0

长期合作公司战略合作协议【经典20篇】

浏览

3271

范文

1000

饮品有限公司合作协议

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 1290 字

+ 加入清单

企业名称(以下称“甲方”):

统一社会信用代码:

通讯地址:

企业名称(以下称“乙方”):

统一社会信用代码:

通讯地址:

甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则,就结成长期共同发展,并为以后在____________项目上的合作建立一个坚实的基础,经友好协商达成以下共识:

一、合作项目

项目名称:

项目经营地址:

二、合作范围:

1、多媒体软件,硬件的开发

2、it产品的市场营销

3、网络工程

4、网络营运

三、合作方式及条件:

1、甲方以现有的市场营销网络及社会资源为基础,更进一步的开发市场潜力,逐步形成一个规范化,全国性的营销网络。

2、甲方根据社会需求,收集和承接企业应用软,硬件的开发项目。

3、乙方利用强大的技术开发力量,开发甲方新承接或者甲,乙双方共同确立的项目。

4、乙方应配合甲方做好技术咨询及在开拓业务进程中提供技术支持。

四、甲乙方权力义务

1、属于甲、乙双方共同策划,共同开发的项目,其所有权属于甲,乙双方共同拥有。

2、属于乙方单方承接的开发项目,其所有权属于乙方拥有。

3、在双方合作过程中,甲,乙双方无权干涉对方企业内部管理。

4、双方应以诚信为本,互相交流和切磋业务动作状况,以便互相促进。

五、合作宗旨

促进科学技术产业化的发展,充分利用甲方广泛的市场资源优势和发挥乙方科研平台能力,实现技术研发与市场营运的直接联盟。

六、利益分配:

1、属于双方共同开发的系列产品,由双方协商市场价,按税后利益的?%比例分成,此分成比例可每半年调节一次,根据合作情况协商调整。

2、属于乙方单方开发的产品,甲方如有兴趣合作,可在双方协商后,另外确定合作方式和分成方式。

七、同开发项目的成果归属与分享

1、一方转让其有专利权的,另一方可以优先受让其共有的专利权。

2、合作各方中,单方声明放弃专利申请权的,可由另一方单独申请。

4、一方不同意申请专利的,另一方不得单方申请专利。

5、在特殊情况下,当事人各方还可以在合同中规定对技术成果权的分享份额以及各自享有的专利申请权,将对在技术开发的各主要阶段产生的研究开发成果,约定各自_____享有的权利。

八、保密条款:

1、甲、乙双方所提供给对方的一切资料,专项技术和对项目的策划设计要严格保密,并只能在合作双方公司的业务范围内使用。

2、甲、乙双方公司的全部高级职员,研发小组人员将与合作公司签订保密协议,保证其在就业期间和研发期间所接触的保密资料,专项技术予以保密。

3、凡涉及由甲、乙双方提供与项目,资金有关的所有材料,包括但不限于资本营运计划,财资情报,客户名单,经营决策,项目设计,资本融资,技术数据,项目商业计划书等均属保密内容。

4、凡未经双方书面同意而直接,间接,口头或者书面的形式向第三方提供涉及保密内容的行为均属泄密。

九、违约责任

在合作过程中,如因一方原因造成合作方的商业信誉受损或是使合作方遭受其他利益损失,受损方可不征求致损方意见决定解除与其的合作关系,并要求相应的经济赔偿。

十、争议解决方式

合作各方如发生争议,应积极协商解决,协商不成的,可诉诸____________法院。

(以下无正文)

甲方:(盖章)

法定代表人:

签约日期:

乙方:(盖章)

法定代表人:

签约日期:

展开阅读全文

更多相似范文

篇1:英语教学战略合作协议书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:教研,全文共 536 字

+ 加入清单

甲方:_________________

乙方:_________________

经甲乙双方友好协商,本着优势互补、资源共享、互惠双赢、长期合作的原则,就“中国第一成功网”(以下简称“网站”)合作事宜,达成如下协议,并共同遵守:_________________

一、合作的目的和目标

借助“第一成功网”强大的影响力及的良好平台

(1)、向全世界热爱学习的伙伴宣传讲师、同时提升讲师的知名度以美誉度。

(2)、向全世界的人民展示您的风采,提升您的公众形象。

(3)、帮助您的个人品牌提升和您的产品快速销售。

二、甲方权利及义务

1、甲方授权乙方为“媒体支持单位”;并在媒体宣传中体现媒体支持:_________________第一成功网

2、甲方为乙方免费提供个人宣传资料(包括书面、音频、视频)至少一份课程现场的视频资料(课程现场vcd)

3、甲方授权乙方在中国第一成功网上无偿使用个人一切资料。;

4、为乙方提供个人照片及个人最新新闻资料在网站上发布

5、甲方必须在个人的所有宣传资料上的显眼位置上标注“第一成功网”为“媒体支持单位”

甲方(盖章) ___________

法定代表人(签章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

展开阅读全文

篇2:企业科研项目合作协议书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,科研,全文共 728 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

本协议双方就共同申报年度项目,项目名称:。经友好协商,在真实、充分表达各自意愿的基础上,根据有关法律、法规和本项目下达部门的相关规定,达成如下协议,并由合作双方共同恪守。

一.任务分工与责任:

甲方:

乙方:

二.经费分配

项目获得资助后,甲、乙双方按:分配资助经费。甲方在收到财政拨款之日起两周内将经费转拨至乙方账户。若需自筹或配套经费,由方筹集。

三.成果分配

本项目研究形成的论文等理论性成果由各自享有,形成的专利和应用成果,按照:比例由双方共享。若转让需经双方同意,转让产生的收益,按照:比例分配。

四.协议的生效变更与解除

1.本协议生效期间为项目获得之日至项目结题申请通过之日;

2.本协议仅限于此次项目申报,如需申报其他项目,需另行签订协议;

3.协议双方中任何一方欲变更、解除本协议,必须采取书面形式,口头无效;解除协议需提前一个月向对方提出;

4.甲乙双方中任何一方未履行本协议条款,导致协议不能履行、不能完全履行,对方有权变更、解除协议,违约方要承担违约责任。

5.执行合同中如遇不可抗拒的因素导致协议不能顺利履行时,双方各自承担自己的损失,均不承担违约责任,双方应尽快通知对方以将损失控制在最小范围并共同协商变更或者解除本协议;

6.本合同未尽事宜,双方应本着互惠互利、友好协商的原则另行约定,并以备忘录或附件的形式体现;

7.本协议的备忘录或者附件与本协议拥有同等的法律效力。

五.双方其它特殊约定:

六、其它

1.本项目如未获得批准,本协议将自动终止。

2.本协议一式份,甲乙双方各持份,具有同等效力;

3.未经对方许可,甲乙双方都不得将本协议内容透露给第三者。

甲方乙方

项目负责人项目负责人

法定代表人委托代理人法定代表人委托代理人

单位单位

日期年月日日期年月日

展开阅读全文

篇3:广告长期合作协议书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:广告,全文共 1846 字

+ 加入清单

甲方(广告客户或代理单位):_____________地址:________________邮码:________________电话:________________法定代表人:________________职务:________________

乙方(广告发布单位名称):_____________地址:________________邮码:________________电话:________________法定代表人:________________职务:________________甲乙双方根据国务院《中华人民共和国广告法》及有关规定,签订本合同,并共同遵守。

一、甲方委托乙方于__________年__________月__________日至__________年__________月__________日期间发布__________广告。二、广告发布媒介为________________.

三、单位广告规格为________________

.四、广告采用样稿(样带),未经甲方同意,乙方不得改动广告样稿(样带)。

五、乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,乙方可要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有权拒绝发布。

六、广告样稿(样带)为合同附件,与本合同一并保存。

七、广告单价__________元,加急费__________元,其他费用__________元,扣除优惠__________元,扣除代理费_____________元,播出(刊登)次数__________,总计_____________元。

八、甲方应在__________年__________月__________日前将广告发布费付给乙方,付款方式__________.

九、违约责任___________________.

十、合同纠纷解决方式:_________________(1)由__________仲裁委员会仲裁;(2)向__________人民法院起诉。

十一、其他:_________________

十二、广告的编排方式和发布时间表:_________________

十三、本合同一式两份,经双方代表人签字后生效。甲方:________________代表人:______________乙方:________________代表人:________________年__________月__________日广告发布委托合同(2)广告刊户(以下称为甲方):_________________字第__________号营业执照号:_________________广告经营单位(以下称乙方):_________________经双方同意方可更改,甲方就委托乙方发布广告事宜签订本合同。

一、有关广告业务达成下列项目广告种类________________广告内容__________________广告面积________________设置位置__________________广告字数________________起止日期__________________广告费用________________结算方法__________________

二、甲方应提供的证明文件:_________________

三、本合同签订后不得更改,但遇特殊情况,经双方同意方可更改,并按规定赔偿损失费:_________________本合同一式__________份,甲方__________份,乙方__________份,报有关部门__________份。

四、附则:_________________

五、本合同严格执行广告法及民法典有关条款。

甲方单位:_________________(公章)地址:_________________开户银行:_________________帐号:_________________代表人:_____________年__________月__________日乙方单鼎处尺肺侔镀踌僧穿吉位:_________________(公章)地址:_________________开户银行:_________________帐号:_________________代表人:________________年__________月__________日

附件:_________________广告编排方式(广告发布总条、次、时段、版面等)

展开阅读全文

篇4:战略合作协议书优秀

范文类型:合同协议,全文共 2256 字

+ 加入清单

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经友好协商,并遵循中华人民共和国有关法律规定,结盟成战略合作伙伴,双方达成如下合作协议:

