直系亲属房产过户赠与合同
卖方:_________________________
买方:_________________________
买卖双方根据中华人民共和国法律和《_________商品房产管理规定》,经过友好协商,自愿制定本房产转让合同,条款如下:
一、卖方有房产_______个单元座落在_________市_________第_________座________楼________单元。合计面积_________平方米。现自愿将该房产卖给买方。售价为_________元整。(原楼价为_________元整)。
二、买方对上述房屋已核实,并审阅了房产权证书及有关资料后同意交付上述房产价款,买卖双方一致自愿成交。
三、双方在本合同上签署时,买方当即将房产全部的价款交给卖方,卖方在收到该房产价款后,即将上述房产证书及有关资料交给买方。
四、双方买卖成交后,即携带房产权证书到_________房地产权登记处办理房产权转移登记手续,该房产所有权即归买方所有。
五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时,概由卖方负责,与买方无关。
六、买方在交付房产价款后,而卖方不能交房时,则卖方应即退回房产价款,并负责赔偿买方损失。
七、本合同发生纠纷时应本着友好协商解决,如不能解决时,应提请_________仲裁机构仲裁或_________人民法院裁决。
八、本合同在双方签署后经_________公证处公证之日起生效。
九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共_________页,为一式三份,买卖双方各执一份,_________公证处一份,均具同等效力。
卖方(签章):_________ 买方(签章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:直系亲属房产过户赠与合同
转让方(以下简称甲方):
工作单位: 身份证号:
受让方(以下简称乙方): 工作单位: 身份证号:
甲乙双方经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第一条转让房屋基本情况转让房屋(以下简称该房屋)位于盐山镇小李村西北角,西邻郝树元,南邻蒋英如,东为胡同,转让给乙方,并将与所转让房屋相关的土地使用权同时转让给乙方。该房屋占地面积为㎡,土地使用证编号 ,无房屋所有权证,乙方对该房产情况已充分了解。
第二条转让价格 双方商定该房屋转让价格为(人民币): 万元,大写(人民币) 第三条付款方式双方一致同意购房款由乙方分期支付。乙方已于 年 月 日向甲方支付十万人民币的房款,剩余房款于 年 月 日付清。第四条房屋交付甲方应于该房屋转让协议款( 万)全部付清之日起15日内,签定房屋转让协议并将该房屋的全部钥匙交付乙方,相关过户费用由乙方自行负担。交付后,该房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使,甲方不再享有该房屋的任何使用权利和义务。
本协议签订后,因该房屋所发生的 年 月 日后的产权纠纷和财务纠纷由乙方承担全部责任。 第五条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
第六条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。本协议自签订之日起生效。
甲方签字: 乙方签字:
见证人签字:
年 月 日
篇2:直系亲属房产过户赠与合同
转让方(以下简称甲方):x(身份证号:x,住址:x)
受让方(以下简称乙方): (身份证号: ,住址: )
双方就商品房的转让事项,本着平等、自愿、有偿的原则,订立本协议:
一、甲方将位于x(三房二厅二卫,毛坏房)商品房转让给乙方。乙方对甲方所转让的商品房已作充分了解,愿意购买该商品房。甲方转让的上述商品房基本情况已载入编号为 的《商品房买卖合同》中。甲乙双方拟定交易上述商品房的全部,即建筑面积x平方米,套内建筑面积x平方米,公共分摊建筑面积x平方米。
二、商品房按每平方米x元计价转让,总价折合人民币x元,乙方须于20x年5月10日前付给甲方首付款x元,截至20x年5月4日止甲方尚欠的银行套房按揭贷款本金x元本息由乙方负责偿还。
三、双方同意自签字之日起至过户更名、按揭贷款转移手续完成前这段时间,由甲方提供本人信用联社账户给乙方,由乙方负责缴纳套房每月的按揭款。套房月按揭扣款须于每月10日前足额存入指定的账户(户名:x,账号:)给甲方,以便银行扣款,不得逾期。逾期所产生的费用由乙方全部承担。
四、甲方在乙方付清首付款之日起,乙方取代甲方在编号为 的《商品房买卖合同》中的主体地位,甲方将其在上述合同中所载明的权利和义务全部转移给乙方。
五、商品房合同转让过户手续办理由乙方负责,更名时所产生的营业税、更名费、地税、个人所得税等各项费用由乙方全部承担。甲方应提供必要的资料协助乙方办理房屋权属转让手续及其他在情理范围内的便利。
六、甲方违约责任
(一)本协议签订后,如因甲方原因解除协议,甲方应当向乙方支付总房款百分之五的违约金。
(二)20x年5月5日以前因该房所发生的的产权纠纷和财务纠纷由甲方承担全部责任。
七、乙方违约责任
(一)如未按协议规定期限缴纳房款,逾期超过20日,以实际逾期天数、应缴纳房款额为基数,按农业银行同期贷款利率向甲方支付违约金,协议继续执行。
(二)本协议签订后,如因乙方原因解除协议,乙方应当向甲方支付总房款百分之五的违约金。
