园区建设工程施工合同书
建设单位:华士镇红苗村村委 (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
因甲方建设需要,同意把 工程承包给乙方建设,为使工程顺利进行,经双方协商,特签订如下协议:
一、概况
1、工程名称及地点:
2、工程造价:
3、承包方式及工程期限:
二、付款方法
三、工程质量及要求
四、其他需要说明的内容
1、工程内容:
2、工程造价:如实施施工中,没有变更或增加本合同以外的工程量,以项目最终验收后实际发生工程量结算。
五、乙方在施工中应加强对工人安全生产教育,发生安全事故的经济损失由乙方自行负责。
六、本合同一式三份,双方签字盖章后生效,结清尾款后失效。
甲方: 乙方;
签订合同人: 签订合同人:
工地负责人: 工地负责人:
年 月 日
更多相似范文
篇1:分包安全文明施工管理协议书
发包人(全称):________________
承包人(全称):________________
发包人、承包人就________________工程,为达到安全文明施工的要求。经双方协商,现达成如下协议。
一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工,若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为,所有责任和损失均由承包人自行负责,发包人概不承担任何责任。
二、安全文明施工措施费及其支付方式
1.安全文明施工措施费按工程总造价的________计取。
2.在合同签订后支付给承包方措施费的________,其余费用在支付工程进度款时一并支付。
3.安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用,并进入工程结算。
三、违约责任
1.承包人对安全文明施工措施费必须专款专用,落实专职安全文明施工负责人,若承包人组织管理不善,安全文明施工措施不到位,发包人或监理有权责令其整改,若整改仍不合格,发包人有权扣除相应安全文明措施费,并收取相等金额的违约金,此费用在月进度支付时扣除。
2.施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚,承包人除承担全部经济损失外,发包人有权对其另收取相等金额违约金。
四、本协议一式____份,双方各执____份,质监站____份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
发包人(公章):__________________
法定代表人(签字或盖章):________
____________年________月________日
承包人(公章):__________________
法定代表人(签字或盖章):________
____________年________月________日
篇2:篮球场施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及相关文件的规定,经双方协商一致,签定本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称: XX市XX学校校园风貌改造工程二标段
二、工程地点: XX市机场路
三、工程范围: 对校内原XX幼儿园前篮球场进行改造
四、工程价款及工程量确认:详附签证单(签证中单价为综合单价,单未含税金,税金按清单定额另计,工程量为实际发生量)。
第二条 施工内容
1、 主体工程内容:原篮球场重做EPDM塑胶透气性面层(面层厚度为8mm厚),画出标准篮球和羽毛球活动区域。
2、 附属工程内容:
1)、新作前铲除篮球场原塑胶面层;
2)、采用C30细石混凝土修复篮球场基层损坏的地方;
3)、用黑色塑胶颗粒对篮球场基层有高差的地方进行找平;
4)、篮球场周边绿化增加。
第三条 双方责任
一、甲方责任
1、提供现场施工用水接口、电源接头、配合施工过程正常顺利进行。
2、确认施工图纸及方案,并说明使用材料和效果。
3、组织工程竣工验收,并按合同规定办理工程决算。
二、乙方责任
1、按甲方要求及有关施工技术规范进行施工。
2、使用材料需符合标准和各项要求。
3、工程需符合验收标准:篮球场面层平整度达到要求,误差因在2mm以内;篮球场面层外观无裂痕,无明显接头、分层、凹凸现象,不积水。
4、工程竣工后清理现场,做到工完场清。
第四条 工程结算合同总价为 (大写: ) ,于 年 月一次性结清。
第五条 附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
三、本合同自双方签字后生效,至工程全部竣工并付清工程款后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:房屋拆除施工合同
甲方:__________
乙方:__________
根据市政道路建设用地批复,现将__________房屋拆除工作由甲、乙双方共同负责事实,为确保拆除工作顺利完成,甲方将该项目拆除工程委托乙方共同实施,为明确双方责任,经甲、乙双方充分协商,订立如下:
一、工程项目、工程范围及工程量产
该项目位于机场__________,拆除面积大约__________平方米,在实施过程中如有变动则以实际丈量平方为准。
二、甲方责任:
1、甲方有权对乙方的拆除工作进行监督、检查。
2、负责有关职能部门的协调工作及周边居民的无理取闹。
3、负责与相关协商解决水、电、有线电视、通信等公共设施的拆除、改线、改建及临时用水、用电、通信设施的申请、铺设等工作。
三、乙方责任:
1、乙方拆除实施方案必须报告甲方审核后方可施工。
2、乙方在拆除过程中如有分发生安全事故,乙方应自行负责,甲方不负任何经济赔偿及法律责任。
3、乙方在拆除中,必须按时完成所交房的拆除任务,不得无理推延,如有不可抗拒的天气,则工期顺延。
四、付款方式:
1、乙方按每平方米伍拾元付给甲方。
2、乙方在签订合同时,必须一次性付给甲方工程款,__________元整人民币。
3、余款在拆除大约两万多平方米厂房后,付清全款。
五、其它规定:
1、工地所拆除的废旧材料(包括外表材料、门窗废铁、钢筋、废理电线以及地梁拆除)等一切废旧材料归乙方所有。
2、废土渣由乙方处理。
六、本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,此协议具有法律效力。
七、本协议未尽事宜,甲乙双方共同协商补充协议,具有同等法律效力。
甲方代表:__________乙方代表:__________
身份证号码:__________身份证号码:__________
联系电话:__________联系电话:__________
____年____月____日____年____月____日
篇4:2024包工包料施工合同
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲乙双方本着公平、公正的原则,经甲乙双方友好协商,自愿达成以下协议:
一、甲方该项集资房位于广元市利州区东坝办事处雪峰村四组。此房坐北向南,一幢共五层,设计为一梯一户一套住房。甲方负责办理村民自建房屋的修建手续,甲方保证修建房屋的质量安全可靠,贴合国家标准,在建房中因资金不足,甲乙双方协商后,由甲方承建,乙方集资元,房屋建成后,甲方将该房屋四楼住房一套(四室两厅两卫一厨),建筑面积为了130平方米(包括楼梯公摊面积)分给乙方。为明确双方的职责、权益,双方经协商后,达成如下协议。
二、甲方交付给乙方为清水房,甲方应在乙方入住前保证水、电、有线电视畅通,若安装天燃气时,甲方应协助乙方办理安装天燃气。入户费用由乙方承担。
三、集资及付款方式:
(一)甲、乙双方协商决定该房屋三至五层楼修建资金为了15万元整(人民币大写:壹拾伍万整)。
(二)付款方式:
1、第一次付款:协议签订后,乙方向甲方支付建房集资款100000元(人民币大写:壹拾万元整)。
2、余款50000元(人民币大写:伍万元整)。待集资房修建竣工验收合格后,甲方交付乙方房屋钥匙时,乙方支付余款给甲方。
3、如甲方不能按时向乙方房,甲方将负违约职责,并向乙方支付房屋总价款30%的违约金。
四、房屋保修职责
(一)乙方住宅房屋的建筑质量由甲方终生负责维修,所造成的乙方财物损坏时,由甲方全权负责。
(二)五年内如出现水电有线电视或天燃气等凡属于线路安装问题由甲方负责安装与维修,并承担全部的维修费用(非正常使用除外)。若因不可抗拒的因素所造成的经济损失,甲方不承担职责,但必须协助乙方维修,在使用中所发生的费用及日常维修由乙方承担。
五、违约职责
本协议生效后,由甲方引起的该房屋产权纠纷或债权、债务纠纷,概由甲方负责受理并承担一切民事诉讼职责及其费用,所以给乙方造成的经济损失,由甲方负责全额赔偿。甲方或乙方行为集资违反本协议,由违约方支付违约金给对方,违约金按集资房屋款总额的20%计算。
六、本协议在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商解决,协商不成,可选择下列方式解决:
(一)向广元市仲裁委员会申请仲裁;
(二)仲裁不服,可向房产所属地的法院起诉。
七、其他约定
(一)广元市利州区东坝办事处雪峰村一组,甲方的楼住房,因乙方集资修建应拥有产权,享有永久性居住权,房屋抵押,可买卖,可转让。甲方有职责为乙方协助办理相关手续,费用由乙方承担。
(二)今后电、气设施更新,由甲乙双方按占楼层比例承担费用。
(三)若甲方建房地有政策性变动(如拆迁等),或不可抗拒的灾害造成房屋变迁或损坏,乙方应享有与甲方同等的补偿条件或赔偿条件(包括房屋款和此房划拨土地的分摊使用面积)。
(四)双方必须保证对方有干净安全的生活环境,不得制造噪音、烟雾等有损坏生存环境的事,且共同维护安全,预防火灾,甲乙双方应保证上下楼梯畅通,夜间路灯明亮。
(五)甲方应保证乙方人车畅通,附属工程由甲方负责除资修建(围墙路、绿化)。院内面积甲乙双方享有同等使用权,系无偿使用。但乙方不得干涉甲方规划管理。
(六)房屋产权证如国家政策能够办理,甲方必须协助乙方办理相关产权手续,费用甲乙双方各自承担。
八、交房时光:甲乙双方协商为90天(20__年 月 日至20__年 月日)。不可抗拒因素造成停工,交房时光顺延;如因人为原因,甲方违约,将向乙方支付违约金,违约金按集资房屋款总额的20%计算。
九、以上协议资料是甲乙双方共同商榷,一经双方签字盖手印后即产生法律效力。
十、本协议未尽事宜,由甲乙双方另行议定。
十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签字): 乙方(签字):
身份证号码: 身份证号码:
20__年 月 日 20__年 月 日
篇5:田园风格房屋装修施工协议
甲方:
住所地址:
联系电话:
乙方:
公司地址:
本工程设计师:
联系电话:
施工队负责人:
联系电话:
按照《中华人民共和国民法典》和《湖南省建筑市场管理条例》的规定,结合家庭装饰工程交易规定及本工程具体情况,双方达成如下协议:
一、合同主要内容:
1、甲方将自己位于的室内装饰工程以形势交给乙方承做;
2、工程总造价¥元,人民币圆整;其中管理费¥元,人民币圆整;
3、工期天,自年月日起至年月日止;
4、付款方式:
第一次:签合同当日,甲方应付工程总款的50%,¥元,人民币圆整;
家装施工合同范本第二次:工程至饰面工程完工,甲方应付工程总款的45%,¥元,人民币圆整;
第三次:验收合同三日内,甲方应付工程总款的5%,¥元,人民币圆整;
5、工程保修期:两年
6、工程内容详见施工图纸及家装工程报价表,并以家装工程报价表为准;
7、工艺做法详见家装工程报价表;
8、本合同签订生效后,甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失;
二、合同细节说明:
1、甲方工作:
开工前三天,为乙方进场施工创造条件。全部空或部分空出房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并与乙方签定协议。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续;
甲方代表对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触;
负责邻里关系,保证乙方施工时间;
如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用;
2、乙方工作:
组织施工图交底,拟定施工方案和进度计划,必要时与甲方审定并签字认可;
严格执行《施工规范》、《安全文明规程》、《防火安全规定》。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算;
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场、设备管线不受损坏。做好施工现场保护工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系;
施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线;
工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护;
保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
3、工期延误:
对以下原因造成竣工日期延误,工期相应顺延:
.工程量变化或设计变更;.不可抗力;
.因甲方违约造成暂停施工;.甲方同意工期顺延的其他情况。
因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期,工期顺延,对乙方造成误工的,应付误工费;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延;
甲方未按合同支付工程款,合同期相应顺延。
4、工程质量验收及保修:
工程以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为依据;本单位以验收标准为质量评定合格标准;
乙方应提前两天通知甲方参与验收,阶段验收合格后应填写《家装工程验收单》,见附表四,双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
、隐蔽工程验收
、饰面工程验收
、竣工验收
由于甲方提供的材料不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单,在工程款接清后,办理移交手续。
工程验收合格后,双方签字之日起,保修期为两年。验收合格后填写《家装工程保修单》,见附表六。
5、工程变更:
如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签定变更单后方能进行该项目施工,见附表三《家装工程变更单》,同时调整相关费用和工期;
因变更产生的增项款按100%与二次工程款同时交纳;
凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负、给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。
6、工程结算:
工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在3天内,结清尾数。
7、材料供应:
合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在每项目动工前两天到达施工现场,双方共同验收并办理交接手续。
按合同约定由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收并办理交接手续。
由甲方负责采购供应的材料必须列在合同中并由乙方签字认可。甲方所供应材料应是符合设计与施工要求的合格产品,并按施工进度送到工地现场。因甲方供应材料造成工程延误或质量问题的,由甲方承担责任。
8、安全生产和防火:
甲方或乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范;
乙方在施工期内应严格遵守《安装工程安全技术规程》、《安全文明操作规范》;
由于甲方提供的图纸或作法说明,违反有关《安全文明操作规程》、《消防条例》和《防火设计规范》,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失;
9、违约责任:
合同双方当事人中的任一方因为未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
甲方未按期支付第二、第三次工程款的,每延误一天向对方支付工程总造价3‰的违约金。
由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责整改,每延误一天向对方支付工程造价3‰的违约金。
未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故,由乙方负责并承担损失;
未办理验收手续前,甲方提前使用或擅自动用工程成品,造成损失由甲方负责;
合同签订后,甲乙双方任一方提出解除合同,责任方应及时通知另一方,办理合同终止手续,在赔偿对方造成的实际经济损失后,并按合同额10%承担违约责任。;
10、合同争议
双方发生争议,经协商不能解决时,可向当地仲裁委员会申请仲裁。
11、其它约定
甲方房产所在物业管理部门所施工押金及各种管理费用等物业费用,由甲方承担;乙方承担办理工人施工证件的费用,如乙方在施工中违反物业管理规定,乙方承担由此而引起的罚款及赔偿责任。
方对乙方人员的工作、施工质量、服务等不满意时,可向乙方投诉,乙方有义务进行协调处理。
12、附则:
本合同经甲、乙双方签字后生效。
本合同一式贰份,甲方、乙方各执一份,具同等法律效力。
本合同履行完成后自动终止,签字生效。
13、附件
14、其他约定条款:
甲方:乙方:
法人代表:电话:
委托人:
电话:
年月日
篇6:防水施工合同
发包方:
承包方:
根据施工实际需要,甲方将无锡XDG-20__-35号地块A区I标段项目工程防水工程委托乙方施工。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等有关规定,结合本工程实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商一致同意签订本合同。
第一条:工程名称、地点、范围及内容数量
1、工程名称:XDG-20__-35号地块A区I标段项目工程
2、工程地点:无锡市锡山区高铁商务区
第二条:承包范围及承包方式
1、承包范围:本工程所有 屋面、墙面、地下室地库的基础底板、侧板、顶面、卫生间、阳台、雨棚等 防水工程,按图纸、规范、标准要求节点构造施工。
2、本合同价为包干价格,为防水材料到达施工现场并施工完毕验收合格的结算包干价格。
3、承包方式:包工包料。
4、根据甲方认可的设计图纸、国家及地方相关规范、规定,和甲方的技术交底、包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责,费用由乙方负担,并承担所有运输、装卸及实验检测费用。
第三条:结算包干价格及结算原则
本工程采用材料为聚合物防水涂膜、BAC防水卷材、水泥基渗透结晶
1、屋面、地下室外墙、筏板基础底板: 3 ㎜厚BAC双面自粘防水卷材,包干价单价为 43 元/m2(税后价)防水面积暂定: 按图 ㎡;
2、阳台、主楼卫生间、商铺卫生间、厨房、空调隔板、卫生间淋浴部位、消防水箱防水为 1.5 mm厚JS防水涂料,单价为 20 元㎡(此单价为税后价)工程量暂定为 按图 ㎡
3、汽车库顶板(覆土范围): 4 ㎜厚BAC双面自粘防水卷材(耐根穿刺),包干价单价为 64 元/m2(含税价); 1.5 ㎜厚水泥基渗透型防水材料,包干价单价为 20 元/m2(含税价)防水面积暂定: 按图 ㎡
4、本合同总价暂定为: / 万元,人民币大写: / 。实际防水面积和总价以最终以图纸结算量为准。
7、以上包干结算单价包含但不仅限于人工费、材料费(包含所有材料,比如 分隔缝贴面 材料、 卷材的 附加层、搭接层、辅材、燃料(汽油)、结合层用料等)、材料复检实验费、施工用机械设备费、施工损耗及节点增加处理、运输、装卸、搬运、临时设施费、安全措施费、文明施工费、已完工程保护费、保证工期措施费、社保费保险费、规费、利润、管理费、税金等完成 本项目 防水工程必备工序等一切费用。在合同履行期内,不受市场价格因素或因其它任何因素变化及政策调整而调整。
8、工程结算量为结合施工图纸、设计变更及相关技术文件以甲方、建设单位
工程部、监理、造价控制部和乙方共同确认的实际铺贴面积进行计算。搭接面积
及附加层面积(包含损耗)、管边收口、雨水口和落水口卷材收口等已考虑在单
价内,不另计算。
9、工程竣工后,乙方应向甲方单位提供两套完整的竣工资料,并且所提供的
资料必须完整、真实、有效,必须符合质监站标准的竣工资料,否则不予结算。
10、结算由乙方编制,甲方负责审核,并经甲方工程部、安全部门、成本部审核确认。
第四条:付款方式
1、本工程不支付工程预付款;在合同签订时需缴纳30万元的履约保证金及单位营业执照、安全施工许可证、税务登记证等验资材料方可订立本合同。
2、本工程SBS、聚氨酯防水工程(单项)全部施工结束支付至完成工程量总价款的 / %。屋面及卫生间避水试验检测合格后支付至完成工程量总价款的 / %。
屋面及卫生间防水工程全部验收合格,提交完整的竣工资料,没有质量问题、移
交问题和遗留问题后,一个月内完成结算。结算上报甲方终审双方确认后,经一
个雨季或经历两次以上中到大雨无质量问题和遗留问题后付至结算总造价 / %。留 7 %作为质量保证金,质保期为2年。质保期满无质量问题后无息付清质保金。
3、每次付款均以转账形式发放给乙方。甲方支付工程款时,乙方均需先开具
正规合法的符合工程项目所在地税务机关规定的增值税发票。若乙方不能提供有效的等值发票,甲方有权拒绝付款。如果乙方提供的发票不真实或不合法,甲方有权按票面金额15%向乙方收取违约赔偿金。
4、甲方付款时由乙方委派专人办理正式收款手续及相应票据,其他人员无权
办理任何支款事宜。
5、工程完工后,甲乙双方办理结算,乙方凭有效结算单提交付款申请并开具增值税专用发票,经甲方审核后的次月30日前支付总价的60%,余款按甲方与建设单位的合同付款条件进行支付。
6、乙方带资,带资本分项工程总价的20%进场。
第五条:工期
1、乙方应按甲方提供的施工进度计划或单项工程工期书面通知为准安排施工,配足必要的施工人员及工具,不得因为工具、人力不足而影响工期。若工期达不到进度安排要求时,乙方应及时采取措施:如加班、加点、加人员,否则甲方有权单方面组织人力、物力进行施工,其单价按本合同单价的贰倍从乙方施工完成量中扣除;若乙方工期严重滞后(即施工进度与计划进度差距10天以上的)甲方有权单方解除本合同,乙方在两天内无条件退场,甲方有权不支付乙方剩余工程款。
2、工程完工日以该工程验收合格之日为准,若部分工程预验达不到质量要求标准,乙方需无条件返修直至达到本合同要求标准,其费用和工期延误的责任及
费用由乙方自行承担。
3、乙方若无法在以上约定的期限内完工,乙方每延误工期壹天向甲方支付3000元的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除;若由甲方
原因造成的工程延期,乙方必须在发生后三日内报送甲方签证认可,方可延期且
不予扣款。
第六条:质量与验收
1、本合同签订以后,乙方自然纳入甲方质量管理体系中来,必须服从工程部、监理及总包检查监督、管理。
2、承包方必须具有相应防水工程资质等级,并派与工程相应等级的项目经理和专业技术人员现场管理施工。本工程质量必须按现行国家《建筑工程施工质量
验收统一标准》、《屋面工程质量验收规范》要求的合格等级,并按合格质量等级
组织施工,合格品率达到100%。凡不符合本合同约定质量标准的必须修复至合
同约定标准,其维修返工等所有费用及责任均由乙方承担。
3、乙方根据施工方案、技术交底及相关质量规程要求进行施工,完成每道工序,都要甲方工地代表签字认可后,方可进入下道工序。
4、工程竣工工序:乙方闭水试验需报总包项目部、监理部、甲方代表现场验
证检查并做好记录、签字完成后,应以书面《竣工验收申请表》通知甲方,甲方
在收到验收申请后的三个工作日内必须组织进行竣工验收,在竣工验收报告上签
字。
5、工程竣工验收后保修期2年,在保修期内因施工质量引起所有质量及渗漏问题,由乙方负责并无偿修复。
6、甲方有权对不符合质量标准的工序拒绝签字,对不符合质量标准的工程拒绝验收。
7、质量要求:达到国家标准。执行国家规范JC/T690-20__, GB 50207-20__。
8、其他要求:甲方技术交底作为合同附件具有同等法律效力,每个施工方案
必须经项目部批准后执行。
第七条:施工管理与安全