第一条 代理产品、代理要求及代理期限

1、本协议订立后,乙方即为甲方产品的销售代理商。双方应遵守本协议约定的内容行使各自职责。

2、乙方代理甲方的_____________产品,并从事产品的市场宣传及售后服务等合法商业活动。

3、为便于本协议的表述,本协议文中所述的“产品”均指乙方代理销售甲方的标的物。

4、乙方作为甲方产品的代理期限为:自_____年_____月_____日起至_____ 年_____月_____日止。

第二条 合作目的

甲乙双方从各自事业长远发展的角度出发,以企业利润共赢为目的,达成战略合作协议:甲方授权乙方作为自己的产品代理商,提供给乙方优惠的价格和相应的技术服务支持,许可乙方销售甲方的产品。

第三条 结算

1、甲方按甲方网站的公开报价的_____折价格给乙方供货。

2、在收到乙方预付款的情况下,甲方负责将RFID产品运至乙方仓库地点,同时甲方将物流软件产品的注册权限提供给乙方,由乙方自行对客户进行注册。乙方可直接向客户收取注册费,但必须对客户负责。

3、乙方根据自己的销售情况,按月向甲方支付货款。如果支付不及时,则甲方有权中断产品的供应和软件的注册权,造成的用户损失及其他经济损失由乙方承担。

第四条 售后服务

1、甲方对提供的产品提供必要的升级和维护服务,甲方将开通技术服务热线_____ 和专门邮址_____ 为乙方提供方便。

2、乙方应对自己的用户提供完善的售后服务。设立售后服务热线为客户提供方便。

3、若非甲方原因造成的产品受损,而且必须由甲方提供技术服务的,甲方将收取维护费和服务费。

第五条 双方关系

1、甲方与乙方均为独立法人单位,乙方不得与第三方签订协议或做出任何承诺,使甲方受到任何约束, 亦不得未经甲方授权就以甲方的名义从事任何行为。

2、本协议双方的权利义务关系将不构成或被解释为合伙关系。

第六条 甲方权利与义务

1、甲方确认提供的产品具有合法版权,无质量问题,并配备完整的产品安装说明、使用手册及包装物等。

2、甲方告之乙方关于RFID设备和器材的保管、存放事项,避免因不恰当的存放导致产品部件损坏或遗失。

3、甲方为RFID有形产品提供一年的免费保修,对物流软件产品提供三个月的免费技术指导,期满后,甲方为乙方提供的均为有偿服务。

4、在产品质量保证期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,不在甲方保修范围之内,如:自行拆卸改换产品内部组件(如:线路、零件等)后造成损坏;非甲方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

5、甲方保证不得在提供给乙方的产品中预留任何人为陷阱,及有损于乙方商誉的信息。

6、甲方保留对产品的改进和升级权力,甲方若对产品有改进,应书面通知乙方,并在15日内向乙方提供改进后的产品(有改进指改版本功能增加,及为提高旧产品或系统的稳定性、兼容性和修改BUG做的改进等)。

7、甲方对于乙方提出的关于产品功能或其他方面的合理化建议,甲方认可后将对产品进行升级,并将升级后的产品及时提供给乙方及其客户,但乙方要求软、硬件功能的改进、扩容不在保修之列。

8、甲方应向乙方提供必要的技术支持,对乙方有关人员进行培训和技术指导。

9、在协议有效期内,如果甲方所授权的产品发生版权转移或变更状况,甲方应通知乙方,若因此导致本协议无法履行时,双方协商解决。

第七条 乙方权利与义务

1、乙方在协议签订时应向甲方提交营业执照复印件并保证其真实性。

2、乙方有权使用_____ 产品代理商的名义,从事有关销售甲方产品的合法商业活动。

3、乙方根据甲方的技术指导,完成给乙方客户的产品安装工作及后期服务工作。

4、乙方有权接受用户对产品的意见和投诉,并及时通知甲方以使甲方更好的改进产品(对产品升级等)。

5、乙方应执行甲方制定的价格表,并负有保密义务。并有义务配合甲方进行产品市场推广活动。

6、乙方若以低于甲方公开报价的_____ 折销售软件,将视为故意破坏价格秩序,甲方有权单方面终止协议,并要求乙方承担相应责任。

7、乙方不能对甲方的软件进行反编译或进行软件化解,任何违反国家知识产权法的行为甲方将追究法律责任。

第八条 协议的变更和终止

1、本协议如有未尽事宜,经双方协商一致,可另行签订补充条款。

2、未经甲方书面同意,乙方不得将协议中任何权利转让第三方。

3、协议签订期满时,协议即终止。若双方有意继续合作可以续约,应在期满前30日双方另签协议。

4、双方在协议期内,任何一方因特殊原因需提前终止的,必须提前30天向对方提出书面申请,经对方书面同意后终止。并应当给予对方适当经济补偿并承担对方因此而遭受的损失。

第九条 其他事宜

1、本协议自双方签字并加盖公章之日起生效。

2、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

3、除不可抗力外,甲乙双方应严格遵守协议中的条款。

4、双方在协议的履行和解释出现争议时,应友好协商解决,若未能达成共识,任何一方可以向威海市仲裁委员会提起仲裁请求。

5、按本协议规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后7日内付清,否则按逾期付款处理。

甲方(盖章):                           乙方(盖章):

代表(签字):                            代表(签字):

年 月 日                               年 月 日

展开阅读全文

篇5:2024公司股东合作合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 1062 字

+ 加入清单

甲方:

地址:

电话:

乙方:

地址:

电话:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,双方就_____生鲜肉类配送事宜经共同协商,本着双方自愿、公平、互惠互利的原则,建立配送_____生鲜肉业务关系,为保证双方的权益,达成以下合作协定:

第一条:

乙方应遵守国家和地方有关的环境和卫生标准,严禁供应腐烂变质的食品,确保产品的新鲜和卫生按时按量供应,如未经卫生检疫部门确认乙方因送货质量问题造成甲方人员食物中毒等后果,由乙方负全部责任。

第二条:

甲方所需商品必须在前一天晚上______点前以书面、传真、短信等文字方式报给乙方(内容包括名称、数量、质量及特殊要求)以便给乙方提供采购依据。

第三条:

乙方须按甲方要求的时间每天上午______—______点,将所订购的肉类送到指定地点。送货时间超过______分钟以上,乙方向甲方支付当天货款______%的违约金(个别品种因缺货而不能按时送到,乙方应及时告知甲方并协商解决,以保证甲方所需蔬菜按时送到)。

第四条:

乙方送货时应随货送上一式多联的送货清单,甲方验收后由甲方人员签字确认,作为送货凭证。

第五条:

乙方所送的肉类,根据市场行情,涨跌合理定价,定价执行周期为______个月,应依书面或传真形式通知甲方,每期报价单经双方签字确认后执行档期价格。

第六条:

乙方提供的肉类经双方在当月______日,______日结算确认后,乙方须开据发票,在甲方的指定时间和地点,于当月的结算日______日前,一次性用现金或转账方式付清货款,甲方逾期未向乙方支付货款,乙方有权随时终止向甲方供货,并按每天______%收取违约金。

第七条:

供货期限自_______年____月____日至_______年____月____日止,协议期限____年。在合作期间甲乙双方若要求解除该协议,应提前______天通知对方。

第八条:

协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

第九条:

本协议自双方签字即时生效,本协议一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

第十条:

本协议未尽事宜,经双方协商签署补充协议,补充协议与本协议具同等法律效率。

甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________

联系电话:_________________联系电话:__________________

____________年______月____日____________年______月____日

展开阅读全文

篇6:饮品有限公司合作协议

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 843 字

+ 加入清单

合作协议合同范本简单版本挺多的,你可以看看:_________________

二人合伙经营协议书

合伙人:_________________甲(姓名),性别:_________________,出生日期:_________________年月日,现住地址:_________________。

合伙人:_________________乙(姓名),性别:_________________,出生日期:_________________年月日,现住地址:_________________。

合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下:_________________

第一条甲乙双方自愿合伙经营(项目名称),总投资为元(大写:_________________),甲出资元(大写:_________________),乙出资元(大写:_________________),其中甲占投资总额的%、乙占投资总额的%。

第二条本合伙依法组成合伙企业,由甲负责办理工商登记。

第三条本合伙企业经营期限为十年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。

第四条合伙双方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。

1、企业盈余按照各自的投资比例分配。

2、企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第五条他人可以入伙,但须经甲乙双方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

第六条出现下列事项,合伙终止:_________________

(一)合伙期满;

(二)合伙双方协商同意;

(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;

(四)其他法律规定的情况。

第七条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

第八条本协议一式二份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

合伙人甲方:_________________(签字或盖章)合伙人乙方:_________________(签字或盖章)

展开阅读全文

篇7:装修公司和中介合作协议书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,中介,全文共 2799 字

+ 加入清单

中国国家地质公园

地质遗产地保护工程技术中心

装饰装修工程施工合同

发包方(甲方):__________________________

承包方(乙方):__________________________

合 同 编 号:___________________________

河 南 省 建 设 厅 监制 河南省工商行政管理局

至新版合同文本发布时止。 使用说明 1、本省行政区域内的装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期

2、工程承包方(乙方),应当具备工商行政管理部门核发的营业执照和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。

3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的,应当一式两份,合同双方各执一份;凡在本省各市场内签订此合同的,应当一式二份(甲、乙双方各执一份)。

