结构施工合同书
合同编号___________
工程名称:__________________________
工程编号:__________________________
发包方:__________________________
承包方:__________________________
签订时间:__________________________
签订地点:__________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称:__________________________
二、工程地点:__________________________
三、工程项目批准单位:
四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它:__________
五、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。
第二条 施工准备
一、发包方:
1. 月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。
2. 月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。
3.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。
5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的
交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。
二、承包方:
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。
第三条 工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条 工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到:
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定进行检验合格后方可用于工程;
2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;
4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;
5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;
6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________
第六条 工程价款的支付与结算
工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的30%备料款,计人民币__________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的______%计人民币 万元,安装工程按人工费的______%计人民币__________万元;材料设备差价__________万元,分______次支付,每次支付时间、金额
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的98%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
六、本合同造价结算方式:________________________________________
七、承包方在单项工程竣工验收后______天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件______天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款。
第七条 施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。
第八条 工程验收
一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后,方包方方可使用。
在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第九条 违约责任
承包方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条 纠纷解决办法
任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第( )项方式解决:
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;
二、向人民法院起诉。
第十一条 附 则
一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由
发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
发包方(盖章):___________ 承包方(盖章):___________
法定代表人(签章):___________ 法定代表人(签章):___________
委托代理人(签章):___________ 委托代理人(签章):___________
单位地址:____________________
________________ 单位地址:
开户银行:__________________________ 开户银行:__________________________ 帐 号:______ 帐 号:__________________________
电 话:__________________________
__________________________ 电 话:
邮政编码:__________________________ 邮政编码:__________________________
__________年_____月_____日 __________年_____月_____日
更多相似范文
篇1:钢结构厂房工程施工合同
__________公司(以下简称甲方)为统一和提高_____________(以下简称乙方)的店面和产品形象,为乙方营造更好的销售环境,经双方协商,本着自愿、平等、互惠、互利的原则,达成如下协议:_________________
自协议签定之日,甲方负责为乙方提供店面整体设计及装修。装修内容包括:_________________
门头广告牌的设计、制作、安装;
产品形象墙的设计、制作、安装;
产品展示架的设计、制作、安装;
店内主体色调的制定、粉刷;
店内棚顶吊旗的设计、制作、安装;
甲方免费为乙方提供样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。
自协议签订之日起,乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_________________元整。
乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品,否则将扣除乙方的装修保证金。
甲、乙双方合作满一年后,乙方能很好的维护甲方的产品形象,并无违约情况,甲方将如数返还乙方的装修保证金(返款方式以地板兑现)。
本协议一式3份,甲方2份,乙方1份。
本协议修改由双方协商解决。本协议自双方盖章之日起生效至________年____月____日终止。
篇2:混泥土结构施工承包合同书
甲方:______________(发包方)
乙方:______________(承包方)
经甲乙双方友好协商,遵循《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建筑安装施工合同条款》以及当地有关法律、法规,本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项达成共识,具体内容如下:
第一条 工程概况
1.工程名称:____________奶*厂建设
2.工程地点:______________________
3.工程内容及承包范围: 莲藕池建设,办公区域建设,厂区大门建设。
4.建筑规模: 莲藕池_________万平方米,办公区域,住宿区域建筑面积_______万平方米,前后门__________平方米。
5.工程造价:莲藕池_________万,办公住宿区________万,前后门__________万 ,共计_________万。
6.质量的等级:合格
7.设计变更按甲方书面通知并经甲乙代理签字盖章确认的变更通知为准。
8.承包方式:本工程采用包工,包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二条 施工准备
1.安装所需设备,包括吊机生产车等由乙方解决。
2.场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。
第三条 双方主要责任
1.甲方的责任
(1)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件,协调现场情况,为乙方正常施工创造条件。
(2)甲方督促检查工程进度,工程质量,施工技术及安全生产。
(3)统一审核工程预决算和竣工结算。
2.乙方的责任
(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。
(2)进场前七天内,向甲方呈报项目部组织人员名单。
(3)进场后七天内,编制出工程施工组织设计及进度计划,报甲方批准后实施。
(4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料,并接受甲方职能部门的检查指导。
(5)如安装中途不符合要求,甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准。
