十个民间鬼故事(热门20篇)

甲方：(房屋修建者，以下简称“甲方”)

乙方：(房屋承建者，以下简称“乙方”)

为了明确责任，按质、按量、按时完成建筑承建任务，依据《中华人民共和国合同法》及《建筑法》和国家有关法律、法规规定，结合本工程具体体情况 ，经双方自愿协商，本着公平公正的原则，签订本房屋承建合同，条款如下，共同遵守。

甲方于年月日委托乙方承建其位于的房屋(新建、改建或扩建)，房屋共计层(签订合同后层数变更，需重新签订合同并将已签订的原承建合同同时作废)。

具体合同条款如下：

第一 条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围和内容：

四、工程总造价：

五、质量等级：

六、施工过程中的水费、电费(含因浇灌及封顶等发电需要而产生的费用)、建筑材料费(特殊情况除外)、因甲方在施工期间变更设计而对乙方产生额外费用等由甲方承担;

七、施工人员的日常食宿费用自理(根基开挖和每层浇顶除外)，施工中所用的机器设备、模板、脚手架等费用由乙方承担。

八、开工日期：承建工程自 年 月 日开工

至 年 月 日竣工验收。

第 二 条承包方式

本工程采用下列第 项方式承包。

1.按施工图预算加签证、加政策性调整结算;

2.包工不包料;

3.包工包料;

4.按实结算;

5.其他。

如采取全部包干，金额一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。

第 三 条承包价格构成

截至合同签订之日协商承建单价为 元/㎡，如需其他施工，如地面砖、室内墙面砖、楼梯砖、房面领条方水工需乙方施工请在工程结顶前告知乙方并写上施工价格。

第 四 条付款节点及方式

乙方承建甲方的房屋概况如下：承建单价为 元/㎡(此价格勿向外透露)，建筑面积为 ㎡(建筑面积按每层楼外墙范围计算、楼梯建筑计双倍建筑面积)，工程款共计人民币 元，大写金额为 ： (壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万)。

一、待乙方进入现场施工后，甲方应按约定预付合同款项的 %，即 元;若为包工包料工程，须在开工前，甲方应按合同款项的 %，即 元作为工程备料预付款;

二、施工款按层支付，每层浇顶前须支付合同总款项的 %，即 元;

三、房屋结顶前施工款须支付合同总款项的 %，即 元;

四、土建完成后，在进行外墙、内墙粉刷及地面浇筑前，需支付合同总款项的 %，即 元;

五、乙方在完成建设工程交付验收使用时，甲方须按工程款总款项的 95 %完成支付。剩余 5 %的尾款，自修建完成3个月内无质量问题，一次付清。

备注：乙方每次收到货款后需开具收据给甲方并自己留档。

第 五 条工程变更

本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更设计时，必须在该工程施工前进行。在施工期间，若因甲方提出变更设计而造成的工程延期、窝工、返工、倒运、材料浪费等情况，由甲方全权负责;若因乙方未按照施工要求进行施工建设，而造成的工程延期、窝工、返工、倒运、材料浪费等情况，由乙方全权负责。

第 六 条双方责任

甲方：

一、负责提供修建场地，保证施工区域的三通一平(水通、电通，路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作;

二、依照城市规划及有关规定办理施工相应的手续，如因手续问题而造成的后果，由甲方负责;

三、按双方商定的分工范围和要求供应材料、设备：

1.包工不包料工程。甲方应负责把材料、设备运至场地，按乙方指定位置堆放、布置。如施工材料供应不及时，应在天前通知乙方，否则应承担停工待料损失，并须延工期;如因提供的材料本身存在问题，而导致事故或其他情况由甲方负责。

2.包工包料工程。经双方协议商定应由甲方提供的材料、设备，根据具体项目的需求，由双方协定。

四、施工期间，在修建工程全过程有监督和指导义务，有义务纠正乙方不符合要求的施工行为;有义务按照乙方有关工程的安排，及时采取相应措施;有义务保管好乙方的建筑施工工具、器材、管线等物品的完好，如有遗失损坏等，视情况确定应由甲方赔偿的额度。

乙方：

一、严格按照甲方房屋设计图纸规定的施工(如有图纸)，自觉接受甲方监督和指导，未经甲方许可，不得随意变更施工内容和降价施工质量要求;

二、负责施工现场布置、指定电源、水源、道路和材料堆放位置;有义务及时得当的处理施工期间可能出现的情况，并及时告知甲方;

三、施工期间，乙方应合理使用材料，不得随意破坏浪费，严把工程质量关，所有施工内容必须达到合格标准，如出现施工疏忽和质量问题，乙方必须承担全部责任，并负责由此造成的全部经济损失;

四、核定工期为 天，从双方约定开工日起，乙方须在合同期内保质保量完成全部工程，并尽可能提前完成。

第 七条安全、文明施工

乙方按照有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

第 八条附则

一、双方协商同意的有关修改建筑设计变更的文件、洽商记录、会议纪要、以及资料图表等，也是本合同的组成部分;

二、甲方指定为工地代表;

乙方指定为工地代表;

三、本合同未尽事宜，如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力;

四、合同争议的解决方式：本合同在履行的过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政主管部门调解;协商或调解不成的，应按下列第种方式解决：

1.提交仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

五、本合同自签订之日起生效，严禁涂改，一经涂改，合同失效;

六、本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。

签订时间： 年 月 日

民 事 起 诉 状

原告：、男、22岁、汉族、现住赤峰市松山区新城成龙家园26号楼2单元201室、农民。电话：

被告：胡志明、男、33岁、汉族、现住赤峰市松山区老府镇台子村二组、个体。电话：

诉 讼 请 求

1：要求被告支付劳动报酬款8833.33元。

2：由被告承担本案的一切诉讼费用。

事 实 与 理 由

被告于20xx年5月份在锡林浩特市蓝旗承包工程，雇用我做工地电工，当时口头约定月工资为5000元，自20xx年4月17日先到宝昌干了8天，后又转到锡林浩特市蓝旗工地干了45天，共计53天。因家中有事我辞了该项工作，于20xx年7月16日离开工地，被告并为我出具工票一枚，在工程结束后，被告也回到家后，我便向其催要所欠工资款，被告以暂时无款为由推托至今未付。为了维护我的合法权益，特具状松山区人民法院，请求人民法院依法判令被告立即支付所欠工资款8833.33元，并由被告承担本案的一切诉讼费用。

此致

松山区人民法院

起诉人：

年 月 日

2018年民间借款合同样本

甲方(出借人)____________ 身份证号码：_______________

乙方(借款人)____________ 身份证号码：__________________

为了明确责任，恪守信用，在双方自愿、协商情况下特签订本合同以资共同信守。

一、借款金额(大写)

二、借款用途：借款人因___需要，急需一笔资金。

三、借 款 利 率：______，按年收息，利随本清。

四、借 款 期 限：借款时间自___年___月___日 起至___年___月___ 日止。

五、还款日期和方式：____________________________

六、违约责任：

借款方应按合同规定的时间还款。如借款方不按期偿还借款，出借方有权限期追回借款，并按合同规定____%计算加收逾期利息。

七、争议解决方式：协商解决，协商不成，可以向甲方所在的人民法院起诉 .

八、其他：

1、未经双方同意，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。如一方当事人要求变更或解除合同，应在__日内通知另一方当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除后，借款方占用的借款和应付的利息仍应按本合同的规定偿付。

2、合同的附件：借据，收据。

3、合同经各方签字后生效，借款本息全部清偿后自动失效。

本合同正本一式二份，借款方、出借方各执一份。合同文本具有同等法律效力。

甲方(借款人)_________ 乙方(出借人)_________

(签字、盖章)_________ (签字、盖章)_________

___年___月___日 ___年___月___日

出借方(甲方)：____________

借款方(乙方)：____________

甲方因为周转需要向乙方借款，乙方有相应的自有资金并同意出借。经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条甲方向乙方借款人民币计(大写)_____元整;上述款项用于_____经营周转。

第二条借款利率：借款利率为_____(月息)。

第三条借款和还款方式

1、借款期限天，自____年___月___日起至____年___月___日止。

2、还款方式如下：借款期满一次性还本完毕。借款期间乙方可提前还款。

第四条违约责任

1、甲方不按合同规定的用途使用借款，乙方有权收回借款。

2、如甲方未按本合同约定的还款期限向乙方归还借款的，应向乙方承担违约责任。

第五条合同争议的解决方式

凡因本合同发生的及与本合同有关的任何争议，甲乙双方应协商解决;协商不成的，本合同争议由_____人民法院管辖。

第六条其他

1、本合同经甲方和乙方签字之日起生效。

2、本合同正本一式___份，甲方、乙方各执____份。

3、本合同由甲乙双方____年___月___日在_____签订。

甲方(签字)：__________

乙方(签字)：__________

_____年_____月_____日

抵押人： ，以下简称甲方

抵押权人： ，以下简称乙方。

甲方因________需要，以自有车辆做为抵押向乙方借款，经与乙方协商一致，特订立本抵押合同。

第一条 抵押物的名称、数量。

名称：____ 牌 型汽车 辆,车辆牌号为：_________ 发动机号为： 车架号为： 。上述抵押的车辆为_______所有。

第二条 抵押期限

抵押期限为____月，自____年__月__日起，至__

__年__月__日止。

第三条 抵押情况声明、暂管和保险

1、清点：本合同生效后一天内，甲、乙双方共同清点检查抵押物的数量、质量，并列出抵押情况声明，经核实无误后双方在抵押情况声明上签名，加盖手印，以示认可。

2、暂管：抵押物由乙方负责暂管，一切仓储及其保险管理费用均由甲方承担。

第四条 双方的义务及违约责任

1、甲方应保证是该抵押的合法所有权人，今后如因该抵押物的所有权归属问题发生纠纷，并因此而引起乙方的损失时，甲方应负责赔偿。

2、在本合同签订之后，甲方应将与抵押物有关的一切原始单证、票据交给乙方。

3、乙方应妥善保管抵押物，不得遗失、毁损。

第五条 抵押物的处分、处分方式和还款项的使用顺序

1、本合同期满，甲方尚不能还清欠款本息者，乙方有权向潍坊市人民法院申请处分抵押物，亦有权将抵押物转让、出售、再抵押或以其它方式处分

2、处分抵押物所得的款项，接下列顺序使用。

第一：支付处分抵押物的费用。

第二：偿还欠乙方贷款。

第三：支付其它相关费用。

如扣除以上款项，尚有余额，应全部交还甲方。如处分抵押物所得的款项仍不足以抵还欠款本息者。乙方仍可根据原借款合同向债务人追索欠款。

第六条 其它

1、当甲方抵押期限到期，仍因实际困难无法如期偿清贷款本息、要求延长抵押期限者，经甲方提出书面申请，乙方审查同意并签订补充协议和作为本合同书的附件，可以延长抵押期限。

