体育设备供货安装合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确责任,保障双方的利益,保证工程顺利进行甲、乙双方协商后同意签订本合同。
一、概况:
1、 工程名称:托乐嘉花园旺邻居08、12#楼工程
3、供货安装期限:所有设备生产期为15天,安装期为15天(根据工程进度和现场条件,按合同约定的工期进行确定),具体时间由甲方通知。乙方必须根据现场施工情况提供、制作安装预埋件及主设备,并且暗示送至施工现场。
二、产品名称、规格型号、数量、单价及总价
合同总价为:大写: (人民币),小写: 元(RMB),该合同总价按实结算。
三、 质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件:
1、 乙方必须提供全部符合国家对于人防设备规定的完整无损、全新的产品。
2、 产品质量必须双方约定的合同要求,乙方提供的产品应是优等品。
3、 乙方须严格按照国家人防办的技术要求和设计要求进行生产制作安装。
4、 乙方保证其产品能够通过国家相关部门的验收。
四、 包装标准:普通包装,保证产品部受损坏、磨损为前提。 验收保准、方法及保管方式: 甲方、甲方监理和总包单位验收:以现行国家标准为依据,对照有关图纸、合同、进行验收。
五、 货物在交货验收合格后所有权转移,丢失、损坏的风险由甲方承担。
六、 违约责任:
1、 若因产品本身质量原因导致缺陷,乙方除无条件更换质量不合格产品,并承担相应的违约责任。
七、 付款方式:
门框进场付40%,门扇进场付40%,余款20%待人防办验收合格后一次性付清。
八、 解决合同纠纷的方式:
1、 本合同自甲、乙、鉴证方三方签字、盖章后生效(合同涂改无效)
2、 本合同未尽事宜,双方协商解决;若发生争议应友好协商,协商无果,向本工程所在地法院提起诉讼。
九、 其他约定事项:
1、 甲方因自身原因只能在合同上加盖项目部资料章,应乙方要求,甲方特请南京新城置业
工程部作为本合同的鉴证方来确保本合同的顺利执行;
2、 安装应由甲方提供动力用电、通道必须畅通,并提供地下室平面图纸、标高和垂直运输。
3、 若单方违约,需赔偿对方合同总价的20%作为违约金;
4、 本合同一式三份,甲、乙、鉴证方三方各执一份。
甲方(公章):
乙方(公章):
更多相似范文
篇1:材料供货合同不带安装
需方: (以下简称甲方) 供方:(以下简称乙方) 供、需两方为实现合同目的,明确两方权利义务,根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规,经两方协商一致,就沈阳XX公司事宜签定本合同,以资共同遵守执行。
第一条、产品名称、型号规格、数量、价格(见下表)
第二条、技术标准及质量要求:供方按国家质量标准及供方提供的产品样品及检验报告指标参数生产制造供应给需方,产品承保________年。供方保证按质、按量、按时交货。
第三条、商品包装标准:有国家技术规定的,按国家技术规定执行;无国家技术规定的,由买卖两方商定。
第四条、产品的交货时间、交货地点、运输方式及费用。
1、交货时间:
2、交货地点:
3、运输方式及费用:
第五条、验收标准及方法:货到工地后,需方按现行国家验收标准及两方认定型号规格及样品为准。供方须向需方提供产品合格证及检验报告。
第六条、对质量提出异议期限:需方对供方产品如有疑问及异议,在15天内以书面形式向供方提出,并负责对货物进行保管。在此期间内,需方有权拒付不符合合同规定的货款。供方收到需方通知后,须在 天内派人员到现场处理。否则,即视为接受需方提出的异议和处理意见。
第七条、结算方式及期限:合同签定后,需方支付供方合同货款总额的 %作为合同订金。供方发齐货到需方工地经需方验收合格后,需方再支付到合同货款总额的 %,余下合同货款总额的 %作为质量保证金,待需方使用满壹周年后无任何质量问题后,于7个工作日内付清。
第八条、违约责任。
1、供方所交的产品名称、型号规格、数量、质量等不符合同规定的,应无偿包退、包换、包修;并承担因退货、换货或维修所产生的实际费用。否则,按违约处理。
2、供方因产品包装不符合合同规定,导致货物刮花、破损的,供方应当负责赔偿。
3、供方逾期交货的,应向需方偿付逾期交货的违约金,并承担需方因此所受的损失费用。
4、产品错发到货地点的,供方除应负责运交合同规定的到货地点外,还应承担需方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。未经需方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应承担由此增加的一切费用。
5、由于需方原因,如没落实产品规格型号、数量等而使供方交货期延迟的,责任由需方承担。
6、如供方未能按本合同规定的交货期交货(不可抗力除外),从规定交货期限起每延迟壹天按合同总价的 %对延期交货向需方支付违约金;并有权单方面取消合同和保留进一步追究其由此造成需方间接损失的权利。另外,对于因供方迟交货而导致需方增加缴纳有关税费或其它费用,则此等增加之费用须由供方承担。
第九条、不可抗力:是指严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)战争(不论是否宣战)叛乱、动乱等等。合同两方中的`任何一方,由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时,则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间;但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。
第十条、解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生的争议,由两方协商解决;如协商不成则按国家法律程序解决。
第十一条、其他。
1、本合同生效履行期间内,两方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经两方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
2、本合同壹式贰份,两方各执壹份,自两方签字盖章起生效。 甲方(公章)_________
乙方(公章)_________ 法定代表人(签字)_________
法定代表人(签字)_________ ________年____月____日
________年____月____日
篇2:石材供货安装合同范本
需 方:
供 方:
需方将 盛大多层科研办公楼 工程项目的石材供应及安装承包给供方,本着公平、公正、协商一致的原则,达成如下条款,双方共同遵守:
一、产品名称、规格、数量、加工要求、单价、安装单价:
二、工程地点:
三、施工工期:
四、结算及付款方式:
五、质量标准:
按石材行业相关规定要求。
六、双方责任:
1、需方如需调整订料的数量、规格,应在供方备料前通知供方;
2、需方按相关验收标准验收供方所供材料及施工质量;
3、供方按需方要求的供货时间供货,并确保的施工工期及施工质量;
4、石材运输费用由供方承担;
5、石材到达交货地点由供方负责卸货。
6、供方进场的开办费用则由需方负责承担
七、违约责任:
1·、若需方未按本协议要求支付供方材料款、人工费及工人生活费等,供方有权停止施工,并向需方索赔造成的一切经济损失。
未尽事宜双方协商解决或另签补充协议。
本协议壹式 贰 份,需、供方双方各执 壹 份,具同等法律效力
需 方: 供 方:
日 月日
篇3:供货安装合同范本
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
甲、乙双方经协商一致,就甲方向乙方采购并由乙方安装本合同项下的××水亭楼盘售楼处所需的空调系统,特订立本合同,以兹共同遵守。
一、设备名称、数量、价格、供货及安装时间
1、设备名称:××水亭售楼处空调系统(商标:大金,生产厂家:上海大金空调有限公司,产地:上海)。
2、数量、规格型号、材料明细、材料单价、安装费、报价明细见合同附页。
以上单价包含货款、材料费、人工费、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、税费、损耗等乙方将全部货物送至本合同约定地点安装完毕并经甲方验收合格所需的一切费用。除此以外,甲方无需再向乙方支付其他任何费用。上述单价不因任何因素的变化而调整。
3、合同总价:暂定为人民币××万元(大写:××万元整),最终以经甲方确认的乙方实际供货数量及合同约定的单价据实结算。
4、室外机基础由甲方负责制作,室内外机电源乙方负责从一层配电箱引出。
