制作安装合同
承揽方:___________(简称甲方)
订做方:___________(简称乙方)
乙方向方甲订做衣柜,为确保甲、乙双方的合法权益,经双方协商一致,签订合同,并共同遵守。
一、购货产品内容
1、购货产品内容。
2、附件:设计图纸,合同设计图纸是本购货合同书重要组成部分,请乙方仔细阅读并签名确认。图纸签名后,甲、乙双方不得单方面随意更改,经双方同意更改须重新出具图纸并签名,否则因更改图纸造成的延期责任和费用由更改方承担。如果设计图纸是乙方提供,乙方要确认图纸无误的情况下交给甲方生产,否则在制做产品和安装过程中出现问题由乙方自行承担。
二、交货日期、送装时间及付款方式确认具体的上门安装日期及时间,双方确认的上门安装时间为交货日期。
2、在本合同生效的当日内,由乙方支付甲方所订做橱柜货款的20%金额作为定金,橱柜货款的60%金额作为预付货款。
3、甲方为方乙安装所订做橱柜的前一日,经乙方通知,甲方须向乙方一次性支付所订橱柜剩于20%的货款计rmb_______元。
4,本合同产品属按乙方要求所定制产品,故定制后若非整体质量问题(指所有组成部分如柜体、),甲方不接受整体退换。合同产品如出现质量瑕疵(包括送货、安装过程中发生的产品损伤)甲方负责对有质量瑕疵的部分进行返工维修,如返工维修后仍无法正常合理使用,乙方可以对该存在质量问题的产品部分要求退换,合同产品中的配件类货品,遵照相关产品的国家质量标准,甲方给予“三包”服务。如因甲方原因需对部分产品返工维修,返工维修重新送货的时间由双方另行约定(返工时间不属于推迟送货),并由乙方重新验收。返工维修期间,乙方有义务负责保管好已验收合格的产品,返工维修所产生的费用由甲方承担。
5,如因乙方原因需对部分产品返工处理,返工维修重新送货时间由双方另行约定,其费用由乙方承担。
6,甲方未能按“双方确认的具体上门安装日期”进行上门安装,超过五天后,,,属于推迟送货,每推迟一天,甲方按应付货款额(不含配件类)的0.2‰赔偿给乙方,并应提前电话告知乙方情况。
7,因乙方原因造成的推迟送货,未超过本合同第二条第1款规定的预计交货日期五天的,由甲1.合同产品预计交货日期为:年方免费保管;超过五天后,每推迟一天,按应付货款额(不含配件类)0.2‰的标准,乙方向甲方支付场地占用费和保管费。推迟超过一个月,甲方有权终止合同,自行处置该合同产品,所收货款不予退返。
三、质量要求
1、柜身、藤制品及铝型材、板材等系列产品因材料特殊,甲方做到产品与样品颜色、纹路相似即属于合格产品,允许产品与样品之间存在轻微的色差及纹理差异,不属于质量问题。
2、因安装预留尺寸等原因,甲方产品允许有2‰的尺寸误差。
3、安装产品前,乙方应提供安装该合同产品的合理条件,包括但不限于相关墙面和地面作平整处理(地面水平、墙面与地面垂直且相交于一条直线上等),由于乙方墙面不平导致产品侧面与墙面出现轻微缝隙,不属甲方产品质量问题。
4、甲方产品在安装前,乙方应提供安装产品室内水、电等管线的详细走位图或作明显标示,否则对在安装过程中钻孔等操作导致的管道损坏等损失甲方不承担责任。
5、如安装使用后发生产品质量问题,及时通知甲方,甲方在7个工作日内上门维修。
四、其它
1、乙方如违约,乙方所交货款将作为违约金赔偿给甲方。
2、其它约定:
五、解决纠纷按下列程序:甲、乙双方若出现质量问题或服务纠纷1、甲、乙双方友好协商解决;2、可以到有管辖权的法院提起诉讼。
六、本购货合同书一式二份,甲方执一份、乙方执一份,甲、乙双方签字后生效,具有法律效力。
甲方:乙方签订代表:地址:电话:电话:日期:日期:
更多相似范文
篇1:水电安装工程合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定,遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程水电安装及消防安装工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包验收。
二、承包内容:本工程( #楼,建筑面积约 平方米)施工图纸所涉及的水电安装及消防安装工程及设计变更中所涉及的水电、消防工程。
三、承包范围:
1) 给排水工程:①施工图中所有的给排水工程、空调排水管道工程;②冷热水的安装(包括开槽及修补、厨房及卫生间里冷热水配件和所有的盒具);③室外给排水接入市政管口;④工地临时用水的安装。
2) 电气照明工程:①本工程施工图纸范围内的所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线修盒安装,所有强电、弱电的安装),工地临时用电线路及灯具的安装。
3) 消防工程:设计图纸及设计变更所涉及的消防工程范围。
四、质量标准:
乙方在施工过程中,工程质量必须确保优良,严格按照施工规范按图施工,接受相关工程质量监督部门及甲方、工地负责人的管理、监督检测、验收,具体工程质量以通过相关部门验收合格为准,如达不到工程质量要求,甲方有权要求停工、返工整改,返工所需人工及材料全部由乙方负责。
五、承包价格:
1)按图纸建筑面积计算:每平方米捌拾元计算。
2)包干价中含1元/平方米安全文明施工费,如果乙方在施工过程中没有做到文明施工,不听从现场施工员、安全员及项目部管理人员的指挥,现场施工员、安全员及项目部管理人员可以开具罚单,从乙方包干件中扣除安全文明施工费。
3)本工程乙方承包范围不发生任何点工。
六、材料采购:
1)乙方在采购前需报甲方、监理认可的品牌,如乙方自行采购,材料进场后需要报监理验收合格后方可用于工程,如因质量原因所造成的工期延误由乙方承担一切责任及损失。
2)消防工程的安装及材料必须要得到消防管理机关的认可,并应有消防管理机关的备案。如无,由此引起的消防不能验收造成整个工程不能竣工验收,乙方应负全部责任并赔偿甲方的损失。
七、工期延误:
乙方在主体施工期间,应根据土建施工进度做好各项预埋、预留洞,不得延误土建施工进度,每延误一天罚款壹仟元。如果由水电及消防安装未按期完成而影响整个工程竣工验收,如有发生则按每天伍仟元罚款,以此类推。
八、安全文明
1、乙方必须按照国家有关法律、法规及《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等要求施工并对职工经常进行安全生产教育,及时做好安全检查,如发生事故由乙方全部负责。
2、乙方人员必须服从甲方现场管理人员的安排,并自觉遵守甲方各项规章制度,施工人员进入工地后必须正确戴好安全帽,如未戴好安全帽的现象,每人每次罚款20元;如乙方承包项目因为施工安全级质量问题使甲方受到相关部门的处罚,其费用由乙方负责。
3、甲方提供宿舍,乙方负责床铺。
4、安全帽由乙方自配,安全帽须经检测合格后方可使用。
5、乙方合同负责人必须跟班作业,不得将工程转包,一经发现转包,合同自行失效,甲方不办理工程结算。
6、承包人必须保证现场足够的工人(如乙方人员不到位,甲方有权另外请人抢工,抢工费按照每天350元/人,从乙方工程款中扣除)。
7、支付每道工序工程款前必须向项目部提供所有人员身份证复印件,并由本人在复印件上签名,及出勤表及工资表,否则不支付本次工程款。如乙方从甲方领取工程款后拖欠民工工资不发,一经发现,甲方将不支付下次工程款,并罚款壹万元。
8、在施工过程中,乙方要积极配合甲方搞好安全生产,文明施工,做到安全第一,把安全生产,文明施工作为头等大事来抓,积极接受甲方安全员的检查和监督。
9、乙方在施工期间要经常组织学习安全知识和操作技能。
10、工人不准穿高跟鞋、拖鞋,酒后不得上班作业,进入工地必须佩带好安全帽,如发现一次不带安全帽罚款50元,工人不得乘坐升降机上下,发现一次罚款100元(班组长加倍罚款,开升降机的驾驶员罚款100元)。罚款在工程款中扣除。
11、乙方必须做到各种材料分类堆放整齐,严禁将建筑垃圾直接从楼面抛下,发现一次罚款500元,施工做到工完料清场地干净,禁止浪费。
12、乙方认为造成的安全事故及工程质量事故所发生的一切费用,乙方负责,甲方概不承担任何经济和法律责任。甲方已经为施工人员投保意外伤害保险,若发生轻伤及以下事故由乙方负责,轻伤以上事故甲方承担60%,乙方承担40%的费用。
13、在施工过程中为了安全,乙方要配合专业机械电工人员,生产接电时一定要由专人接好电线才能使用。不准工人在配电箱乱接电线,如发现工人私自乱接电线,发现一次罚款100元。
14、如发生安全事故,甲方有权扣留部分工程款,用于保障施工的妥善处理。
15、乙方必须严格按照项目部规章制度,做到文明施工,不能随地大便,发现一次罚款100元。
16、乙方负责所承包工程的临时设施水电安装(材料由甲方提供)及各班组的施工用电,如加班作业必须安排电工值班,所有费用已含在包干价内,甲方不另增费用。
九、违约责任
1、若乙方在中途退出不施工,甲方将剩余工程款作为违约金扣除。
2、乙方合同责任人必须跟班作业,不得将工程转包,如转包合同自动失效,甲方将不办理工程结算。如果乙方将没有按照甲方要求安排进度及质量及时完成任务,甲方有权随时终止合同而按照实际所做工程量的80%计算支付工程工资。
3、所有工程按照新规范标准验收,如果甲方发现乙本身工程不得上,不管做到什么部位,无条件退出,单价按本身工程半价计算,不得扯皮。
十、付款方式:
1、乙方负责垫资所承包工程的水电预埋。待每幢工程封顶后,甲方付预埋实际工程量的70%,剩余30%待室内预埋开槽完工后付清。
2、安装阶段十一层按三次付款,十八层按五次付款,分别是按实际工程量的70%付款,待工程初验后付10%,余款待竣工验收结算后,建设单位付工程款后一星期内付清,留5%作为质保金(质保金时间按国家规定)。
十一、保证金
按2元/平方米计算(按实际承包工程建筑面积加纳,交纳的保证金额作为承包工程量的依据),保证金在签订合同时交到甲方,待三层楼面水电预埋完成后全额退还。若乙方不按甲方要求进场,甲方没收乙方保证金。
十二、未尽事宜,双方协商解决
本合同一式两份,双方各执一份,由甲乙双方代表人签字或盖章后生效。
甲方:乙方:
年月日:
篇2:暖气安装合同
为了维护双方共同利益和合法权益,经双方共同协商, 为甲方,哈雷管业安装部为乙方,以下简称(甲乙方)特制定本合同如下:
一、 乙方安装的产品名称及质量要求
1、 乙方给甲方安装暖气片等配件。
2、 乙方安装的暖气片要符合国家标准。
二、 甲乙双方对安装的暖气片和管道应承担责任
1、 因暖气片本身出现质量问题及安装技术给甲方造成的经济损失由乙方承担责任。
2、 乙方安装的暖气片,必须承诺三年保修期。
3、 因甲方人为因素造成的损失不在保修赔偿范围内。
三、 造价及付款方式
1、 暖气片、(大写 元整)。
2、 付款分两次进行,合同签订后预付总造价的50%,安装完成后其余部分一次付清。
四、 双方责任
1、 甲方安装前要腾好地形,不要影响乙方正常施工。
2、 在保修期内发现暖气片及配件有问题,乙方要随叫随到,准时维修或更换,确保甲方安全取暖。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,此合同自签订之日起生效,受法律保护。
甲 方:(签字) 乙 方:(签字)
年月日:
篇3:供货安装合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》和相关规定,结合本工程的实际情况,经双方友好协商,签订以下合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:入户门及单元门制作安装。
二、承包方式:包工包料、包运输、保工期、保安全文明、包验收合格等。
三、结算办法:
1、乙方在合同签订后,现场测量洞口尺寸、边框尺寸,并及时会同甲方与总承包方协商;最终以甲方现场负责人认同的尺寸为准;开向以甲方提供的图纸和要求为准。
2、实际结算以实际安装入户门和单元门樘数为准,实际金额依甲方、监理和乙方共同认可的安装樘数乘以合同单价核算。
四、工程价款
单价:入户门每樘柒佰元整(¥700元/樘);单元门560元/㎡ 暂定总价:入户门¥119.7万元(人民币)(共计:1710樘*700)
单元门¥1.1万元(人民币)
以上单价包含:入户门和单元门的材料费、制作费、运输费、装卸费、安装费、出厂检测检验费、水电费、利润、税金、包验收合格等。
五、付款方法
1、合同双方签章生效,乙方投标时交付的投标保证金贰万元(¥20xx0.00)转为履约保证金;第一次支付货款时无息退还。
2、分批到货,分批付款;货到现场、资料齐全后7个工作日之内支付当批货款总额的70%。
3、当批防盗门安装完毕支付当批货款总额的15%,验收合格(单项)付货款总额的12%,本次付款时乙方须提供齐全包含质保金在内
的全部金额正规发票。
4、剩余3%作为质保金,一年保修期满无质量问题一次性无息付清。
5、每次付款前乙方出具甲方所支付的工程全款的足额正规发票与收据,若乙方未能出具足额正规发票和收据,甲方有权拒付当批次款项,且乙方应承担由此带来的一切不利后果及给甲方造成的一切损失。
六、施工工期
1、甲方提出16#、18#楼用货申请之日起30日内货到现场,进场后10日内安装完毕,安装完毕交接前防盗门成品保护乙方自行承担。
2、后期防盗门进场时间以甲方通知为准。
3、由于不可抗力的因素造成的工期延误,工期可相应顺延。由于乙方自身原因造成的工期延误,每延误一天扣除工程款300元。
七、验收(技术)标准
符合GB17565-20xx ,GA/T73-94《机械防盗锁》 钢质丁径防盗门。
品 牌:新多。
1、门扇厚度:70mm。
2、色 别:木纹转印。
3、表面处理:静电喷塑。
4、功能要求:单层钢制、丁径防盗门。
5、配置要求:
(1)门 框:1.5毫米厚冷轧钢板。
(2)面 板:前面板0.8毫米,背面板0.6㎜厚冷轧钢板。
(3)填 充 料:环保型蜂窝材料、发泡胶。
(4)门 铰 链:专配能拆卸镀铬可调铰链。
(5)门 锁:保德安机械插芯执手锁。
(6)门 铃:专用门铃。
(7)门 槛:不锈钢。
(8)猫 眼:专用猫眼。
(9)密 封 条:专用密封条。
6、外观要求:乙方所提供产品外观以甲方认可的样品、色板为标准,外观质量效果应不低于该标准。
7、乙方确保符合项目实际要求,足以满足项目全部信息和要素。
8、未尽事宜依据国家现行规范要求执行。
八、工程质量要求:合格
1、工程施工质量严格按照国家有关规定标准要求验收。
2、合同签订后,乙方十日内向甲方提交符合合同标准的并经甲方认可的防盗门样品,经甲方认可后依甲方要求数量加工。
3、乙方保证合同项下为全新货物,完全符合合同及图纸规定的质量、规格和性能要求。乙方进一步保证,货物在正确使用或安装后,将顺利通过使用验收,并在整个寿命周期里运转良好。