1、乙方应听从甲方项经部人员的指挥、安排,并接受甲方、监理及项经部对工程质量、安全生产、文明施工的检查、监督。乙方达不到国家和地方政府有关规范、标准和法规条件规定的要求应及时组织整改,否则,责任由乙方负责。
2、乙方班组劳务工人应遵守安全和生产操作规程和按项目部安全技术交底进行操作,保护甲方的安全设施,并服从甲方安全监督,如发现乙方违反安全操作规程冒险作业,甲方有权停止乙方作业,所造成的工伤、事故(含造成第三方人身、财产损失)及工期延误,其责任均由乙方负责。乙方工作人员违规作业和不戴好安全帽、穿拖鞋等劳务人员的,乙方向甲方支付30-100元/次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除;若造成人员伤亡,一切法律、经济责任均由乙方负责。
3、乙方不得招聘“三无人员”,工人进场应持有身份证、务工证、就业证、计生证(婚育证)。
4、乙方应搞好班组之间、各工种之间的团结、和睦相处,不得发生斗殴、打群架、酗酒、宿娼等违法行为,一旦发生乙方向甲方支付1000元/人次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除。
5、管理人员和特殊工种应持证上岗,无操作证人员严禁操作。所有参加施工的人员均穿戴好个人防护用品。
6、本工程必须由乙方在施工现场直接管理和指挥现场施工生产,如果乙方未在施工现场直接管理和指挥现场施工,乙方应向甲方支付违约金 1000元并赔偿甲方全部损失,同时甲方还有权单方解除本合同,甲方解除本合同的,乙方应立即无条件退场、撤场。乙方必须与施工工人签订用工合同,每月按时足额发放工人工资,否则产生工资纠纷和政府执法部门罚款由乙方自负,经甲方要求乙方不予解决的,甲方有权直接代乙方发放工资并将该项费用从应付乙方工程款中双倍扣除。
7、进入现场人员必须服从保安人员的管理,并出示有关证件,保安人员有权拒绝无证人员及态度不好的劳工进入现场或住宿区。
8、本协议一经生效,双方不得解除,乙方未完工而终止本协议的除未结算的工程款甲方有权不予支付外,乙方应当赔偿甲方全部损失。
9、乙方应负责对已完成工程的产品保护工作,如未采取保护措施造成已完工产品损坏或对其它专业产品损坏的,乙方应负责修复并赔偿。
第八条:材料管理
1、乙方自行采购全部施工用材料、机械工具以及必要的个人劳防用品。所有材料的品种、规格必须符合国家有关的验收规范及标准要求。
2、本合同防水材料为“ 东方雨虹 ”牌。
3、乙方采购的材料,在使用前必须按规定检验其规格、标准。质量与规格必须满足国家或行业有关规范要求与规定。
4、材料进场时应附有材料合格证与出场检验报告。材料进场后,由甲方、监
理和乙方共同抽检材料样品,送往甲方指定检测检验厂家做材料复验。检验合格后方可进行施工。凡不合格材料严禁用于施工,发现一次甲方有权直接从工程款中扣除2-3倍材料价格的质量违约金。
5、材料堆放要符合甲方现场管理制度。
6、材料卸货和材料的场内二次搬运(包括各地块运转)等均由乙方负责,乙方不得有任何借口拒绝搬卸乙方所使用的材料。
第九条:双方的责任
甲方责任:
1、甲方必须按合同约定的时间支付工程款,协助配合办理相关证件。(如提供相关证明文件等)
2、甲方负责提供与乙方施工有关的各种资料,结合本工程特点,根据设计要求,施工规范要求,操作规程要求,验收标准要求等进行安全、技术交底。
3、甲方只承担合同条款约定的义务。
4、对乙方违反操作规程,不遵守现场纪律、规章制度和项目部安排,甲方有权处以扣款。
5、甲方负责提供施工电梯,并负责协助乙方落实施工电源及水源,由乙方从
甲方指定的接驳点接入,水电费由乙方负责。乙方在施工现场设立施工与生活专
用水、电计量设施,乙方施工、生活用水电费用按无锡市自来水公司、市电业局
规定的价格结算。甲方为乙方代缴水电费的,从乙方工程进度款中扣除(水电费
已含在合同价中)。由甲方会同乙方共同抄表后,乙方代表应当立即确认并在抄
表记录上签字,分摊部分甲方另行通知。水电费计费办法为:(分表数额+总表损
耗分摊数)×无锡市现行收费单价。甲方为乙方代缴水电费,只能为乙方开具水
电费收据,乙方应为甲方开具全额施工发票。
6、监督乙方足额发放工资,确保民工的日常生活开支。
7、对乙方由于延误工期而造成的一切损失,甲方有权索赔。因不可抗力引起的工程中断或工程延误,双方均不承担责任和任何一方的损失。
乙方责任:
1、乙方工人进场应编制职工花名册,提供有效身份证复印件。乙方不得招聘“三无”人员(工人)进场,与进场工人签订劳动合同(符合劳动管理及监察部
门的要求,否则相关责任及经济损失由乙方自行承担),所有进场工人必须持有身份证、务工证、特殊工种证、暂住证、婚育证(费用自理)。乙方对进场工人
进行三级安全教育。应听从甲方项目部管理人员的指挥、安排,接受甲方公司安全生产管理有关规定及三级安全教育、文明施工的检查、监督。违反者视情节给予扣款,多次违反者清退出施工现场。
2、合同履行期间乙方要依法、合法的施工,严格遵守国家的法律、法规;遵守国家安全技术规范要求;遵守工程建设生产安全有关管理规定;遵守公司安全
生产管理条例、规定;遵守项目部安全措施和安全技术交底要求;遵守工地的有关规章制度;严格按安全生产标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法
实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;如乙方不能遵守以
上条例造成工伤(亡)等安全事故,由乙方承担全部法律责任和经济责任。甲方
项目部及建设单位所签订的安全文明施工管理条例作为本合同的组成部分,乙方
自觉遵守,否则甲方有权按安全文明施工管理条例对乙方进行扣款。对乙方施工期间因安全事故等原因造成财产损失或人身伤害独立承担全部经济及法律责任。
3、乙方必须管理好自己的工人,所有进场工人必须严格遵守安全生产、文明施工规定,严禁使用大功率电器,如:电热器、电炒锅、电饭煲、电炉、电磁炉、液化气炉和电热棒,发现使用每人每次向甲方支付50元的违约金并没收,乙方
同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除;严禁在施工场所大、小便,违章者
向甲方支付300元/次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣
除;严禁违规作业和不带安全帽、高空作业不系安全带、穿拖鞋,违章者向甲方
支付50-100元/次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除;严禁在工地赌博,违章者向甲方支付500元/次的违约金,乙方同意甲方直接从
应付给乙方的工程款中扣除。如造成人员伤亡,一切法律及经济责任均由乙方负责。
4、乙方必须严格遵守工地施工生产明火作业审批制度,严格执行现场消防防火安全防范制度措施,如违章操作发生火灾事故,其一切经济损失及刑事责任由乙方负责。
5、所有的机械及工具必须具备合格证、证牌等并定期进行维修保养,乙方所
进场机械、工具性能及安全性应达到甲方、项目部及相关部门检查的要求。
6、乙方不得私自将本分项工程转包他人施工,否则甲方有权另外组织施工队伍,所押保证金及所留工程款不再支付,其所造成甲方经济损失均由乙方负责赔偿。工程完成后机械、机具、工人应在10天内退出现场;乙方应配合其他工序、工种施工,不得任意破坏产品,发现者按损坏的价值的5-10倍赔偿。
7、乙方应无条件服从甲方指挥和调配,按甲方的施工计划和要求组织施工,及时自觉做好工程质量自检和整改工作。如乙方工人偷工地财物一旦被发现按折
价贰拾倍赔偿,并且甲方保留向公安机关报案的权利。
8、不允许乙方使用无上岗证人员和童工及非健康工进入工地施工,若进入工
地施工者向甲方支付300元/人次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的
工程款中扣除,并勒令其退场,后果乙方自负。不允许儿童进入工地,若发现向
甲方支付1000元/次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除,同时儿童进入工地引起的一切责任及经济损失由乙方自负。
9、乙方必须按时足额发给工人工资,甲方有权监督工资发放,发工资必须编制工资表,其内容有发放时间、工人姓名、工资余款、领工资人签名盖章、制表人及负责人签名等内容,发工资后交一份给甲方备案。乙方不得以任何理由拖欠工人工资。若由于乙方不及时足额发放工人工资等,工人闹情绪(打架、罢工)
或向有关部门申诉,由此引起的有关责任、费用及罚款均由乙方全部负责承担,同时向甲方支付20000元/次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除。
10、本合同执行过程中乙方无法满足工期等要求或乙方自己半途而废,从甲方发出通知3天内仍无法达到要求,甲方有权终止合同并更换其它队伍进场施工,乙方无条件接受,所押乙方保证金和所留乙方工程款扣作加价其它队伍施工工资(?)。本合同实施过程中,乙方及乙方班组的工人严禁与甲方或监理等管理人员发生冲突或怒骂等事件,违者由此所产生的扣款等一切后果由乙方承担。
11、乙方要建立健全完善的质量管理控制制度,必须配备足够的常驻工地现场管理人员及壹名专业电工,必须授权现场代表对乙方在本工程施工质量、工人及管理人员行为承担一切责任。现场代表与甲方项目部人员要密切配合,并及时参加工程例会,发现不在场向甲方支付500元/次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除(有特殊急事应事先请假,另派他人参加)。
12、乙方负责甲供材料的接收、看护、保管及整理工作。
13、乙方负责将建筑物内自行产生的建筑垃圾清理到楼下指定地点。
第十条:违约责任
1、乙方进场施工后,中途不得以任何理由拒绝局部分项工程施工,否则甲方将按乙方拒绝施工的分项工程合同价款的10倍从乙方剩余工程款中扣回。
2、除不可抗力外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须承担违约责任。
3、乙方未能按本合同约定通过验收的,视为乙方违约,每逾期一天,乙方向
甲方支付1000元/次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除;超出三天时,甲方有权单方解除本合同,并且甲方有权拒付乙方剩余工程款,同时乙方应承担合同价款的30%违约赔偿金给甲方。
4、合同中其他违约条款可以合并使用。
5、合同履行中,对乙方应支付的违约金,以甲方及监理双方共同签字的扣款通知书为准。合同履行期间,甲乙双方不论出现任何情况,乙方应保证工人不因任何问题而出现罢工、聚众堵门、打砸、投诉、上访等对甲方威胁事件的发生。若出现此类事件则向甲方支付100000元/次的违约金,乙方同意甲方直接从应付给乙方的工程款中扣除,并由乙方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。
第十一条:工程保修
1、本工程保修期为2年,自工程竣工验收合格之日起算。
2、保修期内,属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到甲方或建设方保修通知之日起24小时内派人维修。
3、发生紧急抢修事故的,乙方在接到甲方或建设方事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
4、每次维修工程完工后,由甲方组织验收,直至合格为止。
5、乙方不在约定期限内派人维修的,甲方可以委托第三人维修;由此产生的费用由甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方重新交付(乙方所承担的费用以甲方及建设方向第三人支付的实际费用为准)。
第十二条:通知与送达
任何一方就本合同发给另一方的任何通知须以书面形式进行。该通知如以专人传送,受送达人签收即构成送达;如以传真形式送达,则以传真发出之日视为
送达;如以邮寄形式送达,以邮件对方签收或拒签视为送达。若因地址、名称有
误或有变更而未书面通知另一方的,自邮件注明不能送达原因的日期,视为送达。除非另行书面通知,双方对通讯送达地址确认如下:
甲方签收人 乙方签收人 钱云峰
第十三条:争议解决
1、在合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,解决不了,双方约定向无锡市锡山区人民法院起诉。
2、因业主原因,造成甲方总包协议书不能履行或中途不能继续履行时,本分包合同自行中止,乙方不得借此向甲方索赔任何费用。