4、供货及安装工期:供货及安装工期为40个日历天,自乙方收到甲方供货通知单之日起计算。其中供货期为30个日历天,安装期为10 个日历天,前述期限均包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。安装施工要服从甲方统一安排,遵守甲方各项工程管理规定,作好与其它施工方配合施工的工作。
二、质量及安装要求、技术标准
乙方所交付及安装的空调质量应符合国家、行业标准及本合同约定标准,并达到优良,施工按照以下规范和要求执行:
1、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-20xx)
2、《工业管道安装工程施工及验收规范》(GBJ235-82)
3、 大金空调技术手册标准
4、 图纸及设计说明
上述标准不一致的以高者为准。
三、交货地点(即合同履行地点)、时间、方式由乙方送货到上海市浦东新区×××路××号甲方开发的××水亭售楼处,经甲方初验验合格后乙方方可进行安装,具体安装位置届时由甲方指定,所需运输费、装卸费、安装费由乙方承担。
四、包装要求
设备由乙方负责用纸箱或木箱包装并承担包装费用。乙方应采取措施保证材料设备不因包装物或运输、装卸、气候、温度、湿度或存储等因素而受到损害。货物送至本合同约定的交货地点后,包装物不回收,由甲方处置。
五、验收标准、方法及提出异议期限和方法
1、验收标准:按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243 -20xx)规定及本合同约定标准进行验收。
2、设备验收方式:乙方应当在材料设备进场时间提前二十四小时通知甲方、监理、施工单位,以便安排初验,货物运抵合同约定交货地后由甲方、监理、施工单位三方进行数量、外观初验,但甲方的初验并不表示乙方的材料设备已验收合格,乙方仍需对材料设备存在的内在质量问题或其他质量瑕疵承担违约责任。
3、乙方在向甲方交付材料设备的同时,必须向甲方提交材料设备的合格证书及产品检验报告、产品使用说明、环保检测合格证明等资料,如未提交,甲方有权拒绝接收材料设备,并由乙方承担逾期交货的违约责任。即使甲方接收货物的,甲方也有权按乙方最终提交资料的日期顺延付款日期。
4、甲方、监理、施工单位在初验过程中,如果发现材料设备的型号、规格和质量不符合验收标准要求的,甲方拒绝验收的,乙方应当负责运出甲方场地并承担费用。甲方有权随时对进场材料设备进行检查,甲方、监理在乙方安装施工过程中,如果发现材料设备质量或安装不符合验收标准要求的,如甲方向乙方提出书面异议,在异议未解决前,甲方有权拒付异议部分的货款。乙方在接到甲方书面异议后,应在十天内负责处理,否则即视为默认甲方提出的异议处理意见。如因前述原因导致超过本合同约定的交货期或安装期的,乙方还应承担逾期交货或逾期安装的责任。
5、当工程进入设备调试、试运转阶段时,乙方应在正式验收前五天内书面通知甲方派出人员参加调试。
6、本协议签订时,乙方已勘察过现场,对现场的室内及室外情况已完全了解。空调安装使用后,如冬季室外温度在0oC以下时,乙方必须保证所安装的空调能使室内最低温度达到20oC(包含20oC)以上;如室外温度为38oC以上时,乙方必须保证所安装的空调能使室内最低温度达到(包含18oC)18oC以上。如未达到前述标准,甲方有权要求乙方退货,乙方不得提出任何异议,同时乙方须承担合同价款20%的违约赔偿金。
7、乙方须对提供的空调质量及安装质量负责,空调在投入使用后,凡因空调质量或安装质量不符合本合同约定或有其它内在质量瑕疵,而给甲方或任何第三方造成人身损害和财产损失的,均由乙方承担责任。
六、结算方式及期限
合同签订后×日内,甲方付合同总额的30%款项给乙方作为预付款;货到交货地点后并经甲方、监理初验合格后×日内,甲方付合同总额的50%款项给乙方;安装调试完毕经甲方验收合格并交付甲方使用后×日内,乙方向甲方提交供货证明、技术资料、安装验收证明、结算报告等,双方按本合同约定标准进行结算,结算值经甲方确认后×日内,甲方付至结算值的95%;剩余结算值的5%,作为保修金由甲方预留,保修期满后,如无质量问题,自保修期满之日起10天内,该款项由甲方无息支付给乙方。甲方每次向乙方付款的同时,乙方须向甲方出具同等数额正规合法的发票,否则,甲方有权拒绝付款。
七、合同单价包含运输费、安装费,运输及安装过程中的一切责任均由乙方承担。
八、违约责任
1、乙方逾期交付设备材料或逾期安装或逾期履行其他任何一项义务的,每逾期一天,乙方应支付本合同总价款万分之五作为违约金,逾期十天,甲方有权解除本合同,乙方应承担本合同总价款20%的违约赔偿金,如该违约赔偿金不足以弥补甲方损失的,乙方还应当赔偿甲方所受到的损失。
2、如乙方交付的材料设备型号、规格及安装过程中等任何一项不符合本合同约定或有质量问题,如甲方同意利用的,乙方应承担合同总价款20%的违约金;如甲方要求乙方重新更换的,乙方应按甲方要求的时间及时更换,同时须承担不符合约定部分货物货款5%的违约金,如拒绝、逾期更换或更换一次后仍不符合约定,甲方有权解除本合同,乙方须承担该部分材料设备货款20%的违约赔偿金。如甲方要求退货的,乙方应无条件服从,乙方还须赔偿甲方因此而受到的损失。
3、乙方因材料设备包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的差价部分。因包装不符合规定造成材料设备损坏的,乙方应负责该损坏部分全额赔偿。
4、乙方提前交工验收的,甲方验收后,仍可按合同规定交货时间付款;乙方逾期交货及安装的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应按照合同约定的规格、数量和质量发货及安装,并支付逾期交货及安装的违约金。
5、乙方违反本合同其他任何一项义务的,经甲方通知其限期改正,期满后仍未改正的,甲方有权解除本合同,并由乙方承担本合同总价款20%的违约赔偿金,乙方还应当赔偿因工期拖延、质量造成甲方的其他损失。
6、乙方同意甲方从保修金和应支付乙方的货款中扣除应由乙方承担的维修费、违约金、赔偿金等款项。
九、不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通知不能履行或不能完全履行合同的理由;在取得有关政府部门证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同。
十、其它
1、保修及安装
乙方须对材料设备及安装的质量承担保修责任,保修期为1年,自全部材料设备安装完毕交付甲方并经甲方组织有关单位对材料设备数量、外观、质量验收合格,材料设备投入正式使用之日起计算。在保修期内,如出现质量问题,在接到甲方通知后4小时内乙方必须派员赶到现场进行维修或更换并恢复正常运转。如乙方未及时或拒绝维修、更换,甲方有权另行委托他人维修或购买他人的材料设备,所需费用和甲方因此而受到的损失,均有乙方承担。
2、本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,双方同意向上海市浦东新区法院起诉。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期内,甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充协议,补充协议与合同具有同等效力。
4、本合同正本一式两份,甲、乙双方各一份,合同副本一式六份,甲方执四份,乙方执二份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:机器供货合同
合同编号:
甲方:
乙方:
日期:
本合同由 公司及供应方制定,根据本合同规定的条款, 公司同意向供货方购买,供货方同意向 公司出售下述产品:
名称
规格
单价(元)
数量(台)
金额(元)
交期
合计:
大写金额:人民币 元整。
备注:
1.交货地点: 。
2.货款结算:货到付清。
3.安装:供货方负责产品安装调试 公司将事先备好场地。
4.验收: 公司在使用产品7天内完成验收。
5.产品保固:
1)机器本体自售出日起免费维护一年。
2)打印头免费维护 公里。(以机器交货日为准)
3) 公司购买条码机 ,所需之所有耗材 (参合耗材供货和约)全部由 科技提供,此期间供货方将免费提供上门维修、保固服务,直至合作关系解除。
6.服务范围及方式:
1.到场服务
保修期间正常使用零件损坏,故障排除,免费服务。
2.电话咨询
软件操作说明,简易故障排除,免费服务。
3.其它
1.和约期间使用其他公司软件造成机器无法正常使用。
2.人为因素造成机器无法使用3.人为因素造成资料错误。
酌情收费
4.教育训练
供应方免费提供操作软件,并负责培训操作人员两个小时,请安排两个以上操作人员接受培训。
7.若双方在执行本合同中所发生的或与本合同相关的一切纠纷应由双方友好协商解决,对双方均具约束力。
8.其它:以上价格含 %增值税。
9.本合同及合同附件、传真件具有同等的法律效力。本合同一式两份,双方各执一份。
购买方:
名称:
地址:
邮编:
电话:
传真:
