路灯购销安装合同范本
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国民法典》的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方充分协商,达成如下协议:
第一部分:产品购销
一、 产品名称、商标、型号、厂家、数量
1、 名称:成套冷库
2、 商标:见附件;要求温度控制范围在:保鲜库±5℃.冷藏冷库-18℃。
二、 安装及调试地点:
三、 运输费用:乙方
四、 甲方负责协调相关关系、保证乙方正常的施工时间。
五、 甲方必须把主电源线送到冷库控制箱。
六、 甲方必须把水路接到指定位置。
七、 组织具有施工经验丰富的施工队伍,负责本工程具体施工,保证 安装质量及系统功
能使用正常,并保证制冷系统运行平稳、高效。乙方负责处理因安装引起的质量问题。
八、 施工中未经甲方同意和有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各设备、管线。
九、 在施工过程中,乙方必须按国家有关劳动法规、条例规定的要求进行施工,甲方不负安
全责任,安全责任由乙方自负。
十、 乙方必须遵守甲方现场管理的各项制度。
十一、 工期
1、 开工时间:合同签订后七天施工。
2、 竣工时间:以开工之日十日内完工。
3、 由于下例原因造成工期延迟,乙方不负责:
4、 甲方原因:如施工水、电及场地等原因,因甲方工程变更原因或其因甲方原因成的工期延迟。
十二、质量管理、验收:
1、 工程使用主要材料的品种、规格、名称经双方认可后方能施工。
2、 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊性质量要求,双方应确定增加费用,需另签订补充合同。
3、 工程竣工后,甲方按乙方提交的竣工验收报告验收。
十三、付款方式
1、合同签订后,甲方即付给乙方工程总额款的20%,即人民币大写:
元整,小写:(¥ )
2、设备到场后,甲方付乙方工程总额款的60%,(支付承兑)
即人民币大写元整,小写(¥)
3、设备安装调试完毕后,甲方付乙方工程总额款的10%,(支付承兑)
即人民币大写元整,小写(¥)
4、设备安装调试完毕后,剩余10%保修期满后一次
十四、保修:
1、保修内容、范围:全部合同设备及管路系统。
2、保修期内的维修人员差旅费由乙方承担。
3、工程保修期限为壹年整,工程竣工经甲方在验收单上签字生效。(易损件及制冷剂除外)。
4、其它约定事项:冷库自验收合格之日起质保壹年;压缩机按沈阳XX公司质保条例执行。乙方负责将三相四线电源,水源接至电控箱,压缩机,水池和土建地平由乙方负责,冷库设备须由专人负责管理,由于人为操作不当;管理保养不善造成压缩机缺油,电源缺相等又没采取相应措施使压缩机损坏,由乙方负担材料费及维修费用,注合同按清单为准。
7、保修期满后,乙方仍会本着友好合作的精神,对保修范围内出现的问题,将根据甲方需要派人维修,收取成本费用。
十五、售后服务
1、可提供的优惠条件:
(1)工程保用期:验收合格后12个月内。
(2)冷冻设备保用期内设备验收合格12个月,即本保修期内设备因产品质量问题,由我方提供服务。
(3)提供技术指导安装及设备调试服务。
(4)终身优惠价提供局部易损部件,并协助用户进行机组大修。
(5)为使用方便培训两名技术操作人员,免收培训费。
(6)为使用方便提供机组的保养服务。
2、服务内容:
(1)技术人员到现场调试时对用户操作人员进行现场讲解和现场操作培训,使用操作人员具有独立操作能力。
3、服务保障:
公司接到报修电话,维修人员将在2-5小时内赶到现场,一般故障24小时内解决。联系电话:
十六、争议和纠纷处理:
1、本合同在履行期间,双方发生争议时在不影响工程进度的前提下,甲、乙双方可以协商解决或请有关国家部门进行调解。
2、在当事人不愿意通过协商,调解的途径解决,或协商、调解不成时,本合同在执行中发生争议,双方同意在工程施工现场所在地的仲裁机构仲裁解决。
十七、合同生效
1、 本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,经双方签字盖章后签字生效。
补充合同与合同具有同等法律效力。
附件:《冷库报价单》
甲方(盖章): 乙方(盖章):
单位地址: 单位地址:
委托代理人: 委托代理人:
开户行: 开户行:
帐号: 帐号:
税号: 税号:
电话: 电话:
传真: 传真:
日期: 日期:
更多相似范文
篇1:电视监控工程安装合同书
订立合同双方:
发包方 以下简称甲方;
承包方 以下简称乙方。
双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成 甲方的火吧店室内 之监控安装及点菜宝系统任务,经充分协商,特订立本合同。
第一条 工程名称 火锅KTV监控安装及点菜宝系统安装工程 。(指承包部分之工程名称)
第二条 工程地点 永宁县永清花园西门口 。
第三条工程范围 摄像头、点菜宝系统安装及调试 。(祥见报价表)
第四条 质量标准 达到客户要求标准 。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)
第五条 承包方式 包工包料 。
第六条 工程总造价¥:7920.00元整;大写(人民币): 七千九百二十元 。 第七条 付款办法: 现金支付 。
第八条 工程期限按本合同第三条规定的工程范围自 20xx 年 5 月 30 日开工至 20xx 年 6 月 30 日止全部完工。
第九条 合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交付结清尾款后自动失效。
第十条 本合同一式本二份,甲、乙双方各执一份。
发包方(单位盖章)
负责人:
地址: 电话:
承包方(单位盖章) 负责人:
地址: 电话:
年月日:
篇2:燃气管道安装合同_合同范本
合同编号:_________
甲方:_________
乙方:_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:_________市_________街_________气化站及管道供气项目。
工程地点:_________市_________街。
工程范围和内容:_________气化站:_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。
工程造价为:_________元整。(即:¥_________元)
第二条 工程期限
合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
第三条 材料供应
一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。
二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
第四条 工程结算方式
一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款,则工期自然推后。
二、当乙方收到甲方预付款后,_________日内正式进入安装工地。
三、当竣工后,甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方,余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更,工程造价结算则按实际计算并一次付清。
四、支付方式:采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。
第五条 工程验收
一、乙方在工程竣工后,由乙方负责整个工程系统的检测调试,试用期为_________天,并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。
二、工程交付使用后,甲方正常使用_________天,视甲方验收认可。
第六条 保修维护
乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作,保修期限:依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即:二年内设备、材料非人为损坏的维护,乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿服务。
第七条 组成合同的文件
组成本合同的文件包括:图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第八条 甲方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
篇3:安装工程合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程内容: 综合机电系统工程(空调、消防专业修改)
二、 质量标准:合格
技术要求:按施工图纸文件,国家和上海市的有关法规标准,规范执行。
三、 工程造价及结算的约定
1、 工程造价为单价合同,以甲乙双方确认的施工图纸、文件、报价明细为依据(附件一)。
2、 合同总价:RMB (大写: )。
3、 本合同生效后,甲方分三次,按下表约定支付工程款:理。
5、 质保期1年。
6、 *上述付款以支票兑现/电汇确认到账后为准。
7、 乙方收到工程款后,提供对应金额的正规发票。
四、 工程保修
保修内容包括:合同图纸所包含的工程项目、变更或修改全部内容(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外)
五、 双方责任
1、 甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企 如因设计原因导致工程量变化,将以合同单价为基础,按实际发生的工作量做变更项处业安全技术标准。
2、 甲方负责乙方与小业主之间的协调工作。
3、 乙方必须配合甲方的施工进度,工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
4、 乙方严格按照施工图纸施工。遵守生产规范组织施工,建立完整的安全生产、防火规章制度,设立专职安全员,对施工人员进行岗前安全、防火教育,做到安全施工、文明施工,杜绝安全事故,如有违规施工所造成的安全事故,由乙方承担所造成的一切经济损失并承担相应的责任。
5、 甲方负责购买工程一切险(CAR)。
6、 本工程综合机电系统工程(空调、消防专业修改)项目 ,乙方按合约图纸进行施工、竣工并在质量保修期内承担的工程保修责任。
六、 其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
2、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
3、 其它未尽事宜由双方协商解决。
4、 合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,双方签字生效,并具有同等法律效力。
甲方: 乙方: (盖公章) (盖公章)
代表签署: 代表签署:
篇4:安装合同协议书