2、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力,如任何一方当事人不履行合同，对方当事人可根据《民事诉讼法》第一百八十六条之规定，直接向 _______人民法院申请强制执行。

3。 本合同正本一式三份，甲乙双方各执一份，如有担保人则执一份，传真件与原件具有同等效力。

4.本合同附表为本合同的有效组成部分，与本协议具有同等效力。

附：《抵押情况声明》

《抵押物产权证复印件》

抵押人：______(章)___(章)

地址：______

银行及帐号：______

抵押权人：___ 地址：_____ 银行及帐号：______年__月__日订立

民间借款合同(样式一)

甲方（借款人）：

身份证号码：

乙方（贷款人）：

身份证号码： 甲乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。

一、乙方贷给甲方人民币（大写）     ，于     前交付甲方。

二、贷款利息_____________________________

三、借款期限：

四、还款日期和方式：

五、违约责任：

六、本合同自     生效。本合同一式两份，双方各执一份。

甲方（签字、盖章）：     乙方（签字、盖章）：

借据

今借到__________（姓名）人民币（大写）__________________ 元整，________年 ______月______日前归还，月息按_______________计算。

借款人（签字、盖章）：

_______年_____月____日

答 辩 人：王海，男，汉族，x年x月x日生， x人，现住，联系电话。

被答辩人：马兰，女，汉族，x年x月x日生，x人，现住，联系电话。

xx年11月4日，被答辩人马兰向贵院提交了一份《民事起诉状》，要求答辩人和被告返还借款66.7万元，答辩人收到贵院送达后，认为被答辩人的诉讼请求根本不能成立，其理由如下：

一、合同具有相对性，债权人只能向债务人要求返还借款。被答辩人要求答辩人返还借款的诉讼请求无据可依。

xx年3月18日，被告因往煤业公司送煤业务发生资金周转困难向被答辩人提出借款，被答辩人考虑其亲戚关系遂借给被告76.7万元，被告出具了《欠条》。xx年2月20日被告返还了被答辩人借款10万元，并由答辩人就《欠条》的后续还款事实进行见证。由此可见，本案中借款合同的当事人为：借贷人——被答辩人马兰，借款人——被告。根据合同的相对性原理，被答辩人显然只具有向被告请求还款的权利，被告具有向被答辩人返还借款的义务。而答辩人作为该案的案外人既不具有请求还款的权利也不具有返还借款的义务。事实上，答辩人在该《欠条》上以签字纳印的方式所做的见证只是用来证明被告将于何时还款的事实，证明该事实的真实、有效、存在。然而被答辩人却在被告拒绝履行还款义务的情况下向答辩人提出了要求返还借款的诉讼请求，显然没有任何事实及法律依据，根本不能成立。

二、答辩人在《欠条》上签字纳印的行为并非担保行为，而是对该借款事实的一种见证。

被答辩人将答辩人列为本案被告是错误的。 我国《担保法》规定的担保主要有保证、抵押、质押、留置和定金5种方式。在本案被告向被答辩人出具的《欠条》上，答辩人签字纳印的行为显然不属于抵押、质押、留置或定金中的任何一种。那么是否就属于“保证”行为呢?根据我国《担保法》第6条的规定：“保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。”可见所谓保证应是保证人与债权人的明确约定，该约定在债务人不履行还款义务时实现。同时《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第22条对保证合同成立的形式作了明确规定：第三人单方以书面形式向债权人出具担保书，债权人同意的;虽未在主合同上签署保证条款，但以保证人的身份签字或盖章的，保证合同成立。然而从本案来看，答辩人在被告出具的《欠条》上对“其中一部分伍拾万元于20xx年7月份底归还”这一事实签字纳印的行为，并不是答辩人将要对被答辩人出借的50万元进行担保的明确表示，也不是答辩人在被告不履行还款义务时答辩人将要履行还款义务或承担责任的明确约定，更不是答辩人以书面形式向被答辩人出具担保书或者答辩人以保证人的身份签字盖章的行为。因此，答辩人在《欠条》上签字纳印的行为并非是担保行为，只能说是对被答辩人与被告之间借款事实的一种见证。可见在本案中答辩人既未因与被答辩人发生借款成为借款人，也未因对被答辩人的借贷进行担保成为担保人，与该案没有发生任何利害关系。而在民事诉讼过程中，作为参与案件审理的“被告”，应当是侵犯原告民事权益，与案件有利害关系的人，被答辩人将答辩人列为被告显然是错误的。

三、即使答辩人签字纳印的行为被被答辩人视为担保，该担保也已经逾期，答辩人将不承担任何法律责任。

退一万步讲，即使答辩人签字纳印的行为被被答辩人视为“保证”，该保证期间也已经到期，答辩人将免除保证责任，不承担还款义务。我国《担保法》规定，保证人与债权人对保证期间未约定的，保证期间为主债务履行期满之日起6个月。在本案中，被答辩人与被告约定50万元的履行期满之日为xx年7月份底，那么根据法律规定保证人的保证期间即为xx年7月份底至xx年1月份底。然而在该保证期间内，被答辩人既未向被告提起诉讼或申请仲裁请求还款，也未向答辩人提出要求承担保证责任。根据《担保法》的规定，保证人将免除保证责任。因此答辩人以签字纳印的方式进行见证的行为即使被被答辩人视为“保证”，答辩人也不应当承担还款义务。相信人民法院一定会支持答辩人的答辩，驳回被答辩人要求答辩人返还借款的诉讼请求。

综上，答辩人认为在被答辩人马兰与被告之间借款而引起的纠纷中，答辩人既未与被答辩人发生借贷行为，也未有任何担保表示，并非本案的当事人。同时即使答辩人签字纳印的行为被被答辩人视为“保证”，该保证也已经逾期，答辩人的担保责任也已经被免除。因此，被答辩人要求答辩人返还借款的诉讼请求没有任何事实和法律依据。请求人民法院认真审查，驳回被答辩人的诉讼请求，维护答辩人的合法权益!

此致

x市人民法院

答辩人：王海

xx年11月29日

附：本《民事答辩状》副本1份。

甲方(借款人)__________________

乙方(出借人)__________________

甲、乙双方在平等自愿、友好协商的基础上，达成以下借款协议。

第一条

第二条 甲方向乙方借款人民币______元整，用途为____________________________________。 借款期限为___年，从____年__月__日起至____年__月__日止。

第三条 借款利率为：__________________。

第四条 借款期限届满，甲方保证返还借款，否则愿意承担一切法律责任。

第五条 乙方在本协议签订后__日内将借款交付甲方。

第六条 还款方式：__________________。

第七条 乙方未按时将款交付甲方或者甲方未按时还款，违约方应当向守约方支付违约金_

_____元。

第八条 本协议一式两份，自甲、乙双方双方签名并加盖公章之日生效，甲、乙双方各执一

份为凭。

甲方(签字)：______ 乙方(签字)________ 身份证号：_______ 身份证号：______ 电话：_________ 电话：_________ ____年__月__日 ____年__月__日

贷款方：中国___银行___分行;

法定代表人：_______

职务：________

地址：_______

邮码：_______

电话：________

借款方：_______________

法定代表人：_______________

职务：____________

地址：___________

邮码：___________

电话：____________

保证方：________________

法定代表人：___________

职务：________

地址：___________

邮码：___

电话：____

借款方为进行生产，向贷款方申请借款，并由作为保证人，贷款方业已审查批准，经三方协商，特订立本合同，以期共同遵守。

第一条贷款种类

第二条借款用途

第三条借款金额人民币元整。

第四条借款利率为月息千分之，利随本清，如遇国家调整利率，按新规定计算。

第五条借款和还款期限

1.借款时间共年零个月。自____年____月____日起，至____年____月____日止。

2.借款分期如下：

贷款期限

贷款时间

贷款金额

第六条还款资金来源及还款方式

1.还款资金来源：_________________

2.还款方式：_________________

第七条保证条款

1.借款方用______做抵押，到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的，抵押品由贷款方退还借款方。

2.借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

3.借款方必须按合同规定的期限还本付息。

4.借款方有义务接受贷款方检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

5.有保证人担保，保证人履行连带责任后，有向借款方追偿的权利，借款方有义务对保证人进行偿还。

第八条约定条款

由于经营管理不善而关闭、破产，确实无法履行合同的，在处理财产时，除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外，应优先偿还贷载。由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施，或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时，经向贷款方申请，可以变更或解除合同，并免除承担违约责任

第九条违约责任

一。借款方的违约责任

1.借款方不按合同规定的用途使用借款，贷款方有权收回部分或全部贷款，对违约使用的部分，按银行规定的利率加收罚息。

2.借款方如逾期不还借款，贷款方有权追回借款，并按银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。

3.借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方应追回贷款本息，有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的，由司法机关追究刑事责任。

二、贷款方的违约责任

1.贷款方未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金数额的计算应与加收借款方的罚息计算相同。

2.银行工作人员，因失职行为造成贷款损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，应追究行政和经济责任。情节严重的，应由司法机关追究刑事责任。

第十条合同变更或解除。

1.本合同非因《中华人民共和国民法典》规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。

2.当事人一方依照《中华人民共和国民法典》要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除后，借款方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。