签字:
供货方:
名称:
地址:
邮编:
电话:
传真:
签字:
篇5:监控安装调试工程合同书
甲方:_______________
乙方:_______________
依照《中华人民共和国条约法》,遵循同等、自愿、公正和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商同等,订立条约。
一、工程表面:
工程名称:_______________
工程地点:_______________
工程范围:_______________
二、工程总价
条约金额:工程在本监控系统工程接纳总价包干的形式,一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有现实需要增加的,由双方协商定价。
三、产物质量及安装调试要求:
1、乙方须按附表一要求向甲方提供符合国家产物质量尺度的正品设备,不得以任何来由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方赞同,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,及格证,阐明书,相干软件等资料。
2、乙方所提供条约内设备应保证产物表里包装完好无损,若不克不及达到要求,甲方有权要求乙方立刻调换及格产物。由此带来的一切损失由乙方卖力。
在签订条约后,乙方按照甲方要求卖力设备安装、调试,要求做到布局合理,布线范例,便于使用及维护,符合国家有关技术尺度。
四、由甲方提供安装园地及电源。
五、技术尺度及质量保证
(一)布线尺度:乙方监控系统布线施工,严酷遵照国际《民用闭路监控电视系统技术范例》_______________。
(二)乙方所供设备均以消费厂家提供的产物技术资料为技术尺度。
(三)乙方保证项目所供产物均为条约中指定的产物,且包装为原包装。产物出场时提供供货证明,经甲方验收落伍行施工。
(四)乙方对监控布线、设备质保见附件一(工程价格汇总表质保阐明)
六、工程项目建设期限:
条约签定后数日内出场施工,整个施工工期_______________天。_______________年_______________月_______________日开工,_______________年_______________月_______________日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)、乙方须按附表一要求向甲方提供符合国家产物质量尺度的正品设备,不得以任何来由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方赞同,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,及格证,阐明书,相干软件等资料。
七、售后服务:
(一)乙方所提供条约内设备,从验收之日起,全部产物及零配件质保期按规定管理。在质保期内,若有产物质量题目,由乙方卖力免费调换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按本钱费计算。调换的产物必须是新的,且质保期限从当时算起。
(二)凡由产物质量题目引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修关照后,在四小时内响应,二四小时内解决故障,若在二四小时内不克不及排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备尺度的备用产物保证甲方的正常使用。
(三)乙偏向甲方免费培训一-二名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护条约的设施、设备。
八、竣工验收及付款方式:
项目施工安装、调试完毕,由乙方关照甲方组织验收,并提供相干资料。乙方自书面关照之日起,一零天内由于甲方耽搁不验收视为工程验收及格。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论。自条约签定起五日内支付条约总金额的_______________%($),工程进行到安装监控器时付总金额_______________%($)(此部分资金不计算利息),验收及格后付清余款,逾期不付按零.授权委托书_______________%支付滞纳金。
九、约定事项
(一)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方配合组成工程实施小组。
(二)附件一作为条约要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。
(三)条约如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为条约的附件。
安装公司就可以根据协议内容的要求大胆的进行安装了。这样在出现问题时如果不是监控本身的问题一般应算安装人的责任。安装合同书是除了具有明确安装范围、区域和设备的功能外还具有责任的确定功能。所以实践中安装监控一定要有相关的合同作保障。
甲方:_________________
_______年_______月_____日
乙方:_________________
_______年_______月_____日
篇6:监控工程安装维修调试协议
甲方:____________
乙方:____________
经甲、乙双方共同商定,乙方承接甲方电视监控工程,工程设备造价______元(此价格不包括工程用线、pvc管费用),并达成以下协议:______
1、乙方承诺为甲方提供的产品均具优良品质,若出现质量问题,一年内免费维修,三个工作日不能修复的,提供备用机。
2、自合同签订之日起,甲方预付乙方设备款的______%,作为预付款,待安装调试按品牌验收完毕后______天内付清设备款的______%和线、pvc管的费用。
乙方承诺______天内开工,______天内全部工程结束。
甲方保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的合作。
如因甲方因素造成的图像质量问题的排除费用由甲方承担。
乙方派技术人员指导安装并负责全部设备的调试。
3、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
附表作为本合同附件。
4、本合同双方代表签字生效,甲乙双方各执一份,出现纠纷由起诉方所在地法律部门依法处理。
甲方:____________ 乙方:____________
电话:____________ 电话:____________
代表:____________ 代表:____________
签约日期:__年__月__日
篇7:医疗器械安装调试合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: 医院(以下简称乙方)
为提高基层医疗临床治疗水平,保障人民群众的健康,甲乙双方本着互惠互利,合作双赢的原则在平等协商的基础上达成如下协议内容;
一、甲方权利和义务:
1医疗设备的使用说明书。
2提供的设备必须是合法的医疗器械。
3负责设备的日常维修和保养。
4甲方承诺委派专业医务及技术人员,免费安装、调试设备并及时排除设备的各种故障。并负责医疗技术培训工作。
二 、乙方权利与义务
1须按照使用说明书进行操作,而且必须使用由甲方提供的一次性耗材,否则由上述原因引发的医疗事故完全由乙方承担。
2对外医疗宣传中把本项技术作为内容之一,在适当场所提供能够可以宣传的位置和手段。
3配合甲方的宣传、调研工作,甲方组织专家团队考察时,须如实反映治疗情况、效果等。
4收集并提供病原详细的检查报告,治疗过程,治愈情况及治疗过程中发现的问题。
补充条款:
三、其它事项
1甲方设备进驻乙方安排的场所,乙方必须出具设备接收确认书并提供医院的资质证明和其他相关证照、手续的复印件。
2协议需要双方共同遵守,如有单方违约并给对方造成损失的,应由违约方进行双倍赔偿(政策因素除外)。
3未尽事宜双方本着双赢原则另行协商,本协议壹式两份,甲乙双方各执一份,一份由甲方存档,本合同具有共同效力。
甲 方 代 表 签 字:
日 期 : 年 月 日
乙 方 : 医院(盖章) 乙 方 代 表 签 字:
日 期 : 年 月 日
篇8:材料供货合同不带安装
甲方:
乙方:
1、前言
经过友好协商,甲、乙双方本着长期友好合作、互利互惠、共同发展的前提,就铸件合作事宜达成一致,特签订本合同并共同信守执行。乙方将根据甲方提供的技术资料和铸造清单进行铸造并供货。
2、供货范围和双方职责
供货范围
按甲方提供的铸件清单供货。
铸件上要带检验试棒2根;球铁件的附铸试块采用型试块并附质保书。
乙方职责
完成上述规定供货范围的供货。
返回甲方提供的所有资料,并为甲方保密。
