简单餐饮承包合同
甲方:
乙方:________
甲方根据经营工作需要,聘用乙方_________任燎原商务酒店餐饮部厨师长,厨房采用经济承包方式。双方根据“平等自愿,协商一致”的原则,签订本协议,并共同遵守履行。
一、协议期限
本协议期限为_____月,自_______年______月______日起至_______年______月______日止。
二、承包指标
1、 酒店餐饮部年菜品销售收入完成360万元(月收入指标为30万元),吧台年收入36万元(月收入指标为3万元),利润年指标30万元(月指标为2.5万元)。
2、包厨工资每月31500元:厨师长津贴没与人 20xx元。合计33500元。每月月初考核上月工作情况和经营结果,包厨工资按月考核发放,厨师长津贴按季度考核发放。
3、菜品收入按月考核,超额完成菜品销售收入指标,按超额部分的3%进行奖励。未完成菜品的销售额,按缺额部分的3%从包厨工资中计扣。
4、菜品成本率,(菜品成本率=÷菜品销售收入)按月考核,菜品成本率应控制在48%——52%之间。成本率在下限每降低一个百分点,奖励300元;但成本率不得低于40%,低于40%不予奖励。若高于上限,每增加一个百分点,从包厨工资中计扣500元。计算菜品成本率采取四舍五入的方法。
5、厨师长津贴与利润指标挂钩,按季度平均累计考核后发放。未按进度完成利润指标,按差额部分的5%预扣津贴。超额完成利润,按超额部分的10%计提绩效,承包期结束时一次性兑现。
三、甲方的权利与义务
1、依据职责范围和工作标准,对乙方进行检查、督促、考核和奖惩。
2、如因工作发生变化或乙方不能胜任工作时,有权变更、终止和解除本协议。
3、对乙方进行考勤,并对厨房进行卫生检查和考核。
4、按照本协议的拱顶支付其劳动报酬。
5、为乙方提供食宿和工作服。
四、乙方的权利和义务
1、厨师长在酒店工作时间每月不得少于10天,少于10天时,按缺勤天数×(20xx元/10天)减扣厨师长津贴。
2、对原料采购进行监控,并编制后厨采购计划。
3、按照本协议规定领取其完成工作任务后的劳动报酬。
4、自主确定厨房员工劳动报酬。
5、遵守甲方指定的各项规章制度,服从甲方管理,认真履行工作职责,承担因乙方责任引起的处罚和投诉,做好本职工作。
6、严格遵守《食品卫生法》,保证食品卫生安全。每天进行厨房卫生清洁消毒,保证厨房、厨具干净整洁。
7、负责厨房区域内及酒店后院东西走向下水道的疏通。
五、其他约定
1、乙方负责厨师组成并提供人员详细名册,编制定员20人,其中特级以上技能等级的厨师不少于4人,中级以上技能等级厨师不少于8人,经甲方审定后上岗。中途特级以上人员变动须报甲方审定,否则按变动人数×700元扣减包厨工资。行政部日常考核后厨员工出勤情况,按每天做多1.5人休假计算,在岗人员不足编制时,按实际缺勤人数扣款,缺勤扣款=(包厨月工资÷编制定员人数÷30天)×缺勤人数,从包厨工资中计扣。
2、乙方在工资总额范围内自主确定厨师个人报酬,提供编制员工工资发放表,经甲方审核后由乙方负责发放。
3、乙方须爱护厨房设备及用品,易损品每月正常损耗率不超过2%。超过部分由乙方负责赔偿。
六、后出日常考核按《燎原商务酒店后厨管理制度》进行考核。
七、违约责任
1、本协议依法签订即具有法律约束力,双方必须严格遵照执行。一方违反协议,给对方造成经济损失的应按照有关规定负赔偿责任。
2、甲乙双方解除本协议,必须提前30天书面通知对方。
3、甲乙双方因履行本协议发生争执,可依法向甲方所在地劳动争议仲裁委员会会申请仲裁。
八、本协议一式四份,具有同等效力,甲方三份,乙方一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:学术会议通知范文
应延边大学邀请,美国德州理工大学药学院药学系主任张瑞稳教授来我校进行学术讲座,欢迎广大科研工作者及研究生踊跃参加。
会议时间:xx年x月x日 上午 9点30分
会议地点:医学院5楼学术厅
讲座题目:转化医学的理念与实践
讲座人简介
张瑞稳 男,博士,现任美国德州理工大学药学院药学系主任,教授。南京医科大学(兼职教授),第三军医大学(客座教授), 江苏大学(荣誉教授), 华中理工大学 (荣誉教授), 沈阳药科大学 (荣誉教授).
1988年在复旦大学上海医学院获医学博士,1989-1992年在UAB大学医学院做博士后研究。1992-20xx年期间曾任美国伯明翰阿拉巴马大学(UAB)药理与毒理系教授,癌症研究中心、艾滋病研究中心、癌症化学预防中心、基因治疗中心、老年化及老年病研究中心、临床营养研究中心资深研究员,肿瘤药理中心实验室主任。主要研究领域有分子癌症细胞生物学、分子癌症治疗学、基因调控和沉默、生物技术和生物药物学、开发遗传为基础的用于治疗癌症和感染疾病的新型药物、药物基因组学、药物遗传学、药物作用、毒理、药物遗传学、毒理基因组学的分子机制、临床药物学、生物标志物和癌症预防以及疾病预防和治疗的天然产物。
目前拥有美国毒理学家资格证书(DABT),美国科学促进学会会员(AAAS),美国FDA顾问(临床化学与临床毒理学),担任美国NIH、DoD、CDC、NIOSH等重大项目的评审工作;担任美国多家学术协会的会员;中国国家自然科学基金评审专家。担任19家美国知名杂志的主编、副主编及编委;为71家学术期刊的特约审稿人;曾受邀国际学术会议及世界各地学术研究机构作学术报告百余次。张瑞稳教授现负责主持多项美国NIH、DoD、ACS研究课题,共获得国际专利12项,参与编写中英文著作46本,其领导的研究室已在国际知名杂志上发表研究论文近160篇。
篇2:招生工作会议通知
各研究生招生单位:
定于7月5日下午召开研究生招生工作会议,现将有关事项通知如下:
一、会议时间
x年7月5日(星期二)下午14:30
二、会议地点
长安校区文汇楼C区二层报告厅(211室)
三、参会人员
1.相关校领导;
2.各招生学院(研究院、研究中心)院长(主任),主管研究生思想政治教育的书记或副书记,分管研究生教育教学的副院长(副主任);
3.各招生单位研究生秘书、研究生辅导员。
特此通知。
校长办公室
x年7月4日
篇3:终止劳动合同通知书范本
编号 ( )
姓名
合同编号
年 月 日签订的劳动合同将于 年 月 日届满 , 拟续订 ( 终止 ) 劳动合同 。
经办人 : 年 月 日
------------------------------------------------------------------
续订( 终止 )劳动合同意向通知书
同志:
你与本企业签订的劳动合同将于 年 月 日届满 , 企业拟与你续订 ( 终止 ) 劳动合同。请将下面回执填好 , 于 月 日 , 将你的意见返回。
经办人 : 年 月 日
-----------------------------------------------------------------
回执
于 年 月 日收到《续订 ( 终止 ) 劳动合同意向通知书》 , 同意 ( 不同意 ) 企业意见 , 本人意见 :
姓名 : 年 月 日
篇4:简单门面租赁合同书
出租方(以下简称甲方):__________________联系电话:______________________________
承租方(以下简称乙方):__________________联系电话:______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
一:乙方租用甲方位于___________________________门面房一间,面积_________平米左右(一层),用于___________________________,门面房内附属设施有____________________________________.