4、开工:双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

5、竣工:合同约定的工程内容全部完成,经承包方、发包方验收合格视为竣工。

6、验收合格:承包方、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的,均视为验收合格。

7、工期顺延:是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下,乙方不承担违约责任。

合同协议条款

发包方(以下简称甲方):_______________________________________________ 委托代理人(姓名):__________________________________________________ 住所:__________________________身份证号:_______________________ 联系电话:__________________________手 机 号:_______________________ 承包方(以下简称乙方):______________________________________________ 营业执照号:________________________________________________________ 住所:___________________________________________________________ 法定代表人:____________________________

本工程设计人:__________________________联系电话:___________________ 施工队负责人:__________________________联系电话:___________________

依照《中华人民共和国合同法》和《河南省建筑市场管理条例》及其他有关法律、法规的规定,结合本省装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条 工程概况

1.1工程地点:__________________________________________________

1.2工程装饰装修面积:__________________________________________

1.3工程类型:__________________________________________________

1.4工程内容及做法(见报价单和图纸);

1.5工程承包,采取下列第_______种方式:

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

1.6工程期限______日(以实际工作日计算);

开工日期______年______月_______日;

竣工日期______年______月_______日。

1.7工程款和报价单

(1)工程款:本合同工程造价为(人民币)____________________。

金额大写:_______________________________________________。

(2)报价单应当以河南省建设行政主管部门批准执行的相关装修预算定额为参考依据,根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。

(3)报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的依据。

第二条 工程监理

施工单位应有监理制度。实行工程监理,将监理的姓名、单位、联系方式通知乙方。

第三条 施工图纸

3.1施工图纸采取下列第________种方式提供:

(1) 甲方自行设计的,需提供施工图纸一式二份,甲乙双方各执一份。

(2)甲方委托乙方设计的,乙方需提供施工图纸一式二份,甲乙双方各执一份。

3.2施工图纸所标明的材料、施工方法应符合中华人民共和国国家标准《装饰装修工程施工规范》(GB 50327—2019)的要求。

3.3双方应当对施工图纸予以签收确认。

3.4双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。

第四条 甲方工作

4.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。

4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

4.4遵守物业管理部门的各项规章制度。

4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

4.6不得有下列行为:

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

4.7凡必须涉及4.6款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房屋管理部门批准。

4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

4.9参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

第五条 乙方工作

5.1施工中严格执行施工技术规范、质量标准、安全操作规程、防火技术规范,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

5.2严格执行省建设行政主管部门施工现场管理规定:

(1)无房屋管理部门审批手续和原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具的加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

(2)不得扰民及污染环境,每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。

(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任。

展开阅读全文

篇8:公司合作协议书范本

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 1897 字

+ 加入清单

甲方:王某 身份证号:

乙方:章某 身份证号:

丙方:戴某 身份证号:

现有甲方经营的苏州粱燕商贸有限公司江阴分公司目前正处在关键时期,公司目前困难很大,运转不良,为了扭转公司局面,进一步开拓市场,真正做大做强。为此,经甲方的邀请,由乙方和丙方加入,全面实施三方共同投资、共同合作经营的决策,成立股份制公司。经三方平等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。

一、甲方承诺其拥有苏州粱燕商贸有限公司江阴分公司的全部股权并对公司全部资产享有独立占有、使用、收益、支配的权利,上述权利如存有瑕疵,甲方承担以个人及家庭资产进行担保和填补的责任。

二、经三方共同清算,截止清算日为止,甲方代表苏州粱燕商贸有限公司江阴分公司拥有现有资产折价人民币为*万元,其中:

1、库存以动销产品拆价金额为:*万元;

2、良性债权金额为:*万元;

3、不良债权金额为:*万元;

4、固定资产金额为:*万元;

5、债务(欠供货商货款)为:*万元;

以上债权、债务、资产明细附表作为本协议的附件,由三方共同签字确认,与本协议具有同等约束力。

三、在合作期内,三方的原始股本金不得作为其他用途,只能用在公司的经营和业务往来上,江阴分公司所有资金专款专用,独立核算。

四、清算结束后,对苏州粱燕商贸有限公司江阴分公司截止清算结束之日之前遗留下来的债务或应当承担的各种支出费用,乙方、丙方不予认可,由甲方自行承担。清算时,现有的不良资产呆帐或死帐必须除外,时间确定为 年 月 日。该资产或债权不作为甲方的投资部分,但是,三股东包括业务员必须尽力追要,尽力把应收款收回,把损失降到最低点。

五、甲方以清算后确认其在苏州粱燕商贸有限公司江阴分公司享有的全部股权和资产(作价计人民币*万元)作为出资。乙方现共投入资金 万元,协议生效后首期注资 万元,另 万元于 年 月 日前注资到位,剩余 万元于 年 月 日前到位。

丙方方现共投入资金 万元,协议生效后首期注资 万元,另 万元于 年 月 日前注资到位,剩余 万元于 年 月 日前到位。

六、股权份额及股利分配:

三方约定甲方占有股份公司*的股权;

乙方占有股份公司*的股权;

丙方占有股份公司*的股权;

三方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利,三方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后,甲方可以提取可分得的股利的40%,其余部分留存公司作为资本填充;乙方和丙方可以在提取股利后再将其投入公司作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额。

七、江阴公司成立股东后,全权委托*作为公司运作的总负责人,全权处理公司的所有事务,必须实现公司一元化领导,独立处理公司事务,如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项,由三股东研究同意后方可执行:

1、单项费用支付超过*元;

2、新产品的引进;

3、重大的促销活动;

4、公司章程约定的其他重大事项。

八、股份合作公司成立后,江阴公司的资金独立调控运作处理,不得与总公司或其他分公司或经济实体混合使用,完全独立核算,每月召开一次股东会议,审核公司的的每月财务报表,评议公司的运作状况。江阴公司所有的一切经销的产品的代理权为三股东共同享有,厂方的一切业务往来由江阴公司认可,操作合谈。凡是厂方所有的返利扣率和奖金、奖品或者其他方面的优惠和待遇,归各股东共同享有。

九、公司今后如需增资,则乙方、丙方享有优先的权利。为了消除乙方和丙方的后顾之忧,甲方同意在乙方、丙方加入股份后*月内,如乙方、丙方任何乙方要求退股,甲方完全同意,并在*天之内退还股本金,并且按照银行同期贷款利息结算给退股方。股份合作公司成立后,在*至*时间内三方不允许退出股份。在 时间后,如有哪方股东退股,其所持股权由其他股东认购,如其他股东不认购,退股方方可把股份转让给第三方。

十、江阴公司合股后,股份合作公

司作为北京燕京啤酒总厂在江阴地区代理商,应当获取厂方的书面认可并由厂方为新公司和股东出具相关证明、印章或签字。

十一、作为公司股东,同时作为经营运作人,作为公司的返聘人员,公司每月应付工资为*元,并享受聘用合同约定的其他权利。

为了更好的进行资金调控运作,灵活使用,成立后的股份公司的所有现金和其他资产以及财会资料都由乙方、丙方保管和支配使用。

十二、股份合作公司成立后,如公司性质变更为独立公司,为了更好的进行分配管理、市场运作,内部协调等,营业执照法人代表或负责人变更为 。

十三、本协议未尽事宜由三方共同协商,本协议一式四份,三方各执一份,见证方留存一份备案,自三方签字并经公司盖章确认后生效。

甲方(签名): 年 月 日

乙方(签名): 年 月 日

丙方(签名): 年 月 日

展开阅读全文

篇9:公司合作协议书参考

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 1158 字

+ 加入清单

公司三方合作协议书范本

合作协议由:项目出资人(甲、乙、丙)三方签订

甲:____________,身份证号:__________________,籍贯____________。

乙:____________,身份证号:__________________,籍贯____________。

丙:____________,身份证号:__________________,籍贯____________。

甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:

第一条甲乙丙三方自愿合作_____项目,总投资为总投资为_____万元,甲方以人民币方式出资_____万元,乙方以人民币方式出资_____万元,丙方以人民币方式出资_____万元

第二条本合伙依法组成合伙项目,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终至后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

第三条三方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事职责由全体合伙人。

第四条工程完成后,所有固定资产和盈余按照取得的净利润额按甲方_____、乙方_____、丙方_____的比例分配。

第五条项目债务按照甲方_____、乙方_____、丙方_____比例负担。任何一方对外偿还债务后,另两方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第六条每年项目产生的利润按比列进行固定投入。利润分红,一年结算。

第七条本协议未尽事宜,三方能够补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

第八条本协议一式三份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

第九条本协议有效期暂定_____,自三方代表签字之日起计算,即从____年__月__日至____年__月__日止。

第十条争议处理

1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;

2、如果三方透过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民起诉;

第十一条本合伙项目经营期限为工程项目竣工交付建设单位,工程款项结算支付后终止。

第十二条违约处理

如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。

第十三条协议解除

1、一方合伙人有违反本合协议的,另两方有权解除合作协议

2、合作协议期满

3、三方同意终止协议的

4、一方合伙人出现法律上问题及做对项目有损害的,另两方有权解除合作协议

第十四条未尽事宜,三方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效

第十五条本合同一式三份,三方各执一份,具有相同的法律效力

甲方:______(签章)乙方:______(签章)丙方:______(签章)

地址:____________地址:____________地址:____________

合同签订地点:___________合同签订时间:____年__月__日

展开阅读全文

篇10:公司软件系统合作协议

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 4186 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,由甲方按乙方提出之要求,提供以下软件产品及服务,具体内容如下:

第一条 合同标的软件名称为:_________,软件版本号为:_________。该软件系统使用数据库为_________,用户数为_________个。

第二条 产品质量、技术标准按下列第_________项执行:

(1)国家标准;