《管道安装协议书》合同编号:_________
甲方:_________
乙方:_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:_________管道供气项目。
工程地点:_________市_________街。
工程范围和内容:_________气化站:_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。
工程造价为:_________元整。(即:¥_________元)
第二条工程期限
合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
第三条材料供应
一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。
二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
第四条工程结算方式
一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款,则工期自然推后。
二、当乙方收到甲方预付款后,_________日内正式进入安装工地。
三、当竣工后,甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方,余下
_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更,工程造价结算则按实际计算并一次付清。
四、支付方式:采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。
第五条工程验收
一、乙方在工程竣工后,由乙方负责整个工程系统的检测调试,试用期为_________天,并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。
二、工程交付使用后,甲方正常使用_________天,视甲方验收认可。
第六条保修维护
乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作,保修期限:依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即:二年内设备、材料非人为损坏的维护,乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿*务。
第七条组成合同的文件
组成本合同的文件包括:图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第八条甲方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
三、其保证做好本工程的三通一平工作,保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表,并承担施工引起的水、电费用;
四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第九条乙方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;
三、保证在施工过程中,本着安全第一的宗旨,如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,乙方承担一切费用及责任;
四、承诺按合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任;
五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十条违约责任
一、甲方须按期支付各款项。若超过期限,甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。
二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。
三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第十一条保密
一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十二条补充与变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
第十三条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十四条争议的解决
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条优先权
为便于本工程竣工后的维护保养,本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。
第十六条其它
一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
二、合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章)_________乙方(盖章)_________
法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
篇5:工地水电安装工程承包协议书
发包方:(全称):
承包方:(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、承包内容及方式
1、承包内容:发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。
2、工作内容
(1)室内住给水管:含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。
(2)室内分户水管:由业主自行负责安装。
(3)室内主排水管:主管后开口安装三通为止。
(4)给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。
3、承包方式:包工不包料。主材(管道、管件及附件等)全部由发包人负责提供,其他辅助材料(如铁丝、锯条等)及安装机具由承包人负责,施工用水、用电、砂石料由发包方负责。
二、承包价格及价款结算
1、承包价格:按房屋建筑面积 6元/㎡ 包干价格承包,发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。
2、价款结算:竣工后按房屋建筑面积进行价款结算,对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量,发包人不予计量结算价款,并赔偿发包人的材料损失费。
三、工程质量及质量保修
1、工程质量标准:双方约定工程质量达到合格标准,质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—20xx为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准,承包人承担违约责任。
2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的追加工程造价,由发包人承担,相应工期顺延。
4、承包人对交付发包人使用的室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任,保修期为十八个月,保修金为承包人工程结算总额的5%(在办理完工程结算时扣留,待质保期满后,并确认质量有保证的情况下将保修金返还给了承包人)。
四、付款办法
1、每栋工程分量词支付工程款,既首付和决算后支付。首次付款为:该栋工程给、排水主管道施工结束,既按甲方、监理方确认承包人完成工程总价款的80%支付工程进度款,余款则待工程决算后付清。
2、该项目整个工程完工验收后,在30天内办清工程结算,发包方在壹个月付95%的工程结算价款(留5%作质保金)。 五、工期要求和责任
1、各栋工程室内管道安装的工期完工时间
(1)栋自交付给承包人进入室内管道安装之日起的完工时间为 天。
(2)因发包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期内竣工的,承包人承担违约责任,并按每栋工程没逾期天 六、安全施工
1、承包人应遵守工程建设安全声厂有管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查,在施工中必须采取严格安全防护施工措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力的原因造成事故的责任和因此发生费用,由承包人承担。
2、承包应对其施工场地的工作人员进行安全教育,对他们的安全负责。由承包人为施工场地内的自有人员生命财产负责办理保险和支付保险费。
3、发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
七、其他条款
1、承包人必须服从发包人、监理方及各项目部的指挥和管理,并与各项目部搞好密切配合,获得项目部的支持和协助。
八、合同生效及份数
1、合同生效:双方约定本合同自合同订立日经双方签章生效。
2、合同补充:本合同若有未尽事宜,经双方协商并签定补充合同生效,补充合同与本合同具有同等效力。
3、合同份数:本合同一式四份,其中:发包方执三份,承包方执一份。
发包方:(公章) 承包方:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年月日
篇6:制作安装合同书
甲方:______________________________乙方:______________________________
经双方充分协商,根据《中华人民共和国民法典》相关规定,特签署本合同。
一、合同内容:
二、合同金额:__________共计人民币小写__________元整,(大写)。
三、交货时间:
四、付款方式:本合同签订后,乙方将按照甲方要求制作、安装完毕,年月日之前须向乙方支付实际产生的费用,计人民币小写元整,(大写);本合同总金额包含设计、制作、运输、安装、劳务等费用。
五、责任与义务:
1.乙方应按甲方要求按质按量完成相关设计和制作工作。
2.乙方需在规定时间完成制度牌,并送交甲方签字认可。
3.制度牌保质期年,在质保期内因质量问题在正常使用下发生破坏,由乙方负责修复。
4.甲方应派驻代表,对本次项目进度、质量进行监督,并办理验收手续,解决应由甲方解决的问题。
5.甲方根据乙方需要提供相关资料,并承担因版权、文责所引发的法律责任和经济纠纷。
6.制度牌质量验收:以甲方确定的样品(稿样)为准。
六、违约责任:
1.双方应全面、实际履行协议,不履行或完全不履行协议的应负违约责任,按照《中华人民共和国民法典》有关条款处理。
2.任何一方违约造成对方损失的,违约方承担责任,并赔偿相关损失。
七、争议的解决方式甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应友好协商解决,若双方协商不成,可向经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