向甲方提供铸件的材料说明
甲方职责
每套铸件向乙方提供铸件图纸一套。
负责解决乙方在泡沫模型制作过程中的技术问题。
向乙方提供铸造清单并说明材料,件数,交货期。
甲方向乙方提供技术要求。
技术要求
铸件材料:250、300、铸铁、600-3
铸件化学成份:根据提供给贵公司的化学成份标准。
铸件应清理干净,去除冒口残余,粘砂以及内腔残余物等。铸件表面进行喷丸处理,要求铸件表面光洁。
铸件不允许有影响使用性能的裂纹、气孔冷隔、缩松、铁包砂和起皮等缺陷存在。
铸件加工面上不允许存在加工余量范围内的表面缺陷。
铸件交货时应附有合格证、质保书,其中包括:供方名称、铸件名称、铸年材料牌号、图号及必要的检验结果、制造日期或生产批号、机械性能。
3、价格
铸件价格
250:
600:
特殊规格铸件价格双方协商定
4、结算方式:
铸件以甲方验收过磅,并通知乙方认可。
铸件在甲方现场验收合格后,开具发票,甲方收到发票30天内全额付款。
铸件经甲方使用,确认满足第六条定义的质量保证。
5、交货期
乙方严格按甲方提供的清单、周期进行铸件并及时交货。
具本交货日期:
铸件5吨以下16-20天。
铸件5-8吨18-22天。
铸件8吨以上的另商定。
特殊规格双方协商定。
6、验收
甲方应根据有关资料和技术协议、国家标准对铸件进行验收。
7、质量保证:
甲方在加工过程中发现铸造原因造成的废品,应立即通知乙方,如确系乙方铸造原因造成的废品,由乙方补废包换,并以急件的形式补废,模型费由乙方负担。
8、合同修改:
只有在合同双方的合法代表书面签字同意后,才能对本合同的条款进行修改,补充和更改。这些修改、补充和更改的文件与本合同具备同等效力。
9、不可抗力:
当不可抗力发生时,发生不可抗力的一方有义务做出努力,将不可抗力带来的损失减少到最低限度。
因不可抗力造成的损失由双方商定解决。
10、权力和义务的转让:
乙方不得将本承包合同所产生的权力义务转让给任何第三方。
11、合同的终止和解除
发生下列情况之一时,甲方有权终止和解除合同,并有权要求乙方赔偿由此造成的经济损失。
乙方无正当理由不按期制造投入时。
实际制造进度比进度表上的日程大大延迟,按期交付无可能时。
乙方无正当理由不执行合同有关规定,经甲方书面催促仍无解决诚意时。
发生下列情况时,乙方有权终止和解除合同,并有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
甲方违反本合同而造成本合同无法履行时。
甲方没有支付合同金额的能力时。
12、争议解决:
当甲、乙双方之间在履行本合同过程中发生争议而通过协商已无法解决时,可直接向人民法院起诉,甲方乙方同意双方的争议由合同履行地人民法院管辖。
13、通知
所有通知和通讯均需采用书面形式,如为传真或电传,则发生当日视为送达。
14、合同生效
本合同一式二份,双方各执一份,合同经双方授权代表签字、盖章即生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:日期:
篇9:钢制防盗防火门供货安装合同
需方(甲方):
供方(乙方):
经供需双方友好协商,为明确双方订购过程中的权利义务和经济责任,根据《中华人民共和国民法典》和《工矿产品购销合同条款》等法律法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合定购及安装具体情况,双方达成如下合同条款,以便双方执行。
一、 合同适用法律法规
合同适用国家、省、行业颁布的有关法规、标准规范;严格执行国家相关防盗门、防盗防火门的质量、制作、安装规范、标准。
二、 工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
三、 产品及材料要求
1. 产品名称:钢制防盗门、防火防盗门
2. 型号:SS—3M3(中恒执手锁)
3. 规格:1021(960×2060)
4. 开向:按施工图
5. 颜色:按样板品门颜色生产(需甲方同意)
6. 满足GB17565-20xx防盗安全门通用技术标准丁径技术标准。
7. 材料:冷轧钢板
8. 金属厚度:门框≥1.5mm、外门板≥0.8mm、内门板≥0.6mm、门框钢板厚≥1.5mm、门扇厚≥7cm。
9. 填充物:具有防火隔热功能
10. 防盗筋:按国家标准
11. 锁具:要求选用名牌锁具,乙方应重点介绍所选锁具的功能及样式。
12. 铰链:可调铰链、安全可靠,调整方便。
13. 配件:配件齐全
14. 产品式样及质量以乙方提供的样品为准。
四、 安装质量要求
1. 开向:按施工图
2. 防火防盗门技术要求:达到DB51/T616-20xx《防火防盗门入户门通用技术条件》;满足GB17565-20xx《防盗安全门通用技术标准丁径技术标准》; 安装质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)的相关规定。
五、 工程量、单价及总造价
1. 单价:920元/樘;
2. 总货款:约40万元,最终以实际安装数量结算;
3. 工程量以实际安装数量为准。
注:1、单价包括材料费、加工制作费、运输保管费用、税、利润、维修费、保险费、安装费、调试费、技术服务及生产厂家对用户的承诺、售前售后保修等相关费用。
六、 交货及安装地点
炕货及安装地点:沙河堡沙河壹号工地
七、 订货及供货期限
合同签订之日起,到供货并安装完为止。
八、 验收方式
产品运至施工现场后,由乙方邀请甲方及监理等相关单位按样品及相关标准进行验收,验收合格后方可进行安装。对验收不合格的产品由乙方自行处理。安装工程完工后,由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收,签字认可为准。
九、 下列情况时,交货时间顺延
1. 遇有人力不可抗拒的自然灾害时;
2. 需方不能按合同规定拨付货款;
3. 需方分批供货,没有提前以书面或其他(电告)形式通知供应方。
十、 合同履行方式
本合同共一期履行,合同履行的前提条件是全部钢质防盗门产品质量符合相关规定,安装质量符合规范要求,未发生质量问题,工期符合要求,合同履约情况良好,
聚款结清自动终止。
十一、 货款的拨付与结算方式
1. 合同签订后,乙方产品进场后甲方付给乙方总价款30%的货款, 即: 元(大写: 元整);
2. 安装完毕,甲方支付乙方总价款的50%,
敬: 元(大写: 元整);
3. 竣工验收后,甲方向乙方支付总价款的20%,
敬: 元(大写: 元整);
十二、 甲方责任、义务
1. 甲方每批货物提前一月传真乙方开始生产,20日后进场安装,不具备安装条件另行通知乙方进场安装时间;
2. 合同签订后如对门的尺寸、数量、规格、型号等有改动、增减,必须向乙方提供尺寸及变更通知单;
3.甲方在每批货运到工地后及时配合乙方制定安装方案;
4.甲方提供存放产品场地、安装用电;
5.甲方协调其他施工单位注意保护乙方安装成品,不要造成人为损坏、如人为损坏影响产品质量应由损坏方承担损失;
6. 甲方协调施工顺序及施工过程中乙方与土建方等有关事宜;
7. 甲方负责按乙方要求的墙面基层洞口尺寸,提供安装工作面;
8. 在乙方负责交工验收合格后,成品移交给甲方保管。
十三、 乙方责任、义务
1. 乙方负责现场安装;
2. 乙方必须提供全套的有关资质,防火防盗门及相关配件的出厂证明,品质证书及检验报告,和相关的标准等技术证明资料,以便产品验收;
3. 乙方提供优质售后服务,并对产品实行终身维修,质量问题两年内免费保修;
4. 乙方须现场核对结构洞口尺寸后再下料、加工及安装;
5. 安装后门框与墙之间缝隙的填补、打胶封闭处理由乙方自行负责;
6.乙方安装人员必须服从甲方及总包单位的统一管理,遵守现场安全纪律和规章制度,注意保护其它工程设施。做到文明、安全、规范施工;
7.乙方负责产品的运输费、安装费用及售后服务费用;
8.乙方在产品现场搬运及安装过程中不得损坏其他施工单位产品,若由乙方原因造成的损失则由乙方承担所造成的损失;
9.遵守甲方各项工程管理制度,参加有关会议,服从统一安排,遇到具体问题及时与监理和土建方联系商议,确定方案后施工;
10. 乙方负责向操作人员进行安全技术交底和配备相应安全防护用具,按规范施工;
11. 按工程验收规定要求负责竣工验收等有关资料的编制。经甲方、监理确认后并入土建方工程资料。
12. 负责防火防盗门行业管理部门的公共关系协调,并承担相关费用。提供有关手续,资料合格,半成品,成品检测合格,工程竣工验收合格,并承担有关报建、检测、验收相关费用;
十四、 违约责任
1.双方必须遵守合同,不得违约,如有违约,按《民法典》执行;
2.本合同履行过程中,除不可抗力因素外,甲、乙双方的任何一方不得无故单方面终止执行本合同,否则违约方向守约方退赔所有款项或货物(折成货币),并赔付合同货款总金额的30%的违约金。