(2)行业标准;

(3)企业标准;

(4)甲、乙双方商定的其他质量、技术要求,具体内容为:_________。

第三条 产品包装标准

按下列第_________项执行:

(1)国家或业务主管部门有关技术规定;

(2)甲、乙双方商定的其他标准,具体内容为:_________。

第四条 出卖人承诺

1、甲方承诺本合同软件由原厂商供应并完全符合厂商规定的质量、规格、性能及标准,甲方并保证本合同软件在正确安装、正常使用和维护的情况下运行良好。

2、甲方向乙方承诺以上软件产品系经严格测试、成熟稳定、无病毒及重大缺陷的软件产品。

3、甲方承诺以上产品无任何著作权归属的纠纷,并承诺以上产品皆为可执行的软件产品,未在其中设置任何妨碍软件正常运行的限制措施。

4、其他承诺:_________。

第五条 配合

1、甲方应为乙方提供相关软件产品及相应的技术文档,有责任对乙方相关人员进行管理、操作、使用及技术培训。

2、乙方应按甲方要求提供合同所规定的软件产品所需的硬件设备及硬件环境,并有责任为甲方提供便利的工作条件。

3、乙方有责任为甲方的实施工作进行内部各部门、各营业部的协调,调动相关资源,配合甲方按进度完成项目实施。

4、乙方有责任按甲方要求与相关第三方沟通。

第六条 验收

1、乙方应在系统实施完毕后一周内进行验收。若乙方届时未提出拒绝验收的合理理由,则视为乙方已验收合格。

2、验收标准:验收的内容及功能以甲方提供的手册为准。

3、甲方在接到乙方书面异议后,应在_________天内负责处理,否则,即视为默认乙方提出的异议和处理意见。

第七条 货款支付

1、乙方应付给甲方以下款项_________,共计人民币_________(大写_________)元。

2、甲乙双方确定后当日预付定金_________%(人民币_________元整)。

3、软件安装当日,乙方付给甲方_________%(人民币_________元整)。

4、甲方须于收到乙方款项后三个工作日内,将合法的报销凭据提供给乙方。

第八条 结算方式

按下面第_________方式汇至乙方帐户:

(1)支票;

(2)银行汇票;

开户名:_________;开户行:_________。

第九条 买受人的使用

乙方应当按甲方所提供的相关软件的操作手册进行操作,以确保系统运行安全可靠。

第十条 售后服务

1、甲方承诺对乙方提供24小时不间断电话技术支持服务。

2、当出现电话技术支持及远程维护所不能解决的交易系统重大事故时,甲方相应技术支持人员应当在最短时间内进行现场处理。

3、若乙方将来改用或增用第三方产品,甲方应提供必要的支持。乙方改用第三方产品时,本合同即终止。

4、如因主管机关变更交易规则或数据接口,在乙方按时支付合同价款及维护费的情况下,甲方应保证在规定的最后期限前完成对甲方软件产品的修改。

5、对于乙方在使用甲方相关软件产品过程中产生的个性化需求及由此产生的定制化开发要求,乙方应向甲方售后服务机构提出。甲方应及时给以评估和答复,必要时另行立项开发。

6、从合同涉及的软件产品投入使用之日起,相关服务及维护溶于柜台系统,但因乙方自身原因造成系统不能正常运行,要求甲方提供服务,甲方所产生的费用由乙方承担。

第十一条 版权

1、对甲方提供的技术资料,乙方应负责保密并保证以本合同约定的方式使用,乙方的此项责任并不因本合同的终止及无效而解除。

2、甲方对合同涉及的软件产品及相关文档拥有独立版权。乙方不得许可第三方使用或作他用,并不得向第三方公开及转让。

3、乙方不得自行复制、仿制相关软件产品,并不得使用于本合同未涉及的其它地点。

4、乙方不得对软件自行修改,对修改后软件的使用效果甲方不作质量保证,并且乙方亦不得向任何第三方提供修改后的版本。

第十二条 逾期责任

1、乙方应按合同约定支付价款,逾期支付超过10天的,乙方每日应按迟延付款金额的万分之_________向甲方支付违约金。

2、如因甲方的原因造成不能按合同期限完成实施,超过10天的,甲方按迟延一日支付合同金额万分之_________向乙方支付违约金,但承担额不超过合同金额的_________%。

第十三条 声明及保证

甲方:

1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方:

1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十四条 保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

第十五条 通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下:_________。

3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十六条 合同的变更

本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

第十七条 合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

第十八条 争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第十九条 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4、本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

第二十条 合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十一条 补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第二十二条 合同的效力

1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本协议一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

委托代理人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________

签订地点:_________ 签订地点:_________

_____年____月____日 _________年____月____日

展开阅读全文

篇11:大型企业聘用长期工合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 1462 字

+ 加入清单

甲方:___________________________

法定代表人:_____________________

注册地址:_______________________

乙方:___________________________

性别:___________________________

居民身份证号码:_________________

出生日期:_______________________

在甲方工作起始时间:_____________

家庭住址:_______________________

邮政编码:_______________________

户口所在地:_____________________

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条本合同为_________期限劳动合同。

本合同于_________年_________月_________日生效,其中试用期至_________年_________月_________日止。

本合同于_________终止。

二、工作内容

第二条乙方同意根据甲方工作需要,担任_________岗位工作。

第三条乙方工作应达到_________标准。

三、劳动保护和劳动条件

第四条甲方安排乙方执行_________工时制度。

执行标准工时制的,乙方每日工作时间 小时,每周工作 小时。

执行综合计算工时工作制的,乙方平均每天工作时间不超过 小时,平均每周工作不超过 小时。

执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间。

第五条甲方安排乙方加班,应符合法律、法规的规定。甲方安排乙方延长工作时间,应支付不低于工资的 %的工资报酬;甲方安排乙方休息日工作又不能安排补休的,应支付不低于工资 %的工资报酬。甲方安排乙方法定休假日工作的,应支付不低于工资的 %的工资报酬。

乙方加班工资基数为每日_________元或按_________执行。

第六条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,建立健全生产工艺流程,,制定操作规程、工作范围和劳动安全卫生制度。

第七条甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育。

四、劳动报酬

第八条甲方每月_________日前以货币形式支付乙方工资,月工资为_________元或按_________执行。

乙方在试用期间的工资_________。

甲乙双方对工资的其他约定_________。

第九条甲方生产工作任务不足使乙方待工的,甲方支付乙方的月生活费为_________元或按_________执行。

五、保险福利待遇

第十条甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续。

第十一条乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家、北京市有关规定执行。甲方按_________支付乙方病假工资。

第十二条乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和北京市的有关规定执行。

第十三条甲方为乙方提供以下福利待遇

六、劳动纪律

第十四条甲方根据生产经营需要,依法制定规章制度和劳动纪律。

乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度,甲方有权根据规章制度进行处理,直至解除本合同。

第十五条乙方应遵守劳动纪律的规章制度,遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高自身素质。

七、劳动合同的变更、解除

第十六条有下列情形之一的,甲乙双方应变更劳动合同并及时办理变更合同手续

甲方:乙方:日期:

展开阅读全文

篇12:公司合作协议书参考

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 614 字

+ 加入清单

甲方:

名称:____________性质:___________

乙方:

姓名:____________性别:___________

年龄:___________ 籍贯:___________

用工形式:________________________

鉴证编号:________________________

编号:

甲方________________因生产、因工作需要,经考核、录用乙方________为________工人。遵照国家有关劳动法规和政策,经双方协商达成如下

乙方:1.劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定;

2.遵守国家政策、法律,以及甲方依法制定的规章制度和纪律;

3.严格遵守操作规程,保证安全生产;

4.完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。

三、双方应明确的具体事项:

1.工资待遇:

2.劳动保险及福利待遇:

3.根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险:

4.其他:

四、合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前____天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。

五、一方违反本合同,造成对方经济损失,由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。

甲方(签字) 乙方(签字)

____年____月____日 ____年____月____日

甲方(签字) 乙方(签字)

____年____月____日 ____年____月____日

展开阅读全文

篇13:私人企业合作合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 2846 字

+ 加入清单

编号:

甲方:

乙方:

甲方(用人单位)名称 乙方(劳动者)姓名 性别 法定代表人(主要负责人) 居民身份证号码或委托代理人 户籍所在地地址在淄居住地址。根据《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》及有关法律、法规,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,并共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条 劳动合同签订类别为 劳动合同。⑴新订、⑵续订

第二条 本合同为 的劳动合同 。⑴固定期限、⑵无固定期限、⑶以完成一定工作任务为期限。

合同期限自 年 月 日至 年 月 日(或 )止。其中:试用期 个月。

二、工作内容和工作地点

第三条 甲方安排乙方在 岗位上工作。

第四条 根据甲方的岗位(工种)作业特点,乙方的工作区域或工作地点为_________

第五条 乙方应按照甲方的合法要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。

三、工作时间和休息休假

第六条 甲方安排乙方执行 工时制度:⑴执行标准工时制度的,每天工作时间不超过8小时、平均每周工作不超过44小时;⑵执行综合计算工时制度或者不定时工作制度的,应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。