(三)20x年5月5日以后因该房所发生的的产权纠纷和财务纠纷由乙方承担全部责任。
九、双方约定的其他事项
(一)本协议在执行过程中发生争议,应首先协商解决,如协商不一致,应由马山县人民法院判决。
(二)本协议如有未完善之处,双方可协商签定补充协议。并具有同等法律效力。
十、本协议一式三份,甲乙双方及见证人各执一份,自签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:直系亲属房产过户赠与合同
男方:______________
女方:______________
男女双方根据中华人民共和国法律和_____________,经过友好协商,自愿制定本房产转让合同,条款如下:
一、男方有房产_____________个单元座落在_____________第_____________座_____________楼_____________单元。合计面积_____________平方米。现自原油将该房产卖给买方。售价为_____________元整(原楼价为_____________元整)。
二、女方对上述房屋已核实,并审阅了房产权证书及有关资料后同意音乐会上述房产价款,买卖双方一致自愿成交。
三、双方在本合同上签署时,买方当即将房产全部的价款交给卖方,卖方在收到该房产价款后,即将上述房产证书及有关资料交给买方。
四、双方买卖成交后,即携带房产权证书到_____________房地产权登记处办理房产权转移登记手续,该房产所有权即归买方所有。
五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时,概由卖方负责,与买方无关。
六、买方在交付房产价款后,而卖方不能交房时,则卖方应即退回房产价款,并负责赔偿买方损失。
七、本合同发生纠纷时应友好协商解决,如不能解决时,应提请_____________仲裁机构仲裁或_____________人民法院裁决。
八、本合同在双方签署后经_____________公证处公证之日起生效。
九、本合同用钢笔填写的与印刷的文字具有同等效力。
十、本合同共_____________页,为一式三份,买卖双方各执一份,_____________公证处一份,均具同等效力。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇4:手房房产过户协议书
委托人:_____________性别:________________男出生于________年____月____日
现住址:_____________区__________路__________弄__________号__________室
身份证号码:_________________
受托人:_____________性别:________________男出生于年月日
现住址:_____________县__________栋__________单元__________号
身份证号码:_________________
本人__________购买 _________________ 所售房屋_________________号房,因委托人在外地上班,无法亲自办理相关事宜,特委托_________________为代理人,房产过户委托书范本代为办理如下事宜:________________
一、办理该房屋的领取钥匙,实测面积核算验收,办理产权事务(领取产权证),房屋日常管理,房屋装修等事宜。
二、支付领取委托事项有关费用
三、该房屋买卖一切事宜
委托期限:________________
受托人有转委托权
受托人在代理权限内签署的一切文件我均予以承认
篇5:房产过户协议_合同范本
甲方(卖方):
立契约人
乙方(买方):
经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房地产买卖事宜,订立本契约,共同遵守。
一、甲方自愿将座落在
的房地产(房屋建筑面积 平方米;土地使用面积 平方米)出售给乙方,乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解,愿意购买该房地产。
二、甲、乙双方议定得上述房地产成交价格为人民币(大写) 元(¥: 元),乙方在本合同签订时,一次性付清房款,即人民币(大写) 元(¥: 元),乙方同时将该处房产证、土地使用证、该套住房的现有证件及相关手续转给乙方,房屋转给乙方时,其建筑物范围内的土地使用权一并转移给乙方。
三、办理过户手续,甲方应积极协助乙方办理,提供过户过程中的一切便利,若因甲方不积极配合,乙方造成房产不能正常过户,甲方应无条件将购房款如数退还给乙方,有甲方将房屋收回,但是,收回房屋应该依据收回时的市场差价补偿乙方。
四、甲方应该保证该房屋所有权、土地使用权等没有任何纠纷,否则,由甲方承担全部责任,并负责处理到位。
五、在办理房产证、土地证过户过程中所发生的费用,有甲、乙双方按规定各自承担。
六、房屋转让后,自转让之日起,有关因使用该房产涉及的水、电、暖等等费用由乙方自行承担。
七、本契约未尽事宜双方协商解决,其补充议定书经双方签章后,与本契约具有同等效力。
八、本契约一式三份,三方各执一份,自三方签字之日起生效。
甲方(卖方): 乙方(买方):
地 址: 地 址:
联 系 电 话: 联 系 电 话:
证 人:
地 址:
联 系 电 话:
篇6:离婚主城区房产过户起诉状
原告:______________,男,出生年月:_________________年月日,住址:_________________省__________市__________区_________________604;