第四条 工程工期
1.开工日期______年____月__日,竣工日期______年____月__日,本工程有效工期 天,法定节假日除外。
2.开工日期以实际开工日期为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划,协议签署后乙方应在______年____月__日内进驻现场,并按照约定时间开工。
3.乙方施工的实际进度落后于进度计划时,甲方及监理工程师可向乙方发出指令,要求乙方人员、机械加班工作,乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。
第五条 工程质量
1.严格按照施工图与说明书,按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工,确保工程达到合格。
2.工程质量达不到合格等级,由乙方负责;达到合格等级,不奖不罚。
3.在施工中,必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查,监督和处理。
4.在规定的保修期内,由乙方无偿进行维修。
5.乙方所承建项目严格按照国家现行有关法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理,如工程在检查验收中经评定为不合格工程,甲方有权向乙方整改。
6.施工过程中质量不符合要求时,甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理,情节严重的给予每次1000—20000元处罚,如乙方返工后仍达不到合格要求,甲方有权解除合同,由此造成的一切损失由乙方承担。
7.乙方在施工中,为确保工期、质量、安全,必须使用符合安全标准的施工机械,对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。
8.在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。
第六条 文明、安全生产
1.施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。
2.文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。
3.施工期间必须注意安全生产,严格遵守安全生产的有关规定,遵守劳动用工条例,工地发生的任何责任事故,由乙方承担全部责任。
第七条 工程款的支付与结算
1.双方同意按照____进行结算。
2.施工用水电
⑴甲方负责施工现场的三通一平全部到位。
⑵施工产生的水、电费由乙方承担(包括单位生活所用水、电费用由分包单位承担,产生费用乙方按实收取)。
第八条 合同履约保证金
1.甲乙双方签订本协议后,乙方人员入场,乙方向甲方交合同履约保证金万元。
2.在甲、乙双方约定的开工时间内,因甲方原因造成工程未能按时开工,工期可以顺延,在甲方具备工程开工条件时,本工程协议继续有效。
3.合同履约保证金退还:工程施工至 退还履约保证金____%,具备竣工验收条件退还履约保证金____%。
第九条 付款方式
1.乙方垫资施工之后,经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完成工程量的____%工程款。
2.工程验收合格后,付至工程总造价的____%。
3.工程竣工验收合格后,乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。计算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后,付到工程决算款的____%;备案完成后付到工程决算款____%。
4.余留工程款的____%为保修款,按双方保修协议支付,直至结算全部工程价款。
第十条 材料
1.工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方,乙方在施工过程中-保证材料节约,施工结束后进行材料审计、扣除耗损、超出部分由乙方负责。
第十一条 付款违约条款
1.工程完工后,甲方不按合同书约定支付工程款的,甲乙双方协商解决办法,如协商不成,乙方有权申请人民法院进行依法解决。
第十二条 质量保修
质保期内如出现质量问题,乙方接受甲方通知48小时内不进行维修,甲方有权安排他人维修,所产生的费用从质量保修金中扣除,不足之处由乙方补足。
第十三条 违约责任
1.协议后效后,某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的,应承担工程总造价___%的违约金。
2.乙方不能按约定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方由甲方交纳____元|每天的违约金,每提前一天甲方向乙方奖金____元。
3.乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳____元/天的违约金,每提前一天甲方向乙方奖金____元。
第十四条 其他
1.在开工前双方签订钢结构工程施工合同。
2.乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。
3.次协议中的所有条款均为合同的内容,均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方,以本协议条款为准。
4.本协议与施工合同具有同等的法律效力。
5.本次协议一式四份,甲、乙双方各持两份,双方签字盖章生效,工程款付清后自行作废。
6.如有争议,双方友好协商处理,协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。
甲方:___________________ 乙方:___________________
法定代表人:_____________ 法定代表人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
_________年______月____日 _________年______月____日
篇3:钢结构承包施工合同_钢结构承包施工合同范本
发包方(以下简称甲方): 承揽方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律规定,结合木工程具体
情况,甲、乙双方经平等协商,共同达成如下协议:
第一条 工程概况
(1) 工程名称和地点
(2) 甲方提供或委托乙方设计图纸 套。
(3) 工程量:长 m, 宽 m, 高 m, 面积 m2
(4) 钢结构 吨,网架 吨
(5) 墙面材料 规格 颜色 面积
(6) 屋面材料 规格 颜色 面积
(7) 门材料 规格 颜色 面积
(8) 窗材料 规格 颜色 面积
(9) 其 它 规格 颜色 面积
第二条 工程造价
(1) 钢结构部分
(2) 屋面及墙板部分
(3) 门窗部分
(4) 其他部分
(5) 合计总造价
第三条 付款方式
本工程自合同签订之日起,三日内预付工程总造价 %,计 万元,钢结构到工地三日内付 %,计 万元。围护材料到工付 %,计 万元。
第四条 甲方
1、及时向乙方提供所需图纸及施工场地的各种有关资料,对乙方提供图纸进行审核、确认。
2、安装施工前办好乙方施工所需的有关批件、证件和临时用地、占道等申请报批手续。
3、在安装施工15日前,通知乙方进场日期,以便乙方工作安排 。
4、乙方材料进场前,甲方必须提供下列施工条件:提供与钢架、幕布墙、屋面等相关的各种建筑轴线 及按乙方图纸设计施工的预埋件位置图和高差表。提供施工及生活所需的工地住所及水电设施,所需费用由甲方承担。
5、协调施工场地内交叉作业单位之间的关系及周围环境的保护处理所需费用由甲方承担,保证乙方按合同的约定顺利施工。
6、甲方不按合同条款向乙方付款,乙方可终止施工,工期顺延。
第五条 乙方职责
1、根据甲方提供的施工图或根据甲方提供的技术资料、技术参数进行施工图纸的设计。
2、施工图必须经甲方或设计院确认、会审后方可施工。
3、尊重地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,需办理有关手续的,由甲方办理并承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外.
4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。
5、安装完工移交甲方之前,负责成品保护,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复,责任方原因造成损坏,通过甲方协调,由责任方负责修复或乙方修复,由甲方承担所需费用。甲方在竣工验收前不得使用。如强行使用,即视为已经竣工验收。发生损坏的修理费用,由甲方负责。
第六条 设计变更
1、 甲方因工程需要,须改变设计及用料,应与乙方输变更、洽商手续,由此造成材料积压和其他相应损失均由甲方承担,工期顺延。如增加工程造价,办理补充协议。
2、 乙方提出合理化建议涉及变更设计及对原定材料的,必须经甲方同意,同时办理变更、洽商手续。在不影响工程质量的前提下,不减扣合同造价。
第七条 安装工期
1、本工程拟定非乙方因素影响未达到本合同之规定,发货时间顺延。
2、本工程预计开工日期;预计竣工日期
3、发生以下情况,工期顺延:
a.甲方不能按合同条款约定提供开工条件,造成工期延误时。
b.因设计变更造成工期延误时。
c.甲方未按协议条款的约定,支付加工制作安装款,造成工期延误。
d.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成累计超过8小时。
e.不可和(包括地震、大雨、政治因素等人力难以抗拒的因素)。 f.其它非乙方原因的停工。
4、造成乙方工期延误后,开工条件成熟与否,由乙方认定。乙方在以上情况发生后7天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方报告,甲方在收到报告7天予以确认答复。如逾期不予答复,乙方可视为延期及要求被确认。