第十四条:其他
1、本合同一式伍份,甲方肆份,乙方壹份,自签字盖章之日起生效,均具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜由甲乙双方协商,签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。本合同自双方法人代表或其授权代表签字并盖章之日起生效,工程竣工验收合格,质量缺陷责任期满,结清工程款后终止。
甲方(盖章) 乙方(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
开户行: 开户行:
账号: 账号:
电话: 电话:
传真: 传真:
地址: 地址:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
篇7:涂料施工承包合同
甲 方:
乙 方:
乙方承接甲方项目,结合本工程的具体情况,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为了甲、乙双方更好履行合同条款,便于以后现场施工管理,双方在确保工程质量、文明施工、安全、施工进度、平等互利、信守合同的前提下,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守。
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 承包范围:
1、乙方承包范围内的涂装工作包括:平整层、打磨、上底油、喷面漆;
2、现场材料保管;
3、乙方负责分色、分格;
4、掩盖不同或不动部位的工作。
四、 承包方式:以包工包料的方式。
五、 工程量计算:按实做工程量以平方米计算。(按图纸的展开面积计算)
六、 承包单价:按包工包料方式,承包单价为元/m2。
七、 付款方式:
1民币
支付方式:以现金结算或支票、转账结算。
八、 工期条款:
1、本涂装工程施工自年月完成工期为(在甲方配合之下完成工期)
九、 施工验收标准:
1、 工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方应自接到通知后五天内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,如验收合格应按乙方申请验收之日起算保质期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
2、 工程以涂装施工效应向乙方支付此增加的费用效果图、施工方案、作法说明、设计变更及现行国家和行业的规范为质量验收标准。达到所列出的标准色,实样板效果为合格标准,甲方要求部份或全部超过样板及实样标准时,。
3、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期顺延。
十、甲乙双方责任:
1、指派,负责合同履行,对涂装工程质量、进度进行监督检查,办理验收,变更登记手续。在工程管理过程中,对乙方提出问题和所遇到的难题及时协调解决。
2、开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或确认的施工方案,并向乙方进行现场交底。
3、 甲方负责组织建设单位、监理单位进行各类验收工作。负责提供工地人员住宿用房及生活、施工用水电。
4、 施工期间,甲方负责做好施工现场的保卫及消防等项工作,及时提供本工程满足施工要求的施工场地作业面给乙方施工。
5、甲方负责检验所提供的作业面要符合现行的有关建筑施工验收规范标准,如未达到施工规范要求,应由甲方整改至达标;如由乙方负责整改,则乙方收取由此而增加的费用。
6、甲方须为乙方施工提供满足施工要求的脚手架(脚手架须为乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的相关工序。
7、乙方指派 为乙方代表,负责合同履行,严格按照国家有关质量标准、施工规程以及甲方设计要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。
8、乙方严格执行有关施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏,不得扰民和污染环境。
9、乙方工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
十一、争议解决:
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方面应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均可向人民法院起诉。
十二、其他:
1、按施工规范、施工方案、技术交底、质量验收标准执行。
2、本合同自双方签字、盖章之日起生效,结清余款后自行终止。
3、双方认可的来往工程纪录、会议纪要、均为合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
4、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,每份均具同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
法定代表人: 法定代表人:
签约代表: 签约代表:
联 系 人: 联 系 人:
联系电话: 联系电话:
传 真: 传 真:
签约时间: 年 月 日
篇8:园林工程施工合同_合同范本
(一)工程承包方式
1、按承包范围(内容)分:建设全过程承包(统包)、阶段承包、专项(业)承包、建造——经营——转让承包
2、按承包者所处的地位分:总承包、分承包、独立承包、联合承包、直接承包
3、按获得承包任务的途径分:计划分配、投标竞争、委托(协商)承包、指令承包
4、按合同类型和计价方法分:固定总价合同、单价合同、成本加酬金合同
1、建设全过程承包
承包方对工程全面负责,发包方仅需提出工程要求和工期。适用于各种大中型建设项目,要求施工企业实力雄厚、技术先进、经验丰富。
优点:充分利用技术经验、节约投资,缩短工期,保证质量。
2、阶段承包
某一阶段工作的承包方式,例如可行性研究、勘察设计、工程施工等。在施工阶段又可分为:包工包料、包工部分包料和包工不包料三种方式
n 包工包料:承包工程施工所用的全部人工和材料。是一种很普遍的施工承包方式,多由获得等级证书的施工企业采用。
n 包工部分包料:承包方只负责提供施工的全部人工及部分材料,其余部分由建设单位负责。
n 包工不包料:广泛应用于各类工程施工中,指承包人仅提供劳务而不承担提供任何材料的义务,在园林工程中尤其适用于临时民工承包。
3、专项承包
指某一建设阶段的某一专门项目,由于专业性强,技术要求高,如地质勘察、古建结构、假山修筑、雕刻工艺、音控光控设计等需要由专业施工单位承包。
4、招标费用包干
通过招投标而取得的承包方式,这是国际上通用的获得承包任务的主要方式。分为:招标费用包干、实际建设费用包干、施工图预算包干等。
5、委托包干
也称为协商承包,即不需要经过投标竞争,而由业主与承包商协商,签订委托其承包某项工程的合同。多用于资信好的习惯性客户。这在园林工程建设中也较为常用。
6、分承包
指承包者不直接与建设单位发生关系,而是从总承包单位分包某一分享工程(如土方工程、混凝土工程等)或某项专业工程(如假山工程、喷泉工程等),并对总承包商负责的承包方式。这在园林建设工程中也经常用到。
(二)施工承包合同的概念和作用
概念:工程施工承包合同是工程建设单位(发包方)和施工单位(承包方)根据国家基本建设的有关规定,为完成特定的工程项目而明确相互间权利和义务关系的协议。施工单位承诺按时、按质、按量为建设单位施工;建设单位则按规定提供技术文件,组织竣工验收并支付工程款。合同一经签订,即具有法律约束力。
(三)签订施工合同的原则和条件
1、原则
(1)合法原则:订立合同严格执行《建设施工合同(示范文本)》,通过
《合同法》与《建筑法》规范双方的权利与义务关系。
(2)平等自愿、协商一致的原则
主体双方均依法享有自愿订立施工合同的权利。
(3)公平、诚实信用的原则
合同签订中,要诚实信用,当事人应实事求是向对方介绍自己订立合同的条件、要求和履约能力;要充分考虑对方的合法利益和实际困难,以善意的方式设定合同的权利和义务。
(4)过错责任原则
合同中除了规定的权利义务,还要必须明确违约责任,必要时,还要注明仲裁条款。
2、订立施工合同应具备的条件
共3页,当前第1页123
篇9:承包范围项目施工协议书
甲方:_________________某某装饰工程有限公司
乙方:_________________
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:_________________
一、工程概况分包范围:_________________工程分包方式:_________________工期:_________________年月日——年月日(共天)。
工程质量:_________________本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工,施工质量达到合格标准。合同价款(暂定)¥
二、甲方责任:_________________
1)由甲方工地项目部全权负责合同履行,对工程质量、施工进度进行督导、检查,组织人员进行技术、安全交底等,对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。
2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作,协调各分包工队之间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。
三、乙方责任:_________________
1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训,佩带胸牌。安全帽上岗,工牌由甲方统一办理,并收取工本费__________元,__________元押金(押金可退还)。如有丢失工队全部承担,费用__________元/个。每日上班无胸牌或故意不带胸牌着,不准进入施工现场,并处罚__________元。安全帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记,安全帽成本__________元/顶,如有丢失,此款从工程款中扣除。
2)乙方进场施工人员,不论工种,均须穿甲方要求的工作服,并保持清洁。工作服分包负责人在工地库房统一领取,工作服成本费每套__________元,公司每套补助__________元。工队每套承担__________元,此款从工程款中扣除。如发现不穿工作服进场施工者每次罚款__________元。(实行单价包死据实结算)。
3)乙方施工前应对本工程图纸,现场及甲方要求进行认真评估,乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同,否则甲方有权不付工程款,且由此造成的一切损失由乙方负责。
甲方(盖章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇10:防水施工合同
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国经济合同法》的原则,结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
第一条 工程概况
顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理,两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理 再铺自粘卷材。
第二条 工期:20xx.07.01--20xx.08.10
第三条 工程质量要求及工作范围
第四条 合同价款:
第五条 安全施工
乙方要按有关规定,采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。
第六条 验收及付款方式
乙方进场后,甲方必须派一负责人配合乙方,工程要按要求施工,工程完工后,通知甲方进行质量检查验收签字,经验收合格后方可退场。工程保质期一年,一年内如果出现质量问题,乙方无条件修复。
第七条 付款方式
工程验收合格后,凭验收签字单据结算.
