俄罗斯市场销售承包协议
代理人(乙方):________
第一条 订立合同的基础和目的
依据国家有关法律、法规和有关规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就乙方接受甲方委托,内部承包销售并完成其他委托服务事项达成一致,订立本合同。
第二条代理事项
(一)委托交易房地产的基本情况
1.座落:_南江县*脂公司内____。
2.建筑面积:________平方米。
第三条 合作期限
(一)本合同代理期限为______个月,在本合同到期前的___天内,如甲乙双方均未提出反对意见,本合同代理期自动延长______个月。合同到期后,如甲方或乙方提出终止本合同,则按本合同中合同终止条款处理。
(二)在本合同有效代理期内,除非甲方或乙方违约,双方不得单方面终止本合同。
第四条 费用负担
本项目的推广费用(包括但不仅包括报纸电视广告、印制宣传材料、售楼书、制作沙盘、销售工作人员的开支及日常支出等)由乙方负责支付。
第五条 销售价格
销售基价(本代理项目各层楼面的平均价)由甲乙双方确定为_____元/平方米,乙方可视市场销售情况征得甲方认可后,有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件。
第六条 佣金支付
乙方完成本合同约定的委托事项,应当按照合同约定的佣金的_____%,具体数额为___元/平方米,支付乙方。
第七条 预收、预支费用处理
乙方_________(预收/预支)甲方费用____元,用于甲方委托的_房屋销售事项,本合同履行完毕后,双方按照合同约定再行清结。
第八条 双方当事人权利义务
(一)甲方在合同生效之后,对乙方在授权范围内的活动,不能任意干涉,双方遇有问题可随时研究协商。
(二)乙方应认真负责行使甲方
授予的权利,不得弄虚作假,更不得与第三人恶意通谋,欺骗被代理人。
第九条 违约责任
(一)双方商定,有下列情形之一的,承担违约责任:
1.完成的事项违反合同约定的;
2.擅自解除合同的;
3.与他人私下串通,损害对方利益的;
4.其他过失损害对方利益的。
(二)双方商定,发生上述违约行为的,违约方按照本合同约定的佣金总额的_____%,作为违约金支付给对方。违约方给对方造成的其他经济损失,应当按照法律、法规有关规定予以赔偿。
第十条 不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
第十一条 争议的处理
(一)本合同受国家法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
1.提交_________仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第十二条 补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十三条 合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(盖章)________乙方(盖章)________
代表人(签字)______代表人(签字)______
_____年____月_____日_____年____月_____日
签订地点____________签订地点_____________________
更多相似范文
篇1:销售合同变更
甲方:_________________
乙方:_________________
鉴于甲方和乙方于《_______购销合同》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《________购销合同》(以下简称“原合同”)中约定的事项订立本变更协议。
一、变更部分内容:_________________
3、本变更协议一式份,甲、乙双方各执份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(签章)乙方:_________________(签章)
代表人:_________________(签字)代表人:_________________(签字)
_________年____月____日
篇2:杭州市销售合同
需方(甲方):___县___区供销社
乙方:
双方经协商一致,订立本合同,共同信守下列条款:
1.品名、数量、交货时间、地点:
2.品质规格:按照有关主管部门确定的标准及双方协商,乙方应将好果卖给甲方。
3.价格:由甲、乙双方协商一致确定。
4.交货办法:在合同规定日期内,柑桔成熟后具体商定交货日期和日交量,做到有计划采收。
5.验收办法:按国家规定的散果或成件果验收办法,在收购点过秤前抽样验收。
6.价款结付:甲方按实收数量、等级在__日内(除扣回订金、扶持资金外)全部付清。延期按银行付息。
7.费用负担:交货前由乙方自理。如超过合同规定交货地点收货,其超里程运费,由甲方负担。
8.其它:
9.双方的责任:乙方应努力提高产量、质量,按采收计划按时、保质、保量完成合同任务后,才能自行处理多余产品。如遇人力不可抗拒的灾害影响合同的执行时,应在十月二十日前提出协商修改
甲方:日期:
乙方:日期:
篇3:汽车销售保密协议
协议号:
销售热线: 年 月 日
服务热线:
购车订购人
□新购
□增购
□换购名称
(联系人)
签名/盖章
地址 身份证号
出生年月
年 月 日
性别
职业/行业
联系方式
车辆型号
车架号
座位数
颜色外观
台数
内饰
应付款金额百十万千百十元角分
⑤其他服务客户要求其他服务明细数量价格备注
①车辆价格
②购置税等税费
③保险费
④上牌服务费
⑤其他服务
合计(①+②+③+④+⑤) 合计
二手车置换评估价格百十万千百十元角分
二手车置换后新车应付款金额百十万千百十元角分
同客户约定交车日期: 年 月 日 约定交车地点:客户选择保险公司:
费用支付支付方式:1.现金 2.汇票、支票 3.转账 4.微信 5.支付宝 6.其他支付方式
全款
全款销售□
分次付款支付□
定金(小写)¥ 元 (大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整, 年 月 日支付。
余款(小写)¥ 元 (大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整, 年 月 日前支付。
一次性支付□ 签订本合同当日买方向卖方一次性付清车款
分期付款□
定金(小写)¥ 元 (大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整, 年 月 日支付。
首付款 %于 年 月 日前支付,余款通过国家允许的相关金融机构及其他有权办理相关业务的单位办理汽车消费贷款支付 。
※以上支付定金的比例不得超过车价全款的 20%,卖方向买方交付车辆时,定金抵扣车款。
分期
定 金 ( 金 额 ): 到 账 日 : 收 银 :
分期费用明细签 约 机 构 : 期 限 : 还 款 截 止 日 : 利 息 代 估 :
抵 押 方 式 : 车 辆 履 约 保 险 其 他 ( )
卖方:非经本公司 核准及签署,本合同概不生效。 买方:本人已阅读并同意上述及右面合同条款。
卖 方 签 署 : 日 期: 买 方 签 署 : 日 期 :
卖 方 开 户 行 : 账 号 : 户 名 :
销 售 顾 问 : 电 话 : 销 售 经 理 :
销售合同通用条款详见背面
销售合同通用条款
买卖双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖左页所述车辆事宜,订立本合同。
第一条 质量
1. 卖方向买方出售的车辆,其质量必须符合国家汽车产品标准或行业 标准,符合安全驾驶和说明书载明的使用要求,符合车辆注册地政府关于尾气排放的标准。
2. 卖方向买方出售的车辆必须是经国家有关部门公布 、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品,并且应是能通过车辆注册地的公安交通管理部门检测、可以上牌行驶的汽车。
3. 卖方向买方提供的用于买方办理汽车牌证的随车资料 ,应附有用户使用手册和保修手册。
第二条 车辆交付及验收
1. 卖方在向买方交付车辆时须同时提供:
(1) 销售发票;
(2) 保修手册;
(3) 用户使用手册;
(4) 随车工具及备件;
(5) 产品合格证;
(6) 三包凭证。(若卖方向买方出售的车辆为家用汽车时应提供 。家用汽车是指买方为生活消费需要而购买和使用的乘用车 。)
2. 买方使用票据支付车款的,自卖方确认该款项到账后,方可办理交车手续。
3. 如在本合同签署后,买方向金融机构申请购车贷款,金融机构审核后决定不向买方发放购车贷款的,双方同意按照以下第 项的规定处理:
(1) 经双方协商解除本合同;
(2) 买方补齐车款后卖方交付车辆。
4. 买方选择贷款购车后,拒绝提供所需相关材料从而取消购车的,视为违约,应按照第6条第1款承担违约责任。
5. 车辆交接时应当场验收,买方应对所购车辆的外观和使用功能等进行认真检查。如买方对所购车辆的外观、内饰、随车物件及性能等有异议的应当场向卖方提出,经卖方确认后由卖方负责处理。
6. 买方验车后没有问题的,卖方向买方交付车辆及本条第1款所述物 品,双方签署《交车确认单》(见附件)即视为卖方已将该车辆正式交付给买方。
7. 自车辆正式交付之时起,该车辆的所有权及毁损灭失的风险转移至买方。
第三条 售后服务
1.(1)卖方向买方出售的车辆享受生产厂家承诺提供的保养修理服 务,有关保修的具体事宜请参见保修手册。卖方向买方出售的车辆的保修期为 年或者 万公里,以先到达者为准。保修期自卖方开具购车发票之日起计算。
(2)如卖方向买方出售的车辆为家用汽车,则按照相关法律法规及随车资料中《三包凭证》所规定的条件享受三包服务。该家用汽车的包修期及三包有效期均自卖方开具购车发票之日起计算 。
2.买方使用车辆前应仔细阅读用户使用手册、保修手册及三包凭证
(仅限于家用汽车)等相关资料,并遵守相关注意事项。如属买方在使用过程中,因自身使用保养不当、人为损坏或擅自改装、装潢或到非经授权的维修网点进行装潢、改装、修理导致车辆出现故障的,买方可能无法按本条第1款的规定享受相应的售后服务。
第四条 不可抗力
1. 因发生自然灾害、战争、罢工、疫病、禁运以及政府行为或国家法 律法规政策发生重大变化等本合同的一方不能预见 、不能避免并不能克服的不可抗力事件,导致本合同的一方不能或延误履行其在本合同项下义务的,该方可根据不可抗力事件的影响部分或者全部免除责任 。但买卖任何一方迟延履行合同义务后发生不可抗力的 ,不能免除责任。
2. 买卖任何一方因不可抗力不能履行本合同的 ,应在3日内将事件的情况以书面形式通知另一方,以减少可能给对方造成的损失,并应当在10日内向另一方提交由公证机关或其他有关部门出具的发生 不可抗力的证明。
3. 如因汽车办理进口报关等手续或国家政策变动等客观因素导致卖方无法按时交车的,卖方应及时通知买方并于前述客观因素消失后 及时交付车辆。
4. 在买方订车后,如遇政府相关部门税费政策等调整导致车价上调或下调的,卖方应及时通知买方,买方同意按调整后的金额支付。
第五条 保密责任
