篇1:正规2024汽车买卖交易合同
签订日期:年月日签订地点:合同编号:
序号
产品名称
规格型号
适用车型
牌号
商标
计量单位
数量
单价
金额
交提货时间及数量
合同条款
1.质量要求及技术标准:产品按 “汽车电器设备技术条件“执行。
2.出卖人对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包,三包期限为 年。
3.交货地点: 交货方式:
4.运输方式: 路运输。运杂费负担:运费及市内运杂费、保险费由买受人负担。
5.合理损耗及计算方法:
6.包装纸箱按gb6544-86瓦楞纸板,gb6543-86瓦楞纸箱bz237-86标准,木箱按bz238-86,泡沫包装按bz239-86。包装费由出卖人负担。包装物不回收。
7.买受人应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。买受人收货后如有异议,必须在收货后十日内通知出卖人,并附商检报告。否则即视为收货无误。
8.结算方式:托收承付,验单付款(或验货付款)。
结算期限:
9.变更或解除合同必须于合同履行前二个月通知对方,经双方协商同意后,方可变更或解除合同,否则合同继续有效。其他变更事宜,依法律规定。
10.违约责任:任何一方违反本合同规定,按《中华人民共和国合同法》有关规定承担违约责任。
11.争议解决:凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商,协商不成的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
12.其它约定事项:
季一
季二
季三
季四
季五
合计人民币金额(大写)_________¥__________
出卖人
(章)
买受人
(章)
鉴(公)证意见:
鉴(公)证机关(章)、
经办人:
年月日
地址
邮编
地址
邮编
电话
传真
电话
传真
到站
开户行
账号
开户行
账号
法定代理人
法定代表人
付款方式
委托代理人
篇2:现货期货委托交易协议书
协议书号:_________
甲方:_________________
地址:_________________
代表:_________________
邮政编码:_____________
电话:_________________
传真:_________________
开户行:_______________
银行帐号:_____________
乙方:_________________
地址:_________________
代表:_________________
邮政编码:_____________
电话:_________________
传真:_________________
开户行:_______________
银行帐号:_____________
甲乙双方本着平等互利的原则,经过友好协商,就乙方委托甲方代理_________交易所现货和期货交易,达成如下协议:
一、为了确保在_________交易所的交易能正常进行,甲乙双方均须清楚了解并严格遵守《_________期货有限公司_________交易所代理业务规则》,正确履行双方的权利和义务。
二、乙方已经仔细阅读并充分认识了甲方提供的《风险揭示书》的全部内容,一切因乙方看错市况而遭受的亏损,乙方完全承担资金乃至资产抵债的责任,甲方不承担任何责任。
三、作为代理方,甲方有权了解乙方的资信情况。开户时乙方需出具经营执照,法人授权书,单位状况等有关资料。
四、乙方为了便于与甲方联合,除当面填写“买入指令单”外,可再确认传真、电报、信函、录音电话中的任何一种方式作为法律认可的委托方式。另外,乙方法人代表需签署《法人授权书》,甲方只能接受乙方法人或其指派的授权人的指令。
五、保证金账户的设置
1.本协议签定后,乙方应在三天内将基础保证金人民币_________万元汇入甲方账户开户,此为本协议生效的必要条件。
2.乙方在开具“买入指令单”以前,应将足够的初始保证金汇入甲方账户,初始保证金数额为成交金额的%,超越保证金数额的指令,甲方没有义务执行。交易平仓后,该初始保证金由甲方及时退回。
3.凡属期货交易,每天均按_________交易所公布的结算价,对其与成交价的差价部分,要求亏损方交付追加保证金。如果乙方损失≥100%初始保证金,而又未能在下一交易日前一日15时前及时补足,甲方有权代为平仓,所有损失和费用,由乙方全部负责。
六、甲方代理乙方交易的佣金为交易额的_________‰,乙方负责在买卖合约成交后三天内,向甲方交纳代理佣金。
七、现贷合约签定后,乙方凭交易所成交通知单在三天内通知甲方将货款/提货凭证存入所。如是交收现货交易,乙方应先提供有效发票再行收取货款。
八、有关税金问题,均按照_________市税务机关规定办理。
九、协议的中止:
1.乙方如需中止委托关系,应向甲方提交书面申请,待甲方核准并结算帐目后,立即中止协议。
2.乙方如不遵守甲方的各项规定,违约情节严重的,甲方在追回违约损失的前提下可中止代理关系,并有加以处罚的权利。
十、双方商定的其他事项:_________________________________________。
十一、乙方的印鉴需在甲方备案。
十二、此协议一式贰份。甲、乙双方各保留一份。
甲方:_____________
法人代表:_________
_________年________月____日
签订地点:_________________
乙方:_____________
法人代表:_________
_________年________月____日
签订地点:_________________
篇3:私人大额借款建造住房协议书
甲、乙双方就房屋的租赁事宜,达成了如下协议:
一、甲方将位于 市 街道 小区 号楼 号的房屋出租给乙方暂时居住使用,租赁的期限自 年 月 日至 年 月 日,计 个月。
二、本房屋的月租金为人民币 元,按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初 日内,乙方向甲方支付全月/季/年租金。
三、乙方租赁的期间,水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费及其它的由乙方居住而产生的费用将由乙方自己负担。租赁结束之时,乙方须交清所欠费。
四、乙方不得随意损坏房屋设施,如需装修或改造,需先征得甲方同意,并承担装修改造费用。租赁结束时,乙方须将房屋设施恢复原状。
五、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,则须提前 个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后 天内答复。如同意继续租赁,则续签租赁合同。同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。
六、租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前 个月书面通知对方,经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同,须向另一方支付违约金 元。
七、发生争议,甲、乙双方友好协商解决。协商不成时,提请由当地人民法院仲裁。
八、本合同连一式 份,甲、乙双方各执 份,自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
篇4:广告牌位置短期租赁合同
甲方:
乙方:
西华县__有限公司与河南__传媒公司就使用甲方广告牌位一事,达成如下协议。
一、广告发布内容:小天鹅冰箱、洗衣机。
二、广告发布地点:西华县万果园百货南侧
三、广告牌位使用期限为两年。__日至___日止。
四、广告牌位面积:平方米。
五、广告租金每年__元,两年合计__元。
六、付款方式:现金支付,广告牌位使用之日起一次付清一年租金__元,第二年租金提前当年时间两个月付清,否则按自动放弃由甲方处理。
七、其它事项。
乙方提供喷绘画面内容,由甲方负责安装,负责协调工商市政。其它事项都由乙方负责。
此合同一式两份,各执一份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇5:钢结构加工合同纠纷判决书
原告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,董事长。
委托代理人____,男,______________________________有限公司职员,住该单位。
委托代理人____,男,______________________________有限公司职员,住该单位。
被告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,总经理。
委托代理人____,男,______________________________公司经理,住该单位。
原告______________________________有限公司(以下简称原告)与被告______________________________有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案,本院受理后,依法由代理审判员______独任审判,公开开庭进行了审理,本案原告的委托代理人王锋、舒畅、被告的委托代理人崔燕合到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称,年______月______日,原告与被告订立钢结构委托加工合同,约定原告向被告提供材料,由被告进行加工制作。合同订立后,原告将需要加工的钢板运至被告处,被告收到原告运送的材料后却通知原告无法完成加工,让原告运回材料,原告运回材料时发现少了______吨。原告要求被告返还钢板______吨,赔偿损失______元,诉讼费由被告承担。