第七条 甲方应按照规定依法安排乙方休息休假。

第八条 甲方按规定延长乙方工作时间或者乙方不能按规定休息休假的,甲方应按照规定向乙方支付相应的工资报酬。

四、劳动报酬

第九条 甲方每月 日前以货币形式支付乙方工资,月工资标准元(或)。

乙方在试用期期间的工资为 元。

甲乙双方对工资的其他约定 。

五、社会保险及其他保险福利待遇

第十条 甲乙双方应按规定参加并缴纳社会保险。其中应由乙方缴纳的部分,由甲方从乙方的工资中代扣代缴。

第十一条 在本合同期内乙方患病、非因工负伤或患职业病、因工负伤期间的待遇,均按有关规定执行。

第十二条 用人单位应当创造条件,改善集体福利,提高劳动者的福利待遇。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十三条 甲方安排乙方所从事的工作为无毒无害工作(或者为有一定毒素的工作岗位,容易产生 危害)。

第十四条 甲方应按照有关劳动安全、职业卫生的法律、法规为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品,保障乙方在劳动过程中的身体健康与生命安全。

第十五条 甲方应根据国家有关法律、法规制定工作规范和劳动安全卫生制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故或职业危害。

第十六条 甲方应当建立健全职业病防治责任制度,加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平。

第十七条 乙方应当遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律;甲方对乙方违章违纪行为,应当进行批评教育,可以按照法定程序给予处分和经济处罚。

乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业可以予以拒绝。

七、劳动合同的履行和变更

第十八条 甲方与乙方应当按照劳动合同的约定,全面履行各自的义务。

第十九条 甲方应当按照劳动合同约定和规定,向乙方及时足额支付劳动报酬。

第二十条 应当严格执行劳动定额标准,不得强迫或者变相强迫乙方加班。确需安排加班的,甲方应按照规定向乙方支付加班费。

第二十一条 乙方拒绝甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业的,不视为违反劳动合同。

乙方对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权对甲方提出批评、检举和控告。

第二十二条 甲方与乙方协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同,应当采用书面形式。变更后的劳动合同书由甲方和乙方各执一份。

八、劳动合同的解除和终止

第二十三条 甲方与乙方协商一致,可以解除劳动合同。

第二十四条 乙方提前三十日以书面形式通知甲方,可以解除劳动合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方,可以解除劳动合同。

第二十五条 甲方有下列情形之一的,乙方可以解除劳动合同:

(一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;

(二)未及时足额支付劳动报酬的;

(三)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;

(四)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;

(五)甲方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效的;

(六)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,乙方可以立即解除劳动合同,不需事先告知甲方。

第二十六条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)严重违反用人单位的规章制度的;

(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;

(四)乙方同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的;

(五)乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效的;

(六)乙方被依法追究刑事责任的。

第二十七条 有下列情形之一的,甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后,可以解除劳动合同:

(一)乙方患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;

(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经甲方与乙方协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第二十八条 用人单位单方解除劳动合同,应当事先将理由通知工会。

第二十九条 有下列情形之一的,劳动合同终止:

(一)劳动合同期满的;

(二)乙方开始依法享受基本养老保险待遇的;

(三)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(四)甲方被依法宣告破产的;

(五)甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;

(六)法律、行政法规规定的其他情形。

第三十条 甲方应当在解除或者终止劳动合同时为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。

第三十一条乙方应当按照约定,办理工作交接。甲方依照有关规定应当向乙方支付经济补偿金的,在办结工作交接时支付。

甲方对已经解除或者终止的劳动合同书,至少保存两年备查。

九、其他

第三十二条 本合同中乙方的各项待遇如低于本单位集体合同规定的标准,按集体合同执行。

第三十三条 本劳动合同附件与本合同具有同等法律效力。

第三十四条 本劳动合同未尽事宜,均按法律、

法规的有关规定执行。在合同期内,如本合同条款与国家有关法律、法规的新规定相悖,双方均应按新规定执行。

第三十五条 本劳动合同正式文本一式两份,甲乙双方各执一份。(涂改或未经授权代签无效)。

第三十六条 甲乙双方约定增加以下内容:。

第三十七条 甲乙双方根据需要可另行签订的培训服务协议、保密协议,作为本合同书的附件。本合同书的附件如下: 。

甲方(公 章)乙方(签字)

法定代表人(主要负责人)

或委托代理人(签字或盖章)

签订日期: 年 月 日

展开阅读全文

篇14:企业合作协议

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 1959 字

+ 加入清单

甲方:_____________,男,身份证号:_______________________,住址:________________________________________(以下简称甲方)。

乙方:_____________,男,身份证号:_______________________,住址:________________________________________(以下简称乙方)。

丙方:_____________,男,身份证号:_______________________,住址:________________________________________(以下简称丙方)。

甲方、乙方和丙方本着共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险的原则,在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,签订如下合伙协议,以期共同信守。

1、合伙经营项目和范围____________________________________________。

2、合伙期限:自_________年______月______日起,至_________年______月______日止。

3、合伙出资、期限及利润分配方式

3.1合伙人根据合伙事务的进展情况,分批向合伙出资,具体出资数额和期限由全体合伙人视合伙事务的进展情况共同作出决定;

3.2合伙人在每个合伙项目完成后且获利时,按照出资比例分享利润。

4、合伙事务的执行

合伙事务由全体合伙人共同决定、共同负责执行,任何合伙人擅自以合伙名义与他人进行交易,由其自行承担相应法律责任。

5、合伙人入伙、退伙

5.1、根据合伙事务的需要可以吸收新的合伙人入伙,新合伙人入伙时,须经全体合伙人一致同意,并依法订立书面入伙协议;

5.2、合伙人在不给合伙事务造成不利影响的情况下,提前______日通知其他合伙人,经全体合伙人一致同意后可退伙;合伙人擅自退伙给其他合伙人造成损失的,应当承担赔偿责任。

6、合伙人的权利与义务

6.1合伙人有了解合伙财务、经营及合伙事务的进展状况的权利,对合伙事务享有经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙人共同决定;

6.2合伙人有权按照出资比例分享合伙利润;

6.3合伙人有权优先受让其他合伙人转让的财产份额;

6.4合伙关系存续期间,合伙人经其他合伙人一致同意后,可向合伙人以外的第三人转让其在合伙中全部或部分财产份额;

6.5合伙关系终止时,合伙人有权按出资比例分得合伙的剩余财产;

6.6合伙人不得从事损害合伙利益的活动;

6.7合伙人之间对于合伙债务按出资比例承担清偿责任,对外向债权人承担连带清偿责任;合伙人由于承担连带责任,所清偿的数额超出其应当承担的数额时,有权向其他合伙人追偿。

7、合伙的解散、清算

7.1合伙因下列情形而解散:

7.1.1合伙期限届满;

7.1.2合伙目的实现或不能实现;

7.1.3全体合伙人一致同意终止合伙关系;

7.1.4出现法律、行政法规规定的合伙解散的其他原因。

7.2.合伙的清算:

7.2.1合伙解散后应当进行清算,并通知债权人;

7.2.2清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意,自合伙解散后________日内委托第三人担任清算人;______日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人;

7.2.3清算后合伙如有剩余财产,合伙人按本协议6.2和6.5的规定进行分配;

7.2.4清算后合伙有亏损,合伙人按本协议6.7的规定承担清偿责任。

8、违约责任

8.1合伙人未能按期缴纳出资的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;如果逾期________月仍未足额交纳出资的,按退伙处理;

8.2合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其在合伙中的财产份额的,如果其他合伙人不愿接纳受让人为新合伙人的,可按退伙处理,该合伙人应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;

8.3合伙人擅自以其在合伙中的财产份额出质、抵押的,其行为无效,或者按退伙处理,该合伙人应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。

8.4合伙人因自己的个人行为导致合伙解散的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。

9、争议的解决方式

凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间应当共同协商解决;协商不成的,可向本协议签订地法院提起诉讼。

10、其他

10.1本协议未尽事宜,由合伙人共同协商解决;

10.2入伙协议是本协议的组成部分;

10.3本协议一式_______份,合伙人各执一份。

10.4本协议自全体合伙人签名后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

展开阅读全文

篇15:生产经营公司长期劳动合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:生产,企业,全文共 1381 字

+ 加入清单

甲方名称:

法定代表人:

单位地址:

编码:

乙方姓名:

性别:

身份证号码:

联系电话:

家庭住址:

编码:

根据民法典及有关法律、法规和政策规定,甲方因生产经营需要与乙方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,一致同意签订如下条款,用书面劳动合同形式确定劳动关系,明确双方的权利和义务,双方共同遵照执行。

一、劳动合同期限

1、本合同为固定期限,自________年____月____日起至________年____月____日止,为期________年,其中试用期个月。合同期满,合同终止。

2、本合同期满如甲方生产经营正常,双方都能认真履行劳动合同,经甲乙双方协商同意,可以办理劳动合同续订手续。

二、工作内容与工作地点

1、乙方同意按甲方生产经营需要,在甲方岗位工作。工作地点:。甲方因生产经营变化需要,可以适当调整乙方的工作岗位或工作地点,乙方应当服从甲方的调整和工作安排。

2、乙方应当遵守甲方规章制度和岗位职责要求,按时完成规定的工作数量,达到甲方规定的质量要求。

3、甲方可以依据规章制度及岗位职责要求对乙方进行考核,并可依据考核结果调整乙方工作岗位及工资标准。

三、工作时间和休息休假

1、乙方在甲方工作期间,根据其所在岗位要求,按照国家规定执行相应的定时工作制。

2、除《劳动法》规定不受限制的情形外,甲方因生产经营需要,经与工会和乙方协商,可安排乙方加班加点,并按规定标准给予补休或者支付加班工资。

3、乙方在职期间,休息休假按国家相关政策执行。

四、劳动报酬

1、甲方实行岗位工资加计件工资制度,其中岗位工资为580元月,计件工资按乙方完成的工作量进行确定。乙方每月应完成基本工作量为,超过基本工作量部分按元件计算工资标准。