1. 卖方应在法律许可的范围内使用买方的用户信息 ,并对买方的用户信息负有保密义务。因卖方原因导致用户信息泄露,给买方造成 损失的,卖方承担相应的赔偿责任。
2. 买方应保证其提供的用户信息是正确、完整、真实的,因用户信息存在瑕疵导致卖方遭受损失的,买方应承担相应的赔偿责任。
第六条 违约责任
1.买方未能按时支付车款的,自应支付日起至实际付款日止,每逾期1日按应付款的 %向卖方支付违约金。逾期付款超过1个月的, 卖方有权解除合同,买方无权要求返还定金。买方不按时验收接
车,且经卖方通知后超过1个月仍未验收接车的,卖方有权解除合 同,并要求买方承担相应的赔偿责任,买方无权要求返还定金。 2.卖方未能按时交付车辆的,自逾期之日起至实际交付日止,每逾期1日按买方已付款的 %向买方支付违约金。逾期交付车辆超过1 个月的,买方有权解除合同,卖方应当双倍返还定金。
第七条 双方特别约定
1.买方确认,在签署本合同前,买方已了解车辆注册地对车辆注册
、上牌的限制性规定要求,并且在此基础上已根据车辆注册地的法规规定获得了当地政府有关部门的批准、许可或符合当地相关的规定所要求的资格要求。如果非因卖方原因导致买方根据本合同购买的车辆无法在当地注册、上牌的,由买方自行承担相应后果。 2.其他约定 。
第八条 争议解决
买卖双方在履行本合同过程中发生争议时,应友好协商解决,也可请求消费者协会主持调解。协商不能解决或调解不成的,选定下面第 种方式解决:
(1) 向 仲裁委员会申请仲裁;
(2) 向具有管辖权的人民法院起诉。
第九条 联系方式
如买卖任何一方联系方式发生变更,应及时书面通知对方,否则应赔偿因此给对方造成的损失。
第十条 其他
1. 本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜 ,双方应通过另行签订补充协议进行约定。
2. 补充协议及合同附件均为本合同不可分割的组成部分 ,与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同及其补充协议及附件中的手写文字与打印文字不一致时 , 以手写文字为准。
4. 本合同自双方签署之日生效,本合同1式 份,买方执 份, 卖方执 份,具有同等法律效力
甲方:
乙方:
年月日
篇4:零备件销售确认合同书
卖方:________________________________
买方:________________________________
买卖双方兹同意根据下列条款成交:
序号
规格
数量
单价
总价
包装:______________________________________________________________
装运:于______________________从____________________港至____________允许转船和分批装运。
保险:卖方须投保水渍险及战争险,按____________________保险公司条款规定投保金额为发票金额之110%。
付款条件:兹确认,卖方须于__________年________月__________日前收到不可撤销的即期信用证,该证在上述装运日期后15天内在____________议付有效。信用证须证明允许转船和分批装运。如果卖方在规定日期前未能收到信用证,则本确认书即告失效。
备注:_______________________________________________________________
附件:详见凭买方样品图解(略)
卖方:______________________
买方:______________________
日期:______________________
篇5:房地产销售独家代理合同
甲方:____________________________________
地址:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
地址:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
甲乙双方经过友好协商,根据有关规定,就甲方委托乙方(独家)代理销售甲方开发经营或拥有的____________事宜,在互惠互利的基础上达成以下协议,并承诺共同遵守。
第一条合作方式和范围
甲方指定乙方为在____(地区)的独家销售代理,销售甲方指定的,由甲方在________兴建的____________项目,该项目为(别墅、写字楼、公寓、住宅),销售面积共计________平方米。
第二条合作期限
1.本合同代理期限为个月,自____年____月____日至____年____月____日。在本合同到期前的____天内,如甲乙双方均未提出反对意见,本合同代理期自动延长____个月。合同到期后,如甲方或乙方提出终止本合同,则按本合同中合同终止条款处理。
2.在本合同有效代理期内,除非甲方或乙方违约,双方不得单方面终止本合同。
3.在本合同有效代理期内,甲方不得在____________地区指定其他代理商。
第三条费用负担
本项目的推广费用(包括但不仅包括报纸电视广告、印制宣传材料、售楼书、制作沙盘等)由甲方负责支付。该费用应在费用发生前一次性到位。
具体销售工作人员的开支及日常支出由乙方负责支付。
第四条销售价格
销售基价(本代理项目各层楼面的平均价)由甲乙双方确定为____元/平方米,乙方可视市场销售情况征得甲方认可后,有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件。
第五条代理佣金及支付
1.乙方的代理佣金为所售的____________项目价目表成交额的____%,乙方实际销售价格超出销售基价部分,甲乙双方按五五比例分成。代理佣金由甲方以人民币形式支付。
2.甲方同意按下列方式支付代理佣金:
甲方在正式销售合同签订并获得首期房款后,乙方对该销售合同中指定房地产的代销即告完成,即可获得本合同所规定的全部代理佣金。甲方在收到首期房款后应不迟于3天将代理佣金全部支付乙方,乙方在收到甲方转来的代理佣金后应开具收据。
乙方代甲方收取房价款,并在扣除乙方应得佣金后,将其余款项返还甲方。
3.乙方若代甲方收取房款,属一次性付款的,在合同签订并收齐房款后,应不迟于5天将房款汇入甲方指定银行账户;属分期付款的,每两个月一次将所收房款汇给甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
4.因客户对临时买卖合约违约而没收的定金,由甲乙双方五五分成。
第六条甲方的责任
1.甲方应向乙方提供以下文件和资料:
(1)甲方营业执照副本复印件和银行账户;
(2)新开发建设项目,甲方应提供政府有关部门对开发建设____________________项目批准的有关证照(包括:国有土地使用权证书、建设用地批准证书和规划许可证、建设工程规划许可证和开工证)和销售________________项目的商品房销售证书、外销商品房预售许可证、外销商品房销售许可证;旧有房地产,甲方应提供房屋所有权证书、国有土地使用权证书。
(3)关于代售的项目所需的有关资料,包括:外形图、平面图、地理位置图、室内设备、建设标准、电器配备、楼层高度、面积、规格、价格、其他费用的估算等;
(4)乙方代理销售该项目所需的收据、销售合同,以实际使用的数量为准,余数全部退给甲方;
(5)甲方正式委托乙方为________________项目销售(的独家)代理的委托书;
以上文件和资料,甲方应于本合同签订后2天内向乙方交付齐全。
甲方保证若客户购买的____________的实际情况与其提供的材料不符合或产权不清,所发生的任何纠纷均由甲方负责。
2.甲方应积极配合乙方的销售,负责提供看房车,并保证乙方客户所订的房号不发生误订。
3.甲方应按时按本合同的规定向乙方支付有关费用。
第七条乙方的责任
1.在合同期内,乙方应做以下工作:
(1)制定推广计划书(包括市场定位、销售对象、销售计划、广告宣传等等);
(2)根据市场推广计划,制定销售计划,安排时间表;
(3)按照甲乙双方议定的条件,在委托期内,进行广告宣传、策划;
(4)派送宣传资料、售楼书;
(5)在甲方的协助下,安排客户实地考察并介绍项目、环境及情况;
(6)利用各种形式开展多渠道销售活动;
(7)在甲方与客户正式签署售楼合同之前,乙方以代理人身份签署房产临时买卖合约,并收取定金;
(8)乙方不得超越甲方授权向客户作出任何承诺。
2.乙方在销售过程中,应根据甲方提供的________________项目的特性和状况向客户作如实介绍,尽力促销,不得夸大、隐瞒或过度承诺。
3.乙方应信守甲方所规定的销售价格,非经甲方的授权,不得擅自给客户任何形式的折扣。在客户同意购买时,乙方应按甲乙双方确定的付款方式向客户收款。若遇特殊情况(如客户一次性购买多个单位),乙方应告知甲方,作个案协商处理。
4.乙方收取客户所付款项后不得挪作他用,不得以甲方的名义从事本合同规定的代售房地产以外的任何其他活动。
第八条合同的终止和变更
1.在本合同到期时,双方若同意终止本合同,双方应通力协作作妥善处理终止合同后的有关事宜,结清与本合同有关的法律经济等事宜。本合同一但终止,双方的合同关系即告结束,甲乙双方不再互相承担任何经济及法律责任,但甲方未按本合同的规定向乙方支付应付费用的除外。
2.经双方同意可签订变更或补充合同,其条款与本合同具有同等法律效力。
第九条其他事项
1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方代表签字盖章后生效。
2.在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
甲方:____________
代表人:__________
____年____月____日
乙方:____________
代表人:__________
____年____月____日
篇6:厨房设备销售合同书
甲方(需方):
地址:
电话:
乙方(供方):
地址:
电话:
依照《_____》及其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方向乙方采购厨房设备,乙方供货安装等事宜,双方经充分协商,达成一致意见。
第一条?货物的名称、品种、规格和质量
1、货物的名称、品种、规格、品牌:公司生产的_______品牌系列厨房设备产品,具体的名称、品种、规格、数量等建议明细清单。
2、货物的质量、技术标准:
设备的质量满足国家相关行业的质量标准,并具有国家认可机构检验的质量合格报告。
第二条?货物的包装标准
1、按国家相关标准或主管部门规定执行,无相关标准或规定的,采用足以保护货物不受损的包装方式。
2、货物的包装所需用料及包装由乙方负责,乙方须确保其货物包装的安全、耐用,安装前设备在保管、装卸、拆包装过程中,如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏,由乙方负全责。
第三条?货物的交货方法、运输方式、交货地点
1、交货方法:乙方送货到甲方指定的施工现场,并负责卸货、二次运输、安装、设备的调试,直至整体验收合格及保修期内的保修。
2、运输方式:乙方自行选择运输方式,确保货物按期送达并在甲方规定的时间内运到。
3、交货地点:
第四条?货物的交货时间
乙方须在甲方支付预付款后____日内将厨房设备清单所列的全部设备运送至甲方工地现场。