被告:______________,女,出生年月:_________________年月日,住址:_________________
诉讼请求:_________________
一、请求法院依离婚协议的约定依法分割原被告共同所有的房产;(房产暂计价值 _______ 元)
三、判令由被告承担本案诉讼费用。
事实与理由:_________________
原被告双方于20__年12月7日经__________市__________区民政局协议离婚,离婚登记字号:______________04_____________13_________________0.原被告双方在离婚协议中约定:_________________双方共有房产归双方共同所有,由双方共同协商使用。如有一方有意拥有整个房产,必须另行签订协议,以支付当时市场价50%给另一方;如房产变卖,双方各得房产变卖收益的50%.离婚后,原被告双方很长一段时间共同居住使用该房屋,相关费用亦一直由原告方支付。但自从该小区纳如城市更新改造项目后,被告方违反离婚协议的约定,在没有与原告协商的情况下,擅自与负责拆迁的公司商议涉案房屋的拆迁补偿协议。为此,原告多次与被告交涉,但被告却置之不理。被告的行为严重侵犯原告的合法权益。同时,原告依协议之约定向被告提出市场补偿价取得该房屋的所有权,被告亦不予配合办理。
基于此,现原告为维护自己的合法权益,依特向贵院提起起诉,望贵院依法作出判决,维护原告的合法权益。
此致
__________市__________区人民法院
起诉人:_________________
_______ 年 _______ 月 _______ 日
篇7:房产过户合同
甲方(卖方):
立契约人
乙方(买方):
经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房地产买卖事宜,订立本契约,共同遵守。
一、甲方自愿将座落在
的房地产(房屋建筑面积 平方米;土地使用面积 平方米)出售给乙方,乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解,愿意购买该房地产。
二、甲、乙双方议定得上述房地产成交价格为人民币(大写) 元(¥: 元),乙方在本合同签订时,一次性付清房款,即人民币(大写) 元(¥: 元),乙方同时将该处房产证、土地使用证、该套住房的现有证件及相关手续转给乙方,房屋转给乙方时,其建筑物范围内的土地使用权一并转移给乙方。
三、办理过户手续,甲方应积极协助乙方办理,提供过户过程中的一切便利,若因甲方不积极配合,乙方造成房产不能正常过户,甲方应无条件将购房款如数退还给乙方,有甲方将房屋收回,但是,收回房屋应该依据收回时的市场差价补偿乙方。
四、甲方应该保证该房屋所有权、土地使用权等没有任何纠纷,否则,由甲方承担全部责任,并负责处理到位。
五、在办理房产证、土地证过户过程中所发生的费用,有甲、乙双方按规定各自承担。
六、房屋转让后,自转让之日起,有关因使用该房产涉及的水、电、暖等等费用由乙方自行承担。
七、本契约未尽事宜双方协商解决,其补充议定书经双方签章后,与本契约具有同等效力。
八、本契约一式三份,三方各执一份,自三方签字之日起生效。
甲方(卖方): 乙方(买方):
地 址: 地 址:
联 系 电 话: 联 系 电 话:
证 人:
地 址:
联 系 电 话:
篇8:直系亲属房产过户赠与合同
转让人(以下简称甲方): 受让人(以下简称乙方):
身份证: 身份证:
联系电话: 联系电话:
住址: 住址:
根据房产交易管理有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就房屋转让相关事宜达成一致,订立本合同,共同履行。
第一条甲方同意将本人坐落在____房屋转让给乙方。房屋建筑面积______平米,房屋所有权证编号____;国有土地使用权证编号____。甲方出售房屋已征得房屋共有人(承租人)的同意,并为此承担相应的法律责任;乙方对上述房屋已经充分了解,同意购买上述房屋。
第二条 房屋成交价格为人民币_____元,大写___。
第三条 付款形式:乙方于____年____月____日前给付甲方购房定金___元(购房定金可充抵房款)第___期,乙方于____年_____月_____ 日前给付甲方购房款____元;乙方于____年____月____日前给付甲方购房款_____元;乙方于_____年_____月_____日前给付 甲方购房款_____元;甲方交付房屋。
第四条 房屋权属交易登记手续,由甲乙双方共同配合办理。相关税费_______(1由甲乙双方按规定各自承担;2甲方或乙方承担;3其它)
第五条 若房屋成交价低于市场评估价,相关税费根据有关规定按市场评估价缴纳。缴纳方式以本合同第4条规定。
第六条 该房屋内附属设施等在房屋交接时,应列写房屋移交清单,甲乙双方签字后认可。
第七条 本合同经甲乙双方签字,乙方给付甲方购房定金后即生效。合同生效后,如甲方违约,应退赔购房定金的双倍给乙方;如乙方违约,购房定金归甲方所有。另有约定按约定的内容履行。
第八条 甲方保证该房屋权属清楚,若发生房屋权属纠纷及债权债务等,由甲方负责清理,并承担民事责任。如由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿;若致使本合同不能继续履行,还应承担违约责任。
第九条 乙方逾期付款,每逾期一天按逾期应交款额的千分之__向甲方支付逾期违约金。甲方逾期交付房屋,每逾期一天按已付房款的千分之___向乙方支付逾期违约金。