第八条 本合同签订日起,即具有法律效力,双方必须完全履约, 不得任意解除,若发生纠纷,双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。
第九条 本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章后生 效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表:(签字) 乙方代表(签字)
年月日:
篇11:脚手架施工合同范本
发包方: 《简称甲方》
承包方: 《简称乙方》
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
结构类型:框泥,地下一层,地上六层
二、乙方承包范围及方式:
1、乙方承包甲方分包的外脚手架范围包括外脚手架工程施工,所有外架材料和安全立网、平面挂网。
2、乙方承包外脚手架同时包括:外脚手架的安全网立面、平面挂网、挂设,楼层标志挂设。
3、乙方承包外脚手架施工包括:施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。
4、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作,如发现竹子及绑带不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。
5、乙方承包脚手架最后的拆卸工序,严禁随拆随抛高空堕落,必须按每拆一层放一层,再拆第二层的施工方法。
6、乙方承包甲方外脚手架工程施工,其承包价格均包括:乙方施工的劳保工资、福利工资、奖励及处罚工资等一切待遇。
7、乙方承包甲方外脚手架施工包括:楼梯上下防护搭设,安全标志挂设等工序,材料均用竹子搭设。
8、乙方承包甲方外脚手架施工包括:外脚手架地坪乙方负责垫平。
9、乙方承包甲方外脚手架施工包括:适用于竹脚手架安全施工规范要求及黎平县安全监督站有关规定要求,并通过验收合格要求。(即包安装、包验收、包合格的三包要求)。
三、乙方承包价格:
甲方按乙方承包范围完成1~9项条款及工序:外墙双排竹外脚手架及安全防护。按建筑面积每平方米捌元计算给乙方。
四、工程款支付及结算办法:
按工程进度的80%预付工程款
工程竣工即拆完外脚手架甲方一次性付清给乙方。
五、质量要求:
1. 乙方搭设的内外立杆距离不能≥0.8m,内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净空为一米。大横杆步距不≥0.7m,(立杆、大横杆、小横杆的搭设要求按规范要求搭设,其使用的竹子材质符合安全要求)。
2. 乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能≥60cm,网格成型。
3. 乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0.30cm设一道,沿建筑物四周搭设。
4. 乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45°~60°剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。
5. 乙方搭设的密排按承包范围每一施工作业面步距层层铺设(即一步距一层密排)。
6. 其他不详之处执行竹子脚手架施工规范执行施工。
六、其他事项:
1. 乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗,如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。
2. 高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业,如因不按要求佩戴安全带的,公司按每人次罚款50元的规定。
3. 乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业,如穿拖鞋及穿硬底鞋者,公司按每人次罚款50元的规定。
4. 施工作业中,由于塔吊起重工由甲方配备。
5. 乙方工人食堂的柴火费由乙方自理。
6. 乙方工人进场后,必须服从甲方现场施工员指挥,服从甲方安排及调动,若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的,甲方则按总造价罚处1%总工资。
8. 施工中由于乙方违反安全生产操作规程,造成的事故者其一切责任由乙方负责。
9. 乙方施工中,如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求,而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的,甲方则按乙方总承包造价罚处50%的工料费的规定。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力,签字之日起生效到工程款全部结清后失效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
篇12:水电施工承包合同
_建设有限公司 (以下简称甲方) 水电班 (以下简称乙方)
为了加快工程施工进度,确保安全生产,提高建筑工程经济效益。甲方承包的浙江大学农业实验基地综合楼工程的安装工程施工任务以包工包料双包的方式承包给乙方水电施工班施工。在施工过程中,为明确双方的责任和义务,保证工程的顺利进行,经甲、乙双方共同协商一致,订立如下条款,以兹共同遵守:
一.承包内容及范围:
1.按本工程建设方提供的全套安装工程施工图纸,会审纪要、技术签证、施工期间图纸的修改和变更的全部工作。从基础开始竣工验收到交付建设方物业过程及专业施工单位的配合工作。生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。
2.工程材料采购、检验、运输工作,竣工验收前的检修、测试、通水、通球、通电、消防、煤气、试气、试压、验收等工作。
3.乙方承包范围内项目在竣工后壹年内的维修。
4.提供乙方承包范围内的工程计算,负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
5..本工程发包范围内除建设单位总承包合同规定建设方提供的材料外的所有材料均由承包人采购。所有材料均应有合格证和质保书,符合国家规定的技术标准,并且需经建设单位委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。
二.工程造价的计算:水电工程承包合同1.根据乙方施工范围内的安装工程工作量,按浙江省“零三”定额及相关文件规定,按投标文件审定安装工程直接费与人工价差之和(建设单位审定的主材除外)后,下浮15%(包括总合同下浮)。
2.造价中涉及的主要材料价格“市场信息价”以外的材料由乙方负责办理材料单价签证。
3.图纸变更及产生的签证费由乙方负责办理签证手续,并作为结算依据,并及时上报公司,今后结算时作为有效依据。
三.付款方式:
工程进度款按月支付,每次按月实际完成工作量的80%支付工程进度款(如有增加合同外工程量的,按建设单位的总合同执行),直至工程竣工验收合格。各单位工程验收12个月后一个月内支付至工程总造价的95%,不计息。剩余5%作为工程保修金,各单位工程竣工验收24个月30天内无息退还给乙方。
四.工程质量及工期
1.乙方必须确保工程质量(按建设单位及甲方确定的达到市标化工程及争创飞英杯要求),如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的,则处以乙方工程总价的3%处罚,工程验收完成后如本工程达到飞英杯标准,则给予乙方安装工程合同总价1.5%的奖励(如因土建工程等因素导致质量未达标,而乙方施工的安装工程达到优良,同样给予乙方安装工程合同总价1.5%的奖励)。
2.施工过程必须执行浙江省建筑施工规范及有关规定。严格按照设计图纸、会审记录及设计变更进行施工,否则由此所造成的返工损失由乙方负责。
3.服从建设单位、甲方现场管理人员的指挥及要求进行施工。
4.严格按照浙江省规范执行及各现行新规范规定,分部分项工程完成后,必须经过建设单位及监理验收合格后,才能进入下道工程的施工。
5.乙方在施工过程中必须密切配合其他工种,对于造成无故返工或凿除的电气及管道修补工程,则由乙方负全责。
6.装饰阶段室内设备管道安装前应做一样板房由建设单位及监理验收,合格后方可大面积施工。
7.乙方应该在当天完成的工作前对施工工人加以技术及安装方面的交底工作,班前检查当天完成的工作状况及质量要求。
8.乙方必须满足工程整体施工进度要求,每分项工程由甲方安排施工总进度计划,强行按进度完成,如因乙方原因而影响其它组所造成的损失,均由乙方负责。
9.乙方根据施工现场项目部所制订的周、月计划进度安排。乙方必须合理安排人力、材料,确保按甲方的月、周施工计划如期完成,不得耽误总体工期。施工现场听从现场项目经理和施工员的指挥,如乙方不按现场项目部的进度计划实施的,甲方有权对乙方作出相应处罚。
五.安全事宜
1.进入现场施工的人员,必须执行本公司的规章制度,由乙班长负责督促各项工作的安全生产,杜绝违章作业。作业时间持证上岗,使用的机械专人操作。
2.实施安全、文明施工协议书细则:乙方必须配合湖州市建筑施工现场“标准化管理合理工地”、湖州市级“文明工地”及“飞英杯”评定。
3.乙方特殊工种必须持证上岗,如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。
4.所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5.在施工过程中,因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故,一切费用由乙方全部自行负责。
六.工地生活事宜
1.乙方必须认真遵守管理制度,任何人不得开小灶,如发现用电炉、电饭煲家用电器等烧饭的,当场缴收用具并罚款壹佰元。
2.乙方所居住的生活区域和房间要专人打扫,保持清洁、达到卫生部门的检查标准,如经市、区部门检查不合格而罚款的,费用由当事乙方承担。
七.工地纪律制度:
1.乙方进场工作后,必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验,无证件的工人,不准进场施工,乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2.打架斗欧不管因何事与何人均属违法行为,甲方不予支持,发生纠纷乙方承包人应及时协调或向甲方管理人员反映调解,凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币300元/人,情节严重造成后果均由司法机关追究当事人责任,班组长不得以任何理由推托责任,打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均由各班组负责人承担,甲方不负经济责任。
八.补充事宜:
九.其它事宜:
1.乙方进场工作不准带女家属、小孩在工地住宿,如果擅自带家属住进工地的,甲方作清退处理。
2.乙方所施工的现场及工作面,必须保持整洁,每项工程必须工完场清。
3.乙方在施工过程中,必须服从施工管理人员的指挥,如有不服或违反者,甲方管理人员有权责令其停工、整改、罚款处理,严重者作清退处理。
