房屋买卖合同违约协议书
甲方:_____________
乙方:______________
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定,买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就房屋买卖有关事项,达成如下协议:
第一条:_________________房屋基本情况
乙方购买甲方合法拥有的坐落于_____________市________________区___________________,产权证第_____________号,建筑面积_________________平方米的房产一套。
第二条:_________________付款方式
1.双方议定上述房产出售价格为__________________元整。此房价款为甲方净价,甲方不支付交易中的任何费用。
2.甲方收到乙方定金_____________元整,待乙方交全款后,即可为乙方准备办理过户手续。
3.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用,均由乙方承担缴纳,甲方不承担任何费用。
第三条:_________________合同变更
1.在合同履行期间,任何一方不得擅自变更,若需变更合同内容,应书面通知对方,征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议,否则造成损失由责任方承担。
2.本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第四条:_________________违约责任
本合同签订后,双方不得违约,如甲方违约,双倍返还乙方定金,如乙方违约,定金不退。
第五条:_________________合同争议的解决
本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第八条:_________________本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
第九条:_________________本合同共__________页,一式__________份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力。
第十条:_________________其他约定
甲方:______________乙方:______________
身份证号:______________身份证号:______________
电话:______________电话:______________
现住址:______________现住址:______________
签约日期:______________签约日期:_____________
更多相似范文
篇1:协议约定与违约
1.除本协议特别约定外,协议双方不得单方面擅自变更或终止本协议。
2.如果由于乙方服务原因所引起的经济纠纷,由乙方承担赔偿责任。
3.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,应向 甲方 所在地有管辖权的人民法院起诉。
4.甲方采取一个景点一个代理的方式进行,如果合同签署后,其它代理能提供更为优惠的价格,甲方与乙方沟通协商,如在合同期内乙方不做价格调整的,甲方在合同结束后将另行选择供应商或者采用竞标模式进行删选。
5.本协议如有未尽事宜,由双方协商解决并签订补充协议。本合同一式两份,双方各执一份。合同经签署后具有法律效力。
签署时间: 年 月 日
甲方(盖章):
法定代表人或授权代表(签字):
乙方(盖章):
法定代表人或授权代表(签字):
篇2:合同书违约责任
甲方:___________
乙方:___________
甲方______与乙方______于___年___月___日签订了《______合同》,原合同有效期至___年___月___日,现因________致使原合同无法继续履行,现经甲乙双方协商一致,达成如下协议:
1、原《______合同》自___年___月___日解除,自解除之日起,原合同中约定的双方权利义务终止;
2、甲方应将乙方已交纳未发生的______费______元于本解除合同协议书生效时退还乙方;
3、甲方应将乙方已交纳的______元保证金于本解除合同协议书生效时退还乙方;
4、本协议由甲乙双方签字盖章后生效,本协议生效之日,原《______合同》解除,双方互不承担违约责任;
5、本协议一式2份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
___年___月___日
签约地点:
篇3:般建筑违约保证金合同
甲方:
乙方:
为保证甲方招投标活动的顺利进行,甲乙双方就交纳投标保证金事项,达成一致意见,并签订如下条款,以供双方遵守:
1、乙方自愿报名参加甲方组织的位于______市______县 街甲方拟招标酒店的招投标活动,乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金 万元(大写: 万元)。
2、乙方如在竞标中中标,甲方应向其签发中标确认书,甲方在七日内全额退还投标保证金,并按中国人民银行同期贷款利率支付资金利息。
3、乙方如在竞标中未中标,甲方在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金,并支付利息,利息的计算方法如下
1)如甲方在七日内全额退还保证金,应以乙方缴纳的保证金总额为基数,按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。
2)如甲方未在七日内全额退还乙方缴纳的投标保证金,甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数,并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方,利随本清。
4、乙方如在竞标中中标后,甲方无正当理由取消乙方的中标资格,甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金,并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的50%,作为违约赔偿金。