第十条 其它约定事项:
第十一条 本合同一式三份,甲乙双方各执一份,房产交易管理部门一份。 第十二条 本合同中所述房屋权属均指房屋所有权和国有土地使用权。本合同中铅印部分的文字具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:直系亲属房产过户赠与合同
男方:____,男,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:
女方:____,女,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:
男方____与女方____于____年__月认识,于__年__月__日在____登记结婚,婚后于__年__月__日生育一儿子/女儿,名______。
因____致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:
1、男女双方自愿离婚。
2、子女抚养、抚养费及探望权:
儿子/女儿______由女方抚养,随同女方生活,抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由男方全部负责,男方应于__年__月__日前一次性支付______元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费__元,男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的______银行帐号:)。
在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可随时探望女方抚养的孩子。
(/男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每周探望的时间不少于一天。)
3、夫妻共同财产的处理:
(1)存款:双方名下现有银行存款共______元,双方各分一半,为______元。
分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于____年____月____日前一次性支付元给女方/男方。
(2)房屋:夫妻共同所有的位于______的房地产所有权归双方子女所有,__房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男女双方必须协助双方子女办理住房产权变更的一切手续,过户费用由男女双方一起平均负责。
(3)其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。
4、债务的处理:
双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。
(/____方于__年__月__日向______所借债务由__方自行承担……)
5、违约责任的约定:任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金____元给对方(/按______支付违约金)。
6、协议生效时间的约定:本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
协议人:
协议人:
年月日
篇10:通用房产过户合同_房产转让合同
原告:______________,男,出生年月:___________ 年 _________ 月 _________ 日 ,住址:_________________省__________市__________区_________________604;
被告:______________,女,出生年月:___________ 年 _________ 月 _________ 日,住址:_________________
诉讼请求:_________________
一、请求法院依离婚协议的约定依法分割原被告共同所有的房产;(房产暂计价值481600元)
三、判令由被告承担本案诉讼费用。
事实与理由:_________________
原被告双方于20__年12月7日经深圳市南山区民政局协议离婚,离婚登记字号:______________04_____________13_________________0。原被告双方在离婚协议中约定:_________________双方共有房产归双方共同所有,由双方共同协商使用。如有一方有意拥有整个房产,必须另行签订协议,以支付当时市场价50%给另一方;如房产变卖,双方各得房产变卖收益的50%。离婚后,原被告双方很长一段时间共同居住使用该房屋,相关费用亦一直由原告方支付。但自从该小区纳如城市更新改造项目后,被告方违反离婚协议的约定,在没有与原告协商的情况下,擅自与负责拆迁的公司商议涉案房屋的拆迁补偿协议。为此,原告多次与被告交涉,但被告却置之不理。被告的行为严重侵犯原告的合法权益。同时,原告依协议之约定向被告提出市场补偿价取得该房屋的所有权,被告亦不予配合办理。
基于此,现原告为维护自己的合法权益,依特向贵院提起起诉,望贵院依法作出判决,维护原告的合法权益。
此致
__________市__________区人民法院
起诉人:_________________
_________ 年 _________ 月 _________ 日
篇11:房产过户委托书
托人:________________性别:________________出生日期:________________