非上述原因,安装工程不能按合同工期竣工,乙方按协议条款约定承担违约责任。
第八条 安装验收
1、工程完工后乙方应书面通知甲方验收,甲方自收到通知3日内组织验收,并办理验收移交手续,如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时书面通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用及其它相关费用。若未书面通知乙方另定验收日期,则乙方视为工程质量达到合同要求,且甲方予以认可。
2、收方法及程度执行工程图纸及国家有关行业标准。
第九条 保修
1、保修期从甲方代表在验收记录上签字之日起算至壹周年止。
2、乙方保修以下范围:钢架、屋面。
3、因乙方原因造成返修的费用,甲方在乙方预留的维修保证金在支付,不足部分由乙方弥补乙方之外原因造成返修的费用,由甲方承担。
4、甲方应在保修期满后叁天内,将剩余的维修保证金退还乙方。
第十条 违约
1、甲方不按协议条款约定支付加工制作安装款有,未完成协议条款约定的工作,由此给乙方造成的损失,包括乙方误工的人工、材料 、机械、管理费用支出,由甲方承担。
2、乙方不能按合同工期竣工,应承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的直接损失。
第十一条 本合同如有附件可随本合同装订在正文后面并在本条后注明“后有附件”时,附件与本合同具有同等法律效力。
第十二条 本合同各项款必须以汇票或支票形式支付到合同乙方所注明的银行,未经乙方法人代表书面同意不得以现金或其他方式支付,不然则视为甲方未支付此项款。
第十三条 本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,甲、乙双方签字盖章后生效。
第十四条 未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,双方可保留起诉的权利并由原告方在所在地人民法院管理辖处理。
第十五条 其它
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:钢结构厂房合同
甲 方:
乙 方:
依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称:2、工程地点:
第二条、分包内容
乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。
上述工作范围包括:下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面,一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。
第三条、合同价款及计量
一、合同价格
1、 钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、
2、 屋面瓦安装: 20元/m2(不含税)
3、 墙面瓦安装: 10元/m2(不含税)
4、 屋面及墙面收边:10元/m(不含税)
二、计量
1、钢结构按实际制作重量计算吨位;
2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;
3、收边按实际安装米数计量;
4、料损按所有钢结构重量的3%计量;
5、边角余料按钢材重量的6%计量,不计费。
三、其他
1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费,该部分费用由甲方支付。
2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单,按以下原则和办法计价:
(1)、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;
(2)、合同报价单中无相同单价的,按甲乙双方共同确认的追加价款执行。
第四条、施工工期
总工期为开工日期为预定截止工期日期 。
第五条、付款方式
1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内,甲方支付乙方 元整)。
2、制作完工量达工程制作量总量的50%时,甲方支付乙方制作费元,(大写: 贰拾万元整)。
3、拾万元整)。
4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。
第五条、双方责任
甲方责任
1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点,并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。
4、提供符合安全结构要求的图纸。
5、对所提供的材料质量负责,并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告,并承担相应费用,并做好自检工作。
6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量,
乙方责任
1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责,并做好自检工作。
2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。
3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定,做到安全、文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。
4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
5、工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。
6、乙方施工应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。
7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
第六条、附则
如因特殊情况需要延期完成工期,须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商,协商不成可向地方法院提起诉讼。
本合同未尽事宜,双方协商并以书面形式签字,作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:XX公司 乙方:XX公司
年 月 日 年 月 日
篇5:钢结构加工合同纠纷判决书
原告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,董事长。
委托代理人____,男,______________________________有限公司职员,住该单位。
委托代理人____,男,______________________________有限公司职员,住该单位。
被告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,总经理。
委托代理人____,男,______________________________公司经理,住该单位。
原告______________________________有限公司(以下简称原告)与被告______________________________有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案,本院受理后,依法由代理审判员______独任审判,公开开庭进行了审理,本案原告的委托代理人王锋、舒畅、被告的委托代理人崔燕合到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称,年______月______日,原告与被告订立钢结构委托加工合同,约定原告向被告提供材料,由被告进行加工制作。合同订立后,原告将需要加工的钢板运至被告处,被告收到原告运送的材料后却通知原告无法完成加工,让原告运回材料,原告运回材料时发现少了______吨。原告要求被告返还钢板______吨,赔偿损失______元,诉讼费由被告承担。
被告辩称,原告所述与事实不符,年______月______日原告才将全部材料送到被告公司,______月______日原告通知我们不让继续加工,______月______日原告拉走材料,被告不存在违约,是原告违约,被告已经为原告加工材料______余吨,现被告只欠原告约______吨材料,因原告未支付被告加工费,故被告未将材料归还原告,被告不同意原告的诉讼请求。
经审理查明:年______月______日,原告与被告订立钢结构委托加工合同,约定原告向被告提供材料,由被告进行加工制作,原告于年______月______日向被告提供图纸,材料提供到被告工厂,年______月______日开始发货,______月______日前所有构件发完。合同订立后,原告于年______月______日至______月______日陆续将钢材运至被告工厂,被告对部分钢材进行了加工,年______月______日,原告开始从被告处运回钢材(包括部分加工的钢材),原告未给付被告加工费。本案在审理过程中,原告表示未运回的钢材为______吨,被告表示加工钢材存在一定损耗,现被告处只存有已进行加工的______吨钢材,因原告未付加工费故不同意归还原告钢材.原告亦表示未给付被告加工费。
上述事实有加工合同、出库单、出入库清点单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为:原、被告双方订立的加工合同,系双方真实意思表示,不违反法律、法规的强制性规定,合法有效,双方应当恪守履行。定作人未向承揽人支付报酬的,承揽人对完成的工作成果享有留置权。因被告已经履行部分加工义务,而原告未给付被告加工费,故被告对完成的加工材料享有留置权,原告要求被告返还加工材料及赔偿损失的请求,于法无据,本院不予支持。依据《中华人民共和国民法典》第二百六十四条之规定,判决如下:
驳回原告______________________________有限公司的诉讼请求。
案件受理费______元,由原告______________________________有限公司负担(已交纳)。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,交纳上诉案件受理费,上诉于______市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的,按自动撤回上诉处理。
代理审判员______
______年______月______日
书记员______
篇6:钢结构制作安装承包合同
发包人:
承包人:
一、 工程概况
工程名称: 工程地点: 工程内容:
二、 工程承包范围
包工、包料 土建、水暖、电器 人工
三、 合同工期
开工日期: 竣工日期:
四、 质量标准:合格
五、 合同价款
六、 组成合同的文件
安装合同书 中标通知书
技术文件 图纸 工程量清单 预算书
特别条款
七、 工程师
发包人委托监理工程师 ,职务 ,职权 。
工程师下达指令应由其本人签字以书面形式交项目经理。
八、 项目经理
姓名:职务:职权:
九、 发包人的工作
1、 办理土地征用、拆迁补偿、平整土地等工作,将施工所需水、电、连接至施工现场,保证施工需要。
2、
3、 开通施工场地与城乡公共道路的通道,满足施工运输通畅。 向承包人提供施工场地的自然状况及地下管线资料,并对资料的真实性负责。
4、 以上工作可由发包方委托承包方办理,费用由发包方承担。
十、 承包人的工作
1、根据发包人的委托,完成施工图纸设计与工程配套设计,费用由 承担。
2、根据工程需要负责安全保卫工作,遵守交通,施工噪音以及环境保护和安全生长等管理规定。
十一、工期延缓
以下原因造成工期延缓,工期相应顺延。
发包人未按照约定提供工程图纸与开工条件。 发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款。 设计变更、工程量增加。 一周内非因承包人原因停水、停电,造成停工累计超过8小时。 不可抗力因素。
工程师收到报告3天内予以确认,不予以答复或不提出修改意见,视为同意顺延。
十二、合同价款与支付
总价款为( )。发包方与( 年 月 日)支付承包方( 元),与( 年 月 日)支付承包方( 元),与( 年 月 日)支付承包方( 元),与( 年 月 日)支付承包方( 元)。发包方逾期支付的按同期贷款利息计算。
十三、材料设备供应
1、
2、 发包方供应材料、设备一览表: 承包方采购材料,提供设备(发包方不得指定供应商) 十四、工程竣工验收与结算
1、发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 天内组织验收。且在验收后 天内认可或提出意见。
2、发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 天内不组织验收或验收后 天内不提出修改意见,视为验收报告被认可。
3、发包人收到承包人竣工验收报告后 天内不组织验收,以次日起承担工程保管以及一切意外责任。
十五、竣工验收报告经发包人认可后 天内,承包人向发包人递交结算资料,发包人收到阶段资料后 天内进行核实,给予确认或提出意见。否则,视为同意。
十六、发包人收到竣工结算资料后 天内无正当理由,不支付工程款,从第 天起按同期贷款利率支付拖欠工程款型利息。并承担违约责任。
十七、工程分包
十八、遇不可抗力可解除合同、变更合同。
十九、担保条款
二十、保险条款
二十一、违约责任
总造价( )%
二十二、补充条款
甲方:乙方:年月日:
篇7:钢结构工程施工合同书
合同编号____________________________
工程编号:__________________________
发包方:____________________________
承包方:____________________________
签订时间:__________________________
签订地点:__________________________
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:__________________________
二、工程地点:__________________________
三、工程项目批准单位:____________________批准文号____________________项目主管单位:____________________
四、承包范围和内容:;工程建筑面积__________;其它:__________
五、工程造价:___________,其中土建:__________,安装:__________。
第二条施工准备
一、发包方:
1.______月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。
2.______月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器,应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。
3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。
4.合同签订后______天内提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料______份。
5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。
二、承包方:
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划,用水、用电计划,送发包方。
第三条工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天,自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收。
二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上,影响正常施工;
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到:
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
发包方:____________________________
承包方:____________________________
签订时间:__________________________
签订地点:__________________________
篇8:钢结构厂房承包合同
发包方:(全称)(以下简称甲方) 承包方:(全称)(以下简称乙方)
甲方因生产需要,拟在厂区(别桥镇绸缪化工园区6幢5号)建造厂房一幢,现将钢结构制作及吊装进行承包,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、承包方向发包方承诺按图纸或口头约定进行施工,发包方要求进行钢结构放样,并负责放置预算埋螺杆。如有错误,损失由承包方承担。
二、工程造价:面积约制作,进场运输吊装费、除锈、油漆,包括油漆材料。其余材料由发包方提供,造价为人民币位+行车吨位)*800吨位计算。
三、质量保证及安全施工:安全规范,施工中一切安全事故与责任由承包方负责。四、发包方要求承包方必须投保,内容包括:危险工种人员必须办理人身保险。
五、工程款支付:工程完成后10天内付清工程全款。六、本合同一式二份,发包方与承包方各执一份。附:合同签定地点溧阳市万达金属冷拔有限公司,变动,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:钢结构加工承揽合同范本
甲方(定作方):
乙方(承揽方):
根据《民法典》规定,结合本工程实际情况,双方友好协商签订本合同,以共同遵守。
一、加工制作内容
1、按甲方提供之图纸加工,甲方提供图纸项目全称为 。
2、制作内容
(1)主钢构:由定作方提供钢板材质: ;系列: ;吨位: ;单价约 元(大写: );
(2)次钢构材质: ;吨位: ;单价约 元(大写: );
(3)其他:以上主构件进行抛丸除锈,由定作方提供油漆,刷 面漆 道, 底漆 道。
二、合同价款及结算方式
1、合同总价暂定为 元,(大写) (以实际决算为准)。
2、合同签订当日甲方付 元,(大写) 给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款,如甲方定金当日未到乙方公司账户,本合同不予生效)。
3、结算方式:按合同规定及甲方图纸制作,成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。最后一次提货前将所剩价款一次性付清,否则不得提货。
三、质量要求
1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)认真加工制作,确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证,且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为:
(1)检测内容:抗滑移系数实验□ 超声波探伤检测□ 钢材力学性能复验□
(2)其他检测项目: 。
(3)试验检测费用:合同价格□ 甲方自理□
四、交货地点和时间
1、交货地点:甲方在乙方厂房内提货。
2、交货时间: 年 月 日开始提货。
五、包装及运输
1、乙方负责装车,装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木,尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤,装车费包含在合同价内。