八、附则:
1、本合同一式二份,乙方一份,甲方一份,具有同等法律效力。
2、合同中未尽事宜或本合同如需修改,可签订补充合同。
3、本合同自签字盖章之日生效。
甲方:______________(盖章)乙方:______________(盖章)地址:______________地址:______________
法定代表人负责人:______________法定代表人负责人:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
签约时间:年月日
篇7:精选安装合同范本
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、等法律法规,经友好协商,甲、乙双方达成如下协议:
一、 工程概况:
工程名称:上饶城市8号小区 工程地点: 上饶市三清山西大道8号
二、 工程承包范围
消防木质防火门、钢质防火门
三、 合同工期:
甲方定:根据甲方的工程进度
四、 质量标准:合格
五、 产品数量、单位、价格及配置
六、 木质防火门、钢质防火门数量、规格由甲方提供图纸门洞尺寸制安,颜色按淡灰色。
七、 合同面积:木质防火门、钢质防火门的面积按建筑平面图纸门洞尺寸核算,单价以第五条,施工安装费每扇80元费由乙方负责。
八、 付款方式
验收合格后甲方付乙方总价的97%,余3%作为质保金 协调处理乙方同其它施工单位之间的配合。协助乙方解决施工所需水、电等条件,满足施工工期的需
九、 甲方责任
十、 乙方责任
严格按照甲方提供工程设计图纸施工。 严格遵守国家安全生产的法律、法规。乙方给甲方提供本产品的出厂合格证、检验报告、产品认证证书,供工程竣工消防验收使用。
十一、违约责任
如乙方未按甲方要求如期完工,应承担合同总价5%的违约金。
十二、解决合同纠纷方式
本合同所产生纠纷由双方协商解决,如协商不成需诉诸法律,由甲方所在地法院管辖。
十三、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:安装合同协议书
出租方:(甲方):甘肃金辉达工贸有限公司
承租方:(乙方):
为了明确双方权利义务关系,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着自愿、公平、平等互利、诚实守信的原则,经双方协商,就乙方向甲方承租机电设备(周转料具)签订如下合同:
一、机械设备、周转料具的概况:
1、名称:2、规格:
3、型号:
4、数量:
5、使用地点及工程项目:变更使用的工程项目、地点或续租设备,乙方应提前5日通知甲方或续签合同。
二、租赁机电设备(周转料具)的所有权和使用权:
1、甲方对租赁物拥有所有权,拥有租赁机电设备(周转料具)的经营管理和租赁权。
2、乙方仅在租赁期间在本合同规定的范围内拥有该租赁物的使用权。
三、租赁价:元/月(不含税款),大写:四、租赁期限和租金结算方式:
1、租赁期限:自年月日至自本协议签订之日起至乙方通知退场之日止,租赁期间如有特殊情况,甲乙双方需提前通知对方。租赁期满乙方将租赁物完好交给甲方并及时办理租费结算手续。
2、经甲乙双方商定,甲方收取乙方保证金作为履行本协议的保证金。
3、乙方自签订合同之日向甲方交纳保证金、办理提货手续后,每月月底(25日)必须提前交付本月租金,租赁期间不得以保证金做租金。租赁期满后甲方扣除应付租赁物缺损的赔偿金和租赁物后,将保证金余额退还乙方。
五、租赁机电设备(周转料具)的交货和验收:
1、租赁物在交货地点,由甲方向乙方(或代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁物延迟交货时,甲方不承担责任。
2、乙方应在收货时检查验收租赁的机电设备(周转料具),同时将签字后的租赁物验收收据交给甲方。
六、租赁物的运输、使用、维修、保养、交接验收和费用:
1、租赁机电设备的进场费用、安装费由乙方全部承担。
2、乙方应负责租赁设备的日常油料、维修及保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。
3、租赁物在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用均由乙方承担。
八、甲方的权利和义务
1、甲方权利:
1)、甲方有权根据租赁物使用说明书提出维修、保养要求。
2)、甲方有权检查租赁物的使用和完好情况,乙方应提供一切便利。甲方有权对乙方在使用过程中出现的问题提出合理建议。
3)、当乙方不按时支付租金,经双方协商无果时,有权停止乙方使用该租赁物。
2、甲方的义务:
1)、为乙方提供性能良好的租赁物。
九、乙方的权利和义务:
1、乙方的权利:
1)、有权根据工程进度调节工作时间,并保证租赁物的维修、保养、上下班交接时间。
2)、有权进行租赁物的安全管理。
2、乙方的义务:
1)、按时支付租金。
2)、乙方操作手不得对租赁物违章或超负荷作业。
3)、租赁物租赁期间乙方应赔偿非甲方原因而造成的第三方的损失(如甲方租赁物被第三方扣押等),乙方仍应按协议约定支付停机期间的日租金。
4)、租赁期内,乙方不得以转让,抵押等形式将租赁物转给第三方使用,转租要经过甲方同意。
十、违约责任:
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同。任何一方违反本合同约定,都应向对方支付合同总租金额的违约金。
2、若乙方未按合同规定期限支付租金或延迟支付租金时,甲方有权终止合同调回租赁物,每超过一天乙方应向甲方正常交纳租金并支付月租金的5%作为违约金。如果付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。
3、乙方不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:
1)、要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失。
2)、终止合同,收回或要求归还租赁物,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
4、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁物上随意增加和扣除部件和迁移安装地点,不得以租赁物进行转让、转租或抵押,否责由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。如租赁物损坏、丢失除照收租金外还应按租赁物原价值的100%(即市场价格)给予甲方赔偿。
5、合同到期后,若乙方与其他方发生纠纷,租赁物被扣押、损坏、部件丢失,除上述条款赔偿外,造成的一切损失由乙方赔偿。十一、争议的解决:
有关合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成时应提交甲方所在地人民法院仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。
仲裁费或诉讼费及由此发生的差旅费、律师费应由责任方承担。
十二、其它:
1、租赁计划表、价格表、交接单,一同视为租赁合同的附件,与合同有同等效力,本合同未尽事宜甲、乙双方另行协商解决,签订补充协议。
2、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章生效。
出租方(甲方):甘肃金辉达承租方(乙方):
工贸有限公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:
电话:电话:
年月日
篇9:分包合同建筑安装工程
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方将“__________________楼的所有模板分项工程承包给乙方施工,为维护双方的利益,保证工程的顺利进行,依据《中华人民共和国合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》,甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议:
第一章:专用条款
第一条:分包项目内容
1.本工程所有模板支撑 。包工包料。
2. 按照图纸及变更、规范、强条规定进行操作,负责本工种内的超平放线,主控部分由甲方提供。
第二条:施工要求
1. 现场清理,楼层清理,修正跑模部分,配合施工放线。
2. 负责废材按指定位置归堆,保持现场材料堆放整齐。
3. 做好文明施工现场。雨具,劳动保护用品自备,不得影响安全雨季施工。
4. 临时用灯线自备,三级箱后的用线自备必须是橡皮电缆线。
5.要积极配合甲方做好每道工序的验收工作,力求一次性通过,如验收通不过,及时返工。否则甲方将追究由此造成的工期拖延责任。验收费用由乙方承担。
第三条:工程质量标准
力创武汉市优良(黄鹤杯)工程,文明样板工地,乙方施工必须达到建筑规范标准,否则按合同价的80%结算。
第四条:劳务费及支付办法
按建筑面积计算 ,承包单价为 元/m2 ,主体封顶后付总造价的80%,余款到竣工结算后一次付清,如果中途退场,按所做的工作量按上述单价的50%结算付给乙方。
工程完工或者春节乙方应该确保工人有序退场。不得以各种方式讨要工钱。否则甲方有权要求乙方解除合同关系,拒付工程款,不退还履约保证金,并且按恶意欠薪罪交由法律机关处理
第二章:通用条款
第一条:进场人员
1.乙方进入施工现场人员要有身份证明,向甲方提供进场人员花名册,花名册中应有姓名、性别、身份证号码、出生年月、常住地址、联系方式等内容。
2.乙方进场人员不得少于人/天,如乙方减少人员须经过甲方同意,否则甲方有权采取必要措施。
3.乙方或其指定全权委托人(关、进度关、安全关。不论任何原因,乙方或其指定全权委托人有事外出都必须经甲方工地负责人批准后方可离开,时间不得超过4小时,否则甲方有权按离场时间30元/小时罚款(从乙方的劳务承包费中扣,以下罚款均按此办理)。
4,乙方负责提供:劳务分包资质证书,营业执照,上岗证,特种工作业证,劳务分包备案证。
第二条:工地管理
1.乙方人员必须遵纪守法,服从建设方、监理方及甲方的管理,严格遵守工地规章制度。如发生打架滋事行为,处以500元/次的罚款,情节严重的交当地派出所处理。
2.乙方人员应爱护工地财产,不得有偷盗行为,工人外出必须经甲方人员检查所带物品后方能离开,如发现偷盗行为罚款500元/次,情节严重的交当地派出所。
3.讲文明,施工现场必须每天按照文明施工要求进行清理,如通不过行业主管部门的文明施工现场检查,罚款1000元/次。生活区应每天打扫干净,收拾整洁,不得随地大小便,不得乱扔乱倒垃圾,如有违反,情节严重的,罚款200元/次。
4.乙方施工任务由甲方分配,密切配合其他工种,不得对其他工种造成施工障碍,如造成其他工种的施工延误,甲方将根据其他工种的损失追究乙方的经济责任。
5.乙方应按时参加甲方组织的各种会议,并落实好会议精神。
第三条:施工安全
1. 乙方配备1-2名以上兼职安全员上报甲方并参加培训,严格执行安全规范及安全交底。