身份证编号:________________
住址:________________
被委托人:________________性别:________________出生日期:________________
身份证编号:________________
住址:________________
委托原因及事项:________________
本人需将位于_____________房屋(购房合同号:________________房产证号为:_____________)过户至名下,现因本人工作繁忙,不能亲自办理相关手续,特委托________________作为我的合法代理人全权代表我办理如下事项:________________
篇12:直系亲属房产过户赠与合同
甲方(赠与人):_______________ 身份证号码:___________________________________
乙方(受赠人):_______________ 身份证号码:___________________________________
甲方自愿将其下所有的不动产房产赠与乙方。按照民法典等有关法律规定,双方自愿达成赠与房产协议如下:
第一条:甲方自愿将其房产赠与给乙方,乙方自愿接受该房屋。该房屋具体状况如下:
(一)座落于___________________________________________________,建筑面积_______________平方米;
(二)赠与房屋的所有权证证号为_______________
(三)房屋平面图及其四至范围见附件一
(四)土地使用权取得的方式该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并赠与。该房屋的相关权益随该房屋一并赠与。
第二条:经协商一致甲方愿将该房屋赠与乙方,并在乙方能办理过户手续时积极协助办理。
第三条:甲方保证房屋在此赠与合同签订前以及合同签订后一直到过户完毕期间该房屋权属状况完整和其他具体状况完整,并保证房屋不受他人合法追索。
第四条:甲方没经乙方同意不得将此房产抵押、转卖或出租给他人,否则抵押、转卖或出租行为无效。如因上述行为造成乙方不能取得赠与房产的,甲方应如数补偿或退还乙方代为支付的所有房款和代交的其他等所有税费。
第五条:甲方赠与乙方房产,本合同在双方签订经公证处公正后不可撤销。
第六条:在乙方能办理该房屋过户手续时,甲方应按约定积极协助乙方转移办理过户手续。
第七条:甲、乙双方定于在乙方要求办理过户时,正式办理过户该房屋,向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:
第八条:甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋赠与给乙方。
第九条:本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。
第十条:本合同自甲乙双方签订之日到公证处公证之日起生效。
第十一条:甲、乙双方在履行本合同中若发生争议,应协商解决。协商不成的,提交松原市仲裁委员会仲裁。
第十二条:本合同一式两份。其中甲方留执一份,乙方留执一份。
第十三条:甲、乙双方约定补充条款如下:
甲方(签字):___________
乙方(签字):___________
联系电话:_________________________
联系电话: _________________________
签约日期:_________年_____月_____日
篇13:直系亲属房产过户赠与合同
申请执行人:______________,男,_______________年_____月_____日出生,身份证号码:________________,汉族,住_____________。
委托代理人________________,________________律师事务所律师,一般授权代理。
被执行人:________________,男,_____________年_____月_____日出生,_____族,住________________,身份证号码:_________________。
执行请求
1、请求法院执行被申请人办理位于__________市__________区__________街道_______________路_____号_____栋_____单元__________层_____号房屋过户给申请人;
2、请求法院执行被申请人支付申请人违约金_________________元;执行依据:_________________民事判决书;
事实与理由
申请人与被申请人房屋买卖合同纠纷一案,经__________区人民法院做出(_____________)__________民初字第_____________号民事判决书,并已于_____________年_____月_____日发生法律效力。现被申请人拒不遵照生效判决书履行,为此,特申请贵院给予强制执行。
此致
_____________人民法院
申请人_____________
_____________年_____月_____日
篇14:手房房产过户协议书
甲方(卖方):_______________
乙方(买方):_______________
经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房地产买卖事宜,订立本契约,共同遵守。