4、乙方负责自货物交付最终验收合格之日起12个月质保期内和零部件、元件、设备在整个使用寿命周期内,由于非甲方原因造成的故障,乙方负责修理、置换和赔偿因该故障导致的残损零部件、元件,甲方不承担费用。
九、保修期约定
工程质量实行终身维修制,质量保修期限自验收合格之日起壹年,在保修期内乙方负责免费维修。如有质量问题,接到甲方通知后24小时内现场维修,逾期甲方自行维修,费用从质保金中扣除;若维修金不足,乙方必须另行交纳补足。
保修范围:五金、门框及扇。
十、双方责任
本工程甲方委托监理公司监督,由相关质检部门验收,并提交有关技术资料。乙方提供的相关技术材料、配件必须符合国家现行施工规范要求。
1、甲方责任:
(1)为乙方提供电源接口、货物存放场地;组织乙方工程验收,协调与总承包方及其他施工队伍的对接工作。
(2)甲方委派现场主管工程师和监理公司对乙方施工进行质量监督并有权对工程质量提出疑问和要求,对于甲方或者监理公司对工程质量提出的疑问和要求,乙方应给出相应的答复。
(3)组织对货物初步验收和交接。
2、乙方责任:
(1)乙方产品进场应提供产品质量合格书、检测报告及有关技术资料,经甲方书面同意后方可安装。
(2)乙方因所购材料、配件、安装不符合合同和图纸要求所造成的一切损失由乙方承担。
(3)辅助材料必须符合国家质量要求,乙方在制作安装时应严格保证质量。
(4)乙方在施工安装期间,必须按照施工规范要求和质量标准进行施工。
(5)在工程施工期间及交工前,一切安全、消防、风险防范责任和费用由乙方承担。其中包括施工人员的人身安全、设备安全、用水用电等方面的安全。
(6)乙方服从甲方的进度安排和监理方的质量监督,负责通知有关单位及时验收。
(7)乙方必须服从甲方及监理统一协调指挥。乙方必须配合总承包进度施工。
(8)乙方提供正式发票。
(9)由于甲方原因造成的工期延误,工期相应顺延。
(10)施工中产生的废弃包装及材料由乙方负责回收。
十一、违约责任
1、货物不符合合同和图纸要求视为不合格,乙方须承担相关费用,交货期限并不得顺延,并按照当批不合格货物金额的1%支付违约金。
2、因为不可抗力造成的违约,双方互不承担责任。
3、因一方质量不合格、工期滞后、变更等原因造成对方损失的,应承担相关的责任和相应的赔偿。
4、如果乙方所交货物在数量、规格、质量、性能或任何其他方面与合同规定不符,甲方有权提出退货或调换,所发生费用和损失由乙方负责。
5、乙方在任何情况下不得聚众堵门、打架闹事,每发生一次甲方扣除乙方应付款20xx-5000元作为违约金,并由乙方负责由此产生的一切后果。
十二、其它约定
1、乙方现场施工人员应服从甲方现场安全及文明施工方面的全面管理,接受监理单位的监督,否则,视为乙方违约,乙方应向甲方支付违约金500-5000元/次。
2、乙方与总包方的配合由双方协商解决,甲方负责对接并明确责任;由于乙方原因造成总包方、其它施工方及甲方的损失由乙方负责。
3、若在合同履行中出现纠纷,由双方协商解决,如协商不成由郑州仲裁委仲裁。
十三、合同一式陆份,双方各执叁份,双方签字盖章后生效。未尽事宜双方协商签订补充协议,与本协议具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
单位名称: 单位名称:
法人代表: 法人代表:
开户银行: 开户银行:
账号: 账 号:
单位地址: 单位地址:
电 话: 电 话:
签定日期:
篇4:小型钢结构制作及安装合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
经双方友好协商,本着平等互利的原则,甲方将钢质门生产基地建设项目中的部分小型钢结构的制作、安装工程委托给乙方完成。为明确甲、乙双方的责任和义务,特签订本合同,以供双方遵守。
一、 工程内容:山东和乐门业有限公司员工厨房墙面板、打样室屋面保温棉及屋面板、废旧纸箱库房墙面板制作、安装工程。
二、 工程地点:山东齐河
三、 工程承包方式:由甲方提供钢材、屋面板、保温棉、油漆及施工水电,乙方提供其余辅材负责构件制作和安装并达到甲方要求及质检站验收标准。
四、 质量标准:
1、《钢结构工程制作及安装施工规范》(GBJ50205-20__)
2、《建筑钢结构焊接规范》JGJ81-20__
3、施工图及相关技术交底
五、工期:本工程制作、安装工期为开工后20天内完成。甲供主材料到达现场之日即为开工之日。如工期延误,每延误一天,乙方按每日伍佰元向甲方交纳罚金。(不可抗力、天气影响及甲方原因造成工期延误除外)
六、合同价款及付款方式:
五、 1、合同价款:打样室屋面板及屋檩条制作安装包干价1000元,员工厨房墙面板、墙檩条及4扇门制作安装包干价1800元,废旧纸箱库房墙面板及墙檩条制作安装10元/平米,共112平米,合1120元。以上共计3920元。(四舍五入计3900元整)大写:(叁仟玖佰元整)注:此价格含税。其他临时工作需乙方协助完成时单独计零工,单价按150元/天计。
2、付款方式:待工程完工后一次性付清。
七、安全文明施工问题:
乙方在整个工程施工过程中应严格按照作业规范进行文明施工、严格管理,在此期间所发生的一切安全及质量问题均由乙方自行负责。乙方应做好建筑物的清洁卫生,做到工完场清,并在施工完成后将甲供所剩材料收集整理完全后统一移交于甲方。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、未尽事宜,双方协商解决。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
甲方法人代表: 乙方法人代表:
电话: 电话:
时间: 时间:
篇5:加工安装合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为明确甲方、乙方在本项目施工中的责任,正确行使各自的权利,全面履行义务,确保工程的进度,保证工程的质量,搞好安全文明施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循自愿、平等、公平和诚实守信的原则,订立本协议,共同遵守。
一、工程概况
工程名称:
工程内容:套装门、木挂板(以下简称产品)
工程地点:
二、承包范围
本工程室内所有木质套装门 套,木挂板 平米,全部产品的生产、加工制作、供应、包装、装卸、运输、工地现场安装(含甲方提供的门锁、合页、门吸的安装)、成品保护以及保修、售后服务等全部内容。
乙方根据甲方提供的产品图纸、色样进行加工制作。
三、合同工期
工期为: 年 月 日至 年 月 日。
注:以上日期包括现场测量、生产工期。
四、质量标准及技术要求
1、油漆的环保及表面效果要求
a、必须符合GB-18584-20xx《室内装修材料木家具中有害物质限量》的各项规定指数。 b、饰面油漆为 牌油漆。饰面油漆调配比例正确、漆膜无流油、粗粒、起泡离层现象。
c、按指定颜色调配修色后整批颜色与样板颜色一致。
d、产品饰面油漆为 漆面、木纹清晰、各部位颜色一致,允许局部有轻微色差。
2、木材及表面木皮要求:
a、木材要求:含水量水率8%-12%、木材表面无虫孔、腐烂死节、空心。
b、木皮要求:饰面厚度为 ,纹理清晰、表面无划伤、变色现象。
c、产品所用板材均达到A类板材,环保指标不低于E1级,符合国家GB18580-20xx《室内装饰装修材料板材及其制品中甲醛释放量》标准和《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》标准和GB/和T11718-1999标准要求。
3、产品保证完成面对角线不大于1mm,木饰面纹路统一协调。
4、木门填充材为烘干 ,面板基层采用 板,门套基材 板,面材基层为 板贴木皮,门套与门表面木饰面必须统一颜色一致。门扇厚度 mm。
5、五金安装符合规范要求。螺丝要锁平、端正、推拉灵活、门开合顺畅。
6、门扇要求上下预留通气孔洞。
7、封边木皮与板面纹路颜色一致、修边无崩缺。
8、产品加工尺寸必须满足现场安装尺寸,乙方自行测量。
9、货到现场后及时分散到各安装作业面上,乙方保证按工期要求安装完毕。
10、产品加工必须按照甲乙双方签字认可的图纸加工。
11、产品尺寸必须满足现场安装尺寸,乙方自行测量。
12、产品与墙体之间保持垂直密缝(墙体原因除外)。
13、产品边角对接垂直无接缝,凹槽拼接在同一水平线。
14、所有木制作在厂前需覆保护膜。
五、合同价款
(一)合同价款:
1、套装门 元/套,共计 套,合计 元;
子母套装门 元/套,共计 套,合计 元;
木挂板 元/平米,共计 平米,合计 元;
以上产品暂定总价人民币: 元。
2、本合同为固定单价合同,总价款为暂定价,待工程整体竣工结算时,实测实量,据实结算。
六、付款方式
1、合同签订生效三日内,第一次甲方支付给乙方合同价的 %人民币大写: ,作为工程预付款。
2、产品全部运输到工地现场后,第二次甲方支付给乙方合同价的 %人民币大写: ,作为工程进度款。
3、产品全部安装完毕甲方验收合格,第三次甲方支付给乙方合同价的 %人民币大写: ,作为工程进度款。
七、乙方使用的材料
乙方产品进场时,由甲方、监理确认。未经签字认可的产品不得使用、安装、乙方负责产品的生产、加工、包装、运输、装卸、安装、交验。乙方应按双方约定的材料组织设计、生产加工、供货安装、不得影响总的工期进度。
八、产品验收
1、产品进场后,乙方以书面的形式通知甲方质检部门并会同监理单位按照总工程量的2%随机取样进行检测;产品在隐蔽前和安装完毕后均须书面通知甲方质检部门进行联合验收。若质量无法达到图纸设计及相关规范要求,按照本合同十二条执行。
2、产品环保验收须满足石家庄市政府职能部门环保评检测要求。
九、现场代表及管理职责
甲方委派 任现场代表现场管理和协调工作,乙方应无条件服从。
乙方委派 任现场代表,是乙方现场工作的第一负责人,接受甲方、监理的指令,负责施工人员现场管理。
十、甲方工作
1、对工程实施全面管理监督及协调工作。
2、审批乙方上报的工程量形象进度,按合同条款拨付工程款。
十一、乙方工作
1、负责队伍的组建进场及施工前的其它准备工作。进场前提供约定的产品。进场后负责将合同相关条款及交底内容向施工人员交底并采取必要措施以保证工程质量。每道工序大面积施工前,必须先在甲方、监理指定区域做样板工程,经甲方、监理现场察看并经质检部监督员认可后方可大面积展开施工;否则造成的返工由乙方自行承担。
2、在施工过程中,确保文明施工,达到环卫要求,保持现场整洁,由此发生的费用自理。负责本施工范围内的成品保护工作。施工中产生垃圾,必须按照指定地点集中存放,做到每日一清,否则发现一次罚款500元。对于铺贴好的地面、粉刷好的墙面及安装好的所有成品给予适当保护,如发现故意损坏必须赔偿恢复费用且给予1000元/次的处罚。
十二、产品保修
在质量保修期内乙方须按照相关规定对出现任何质量问题给予修缮处理。承包(供货)人在工程整体交工验收后,负责12个月的免费保修;在运行中出现难以调整修复的质量问题时,承包方应无偿更换产品,直至达到业主满意。
十三、违约和赔偿
1、乙方未按时间节点完成所承担工程每延误一天罚款人民币 元整,同时甲方可根据情况随时调整乙方的工作量,交由其他单位进行完成并根据合约扣除其相应额度的产品款项。
2、乙方未按时交付承包的工作,经甲方、监理方检查质量不合格且未在规定期限内整改的每出现一次扣违约金1000元。
3、乙方因质量、安全事故或拖欠工人工资等受到行政主管部门处罚,或媒体曝光给甲方造成经济、声誉损失的,甲方视情况扣工程款10000元/次,不足部分甲方有权追偿。乙方人员若发生打架斗殴、偷窃他方物品等不法行为,甲方视情况扣乙方1000元/次。情节严重的移交司法机关处理。
4、如甲方中途变更设计方案,应以书面形式通知乙方,且变更部分的木作价款作相应调整,工期以乙方接到书面变更通知日期起作相应顺延。
5、因乙方所承包的工程因质量问题给甲方造成损失罚承包方违约金合同价款的5%,并按要求提供新产品,相应数额由工程款中扣除,不足部分甲方有权依法向乙方追偿。
6、如发现乙方在施工过程中,材料以次充好或是掺杂施假等情形,视情节严重程度每次扣工程款10000元;并有权终止本合同,同时前期所做的工程不再结算和支付工程款。
十四、不可抗力
因发生不可抗力而导致一方违约的,违约方不承担违约责任,该不可抗力是指:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,仅包括飓风、暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害、战争和动乱。
注:本合同不可抗力不包括法律、行政法规、部委规章、地方性法规、地方政府规章、中央政府和地方政府的政策以及可能影响本合同履行的任何政府行为与中国政府关税的上(下)调整。
十五、其它
合同未尽事宜,双方可签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律的效力。
十六:补充条款
1、乙方应向甲方提供产品的厂资质、检测报告、合格证等(年审、检测时间不超过一年)。
2、乙方在合同签订后将产品的技术文件,无偿向甲方提供一式四份。
3、乙方进入施工场出现一切安全伤亡事故均由乙方自行负担。
十七:本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
甲 方 代 表: 乙 方 代 表:
日 期: 日 期:
篇6:水电安装承包合同
甲方:
乙方:
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1.施工地点:
2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本项工程预计平米,结算价格为_______元/平方米。工程总价约为_______元。
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他-35/98》及《运城市装饰工程质量验收标准》
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。
2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。
3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。
4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1.工程款付款方式:
主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万,穿线按安装进度分两次支付。
2.乙方承包内容:
1).水电开槽、布管、穿线、埋盒