二:租期_____年(_________年_______月_______日至_________年_______月_______日)租凭费用为________元(大写_____万_____仟_____佰_____拾_____元整)乙方在签订合同之日交清房租。
三:房屋租赁合同生效后,乙方应向甲方交付___________元押金(不计利息),合同期满押金退回。
四:甲方保证该房屋无产权纠纷,乙方因经营需要,要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的,甲方应予以协助。
五:乙方在租赁期间,不得从事违法和国家法律法规不允许的经营活动。乙方要搞好防范措施,安全用电。如乙方管理不善,出现火灾、水灾等给甲方造成经济损失,乙方要负责赔偿(因房屋本身原因或不可抗力除外)
六:乙方租赁房屋期间要保持房屋结构设施原样,在未征得甲方同意下,不得进行随意改造。如需要改造,改造费用由乙方承担,乙方在租赁期间损坏设施由乙方负责维修。租赁期间,水、电费及由乙方经营所产生的一切费用由乙方自己按规定缴纳。租赁结束时,乙方须交清欠费。
七:乙方在租赁期间未经甲方许可不能转租他人。合同期满后,如甲方仍继续出租房屋的,乙方拥有优先承租权。乙方应在合同期满前一个月向甲方声明是否续租。如乙方继续租用,双方重新商定租赁事项,签订合同。如乙方不再续租,甲方有权在合同期满前一个月中在房屋门上张贴出租广告。合同期满,乙方房屋原样交付甲方,乙方可以在房屋门侧张贴迁址广告一个月。
八:甲方在合同期内如因其它原因需要出售房屋,需提前三个月书面告知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权。
九:房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成甲乙双方损失的,互不承担责任。
十:如有其它事宜双方协商解决。
十一:此合同签字生效,甲乙双方共同遵守,合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):______________乙方(签名):______________
_________年_______月_______日_________年_______月_______
篇5:大型会议通知范文
受国际汉语应用写作学会之托,为深入探讨新时期应用文使用与教学发展中出现的新情况、新问题,交流各国、各地区应用文使用和教学研究的新成果,根据学会首届第二次常务理事会决定,第九届现代应用文国际研讨会将委托___大学人文学院主办,由__秘书公文协会和__写作学会协办,定于__年_月_日——_月_日在____召开。为使会员有较充分的时间开展学术研究,撰写高质量论文,特就有关事项预先通知如下:
一、会议议题
1.总结、交流学术研究成果,举办学术报告会和学术成果交流会,同时展示近年来出版、发表的会员研究专著、教材和论文集等。
2.会议期间召开会员代表大会和理事会议,报告学会工作,修改学会章程,调整或增选学会理事与负责人,研究、布置学会今后工作。
二、会议学术研讨主题
本届会议学术研讨的主题是:探索与创新——应用文写作与教学研究的新视角、新思路、新成果。
为突出新视角、新思路、新成果,请参考本会学术委员会制订的《学术研究选题纲要》。本次会议还专门对本届研讨会选题重点作出说明,用附件形式随通知一起发出,敬请参阅。
三、参加会议的条件与资格
1.凡本会会员均可按本通知要求,在开展学术研究的基础上撰写论文,并于__年_月_日前将论文提要和报名登记表寄交或传真、电邮____大学本届会议筹委会秘书处。秘书处将组织专家对论文基本内容进行审定,只要论文符合本届会议学术研讨主题并具有一定质量,将按期寄上会议邀请。
2.非本会会员,愿意参加本届研究会的,我们深表欢迎,并请按要求惠寄论文。
3.请每位参加会议的代表自行携带论文__份,报到时交大会秘书处,以便统一分发给与会人员。
四、会议报到时间、地点及会议费用
1.会议报到时间:__年_月_日(比会议召开时间提前一日)。
2.会议报到地点:___大学人文学院(具体前往办法及路线见附件2)。
3.会议费用:会议费用请于报到时一次性缴纳。住宿费每人每天__元;伙食费每人每天__元(三餐);会务费每人___元。
五、其他事项
1.本届大会筹委会主任为___,副主任为___。大会秘书处负责人为___。
2.大会筹委员会秘书处联系方式: 电话和传真:_______、_______、
通讯地址:____________(邮编:______)
电邮信箱:_________
3、报名登记表可在网上下载。网址是:________________。
附件:1.关于第九届研讨会选题重点的说明
2.关于报到地点的交通指引及注意事项
(国际汉语应用写作学会印)
(____大学印)
20__年_月_日
篇6:简单门面租赁合同
出租方(甲方):__________________
承租方(乙方):__________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲、乙双方在“平等、自愿、互利”的基础上,就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用,乙方承租使用甲方房屋事宜订立本合同。
一、甲方出租给乙方的门面房位于______市______区(县)__________街____号门面房,该门面房面积共______平方米。
甲方应提供房产证(或具有出租权的有效证明)、身份证明(营业执照)等文件,乙方应提供身份证明文件。双方验证后可复印对方文件备存。所有复印件仅供本次租赁使用。
二、租赁期限、用途
1、租赁期共_____年,即从_________年_____月_____日起至________年_____月_____日止。
2、乙方向甲方承诺,租赁该房屋仅作为__________使用。
3、租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续租,则必须在租赁期满_____个月之前书面通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。
三、租金及支付方式
1、该门面房年租金总额为人民币_________元(大写____万____仟____佰____拾____元整)。
2、房屋租金支付方式:____________。
3、甲方收款后应提供给乙方发票。
四、房屋租赁合同生效后,乙方应向甲方交付________元押金(不计利息),合同期满押金退回。
五、乙方必须按时交付租金,如有拖欠,按拖欠额每日收取________%的违约金。
六、承租期内乙方在不改变和影响房屋整体结构的前提下,可进行装修装饰;期满不续租,其装修材料由乙方自行处理,若拆除,其费用由乙方自理并恢复原貌。
七、合同期内,甲方应提供水、电供应。水、电费按月按表由甲方计收。同时乙方应自觉遵守甲方的水、电管理规定,如有违反,按甲方的水电管理办法处理。因甲方责任停水、停电,致使乙方损失,甲方按全年租金总额_______%支付违约金,并赔偿乙方实际损失。如乙方需增容,其手续和费用由乙方负责。
八、租赁期间,甲方应负责房屋主体结构的正常维修,如委托乙方代行维修,费用由甲方承担。若甲方拖延维修或不作委托维修造成房屋毁损,造成乙方损失的由甲方赔偿。其室内的各种设施(包括门窗)维修费用均由乙方承担。
九、租赁期间房屋如因不可抗拒的自然灾害导致毁损,本合同则自然终止。
十、租赁期间,乙方未经甲方同意,不得将房屋租给第三方,或改变用途。租期届满或解除合同时,乙方需按时归还房屋给甲方,如需续租,须提前____个月与甲方协商。
十一、租赁期间,甲乙双方均不得借故解除合同,如甲方因改建、扩建要收回房屋,必须提前_____个月书面通知乙方,并取得乙方同意;如乙方需退还也必须提前____个月书面通知甲方,并取得甲方同意,如甲方违约,除退还押金外另赔偿违约金_______元,并赔偿不足部分损失;如乙方违约不得要求返回押金,并赔偿不足部分损失。
十二、合同期满,乙方如需续租,在同等条件下,甲方应优先租给乙方。
十三、本合同未尽事宜,可经双方协商作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
十四、本合同在履行中发生纠纷,应通过双方协商解决;协商不成,可诉请人民法院处理。
十五、本合同_____式_____份,甲乙双方各执_____份,双方签字生效。具有同等法律效力。。
房产证号:____________
房地产经纪机构资质证书号码:____________
甲方:________电话:___________乙方:________电话:___________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
篇7:2024简单合同
个人简单房屋租赁合同范本
房屋租赁合同
出租方:_________________(以下简称甲方)承租方:_________________(以下简称乙方)
甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:_________________
一、甲方将位于房屋出租给乙方居住使用,租赁期限自______年____月____日至______年____月____日。
二、本房屋月租金为人民币元,按年结算。每年——月15日内,乙方向甲方支付年租金。
三、乙方租赁期间,水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。
四、乙方同意预交元作为保证金,合同终止时,当作房租冲抵。
五、房屋租赁期为,从______年____月____日至______年____月____日。在此期间,任何一方要求终止合同,须提前三个月通知对方,并偿付对方总租金的违约金;如果甲方转让该房屋,乙方有优先购买权。