4.乙方进场的工人必须具备身份证,其暂住证、上岗证、工作单位记录等证件由甲方办理。所有由甲方办理证件的人员必须自始自终在本工地施工,保持人员绝对稳定。
5.乙方负责施工区域的临水临电的安装及维修、整改(甲方提供材料,乙方负责施工)。
6.如乙方必须保质、保量、按时的完成项目部下达的工作任务单,如不能完成的按任务单所含工作量人工费的2倍处罚。
7.双方上述条款必须共同遵守执行,违约方后果自负。
十.合同生效与失效:
合同自双方签字之日起生效,合同壹式两份,甲、乙双方各执壹份,合同待保修期满付清后,自然失效。
甲 方: 乙 方:
代表签字: 代表签字:
订立时间: 年 月 日
篇13:公路建设项目施工合同
甲方:_____
乙方:_____
为了确保____县环城公路________厂至________二级公路路基工程公路工程任务的顺利完成,确保工程质量和工程进度,经甲、乙双方协商,甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任,依据《合同法》有关规定,经双方协商同意,签定本合同。
第一章总则
1、工程名称:____县环城公路________厂至________二级公路路基工程3标段。
2、工程地点:____县。
3、承包范围和内容:
(1)承包范围:____县环城公路________厂至________二级公路路基工程公路________段路面工程。
(2)承包内容:
本工程建设内容包括:整修路基,水泥混凝土路面面层,培路肩。
4、承包方式:
(1)本工程实行单价承包,工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。
(2)工程承包单价为含税单价,税款由乙方向有关税务部门交纳,或由甲方向有关部门代交,但费用将从乙方的工程款中扣除。
(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。
第二章工程期限
1、本项工程自签定合同之日起,于20________年____月____日开工,至________年____月____日结束。
2、乙方进场后,甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度,甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。
3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。
4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意,擅自拉运的质量不合格的材料,其费用不得结算。
第三章安全生产与文明施工
1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工,负责检查消除施工现场所有安全隐患,做好防火、防洪、现场安全操作等工作。
2、加强施工现场管理,做到文明施工,建立健全各项管理制度和安全生产措施,按照业主及监理的要求做好各项工作,树立良好的企业形象。
3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。
第四章双方义务
1、甲方合同义务
(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。
(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。
(3)依照约定支付乙方工程款。
2、乙方合同义务
(1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设,按时完成工程建设任务,确保工程质量合格。
(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理,执行工程建设的各项规范标准。
(3)乙方在施工期间食宿自理。
第五章工程款结算方式
1、本工程实行单价承包。合同单价为_____元平方米。其中,整修路基_____元平方米,水泥混凝土路面面层_____元平方米,培路肩_____元米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。
2、甲乙双方签订合同,乙方及时进入施工现场开工后,甲方先期支付15%工程预付款,以后根据完成工程的形象进度,可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后,经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后,甲方支付全部工程款项。
第六章纠纷解决办法
甲、乙双方发生经济纠纷时,应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。
第七章附则
1、本合同双方代表签字、盖章后生效,到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。
2、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。
3、未尽事宜经双方协商一致后,可另签补充协议,补充协议将视为合同的组成部分。
甲方:_____(签章)
法人或授权代理人:_____
乙方:_____(签章)
法人或授权代理人:_____
________年____月____日:
篇14:工程施工地机械租赁合同书
承租方(甲方):
出租方(乙方):
甲乙双方按照平等互利、自愿的原则,经双方协商一致,签订本协议。
一、基本情况:
租赁机械名称型号及数量: 三一重工挖掘机235 一台 施工地点: 清涧县刘邵路N4 施工内容: 修整路基、土方开挖、沟槽开挖 使用时间: 年 月 日至 年 月 日
二、租赁金额及付款方式:
1、租赁金额(刨油桶方式) 元/桶(大写 元)。
2、按建设单位拨付的工程款比例支付。最终工程竣工验收合格结算后一次性付清。
三、安全责任
1、施工中双方要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关规定,加强租赁机械安全检查和使用安全管理,并采取有效措施防止操作人员疲劳作业,确保作业安全。
2、施工时,应严格按照安全技术操作执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥,现场的安全管理由甲方负责。
3、由于对施工场地地面和地下设施情况交代不清造成的事故,其责任和损失由甲方负责。
4、双方在未签订机械租赁合同前,不得提前进场及作业。
5、按照国家有关规定或约定,为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具,并监督、教育员工正确使用。
6、双方应相互协作,并按照各自的责任处理租赁机械使用过程中有关安全工作以及安全问题、事件,应认真组织原因分析,提出预防措施,共同预防事故的发生。
7、因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
四、甲方的权利和义务
1、在租赁期间内具有使用权,但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备,不得擅自转移作业地点,不得自行操作,如果因此发生事故或造成损失,承担全部责任。
2、负责对乙方的机械租赁资质进行核查;进场机械的所有者必须具备相应的资质。
3、负责对入场操作人员等特种作业人员的证件进行核查。
五、乙方的权利和义务
1、操作人员必须服从甲方现场指挥人员的指挥,并遵守有关规章制度。
2、乙方提供的设备保证运行正常,如果设备发生故障,乙方应立即组织抢修,或更换其他设备。
3、租赁的机械(设备)在工地上停置时,由乙方负责保管,如果由于保管不严而造成的损坏,损失由乙方自行负责。
4、乙方提供的租赁机械(设备)如属于特种设备,必须经检验检测机构监督检验合格,并在特种设备安全监督管理部门登记。
5、乙方的操作人员必须经过专业技术培训,并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证,且合格证种类应与所操作的机械类型相符合。
6、乙方负责租赁机械的进场运输安全。
六、本协议虽未公证,与法律有同等效率,解释权最终归甲方所有。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。其他未尽事宜,双方协商解决,自双方签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15:室外高低压配电工程施工合同书
发包方(甲方):
承包方(乙方):
签订地点:
合同签订时间:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包方、承包方双方就本工程施工事项协商一致,特订立本合同,以资双方共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称:__XX公司10kv配电工程。
1、 工程地点:
2、 工程内容:按设计图纸施工,安装智能开关一台,安装SCB11-1250/10.5变压器一台,高压柜四面,低压柜七面,配电房土建施工部分,配电房内的应急照明及开关布线、排风设备、防鼠板,敷设高压电缆、母线槽其他辅助材料安装等,详见__XX公司10kv配电工程施工设计图集.综合部分。
第二条 工程承包范围
承包范围:电气设备安装、配电房土建、电缆沟开挖回填、电缆井基础、办理供电局相关验收、接火及送电手续 。不包含设计,供电部门及政府部门的规费和指定性收费。
合同工期
合同工期为50个日历天数。合同签订后,乙方收到甲方工程预付款即为开工时间。
如遇雨天、不可抗拒等原因以及由于设计变更造成工程量增加的,工程工期应顺延。
第三条 合同价款与承包方式
1、合同金额:
2、承包方式:承包方按发包方提供的__XX公司10kv配电工程施工设计图集.综合部分施工图施工,直至通过南宁供电局验收合格并送电成功。
第四条 合同价款结算
按双方签订的总价包干方式结算工程款,后附工程量清单。
第五条 工程款的支付
1、发包方在与承包方签订合同3天内,发包方向承包方支付设备款及工程预付款10%,即__X元整(¥XX000.00元),作为工程启动资金。
2、承包方电气设备进场安装完毕3天内(含配电房土建、电缆沟开挖回填、电缆井基础、配电房内电气安装),发包方再向承包方支付工程款50%,即__X元整(¥__0000.00.00元)。
3、经南宁供电局竣工验收合格且接火送电成功后7天内,发包方再向承包方支付工程款37%,即捌拾万元整(¥__00.00.00元)。
5、剩余工程款3%,即__X元整(¥__00.00元),质保期贰年后3天内一次付清。
6、工程款支付方式:现金或转帐。
第六条 工程质量与验收
以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,达到电力部颁的工程质量检验及评定的合格条件。并接受发包方的现场监督与检查。
第七条 安全施工
1、承包方在工程施工中要严格执行电力建设安全施工管理的有关规定,承担《安全生产工作规定》所明确的组织、协调、监督责任,认真采取安全防护措施严防事故发生。
2、在施工过程中,应严格按电力行业安全作业要求采取严格的安全保护措施,做到安全施工、文明施工,承包方承担施工中发生事故的一切责任。
第八条 设计变更
