购销意向书范文（热门20篇）

甲方：_________________

乙方：_________________

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其有关其他法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方通过友好协商，经双方就本工程施工有关事项达成如下条款，望共同遵守，

一、工程名称：_________________

工程地点：_________________

工程范围：玻璃安装、铝板安装、钢架设计变更工程量及外露砼柱、梁均涂刷银粉色丙烯聚氨酯防腐面漆两道等内容(按实际设计变更通知单中的内容为准)。

二、合同工期：_________________

开竣工日期：_________________根据甲方进度安排;

三、质量标准：_________________

工程质量标准：_________________

四、合同价款：_________________

1、玻璃采购价格为 __________ 元/㎡，玻璃爪件单爪材料费 __________ 元/套、双爪材料费用 __________ 元/套、四爪材料费用 __________ 元/套;

2、铝复合板采购价格为 __________ 元/㎡(华天牌4mm厚);

3、玻璃安装费用为 __________ 元/㎡，铝板安装费用为 __________ 元/㎡;

4、玻璃结构胶费用 __________ 元/支，铝板钢骨架安装费 __________ 元/㎡.

5、铝板扣件材料费用 __________ 元/㎡;

6、补油漆、拆除玻璃及钢材搬运至屋顶按计时工日结算。

五、结算及付款方式：_________________.

六、工程质量保修期限：_________________按国家相关规定执行。

七、安全生产：_________________

1、在施工过程中要严格遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》以及与安全生产有关的各项安全规定，必须与乙

方签订安全生产责任状。

2、乙方按建设方及甲方的要求确保现场文明施工。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工

程质量保修责任。

九、合同生效：_________________

1、合同订立时间：_________________.

2、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效，

如有未尽事宜，双方协商解决。

甲方(签字或盖章)：_________________乙方(签字或盖章)：_________________

日期：________年____月____日 日期：________年____月____日

甲方：_____________

乙方：_____________

合同编号：______________

甲方(需方)：___________________________

乙方(供方)：___________________________

一、交货时间及数量

___________________________________________

二、交货地点

___________________________________________

三、煤炭运输时间

___________________________________________

四、质量要求(以______________为准)

1.收到基低位发热值：______________

2.挥发份：______________

3.全水份：______________

4.含硫量： ______________

5.焦渣特性：______________

6.灰份：______________

7.粒度：______________

五、价格及金额

六、煤炭检验

1.煤炭检验数据以________________________为准。

2.煤炭到货后，须先经甲方中心化验室到乙方存货点(或车内)取样化验。如达到第四条质量要求，甲方通知乙方进煤________吨进行试烧。如煤炭适合甲方炉型则继续履行合同。如不适合甲方炉型则中止该批合同，乙方损失自负。

3.乙方批量供煤过程(1)汽车运输甲方每_____吨化验一次，连续二次不合格，中止执行合同，责任乙方自负。(2)火车运输到站后甲方负责到火车站取样化验，确定是否接收， 运输中每______吨化验一次，连续二次不合格， 中止执行合同，责任乙方自负。

4.在取样化验过程中，甲方安排中心化验室、热源部、物资供应部人员参加，乙方安排人员参加，取样完毕后，按要求填写热电燃气总公司入场煤炭取样会签单。

5.在进煤过程中，发现乙方明显掺假作弊，立即终止合同。甲方中心化验室单独取作弊部分化验，并将化验结果作为该批次的结帐依据，由此造成的损失由乙方全部承担。

七、奖罚措施某

1.合同签定的同时，乙方应向甲方交纳______万元的合同保证金(甲方尚欠煤炭款的除外)。

2.乙方严格按甲方进煤计划和本合同有关质量要求供货，因供货不及时或未达到本合同有关质量要求给甲方生产造成的一切损失，由乙方承担，所交保证金甲方不再退还(或从尚欠煤炭款中扣除)。

八、数量计量

以甲方地中衡称量为准，双方共同监磅。如需外委称重，需有甲乙双方共同监磅，并在过磅单上签字。

九、付款方式及时间

全部接货并验收合格后，乙方按要求出据发票，甲方在十五个工作日内付清货款。

十、本合同如有变更，双方另立供货合同。

十一、本合同如发生纠纷由双方协商解决，如协商不成，提交黄某人民法院仲裁。

十二、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。

甲方：(盖章)__________________

乙方：(盖章)__________________

法定代表人或委托代理人：________

开户行及帐号：__________________

_________年_________月________日

买方： (以下简称甲方)

卖方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立以下协议，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、价格

第二条 .产品的技术标准(包括质量要求)，按国家标准执行。

第三条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1、产品的交货单位：安徽华电芜湖发电有限公司 。

2、运输方式：由乙方自行确定。

3、到货地点和接货单位：芜湖市北京东路98号工商银行银苑培训中心14楼安徽华电芜湖发电有限公司

第四条 产品的交货期限

乙方按批次向甲方交货，第一批的交货期限为20xx年元月20日。

第五条 货款的结算

1、产品的货款应包括产品的出厂价格、包装费用、运杂费、税金等费用。

2、货款按批次付款，货到后10个工作日内按实付清该批次货款。

3、交货时，遇价格上涨，按原价执行;遇价格下降，按新价执行。

第五条 验收方法

乙方每批次产品到货后，应立即通知甲方办公室相关负责人员验收，验收控制标准以送审样品为参考。

第六条 对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在7天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2、如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

3、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

4、乙方在接到需方书面异议后，应在3天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第七条 乙方的违约责任

1、乙方不能按时交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的10%的违约金。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、颜色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4、乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、颜色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

第八条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

第九条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十条 其他

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，按以下第(1)项方式处理：(1)申请仲裁委员会仲裁。(2)向人民法院起诉。

第十一条 本合同自20xx年12月24日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式肆份，分送甲乙双方的相关职能部门各自留存。

购货单位(甲方)：________(公章) 代 表 人：________ 开户银行：________ 帐号：________

电话：____________ ____

供货单位(乙方)：________(公章) 代 表 人：________ 开户银行：________ 帐号：________

电话：____________ ____ 年__月__ 日 年__月__日

工厂建造合同

PLANT CONSTRUCTION CONTRACT

第一条 定义

“业主”指 。

“承包商”指 。

“工厂”指在附录×中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。

“工地”指按本合同用于建造工厂的全部地皮。

“工程”指承包商按本合同实施的工程。

“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。

Article 1-Definitions

"The Owner" shall mean .