3.乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督,否则甲方与乙方有权终止合同,一切损失由乙方承担。乙方加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合,如与土建有矛盾时,及时通知甲方,甲方出面协调。乙方必须按协调原则办事,不得以不良方式影响工程质量和施工工期。
4.乙方所供产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装时间,每逾期一日,乙方应按合同总值的5‰计算向甲方偿付罚金。
5.因乙方原因导致安装完工时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应按合同总值的5‰计算向甲方偿付罚金。
十五、 其它约定事项
凡由乙方在安装过程中产生的安全事故,均由乙方承担全部责任和经济损失(包括第三方损坏的一切费用),如果乙方没有及时妥善解决,
甲方有权在其工程款中扣除用于支付,乙方不得有异议,若造成重大安全事故的,甲方有权向乙方进一步索赔。
十六、 合同效力
1. 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字、盖章后生效,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,甲乙双方可充分协商签订补充协议,补充协议与正式合同具有同等法律效力。
需方(甲方): 供方(乙方):
甲方代表: 乙方代表:
联系电话:
年月日:
篇10:委托承揽电梯安装调试合同
甲方:乙方:
根据《中华人民共和国民法典》规定,双方在平等互利的基础上,经协商一致,就客户单位:项目,由甲方委托乙方安装,并达成以下约定事项:
一、工程概况:安装电梯,数量(大写)_台,安装电梯,数量(大写)_台。
二、工程总金额
1、本协议最终结算总价:人民币(大写):元,¥元。
2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。
三、结算方式:
1、安装进场后预付30%,产品经安装调试全部完毕后再付40%,余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后(取得验收合格证及检验报告书并移交清后)一次性付清。
(亲子活动安全协议书)
四、工期安装时间:天
五、质量验收依:根据国家标准7588、/10059,/10058,10060等要求,并结合甲方的安装质量检验标准要求。
六、甲方责任:
1、确保货物按时发运到工地现场,并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。
2、提供安装过程中的技术支持服务。
3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。
4、提供安装施工图纸及资料。
5、负责出厂产品的制造质量和发货质量电梯安装
七、乙方责任:
1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。
2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收,并及时向甲方反馈开箱缺错件星系,验收后的物资由乙方负责现场保管,若有缺失,则自行承担赔偿责任。
3、在规定的期限内,及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。
4、若因安装质量问题造成安装复检的,则承担发生的复检费5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮,做到及时记录,填写规范电梯安装协议书合同范本。
6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品,若经授权代表甲方向用户移交时,则应按公司的相关规定办理移交手续。
7、安装过程中发现的产品质量问题,应书面形式记录,待安装完毕后需移交检验人员。
8、乙方应确保安装工期,除因甲方原因和不可抗力因素外,若因工期延误造成所示的则应由乙方承担,同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。
9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度,与客户做好必要的联络。
10、不准与用户物理争吵,若因此造成甲方形象损坏或经济损失的,则乙方应承担赔偿责任。
11、除上述约定的费用外,施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。
12、在进场施工前3天,必须向发包方提供所派施工人员的名册清单,保险单据,及操作证复印件,严格做到无证人员不得上岗施工。
八、文明施工要领:
1、安装人员必须持证上岗,安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。
2、严格遵循用户及现场安全生产要求,做到文明操作。
3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。
4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。
九、本协议书一式二份,经双方签字后,各执一份。
甲方:乙方:
经办人:经办人:
电话:电话:
签订日期:
签订地点:
篇11:委托承揽电梯安装调试合同
甲方:
法定代表人:
地址:
联系电话:
传真:
乙方:
负责人:
地址:
联系电话:
传真:
甲、乙双方经友好协商,就甲方在乙方[ ]楼宇内的电梯厢内安装装饰镜框,用于环境装饰及刊登商业广告等事宜达成如下协议。
小区基本情况:
项目名称:
楼宇性质:
地址:
邮编:
电梯数量: 部
一、使用范围及安装数量
1、乙方可以安装装饰镜框用于刊登商业广告的范围为: 小区楼宇内的 部电梯的电梯厢。
2、安装数量:每部电梯厢内安装 块,共计 块。
二、镜框规格及材质要求
1、镜框规格:长 、宽 、厚度;
2、镜框材质要求:环保人造大理石。
三、费用及支付方式
甲、乙双方商定装饰镜框的维护保洁费为:每部电梯厢 元/年,共 部电梯,每部电梯共安装 块装饰镜框,全部电梯厢合计每年支付 元/年。
2、支付方式:
具体交纳时间为:
3、如由于乙方原因致使甲方未能按本协议约定的数量安装,则维护保洁费按实际可以安装的数量计付。
4、如由于甲方自身原因,未能按本协议约定的数量安装,则维护保洁费按本协议的约定计付。
四、合作期限
1、甲、乙双方合作期限为年。
自年 月 日至年 月 日,含免费安装期一个月,该免费安装期自年 月 日起至年 月 日止。
2、本协议期满后,甲、乙双方如想继续合作,则需另行签订协议。
3、无论装饰镜框内刊登的商业广告是否到期,本协议到期后,甲、乙双方的合作终止,甲方不得继续使用电梯厢,并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。
五、履约保证金
甲方应在本合同正式签订日,向乙方支付保证金 元,用于保证甲方按本协议约定履行义务。本协议期限期满时,甲方如无违反本协议之行为,且在合同期满后10日内完成将装饰镜框及镜框中的内容进行清除等工作,则该保证金予以返还,但不计利息。
六、甲方的权利和义务
(一)甲方权利
1、甲方负责装饰镜框的制作,并按双方认定的安装方式及位置进行安装(见附件2),装饰镜框的产权归甲方所有。
2、本协议有效期内,甲方对电梯厢有独家装饰镜框广告发布权。对装饰镜框内发布信息的客户数量、画面布置形式、内容享有决定权。
3、为保证装饰镜框装饰效果,甲方将定期派员工进入电梯厢更换画面,以及对装饰镜框进行维护与保养,乙方应对甲方人员出入小区提供便利。
4、本协议期满后,乙方如想继续和他方开展此项合作,在同等条件下,甲方有优先权。
(二)甲方义务
1、甲方保证装饰镜框安装方式具备安全性,不对乘客或电梯厢本身构成不当损坏。
2、甲方保证装饰材料符合人体健康要求,不对电梯用户构成不良影响。
3、甲方刊登的广告内容必须符合有关广告的法律法规,广告刊登的界定及承诺
4、甲方保证装饰材料及画面在视觉上具备合理的美观性。
5、装饰镜框内没有刊登商业广告时,甲方应在装饰镜框内做公益宣传,以美化环境。
6、甲方应按本协议约定支付维护保洁费。
7、如因甲方的原因造成小区内的人员、建筑物及其他财产遭受损失,甲方应负赔偿责任。如乙方赔偿损失后,有权向甲方追偿全部赔偿额。
七、乙方的权利和义务
(一)乙方权利
1、甲方安装装饰镜框时,乙方有权要求甲方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。
2、在甲方安装过程中,乙方有权对甲方安装进行监督,如发现甲方安装方式违反本协议的,乙方有权责成甲方修改安装方案。