5、如果甲方组织的招投标活动,在乙方交纳保证金后六个月仍未结束,甲方应在六个月期满的次日,将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方,并按中国人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。如果甲方六个月期满后,没有全额退还乙方保证金,甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数,并按中国人民银行同期贷款利率的四倍支付利息给乙方,利随本清。
6、本协议书一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字(盖章)后生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
年 月 日
篇4:城市个人借款及违约合同
甲方(出借人):_____________________(以下简称“甲方”)
身份证:
住所:
联系电话:
乙方(借款人):_____________________(以下简称“乙方”)
身份证:
住所:
联系电话:
丙方(担保人):_____________________(以下简称“丙方”)
身份证:
住所:
联系电话:
现甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上,经友好协商,就甲方向乙方提供借款事宜达成如下条款,以资共同信守。
第一条借款金额及利率
1.1借款金额:人民币元整(¥元)。
1.2借款利率:该笔借款自发放之日按年利率%的标准计收利息。
第二条借款期限
借款期限为年,自该笔借款实际支付之日起计算。
第三条借款用途
甲方向乙方提供的借款专款专用于__________________所需支出。
第四条借款支付
甲、乙双方一致确认,本协议项下之借款通过银行转账方式支付至乙方指定的如下账户,支付时间以实际转账之日为准。
户名:
开户行:
账号:
第五条还款安排
5.1利息_____期支付,自乙方收到甲方所支付的该笔借款资金后每满___个月的次日为利息支付日。
5.2甲、乙双方同意,乙方可提前还款,提前还款时按照实际已发生的借款金额、借款时间并按照本协议约定的利率计算利息。
第六条借款担保
6.1丙方同意为本协议项下所有义务和责任向甲方承担连带保证责任,保证期限为三年,自借款期限届满之日起算。
6.2乙方以股票账号___________中约人民币___________的金额向甲方证明其具有足够的清偿能力,若甲方不按期偿还借款的,乙方有权采取发送律师函、对股票账户申请冻结、向有管辖的法院提起诉讼等方式追索借款本金及逾期利息等款项。
6.3乙方同意并承诺以其所有的位于_______________________房产(房产号:____________)为本合同项下的债务设定抵押,并于本合同签署后个工作日内办理相关抵押登记手续。
第七条违约责任
7.1任何一方不履行本协议之义务或履行义务不符合约定的,在本协议终止前,应当承担继续履行,采取补救措施或者赔偿损失(包括但不限于诉讼费、鉴定费、律师费等实现债权的所有费用)等违约责任。
7.2如乙方迟延或未足额支付任意一期利息超过30日视为乙方构成根本违约,甲方有权要求乙方立即清偿所有本息。
7.3如乙方未按本协议约定及时履行其承诺事项视为乙方构成根本违约,甲方有权要求乙方立即清偿所有本息。
第八条争议条款
本协议的签订、履行、解释、争议解决等均适用中华人民共和国大陆地区法律。因本协议发生纠纷,由双方协商解决。如果不能解决,任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
第九条其他
9.1本协议一式三份,甲、乙、丙各持一份,各份均具同等法律效力。
9.2本协议自甲、乙、丙各方签署之日起生效。
【本页为签字页】
甲方:
乙方:
丙方:
签署时间:年月日
篇5:房屋买卖合同违约起诉状
原告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:____________。
法定代表人:__________,职务:经理,电话:____________。
被告:_____市_____区_____公司,住所地:_____省_____市_____区_____街道_____门牌号_____楼_____层_____室,组织机构代码:___________。
法定代表人:__________,职务:经理,电话:____________。
诉讼请求
1、请求判令被告支付货款________________元。
2、承担逾期付款银行利息_________________元
3、诉讼费由被告承担。
事实与理由
_____年_____月_____日,原告与被告签订《_____合同》,被告购买原告方钢材八十余吨,后原告多次催收,被告仅支付部分款货款,尚欠原告钢材款_________________元,按照约定被告违约应支付违约金,为维护原告合法权益,特诉至法院,请求依法支持原告的诉讼请求。
此致
__________人民法院
起诉人:__________公司
_____年_____月_____日
篇6:含违约责任采购合同
离婚协议书
甲方(男方):姓名,性别,出生年月,民族,住址,身份证号,联系电话。
乙方(女方):姓名,性别,出生年月,民族,住址,身份证号,联系电话。
甲乙双方于X年XX月XX日在民政局办理结婚登记手续(结婚证号:)。现双方夫妻感情已经破裂,且无和好可能,甲乙双方经慎重考虑及多次协商,订立离婚协议如下:
一、甲乙双方自愿解除婚姻关系。
二、关于子女抚养、抚养费及探望权的约定。
1、甲乙双方于X年XX月XX日生育一儿子,名(身份证号:),目前为在校中学生。
2、儿子由甲方直接抚养,随甲方及甲方亲属共同生活。
3、甲方应悉心抚养儿子,不得有虐待、遗弃、家庭暴力等行为。
4、抚养费由双方共同承担,乙方应在每月25日前向甲方支付下一月的抚养费X元(包含生活费、教育费、医疗费等)。如儿子在抚养期间产生一次性大额支出,双方再另行协商解决。
(抚养费收款户名:;开户行:;账号:。)
5、乙方如不能按时足额支付抚养费,每逾期一日应支付惩罚性赔偿金(未足额部分的万分之五)。
6、乙方支付抚养费至儿子年满18岁止;儿子年满18岁后,确有必要支付抚养费的(如儿子上大学期间无经济来源等),甲乙双方仍应共同承担儿子的抚养费。
7、甲乙双方同意:工作日,儿子同甲方及甲方亲属共同生活。休息日,乙方有权探望儿子,除非儿子反对。
三、夫妻共同财产、债权和债务。
1、甲乙双方同意:除因拆迁所得的夫妻共同财产【包括但不限于北京市朝阳区X小区号楼单元房屋(以下简称房屋)】之外,其余双方各自名下的财产、债权和债务,归各自所有。
2、对房屋房产的处置:
(1)房屋系在婚内以乙方名义购买所得,购买时甲方父母垫付房款X元,双方均认可房屋属于夫妻共同财产。