一、甲方自愿将座落在_____________的房地产(房屋建筑面积平方米;土地使用面积平方米)出售给乙方,乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解,愿意购买该房地产。
二、甲、乙双方议定得上述房地产成交价格为人民币_______(大写)元(¥:_______________元),乙方在本合同签订时,一次性付清房款,即人民币(大写)元(¥:_______________元),乙方同时将该处房产证、土地使用证、该套住房的现有证件及相关手续转给乙方,房屋转给乙方时,其建筑物范围内的土地使用权一并转移给乙方。
三、办理过户手续,甲方应积极协助乙方办理,提供过户过程中的一切便利,若因甲方不积极配合,乙方造成房产不能正常过户,甲方应无条件将购房款如数退还给乙方,有甲方将房屋收回,但是,收回房屋应该依据收回时的市场差价补偿乙方。
甲方:_____________
乙方:_____________
___ 年 ___ 月 ___ 日
篇15:直系亲属房产过户赠与合同
甲方(转让方):身份证号码:地址:手机:
乙方(受让方):身份证号码:地址:手机:
根据国家法律、法规有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:
第一条买卖房地产情况甲方拟将位于的房地产(房屋平面图见附件一)转让给乙方(yifang)。方对甲方拟转让的房地产作了了解,愿意购买该房地产。该房地产土地使用权面积为:_平方米,土地使用权类型为,房屋建筑面积为平方米,该房地产甲方于________年____月____日向申请产权登记,领取了《房地产权证》,证书号码为,房地产权共有(用)证号码为。
第二条买卖房地产价格、付款方式甲、乙双方议定该房地产交易总金额为(币)元整。乙方应于合同签订后天内支付甲方定金(币)元整。乙方于________年____月____日前支付第一期房款(币)元整。乙方于________年____月____日前支付第二期房款(币)元整。最后一期付款(币)元整,在办理好转让手续并核发新的《房地产权证》时付清。已付定金将在最后一期付款时冲抵,付款方式为现金。
第三条登记过户手续办理本合同签订之日起三十日内,甲、乙双方应携带有关资料办理过户手续。乙方支付最后一期购房款时,甲方应同时将办理过户后的《房地产权证》交付给乙方。
第四条房地产交接双方同意于________年____月____日由甲方将该房地产交付给乙方使用。
第五条权利保证约定甲方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制,若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的,概由甲方负责处理,并承担相应法律责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿。
第六条违约责任甲方决定中途不卖及逾期15天仍未交付房地产时,作甲方中途悔约处理,本合同即告解除,甲方应在悔约之日起七日内将所收定金及购房款退还给乙方,另赔偿乙方(币)元整的违约金。乙方决定中途不买及逾期15天仍未付清应缴购房款时,作乙方悔约处理,本合同即告解除,乙方所交定金,甲方不予退回,已付购房款甲方在七日内退回乙方,另赔偿甲方(币)元整的违约金,由甲方在乙方已付房款中扣除。
第七条税务承担办理上述房地产过户所需缴纳的税费,由方负责。
第八条合同争议的解决方法本合同履行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,按下述第种方式解决:
1、提交仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第九条合同未尽事宜处置及生效本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同保存本合同一式三份,甲、乙方双方各存一份,当地房地产管理部门存一份。
甲方(盖章):________乙方(盖章):________
________年____月____日________年____月____日
篇16:房产过户委托书
委托人:_________________
性别:_________________
出生日期:_________________
身份证编号:_________________
住址:_________________ ___ 年 _____ 月 _____ 日
被委托人:_________________
性别:_________________
出生日期:_________________
身份证编号:_________________
住址:_________________
委托原因及事项:_________________
本人需将位于_____________房屋(购房合同号:_________________房产证号为:_____________)过户至___________名下,
现因本人工作繁忙,不能亲自办理相关手续,特委托________________作为我的合法代理人全权代表我办理如下事项:_________________1:_________________代为办理该房产立契过户,税务登记及与之相关的一切手续
2:_________________代为领取房产证
3:_________________代为签署与交易有关的合同文件等对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,
承担相应的法律责任.