第五条?安装、调试及验收:
1、本合同中厨房设施开始安装时,乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装,并服从甲方的现场管理,遵守甲方各项规章制度。在施工期间,所发生的一切安全责任事故由乙方负责,与甲方无关。
2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。乙方安装、调试完毕后,应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收,甲方应在收到乙方书面通知_____个工作日内进行验收。设备未经验收,甲方不得使用乙方设备,否则视为自动验收合格。
3、厨房设备进行验收,应按照明细上的名称、型号、数量验收。
4、乙方对设备保修____年(使用不当或损坏除外),保修期以验收期起,并长期提供有关设备的配件和维修服务,以及设备保养技术咨询服务。
第六条?合同价格
1、设备的价格:本工程采用总价包干的方式,合同包干总金额为:________元。
2、包干总价包含设备出厂价、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输、安装费、调试费、质保期内的维保费用、设备使用培训费、各类风险、利润等其他一切相关的费用,该包干总价已经包含税金,本工程税金由乙方承担支付。
第七条?货物的付款方式及时间
1、甲方在支付乙方每笔款项时,乙方需提前____个工作日向甲方提供相应同等金额的合格发票给甲方。
2、合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付合同总价的____%(人民币:________元)作为预付款;全部设备在约定时间内到达交货地点,并经甲方验收合格后支付合同总价的____%(人民币:________元),全部设备安装调试完毕并经甲方验收合格签字确认后,?支付合同总价的____%(人民币:________元)。
3、余款人民币________元作为质保金,待质量保证期满后无任何质量问题一次性付清。
第八条?货物的质量保证期
2、在质量保证期内,凡属乙方设备质量缺陷的,乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失;如属使用不当造成的问题,乙方仍应及时负责修复或更换,费用由责任方承担。
3、质量保证期内,乙方接到甲方通知后须在____小时内到场进行维修、更换,否则视为授权甲方另行安排维修、更换,甲方另行安排维修、更换的,所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准,全部费用由乙方承担。
4、乙方应对延迟维修及质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。
第九条?禁止转让、分包、贴牌生产
1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。
2、未经甲方同意,乙方不得将合同的任何部分分包出去。
3、甲方任何有关分包的同意,不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务,乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。
4、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。
第十条?货物的所有权和风险转移
1、甲乙双方验收确认货物并交付由甲方接收时起,货物所有权转移至甲方。
2、货物的毁损灭失风险,设备安装调试完毕后甲方验收合格并接收货物前由乙方承担,接收货物后由甲方承担。
第十一条?双方责任
1、甲方责任
(1)无正当理由无权拒收设备及逾期付款,否则应承担相应后果。
(2)货物送达交货地后,甲方指定堆放、安装地点。
(3)将厨房水源、电源、气源连接到所需位臵。
2、乙方责任
(1)乙方保证所供设备为符合本合同约定品牌、规格、产地等条件的全新产品,并保证所有设备来源合法,保证任何第三人不得向甲方主张任何权利。
(2)在设备交货后,乙方根据甲方要求的时间负责设备的使用及维护现场培训,确保产品及时投入正常使用。
(3)乙方必须保证在合同约定的送货时间将全部货物送抵供货,并在货到工地后?天内安装完毕。乙方未在规定时间送货或安装的,每延误一天,向甲方支付总货款____%的违约金。若乙方延误供货超过____天,甲方有权单方解除合同,乙方承担相关违约责任,同时向甲方支付总货款____%的违约金。
(4)乙方负责安排专业工作人员在施工现场配合甲方进行管线施工安装技术指导。
第十二条?不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十三条?违约责任
1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容,乙方将承担一切责任。(除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。)
2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款,否则出现后果由甲方负责。
第十四条?合同争议的解决
对于在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决,?经协商不能达成协议时,?双方同意向项目所在地当地法院提起诉讼。
第十五条?其它约定
1、乙方的通讯地址为____________,联系电话____________,甲方依本地址向乙方发送有关信函文件,因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的,责任由乙方承担,甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。
8、本合同一式____份,双方各执____份,具同等法律效力,合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章):
甲方代表:
签约日期:_______年____月____日
乙方(签章):
乙方代表:
签约日期:_______年____月____日
篇7:煤炭销售中介合同书
立合同人:
销售方(简称甲方):____________________
(名称、营业执照号码、法定住址、法定代表人、职务、委托代理人、身份证号码、通信地址、邮政编码、联系人、电话、传真、账号、电子信箱。)
中介方(简称乙方):____________________
(名称、营业执照号码、法定住址、法定代表人、职务、委托代理人、身份证号码、通信地址、邮政编码、联系人、电话、传真、账号、电子信箱。)
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定并参照煤炭行业的惯例,甲乙双方就共同合作煤炭销售事宜达成如下合同条款:
第一条 委托事项
1.乙方为甲方办理煤炭销售中介事务。
2.甲方委托乙方所办理的事项不得另行委托第三方办理。
3.乙方不得向甲方及经办人做任何形式的关于中介行为结果的承诺;甲方对乙方关于有关业务的分析预测不得理解为作出了这种承诺。
第二条 委托权限和期限
1.为乙方办理书面委托书,授权乙方有权代为接受货物或款项。
2.委托代理期限为_______年,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。委托事项及权限不得擅自变更或终止。
第三条 甲方的权利和义务
1.有权询问并了解乙方中介事务的进展情况,为提高效率,可提前与乙方预约。
2.不得做出不利于中介事项的行为。
3.甲方的财务会计等相关账务应定期向乙方通报并接受乙方的核查。
4.按照约定向乙方支付中介费用。
第四条 乙方的权利和义务
1.在不耽误本合同中介事项的前提下,有权从事其他业务活动。
2.如发现甲方歪曲事实,弄虚作假,捏造证据,有权终止合同履行,所收费不予退还。
3.如甲方未按期支付中介费用,乙方有权终止合同履行,全部责任由甲方承担。
4.勤勉尽责地履行本合同项下的中介义务。综合运用知识和技能与社会资源,包括但不限于对煤炭市场的分析,对相关业务处理在程序上或实体上最佳渠道及方案的选择。
第五条 中介报酬和费用承担
1.乙方的中介报酬以煤炭的销售量为准,每吨向乙方提取人民币_______元的中介费用。煤炭的销售量为甲方在本合同期间销售的所有合同煤炭数量(包括书面销售合同的数量和事实合同的销售数量)。该中介费用不包括本条第3款应当由甲方另行承担的费用。
2.甲方应在销售合同(或事实合同)签订之日起____日内向乙方支付中介费用。如乙方通过努力将煤炭销售价格在_____元/吨的基础上有所提高,则煤炭销售提高的部分的收益按原_______的标准由甲方向乙方另行支付。甲方与第三方一经签订销售合同,就视为乙方中介行为成功,如因质量等问题发生退货等相关纠纷则与乙方无关。
3.乙方的食宿、交通、文印、工商查询等必要费用由甲方另行承担。
第六条 违约责任
1.任何一方违反本合同的规定,均构成违约,守约方有权立即要求终止本合同的履行并要求违约方按照守约方所遭受的实际经济损失承担相应的赔偿责任。如双方各有违约行为,则根据责任的归属,按双方过错大小各自承担违约责任。
2.甲方的财务会计等相关账务如拒绝乙方核查导致中介合同的数量无法核实可以推定为甲方应向乙方支付的中介费用为人民币_______万元。如甲方未能按期支付中介费用的,每逾期一天按中介费用总额的____%支付违约金。
3.如违约方的行为造成守约方经济及其他方面的损害,守约方可进一步向违约方追索。
第七条 保密和信息披露
1.合同双方保证对在谈判、磋商、签订、执行本合同过程中所获悉的属于他方的且无法自公开渠道获得的文件、资料以及本合同的内容和履行情况予以保密。
2.除了法律法规的规定,或者相关有权政府部门的要求外,未经本合同另一方的同意,任何一方均不得直接或间接地以任何形式披露或者泄露本合同所包含的任何内容以及所涉及的任何交易,但向各自负有保密义务的工作人员和法律顾问披露的除外。任何一方应尽力促使各自的工作人员对本合同所涉及的内容进行严格的保密。
3.本合同的保密条款为持续性条款,且无论本合同无效、解除、终止均不影响保密条款的延续性和有效性。无论本合同的任一方作为合同当事人的资格和权利是否终止,本合同的任一合同当事人均应遵守本条所约定的保密义务。
第八条 通知
1.任何与本合同有关的需要送达或给予的通知、合同、同意或其他通信,除双方另有约定外,应按双方当事人在本合同中列明的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式进行;通过传真、电话、电子邮件发出的任何文件、资料、通知,在发出后即视为收讫。通过邮寄发出的任何文件、资料、通知,在寄出10 0后即视为收讫。
2.任何一方在本合同所列的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发生改变的,应自交更之日起_______日内以书面形式通知对方,否则,对方按照原来的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发出的文件、资料、通知等均视为在前款约定的时间内收讫,由此产生的一切后果,均由另一方自行承担。