被告辩称,原告所述与事实不符,年______月______日原告才将全部材料送到被告公司,______月______日原告通知我们不让继续加工,______月______日原告拉走材料,被告不存在违约,是原告违约,被告已经为原告加工材料______余吨,现被告只欠原告约______吨材料,因原告未支付被告加工费,故被告未将材料归还原告,被告不同意原告的诉讼请求。
经审理查明:年______月______日,原告与被告订立钢结构委托加工合同,约定原告向被告提供材料,由被告进行加工制作,原告于年______月______日向被告提供图纸,材料提供到被告工厂,年______月______日开始发货,______月______日前所有构件发完。合同订立后,原告于年______月______日至______月______日陆续将钢材运至被告工厂,被告对部分钢材进行了加工,年______月______日,原告开始从被告处运回钢材(包括部分加工的钢材),原告未给付被告加工费。本案在审理过程中,原告表示未运回的钢材为______吨,被告表示加工钢材存在一定损耗,现被告处只存有已进行加工的______吨钢材,因原告未付加工费故不同意归还原告钢材.原告亦表示未给付被告加工费。
上述事实有加工合同、出库单、出入库清点单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为:原、被告双方订立的加工合同,系双方真实意思表示,不违反法律、法规的强制性规定,合法有效,双方应当恪守履行。定作人未向承揽人支付报酬的,承揽人对完成的工作成果享有留置权。因被告已经履行部分加工义务,而原告未给付被告加工费,故被告对完成的加工材料享有留置权,原告要求被告返还加工材料及赔偿损失的请求,于法无据,本院不予支持。依据《中华人民共和国民法典》第二百六十四条之规定,判决如下:
驳回原告______________________________有限公司的诉讼请求。
案件受理费______元,由原告______________________________有限公司负担(已交纳)。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,交纳上诉案件受理费,上诉于______市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的,按自动撤回上诉处理。
代理审判员______
______年______月______日
书记员______
篇6:钢结构加工合同纠纷判决书
委托方:____________(简称甲方)
加工方:____________(简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》的有关规定,甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜,经友好协商,达成一致并订立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供钢结构工程施工图纸,乙方包工包料加工。
二、加工内容
本合同所涉之加工内容为甲方提供的_______________工程的施工图纸中的钢结构的加工制作。
三、加工工期
从乙方收到甲方的第一笔预付款之日起开始计算工期。
四、运输方式:需方自提,运费自负。
五、结算、付款及付款方式
1、本合同签订后_______________万元为定金,_________万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后__________天内,乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款,本合同自动终止,甲方已支付的定金不退还。
2、乙方生产、制作钢结构过程中,甲方付款提货,且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额。甲方最后一次提货前,双方办理结算,货款应全额付清,乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后,安排发货。
3、如甲方在现场安装时发现有质量问题,应及时通知乙方,乙方必须在________小时内到现场处理问题。
六、双方责任甲方责任
1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。
2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货,支付货款、办理结算。
3、本合同所涉及工程如中途有设计变更,甲方应以书面方式在变更实施前_____天书面通知乙方,因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担,按照合同约定价格支付乙方价款。
4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核,对乙方提出的图纸错误,甲方必须在乙方提出后______小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。
5._________________为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物,甲方应在最后提货期限届满后______天内付清全部货款。
乙方责任
1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工,并做好自检工作,确保质量、进度。加工完后,保存甲方提供的施工图纸。
2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。
3、乙方在钢构件出厂时,需提供所采购钢材的材质证明,产品的检验报告,合格证明等技术资料一式____份。
4、______________-开始供应第一批构件,供货要求详见甲方书面需货计划,___________________前将全部钢构件供完。
七、质量验收
1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后,由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责,乙方加工的产品质量问题由乙方负责,并在_______小时内解决。
2、质量异议期限:甲方收到产品后如发现存在质量问题,应立即停止使用,并在_______小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议,或甲方收到货物后______个月内未提出书面异议的,视为乙方提供的货物质量全部合格,甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。
3、甲乙双方约定,如果乙方提供的货物质量存在缺陷,乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任,乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。
八、违约责任
1、甲方迟延提货的,乙方自最后提货期限届满之次日起提供______天的免费保管期限。免费保管期满后甲方仍未提货的,甲方按每吨每天_______元的标准支付给乙方保管费用。乙方计收保管费用的保管期限为______天,超过_______天时,乙方有权向甲方索取违约金_____________元。
2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的,由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。
3、乙方无故延迟交货的,应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。
4、本合同生效后履行完毕前,任何一方不得毁约,不得擅自解除本合同。
九、保密责任
任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密,必须承担保密义务,不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起,至对方将该商业秘密公开之日止。
十、其他约定
1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。
2、本合同未尽事宜,由双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、双方就本合同发生争议时应协商解决,协商不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效,至构件交付完毕货款付清后自然终止。
5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方(签章):______________
时间:_______________________
乙方(签章):______________
时间:_______________________
篇7:建筑二级建造师劳动合同
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规规定,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同双方当事人基本情况
第一条 甲方
法定代表人
注册地址
第二条 乙方 性别 学历
居民身份证号码
户口所在地 省 市 区
二、劳动合同期限
第三条 本合同为固定期限劳动合同。
本合同于 年 月 日生效,无试用期,本合同于 年 月 日终止。期满后,经双方同意,可以续约。
三、工作内容和工作地点