(2)甲乙双方均同意:离婚后出售房屋,所得售房款分为三份。第一份为X元,用于支付甲方父母垫付的房款;第二份为扣除垫付房款后剩余房款的一半,系甲方个人财产;第三份为扣除垫付房款后剩余房款的一半,系乙方个人财产。甲乙双方均同意购房人将上述三份房款直接支付至各自名下。
(3)鉴于房屋系回迁房,目前尚在办理房产证过程中,因此乙方承诺自收到房产证之日起三个月内或自离婚满三年之日起三个月内,出售完毕房屋;若不成,乙方必须向甲方出具乙方委托甲方出售房屋的委托手续(若能办理委托手续公证,双方应配合办理公证),甲方全权代理出售房屋。
(4)鉴于房屋购房协议系乙方签署,因此当房屋具备出售条件时,乙方应积极配合购房人办理房产过户手续。乙方承诺如乙方不配合购房人办理房产证,乙方自愿放弃房屋个人份额(产权或房款),乙方份额归甲方所有,并支付甲方惩罚性赔偿金(房屋房款的20%)。
(5)甲乙双方办理房产证或协助购房人办理房产证的费用由甲乙双方共同承担。
(6)双方均同意:出售房屋的价格应在当时市场价格的合理范围内(市场均价的百分之三十上下浮动),如出售房屋的价格在当时市场价格的合理范围内,任何一方不得以价格的原因或其他原因阻扰房屋的出售。
(7)自离婚之日起至售出房屋之日止,甲乙双方均同意搬离并出租该房屋,所得租金双方均分,收租人应于收到租金之日起10日内均分完毕。
(8)离婚后,如一方已搬离房屋且搬离期间超过1个月而另一方未搬离,未搬离一方应于支付房屋占用费(当时房屋市场租金的一半),未搬离一方应于每月15日前支付完毕房屋占用费。
(9)任何一方违反上述八项约定之一的,须支付守约方惩罚性违约金20万元。
3、因拆迁所得的其他夫妻共同财产(房屋之外的部分),归甲方所有。
四、其他事项
1、本协议一式三份,自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效,甲乙双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
2、离婚后,一方不得干预另一方的生活,不得向第三方泄露另一方的个人隐私及秘密,不得有故意损坏另一方名誉的行为,否则承担违约金20万元人民币。
甲方(签字): 乙方(签字):
日期: 日期:
篇7:房屋交易原违约责任中增加义务条款协议
为维护私有房屋交易双方当事人合法权益,明确因司法机关查封交易房屋,导致交易双方不能如约办理房屋所有权转移登记的责任方义务,在原违约责任中增加义务条款。
具体修改情况如下:
违约责任
1、甲方逾期交付房产的,应承担违约责任如下:__________________________________
2、乙方逾期付款或不符合付款形式的,应承担违约责任如下:__________________________________
3、因司法机关对交易房屋进行查封,导致甲乙双方不能如约办理房屋所有权转移登记的,双方约定如下:
__________________________________
4、其他约定:__________________________________
甲方:
乙方:
年月日
篇8:民间个人借款及违约协议书
借款人姓名:
借款金额:
甲方(借款人):身份证号码:
地址: 广州居住地址: 电话:邮政编码:
乙方(贷款人):地址/住所:电话: 传真:邮政编码:法定代表人/负责人:
授权代理人(有授权代理人时):
借款人、贷款人经平等协商,就贷款人向借款人发放贷款事宜达成一致意见,特订立本合同。
第一条 贷款金额
本合同项下借款金额为:币种人民币,大写 元整,小写¥ (大小写不一致时,以大写为准)。
第二条 借款期限
本合同项下借款期限为 ,自实际提款日起算(分次提款的,自首次实际提款日起算)。即年 月 日至 年 月日,实际提款日以借据(详见附件《借款借据》)为准。
第三条 借款用途
本合同项下借款用途为 。未经贷款人书面同意,借款人不得改变借款用途,贷款人有权监督款项的使用。
第四条 借款利率与计结息
1,借款利率:固定利率,年利率%,借款期限内合同利率不变。
2、利息计算,利息从借款人实际提款日起算,按月计算:即按实际提款额
和用款月数计算,具体公式为:
利息=本金_实际用款月数_月利率;
月利率计算基数为一年12月,换算公式:月利率=年利率/12。
3、结息方式:甲方应在每次提款前预付壹个月利息,其余每月按月结息,按每次提款对应日(如无对应日则按当月最后一日)作为结息日。
若贷款本金的最后一期清偿日不在付息日,则该贷款本金的最后一期清偿日为付息日,借款人应付清全部应付利息。
4、罚息
(1)对逾期或未按合同约定用途使用借款的,从逾期或挪用之日起,就逾期或挪用部分,按本款约定的罚息利率计收罚息,直至清偿本息为止。
对既逾期又挪用的贷款,按照较高的罚息利率计收罚息。
(2)对借款人不能按期支付的利息以及罚息,以本条第3款约定的结息方式,按本款约定的罚息利率计收复利。
(3)罚息利率,逾期贷款罚息利率在原贷款利率基础上加收50%确定,挪用贷款罚息利率在原贷款利率基础上加收100%确定。
第五条 提款条件
借款人提款须同时满足下列条件:
l、本合同及其附件,本合同项下保证合同、抵押合同、质押合同(如有)等均已生效;
2、借款人己按贷款人要求提供担保,担保合同己生效并完成法定的审批、登记或备案手续;
3、借款人已向贷款人提交股东(大)会、董事会或其他有权部门同意签订和履行本合同的决议书和授权书;
4、法律规定及双方约定的其他提款条件 。
上述提款条件未满足,贷款人有权拒绝借款人的提款申请.但贷款人同意放款的除外。
第六条 提款:甲方凭抵押物抵押登记受理回执原件提款人民币 元整。
第七条 借款发放和资金支付
l、借款人指定如下账户作为借款发放账户,户名:, 账号:,开户行:。
2、借款资金发放后,借款人应根据贷款人的要求及时提供借款使用记录和资料,应提供的资料包括但不限于 等。
3、发生下列情形之一,贷款人有权重新确定借款发放和支付条件或停止借款资金的发放与支付:
(1)借款人信用状况下降或主营业务盈利能力不强;
(2)借款资金使用出现异常;
(3)借款人未按贷款人要求及时提供借款资金使用记录和资料;
(4)借款人违反本合同约定用途支付借款资金;
(5)借款人或第三人提供的担保物灭失或贬值幅度达30%及以上;
(6)本合同项下的保证人承债能力下降(包括但不限于对外借款、涉诉重大案件、对外提供担保等)。
第八条 还款
l、借款人按照下列方式归还本合同项下借款:随借随还,额度循环使用。每次用款时间不少于壹个月,次月起,按15天的整数倍计息,不足15天,按15天计息。借款人每次还款时,应提前10个工作日书面通知贷款人,否则,贷款人有权就拟还款金额×月利率×50%的标准计收补偿费。