3、甲方对装饰镜框及画面材料进行更换或保养,违反本协议规定的,不符合人体健康要求的,乙方有权责成甲方限期改正。
4、为更好地美化电梯厢内环境,乙方有权为甲方提供合理化建议,经甲、乙双方协商后由甲方实施改进方案。
5、乙方有权要求甲方按本协议约定支付维护保洁费。
(二)乙方义务
1、在本协议有效期内,乙方承诺不与任何第三方在太阳园小区进行相同或类似的合作,乙方授权甲方独家享有电梯厢镜框广告发布权。
2、乙方如发现装饰镜框出现问题,如遗失、掉落、毁损,应及时通知甲方,由甲方负责维修或重新安装。乙方不承担任何责任。
3、乙方在与甲方合作期间,如遇电梯厢改建、翻建不能正常使用时,应提前通知甲方,由双方共同协商解决方案。
4、乙方应向甲方提供授权书
八、本合同严格执行广告管理条例和实施细则及民法典有关条款。
甲方:
乙方:
签订日期:
篇12:体育设备供货安装合同
合同编号:
买方: 工程公司
住所:
电话:
统一社会信用代码:
法定代表人:
卖方: 体育用品供应公司
住所:
电话:
统一社会信用代码:
法定代表人:
工程名称:
工程公司(以下简称买方)与 体育用品供应公司(以下简称卖方)就卖方为 体育馆射击馆设备工程向买方提供的货物和服务,经买卖双方协商一致,签订本合同,共同遵守如下条款:
一、合同标的
1.本合同标的为 体育馆射击馆设备系统,包括设备供货及服务。
1.1卖方的所有供货及服务必须使完成后的射击馆设备系统完全满足技术规格书的要求,技术规格书详见合同附件1;
1.2卖方为买方设计制造并提供系统所需的设备及材料,详细清单见合同附件2;
1.3卖方向买方提供所供货物的以下服务:设计、培训、安装、测试验收、 运动会期间的服务、质量保证、售后服务等;
1.4卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理,以确保工作的进度符合合同附件3的要求。
2.货物名称、型号、规格、数量、单价及交货时间如附件4所示。设备交货时间: 年 月 日;设备开始安装时间: 年 月 日;设备调试验收完成时间: 年 月 日。具体的供货范围、技术规格及技术图纸、工程执行计划时间详见合同附件5。
二、价格
1.合同总价:(人民币)大写 元(¥ )。
2.所有货物的价格包括主机及随机附件的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。
3.本合同价格为固定不变价。
4.如果单价和数量的乘积与总价不一致时,以单价为准并修正总价。
三、货物产地及标准
1.产地
货物为 仪表厂的 米电动靶、控制桌、总控制台, 竞技体校 的 米升降靶, 航天科技集团公司 所的 米输送靶, 市 电子设备厂的 米移动靶, 公司的 射击、电子报靶系统的全新的(原装)产品。
2.标准
本合同所指的货物及服务应符合国家体委体育器材设备审定委员会和国际射击联合会的标准。
四、交货
1.交货地点: 市 区 镇 体育训练基地 体育馆射击馆工地地面。
2.卖方在按期收到买方预付款后,按本合同第一条要求的交货时间将货物运至合同交货地点卸货后(连同货物清单)交于业主。
五、包装、装运和运输
1.包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装费用均由卖方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责。
2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等,充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和 地区的气候特点,以及露天存放的需要。
3.专用工具及备品备件应分别包装,并在包装箱外加以注明其用处。
4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样作出标记。标记内容包括:箱(件)号、毛重、尺码(长、宽、高)、净重(kg)、到货地址、收货人名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
5.包装费、运费已包含在合同价内。
六、保险
货物到达交货地点之前的所有保险费用(按货物总价的 %价值投保)和派往买方进行服务的人员投保的人身险和其他有关险种费用,由卖方负责。
七、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在交货同时交给买方,其单证副本(或复印件)则应在交货前 天交给买方:
1.装箱单一式 份,注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量;
2.制造厂出具的质量及数量证明书各一式 份。
八、付款
1.本合同签署生效后 天内,买方支付合同总价的 %即¥ 元给卖方作为合同预付款;
2.在所有合同货物到达合同交货地点并经开箱验收合格后 天内,买方支付合同总价的 %即¥ 元给卖方。
3.全部货物安装调试预验收合格后 天内支付合同总价的 %即¥ 元给卖方。
4. 运动会结束后 天内,买方支付合同总价的 %即¥ 元给卖方。
5.付款方式:采用支票、银行汇票、电汇三种形式。
九、履约保证金
1.卖方应在收到《中标通知书》后,应买方的要求向买方提交以买方为受益人的金额为合同总价 %即¥ 的履约保证金。
2.在卖方不能履行其在本合同项下任何一项义务时,应向买方承担违约责任,买方有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。
3.履约保证金有效期到货物质保期期满为止,如果交货期的延长引起质保期顺延,卖方有义务将履约保证金的有效期顺延。
4.履约保证金应用人民币,采用下述方式提交:由买方接受的国内的一家信誉好的银行用招标文件提供的(或其他买方接受的)格式提交的银行保函正本一份,副本二份。
5.在卖方完成其合同义务(包括任何保证义务)后 天内,买方将把履约保证金退还卖方。
十、技术文件
1.卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果工程必需但合同又未做规定的要卖方才能提供的技术文件,卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
2.上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试及运作等需要的所有内容。
3.买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由卖方承担责任。
4.卖方应按照买方要求提供上述技术文件一式两套给买方。
5.所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
6.所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件,必须单独包装伴随设备按货物交付时间交付给买方。
7.买方收货后如发现卖方未提供有关文件,可以延迟付款,直至卖方补齐有关文件。
十一、知识产权
1.卖方应保证,买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷,由卖方承担一切责任。
2.卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。
十二、伴随服务
1.设计
1.1卖方必须配合买方的施工设计,在合同生效后的 天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给买方。
1.2买方进行的与卖方产品选用有关的设计,如果提请卖方审核,卖方应在 天内完成审核,对该设计进行确认或提出建议。
2.安装与调试
2.1卖方必须向买方提供合同设备安装所需的材料及技术资料。
2.2卖方在自己的货物到现场后即刻派合适的人员到现场进行安装和调试工作。安装和调试时间为 天。
2.3卖方完成的工程内容有不符合合同规定的要求的,买方可要求卖方负责修缮。卖方无法使工程内容达到合同要求的,买方可要求卖方作出赔偿。
2.4卖方应确保施工现场的施工安全。由于卖方的过失造成的损失,由卖方承担。
2.5有分包商的,卖方对其分包商的过失造成的损失承担责任。
3.测试及预验收
3.1卖方必须在交货的同时,向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试及预验收方案。
3.2买方组织测试及预验收工作,预验收合格后,买卖双方签署预验收合格证书。
3.3如果卖方没有按以上要求,按买方安排的时间进行有关工作,买方有权在相应的付款时间段推迟付款,直至卖方完成此时间段的工作。
4.培训
4.1卖方负责提供现场操作、维修培训方案及一式 份培训资料。