第四条 乙方同意根据甲方工作需要,担任工程咨询顾问岗位(工种)工作。并将一级建造师(建筑专业)执业资格证书注册在甲方。乙方的工作内容:承担甲方工程咨询顾问,可使用电话、网络进行咨询。
第五条 根据甲方的岗位(工种)作业特点,乙方的工作区域、工作地点乙方可自行安排。
四、工作时间和休息休假
第六条 甲方安排乙方执行 不定时 工作制度,无需考勤打卡签到。
五、劳动报酬
第七条 甲方 在签订合同之日即支付乙方劳动报酬每年税后人民币 ,并在合同期限内每年 支付当年劳动报酬税后人民币 。
支付方式:可以采用现金或银行转账。
六、社会保险及其他保险福利待遇
第八条 甲乙双方按国家和黑龙江省以及地方社会保险的法律、法规和政策规定参加社会保险,依法缴纳各项社会保险费。甲方为乙方办理有关社会保险手续,并承担相应社会保险义务。甲方应在合同期内缴纳社会保险费。其中,乙方缴纳部分,由甲方在乙方劳动报酬中代扣代缴。
第九条 乙方在本合同期限内,休息休假、患职业病或者因工负伤、患病、生育、死亡等待遇,以及各种医疗期的期限及待遇,按照相关法律、法规的规定执行。
七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第十条甲方根据生产岗位的需要,按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。
第十一条 甲方根据国家有关法律、法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。 甲方应当建立、健全职业病防治责任制度,加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平。
八、劳动合同的履行和变更
第十二条 甲乙双方按照本合同的约定,依法、全面履行各自的义务。 第十三条 甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响本合同的履行。
第十四条 甲方发生合并或者分立等情况,本合同继续有效,由继承甲方权利和义务的用人单位继续履行。
第十五条 经甲乙双方协商一致,可以变更本合同约定的内容,并以书面形式确定。
九、劳动合同的解除、终止和经济补偿 第十六条 甲乙双方解除或者终止本合同,应当按照《中华人民共和国劳动合同法》第三十六条、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条的规定执行。
第十七条 甲乙双方解除或者终止本合同,符合《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条规定情形的,甲方应当依法向乙方支付经济补偿。
第十八条 甲方违法解除或者终止本合同,乙方要求继续履行本合同的,甲方应当继续履行;乙方不要求继续履行本合同或者本合同已经不能继续履行的,甲方应当依法按照经济赔偿金标准的二倍向乙方支付赔偿金。
第十九条 乙方违法解除本合同,给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。 第二十条 甲方应当在解除或者终止本合同时,应当依据法律规定,为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。
十、其他事项
第二十一条 双方签定合同后,乙方应向甲方提供有关一级建造师注册所需要的相关材料:一级建造师执业资格证书原件、学历证书原件、身份证扫描件、一寸、二寸彩色相片。甲方在申请注册期间,乙方积极配合甲方进行初始注册以便顺利注册成功。乙方提供的证件必须合法有效,不提供虚假证件及资料、若乙方提供虚假材料原因导致甲方注册不成功时,则应退还甲方支付的劳动报酬,甲方收到退款后当日归还乙方提供的证件。 完成注册后,乙方同意将《注册一级建造师证书》交由甲方管理,甲方应妥善加以保管。一级建造师执业资格证书和执业印章由乙方自己保管。
第二十二条 合同期间,甲方有权使用乙方的注册证书申报甲方公司的企业资质就位、升级、年检。 免费为乙方办理初始注册、延续注册、变更注册、注销注册、年检等相关手续,并在《执业手册》上登记聘用期间的执业情况。在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时,乙方需配合甲方并及时提供有关身份证、职称证、学历文凭等证明材料。乙方有义务及时(五个工作日)向甲方提供相关证件。
第二十三条 甲方在合同期间应妥善保管乙方的注册证书及其他有关材料,执业印章应由乙方保管。一级建造师注册证书在下发后由甲方保管,一级建造师执业资格证书和执业印章应及时交由乙方保管。甲方办理资质年检及建设行政管理部门的检查时有权使用乙方相关证件,在使用结束后七日内归还乙方提供的证件。 第二十四条 合同期间,甲方负责乙方继续教育等相关费用,乙方应配合进行每年的继续教育。乙方出席甲方要求的相关业务活动时,所发生费用(包括但不限于差旅费和食宿费)由甲方负责。
第二十五条 乙方对于在合同履行过程中知悉的甲方商业秘密有保密义务。 第二十六条 非经乙方同意并签署书面协议,甲方不得使用乙方注册证用于工程投标,不得签署施工文件,不担任项目经营管理工作。
十一、劳动争议处理
第二十七条 双方因履行本合同发生争议,当事人可以向 劳动人事争议仲裁委员会申请调解;调解不成的,可以向 劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第二十八条 本合同未尽事宜,按照国家和黑龙江省的法律、法规、规章规定执行。
第二十九条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公 章): 乙方(签字):
法定代表人(签字):
签订日期: 年 月 日
篇8:钢结构加工生产管理承包协议书
甲方:
乙方:
身份证号:
一、劳务名称:钢结构加工制作
二、制作地点:
三、工期:按公司的工期要求交付成品
四、质量要求:执行公司的工艺文件要求
甲方将钢结构车间的加工制作工作承包给乙方,为明确双方的责任、权利和义务特签定本合同,双方必须严格遵守。甲、乙双方必须认真贯彻执行国家的有关劳动合同和劳动保护条例,遵守公司的有关规章制度,严格执行安全生产的方针。具体合同条款如下:
1、甲方将年月份到年月份(以阳历为准)的钢结构车间里的钢构件制作承包给乙方,甲方负责提供制作钢结构所需的机械设备、原材料、辅助材料、耗用材料。乙方提供完成钢构件所需的人员,招聘来的相关技术人员必须具有国家认可的资格证书和上岗证,乙方招聘的所有人员必须与劳动者本人签订好劳动合同交甲方公司备案。
2、甲方负责每一批钢构件的细画详图,乙方必须按甲方的详图出料单及下料,严格按国家和行业标准及甲方的工艺流程制作,不得任意更改图中所表示的规格和数字及点倒工艺,如确实发现技术部门出具的详图有错误或不合理而确实需要更改的,应先向技术部门汇报,待核实后,由技术人员更改图纸,出具更改书并签字后再制作。乙方必须严格按照规范规定和加工制作工艺及图纸要求进行加工制作,由于乙方原因造成的钢构件报废和返工费、人工费、材料费、及辅材费等全部由乙方
承担,并承担由此造成的工期误期等一切费用。
3、乙方必须保质、保量按时完成甲方下达的任务,在工程量满足的情况下,电焊班组每月产量不得低于 80 吨。无条件服从甲方的工期安排,无不可抗力因素,不得拖延工期。乙方经常不经允许就无故不上班这种严重不守约行为处以罚金100元/天.
4、所需制作人员的多少要满足甲方的工期要求,必须按本公司的规模及预计任务,确定人员的数量应相对固定,原则上不得中途更换,如遇特殊情况需要更换的,应通知甲方备案,否则出现问题由乙方负全责,固定人员应保持在4人以上,以按时完成生产任务为宗旨。
5、乙方人员意外保险:乙方人员必须参加人身意外保险,保险费由甲方承担,如乙方参加投保的人员不满一年中途调换或其本人中途离职该本人保险费用由乙方承担。乙方在承包期内如有工伤事故的,医药费、误工费、赔偿等费用由乙方承担。(乙方工人入厂后应及时通知甲方办理入职登记、投保事项。否则工人在未登记的情况下所发生的任何意外由乙方自行承担责任)。
6、结算制作承包费为固定价格。不论次结构件加工工艺的难易、构件的轻重,单价按照协议价格执行(后附价格清单),不得以任何理由抬高工价,以此为由来拒绝加工,延误工期由乙方全额承担赔偿损失.
7、乙方有义务对使用的设备负责进行定期保养,工具以旧换新,如人为操作损坏或遗失,就照原价赔偿,严格控制非生产性支出,以节约为原则。
8、乙方必须坚持安全生产原则,设备操作人员必须持证上岗和定员定岗,进入车间必须戴好安全帽。工作中严禁乱串岗,如出现因乱串岗或操作不当而造成机械设备故障或损坏的,必须照价赔偿并处以相应的罚款,对所造成的安全事故均由乙方负担。甲方负责乙方所有生产人员的安全帽,安全帽乙方人员每人每年一个,如有遗失或损坏乙方自负。
劳保用品由甲方定期发放,该费用由乙方承担。
9、板材切割须合理,以节约为原则,不得大料小用,小料不用。并在操作过程中杜绝焊丝、焊剂、焊条和各种气体等辅助材料的浪费。
10、乙方人员服从甲方的领导和管理。如不遵守国家和地方法律、法规、公司制度,甲方对乙方招聘的人员有权开除或辞退,其本人的全部费用由乙方承担,甲方应提前3天通知乙方,包括劳动者本人。
11、乙方签定本合同时须对所属人员签定劳动合同,严格执行民法典中规定的各项权利和义务。
12、合同签定前乙方向甲方缴纳合同保证金壹万元整.待合同期满和按约定乙方履行完毕后支付.如合同期满后,经双方协商一致需续订制作承包合同的,该保证金仍留在甲方。
13、在合同期内,如乙方在中途违约或提出合同以外的条件,在甲方不能接受或不能满足乙方的情况下,乙方中途撤走,所有的保证金和加工制作费甲方全部拒付,该责任由乙方全部承担。
14、本合同的签定本着友好、互惠互利、公平、公正、同等的原则。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字后即生效,有效期一年。
甲方:乙方:
日期:日期:
篇9:企业法律顾问聘请合同
甲方(聘请方): 乙方(受聘方):