委托期限:_________________
自签字之日起至上述事项办完为止
委托人有转委托权
委托人:_________________
___ 年 _____ 月 _____ 日
篇17:房产买卖未过户合同
甲方(卖方):
乙方(买方):
为保护甲、乙双方合法权益,依据《中华人民共和国合同法》,双方在自愿、平等、互利的基础上签定本合同,希共同信守。
一、甲方自愿将座落在住房壹套,结构,楼层,面积㎡,户型,卖给乙方,并由乙方享受其一切权益,成交价格人民币(小写:元整)。
二、房屋产权证号:,土地使用证号等证件齐全。
三、付款方式:甲方将房屋产权证及土地使用证(原件)交给乙方保管,乙方一次性支付房款人民币(元整),甲方在年月日至年月日以前协助乙方办理过户手续。
四、甲方保证上述房地产权清楚,若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,一概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失由甲方负责赔偿。
五、违约责任:
1、乙方中途悔约,并赔付违约金(小写:元整)。
2、甲方中途悔约,并赔付违约金(小写:元整)。
3、本合同在履行中若发生争议,甲、乙双方可采取协商办法解决,协商不成时,可向人民法院起诉。
六、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行议定,其补充议定书经甲、乙双方签章后与本合同具有同等效力。
七、本协议书一式两份,甲、乙双方各执份。
甲方(签字):乙方(签字):
身份证号:身份证号:
联系电话:联系电话:
日期:
篇18:房产过户出让合同
买方(购买方): 身份证号码: 通信地址: 电 话: 卖方(出售方): 身份证号码: 通信地址: 电 话:
买卖双方在平等自愿的基础上,就双方买卖房屋事宜签订本合同,以资共同遵守。
1、卖方房屋坐落在潼南县,楼层: 房号: ),建筑面积为 平方米, 套内面积:号: 字第 号,国土所有权证号: 字第号),所有权人: 。
2、经买卖双方协商,该房屋成交价为¥(大写人民币)。
3、付款方式:
﹙1﹚定金:在本合同签订时买方向卖方交付定金¥ ____(大写人民币 ).
﹙2﹚房款(除定金之外的房款):买方于 年 月 日前,将□房款/□首付款¥ (大写人民币 )付给卖方,尾款¥ (大写人民币 ),于过户完当日内付清。
4、房屋交易需涉及的税费(以下简“过户税费”)有:所有费用由方负责。
5、交房时间:经双方协商卖方于 年 月 日之前将该房产交于买方使用。
6、买卖双方确认,已认真阅读过本合同条款,如买卖双方违背本协议则向对方支付违约金¥10000.00元(大写人民币壹万元)。要求水、电、气、闭路过户。
7、本合同履行过程中发生争议,应协商解决。协商不成,任何一方均可向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
8、本合同经买卖双方签字盖章后生效,本合同一式2份,买卖双方各执一份。
买方签署(盖章/手印): 卖方签署(盖章/手印):
签约日期 : 年 月 日
篇19:直系亲属房产过户赠与合同
x 出让方(以下简称甲方):商品房屋转让协议AA 住 ,身份证号码ZZZZ YY
受让方(以下简称乙方): 住 ,身份证号码
甲、乙双方经友好协商,自愿就甲方向乙方转让商品房一事达成如下协议:
一、转让标的:甲方将拥有的SSSSSSSSSSSSSSS(建筑面积110.5平方米,包含公摊面积)、车棚(建筑面积5.85平方米)转让给乙方。甲方承诺对拥有该标的的真实性负责。
二、转让价格:以上转让标的合计总价款叁拾伍万伍仟元人民币。转让价格包括以下费用:房款、车棚款、维修基金、有线电视初装费。
三、付款方式
1、签订协议当天内,乙方应支付给甲方现金拾陆万元人民币,其中陆万元作为定金支付,首付款拾万元人民币。
2、甲方将标的转让到乙方后,70天内乙方付清余款拾玖万伍仟元人民币给甲方,定金抵作房款的一部分。
四、甲方的义务
1、甲方应在签订本协议前付清房产开发商及水、电等所有费用。
2、甲方收到首付款拾万元人民币后负责将标的转让给乙方,但更名后相关房产证办理手续及税费由乙方承担。
3、乙方付清全部转让款项后3天内,甲方将标的相关的所有钥匙交付给乙方。
五、乙方的义务
1、乙方应承担如期足额支付房款的义务。
2、乙方自行承担办理房产证手续及所有税费。
六、违约责任
1、甲、乙双方合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的已付款(不计利息)返还乙方,但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
2、乙方如未按本协议规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约金。每逾期一天,乙方应付甲方所应付而未付部分房款的0.5‰向甲方付违约金,逾期超过15天,即视乙方违约,乙方定金不予退还。
3、甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空,每逾期一天,甲方应按乙方已付房款的0.5‰向乙方付违约金,逾期超过15天,即视甲方根本违约,甲方双倍返还乙方定金。
4、甲、乙双方如有违约,违约后违约方除承担违约责任外,由违约方承担因复原转让标的到甲方名下的一切税费。
七、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决,协商不能解决的,双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
八、本协议自甲、乙双方签字盖印之日起生效。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日