2).所有水电施工过程的垃圾清运
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).开关面板和灯口安装
3.工程结算方式:
按建筑面积结算:15元/平米
第六条违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付_______元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付_______元违约金。
第七条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
九条.其它约定第:
1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
第十条附则
本合同经甲、乙双方签字后生效。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字:乙方签字:
_________年____月____日
篇7:安装施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一部分 工程概况
1、工程名称:榆林市第十二中学教师宿办楼水暖电安装工程
2、工程地点:榆林市第十二中学
3、工程内容及承包范围:
(一)、电气工程(强、弱电):
1)、人工:
a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。
e)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
f)消防系统:管路预留、预埋、穿线,安装及调试相关设备等施工图纸要求内容。
乙方完成的工程内容不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成;一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。
(二)、水、暖通、卫浴工程:
1、人工:
a)给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,空调冷凝水管道的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
d)通风系统:该系统的安装、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 e)主体及装修阶段楼上的施工供水系统安装。
f)卫生洁具安装、试压、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
乙方完成的工程内容不仅限于以上工作,所有与水、暖通、卫浴工程有关的工作均由乙方完成;一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。
以上工程甲方只负责提供主材,辅材一律由乙方自己负责。
第二条: 工期
合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。
第三条:工程质量等级:优良。
第四条:承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式:包工不包料
2、结算方式:以实际建筑面积结算,包工不包料。
第二部分 双方一般责任
第五条:甲方代表
1、甲方驻施工现场代表姓名:
第六条:乙方代表
1、乙方驻施工现场代表姓名:
第七条:甲方工作
1、委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的工程,甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。
2、甲方负责提供水源、电源,保证施工需要。
3、甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。
第八条:乙方工作
1、向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
3、负责安装过程中的质量,技术,变更及施工进度、安全管理工作,负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责,并负责保护甲方的一切设备、设施损坏,乙方负责赔偿。
5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
6、乙方进场后,要服从甲方的现场及生活相关管理制度;若有违反,则按照甲方制定的相关处罚制度进行处罚(禁止喝酒、打架斗殴、赌博,罚款金额20xx~5000元);并且由此造成的一切损失,由乙方承担。
7、做好与甲方资料室的工程资料整编配合工作。为了创建省级文明工地,进场后乙方的所有上岗人员必须持‘省证’上岗,所有证件在甲方资料室备案登记(注:由甲方负责验收)。
8、乙方应严格按照现行施工验收规范,按照甲方提供的设计图纸进行施工。各道工序及隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后,才能进行下一道工序的施工。
第三部分 进度计划和工期
第九条:进度计划
1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十条:工期
1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。
2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,
第四部分 质量与验收
第十一条:施工中经检验质量不合格,乙方按甲方代表,质检部门的要求进行返工、修改,并承担费用。
第十二条:安装完毕,并调试合格。
第五部分 合同价款与支付
第十三条:合同价款及支付
1、合同价款:/m2。
第十四条:工程款支付
1、经双方研究,本合同签订后,乙方人员进场后,甲方按月进度付款,次月15 日前支付上月进度款的 70 %。
2、工程竣工付至进度款的80%。
3、水暖电安装工程完工验收合格后,甲方付乙方工程结算款的95%;剩余5%的工程款作为质保金,在质保期间内乙方所施工的工程出现任何问题,乙方无条件的无偿维修或返工,质保期限以甲方的中标建设工程承包合同中的有关条款为主。
第十五条:违约责任
1、甲方未能履行合同,出现以下情形之一,其经济损失由甲方承担,工期顺延。
(1)因图纸变更未能及时送达乙方;
2、乙方未能履行合同,出现以下情形之一,造成工期延期。甲方有权要求乙方偿付违约金,每延迟一天,罚款并承担相应的经济损失;
(1) 不能按期或按照甲方要求完成施工任务;
(2) 工程质量不符合质量要求,需要返工/返修或重做;
(3) 其他违反现场操作规定的事故发生。
第十六条:合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后,除保修款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条:本合同未尽事宜,双方协商解决。
第十八条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
发包方(甲方): 承包方(乙方):
代表人: 代表人:
电话: 电话:
时间: 时间:
篇8:项目电气安装工程施工合同
建设单位:(简称甲方)
施工单位: (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确双方职责,确 保优质高效地按期完成,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:工程名称:
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条:工程范围:
1、工程起止点描述:
2、 工程、主要设备描述:第三条:合同工期:
本工程合同签订后 个工作日完成。
第四条:工程质量:
符合电力部门验收标准,质量合格。
第五条:工程价款:
1、经中选该工程价款为: 。本工程价款为包干价。竣工后结算不作调整。
第六条:付款方式:
1、合同签订后,七日内甲方向乙方支付全部工程款的30%,
2、工程竣工验收后,十五日内支付至全部工程款95%,剩余5%作为质保金,待质保期满后七日内无息支付,且乙方须提供合法正规
第七条:甲、乙双方权利义务
一、甲方权利及义务:
1、甲方为乙方提供设备安装、运输、吊装的工作场地。
2、甲方负责乙方在施工现场与其他施工单位的协调工作。
3、甲方向乙方提供办理用电手续的相关资料。
4、甲方有权对本工程的质量、安全和工期进行监督检查,若乙 方施工不符合规范要求,甲方有权要求立即整改。
5、甲方负责该工程的占地及青苗赔偿。
二、乙方权利及义务:
1、乙方现场负责人应接受甲方代表的监督,严格按照施工图纸 的要求、国家现行施工安装规范及技术交底要求施工,确保工程质量。
2、乙方对本次工程所需设备及材料的质量负责。
3、乙方应对项目施工过程中发生的的安全事故人身财产损害负责,并按《安全生产管理条例》和相关的安全生产规定进行施工,如发生任何安全事故甲方不承担任何责任及第三方连带责任。
4、乙方应严格按照合同规定施工并办理好相关用电手续。
5、由于乙方原因致使工程达不到验收要求,乙方应重新组织施 工,并承担拆除及重新安装的全部费用。
第八条:违约责任:
1、甲方未按合同约定支付工程款,每拖延支付一天,按应付款项万分之五承担违约金。
2、乙方应按合同约定的工期和质量标准完成施工任务,由于乙方原因致使工程不能如期完工,每迟延一天竣工,甲方应向乙方收取工程款项总额万分之五的违约金,并按迟延天数之和累计计算。
第九条:本合同未尽事宜由双方协商解决(不可抗拒因素除外),协 商不成,双方任何一方可向人民法院提出诉讼。
第十条:本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份,双方盖章签字后生效。
甲方(盖公章): 乙方(盖公章): 法定代表人 法定代表人
或委托代理人(签字): 或委托代理人(签字): 开户行: 开户行:
帐号: 帐号:
电 话: 电 话:
签订合同时间: 年 月 日
篇9:居民户内燃气管道委托安装协议
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方制作(安装)建设事宜达成以下协议:
一、合同标的
甲方委托乙方安装 ,每台 元,共计 台,合同总价款为 元。
二、安装要求
1、安装要求根据甲方提供的设备,乙方经甲方及使用司机确认为准。材质 。
2、安装物品明细单
三、安装时间、地点、方式及质保维护期限
1、乙方应在 年 月 日前完成安装。
2、交付(安装)地点为甲方指定地点,具体送达地址及分配数量由甲方提供。
3、本合同价款含模具使用费及发往甲方指定地点的物流费用。如产品在运输途中发生损坏或经甲方检验与制作要求有差别的,乙方负责免费调换。调换工作须在交货之日起5个工作日内完成。
4、产品质量保证期为自产品全部交付之日起一年.在保修期内,乙方对因材料质量和制造工艺有关的产品缺陷免费维修。乙方在保修期内更换的所有部件应符合质量标准,保修期同该合同标的物的整体保修期相一致。以下情况不在保修范围内:因用户自行修改而造成的故障或损坏;由于不可抗力造成的故障或损坏(如火灾、水灾、地震、雷震、电击等自然灾害,战争,暴乱,或物理损坏);其他人为因素造成的损坏。
四、付款方式
1、履约保证金
乙方于合同签订之日起向甲方缴纳合同标的额的 作为履约保证金。乙方按时完成建设工程(或交付产品)后,甲方退还其履约保证金的 。工程(或产品)验收合格并交付使用后一个月内,退还其剩余部分履约保证金。
2、价款支付
在合同签订之日后5个工作日内,甲方向乙方预付总价款 %,共 元。在工程完成(或货物交付)后10个工作日内,经全部验收合格的,经双方确认,甲方向乙方支付总价款的 %,共 元;合同金额的 %,即 元作为质量保证金,乙方在质保期内已按约定履行保修义务的,甲方在期满后返还。
五、违约责任
1、因不可抗力导致本合同无法按时履行的,双方应协商延期履行。
2、因乙方原因延迟交付或调换产品的,乙方须向甲方缴纳合同标的金额的5%作为违约金。因甲方原因导致交货日期后延的,乙方不承担责任。
六、争议的解决
甲、乙双方应严格遵守本合同的有关条款,未尽事项,由甲乙双方协商解决。若发生纠纷,由双方协商解决,协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他
1、本协议自双方签章后生效。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:防火门安装合同范文_合同范本
甲方:建安昌盛建筑有限公司青岛啤酒(珠海)新建厂房项目部 (以下简称甲方)
乙方:深圳市宝安永福实业有限公司 (以下简称乙方)
经甲、乙双方共同协商,在平等互利的条件下, 依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程具体情况,甲方将 青岛啤酒(珠海)有限公司新建厂房 项目工程中的 防火门、钢板门、防火窗、卷帘门等 制作与安装,由乙方承包。为确保工程按工期、按质量完成,本着平等互利、紧密合作的关系,经双方协商议定如下条款:
一、承包内容、范围形式及两方责任
1、甲方将所建造 青岛啤酒(珠海)有限公司新建厂房项目 工程中的 防火门、钢板门、防火窗、卷帘门等 交由乙方负责加工制作安装。具体规定及数量详见附表。实际施工数量和规格以现场确认为准。
2、承包方式:乙方包工、包料、包五金配件、包质量、包运输、包安装、包消防验收资料。
二、双方责任
甲方责任及义务:
1、合同签订时甲方向乙方及时提供确认的施工图纸或制作方法及要求说明壹份、向乙方现场交底、并提供产品的规格、颜色、数量及其他技术参数等。进场施工前乙方须向甲方提供产品附带的色板以供确认;
2、甲方需向乙方提供产品附带安装所需的水、电、砂浆和垂直运输设备、施工条件等的服务,协调乙方做好产品现场的库存和安全保护,甲方负责提供施工人员的住宿环境。
3、甲方的图纸等如需变更,须以书面告之于乙方最新防火门合同范本最新防火门合同范本。
4、甲方指派专人为工地代表、负责现场的沟通、合同履行、安装质量、进度监督检查,办理验收、变更手续签证和其他事项。
5、甲方必须按时向乙方支付工程款。
乙方责任及义务:
1、乙方指派专人为工地代表,负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完工,解决甲方提出的各项履约事宜