2、除双方另有约定外,在借款人同时拖欠借款本金及利息的情况下,贷款人有权决定偿还本金或偿还利息的顺序;在分期还款情形下,若本合同项下存在多笔到期借款、逾期借款的,贷款人有权决定借款人某笔还款的清偿顺序;借款人与贷款人之间存在多笔己到期的,贷款人有权决定借款人每笔还款所履行的合同顺序。
3、贷款人指定以下账户为还款账户:户名: ,账号:,开户行:。
第九条 担保
1、在贷款人向借款人发放贷款之前,借款人必须向贷款人提供下列担保方式:
(1)下列保证担保人(含法人/自然人/其他组织)另行与乙方签订独立于
本合同的、不可撤销的、连带责任保证担保合同。
(2)下列抵押人/质押人另行与乙方签订独立于本合同的、不可撤销的抵押担保合同/质押担保合同,合同编号如下:
(3)其他担保方式:
2、上述担保合同或协议将另行签订,并构成本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。如本合同的约定与具体的担保合同或协议书的约定不一致的,以具体的担保合同或协议书的内容为准。
3、借款人保证贷款人为上述担保措施的唯一受益人,并享有排他的权利。若借款人对提供的上述担保物在本合同签订前或签订之后有重复抵押/质押、再抵押/质押、转让、转移、出租或其他任何影响贷款人利益的行为,贷款人将通过有关司法机关依法追究其民事责任。
4、在借款人出现逾期还贷或担保人违反上述保证担保合同、抵押担保合同、质押担保合同的约定或借款人有其他违约行为,侵害了贷款人担保权利时,贷款人可向借款人行使或预先行使追偿权并向担保人主张担保权利,直至贷款人收回借款人应清偿的全部债务(包括:主债权及其利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金、资金占用费、实现债权的费用及借款人应支付给贷款人的其他费用)为止,借款人自愿放弃任何形式或理由的抗辩。
第十条 声明与承诺
1、借款人声明如下:
(1)借款人具备签订和履行本合同所需的完全民事权利能力和行为能力:
(2)签署和履行本合同系基于借款人的真实意思表示;且己征得配偶同意。
(3)借款人在本合同项下向贷款人提供的全部文件资料是真实、完整、准桷和有效的,不含有与事实不符的任何重大错误或遗漏任何重大事实。借款人应向
篇9:租赁合同违约合同
原告:_______________,性别_____________,__________岁,_________族,住所地:__________________________________
电话:____________
被告:_________________,性别_____________,__________岁,_________族,住所地:__________________________________
电话:_______________
案由:_______________租赁合同纠纷
诉讼请求:_______________
1.判令被告立即腾出所租赁的房屋;
2.判令被告支付违约金_______________元整;
3.判令被告承担诉讼费用。
事实与理由:_______________
_________年_________月__________日,原告与被告签订了《房屋租赁合同》,因双方对有关约定事项发生异议,于是经双方协商,在_________年__________月初,对原合同有关条款进行了修改,从新签定了《房屋租赁合同》,原合同作废并已销毁。被告在合同履行期间,违反《房屋租赁合同》第十条第7款(即乙方保证承租甲方的房屋为无明火商业用房使用,遵守中华人民共和国法规和政府相关规定,合法经营。因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失,甲方有权收回房屋并不退还押金,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。)和第十一条第一款第一项(即租赁期间,乙方有下列行为之一,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应按照合同总租金的10%向甲方支付违约金。A:_______________改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法经营的。)的约定,使用明火和进行无照违法经营。_________年_________月__________日,原告向被告送达了《告知书》,要求被告停止使用煤气罐,被告不予理睬,拒不接受。_________年_________月__________号,物业向被告送达了《通知函》,要求被告停止使用煤气罐,被告仍然不予理睬,拒不接受。
被告的行为严重违反了双方的协议约定,损害了原告的合法权益,为了维护原告的合法利益不受侵害,起诉至贵院,恳请贵院能依法维护原告的合法权益,维护法律的权威性和严肃性。
此致
___________________区人民法院
起诉人:_______________
附:本诉状副本_________份;证据材料_________份
篇10:劳动合同违约投诉书
胎粪死亡医院投诉信
投诉信
我对医院有如下意见和要求:
一,胎儿分娩前的产检等都正常,说明问题出在最后住院期间,就是出生前两天发生的事情。
二,产前发现有贫血,但不严重。贫血不至于单独导致胎儿缺氧。但却需要医生结合其他情况适当放宽剖宫产指证。
三,15日发现宫缩不好,使用催产素。16日再次使用催产素。对此,我们认为已经增加剖宫产的理由。
四,超生发现胎头较大,却没有引起医生的足够重视
五,产妇只有一米五高,正主任已经发现可能有胎头和骨盆出口之间的相对不适应,可能难产。但副主任坚持要阴道分娩试试。说明分娩前医院的讨论不认真,不严格。
六,使用催产素期间,应该专人观察胎心,控制点滴速度,如果胎心异常即使停药。但你们医院可能没做到。
七,产程明显延长,尤其第二产程很长。在此期间,已经发现胎头下降停滞,可惜没有果断及时的转为剖宫产。
八,破水后,对羊水的观察不认真,没有及时发现羊水污染。
九,既然是阴道分娩试试,就应该做好剖宫产准备。但医院安排不好,护士让我提供食物,到手术室外面的时候,还让产妇继续等,说是还没准备好。这是过错。我认为,决定剖宫产后20分钟就应该把孩子剖出来。但你们医院做的不好。
十,产妇发现在16日中午,身边就一个护士了,没医生。这个时间段很关键,应该剖宫产。
投诉人:
联系电话:
日期:
(医院会书面答复你,所以你要留电话,等医院通知你取书面的投诉结果。日期也很重要,证明你诉讼时效问题)
篇11:第四条 违约责任及合同解除
4.1除不可抗力外,乙方未按本合同约定期限付款的,每逾期一日,乙方应按逾期未付款 万分之五 向甲方支付违约金 ,逾期超过 15 日的,甲方有权解除本合同。甲方解除合同的,应书面通知乙方,乙方应按该房产成交总价的 10% 向甲方支付违约金,且承担此次交易中双方的全部交易税费。
