地点时的20分钟内完成，坍落度控制值按GB/T14902-20__《预拌混凝土》混凝土坍落度实测值与规定的坍落度之差值：50-90mm坍落度允许偏差±20mm，≥100mm坍落度允许偏差±30mm，其试块要按规范标准养护，抽样的模具及送检费用由需方承担。

3、验收评定方法：混凝土强度或抗渗评定分别按GB/T50107-20__《混凝土强度检验评定标准》和GB/T50082-20__《普通混凝土长期性能和耐久性能试验办法》的规定进行。如混凝土的试块经检测单位试验出现不合格的，需方应在试块达到龄期后的三日内通知供方前往检测单位了解情况并确认结果，超过三日者视为合格，一切责任由需方负责;经确认的试块检验结果评定为不合格，则经双方认可的有资质的检测单位进行鉴定。已确认因供方原因造成混凝土强度或抗渗等级达不到合同要求，因此而造成的一切经济损失由供方负责赔偿和支付鉴定费，属需方原因由需方负责。供方向需方提供预拌混凝土资料一式三份。

六、双方责任

1、可泵混凝土泵送时由供方负责将需方订货的各种强度等级的可泵混凝土泵送至需方现场管理人员指定的施工部位(桩基础除外)，两种以上不同强度等级的混凝土同时进行泵送施工时，不同强度等级的混凝土入模部位由需方负责控制，供方负责现场布管及卸管，但布管所需的架子及马凳等级物料需方负责，并为供方提供塔吊配合泵送管道的安装与拆除，固定泵送的架子由需方架设及加固，并确保满足混凝土泵送施工的安全要求。

2、需方负责布料及振捣，并协助处理每次混凝土浇筑完成后泵机生产剩余的混凝土。

3、供货前需方应清理出满足供方车辆行走的道路，需方办理特殊区域通行、占道及夜间施工审批手续。做好现场管理工作，保证工地内道路畅通和安全;负责提供照明和水电;确保满足工地施工要求;在交货地点设立标志，安排专人指挥车辆;需方负责在工地出口处设立洗车平台并配备专人清洗车辆，确保供方车辆轮胎不带泥沙出工地，否则，承担由此引发的相关部门对供方车辆等设备的罚款;需方事前通知供方进场察看，供方确认以上条件成熟后方能进场。因道路或工作环境不良，影响搅拌车通行安全或泵送设备施工安全时，供方有权拒绝送货。

4、需方施工现场环境及安全设施必须符合国家及各级政府有关安全生产法规的要求。

5、需方在开始供货前应提供施工进度计划给供方，以便供方安排生产及运输。

6、需方在施工过程中部分采用现场搅拌混凝土时，则供方不再承担本工程混凝土的成品质量责任，并有权停止供货及终止合同。

7、供方混凝土送达施工现场后，如需方对混凝土的坍落度和流动性进行调整时，必须有供方技术人员在现场指导下由供方负责进行。未经供方同意，需方不能往混凝土中加入任何物质，否则供方不承担该批次混凝土的质量责任。

七、违约责任

1、双方如有违约，违约方应按《民法典》规定承担违约责任。

2、合同订立后，需方中途无故单方面解除合同或供方中途无故单方面解除合同，应向对方支付合同规定预计总价款3%的违约金。

八、其他约定事项

1、签订本合同前，供需双方应互相提供加盖公章的营业执照复印件。本合同签订后，需方不得再与其他混凝土供应商签订该工程的混凝土采购合同。

2、供方开具税务部门规定的增值税发票，税率3%;供方向需方所提供的发票不作为需方已支付款项的凭证，需方使用转账支票或网上银行支付混凝土货款时，需方在用途栏注明工程名称。

3、供方提供的增值税发票必须真实有效，且发票属性与交易事项一致。如果供方提供的增值税发票是虚假、虚开的或因该发票存在其他瑕疵，而使需方被税务部门处罚或受到其他损失的，由此造成的一切损失和责任由供方承担。