2、乙方安排专人参加甲方组织的施工图纸或制作方法及要求的现场交底,拟订施工方案和进度计划的安排。
3、严格执行施工规范,安全操作规程、防火安全规定、环保规定、严格按图纸或说明施工,做好各项质量的自检,参加竣工验收,编制工程结算。
4、乙方必须服从甲方管理及工作安排;
5、施工期间因乙方违反操作规程或不听从项目施工员安排所造成的工伤事故,均由乙方自行负责,甲方概不负责;
6、施工期间不服从管理,不能保证工程质量的或者不能保证工期者,甲方有权提出终止施工合同,更换施工队,一切后果概不负责,同时甲方不与乙方结算任何工程款;
7、施工期间所需施工工具乙方自带。
8、乙方付工人工资必须由工人签字、留印并由甲方审核发放,工资资料送项目部备案。
三、工程造价及结算办法
1、此单价不含税。
2、具体工程量清单见报价单
淘宝精品
(附后)
3、暂定总造价(大写):叁拾壹万肆仟肆佰零肆元¥:314404.00元(小写)
4、计算方式:所有门窗按图纸设计门、窗框尺寸结算最新防火门合同范本合同范本。
5、最后以现场实际数量计算。
四、工期:
制作安装工期自签订合同三日起20天内乙方须全部完工,并响应建设方、甲方进度计划的特别要求。
五、产品及安装质量及验收的约定
1、产品及安装以施工图纸、作法说明、设计变更和国家验收规范标准为依据。产品安装完工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到通知之日起三个月内组织消防验收,并办理双方验收、移交手续,逾期不验收的视为已验收合格。
六、付款方式
1、 合同签订后货到现场即支付合同总额的 30 %作为备料款;
2、 门框安装完毕即支付合同总额的30%;3、 门扇全部安装完毕后即支付合同总额的35%;
4 、消防验收合格,留5%保修金,余款一次性全部付清;
5、在工程款未按规定结算前,产品所有权属于乙方。
6、(1)收款银行:
收款人全称:
农行卡:
7、指定收款员:姓名:手机: 甲方付款时请核实以上资料方为有效付款。
七、售后服务:
1、本项目免费保修期为壹年。
2、在保修期内属乙方质量问题的,乙方负责维修;如属不正当使用或人为损坏的,乙方免收人工费维修,适当收取材料费用,
八、违约责任:甲方未能按期支付工程款,则按欠款金额的日万分之十计付违约金。
九、其它未尽事宜,双方协商解决最新防火门合同范本最新防火门合同范本。若协商不成,双方均可向深圳仲裁委员会申请仲裁。
十、本合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具同等法津效力
十一、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,款付清后本合同自动作废。
甲方单位:建安昌盛建筑有限公司青岛啤酒(珠海)新建厂房项目部
法人代表人:
电 话:
乙方单位:深圳市宝安永福实业有限公司
法人代表人:
电 话:
合同订立时间: 年 月 日
篇11:精选安装合同范本
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、等法律法规,经友好协商,甲、乙双方达成如下协议:
一、 工程概况:
工程名称:上饶城市8号小区 工程地点: 上饶市三清山西大道8号
二、 工程承包范围
消防木质防火门、钢质防火门
三、 合同工期:
甲方定:根据甲方的工程进度
四、 质量标准:合格
五、 产品数量、单位、价格及配置
六、 木质防火门、钢质防火门数量、规格由甲方提供图纸门洞尺寸制安,颜色按淡灰色。
七、 合同面积:木质防火门、钢质防火门的面积按建筑平面图纸门洞尺寸核算,单价以第五条,施工安装费每扇80元费由乙方负责。
八、 付款方式
验收合格后甲方付乙方总价的97%,余3%作为质保金 协调处理乙方同其它施工单位之间的配合。协助乙方解决施工所需水、电等条件,满足施工工期的需
九、 甲方责任
十、 乙方责任
严格按照甲方提供工程设计图纸施工。 严格遵守国家安全生产的法律、法规。乙方给甲方提供本产品的出厂合格证、检验报告、产品认证证书,供工程竣工消防验收使用。
十一、违约责任
如乙方未按甲方要求如期完工,应承担合同总价5%的违约金。
十二、解决合同纠纷方式
本合同所产生纠纷由双方协商解决,如协商不成需诉诸法律,由甲方所在地法院管辖。
十三、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:中央空调系统工程部分设备安装合同
甲方:
乙方;
双方就购买空调达成如下协议:
第一条、合同标的(名称、规格、型号、单价等)
乙方根据甲方需求提供下列货物:(详见甲方每次具体的货物采购定单)
第二条:合同价格
本合同为非固定总价合同,甲方采购价格是指乙方出售的现场交货价格,具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、税率和可能出现的保险费、知识产权费。乙方提供的货物的运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内,甲方无需另行支付乙方费用。本合同价格还包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同具体价格以甲乙双方每次交易确认的甲方物品采购定单为准。乙方必须提供出售给甲方的货物合格证明、质量保质保修证明、货物使用说明书、货物自检报告书、有效发票;
第四条:质量保证
1.乙方承诺其出售给甲方的货物质量保证期为 24 月,自甲方工程验收合格之日起计算;
2.乙方应保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性性能无特殊说明的,则乙方货物质量应达到国家有关部门最新颁布的国家标准或行业标准规范。
3.质保期满,在乙方不存在违约情形时,甲方应返回质保金或扣除双方确认的质保金后将剩余质保金返还给乙方,质保金不计利息。
4.甲方有权要求乙方免费更换不符合甲方要求的货物,甲方有权要求乙方赔偿甲方由此所造成的实际损失,乙方赔偿甲方所产生的实际损失后,仍需继续履行本合同义务。
第七条、货物的结算与支付
1、暂定总合同价人民币 (¥ 元)(含税),按实际安装数量计算。
2.支付方式:
a合同签订生效后,甲方先向乙方支付合同款的 %做为合同定金,即 元。 b货到达甲方指定的地点并验收合格后即付合同的 % ,即 元。
c所有产品安装调试完成,经过项目方验收合格后, 日之内即付清合同款剩余的 %,即 元
d 质保金为 ,在甲方验收合格后 个月内的 个工作日内付清。
第八条、保修方式
1.自货品经过双方验收合格之日起,因产品本身质量引起故障,免费保修服务期限为 2 年。
2.保修期内,甲方如在安装使用过程中出现非人为的质量问题,乙方在收到甲方反馈的信息后,由乙方按破损数量、型号全部换新,换货产生的所有费用由乙方承担。保质期内发生的非人为的所有质量问题,如果乙方在甲方通知之日起48小时以内未处理,甲方有权交第三方处理,所发生的费用由乙方全额负担。
第九条、违约责任
1.乙方不能按期按约交货或部分交货的,甲方有权不予支付乙方货款和解除合同,乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;
2.乙方所交付的物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的,由乙方负责保修、包换或退货,并承担由此而支付的实际费用;
3.乙方违反本合同相关约定的,除应承担违约责任外,因乙方违约导致甲方的其它相关损失的,乙方应当赔偿甲方因此所产生的损失。
4.甲方违反本合同规定无故拒绝接货的,应当承担由此对乙方所造成的损失。
5.乙方不得擅自解除本合同,因乙方擅自解除合同或不履行合同义务致使甲方产生损失的,甲方有权要求乙方承担双方交易金额 30% 的违约责任,甲方因此还造成其它损失的,乙方还应赔偿甲方的其它相关经济损失。
第十条、本合同一式两份,双方各执一份。合同自双方签字并盖章后生效,双方权利义务履行完毕后,合同终止。
甲 方: (盖章) 乙 方:(盖章)
法定代表人(签字) 法定代表人(签字)
电 话 电 话
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
签约日期: 签约日期:
篇13:网络安装合同
一. 权利、义务和责任:
(一)发包方:
1.本合同签订后 天内向乙方提交网络工程许可证。
2. 年 月 日前,甲方必须配合乙方做出网络工程的布线方案,双方签字后作为本合同的附件。
3. 年 月 日前,甲方负责接通施工现场总的施工用电源,应满足施工用用电量的需要。
4.本合同范围外的工程费用由甲方承担,如电源线路、设备操作台等。
5.甲方发现乙方安装的设备不符合合同要求(品牌、规格、型号),有权要求乙方予以更换。
6.甲方负责对网络设备的日常维护(如耗材更换、清结设备卫生、硬件和软件设置等)。
7.甲方应为乙方的施工创造条件,凡因甲方原因致使工程延期,如等等,则应赔偿乙方由此造成的经济损失。
(二)承包方:
1.本合同签订后 天内,由乙方按设备清单采购全部硬件设备。
2.乙方负责网络布线,所需时间为 天。
3.乙方负责计算机网络系统硬件设备的安装调试工作,所需时间为 天。
4.乙方不得安装与本合同不相符的设备,否则应负责更换,由此造成工程延期的,应向甲方赔偿实际经济损失。
5.乙方对安装的电脑设备实际三年免费保修,其它设备一年免费保修,具体内容参照设备的随机资料说明书和保修卡;免费保修期满后的设备维护只收取成本费用。
6.乙方应对明显硬件故障负责并立即上门解决;对非明显的硬件故障,由乙方会同硬.软件的供货商共同解决。
7.乙方对甲方在使用中出现的各种技术问题提出咨询时,应迅速、及时地解答。
(三)工程期限:自 年 月 日至 年 月 日止。
(四)工程质量:本工程质量应达到的要求是
(五)工程验收:由甲、乙双方或甲方授权的第三方与乙方共同组成验收小组,以本合同和设备清单的有效附件及国家有关行业标准为依据进行验收。
(六)工程价款的支付与结算:
1.本合同签订后 天内,由甲方支付工程造价的30%给乙方;
2.乙方采购全部设备并经甲方验收后 天内付清剩余款项;
3.甲方不得向乙方任何个人支付财务手续不齐全的款项和费用开支。由此造成的损失由甲方自行承担。
(七)施工与设备变更:甲方需要设备或者改变施工线路,如果设备已经采购或者线路已经布置完毕,则必须征得乙方同意;如果前述行为尚未发生或者部分发生,则由双方另行协商处理,并由甲方赔偿乙方的实际损失(包括退货费用、差旅费、人工工资等)。
(八)违约责任:
1.乙方违反本合同第二条第(二)项及第三、四条约定,则由乙方负责无偿修理或者返工,并偿付甲方违约金 元(按工程款项1%-5%计算)。
2.甲方违反本合同第二条第(一)项约定,除竣工日期得以顺延外, 还应赔偿乙方由此造成的经济损失 元。(指购买设备积压损失、运输费用、 差旅费、人工工资等)。
3.甲方违反本合同第六条约定,以及收到乙方送达的验收通知书天后不进行验收的,则偿付乙方逾期付款赔偿金(按每日万分之四计算)。
4.甲方提前使用或者擅自动用未验收的工程,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
二.其他约定:甲方后期新增设备及其工程施工,由双方另行协商。
三.本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按 种方式解决:
1.提交 仲裁委员会仲裁;
2.依法向 人民法院诉。
四、本合同一式两份,双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:2024年安装合同范本
甲方::
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要,经过双方协商,甲方决定将百盛香墅6#号楼采暖、给排水工程的全部工作内容以大包形式承包给乙方。
为了明确双方的权利义务关系,结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分包工程施工事项,达成如下协议条款,并共同遵照执行。
第一条、承包范围:百盛香墅6#号楼给排水、采暖、图纸内全部分项工程。
第二条、承包内容及承包的方式和价格:
一、承包内容:图纸范围内给排水、采暖工程及施工现场临时设施的全部工作内容,
1、生活给水系统:乙方负责室内的生活用水给水系统管道、埋管、垫层基础、设备、管件、阀门、水表、图纸内预留预埋件等。
2、排水系统:乙方负责室内及室内的全部排水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、相关预留预埋件等。
3、采暖系统:乙方负责室内及室内的全部的采暖系统管道、支架、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、分集水器、采暖器具、地暖主管道、室内地热管、通风管道洞口及相关预留埋件等。
以上三项均包括建筑物一米以内的相关项目。
二、承包的方式和价格:乙方包工、包料、包自用工具,包安全及防护用品等整体方式承包。本工程承包价格以市场价为准,按建筑面积计算。
三、抵押金:乙方向甲方交抵押金30万元,甲方在该工程验收合格后一次返还给乙方。
第三条、工期控制:
1、自开工之日起,到完成该承包的施工内容止,总工期: 日历天;施工期内必须按甲方施工月计划施工,若施工月计划不能完成,按施工进度计划每推迟
2、若乙方施工进度慢,工程质量差,经两次提出整改意见后改正行动不得力,效果不明显时,为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求,甲方无需征得乙方同意,有权直接安排施工力量介入施工,所发生的一切费用由乙方承担并在乙方施工的工程款中直接扣除,金额由甲方负责审定。
3、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求,建设单位要求乙方撤出现场,乙方必须无条件撤出,所完成的工程量按50%结算,余款作为甲方停工
第四条、质量标准:
1、质量等级为
2、严格按照施工图纸、设计变更、施工规范,技术交底要求进行施工,工程质量按照规范和质量验评标准进行分部分项验收,以甲方检查及监理验收评定及质量监督部门核定认可合格为准。
3、使用的材料、配件等必须符合国家质量标准。
4、由于质量问题所造成的一切责任和费用均由乙方负担。
第五条 结算及付款方式:
付款和结算方式:工程竣工验收合格、竣工、结算核对后,扣除5%为保修金,余款以房抵款。