4.2 除不可抗力外,甲方未按本合同约定期限交付房屋或办理房屋产权转移登记手续的,每逾期一日,甲方应按乙方已付房款的 万分之五 支付违约金,违约金可从购房尾款中直接抵扣;逾期交房或逾期办理产权转移登记手续超过 15 日的,乙方有权解除合同,甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款,并按该房地产成交总价的 10% 向乙方支付违约金,且承担此次交易中双方的全部交易税费。
4.3甲方承诺该房屋无产权纠纷,未被限制转让。甲方承诺其配偶和该房屋共有权人知晓并同意本次房屋交易,认可本合同及其他文件的约定,且无他人对该房屋享有优先购买权。因甲方原因导致乙方不能实现本合同目的,乙方有权解除合同。甲方应自解除合同通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款项,并赔偿该房产总价的15%违约金。因乙方签订合同时不具备购房资格等乙方原因导致本合同无法履行或合同目的无法实现的,甲方可解除本合同,扣除合同总价15%的违约金后,将剩余款项无息退还给乙方。
第五条 本协议甲乙双方签字的通讯地址和联系方式为各方确认的通讯地址和联系方式,如有变动应及时通知对方。否则一方按上述方式发送的“特快专递”,从发出之日起,四川省内3日期满,四川省省外5日期满,即视为送达对方,送达后2日内无回复视为对函件内容无异议,另该通讯地址和联系方式同意适用诉讼、仲裁等法律文书送达。
篇12:租房合同违约起诉
民事起诉状
原告:______________装饰设计工程有限公司,住所地:_________________市__________。
法定代表人:______________,_____________装饰设计工程有限公司董事长。
被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,汉族,住__________市__________区__________路27号院1号楼25号。
诉讼请求
一、判令被告支付原告工程款______元,违约______元;
二、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由
此致
__________市__________区人民法院
具状人:______________装饰设计工程有限公司
20__年三月二十八日
附:_________________合同副本__________份。
本诉状副本______份。
其它证明文件_____份。
篇13:第四条违约责任及合同解除
本合同签订后,甲乙双方应忠实履行合同义务,遵守相关国家法律和法规规定。违反合同约定的一方,应当依据本合同及《民法典》相关规定,承担包括但不限于继续履行或解除合同、定金罚则、违约金责任、赔偿损失等相关违约责任。
4.1 除贷款机构的原因外,乙方未按本合同约定期限付款的,每逾期一日,乙方应按逾期未付款的 向甲方加付违约金,逾期超过 日的,甲方有权解除本合同。甲方解除合同的,应书面通知乙方。乙方应按该房产成交总价的 向甲方支付违约金,并承担此次交易中双方的全部交易税费。甲方应自解除合同通知送达之日起三个工作日内退还乙方除违约金和应付税费之外的已付款。
4.2 除不可抗力影响外,甲方未按本合同约定期限交付房屋或迁出户籍关系的,每逾期一日,甲方应按乙方已付房款的 支付违约金,违约金可从履约保证金中直接抵扣;逾期交房或迁出户超过 日的,乙方有权解除合同,甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款,并按该房地产成交总价的 向乙方支付违约金,且承担此次交易中双方的全部交易税费。
4.3 甲方或乙方未如约履行义务,造成交易过户延期的,每逾期一日,违约方应向对方按已付房款的 支付违约金,直至实际履行完毕之日止。因甲方过错造成乙方不能在本合同签订之日起 天内完全取得房地产权属证书的,乙方有权解除合同。甲方应自解除合同通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款,并按该房地产成交总价的 向乙方支付违约金且承担此次交易中双方的全部交易税费。
4.4 本合同签订时甲方故意隐瞒该房屋已出卖给第三人或已抵押的事实,或者本合同签订后甲方又将该房屋出卖或抵押给第三人,导致乙方不能实现本合同目的,乙方有权解除合同。甲方应自解除合同通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款项,还应按房屋成交价格或评估价格与合同价格之间的差额为标准,向买受人赔偿房屋增值损失。
4.5 本合同生效之日起,若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务等,由甲方负责清理,并承担民事责任,由此给乙方造成的经济损失,由甲方负责赔偿。甲方因涉及司法强制执行,标的房产被查封、冻结、拍卖的,乙方依据本合同和相应付款凭证,自取得交付之日起,依据国家相关法律规定,取得物权期待权,甲方应予积极配合。 甲方或乙方不履行本合同其他约定或违背诚信原则,导致本合同目的不能实现的,另一方有权解除合同,本合同被解除的,参照本条第4.1、4.2款执行。
篇14:国际货物买卖合同的根本违约
《联合国国际货物买卖合同公约》除序言外,共分四部分,101条。第一部分共13条,对公约的适用范围和总则做出规定;第二部分共11条,规定合同订立程序和规则;第三部分共64条,就货物买卖的一般规则、买卖双方的权利义务、风险的转移等做出规定;第四部分是最后条款,对公约的保管、签字、加入、保留、生效、退出等做出规定。
(一)公约的宗旨和适用范围
根据公约在序言中的规定,公约的宗旨是建立新的国家经济秩序,在平等互利的基础上发展国际贸易,照顾到不同的社会、经济和法律制度,制定国际货物销售的统一规则,以减少法律障碍,促进国际贸易的发展。
公约的适用范围包括:1.公约适用的主体范围。公约适用于营业地在不同国家的当事人之间所订立的货物买卖合同,但必须具备下列两个条件之一:或者双方当事人营业地所在国都是缔约国;或者虽然当事人营业地所在国不是缔约国,但根据国际私法规则导致应适用某一缔约国法律。2.公约适用的客体范围。公约适用的客体范围是“货物买卖”。但并非所有的国际货物买卖都属于公约的调整范围,公约排除了以下几种买卖:(1)以直接私人消费为目的的买卖;(2)拍卖;(3)依执法令状或法律授权的买卖;(4)公债、股票、投资证券、流通票据和货币的买卖;(5)船舶、气垫船和飞行器的买卖;(6)电力的买卖;(7)卖方绝大部分义务是提供劳务和服务的买卖。3.公约没有涉及的法律问题。公约的规定并没有涉及国际货物买卖合同的所有方面,以下问题公约没有涉及:合同的效力,或其任何条款的效力或惯例的效力;合同对所有权的影响;货物对人身造成伤亡或损害的产品责任问题。