"The Contractor" shall mean .

"The Plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in Appendix(…).

"The Site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this Contract.

"The Works" shall mean the works to be done by the Contractor under this Contract.

"The Contract Price" shall mean the total sum payable to the Contractor by the Owner for the Works.

第二条 承包商的职责

1. 承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。

2. 除了业主根据第×条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。

3. 承包商应根据附录×中的日程安排施工。

4. 承包商应根据附录×中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。

5. 承包商应向业主提供附录×中规定的备件。

6. 承包商应向业主提供附录×中指定的维修设备。

Article 2-Contractor’s Responsibilities

1. The Contractor shall design, engineer, and construct the Plant at the Site.

2. The Contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the Plant except those items and facilities to be supplied by the Owner under Article (…).

3. The Contractor shall perform the Works in accordance with the Schedule in Appendix (…).

4. The Contractor shall provide the Owner’s personnel with training of operation and maintenance of the Plant in accordance with Appendix (…).

5. The Contractor shall supply the Owner with the spare parts specified in Appendix (…).

6. The Contractor shall supply the Owner with the maintenance equipment specified in Appendix (…).

第三条 业主的职责

1. 业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。

2. 业主应按时提供附录×中指定的物件和设施。

3. 业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证，包括承包商雇员的工作许可证。

4. 业主应按第×条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。

Article 3-Owner’s Responsibilities

1. The Owner shall make available the Site and grant the Contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this Contract.

2. The Owner shall provide those items and facilities specified in Appendix (…) at the time therein established.

3. The Owner will obtain from the relevant Authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the Plant on the Site including work permit for the Contractor’s employees.

4. The Owner shall pay the contractor for the Works performed the Contract Price set out in Article (…).

第四条 合同价格

1. 在本合同生效后天内，业主应向承包商支付金额为 合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。

2. 合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。

Article 4-Contract Price

1. Within (…) days after the effective date of this Contract, the Owner shall pay the Contractor as full and complete compensation for accomplishing the Works and assuming all obligations under this Contract the Contract Price in the amount of .

2. The Contract Price is not subject to escalation, and the cost of executing the Works shall be the risk of the Contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the Contract Price.

第五条 设计图样

1. 承包商应根据合同，在附录规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内，对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。

2. 承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。

3. 业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。

Article 5-Drawings

1. The Contractor shall submit to the Owner for approval and review within the time specified in Appendix (…) such drawings as may be required for Construction of the Plant under this Contract. Within one month after receiving such drawings the Owner shall review and approve or disapprove the drawing.

2. The Contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the Contractor by the Owner.

年木材购销合同范文

签订时间： 年 月 日

计量单位： 立方米

┌──────────┐ ┌─────────┬────┐

│gf-91-0105│ │ 国家调拨通知书 │字第 号│

│ │ ├─────────┼────┤

│ │ │省(区)调拨通知书│字第 号│

├────┬─────┤ ├─────────┼────┤

│任务部门│ │ │管理局调拨通知书 │字第 号│

├────┼─────┤ ├─────────┼────┤

│用 途 │ │ │合 同 号 │字第 号│

├────┴─┬───┴───┬─┬─┬┴┬─┬─┬────┴────┤

│ │ 到 站 │材│规│等│单│数│ 年 │

│具体收货单位├─┬──┬──┤树│ │ │ │量├─┬─┬─┬─┬─┤

│ │路│车站│专用│种│格│级│价│合│月│月│月│月│月│

│ │局│港口│ 线 │ │ │ │ │计│ │ │ │ │ │

├─┬────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─┼────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─┼────┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

│3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─┴────┴─┴──┴──┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤

│ 需 方 │ 供 方 │

├──┬──┬─┬──┬──┬──┬──┼──┬───────────┤

│开户│结算│帐│通讯│电报│电话│邮政│开户│ │

│银行│户头│号│地址│挂号│号码│编码│银行│ │

├─┬┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼───┬────┬──┤

│1││ │ │ │ │ │ │帐号│ │电报挂号│ │

├─┼┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┴─┬─┴────┴──┤

│2││ │ │ │ │ │ │通讯地址│ │

├─┼┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼────┼─┬────┬──┤

│3││ │ │ │ │ │ │电话号码│ │邮政编码│ │

├─┴┴──┴─┴──┴──┴──┴──┼────┴─┴────┴──┤

│1.本合同按《合同法》、《工矿产品 │ │

│ 购销合同条例》、《木材统一送货办法》│ 8.解决合同纠纷方式： │

│ 等有关规定执行。 │ │

├───────────────────┼──────────────┤

│2.运输方式： │ 9.其他约定事项： │

├───────────────────┼──────────────┤

│3.结算方式： │ │

├───────────────────┼──────────────┤

│4.交(提)货地点、方式： │ │

├───────────────────┼──────────────┤

│5.捆绑用具的供应与回收： │ │

├───────────────────┼──────────────┤

│6.检疫办法、地点及费用负担： │ │

├───────────────────┼──────────────┤

│7.违约责任： │ │

└───────────────────┴──────────────┘

订货单位：(章) 代理人： 供货单位：(章) 代理人：

需方： (以下简称甲方)

供方： (以下简称乙方)