2、甲方负责运输,运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。
3、运输费用由甲方承担,构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务
1、甲方向乙方提供完整的构件图纸 套,并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。
2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答,若需要修改变更的应当及时通知,否则由此引起的工期延误应当顺延交货时间。
3、甲方如现场发现严重质量问题应及时通知乙方进行整改,乙方接到通知后 小时内赶到现场协助解决。
4、乙方质量问题导致返工,乙方负责修复,并承担返工费及直接费用。
七、违约责任
按《民法典》相关规定执行。
八、合同纠纷处理方式
甲乙双方在合作过程中,如发生纠纷,应由双方友好协商解决,协商不成依法向 人民法院起诉。
九、附则
1、本合同 式 份,双方各执 份。
2、本合同由甲乙双方签字盖章生效,此合同有效期为 年 月 日至 年 月 日。
3、未尽事宜,双方协商解决另订补充合同。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人:
委托代理人: 法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
篇10:砖混结构房屋短期出租协议
现有乙方 租用甲方 位于_______车库一处,为了不引起日后争端,特签订协议如下:
一、车库租金为每年人民币肆仟元整(4000元),合同期壹年年月日——年月日),租金于合同签订日一次缴纳。
二、乙方只有车库使用权,不准另再租赁。如一方有特殊情况要中途解除合约,需提前一个月与对方协商,经双方协商同意,方可解除合同。否则,双方有权追究对方责任。
三、所租车库内不许改动,若改动,必须与甲方商量且经甲方同意后方可。为了营业上的装修,费用由乙方自己承担,但不租时不可拆除。有关损失甲方不予承担。
四、合同期满,如乙方需继续租用,再与甲方另行签订租赁合同,车库租金随行就市调整。
五、租用期间,发生水费、电费、暖气费及物业费四项费用均由乙方承担。如有房租税费用,由乙方承担。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:钢结构楼梯施工合同_合同范本
发包方:
承包方: 湖南金海钢结构集团有限公司谭曼生
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称: 衡阳松木工业园区标准厂房c栋钢结构工程
二、工程地点: 衡阳松木工业园区
三、承包范围和内容:钢结构的设计与施工,二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。
四、工程造价: 贰佰万捌仟叁佰陆拾(XX360)元整,每平米_230元整
五、建筑面积:_8732平方米
第二条 施工准备
一、发包方:
1、在开工前(合同签定后2天内),接通水源、电源,为承包方提供具备施工条件的施工场地。
2、协助承包方办理所需有关证件,相关费用按规定各自交纳。
3、指派现场施工代表,负责处理施工现场的事务,如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收,办理中间工程交工签证手续,解决现场的技术问题等。
4、按合同规定及时付款。
二、承包方:
1、负责办理应由承包方办理的各项手续。
2、按照《钢结构设计规范》(gb50017-)的要求完成本工程的钢结构施工图纸设计;
3、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-)及《钢结构工程施工质量验收规范》(gb50205-)、《建筑钢结构焊接技术规程》(gjg81-)等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工,按期保质保量完成承包范围内的全部工程。
4、编制施工组织设计,并送交发包人批准,检查、做好各项施工准备工作,并严格按审批的施工组织设计施工。
5、施工过程中,如发现设计有误,应迅速通知发包人处理,承包人无权擅自变更设计。
6、工程竣工后向发包人提供三套竣工资料(包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料)。
7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证(合格证等)。
第三条 工程期限
一、本工程自 年 5 月 8 日开工至 年 7 月 28 日止,共 80 天(日历天)。
二、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
1、发包方未在合同约定开工日期之前提供具备施工条件(通水、通电)的施工场地,影响进场施工;
2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
3、发包方提出重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
4、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
6、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条 安全施工
1、应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失,由相应责任人承担。
2、发生伤亡事故,应在第一时间报有关部门及通知甲方,并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。
共2页,当前第1页12
篇12:钢结构厂房合同
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《湖南省建筑市场管理条例》等相关法律法规,结合本工程实际情况,本着互惠互利的原则,为明确双方在建设“新产品试制车间二标段钢结构部分工程”过程中的权利和义务,经双方友好协商,同意签署本合同。
第一条 工程概况
1.1、工程名称:衡阳运输机械有限公司新产品试制车间
1.2、工程地点:衡阳市狮山路1号
1.3、工程面积:3454㎡
1.4、设计单位:湖南雁能建筑研究设计院
1.5、概况:工程计划投资约480万元,结构形式为门式H型钢钢架结构,现有场地面积为89×43约3827m2。厂房设计构想为87米长,39米宽,檐口高度为14米,做二跨设计,设计规格为87米*19.5米/跨。行车选用每跨2台行车,一台32吨行车,一台10吨,起吊高度9米;具体施工标准以湖南雁能设计研究有限公司设计的施工图为准。
第二条 工程承包项目及内容
2.1、甲方将新建厂房钢结构部分采取包工包料的方式交由乙方施工。
2.2、乙方承包施工范围:
(1)乙方投标文件所含清单项目;
(2)施工图纸所含钢结构内容。(甲方提供施工现场的水、电费用由甲方承担)。
第三条 工程竣工日期
3.1、本工程施工工期为90天,开工日期:20xx年4月22日,竣工日期:
20xx年7月20日;如果乙方无故拖延工期,需向甲方支付20xx元/天的违约赔偿金。
3.2、工期要求 月 日开始预埋螺栓, 月 日基础交付使用。
3.3、如遇下列情况工期作相应顺延:
(1)人力不可抗拒的因素延误工期;
(2)重大设计变更;
(3)甲方未能按合同规定拨付工程款;
(4)施工中受其他方施工的分部分项工程影响而拖延工期;
以上情况发生后,乙方应三日内提出书面报告,逾期提出甲方代表有权否认,甲方代表收到报告后应在三天内给予答复,逾期答复,则视报告已被确认。
第四条 工程质量
4.1、本工程质量应达到国家规范合格标准。
4.2、乙方必须按照图纸和现行施工规范、标准进行施工,保证工程质量, 接受甲方及质量监督部门的监督。
4.3、工程所用材料由乙方按照招标文件技术规格书要求负责采购,甲方进行监督验收,工程材料必须附有相应质量保证资料。
4.4、本工程竣工后一个月内,乙方搜集并整理好工程质量保证资料交予甲方存档。
第五条 工程结算及付款办法
5.1、本工程结算依据为:
(1)甲方已出具的正式施工图纸;
(2)乙方投标文件;
(3)甲乙双方正式签订的合同文件;
(4)经甲方确认的设计院正式变更文件。
5.2、计算方法:依据1999年《湖南省建筑工程单位估价表》及现行相关取费标准、20xx年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》文件,按定额直接费加税金计算,工程造价为¥:贰佰壹拾陆万捌仟伍佰陆拾肆元。(小写¥:2168564.46元)
5.3、如因设计或甲方要求进行图纸变更、工程量增减等,其费用按工程量实际增减数量方式进行结算。
5.4、工程付款办法:签订合同后即预付工程款65万,期中根据项目实际完工进度支付65万,工程完工经甲方现场代表检验无质量问题并收到乙方出具的全额合格税票后支付448546.46元,其余工程款(42万)作为质保金一年待工程质保期到期经甲方检查无质量问题后予以付清。
第六条 甲乙双方责任
6.1、甲方责任:
(1)甲方应按照合同要求及时拨付工程进度款及竣工结算;
(2)甲方收到乙方竣工申请报告后应在7日内组织相关部门、人员进行收,逾期未验收,视为乙方施工质量合格;
(3)甲方未对乙方工程进行竣工验收而投入使用,视为乙方施工质量合格;
(4)甲方派专人负责现场协调工作,并对工程质量进行监督,及时对隐蔽工程验收签证。
7.1、乙方责任:
(1)乙方必须按图施工,保证工程质量,如因乙方原因影响工程质量造成返工,经济损失由乙方自负;
(2)在施工过程中,如需变更施工图纸,必须征得甲方及设计单位同意,并出具书面文件后方可施工;
(3)乙方必须遵守甲方的一切规章制度,违者按甲方规定处理。乙方必须文明施工,保持甲方生产区整洁、卫生;
(4)乙方所报单价已包括安全措施费,在施工过程中,乙方发生的一切安全责任事故,均由乙方承担,甲方概不负责;
(5)工程竣工后必须整理两套完整的施工质量保证资料交甲方,以便甲方组织相关部门进行工程验收。