六、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用,由乙方承担。
七、在承租期间,未经甲方同意,乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途,由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的,由乙方承担赔偿责任。
八、甲方保证该房屋无产权纠纷;乙方因经营需要,要求甲方提供房屋产权证明或其它有关证明材料的,甲方应予以协助。
九、就本合同发生纠纷,双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向人民法院提起诉讼,请求司法解决。
十、乙方不得在房屋内从事违法行为,并注重房屋及自身财产和人身安全。如发生违法及人身安全责任事故自行负责。甲方不承担一切法律及民事责任。
十一、本合同连一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:_________________乙方:_________________
______年____月____日
篇8:铲车租赁合同简单
甲方:__________
乙方:__________
乙方有壹台铲车租给甲方,经双方协商,按月租给甲方使用,租金为_______________元整。为保证正常施工,经甲、乙双方协商制定如下合同,望双方互相遵守,如有违约,甲方有权解除合同。
一、设备所有权:
本合同所列的租赁设备的所有权属于乙方,甲方对租赁设备机械只有使用权,没有对设备的转租权,甲方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的.全部后果由甲方承担。
二、乙方的基本责任:
1、提供良好的操作设备和操作机手。
2、乙方机手必须听从甲方的安排。
3、如乙方不听从甲方人员的安排,甲方有权解除合同。
4、乙方每月至少工作25日,不够25日,每日扣租赁费,按平均价扣除。
5、合同履行期间,机械的保养、维修、零配件一切费用均由乙 方负责。
6、因乙方操作不当造成的机械、人员的一切损失,由乙方负责。
7、乙方应确保机械在工地的正常使用,如地方干扰,乙方应自 行协调解决,因此而造成的滞工由乙方负责。
三、甲方的基本责任:
1、为乙方机手免费提供食宿
2、负责设备在施工现场的看护。
3、因天气原因造成的乙方损失,甲方补助乙方每天__________元。
四、结算方式及相关事宜:
l、租赁期间:自_____年_____月_____日开始计算租金。
2、结算方式:设备租赁按包月计算,若挖掘机带炮锤则另行计算,按大合同结算。
3、油料提供:甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的柴油。
4、设备维修:乙方负责设备的维修,并保证甲方的正常施工,所有的维修费由乙方支付。
5、设备因故障造成的停工每月不得超过3天,如超出一天,则超出的天数不计算租赁费。
6、每月机械修理时间累计不得超过4天(含4天)不扣租金,如超过天者按4日平均租金扣除租赁费。
7、施工期间因特殊原因需停工撤场,如该机械不撤场,看管机械费用及安全由乙方负担。
五、本合同壹式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力,由甲乙双方签字之日起生效。
甲方:__________ 乙方:__________
签字盖章:__________ 签字盖章:__________
篇9:简单的购销合同
甲方:
乙方:
甲方拥有自主知识产权的专利产品__,现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成如下协议:
一、合作方式
1.经销商要求:管理规范有一定规模的销售、服务网点,首批进货__套以上,其中外机__套,内机__套。享受政策:由总代理直接供货,享受相关优惠政策和奖励。
2.代销商由甲方提供各种型号产品共计__个的首批铺货,该批产品乙方无需立即付款,但是该批货物如出现损坏或丢失,乙方必须承担相应的赔偿责任。
二、产品价格全国统一零售价:__元/套(外机双风机和内机的柜机均按二个计算)乙方提货价:__元/套
三、订货及结算方式乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求:包括具体型号及数量等。提货时付清货款。
四、双方权利与义务乙方随时了解产品库存,做到及时发现所缺型号,起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售,违者将取消经销的资格。甲方应积极配合乙方的销售工作,并保证好产品的质量。
五、其它为了充分体现平等互利,实现合作双赢,甲方提供以下优惠政策,支持乙方的工作。
1.甲方把乙方每月总销售量的__%作为推广费返还给乙方。
2.乙方的月销售量达到__个以上,甲方按当月乙方销售额的__%进行返利。
3.乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货,如要求甲方供货的,甲方按其当月总销售量的__%奖励给乙方。
4.乙方一次性提货__套以上甲方可免费提供广告位。
注:以上销售量均以当月提货量为准,返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。
本合同一式两份,双方各执一份。
合同有效期______年______月______日至______年______月______日。
甲方签章:乙方签字:
篇10:解除劳动合同通知书员工
(适用于企业单方解除的情形)
:
依据《民法典》的相关规定, 公司依法解除此前与您订立的劳动合同(合同期限: 年 月 日至 年 月 日)。
解除您的理由是:
1、 过失性解除
在试用期间被证明不符合录用条件;严重违反公司的规章制度的;严重失职,营私舞弊,对公司造成重大损害;员工同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本公司的工作任务造成严重影响,或者经公司提出,拒不改正的;因《民法典》第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动关系无效的;被依法追究刑事责任。
2、 非过失性解除
患病或者非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事另行安排的工作;劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作;订立劳动合同时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。
3、 经济性裁员
依照企业破产法规定进行重整的;生产经营发生严重困难的;公司转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的;其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,只是劳动合同无法履行的。
您的劳动合同于 年 月 日解除。
您需要结算一下薪资和补偿金事项:
1、您薪资结算至 年 月 日;计 元;
2、此种情形下
(1)公司需要支付您相当于 月工资的经济补偿金,计 元。
(2)公司不需要支付经济补偿金。
您需要办理以下交接手续:
1、 ;
2、 ;
以上事宜完成后,按照公司理智规定办理离职手续。
公司
年 月 日
注:本劳动合同解除书一式两份,公司和劳动者各持一份,具有同等法律效力。
篇11:招生工作会议通知
各学区办,各中小学(含民办学校),职教中心、电信职业学院、资环学院:
为了积极落实市教委x年招生工作会议精神,安排、布置我区今年中小学招生工作。经研究,决定召开x年中小学招生工作会。现将相关事宜通知如下:
一、会议时间
x年4月25日上午10:30-12:30。
二、会议地点
重庆市资源与环境保护学院教学楼一楼阶梯教室。
三、参会人员
1.区教委主要领导、分管领导、纪检组长;
2.区教委相关科室负责人;
3.各学区办主任、副主任;各中小学、职教中心校长;
4.电信职业学院、资环学院招生工作负责人。
四、会议要求
1.请相关参会人员提前15分钟报到。
2.请各参会人员关闭手机或设置静音模式,不在会场接打电话。
3.保持会场纪律,认真做好会议记录,及时传达会议精神。
4.请各参会人员在大足区教育委员会的内网上自行下载《重庆市大足区教育委员会关于做好x年普通中小学招生考试工作的通知》,带到会场。
重庆市大足区教育委员会
x年4月24日
篇12:铲车租赁合同简单
租用单位(甲方): 出租单位(乙方):
兹因甲方工程施工需要,现向乙方租用下列机械设备,经双方共同协商同意签订本合同。
一、 机械设备使用概况: 表一
二、 工程名称及使用地点:____县马新____改造工程(施工一标段)项目部
三、 责任事项:
1、铲车机械设备进出厂费用乙方自行负责。
2、铲车机械台班费用正常按计算,机械台班时按270小时月计算,超时按小时计(具体见表一备注)。不足一个月的按天计算366.67元天。
3、铲车机械设备进场时须乙方自己加满柴油后由甲方现场管理确认方可入场,退场时由甲方负责加满柴油即可。
4、铲车机械设备发生故障由
5、铲车机械设备操作人员必须听从现场管理指挥,正确合理使用机械设备,不可违规操作,否侧后果自负,由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。
6、铲车机械设备操作人员吃住由甲方负责提供。
7、铲车机械设备需配备技术过硬的驾驶员,乙方操作人员,不经过甲方施工管理人员同意,机械及人员不得擅自撤离工作岗位,造成损失由乙方全部负责。
9、铲车机械设备的保养及维护需在下班时间方可进行,在当班时间做维护、修理及保养的按双倍台班扣除。
10、上班时间早上7:00-22:00.