地址: 地址: 电话: 电话:
甲方聘请乙方的律师担任法律顾问。经双方协商,订立本合同,共同遵照执行。
一、合同背景
1、乙方为尽量降低企业法律服务成本,根据企业法律需求的特点,推出会员制企业法律顾问。会员分为初级、中级和高级三种,分别在服务范围和优惠幅度方面有所差别。
2、甲方选择的的会员类型为:初级企业法律顾问
3、乙方接受甲方聘请,指派 律师(执业证号: )担任甲方法律顾问。
二、服务范围
1、解答会员法律咨询;
2、设计会员常用合同文本,为会员草拟、审查主要法律事务文书;
3、为会员重大商务谈判提供法律意见,协助制定谈判方案;
4、为会员经营管理决策或重大事项的决策提供法律意见;
5、为会员的有关法律事务出具法律意见书或进行见证;
6、代会员发布有关的声明、公告、律师函等文书;
7、进行企业法律体检,协助会员建立法律风险防范机制;
8、代理会员参加民事、经济、行政等各类纠纷案件的调解、仲裁或诉讼等活动。
三、乙方义务
1、勤勉、尽责地完成甲方委托之上述事项;
2、对服务过程中所知悉的甲方的经营、财务、技术等秘密信息,承担保密义务。
四、甲方义务
1、向乙方提供必要的业务资料,并保证资料的真实性;
2、为乙方职责的履行提供必要的工作条件和物质保障。
五、合同期限与费用
本合同有效期 年,从 年 月 日起至 年 月 日止。甲方向乙方支付法律顾问费 元(大写: ),于合同签订后五日内一次付清。
乙方为甲方代理仲裁与诉讼时,给予8折优惠。
六、其它
1、在本合同有效期间,经双方同意,可变更合同条款。
2、任何一方违反本合同约定,均应依法承担违约责任。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
负责人(签名): 负责人(签名):
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
篇10:级建造师聘用合同
甲方(聘用方):
法人: 传真:
电话:
乙方(受聘方): 身份证号码:
电话: email:
甲方聘用乙方为甲方兼职人员,甲、乙双方本着平等、自愿的原则,经协商一致,特签订本协议,以便共同遵守。
一、聘用期:甲方聘用乙方的期限为 叁 年,从本合同签订之日计算。即从 20xx 年 4月 日到 20xx 年 4 月 1 日止。
二、聘用工资:¥: 11000元/年(大写: 壹万壹仟元整每年,税后),乙方本人不需要到甲方单位参加工作,甲方在提供证书及相关资料三日内支付乙方一半证书薪资 ¥: 整(大写:伍仟伍佰元整,税后),按新疆建设网公示日期起三日内支付另一半薪资。下年使用费按新疆建设网公示日期起的次年三日内一次性支付下年证书使用费。如因乙方提供证书及相关资料未通过建设主管部门审核,则应一周内将全额11000元整退还甲方,甲方返还乙方提供证件资料,本合同自动失效。
三、乙方应向甲方提供以下证件及文件:
1.二级建造师(水利水电专业)资格证书原件;
2.身份证原件(复印件2份及扫描件);
3.大学毕业证书原件(复印件2份及扫描件);
4.乙方一寸彩色相片6张;
四、乙方承诺:乙方未经甲方书面允许不得注册除二级建造师(水利水电专业)以外的建设部系统的其他注册证书,如有违反,将所得聘用工资无偿返还甲方。
五、在签订本合同同时,甲方应提前为乙方出具解聘证明、职业道德证明等有关变更注册证明,解聘证明时间为20xx年 4 月 日,以方便乙方今后办理变更注册的手续。
六、 甲方为乙方完成二级建造师(水利水电专业)注册手续后,应把新领取的二级建造师(水利水电专业)执业印章于领取日(以省建设厅网站领章公告为准)起10日内交给乙方持有(以乙方收到日期为准)。乙方是否收到印章应以乙方开出的带有亲笔签名的收条为证。
七、聘用期间,乙方每年的继续教育、注册地业务培训、协会会议等费用均由甲方负担,原则上由乙方本人参加继续教育、注册地业务培训、协会会议,如本人在外地确实不能参加的经协商可由甲方请人代之参加,如因此产生的不良后果由乙方承担。
八、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时,乙方应配合甲方及时提供有关证件原件及文件。
九、乙方本人不需要到甲方工作,乙方需配合甲方出场的,甲方需提前7天通知乙方,甲方支付乙方500元/次出场费。并承担相应差旅费及每天200元工资补贴,乙方的执业印章、证书、文件及复印件除用于甲方资质申报及年检外不得用于其他用途,否则由此出现的任何责任均由甲方全部承担。
十、甲方应保证乙方延续注册的及时、有效,同时保证乙方在注册期内达到继续教育要求,相关费用由甲方支付。
十一、 违约责任:
1. 如因甲方没有积极配合,造成乙方在聘用期满后无法及时将二级建造师(水利水电专业)资格注销或变更注册到其他公司,甲方应向乙方支付违约金,违约金额按人民币100元/日(人民币壹佰元整每日)计算,自本合同期满之第2日起算至实际协助乙方办理注销或变更注册之日止。
2.由于甲方原因造成乙方的资格证、注册证等证件丢失或吊销;甲方赔偿乙方相关损失,其相关损失计算方法如下:
(1) 资格证、注册证丢失,甲方应负责为乙方补办;不耽误乙方正常注册,否则,甲方须继续支付乙方聘用工资到证书发下来为止;
(2)学历证书(原件)因甲方过失而丢失或损毁,甲方应赔付乙方壹万元整。
3、因乙方自身原因导致后果,甲方概不负责。
4、乙方若提供虚假的注册证件及相关文件,不积极配合甲方变更注册时视为提前解聘,并承担甲方因此产生的损失。
5、在聘用期内甲方如未能按协议约定及时足额支付乙方费用,或甲方未经乙方允许将二级建造师资格证书、注册证书借予除甲方以外的任何第三方使用,乙方有权单方终止本协议。
6、因乙方连续五次拒绝甲方不能出场的,乙方有权单方面终止合同,乙方退还甲方未到期使用费。
7、乙方应在本合同期满后才可以注销或变更注册,如因乙方自身原因提前中止合同,则乙方应退还甲方未到期聘用工资,不足一个月按一个月算。
8、如因甲方原因导致本合同不能继续履行,乙方无需返还甲方所付聘用工资;如因其他不可抗因素(如地震、洪水及战争等因素)导致本合同不能继续履行,乙方需退还甲方未到期聘用工资。
十二、如因乙方晋升所需二级建造师原件的,甲方应积极配合原则上超过一个月的,本年使用期限延长相应天数。
十三、本聘用协议期满前一个月,如双方达成一致意向,甲方可优先考虑续聘乙方,但须重新办理聘用手续;双方未达成一致意向,甲方必须无条件给乙方办理注册证书变更迁出的相关手续,并归还乙方的所有证书原件。
十四、本合同所指金额均为税后金额,如本合同发生缴税情况,均由甲方承担。未尽事宜由双方协商解决。
十五、本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等效力,由甲方加盖公章、乙方签字后生效。本协议传真件、复印件具有同等法律效力。
甲方名称:乙方(签字、手印):
盖章:
法人(签字):
年 月 日 年 月 日
篇11:钢结构加工合同纠纷判决书
定作方: (以下简称:甲方) 承揽方: (以下简称:乙方)
依据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本承揽加工事项协商一致,订立本合同。
一、加工范围及合同价款
1、加工项目名称:
2、本次加工所需图纸深化由 负责深化并提供。
3、本次加工所需原材料由 负责提供,其中包含(材料、加工、除锈、油漆、运输)
4、加工范围: 主体结构(围护结构除外) 具体包括如下:
二、制作质量要求
乙方必须严格按照甲方提供的图纸进行深化、甲方与乙方所签合同要求、《钢结构工程 施工质量验收规范》GB50205—20xx、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-20xx及有关钢结构的技术规程、标准进行加工制作和验收。
甲方将派驻厂监造人员或不定期委派检验人员对在制构件及成品构件进行检验,发现构件不符合上述要求的,乙方应无条件予以整改,直至合格。甲方的检验不解除乙方对构件加工质量的保证和相关责任。
乙方须根据甲方要求提供质保书、合格证、第三方检测报告等相关交工资料。 其它质量要求或技术标准:按照图纸加工。 钢材材质:钢板必须使用原平板或开平板,禁止使用带钢及窄中板。抛丸除锈达到Sa2.5级,铁红醇酸防锈漆二遍。
三、交货地点及日期
1、交货地点:
2、交货日期:
3、构件运输由 负责,所产生费用由 承担。
四、结算方式
1、构配件单价一次性定价,数量根据甲方提供的深化图纸加工图纸据实结算。 2、本合同范围内的所有钢构件按照甲方的要求时间内保质保量完成,并提供正确、完整的制作资料,在工程主体安装验收完成后进行结算。
五、付款方式及结算
付款方式:钢结构进现场付款30%,安装完毕,甲方收到乙方工程制作费用总额发票后,付至合同价的85%,建设单位总体工程验收合格后付至结算价的95%,甲方在确认无质量问题一年期满后将余下5%质保金一次性付清。
六、双方职责
1、甲方职责:
①负责办理乙方提出施工图中的有关问题,并在设计院回复后 3天内给予答复,减少因图纸错误而造成的各种不必要的损失。
②因业主或土建等单位原因不能按照施工进度计划进场施工时,必须及时调整好交货计划日期,并提前7天用联系单形式通知乙方调整制作计划。
③安装过程中,如发现有制作错误时,应立即停止安装,并及时用书面形式通知乙方,并积极协助乙方采取补救措施予以补救,把各种损失减少到最低程度,所产生的费用由乙方承担。
④乙方派专人负责发货工作,所有构件、配件运到施工现场后,甲方必须指定专人负责核对构配件的数量、检验好外观质量,并在送货回执单上签好数量、外观质量等情况和验收人的姓名,由于甲方验收人员的失职,所造成的损失由甲方自负。
⑤负责安排好业主、设计、监理来厂的检查、验收工作,并承担非乙方原因造成的来厂检查、验收所发生的全部费用。
2、乙方职责
(1)必须严格按照施工现场安装要求,配套制作构配件。发货前必须严格检验好各种构件的质量,并按深化设计提供的成品构配件清单和计划交货清单要求,详细填写好发货清单。发货清单一式五份(甲方、回单、项目运营管理中心(部)结算处、财务部、运营部发