2.乙方人员在施工中应遵守工程建设安全生产管理规定,牢固树立安全第一的原则,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施(乙方自备符合要求的安全帽、安全带),消除事故隐患。
3. 严禁设备带病作业。发现安全隐患及时停止操作并报甲方安全员或项目部处理。如因不听指挥,野蛮施工所造成的一切后果由乙方负责。
4.非他方原因发生的一切安全责任事故均由乙方承担,不得与甲方发生纠葛,甲方只作人道主义慰问。
5.注意安全用电。未经甲方同意,乙方人员不得随意接电,否则罚款500元/次。
第四条:工程质量
乙方所分包的工程质量须达到优良标准。乙方应保证工程质量,如造成质量事故由乙方承担材料费及返工费用并负责返工达到验收标准。如造成工期延误,还将追究乙方的经济责任。
第五条:工程工期
1.本工程乙方分包项目的工期为乙方应保证工程工期并力争提前完成。非天气原因及他方因素影响,工期每拖延一天罚款1000元。天气原因及他方因素影响的工日,双方办理签证,未签证的延期工日无效。具体开工日期以甲方书面通知为准。
2.无论何种原因乙方未完成工程量而中途要求退场,作违反合同处理,甲方不予结帐。如乙方人员技术素质差、自备材料跟不上造成分段工期与计划工期相差超过5天,甲方有权责令乙方退场,乙方同意甲方按所完成工程量的60%结帐。乙方不能拒不退场而无理纠缠,否则甲方将追究乙方法律和经济责任。
3.工程开工前,甲乙双方根据建设方的工期要求制定施工进度计划并办理签字手续,其效力等同于本合同。
4.服从大局,无条件参加甲方组织的突击性工程任务,乙方不得讨价还价。
5.工期紧张时,乙方应自觉安排加班。
第六条:质量保修
1.本分包工程质量保修期为。
2.保修金为劳务费总额的,无质量问题,保修期满后30日内全额返还。
第七条:其它事项
1.乙方签订合同时必须交纳工程竣工验收后全额退还。进场时间由甲方通知,在规定时间未进场合同作废,乙方的信誉保证金不退。
2.本合同未尽事宜按国家现行法律法规及建筑行业规范执行。
3.甲乙双方发生争议应协商解决,协商不成的,向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.此合同一式两份,甲方、乙方各执一份,属自愿签订,签字生效。
5.本合同在武昌区签定。
签证:
甲方: 乙方:
年 月 日
篇10:冬季暖气安装施工合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、工程概况及承包方式
2、 工程地点:
3、 工程承包方式:轻工
二、工程装修内容 天环药业职工宿舍暖气的安装、调试。
三、 工程期限 20_年月日―20_ 年月 日
四、 质量要求按国家建设部行业标准规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程结束后由公司安环部及主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。
五、 付款方式甲方先预付乙方元订金,工程所需材料费、人工费由乙方先期垫付,工程验收、审计合格后,由甲方主管部门按审计结果支付剩余全部工程款项。
六、双方责任1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排
水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、 乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
七、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议:
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。 2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。) 3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、 合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。
甲方单位名称: 乙方单位名称:
法人代表: 法人代表:
年 月 日年月 日
篇11:人防工程防护设备买卖安装合同
供 方(以下简称“甲方”):
需 方(以下简称“乙方”):
乙方为甲方的位于 的厨房提供设备并免费安装调试及1年内的零部件免费维护。甲乙双方经过友好协商后,订立以下条款,以兹共同遵守。
一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、交货时间、交货地点:
1、所有设备费用总价: 圆整。)
2、未经甲方书面同意,不得擅自变更上述费用。若甲乙双方协商后需变更价格的,应当签订“补充协议”。
二、质量技术标准:
1、甲方保证并承诺,甲方所出售的产品不低于国家及行业的技术质量标准。产品不侵犯任何第三人之合法权益。
2、上述产品的质保期为_______年。
三、交货时间、交货地点
1、交货时间:本合同签订后_____________(时间)之内,甲方将上述设备全部运送至乙方指定地点。
2、乙方的收货地点为:_____________________
四、运输方式和费用负担:
1、甲方采用____方式运输货物。为保证货物途中的运输安全,甲方为乙方代为投保运输险。 运输费和保险费用由 甲方 承担。
2、甲方应在发货前两(2)个工作日向乙方提供详细发货清单及装箱单和物流托运情况等收货信息,方便乙方验收货品。
五、货物验收
1、乙方收到甲方提供的物品并不意味着乙方对甲方提供物品的最终接受,只是表明物品进入乙方接收、检验阶段。在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、质量等不合规定或者产品包装破损、产品受损等情况,乙方有权拒绝接收。
2、乙方对于已经验收的商品发现存在质量问题,应当在质量保证期内提出。甲方知道或者应当知道其所提供的商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。
六、产品的附属资料:
甲方应当提供的产品附属资料有:设备的《保修卡》、《使用手册》
七、货款支付方式及期限:
1、 本合同签订后_____个工作日内,乙方支付50%的设备款,即_____________元人民币(大写:_______________)。
2、 所有设备如期运送到并检验合格,设备安装完毕、经调试后可以正常运作,乙方支付剩余50%的设备款,即_____________元人民币(大写:_______________)。
3、 乙方以 甲方开户行: 开户账号:
八、甲方的义务
1、甲方免费为乙方提供设备的安装服务。设备运送至乙方指定地点后,甲方在三个日内派安装人员至安装地点进行设备安装。甲方须在三日内完成所有设备的安装,并保证所有设备可以正常运作。
2、甲方免费为乙方提供1年内的零部件免费维护。产品出现质量问题时,甲方负责在24小时内进行处理(如免费上门维护、修理、退货、换货)。若设备经过两次维修仍不能正常使用时,甲方负责在 2 日内免费为乙方调换新的同型号同规格的设备;同型号同规格商品停产的,调换新的不低于原产品性能的同品牌设备。若甲方既无同型号同规格设备,又无不低于原产品性能的同品牌设备的,乙方要求退货时,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
3、甲方员工在安装过程中遭受任何人身、财产损害,或者甲方员工造成任何第三人的人身、财产损害,由甲方承担全部责任。
九、违约责任:
1、甲方逾期交货的,每逾期一天,应当支付货款总额的1%的违约金,违约金从货款中扣除。超过15天未交货的,则乙方有权单方解除本合约,并要求甲方支付违约金_________
2、甲方所交产品品种、型号、规格、质量、外包装等不符合本合同约定的,如果乙方同意利用,应当甲乙双方可协商酌情降低产品的价格;如果乙方不同意利用的,应根据产品的具体情况,由甲方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3、产品错发到货地点或接货人的,甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
4、如因甲方提供的产品存在质量问题,导致乙方或任何第三人遭到人身、财产损害的,甲方应承担全部责任。
十、不可抗力
甲方因不可抗力不能履行本合同时,应当及时通知乙方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明。否则不能减轻或免除甲方的履行义务。
十一、合同争议解决方式
本合同发生争议时,由双方协商解决。协商或调解不成的,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他
1、 乙方需新增设备时,新增设备的安装及报价的具体内容需经双方协商后签订“补充协议”。
2、 在合同执行过程中出现未尽事宜,双方进行协商。协商结果以“补充协议”的形式作为本合同的附件,与本合同有同等的法律效力。
3、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自合同签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:第三方送货安装货物合同书
甲方:______________________________
地址:______________________________
乙方(安装人员):________________________
身份证号码:______________________________
地址:______________________________
甲乙双方经友好协商,就乙方运输甲方产品向第三方送货安装货物事宜,一致达成如下协议。
一、有限期限:从______年______月______日至______年______月______日止
二、接货确认:
1、甲方必须提供产品、第三方客户信息给乙方,以保证乙方安装工作顺利进行。
2、乙方须按甲方指定货物(包括产品名称、规格、数量)运送至指定地点进行安装作业。
3、乙方不得将甲方委托运输安装货物转包乙方以外人员。
三、运输责任:
1、乙方在给第三方运输过程中(含运送、施工安装)任何安全事故、产生的责任与费用全部由乙方承担。
2、如因乙方验货确认接单后,自行在运输过程中所有损坏货物赔偿按发价均由乙方全额承担赔偿。
四、卸货问题:
卸货均由乙方负责,电梯上楼不计费用,如需人工搬运货物上楼层,由售货员和客户协商后以送货单客户签名认可费用结算。
五、安装责任:
1、乙方需按甲方要求按时/按期完成安装任务。
2、乙方施工安装过程中任何安全事故、产生的责任与费用全部由乙方承担。
3、乙方在施工过程中如因自行安装技术原因和第三方产生纠纷影响公司余款和回款责任由乙方承担。
4、如第三方提出安装更改或减少产品,乙方需及时征得甲方同意后进行,否则更改或减少产品费用由乙方承担。
六、验货问题:
1、货物送至甲方指定地点后,由乙方和第三方双方对产品的款型、数量进行第一次确认后方可进行安装。