四、安全事项:
1、铲车机械进厂后,操作人员必须服从甲方安保管理。否则一经发生人员及机械安全事故由乙方自行负责。
五、结算方式:
采用一次性付款方式,在设备退场____日内结清所有的租金。
六、违约:
甲乙双方必须遵守本合同事项,如违约按总租金的2%进行支付。
七、未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
八、本合同一式两份,均是原件,由甲乙双方签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
篇13:简单的租房协议书
甲方(出租方):
乙方(承租方):
现经甲乙双方充分了解、协商、一致达成如下租房合同:
一、房屋的坐落面积:平方米,
二、租赁期限:即年月日至年月日
三、租金及交纳时问:乙方一次性交齐一年租金。
四、租房押金:乙方应于签约同时付给甲方押金元,到期结算。
五、租赁期间的其他约定事项:
1、甲乙应提供真实有效的与房东的租赁合同,工商营业执照,身份证等证件。
2、甲方提供完好的房屋、设施、设备,乙方应注意爱护,不得破坏房屋装修、结构及设施、设备,否则应按价赔偿。
3、水、电使用费用都由乙方支付。
4、房屋只限乙方使用,乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。
5、合同一经签订,双方都不得提前解除。租赁期内,如遇不可抗力因素导致无法继续履行合同的,本合同自然终止,双方不承担违约责任。
6、此合同未尽事宜,双方可协商解决,并作出补充条款,补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷,先友好协商,协商不成的,由人民法垸裁定。
7、其他约定事项:乙方如若下一季度不再续租,需提前半个月告知甲方,如果继续租住也要提前半个月交下一季度房款,如乙方不按时提前通知甲方,甲方有权按推迟的天数扣除正常天数的租金。
8、在租方期间,如发生火灾、刑事案件,由乙方负责。
六、违约责任:甲乙双方中任一方自违约情况发生的,违约方应向守约方支付违约金,违约会为所剩天数的二倍,损失超过违约金时,须另行追加赔偿。
七、本合同式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):乙方(签字):
联系电话:联系电话:
签约日期:年月日
篇14:第8条 通知与送达
8.1 甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等,均应按照本合同首部所列明的通讯地址、传真、电子邮件以邮寄或传真或电子邮件方式送达;一方如果迁址或者变更电话、电子邮件应当书面通知对方,否则发至本合同首部所列明的通讯地址或者传真、电子邮件系统的通知、文件、资料均视为有效送达。
8.2 以邮寄方式送达的,另一方签收之日视为送达;签收之日不明确的,以信件寄出或者投邮之日起算 日视为送达。通过传真、电子邮件方式送达的,通知、文件、资料等数据电文进入另一方系统之时视为送达;通知、文件、资料等数据电文进入另一方系统之时不明确的,以传真、电子邮件发出后的第二日视为送达。
篇15:招生工作会议通知
上诉人:×××(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和 职务、住址,如果是法人或者其他组织,应写明名称、法定代表人、住所、联系地 址和邮政编码等,如果是行政机关作为被上诉人的,则应写明行政机关的名称、法定代表人和住所)
被上诉人:×××(写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位 和职务、住址,如果是法人或者其他组织,应写明名称、法定代表人、住所、联系 地址和邮政编码等,如果是行政机关提起上诉,则应写明行政机关的名称、法定代表人和住所)
(如果一审原告、被告都不服判决,提起上诉,则都列为上诉人)
上诉人因×××××一案(写明一审判决或者裁定书所列的案由),不服×× ×人民法院×年×月×日(××)字第××号判决(或者裁定),现提出上诉。
上诉请求:
(写明要求上诉审法院解决的事由,如撤销原判;重新判决等)
上诉理由:
(写明一审判决或者裁定不正确的事实根据和法律依据)
此致
×××人民法院
附:本上诉状副本 份
上诉人:×××(签字或者盖章)
x年x月x日
案例:
篇16:招生工作会议通知
“农业兴,基础牢;农村稳,天下安”。农业、农村、农民问题,始终是各级党委、政府高度重视并力图切实抓好的根本性问题。改革开放以来,中央关于“三农”工作共发了8个1号文件,特别是04年、*年、*年连续三年的1号文件部署安排的都是农村工作,“三农”问题之重要由此可见。在中央提出加快推进社会主义新农村建设的大背景下,在连云港着力推进工业化、城市化的进程中,我们强调重视“三农”工作,显得更为重要和迫切。
根据我最近几个月的了解,多年来,我市各级、各部门认真贯彻落实党的农村政策,切实加强“三农”工作,农业生产水平不断提高,农民收入持续增长,农村各项改革深入推进,整个农村经济社会呈现良好发展态势。但我们也要清醒地认识到,我市的“三农”工作还存在一些不容忽视的问题,比如农民的收入水平还相对较低,县域经济、乡村集体经济还相对薄弱,以工哺农、以城带乡的格局还尚未形成,农民增收、农业增效、农村发展的长效机制还没有真正建立,村镇规划建设还相当滞后,农村的水利、交通等基础设施建设欠帐仍然较多,等等。这些问题必须在我们今后的发展中切实加以解决。刚才,仲琨同志对全市“三农”工作和社会主义新农村建设作了全面的总结部署,下面,我着重强调六个问题。
第一,要快速增加农民收入。“三农”工作的核心在富民,建设社会主义新农村的核心同样在富民。当前,我市的农民收入水平还相对较低,去年农民人均纯收入只有3869元,列全省倒数第二(仅比宿迁多30元),比全省平均水平低1400元,不到苏南的一半。为此,我们要把增加农民收入作为“三农”工作的核心任务,加快推进农业结构调整,着力发展高效、外向、生态和观光农业,着力发展技术密集型、投资密集型和效益密集型农业,着力发展农副产品深加工业,积极培育龙头企业,加快农产品基地建设,在提高农业比较效益中增加农民收入。要更多地把农民增收的着眼点放在劳务输出上,继续实施劳务输出百万工程,使农村劳动力尽可能地向非农产业和城镇转移,依靠工业和城市资源增加农民收入。要大力推进全民创业,积极引导农民外出经商或兴办增收致富项目,通过创业创造美好生活。