第七条 附则
7.1、本合同未尽事宜,均由甲乙双方协商解决或另行签署补充协议。
7.2、协商不成时,可申请合同签订地仲裁机关进行仲裁,或向合同签订地人民法院起诉。
7.3、本合同经甲乙双方签字盖章后立即生效,双方须认真履行,如因任何一方的原因造成合同不能履行,须赔偿对方因此造成的损失。
7.4、本合同一式肆份,甲方、乙方各执两份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托人: 委托人:
年 月日:
篇13:钢结构厂房租赁合同
出租方(甲方): 身份证号:
承租方(乙方): 身份证号:
经商议,甲、乙双方在自愿互利的基础上,甲方将厂房租给乙方使用的相关事宜双方达成协议如下:
1、乙方自知该厂房附近是学校。
2、甲方出租给乙方的厂房为钢架结构(钢架棚)。
3、厂房租赁自年为 年。
4、甲乙双方将厂房租金定为
5、厂房租金每年上涨后返还。
6、租赁期间,甲乙双方都应遵守国家的法律法规,不得利用厂房从事非法活动进行非法交易。
7、租赁期间,乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施,如故意损坏或损毁该厂房附属设施,乙方应无条件负责维修。
8、租赁期间乙方发现该厂房及其附属设施有损坏或故障时应及时通知甲方维修。
9、租赁期间,乙方不得转租、借租;如厂房因市政府动迁,双方不可抗力的情况下,造成本合同无法履行,双方互不承担责任。
10、租赁期间乙方应及时交付厂房租金,如拖欠或不付甲方有权终止租赁协议(本合同)。
11、租赁期满后,甲方有权收回该厂房,乙方应如期归还,归还该厂房时,应符合正常使用状态。
12、本合同未尽事宜,甲、乙双方必须依法共同协商解决。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效,双方不得反悔(双方具有同等法律效力)。
出租方: 电话:
承租方: 电话:
签约日期: 年 月 日
篇14:钢结构构件加工合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为了明确甲乙双方的责任、权利及义务,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商一致,同意签订本合同。
第一条 工程名称及内容
1、工程名称:德轮橡胶股份有限公司水泵房、空压站轻钢结构活动板房
2、工程内容:20m*6.15m水泵房单坡平房和50m*14m双坡平房
第二条 工程造价
1、水泵房(单坡平房)按合同单价/平方米包干结算(含税金); 空压站(双坡平房)按合同单价/平方米包干结算(含税金)。
2、水泵房工程建筑面积约 (¥:后按实际面积据实结算。
空压站(双坡平房)工程建筑面积约 ㎡,合计总工程造价约 (¥: 0元),工程完工后按实际面积据实结算。
3、在合同实施期间,本合同单价不因市场或国家、省、市政策性的调整而调整。
第三条 工期及调整
1、开 工 日 期:以我方下达开工令日期为准。
总 日 历 工 期: 天(其中水泵房不得超过天)。
2、如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延。
①、施工场地的水、电及场地外施工道路未接通,障碍物未清除,影响进场施工。
②、甲方负责供应的设备、材料、成品或半成品示能保证施工需要或交验时发现缺陷需要修、配、改、代、换而影响施工进度;
③、不属包干范畴内的重大设计变更,提供的地质资料不准确,影响施工进度;
④、施工中停电、停水一天以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)影响正常施工;
⑤、非乙方原因签证不及时影响下道工序施工;
⑥、因不可抗力(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而延误工期的;
⑦、未按合同规定拨付工程进度款而影响施工。
⑧、非上述原因因延误工期,由乙方负责,工期不予以调整。
第四条 工程质量
1、本工程质量经双方协商要求达到标准。
2、本工程以建筑工程施工质量验收统一标准为评定工程质量等级的依据。
第五条 工程价款的支付与结算方式
1、 总工程造价45%,剩余总工程造价5%质保金一年后无质量问题付清。
2、乙方在工程竣工验收合格后将竣工结算文件送甲方审查,甲方应在收到完整的结算资料之日起 5 日内审核完。最终结算值以甲方的预结算部门及审计部门根据本合同条款审定的结算值为准。
4、乙方对甲方的审核结果有异议时,应在知道之日起日内向甲方提出书面异议,否则,以甲方的审核为最终结果。
5、本工程支付均以承兑汇票方式结算。
第六条 甲方职责
1、协助乙方及时办理施工用水、电、施工现场定置管理、安全等手续。
2、做好施工场地的平整,负责距施工场地最近点50m以外水、电、道路的接通工作,满足施工用水量、用电量的需要,满足施工运输的需要,做好施工场地外进出道路的接通及维修,拆迁清除全部障碍物(包括架空的或隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物的有关资料。
3、委派甲方代表,负责施工前期准备工作,负责隐蔽工程及工程质量的检查、验收、签证,工程量的核实及施工现场安全检查等工作。
4、按合同规定支付进度款,办理工程结算,支付工程结算款。
第七条 乙方职责
1、开工后2天内,按照施工需要,办理好水、电的使用手续;施工过程中余土余渣倒往指定地点,按规定按期交纳水、电使用费;按甲方现场定置管理的要求组织施工,动用甲方的设备、工艺管道、建筑物、铁路、公路设施应征得甲方同意,办理施工手续,采取相应的施工措施。
2、负责施工场地内临时道路、水、电等管线的铺设、管理、维护工作。
3、开工前向甲方提交施工设计图及材料表 2 份。
4、按设计图纸,施工规范要求及甲方代表的指令施工。
5、工程交工验收后天内,交合格的竣工资料和图纸送甲方主管部门。
6、乙方必须保证施工安全,如发生大小安全事故均由乙方负责。如属乙方安装原因或材料本身质量原因造成事故均由乙方负责。
7、乙方在质保期满后或质保期内属甲方使用不当造成的损失,乙方必须负责修补,且乙方只能收取成本费。
第八条 检查与验收
1、乙方在施工中必须严格按施工图、说明文件和国家颁发的现行建筑工程施工和安装工程施工的规范、规程和标准进行,并接受甲方代表的监督。
2、隐蔽工程及中间验收必须经甲方有关人员联合检查验收签字后,方可进行隐蔽。乙方在工程具备隐蔽条件并自检合格后,在准备隐蔽验收24小时前通知甲方代表验收。甲方代表在接到乙方隐蔽工程检查报告单后24小时之内组织检查、验收,否则乙方可自行隐蔽。
3、乙方在施工中发生的一般质量事故的处理结果,应送甲方代表,重大质量事故的处理方案应经甲方,质监站,设计单位共同研究并签字后方可实施。
第九条 工程量签证
现场发生的确需进行签证的工程量,乙方应及时通知甲方代表及有关人员,并在二天内向甲方代表提交工程量签证单,甲方代表及有关人员在二天内审核完毕,并办理好签证,按规定返回签证单。如若超过期限则签证作废。
第十条 材料
本工程材料由乙方负责采购。乙方负责采购的材料,必须附有产品合格证或者检验报告才能用于工程,若甲方认为乙方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程,其复验费用由甲方承担,复验不合格,则费用由乙方承担并无条件更换材料。工程材料差价按工程结算的有关规定办理结算。
第十一条 保修
1、按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》规定,乙方对所建工程进行保修。
2、保修期限:
活动板房保修期限为两年。
保修期从项目竣工验收签字之日起计算。
第十二条 工期奖、罚
1、按合同工期完工者不奖不罚。
2、工期每延期一天(按日历工期)由乙方按合同总造价的 0.5% 向甲方支付违约金。
3、因甲方原因造成工期延误,则工期相应顺延。
第十三条 工程质量奖、罚
1、达到合同约定的条件,不奖不罚。
2、由于乙方的原因,达不到合同约定条件,乙方承担返工费用,工期不予顺延,返工后仍达不到约定条件,乙方承担由此造成的经济责任。因甲方原因达不到约定条件上,由甲方承担返工费用,工期相应顺延。
第十四条 安全文明施工
1、乙方进入施工现场应严格执行甲方定置管理、安全文明施工的有关规定,物料摆放有序,施工平面布置要报经甲方批准才生效。对施工过程中排放的污染物应向甲方安全环保管理部门申报,并采取积极的防治污染的措施,禁止在指定地点以外倾倒各类固体废弃物。
2、乙方应遵守国家及甲方安全生产的有关规定,与甲方签订安全协议,并采取严格控制的安全防护措施,涉及到人身、设备安全的施工项目,必须到甲方安全管理部门办理有关手续,提交施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方原因造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
第十五条 工程转分包
乙方不得将其承包的工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。特殊情况需转分包,必须征得甲方的同意。
第十六条 不可抗力
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾以及约定的自然灾害。
2、不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向工甲方通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方据告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
4、本工程现场矛盾,属甲方的原因由甲方处理,工期顺延;属乙方的原因由乙方负责,工期不予延期。
第十七条 合同的中止、解除
1、签订合同后,甲方因工程停缓建,引起不能继续履行合同时,应及时书面通知乙方,按有关规定按实支付所发生费用。
2、由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程时,经双方协商同意可以解除合同,但必须向甲方支付合同总造价5%的违约金。