1、承包方执行电力建设施工及验收技术规定、建设工程施工技术有关管理的规定,严格按照施工图纸施工,发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改,应及时向发包方代表和设计单位提出变更设计申请。
2、发包方对原设计进行变更或同意承包方的变更设计申请,应送原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸、说明,对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。
3、设计变更内容:(1)工程量增减;(2)取消或增加某一项目;(3)杆塔及基础形式变化;(4)线路长度增减等。
4、由于发包方原因的重大设计变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,延误的工期相应顺延。
第九条 竣工结算
1、工程竣工验收报告经发包人认可后2日内,承包人向发包人递交结算资料。发包方在接到结算资料之日起5个工作日内提出审核意见。并在结算资料审定之日起5个工作内付清工程余款(除质保金外) 。
第十条 材料设备供应
1、发包方或承包方应根据设计和规范要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备,必须有产品质量合格证书,并且满足南宁供电局有关技术规范要求,具备广西电网投标资质合格供应商范围。
2、由承包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符,发包方代表拒绝验收,由承包方重新采购符合要求的物资,承担由此发生的费用,工期不能顺延。
3、由发包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符、不满足南宁供电局有关技术规范要求或不具备广西电网投标资质合格供应商范围,承包方可以拒绝安装,由发包方重新采购符合要求的物资,并承担由此发生的费用,工期顺延。如发包方不更换不符合要求的物资,承包方有权终止本合同,发包方承担违约责任。
4、承包方采购材料必须按甲方招标的要求品牌来选材,并列出材料清单,加盖公章,作为合同附件。
第十一条 双方责任
发包方责任
1、负责办理该工程的供电行政收费,有关城建开挖、恢复报批手续及青苗赔偿等相关费用。
2、施工期间,发包方应派工程负责人到现场以便开展工作。工程范围内的供电线路因工程施工需要,则要服从停送电时间的安排。
3、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
4、负责在承包方递交工程联系单或其它工程资料三个工作日内完成会签工作,超出以上时限的作甲方默认处理。
5、不按合同规定拨付工程款,逾期按应付而未付部分日千分之二计算违约金给承包方,逾期超过30天的,承包方有权停工或终止合同,由此造成的工期延期、工程停建,由发包方负责。发包方补偿承包方因此遭受的损失。
承包方责任
1、合同签订且承包方收到发包方的工程启动资金后 40天内,电气设备进场。逾期超过20日设备未进场的,发包方有权解除合同,承包方除退回发包方支付的启动资金外,还需赔偿合同总价的30%补偿发包方的损失。
2、承包方要认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定,严格按照经南宁供电局有关部门会审同意的方案施工,发现设计错漏不得将错就错或擅自修改,应及时向发包方提出变更设计申请。
3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工,工程验收质量不合格者,其返工所需一切费用均由承包方负责。
4、 负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护,负责施工场地清洁。
第十二条 工程保修
1、保修期限:贰年(由工程验收合格送电试运行24小时后算起)。
2、保修范围:承包方承建的全部工程内容。
3、保修期内,设备在正常使用时出现故障,甲方管理人员通知乙方后,乙方需2小时内派技术人员到现场检修。
第十三条 不可抗拒力
参照执行《建设工程施工合同(GF—1999—0201)》第二部分通用条款第十一条其他中第39款。
第十四条 合同文件
合同文件组成应包括以下部分:
1、本合同文本
2、施工委托书
合同争议及解决
合同执行过程中如有争议,双方本着友好协商的原则进行解决。经双方协商不成,向工程所在地南宁市江南区人民法院裁决。
第十五条 其他
为保证施工顺利进行,除上述条款外,发包方、承包方双方应对整个工程施工中,遇到的任何问题应互相协商解决,承包方施工完成并经供电公司验收合格后,所安装的一切设备自动归发包方保管,余款付清前产权还是归承包方所有。
第十六条 合同生效及终止
本合同自发包方、承包方双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并送电成功,结清工程余款保修期满自然失效。
本合同一式肆份,双方各执贰份。
发包方:(盖章) 承包方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
日 期: 日 期:
篇16:安全与文明施工措施方案
渔业安全生产监督检查实施办法
第一条 为了切实加强对渔业船舶的安全管理,防止和减少渔业生产安全事故,保障人民生命财产安全,维护渔区社会稳定,促进渔业经济可持续发展,根据《中华人民共和国安全生产法》、《xx省渔港渔船管理条例》等有关法律、法规和规章的规定,结合我县渔业安全生产的现状和特点,制定本办法。
第二条 渔业安全生产实行分级管理责任制度,按各自职责,明确责任、责任到人,建立系统的安全管理体系。
第三条 渔业安全生产工作在县人民政府领导下,在市、县安全生产委员会及有关职能部门的指导、协调、监督下开展。
第四条 水产局负责对辖区内渔业船舶安全生产进行监督检查和业务指导,渔政站是水产局二级单位,作为执法机构履行以下职责:
(一)负责渔业船舶的更新、建造、购置、报废、入渔许可和船舶修造业的监督管理。
(二)负责渔业船舶登记发证、换证、年审和渔业船员的考试、发证,以及船舶进出港签证。
(三)负责传达、起草有关渔业安全生产的规范性、政策性文件。
(四)负责组织渔业安全生产执法检查,开展安全专项整治,查处渔业船舶的违规行为,对渔业安全生产存在的问题,提出书面整改意见并跟踪督促落实。
(五)负责渔业船舶的监督检验,把好渔船质量关和救生、消防、信号设备的配备关。
(六)落实渔业安全生产责任制,建立渔船安全管理网络,完善渔业安全生产值班制度、通讯联络制度、安全会议制度。
(七)负责渔业生产安全事故的调查处理。
(八)负责监督实施本辖区内渔船动态报告制度。
(九)负责渔业生产安全事故的统计上报工作。
(十)定期分析渔业安全生产形势,及时研究和解决安全生产中的重大问题,并深入基层进行安全生产监督检查。
(十一)开展经常性的安全生产宣传教育工作。
(十二)履行法律、法规规定的其它安全生产方面职责。
第五条 水产局领导本县渔业安全生产工作。
(一)贯彻执行国家和省、市安全生产法律、法规、政策和工作要求,履行渔业安全生产的领导职能,对辖区内渔业安全生产管理工作有部署,有落实,有目标,有措施。
(二)督促渔政站落实专职人员,落实经费,完善制度,明确职责。
(三)健全渔业安全生产责任制,与渔政站签订安全生产责任状,对渔业安全生产责任制的落实情况有检查、有考核。
(四)开展经常性的渔业安全生产宣传教育活动。
(五)建立生产安全事故应急救援体系,制订和落实重特大生产安全事故应急救援预案,发生事故及时组织救援,妥善处理善后工作。
(六)定期分析辖区内渔业安全生产形势,及时研究和解决渔业安全生产的重大问题。
(七)履行法律、法规规定的其它安全生产方面职责。
第六条 乡镇人民政府对本乡镇的渔业船舶实施安全管理。
(一)负责渔业安全法规的组织实施,对本乡镇渔业船舶进行日常性安全检查。
(二)开展经常性的安全宣传工作。
(三)督促并做好本乡镇渔业船舶安全生产责任状的签订与落实工作。
(四)建立健全渔业安全通讯网络,落实安全值班制度,及时向渔业船舶通报气象信息。
(五)搞好编组生产工作,落实抢险救灾船只,制定相应的报酬政策。
(六)负责本乡镇渔业船舶相关审核工作。
(七)协助做好本乡镇渔业船舶生产安全事故和渔船违规案件的调查处理。
(八)劝阻渔业船舶非法搭客,如劝阻无效的,及时向上级有关部门报告。
第七条 村民自治委员会、合作社、公司对所属渔船的安全生产进行直接管理。
(一)负责本村、合作社、公司渔民群众的安全宣传教育工作。
(二)组织本村、合作社、公司渔业船舶实行“编组生产、互助互救”,建立和完善本村、合作社、公司渔业生产安全通讯网络等各项安全保障制度。
(三)配备专职安全管理人员,及时了解和掌握所辖渔船的安全适航状况、持证情况、职务船员配备和安全设备配备情况,随时掌握船员的变动情况及船舶进出的动态况,并按规定上报渔船动态情况,建立各类安全台帐。
(四)对渔业船舶存在的问题及安全隐患应当及时上报,积极配合职能部门查处。
(五)对安全管理机构提出的整改意见,应当督促渔民整改落实。
(六)严格管理雇用外来劳力,制止无资质劳力进行渔业生产,做好村与各渔船船长《渔业安全责任状》签订工作,确保渔业安全生产各项制度落实到位。
第八条 渔业船舶的所有人或经营人对渔业船舶及船员的生命财产安全负管理责任,船长对渔业船舶的安全生产负直接责任。
(一)遵守国家有关法律、法规和渔业安全生产的规章制度,严格遵守《内河防避碰规则》,切实按照各项规章制度进行航行生产作业,教育督促全体船员共同执行。
(二)服从乡镇、村委会、合作社、公司和渔业行政主管部门的监督管理。
(三)按规定及时办理渔业船舶及船员的各类证书,配齐航行安全设施及消防、救生、通讯等设备,保证船舶处于安全适航状态,按规定办理渔业船舶航行签证。
( 四)切实执行渔业船舶“编组生产、互助互救”制度,保持通讯联络的畅通,及时报告船舶动态。
(五)积极参加渔业船东、船员互助保险,提高抗灾自救能力。对雇用人员要签订雇工合同,不雇用无资质劳力上船作业。
第九条 建立完善渔业安全生产会议制度,县级半年一议,乡镇(街道)级一季一议,渔业村一季一议,及时交流情况,发现问题,提出整改意见,切实消除渔业安全生产隐患。
第十条 渔业船舶生产应认真履行互助互救的义务,一旦发现有船舶遇险求助,在不危及自身安全的情况下,应当采取一切有效措施做好抢险救助工作,并及时向各级安全机构报告。抢险救助实行救助有效补偿原则。
第十一条 渔业船舶在各级安全机构的监督管理下,应根据各自的作业特点及不同情况,切实做好各自的安全工作。
(一)木质渔船应加大“三修”投入,做到风前风后对本船灰缝水密情况进行自查,发现问题及时查漏补缺。
(二)钢质渔船随着船龄的增加,应及时检查水线下、舱室内、肋骨底部的腐蚀及焊缝情况,不得擅自改变水密舱壁及排水口,确保舱室密封。
(三)捕捞渔船在作业过程中,船员必须戴安全帽、穿救生衣,并严格按操作规程和作业流程作业。
(四)渔业运输船舶,必须严格按船舶检验部门核定的载重线标志装载,严禁超载,严禁违章搭客;不得从事营业性运输,如确需从事营业性运输的,应当向交通行政主管部门办理营运手续。
(五)渔业船舶应做好防风工作,切实做到不抢风头、不抗风尾,应在安全时间内及早回港,有关规定到指定锚地避风,严禁超航区、超风力航行生产。
第十二条 渔政渔港监督管理部门应加强对职务船员的培训、教育和考核,实行渔船船长考核记分制度,对安全意识淡薄,业务技术素质差,屡次违反安全管理法规和制度的船长及其他职务船员给予相应处理,直至吊销职务证书。