2、安装完毕乙方需请第三方验收。
七、付款问题:
1、为保证乙方安装施工过程中维护公司信誉和品牌声誉、确保甲方及时收回余款,乙方须向甲方支付现金______元(大写______元整)为风险金,在终止此合同时甲方返回违约扣费后的风险金给乙方。
2、乙方向甲方结算以整月为周期结算(费用包括运输费、材料费、安装费等一切费用)结算标准以甲、乙双方确认金亿《安装价格表》执行。
八、售后问题:
1、如因乙方安装施工技术出现问题,所发生的安装费及增加产品费用全部由乙方承担。
2、乙方协助甲方对已经安装完毕的产品的尾款进行回款催收。
九、运输费:
参照金亿公司原外安装人员______年运输路线结算费用标准付款。
十、附加条款:
1、甲乙双方以临时任务确定双方权利义务,不存续劳务用工关系。
2、乙方应在安装完成后请第三方填写《金亿家具安装服务反馈表》及代甲方全额收取第三方余款/货款,并于两个工作日(48小时内)将余款/货款交甲方财务收款负责人,如乙方未能按时向甲方交齐货款的,每逾期一天,甲方有权按最近日期安装的单笔货款总金额的20%扣减乙方风险金作为乙方赔偿甲方的违约金;逾期七天,甲方有权解除合同,并要求乙方双倍退回预付款作为违约金。
3、如因证实乙方故意不接任务电话或拖延运送安装,甲方将按1%扣除风险金。
4、一切由执行本合同引起的或与本合同有关的争执,甲乙双方应通过友好协商解决;如协商不能解决时,应提交甲方所在地法院审理并由败诉方承担诉讼而引致的诉讼费、律师费、差旅费、鉴证费等费用。
5、本合同一式两份,由甲乙双方代表签字并加盖公章后生效,双方各执一份,均具同等法律效力。
十一、其他补充条款:
甲方(盖章):________________________ 乙方(签字):________________________
代表: ________________________ 代表:________________________
日期: ________________________ 日期:________________________
篇13:橱柜采购安装合同范本
甲方:_________
乙方:_________
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙双方经充分协商,就甲方向乙方购买LED显示屏及相关配套设备之事宜,依据《中华人民共和国民法典》,一致同意签定本合同。
一、规格型号:___________________________
二、供货周期:
1、交货日期为:双方签订合同,乙方收到甲方预付款后7天内。
2、交货方式为:现场安装(安装地点:__________________)
三、运输、安装、调试及培训:
1、甲方负责电源线及布线工作。
2、乙方负责网线、及布线工作。
3、乙方负责产品的运输、安装及调试。
4、乙方负责产品的培训及技术指导。
四、结算方式:
1、甲、乙双方签字盖章之日起的两天内,甲方将合同总款的_________%即_______________元
2、在甲方对显示屏验收合格后的三天内,甲方将合同总款的_________%即______________元
3、在甲方对显示屏验收合格之日起满一年后15天内,甲方将合同总款的_________%即_______________元保金不计息。
4、乙方开户行及账号:_________
公司名称:_________
开户行:_________
账号:_________
五、验收方式:
1、显示屏安装、调试完毕后的三天内,甲方依据本合同各项条款规定对显示屏进行验收,乙方所安装的P3LED屏幕需符合附件所列的品牌及技术标准。
2、验收合格后应填写验收报告,并由甲乙双方代表在验收报告上签字或盖章。
3、甲方应按合同规定的日期尽快验收,甲方无正当理由拖期三天不对显示屏进行验收,则视为验收合格。甲方验收时乙方需给予配合,因乙方不配合导致甲方未能按时验收除外。
六、产品保修:
1、自显示屏验收合格之日起,乙方对所售显示屏保修贰年
2、乙方在接到维修通知后24小时内到达现场进行维修。
3、保修范围如下:
a、显示屏显示单元板之故障。
b、显示屏开关电源之故障。
c、显示屏控制系统之故障。
d、显示屏软件之故障。
e、乙方所提供的其他相关配套设备之故障。
上述保修包括更换配件及费用。
4、下列情况不在保修范围,乙方可协助甲方解决,但费用由甲方承担。
a、甲方自备的计算机等控制设备出现故障的。
b、甲方将控制卡、控制软件、使用说明书等丢失的。
c、地震、火灾、雷击等不可抗拒原因而造成故障的。
d、甲方擅自改变连线方式或连接位置的。
e、甲方擅自改变安装位置或显示屏尺寸的。
f、其他人为原因造成故障的。
七、违约责任:
1、若乙方未能按照合同约定时间将显示屏交付给甲方使用,而给甲方造成损失的,则每拖延一天,乙方按合同额的5‰向甲方支付违约金。逾期超过7日的甲方有权解除合同,并按合同价款__________%承担违约金。
2、由于甲方未能按照合同约定向乙方支付预付款、甲方现场不具备施工条件造成显示屏工期拖延的,工期顺延,乙方不承担工期逾期的责任。
3、若甲方未能按照合同约定时间向乙方付款,则每拖延一天,甲方按合同额的
5‰向乙方支付违约金,并承担由此造成的一切后果。
4、如验收不合格,乙方需在5个工作日内对合同标的设备进行更换调试,由此延期造成的甲方损失由乙方全部负责。
5、如乙方拒不履行保修义务,甲方有权不支付质保金,并保留追究相关责任的权利。
八、其它:
1、本合同附件具有与合同正文同等的效力。
2、甲、乙双方保证信守合同全部条款,如有违约,损失由违约方承担。
3、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决,协商不成由甲方所在地法院判决。
4、本合同壹式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字(章):_________乙方签字(章):_________
篇14:项目土建安装工程施工合同通用条款部分_合同范本
七、材料设备供应
发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用已包含在综合费用中。
1.发包人供应设备材料为:
(a)潜污泵(含控制箱)、人防水泵、变频给水设备(含变频水泵、气压罐、控制柜、底座以及相关的成套部件等)、卫生洁具(含龙头、五金配件)、水表;
(b)各系列配电箱(柜)、电表箱、控制箱(柜)、多媒体智能箱;
(c)通排风机(含控制箱、柜)、人防风机;
(d)屋面陶土砖、瓦;
(e) 不锈钢水箱。
承包人应按约定的时间书面通知发包方甲供材料的进场时间并认真仔细核算后上报甲供材料的规格数量,如因承包人原因造成采购超量或规格有误,因此造成的经济损失由承包人承担,并在支付给承包人的工程款中扣除。
2.甲定乙供材料为:
土建部分:
(a)钢材;(仅确定材料合格供方:1、二级螺纹钢:一线品牌:沙钢,永钢、马钢,二线品牌:中天、西城、长达,萍钢,冷水江;2、三级螺纹钢:一线品牌:沙钢,永钢、马钢,二线品牌:西城、长达,萍钢;3、线材:永钢、中天、萍钢;4、圆钢:山雁、富钢。(二级、三级螺纹钢均要求采用一线品牌,如一线品牌规格不齐时经甲方同意并确认品牌后可采用二线品牌;如乙方增加钢材供应方必须经甲方和监理考察合格确认后方可采购。)
(b)商品砼;(金腾、岚盾可直接使用,其余商品砼由乙方提出经甲方和监理考察合格后确认。外加剂采用安徽“振华”、或江西“武冠”)
(c)保温材料;
(e)公共部位乳胶漆;
(f)地下室防霉涂料;
(g)内墙新型砌体材料;
(h)公共部位内墙腻子;
(j)人防门;
(k)烟道、烟帽;
(l)汽车库进口排水沟盖板。
安装部分:
(a)排水管及配件(其中配件的价格及用量按预算定额结算,不作补差)、涂塑钢管 (其中配件的价格及用量按定额结算,不作补差)、镀锌钢管、柔性铸铁排水管及其余各种给水排水管及管件、各类给排水阀门、保温材料、支管减压阀、紫铜管及相应铜管配件、不锈钢管及相应配件。
(b)阻火圈、防火套管、防火封堵材料等。
(c)桥架、普通照明灯具、消防灯具、电线电缆、应急电源、开关插座、电线管、等电位端子箱、ups电源、人防阀门等。
(d)各类风口、消声器、保温材料、静压箱及风管的各种阀门及部件等。
(e)无价材料。
2.1发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:按通用条款第27.4.(1)条执行。
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 发包人有权根据工程实际情况调整甲供材料及设备的品种、规格、型号、质量等级,承包人不得拒绝接收。
(3)承包人可代为调剂串换的材料: 按通用条款第27.4.(3)条执行。
共13页,当前第1页12345678910111213
篇15:承揽户外广告牌制作安装协议
甲方:
乙方:
甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定,现就乙方承揽广告牌的制作安装事宜达成如下一致协议。
一:广告牌制作
1、广告牌规格:
2、材质:
3、要求:
二:广告牌安装
安装地点:
三:工程造价及支付方式
1.广告牌制作费:共计人民币元,大写元整。
2.支付方式:
合同签订时甲方预付百分之三十工程款。
制作安装完成后,经甲方验收合格,即付清所有工程款项。
四:工程期限
1、自合同签订甲方预付工程款之日起天。如遇不可抗力因素工期顺延。
2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可由双方协商确定延期时间。
五、双方权利、义务
甲方:
1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。
2、有权对乙方的设计提出建议和修改意见,以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵。
3、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
4、有义务提供有关单位资料或其他有关资料供乙方设计参考。
5、负责施工现场的树木、花、草可以移动。
6、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。
乙方:
1、自甲方通知可以现场施工起,按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
3、乙方对设计的作品享有著作权。
六:关于验收
1.乙方全部制作安装完工后一周内,甲方必须组织正式验收,甲方在完工后一周内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。
2.工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据,广告结构制作安装应当牢固,抗风力应达到7级。
七、违约责任:
1.甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3.乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失.