九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。如发生纠纷，在协商未果的情况下，可向供方所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同一式贰份， 双方各执壹份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代理人签字加盖公章后生效。本合同有效期为：双方代表签字盖章之日起至本工程结束并付清货款之日止。

供 方需 方

单位名称(章)：__________(章)：__________

单位地址：__________单位地址：__________

法定代表人或代理人：__________ 法定代表人或代理人：__________

开户银行：__________开户银行：__________

账号：__________账号：__________

电话：__________电话：__________

税号：__________税号：__________

签订日期：__________年月日 签订日期：__________年月日

甲方：(购货方)

乙方：(配送方)

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方定点采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：

一、合同标的：

1、甲方向乙方购买办公用品及耗材

2、乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换、安装调试等服务。

3、合同价款：单价及总价(附)报价清单

二、供货价格承诺：

1、乙方供货时，电脑办公用品、耗材价格严格执行采购合同报价，应不高于市场价格。甲方有权对价格提出质疑，乙方有义务对此作出合理的解释，如乙方报价高于收货日前1个月内同类商品在市面上最低的平均价格，甲方则有权视具体情况而单方终止本合同，另寻合作伙伴。

2、乙方在收到甲方电脑办公用品、耗材需求后，应保证及时把货物送达到甲方指定地点。打印机、复印机耗材要免费安装调试。

3、甲方收到货物后，应仔细核对货物数量，规格。确认无误。打印机、复印机耗材要安装调试后，在销售单上签字。凭销售单按季度结算费用。

4、甲方收到货物后，使用时出现产品质量问题，应马上通知乙方，乙方确认问题后，对所提供的商品实行“三包”包修，包换，包退。

5、如因战争，台风，洪水，地震等不可抗力因素造成合同一方不能履行合同的，该方履行期限可以相对延迟，对由于造成的损失，双方均不承担责任。

三、价格调整：

每一个季度结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至时;即可进行更新(包括误报的错误价格)，以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度(个别产品除外)。

四、执行更新价格：

1、甲方在接到乙方的价格调整通知后3个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准)。如在规定时间内未接到确认单;将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。

2、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。

五、支付方式：

每季度结束后，乙方提供正规发票及详细销售单，经甲方确认核实后，确认发生费用与发票相符，甲方按照实际发生的一季度货款一次性付清。

六、合同的补充，变更与解除

1、本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.、 在本合同履行过程中，双方经协商一致达成书面协议的可以变更或解除本合同。

七、适用法律及合同争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律

2、凡因本合同引起的或与本合同有的任何争议，合同双方应友好协商解决，如果协商解决不了争议，则任一合同方有权按向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同的生效及合同份数

本合同自甲乙双方代理人签字并加盖公章后生效，有效期一年，本合同

一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方(买方)：_______________

乙方(卖方)：_______________

经甲、乙双方友好协商，结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方向甲方酒店供应所需货品的事宜与订立以下条款，以资双方共同遵守执行。

1.乙方的委派送货人员或公司应严格遵守甲方的各项管理制度，甲方有权对违反甲方管理制度的乙方人员进行相应处罚，乙方对此承担连带责任。

2.乙方应严格遵守甲方的规定和要求，保持使用场地的整洁卫生等、按时按量供货，保证供货正常，不允许发生因价格变动及其他原因有货不送的现象。

如发现乙方有此类行为，甲方有权酌情做出相应处罚，情节严重者将解除本协议书。

3.在本协议书的有效期内，乙方应按照甲方通知的周期进行报价并在每一页加盖公章，密封后交到指定地点，所有报价单空白的地方必须标记“/”或注明“空白”，任何有改动的地方均需要盖章或签字确认。

报价作为供货价格制定的参考标准，经甲方有关人员调查后制定供货价格，经甲方审批并书面同意后方可作为下期的供货价格。

由于乙方不能控制的因素(如原材料价格的调整等任何乙方不可控制的因素)致使本协议约定的货物价格低于成本的，则乙方必须提前一个月以书面形式通知甲方，并经甲方同意后方可调整价格。