3、乙方违约的违约金,由甲方从保证金中扣除,保证金不够支付违约金时,差额部分由甲方从工程结算款中扣除。
第十八条 合同生效期限、终止期
本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章即生效(需公证的合同,自公证之日起生效)。在工程竣工验收符合合同要求,乙方将工程交付甲方,甲方支付完工程款后,除有关保修条款仍然生效外其它条款自行终止,保修期满后,有关保修条款也即告终止。
第十九条 纠纷解决办法
任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第 2 项方式解决:
1、向仲裁委员会申请仲裁;
2、向合同履行地人民法院起诉。
第二十条 合同份数
本合同一式 四 份,甲、乙方各执 二 份。
第二十一条 廉政建设
甲、乙双方均有责任搞好廉政建设,且甲、乙双方在签订本合同的同时,签订《廉政协议》,乙方不得违反国家及甲方廉政建设的规定。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15:钢结构安全施工协议书
发包单位(甲方): 建筑工程有限公司
承包单位(乙方): 有限公司
甲方将本工程钢结构工程承包给乙方施工,为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑施工工程合同的同时,签订本协议。
一、 承包工程项目:
1、 工程名称:
2、 工程地址:
3、 承包范围及内容:以甲乙双方所签订的合同为准
二、工程项目期限:以甲乙双方所签订的合同为准
三、协议内容:
1、甲、乙双方必须认真贯彻执行江苏省和上级安全生产主管部门颁发的有关安全生产,消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动法规、条例、规定。
2、甲乙双方必须设专职的安全管理人员抓安全工作,并经常对职工进行安全生产制度及安全技术教育,教育全员工做到不伤害自已,不伤害他人,不被他人伤害,严格执行安全操作规程。增强法制观念,提高职工安全生产思想意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
3、乙方在施工期间所使用的各种机械设备应当场检查验收(安全保险装置是否齐全有效、电路接触情况是否良好,使用是否正常等。)乙方自备的设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责,并严格执行安全操作规程。在使用过程中,用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡等安全事故,全由乙方负责。
4、施工前双方应做好安全技术交底工作,施工中乙方必须检查、督促施工人员严格遵守,认真执行有关规定。
5、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产有关要求,接受甲方督促、检查指导,甲方有协助乙方搞好安全生产,防火管理以及督促,检查的义务,对检查出的隐患,乙方必须限期整改。
6、在施工中乙方必须自觉遵守“安全生产六大纪律”,增强自我保护意识,正确使用好个人防护用品。施工人员的防护劳动用品、用具均由乙方自理;甲、乙方都有权应督促施工人员自觉穿戴好防护用具。
7、乙方在施工中必须时刻牢记“安全生产,人人有责”的原则,处处应遵章守法,服从现场管理人员统一安排,不违章作业,不野蛮操作,不私拉乱接电器设备,不带小孩、妇女进入施工现场,特种作业人员持证上岗。对在施工中发现安全隐患及苗头及时排除并上报。
8、乙方必须对施工人员开展经常性的遵纪守法教育,教育职工不做违法事,不偷拿工地财物和他人钱财,不无理取闹、不吵架,遵守社会公德,做文明公民。如有违者按弘盛建设工程集团有限公司安全管理细则及有关规定给予处罚。
9、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方在施工期间出现大小安全事故,所造成的损失、责任等均由乙方承担。
10、本协议同工程承包协议同日签字后生效,望双方严格执行,如由违反本协议而造成伤亡事故的,由违约方承担一切经济损失。
补充:
1、 施工期间,在乙方施工区域内,乙方必须指派专职安全负责人负责 现场安全工作。
2、 乙方在施工期间出现一切安全事故,由乙方承担一切责任。
乙方必须按施工方案施工,严禁违章操作。施工期间造成甲方建筑物损坏的,应按实赔偿并承担相应的后果。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表: 乙方代表:
_______年_______月_____日_______年_______月_____日
篇16:钢结构安全施工协议书
甲方:
乙方:
一、工程名称:
二、工程内容:
1. 乙方是安全施工的具体领导者,负责现场本队施工区域的安全施工实施。
2. 乙方应派一名现场安全施工的专职人员,负责安全施工的教育监督检查。
3. 明确安全施工责任,责任到到人,层层负责,切实地将安全施工落实到实处。
4. 进入施工现场需正确佩戴安全帽。
5. 施工机械机具每天使用前例行检查,特别是钢丝绳安全带每天在上班之前,进行一次性检查确保完好。
6. 安装和搬运构件板材时须戴好手套。
7. 在吊装时钢丝绳出现断钢丝和缠结时要立即更换。
8. 一天工作结束时,要将安装的建筑物得真确支撑,以免发生意外。
9. 在安装墙板时,使用的脚手架的每层操作平台要固定牢固,并做好防滑措施,拉好安全绳,系好安全带。
10. 脚手架与墙板有两个以上的拉接点,并在外侧设两道支撑。支撑要固定在坚实有承载力的地面上。
四、防止高空坠落
1. 现场施工人员均应正确佩戴安全帽,高空作业人员应正确安全带,并要高挂抵用,并系在安全可靠的地方。
2. 在安全行走之前,屋面板必须完全连接在檩条上,且每侧均与其它屋面板连接。绝不能在部分连接或未连接的屋面板上行走,不得踩在屋面板的波峰上。
3. 一旦发现屋面板留有油性的物质,立即抹去以防滑到或翻落。
五、防止高空坠物伤人
1. 构件绑扎必须牢固,起吊点应在构件的重心位置。吊装时应平稳,避免震动或摆动。
2. 在吊装时对构件需绑好,留绳控制方向。
3. 构件安装后,应检验各构件的连接和稳定情况,当连接确实安全可靠,方可松构卸索。
4. 严禁在高空向下抛掷物料。
六、防止触电事故
1. 现场用电需有专业人员负责安装维护管理,严禁非电工人员随意拆改。
2. 各种用电设备必须有良好的接地接零,对于现场用手持电动工具,必须有漏电保护器,其操作必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。
3. 各种电线要经常检查,有问题及时处理。
七、保险合同
1. 所有现场高空作业人员必须购买人身保险合同(本工程短期保险合同亦可。)
2. 工程部随时抽查,如现场高空作业人员无保险,按每人500元罚施工队长。
3. 施工人员进入现场前,该工程所有高空作业人员保险合同原件交工程部检验,无保险人员禁止进行高空作业。
以上条例如有违犯,视情严重处于20__元以上的罚款,并且出现人身事故现象均有乙方承担,均与甲方无任何关系。
甲乙双方签字(盖章)后生效
甲方: 乙方:
经办人: 经办人:
电话: 电话:
日期: 日期:
篇17:钢结构制作合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲方钢构制作安装工程承包给乙方,经甲、乙双方充分协商达成如下协议:
一、 工程承包内容:污水处理厂压滤机库轻钢新建一个车间钢结构
彩板制作安装工程。
二、 工程承包范围:发包方提供的图纸内容。
三、 合同工期
开工日期:20xx年x月x日
竣工日期:20xx年x月x日
四、 质量标准.执行《钢结构工程施工质量验收规范》
五、 合同价款:
1、合同价款的确定:固定总价格方式钢结构及彩板制作安装,按结构总包价结算(不含税)。
2、工程总造价:一栋按照甲方要求施工,面积约x平方米总包价格为x万元,包工包料,同时包含:钢结构制作安装及部分土建施工。
六、合同价款支付:施工完毕一次性支付。
七、安全施工:
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方全部承担。
八、暂停施工及工期顺延
1、由于工程所在地气候的特殊性,如果因天气原因,甲方工程师及监理工程师认为却有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方工程师及监理工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。甲方工程师及监理工程师未能在规定时间内提出处理意见,或受到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工,相应顺延工期,甲方承担发生的停工费用;因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。
2、由于其它不可抗力的因素,如停水、停电、下雨等造成的停工,工期相应顺延。
九、工程竣工
1、乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方工程师及监理工程师同意顺延的工期竣工。
2、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,乙方承担违约责任。
十、质量与验收
1、工程质量
(1)工程质量应达到合同约定的质量标准,质量标准的评定以图纸要求及国家或行业和甲乙双方协商的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
(2)双方工程对工程质量有争议,有双方统一的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任由双方根据其责任分别承担。
2、检查和返工
(1)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方工程师及监理工程师依据合同发出的指令施工,随时接受甲方工程师及监理工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。