2、甲方实现计件工资制度,以乙方每月完成工作量确定该月工资标准。

3、乙方的薪酬甲方用货币形式按月支付给乙方本人。

2、乙方的奖金、津贴、补贴按甲方规章制度执行。

五、社会保险和福利待遇乙方的社会保险及福利以现金的形式合计在其工资内,社会保险等各项保险费用的缴纳由乙方自行办理及缴纳。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护甲方必须按乙方所任工作需要,提供符合国家安全卫生规程和标准的工作场地、生产工具、材料、安全保护设施、防护用品、卫生条件,并对乙方进行劳动安全卫生教育。乙方必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业的,有权拒绝执行,并可以立即解除劳动合同。

七、劳动纪律和规章制度

1、乙方必须遵守国家法律、法规及地方法规、规章、政策,遵守甲方依法制定的规章制度,认真履行岗位职责。

2、甲方在签订本合同时已经向乙方告知了劳动纪律及企业规章制度内容,并告知乙方查阅上述规章制度的方式。

3、乙方违反劳动纪律及操作规则的,甲方有权依据规章制度及劳动纪律对乙方进行处罚,并可解除合同。

八、劳动合同的变更、解除和终止劳动合同的变更、解除和终止依据相关法律、法规及公司规章制度规定执行。

九、劳动争议处理和违反劳动合同的法律责任劳动合同依法订立后,即具有法律约束力,双方必须严格履行。如果发生劳动争议,双方可以协商解决,也可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼。任何一方违反本合同约定,应当承担相应的法律责任。本劳动合同未尽事宜,按国家有关法律法规规定执行。

甲方盖章:

乙方签字:

________年____月____日

________年____月____日

展开阅读全文

篇16:银行与航空公司合作发行联名卡合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:银行,空乘,企业,全文共 1776 字

+ 加入清单

甲方:

法定代表人:

乙方:

法定代表人:

甲乙双方本着平等自愿、优势互补、互惠互利的原则,经友好协商就______兆瓦一期______MW光伏电站项目为双方完成合作协议初步达成以下合作内容:

一、合作模式

甲乙双发合作模式为EPC总承包模式,即由甲方负责投融资,乙方负责电站的设计、采购、施工等总承包建设,乙方协助甲方在国开行办理贷款。

二、合作规模

根据双方的战略规划,计划在____年内共同协作完成光伏电站____兆瓦的装机容量。

三、合作期限

本项目自______年____月____日开始施工,至______年____月____日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案,等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后,延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期,经甲乙双方约定,其违约方违约金额按_____元/天计算。不可抗拒的因素除外。

四、甲方的权利和义务

1、甲方负责办理光伏电站的立项。行政审批文件,电站并网等相关申报审批手续。

2、甲方负责乙方在施工地与当地政府等相关部门的协调工作,并协助解决问题。

3、甲方负责整个项目的投融资工作。

4、甲方负责整个项目的地勘工作。

5、甲方有权根据合同及相关法律法规要求,对安全、质量、环境保护及职业健康等强制性规定,对总承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。

6、甲方严格履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务及其他权利和义务。

7、甲方有权监督检查和考核承包人的安全、质量、进度和分包商的工程情况。

五、乙方的权利和义务

1、乙方负责光伏电站项目的设计、采购、施工、部分项目验收服务等的总承包。

2、本工程建设期间,甲方不支付任何工程预付款和进度款,所有工程资金由乙方垫资完成。

3、乙方对承包光伏电站的质量、安全、工期、造价全面负责,并按合同约定时间保质完成光伏电站的承建和移交任务。

4、双方签署框架协议后,乙方在项目所在地成立项目部。

5、对因甲方原因给承包人带来的任何损失、损害或造成关键工程延误的,承包人有权提出索赔或(和)延长竣工日期。

6、乙方应严格履行合同中约定的其他权利和义务。

六、合同价格

本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)______元(小写金额______元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后____日内一次性支付质保金给承包方。

七、支付期

1、乙方协助甲方在国开行办理贷款:从建设期开始办理相关手续,并网发电经验收合格后完成贷款申请,期间:____月____日-____月____日。

2、因国家政策及银行政策因素不能实现贷款时,支付最终期为:______年____月____日。______年____月____日起,按股权质押条件自行处置。转让和销售电站相关利益可协商。

八、工程进度计划:

九、保密协议

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。

十、违约责任

1、甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

2、乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

3、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

十一、其他

1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

3、本合同正本一式____份,甲方执____份,乙方执____份,具有同等效力。

甲方:

日期:______年____月____日

乙方:

日期:______年____月____日

展开阅读全文

篇17:出版社战略合作协议

范文类型:合同协议,全文共 916 字

+ 加入清单

甲方:

代表:

地址:

电话:

乙方:

代表:

地址:

电话:

甲乙双方经友好协商,本着平等互利的原则,就入驻产业园区的产业项目建设合作达成共识。甲乙双方愿意结成战略合作伙伴,双方一致同意就上述项目投资合作等相关领域开展长期合作。

一、合作纲领

1﹑甲乙双方合作宗旨是通过双方的紧密合作,结成互惠双赢可持续发展的战略合作伙伴关系。

2﹑双方相信,通过本次战略合作,能够进一步提升产业园区的整体形象、降低开发成本﹑实现双方未来的扩张策略并提高度园区招商入驻率,为双方合作创造更大的商业价值。

3﹑乙方投融资开发的项目依据批准的区域整体规划进行全面投融资开发合作。

二﹑合作双方的职责

1﹑甲方职责

(1)提供园区整体规划与园区整体开发相关支持与配套。

(2)协助乙方完成各项招标及相关园区开发等各项工作,及时向乙方通告国家相关调整等信息。

2﹑乙方职责

(1)负责园区入驻企业低成本投资入驻,降低入驻企业的门槛,为甲方提供招商有利条件。

(2)积极配合甲方完成园区范围内招商相关工作。

(3)协调相关部门及托管银行等业务支持。

(4)负责甲方区域内的基础设施(市政设施)项目建设的投融资工作。

三、费用支付

1、在产业园项目完成时,甲方支付乙方总费用_______元。

2、在第一期招商引资前,甲方先付乙方_______元项目启动资金。

3、甲方派驻______与乙方人员管理财务来往。

四、不可抗力

如果出现严重阻扰任何一方履行协议义务的不可抗力事件,或者此等不可抗力事件使得合同目的无法实现,则该方应当无任何迟延的通知另一方关于其履行合同义务或者履行部分合同义务受影响的程度,并出具相关证明。

五、违约责任

如任何一方不履行本协议,守约方可自行决定终止本协议,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。

六﹑争议解决

因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如甲乙双方通过协商不能达成共识时,可向______方所在地人民法院提起诉讼,通过诉讼程序解决。

七、其他

本协议一式______份,甲方、乙方双方各执______份。

甲方(签章):

代表人(签字):

______年______月______日

乙方(签章):

代表人(签字):

______年______月______日

展开阅读全文

篇18:分公司合作合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 3718 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

第一部分:总则

第一条:本合作协议是新公司注册章程的最基本指导文件。合作过程中,凡出现股东决策、经济纠纷、利益分配、增加股东、股东退出、商业保密、管理决策、权力分配、财务管理、公司解散等重大的决策,均以本合作协议为基础文件。本合作协议代表了合作的核心法律性合同,用来保护合作者利益。

第二条:根据《中华人民共和国公司法》及相关公司注册法律法规,制定合作协议;合作协议签订后,注册成立 分(子)公司,出台正式公司章程。

第三条:公司经营范围为: (以工商局核定为准);

第四条:公司注册地为:

第五条:公司名字为: ,公司成立后,服从 的管理,经营内容与总公司保持一致、文化统一、产品统一。

第二部分:股东及股东会

第六条:甲方乙方基本情况

第七条:甲方出资总额为 万元整。均以实际人民币形式出资。出资比例及股东股权比例如下

1. 公司总经理 的拥有 % 的期权股份, 工作两年内离开公司,不再拥有期权股份,工作两年以上,拥有的股份,转为注册股,两年以上总经理主动离开公司,公司可以把注册股份按原始注册资本进行回购

2. 公司拿出 %的分红用来奖励高管人员,具体办法由股东会进行决议。

第八条:股东权利:

1. 选举或被选选举董事、监事;有才干的股东,可以参与日常经营管理。

2. 根据本协议召开股东会,监督日常管理与财务管理。

3. 具有分红的权利。

4. 分子公司的总经理再开设子公司时,可以享有 %的注册股,注册股权利同原始股东。

第九条:期权股股东义务:

1. 在本公司合作两年以上。

2. 股东合作务必是长期性的,志同道合的;如下情况可以退出合作:

公司经营破产时

全部股东通过表决时(100%表决权)

3. 股东合作决心与行动是合作成功的前提,所以乙方需要投入足够大的精力、时间作为必要的公司前期运作支持。

4. 公司经核准登记注册后,甲方不得抽回资本、不得无故退出合作。

5. 合作双方本着互信的原则,遵守公司章程,保守公司秘密;不得从事与本合作相近或相似性公司的合作(如到同行业竞争对手公司进行原始股东的合作)。

6. 股东应以 为愿景,以 为经营目标,实现企业发展。

第十条:新股东增股情况如下:

1. 新股东增股要符合如下条件:销售额在 亿元以上,分公司在

家以上,利润在 万元以上的,可以进行增股。

2. 增加股东股权不高于40%,原始股东的股本进行整体降低。

3. 增加股东均以货币出资,具有股东的合法性。

4. 增加股东享受股东的权利与义务。

第十一条:奖励股份分红权:对优秀的管理人员进行奖励股份分红权,一般是针对分公司高级优秀管理人才、核心专家、总公司优秀管理人才。奖励股份分红,主要是用来利润的分配,获奖股份分红后,不具备原股东的相关权力与义务。分红权的奖励不超过公司或分公司的总利润额的20%