第九条 法律适用及争议解决
1.本合同的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由本合同产生或与本合同有关
之争议的解决,均适用中华人民共和国法律。
2.凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。如果争议自发生之日起30日内仍不能得到解决,则任何一方均有权选择以下第_______种方式解决:
(1)向_______仲裁委员会申请仲裁,按照申请仲裁救时该会实施的仲裁规则进行仲裁。
(2)向_______人民法院起诉,以诉讼解决争议。
第十条 合同的生效及其他
1.本合同的附件为本合同不可分割的一部分;本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
2.本合同中未尽事宜或出现与本合同相关的其他事宜时,由双方协商解决并另行签订书面补充合同,补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。
4.本合同一式_______份,每方各执_______份,具有同等法律效力。
5.本合同由甲乙双方在中华人民共和国_______签署。
(以下无合同正文条款)
甲方:__________________(盖章) 乙方:__________________(盖章)
法定代表人或授权代表:__(签字) 法定代表人或授权代表:__(签字)
日期:__________________________ 日期:__________________________
篇8:煤炭销售合同
上诉人:_________________孟某(一审原告、反诉被告)、男、汉族、19xx年8月2日出生,现住安阳市*3层东户。
被上诉人:_________________韩某(一审被告、反诉原告)、男、汉族、19xx年8月14日出生,住安阳市*11号,系业主(个体工商户)经营地:_________________安阳市路。
上诉人孟某诉被上诉人韩某委托销售合同纠纷一案,因上诉人孟某不服安阳市龙安区人民法院作出的(20__)龙民初字第792号民事判决,根据民事诉讼法第一百四十七条的规定,向安阳市中级人民法院提起上诉。
上诉请求:_________________
一、依法维持安阳市龙安区人民法院(20__)龙民初字第792号民事判决的第一项,即“韩某与本判决生效后十日内支付孟某机销售差价款4000元。”
二、依法撤销安阳市龙安区人民法院(20__)龙民初字第792号民事判决的第二项,依法改判为:_________________被上诉人韩某违约;并依法撤销《经销协议》;被上诉人韩某赔偿上诉人履行协议损失12005.2元和可得利益损失36000元。
三、一、二审诉讼费由被上诉人承担。
事实和理由:_________________
一、一审法院遗漏“确认被上诉人违约”的判决。上诉人在诉讼请求中请求“依法确认被上诉人韩某违约”,一审法院在判决书中认定了被上诉人违约,但是,在判决中未判决确认被上诉人韩某违约,却判决驳回上诉人的其他诉讼请求,这是判决错误和遗漏判决。
二、一审法院在判决书中的“因协议未约定解除条款,本案也不符合法定解除的条件,故对原告要求解除协议的诉求,本院不予支持”的认定是错误的。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇9:玻璃产品销售合同
合同编号:
需方(以下简称甲方):
供方(以下简称乙方):
工程名称:签订地点:
签订时间:年月日
本着平等、互惠的原则,经供需双方协商,特订立本销售合同,双方一致同意遵照下列订货内容。
第一条产品:
第二条产品质量要求与产品验收:
1、乙方所供产品按国家现行标准执行、生产、检验;乙方向甲方提供所供产品的检验报告复印件及合格证。
2、甲方应于收∕提货当日内进行验收。
甲方未在约定期限内验收的,视为产品的品种、型号、规格、数量、质量符合约定。
3、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、数量和质量不符合约定,在妥善保管产品同时,应当于验收之日起5日内向乙方提出书面异议,未按约定时间提出的,示为产品符合本合同约定。
因甲方使用、保管、安装、保养不善等造成产品质量问题的,责任由甲方自行承担。
4、甲方提出的书面异议中,应说明运单号、车号、发货或到货日期(自提除外);说明不符合合同规定的产品名称、型号、规格、标志、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;并提出不符合规定的产品的处理意见。
5、甲方应按玻璃存放相关要求存放玻璃,做到防潮、防腐、隔离妥善保存,以免造成玻璃发霉、腐蚀以及划伤等质量问题,因存放不当造成的质量问题,我公司概不负责。
第三条产品供货要求:
甲方根据本合同第一条约定分批次订货,乙方根据甲方订单分批次供货。
乙方所供产品按合同及合同附件和甲、乙双方认可的书面文件执行。
甲方对乙方所供产品的尺寸、规格及技术要求等由甲方指定人员签字或盖公章确认。
在订货单上甲方指定签字(或者盖章),并代表甲方对所提供的订单和相关书面文件负责。
当甲、乙双方中任意一方,对所供产品的要求发生变更时,以变更方书面通知并由双方认可的书面文件为准,由于变更所造成的损失由变更方负责。
第四条供货时间:
本合同生效后,乙方于收到甲方每批次订单之日起6日内供货。
若乙方生产出来的产品,因甲方原因不能送货,超过10日后,甲方应向乙方支付每平方米1元天的存放费用。
若因电力部门限制电力或不可抗拒因素而延误生产时,供货时间顺延,乙方不承担因此而导致的一切损失及相关费用。
第五条交货方式、运输费用、产品验收与签收:
1交货方式:。
货物毁损、灭失的风险自甲方收∕提货之日起由甲方承担。
若产品运至指定地点后,不是由于乙方质量问题甲方未签收的产品,乙方有权对产品进行处置,并由甲方承担相应违约责任。
2、收∕提货人的授权:
甲方特别授权以下人为提货人及收货人:。
第六条定金及付款方式:
1、付款方式:签订合同内,甲方支付定金;定金到乙方账上后合同正式生效,乙方送产品1000㎡后作为一个货款结算点,甲方付清全部款项(定金不作为结算款项)),依此类推,定金在最后一批货款中冲抵。
2、甲、乙双方以甲方定货单和乙方送货单(甲方授权收∕提货人签字确认)作为面积和货款结算依据。
3、若甲方未按合同约定,迟延付款,乙方有权立即停止供货,因此而造成的一切经济损失,全部责任由甲方全部承担,并将每天按延迟付款的金额的6‰收取滞纳金。
在甲方未付清货款前,已供产品的所有权仍归乙方所有,乙方有权对已供产品进行处置。
4、若甲方货款需由他方代付,甲方必须开具委托书,经该方签字盖章确认后,交由乙方,乙方可凭此授权委托直接要求该方代甲方支付货款。
第七条价格调整:
因原材料价格浮动,所定售价随之变动,乙方调整本合同产品价格时,经甲、乙双方书面确认后,产品价格变更后的乙方所供产品按变更后价格执行,产品价格变更前的乙方所供产品按变更前的价格执行,若不能达成一致意见,甲方付清已供货款,则本合同终止。
价格有效期年月日至年月日。
第八条违约责任:
本合同生效后,甲方不能任意变更本合同产品的定位方案即本合同第一条所列产品的名称、数量,如改变产品定位方案则乙方有权要求甲方赔偿损失,损失按本次总采购原片价值的50%计算;因此导致原材料不足而延误甲方工期,由甲方自己负责,与乙方无关。
如因乙方质量及供货时间原因导致甲方不能顺利按时交工,乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失及6‰滞纳金。
第九条合同争议:
未尽事宜,双方友好协商解决,协商不成时,任何一方均可向乙方所在地法院起诉。
第十条其它约定事项:
本合同一式贰份,经甲、乙双方签字盖章并且乙方收到甲方定金或预付款(通过乙方指定账户或委托收款人员,见附件2和3)后生效,双方各执壹份,具有同等法律效力。
合同有效期限:年月日至该工程结束(贰个月内),并结清货款为止。
第十一条合同附件:
后附:1、双方营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证;
2、双方指定签字或收款人员的身份证复印件;
3、双方给各自指定签字或收款人员的相应授权委托书;
4、甲方与房地产开发公司签订的合同复印件,须加盖甲方公章;
5、甲方开具授权乙方可直接在它方给付款项中进行货款支付的委托书;
需方:供方:
单位名称(章):单位名称(章):
单位地址:单位地址:
法定代表人或代理人:法定代表人或代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
税号:税号:
篇10:药材种子种苗批发合同书
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
为保证更方便、更快捷地采购中药材种苗,本着诚信合作、互惠互利的原则,双方特订立本购销合同,具体内容如下:
一、甲方向乙方采购中药材种苗共计 5公斤,总金额为人民币元。甲乙双方按实际采购种苗的数量结算;
二、种苗采购清单:
三、交货地点及方式:乙方负责将种苗保质保量准时送达甲方指定地点并负责装卸;
四、付款方式:甲方在合同签订时预付总价款的 年按种苗的存活率(≥85%)一次性付清;
五、种苗质量:乙方保证所供种苗达到甲方的质量要求,不符合要求的种苗,甲方立即退货并要求乙方退还全部已支付款额;
六、违约责任:
1、乙方若所供种苗未达到甲方的质量要求,甲方有权利退货;
2、甲方若未按时支付种苗款,每日按需付金额的千分之一支付违约金。
七、争议解决方式:
合作过程中若发生争议,双方应友好协商解决,协商不成,可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决;
八、其它:
本合同经甲、乙双方签字盖章后有效,有效期从年月日至年月日止,本合同壹式二份,双方各执壹份,具有同等法律效力,未尽事宜另行补充合同。
甲方代: 乙方代表:
年月 年月
篇11:空调销售合同
甲方:__________________
乙方:__________________
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。
第一条 工程概况
1、工程名称:__________________
工程地点:__________________
工程内容:__________________空调设备销售及安装
2、开工日期:定货__天设备到达施工现场。
安装施工工期: __天
3、技术指标:建筑面积为___平方米,制冷面积为___平方米。
a、制冷、制热运行室外环境温度范围为:-15℃43℃。
b、冬季室内温度达到16℃,夏季室内温度达到26℃-28℃。
4、设备及材料如下
a、设备表如下:
序号 设备规格名称 产地
c、施工、安装、调试。
第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
1、合同语言:中文。