4.如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责。乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完部分或全部的制作费。
八、因广告所产生的责任的承担:
1、在本广告的制作、设置过程中,如因乙方原因造成第三人的人身或财产损害,均与甲方无关。
2、由于商标、肖像、广告词及其他因甲方提供的广告内容而产生的纠纷由甲方承担全部的责任。
九、保修期限:
1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目钢体质保半年。人为损毁乙方不负责保修。
2、保修期满后,双方另签维修协议进行维修。
十、双方因本合同发生争议,应友好协商解决,协商不成的由长汀县仲裁委员会仲裁。
十一、此合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
十二、本合同一经签订即产生法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
篇16:电梯安装安全防护协议书
需方(盖章):(以下简称甲方)
供方(盖章):(以下简称乙方)
签订日期:
供、需双方依照《中华人民共和国合同法》经友好协商,确认并履行以下条款:
一、电梯型号、数量
二、安装费支付方法:
1、供方安装人员进场前一周内,需方应向供方预付安装款总额的50%,计人民币(大写):叁万元整(¥:30000.00元)直接汇入本合同供方指定的帐户。
2、电梯安装完毕,经特种设备检测部门检验合格后三日内,需方支付安装款总额的50%,计人民币(大写)叁万元整(¥:30000.00元)直接汇入本合同供方指定的帐户。付清余款后供方将设备交付需方使用。
三、发票开具类型:□建筑业统一发票 □外出经营管理许可证
四、施工地点:辽宁省本溪市桓仁县 。
五、施工周期:约 3 周。因需方土建的原因,施工周期相应顺延。
六、供需双方工程实施责任:
a.需方责任
1、于货到工地7日前提供符合双方确认土建布置图要求的电梯井道并通知供方(包括电梯牛腿、预留孔、吊钩、电源制板开关及井道安全电压照明)。
2、承担不符合土建布置图要求而无法安装的土建整改和工期延误责任。
3、负责电梯井道的土建工作、提供现场安装使用的适量土建材料及相关辅助工作(包括水泥、沙石、钢筋等),负责电梯安装后的土建修补余尾工作。
4、无偿提供施工用电,并把电力电线(三相380V 五线±7%)接至机房(有电器保护安全接地装置)。
5、电梯值班室(使用单位总能随机响应电梯乘客被困时呼救的固定值班场所) 通讯电话线引至主电源开关位置,且线头至少留有5M余量,通讯线规格4×0.5m²。
6、向供方无偿提供部件、工具保管用房。
7、向施工人员提供施工现场免费住宿。
8、供方施工期间,需方应提供足够的无干扰作业空间。
9、支付各种地方性收费。
10、提供特种设备检测部门所需的验收申请文件,办理设备注册登记手续。
11、无条件配合供方及特种设备检测部门办理电梯的检验验收事宜,若需方经供方催告后不予配合,视为供方全面地履行了相关合同义务,供方不承担任何责任。
12、电梯未经特种设备检验部门验收合格前,需方不得使用未经验收合格的电梯,否则一切责任均由需方承担。
b.供方责任:
1、 按照合同约定组织货源,包装货物。
2、 负责电梯的安装和调试。
3、 负责在当地技监部门办理施工有关手续。
4、 在施工期间遵守需方有关管理制度。
5、 需方有权拒绝供方施工人员提出的超越本合同约定范围的无理要求,如供方施工人员因此而造成需方的实际损失,由供方负责赔偿;若需方私自委托供方施工人员或其它人员而造成损失,供方不承担任何责任。
6、 按照施工图纸进行施工,保证工程质量,并按合同规定的时间如期完工。
7、 在合同规定的保修期内,对属于供方产品质量或工程质量问题,负责无偿修理和更换配件。
8、 协助需方向当地特种设备检测部门申请验收,验收所需缴纳的费用由供方自行向特种设备检测部门缴纳。
9、 供方施工人员安全责任由供方自负。
七、工程质量:应符合国家标准的要求,如发现不符合要求之处,供方应立即返工。
八、工程验收:
1、施工完毕后,根据供方安装组通知,需方应于约定时间内派人员会同检测部门进行检验,检验合格后,供方提有关技术资料,结算相应款项和办理移交手续。
2、当电梯验收有整改项目而须复检的,其复检费由造成整改项目较多的一方承担。
3、 电梯未经合法验收和登记注册,需方不得擅自使用,否则由此产生的一切责任需方自负。
4、 需方在接到供方要求申请验收的通知后10日内,若不能完成未具备验收条件的项目整改,以及提供所需的验收申请文件,则视为电梯已验收合格,需方应按照合同约定支付相应款项。
九、保修责任:
1、从电梯验收合格(如同第七条所指)之日起12个月由供方免费保修。
2、保修期内因需方使用不当、供电问题、渗漏水以及自然灾害等非正常原因而导致损坏,供方有义务修复,但需方应承担更换零部件的材料费和修理费。
十、违约责任:
按照《建筑工程承包合同条例》(单项工程)的有关规定执行。供、需双方不能单方终止合同;如不能履行合同应在开工前10天书面通知对方,且违约方应按工程总价20%的违约金支付给对方。
十一、解决合同纠纷方式:
双方如发生合同纠纷应通过友好协商解决,如协商不成,按供货合同方式解决。
十二、合同生效:
本合同供、需双方代表签字盖章生效。本合同一式肆份,双方各执贰份。
十三、工程事宜联系:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:标准建筑起重机械安装拆卸合同
合同签订时间: ____年___月___日
合同签订地点:____________________
起重机械委托安装(拆卸)单位(下达施工许可的施工企业)(以下简称甲方)
起重机械安装/拆卸单位(以下简称乙方)
安装拆卸单位安装资质证书号 资质等级
安全生产证书号
依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑起重机械安全管理规定》(166号令)及其他相关法律法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方协商就建筑起重机械的安拆相关事宜达成协议如下:
第一条 工程概况:
项目名称: ;
建设单位: ;
工程地点: ;
建筑物高度: 米;层数 层;
第二条 安装/拆卸机械型号,安/拆时间:
机 械 名 称数量规格/型号生 产 厂 商产权备案单位
/备案编号机械使用期限/起止时间安装日期预计拆卸日期
第三条 机械安拆地点、安/拆工作内容:
机械安装地点: 。
安装的高度 米,首次安装基本高度 米。后续顶升加节 次 米,附墙架 套。
乙方负责对合同内机械的安装、顶升加节、附墙、拆除。
乙方不负责对起重机械及配件进出场的运输,但包括使用25吨汽车吊及安拆所需工具、器材。
第四条 设备检查、维护、保养:
起重机械在使用中,甲方如需乙方对机械进行检查维护、保养的,应在本合同第十一条中予以委托,约定其相关条款,并支付检查、维护、保养费。
第五条 计费标准及付款方式:
费用计算
机械名 称数量(台)安装基高(元)顶 升、加节(元)拆除标准节(元)安装附墙架(元)拆除附墙架(元)25吨汽车吊(元)检查、维护保养(元)小计
因特殊原因超出25吨汽车吊费用
合 计(元)
付款方式
1、机械安装完毕,经验收合格后7日内付安装费人民币 元(¥ 元)。
2、建筑物封顶7日内付顶升、附着费人民币 元(¥ 元)。
3、机械拆除完毕7日内付清余款 元(¥ 元)。
第六条:双方安全职责
一、甲方安全职责
1、会同乙方确定机械安装位置和方位,负责机械基础的设计施工,基础预埋和接地装置的埋设,并对其工程质量负责;负责提供机械安装总功率电容量的电源,按《建筑临时用电规范》满足安装的专用电源线及开关箱。
2、提供对机械安装(加节,附着)拆卸所需吊车、塔吊等进出场及施工的条件。
3、检查建筑起重机械备案证明,必要时核对该机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明。
4、甲方应根据生产需要,在机械安装前三个工作日内负责将监理公司批准的机械安拆专项施工方案和相关资料告知工程所在地建筑安全监督机构(设备使用登记机关),并接受安监机构安装前安全生产条件审查;甲方负责办理机械拆卸告知手续时,同时负责注销起重设备使用登记证明,并将准确安拆时间通知乙方,以便做好安拆准备。
5、检查安装单位资质证书,安全生产许可证,核对企业技术负责人,项目经理,专职安全员和特种作业人员名单,执业资格证书(以协会指纹采集人员信息为准)。
6、审核乙方编制的起重机械安装(加节,附着)、拆卸工程专项施工方案,对按规定应当组织专家论证的,组织专家论证。制定本单位对安装、拆卸工程生产安全应急救援预案。
7、委派本单位技术、安全专职管理人员监督检查乙方提供的各项资料完整、人员证件真实和起重机械安拆作业情况,并协助乙方处理相关事宜。
8、安拆作业前,划分作业区域,做出警示标志,禁止交叉作业,杜绝无关人员进入安拆现场。
9、机械安装前,组织对所需安装的机械及配件向乙方进行清点移交,检查机械质量。
10、机械安装完毕,在接到乙方自检合格报告,及时委托具备检验检测机构对机械安装进行检测,检查合格的,及时组织出租、安装、检测、监理等单位进行联合验收,验收合格方可投入使用。使用过程中顶升加节附着完毕,甲方应及时组织联合验收,验收合格方可投入使用。
11、机械在使用过程中,需顶升加节附着,应提前2-3天通知乙方,以便乙方统筹安排人员按时顶升、加节、附着等施工作业。
顶升加节附着前,按乙方编制的安拆方案做好附着铁件预埋预留,并派架子工在预埋预留相应高度处,搭设附着安装人员操作平台,凭验收合格使用。
12、在遇有架空输电线或其他危险作业区域时,甲方按国家有关规定和标准设置防护措施,确保安全生产作业。
13、甲方应合理安排安装、拆卸、附着作业时间。不得强行要求工人在高温、冷冻等不符合作业条件下安装作业。
14、甲方应按合同约定及时支付安装附着拆卸费用。
15、甲方委托乙方对机械在使用中负责检查、维护、保养的,按合同条款,应督促、检查乙方上述工作落实情况,同时做好记录。
16、甲方负责将机械安装、拆卸、检查、维护、保养等资料移交产权单位存档。
二、乙方安全职责:
1、积极配合甲方做好机械安装位置、方位的确定和基础附着、预埋件预埋的技术指导,按照安全技术标准及安装说明书等检查安拆现场作业条件,参加基础验收。
2、负责提供企业安装资质证明、安全生产许可证,委派受聘于本企业并已录入智能化管理系统的技术负责人、项目经理、安全管理专职人员及安装特种作业工人参加安拆施工作业,并保证证件真实有效。
3、负责根据建筑工程及机械设备性能要求按照安全技术标准,编制安装(附着顶升加节)拆卸专项施工方案,经技术负责人审核签字,报甲方审批执行。
4、制定起重机械安装拆卸作业安全事故应急救援预案。
5、机械安装前,甲方应向乙方对所安装的设备及配件进行清点交接,乙方应在清点交接时和安装作业中对所安装机械的各部件进行检查,发现质量问题及时报告甲方,同时对自带吊具、索具和辅助起重设备进行检查,确定正常后方可安拆。