第十二条:公司成立后,需向股东备发股东入资书,入资书包括股东实际资金、比例、股东的权利、义务、股东基本情况、身份证号、住所等相关内容。

第十三条:公司成立后,公司备案股东基本情况表,所有股东实际资金、比例、期权奖励情况,股东的权利、义务、股东基本情况、身份证号、住所等相关内容均需备份。

第十四条:设立股东会,股东会是公司的权力机构,股东会由 位原始股东组成。增股后,股东会根据选举情况进行相关调整。

第十四条:在公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式以及修改公司章程时,需要由股东股权(股份比例)三分之二以上通过。重大管理决策、项目变更、经营性质变更、预算方案等需要二分之一以上通过。股东退出需要全部股东通过。

第十五条:股东会设立核心决策人,在公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式以及修改公司章程负责召集股东讨论,决策。股东核心决策人在如下情况时进行决策:

1. 股东对(企业自行定义)发生意见分歧时,由股东核心决策人进行决策。

2. 股东选举或表决无法达到三分之二时,由股东核心决策人进行决策。

3. 重大项目的评估与决定。

4. 重要核心干部任免。

5. 企业文化与制度建设的核心内容。

第十六条:选举 为股东核心决策人,并承担相应的责任。

第三部分:董事、董事会及监事

第十七条:执行董事由股东会选举产生,并出任法定代表人。对外代表公司。选举 为执行董事,并承担相应责任。

第十八条:董事权利:制定计划、制定制度、负责日常经营、预算管理、战略执行、组织机构建设等管理工作。

第十九条:董事对外签订重大文件,宣布公司基本情况。

第二十条:董事任免管理人员。

第二十一条:公司设立监事一名,负责全公司的各种事务的监督,并有权召开临事股东会。选举 为监事。

第四部分:公司项目

第二十二条:公司项目为。

第二十三条:公司的愿景

基本愿景:

企业文化:

奋斗目标:

第二十四条:目前公司主要产品为

第二十五条:产品的发展流程为:

第二十六条:公司产品的变更与发展,根据实际的市场情况进行相应的调整。

第五部分:公司管理

第二十七条:由于公司经营的特殊性,总公司采用子公司制,所有子公司由总公司控股。

第二十八条:公司设总经理一名,负责日常管理事务,选举 为公司的总经理。

第二十九条:公司采用总经理一支笔运作,所有的财务支出、行政指令、干部任免文件颁发、出差指令、财务报销、人才聘用、活动举办、计划目标由总经理负责。其中财务支出权限为 万元以下,并能提请任命总监级以下人员。

第三十条:总经理每月按要求完成董事会的目标,向董事会负责汇报工作,每月定期向董事会提交工作报告和财务报告。

第三十一条:总经理可以由股东身份人担任,也可以由职业经理人担任,评价标准为实现目标的实力与品行。

第三十二条:公司将来可以扩张,开设子公司时,股本比例为:

股份为60%

股份为10%

股份为30%

第三十三条:总公司对子公司管理具有三个特点:负责项目决策、负责分公司总经理及副总经理、总监的任免、财务直接管理。

第三十四条:高级管理者、财务管理者、活动管理者、公司总经理等各级工作人员,需要经过系统培训后,发培训结业证书方可进行工作岗位工作。

第三十五条:公司管理中的股东要求

1. 经过选拔具有管理能力的股东二年内不得退出经营运作。

2. 公司发展前期,股东应把实际精力投入到新公司的发展上。

3. 公司股东不得进行权力谋私,不得利用经营项目进行私人利益交易。

4. 公司股东的目标一致,股东不能小富即安,降低公司的发展目标与愿景。

5. 公司股东应财务节俭,不得私费公报,公费私用。

6. 公司股东应提供所有有利于公司发展的资源,以利于公司的健康发展。

7. 公司股东应遵守公司章程及管理制度。

8. 公司股东应整体代表公司,不能以个人名义与公司二次项目合作,同进

9. 公司股东之间不得结党。

公司股东出现以上情况,要进行严厉性处罚。

第六部分:财务管理与财务监督

第三十七条:公司财务管理的管理权归董事会。财务管理每年董事会提供现金情况表、资产负债表、财务说明书、纳税情况表等相关法律。

公司选举 进行财务的直接管理者

第三十八条:董事会代表股东进行财务人员的任免。

第三十九条:财务人员代表公司,不得私吞公司财产,不得与分公司经理及其它人员合伙诈骗公司。

第四十条:财务人员需签订商业保密书、亲人联系表、担保书。

第四十一条:每年利润分配时,公司应把 %左右的资金用来公积金、公益金及公司的再发展上。

第七部分:解散公司

第四十二条:公司的合并或者分立,应当按国家法律法规的规定办理。

第四十三条:在法律法规规定的诸种解散事由出现时,可以解散。

第四十四条:公司正常(非强制性)解散,由股东会确定清算组,并在股东会确认后十五日内成立。

第四十五条:清算组成立后,公司停止与清算无关的经营活动。

第四十六条:清算组在清算期间行使下列职权;

1. 清理公司财产,编制资产负债表和财产清单;

2. 通知或者公告债权人;

3. 处理与清算有关的公司未了结的业务;

4. 清缴所欠税款;

5. 清理债权债务;

6. 处理公司清偿债务后的剩余财产;

7. 代表公司参与民事诉讼活动。

第四十七条:清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上至少公告三次。清算组应当对公司债权人的债权进行登记。

第四十八条:清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东会确认。

第四十九条:财产清偿顺序如下:1、支付清算费用;2、职工工资和劳动保险费用;3、缴纳所欠税款;4、清偿公司债务。公司财产按前款规定清偿后的剩余财产,按照出资比例分配给股东。

第五十条:公司清算结束后,清算组制作清算报告,报股东会或主管机关确认。并向公司登记机关申请公司注销登记,公告公司终止。

第五十一条:清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得利用职权收受贿赂或者有其他非法收入,不得侵占公司财产。

第八部分:声明

第五十二条:本协议是合作事宜的一切法律性合同,是解决争议的基本文件,投资人己同意上述条款。

第五十三条:由于现行注册章程模版都是由工商局提供,投资人出现经济争端时解决的顺序为:1、国家法律,2、本协议,3、公司章程。

第五十四条:本协议具有保密性,任何合作方不得将此协议透露他方,否则受害人有权提出赔偿。

第五十四条:本协议签订之日起生效。

甲方:

日期:

乙方:

日期:

展开阅读全文

篇19:装修公司和中介合作协议

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,中介,全文共 5914 字

+ 加入清单

甲方:_________________装饰设计工程有限公司

乙方:_________________

经甲乙双方共同协商,特订立如下协议:_________________

一、协议时间:_________________

年月日起至年月日止

二、协议内容:_________________工作要求:_________________

1、严格遵守公司的各项规章制度,不迟到,不早退,不旷工,有事事先履行请假手续。

2、依据公司与建设方意向,及时拿出装修设计预案,可考虑多种方案供參考

3、工程合同签订后,应在开工前拿出整体设计方案,时间紧迫的,必须加班配合。

4、设计人员应对尺寸进行现场实地复核,设计内容要完整。

5、建设方对图纸具体要求,如制作效果图、晒蓝图等由公司向设计部负责人交底;未交底的事项不得操作。

6、设计图纸必须经设计部负责人审签,审签后方可出图。

7、在施工过程中,向项目实施人员现场解释图纸内容、技术要求,对工作难度大或标志性装饰要现场指导实施,确保一次成功。

8、在施工过程中对不科学、不合理的设计部分与同行及施工管理人协商,酌情修改,力争不返工、少返工。9、施工过程中由于设计主观原因导致工程返工等,则返工费用视责任大小相应由设计人员承担,并在年终结算时扣除。

10、对各工程方案图纸要分别整理归档,做好保密工作,设计草稿要及时销毁,需调用存档图纸时向公司汇报,征得同意方可借出、复制。

11、未经公司同意,设计人员不得擅自为他人设计装修方案,或向他人透露公司的任何信息,特别是设计图纸和公司近期主要工作内容、计划。否则,公司将作严厉处罚,直至辞退。

12、外接的设计图纸,根据图纸内容、数量由设计人员填写委托工单,交给设计部负责人,负责人审签后交财务扎口。财务收款后,开出收款凭据,并签字放行,客户凭此据领图。不见凭据,不得发出图纸。

13、设计人员出差在外,必须注意保持公司形象,端正品行,洁身自好。要加强法制观念,不得参与、从事违法犯罪活动。

14、坚决服从公司分配,及时完成公司交办的其他事务。

工资待遇

1、年工资总额为元,每月1日发给元,余额作为浮动,根据个人业绩及表现每月考评一次,年终结算时作为兑现依据。

2、其他待遇:_________________

1)电话费补助50-200元/月。

2)免费提供中餐一顿。

3)平时加班原则上调休,如未能调休,到年终按30元/天发给补助费。

考核办法

工作业绩60%,工作态度20%,劳动纪律20%。

协议解除

设计人员要具备良好的职业道徳,合同期满或辞职时,应提前1个月与公司沟通,以便公司安排工作。自己负责的工程项目必须完工交付方可离开公司,离开公司前必须结清与公司帐务。否则,公司有权扣除乙方的一个月工资。