在合同成立问题上,公约采用了传统的要约、承诺的理论。
(二)合同双方的义务
1.卖方的义务。
公约第30条至第44条主要规定了卖方的义务。卖方的义务主要包括:(1)交付货物。交付货物是卖方的主要义务,根据公约的规定卖方应依合同约定的时间、地点及方式完成交货义务。(2)品质担保。卖方必须保证其交付的货物与合同约定的相符。如果合同没有约定的,依公约的规定。(3)权利担保。权利担保分为所有权担保和知识产权担保。所有权担保指卖方保证对其出售的货物享有完全的所有权,必须是第三方不能提出任何权利或要求的货物。知识产权担保是指卖方交付货物,必须是第三方不能依工业产权或其他知识产权主张任何权利和要求的货物。(4)交付单据。单据在象征性交货的情况下,对买方非常重要,可能会影响到买方能否及时提取货物或转卖货物。公约第34条规定,卖方必须按照合同约定的时间、地点和方式移交与货物有关的单据。
2.买方的义务。
公约第53条至60条规定了买方的义务。买方的义务主要有两项:支付货款和接收货物。
(三)违约的救济方法
违约的救济方法是指在一方违反合同时,另一方当事人依法获得补偿的方法。
1.卖方违约买方的救济方法。(1)要求实际履行。公约第46条第1款规定,卖方违反合同时,买方可以采取要求实际履行的办法。第47条规定,买方可以规定一个合理时间的额外期限,让卖方履行义务。(2)交付替代物。依公约规定买方只有在货物与合同不符构成根本违反合同时,才可以要求交付替代物。(3)修理。卖方对所交付的与合同不符的货物进行修补、调整或替换有瑕疵的部分。(4)减价。公约第50条规定,如货物与合同不符,不论价款是否已付,买方都可以减低价格。(5)宣告合同无效。依公约第49条规定,买方有权在下列情况下宣告合同无效:第一,卖方根本违反合同;第二,卖方在买方规定的宽限期间内没有交货或声明不交货。
2.买方违约卖方的救济方法。(1)要求履行义务依据公约第61条至63条的规定,如果买方不履行其在合同中约定的义务或公约规定的义务,卖方可以要求其履行义务,如支付货款、接收货物等。(2)宣告合同无效。根据公约第64条的规定,卖方在下列情况下可以宣告合同无效:①买方的违约时根本违约;②买方在宽限的时间内仍没履行,或买方声明将不在规定的时间内履行。
3.适用于买卖双方的一般规定。公约除上述适用于买方或卖方的特殊规定外,还在第71条至第88条规定了适用于买卖双方的一般性规则,包括:(1)预期违约和分批交货合同。当一方出现预期违约的情况时,另一方当事人可以采取中止履行义务的措施。公约从分批交货的各批次之间的影响不同,对分批交货的违约救济做出了规定。(2)损害赔偿。公约在第74条至第77条从赔偿金额的计算、赔偿的限度、采用替代交易时的损害赔偿、要求损害赔偿一方减少损失的责任几个方面对损害赔偿进行规定。(3)支付利息。(4)免责。公约在79条至80条规定了免责的条件、免责的后果、免责的通知义务等。(5)宣告合同无效的效果。公约从81条至84条规定了宣告合同无效的效果:①合同一经被宣告无效,即解除了买卖双方在合同中的义务;②宣告合同无效,要求买方必须按实际收到货物的原状归还货物;③合同宣告无效后,买卖双方必须归还因接受履行所获得的利益。(6)保全货物。保全货物是指在一方违约时,另一方当事人仍持有货物的处置权,该当事人有义务对他持有的或控制的货物进行保全。保全的目的是为了减少违约一方当事人因违约而给自己带来的损失。
(四)风险的转移
货物的风险转移到买方承担后遗失或损坏的,买方支付货款的义务并不因此解除。除非这种损坏或遗失是由于卖方的行为或不行为造成的。公约第67条、68条规定了风险转移的时间,分为以下几种情况:合同中有运输条款的风险转移;在运输途中风险的转移;其他情况下风险的转移。第67条第2款特别强调了在货物被划拨到合同项下之前,风险不转移。
篇15:合同违约起颂书
甲方:_______________(供方)股份有限公司
乙方:_______________(需方)有限公司
一、原因
___ 年 ___ 月 ___ 日,乙方向甲方订购减速机_____一台,总价款_____元,___ 年 ___ 月 ___ 日前交货(30天交货),双方签定了书面合同。
二、损失
___ 年 ___ 月 ___ 日甲方应按时发货时。___ 年 ___ 月 ___ 日甲方未将减速机发出,直接影响甲方经济损失5万元整,间接经济损失50万。
三、责任承担
鉴于乙方态度诚恳,经甲方董事决定,乙方最迟为___ 年 ___ 月 ___ 日前发货。不能按时发货,即为甲方违约,一切损失由甲方承担。
_____________有限公司
___ 年 ___ 月 ___ 日
篇16:合同违约赔偿协议
甲方:
乙方:
鉴于:
1、______年____月____日,甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》,乙方购买__________支付购房款人民币元。
2、甲方应于______年____月____日前向乙方交付商品房。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自______年____月____日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至______年____月____日。
5、乙方已于______年____月____日办理了入住手续,接收了商品房。
6、自______年____月____日起至______年____月____日止,甲方逾期交房日,对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。
甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元,于______年____月____日前以现金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:________
________年________月________日
篇17:民间个人借款及违约协议书
甲方(贷款人):__________________
身份证号:__________________
乙方(借款人):__________________
身份证号:__________________
甲方双方就下列事宜达成一致意见,签订此合同。
借款用途
__________要从事个体经营,急需一笔资金周转。
借款金额和还款时间.