4.乙方的报价包括乙方将货物交付至甲方送货地点，及交付给甲方所发生的一切费用，包括但不限于材料、包装、运输、保险、仓储、备品、税金、安装及调试等一切费用。

除此之外，甲方无需向乙方或第三方支付其他费用。

5.乙方承诺在本协议书有效期内约定的货物价格是甲方所在地的最低价格，甲方如果在协议书有效期内发现乙方有比本协议价格低的情况，乙方将赔偿当期价格的三倍差价。

6.乙方同意送货地点为甲方收货部，正常收货时间如下：7.非工作日送货需要使用部门和当班保安确认签字。

8.本协议作为《合作协议书》的附件，与合作协议书具有同等的法律效力。

经协议双方签署后立即生效。

9.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：____________________

________年___________月_________日

乙方：_________________

___________年___________月_________日

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

甲乙双方就采购事宜签订供货合同。经甲乙双方协商，达成如下合同条款：

一、合同标的物的名称、型号(技术参数)、数量及价款(单位：元)序号品名型号规格单位数量单价金额1复印机2投影仪3文件柜4考勤机5台式电脑6传真机7彩色扫描仪8电话机910合计  。

二、质量及服务

1、质量要求及技术标准：行业标准

2、售后服务：我公司严格按照国家法律、法规，合法经营，按章办事，诚实守信，自觉维护甲方的权益，圆满完成甲方采购的办公用品，安装和相关售后服务确保质量，提供快捷方便，满意的服务。

三、合同价款合同价款为人民币：元整，小写：元。

四、履行期限：年月日前交货。

交货地点：。

五、付款方式：一次性付清。

六、在本合同履行中，甲方如需追加或减少本合同中相同的标的物，应签订补充合同书。

七、违约责任乙方延期交货，每延期一日，按照成交金额的千分之向甲方交纳违约金。

甲方延期付款，每延期一日，按照成交金额的千分之向乙方交纳违约金。

八、争议解决甲乙双方应通过友好协商，解决执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁。

九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字生效，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

授权代理人：(签字)授权代理人：(签字)

单位地址：单位地址：

邮政编码：邮政编码：

联系电话：联系电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

年月日

工厂建造合同

PLANT CONSTRUCTION CONTRACT

第一条 定义

“业主”指 。

“承包商”指 。

“工厂”指在附录×中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。

“工地”指按本合同用于建造工厂的全部地皮。

“工程”指承包商按本合同实施的工程。

“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。

Article 1-Definitions

"The Owner" shall mean .

"The Contractor" shall mean .

"The Plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in Appendix(…).

"The Site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this Contract.

"The Works" shall mean the works to be done by the Contractor under this Contract.

"The Contract Price" shall mean the total sum payable to the Contractor by the Owner for the Works.

第二条 承包商的职责

1. 承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。

2. 除了业主根据第×条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。

3. 承包商应根据附录×中的日程安排施工。

4. 承包商应根据附录×中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。

5. 承包商应向业主提供附录×中规定的备件。

6. 承包商应向业主提供附录×中指定的维修设备。

Article 2-Contractor’s Responsibilities

1. The Contractor shall design, engineer, and construct the Plant at the Site.

2. The Contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the Plant except those items and facilities to be supplied by the Owner under Article (…).

3. The Contractor shall perform the Works in accordance with the Schedule in Appendix (…).

4. The Contractor shall provide the Owner’s personnel with training of operation and maintenance of the Plant in accordance with Appendix (…).

5. The Contractor shall supply the Owner with the spare parts specified in Appendix (…).

6. The Contractor shall supply the Owner with the maintenance equipment specified in Appendix (…).

第三条 业主的职责

1. 业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。

2. 业主应按时提供附录×中指定的物件和设施。

3. 业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证，包括承包商雇员的工作许可证。

4. 业主应按第×条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。

Article 3-Owner’s Responsibilities

1. The Owner shall make available the Site and grant the Contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this Contract.

2. The Owner shall provide those items and facilities specified in Appendix (…) at the time therein established.

3. The Owner will obtain from the relevant Authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the Plant on the Site including work permit for the Contractor’s employees.