本合同如有未尽事宜。须经合同各方当事人共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

第十一条本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份;合同副本一式______份，报送等有关单位各留存一份。

贷款方：_____________

代表人：______________

日期：______________

借款方：_____________

代表人：___________

日期：______________

银行账户：__________

保证方：_________

代表人：__________

日期：___________

今?借给?人民币(大写数字)圆整，即￥元。借款期限自?_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共个月，利率为每月?%，利息共计人民币(大写数字)圆整，即￥元，全部本息于?_______年_______月_______日一次性偿还。如不能按期足额归还借款，借款人应向出借人支付违约金人民币(大写数字)?圆整，即￥?元。

注：1、本借条同时为借款人收讫借款的法律凭证;

2、借款人与担保人的身份证复印件为本借条的附件，与本借条具同等法律效力。

借款人：?身份证号码：

担保人：?身份证号码：

借条出具时间：?年?月?日

经中国农业银行____________（下称贷款方）与____________（下称借款方）和____________（下称担保方）充分协商，根据《民法典》和中国农业银行的有关规定签订本合同，共同遵守。

第一条 自________年______月_______日起，由贷款方向借款方提供____________（种类）贷款（大写）________________元，用于________________，还款期限至________年________月________日止，利率按月息_______‰计算。如遇国家贷款利率调整，按调整后的新利率和计息方法计算。

具体用款、还款计划如下：

分 期 用 款 计 划分 期 还 款 计 划日 期金   额日 期金   额

第二条 贷款方应在符合国家信贷政策、计划的前提下，按期、按额向借款方提供贷款。否则，应按违约数额和延期天数付给借款方违约金。违约金数额的计算，与逾期贷款的加息同。

第三条 借款方愿遵守贷款方的有关贷款办法规定，并按合同规定用途使用贷款。否则，贷款方有权停止发放贷款，收回或提前收回已发放的贷款。对违约部分，按规定加收________％利息。

第四条 借款方应按期偿还贷款本息。___________________________、___________________、_________________________愿作为借款方对合同载明的全部贷款正当使用和按期还款的保证人。对借款方转移贷款用途等违反合同的行为，保证人承担连带责任；借款方不按期归还贷款本息时，由保证人承担代偿责任。

保证人相互间负连带保证责任。

第五条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况；了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方对上述情况应完整如实地提供。对借款方违反借款合同的行为，贷款方有权按有关规定给予信贷制裁。

贷款方按规定收 回或提前收回贷款，可直接从借款方存款账户中扣收。

第六条 贷款到期，由借款方及保证人负责偿还贷款本息。借款方及保证人到期不能归还，又未与贷款方签订延期协议的，从逾期之日起，贷款方加收__________％的利息，并可以从借款方及保证人的存款账户上直接扣收逾期贷款本息。

第七条 在借款方及保证人发生财产不足以清偿多个债权人的债务时，借款方、保证人愿以其财产（包括应收款项）优先偿还所欠贷款方的贷款本息。

第八条 借、贷及保证人发生纠纷，由各方协商解决；需要诉讼的，向贷款方所在地人民法院提起诉讼；申请仲裁的，按有关仲裁规定办理。

第九条 其他

第十条 本合同未尽事宜，按国家有关法规和银行有关贷款规定办理。

第十一条 本合同经各方签章后生效。

本合同一式__________份，借、贷、保证人各执一份。

借         方 借款单位             公   章（或合同专用章）法定代表人                   章经办人                       章开户银行及帐号贷   款   方 贷款单位               公   章（或合同专用章）负责人   &nb sp;                 章经办人                     章借    款   方   保   证   担   保   人（1） （2） （3）保证担保人                                             公 章（或合同专用章）法定代表人                                                 章经办人 &nb sp;                                                   章开户银行及帐号

签约日期__________年________月________日

签约地点________________________________

甲方(出借人)：

乙方(借款人)：

证件号码：

住所地(通信地址)：

联系电话：

联系电邮：

丙方(居间服务人)：

住所地(通信地址)：

法定代表人：

联系电话：

联系电邮：

鉴于：

1、甲方是在注册的用户，并承诺对本合同涉及的借款资金具有完全的支配能力，是其自有资金，为其合法所得;并承诺其提供给丙方的信息真实、完整、合法。

2、乙方是在投一投网站注册的用户，并承诺其提供给丙方的信息真实、完整、合法，借款用途合法。

3、丙方是一家合法成立并有效存续的有限责任公司，拥有投一投网站的经营权，为交易提供居间服务。

4、甲方、乙方认可投一投网站的服务及操作模式，同意和接受丙方制定的《投一投网站服务规则》及在投一投网站公布的所有条款和其他规则声明等，自愿注册成为投一投网站的客户，委托丙方为其提供财务、金融信息、投融资咨询等居间服务，通过丙方提供的居间服务开展民间借贷活动。丙方接受甲方、乙方的委托，愿意向其提供居间服务。

5、乙方有借款需求，甲方亦同意借款给乙方，且甲乙双方都愿意承担相应的或有风险，在此基础上，双方自愿成立借贷关系。

6、乙方因合法生产经营或消费所需，现通过丙方提供的投一投网站向甲方进行借款。根椐中华人民共和国有关法律、法规，在遵循公平原则的基础上，经当事人协商一致，特订立如下合同条款，以兹遵守。

第1条 总则

1.1甲方和乙方均认可丙方提供的投一投网站，自愿申请注册成为其网络用户，并自愿认可和遵守投一投网站的经营模式及交易规则，同意和接受丙方制定的《投一投网站服务条款》、《投一投网站收费说明》及在网站公布的所有条款和其他规则声明等，该规则和声明是本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力;若网站公告的规则和条款与本合同不一致的，则以本合同为准 。

1.2甲方和乙方均同意委托并授权丙方依据投一投网站公布的各项规则及相关协议、条款与声明对本次借款所涉及的各类电子合同和纸质合同实施管理、对借贷信息实施公告与发布、协助借款款项的划付及对甲方和乙方的电子账户资金实施代管、代收、代付。甲方和乙方对丙方的上述行为无任何疑义，并承担丙方上述委托代理行为产生的一切法律后果。

1.3丙方作为居间服务方有权依照本合同的约定和投一投网站公布的收费说明向甲方和乙方收取相应的服务费和管理费等。

第2条 借款金额、用途与拨付

2.1乙方向甲方借款的总金额为人民币(大写) 壹拾玖萬元 整(小写： 190,000.00 );借款用途为：

2.1.1交易赎楼。

2.1.2交易尾款垫付(买家借款)。

2.1.3交易尾款垫付(卖家借款)。

2.1.4非交易尾款垫付。

2.1.5票据质押。

2.1.6企业用途。

2.1.7存货质押。

2.2 甲方向乙方出借的金额具体详见本合同附件《出借人及出借金额明细表》。

2.3 甲方向乙方出借的款项，具体支付途径为：

2.3.1 甲方委托并授权丙方通过投一投网站将借款款项从其在该网站的电子账户中划付到乙方在该网站开立的电子账户，丙方划付款项至乙方的电子账户，同时乙方委托并授权丙方通过投一投网站将乙方电子账户中的借款资金划入乙方指定的银行收款账户，即视为乙方收到该借款款项。

2.3.2 乙方指定的在本合同项下接受借款的银行收款账户为：

户名：

账号：

开户行：

第3条 借款期限和利率

3.1本次借款期限为 4 月，自 起至 。借款到期，借款人应向出借人偿还借款。

3.2乙方应向甲方支付相应的利息。借款年利率为 12.00 % ， 利息共计 零 整 (小写： 0.00 元)。借款期限的起始日期以乙方在2.3.2条款中所指定的银行收款账户收到借款款项之日起计算。

3.3若乙方在约定的借款到期后(即逾期)还款的，仍应依照上述约定的利率计算支付逾期利息。

3.4若借款逾期时间达到本网站规定的期限，则甲方和丙方有权依照本合同及网站公布的规则对乙方采取催收手段。

第4条 担保

4.1丙方不为本合同中乙方对甲方借款的偿还义务提供任何形式的担保。甲方和乙方可自行约定担保事宜，但不得增加丙方的义务和责任。甲方和乙方所约定的担保事宜以独立的《担保合同》或者担保方单方出具的担保函的形式呈现，并作为本合同的从合同，交由丙方持有一份。

4.2为了担保乙方在本合同项下的还款义务，甲乙双方于其他担保人自行签订的《担保合同》或者担保人单方出具的《担保函》作为本合同的附件，对甲方、乙方和担保人具有约束力，但对丙方不具有约束力，丙方仅承担本合同约定的义务和责任。

第5条 费用

5.1 借款过程中若涉及转帐手续费、评估、公证/见证、保险及其他相关费用的，由乙方承担。

5.2乙方在本合同有效期内，不能依照本合同规定履行还本付息及其他有关责任义务，致使甲方决定通过其他途径采取补救或追索措施的，由此引起的一切费用概由乙方承担(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、交通费、差旅费、调查费及其他实现债权所产生的费用等)。

第6条 还款

6.1当事人约定乙方依照以下第 壹 种方式还本付息：

(壹)到期一次性还款;

到期一次性还款是指到期一次性支付本金和利息。

(贰)按月等额本息还款;

按月等额本息还款是指每月按相等的金额偿还贷款本息，其中每月贷款利息按月初剩余贷款本金计算并 逐月结清。

(叁)按月付息到期还本。

按月付息到期还本是指利息按月支付，本金到期一次性偿还。

6.2乙方应于约定的借款到期日时，将应还借款本息委托丙方通过投一投网站从乙方电子账户中划入甲方在该网站开立的电子账户。丙方也有权直接从乙方的网站电子账户中扣划相应的还款款项到甲方的电子账户中。

6.3乙方也可与丙方约定，通过指定第三方支付机构以委托划款的方式，自乙方指定还款账户中扣划当期应划款项，还款账户指定及委托划款约定方式参见第三方支付机构相关协议。