(3)必须严格按照装车作业指导书装车,以确保构配件在运输过程中安全牢固,不受损伤。如属运输不当引起的各种损伤由乙方负责。
(4)乙方在执着到制作错误的书面通知后,150公里以内乙方必须在24小时内(150公里外48小时内)派员到施工现场进行处理。
(5)乙方必须根据甲方要求随货提供完整的制作资料。
(6)负责业主、监理和设计等单位有关人员到厂内检查、监制的接待工作;业主或监理、设计代表来工厂检查、监制情况,需提供该工程构件、配件制作情况的书面汇报资料。如出现制作质量和制作进度滞后问题,造成业主、监理、设计代表来厂重新进行检查、验收,其发生的一切费用由乙方承担。
七、图纸提供时间及保密要求
1、图纸由甲方提供时,双方约定甲方在 年 月 日前向乙方提供图纸一套,费用由甲方承担。
2、未经甲方同意,乙方不得将有关甲方的相关资料泄露给任何第三方,否则乙方将承担相关法律责任。
八、违约责任
1、甲方未在合同约定的期限内提供图纸(包含变更单),则乙方可顺延交货工期。乙方若违反合同约定未按交货顺序及时交付合格的协作构件、交工资料,则承担由此造成的一切责任及经济损失。
2、乙方不能按时交货(非甲方原因),构配件不配套货发往现场后发现构件不合格,由此造成工程工期延误的,每延迟一天乙方需向甲方赔偿本合同总价的3‰。罚款总额累计最高不超过合同总价的5%。
3、由于乙方交货的构配件编号不清或错编、漏编,须在施工现场重新检查编号的,乙方收到重新编号通知2天内未到施工现场重新编号的,乙方须向甲方赔偿30元/件的检查编号费。
4、甲方未按合同约定的时间、金额支付工程款给乙方的,甲方按每延期一天支付应付额的3‰滞纳金给乙方。
九、争议
1、如本合同发生争议,双方友好协商解决。协商不成向甲方所在地人民法院起诉。
2本合同一式六份,甲方执三分,乙方执三份。合同附件(图纸、技术要求、清单、交货计划等)也视为合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。
3、本合同甲、乙双方签字、盖章后生效。构件交货完毕、加工款结清后自动失效。
定作方:(公章) 承揽方:(公章) 地 址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号:
篇12:钢结构工程承包合同
发包方:____________________________________(甲方)
承包方:_____________________________________(乙方)
为提高经济效益,明确双方相互权利,义务关系,遵照《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定,结合工程的具体情况,甲乙双方达成如下协议。
第一条:工程概况
1、工程名称
2、工程地点:所前三泉王村
3、工程内容及承包范围:施工图内的钢结构工程(包括油漆)
4、工期:60个日历日(雨天除外)及特殊原因造成的误工除外。
5、工程面积1500平方以实际核算为准。钢结构工程承包合同6、质量等给合格
7、安全要求无重任及死亡事故
8、合同价款
(1)钢结构工程每平方430元(包括门窗铝合金及基础、屋面夹芯板墙面单板,如需要特种规格的屋面板价格另算)。
(2)钢结构H型钢柱子为400×200H型钢屋架为350×175H型钢屋面及墙面型钢檩条为14#C型钢,行车梁及牛腿合部由乙方另装完毕行车梁规格为300×150H型钢所用材料全部为行标料。
第二条经济责任
1、工程所需钢结构构件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方负责供应。
2、安装所需设备,包括吊机生产车等由乙方解决。
3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。
第三条双方主要责任
1、甲方的责任
(1)甲方必须及时向乙方提供合同所签订的各项款项,如由此对乙方造成的损失及竣工由甲方负责。
(2)甲方督促检查工程进度,工程质量,施工技术及安全生产。
(3)及时向乙方提供图纸和工程技术文件。
(4)统一审核工程预决算和竣工结算。
乙方的责任
(5)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。
(6)进场前七天内,向甲方呈报项目部组织人员名单。
(7)进场后七天内,编制出工程施工组织设计及进度计划,报甲方批准后实施。
(8)及时向甲方报息。)送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料,并接受
甲方职能部门的检查指导。
(9)如安装中途不符合要求,甲方有权指出乙方出场、停止安装,并承担一切经济损失。
第四条:劳动力管理
1、根据《劳动法》规定,建筑安装工人的合法权益应当受到保护。违反《劳动法》,侵害劳动者合法权益的一切经济、法律责任,均由乙方承担,制作安装、机械设备人员必须持有特种作业人员操作证、机械操作证。
2、乙方应根据上级部门和甲方的有关规定,做好外来人员的管理和计划生育工作,招聘临时工必须持有身份证,及时办理好“三证”:暂住证、就业证、计生证。“三证不齐者,不得录用。”严禁招收18周岁以下未成年人。
3、如乙方违反上述规定,一切责任自负。
第五条:工程质量
1、严格按照施工图与说明书,按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工,确保工程达到合格。
2、工程质量达不到合格等级,由乙方负责;达到合格等级,不奖不罚。
3、在施工中,必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查,监督和处理。
4、在规定的保修期内,由乙方无偿进行修理。
第六条:文明、安全生产
1、所有的机械设备均安设独立的开关箱,内配触保器。特殊工必须合部持上岗,安全资料专人负责,做到每天记录。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。
3、施工期间必须注意安全生产,严格遵守安全生产的有关规定,工地发生地工伤残(亡)事故,其经济责任全部由乙方承担。
第七条:工程款的支付与结算
1、暂定工程款650000元,具体按实结算。
2、合同签订后,预付工程款30%,主构件吊装安毕付30%;屋面板安装完毕付30%,余额10%作为工程质保期为壹年后付清。
第八条:本协议未尽事宜,双方协商解决。
第九条:双方发生争议,协商解决,协商不成可以诉讼法律。
第十条:本协议经甲、乙方双方签字生效,具有法律效力。
本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(签字):
乙方(签字):
篇13:委托快繁苗木协议书
甲方:_________乙方:_________
本着平等自愿、互惠互利和诚实信用原则,甲方委托乙方快繁种苗。经甲、乙双方协商,就有关事宜达成如下协议:
一、甲方委托乙方快繁种苗名称、规格、数量、单价、金额、完成时间。
名称:_________
规格:_________
数量(株):_________
单价(元/株):_________
金额(元):_________
完成时间:_________
合计:_________
二、甲方责任:
1.负责按乙方的要求提供植物快繁基地、一切育苗设施及工具、水电等。
2.负责按乙方要求的时间、季节、质量和数量提供快繁植物所需原始材料。
3.负责乙方技术人员在甲方工作期间的食宿及通讯条件。
4.配合乙方工作、负责快繁基地日常事务管理、基地的安全、劳务人员的聘请。若在配合工作、投入条件、种质材料、后勤安全出现问题及劳务人员的聘请不及时等,导致乙方完不成育苗任务时,经济责任甲方自负,并赔偿因此使乙方遭到的实际经济损失。
三、乙方责任:
1.根据合同的要求,按繁殖植物数量提供克隆补液。
2.负责技术、生产管理工作。
3.收到甲方预付款十日内派技术人员1-2名到甲方开展工作。
4.保证快繁植物按合同的要求交给甲方。
四、付款方式:本协议签定后五日内,甲方按本合同总金额的_________%,共计_________元付给乙方预付款。余款按交接一批苗,结算该批货款,在2日内结清。
五、违约责任:任何一方违反本协议,除另有规定外,均应向守约方支付违约金,并承担依实际造成的经济损失。
六、附则:
1.本协议的履行若发生争议,或未尽事宜,双方应协调解决。协商不成,可向人民法院提起诉讼。
2.本协议一式四份,甲、乙双方各执两份。双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(盖章):___________?乙方(盖章):___________
代表人(签字):_________?代表人(签字):_________
_________年____月____日?_________年____月____日
签订地点:_______________?签订地点:_______________
篇14:钢结构车间加工合同
委托方:(以下简称“甲方”)
承揽方:(以下简称“乙方”)
根据中华人民共和国等相关法律、法规的规定,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条、所属工程概况
1、本合同加工的材料将用于(以下简称“工程”)中。
2、材料使用地点为工程所在地点
第二条、承揽方式及内容
1、承揽方式:本合同采用包工包料加工方式,甲方提供施工图纸,乙方负责制作、抛丸除锈、油漆喷涂(普通醇酸漆两道60μ)、成品装车工序,不含第三方检测。其中螺栓等配件由甲方自理。
2、承揽内容:工程钢结构主结构(钢柱钢梁)和次构件(系杆、柱撑水撑、套管、隅撑)的制作加工,不包含屋面檩条和拉条、斜拉条、天沟。
3、交货地点为广西恒源钢结构有限公司厂内 ,运输由乙方负责并承担运费,运输前的装车由乙方负责并承担相应的费用。
第三条 、合同价款