双方就 五金产品供货等事项达成协议，根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。 1. 甲方采购产品清单汇总： (见附件)签约日期： 年 月

备注:乙方提供样品作为合同附件。

2.合同暂估总价为人民币：(大写) 元整，所有产品乙方免费提供的技术支持

3.合同总价结算:

3.1、 数量：数量以交货前甲方或甲方委托的单位书面通知计算确定，以甲方的签收回单为最终确认实收凭证。甲方有权利增减数量，甲方有权选择其他品牌。

3.2、 价格：产品的单价为固定价格;如甲方要求增加产品型号报价，以双方确认的补充报价书为准;

4. 产品的包装标准：

4.1 产品必须由乙方妥善包装，适合运输。

4.2 产品所有包装物以及所产生的包装费由乙方提供及承担。

5. 货物的技术标准和质量保证：

5.1 五金产品生产质量标准，既有国际标准，又有国内标准的或行业标准的，以高者为准。

5.2 乙方应提供同产品检测报告、产品合格证。

5.3 乙方保证所提供的产品符合本合同约定的质量要求，在质量保证期内出现的质量问题，由乙方承担维修或更换，费用由乙方承担。

5.4 在质量保证期内，因甲方使用不当而造成的产品损坏，乙方不承担保修责任，但乙方应按甲方要求对其进行维修，维修造成的材料、设备、人工费用均由甲方承担。

6. 货物的运输及交货：

6.1 合同签定后，根据施工进度按甲方要求的时间将合同规定的产品送抵到甲方指定的工地现场并负责卸货。

6.3 送货地点为： 。

6.4 甲方须指派专人对乙方所供之产品进行到货验收，并签收乙方提供的送货签收单。产品的到货验收应包括产品的品牌、数量，型号，外观及完好情况;收到货后，甲方随即向乙方签发由乙方出具的“送货签收单”。

6.5 乙方向甲方工地的运输途中以及卸货过程中出现的损坏等情况均有乙方承担。

6.6甲方指定验收接货人为 ，或凭甲方盖章签收。(以甲方书面通知为准)

7. 付款方式：

7.1 甲方选择以 分批次支付 方式支付乙方所有款项。

7.2 合同签订后：付款按批次付款。每批次要货前10天甲方书面通知乙方，货物到达现场并经甲方验收通过后甲方在7日内支付该批货物价额的70%，工程验收通过后甲方支付至货额95%的货款予乙方,5%的余款作为质保金，质保期为一年，保修期满后十日内无息支付。甲方付款前乙方应提供相应正规发票。

8. 合同条款的补充或修改：

8.1 乙方按照双方商定的价格交货给甲方，不得自行随意更改价格。如任何一方要作价格调整，均须提前提出，并经双方协商达成一致后方可实施。

8.2 甲、乙任何一方如果要注销合同，必须提出充分的理由，双方协商。

8.3 如甲方有新增的产品超出本合同范围，应及时与乙方协商，以便双方制订新合同或增补合同。

8.4 凡甲方要求在本项目增加购买乙方其他规格型号的五金产品时，乙方需要据此合同附件相同的下浮比例按全国统一批发价格同比例下浮优惠后进行价格调整供货。

8.5 乙方保证所供产品均为广东雅洁五金有限公司产品。如发现不是雅洁品牌等冒充行为将扣除乙方该批货款的20%的违约款，如给甲方造成其他损失，乙方负全责。

9. 售后服务：

9.1 乙方有义务在合同生效后提供甲方现场技术安装指导。

9.2 所有五金及配件提供一年保修，并在保修期结束后提供有偿终身维修服务。

9.3 产品安装时，乙方免费提供技术支持，甲方可随时通知乙方安排技术人员赴工地现场协助甲方进行产品的安装及调试工作。甲方通知发出后，2个工作日乙方技术人员必须到达施工现场。

10. 违约责任:

10.1 双方签订合同后，任何一方未能按合同条款履行各自应尽义务的，一律视为违约。(双方另有约定的除外)

10.2 甲方逾期付款，经双方协商仍未能解决的，每逾期 1 天，应向乙方支付逾期付款金额的千分之 1 的违约金。若逾期超过 30 天，乙方有权单方面解除合同并要求甲方支付合同总价的 25%作为对乙方一切损失的赔偿。

10.3 乙方逾期供货，经双方协商仍未能解决的，每逾期 1 天，应向甲方支付本次定货产品金额的千分之 1 的违约金。若逾期超过 30 天，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总价的 25%作为对甲方一切损失的赔偿。

10.4 存在质量问题的产品乙方将无条件在两日内更换，在乙方更换符合合同约定的合格产品之前，甲方有权拒付该批次产品该批次中存在质量问题产品的货款。经甲方催告后乙方仍未更换的,则视为乙方根本性违约,应承担该批货款总价20%的违约金。

11. 纠纷解决方式:

11.1 有关本合同或执行过程中发生的一切争执的异议，应通过友好协商解决，若不能妥善解决时，双方约定在项目所在履行地提起诉讼，最后结果以法院的判决为准。

12. 其他:

12.1 任何一方遇到“不可抗力”，如地震、台风、水灾、战争、政府介入、自然灾害、禁运和其他不可预测或避免的事故等风险而无法履行合约或延误时间的，应以书面形式通知对方并提乙有效证明，双方应根据事故的合同的影响程度统一协商，以决定完全或部分取消本合同，或是延长合同履行期限，对方对此做出一个明确的、合理的决定。

12.2 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

12.3 与本合同有关的所有正式文本，如招标书、投标书、产品报价单等，均可作为本

12.4双方在合同上所注明的通信地址、联系方法为双方履行通知等义务的指定方式。任何一方通信地址或联系方法发生变更应及时以书面形式通知对方，否则必须承担由此而产生的一切后果。合同所提供的联系地址是双方寄发函件的依据，必须真实准备。任何一方提供的通信地址错误或拒不接收对方的函件，则发函方以挂号信或特快专递方式发出函件的，自寄出的次日起满三天即视为对方已经收到。