6.4若乙方未按规定按时足额偿付当期借款本金及利息的即为逾期。自逾期之日起逾期期间的借款利率按 原合同借款利率上浮10%执行。当乙方逾期后(含分期还款项目)，须在优先偿还其所欠的未支付的居间服务费、未支付的项目加急费等费用后， 按以下顺序支付各款项：

(1)逾期利息;

(2)利息，包括展期利息;

(3)本金。

6.5提前还款

6.5.1乙方可以在约定的借款期限届满日前选择以下方式提前还款：

(1)全部提前还款：即乙方在原借款合同约定的借款期限届满日前一次性结清本息。

(2)部分提前还款：即乙方在原借款合同约定的借款期限届满日前部分归还利息或本金。 因提前还款，实际借款期限不足3天的，甲方利息将按3天计收。

6.5.2乙方提前还款的，应向甲方支付提前还款违约金，提前还款违约金按以下约定计算：

(1)借款期限在4个月(含)以内的业务，乙方根据实际借款时间支付借款利息(实际借款期限不足3天的，按3天计息)， 不支付提前还款违约金。

(2)借款期限在4个月以上的业务，乙方申请提前还款的请求获得甲方同意的，并且乙方已经成功提前还款付息的，提前还款违约金按照因提前还款少付利息的 30%计算，最高不超过月均一个月的利息金额。

乙方同意并授权丙方按照6.5.2条款的约定，自乙方的会员账户中划扣并代为支付相应违约金款项给甲方。

6.5.3提前还款的顺序及分配

无论是全部提前还款，还是部分提前还款，乙方提前还款金额按以下顺序依次归还：

(1)应付未付的居间服务费及项目加急费等丙方应收费用;

(2)应付给甲方的提前还款违约金;

(3)应当支付给甲方的的利息、展期利息;

(4)归还借款本金。

提前还款金额不足归还上述某一项目的，则该次还款至此项终止。如该项目款项涉及多个受款主体的，则按比例分配，分配金额精确到分，不足分配的部分，不进行还款。

对分期还本付息的借款进行提前还款的，视为对距提前还款日最近的下一期的还款，依次顺序向后计算。

6.6借款展期

乙方在借款期限届满前可以向甲方提出展期申请，经甲方审查同意的，可以展期。展期应办理相关手续， 并签署借款展期合同。展期不得超过两次，展期累计期限不能超过原借贷合同约定的期限， 且两次展期累计期限最长不能超过6个月。展期期间的借款利率、居间服务费、项目加急费等费用依据《投一投网站收费规则》的相关规定及相关协议计算。

第7条 借款的监督使用

7.1乙方保证一定严格依照本合同约定的合法用途使用借款，不得挪作他用。

7.2乙方保证不利用本借款从事违反国家法律法规的非法活动。

7.3乙方同时保证如下：

7.3.1 乙方本人及其配偶和目标房产在签署本合同前，没有迹象表明将涉及到任何诉讼、仲裁和行政处罚，没有收到过与此有关法律文件(包括但不限于立案通知、起诉书、答辩状、反诉状、上诉状、法院判决书、调解书、和解协议、行政处罚决定书等，在本合同签署后的可预见未来同样如此。

7.3.2乙方本人及其配偶和目标房产在签署本合同前，没有迹象表明将涉及到任何行政机关、司法机关的查封、冻结及其他强制执行的措施或程序，没有收到过与此有关的法律文件(包括但不限于：裁定书、查封、扣押、冻结通知书、协助执行通知书、执行通知书等)，在本合同签署后的可预见未来同样如此。

7.3 .3乙方保证，在获得本合同项下的借款后，对于目标房产出售或购买意愿不会发生变化，或者以目标房产为抵押物向银行贷款的意愿不会发生变化。

如果乙方违反以上三条保证，乙方承认自己在本合同项下的借款行为实质是合同诈骗，以非法占有甲方借款资金为主观目的，在签订、履行本借款合同过程中，故意隐瞒事实和自己的真实情况，骗取甲方的借款，愿意承担犯合同诈骗罪的刑事责任，并向公安机关自首。

7.3.4甲方和丙方均有权监督检查借款的使用情况，有权随时要求乙方报告借款的使用情况。

第8条 乙方违约

乙方发生下列任一事件，均构成乙方违约：

(1)乙方未按本合同规定的借款用途使用借款;

(2)乙方未依照本合同约定按时足额向甲方偿还借款或支付利息或支付合同约定的各项费用;

(3)乙方向甲方或丙方提供虚假或者隐瞒重要事实的资料;

(4)乙方违反本合同项下以及与本合同目的相关的其他协议中所作的承诺和保证。

(5)发生其他违反本合同条款及网站公布的规则的行为的。

第9条 乙方违约处理

当乙方发生第8条所列违约事件之一时，甲方除有权要求乙方支付合同约定的利息外，还有权采取下列一种或数种措施进行处理：

(1)解除本借款合同;

(2)宣布本合同项下的借款本息立即部分或全部提前到期，有权提前收回借款;

(3)依照 投一投网站的规则对乙方采取催收措施;

(4)要求乙方对给甲方造成的损失进行赔偿。

第10条 甲方和乙方的其他义务

为维护投一投网站正常的经营秩序，创造良好的网络交易平台环境， 甲方和乙方通过该网站从事活动时，同意遵守如下义务：

(1)不得在网站虚假注册，向网站提供虚假的个人注册信息和资料;

(2)不得借助网站平台从事非法活动;

(3)不得违反网站公布的各项规则和程序进行操作;

(4)未经丙方书面同意，甲方和乙方不得擅自就本合同项下的借款期限、借款金额、还款方式、利息的计算及其他影响本合同履行的任何条款另行签署相关的协议或合同进行变动;

(5)未经丙方书面同意，甲方不得擅自转让债权，乙方也不得擅自转让债务;但经丙方书面同意，甲方可不通知乙方而转让债权，乙方认可甲方的转让行为并对新债权人履行本合同约定的义务和责任。

(6)未经丙方书面同意，乙方不得离开上述网络服务平台直接或通过第三人向甲方偿还借款、利息及违约金;未经服务人书面同意，甲方也不得离开上述网络服务平台直接或通过第三人收取甲方偿还的借款、利息及违约金;

(7)未经丙方书面同意，甲方不得自行免除债务，不得行使抵销权;乙方也不得提存债务标的;

(8)依照网站收费规则的规定，向丙方支付各项费用。

第11条 违约金

乙方经向丙方核准在投一投正式发布借款标后，如果有悔标行为 ，且经丙方审核同意的，其在向丙方支付了相当于借款款项 2%的违约金后，可以撤销原借款标。

第12条 丙方的权利

当甲方或乙方有违反上述约定义务的，视为甲方或乙方对丙方的违约，丙方有权根据本合 同及网站公布的规则，针对违约的程度采取以下一种或数种措施：

(1)要求违约人支付本次合同借款金额5%的违约金;

(2)有权对甲方或乙方注册的网络用户采取部分网络权限限制;

(3)冻结网站违约方电子账户内的资金;

(4)乙方逾期的，有权通过网站发布逾期信息和催收公告，并可向金融机构、监管部门、政府机关、信用机构、新闻媒介、网络传媒或其他企、事业单位以不限定的方式进行信息披露。乙方认可丙方的上述操作并自愿承担由此产生的后果。

(5)暂停对违约人的借款资格或投资资格，直至作销户处理;

(4)依照网站公布的规则进行其他处理行为。

第13条 居间服务相关费用

13.1甲方、乙方通过投一投网站从事借贷活动，应向丙方支付如下费用：

(1)VIP会员年费： --- 元/年;

(2)数字证书认证费 --- 元;

(3)居间服务费：丙方促成甲方与乙方签署本借款合同的，或者丙方促成乙方在线下与其他资金方签署补充借款合同的，乙方须向丙方支付居间服务费。居间服务费包括两部分，具体计算方式如下：

本次线上交易居间服务费率为 6.000 % /年，对应本合同约定的甲方出借给乙方的借款金额 190,000.00 元。

本次线下交易居间服务费率为 % /年，对应线下丙方居间促成的 非联合放款 出借人出借给乙方的借款金额 元。

每年按照360天计算，不足30天，按30天计，超过30天，按实际天数计。居间服务费在借款到账后三个工作日内，由乙方主动支付至丙方指定账户。乙方提前还款的，丙方不退居间服务费。

(4)充值手续费：甲方、乙方充值均采用银行或第三方支付机构的在线充值方式，相关费用按照合作银行或第三方支付机构统一收费标准收取，丙方在网站充值页面公示相关收费标准及各家银行的充值限额及可能涉及到的费率。

(5) 提现手续费：甲方、乙方提现均采用银行或第三方支付机构的在线充值方式，相关费用按照合作银行或第三方支付机构统一收费标准收取，丙方在网站充值页面公示相关收费标准及各家银行的充值限额及可能涉及到的费率。

13.2非因丙方原因不能履行本合同时，甲方、乙方仍应依本条约定向丙方支付服务费。只要丙方向乙方提供了订立合同的机会或促成合同成立，丙方的受托事务即完成，乙方即应向丙方支付全部的居间服务费用。

第14条 合同的生效

14.1 本借款合同分为线上和线下内容相同的两个版本，均为合同签署方真实意思的表示，都对其合同签署方产生约束力，其中本借款合同的线下版本其目的在于增强借款合同的证据效力，

14.2 本借款合同线上版本自借款款项从出借人账户划转至借款人的收款账户时或借款人指定的其它收款账户时，本合同正式生效。

14.3 本借款合同的线下版本自甲乙丙三方签字盖章后生效。

第15条 通知

15.1三方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均可以通过本合同首页所列明的法定代表人或联系人进行，均可以通过本合同首页载明的地址、传真、电子邮箱、电话送达。

15.2 通过传真方式的，在发出传真时视为送达;以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达;以电子邮件方式发送的，自发出时起24小时内视为送达。