1、本合同采用固定综合单价方式,每吨不含税单价元整(¥元/吨),含税单价为(¥元/吨),税率为%增值税专票。乙方已熟知了本工程的所有技术要求和工期要求,并明确该单价中已包含乙方按合同完成承揽内容项下工作可能产生的全部费用;
2、合同价款:暂定加工量为吨,暂定合同价款为 (¥ 元),不含税。
3、以上单价不包含安装费、卸车费。
第四条 、交货时间
乙方应按照下述约定的时间完成承揽货物的交付:即具备加工条件后日历天完成。(按甲方现场需求顺序发货)
第五条 、付款及结算
1、合同签订后,甲方先付合同总价的%(¥元,大写:)做预付款,甲方提货前,应支付所提货款的费用;甲方向乙方提最后一批货前,须支付完所有构件的加工费(含已支付部分)。
2、支付方式:银行转账。
3、结算:本合同采取固定综合单价包干,以钢构件产品理论重量乘以综合单价进行结算。
第六条、双方责任
一、甲方责任:
1、提供承揽内容相应的图纸壹套。
2、按合同规定支付构件加工款,按民法典的规定承担违约责任。
3、负责按时解决乙方书面提出的图纸设计问题。
4、对于甲方提出的设计变更或增加承揽内容,工期经甲方确定后相应顺延,合同已有相应单价的,按合同单价执行,工程量据实结算。
二、乙方责任:
1、负责承揽内容项下全部的加工作业,并包括为完成作业所需的辅助材料的采购、放样、下料、成形、焊接、校正、探伤(自检),除锈和油漆。
2、乙方严格按照甲方提供的图纸加工,按照甲方提出的技术、质量和加工顺序的具体要求加工生产并做好自检工作,确保质量、进度和配套。
3、接受甲方的质量监督、进度控制;发现问题及时纠正;因乙方原因造成构件不符合质量要求的,由乙方负责整改。
4、乙方应严格按交货计划进行加工,构件出厂前甲方应派人验收,如不派人验收,构件出厂后,视为验收合格,如现场发现构件存在质量问题,乙方收到甲方通知后,应及时进行整改。
第七条、 质量要求
1、乙方应按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-20__)和施工图纸的技术要求进行加工,达到合格标准。
第八条 、验收和交工资料
1、验收:乙方应在每批加工完成后1日内通知甲方安排初验。甲方至乙方工厂对产品数量、外观及基本质量标准进行初验,初验合格后方允许装车。
2、交工资料:交货同时,乙方向甲方提供钢构件的出厂合格证。
第九条、合同生效、终止及其他
1、本合同执行如发生争议,双方协商不成,可向合同签订地即甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、乙方制作完成后通知甲方,甲方必须及时提货,逾期20天以上,乙方对货量每天收取10元/吨的场地占用费;逾期2个月以上且甲方无法支付完所有货款的,乙方有权利处置余下货物。
3、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方签字盖章后生效。
以下无正文!
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
法定代表人: 法定代表人
签约代表: 签约代表:
电话: 电话:
开户行: 开户行:
账号: 账号:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
篇15:广场主体结构工程承包合同书
委托方(以下简称甲方)
承包方(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实守信的原则,经双方友好协商,就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上,达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包范围:
5、质量标准:
二、工期
计划开工日期:______年_____月_____日,竣工日期:______年_____月_____日,总_____天。(日历天)
三、材料的调差与使用
1、乙方须按施工图纸指定的产品购买,材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用,乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格,乙方所进材料自动清出场地,并处罚金________________元/次。
2、材料调差:按照工程所在地当时季度的信息价,如信息价和实际购买价存在较大差异的,以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格,经认定后办理认证手续为准,进行决算。
四、工程变更
工程施工中如经建设单位确认需变更项目,以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖章签字的变更图为准。工程量增减总量在______%内不调整。
五、工程量与造价
1、以工程所在地省份的预算定额决算下浮______%为承包价。
2、按所承包的施工图纸施工的工作量据实决算。
3、支付方式:
六、工程施工及验收标准
1、承包方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进行施工。
2、乙方须保证安全生产、文明施工,遵循国家、省以及甲方的安全生产规范。
3、不得酒后作业,无关人员不得进入施工场地。
2、国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。
七、保修承诺
1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,自工程竣工验收之日起,为期_____年。
2、保修期间,由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。
3、保修内容均采用修复形式,只对油漆涂料负责,不承担其他连带责任。
4、在保修期内,乙方应在接到通知后,确认是保修范围内的_____个工作日内派人修复。
5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。如须乙方维修,则材料和人工费用均由甲方负责并承担。
八、双方责任
1、甲方职责:
(1)甲方应给承包方人员办理进场施工手续(出入证等)、提供施工所需的水、电和施工设备。施工中如需要临时使用公共部分,甲方应负责协调好,做好交叉作业的施工环境。
(2)甲方有对乙方监督管理的权力,应按合同约定向乙方拨付工程款。
2、乙方职责:
(1)乙方须按甲方所提供的图纸、方案进行施工。
(2)乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求,乙方配有专职安全员负责施工安全,若施工期间乙方管理不善所引起的安全问题由乙方自行处理。
(3)乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度,必须做到文明施工,乙方施工中给其它工序造成污染的.要自行清除。
九、违约条款
合同生效后,在合同履行期间,因履行有瑕疵或擅自解除合同方,给守约方造成的损失,应进行赔偿。
十、附则
1、合同履行期间双方发生争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,均可向合同履行地的法院起诉。
2、本合同未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。
3、本合同壹式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效,合同履行完毕后失效。
甲方:
住所:
代表人:
联系电话:
签订地点:
_______年_____月_____日
乙方:
住所:
责任人:
联系电话:
签订地点:
_______年_____月_____日
篇16:广告拍摄成品合同
编号:_________
甲方:
乙方:
甲、乙双方依据中华人民共和国法律及有关行政法规,本着诚实信用的原则,经平等协商签订本合同。
第一条?合同定义与合同项目
1、甲方委托乙方进行__________________产品的广告拍摄工作,由甲方指定_________导演,具体负责广告片的全部拍摄制作。
第二条?双方的权利和义务
甲方的权利和义务
1、甲方有权对乙方的广告拍摄提出建议和思路,以使乙方拍摄的作品更符合甲方的要求。
2、甲方有权对乙方负责的本合同项下广告脚本的创意设计工作进行监督、了?解详情和要求修改,并对脚本方案享有最终决定权。
3、甲方对本合同项下拍摄制作完成的广告片作品依法享有著作权。甲方并有权要求乙方及时取得和提供涉及第三方权利作品的许可使用证明,确保甲方及其授权人对相关第三方权利作品的合法使用和修改。
4、甲方有权在广告片具体拍摄制作过程中,对乙方的拍摄制作工作,提出不同意见和进行最终决策。
5、甲方有权对乙方提交的本合同项下广告片的脚本、拍摄制作时间表提出修订意见,以及进行最终的审定和书面确认。甲方并应对乙方在拍摄制作过程中基于客观因素或拍摄质量考虑,而对脚本、拍摄制作时间表和方案提出的必要合理的修订建议,进行最终的审定和书面确认。
6、甲方应根据本合同相关约定,支付乙方相应的拍摄制作费用。
乙方的权利和义务
1、乙方应负责本合同项下广告片的创意设计及脚本创作。
2、乙方应按照拍摄制作时间表,及时制定本合同项下广告片的具体拍摄制作方案(导演分镜脚本、演员照片、造型参考、场景参考、音乐参考等)。
3、乙方按照经甲方书面确认的创意脚本,制定相应的拍摄制作方案,并由甲方指定的导演_________具体执行本合同项下广告片的全部拍摄制作工作。
4、乙方应按经甲方书面确认的拍摄制作时间表和拍摄制作方案的要求,具体实施和按时合格完成本合同项下广告片的拍摄制作工作。同时,乙方在拍摄制作过程中,因客观因素或拍摄质量考虑而需要对广告片脚本、拍摄方案和时间表进行必要合理的修订,应及时与甲方进行沟通和提出建议,并根据甲方最终书面确认的结果予以执行。