第二,要积极发展集体经济。大家都知道,新的形势下区域经济发展已经进入以工哺农、以城带乡的新阶段。如果县弱、乡穷、村贫,何以以工哺农,何以以城带乡,何以拿出钱来为民服务?特别是全面取消农业税之后,乡村公职人员的工资基本靠省财政转移支付解决,许多乡村组织运转经费入不敷出,导致村级组织工作难开展、为民服务难到位。要解决这些问题,必须大力发展集体经济。当前,我市几个县区的经济发展思路清楚、目标明确、力度到位、势头良好,希望各县区继续保持这一强劲态势,扎扎实实地抓好园区建设、招商引资、重大项目,进一步形成竞相发展、齐头并进的生动局面。乡镇经济是市域、县域经济中不可或缺的重要组成部分,全市各个乡镇要发挥自身优势,通过招商引资办工业、盘活存量办工业、依托资源办工业,走工业强镇、强乡之路,同时,依托集镇的地理位置优势发展商贸流通,积极扶持私营个体经济发展,培育新的增长点,多措并举壮大乡镇经济实力。我市的村级集体经济较弱,在全市1473个村中,集体经济收入达到20万元的不足30%,10万元以下的接近50%,1万元以下及空白村近300个,这种状况必须尽快改变。新的形势下,一定要把发展村级集体经济摆上重要日程,并列入目标考核。各个村除招商引资办项目外,还可以通过利用资源发包、组建协会经营、开展产前、产中、产后服务等途径增加集体收入,争取3年内全市有2/3的村集体经济收入过20万元,5年内所有的村集体经济收入都要超过20万元。
第三,要有序推进村镇建设。建设社会主义新农村,村镇建设是重点。几次到县区调研,我市一些地方的村镇建设给我的总体印象是布局散乱,有的地方房子建设东一座、西一座,有的地方人畜不分、环境“脏乱差”,很多谈不上什么规划,基本上处于无序建设的状态。无论从建设社会主义新农村的总体目标来看,从贯彻落实省委的总体部署来看,还是从改善农民群众生活环境的内在需求来看,这个问题都已经到了非解决不可的地步。当前,一是抓好规划。要进一步细化和完善全市镇村规划初步成果,两年内全面完成乡镇和农村定居点规划编制工作。规划要合理确定村居布点和数量,体现地区经济文化特色。今后农民自建房、移民迁建等都要以镇村规划为依据,确保建到规划点上。二是推进建设。乡镇建设方面,要按照政府推动、规划引导、市场驱动的原则,鼓励个人及社会各方面参与城镇基础设施建设和公共设施建设,增强中心镇在县域经济中的带动作用。村庄建设方面,目前我市正处于新一轮农民住宅的更新期,现在抓规划落实正是时候。各地要抓住机遇、因势利导,坚持以农民集中居住为导向,通过规划的调控引导,全面提高村镇建设的质量和水平。客观地加以分析,我市农村村庄分布广泛,自然环境、人文背景、发展状况千差万别,在规划建设过程中,要典型示范、区别对待、循序渐进、防止刮风,切不可急于求成,不尊重农民意愿,不考虑农民生活生产习惯,不顾及农民承受能力,搞一刀切、强制命令。三是改善环境。要以“清洁田园、清洁水源、清洁家园”为重点,探索集中处理垃圾的办法,推广太阳能、秸秆气化、沼气,加快推进农村改厕工作,全面优化、美化农村人居环境。
第四,要高度关注弱势群体。切实安排好困难群众的生产生活,是实践“三个代表”的根本体现,是构建和谐社会的重要内容,也是各级党委政府的应尽责任。从我最近几次调查了解的情况来看,我市的农民尚不富裕,有的农民还相当贫穷,人均收入不足1500元的贫困人口还有43万,占农村人口的15%左右;常年需要救助的人口25万左右,其中低保对象就有10万人;近1.1万五保老人中,集中供养的只有3700人,2/3的还处于散养状态。这一系列数据值得引起我们的高度重视。全市各级党委、政府和有关部门要热心关注弱势群体,切实加快农村社会保障体系建设。要确保农村最低生活保障“应保尽保”,确保被征地农民基本生活保障“即征即保”,确保年内五保老人集中供养率达到50%,确保新型农村合作医疗全覆盖,确保每个适龄儿童都能接受义务教育,确保每个考上大学的学生不因贫而失学。总之,要确保农村老有所养、少有所教、病有所医、贫有所济,让我们的每一位市民都能衣食有着、生活无忧,让我们的改革发展成果惠及千家万户。
第五,要大力倡扬文明社风。健康文明的乡风民风是社会主义新农村的重要标志。推进新农村建设,必须把营造积极向上的文明社风作为关键环节来抓,大力实施农村文明建设工程。要广泛开展文明村、文明家庭等群众性精神文明创建活动,努力使先进文化通过群众喜闻乐见的形式占领农村文化阵地,在广大农村积极倡导科学、文明、健康的生活方式,引导农民崇尚科学、抵制迷信、移风易俗、破除陋习。要开展大规模的农民培训工作,帮助农民掌握先进实用生产技术和创业、就业技能,着力培养和造就有文化、懂技术、善经营的现代新型农民。“天下康乐在于民富,天下和静在于民安。”农村社会治安问题,也是广大农民群众密切关注的热点问题之一,各级党委、政府要切实担负起维护地方治安的责任,对农村中带有黑恶势力性质的团伙及在农民头上作威作福的地痞村霸,对盗窃家禽家畜、农用设施,恶意破坏农业生产的行为要严密防范、严厉打击,为广大农民群众创造一个安定祥和的生产生活环境。
第六,要切实强化基层组织。抓好“三农”工作,一靠政策,二靠投入,三靠领导。我看最关键的还是靠农村第一线的基层组织和基层干部。因此,强化“三农”工作,必须强调农村基层组织建设。应该说,从总体上看,我市农村基层组织战斗力是强的,农村基层干部形象是好的,但从一些群众来信来访中,我们发现一些地方基层干部素质不高,形象不佳,作风粗暴,导致少数地方正气不足、邪气上升,群众意见较大。这些问题必须切实加以解决。当前,要以开展第三批先进性教育活动为契机,大力实施“强基工程”,深入推进农村党建“三级联创”活动,选优配强农村基层干部,切实把那些发展有本事、群众信得过的农村能人选拔到基层领导岗位,进一步增强基层组织的战斗力。优秀青年党员少是基层党支部缺乏生机与活力的重要原因,要加强青年党员的发展、教育和培养工作,逐步改善基层党员队伍年龄偏大、文化程度偏低的状况,为党的队伍补充新鲜血液。要积极探索建立“村党组织决策组织权、村民会议或村民代表会议决策表决权、村民委员会决策执行权、村民决策监督权”的“四权”决策机制,继续深化村级规范化建设,搞好村务、财务、党务三公开,实现民事民议、民事民定、民事民管,进一步提高村民自治水平,真正实现农民当家做主。
同志们,加快推进社会主义新农村建设,是时代赋予我们的历史任务,抓好“三农”工作,是建设国际性海滨城市的重要组成部分。各级各部门必须进一步认清新形势下农村工作面临的新情况、新任务、新要求,把“三农”工作摆上更加重要的位置,加快推进农村综合改革,不断创新农村工作思路,全面落实党的各项农村政策,切实维护好、发展好农民群众的根本利益,动员各方力量同心同德、积极进取、扎实工作,为加快建设社会主义新农村而努力奋斗!