2、适用法律法规:《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国民法典》及有关法规。
3、验收标准、规范:按国标、部标有关标准和审核验收规范。
第三条 合同总造价:
第四条 付款方式及期限
1.预付款数额为供货合同签订后____日内付__%;
2.货到工地现场经验收后付__%;
4.安装调试验收合格后,经监理方会同甲方签字认可后付__%;
5.质保金:_%(质保期满后一次性付清)。
第五条 甲方工作及责任
1、确认施工场地具备开工条件;
2、水、电等施工管线进入施工场地;
3、授权委托现场监理公司,负责协调现场及乙方工作。
4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。
5、提供施工用电。
第六条 乙方工作。
1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。
2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。
3、按格力厂方提供的施工图纸施工。
4、施工防护工作的要求:按__省建筑工程施工防护措施规定执行。
5、成品保护的要求:做好安全防护措施,负责设备、材料及系统的看护管理。
6、施工场地清洁卫生的要求:按工段进 行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。
7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。
8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。
9、乙方应加强施工人员的安全教育,在施工中若发生人身伤亡事故,责任由乙方全部承担。
第七条 检查和返工:按工段计划要求进行初检试压验收,如不符合安装质量,必须返工达到验收合格,返工责任及经济损失一律由乙方自负。
第八条、隐蔽工程中间验收
中间验收部位和时间:按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行,验收所有隐蔽系统合格后,再进行明工程施工。
第九条 试机:甲、乙双方派员共同参加试机,试机时间甲乙双方共同商定。
第十条 验收:工程验收日期双方协商而定。甲乙双方共同派员参加现场验收,验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。
第十一条 设计变更:乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工,如施工中甲方对施工方案进行较大的调整,需根据工程量及材料用量追加增减工程款(所有变更需经甲方施工负责人及监理部门签字认可)。
第十二条 确定变更:根据变更的具体情况,双方确定后再补充协议。
第十三条 保修
1、保修内容、范围及时间:整个空调系统保修期为__个月。
2、________年内上门保养服务。
3、终身维修,并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。
第十四条 安全施工:财产安全、施工环境安全保护,施工人员安全等,一切由乙方负责,如发生安全事故,一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。
第十五条 不可抗力:不可抗力的自然灾害认定标准:6级以上地震;7级以上持续4天以上的大风。
第十六条 争 议
1、未尽事宜的解决:本合同未尽事宜和工程量调整,可经双方协商一致后达成补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
2、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议时,由当事人双方协商解决。如协商不成,可通过仲裁委员会进行仲裁,也可通过法律诉讼解决。
第十七条 合同生效与终止
1、合同生效的日期:本合同自签定之日起生效。
2、合同终止的日期:本合同至本工程无质量问题,双方办理完所有经济手续后,自行终止。
第十八条 合同份数
合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。
第十九条 合同签订日期和地点
1、本合同签订的时间:________年____月____日
2、合同签定的地点:
第二十条 双方需要说明的事项
1、本合同签定的依据为设计图纸,如设计图纸发生变更,合同也将随之发生变更。
2、乙方提供的产品样本做为合同附件,与合同具有同等法律效力。
甲方(章):__________________ 乙方(章):__________________
地址:____________________________________ 地址:____________________________________
法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________
委托代理人:__________________ 委托代理人
篇12:销售确认书凭卖方样品买卖_合同范本
______公司为一方(以下简称卖方)________公司为另一方(以下简称买方)双方授权代表友好协商,取得一致意见,签订销售确认书,其条款如下:
1.根据买方要求,卖方同意提供关于23762型251号零备件,凭卖方样品买卖,详见卖方样品图解(略)。
2.本销售确认书货款总金额为________u.s.d.(大写:____美元)为f.o.b.价,即包括下列各项费用:
(1)_________________价格;
(2)货物从生产厂到达__________交货港的运输费;
(3)适合空运条件的包装费;
(4)买方委托卖方办理销售确认书所列货物由_________港空运至_____港。运输费、保险费、手续费等一切费用均由买方支付。
3.________公司于付款日期向_________银行开出现金支票。卖方收到现金支票后即开出如下单据:
(1)空运提单;
(2)商业发货票(运费、保险费及手续费等收据);
(3)装箱单一式两份(其中一份装入箱内)。
4.本销售确认书的货物为空运包装,每个装箱两侧均用英文刷写下列标记:
__________公司净重(公斤)____________
标记:___________________________
长×宽×高:______毫米×_____毫米×______毫米
卸货港:__________________________
收货人:__________________________
发货人:__________________________
销售确认书号:_______________________
5.买卖双方各持英文销售确认书一份,至代表签字之日起立即生效。
买方:___________ 签字:_________
卖方:___________ 签字:_________
篇13:电脑产品宣传销售合同
甲方:_________BR>乙方:_________BR>甲乙双方本着平等互利的原则,就甲方作为乙方的销售试销点事宜进行友好协商,达成如下协议:BR>一、甲方责任BR> .甲方试销的商品为_________系列电脑。BR>2.甲方试销的商品数量最低要求配货两套。BR>3.甲方有义务在当地进行_________系列电脑产品的宣传。BR>4.甲方有义务维护乙方及_________系列电脑产品的形象,不得以任何形式损害乙方的利益。BR>5.甲方需尽最大可能的协助乙方进行售后工作BR>二、乙方责任BR> .乙方负责产品的市场推广工作。BR>2.乙方对试销产品实行全面保价。BR>3.乙方提供_________系列电脑相关宣传资料:双面彩页、八开彩图、并可支持横幅。具体依甲方实际情况确定。BR>4.乙方负责甲方所在地的所有_________系列电脑进行服务。BR>三、注意事项BR>甲方成功完成试销,并有意向成为乙方在甲方所在地的_________电脑加盟商,具体事宜再作商谈。BR>四、法律效力BR>本协议一式两份,双方各执一份,未尽事宜及发生纠纷,双方应本着互谅、互利的原则协商解决,如协商不果应向乙方公司所在地法院提出诉讼。BR>甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________BR>代表(签字):_________代表(签字):_________BR>_________年____月____日_________年____月____日
篇14:交通银行实物贵金属销售确认协议
卖方:________________________________
买方:________________________________
买卖双方兹同意根据下列条款成交:
序 号
规 格
数 量
单 价
总 价
包装:______________________________________________________________
装运:于______________________从____________________港至____________允许转船和分批装运。
保险:卖方须投保水渍险及战争险,按____________________保险公司条款规定投保金额为发票金额之110%。
付款条件:兹确认,卖方须于__________年________月__________日前收到不可撤销的即期信用证,该证在上述装运日期后15天内在____________议付有效。信用证须证明允许转船和分批装运。如果卖方在规定日期前未能收到信用证,则本确认书即告失效。
备注:_______________________________________________________________
附件:详见凭买方样品图解(略)
卖方:______________________
买方:______________________
篇15:实用销售代理合同
甲方:
住址:
法定代表人:乙方:
根据有关法律规定,为促进甲乙双方的商务合作,在平等自
愿、互惠互利的基础上,就甲方授权乙方代理销售甲方生产的所有酒系列广东省区域总代理商事宜,现达成如下协议,双方必须共同遵守。
一、乙方的义务、区域和代理期限、权限:
(1)总代理区域:甲方授权乙方为广东省区域及经甲方许可的其他区域总代理商,负责甲方的酒系列该区域的所有业务。在乙方遵守本协议各项条款并完成相应销售量的前提下,甲方不得在该区域设立同类或类似的总代理商,甲方已设立的经销商移交乙方统一管理。
(2)甲方授权乙方代理甲方的产品:本合同书列明的甲方所生产的酒系列及甲方今后所生产的所有酒类产品。
(3)乙方代理销售的时效期限:从合同签定之日内年内,即20__年月日起到年月日止。
(4)乙方总代理销售的区域:
、在该区域内发展分销商或服务商,或自行建立销售网络;
、销售甲方规定的酒系列及甲方今后所生产的所有酒类产品。
(5)乙方有权对甲方的工作(销售、市场、广告、服务、质量等)作出评价和投诉。
(6)甲方及时向乙方提供乙方销售区域内的终端意向客户的询价等重要信息,并保证不遗漏、不报价、及时转告乙方。
(7)甲方严格控制跨区域窜货,维护乙方代理商的利益.