本合同一式三份,甲乙双方各执一份,公司财务部一份。

甲方代表:_________________乙方:_________________

签订日期:_________________年月日

装修合同范本

合同编号:_________________

发包人:_________________

营业地址:_____________

委托代理人:_________________营业执照号:________________

电话:_________________法定代表人:________________电话:_________________

承包人:_________________

委托代理人:________________电话:_________________

本工程设计人:_________________电话:_________________

施工队负责人:_________________电话:_________________

依照及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的场所装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议:_________________

第一条工程概况

1.1工程地点:________________

1.2工程内容及做法。

1.3工程承包方式:_________________双方商定采取下列第_______________种承包方式。

承包人包工、包料

承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;

承包人包工、发包人包料。

1.4工程期限___________天,开工日期_______________年__________月__________日,竣工日期________________年___________月___________日。

1.5合同价款:_________________本合同工程造价为:_____________元。

第二条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第________________种方式提供:_________________

发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费_________________元,由发包人支付。

第三条发包人义务

3.1开工前_______________天,为承包人入场施工创造条件。包括:_________________搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

3.2提供施工期间的水源、电源;

3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

3.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

3.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

第四条承包人义务

4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

4.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

4.3保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;

4.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

第五条工程变更

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

第六条材料的提供

6.1由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

6.2由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

第七条工期延误

7.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延;

工程量变化和设计变更;

不可抗力;

发包人同意工期顺延的其他情况。

7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

7.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

第八条工程款支付方式

8.1双方约定按以下第种方式支付工程款:_________________

合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:_________________

支付方式支付时间支付金额

第一次开工前三日支付元

第二次工程进度过半支付元

第三次双方验收合格支付元

工程进度过半指:_____________

其他支付方式:_____________

8.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。

8.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

8.4本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起月

第九条违约责任

9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

9.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

9.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

9.4发包人未按期支付第二次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_____________元。

9.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

9.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_____________元。

第十条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_______________种方式解决:_________________

提交________________仲裁委员会仲裁;

依法向人民法院提起诉讼。

第十一条附则

11.1本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。

11.2本合同签订后工程不得转包。

11.3本合同一式________________份,双方各执_____________份,_____________部门_____________份。

11.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

发包人:________________承包人:_________________

法定代理人:_____________法定代理人:_____________

委托代理人:_____________委托代理人:_____________

_____________年___________月___________日_____________年___________月___________日

甲方:_________________

乙方:_________________

乙方姓名:_________________

性别:_____________

身份证号码:_____________

籍贯:_________________省_____________市_____________

家庭住址:_________________

文化程度:_________________

工种:_____________

甲方因生产需要,招用乙方为本单位职工。甲乙双方根据国家有关劳动法律、法规规定,在平等自愿、协商一致的基础上,同意签订本合同。

一、本合同期限为_____________,即自_____________年___________月___________日至_____________年_______________月_______________日,其中:_________________试用期限为_______________月。试用期内如发现乙方不符合录用条件的,甲方可以解除劳动合同。

二、工作内容:_________________乙方接受甲方安排的以下生产任务________________。

三、甲方根据国家和本省劳动工资有关规定和本单位工资、奖金、津贴制度,确定乙方劳动报酬形式,按时向乙方支付劳动报酬。经协商拟支付乙方:_________________。并根据乙方完成生产任务情况,以及本单位经济效益状况和物价变化情况适时调整乙方劳动报酬,改善乙方的生活福利待遇。

四、违约责任:_________________任何一方违反本劳动合同,给对方造成经济损失的,应根据产生后果和责任大小,予以经济赔偿。甲方擅自解除本合同的应赔偿乙方人民币_____________元;乙方不履行本合同的应赔偿甲方人民币_____________元。

五、双方认为需要订明的其他事项

1.___________________

2.___________________

3.___________________

4.___________________

5.___________________

六、甲乙双方基本权利和义务

甲方拥有以下基本权利:_________________

1.根据本单位生产需要安排和适当调整乙方生产任务;

2.依据法律、法规、政策制定本单位的各项规章制度和乙方行为规范,并监督其实施;

3.对违反本单位规章的乙方依法给予处罚;

4.法律、法规和本合同规定的其他权利。

乙方拥有以下基本权利:_________________

1.依法享有政治权利,学习政治文化和业务技术,参加甲方组织的专业技术培训;

2.在国家规定的安全和卫生标准条件下从事劳动,用人单位劳动条件恶劣,严重违反国家规定的劳动安全卫生标准的,乙方可以拒绝履行本合同;

3.按照个人的能力以及劳动的数量、质量领取劳动报酬;

4.参加本单位民主管理和参加党、团、工会组织以及参军等;

5.法律、法规和本合同规定的其他权利。

甲方应承担以下义务:_________________

1.遵守国家法律法规,并对乙方进行遵纪守法、职业道德、安全生产等教育和技术业务培训;

2.根据法律、法规以及集体劳动合同规定,为乙方提供符合法定安全卫生标准的生产乙方应承担以下义务:_________________

1.按照本合同规定,自觉地进行工作,努力完成生产任务;

2.遵守单位的规章制度,遵守劳动纪律和保守本单位生产或业务秘密;

3.严格按照生产规程和安全规程进行生产;

4.爱护设备和工具,并对所使用的设备和工具进行必要的维护与保养。

七、甲方在合同期间应按国家和省有关规定为乙方办理社会保险,甲乙双方应按国家规定缴纳社会保险费。

八、乙方享有国家规定的公休假、婚丧假、探亲假和女工孕期、产假、哺乳期等,以及疾病、伤亡等有关保险福利待遇。

九、甲乙双方解除劳动合同,必须按国家有关劳动法律、法规执行。需要解除劳动合同的应提前三十日以书面形式通知对方;国家劳动法律、法规规定不能解除合同的,双方不得解除劳动合同。甲方因转产、调整生产任务或者由于甲乙双方情况的变化,经双方协商同意,可以变更合同的相关内容。乙方被劳教或判刑的,本合同自行解除。

十、在履行本合同中若发生劳动争议,应通过本单位劳动争议调解委员会协商调解,当事人也可以直接向当地劳动争议仲裁委员会申诉。不愿调解或调解不成的,应当从争议发生之日起六十日内,向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的,当事人自收到裁决书之日起十五日内,可向当地人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式三份,甲乙双方各持一份。

甲方

法定代表人

年月日

乙方:_________________

展开阅读全文

篇20:股东合作协议书电子科技公司

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 1461 字

+ 加入清单

甲方:___________乙方:___________

经甲、乙双方协商,就乙方入股给甲方发展_________产业,甲、乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:

第一条、乙方自愿入股甲方投入_________产业。

第二条、公司注册资本为人民币_____万元。本次将公司资本金增加至_____万元人民币。公司现有股东实持资本金_____万元人民币,本次增各股东出资额_____万元人民币,出资方式为:现金方式。投资各方的出资方式、出资额和占股比例:甲方以_____作为出资,出资额_____万元人民币,占公司注册资本的_____%;

乙方以_____作为出资,出资额_____万元人民币,占公司注册资本的_____%;

第三条、本协议各方的权利和义务

1、根据公司法的规定组成股东大会及董事会,投资各方承诺公司的机构及其产生办法、职权、议事规则、法定代表人的担任和财务会计按照《公司法》等国家相关法律规定制定。

2、投资各方的责任以其投入资金比例为限,各方的责任以各自对注册资本的出资为限。公司的税后利润按各方对注册资本出资的比例由各方分享。

3、公司增资扩股成立后,应当在_____天内到银行开设公司临时帐户。股东以货币出资的,应当在公司临时帐户开设后_____天内,将货币出资足额存入公司临时帐户。

4、本协议各方未经其他各方书面同意不得擅自泄露本协议内容(为本协议服务人员和甲乙丙丁四方授权从事与本协议有关事项人员以及按照法律规定必须得知人员除外)。

第四条、投资各方认为需要约定的其他事项

1、成立公司筹备组,成员由各股东方派员组成,出任法人代表一方的股东代表为组长,组织起草申办设立公司的各类文件;

2、出任法人代表的股东方先行垫付筹办费用,公司设立后该费用由公司承担;

3、上述各股东方委托出任法人代表方代理申办公司的各项注册事宜;

第五条、本协议的修改、变更和终止

1、本协议一经签订,投资各方不得中途撤股、撤资,但允许投资各方之间或与其他投资股东实行购买、转让、合并等。

2、对本协议及其补充协议所作的任何修改、变更,须经投资各方共同在书面协议上签字方能生效。

第六条、违约责任

1、投资各方如有不按期履行本协议约定的出资义务的,则视作违约方单方终止本协议,其他守约方有权共同书面决定取消违约方的股东资格,违约方所出的投资金额将作为违约金赔偿给守约方;违约方未出资的,其他守约方有权共同书面决定取消违约方的股东资格,并有权按照违约方应当出资额追究违约方的违约责任。

2、投资各方如有违反本协议其他约定的,则视作违约方单方终止本协议,其他守约方有权共同书面决定取消违约方的股东资格,违约方所出的投资金额将作为违约金赔偿给守约方。

第七条、争议的解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决的,则任何各方均有权通过诉讼途径解决。

第八条、本协议未尽事宜,由投资各方另行签定补充协议,补充协议为本协议的有效组成内容部分,与本协议具有同等法律效力。本协议签定之前,各方之间所协商的任何协议内容与本协议内容有冲突的,以本协议所规定的内容为准。

第九条、本协议一式_____份,合伙人各_____份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

甲方:___________(签字或盖章)乙方:___________(签字或盖章)

联系电话:_________________联系电话:_________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

展开阅读全文