4. The Owner shall pay the contractor for the Works performed the Contract Price set out in Article (…).

第四条 合同价格

1. 在本合同生效后天内，业主应向承包商支付金额为 合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。

2. 合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。

Article 4-Contract Price

1. Within (…) days after the effective date of this Contract, the Owner shall pay the Contractor as full and complete compensation for accomplishing the Works and assuming all obligations under this Contract the Contract Price in the amount of .

2. The Contract Price is not subject to escalation, and the cost of executing the Works shall be the risk of the Contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the Contract Price.

第五条 设计图样

1. 承包商应根据合同，在附录规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内，对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。

2. 承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。

3. 业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。

Article 5-Drawings

1. The Contractor shall submit to the Owner for approval and review within the time specified in Appendix (…) such drawings as may be required for Construction of the Plant under this Contract. Within one month after receiving such drawings the Owner shall review and approve or disapprove the drawing.

2. The Contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the Contractor by the Owner.

供货单位(甲方)：

购货单位(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议：

一、产品名称、数量、价格

货款总额为： 叁拾陆万柒仟元整 (大写人民币： 367000 元) 二、货款结算

1、付款方式：现金支付。

2、甲方开户行账号： 3、乙方须一次性向甲方付清货款，货款达到甲方账户后，甲方于三天内发出货物及一个月内提供发票。

三、违约责任

甲乙双方任何一方违约，违约方应按照国家有关法律、法规规定向守约方支付违约金，守约方由此引起的经济损失，有权向违约方进行追索。

四、附则

本合同双方签字、盖章之日起生效;本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方代表：

年 月 日

乙方代表：

甲方：

乙方：

依据《民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就挤塑泡沫保温板采购事宜充分协商，甲、乙双方达成一致，订立本协议，以兹共同遵守。

一、 工程名称：CBD大厦幕墙用挤塑板

二、 工程地址：____市利民区北京

三、 材料供应：欧文斯科宁福满乐挤塑泡沫保温板厚度40防火等级：B1级

四、 产品价格：1200元3(不含税价)

五、 数量： 3

六、 总价款(人民币)：

七、 技术、质量标准与质量保证

产品B1级难燃性各项指标均符合难燃材料的规定要燃烧性能达到GB8624 B1级，其他物理特性均达到或优于国家标准(GB10801.2)

八、 供货时间及运输：乙方在收到甲方预付款后 天送货至现场，运输方式及费用由乙方承担。

九、结算方式：

合同签订后，甲方付给乙方合同额的30%作为预付款，货物到达现场后，经甲方验收合格，付清全款。

十、争议的解决

凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，应由双方当事人通过友好协商方式解决。如果不能协商一致，到____市仲裁委员会仲裁。

十

一、附则

1、本合同如有任何未尽事宜，甲、乙方另行协商确定并签订书面补充协议。

2、本合同自甲、乙方签署之日起生效。

3、本合同一式四份，双方各执两份，自签字后即有法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

灯具购销合同

甲方：______

乙方：______

甲乙双方在平等、自愿的基础上就灯具购销事宜达成一致意见，现依据《民法典》的有关规定，特签定如下合同条款，以共同遵守：

一、灯具的型号、单价(详见附表)

二、本合同的总价为人民币大写：约壹拾陆万元整(￥：20xx0元)，最终结算金额如超出或者减少合同约定的数量，那么所有增加或减少的按实际增减数量以及合同约定单价进行增减结算。

三、产品质量要求、技术标准：按GB20xx.1-20xx和甲乙双方确认的方案(图纸)以及甲方设计签字确认的样品生产，产品质保期为三年。

四、包装标准及要求：按乙方产品出厂包装标准包装。 五、交货期限：20xx年11月底。

六、交货地点及方式：地点为甲方工地方式为落地交货。 七、运输方式、费用及保险费用：由乙方负责承担。 八、付款方式：

1、合同签定后，甲方在三日内支付合同总金额的50%作为合同预付款;