(8)须按实际情况填写《代理商注册登记表》,表中内容发生变更时须书面通知甲方备案;
(9)乙方积极开拓甲方产品在当地的市场,并逐步提高甲方产品在该地区的市场占有率。
(10)乙方在经营活动中应保障双方的长期利益,共同维护代理产品在当地的声誉。
(11)乙方应及时同甲方结清货款,甲方按照乙方要求及时供货给乙方,并保质保量。
(12)乙方不得跨区窜货,甲方会及时通告乙方区域范围的代理商情况,避免窜货。
(13)为树立双方的良好形象和维护乙方及终端用户的利益,乙方应逐步建立系统的商务体系,并对下级经销商给予技术支持及逐步提供完整的培训体系。
(14)在开展业务过程中,乙方应忠实于甲方提供的各种资料,保证各种宣传准确无误,不得任意夸大和捏造,不得损害甲方的利益和市场形象,否则应承担由此引起的一切后果。
二、甲方的职责和义务
(1)甲方向乙方无偿提供企业以及产品的各种证书,例如:营业执照、国、地税务登记证书(副本)、注册商标证书复印件等(上述复印件应加盖甲方公章)作为备份文件,并对以上证件的合法性、真实性承担一切法律和经济责任。确保为乙方提供完善的售前、售中、售后服务。
(2)在代理区域内,则甲方不再在该区域设立第二家任何级别的代理,只帮助乙方在当地设立次级分销渠道。否则,乙方有权要求甲方按照所设立代理的营业额支付违约金,如造成乙方其他损失的仍负有赔偿义务(该损失包括但不限于经营损失、调查费、律师费等)。
(3)甲方保证该区域内的所有甲方产品均由乙方统一销售,甲方应严格控制跨区域窜货或自行向该区域销售,否则乙方要求甲方按照窜货或自行向该区域销售的营业额支付违约金,如造成乙方其他损失的仍负有赔偿义务(该损失包括但不限于经营损失、调查费、律师费等)。
(4)在给代理商供货当中保证其产品质量符合国家标准和行业标准,否则甲方应赔偿乙方所有经济损失(该损失包括但不限于经营损失、调查费、律师费等)。
(5)甲方应保证提供给乙方的所有产品均自主享有知识产权等权利,不存在其他争议,否则甲方应赔偿乙方所有经济损失(该损失包括但不限于经营损失、调查费、律师费等)
(6)根据自身产品成本及市场情况及时提高产品质量及性价比,向乙方提供优质经济的产品。承诺统一调整价格时(只调低不调高),按乙方实际库存数适当返还差价
(7)保证向乙方免费提供技术支持,培训乙方的市场人员和技术人员,协助乙方拓展市场,根据当地市场情况提供必要的宣传支持,并努力做好产品售后服务工作;
(8)负责协调跨地区各代理商之间的关系,做好市场维护工作,及时处理代理商的投诉;
(9)在本协议规定的乙方总代理区域内开行业大型展览会时(指甲方每年扶持乙方的由甲方出资的大型行业展览会),免费为乙方及其代理区域内的地级、次级代理商(由乙方指定)做全面的市场指导和培训。
(10)如因甲方产品在销售地不能很好的适应时,乙方应及时将问题反馈给甲方,甲方应尽快改进,以适应市场需求。
(11)确保提供给乙方的产品质量合格、符合国家检验标准。
三、经营指标考核和扶持政策
(1)甲方以后推出新产品(以甲方公布为准)时,乙方可以在发布之日起一个月内,以优惠价格(总代理价%)一次性购买每品牌不超过、总金额不超过万元的样品。已经代理的达不到甲方规定最低销售金额度的,不享受此项待遇。
(2)甲方产品的制定价格发布权在甲方,甲、乙双方有责任对价格保密。乙方按甲方的指导销售价格制定本地区的批发和零售价格。
(3)甲方产品的制定价格发布权在甲方,甲、乙双方有责任对价格保密。乙方按甲方的指导销售价格制定本地区的批发和零售价格。
四、关于《区域总代理商授权书》
(1)本协议签订后,甲方向乙方开具有效的《区域总代理商授权书》,该授权书向客户宣示乙方总代理资格权限,以便乙方开展工作。
(2)乙方出现违法经营或严重违约行为,甲方有权取消乙方区域总代理商资格。
(3)区域总代理授权书是本协议附件之一,是本协议的必要生效条件。
五、产品价格、结算及交货
(1)甲方和乙方的结算以区域总代理价格为依据。
(2)详附总代理商价格体系一份。
(3)甲方执行款到发货原则,本合同发生的支付均通过银行帐号进行。
(4)货款由乙方直接汇到甲方指定账户,不得将现金或无公司名称的支票交给甲方业务人员,否则甲方有权拒绝发货。同时,由此造成的一切后果由乙方承担。
(5)乙方应常备货,当月销量超过万元以上时应提前天尽早通知甲方,甲方提前准备。
(6)乙方以书面形式向甲方下达进货计划,应写明产品型号、数量加盖公章和订货人签名后传真给甲方,甲方收到后予以回复确认,并将汇款凭证传真到甲方,甲方(可根据乙方需求分批)按约定将货物发往乙方指定地点。
(7)货物运输本着快捷、节俭原则,乙方委托甲方初选、实际考查,最后确定承运商。产品运费、保险费由方负责。
(8)产品在运输途中出现损坏,由乙方负责向承运方索赔,甲方应积极协助处理。
(9)货到乙方指定地点后,由乙方负责验收。乙方在指定地点提货时,须当场验收合格后再提。货物有损坏时,甲方协助乙方与运输公司交涉追讨相关损失,如果是产品本身质量问题,甲方负责保修,乙方对保修后产品不满意可以换货,换货后,依然达不到用户使用要求的,可以退货。乙方在提货后,及时清点货物品种和数量,如与订货清单不符,甲方负责换货,由此造成的损失由甲方负责承担。
六、售后服务条款
(1)具体的售前、售后服务机制,并指定专人负责。
(2)甲方按照甲方负责和义务的规定提供相关的服务。
(3)关于换货:乙方收到的换货合格产品更换只限定在三个月内进货总值的%以内,外包括包装与产品外观的损坏。
七、市场支持及奖励
1、乙方在___区域内开设的所有直营及加盟专卖店的宣传喷绘、门头灯箱喷绘等宣传品,由甲方提供。除此之外,甲方应负责按比例向乙方提供宣传单页、按实际布点数量提供海报、宣传册,宣传光盘母盘、现场展示等宣传物料。
2.乙方有根据当地的实际情况申请甲方在本代理区域内给予每季度一次特别优惠总代理价格的权利(用来做部分因为价格问题而搁置下来的单子),该部分数量不超过每季度总销量的%。乙方有根据当地市场竞争对手条件每年申请一次特价促销的权利,具体数量双方根据实际情况协商确定(一般不超过)。
3.乙方在取得大型集团或者团体数量较大的定单时,甲方有义务按照乙方和终端客户要求重新设计外型等。额外费用超过该笔定单总定货额的%(即%以内全部由甲方承担)时,超出部分由乙方承担%,甲方承担%。
5.甲方取得乙方全部首批代理产品款万元后,甲方在15日内,发送完所有业务操作的培训文件和系统的营销策划文件给乙方。
6、其它有关市场支持及奖励的政策在实际操作中本着平等互利的原则双方协商解决。
7、乙方取得甲方在该地区该品牌的独家总代理资格后,甲方要在15日内将该地区过去的市场情况给乙方移交清楚,甲方尊重乙方对该区域市场过去客户的处置权,但是,为了保证平稳过渡保证业务的延续性,乙方要尽量保证老客户不流失,并且尽量利用地利条件帮助这些老客户把业务做好。对一些历史遗留客户,乙方不可以只拣便宜不管售后,应该和甲方协商维持好客户关系。原则上,乙方为了维护历史遗留问题而发生经济上的损失时,这些损失全部由甲方及时据实100%补偿给乙方,前提是乙方处置前必须先和甲方备案,不能先斩后奏。如果该区域不存在遗留问题,甲方则不需要向乙方移交和说明。该工作统一由甲方客服档案中心处置并且提供给乙方服务性说明。
8、双方约定:只要乙方是甲方合格的广东省独家总代理商:
(Ⅰ)乙方可以在广东省目前甲方尚未设定总代理的任何城市设立销售网点,此类网点一律从乙方提货。
(Ⅱ)乙方在该区域开展览会期间,可以和外省或广东省以外任何地区的意向代理(或者销售商)签约,发展销售网点,权限同上条约定。
(Ⅲ)乙方在处广东省以外任何城市设立独家代理商或者办事处,需向甲方一次性订购万元的首批货物,而且要在甲方备案,合同内容需要经过甲方同意,甲方在合约有效期间也不得再在此地设立任何级别的代理。
八、保密条款
(Ⅰ)本协议所涉及的各种文件,协议本身、技术资料、价格、图表等影响到双方利益,技术、商业秘密,双方均应严格保密,未经双方书面认可不得向第三者泄密。
(Ⅱ)乙方在业务活动中,牵涉到利益的各方,甲方同样有保密的义务.
九、法律效力
1、甲乙双方若发现对方的行为严重违反本协议条款、商业道德和法律规范或损害对方利益时,可以书面形式终止本协议的效力;
2、甲方对乙方的代理授权期满后,本协议自行终止,但是乙方有优先续签权;
3、双方因有关业务方面联系的各种书信、传真件等文字材料,均为有效文件,发件方对其负法律责任;
4、本协议内容仅限甲、乙双方按法规要求使用及阅读,禁止甲、乙双方向无关联单位及个人传播,一经发现,由过错方承担相应的法律及经济责任;
6、本协议未尽事宜,由双方友好协商解决。如协商不成,由原告方所在地人民法院管辖;
7、本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章之日起生效(传真件有效)。到期终止后,如双方有意继续合作,可以续签。
8、本协议在履行过程中发生不可抗力事件致本合作协议不能履行或不能全部履行时,遭遇不可抗力事件的一方或双方均可部分或全部免责。但应在不可抗力事件结束后10天内,向对方说明理由并提供相关的证明文件。
9、协议生效:(Ⅰ)本协议一式两份,协议由双方法定代表人或委托代理人代表签字,并加盖公章后,由乙方支付首批提货款,甲方开具区域总代理商授权书及相关文件之日起生效。(Ⅱ)本协议的所有附件均为本协议不可分割的一部分,与本协议有同等之法律效力
10、其它约定事项:(Ⅰ)未经双方书面同意,甲、乙双方不得将自己的任何权利和义务转让第三方。(Ⅱ)双方相互之间做出的任何承诺,均应由双方代表签字盖章后方为有效。
11、协议附件清单:
附件1、区域总代理商价格体系附件2、书附件3、定货清单附件4、甲方资证文件
甲方代表:乙方代表:
电话:电话:
传真:传真:
地址:地址:
公章公章
日期:日期:
篇16:农作物种子买卖合同
出卖人:_________
营业执照注册号:_________
种子经营许可证号:
种子代销委托单位:_________
委托书编号:_________
买受人:_________
地址:_________县_________镇_________村_________组
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国种子法》及有关规定,为明确双方的权利义务,经双方协商一致,签定本合同。
一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额:
农作物
种类
品种
名称
计量
单位
数量
质量
单价
总金额
纯度
净度
发芽率
水份
合计金额人民币金额:
二、质量标准:□国家标准□企业标准种子标准号:
三、出卖人对质量负责的条件:因种子质量问题给买受人造成损失,出卖人按《江苏省种子条例》规定予以赔偿。
四、出卖人交付种子时,应向买受人提供种子的简要性状、主要栽培措施、使用条件说明等资料及相关服务;同时,向买受人交付书面的种子来源、产地、商标或品牌、质量标准、有效期限等简要说明。买受人应按出卖人提供资料中的要求栽培、种植。
五、买卖双方现场对种子交付、验收。
六、买卖双方对种子抽样封存的约定:_________。
七、结算方式:□货款已付。货款_________月_________日前支付。出卖人应向买受人开具销售凭证。
八、双方在上述条款履行中,如有一方违约,违约方按本合同总价款_________%向对方支付违约金。
九、本合同在履行过程中发生纠纷,由当事人协商解决,协商不成时,因种子质量出现问题由当地农业行政管理主管部门或工商行政管理机关处理;其他争议可向当地工商行政管理机关合同调解组织申请调解;也可直接向当地人民法院起诉。
十、本合同一式二份,合同双方各执一份,本合同经双方签字或盖章后生效,有效期至种子种植收获之后。
出卖人:_________买受人:_________
_____年____月____日_________年____月____日
篇17:经济适用住房销售合同
甲方 ( 用人单位 )
乙方 ( 员工 )
名称 : 姓名 :
经济类型 : 性别 : 年龄 : 工龄 : 籍贯 :
地址 :
户口所在地:
电话 :
法人代表 :
身份证号码:
联系人 :
现住址 :
电话: 联系电话 :
根据《中华人民共和国劳动法》和《深圳经济特区劳动合同条例》及其他有关法律法规的规定 , 甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则 , 达成如下协议 :
一、工作岗位和工作 ( 工种 )
甲方根据生产 ( 工作 ) 需要 , 聘用乙方在 岗位从事 工作( 工种 ) .