(2)工程质量达不到约定标准的部分,甲方一经发现,应要求乙方返修和重新施工,乙方应按甲方工程师及监理工程师的要求返修或重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,乙方承担返修和重新施工的费用,工期不予顺延。
十一、质量保修
1、乙方应按照法律法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
十二、争议
甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以向工程所在地人民法院起诉。
十三、其他
1、电源及住宿:甲方提供一次电源,二次接电线由乙方自行负责, 乙方现场施工所需食宿自行解决。
2、工程分包:未经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包。
3、保险:乙方须为从事危险作业的职工办理意外伤害险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
4、合同分数:本合同一式二份,具有同等效力,甲、乙双方各执一份。
5、合同期限:合同从双方签字盖章后生效,合同约定范围内的工程全部结束后,合同解除;合同约定以外的工程不在此合同责任范围内。
6、关于图纸变更:由于施工现场狭小,设备已经安装到位,造成钢结构不能完全安装原设计图纸施工,变更已经征得甲方同意,保证结构安全的前提下做合理变更,变更后不影响工程的造价及结算。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:钢结构加工承包合同[页5]_合同范本
三、围护材料开始进场三日内,发包方支付合同总价的___30_____%作为工程进度款,计人民币¬¬¬¬¬¬____________万元,承包方开始安装。
四、安装竣工通知发出后的七天内付足合同总价的____97_______%,计人民币____________万元,余款___3___%,计人民币____________万元作为质保金留滞,质保期为一年,待质保期满后三日内付清全部质保金。
五、如因发包方原因造成难以支付的情况发生,即逾期三天仍不付款,承包方将限期发包方提供有效经济担保,若发包方不能在承包方书面通知的期限内提供承包方认可的有效担保,承包方有权单方中止合同的履行。
六、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度,造成承包方的停工,窝工损失的,应由发包方承担相关经济损失,对延误的工期作双倍延长。
七、发包方不能按合同规定支付工程进度款的,且又不能在承包方限定时间内提供承包方认可的经济担保时,承包方有权停工并将限定合理时间内由发包方将工程抵押给承包方,不办理抵押或不按时办理的,承包方将申请人民法院对在建工程强制留置拍卖并在拍卖后取得优先受偿。受偿全部工程款后,承包方恢复施工,期间发包方不得转包未完工程。
八、本合同结算方式:银行即期汇票,结算币种为人民币。
九、本工程发票,发包方同意承包方技术服务及现场安装部分开具发票,承包方所属公司内制造的构件材料由所属公司开具发票。
第十一条 施工与设计变更
一、正式的设计施工图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方履行组织设计交底和三方会审作出纪要的义务,作为施工的补充依据,承、发包方双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计的错误或严重不合理的地方,发现方应及时以书面形式通知对方,由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由责任方负责,并调整合同造价,修改变更期间工期中断。
三、承包方在保证工程质量和不降低发包方技术要求及设计标准的前提下,优化设计、修改工艺、其节约的价值归承包方。
四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,界时,工期中断,重大修改或增加造价和工期时,必须另行协商,承包方在取得投资证明落实,技术资料设计图纸齐全时,承包方工期继续予以实施。
五、如由承包方提供设计图纸及有关技术资料的,如发包方需变更设计时,应由发包方正式以书面通知承包方进行设计变更,办法与上相同。
第十二条 工程验收
一、混凝土基础工程由发包方验收或监理验收合格后在发包方发出《进场开工通知》前交承包方复验。
二、钢结构工程验收:按施工图及说明文件、国家现行钢结构工程标准进行中间验收,验收应在竣工通知发出后五天内开始,工期自验收通知发出后中断,逾期不进行中间验收的,视为验收合格。
三、发包方应对整体完工工程作最终验收,最终验收应在收到整体竣工通知十天内开始,逾期不验收的,不影响支付工程款。
四、工程竣工验收后,发包方方可使用,如未经验收,发包方擅自使用或提前使用,则视为工程验收合格。
共7页,当前第5页1234567
篇19:钢结构合同
甲方:
乙方:
签约地点: 工程地点:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,双方达成以下协议:
一、工程内容:钢结构屋架和屋面的制作安装等。
二、计算方式和价格:甲方总工程约200㎡,乙方承包以屋面滴水面积计算,每平方85元/㎡起(不含税价。)
三、双方责任:
甲方提供施工图纸,如有变更及时给予解答,甲方提供原材料堆放场地,提供电源、水力,伙食等并协调工地人员交叉作业等施工中出现的问题。
四、付款方式:
1、甲乙双方协商日期开工,待工程完毕全部结清工程款。
2、若因甲方拖欠乙方工程款,影响工程进度造成乙方停工,窝工而带来的各种损失,应由甲方承担。
五、安全施工
乙方工人进入工地必须遵守工地的安全规范,统一安排。
六、开工及延期开工
甲、乙双方协商开工,如甲方因原因造成开工延期,甲方必须通知乙方,推迟开工,并相应顺延工期,如甲方未提前通知乙方 ,给乙方造成损失,由甲方承担。
七、工程质量
工程质量保修期为一年,如有工程质量,乙方应及时维修。
八、争议
本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的, 1
可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院捍诉讼。
本合同一式四份,甲乙双方各持两份,工程结算完毕,付清工程款后,合同自动失效。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
身份证:电话:年 月日
身份证: 电话: 年 月日
篇20:2024年钢结构工程承包合同
甲方:
乙方:
1、工程名称:
2、项目地址:_______路交叉口
3、承包方式:人机费、材料
4、工程承包范围:建施、结施、水电、消防、安全保护措施,文明施工等内容。
二、工程期限
根据甲方要求自 年 月 日开工至 年 月 日竣工(达到主管部门验收标准)总工期为 日历天。
1、乙方应在本合同签订后5日内按合同及附件的要求编制详细的工程进度计划,报甲方审批。
2、乙方必须按甲方批准的工作进度计划按时完成所有的工作内容。
3、在合同执行期间,乙方应按照甲方计划统筹安排,均衡施工,注意各工序之间的衔接,加强工程综合进度管理。
4、乙方在合同履行期间,应坚持与甲方现场代表的周会制度,以检查和协调工作进度,处理工作中出现的各种问题,保证工期。
三、材料设备供应计划及管理
1、工程所需建筑材料均由已方供应,材料进场后由甲方验收,乙方方可使用。
2、本工程所用材料、机械设备均由乙方自行安排,所用设备均应满足工程需要,设备计划应报经甲方审批同意,设备机具应处于良好状态,并持有必要的证书。设备安排有专业维修管理人员,以免设备运行时出现故障影响进度。
3、现场材料堆放整齐,做到文明施工。
四、施工质量保证
1、总体质量目标:单位工程合格率达100%,优良率达90%以上,工程建设质量达全优工程,创濮阳县优质工程。
2、乙方应严格遵照施工技术,标准规范,并遵循良好的工程施工惯例进行施工,遵守和执行本合同规定的管理方式。
3、若因乙方工作执行不当,工程质量受到损害或可能会受到损害时,甲方在不减轻乙方责任的情况下,有权强制实施必要的纠正措施来弥补,以满足工程质量上的要求,由此发生的一切费用均由乙方承担。
五、安全文明施工
乙方在施工中应遵循安全第一,预防为主的指导方针,全员重视,确保工程顺利进行,要对员工进行宣传教育和培训,不断增强员工安全意识,提高防护意识和技能,实现安全生产无事故。
1、乙方应按要求向甲方安全管理人员提交安全管理程序,甲方给予审查。安全管理程序应描述与施工作业有关的潜在危险的识别方法以及为减少或避免这些危险提出的建议和方法。描述在建设过程中的安全管理办法和不可能完全消除的危险控制方法,乙方应保证安全管理程序涉及到所有的施工现场和完成的工作。施工现场的保安工作也应列入该安全管理程序中。
2、乙方在收到违反安全程序和安全条例的通知后,应立即纠正错误,教育
3、施工中如出现安全事故由乙方负责。
六、付款与支付方法
1、按建筑面积____平方米,单价_____元/平方米,总价款:_____元,
付款方法:
①基础完成后,拨付10%;
②钢架到场后,拨付20%;
③钢架柱、梁安装后,拨付30 %;
④墙体、顶板安装完成后,拨付20%;
⑤地面浇筑完成后,拨付10 %;
⑥竣工验收后拨付9%;
⑦剩余1%为质保金,半年后付清。
七、甲乙双方工作范围及责任
1、甲方负责“三通一平”。
2、甲方负责处理好地方关系,为工程顺利进行提供条件,保证施工正常运转及人员设备进退场。
3、甲方向乙方提供建筑定位坐标。
4、甲方提供施工图纸。
5、乙方制定周密的施工方案和自检措施,严格按照施工技术规范施工,服从甲方管理及质量主管部门监督。
6、乙方应服从甲方现场管理,按图纸的要求组织施工,及时上报周计划、月计划、年计划,确保按时完成工期。
八、其他
1、合同未尽事宜,甲乙双方可通过协商,达成一致,订立书面协议加以明确。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章) 乙方(签章)
年 月 日 年 月 日