6、机械安装前,由公司技术负责人会同甲方相关人员按照安拆方案对安拆作业人员及相关人员进行安拆安全技术交底和安全教育,签字确认。安拆时项目经理、安全员必须在现场全过程监督检查,安拆人员按规定佩戴好安全防护用品,按照起重机械安拆工程专项施工方案、按照《安拆安全操作规程》、《高处作业安全技术操作规程》、《安拆操作程序》安拆作业,确保安拆安全和质量,对作业过程中的安全生产负责。
7、乙方在机械安装完毕(含附着),按照安全技术标准及使用说明要求对所安装的设备进行自检,调试和试运行,合格,出具自检合格报告报甲方,并向甲方出具书面安全使用说明。
8、机械安装、拆卸(含顶升、附着)应在白天进行,不得在大风(13m/s)、浓雾和雨雪等恶劣天气及夜间进行作业。(如因甲方强制要求作业造成的不良后果,责任由甲方承担)
9、乙方在起重机械拆卸后(甲方最后一次安装拆卸费用支付时)将安装拆卸(含检查、维护、保养)全部资料一并交给甲方转交设备产权单位存档。
10、受甲方委托对机械在使用中进行检查维护保养的乙方,每月对机械进行两次的检查维护保养工作,(检查维护保养内容:见“建筑起重机械检查表”)并做好记录,在检查中发现的问题应作出处理,及时报告甲方,乙方应对检查维护保养的质量负责。
第七条 双方安全责任
1、甲乙双方是本合同安全责任的主体单位,甲方对起重机械安拆作业安全责任行为负总责。
2、按合同安全职责、条款未履行而导致生产事故或机械损坏,按事故调查报告及纠纷调处、仲裁责任划分比例承担责任。
第八条 违约责任
甲方违约责任
1、甲方未按合同约定做好设备安拆前场地和道理的平整、周边障碍物(含外架)的清除工作,影响安拆而增加费用由甲方承担。
2、甲方未按合同约定按时支付机械设备安拆费,按每逾期一日 元标准向乙方支付延期违约金。
3、其他约定: 。
乙方违约责任
1、乙方未按合同约定时间完成设备安装、升节、附着锚固、拆卸的,要支付违约金____________元。
2、其他约定: 。
第九条 不可抗力
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起 日内向对方当事人提供证明。
第十条 争议解决
本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第 种方式解决(只能选择一种)。
(1)向 人民法院提起诉讼;
(2)向 仲裁委员会申请裁决。
第十一条 其他条款
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共 页,一式 份,具有同等法律效力,其中甲方 份,乙方 份。
2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,解释的顺序除有特别说明外,以文件生成时间在后的为准。
3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、其他约定: 。
5、合同签订地: 。
使用单位:(甲方签章) 安装/拆卸单位:(乙方签章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
机械安拆责任人: 机械安拆责任人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开 户 银 行: 开户 银 行:
帐 号: 帐 号:
邮 政 编 码: 邮政 编 码:
年 月 日 年 月 日
篇18:安装采购合同范本_合同范本
【篇一】
签订地点:
合同编号:
甲方(需方)乙方(供方)
甲方根据实际需要,就向乙方采购格力空调用于办公室一事,经双方友好协商,达成如下协议:
一、甲方采购产品的型号、数量、单价、金额和安装时间:
如在约定安装时间内,因甲方原因造成不能安装调试完毕,双方同意按实际完成安装数量、金额执行本合同,如在约定安装时间内甲方需调整型号数量,乙方应予以配合;新增型号、单价另议。超过约定安装时间后,甲方要求继续履行剩余安装合同的,若乙方价格上涨,按照涨价后价格计算。若在本合同执行中乙方发现甲方采购用途及安装地点与本合同内容不符,视为甲方违约,乙方有权终止合同,并有权向甲方收取违约金。
二、产品的运输方式和费用负担:汽运。
三、风险责任承担:货物到达甲方安装地前,风险责任由乙方承担。货物自到达甲方安装地后,风险责任由甲方承担。四、安装地点:。五、产品安装调试:
(1)由乙方免费安装调试;
(2)甲方为乙方提供电源、场地等设施供乙方安装调试使用,以配合乙方安装调试。
六、其他费用:
(1)分体室内机连接电源插座、柜机室内机连接电源所必须用的空气开关等费用均由甲方承担。
(2)甲方特殊要求的支架、护网等材料及制作费用约定为甲方承担。
(3)配管加长、附件增加(超出原厂包装配置)部分费用由甲方承担。
七、设备验收:双方约定验收时间期限为乙方安装调试完毕、通知甲方对设备进行验收之日起十五日内由甲方验收完毕。逾期视同验收合格。
八、结算方式及期限:。甲方付款逾期十日视为违约。九、包修期限:按照国家三包法及厂家保修规定。
十、违约责任:
十一、合同纠纷解决方式:
十二、本合同一式肆份,其中甲方保留壹份,乙方保留壹份,厂家保留贰份。
十三、其他约定:甲乙双方保证工*实及合同签订数量、安装地址的真实,一旦有虚假,愿意承担责任,同时甲乙双方同意保留山东格力公司或珠海总部直接与项目甲方核实此项目真实性的权利。
甲方:乙方:
联系电话:联系电话:
详细签字:签字:
盖章:盖章:
日期:日期:
【篇二】
甲方:
乙方:
主题:本合同由双方按下列条款签订,双方共同遵守执行:
1、商品名称、价格条件:
(1)商标价格/万元(人民币)
此价格为总包价即交钥匙工程,含:设备费、包装费、库管费、运输费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修费及所有进口件的海关关税等各种费税;不含电梯卫视系统和电梯年审时行政收费。
(2)工程名称:
2、商品规格:
3、交货地点:甲方工地现场。
4、交货期:电梯合同签定之后,乙方根据甲方建筑图,壹星期内制作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为准。
5、付款方式:所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人民币计。
(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的%作为定金;
(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的%;
(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付电梯合同总价的%,乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续;
(4)、余款%作为质保金,保修期满支付清;
6、安装:
1、电梯设备的安装施工期:
(1)、当电梯设备到货,甲方土建工程具备安装条件后,由甲、乙双方在安装开工前10天商定一个工程进度计划,以便相互配合如期完工,但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。
(2)、甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常,并负责保证验收合格,领取准运证,投入正常使用,共计天,具体安装开工时间以甲方书面通知为准。
(3)、乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工,以双方代表签字确认为准,即:安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。
2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。如其它公司安装则乙方违约,甲方将不支付安装费用,并从支付款中扣除。
3、甲方责任及承担的费用:
(1)提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源,并排除积水、污物,若有差错应及时修改。
(2)提供电梯施工期间的水、电消耗,其费用由乙方向土建承包商支付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费(安装用电源点应离井道不超过20m,调试用电源点应离控制柜不超过5m)。
(3)能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助乙方维护现场设备保护,负责土建结构误差的整改和设备与土建结合部收口及土建填充工作。
(4)负责免费提供塔吊(如塔吊没拆除可以提供,塔吊只负责自身起吊重量的货物,设备吊至适当位置)及电梯安装时搭井道脚手架用的钢管、扣件。乙方自行搭设,负责电梯安装单位与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。
(5)提供器材,在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。提供接地线拉至机房配电箱。
4、乙方责任及承担的项目:
(1)电梯设备到货后,在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个井道的土建安装条件,并依据合同规定的提供咨询服务。
(2)电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。
(3)按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。
(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。
(5)遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。
(6)向当地有关部门提出开工申报。
(7)负责安装及拆卸井道脚手架,完后运到指定地点。脚手架安装必须牢固并符合安装要求。
(8)负责报送当地部门开工验收工作,保证验收合格。
(9)严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安装,按合同规定的进度,科学管理精细施工。
(10)向甲方和总包提供施工方案,人员组织及施工进度计划。
(11)严管工程质量和施工安全,负责施工过程中的防火和安全作业,以及设备和人身安全。
(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安全事故,由乙方全权负责并承担经济及法律责任。
(13)认真做好施工期间的设备保护工作。
(14)自备安装和调试工具、仪器仪表,全面负责设备的安装和调试。
(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。
(16)提供并安装井道底坑内爬梯。