二、合同期限 ( 试用期限 )
( 一 ) 合同期限
甲乙双方选择以下第 种形式确定本合同期限。
1、固定期限 年 , 合同期从 年 月 日起至 年 月 日止。
2 、无固定期限 , 合同期从 年 月 日起。
3 、完成一定的工作为期限 , 从 年 月 日起至 ( 工作 ) 完成止。
( 二 ) 试用期限
1、无试用期 .
2 、试用期为 个月。 ( 试用期包括在合同期内 )
三、工作时间
甲方实行国家规定的以下第 种工时制度。
1、标准工时制 , 即乙方每日工作 8 小时 , 每周工作 40 小时。
2 、不定时工作制。
3 、综合计算工时工作制。
甲方由于生产经营需要 , 经与工会和乙方协商后 , 可延长工作时间 , 一般每日不得超过一小时 ; 因特殊原因需要延长工作时间的 , 在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时。加班加点每月不得超过三十六小时。
如属法律、行政法规规定的其他情形延长工作时间 , 不受上款规定限制。
四、工资待遇
( 一 ) 乙方试用期工资 元 月 ; 试用期满乙方起点工资为 元 月。甲方可按依法制定的或集体合同约定的工资分配制度调整乙方工资。但甲方支付给乙方的工资不得低于市政府公布的当年度最低工资标准。
( 二 ) 甲方每月 日 , 或每月 日、 日为发薪日。
( 三 ) 甲方安排加班加点的 , 按《劳动法》第四十四条规定支付工资报酬。
( 四 ) 乙方患病或非因工负伤期间的工资按有关规定执行。
( 五 ) 乙方在工作时间内 , 按国家规定履行国家和社会义务时 , 工资照发。
( 六 ) 乙方停工期间的工资待遇按有关规定执行。
( 七 ) 乙方按国家有关规定享受休假权利 , 休假期间的工资按国家及省、市有关规定执行。
五、劳动保护和劳动条件
( 一 ) 甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全、卫生条件和必要的劳动防护用品 , 对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。
( 二 ) 乙方对甲方管理人员违章指挥强令冒险作业 , 有权拒绝执行 ; 对危害生命安全和身体健康的行为 , 有权提出批评检举和控告。
六、社会保险和福利待遇
( 一 ) 甲方按深圳市社会保险的有关规定 , 为乙方办理社会保险。
( 二 ) 乙方因工致伤残、死亡的 , 按《深圳经济特区工伤保险条例》及有关规定处理。
( 二 ) 甲方在经济条件允许的情况下应不断提高乙方的福利待遇。
七、劳动纪律
乙方在合同期内应当做到 :
( 一 ) 遵守甲方依法制定的各项规章制度。
( 二 ) 严格遵守安全操作规程 , 保证安全生产。
( 二 ) 按时完成甲方规定的工作任务。
( 四 ) 爱护甲方的财产 , 保守甲方的商业秘密。
( 五 ) 遵守国家和地方有关计划生育政策。
八、合同的变更、解除、重新订立和终止
( 一 ) 经甲、乙双方协商同意可以依法变更劳动合同。
( 二 ) 有下列情形之一的 , 甲方可以随时解除劳动合同 ;
1、乙方在试用期间被证明不符合录用条件的 ;
2 、乙方严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 ;
3 、乙方严重失职 , 营私舞弊 , 对甲方利益造成重大损害的 ;
4 、乙方被依法追究刑事责任的 ;
5 、法律、法规规定的其他情形。
( 三 ) 有下列情形之一的 , 甲方可以解除劳动合同 , 但是应当提
前三十日以书面形式通知乙方本人。
1、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难 , 经劳动局确认确需裁减人员的 ;
2 、乙方患病或非因工负伤 , 医疗期满后 , 不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的适当工作的 ;
3 、 乙方不能胜任工作 , 经过培训或者调整工作岗位 , 仍不能胜任工作的 ;
4 、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化 , 致使原劳动合同无法履行 , 经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。
( 四 ) 有下列情形之一的 , 甲方不得依据本条第二款的规定解除劳动合同 :
1、乙方患职业病或因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的 ;
2 、乙方患病或非因工负伤 , 在规定的医疗期内的 ;
3 、乙方在孕期、产期、哺乳期内的 ;
4 、法律、法规规定的其他情形。
( 五 ) 有下列情形之一的 , 乙方可以随时通知甲方解除劳动合同 :
1、在试用期内的 ;
2、 甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的 ;
3 、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的 ;
4 、法律、法规规定的其他情形。
( 六 ) 有下列情形之一的 , 劳动合同自行解除 :
1、甲方依法被宣告破产 ;
2 、甲方依法解散或依法被撤销 ;
3 、乙方死亡 ;
( 七 ) 除本条第五款规定的情形外 , 乙方解除劳动合同 , 应当提前三十日以书面形式通知甲方。
( 八 ) 重新订立劳动合同
合同期满 , 甲、乙双方同意延续劳动关系的 , 在合同期满前三十日内双方重新订立劳动合同。
( 九 ) 合同终止
合同期满或双方约定的终止条件出现 , 合同自行终止。
九、违约责任
( 一 ) 甲方的法律责任
1、甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的 , 以及拒不支付乙方加班加点工资的 , 除全额支付乙方工资报酬外 , 还应加发相当于工资报酬 25% 的经济补偿金。
2 、甲方支付乙方的工资报酬低于市政府公布的当年最低工资标准的 , 要补足低于标准部分 , 同时 , 对低于部分每日另按其总额的 % 补偿员工。
3 、甲方违反本合同第六条第 ( 一 ) 款未为乙方办理社会保险 ,给乙方造成经济损失的 , 由甲方按深圳市社会保险的有关规定赔偿乙方。
4 、符合下列情形之一的 , 甲方应一次性发给乙方经济补偿金:
a 、由甲方提出 , 经双方协商同意解除劳动合同的 ;
b 、甲方依本合同第八条第 ( 三 ) 款第 、 2 、 3 、 4 项和第 ( 五 )款第 2 、 3 、 4项解除劳动合同的。
5 、甲方依本合同第八条第 ( 三 ) 款第 2 项解除劳动合同的 , 甲方按国家有关规定发给乙方一次性的医疗补助费。
6 、甲方依本合同第八条第 ( 三 ) 款第三 3 、 4 项解除劳动合同 , 未提前三十日通知乙方的 , 支付乙方当年一个月月平均工资的补偿金。
( 二 ) 乙方的法律责任
乙方违反合同约定解除劳动合同 , 对甲方造成损失的 , 乙方应赔偿甲方下列损失 :
1、甲方招收录用乙方所支付的费用 ;
2 、甲方为其支付的培训费用 ;
3 、对生产、经营和工作造成的直接经济损失。
( 三 ) 双方另外约定以下违约责任 :
十、争议处理
甲乙双方发生劳动争议后 , 应允协商解决。协商不成的 , 可以向甲方劳动争议调解委员会 ( 小组 ) 申请调解 ; 也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决无异议的 , 双方必须履行 ; 对仲裁裁决不服的 , 可以向人民法院起诉。
十一、双方认为需要约定的其他事项或对原订条款需要变更重新约定的事项 :
十二、本合同未尽事宜或合同条款与现行劳动法律法规规定有出入的 , 按现行劳动法律法规执行。
十三、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效 , 涂改或未经书面授权代签无效。
十四、本合同一式两份 , 甲乙双方各执一份。
十五、下列文件规定为本合同的附件 , 与本合同具有同等效力 :
( 一 )
( 二 )
( 三 )
说明 :
1、根据〈劳动法〉和《深圳经济特区劳动合同条例》规定,员工在同一用人单位连续工作满十年以上 , 当事人双方同意续延劳动合同 , 员工提出订立无固定期限的劳动合同的 , 或深圳户籍的员工 , 男职工连续工龄满二十五年、女员工连续工龄满二十年 , 且本单位连续工龄满五年 , 员工提出订立无固定期限劳动合同的 , 应当订立无固定期限的劳动合同。
2、根据《深圳经济特区劳动合同条例》第十一条规定 , 用人单位与员工可以在劳动合同中订明试用期 , 试用期不超过三个月 ; 对技术、业务有特别要求的 , 试用期可以延长 , 但试用期最长不超过六个月。续订劳动合同 , 工作岗位未变更的 , 不得再约定试用期。
3、甲方因工作性质或者生产特点的限制 , 不能实行标准工时制 , 而实行不定时工作制或综合计算工时工作制的 , 按照国家有关规定 , 须经劳动行政部门批准。
4、根据《深圳经济特区最低工资条例》的规定 , 最低工资是指劳动者在法定工作时间内提供了正常劳动后其所在用人单位应当支付的最低劳动报酬。