5、乙方应且仅应按照本合同约定的用途,为实现本合同约定的目的,在本合同约定范围内使用甲方提供的素材,不得为其他目的将相关素材的全部或部分用于本合同约定范围以外的其它用途。同时,乙方应保证在本合同项下广告片拍摄制作完成后一周内,将甲方或甲方通过乙方提供的所有制作素材如数归还甲方。
6、乙方需按照合同约定按时交付拍摄制作作品。
第三条?合同金额及付款方式
1、本合同项下广告的拍摄制作和其他相关费用的总额为人民币_________元整。
3、本合同签署生效后三个工作日内,甲方向乙方支付本合同费用总额的_________%预付款,即人民币_________元整。
4、本合同项下广告片拍摄完成并通过审批后,甲方向乙方支付剩余款项,即人民币_________元整。
第四条?合同期限
1、合同有效期从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
第五条?知识产权约定
1、甲方为本合同之目的向乙方提供的样稿及相关素材的所有权益(包括但不限于所有权和知识产权)归属甲方。同时,本合同项下广告片及其他委托作品(如有)的所有权益(包括但不限于所有权和知识产权)归属甲方。未经甲方书面同意,乙方不得为任何目的以任何方式使用、披露、泄漏或提供给任何其他方。
2、乙方向甲方保证,将_____完成本合同项下广告片的创作和制作,并保证甲方所享有的权益不存在任何权利瑕疵、不侵犯任何权利人的合法权益(包括但不限于肖像权、著作权等)。
第六条?合同中止及违约责任
1、双方均应认真履行本合同,由于任何一方的过错使本合同不能履行、不能完全履行、延迟履行或者履行不符合约定条件的,由过错方承担责任,如属双方过错,则根据各自过错大小,分别承担相应的责任。
2、如因甲方原因导致制作工作须终止的,自甲方发出书面通知之日起本合同自动解除。乙方在收到甲方通知后应立即停止工作。同时,甲方需对乙方按双方约定的工作进程所发生的实际而合理的费用予以补偿。
3、甲方在本合同约定时间内无故拖延付款的,每逾期一日,甲方应当按照中国人民银行公布的银行同期贷款利率支付违约金。
4、乙方承诺和保证,乙方具备法律法规规定的发布本广告所需的相应资质,已经取得相关政府部门的批准,乙方保证本广告设立、发布的审查、批准手续合法、完整,如因乙方违反本条承诺造成了甲方不能发布广告,则甲方有权选择解除本合同且要求乙方承担合同总价款20%的违约金。
第七条?责任限制
2、如因甲方原因导致制作工作须延期的,工期相应顺延,乙方不承担违约责任。
3、如因甲方原因造成本合同项下广告片未能按时完成拍摄制作,且乙方就此及时采取了合理应对措施,有效控制了相关不良影响的,乙方可以免责,无需向甲方支付违约金。
第八条?争议解决
在合同执行期间如果双方发生争议,双方应友好协商解决。如果协商不成,双方同意提交______________委员会进行_____。
第九条?不可抗力
1、任何一方遇有不能预见,不能避免或不能克服的客观事件(包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震和风暴等以及社会事件如战争、_____、政府管制、国家政策的突然变动和_____等。)而全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起五日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并于事件发生之日起二十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2、遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失,并在事件消除后协商恢复本合同的履行,除非此等履行已不可能或者不必要。
第十条?保密义务
任何一方对在本合同履行过程中以任何方式获知的另一方商业秘密或其他技术及经营信息均负有保密义务,并有义务尽快通知对方,并协助对方采取适当的补救措施,不得向任何第三方透露或泄露,但中国现行法律,法规另有规定或经另一方书面同意的除外。
第十一条?其他
本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份。
本合同签订后,双方如需修改,经双方协商后,可以增加补充条款。
甲方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
签订地点:_________
_________年____月____日
乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
签订地点:_________
_________年____月____日
篇17:广告灯牌制作合同
甲方:_______________
乙方:_______________
根据中华人民共和国《传媒广告法》、《民法典》等有关规定,经甲乙双方协商同意签订此合同。
1.甲方向乙方提供营业执照、质量证书、墙体传媒广告样稿。
2.甲方必须承认每条传媒广告位置的不确定性(大体区域确定),并且有被别人破坏的可能,验收以后乙方不负责保护。
3.乙方按照甲方的样稿制作墙体传媒广告,在制作过程中乙方向甲方提供照片和方位记录,可供甲方验收,如有发现字样和质量问题,应及时提出,尽快纠正。
4.传媒广告完工后,甲方必须在_________日内验收完毕,若不按时验收则视为验收。
5.传媒广告的规格:单条为(_________米×_________米=_________平方米),总条数为_________条,总数面积为_________平方米,每平方米为_________元,总计金额为_________元。
6.本合同签定当日甲方付给乙方总金额的_________%,即_________元;工程完成________%时甲方付给乙方总金额的______%,即_________元;全部完工后甲方付给乙方全部金额的_________%,即_________元。
7.传媒广告制作工期为_______年______月______日至_______年______月______日完成,如遇自然灾害、恶劣天气,工期可推延。
8.合同签订当日起有效,如有一方违约可向法院起诉。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_____________ 签订地点:____________
篇18:杂志刊登广告合同_合同范本
合同编号:___________
甲方:_______________________??????????????? ? ? ??
乙方:_________杂志社有限公司
签订日期:
甲、乙双方严格遵守中华人民共和国《广告法》及《合同法》,就广告刊登具体事项签订以下条款:
一、 广告刊登方式
版位
印色
规格
金额
设计费
制版费
合计
备注
二、广告发布内容
__________________________________________________________________
三、广告采用由甲方提供的(□菲林 □光盘 □电子文档 □照片、文字 □印刷品 □样品 □其它)。
四、甲方在提供广告资料的同时,提供相应的企业营业执照、专利证书等证件的复印件,对广告内容自负法律责任。乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,乙方应要求甲方作出修改,甲方未作出修改前,乙方有权拒绝发布。
五、付款方式
__________________________________________________________________
六、双方发生经济合同纠纷协商解决不成功时,提请经济仲裁委员会仲裁。
七、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自合同签订之日起合同即时生效。
甲方名称:(章)_________ 乙方名称:(章)_________
法定代表:_______________ 代表:___________________
委托代理人:_____________? 地址:___________________
单位地址:_______________ 邮编:___________________
邮编:___________________
电话:___________________ 联系电话:_______________
传真:___________________ 图文传真:_______________
篇19:商铺租赁合同协议书
出租方(甲方):x市国土房产物业管理服务中心
法定代表人:________________________________
地址:______________________________________
承租方(乙方):____________________________
地址:______________________________________
营业执照或身份证号码:______________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《深圳经济特区房屋租赁条例》及其实施细则的规定,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条甲方将座落于x市x区下梅林梅山苑_______房屋出租给乙方使用。建筑面积共_______平方米。
第二条乙方租用出租房屋的期限为______年______个月,即自______年______月______日至_____年______月______日止。
第三条乙方可将出租房屋作______________用途。
甲方保证出租房屋能够作上述用途使用,并符合国家有关消防安全规定。
乙方将出租房屋用于其他用途的,须经甲方书面同意,并按有关法律、法规的规定办理改变房屋用途的报批手续。
第四条甲方保证第三条所列出租房屋的用途符合有关法律、法规及规章的规定。
乙方保证在出租房屋使用过程中的行为符合有关法律、法规及规章的规定。