2、在乙方所有货物送到现场，经双方安装验收无误后，支付合同总金额的40%。

3、工程竣工验收后，甲乙双方一月内进行结算，支付合同总金额的10%。

九、安装与验收：

1、甲方如要求乙方提供安装服务。

2、乙方货到工地现场由乙方组织甲方进行验收，如有质量问题或所供产品不符合设计要求，乙方负责免费更换并承担由此造成的所有损失。

十、违约责任：

1、甲方如不能按合同第八条约定付款，属甲方违约，每延期一天付款，应支付合同总金额的1%违约金给乙方;

2、乙方如不能按合同第五条约定交货，属乙方违约，每延期一天交货，应支付合同总金额的1‰违约金给甲方。

十一、解决合同纠纷的方式：

与本合同有关的一切争议，甲乙双方本着相互信任的原则协商解决，如经协商无法解决将依法向人民法院起诉解决。

十二、其他约定事项：

1、本合同附表为合同不可分割部分，如有未尽事宜，双方另行签定补充协议;

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方代表签章后生效。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

体育用品购销合同

运动器材买卖合同；买方：（以下简称甲方）；卖方：（以下简称乙方）；甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲；第一条名称、品种、规格和质量（附清单）；第二条包装方式和包装品的处理：纸箱包装自行拆除；第三条交货方式；1.交货时间：__；2.交货地点：__；第四条货款金额；1.货款金额：大写：叁万零贰拾元整，￥：元_；；第五条货款支付方式；甲方收到货之后检

运动器材买卖合同

买方： （以下简称甲方）

卖方：（以下简称乙方）

甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

第一条 名称、品种、规格和质量（附清单）

第二条 包装方式和包装品的处理：纸箱包装自行拆除。

第三条 交货方式

1. 交货时间：__

2. 交货地点：__

第四条 货款金额

1. 货款金额：大写：叁万零贰拾元整，￥：元 _；

第五条 货款支付方式

甲方收到货之后检验质量合格后付清货款。

第六条 提出异议的时间和方法

1. 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_3_日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起3_日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在_5日内负责处理并通知甲方处理情

况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条 争议的处理

1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_2___种方式解决：

（1）提交郑州市仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第八条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第九条 合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为结清货款本合同自动失效。本合同正本一式_2_份，双方各执1_份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

代表（签字）：____ ____

____年____月____日

乙方（盖章）：代表（签字）：____ ____

____年____月 日

甲方：

乙方：

双方就 客房、进户门及卫生间木门事宜，自愿达成协议如下：

一、产品明细表：

合同总价订为￥873960.00元(大写：捌拾柒万叁仟玖佰陆拾元整)

二、共同约定：

1、门扇厚度50mm，内芯做法，32_40杉木方，方格间距200_200，内装防火隔音棉，两边用E1级九厘多层复合胶木板贴60丝红樱桃木皮，乙方提供多层复合胶木板样品，按甲方指定品牌进货。门扇上所有五金件孔由供方出厂前开好，门扇上合页孔、锁眼孔处必须用木料加固衬实。

2、门套及线条，门框为AAA级，细木工板为材质，断面尺寸以现场墙厚为准，门框背面做防潮处理，门套线条用实木线条，40_15，材质为红樱桃实木。

3、木门油漆为大宝环保PU漆。

三、质量要求：

按照现行国家标准，真实有效的板材、产品资料及双方封样。

四、结算方式及期限：

合同签订后，甲方按合同总价款的30% 给预付定金，货物到需方验收合格后扣除已预付的该批货款30%部分后再付该批货款的65% 至供方账户，余款5%为质保金，满质保期之后一个月内付清。