15.3 三方任何一方变更名称、地址、法定代表人、联系人、电话、传真、电子信箱，应当书面通知对方;变更信息方未书面通知对方的或对方在收到书面通知前，对方按原信息送达的，视为对方已完成送达，因此造成信息变更方的不便和损失由信息变更方承担。

第16条 其他条款

15.1丙方只向甲方、乙方和担保人(如有)提供网络交易服务中间平台，为各方的交易提供便利。甲方、乙方和担保方(如有)均同意并确认，甲方、乙方和担保人(如有)通过其投一投账户和银行账户采取的行为所产生的法律效果和法律责任归属于甲方、乙方和担保人本人，与丙方无关，丙方也不因此承担任何责任。

15.2本合同经当事各方通过投一投网站平台正常操作后，自动生成电子合同，为各方同意和认可。自动生成的电子合同文本为各方真实意思表示，对各方均具有法律约束力。电子合同与当事人签署的纸质合同具有同等法律效力。

15.4本合同的任何条款及合同涉及的个人资料，均属于应该保密的信息，任何一方均负有保密的义务。除依照本合同的约定或经他方同意，任何一方不能以任何理由，在任何场合泄露、披露本合同任何条款及所涉及的任何个人资料。

15.5本合同未尽事宜，以网站公布的规则和条款为准。

15.6本合同适用中华人民共和国法律。任何有关本借款合同产生的争议，各方协商解决;协商不成时，一致同意选择以下第①种方式解决：

①向丙方住所地人民法院提起诉讼;

②向本合同签订地人民法院提起诉讼。

15.7本合同由各方当事人各执二份，具有同等法律效力。

15.8本合同附件《出借人及出借金额明细表》，为本合同不可缺失的一部份，具有同等法律效力;本合同所附的《担保函》对丙方无约束力，对甲方、乙方及担保人的效力依《担保函》的具体约定。

甲方(出借人)(签署)：

乙方(借款人)(签署)：

乙方配偶(签署)同意意见：

丙方(居间服务人)(签署)：

合同签署时间：

贷款方：___________

法定代表人：___________ 职务：___________

地址：___________ 邮政编码：___________ 电话：___________

借款方：___________

法定代表人：___________ 职务：___________

地址：___________ 邮政编码：___________ 电话：___________

担保方：___________

法定代表人：___________ 职务：___________

地址：___________ 邮政编码：___________ 电话：___________

第一条 自___________至___________，由贷款方提供借款方___________贷款___________。

借款、还款计划如下 ：

分期借款计划：___________

分期还款计划日期：___________

金额：___________

利率：___________

用途：___________

日期：___________

借款本金：___________

第二条 贷款方应按期、按额向借款方提供贷款，否则，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金，违约金数额的计算，与逾期贷款罚息同。

第三条 贷款利率，按银行贷款现行利率计息。

如遇调整，按调整的新利率和计息办法计算。

第四条 借款方应按协议使用贷款，不得转移用途。

否则，贷款方有权停止发放新贷款，直至收回已发放的贷款。

第五条 借款方如不按规定时间、额度用款，要付给贷款方违约金。

违约金按借款额度、天数，按借款利率的50%计算。

第六条 借款方保证按借款契约所订期限归还贷款本息。

如需延期，借款方至迟在贷款到期前三天，提出延期申请，经贷款方同意，办理延期手续，但延期最长不得超过原订期限的一半，贷款方未同意延期或未办理延期手续的逾期贷款，加收罚息。

第七条 借款方的借款由担保人___________作担保。

第八条 贷款到期后一个月，如借款方不按期归还本息时，由担保人连带偿还本息和逾期罚息。

第九条 补充条款

_____________________________________。

第十条 本合同一式四份，借贷款双方各持正本一份，担保方一份， 公证处一份。

第十一条 本合同经三方签字之日起生效。

贷款方：___________(章) 代表人：___________

借款方：___________(章) 代表人：___________

担保方：___________(章) 代表人：___________

时间：___________

发包单位：(甲方) 承包单位：

根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同，共同遵守。

第一条、工程名称：英华小学教学楼 建设地点：英华小学校内

第二条、 建设规模、面积和承包工程的范围及内容：

1，五层框架综合楼，按设计图内容，建筑面积约5600平方米：主体工程、装饰工程、给排水工程、电气安装工程、消防工程、防雷工程等;

2，附属配套工程：蓝球场建设、羽毛球场建设、乒兵球场建设、排球场建设、运动场跑道建设、原排水沟盖板修复、绿化工程、广场砖铺设、广场场地排水等工程;

第三条、本合同所承包的工期定为283个日历天，计划工期起止时间为：20xx 年08月01日开工，20xx年 05月 10日竣工。

在履行过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期，甲、乙双方签证确认后工期顺延。

第四条、工程质量标准及保修条件、期限，按本条第(一)、(二)项执行：

(一)、按照国家及省、市的有关规定执行。

(二)、确保合格等级，力争优良。 第五条、承包方式：

包工包料、包质量、包安全、包验收承建施工。

第六条、工程总造价按上述承包范围和方式，合计含税金总包价为人民币950万元，大写玖佰伍拾万元，合同为工程包干造价，不作任何材料价的升降调整。税票按报建使用的市财政部门核定的工程总价款额开具。

第七条、甲方负责完成下列工作：

在开工前3天完成“三通一平”(包括进场道路)，接通水、电和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工(安装)图纸与说明和有关的技术资料各6份;地质勘探资料3份;建筑(安装)许可证和报建审核意见书及监督计划。

第八条、乙方负责完成下列工作：

在开工后3天内完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。

第九条、乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包第三方，乙方必须严格按照施工图与说明、施工技术规范和操作规程进行施工。按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工，在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要形象上拖进度7天、或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在3天内必须采取有效措施纠正，否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。

第十条、甲方派 为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试压和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题以及其他事宜。

第十一条、工程所需材料全部由乙方负责，所用的建筑材料必须是送检合格品，钢材必须采用韶钢正厂产品。

第十二条、工程价款的支付和结算必须汇入乙方的开户银行：帐号： 户名： ，否则由此造成的一切后果由甲方负责。乙方不准将工程款挪作他用。

一、工程进度款按合同附表1执行：余款(除保质金外)在工程竣工验收合格后一个月内付清。

二、工程结算：

1，乙方应在全部工程竣工验收合格后5天内提出竣工结算，送甲方审核，甲方应在接到结算之日起5天内提出意见，逾期视作同意，结算尾数。双方对竣工结算确认后5天内，应进行退补结算。 2，本工程预留保质金为30万元。

第十三条、甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，由乙方提出增减工程的工程量清单，按现行定额结算，加材差调整为套价依据，由甲方确认后，作增加工程造价，进行调整结算。

附属工程部分如设计图纸与施工现场不符需增加的工程，按实际产生的增加工程量进行现场签证，作增加工程结算。

由于设计变更及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方由此面造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的损失。

第十四条、工程交工验收

一、工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

二、隐蔽工程在隐蔽前当天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。若事后甲方复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失由甲方承担，所耽误的时间应顺延工期;复查不合格，检查费用由乙方承担，乙方应负责无偿返修，工期不顺延。若乙方末通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用均由乙方承担。

三、工程(包括单项工程)竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后7天内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工验收备案表》上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，如验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期。工程(包括单工程)未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

四、工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，应绘制竣工图。

第十五条、违约责任

一、乙方逾期竣工，从逾期7天次日起每逾期一天按工程总造价(单项工程按该单项工程造价)的万份之 向甲方偿付违约金。 二、甲方逾期组织工程竣工验收，从逾期7天次日起每逾期一天按工程总造价(单项工程按该单项工程造价)的万份之 向乙方偿付违约金。

第十六条、遇人力不可抗拒的灾害损失，按上级有关部门裁定。 第十七条、争议的解决方式：由建设行政主管部门裁定。 第十八条、其它事宜：

一、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料、双方进行的有关会议、洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

二、乙方应建立防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的规定，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。

三、乙方应按国家安全生产条例进行组织施工，应对进场工人进行岗前安全教育，施工过程中出现一切质量、安全事故均由乙方负责。

四、本工程的保质金，如无质量问题时，在保质期过后一个月内付清;如有质量问题，在甲方通知乙方后，乙方必须在两天内派人维修，否则甲方有权另行请人处理，所需费用从乙方保质金中扣除。

第十九条、补充条款：

一、因乙方原因造成停工(因质量问题或乙方无理停工)，造成的损失由乙方负责。

二、本工程的材料试验检测费及税费由乙方承担。

第二十条、本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效，到工程交工验收和付清工程款之日自然失效。

甲方： 乙方： 法人代表： 法人代表：

年 月 日 年 月 日

甲方：

住所地：

联系人：

联系电话：

乙方：

住所地：

联系电话：

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成本合同，并保证共同遵守执行。

一、借款金额：乙方向甲方借款人民币。

二、借款用途为_______。

三、借款利息：借款利率为年利率__%，利息清算按日计算，利随本清。

四、借款期限：借款期限为，从____年____月____日起至___年____月____日止。如实际放款日与该日期不符，以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当出具收据，乙方所出具的借据为本合同的附属文件，与本合同具有同等法律效力。

五、甲方以转账的方式将所出借款项打入乙方如下账户：

乙方用户名：

账号：

开户银行：

六、保证条款：

1、乙方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。否则，甲方有权要求乙方立即还本付息，所产生的法律后果由乙方自行负责。

2、乙方必须按合同规定的期限还本付息。

七、违约责任

1、乙方如未按合同约定向甲方偿还借款，每逾期一日，应按照逾期未偿还的借款金额每日利息的百分之五计付罚息，直至全部借款归还为止。同时，乙方承担甲方因此所遭受的经济损失以及因诉讼发生的律师费、诉讼费、差旅费等费用。

2、乙方如不按合同规定的用途使用借款，甲方有权随时收回该借款，并要求乙方承担借款总金额百分之二十的违约责任。

3、当甲方认为乙方发生或可能发生影响偿还能力之情形时，甲方有权提前收回借款，乙方应及时返还。

八、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决。协商或调解不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