第五条出租房屋的单位租金按建筑面积每平方米每月人民币_______元(大写______________),月租金总额人民币_______元(大写______________)。
第六条甲方应于_______年_______月_______日前将出租房屋交付乙方使用。
甲方迟于前款时间交付出租房屋,乙方可要求将本合同有效期顺延,双方应书面签字确认。
第七条甲方交付出租房屋时,乙方应向甲方支付贰个月租金数额的租赁保证金,即人民币_______元(大写_____________)。
甲方收取租赁保证金,应向乙方开具收据。
第八条租赁期间,乙方每月应向甲方支付当月租金、物业管理费、房屋本体维修基金及其它应缴费用。
第九条双方同意以委托建设银行托收为结算方式,乙方保证每月五日前其托收账户内有足够的金额支付应缴甲方的各项费用。
每月五日后第一个工作日为乙方应缴甲方的各项费用的银行托收日,托收不成功的租户可于托收日后的第三个工作日到甲方业务大厅缴纳现金,并承担由托收日后的第一日起计的应缴费用每日千分之三的滞纳金,并且在乙方滞纳期间,甲方有权进行督促,有权停止水、电供应。
第十条甲方应保证房屋及其内部设施的安全,符合有关法律、法规或规章的规定要求。乙方应正常使用并爱护房屋内部的各项设施,防止不正常损坏。合同终止时,乙方应当按时交回房屋并保证房屋及内部设施的完好(属正常损耗的除外),同时结清应当由乙方承担的各项费用,在结清费用后甲方向乙方返还保证金。
第十一条乙方在出租房屋使用过程中,如出租房屋及内部的设施出现或发生妨碍安全的损坏或故障时,应及时通知甲方并采取有效措施;甲方应接到乙方通知后拾日内进行维修;甲方拒不维修的,乙方可经合同登记机关鉴证后代为维修。
本条维修的费用由甲方承担。但因乙方使用损坏的由乙方承担。
第十二条因乙方使用不当或不合理使用,出租房屋及其内部的设施出现损坏或发生故障,乙方应负责及时维修或赔偿。乙方拒不维修或赔偿,可经合同登记机关鉴证后,由甲方代为维修,维修费用由乙方承担。
第十三条本合同有效期内,甲方确因需要对出租房屋进行改建、扩建或装修的,须报请政府有关部门批准,并及时通知乙方后方可进行,甲、乙双方应就此另行签订书面协议。
本合同有效期内,经甲方同意并经政府有关部门批准,乙方可对出租房屋进行装修。甲、乙双方应就此另行签订书面协议。乙方不得因装修或其它原因改变房屋结构,否则视为违约。
第十四条乙方不得擅自将出租房屋全部或部分转租于他人,否则视为违约。
第十五条本合同有效期内,甲方需转让出租房屋的部分或全部的,应提前一个月通知乙方。
出租房屋转让他人的,甲方应保证受让人继续履行本合同。
第十六条本合同有效期内,发生下列情形之一的,本合同自动解除:
(一)发生不可抗力或意外事件,使本合同无法履行;
(二)政府决定征用,收购、收回或拆除租赁房地产;
(三)甲、乙双方协商一致。
第十七条按本合同规定应由乙方承担违约责任或下列情形之一,甲方有权解除本合同,收回房屋,由此造成甲方损失的,乙方应向甲方赔偿:
(一)乙方拖欠租金及其它各项费用达壹个月;
(二)未经甲方同意及有关部门批准,乙方擅自改变出租房屋用途的;
(三)乙方违反本合同第十二条规定,不承担维修责任或支付维修费用,致使房屋或设备严重损坏的;
(四)未经甲方书面同意及有关部门批准,乙方将出租房屋进行装修;
(五)乙方擅自将出租房屋全部或部分转租他人。
甲方依据上述情形单方解除合同的,应当书面通知乙方迁离并收回出租房屋,乙方预交款项有结余的,应当将余款退还乙方。但保证金无权要求退还。
第十八条因下列情形之一,乙方有权解除合同,由此造成乙方损失的,甲方应向乙方赔偿:
(一)甲方迟延交付出租房屋壹个月以上;
(二)甲方违反本合同第四条约定,使乙方无法按其用途继续使用出租房屋;
(三)甲方违反本合同第十一条规定,不承担维修责任或支付维修费用,致使乙方无法继续租用的;
乙方因上述理由单方面解除合同的,应当及时书面通知甲方,及时迁离出租房屋,并有权要求甲方返还保证金以及退还多收的预交款项。
第十九条本合同有效期届满,乙方需继续租用出租房屋的,应于有效期届满之日前壹个月向甲方提出续租要求;甲方同意续租,应重新订立合同办理有关手续。甲方不同意续租,则本合同到期后自动解除。
第二十条乙方应于租赁期届满之日迁离出租房屋,并将其返还甲方。乙方逾期不迁离或不返还出租房屋的,甲方可没收租赁保证金,并且可向人民法院提起诉讼。诉讼期间,甲方有权停止为乙方提供配套服务,包括水、电供应等。
第二十一条乙方擅自将出租房屋全部或部分转租他人的,应向甲方交付违约金,违约金金额为转租房屋面积每平方米每月人民币壹佰伍拾元。同时甲方有权按十七条的规定解除合同。
第二十二条甲乙双方应全面履行本合同所定各项义务,不得无故解除合同。
甲方需提前解除合同,应提前一个月通知乙方,退还租赁保证金,并支付一个月房租金额的补偿金给乙方方可解除合同。
乙方需提前解除合同的,应向甲方说明理由,经甲方同意并支付其相当于乙方所租房屋一个月租金的补偿费用方可解除本合同;如乙方拒不支付补偿费用,甲方可从租赁保证金中扣除。
第二十三条甲、乙双方中任一方不履行本合同所定的义务造成对方损失的,应向对方赔偿实际损失。
第二十四条乙方承诺遵守“梅山苑住户公约”、“梅山苑房屋租赁管理办法”、各项物业管理规章制度及其它与甲方达成的涉及所租房屋的协议,否则视为违约。
第二十五条本合同约定的各项条款,甲乙双方均须自觉履行,如有违约,按合同条款约定进行处理。
第二十六条甲、乙双方就本合同未尽事宜,可另行协商作出补充协议,补充协议须到原合同登记机关鉴证后方与本合同具有同等效力。
第二十七条甲、乙双方就履行本合同发生纠纷,应通过协商解决;协商解决不成的,可提请本合同登记机关调解或:向深圳仲裁委员会申请仲裁;向人民法院起诉。
第二十八条本合同以中文为正本文字。
第二十九条本合同一式肆份,甲方、乙方各执壹份,合同登记机关备案壹份,有关部门执壹份。
第三十条本合同自签订之日起生效。
甲方(签章):__________________________
联系电话:______________________________
法定代表人(签章):____________________
____________年___________月___________日
乙方(签章):__________________________
联系电话:______________________________
法定代表人或委托代理人(签章):________
登记人(签章):________________________
合同登记机关(签章):__________________
____________年___________月___________
篇20:级建造师劳务合同
甲方(雇主):
负责人:
地址:
联系电话:
乙方(雇员):
身份证号:
家庭住址:
联系电话:
甲方根据公司业务发展的需要,经与乙方充分协商,决定聘请乙方为甲方的注册建造师,乙方同意应聘,为了明确双方权利义务,根据《民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》及其他现行相关法律法规,达成如下条款,以期共同遵行。
一、合同期限
甲方聘用乙方的期限为______年。即自______年______月______日起至______年______月______日止。聘用期满,双方有意签订续聘合同,具体条件由双方另行商议。
二、甲方权利义务
1、为乙方提供上岗机会。
2、为乙方保管一级建造师执业资格证书、注册证书、注册章。
3、甲方保证乙方一级建造师注册证书的年检及时、有效,保证乙方继续教育等工作的及时进行。如果完全由于甲方原因发生乙方的一级建造师资格证、注册证丢失,甲方负责为乙方补办资格证、注册证。如果完全由于甲方原因发生乙方的一级建造师资格证、注册证吊销,甲方赔偿乙方相关损失。如因乙方自身原因导致后果,甲方概不负责。
4、本合同未尽事宜发生时,甲方需及时通知乙方,保证乙方的知情权,并经过相互协商共同解决。
三、乙方权利义务
1、应于合同签订后______日内向甲方提供其一、二寸彩色相片、身份证复印件、建造师执业资格证及(或)考试合格证原件、毕业证原件、职称证书原件、其他执业资格证和注册证书及原项目经理证书和安全考核合格证原件(如有)、原注册单位的解聘证明原件等相关的证明材料、以及其它甲方注册过程中需要的一切材料;乙方对其提供的证书及材料负责。
2、配合甲方进行建造师上岗所应参加的各类培训。
3、有项目上岗的,若有要求建造师必须到场的需参加。
4、乙方不得在同行业中其他单位岗位任职。
四、劳务报酬
1、提供劳务期间甲方支付乙方每年基本报酬为人民币______元整,每月付______元整,年底结清。
2、若有项目上岗,按照工程项目规模每月发放补贴,补贴标准结合市面价格面议。
3、工资发放时间为每月_______日。
五、保密约定
乙方在为甲方提供劳务期内应保守甲方商业秘密,不得泄密,并自愿承担泄密而导致甲方名誉及经济的一切法律和经济损失。
六、合同的解除
1、协议到期后,合同自动解除。
2、协议解除后,甲方应对乙方办理注册变更手续提供便利条件。
3、在下列情况下,乙方有权提前解除协议:
(1)甲方不能按期支付工资。
(2)甲方有其它违约行为。
4、乙方违反本合同约定,经甲方指出后______日内不纠正的甲方有权单方面解除合同。因乙方自己的原因提前解除合同的,乙方应赔偿甲方为乙方支付的相关培训费用。
七、违约责任
除本合同另有约定以外,任何一方均不得单方终止合同。如有一方单方终止合同的,应向对方偿付违约金人民币______万元。
八、其他
1、本合同经甲、乙双方签署后生效,一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。
2、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
甲方(签章):
负责人(签字):
_______年_______月_______日
乙方(签字):
_______年_______月_______日