12.5合同执行期内，乙甲双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

12.6本合同自双方签字、签章之日起生效，壹式肆份，双方各执贰份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

模具塑料购销合同

甲方：_________________乙方：_________________

兹有甲方委托乙方设计制造以下零件的模具：_________________

序号 模具名称 型腔数 模具材料 制作周期 模具总价(万元)

一.甲方应承担的主要工作和责任

1.由甲方提供3D图1份或样件，并提供塑料型号。

2.乙方在模具设计及制造过程中对图纸如有疑问，甲方应在二十四小时内答复，否则乙方有权推迟首试时间和交模时间。

3.图纸如有改动，甲方应尽快通知乙方，如因甲方图纸改动使乙方造成重大损失的，甲方应承担全部责认。

4.甲方有权力全面审核模具的结构和所有的材料。

二.乙方要承担责任和工作。

1.乙方要按甲方图纸设计制造模具，并在规定时间内完成模具，

2.模具在正常使用下寿命不小于30万次。

3.乙方应配合甲方调试模具直至生产出合格制品。

三.验收程序和标准：_________________

1.制品按甲方提供的样品及要求检验。

2.模具合格后由乙方负责运至甲方，费用由乙方承担。

四.模具价格及付款方式：_________________

1.以上模具总价：_________________元整。

2.甲方应在合同鉴定日预付模具定金模具总价的50%，模具制作完成，双方协商确认后一次性付清。

3.五.违约责任：_________________

1.乙方应在天内提供全部模具首试合格样件.

2.合同生效后，双方不能单方面终止合同，否则违约方应赔偿对方一切损失。

六.违约解决方法：_________________

1.由双方协商解决。

2.无法协商的由法庭仲裁。

本合同一式二份，双方各执一份。合同双方签字后立即生效，请双方自觉遵守。

甲方：_________________乙方：_________________

法人：_________________法人：_________________

电话：_________________电话：_________________

签定日期：_________________年月日

甲方（供货单位）：________________________________________

乙方（购货单位）：________________________________________

经甲乙双方充分协商，本着互惠互利，公平公正的原则，共同订立本合同，以便共同遵守。

第一条?产品的名称、品种、数量及计量

1、产品的名称：各类蔬菜。

2、产品的品种：乙方每日指定定购的各类蔬菜品种。

3、产品的数量：按乙方每日指定定购数量为准。

4、计量单位：按市斤计。

5、计量方法：由甲方称重，到乙方指定地点再由乙方核准称重。

第二条?产品的包装，运送及交货方式

1、货品由甲方按乙方指定的品种，数量统一打包并运送到指定地点，运费由甲方负责。

2、乙方在核准货品数量，质量，品种之后在送货确认单上签字则完成交货。

3、乙方订货方式为，每日17：00—21：30以电话或传真方式下订单。如乙方临时补货，甲方根据情况决定是否配送。

第三条?产品的价格与货款的结算

1、菜品的价格：甲方按乙方每日指定需求的菜品品种即时报价。价格按当时当地行情价格执行。

2、货款的结算：甲乙双方经协商签定本协议之后，由甲方为乙方先行垫付货款。乙方与甲方共同约定一日为每月结账日，结帐日当天乙方向甲方支付货款（一次性结清货款）。

3、货款的认定：甲方每日给乙方送货并开具送货确认单，送货确认单由乙方指定人员核准并签字后作为结帐凭证由甲方保存。

第四条?甲乙双方的责任与义务

甲方的义务与权益：

1、甲方因自身原因不能在约定时间向乙方供货的，应由甲方向乙方偿付不能交付货物货款的____%的违约金。

2、甲方送货品种、数量、质量不符合规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价；如乙方不能利用的，应根据货品的具体情况，由甲方负责更换并承担更换所产生的全部费用。

3、甲乙双方签定本合同后乙方不得以任何理由变更供货方。如遇特殊情况乙方停止经营行为（如：乙方铺面转让，地震，洪水，自然灾害等）经双方协商后乙方可中止本合同。

乙方的义务与权益：

1、乙方在甲乙双方约定的帐期日未能支付货款的，乙方按当月应付货款的每日_______%向甲方偿付违约金。

2、乙方违反合同规定拒绝接货的（菜品品种，数量，质量与需求不一致的除外），应当承担由此给甲方造成的损失。

第五条?不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因（如：地震，洪水，自然灾害等）不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第六条?其它约定事项

甲乙双方约定的核帐日期为每月________日，结帐日期为每月________日。

第七条?本合同期限为______年____月____日至______年____月____日，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

购销合同?|?购销合同范本?|?购销合同书范本?|?买卖合同

甲方：

乙方：

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖电动车事宜，订立本合同。

第一条、电动车的型号规格：奥美达14寸48V锂电 。

第二条、数量与价款：

数量： 15台。

车辆价款：￥2399元，

大写叁万伍仟玖佰捌拾伍元整。

第三条、付款方式：

1. 合同签约，乙方需预交30%车款订金。

2. 车辆交接当天乙方支付剩余车款。

3. 运费、包装费由甲方承担。

第四条、质量：

甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求。

第五条、交车时间与地点、交付及验收方式：

1.交车期限：自订车之日起7日内全部交齐。

2.交车地点：甲方根据乙方要求送到乙方指定地点。

3.甲方在向乙方交付车辆时须同时提供销售发票、车辆使用说明书和保修卡。

4.车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如有异议，应当场向甲方提出。

第六条、关于售后服务的约定：

1.关于整车、零部件总成的保修期限为一年。

2.在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，由甲方进行维修和保养。

3.由于使用、保养不当或疏忽造成的质量问题，或者由于装潢、改装不当造成的质量问题，或者在甲方以外的其它地方修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。