甲方：乙方：

授权代表：

签订日期：签订日期：

借款合同

合同编号：

签约地点：

贷款方：

借款方：

担保方：

借款方为进行生产，向贷款方申请借款，并聘

请作为担保人，贷款方已审查批准，经三方，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条借款方为了的需要，现申请向贷款方借款人民币元：__________。

第二条借款利率：本合同所涉借款利率为日。借款时间以对应日为准。

第三条借款和还款期限

1、借款时间共___天，自 _____年_____月_____日起至 _____年_____月_____日止。

2、还款期限如下：还款时间为 _____年_____月_____日。

3：付息方式：借款利率为日提前付息，以实际使用天数结算，多退少补。

第四条担保条款

1、担保方为借款方提供连带责任保证担保，借款方到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权向保证方主张债权。

2、担保范围和期限：担保方的范围包括主合同项下的债务本金利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用。担保期限为主合同到期后的6个月。

3、担保费用：借款人按照贷款额元的﹪向担保人缴纳担保费用。

第五条各方权利与义务

1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，专款专用，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

2、借款方必须按照合同规定的期限还本付息。

3、借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的`使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

4、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。

5、担保方承担保证责任后，有权向债务人追偿。

第六条违约责任

1、借款方的违约责任

1)款方不按合同规定的用途使用借款，视为诈骗，贷款方有权收回部分或全部借款，对违约使用的部分，有权加收日5‰罚息。

2)款方如逾期不还借款，贷款方有权解除合同，并按合同约定追回借款本息，且按借款额的日5‰要求借款方支付违约金。

合同期满后，经双方协商可续订合同，但合同的顺延并不当然排除借款方按照前合同约定的期限和方式结算利息，否则借款方仍要按照本条前款约定支付违约金。

3)借款方不能按照约定时间支付利息，则每逾期一日按照未支付利息的双倍支付迟延履行利息。

4)款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方有权收回贷款本息。

2、贷款方的违约责任

贷款方未按期提供贷款，应承担相应责任。

第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由鄂托克旗人民法院诉讼解决。

第八条其他

本合同非因法律规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除之后，借款方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。

本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份;合同副本一式，报送等有关单位各留存一份。

贷款方：

法定代表人：

身份证号：

电话号码：

日期：_________年____月____日

借款方：

法定代表人：

身份证号：

电话号码：

日期：_________年____月____日

担保方：

法定代表人：

身份证号：

电话号码：

日期：_________年____月____日

借款协议书范本一

贷款方：

借款方：

一、借款用途

要从事个体经营，急需一笔资金。

二、借款金额

借款方向贷款方借款人民币万元。

三、借款利息

自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年利为%.借款方如果不按期归还款，逾期部分加收利率%.

四、借款期限

借款方保证从年月起至年月止，按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。

五、条款变更

因国家变更利率，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

六、权利义务

贷款方有权监督贷款的使用情况，了解借款方的偿债能力等情况。借款方应如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约部分参照银行规定加收罚息。贷款方提前还款的，应按规定减收利息。

七、保证条款

(一)借款方用自有房屋6间做抵押，到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的，抵押权消灭。

(二)借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

(三)借款方必须按合同规定的期限还本付息。

(四)借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。

(五)需要有保证人担保时，保证人履行连带责任后，有向借款方追偿的权利，借款方有义务对保证人进行偿还。

八、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决，也可由第三人调解。协商或调解不成的，可由任意一方依法向人民法院起诉。

九、本合同未做约定的，按照《民法典》的有关规定执行。

本合同一式2份，双方各执1份。

贷款人：__________________

借款人：__________________

合同签订日期______________

借款协议书范本二

甲方：

乙方：

丙方：

为解决甲方所需资金，甲方希望向乙方借款，乙方同意借款给甲方，经协商达成如下协议：

一、借款

甲方向乙方借款人民币万元整(具体借款金额以甲方出具的借据为准)

甲方同意向乙方支付利息，利率按照 计算。

二、借款期限

借款期限为 ( )个月，自年月日起至年月日止。

三、还款

借款期限届满后日内，甲方应当将借款本息全额偿还给乙方。

逾期偿还借款的，对于没有偿还的借款，甲方应当按照月利率 %向乙方支付利息。并支付违约金人民币元。

四、抵押担保

甲方同意将自有的 等财产作为抵押物向乙方提供担保，抵押物清单见附件。

五、保证担保

丙方同意为甲方向乙方借款向乙方提供连带责任保证的担保，保证期限为年。

六、争议解决

本协议履行过程中发生争议，由三方协商解决。协商不成，任何一方可以提交威海仲裁委员会裁决。败诉方应承担胜诉方发生的律师费、调查费等费用。

七、生效及文本

本协议经六方签字及/或盖章生效。

本协议一式六份，六方各执一份。

甲方： 乙方： 丙方：

签字盖章： 签字盖章： 签字盖章：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

借 据

今借到 人民币 元(￥ )，借款期限为 个月。

借款人：

年 月 日

甲方(债权人):

地址:

邮编:

电话:

乙方(债务人):

地址:

邮编:

电话:

为了使 ___________,双方经过友好协商,就有关事项协议如下:

第一条 还款内容

1还款金额:人民币.

2.还款期限:自签订此协议之日起乙方 至 年 月 日前还清.

3.利率:按照的利率执行,具体为:_____.

第二条 抵押物

乙方将 作为还款的抵押.抵押期限:自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止.

第三条 甲乙双方的义务

(一)甲方的义务:

1.对甲方交来抵押物的单证妥善保管,不得遗失,损毁.

2.在甲方到期还清所有本协议规定的款项后,将抵押物的单证完整交给甲方.

(二)乙方的义务:

1.应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率.

2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书.

第四条 违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的,乙方应负责违约责任.

第七条 本合同经 ___________见证后生效.

本合同一式六份,甲,乙双方各执二份,见证单位留存二份.

甲方: (公章)

代表人:

乙方: (公章)

代表人:

借款合同又称借贷合同。按合同的期限不同，可以分为定期借贷合同、不定期借贷合同、短期借贷合同、中期借贷合同、长期借贷合同。下面是小编搜集的民间抵押借款合同范本五篇，希望对你有所帮助。

民间抵押借款合同范本

(一)

甲方(出借人):

乙方(借款人): 身份证号码：

乙方为进行生产(或经营活动)，经夫妻双方共同商定，自愿用财产抵押方式向甲方申请借款。经双方协商，特订立本借款合同，以便共同遵守。

第一条 借款金额和借款期限

乙方向甲方借款人民币 元(小写) 整(大写)。

借款期限为 个月，自________年____月____日起至________年____月____日止。乙方收到甲方借款的同时向甲方交付借据和抵押的财产所有权凭证;乙方到期还清所有本协议规定的款项，甲方收到还款后将借据和抵押的财产所有权凭证交还给乙方。

第二条 借款利率

在合同规定的借款期内，月利率为 %。利息每月结算一次，乙方必须在次月 号前支付给甲方。

第三条 抵押条款

1、乙方自愿用下列财产所有权凭证抵押给甲方，并自愿承担相应的法律责任。

抵押物名称：

产权证书名称及证号：

产权所有权人：

其他：

2、抵押担保范围为本合同项下的借款本金、利息、逾期的违约金和实现债权、抵押权的费用。乙方如期履行合同，付清本合同约定的本息及其他费用后，本合同即告终止，甲方将抵押物所有权凭证退还乙方。

3、乙方承诺，抵押行为已得到抵押物的其他共有人同意。

4、乙方在抵押期间应妥善保管抵押物并负责维修、保养，保证抵押物完好无损，并随时接受甲方的监督 。

第四条 保证条款

1、乙方属家庭夫妻双方共同借款，夫妻双方具有共同履行合同的义务。

2、乙方必须按照合同规定的期限支付利息，归还借款。

3、乙方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

4、乙方不得另行办理抵押物所有权的产权证书，否则承担金融诈骗等法律责任。

第五条违约责任

1、乙方如逾期不还借款，甲方有权追回借款，并按每月 %利率收取罚息;乙方如逾期不支付利息，甲方有权追收逾期支付的利息，并对逾期的利息按每月 %利率收取复利。

2、借款期到，乙方如未能按期归还借款或未能按时付息，甲方有权向人民法院申请处分抵押物，亦有权将抵押物转让、出售、再抵押或以其它方式处分。所处分抵押物所得的款项偿还借款及利息尚有的余额，应全部交还乙方;如处分抵押物所得的款项仍不足以抵还欠款本息时。甲方仍可根据原借款合同向乙方追索欠款。

第六条 合同争议的解决方式

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，提交甲方所在地人民法院裁决。

第七条 其他

本合同任何一方当事人都不得擅自变更或解除合同。当事人一方依照《民法典》规定要求变更或解除本借款合同时，应及时采用书面形式通知对方当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除之后，乙方已占用的借款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。本合同如有未尽事宜，须经合同双方当事人共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同正本一式两份，出借人、借款人各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

民间抵押借款合同范本

(二)

借款人(债务人)：(以下简称甲方)

抵押人：

贷款人(抵押权人)：(以下简称乙方)

本合同各方根据《中华人民共和国民法典》、《____市房地产抵押管理办法》的规定，本着平等、自愿、真实、协商一致的原则，为明确责任，恪守信用，签订本合同，并保证共同遵守。

第一部分 借款

第一条 借款种类：本借贷行为是民间借贷行为。

第二条 借款用途：本合同项下之借款必须合法使用。

第三条 借款额为人民币(大写)： 万整，小写： 元(大小写不一致时，以大写为准，下同)。

第四条 借款期限：本借款自________年____月____日至________年____月____日止，共 个月。实际借款金额，借款日和还款日等详细约定以借贷双方签订的借款协议为准，以借贷双方签订的借款协议做为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第五条 提前还款：借款人若提前还款，应提前15天书面通知贷款人。

第六条 借款人承诺：

1、 保证本借款不用于非法活动;

2、 保证按照本合同的约定正当偿还贷款本息;