(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。
(18)向甲方提供1套安装指导手册,1套维修保养手册。
5、安装验收:
(1)、电梯安装、调试工作完成后,甲方应按乙方通知,派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安装标准验收电梯。
(2)、甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方,对安装调试完毕的电梯设备进行报验,因报验而发生的费用由乙方承担。
(3)、电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由甲方自负。
(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯,乙方必须派专人来管理电梯的正常使用和运行。
7、设备
(1)设备到货时间为日到甲方现场,以甲方书面通知为准。
(2)乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设备进行包装并办理运输保险。
(3)设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲方。
(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。
(5)质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四(24)个月,但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内,除国家规定的设备年检费由甲方负责,其余维保费用由乙方自理(甲方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故障,乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等原因),甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0。3%,以此类推。乙方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾款总额时,甲方保留向乙方追诉的权力。
设备到货后的二周(2)内,甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵,甲方检验没发现不符或瑕疵不等于
乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开,则乙方对设备的灭失或损失不承担任何责任。
(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷,甲方应在发现缺陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起,乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。
8、质量保证:
(1)本合同规定的产品由乙方安排安装,乙方检验合格,甲方接收后,除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外,由乙方免费保修24个月。若乙方未能及时保修,由此引起的费用由乙方承担。
9、异议索赔:
产品品质由工程所在地质量技术监督局检验,如因乙方原因不符合此合同规格,乙方负责回修工作,经过乙方回修工作仍不符合的,则甲方有权向乙方索赔。
10、违约责任:
(1)除不可抗力原因外,如果乙方不能按时交付设备,乙方应向甲方支付逾期违约金,其支付方法是:每延误一(1)周(不足一周的按一周计),违约金为延误部分合同金额的百分之零点五(0。5%)。此违约金不得超过延误部分合同金额的百分之五(5%)。如果延期造成甲方不能按时交房,乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。
(2)任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方,并于事故发生后十四
(14)天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上,双方应通过友好协商修改本合同的条款。
(3)本合同生效后,若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合同终止履行时,乙方除不向甲方退回定金外,还应赔偿乙方30%的违约金。
其它:
①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。
②多方通话代替三方通话,并有按键向安防中心报警。
③本电梯的使用不受温度变化,在温差条件下能正常使用。
11、仲裁:
如双方因合同执行过程中发生争议,应通过友好协商方式解决,如经过协商不能达成协议,可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁做出的最终裁决对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收,若因甲方或业主方或总承包单位的原因,不能进行验收或验收不合格的,则原付款条件在验收合格后应付的款项,须在安装完毕后一个月内付清。同时免费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。
13、本合同附件是本合同的有效组成部分,本合同生效后,甲乙双方任何一方提出变更或解除合同的,均按《中华人民共和国合同法》办理。
14、有关开工申报,官方竣工检验手续及费用均由乙方负责,电梯卫士系统安装费及使用费由甲方负责,乙方协助甲方办理。
15、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。
16、本合同未尽事宜,由双方友好解决。
17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇19:建筑工程安装合同
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑安装合同的有关事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、合同数量为约数,工程竣工后按实际安装展开面积结算。
二、合同工期
1、材料进工地日期:
2、开工日期(具备安装条件后,以甲方通知时间为准):
3、竣工日期:
4、合同总工期:
5、在施工过程中,如遇不可抗力的事由,工期自然顺延,如每周停电累积八小时以上,工期相应顺延,误工费由责任方承担。
三、结算方式及期限
合同签订后 日内甲方预付合同总金额 %的预付款,材料进工地的进度款;合同总金额 %的进度款;工程验收后 日内付到全部工程款的 %,余款作为保修金壹年内付清。
四、工程竣工验收
1、验收标准:双方认可的图纸和约定的质量标准。
2、工程具备竣工验收条件后,乙方应向甲方提交验收报告和竣工资料,甲方应在接到报告 日内组织有关部门进行验收,逾期不验收视为合格。
3、验收过程中发现的质量问题,乙方应于验收后日内整改完毕。
五、合同的变更和解除
合同依法成立后,任何一方不得擅自变更和解除,确需变更合同时,一方应书面通知另一方,对方在接到通知后15日内做出回复,不回复视为同意变更。
六、违约责任:一方违约,违约方应赔偿对方因违约所造成的损失。
七、甲方免费提供:水、电、库房、垂直吊装、安装用脚手架平台和必要安全防护;提供食宿方便,费用乙方自理。
八、争议的解决方式:双方协商解决,如协商不成,任何一方均可向所在地法院申请处理。
九、其它约定事项: _____________________。
1、本合同约定不明的事项,双方可另行协商,图纸及双方往来信函、传真资料是本合同的组成部分。
2、本合同一式四份,具有同等法律效力,合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:商务宾馆窗帘墙纸安装施工合同
甲方:________________建筑公司(以下简称甲方)
乙方:_________________云南七彩施工队(以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同》的相关规定,本着“诚实信用”的原则,经双方友好协商,现就乙方为甲方提供安装塔吊事宜达成如下协议,共同遵守:
)型号塔吊台,独立高度米,顶升标准节一、乙方为甲方在地理位置安装(
节。(具体技术参数依据塔吊使用说明书。)
二、工程时间: _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日至 _________________ 年 _________________ 月_________________ 日完成。
三、安装费用:_________________元。
其中:
1、安装元,
2、租汽车吊吨一台,元。
3、租运输汽车台,共元。
4、其它:_________________
四、付款方式:支票,现金。
五、付款方法:
付款时间双方共同协商确定,但必须要求安工程结束并验收检测合格后付清全部工程款。
六、责任:
甲方:
1、创造条件配合好乙方施工人员进行施工。
2、配合电工人,电焊工人,架子工人,力工人,用于配合乙方施工的进行。
3、配合做好高压线、电缆线及其它不利于乙方施工的物体保护及拆除工作。
4、介绍地下设施,汽车吊停放地点的地质情况。
5、协调各方面工作,做好安全技术交底工作。
乙方:
1、按甲方要求保安全、保质量、保时间、保设备完好完成施工工作。
2、乙方必须保证具备拆装资质和安全许可等市建委及其它部门要求的资质。
3、参加施工人员必须具备符合施工要求的特种作业证书。
4、乙方负责到市建委及市技术监督局等相关部门办理塔吊安装及检测等全部相关手续。
5、施工人员做好自我保护及其他人员的保护。
6、作业全程符合施工规范,高空作业按相关规范施工,杜绝违章作业、违章指挥,在施工中
出现的一切人身事故、财产损失由乙方自己承担责任,费用自负。
7、按甲方要求把拆除部件整齐堆放在指定地点。
8、损坏设备按照新旧程度加采购费用作价赔偿。
七、违约责任:
1、甲方违约,甲方一次性向乙方赔偿本安工程款的10%。
2、乙方违约,如延误工期,每延误一天乙方赔偿甲方总工程款的10%;如中途不能进行安装,乙方退给甲方已付所有工程款并赔偿甲方的一切经济损失。
八、本协议一式四份,甲方三份,乙方一份,具有同等法律效力。(根据情况而定是否备案)
九、其它:_________________
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________签约地点:_________________
签约时间:_________________签约时间:_________________