第七条、违约责任：

1.乙方不能按时支付车款的，按逾期应付款依银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过1个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的10%支付违约金。

2.甲方不按时交付车辆的，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过1个月的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的5%支付违约金。

第八条、解决争议的方法：

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，双方选择诉讼方式的，应向本合同的签约地人民法院依法起诉。

第九条、其他

1.本合同为长期购销合同，自20xx年6月25日至20xx年6月24日止;自行车型号甲方随乙方要求进行变更，乙方应提前3天进行通知。

2.如乙方需要从甲方购置电瓶车所用充电机，甲方应承担充电机的保修义务(期限与电瓶车保修年限一致)。

3.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

4.在缔结本合同时，甲方有义务解答乙方对于合同所提出的问题。

5.本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

6.本合同自双方法定代表人签字盖章之日起生效，本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

买受方(甲方)：

出卖方(乙方)：

根据我国《合同法》等有关法律规定，双方本着真诚合作、信守

一、 合同标的、价格及计算方法

1.1合同标的及价格

1.2结算总额按以下规定计算：

1.2.1结算数量按实际进场验收后双方签收确认数量据实结算。

1.2.2结算总价以实际进场验收后双方签收确认数量乘以合同单价结算，支付货币为人民币，支付方式为转账或现金支付。

二、交货条款

2.1交货期限：签订合同后日内货到现场。交货期如有更改，以

2.2交货地点： 买受方收货人： 联系电话：

2.3出卖方提供以下文件：随车附送材质证明、出厂检验合格证、技术说明书等相关资料，所提供资料必须符合买受方资料归档要求、技术要求。

2.5出卖方负责将货物运输至买受方指定交货地点，并负责将货物卸载至买受方指定位置并码放整齐，运输费用由出卖方自负。货物至买受方指定位置前发生的损毁风险由出卖方承担。

三、质量及验收标准

3.1质量要求：国家质量验收标准。

3.2货物的质量保证期为年，自货物投入使用之日计算。

3.3货物运至买受方指定地点后工作日内，买受方负责组织相关人员进行验收，办理验收手续，验收期间如发现货物存在任何质量问题，买受方有权向出卖方要求退货或换货。如卖出方提供的产品如不能达到复检合格要求，买受方有权向出卖方要求退货、换货，由此给买受方造成的损失，由出卖方承担。

3.4出卖方在交货时应提供买受方、监理方及发包方等要求提供的相关工程报验资料及数据。

四、付款方式

4.1达到此方量时，甲方未付款，乙方将停止供货所造成损失与乙方无关。最后一次结款按实际供货量结款，供货完毕(施工电梯除外)，甲方在10天之内将乙方所有货款结清.

4.2货款支付(是否含质保金)：

五、退货方式：

如发生工程设计变更，已购进货物多退少补(甲方必须保证所退货物无污染缺损并承担退货所产生的费用的前提下)。

六、违约责任

6.1甲方应提前3天通知乙方交货时间交货数量，乙方应及时将货物送往交货地点，直至供货结束，不得影响甲方施工进度。如甲方少于3天通知乙方，造成延期交货与乙方无关。出卖方未按双方约定时间交付货物的，每迟延一日，出卖方应向买受方支付合同总价款的0.3%为违约金。

6.2出卖方应当保证所提供的货物质量符合本合同第三条的要求，买受方在货物验收过程中发现货物质量不符合要求时，买受方有权停滞验收，并要求出卖方 24 小时内更换产品，或解除合同并退货，运输与装卸费用由出卖方承担。如买受方解除合同，出卖方向买受方支付合同总价款的

七、争议解决：

合同执行中如双方发生的争议应友好协商解决，协商不成的，按

1、提交

2、依法向

八、合同份数及法律效力：

1真与原件具有同等的法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

九、其他约定事项：

出卖人(盖章)： 买受方(盖章)：

地址 ： 地址：

代表人： 代表人：

联系电话： 联系电话：

签订时间：

甲方：_________________乙方：_________________甲方代表：_________________乙方代表：_________________本着诚信经营、合法守信、互惠互利的原则，经甲乙双方多次沟通协商，及乙方的实地考察，乙方认为甲方有能力也有条件为其代养相应规格和要求的脱温鸡，现就甲方替乙方代养出壳鸡苗至脱温鸡苗的相关达成如下协议：_________________

1、甲方按照乙方的需求，决定于年月日至年月日分多次向乙方提供品种：_________________青脚麻鸡，商品代：_________________脱温鸡，数量：_________________只，单价：_________________10元/斤的脱温鸡。

2、双方责任1)甲方需按照乙方要求饲养出壳鸡苗至50日龄左右脱温，在此期间产生的任何费用均由甲方垫付。2)甲方应保证提供的鸡苗相应天龄的疫苗接种完毕，接种的疫苗应为SPF疫苗，鸡群相应的抗体滴度应整齐。主要接种的疫苗有：_________________马立克疫苗一次、鸡新城疫和传支H120二联疫苗四次、法氏囊疫苗两次、鸡新城疫和禽流感疫苗(含ND、H5和H9)两次、鸡痘疫苗一次。3)在脱温鸡出栏时，甲方应提前7-10天通知乙方，以便乙方做好相应准备。4)甲方提供的脱温鸡符合本品种外形外貌特征麻黄毛、黑脚，精神状态良好，体重均匀1.5-1.8斤左右，乙方不得以任何理由拒绝提货。5)乙方应向甲方一次性交纳5万元(人民币)，作为脱温鸡养殖前期费用，相应款项在合同结束后充当货款或由甲方退还给乙方。6)乙方应遵守提货约定，及时安排车辆到甲方场地提货。提货时乙方需当面验货、点数，脱温鸡出场后，概不负责。对于乙方出现的延迟提货，甲方按照合同价格加收0.3元/只每天的饲养成本费用，超过7天不提货，视乙方违约。