第六条 保修期:工程保修期为三年,保修期内,如因乙方原因的质量投诉或问题,乙方应在接到甲方通知四小时内赶到现场进行处理。如逾期处理,甲方将另行委托,其所有费用及因此而造成甲方的其他经济损失由乙方承担。保修期满,无任何质量问题一次退还剩余保修金。
第六条、安全责任:
1、承包负责人为安全第一责任人,应对本承包范围内的安全工作负总责,因此必须对职工加强法制教育,安全教育,树立安全是首位的思想意识,做到“安
2、乙方负责对本施工范围内的机械设备、安全设施、工具用具等项检查,发现隐患及时整改或向甲方
3、在施工过程中必须戴安全帽、系好安全带,发现有违章操作和野蛮施工,按甲方规定进行处罚,乙方人员如有无理取闹、打架斗殴,按情节轻重由甲方进行处罚(每人次罚款5000元)或送司法部门处理,施工中如因乙方或个人违章指挥、违章操作造成自身或他人安全事故的一切责任和费用均由乙方负担。
第七条、文明施工:
1、乙方每天每个作业面必须做到工完料尽,负责本承包范围内的清理工作,保持现场整洁,做到文明施工,实现“文明工地”,随时接受有关部门的检查。因乙方人员未按规范要求文明施工,经检查违规行为,根据甲方的相关规定和制度给予处罚。
2、文明施工所发生的费用由乙方全部承担。
3、文明施工必须按有关部门的要求去做,乙方无权违规施工。
4、严禁在施工场地大、小便。
第八条、组织管理:
1、根据施工需要,乙方必须按照承包内容和施工进度要求配齐施工人员,保证按规定时间进场。如施工力量不足,工作效率不高不能满足甲方进度要求,甲方有权按规章制度处罚,特殊工种必须持证上岗(上岗证真实有效),对思想素质差、技术水平低、组织纪律不强的人员严禁使用,一经发现立即清退并作相应处罚。
2、乙方施工人员进场后要加强管理,保证相对稳定,不得因农忙或其他原因减员而影响施工进度和工程质量。
第十一条、成品保护:
一、乙方应与其它工组相互协作,做好成品保护工作,对造成成品损坏的必须全额赔偿所造成的经济损失。
二、 乙方必须按图纸施工。交工前及时对管路打压和灌水试验,交接完后如果发生赌管、断管、漏水需要剔凿等返工现象,乙方必须及时处理。
第十二条、其它事项:
1、甲方负责人全方位的统一指挥、调度和监督,乙方必须服从。乙方安排 为现场负责人。
2、各分项工程完成后,乙方应及时通知甲方验收,按照验评标准,每项必须达到 „合格‟标准,超规定范围,坚决返工,返工工料由乙方自己负责承担。一次验收不合格的,每返工一次罚500元(材料费用另行计取)。
3、乙方必须准时参加甲方的有关生产会议和技术交底会议,会议迟到每次罚款200 元,缺席每次罚款 500 元。
4、竣工验收前,乙方对所施工的项目的质量问题要及时返修,如乙方不能及时返修,甲方将安排他人为其返修,所发生的费用从乙方工资中加倍扣除。
5、在保修期间由于乙方所施工的项目存在质量缺陷而引起业主的投诉和索赔的乙方必须承担全部的责任。
第十三条、补充条款:
1、不戴安全帽上班,每人每次罚款100元,不系安全带每人每次罚款200元,管理人员不戴安全帽,每人每次罚款500元。
2、各班组人员严禁酒后上班,如发现酒后上班者除罚款1,,000元并清除出工地。
3、上班时间赌博每人罚款500元。
4、施工现场严禁大小便,发现一次罚款500元。
5、分项工程在报验时,一次性验收不通过即扣500元/次,若第二次报验不通过即扣20xx元/次。
6、乙方所有施工人员进场后,严禁采用电炊具进行自炊,发现后除当场没收电炊具,另罚款200元。
7、乙方施工时的机具及材料应按施工平面图及项目部规划堆放,安全防护设施不得随意拆除,如因施工需要必须拆除,在施工前必须报项目部安全员,施工完毕后应立即恢复原样。如不及时恢复原样,将由项目部安排人员施工,所发生的一切费用由乙方承担。
8、经理确认后生效,(以上管理制度与项目部安全生产奖罚规定不一致时,执行后者)
第十四条、本合同签订后,乙方不允许转包,如果发生,甲方不负责乙方因此发生的任何人工费。由此发生的一切经济责任及法律责任,甲方不承担。 甲、乙双方都必须严格履行本合同。任何一方违约,按合同价款赔偿30%的违约金。
本合同未尽事宜,由双方协商解决,签订补充协议。本合同双方签字后生效,受法律保护。
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇15:水电安装工程合作协议
甲方:________________(发包方)
乙方:________________(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1、装修施工地点:_______________
2、工期:___________________年________________月________________日至_____________年________________月________________日
3、本项工程预计费用________________元人民币。
第二条材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家gb50210-20__及gb50327-20__并参照及
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、工程竣工:________________乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:________________
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施
工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:________________
1、工程款付款方式:________________
布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2、乙方承包内容:________________
1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽
2)、所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3)、水电施工的穿墙、打孔、切割
4)、开关面板安装
5)、小五金、马桶、的安装
6)、后期灯具的安装
3、工程结算方式:________________
按实结算:________________
总价结算:________________20元/平米(套内面积)
第六条违约责任:________________
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式:________________
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:________________
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条其它约定:________________
1、双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。
在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2、经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至________________。
(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:________________
________________年________________月________________日
乙方签字(盖章):________________
________________年________________月________________日
篇16:建筑安装工程承包合同示范文本_合同范本
建筑工程是为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体以及与其配套的线路、管道、设备的安装工程。也指各种房屋、建筑物的建造工程,又称建筑工作量。这部分投资额必须兴工动料,通过施工活动才能实现。
其中“房屋建筑物”的建造工程包括厂房、剧院、旅馆、商店、学校、医院和住宅等,其新建、改建或扩建必须兴工动料,通过施工活动才能实现;“附属构筑物设施”指与房屋建筑配套的水塔、自行车棚、水池等。“线路、管道、设备的安装”指与房屋建筑及其附属设施相配套的电气、给排水、暖通、通信、智能化、电梯等线路、管道、设备的安装活动。
建筑安装工程承包合同示范文本
发包方(甲方):______________________________________
地 址:____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人:__________________ 职务_________________
承包方(乙方):______________________________________
地 址:____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人:____________________ 职务_______________
依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、工程编号:________________
四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)
五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表)
第二条 工程期限
一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)
二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。
三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;
2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;
3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条 物资供应
一、全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理:
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4.其他方式:
______________________________________________________________
二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表。
三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。
四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。
五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。
六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。
第四条 工程款结算
一、全部工程造价的结算方式。按下列第( )项规定办理:
1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用;另按有关规定付款。
3.按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。
4.包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。
5.招标的工程,按中标的价款结算。
二、工程款拨付与结办法,按现行规定办理(详见附件)。
第五条 施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
4.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。
四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。
第六条 竣工验收、结算与保修
一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。
三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件:
1.增减变更文件和其他洽商记录;
2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
3.工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。
七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后15天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。
八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理)
九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
第七条 违约责任和仲裁
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。
四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第( )项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。
第八条 附则
一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。
三、招标工程,按《××市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。
四、双方商定的其他事项:
1.