_________向__________借款人民币____________元(小写)___________整(大写)。于_____年___月___日,前还清甲方。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款。
借款期限
借款期限_____年,自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
四、还款方式
应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。乙方到期还清所有本协议规定的款项后,甲方收到还款后将借据交给乙方。
五、借款利息
自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利在合同规定的借款期内.月利为_______。借款方如果不按期还款,逾期部分加收利率0.5% 。
权利义务
贷款方有权监督贷款使用情况,了解借款方的偿债能力等情况,借款方应该如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约部分参照银行规定加收罚息。(贷款方提前还款的,应按规定减收利息。)
保证条款
1.借款方自愿用_________做抵押,到期不能归还贷款方的贷款,贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的,抵押权消灭。
2.借款方必须按借款合同规定的用途使用贷款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。
3.借款方必须按合同规定期限还本利息。
4.需要保证人担保时,保证人履行连带责任后,有向借款方追偿的权利,借款方有义务对保证人进行偿还。
八、强制执行条款与还款时间
1.甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力,经慎重考虑,双方同意本协议签订后,并赋予本协议的强制执行效力。 2.此笔借款的到期时间为_____年___月___日,从_____年___月___日起开始计算诉讼时效,如果乙方到期不还款,甲方有权依据本合同协议向人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
九、合同争议的解决方式
本合同履行过程中发生的争议,由当事人对双方友好协商解决,也可由第三人调解,协商或调解不成的,可由任意一方依法向人民法院起诉。
十、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式_____份,双方各持_____份。每份均具有同等法律效力。
十一、本合同未做约定的,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
甲方:_______________
联系方式:___________
乙方:_______________
联系方式:___________
连带保证人:__________
签订约日期:______________________
篇18:民间个人借款及违约协议书
甲方:
身份证号:
住所:
乙方:
身份证号:
住所:
借款、还款都必须注意保存好相关的书面证据。一般而言,欠条或者借条在债务人之手时,可能将被推定为该债务已经清偿。原告主张债权时,如无法提供书面借据的,应提供必要的事实根据或与自己无利害关系的两人以上的证人证言,来支持自己的主张。
甲方因本人及家庭生活需要,向乙方申请借款,并以自有汽车作为抵押物,经当事方协商一致,乙方同意出借并签订本合同内容:
第一条 借款条款
借款金额:人民币______元。
借款数额肯定要写的,大家也都会写,只是要注意数额应该用大写,并标上币种。在大写的旁边再附注小写,并写上小数点。这样做主要是防止数额被更改。写清楚了,如果你是借款人,你不用担心数额被修改。如果你是出借人,不用担心借款人说数额被你改过。
借款期限:自________年____月____日起至________年____月____日。
利息:按照月利率____%,每月结算利息。
利息可以由双方自行约定,但如最终引发纠纷,对于未支付的部分利息,只要未超过年利率24%,人民法院会给予保护;约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。但如果约定的年利率为24%--36%,借款人已经支付的部分利息,出借人可不予返还。
放款日为:________年____月____日。
借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据,也是认定借条事实的重要因素,应该在写明________年____月____日。年份不能省略,如果没写年份,一旦发生纠纷,难以确定具体的时间。如果你是借款人,为防止借款日期被修改,应当用汉字大写:如:二〇________年三月十六日。
第二条 违约责任
1、若乙方不能按时放款,每延期一日,甲方有权要求乙方支付违约金 元,延期超过____日,甲方有权解除本合同。
2、甲方未能按时还款的,甲方应向乙方支付借款金额的____%作为违约金,同时还应承担乙方实现债权而发生的费用。
除违约金的约定外,为了保障款项的回收,还可以就借款设置抵押。
需要注意,借款的抵押如果涉及不动产,要到相关部门办理登记手续,才能对抗第三人。
第三条 争议解决方式
如果甲方到期不能偿还乙方的借款,在乙方给予一定的延展期后仍然不能偿还借款,甲方要支付违约金____元。如果协商不成,乙方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
借款合同纠纷的诉讼时效为________年。如约定还款期限的,诉讼时效从借款到期次日开始计算。到期有催讨的,从催讨次日重新计算,但须保存催讨的证据;没有约定还款期限的,债权人可以随时提出还款主张,不受两年诉讼时效的限制,但提出还款主张后两年内没有继续主张的,视为超过诉讼时效,法律不予支持。
第四条 其他事宜
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同有效期自本合同生效之日起至甲方按约定全部归还借款本息及相关费用后终止。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
为了确保签名的真实性,应要求当事人提供身份证复印件,而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印,因为身份证也有假的,如果有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的情况下更是如此。
甲方:
________年____月____日
乙方:
________年____月____日
篇19:合同违约解约声明函
甲方:______________有限公司
乙方:______________
身份证号码:_______________
甲方_____________与乙方_____________于________年________月________日签订了《________》,原合同/协议有效期至________年________月________日,现因_____________原因致使原合同/协议无法继续履行,现经甲乙双方协商一致,达成如下协议:_______________
1、原《________》自________年________月________日解除,自解除之日起,原合同/协议中约定的双方权利义务终止;
2、甲方应将乙方已交纳未发生的_____________费_______________元于本解除合同协议书生效时退还乙方;
3、甲方应将乙方已交纳的_______________元保证金于本解除合同协议书生效时退还乙方;
4、本协议由甲乙双方签字盖章后生效,本协议生效之日,原《________》解除,双方互不承担违约责任;
本协议由甲乙双方签字盖章后生效,本协议生效之日,原《________》解除,______方需要依照原合同/协议的约定于本协议生效时向______方支付______元违约金。
5、本协议一式2份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方:_______________乙方:_______________