3、当批次脱温鸡乙方验货合格后应及时结算当批次货款给甲方。

4、运输和装卸货物，运输由乙方自行负责，甲方安排人员协助其装鸡上车。

5、本合同一式两份，双方各执一份，合同一式两份，签字之日生效，对合同双方具有同等的法律责任。6、本合同签订后对双方具有同等的约束力，除不可抗拒因素外(如地震、台风、暴雨等因素)一方违约，则应支付另一方违约金人民币贰万元。

7、合同未尽事宜，以双方口头约定或协商处理。

甲方：_________________乙方：_________________

甲方代表：_________________乙方代表：_________________

日期：_________________日期：_________________

委托方：__________(简称甲方)

代理方：__________(简称乙方)

经甲乙双方友好协商，双方在自愿平等协商一致的基础上签定如下意向书，承诺共同遵守。

第一条 甲方委托乙方拟为其购买房屋的概况：

_____市_____区/县_____号(以下简称“该房产”)，房屋建筑面积_____平方米(以产权证为准)，户型为________，成交价格为人民币(大写)_____元整(小写：_____)。

第二条 双方责任：

1.甲方应于本购房意向书签定时，向乙方支付该房产的购房定金人民币(大写)：__________元整(小写_____)，双方商定此款项在双方签定该房产的买卖合同后计入甲方应付的首期房款(即首期房款金额含定金)。

2.乙方根据甲方的委托内容与该房产所有权人或产权单位进行洽谈，并将洽谈内容告知甲方。甲方于本意向书签定后_____日内与乙方签定相关购房合同，以确定付款.房屋交接日期及手续办理等事宜，同时向乙方支付该房产实际成交价格_____%做为代理费用，即人民币(大写)_____元整(小写_____ )。

3.乙方如不能在约定时间与甲方签定该房产的购房合同，甲方有权解除本意向书，同时乙方应于三个工作日内退还甲方已交的全部购房定金(不计利息)。

4.本意向书签定之后，如甲方中途反悔不能履行本意向书条款时则视为甲方违约，甲方仍按本合同第一条确定的价格的_____%支付乙方报酬。

5.本意向书履行过程中，甲方不得在未经乙方同意的情况下，与该房产所有权人(其委托代理人)或原产权单位等第三方签定任何有关该房产的购房意向书，否则甲方交纳的定金作为违约金赔偿乙方的损失，乙方不予退还。

6.由于非甲乙双方自身原因或因不可抗力因素导致本意向书不能继续履行时，双方免责。

第三条 本意向书如有未尽事宜，应依照相关法令习惯及诚信原则公平解决。本意向书一式二份，经甲乙双方签字之日起生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

第四条 本意向书在双方签定该房产购房合同时由乙方收回，如在双方签定该房产购房合同时乙方未能及时将本意向书收回，则本意向书自动失效。

第五条 补充协议：

甲方：__________ 乙方：__________

身份证号：__________ 经办人：__________

电话：__________ 电话：__________

地址：_______________ 地址：_______________

本合同于 _____年_____月_____日在__________签署

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

根据《民法典》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着公平、诚实、互惠互利的原则，甲、乙双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方供应轮胎及轮胎配件，达成如下协议：

一、轮胎品牌、规格型号及单价、数量、金额以订单形式确认作为合同附件。

二、商品的质量

1、甲方向乙方供应的商品的质量应当符合该商品的国家标准，行业标准， 没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。

2、在甲方每次向乙方供应商品时，双方可在订单上对该商品的具体质量标准进行约定。甲方在供应乙方商品的同时应当提交所供应商品合格证或质量保证书。

三、商品的价格

1、甲方供应的商品交易价格以双方确认的订单价格为准，订单为每一具体商品供货合同的组成部分。

2、合同期内，如遇价格调整，甲乙双方协商一致确认后，执行新的价格。

四、验收标准

按照协议第二款进行验收，如轮胎数量、外观质量时争议时，双方协商解决。如在保质期内出现轮胎质量问题，甲方需予以更换。

五、供应商品的期限、地点、方式

1、乙方自________年____月____日起至________年____月____日止向甲方采购货品。

2、供货的地点由具体的订单指定。

3、供货方式采用甲方一次性送货，除非乙方要求甲方分开送货。

4、送货的运费有甲方负责

六、货款结算方式

1、甲乙双方在每月____日前核对甲方商品的实际数量。在双方对单后3天内为甲方结算货款。

七、违约责任

1.甲方违反合同约定，多交或少交商品，乙方有权拒收多交的商品，一切经济损失由甲方负担;甲方少交商品，如造成乙方经济损失甲方应负赔偿责任。如果乙方仍然需要少交部分的商品，甲方应当继续供应少交的商品。

2.乙方不得无故拒收甲方按合同供应的商品，造成甲方经济损失的，应当予以赔偿。

八、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当协商解决，协商不成，双方选择____市人民法院诉讼解决。

九、本合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商签定补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

公司地址： 公司地址：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

签署日期： 签署日期

甲方名称： (以下简称甲方)

乙方名称：? (以下简称乙方)

为进一步规范学校食品采购行为，确保猪肉食品采购质量卫生安全，价格合理。经甲、乙双方充分协商特签订猪肉购销合同如下，供甲、乙双方共同遵守。

一、乙方向甲方承诺所供猪肉必须是健康生猪肉，不掺假、不过期、不变质、无毒无害，完全符合国家食品卫生的有关规定。

二、乙方供货时段为20xx年4月1日起至20xx年7月4日止。保质、保量、保障供应万州区谷雨中心小学食堂猪肉需求量。

三、乙方供货价格 ：供货价格为固定保护价每市斤9.90元(含头脚巴边吊称，同时，肚内藏、血旺免费送给甲方)。并始终保持供货时段内不涨价不降价。

四、乙方必须亮照销售。乙方销售猪肉时，必须有国家动物检验检疫合格证同行。

五、乙方每次以预售一头猪肉为抵押金，即甲方购买乙方第二头猪肉时结算并结清上一头猪肉的钱。乙方不得在供货时段内以任何理由停止对甲方的猪肉供货。乙方在供货时段内如有停供现象发生，甲方视乙方违约，甲方以预售的一头猪肉价值为本合同违约金不再交付。