2.
3.
4.
第九条 合同附件
一、工程项目一览表。
二、全部施工图纸。(合同正本有此附件)
三、施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)
四、甲方负责供应的材料、设备一览表。
五、有关协议:
1.
2.
3.
4.
六、有关补充合同:
1.
2.
第十条 合同份数及有效期
一、本合同一式____ 份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。
二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
建设单位(发包方):____________________ 工程负责人:________
____年____月____日
建工单位(承包方):____________________ 工程负责人:________
____年____月____日
签订建设工程施工合同应注意的几个问题
(一)仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。
目前签订建设工程施工合同,普遍采用建设部与国家工商局共同制定《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导合同双方如何签订“专用条款”,更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时,“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。
有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业资质管理规定》、《建筑业资质等级标准》(试行)、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等。
《协议书》中明文要求发包人和承包人,“依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。”
(二)严格审查发包人资质等级及履约信用。
施工单位在签订《建设工程施工合同》时,对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,它将不合格的主体排斥在合同的大门之外,将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外,为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。
根据我国法律规定,从事房产开发的企业必须取得相应的资质等级,承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定,将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此,在订立合同时,应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照,取得相应的经营资格和等级证书,审查建设单位签约代表人的资格,审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。
在山东省交通工程总公司日照分公司日照港西港区填土工程项目部与淮北华大道路开发有限公司签订的《土方承包合同》中,乙方签约人为个人,且合同书并未加盖乙方公章。类似的情况亦出现在我公司山东水院项目部与日照街道花岗石材厂签订的《分项工程承包合同书》中。
(三)关于工期、质量、造价的约定,是施工合同最重要的内容。
“工期、质量、造价”是建设工程施工永恒的主题,有关这三个方面的合同条款是施工合同最重要的内容。
1、实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期未明确界定而产生。开工日期有“破土之日”、“验线之日”之说:竣工日期有“验收合格之日”、“交付使用之日”、“申请验收之日”之说。无论采用哪种,均应在合同中予以明确约定,并约定开工、竣工应办理在那些手续、签署何种文件。对中间交工的工程也应按上述方法作出约定。
在山东水院冯家沟地界内道路管沟爆破及挖运工程《分包合同书》、我公司山东水院项目部与日照街道花岗石材厂签订的《分项工程承包合同书》以及山东路桥日照分公司岚山海安路硬化工程第一合同段与岚山市政工程公司签订的《合同书》中都未明确约定工期。
2、根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定,工程质量监督部门不再是工程竣工验收和工程质量评定的主体,竣工验收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此,合同中应明确约定参加验收的单位、人员,采用的质量标准,验收程序,须签署的文件及产生质量争议的处理办法等。
在我们所审查的多份合同中未约定质量验收条款,未明确验收标准。
3、建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程中都不可避免设计变更、现场身份证和材料差价的发生,所以均难以“一次性包死,不作调整”。合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场身份证、材料价格的签发、确认作出明确规定。
(四)对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。
一般情况下,工程进度款按月付款或按工程进度拨付,但如何申请拨款,需报何种文件,如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理,往往缺少详细的合同规定,引起争议,影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不利操作。因此,合同中应特别注重拨款和结算的程序约定。
在我们的审查的多份合同中未明确拨付进度款的具体程序及需要提交何种文件,为增强可操作性,例如按月支付的,应写明“乙方应在每月的第天前,根据甲方核实确认的工程量、工程单价和取费标准,计算已完工程价值,编制‘工程价款结算单’送甲方代表,甲方代表收到后,应在第x天之前审核完毕,并通知经办银行付款”。
(五)总包合同中应具体规定发包方、总包方和分包方各自的责任和相互关系。
尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自的责任和相互关系也有原则性规定,但实践中仍常常发生分包方不接受发包方监督和发包方直接向分包方拨款造成总包方难以管理的现象,因此,在总包合同中应当将各方责任和关系具体化,便于操作,避免纠纷。
(六)明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。
《民法通则》明确规定,企业法人对它的法定代表人及其它工作人员的经营行为承担民事责任。建设工程施工过程中,发包方、承包方、监理方参与生产管理的工程技术人员和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所知,由此造成双方不必要的纠纷和损失。合同中应明确列出各方派出的管理人员名单,明确其各自的职责和权限,特别应将具有变更、签证、价格确认等签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚,防止其他人员随意签字,给各方造成损失。
在我们所审查的多份合同中,或仅明确各方代表名单而没有规定具体权限,或名单和权限都没有规定。极易因约定不明而给各方带来损失。
(七)不可抗力要量化
施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作为详细规定,发包人和承包人都认为不可抗力的内容就是这些了。于是,在《专用条款》上打“√”或填上“无约定”比比皆是。
在我们所审查的多份合同中,对“不可抗力条款”均无明确具体的规定。
国内工程在施工周期中发生战争、运筹、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少,较常见的是风,雨、雪、洪、震等自然灾害。达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力,《通用条款》未明确,实践中双方难以形成共识,双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雪、洪、震等自然灾害程序应予以量化。如几级以上的大风、几级以上的地震、持续多少天达到多少毫米的降水等等,才可能认定为不可抗力,以免引起不必要的纠纷。
(八)运用担保条件,降低风险系数。
在签订《建设工程施工合同》时,可以运用法律资源中的担保制度,来防范或减少合同条款所带来的风险。如施工企业向业主提供履约担保的同时,业主也应该向施工企业提供工程款支付担保。
在实践中,大部分都是承包方、分包方向对方提供履约担保,而少有业主向施工企业提供工程款支付的情况,我们认为,随着建设工程市场的发展、规范和完善,这种情形将得到改善。
除上八个方面外,签订合同时对材料设备采购、检验,施工现场安全管理,违约责任等条款也应充分重视,作出具体明确的约定。任何一份施工合同都难以做到十全十美,合同履行中还应根据实际情况需要及时签订补充协议、变更协议,调整各方权利义务。
篇17:人防工程防护销售安装协议
合同编号:
施工安装合同
工程名称:
工程地址:
发包方:
承包方:
签约时间: 年 月 日
签订地点:
广西壮族自治区人民防空办公室监制
人防工程防护设备施工安装合同书
发包方(甲方):
承包方(乙方):
为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工,明确双方的责任和义务,根据《民法典》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定,遵循平等、公平、诚信的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同,供甲乙双方共同遵守执行。
第一条 工程概况
1.工程名称: 。
2.工程地址: 。
3.防护单元 个,防空地下室建筑面积: 平方米,地下 层。
4.设计单位: 。
5.人防工程监理单位: 。
第二条 承包范围及内容
乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护(防化)设备的施工任务,包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给(排)水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管(短管)及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括:产品加工制作、产品质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备数(质)量、规格与施工图、标准图相一致(详见防护设备工程量清单),若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化,甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸,工程量增减以批准的变更图纸为准。
第三条 承包方式及工期
本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工,即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责(安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外)。
本防护设备工程从进场施工之日起计算工期,具体工期根据土建工程进度确定。
第四条 质量要求
1.乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护(防化)设备,保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。
2.乙方出售的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除提供产品合格证、维护使用说明书外,还必须提供检测机构出具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必须经检测机构检测,出具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐蔽。产品安装调试完毕后必须经检测机构检测,出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。
3.产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必须达到合格以上质量标准。
第五条 合同价款及支付方式
1.合同价以施工图纸和广西人防标准定额站发布的防护设备信息价为计算依据,按照自治区人防工程防护设备管理有关规定,经甲乙双方平等协商(或经招投标)构成,本防护设备安装工程合同总价为:
佰 拾 万 仟 佰 拾 元(¥: 元),其中安装费¥: / 元,此合同款不包括第三方安装检测费。工程造价以本合同价为准,实际数量若有变动,须有人防部门批准的设计变更图纸才能作结算调整。