五、乙方指定收款人：刘砚婷

收款人开户行：平安银行胶州支行

收款帐号 ：6230 5800 0000 0734 660

六、违约责任：

1、乙方不按时供货，每月承担合同总额5%违约金，逾期超过10天或所供产品不合格，甲方有权解除合同，供方须承担合同总额的20%违约金。

2、甲方不按时付款，每延期十日，向乙方承担未付款额1%的违约金。

七、解决合同纠纷方式：

双方友好协商、协商不成，诉讼至当地人民法院。

八、其他约定：

1、木门尺寸由双方共同尺量，并签字确定。每批次到货时间为双方签字后5日内，乙方须在木制品出厂前做好标识以示区分。

2、结算金额以需方实收数量为准。

3、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

代表人： 代表人：

甲方：_________________(出售方)：_________________

乙方：_________________(购买方)：_________________

经甲、乙双方协商就甲方向乙方出售润滑油事宜达成如下润滑油购销合同范本协议：_________________

一、供货数量：_________________

昆仑牌46#液压油(每桶2464元每桶170公斤)250桶。

二、货款金额

三、供货地点：_________________

甲方负责乙方购买的润滑油发至乙方指定的哈尔滨香坊区，乙方负责接货验收，并签收回执单给甲方。甲方凭乙方或乙方指定接货人签收的回执单向乙方收取结算货款。

四、结算方式：_________________

乙方在货到后，每月定期付给甲方货款总额的5%，年底付清剩余货款。

五、违约责任：_________________

1、甲方必须保证及时供货，并保证质量，由此产生的违约责任由甲方承担。

2、乙方必须按合同约定及时向甲方返还货款，如在约定期限内未及时结清货款，乙方须还剩余金额并按剩余金额的5%给予甲方赔偿。

六、其他：_________________

此合同一式二份，具有同等法律效力，经甲乙双方签字后生效

甲方：_________________乙方：_________________

甲方名称：_

住所：_

乙方名称：

住所：_____________________________________

鉴于：甲方为经营需要，向乙方申请贷款作为小额存款借资，双方经协商一致同意，由乙方提供双方商定的贷款给甲方。为此，双方特订立本合同：

第一条 贷款内容

1.贷款总金额：人民币_贰万元整(RMB_20xx0元)。

2.贷款用途：_小额存款借资。

3.贷款期限：本次贷款期限为半年，自20xx年1月11日至20xx年7月11日。

4.贷款利率：本贷款利率及计息方法，按照每月2%还利息。

5.贷款的支取：本次贷款为一次性支取，支取时间即为本协议生效。

6.贷款的偿还：甲方保证在本协议规定的贷款期限内，即分别在20xx年2月至7月的11日前按期向乙方支付当月利息，20xx年7月15日前一次性向乙方偿还所有本金。

8.本协议在乙方同意甲方延期还款的情况下继续有效。

9.本合同一式两份，双方各执一份。

甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 年 月 日 银行帐号：

需方(甲方)

供方(乙方)

合同签定日期：

依照《中华人民共和国合同法》，为明确双方权利和义务，经甲乙双方充分协商，特制订本合同，以便共同遵守。

一、 订货范围：

货号及货名 规格 单位 数量 单价 总金额 板面高度 备注

平方

总计人民币：

二、交货时间、运输方式及交货地点：

三、付款方式及期限：

(甲方未按合同约定的时间向乙方付款，应按每逾期一天按合同总价的0.5%罚率对甲方进行罚款)

四、保修及其他注意事项：

1、 乙方提供的产品在非人为因素下，壹年内免费保修，但由于施工人员或使用人员人为造成的损坏，乙方有义务提供服务，但所发生的费用由甲方或责任人承担。

2、 乙方提供《防静电地板工程交叉施工方案》及《防静电地板日常使用操作技术规范》作为本合同的附件(详见附件一和附件二)，甲方应按相关条款执行，如因使用不当造成的后果由甲方或责任人承担。

五、其他约定事项：

依据《中华人民共和国合同法》有关规定：经甲乙双方友好协商签订的合同，如甲方不按合同的付款方式把款项支付给乙方，乙方有权利在不退回甲方的进度款的情况下，把全部地板托运回工厂。

甲方单位名称(章)

单位地址： 委托代理人：

联系电话： 联系传真：

开户名称： 开户银行：

税 号：

乙方单位名称(章)

单位地址： 委托代理人：

联系电话： 联系传真：

开户名称： 开户银行：

帐 号：