六、相关责任赔偿。甲方就餐时师生如因食用乙方所供猪肉而导致发生食物中毒，经有关单位鉴定原因属实后，乙方除承担全部医药费和家属护理费、实物赔偿费用外，同时还应承担全部法律责任，并放弃先诉抗辩权。

七、甲方在乙方正常供货的前提下，必须按时付清乙方的合格猪肉款，不得拖欠或者克扣。

八、20xx年7月7日止本合同终止。

九、本合同一式二份。甲、乙双方各执一份。未尽事宜，双方协商解决。签字生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

供方：_____地址：_____邮码：_____电话：_____法定代表人：_____职务：_____

需方：_____地址：_____邮码：_____电话：_____法定代表人：_____职务：_____

一、产品名称、品种规格、数量、价格、交售时间。

二、质量标准、用途。

三、验收办法、时间、地点四、检验和检疫的单位、地点、方法、标准及费用负担。

五、交售地点及运输方式和费用负担六、超欠幅度、损耗及计算方法。

七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担。

八、结算方式及期限。

九、奖售物资标准。

十、需方供应的产品名称、规格、质量、数量、价格、供应时间及地点。

十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十二、违约责任。

十三、解决合同纠纷的方式。

十四、本合同于年月日在签订;有效期至年月日十五。

单位名称：_____(章)代表人：_____开户银行：_____帐号：_____

单位名称：_____(章)代表人：_____开户银行：_____帐号：_____

_____年_____月_____日

供方：_________________

需方：_________________

双方根据《民法典》，经自愿、平等协商就需方向供方购买铜精矿产品的有关事宜达成共识，签订本合同供双方遵照执行。

一、产品名称、数量、品质及规格：

1.名称：铜精矿

2.品质：精矿含铜品位及有害元素标准，按照___有限公司所规定的标准执行。

3.数量：不限。

4.包装：袋装，每个毛吨扣袋3.5千克。

二、交货时间及地点：

1.交货时间：货到需方料场。

2.运货方式：由供方负责装卸和运输的一切费用。

3.交货地点：云南昆明市需方料场。

三、价格及结算方式：

1.价格：根据供方当月___公司公布的月平均价格系数降低两个百分点进行铜金属量的计算：金___计算，银___计算，有害元素按云铜规定标准执行。

2.结算、付款方式：以发货当月的月均价按照第1条的价格规定进行结算付款，需方扣除税款，供方在结算后的一个月内开具金额增值税票给需方，需方补清税款。

四、验收方式及提出异议期限：

1.按本合同所规定的品质规定作为验收标准。

2.计重及品质取样以双方人员在昆明需方料场过磅，取样为准，双方人员共同封存仲裁样品，作为供需双方的仲裁依据，化验结果在误差范围内双方协商解决，协商不成时提请仲裁。

3.如供需双方对品质有异议（品位误差超过0.5%），由双方人员在一个月内共同提交所保留的仲裁样品到有仲裁资质的机构进行仲裁，并以仲裁结果作为双方最终的结算依据，仲裁费用由背离仲裁结果较远的一方承担。

五、违约责任：

如有违约，按照《民法典》的相关规定申请执行。

六、本合同一式两份，供需双方各持一份，遵照执行。自双方签字盖印起生效。

供方：___________________

需方：___________________

签订日期：___年___月___日

购销合同（标准文本２）

买卖合同

订立合同双方：

供方：＿＿＿＿＿＿

需方：＿＿＿＿＿＿

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量

┌────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 品名 │ 种类 │  规格  │ 单位 │ 数量 │ 备注 │

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ │ │ │ │ │ │

├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ │ │ │ │ │ │

└────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

第二条 商品质量标准

商品质量标准可选择下列第＿＿项作标准：

1.附商品样本，作为合同附件。

2.商品质量，按照＿＿＿＿标准执行。（副品不得超过＿＿％）。

3.商品质量由双方议定。

第三条 商品单价及合同总金额

1.商品定价，供需双方同意按＿＿＿＿定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

2.单价和合同总金额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第四条 包装方式及包装品处理＿＿＿＿＿＿＿。

（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）

第五条 交货方式

1.交货时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

2.交货地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

3.运输方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第六条 验收方法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。）

第七条 预付货款

（根据不同商品，决定是否预付货款及金额。）

第八条 付款日期及结算方式＿＿＿＿＿＿＿。

第九条 运输及保险＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

（根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。）

第十条 运输费用负担＿＿＿＿＿＿＿＿。

第十一条 违约责任

1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价＿＿％的违约金。

2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值＿＿％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值＿＿％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

4.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第十二条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第十三条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请＿＿＿仲裁机构仲裁的解决）

第十四条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

需方：＿＿＿＿＿（盖章） 供方：＿＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人：＿＿＿＿＿＿（盖章） 法定代表人：＿＿＿＿（盖章）

开户银行及帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行及帐号：＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

甲方：

法定代表人： 电话：

住 所：

乙方：

法定代表人： 电话：

住 所：

按照《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着平等互利、协商一致的原则，甲方为满足客户需要，需从乙方购买一定量的物品，乙方承诺保证甲方的正常销售，兹订立合同条款如下：

二、交货日期及地点

2.1 交货日期：

2.2 交货地点：

三、合同价额(人民币)

3.1合同总价：

四、付款条件及方式

4.1 产品预定后先支付该批货物货款的50%，全部送达到甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章，支付剩余总价的50%。