第十三条 渔业行政执法部门、乡镇政府、村委会、合作社、公司等组织对渔业船舶违反下列禁令和规定之一的,应坚决予以禁止,并督促整改;对不听劝阻,擅自下水作业导致重、特大事故发生的,移交司法部门按有关法律法规的规定追究船长及直接责任人的刑事责任:
(一)严禁无证及三证不齐的渔业船舶下水作业。
(二)严禁未按规定配齐职务船员及其他船员证书的渔业船舶下水作业。
(三)严禁未按规定配齐救生、消防、信号等安全设备和船舶处于不适航状态的渔业船舶下水作业。
(四)严禁未按规定配置有效通讯、导航设备的渔业船舶下水作业。
(五)严禁擅自改变船体结构,影响船舶设计稳性的渔业船舶下水作业。
(六)严禁违章搭客、超载、超航区、超风力航行生产。
(七)严禁其他一切有碍或可能有碍航行安全生产的行为。
第十四条 建立渔业船舶船长违规处理制度,切实落实船长第一责任人的责任,对有违章、违规情节并造成后果的船长,根据不同情况,可给予警告、罚款、吊销证书,构成犯罪的依法追究刑事责任。
第十五条 负有安全生产监督管理职责的乡镇府、渔政站、渔业村、公司及其工作人员要认真按照本规定履行职责,对有令不行,有禁不止,敷衍塞职,失职、渎职,所辖范围内发生重特大渔业生产安全责任事故的,将严格按照有关规定追究单位及相关工作人员的责任。
第十六条 对切实执行安全生产管理法规、政策和本实施办法,全年安全生产无事故的先进单位、渔业船舶和船长要予以表扬奖励。
篇17:太阳能施工合同范本
甲 方:
乙 方:
根据《中华人民共和国合同法》为明确甲、乙双方在本项目中的权利、义务,经双方在平等、自愿的基础上,签订本合同,以便于共同遵守严格执行。
第一条 工程概况
1、工程地点:
2、工程名称:
第二条 甲乙双方责任
甲方责任:
1、甲方向乙方提供施工的基本条件。
2、按本合同第五条的约定付款。
3、按本合同第七条的约定验收。
4、负责验收后的设备接管工作。
5、指派人员接受培训。
6、开工前甲方确定乙方提供设计方案签字认可。
乙方责任:
1、按合同约定、设计方案、施工规范等进行施工,保证工程质量。
2、对施工人员进行安全施工教育,遵守甲方工地的有关规定制度,保证施工安全,乙方安全事故与甲方无关。
3、 为乙方工地的代表,管理监督施工过程中的质量问题,并同甲方 代表协商有关工程变更,随工签证及其他单位、部门间协调工作。
4、培训甲方操作人员。
5、提供符合合同规定的全新原包装设备,保证安装调试并能正常使用。
6、负责安全运输及验收前货物设备保管。
7、做好售后服务工作。
第三条 保管责任及风险转移
乙方工程材料进场时,由甲方代表指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须具有安全保证),工程材料的安全由甲乙双方共同负责,乙方安装调试完毕,甲方现场验收。验收完毕后产生合同约定以外的风险责任由甲方承担。
第四条 合同价款及调整
合同价款得到双方一致认可,任何-方不得以任何理由进行变更或不予认可。 施工中发生设计变更(包括数量、规格、位置及附加工作等),方案修改,设备材料增减,经甲乙双方确认签定变更单。因以上变更导致费用增减,在工程后期付款时予以结算。
第五条 工程价款支付方式及期限
1、工程总造价: 元 (大写: )。
2、支付方式由甲方分三次,以下列方式支付:
(1)合同签定完工,验收合格后甲方即付乙方全部货款 元 价款说明:
1、此造价不含施工过程中所产生的电费、水费;
2、不含与土建、装璜等施工单位有可能产生的相关配套费用。
3、不含三箱电源线。
4、甲方应将系统的冷、热回水口接至屋顶。
第六条 工期及工期延误
1、工期:合同签定后,热水工程安装从20xx年 10 月 07 日至20xx年 10月 18 日完成。
2、如遇到不可抗力因素,工期应顺延;
3、乙方无正当理由工期不得延误,如延误按本合同第八条处理。
第七条 验收
1、初步验收:货到现场3日内,甲、乙双方工程代表共同进行验收,逾期视为合格,其目的仅在于检查设备外观、规格、品种、随机附件、资料是否齐全。符合要求后,乙方组织安装调试。
2、乙方安装调试完毕,通知甲方现场验收签字。
3、甲方不得在系统正式交付使用前,未经乙方书面同意而擅自使用,否则视工程已通过验收并正式交付使用。
第八条 售后服务
1、乙方及时为甲方建立用户档案,并实施定期回访。
2、系统如出现故障,公司人员应在接到报修电话后,24小时之内及时给予处理或答复。
3、辅助器件、控制系统、水泵等保修期为一年,水箱保修期为三年,集热器、真空管、为陆年。保修期内由于设备故障或施工质量造成的故障乙方全部免费维修,保修期外,乙方只收取零配件费用,并进行终身维修。
第九条 违约责任
1、如遇不可抗力的原因造成本合同无法完成,由双方协商解决。
2、对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延。
(1)工程量变化或设计变更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工。
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
第十条 争议解决方式
双方因合同发生争议,可进行协商解决,协商不成的,可向甲方住所地人民法院诉讼。
第十一条 其他
1、在甲方未全部付清工程款时,乙方对该工程安装的设备拥有处置权。
2、本合同一式贰份。
3、本合同未尽事宜,由双方协商后补签协议,所补签的协议与本合同具有同等法律效力。
4、合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:工地施工工程材料供销合同
合同编号:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方需,现甲方将该工程交给乙方施工,经双方友好协商,订立如下协议:
一、工程内容:
二、工程质量要求:______________________________________________________
三、工程量(暂计):
四、计价方式:
五、工期要求:
六、结算及付款方式:实际完成量乘以单价,总造价(含应纳税费)约 __________元整(¥)。乙方完成后甲方现场验收证实签证后再结算,甲方结算后 天内一次性付清所有款项给乙方。
七、违约责任:乙方逾期完工的,每逾期一天,须向甲方支付总工程款_____‰的违约金;逾期超过_____天,甲方有权解除合同,乙方须按合同总价款%的标准赔偿甲方损失。乙方工程不符合质量标准的,乙方须无条件返工,且工期不顺延。
八、乙方自行承担施工安全和人员安全责任及由此造成的一切法律责任与经济责任。
九、在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第种方式解决:
1、向武汉仲裁委员会提请仲裁;
2、依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本协议经双方盖章签字后生效,工程完工,乙方收齐工程款后自然失效。本协议一式_____份,甲方执 份,乙方执 份,效力相等。
甲方:
甲方代表:
乙方:
乙方代表
签订时间: 年 月 日
【免责声明:本案例源自网络,如有侵权请告知,我们将尽快删除。】
企业实际运营中,情况千差万别,范本无法一一涵盖,一份最优秀的范本,也只能解决一部分最普遍的问题。建议你找专业律师帮你拟定合同,给企业规避风险,预防劳动纠纷等问题。
篇19:2024装修施工合同
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程名称:
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》,中华人民共和国建设部92号文《商业工程装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
第一条:工程概况
1.工程地址:后湖国际艺术区
2.户型规格:_ 旧厂房改造 __ __ __ __ __ __ __
3.施工内容:详见本合同附件《工程预算表》
4.委托方式:模式具体以图纸和预算为依据。
5.工程开工日期:年 月 日
6.工程竣工日期:年 月 日
7.工程总天数 天 。
第二条:工程价款
总计工程价款(金额大写) (¥ 元)具体项目按合同附件《工程预算表》和施工图,项目为准。
第三条:质量要求
1、本工程执行DBJ08-62-97《商业建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《商业装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
1、本工程由甲方认可的设计的施工方案及预算施工,如项目变更则另议。在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,确定后方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。
2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
3、由于乙方原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
4、工程验收后,工程质量按行业要求,非正常人为情况除外工程整体质量保修六个月,终生维护。如甲方提供材料引起的质量问题则由甲方材料供应商负责。保修期从竣工验收之日起算。
5、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
第四条:付款方式
1、工程款付款方式列下表:
2、工程款尾款按5%收取。
3、双方款项往来,均应出具收据。
第五条:合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第六条:合同生效
1、本合同和合同附件需双方签字后生效。
2、合同附件与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(业主): 乙方:
电话: 电话:
篇20:建筑涂料施工承包合同
甲方:
乙方:
甲乙双遵照平等、互利、共赢的原则,达成以下水、电、施工协议,双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、建筑面积:
四、承包方式:包工包料,一次性包死。
五、承包价款:楼内水电每平方 元,楼内消防每平方 元,楼外水、电、消防另计,总价款约 万元。
六、正负零出来退50%保证金,6层封顶 后剩余保证金全部退完。
七、付款方式:基础到正负零付总价款的30%,6层封顶付总价款的35%,主体完工付总价款的13%,室内穿线完工付总价款的10%,全部竣工付总价款的10%,余2%工程维修金一年内结清。
八、质量要求:所用材料均为合格产品,不合格不得使用。
九、施工工期:随整体施工同步进行。
十、合同已经签字,甲乙双方共同遵守,若一方违约,违约方必须赔偿对方30万元违约金。
十一、若甲方不按合同及时足额付款,后拖延一天按总价款日10%赔偿给乙方。
十二、质量保修期:按国家规定执行水电暖保修时间,一年内若不验收,可以证明无任何质量问题。甲方就无条件及时结清维修保证金。
十三、双方自合同签订之日起甲方若未按合同规定执行,应付乙方违约金每月4万元。
十四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效。
甲方: 乙方:
年 月 日