篇17:简单装修承包合同
发包人 (简称甲方)
承包人: (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。双方就芦淞新天地装饰装修、水电安装工程施工事项协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
工程名称:湖南省株洲
工程地点:湖南省株洲
工程内容:芦淞新天地装饰装修、水电安装工程
第二条:承包范围
1、装饰装修、水电安装工程:
包括但不限于以下内容:根据图纸、设计变更、施工方案等要求所进行装饰装修、水电安装工程;场内运输;测量放线;施工排水和清理;临时用电的维护;脚手架搭拆;竣工验收合格移交前施工成品保护;安全防护设施搭拆;夜间施工照明;材料定置化堆放;施工区域每天的文明清理等。根据图纸、设计变更、新增委托、施工方案等要求需完成的结构施工的全部工作内容。具体施工工艺及工作内容以设计图纸及甲方提出的要求为主。
5、附属工程及变更委托
包括图纸范围内所有相关附属工程。本工程的文明、安全、保卫工作。各种设计变更、新增委托或合同范围内的工作,乙方不得以任何理由拒绝执行,如果出现拒绝执行的情况,甲方有权委托其他单位执行,其价款按甲方审定的施工图预算值的1.5倍从乙方合同价款中扣除。
6、资料方面:
乙方按照甲方的要求做好及收集和整理好一切与工程有关的文件,并配合甲方做好资料对接工作,自己备份留底并且以书面形式报送甲方一份。
7、安全、文明、环保方面:
乙方需做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作。若与高压线、通讯电缆或其他地下设施相交或相邻时,应与有关部门协商处理,确保其安全、不得损坏。因乙方原因造成的损失或一切后果均由乙方承担。
乙方要遵守当地的文明、治安管理条例,杜绝发生群众斗殴、械斗、暴乱等违纪行为。一旦有突发性事件发生,乙方要积极协助甲方和当地有关部门采取措施平息事件,防止事态扩大,尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
乙方要保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;工程竣工后必须对现场进行清理,拆除临时设施,整理好并按甲方要求堆放,及时将场地交还给甲方;如竣工后七天内乙方不清拆、整理,甲方有权委托其他方清理,因清理而发生的所有费用都由乙方负担,在乙方工程款内直接扣除。
8、乙方范围内管理人员:施工员、质检员、安全员各一名和其他管理人员由乙方负责并报甲方现场督促。(挂牌持证上岗)。
9、一切因为乙方违规施工造成破坏公共财产、损耗人民利益的所有相关费用,均由乙方自行承担。
第三条:承包方式:
本工程采用包工包料。
包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全及文明施工等;
第四条: 施工工期
1、总日历天数 天,(从 年 月 日 至 年 月 日),此工期不受任何客观因素的影响。严格执行甲方与业主的施工工期。
2、工期延误:
(1)因重大设计变更或不可抗拒的自然灾害(火灾、地震等自然原因引发的火灾)以及省、市政府等上级相关职能部门通知的停工,经甲方施工员签字认可,工期相应顺延,乙方不承担因此原因造成的延期竣工和延期交付使用的违约责任。若是可预防性的自然灾害,而乙方自身未做好防范措施而造成工期延误,乙方应该承担相关所有责任;
(2)因重大设计变更、停电、停水、停工待料影响乙方按原计划正常施工的情况发生时,连续超过24小时的,超过部分经甲方代表签字认可,工期相应顺延。
3、为确保工期按期完成,甲方对乙方各段施工进度进行考核。因为乙方人员配备不足,而影响工期不能按按时完成,甲方要求乙方增加人员入场,而乙方不安排人员入场,则甲方有权让第三方人员入场配合完成施工,所发生的费用全部由乙方承担,甲方直接从乙方的结算款中代扣出来支付给第三方。
4、在履行合同过程中,由于甲方下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期或增加适当的合理费用:(1)增加合同工作内容;(2)因发包人原因导致的暂停施工;(3)提供图纸延误;(4)未按合同约定及时支付进度款;(5)未按合同约定时间提供具备施工条件的施工场地。无论以上任何原因,乙方认为需要修订合同进度计划的,应该在以上事由发生之日起14日内以书面形式通知甲方,并申报其需延迟工期的期限及理由。
5、工期乙方每延误一天,向甲方支付按合同价款0.3%的违约金。超过3个月乙方仍不能竣工的,乙方应向甲方支付按合同结算价款15%的违约金,同时甲方有权随时与乙方解除本合同,或另行委托第三方来完成乙方未完成工程,另行委托所需要的费用以及甲方由此而增加的管理人员开支全部由乙方承担。工程提前与主合同条款按造价比例支付乙方。
6、乙方在施工期间一切不是由甲方原因而引起的停工、罢工或退场,甲方将追究乙方责任,扣除违约金,并有权派遣第三方入场施工,所有相关费用都由乙方承担。
第五条:质量标准
本工程质量标准必须达到国家验收标准,施工质量达不到规范和设计要求时,乙方必须返工,并承担由此发生的全部费用。工程完工经建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,乙方施工的全部工程应达到合格标准。若工程质量不合格,乙方要无条件返工整改,同时承担工程造价10%的违约金,并承担相应法律责任。
第六条:合同价款及支付方式
1、 合同价格:本合同为总价包干合同,按甲方与业主的最终结算金额下浮30%计取。本价格价已包含乙方进行本工程施工可能发生的一切费用,包括但不限于以下内容:直接费、间接费、利润、设备材料施工现场转运费、工程包干费、合同所包含的所有风险、责任、保险、不可预见费等。总价包干合同在合同期内不因任何因素的变化而调整(含设计变更)。
2、支付方式:乙方签订合同后向甲方支付30万元保证金。甲方参照建设方的付款方式同步按比列支付每月完成工程量的工程款给乙方。待工程完工后,质保金无息退与乙方。
第七条:安全管理
1、乙方应遵守所有安全规则、遵守工程建设安全生产全部管理规定及技术规范,严格按安全标准组织施工,安全措施,确保施工安全。
2、乙方根据施工安全需要在施工现场搭设必要的安全防护棚,确保施工安全,且对发生的安全事故负全部责任。
3、乙方必须负责施工期内的各项防火工作,如造成损失由乙方负责。
4、甲方指定的分包商,在施工过程中发生安全事故,由指定分包商负责,若给乙方造成损失,甲方负责从分包商工程款中扣回造成的损失。
第八条:施工现场管理
1、甲方指定驻工地现场代表
2、甲方代表(甲方任何驻施工现场代表),行驶合同约定权利,履行合同约定的职责。
3、乙方承诺派出有优良工程施工管理经验的项目负责人、技术负责人、施工员、资料员管理本工程,所有管理人员持证上岗。乙方指定为负责人,系乙方代表,必须常驻工地。
4、严格按照施工图、设计总说明及国家规定的技术操作规程、规范组织施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完成。
5、制定安全防护措施,确保安全生产。
6、按照需要提供和维修施工现场所用的照明、看守需用的维护和警卫等,如乙方未履行上述义务所造成的工程、财产、人身伤害,由乙方承担责任及所发生的一切费用。
7、认真做到文明施工,切实做到现场地下管线的保护与迁移对附属建筑物、安全保护工作,尽量控制施工噪音,保证施工现场清洁符合有关规定。
8、乙方所有施工人员发生质量事故,应立即报告甲方或监理工程师和有关部门。如属乙方责任,要负责返工,直到符合规范要求,并赔偿甲方的一切损失。
9、乙方所有施工人员必须遵守有关规定,配合好其他专业施工队伍进场施工,不得有意为难其他施工队伍进场施工。并服从甲方对施工现场的统一调配。配备好机械施工所需人员。工程竣工验收后,乙方一个月内应全部清理撤出现场。