五、包装和储放

5.1采购酒产品采用厂家标准包装，且必须满足运输安全要求和规范规定，由于包装和运输过程中造成产品损坏，一切责任由乙方承担。乙方有义务保证货物包装的完好无损,甲方有权拒收乙方交付的已损坏的包装物以及其中的货物。

5.2酒品出厂并运抵甲方指定交货地点后，由甲方签字验收，一切货物储放和保管事宜均由甲方负责。

六、交货方式

由乙方送货到甲方指定地点，相关费用(包括运费、装卸费等)由乙方承担，乙方负责免费卸货。乙方承担货物运抵交货地点前的风险、费用及责任。

七、违约和索赔

7.1任何一方单方面解除本合同，应向对方赔偿相当于本合同30%的违约金，并承担由此引起的一切法律责任。

7.2若乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格，乙方予以更换，更换后仍不满足甲方要求的，乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。

7.3乙方未能在约定日期到货，每延误一天扣罚合同总款的3‰，延误超过10天以上除按天扣罚外，另扣罚总价款的5%作为违约金，且甲方有权单方面书面解除合同，由乙方承担合同总价款30%的违约金。

7.4除不可抗力原因外，甲方未能按合同规定付款，甲方每逾期一周付款，按应支付额的3‰支付违约金。延期超过10天以上除按天支付3‰违约金外，还需支付总价5%作为违约金。因乙方原因导致甲方付款迟延的除外。

八、争议与仲裁

所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

九、文本和生效

本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本协议自双方盖章后生 效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，本着平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 产品名称、规格、单位、数量、金额

第二条 产品的验收

符合《中国药典》20xx版一部标准; 封存样品为准。 第三条 交货地点： 第四条 第五条

第六条 第七条 回款方式：汇款或转账。

第八条 违约责任解决方式：由于出现质量问题，退回费用由供方承担。

第九条 纠纷解决方式：若发生争议，则由滨海县人民法院管辖。

第十条 本合同一式两份。供需双方各执一份。

第十一条 本合同有效期限 自 年 月 日到 年 月 日止。 第十二条 其他约定事项：本协议传真件有效。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

地址： 地址：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

签订日期： 签订日期：

订购方(甲方)：__________________________________

生产方(乙方)：

为了更好地维护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农药管理条例》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经双方协商，就茶叶订购有关事宜签订合同如下：

第一条 名词定义：本合同所指茶叶是经过加工制作的成品茶叶。

第二条 对茶叶的基本质量要求：

(一)质量安全要求：农药残留必须符合NY5244---20xx《无公害食品 茶叶》标准要求。

(二)茶叶质量标准：

山东省地方标准DB37/T541----20xx《日照绿茶》。

第三条 订购数量及价格：

茶叶价格及总价款

特级： 元/公斤;合计：(大写) (小写) 元。

一级： 元/公斤;合计：(大写) (小写) 元。

二级： 元/公斤;合计：(大写) (小写) 元。

三级： 元/公斤;合计：(大写) (小写) 元。等外品： 元/公斤;合计(大写) (小写) 元。货款总计： 。

(三)如果因特除情况，茶叶价格有较大波动，甲乙双方根据市场行情另行议定。

(四)交货时间在 年 月 日左右，具体时间将按季节气候变化情况确定。当交货时间确定以后，均应提前 天通知对方。

第四条 茶叶包装

日照绿茶的包装是保证茶叶质量的重要条件，甲方批量订购的茶叶乙方应封装保存在干燥、清洁、无毒、无味、不影响茶叶品质的包装容器内，保质期可不低于12个月;否则，茶叶出现质量问题由乙方负责。

散装茶叶验收之前的包装和费用由乙方承担，验收之后的包装和费用由甲方承担。

第五条 付款方式：有三种方式供选择，

1、甲方用现金当场付款。

2、甲方用支票付款。

3、甲方于 天之内将货款打入乙方帐户。支付原则：先付款后提货。

第六条 违约责任：

(一)生产方无正当理由，擅自将茶叶卖给他人的，应向订购方支付自销金额____%的违约金。

(二)订购方不按市场价或保护价收购的，应向生产方支付销售额____%的违约金。违约金应当在确定责任后____天内支付，逾期付款应承担万分之三以日累计滞纳金。

第七条 不可抗力：

合同履行期内如发生自然灾害或其它事故等不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，可不承担违约责任，并允许变更或解除合同。

第八条 合同争议解决方式：

本合同在履行过程中发生争议，由当事人协商解决，也可以申请向生产地工商部门调解，调解不成的，按下列第 种方式解决：

(一)提交——仲裁委员会仲裁;

(二)依法向_______人民法院起诉。

第九条 其它事项：

(一)当事人一方要求变更或解除合同，应当提前____天通知对方，应采用书面形式达成变更协议，接到要求变更或解除合同通知的一方，应在___天内作出答复，逾期不答复的，视为默认。

(二)其它约定事项：

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。

本合同自双方签字并盖章(或手印)之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

依照《民法典》及其有关法律、法规在平等、自愿的原则上，经双方协商达成本协议。

一、 产品型号：型钢

二、 产品质量标准：按国家行业标准，乙方提供相关的质量合格证、产品说明书以及相关的技术指标，如果产品出现质量问题由乙方承担全部责任以及相关费用。

三、 产品总价 元。

四、 付款方法：合同签订后，甲方向乙方支付定金(按总价的10%)，乙方进货到工地后甲方在____日内付清全部款项。

五、 交货日期：月____日 ____月____日。

六、 违约责任：如因乙方原因在____月____日前不按时供货，由乙方承担总额的1%日违约金，如果货到现场后超过____日甲方不取货也相应承担总额的1%日违约金。

七、 未尽事宜甲乙双方协商解决。

八、 本协议一式两份、甲乙双方各执一份。

甲方：

开户行：

账号：

乙方： 开户行： 账号：

________年____月____日