代表:_______________代表:_______________
篇20:施工合同违约责任格式
甲方:_______________
乙方:_______________
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1工程名称:_______________
工程地点:_______________
工程内容:_______________
承包范围:_______________
1.2开工日期:_______________
竣工日期:_______________
总日历日期:_______________
1.3质量等级:_______________
1.4合同价款:_______________
第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1合同语言:_______________
3.2适用法律法规:_______________
3.3适用标准、规范:_______________
第4条图纸。
4.1图纸提供日期
4.2图纸提供套数:_______________
4.3图纸特殊保密要求和费用:_______________
第5条甲方驻工地代表。
5.1甲方驻工地代表及委派人员名单:_______________
5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):_______________
第6条乙方驻工地代表
第7条甲方工作。
7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求:_______________
7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:_______________
7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:_______________
7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间:_______________
7.5办理证件、批件的名称和完成时间:_______________
7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:_______________
7.7会审图纸和设计交底的时间:_______________
7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_______________
第8条乙方工作。
8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求:_______________
8.2提供计划、报表的名称、时间和份数:_______________
8.3施工防护工作的要求:_______________
8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求:_______________
8.5对施工现场交通和噪音的要求:_______________
8.6成品保护的要求:_______________
8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_______________
8.8施工场地整洁卫生的要求:_______________
第9条进度计划。
9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:_______________
9.2甲方代表批准的时间。
第10条延期开工。
第11条暂停施工。
第12条工期延误。
第13条工期提前。
第14条检查和返工。
第15条工程质量等级。
15.1工程质量等级要求的经济支出:_______________
15.2质量评定仲裁部门名称:_______________
第16条隐蔽工程、中间验收。
16.1中间验收部位和时间:_______________
第17条试车。
第18条验收和重新检验。
第19条合同价款及调整。
19.1调整的条件:_______________
19.2调整的方式:_______________
第20条工程预付款。
20.1预付工程款总金额:_______________
20.2预付时间和比例:_______________
20.3扣回时间和比例:_______________
20.4甲方不按时付款应承担的违约责任:_______________
第21条工程量的核实确认。
21.1乙方提交工程量报告的时间和要求:_______________
第22条工程款支付。
22.1工程款支付方式:_______________
22.2工程款支付金额和时间:_______________
22.3甲方违约的责任:_______________
第23条甲方供应材料设备。
23.1甲方供应材料、设备的要求(附清单):_______________
第24条乙方采购材料设备。
第25条设计变更。
第26条确定变更价款。
第27条竣工验收。
27.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间:_______________
27.2乙方提交竣工图的时间和份数:_______________
第28条竣工结算。
28.1结算方式:_______________
28.2乙方提交结算报告的时间:_______________
28.3甲方批准结算报告的时间:_______________
28.4甲方将拨款通知送达经办银行的时间:_______________
28.5甲方违约的责任:_______________
第29条保修。
29.1保修内容、范围:_______________
29.2保修期限:_______________
29.3保修金额和支付方法:_______________
29.4保修金利率:_______________
第30条争议。
30.1争议的解决程序:_______________
30.2争议解决方式:_______________
第31条违约。
31.1违约的处理:_______________
31.2违约金的数额:_______________
31.3损失的计算方法:_______________
31.4甲方不按时付款的利息率:_______________
第32条索赔。
第33条安全施工。
第34条专利技术、特殊工艺和合理化建议。
第35条地下障碍和文物。
第36条工程分包。
36.1分包单位和分包工程内容:_______________
36.2分包工程价款的结算办法:_______________
第37条不可抗力。
37.1不可抗力的自然灾害认定标准:_______________
第38条保险。
第39条工程停建或缓建。
第40条合同生效与终止。
40.1合同生效日期:_______________
第41条合同份数:_______________
41.1合同副本份数:_______________
41.2合同副本的分送责任:_______________
41.3合同书制定费用:_______________
合同订立时间:_______________年月日
发包方(章):_______________承包方(章):_______________
地址:_______________地址:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
委托代理人委托代理人
电话:_______________电话:_______________
电挂:_______________电挂:_______________
开户银行:_______________开户银行:_______________
帐号:_______________帐号:_______________
邮政编码:_______________邮政编码:_______________
鉴(公)证意见:_______________
经办人:_______________
鉴(公)证机关(章)
___年___月___日