3、 当其出现危及借款安全的情况时，应最迟在事件发生之日起____日内书面通知贷款人，并提前偿还贷款本息。

4、 如实提供有关证件、证明和其他材料，在贷款人审查其资信材料、还款能力、借款用途，贷款使用情况时予以积极配合。

第七条 贷款人承诺：保证资金来源合法。

第八条 提前收回贷款：

贷款人无正当理由不得提前收回贷款，如因生计和经营之需确实要收回贷款的，应提前____日书面通知借款人，利息及本金偿付办法由双方另行约定。

如出现下列影响贷款安全的因素，贷款人有权在以下任何一项或多项发生时，随时要求借款人在规定的期限内提前清偿部分或全部贷款本息(包括逾期利息及违约金)，而无须为正当行使上述权力所引起的任何损失负责。

1、 借款人将本贷款资金用于非法活动;

2、 借款人丧失民事行为能力，被宣告失踪、死亡且无继承人或受遗赠人不承担债务;

3、 借款人的继承人或遗赠人或财产代管人拒绝为借款人偿还贷款本息;

4、 借款人连续三个月未按时偿还贷款利息的(如按季付息的不得超过当季合同约定付息时间的5个工作日);

5、 抵押物毁损失或灭失，不足以实现本合同担保之目的，借款人和抵押人不能提供贷款人可予接受的其他担保的;

6、 抵押人

第二住所发生变化，致使抵押房内人员

第二住所无保障的;

7、 法律法规规定的其他情形。

第二部分 抵押

第九条 抵押物：为确保借款人正履行还款义务，抵押人自愿以其有权处分并拥有所有权的位于____市 号楼 单元 户房屋，建筑面积 平方米的合法地产(权证字号： 字第 号;地证字号： 字第 号)抵押给贷款人，抵押期限________年____月____日至________年____月____日， 作为履行本合同担保，抵押财产所有权对此表示同意。如在到期________年____月____日内未还清贷款，贷款方有优先购买权。

第十条 抵押登记：本合同签订后两日内抵押人应持房屋证及其他相关证件协同贷款人输抵押登记手续，如因抵押人提供虚假材料或掩盖重要事实导致不能登记、抵押无效或者抵押登记被注销的，借款人和抵押人应对贷款人承担缔约过失责任。

第十一条 抵押担保范围：为本合同项下的贷款本金、利息、逾期利息、违约金及贷款人实现债权的所有费用。

第十二条 抵押物保管：抵押期间应妥善保管抵押物并负责维修、保养，保证抵押物完好无损、随时接受贷款人的监督。

第十三条 补充担保：抵押期间、抵押物价值减少或的贷款人认为有必要对抵押物重新估价、抵押人、借款人应服从贷款人意见。重新估价后，抵押物价值不足担保其债权的，借款人或抵押人应按贷款人的要求，补充新的抵押物作为担保或提前归还部分贷款额。

双方认定该房地产价值 元(大写 )。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

民间抵押借款合同范本

(三)

借款人(债务人)：(以下简称甲方)

抵押人：

贷款人(抵押权人)：(以下简称乙方)

本合同各方根据《中华人民共和国民法典》、《____市房地产抵押管理办法》等规定，本着平等、自愿、诚实守信、协商一致的原则，为明确责任，恪守信用，签订本合同，并保证共同遵守。

第一部分 借贷条款

第一条 借款用途：本合同项下之借款必须合法使用。

第二条 借款金额：借款金额为人民币(大写)： 元整，小写： 元(大小写不一致时，以大写为准，下同)。

第三条 借款期限：借款期限为 个月，自________年____月____日起到________年____月____日止。

第四条 借款利率：借款期限内的 (年月)利率为 (大写)即 (小写)。

第五条 还款方式：借款人选择以下第 种还款方式：

1.到期一次还本付息，利随本清;

2.按 (月季)结息，利息支付日为每 (月季)末____日，借款到期时利随本清。

3.其他： 。

第六条 提前还款：借款人提前还款应征得贷款人同意。贷款人同意借款人提前还款的，按本合同约定的利率及借款实际使用期限计收利息《另行约定的除外》，双方另行约定。

第七条 提前收回贷款：贷款人提前收回贷款应征得借款人同意。利息及本金偿付办法由双方另行约定。

如出现下列情形，贷款人有权随时要求借款人在一定的期限内提前清偿部分或全部贷款本息：

1.借款人将所借款项用于非法活动;

2.抵押物毁损或灭失，不足以实现本合同担保之目的，借款人和抵押人不能提供贷款人可予接受的其他担保的;

3.其他：

第八条 借款人的权利和义务：

1.如实提供有关证件、证明和其他材料，并接受贷款人的监督和检查;

2.保证本借款不用于非法活动;

3.按照本合同的约定取得借款本金，并按时偿还借款本息。

第九条 贷款人的权利和义务：

1.保证资金来源合法;

2.有权对本合同项下抵押担保的房产进行查询和核实;

3.在本合同项下的抵押物办理完毕抵押登记后____日内，足额向借款人发放贷款;

4.有权按照本合同的约定收取借贷本金和利息，有权按照约定行使抵押权。

第二部分 抵押条款

第十条 抵押物：为确保借款人正当履行还款义务，抵押人自愿以其拥有所有权并有权处分的位于____市 号楼 单元 户的合法房产(房屋所有权证号：东房权证 字第 号，建筑面积 平方米)以及相应的土地使用权(以下简称房地产)抵押给贷款人，作为借款人归还借款的担保。

抵押人保证，该房地产不存在任何权属争议，不存在被查封、已抵押、已出租等情况。和他人共有的，共有人同意将该房地产抵押给贷款人，并同意受本合同约束。

第十一条 抵押价值：经本合同各方确认，前条用于抵押的房地产价值为人民币(大写) 元整，(小写)： 元(估价报告编号： 字第 号)。

第十二条 抵押登记：本合同自签订后两日内(遇法定节假日顺延)，抵押双方当事人应持房屋所有权证及其他相关证件到房管部门办理房屋抵押登记手续。

如因抵押人提供虚假材料或掩盖重要事实导致不能办理抵押登记、抵押登记无效或者被注销的，借款人和抵押人应对贷款人承担相应责任。

第十三条 抵押担保范围：为本合同项下的贷款本金、利息、逾期利息、违约金以及贷款人实现债权的所有费用。

当借款人未按照本合同约定履行其还款义务时，无论贷款人对本合同项下的债权是否拥有其它担保，贷款人均有权直接要求抵押人以该房地产承担担保责任。

第十四条

第二住所担保：抵押物为住宅的，贷款人对本合同项下抵押权实现的风险已有充分的预知。抵押人是否应另行出具

第二住所的担保声明，由贷款人与抵押人选择以下第 种约定：

1.抵押人不必另行出具

第二住所的担保声明;

2.抵押人应出具，且该声明为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十五条 权利限制：抵押期间，未经贷款人书面同意，抵押人不得将该抵押物出租、转让、抵债或赋予其它负担。

第十六条 抵押注销：贷款人应在借款人偿还全部款项后____日内(遇法定节假日顺延)协同抵押人到房管部门办理抵押注销登记。

第三部分 违约责任及其他约定

第十七条 违约责任：下列情况均构成违约，违约方应承担违约责任：

1.借款人提供的证件、证明等有虚假、非法的情况，贷款人可要求借款人立即偿还全部借款及相应利息，可依法行使对本合同项下抵押房产的抵押权;

2.借款人在还款期限届满时，未能足额偿还借款本息的，视为严重违约，应另行向贷款人支付全部贷款本金 %的违约金，并承担贷款人为实现债权支付的全部费用;

3.贷款人不能按照本合同的约定向借款人发放贷款的，视为严重违约，应承担其他方所付出的直接费用，并向借款人另行支付全部贷款本金 %的违约金;

4.因贷款人的以下行为，致使不能根据本合同的约定办理抵押注销手续的，贷款人应当向抵押人支付全部贷款本金 %的违约金：

(1)贷款人无正当理由在借款方全部偿还本金和利息____日内(如遇法定节假日顺延)拒绝办理抵押注销手续的;

(2)因贷款人保管不善，造成他项权利证明丢失、损坏，不能及时办理抵押注销手续的;

(3)因贷款人变更地址、电话等无法联系，不能按约办理抵押注销手续的;

(4)其他足以影响抵押注销手续的行为。

5.抵押人因隐瞒抵押物存在共有、争议、被查封、已抵押或者已出租等情况，而给贷款

人造成损失的，应当向贷款人承担赔偿责任。

第十八条 争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议，由当事人协商解决;协商不成的，按下述第 种方式解决：

1.提交 仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院提起诉讼。

第十九条 生效、变更、解除、终止：

1.在签订本合同前，合同各方已完全理解并接受本合同的内容，在本合同项下全部意思表示均真实有效。合同各方选择以下第 种约定为本合同的生效条件：

(1)自各方当事人签字后生效;

(2)经 公证处公证后生效。

2.本合同项下借款本息和相关费用全部清偿完毕后，本合同终止;

3.本合同如需要变更或解除，应由合同各方共同达成书面协议。

第二十条 本合同一式 份，合同各方各执一份，报相关部门 份。

第二十一条 其他事项：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

民间抵押借款合同范本

(四)

借款人(债务人)：(以下简称甲方)

抵押人：

贷款人(抵押权人)：(以下简称乙方)

本合同各方根据《中华人民共和国民法典》、《____市房地产抵押管理办法》等规定，本着平等、自愿、诚实守信、协商一致的原则，为明确责任，恪守信用，签订本合同，并保证共同遵守。

第一部分 借贷条款

第一条 借款用途：本合同项下之借款必须合法使用。

第二条 借款金额：借款金额为人民币(大写)： 元整，小写： 元(大小写不一致时，以大写为准，下同)。

第三条 借款期限：借款期限为 个月，自________年____月____日起到________年____月____日止。

第四条 借款利率：借款期限内的 (年月)利率为 (大写)即 (小写)。

第五条 还款方式：借款人选择以下第 种还款方式：

1.到期一次还本付息，利随本清;