4.2卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训,对通过受训的人员颁发培训合格证书。
十三、验收方式及质保期
1.货物运抵交货地点后,买卖双方需马上派出代表前往工作现场,双方进行箱外验收。箱内物品由双方在安装前(到货后 天内)约定时间一次性共同开箱验收,如发现缺少、损坏部件,卖方须及时补交给买方,如因此造成工期拖延,买方有权按延期交货索赔。
2.合同货物安装和调试完毕后,按照本合同规定的技术规格、制造商的技术规范进行预验收,预验收合格后,买方签署预验收合格证书。如验收发现所供货物不按合同规定制造,买方有权提出索赔。验收后双方签署预验收合格证书一式 份,双方各执 份。
3.卖方必须确保在 运动会期间整个系统的正常使用,并派专人在 运动会期间进行现场维护,及时处理出现的问题。
4.本合同的质量保证期(简称“质保期”)为 运动会结束之日起 年(或合同货物到货后 个月)。质保期内卖方进行质量“三包”。
5.质保期满后,若有零部件出现故障,经权威部门鉴定属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时,则由卖方负责免费更换及维修。
6.质保期满后,应买方要求,卖方应参考届时的市场价格,优惠向买方提供必需的零配件。
7.在有关部门进行验收时,卖方应及时配合买方,如卖方在买方通知后仍不及时到场配合验收,则视卖方的合同义务未完成,由此造成买方损失的,买方有权提出索赔。
8.卖方货物不符质量要求,致使不能实现合同目的,买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的,应在 日内通知卖方,标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。
9.最终验收:质保期满后,买方组织有关部门按合同规定的标准进行最终验收。
十四、异议索赔
卖方同意买方选择下述方法解决索赔事宜:
1.卖方对于所提供的设备与合同要求不符负有责任。卖方同意买方拒收货物并把被拒收的货物的价款金额以合同规定的同类货币付给买方,卖方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、安装费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他必要费用。
2.如货物到达后发现有受损和有疵劣,根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额,经双方同意降低货物价格。
3.对有缺陷的零件、部件和设备,卖方应同意更换,以达到合同规定的规格、质量和性能,卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方应相应顺延被更换货物的质保期。
4.卖方承担因安装原因造成的一切损失。
5.如果在卖方收到索赔通知后 天内,卖方未作答复,上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在收到索赔通知后 天内或征得买方同意的延长期限内,按照买方选择的方法解决索赔事宜,买方将有权从预付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额,同时保留进一步要求索赔的权利。
十五、不可抗力
1.由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货时,卖方应立即以书面形式通告买方,并在 日内向买方提供有关机构出具的不可抗力证明。
2.在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在,致使在合同规定的交货期后 天内仍不能交货,买方则有权解除合同,买卖双方均不互相提出索赔。买方不承担终止合同的责任,也不可没收履约保证金。但卖方必须在 天内如数返还买方支付的预付款及利息。
十六、逾期完工及逾期付款的罚则
1.卖方如不能按照合同规定的时间完工(除本合同第十五条规定的不可抗力因素外),则必须支付违约金给买方,违约金率按货物总金额每天 ‰计算。如超过合同规定完工期限 天后卖方仍不能完工,则买方有权解除合同,而卖方除按货物总值每天 ‰计付违约金支付给买方(计付时间由卖方收到预付款日起至支付违约金日止)外,仍须立即将按双倍于预付款金额计得的罚款支付给买方,如上述违约金金额仍不足以补偿买方因卖方违约造成的损失,买方有权进一步向卖方提出索赔。
2.如果买方不能在合同规定期限内付给卖方预付款,则卖方有权延期交货;如果超过合同规定支付时间的 天买方仍不支付预付款,则卖方有权解除合同,这时买方应按货物总金额的 %计违约金付给卖方。如果买方未按合同规定的日期支付货款给卖方,则买方也应支付由此产生的违约金,违约金按拖欠款金额每天 ‰计算,直至该货款付清为止。超过合同付款期 天买方仍不付款,由此造成卖方的损失,应由买方向卖方作出补偿。
3.本合同中对于买方付款和卖方完工有先决条件的约定,按约定执行。
十七、产权与风险转移
1.货物的产权,只有卖方将设备和材料运至交货地点且交付给买方时由卖方转移至买方。
2.货物毁损、灭失的风险在货物到达买方仓库并经买方开箱检验且出具相应报告时由卖方转移至买方。
3.买方拒收或者解除合同的,货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
4.产权和风险的转移,不影响因卖方履行义务不符合约定,买方要求其承担违约责任的权利。
5.卖方交由承运人运输的在途货物,毁损、灭失的风险由卖方承担。
十八、争端的解决
1.凡与本合同有关而引起的一切争议,买卖双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议时,任何一方可以向法院提出诉讼。
2.本合同的诉讼管辖法院为 地有管辖权的法院。
3.在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。
4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十九、通知
1.本合同一方给对方的通知应用书面形式送达合同中规定的对方的地址,电传或传真要经对方的书面确认,以电报形式的通知,从当地邮电局发出电报的第 天视为送达。
2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期,两者中以较晚的一个日期为准。
二十、税和关税
1.中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。
2.中国政府根据现行的税法规定对卖方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费(包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税)均应由卖方负担。
3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。
二十一、合同生效
本合同在满足以下二个条件后生效:
1.合同经双方授权代表签字盖章后生效,合同签字日期以最后一个签字日期为准;
2.卖方按要求提交了履约保证金。
二十二、其它
1.招标文件、投标文件、中标通知书和本合同之所有附件均为合同的有效组成部分,与本合同具有同样法律效力。如前后出现矛盾按本合同、合同附件、投标文件、招标文件的顺序执行。
2.在执行本合同的过程中,所有经买卖双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分,其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
3.卖方在执行该合同时,须向买方另外上交该合同总造价的 %(¥ 元)的管理费。该费用买方在每次付款时按比例扣除。
4.除买方事先书面同意外,卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
5.本合同一式 份,双方各执 份。
6.本合同合计 页A4纸张,缺页之合同为无效合同。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
签订地点: 签订地点:
附件1:技术规格书
附件2:设备及材料清单
附件3:工作进度
附件4:货物名称、型号、规格、数量、单价及交货时间
附件5:供货范围、技术规格及技术图纸、工程执行计划时间
篇13:门窗供货安装合同
发包方:以下简称甲方
承包方:以下简称乙方
依照《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方充分协商达成以下协议,以便双方共同遵守。
第一条:工程概况:
1、 工程名称:崇明明珠花苑