5、违约责任分法定违约责任和约定违约责任。承担违约责任的方式主要有赔偿损失、支付违约金和继续履行劳动合同三种形式。双方可结合实际情况按照平等自愿的原则依法约定违约责任。若约定违约金 , 不能只约定一方承担违约金 , 应体现公平原则 , 违约金金额或计算方法一定要明确具体且切实可行。
6、经济补偿金的发放标准按乙方在本单位的连续工作年限计算 : 每满一年 , 发给员工一个月的月工资 ; 满半年不满一年的 ,按一年计发 ; 不满半年的 , 发给半个月的月工资。月工资指劳动者解除劳动合同前三个月的月平均工资。依本合同第八条第 ( 三 ) 款第 3项、第九条第 ( 一 ) 款第 4项a 解除劳动合同 , 发放的经济补偿金最高不超过十二个月的月工资。
7、根据《中华人民共和国劳动法》的规定 , 当事人应自劳动争议发生之日起六十日内 , 以书面形式向仲裁委员会申请仲裁。当事人对仲裁裁决不服的 , 可以自收到裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼 , 期满不起诉的 , 裁决书即发生法律效力。
8、本合同附件必须符合法律法规的规定 , 否则无效。
9、未经书面授权 , 代签劳动合同一律无效。过错方将依《深圳经济特区劳动合同条例》第十五条规定承担法律责任。
10、宝安、龙岗区可参照采用本合同书。
甲方盖章: 乙方签名:
法定代表人(主要负责人)签名:
双方签订合同时间:
篇18:标准销售合同范本
定做方(甲方) 合同编号:
承揽方(乙方)
签订日期:
一、全钢定型大模板及附件的数量、单价、金额
二、质量标准、技术要求:
以承揽方企业标准、双方技术交底为准,乙方向甲方提供模板设计方案,经双方签字后认可为正式方案。作为本合同的附件。
三、承揽方对质量负责的条件及期限:
在本工程施工期内,产品出现质量问题,乙方及时修理或调换。违章操作造成损失由甲方负责。
四、技术资料、图纸提供办法及保密要求:
甲方向乙方提供设计模板所需的工程结构图壹套,建筑图壹套 。乙方向甲方提供模板排版方案一份,甲方对乙方的产品专利权按《专利法》有关规定应予以保护。
五、发货前甲方派模板负责人提前到乙方厂内进行质量验收,合格后乙方按时发货,若甲方未来人验收视为质量合格,到现场出现质量问题,乙方负责及时修整,不承担责任。
六、运输方式及交货地点:
乙方按本企业标准及合同要求质量发货,发货到工地现场验收数量。
七、付款数额及时间:
合同签订后限 三 日内甲方向乙方交付预付款 万元,发货前甲方再向乙方支付货款 万元, 甲方逾期付款,乙方延期交货。余款于20xx年 月 日前全部付清。
八、产品计算及付款方式:
1、全部模板及角模,以满外尺寸计算面积。
2、最后结算以甲、乙双方签字的收、发货单为核算依据。(正式方案作为参考依据)
3、方式:定做方以电汇或汇票支付货款,不允许以现金方式支付货款。
九、违约责任:
1、乙方延期交货,每天按迟发货物实际价值的千分之三向甲方付违约金。
2、甲方延期付款,每天按实际欠款额的千分之三向乙方付违约金。
3、甲方在未付清货款前,货物所有权归乙方,甲方不许将其向他人出租、出售、转让、抵押等,至合同约定款齐之日,乙方有权收回货物,抵偿货款。
4、乙方按照甲方交货期限生产,如甲方工期推迟,不能按时提(送)货,超出生产15天后,模板变形及板面有锈蚀等问题,乙方不承担责任;如果甲方在超出确认的发货日期30天后仍然没有要求发送货物,乙方有权按废品处理未发送货物并要求甲方支付合同全部货款及违约责任。
5、合同签订后,若单方中止履行,提出中止方按合同总额的100%向对方赔偿损失费。
十、解决合同纠纷的方式:双方友好协商解决。
十一、双方协商的其它事项:
1、甲方首次合模,乙方派专职售后服务人员到现场技术服务至首层完毕,食宿由甲方负责。
2、该定做产品为特定物,模板及配套产品乙方在设计或加工途中甲方如有变更,另作补充协议,交货期另议,由此造成损失由甲方承担。
3、经双方协商一致形成技术交底后,乙方允许甲方在日内有图纸变更或技术交底变更,超出该限期发生的变更,甲方应向乙方支付模板方案设计变更的费用(500元/次)以及由此产生的产品损失费用;甲方变更后乙方应积极的组织生产尽可能按期交货,当不能按期交货时,乙方不承担由此产生的一切责任。
4、合同签订后,甲方在合同约定范围之外或在技术交底约定范围之外增补、改制产品,甲方自行提运或乙方负责运输,甲方承担运费;增补产品的工期、付款、价格另议。
5、此工程配置的产品如要求分批、分段交货,双方应在合同、技术交底上注明或另附件进行详细说明。
6、详见为本合同的附件。甲方如果违规操作,责任自负。
7、双方互交企业法人营业执照副本复印件一份(盖章),如委托代理,附法人委托书。
8、本合同如甲方未按约定时间付款,在乙方提出要求后此定做物转为租赁物,租赁价格模板按 1.8元/㎡·日;电梯井筒模按3.0元/㎡·日;外挂架按1.2元/套·日计算,异形模板、角模及其他产品由甲方购买。租赁产品从进入现场之日开始计算租赁费(模板起租时间不得低于8个月,低于8个月按8个月计算租金)至甲方将全部产品退回乙方生产厂之日停止计租,运输费自理。模板配件如有丢失、损失,按《大模板及其附件原值表》执行, 原值表随本合同给甲方一份。
9、异形模板和异形角模开豁(洞)处,按未开豁(洞)计算面积。
10、与本合同内容有关的函件及结算单据均须乙方签字并加盖合同章或财务章,否则乙方确认无效。
11、此合同一式
有效期限: 20xx 年 月 日至货款结清之日止
合同附件
大模板及其附件原值表
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日
篇19:销售代理合同协议
为在平等互利的基础上发展贸易,有关方按下列条件签订本协议:
1.订约人
供货人(以下称甲方):
甲方委托乙方为销售代理人,推销下列商品.
2.商品
双方约定,乙方在协议有效期内,销售不少于__的商品.
3.经销地区
只限在…….
4.订单确认
本协议所规定商品的数量、价格及装运条件等,应在每笔交易中确认,其细目应在双方签订的销售协议书中作出规定.
5.付款
订单确认之后,乙方须按照有关确认书所规定的时间开立以甲方为受益人的保兑的、不可撤销的即期信用证.乙方开出信用证后,应立即通知甲方,以便甲方准备交货.
6.佣金
在本协议期满时,若乙方完成了第二款所规定的数额,甲方应按装运货物所收到的发票累计总金额付给乙方_%的佣金.
7.市场报告
乙方每3个月向甲方提供一次有关当时市场情况和用户意见的详细报告.同时,乙方应随时向甲方提供其他供应商的类似商品样品及其价格、销售情况和广告资料.
8.广告费用
在本协议有效期内,乙方在上述经销地区所作广告宣传的一切费用,由乙方自理.乙方须事先向甲方提供宣传广告的图案及文字说明,由甲方审阅同意.
9.协议期限
本协议经双方签字后生效,有效期为__天,自__至__.若一方希望延长本协议,则须在本协议期满前1个月书面通知另一方,经双方协商决定.
若协议一方未履行协议条款,另一方有权终止协议.
10.仲裁
在履行协议过程当中,如产生争议,双方应友好协商解决.若通过友好协商达不成协议,则提交苏州仲裁委员会,根据该会仲裁程序暂行规定进行仲裁.该委员会的决定是终局的,对双方均具有约束力.仲裁费用,除另有规定外,由败诉一方负担.
11.其他条款
11.1甲方不得向经销地区其他买主供应本协议所规定的商品.如有询价,当转达给乙方洽办.若有买主希望从甲方直接订购,甲方可以供货,但甲方须将有关销售确认书副本寄给乙方,并按所达成交易的发票金额给予乙方_%的佣金.
11.2若乙方在_月内未能向甲方提供至少__订货,甲方不承担本协议的义务.
11.3本协议受签约双方所签订的销售确认条款的制约.
11.4本协议于__年_月_日在__签订,正本两份,甲乙双方各执一份.
甲方:(签字)乙方:(签字)
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
篇20:销售员劳动合同
甲方__________
法定代表人:_____________
乙方___
性别__
身份证号码___________
现住址___________
联系电话_______
为建立劳动关系,明确权利义务,依据中华人民共和国《劳动法》、《民法典》,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。
第一条劳动合同期限
本合同期限自___年__月__日起至___年__月__日止。其中试用期为___年__月__日起至___年__月__日止。
第二条工作内容和工作地点
甲方根据工作需要,安排乙方在_____工作岗位,乙方的工作任务为_____,工作地点为________。经双方协商同意,甲方可以调换乙方的工种或岗位。
第三条劳动报酬
乙方按甲方规定完成工作任务的,甲方每月__日支付工资,支付的劳动报酬为__元/月,其中试用期的劳动报酬为__元/月。
第四条劳动合同的终止与解除
双方解除或终止劳动合同应按法定程序办理,甲方为乙方出具终止、解除劳动合同的通知书或相关证明,符合国家规定的,支付乙方经济补偿。
第五条工作时间和休息休假、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等按照法律法规、规章等规定执行。
第六条其他未尽事项按国家及地方现行有关规定执行,或者通过协商以附件形式约定。
第七条本合同双方各执一份,涂改或未经授权代签无效。
甲方签字__________
乙方签字__________
签订时间:____________________