2.按 (月季)结息，利息支付日为每 (月季)末____日，借款到期时利随本清。

3.其他： 。

第六条 提前还款：借款人提前还款应征得贷款人同意。贷款人同意借款人提前还款的，按本合同约定的利率及借款实际使用期限计收利息《另行约定的除外》，双方另行约定。

第七条 提前收回贷款：贷款人提前收回贷款应征得借款人同意。利息及本金偿付办法由双方另行约定。如出现下列情形，贷款人有权随时要求借款人在一定的期限内提前清偿部分或全部贷款本息：

1.借款人将所借款项用于非法活动;

2.抵押物毁损或灭失，不足以实现本合同担保之目的，借款人和抵押人不能提供贷款人可予接受的其他担保的;

3.其他：

第八条 借款人的权利和义务：

1.如实提供有关证件、证明和其他材料，并接受贷款人的监督和检查;

2.保证本借款不用于非法活动;

3.按照本合同的约定取得借款本金，并按时偿还借款本息。

第九条 贷款人的权利和义务：

1.保证资金来源合法;

2.有权对本合同项下抵押担保的房产进行查询和核实;

3.在本合同项下的抵押物办理完毕抵押登记后____日内，足额向借款人发放贷款;

4.有权按照本合同的约定收取借贷本金和利息，有权按照约定行使抵押权。

第二部分 抵押条款

第十条 抵押物：为确保借款人正当履行还款义务，抵押人自愿以其拥有所有权并有权处分的位于____市 号楼 单元 户的合法房产(房屋所有权证号：东房权证 字第 号，建筑面积 平方米)以及相应的土地使用权(以下简称房地产)抵押给贷款人，作为借款人归还借款的担保。抵押人保证，该房地产不存在任何权属争议，不存在被查封、已抵押、已出租等情况。和他人共有的，共有人同意将该房地产抵押给贷款人，并同意受本合同约束。

第十一条 抵押价值：经本合同各方确认，前条用于抵押的房地产价值为人民币(大写) 元整，(小写)： 元(估价报告编号： 字第 号)。

第十二条 抵押登记：本合同自签订后两日内(遇法定节假日顺延)，抵押双方当事人应持房屋所有权证及其他相关证件到房管部门办理房屋抵押登记手续。如因抵押人提供虚假材料或掩盖重要事实导致不能办理抵押登记、抵押登记无效或者被注销的，借款人和抵押人应对贷款人承担相应责任。

第十三条 抵押担保范围：为本合同项下的贷款本金、利息、逾期利息、违约金以及贷款人实现债权的所有费用。当借款人未按照本合同约定履行其还款义务时，无论贷款人对本合同项下的债权是否拥有其它担保，贷款人均有权直接要求抵押人以该房地产承担担保责任。

第十四条

第二住所担保：抵押物为住宅的，贷款人对本合同项下抵押权实现的风险已有充分的预知。抵押人是否应另行出具

第二住所的担保声明，由贷款人与抵押人选择以下第 种约定：

1.抵押人不必另行出具

第二住所的担保声明;

2.抵押人应出具，且该声明为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十五条 权利限制：抵押期间，未经贷款人书面同意，抵押人不得将该抵押物出租、转让、抵债或赋予其它负担。

第十六条 抵押注销：贷款人应在借款人偿还全部款项后____日内(遇法定节假日顺延)协同抵押人到房管部门办理抵押注销登记。

民间抵押借款合同范本

(五)

贷款方：________________________银行;

法定代表人：________职务：____

地址：________邮码：____电话：____

借款方：________________________

法定代表人：________职务：____

地址：________邮码：____电话：____

担保方：________________________

法定代表人：________职务：____

地址：________邮码：____电话：____

三方经过充分协商，特签订本合同。

第一条自________年____月____日至________年____月____日，由贷款方提供借款方____贷款____元。借款、还款计划如下：

分期借款计划

分期还款计划

____日期

金额

利率

用途

____日期

借款本金

第二条贷款方应按期、按额向借款方提供贷款，否则，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金，违约全数额的计算，与逾期贷款罚息同。

第三条贷款利率，按银行贷款现行利率计息。如遇调整，按调整的新利率和计息办法计算。

第四条借款方应按协议使用贷款，不得转移用途。否则，贷款方有权停止发放新贷款，直至收回已发放的贷款。

第五条借款方如不按规定时间、额度用款，要付给贷款方违约金。违约金按借款额度、天数，按借款利率的50%计算。

第六条借款方保证按借款契约所订期限归还贷款本息。如需延期，借款方至迟在贷款到期前三天，提出延期申请，经贷款方同意，办理延期手续，但延期最长不得超过原订期限的一半，贷款方未同意延期或未办理延期手续的逾期贷款，加收罚息。

第七条借款方的借款由担保人用____________作担保。

第八条贷款到期后一个月，如借款方不按期归还本息时，由担保单位(或担保人)负责为借款方偿还本息和逾期罚息。

第九条补充条款

第十条本合同一式四份，借贷款双方各持正本一份，担保方一份，____公证处一份。

第十一条本合同经三方签字之日起生效。

贷款方：_______________________(章)

代表人：____________

借款方：________________________(章)

代表人：____________

担保方：________________________(章)

代表人：____________

________年____月____日

甲方：(借款人)

身份证号：

住所：

乙方：(出借人)

身份证号：

住所：

风险提示：借款、还款都必须注意保存好相关的书面证据。一般而言，欠条或者借条在债务人之手时，可能将被推定为该债务已经清偿。原告主张债权时，如无法提供书面借据的，应提供必要的事实根据或与自己无利害关系的两人以上的证人证言，来支持自己的主张。

甲方因本人及家庭生活需要，向乙方申请借款，并以自有汽车作为抵押物，经当事方协商一致，乙方同意出借并签订本合同内容：

第一条 借款的内容及利息

借款金额：人民币______元。

风险提示：借款数额肯定要写的，大家也都会写，只是要注意数额应该用大写，并标上币种。在大写的旁边再附注小写，并写上小数点。这样做主要是防止数额被更改。写清楚了，如果你是借款人，你不用担心数额被修改。如果你是出借人，不用担心借款人说数额被你改过。

借款期限：自____年____月____日起至____年____月____日。

风险提示：借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据，也是认定借条事实的重要因素，应该在写明年月日。年份不能省略，如果没写年份，一旦发生纠纷，难以确定具体的时间。如果你是借款人，为防止借款日期被修改，应当用汉字大写：如：二〇--年三月十六日。

利息：按照月利率____%，每月结算利息。

风险提示：利息可以由双方自行约定，但如最终引发纠纷，对于未支付的部分利息，只要未超过年利率24%，人民法院会给予保护;约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。但如果约定的年利率为24%--36%，借款人已经支付的部分利息，出借人可不予返还。

第二条 借款的支付及偿还

1、借款的支付：借款及抵押手续办妥后，乙方将借款金额一次性支付给甲方或转入甲方账户，甲方同时开据借款收到条。

2、借款的偿还：本借款在到期日一次性还清。

3、甲方可以提前还款，在原利率不变的前提下，按甲方实际使用的借款金额及时间计算利息。

第三条 违约责任

如果甲方不能按期返还借款，将要多支付乙方违约金____元。

风险提示： 除违约金的约定外，为了保障款项的回收，还可以就借款设置抵押。需要注意，借款的抵押如果涉及不动产，要到相关部门办理登记手续，才能对抗第三人。

第四条 甲方确认抵押资产为其本人所有，一切手续合法、有效，该资产在抵押前无任何经济纠纷和违法责任，否则甲方承担全部法律责任。

第五条 抵押物的车牌号：________。

第六条抵押物由乙方保管。甲方必须连同与抵押车辆相关的钥匙、机动车登记证书、行车证、购车发票、购置税、养路费、保险单据、户口本原件及身份证复印件交由乙方或中间人保管。在抵押期间，乙方保证该车辆无任何交通事故及违章，并愿意承担相应的法律责任。

第七条 抵押期间，甲方对抵押车辆做出的任何处置均无效。甲方如不能按时还款，自逾期天后，乙方则可以变卖抵押物以挽回损失。甲方签订本合同的同时签署同意逾期变卖的《委托书》。届时甲方违约，甲方同意乙方凭此《委托书》处置抵押车辆。

第八条 如果甲方不能按期还款，在争取乙方同意的情况下可以展期。 有关抵押、借款产生的一切费用均由甲方承担。

第九条 本合同自当事人签字之日起生效。本合同一式____份，甲方、乙方各执一份，均具有同等的法律效力。

风险提示：为了确保签名的真实性，应要求当事人提供身份证复印件，而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印，因为身份证也有假的，如果有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的情况下更是如此。

甲方：(出借方)

年月日

乙方：(借款方)

年月日

甲方(借款人)：__________ 身份号码：___________

乙方(贷款人)：__________ 身份号码：___________

丙方(保证人)：___________ 身份号码：___________

甲乙双方就甲方向乙方借款事宜达成一致意见，并签订合同如下：

一、借款用途：甲方向乙方借款用于的合法用途。

二、乙方贷给甲方人民币(大写)：____元整，于________年____月____日交付甲方。

三、贷款利息：年利率____%。

四、借款期限：____个月。

五、还款日期和方式：甲方应于________年____月____日一次付清本金及利息。

六、丙方同意作为甲方向乙方借款的保证人，确保甲方按合同约定及时偿还所借本金及利息，丙方同意与甲方负连带返还本利的责任，并抛弃先诉抗辩权。

七、违约责任：甲方应按合同约定还款日期及时偿还本金及利息，逾期还款的，乙方有权按照年利率%收取逾期利息。

八、双方履行本合同过程中出现争议时，双方应协商解决，协商不成的双方任何一方均可依法向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、本合同自双方签字并捺手印之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。

甲方(签字并捺手印)：________ 乙方(签字并捺手印)：________ 丙方(签字并捺手印)：________

日期：___________