2.合同签订后,乙方送达书面请款报告后5个工作日内,甲方支付合同总价的30%给乙方作为产品或构件的部分进料款。
3.乙方应在进场安装门框及预埋件的45天前向甲方提出请款申请,甲方收到乙方书面请款申请后5个工作日内支付乙方合同总价的30%给乙方作为门框及预埋件的工程进度款。
4.乙方应在安装门扇、通风、滤毒等防护(防化)设备的100天前向甲方提出请款申请,甲方收到乙方书面请款申请后5个工作日内支付乙方合同总价的30%给乙方作为相关设备的工程进度款。
5. 防护设备安装工程经检测机构检测合格和人防主管部门对人防工程验收备案通过后的10个工作日内乙方向甲方提出请款申请,甲方收到乙方书面请款申请后5个工作日内支付合同总价的10%给乙方结清本安装工程余款,乙方同时提交防化设备质量保证备案文件资料,一次性开具正式票据给甲方。
第六条 双方责任及义务
(一)甲方责任及义务
1. 签订合同前,甲方应向乙方提供人防工程施工图纸一套,以便乙方编制预算报价,合同签定后,甲方应组织设计、监理、乙方等相关单位人员进行图纸技术交底,向乙方提供人防工程土建施工进度计划,以便乙方结合土建施工进度制定防护设备生产安装计划方案,甲方在5个工作日内完成对乙方安装施工方案的审核。
2. 甲方委派 为防护设备安装工程项目负责人,联系电话: ,行使合同中约定的“甲方代表”职责,负责施工期间的施工质量、安全文明、协调管理,负责设备工程的初验、验收和签证等工作,如项目负责人变动须及时书面通知乙方。
3. 甲方须在绑扎地下室底板钢筋的7天前通知乙方将门框及相关预埋件运抵施工现场,并疏通工地运输通道,清理平整堆放设备的场地,协助乙方做好相关准备工作,若因工地不具备进场施工的条件造成工期延误,责任由甲方承担。
4. 防护(防化)设备及各种构件进场时,甲方应提供塔吊将防护设备及构件吊卸到指定位置,门框及预埋件安装前,甲方应派技术人员提供防空地下室的轴线、标高及标高基准点,安装时,甲方应提供380V、220V两种电源和支撑固定门框所需的钢管或型钢及钢筋,同时调整好工序流程,优先绑扎或焊接防护门洞处的钢筋,乙方派出足够的工程技术人员紧跟土建施工进度,及时进行预埋施工,使防护设备预埋件与土建施工同步进行,确保防化设备预埋件安装质量,若因现场不具备上述施工条件造成误工,责任由甲方承担。
5. 防护设备预埋件安装完成后,须由委托方提前2天通知检测机构检测,检测合格并经建设、设计、监理、人防监察等有关人员验收通过后才能封模隐蔽,若未经检测或验收手续不全就封模、浇灌隐蔽,造成的返工或工程验收不通过,一切后果和责任由甲方承担。
6. 在隐蔽工程符合验收条件的情况下,甲方收到乙方隐蔽验收申请后3个工作日内组织有关单位人员验收。
7. 甲方应按施工图在防空地下室顶板预埋吊装门扇所必须的吊钩,若甲方未安装或安装不符合要求,安装门扇时所需的机械由甲方负责解决。
8. 甲方应在主体封顶前 3 个月通知乙方制作门扇,并在封顶前30天负责拆除地下室及通道模板和支撑,清理地下室及通道杂物、垃圾、积水等障碍,保证乙方有足够的施工作业面和运输通道,同时通知乙方提交防护(防化)设备安装施工方案和现场施工需要甲方配合的技术要求,甲方在5个工作日内完成对乙方施工方案的审核,协商安排施工计划,准备工作全部就绪后,通知乙方进场按合同及施工图安装所承包的防护(防化)设备。在安装过程中甲方应安排监理、技术人员、管理人员跟踪监督,安排吊装机械配合乙方构件、设备到位,若因甲方配合不到位,监管不力造成的安装质量问题,甲方应负相关责任。
9. 防护设备安装、调试完成后,须由委托方提前2天通知检测机构检测,出具检测合格报告后才能申请有关部门组织工程验收。
10. 在工程符合验收条件的情况下,甲方应在收到乙方提交的工程验收申请后10个工作日内组织工程验收,通过人防主管部门验收备案后按合同约定办理工程款结算。
11. 在施工过程中因甲方责任造成的停工、返工,其材料、机械、人工等损失均由甲方承担,工期相应顺延。在乙方遵守约定的情况下,甲方须按本合同约定的付款方式按时足额支付乙方工程进度款。
12. 甲方有责任和义务履行《人民防空法》,严格按施工图及有关规定建设人防工程,监督乙方将防护设备保质保量的全部安装就位,督促监理按规定对人防工程履行好监理职责,确保人防工程建设质量及防护功能,若因甲方重视不够,监管不力造成人防工程质量问题,由上级人防主管部门追究相关人员责任,触犯法律的追究刑事责任。
(二)乙方责任和义务
1. 乙方必须是广西区内的国家定点厂,具有相应的生产、安装资质和施工能力,并向甲方出示相关资质证明。
2. 乙方在签订合同前应充分熟悉施工图,发现图纸不能满足规范和施工要求应及时提出。
3. 乙方委派 为施工负责人,联系电话 ,负责施工期间的施工质量、安全文明、协调配合和项目管理,参与设备工程的初验、验收和签证等工作,若施工负责人变动须及时书面通知甲方。
4. 合同签订后,乙方有义务跟踪掌握土建工程进度,提醒甲方安装防护设备的时间节点,按合约时间申请工程进度款,告知产品生产进度,以避免误时误工和耽误安装预埋件的最佳时机。
5. 在合同签订后5天内,乙方应向甲方提交门框及预埋件安装施工方案,在门扇等防护设备进场安装前30天,乙方应向甲方提交门扇、滤毒、通风等防护(防化)设备安装施工方案,并提出需要甲方配合的具体技术要求。
6. 乙方收到甲方工程款后应及时加工生产和按时进场安装,因乙方原因不能按时交货安装,一切损失和后果由乙方承担。
7. 乙方安装的产品在出厂前必须是通过本厂质检部门和第三方检测机构检测合格的产品,并向甲方提供检测机构出具的检测合格报告,乙方对产品生产和安装质量负责,检测机构对检测报告负法律责任。
8. 门框及预埋件安装完成后和防护(防化)设备安装调试完毕后,乙方应主动配合检测机构检测。隐蔽工程符合验收条件后,乙方须提前2天通知甲方组织验收。所承包的防护设备安装工程符合验收条件后,乙方应及时通知甲方组织有关单位验收。
9. 乙方在施工过程中应主动配合甲方的施工进度,遵守甲方工地管理规定,服从统一管理,积极做好协调配合工作,按照相关安全法规,做到安全文明施工。承担与乙方有关的防火、防盗、防意外事故等安全责任,若因违反操作规程和有关规定造成的责任事故和损失由乙方自行负责。
10. 在施工过程中因乙方原因造成的停工、返工,其材料、机械、人工等损失均由乙方承担,工期不顺延。
11. 防护设备安装工程验收通过后,乙方应向甲方提供工程竣工备案资料,包括:产品检测合格报告、质量检查记录、变更记录、设备安装调试记录、安装质量检测合格报告、人防主管部门验收记录等资料。提供售后服务保障资料。
12. 建立该项目防护设备安装工程的售后服务保障体系和质保期内的维护保养制度。
第七条 验收依据及标准
本防护设备安装工程以国家人防办颁发的标准图、验收规范为验收标准,以施工图及有关规定为验收依据,经检测机构检测合格后,以属地人防主管部门验收备案合格为准。若产品有不合格,属乙方制作质量责任,乙方负责返工至验收合格为止;若安装不合格,须查明质量责任原因,属乙方安装责任,由乙方负责返工至合格为止,属甲方配合施工责任,由甲方负责返工至合格为止。
第八条 质量保证及售后服务
本防护设备安装工程质量保修期为一年,自属地人防主管部门验收备案之日算起,质保期内乙方负责无偿提供一切正常使用情况下损坏的设备和零(部)件,并进行正常的维护保养,保修到期时,乙方将工程设备档案及维护保养资料移交给甲方,由甲方移交给使用单位,由使用单位负责维护保养。
第九条 违约责任
1. 除不可抗力因素(突发事件、自然灾害)外,甲、乙双方应严格遵守本合同条款,否则,违约方须承担违约责任。
2. 若甲方未按合同约定支付乙方工程款,每逾期一天,按逾期款额的3‰向乙方支付违约金,工期相应顺延,逾期超过20天,乙方有权终止本合同,造成的一切损失由甲方承担。
3. 若乙方自身原因未能按合同约定时间交货安装,每逾期一天,按已交货款的3‰向甲方支付违约金,工期不顺延,逾期超过20天,甲方有权终止本合同,造成的一切损失由乙方承担。
第十条 未经合同双方书面同意,任何乙方不得将另一方的权利和义务转让他人,否则,造成的一切损失及后果由转让方承担。
第十一条 若合同一方更换名称或由第三方接替,本合同的权利、责任、义务及效力不变,变更方须提前书面通知合同另一方办理变更或移交的相关手续,以便正常履行合同责任和义务,否则,按违约处理,一切损失及后果由变更方负责。
第十二条 合同终止
有下列情形之一,合同双方办完相关手续后本合同终止,因故终止后的合同由乙方原原本本的如数交还自治区人防主管部门统一作废处理:
1.由于乙方违约且不纠正,造成本合同无法正常履行,甲方有权发出书面通知解除本合同,自通知送达乙方时生效,乙方应按本合同承担违约责任。
2. 由于甲方违约且不纠正,造成本合同无法正常履行,乙方有权发出书面通知解除本合同,自通知送达甲方时生效,甲方应按本合同承担违约责任。
3.合同一方依据本合同约定行使解除权的。自解除通知送达之日起合同终止,违约方应当向另一方支付违约金和赔偿损失。
4. 合同双方协商一致需要终止本合同的。
5. 违反法律法规需要终止本合同的。
第十三条 免责
因不可预见、不可避免、不可抗力的自然或社会原因,致使本合同无法正常履行时,遭遇一方应立即书面通知合同另一方,由合同双方根据事件影响的程度协商免除或部分免除违约责任。
第十四条 适用法律
《中华人民共和国民法典》、《人民防空法》及相关法律法规均适用于对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决。
第十五条 争议解决方式
合同执行过程中发生争议时,合同双方应本着友好协商的原则尽力协商;协商不成,可向签订地仲裁委员会申请仲裁;仲裁不下,可向签订地人民法院提出诉讼。
第十六条 本合同属专用制式合同,未经自治区人防主管部门批准不得擅自涂改、复制、复印,合同各方应妥善保管,若丢失或毁坏,造成后果自行负责。
第十七条 本合同未尽事宜由甲乙双方协商补充,但必须作为本合同的附件才能与本合同有同等法律效力。
第十八条 本合同一式七份,正本贰份分别交自治区和属地人防主管部门备案,副本伍份,甲方持叁份,乙方持贰份。
第十九条 附件
1. 防空地下室防护设备工程量清单
2. 防空地下室防护设备安装合同补充协议
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法人代表: 法人代表:
或法人委托代理人: 或法人委托代理人:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
联系人: 联系人:
地址: 地址:
电话: 电话:
日期: 日期:
篇18:安装工程合同书
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,就甲方委托乙方制作安装LED电子显示屏有关事宜,双方在平等的原则下签订本合同。
一、双方约定的有关事项:
1、LED电子显示屏的规格型号
该电子显示屏的外观尺寸为长 2.54 米×高 1.808 米采用的发光二极管为山大泰克国联品牌,并且每平方米为控制显示屏的软件由乙方负责向甲方提供,并培训甲方工作人员。
2、安装地点:烟草公司一楼大厅
3、LED电子显示屏的单价为平方米
4、LED电子显示屏安装工期:乙方必须于年月日前安装完毕,并交付甲方正常使用。
5、付款方式:乙方安装完毕,经甲方验收合格后,付总造价的95%,即:20xx7元,剩余5%三个月后若显示屏正常工作,则甲方将剩余部分即742元,一次付清予乙方。
6、施工安全:在电子显示屏安装施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担,甲方概不负责。
7、质量要求:乙方保证提供的设备质量规格及性能达到约定产品的技术要求。保修期内系统及设备出现故障乙方负责免费维修或更换。
8、质保一年,终生维护。
二、违约责任:
1、 乙方必须按照本合同书所规定的工期,准时把显示屏交付甲方使用,否则,每拖延一天,乙方必须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方。
2、 甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项,否则,每拖延一天,甲方必须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方。
3、 若遇到不可抗力(如地震、台风等)的因素或非乙方原因而引起的工期延误或显示屏损坏,属于免责条件。
4、本合同书未尽事宜,经双方友好协商后可签定《补充合同书》,与本合同书等同有效。
5、本合同书在履行中若发生争议,由双方协商解决,若解决不了,可向所在地工商行政管理部门合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
6、本合同书一式两份,甲方、乙方各执一份,自双方签章之日起生效,具有法律效力。
甲方单位盖章
乙方单位盖章
年 月 日
篇19:简单安装工程标准承包合同
甲方:_________(以下简称甲方)
身份证号码:_________
乙方:_________(以下简称乙方)
身份证号码:_________
根据《中华人民共和国民法典》及国家其他法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着平等、公正、自愿的原则,签订本协议,双方共同遵守,严格履行。
一、工程名称:_________
二、工程地点:_________
三、工程范围及施工内容:消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)。
四、计价方式:按安装设备每个点______元计算。以上价格不含税、不开发票。
五、施工工期:以主合同工期一致、满足甲方进度要求,并不影响项目的进度计划。
六、承包方式:_
七、工程材料要求:
1、本工程材料由甲方提供,乙方对不符合要求的材料可提出异议,若甲方同意使用,由此造成的责任、损失,由甲方自行承担。
2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定,满足设计要求。
3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等,需经监理进场验收合格后,乙方方可进行施工。
4、乙方应节约用水用电,对甲方的各种材料合理使用,不得浪费,做到工完场清。
八、结算方法及付款方式:
1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费(_____________元,其中____________元附材费,另外_____________元作生活费使用。
2.由于本工程分为前期穿线,中期安装后期调试三个阶段,穿线部分每点____________元,安装部分每点___________元,调试部分每点(10)______元。
3.结算方式:按照实际点位计算,每(100)点位结算一次。
4.乙方按图施工,若甲方要求变更或增加的施工项目,则费用另计。
九.违约责任:
1、甲方应按工程进度及时支付工程款,如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失,由甲方承担,乙方有权暂停施工,追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止,所造成的一切责任损失均由甲方承担。
2、甲方应及时提供材料,如材料原因造成的经济损失,甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单,以便甲方有足够的时间采购。
3、甲方提供乙方水、电、施工条件,工具由乙方自理。
4、乙方在施工过程中,严格按照甲方所提供图纸要求施工。
5、乙方在施工过程中,必须做到节约用料,若发现浪费材料现象,甲方有权给予处罚。
十、其他事项:
1、施工点数计算方式:(消火栓按钮,感温探测,防火阀,烟感探测,电话插孔,手动报警按钮,火灾发声报警器,火灾电铃报警器,报警电话,消防端子箱,扬声器,按钮盒,多种电源配电箱,排风,排烟等)均按点位计算,其他点数以实际数量为准。
2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况,乙方及时通知甲方,以便甲方处理。
十一、本合同未尽事宜,由双方协商解决,可另行签订补充协议,补充协议与本协议效力同等,若发生纠纷,由施工当地劳动仲裁机构仲裁,仲裁未果,可向工程所在地人民法院起诉。
十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十,乙方终止合同离场,此合同立即失效。
十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,效力等同。
甲方:_________乙方:_________
开户行:_________开户行:_________
联系电话:_________联系电话:_________
签订日期:_________签订日期:_________
篇20:工程安装承包合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况,为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,签订本协议,以资双方共同遵守。
第一条工程项目
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程内容:按施工图纸规定的该标段范围内室内外给排水、强电安装、防雷、所有安装工程预留预埋等工程的要求及内容中全部所属水电安装部分的工序及工种进行施工。
(四)承包范围:按
第一条中第
(三)条承包内容,内容如下:
1、给水系统按图纸规定全部内容。包括给水管道、洁具及配套安装等。
2、排水系统按图纸规定内容,包括排水管道、洁具及配套安装等,管道接至室外排水井(不包市政工程)。
3、强电系统按图纸规定全部内容,包括电气安装,包泵房、低压泵、高压泵、包发电机房、低压配电柜的管线安装、消防控制中心、网络房、包括空调电、地下室风机电源等,但不包括(必须要专业厂家才能安装的项目)如高压等工程。
4、防雷接地系统按图纸规定全部内容。
5、消防系统按图纸规定全部内容。包括喷淋、消防给水管道、消防箱、消防栓、喷头的安装等。
6、消防自动报警系统:按图纸规定全部内容,包括烟感、温感、警铃、按钮及管线等安装。
7、智能系统按图纸规定范围内主体结构施工时需预埋的管线安装敷设(不含管内穿线及所有器材安装调试)。
8、其他属水电安装工程的附属项目。
9、以上项目包括安装、调试至符合验收要求。
(五)承包方式:包工不包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工照明线路和灯具安装及费用、包承包范围内的预埋工程、包水电施工后的孔洞塞补(不包饰面)、包本专业的地下埋管和管坑土方填平夯实、包本专业需要的一切施工机具、包进退场路费、包安全帽、包劳保、劳保用品和社保费用及赶工费、包办理暂住手续、安全教育合格证(平安卡)等手续和费用、包计生和流动人口等必须办理的一切手续及费用、包承包范围内的验收(含验收资料)达到市工程、包保修期内属承包范围内的质量保修。
第二条工程计量及造价:按
第一条
(四)
(五)款的规定内容以议定的单价包干;按建筑面积每平方米元(大写:),本单价验收不达标扣5%,还应无偿返工至符合要求,保证达到总包单位的等级要求。建筑面积按有关定额规定计算,约为万2(预算或概算)人民币:暂定万元(大写:万元),竣工后按实结算。
第三条工期按定标规定工期为天;各分部、分项工程施工进度,按现场甲方安排计划规定实施。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等,乙方应无条件服从。开工日期为________年____月____日,竣工日期为________年____月____日竣工,乙方必须采取一切有效措施保证,不得延误,乙方逾期竣工,从逾期之日起,每天按工程造价的千分之一向甲方支付违约金。合同签订后乙方无故不承担工程或要求中止合同,则应赔偿甲方损失及违约金,违约金为工程造价的10%。
第四条工程质量标准和保修期
1、工程质量标准按国家现行施工验收规范及____市的有关规定执行,《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑施工安全检查标准》,精心组织、精心管理、精心施工,狠抓细部确保工程质量等级达到总包单位的等级要求。
2、工程质量等级以经主管部门复验后发了等级证书为准。
3、保修按建设部有关规定执行,保修期________年,自验收合格之日起计。
第五条文明施工在施工过程中各楼层板面不得直接集中堆放材料,各分部、分项工程完成后,楼地面应清理干净,要做到当日工完场清,保证施工现场物件整齐,道路畅通,创造一个文明整洁的施工环境。
第六条工程款支付和结算工程进度款按月实际工作量或形象进度在当月____日由乙方送交计算依据给甲方,甲方在当月____日审核好工程量,经双方认可签字,在下月____日支付工程量的70%,当月新进场工作不满十五天者,进度款压归下个月份支付。中途不作借支,若有违例现场罚款部分,将在当月的进度款中扣回。工程完工付至总款80%,工程竣工后验收达到要求后并经双方确认结算后三个月内付至总款95%,余下5%至保修期结束后一个月内付清。(工程款以支票支付)。
第七条工程管理按国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据,质量标准按总承包单位同等级,乙方对工程的质量、进度和安全责任,必须按有关规定配足施工员、质量员及其他技术人员和劳动力,(提供有符合本工程的各种上岗证)。严格按甲方技术交底施工,确保按时按质完成分项、分部、整体工程。乙方须指定现场施工责任人,合同责任人要认真履行本协议责任,离开工地应与甲方管理负责人请假,并委托其他人临时负责工程管理。由于乙方原因造成返工或浪费材料,材料和返工费用由乙方负责。
第八条双方责任
1、甲方责任:提供现场住宿、生活用电、水、集体食堂饭菜出售、与本工程各工种共用的大型动力机械,负责结构施工放线、技术管理、控制各班组交接流水作业及分部分项进度计划。
2、甲方派驻工地代表行使合同约定权力,履行合同约定职责,负责办理工程进度、质量、监督、隐蔽工程验收及工程变更签证手续。
3、乙方责任:乙方派驻工地代表行使合同约定权力,履行合同约定职责,负责按设计图纸要求、图纸会审记录、技术交底等施工,按国家现行施工规范及____市的有关规定执行施工,按施工质量安全规范做好施工质量、安全管理,确保工程量及按期完工。乙方须接受工程质量部门的监督,甲方如发现乙方在其主要形象上拖延进度达五天时,或在主要工程上存在重大质量问题时,经质检部门确认后,乙方须在五天内采取有效措施纠正。如经整改仍不符合要求,甲方有权要求乙方退场并终止合同,由此造成的责任均由乙方承担。乙方在施工过程中,发现施工图纸与说明不符:发现设备或关键部位零件材料有缺陷时,应立即书面通知甲方,甲方应尽快会同设计单位进行处理。乙方须保证施工现场物件整齐,道路畅通。乙方不得擅自转包工程,违者合同作废,已完成工程量结算按实物量75%结付,乙方对其行为所带来的后果负全部责任,甲方对乙方所转包者进行其他事务协商,乙方不得干涉。
4、乙方必须正确使用、保管、维护甲方提供的各种施工机具,如因乙方原因造成施工机具的损坏或丢失,乙方应赔偿甲方的全部损失。
5、备料应提前7天以上,材料及半成品材料必须爱护,若造成材料不合理损耗,由乙方负责,造成工期拖延或影响他人进度,由造成者负全责及处罚。
6、乙方对不属于范围施工的项目应有成品保护意识,如造成其他班组成品损失者应承担相关责任,并赔偿损失。
7、乙方必须认真执行甲方的《现场管理规定》。发放工人工资应设立付款签收名册,复印件送甲方管理处,并作为向甲方结算进度款的依据。若发生拖欠工人工资、打架斗殴现象,将按现场管理规定严肃处理,如出现严重违规违法行为的,将移交相关部门处理,全部责任由乙方负责,并赔偿由此引起甲方的一切损失。
8、乙方须及时向甲方送交施工计划、验收资料、竣工验收报告。
第九条安全施工及工伤:
1、乙方应在开工前与甲方签定安全协议及其负责责任状,并建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系,负责现场全部作业的安全,并对此承担全部责任。
2、乙方应按安全施工有关管理规定,落实安全生产责任制采取严格、科学的安全防护措施,施工管理人员及特殊工种等必须持证上岗,确保施工安全和
第三者的安全,承担一切由于自身的人员健康问题和安全生产措施不力或违章所造成事故的责任和产生的费用,并按有关规定接受甲方处罚及赔偿甲方损失。
第十条工程验收
1、工程验收以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、合同、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2、工程竣工前5天由乙方通知甲方初检验收,隐蔽工程应提前1天由乙方通知甲方初检验收,并配合甲方与设计监理作验收工作,如工程内容尚未完成或质量不符合要求的,乙方在甲方所指定的期限内完成后,再报甲方进行验收,直至符合要求为止,由此造成甲方对业主的违约责任由乙方负责。
第十一条其他工程有关本工程承包范围外的甲方管理处借点工,技工为元日,杂工为元日,包含生活费在内。
第十二条其他约定
1、为保工程符合验收等级要求,所有建筑细部均按有关规范和“质量防治通病条例”等要求施工,具体按相应方案和细部交底执行。
2、若因乙方自身管理问题或未能配合现场需要以及质量问题等,甲方有权责令其停工整顿和执罚,甚至作清退场处理。若发生清退场时,其结算最高按实物量的75%结付,甲方也可视情况作部分工程甩项处理,乙方需无条件服从并配合。
3、如不能按甲方要求进驻工人(在签定合同在甲方通知乙方进场的三天内),甲方有权划分工程量给
第三者承包,由此发生的费用在合同中支付,乙方必须无条件服从。如乙方进场人员远达不到甲方要求,甲方有权让乙方退场,乙方的费用自行承担,已完成的工程量结算按清退场结算方法结算。
4、甲方接施工用的电源至各楼层,箱后的灯具和线路等均由乙方自理(包料),并必须满足安全用电规定的要求。乙方如需使用除照明、办公用电以外的电器,必须向甲方提出申请,并由甲方负责安装电表,所需费用由乙方负责;自电表安装之日起,乙方必须在规定时间内,按电表显示实际用电量向甲方交纳电费,逾期每天将按3%计取滞纳金,并由甲方在工程款中直接扣除。
5、本协议签定后,本工程若单项修改(主材变更不做调整)工作量变更则按超过额量增减结算。按相应定额的工日含量每工日按元结算调整。
6、由于政策变化及甲、乙双方以外的原因导致工程停建或缓建,使合同不履行,乙方接到甲方通知后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方的要求撤出施工现场,甲方应为乙方退场提供条件,并支付已完成工程款的80%。
第十三条争议解决方式如发生纠纷协商不成时,可向工程所在地仲裁机构申请或按有关法律程序进行解决。本合同经双方签字后生效,至工程复检保修期满并结清款项后失效,本合同正本两份,双方各执一份,副本两份甲方留用。
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
联系方式: 联系方式:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日