10、已竣工工程未交付使用前,负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。甲方如提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。
11、乙方实际进场施工的行为表明乙方承认甲方的前期准备工作符合乙方进场施工条件,此后,甲方无需为进场施工在履行其他义务。
12、乙方不得将本项目以任何形式转包或分包给他人,包括他人借乙方名义承建本工程。
13、乙方自行处理因施工行为引起纠纷需要与政府有关部门交涉的问题,并承担因此发生的费用。
14、工程施工过程中所有的分包商施工内容全部纳入乙方的统一管理。
15、乙方无条件配合甲方资料员现场收集、整理资料并负责配合原材料取样。
16、本合同没有规定甲方的责任和义务,而乙方完成本合同需要解决和处理的事项,由乙方负责处理。
第九条:治安与文明
1、治安:在工地打架、闹事、破坏公共财物,按实赔偿,并一次处罚1000元,情节严重的追究责任。
2、文明:不穿制服上班,不戴安全帽,随地大小便,乱丢烟头纸屑;随地倒饭,房间不卫生,穿拖鞋上班一次罚款50元。场地材料不码堆、不清洁,自甲方通知整改之日起二天内仍不执行,甲方有权另行安排第三方整改,整改费用由甲方从乙方结算款中代扣支付给第三方。
第十条:工伤安全事故处理:
1、 工地现场所发生的一切工伤事故引起的费用,乙方自行承担,甲方概不负责。
第十一条:甲方职责:
1、甲方负责本工程的税金,预结算费用,工程资料及竣工图制作、收集、整理提交费用,及与业主协调工作。
第十二条:违约责任与争议
乙方未按本合同约定履行各项义务或发生错误的,都认定为乙方责任违约,甲方有权对乙方进行违约罚款,违约金为乙方结算总额的10%;甲乙双方在履行合同时发生争议,应尽可能协商解决,协商不成的,双方同意向工程所在地法院提起诉讼裁决。
第十二条:其他约定
1、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订,本合同如比较之类合同有特殊规定属双方的特别约定。
3、发包人规定的施工现场文明公约或规章制度,乙方应该贯彻并遵守和维护,发现乙方有不按规定违反文明公约和规章制度的,发包人有权按规定给予罚款教育,连续违规三次者,责令当事人无条件退场。
4、乙方由于施工现场情况所发生的办公和住宿场所的租赁和施工材料等得二次转运费用由乙方承担。
5、安全文明施工按照政府安全文明执行。
第十四条:本合同一式四份,甲、乙双方各持两份,具有同等法律效力,自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
本合同签订时间:年月日。
甲 方:(盖章)
法人代表:
委托代理人:
开户银行:
账 号:
单位地址:
联系电话: 乙 方:(盖章) 法人代表: 委托代理人: 开户银行: 账 号: 单位地址: 联系电话:
篇18:简单个人租房合同范本_合同范本
租房合同又叫房屋租赁合同,是当事人一方将租赁物交付另一方使用,另一方为此支付租金并于期满后归还租赁物的协议。房屋租赁合同是租赁合同的一种,具有租赁合同的一般特征,应适用《合同法》有关租赁合同的一般规定。
合同范本一
出租方(以下简称甲方):_____________
承租方(以下简称乙方):_____________
甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议:
第一条 房屋基本情况。
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于____________ ;共____ 层 第 ____层。
第二条 房屋用途。
该房屋用途为租赁住房。
第三条 租赁期限。
租赁期限自___年___月___日至___年___月___日止。
第四条 租金。
该房屋月租金为________________(人民币大写) 元整。
租赁期间,如遇到国家有关政策调整,则按新政策规定调整租金标准;除此之外,出租方不得以任何理由任意调整租金。
第五条 付款方式。
乙方按 ________支付租金给甲方。
第六条 交付房屋期限。
甲方应于本合同生效之日起______日内,将该房屋交付给乙方。
第七条 关于房屋租赁期间的有关费用。
在房屋租赁期间,水、电费用由乙方支付。
第八条 租赁期满。
1、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,甲方则优先同意继续租赁;
2、租赁期满后,如甲方未明确表示不续租的,则视为同意乙方继续承租;
第九条 违约责任。
租赁期间双方必须信守合同,任何一方违反本合同的规定,按年度须向对方交纳三个月租金作为违约金。
第十条 因不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的,双方互不承担责任。
第十一条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。
第十二条 本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十三条 其他约定
出租方为已提供物品如下:
(1)
(2)
第十四条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方可向人民法院起诉。
第十五条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(签章):_________________ 乙方(签章):_________________
身份证号:___________________ 身份证号:___________________
电话:_______________________ 电话:________________________
___年___月___日
合同范本二
出租人:__________________ (以下简称甲方)
承租人:__________________ (以下简称乙方)
经甲、乙双方协商,甲方将座__________________处门面出租给乙方经营,拟定以下条款,望共同遵守:
一、租期暂定____ 年,从 _________年 ____月_____日起至__________年_____ 月_____ 日止,从_____年份_____月份开始交租金。
二、租金定为每年缴费一次,先交款后使用门面,凭收款收据为准。从_____年_____月_____号开始租金,每月定为__________元。
三、乙方如不按合同规定缴纳租金时,甲方有权收回门面,并追交所欠租金。
四、甲方出租给乙方是一套完好的房屋及水电设施,在合同期内如发生损坏,由乙方负责修理,在合同期内乙方可以转租该门面,但须经甲方同意,不准改变房屋结构,否则,甲方有权收回房屋,水电费乙方自行负责缴纳。
五、在合同期内,乙方须守法经营,如因故受到有关部门处罚时,乙方自行负责。
六、租赁期满时,对乙方装修的部分不能拆除损坏,交换甲方时,如有损坏,乙方负责修复。
七、为了能正常管理租赁房屋,乙方必须先向甲方交纳承租房屋保证金 元,合同期满后,乙方不再续租,甲方退还乙方保证金,但合同期内乙方违反本合同任何一条,甲方有权不退还乙方保证金。
八、甲方出租的房屋因受到不可抗拒的自然灾害损坏,或国家规划所变动时,乙方按实租时间交纳给甲方租金,合同自然解除。
九、国家一切税费由乙方自行承担。
十、乙方必须配合该辖区物业公司的管理。
十一、合同期满后在同等条件下甲方优先出租给乙方。
十二、合同未尽事宜,按国家法律规定执行。
十三、次合同一式两份,双方各执一份,签字付款后生效。
甲方:__________ 乙方:__________
身份证号码:____________________ 身份证号码:_______________
_____年 _____月_____ 日
篇19:简单的房租租赁合同
甲、乙双方于位于双方至目前为止履行情况良好。由于如下条款:
一、甲乙双方一致同意提前解除合同》,上述合同租赁期计至容,终止执行。
二、乙方应于年月日前按照原状返还租赁房屋及附属物品、设年年月月日签订的《房屋租赁年月日签订的《房屋租赁合同》,租赁房屋,房屋总面积原因方要求终止原《房屋租赁合同》,经双方协商一致,就双方提前终止合同相关事宜达成日之后,尚未履行的合同内施设备等。返还前,乙方会同甲方对租赁房屋的设施设备、物品及水电使用等情况进行验收,乙方承担返还租赁房屋之日前的水费、电费等一切费用。
三、依附于租赁房屋的装修等归甲方所有。乙方不得损坏租赁房屋内原有的基础装修、设施设备、物品等,如有损坏,照价赔偿。乙方撤出租赁房屋后,遗留物品视为放弃,甲方有权处置。
四、如乙方不按时退租,每逾期一天,须向甲方支付原合同月租金3%的违约金。逾期达五天,甲方有权强行收回租赁房屋并进行清理,由此产生的一切损失和责任由乙方负责。
五、原合同终止后,乙方除应付租金外,同意补偿约赔偿金。
六、若乙方未能按期办理完退租手续或给甲方产生任何其他损失,甲方有权用押金冲抵乙方所欠费用或遭受的损失。
七、原租赁合同终止后,任何一方均无须承担原租赁合同项下约定的权利和义务,双方同意就原租赁合同事项互不追究法律责任。
八、本协议书自双方盖章或签字之日起生效。元给甲方作为提前解
九、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。
出租方(甲方):_________________签约日期:_________________
承租方(乙方):_________________签约日期:_________________
篇20:简单商场租赁合同
出租方:__________集团有限公司(以下简称甲方)
承租方:__________食品有限公司(以下简称乙方)
丙方:_______________________________________
丁方:_______________________________________
根据《民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就乙方承租甲方可依法出租的商场事宜,订立本合同。
一、租赁物的状况
1-1 甲方出租给乙方的商场是__________大厦,坐落在_________ 市_________路_________号,该商场的建筑面积为__________㎡,附该商场的平面图。
1-2 甲方为该商场的房地产权利人,有全部的、无任何瑕疵的法定权利、权限和能力签署本合同,享受和承担本租赁合同所规定的权利和义务。
1-3 以下内容由甲、乙双方在以后的附件中加以列明。甲、乙双方同意该附件作为甲方向乙方交付该商场的验收依据:
(一)有关该商场公用或合用部位的使用范围、条件和要求。
(二)现有装修标准、附属设施和设备状况。
(三)甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及租赁期满后附属设施的归属问题。
(四)其他甲乙双方认为应另行约定的有关事宜。
二、租赁物的用途
2-1 乙方向甲方承诺,对所租赁商场的使用范围与乙方的经营范围相符。乙方经营范围进行调整的,该商场的使用在征得甲方书面同意也可进行相应调整,但甲方承诺不得将商场出租给与乙方经营范围(指西餐咖啡)相同的承租方。
三、租赁期限
3-1 除非甲乙双方按本合同约定提前终止合同,本合同商场租赁期限为:自______________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,期限为_________年;上述期限届满后,本合同继续延长_________年,即自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________ 日止;上述延长期限届满后,则本合同再次继续延长_________年,既自_________年_________月_________日起至_________ 年_________月_________日止。
四、租金支付
4-1 该场商场的租金采取分期付款方式:
4-2 甲乙双方在本合同签定后7日内,乙方向甲方支付租金总价款的_________%,余款在甲方交付租赁物后_________个月内支付。
4-3 进场时间为经甲、乙双方确认可以进场装修并由甲方发出进场装修通知书之日。
五、租赁物的交付
5-1 乙方收到甲方发出的进场装修通知书视为甲方已向乙方交付了租赁物。
5-2 甲方交付的租赁物应具备的条件由甲乙双方商订后以补充协议确定。
六、商场的装修及维修
6-1 甲方允许乙方按其经营需要,自行设计并装修。乙方应在装修之前向甲方提交设计图纸和施工方案,甲方应在合理时间内作出决定。乙方的装修如涉及商场主体结构的,须经甲方书面认可并经有关部门审批通过,否则乙方不得擅自进行。
6-2 租赁期间,甲方在接到乙方发出的书面维修通知三日内应及时对租赁物及本合同5-2条款所列设施进行维修。甲方未及时维修的,乙方可代为维修,费用由甲方承担(因乙方使用不善,造成租赁物毁损的除外),但乙方增设的附属设施和设备归乙方所有,维修责任也由乙方自行承担。
6-3 租赁期间,乙方应合理使用商场及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,致使商场及附属设施受损的,乙方应负责维修。乙方不维修的,甲方可以代为维修,费用由乙方承担。
七、甲、丙方的权利、义务
7-1 甲方有权按本合同的约定向乙方收取租金。
7-2 因出租商场产生的所得税、房产税及其他与出租商场有关的税、费,由甲方承担。
7-3 租赁期内,甲方不得无故干涉乙方的经营自主权。
7-4 租赁期内,租赁标的物及土地使用权不得有任何出售、抵押之情形。
7-5 租赁期内,如政府收回该划拨国有土地使用权的,甲方必须退还相应的租金及承担乙方的利息损失。
7-6 租赁期内,如租赁标的物具备出售条件的,则必须售与乙方,同时另行签订买卖合同,乙方已交纳的租金即为购房款,对此,甲、丙方均不得提出任何异议。
7-7 甲方应协助乙方办理营业所需的工商、税务、规划、环保、消防、卫生、通讯、设计、施工、增容(如有需要)及其它国家规定的申报手续或经营执照,协助乙方提供报批所需的相关文件、图纸、资料等。甲方对此类协助不另行收费。
八、乙方的权利、义务
8-1 乙方应按本合同的约定支付租金。
8-2 乙方负责申报及缴纳因经营所产生的各种税费。
8-3 租赁期内,乙方承担使用该商场所发生的水、电、煤气、空调、通讯、设备等费用,按其独立安装的表具度数和政府规定的标准计算。
8-4 乙方拥有完整合法的经营自主权。
8-5 乙方对商场招牌的设计和安装应当征得甲方同意,并经政府有关部门批准。
8-6 乙方负责租赁期间商场内的人身、财产的安全。对于因在租赁商场内发生的任何事故,包括但不限于斗殴、火灾、烟雾、水浸或任何物质的溢漏等造成的人身伤亡和财产损失,由乙方承担,但因租赁物自身原因导致的除外。
8-7 没有甲方的书面同意,乙方不得转租。
8-8 租赁期间,乙方应服从甲方组建或聘请的专业物管公司统一的物业管理,并承担物业管理费(包括:公共区域提供水、电、清洁、保安、园艺、垃圾清运、房屋管理所需的费用)。
九、合同的变更与解除
9-1 经甲、乙双方协商一致并签订书面协议的,可以变更本合同。
9-2 非经双方协商一致,任何一方都无权以任何理由解除本合同。但有下列情形之一的,除违约方承担下列相应的违约责任外,守约方有权解除本合同。合同自守约方发出书面通知书之日起即行解除:
(一) 甲方交付的商场不符合本合同约定,致使不能实现租赁
目的的;或甲方交付的商场存在缺陷,危及乙方人身、财产安全的。甲方除返还乙方已支付的租金(按实际天数计算)及承担利息外,还应承担装修费用等乙方为履行本合同所发生的各项费用。
(二)乙方利用商场从事非法活动的。
违反本条款规定的,违约方应承担相应的违约责任。
9-3 甲、乙双方同意在租赁期内,有下列情形之一的,本合同自行解除,双方互不承担责任;