2、 工程地点:崇明新城区
3、 工程范围:本合同全部工程面积约120xx多平方米。
第二条:合同安装费价款:约叁拾贰万肆仟元门窗安装费每平方米27元,其中包括安装全部辅助材料合同总价按实结算。以上工程量按实际门窗洞口面积结算。
第三条:付款方式
1、 付款以支票方式
2、 安装费的支付:甲方每月按完成工程量的安装费40%支付。(以总包或甲方监理确认进度为准);当工程安装完成时,安装费付至安装总额的75%;验收合格后(以甲方签发的单位工程交工验收证明书为准),甲方付至乙方工程安装费总额的95%;余下5%为质保金,质保期为二年,质保期内乙方履行维修义务,质保期结束后一次性付清。
3、 材料费的支付:乙方进入施工现场一周后,甲方支付安装材料按实际进场材料费总额的40%,主框安装完毕安装材料费一次性付清(施工洞口上料口除外)。
第四条:施工期限
1、 乙方在接到安装通知书后,2日内必须到达现场,施工期限以合同总承包方期限为准。
2、 如乙方由于自己的原因延误工期,甲方对乙方要进行罚款处理,每延误一天罚款500.00元人民币。
3、 如中途乙方由于自己原因未经甲方同意退出工地,乙方负责赔偿全部工程损失的1.5倍,并追究法律责任。
4、 甲方有权在应付款中扣除乙方的罚款,并出具收据。
第五条:质量要求
1、 乙方承担安装工作时一定要熟悉掌握国家规定标准,按标准施工,如无国家标准的按企业标准。如不按要求施工损失由施工方负责。
2、 做好现场成品保护工作,如发现运输和生产损失及时报告,如现场损失应追查责任,并赔偿损失。成品到现场后,乙方负责签收数量,签字后如出现数量缺少,由乙方负责。
3、 认真填写好现场人员施工情况报告单,并在施工时发现问题及时报告,按受甲方质量员的监督管理和质量检查。
4、 如乙方安装未执行有关标准而造成的一切损失,由乙方负责。
5、 现场所购材料必须符合国家标准,并必须有国家认可的合格证书及厂家出具的检验报告。
6、 由于安装时偷工减料造成工程无法验收,甲方有权将其清除另派同时人员进行安装修整,同时追究责任。
第六条:现场管理
1、 乙方应执行施工现场管理的各项规章制度。
2、 乙方在施工现场须有严密的组织机构,严格的各项规章制度,且要有科学的管理。
3、 乙方在施工现场应文明施工,搞好形象化管理。
4、 乙方如使用甲方工具,将甲方工具损坏,应按甲方购入价格原价赔偿,其赔偿金在安装费中扣除。
5、 乙方负责现场安全管理,严格按照安全操作规范施工。如因乙方自身原因造成人身伤亡等事故,一切经济损失及社会影响全部由乙方承担。
6、 甲方根据乙方工程进度,及时提供彩铝门窗附件。乙方应提供门窗需求总体计划和供货通知,甲方在接到乙方通知后三天内根据需要的规格、数量及时送货到工地,由施工队组织卸货验收。
7、 甲方提供的门窗主附件必须符合国家标准,具有合格产品质量证书,采取有效的防护性包装,防止运输搬运过程中的损坏。
8、 乙方对甲方体统的门窗主附件的数量、质量进行清点验收,并在送货单上签收。
9、 门窗的 主要配件执手、风勾、窗锁、门锁均按实数配置,螺丝增拨3%,门窗玻璃的损耗率不得超过2.5%(块),超过部分由乙方自行解决。
10、 现场安装材料由乙方自行采购。材料质量必须符合国家标准,并提供材料检验报告及产品出厂合格证。硅胶、发泡剂封样备查。安装材料包括硅胶、射钉射弹 S1S2、美纹纸。避雷带(安装费包括在27元/平方米内)由甲方提供,乙方现场安装。
11、 甲方免费提供住宿、生活用水、用电。
第七条:仲裁及其它
1、甲、乙双方发生合同争议时,应本着平等合作的精神协商解决,如协商未果可到合同签定的法律部门解决。
2、合同未尽适宜,双方可据情议定,附则条款做为本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:体育设备供货安装合同
甲方:
乙方:
签订地点:
为了增强甲乙双方的责任感,保护双方的合法权益,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
1. 产品名称、规格、数量、金额:总价(人民币大写 ):
2.交货方式,按下例第( )项执行;
(1)乙方送货;
(2)乙方代办运输;
(3)甲方自提自运;
3.运输方式:
4.交货地点: 东南大学(运费由 方负担)
5.交货期限: 签定合同后 个工作日内
6.包装标准:
7.验收标准:
8.付款方式及期限:
9.质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限:
10.质保期:
11.违约责任:
乙方不能交货或甲方中途退货,乙方逾期交货或甲方逾期付款,应向对方偿付不能交货或退货部分货款 %的违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
12.执行本合同发生争议,当事人双方协商解决;协商不成的,向合同签订地人民法院起诉。
13.其它事项:
14.招投标文件为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力(本条款适用于招投标项目)。
15.本合同由甲、乙双方共同签订,合同一式五份,甲方四份、乙方一份。自双方签字、盖章之日起生效。
甲方 :乙方:
篇15:供货安装合同范本
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 承包范围:对应效果图的供货清单范围内所有灯具供货、安装。
4、 承包方式:包工包料。
5、 合同工期:
供货日期:合同签订之日(预付款到账)起25天内运送到田方指定工地,即 年 月 日前所有灯具运抵施工现场,㝊装并交验完毕。
6、 产品质量:优质
7、 合同价款:
优惠后总价(大写): 小写: 元以上价款为固定总价,包含所有灯具材料、生产、运输、安装、取费、税金、验收备案及未完成工程所发生的一切费用。
第二条 甲方工作
1、 向已方提供货物存放地的约定:甲方提供现场货物存放地,乙方自行摆放、保管。
2、 负责根据效果图、图纸、规范及合民规定的相关标准对产品进行验收。有权利随时对产品质量进行抽查,对不符合合同规定质量的产品要求限期调换。
3、 做好合同执生过程中的相关协调工作。
4、 指派 作为甲方驻工地代表,负责对产品质量、进度等进行全面管理,并负责办理设讦变更、洽商、现场签证、工程结算等的内部审批手续。
5、 甲方需协调相关单位,为乙方提供工作便利。
第三条 乙方工作
乙方未能履行下述各项义务,造成甲方损失的,乙方赔偿甲方相关损失。
1、 未经甲方同意,不得将本工程转给第三人。
2、 根据工程需要,提供和维修工程使用的灯具照明产品,负责因产品质量原因产生的安全事宜,并承担相应费用;
3、 指汽船派 (电话) 为乙方驻工地项目负责人,负责合同履行,按双方认可的施工组织设计(施工方案)和甲方发出的指令组织指导施工,确保保质、保量、按期完成施工任务,解决由方负责的务项事宜。
4、 遵守政府有关主管部门对施场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续并承担相应费用,同时以书面形式通知甲方。
5、 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,承但因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
6、 遵守工程建设安全生产有关规定和甲方的《建设工程安全文明管理办法》,严格按安全标准组织进场。负责对施工场地工作人员进行安全教育,随时接爱甲方或政府行政主管部门的安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
7、 认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方发出的指令供货,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
8、 服从甲方工地的观管理。负责乙方施工人员的防盗、防意外事意外事帮等安全事项。
9、 乙方在交货时通知甲方验收,甲方应在三日内完成验收,逾期视为合格,乙方负责安装验收前的成品保护工作,出现破坏应及时更换修补,承担相关费用。
10、 已方负责上报本工程相关竣工资料。
11、 效果图经相关部门已认可,乙方应甲方提供的效果图,联系设计单位完善施工图设讦,因乙方未能按甲方确信的效果图及施工图生产导致不能通过验收,则乙方承担给甲方造成一切损失。
第四条 关于工期的约定
1、 因以下情况严得影响工程施工,造成工期延误的,经甲方确认后工期可相应顺延:
(1) 设计变更和工和量增加;
(2)不可抗力。
2、 因乙方责任,不能按期交货、中途无故售货停产或产品质量不合格返工等影响工期的,工期不顺延。
第五条 关于工程质量的约定
1、 本工程以甲方相关质量验 收规定和国家、行业现行验收规范为质量评定验收标准。
2、 发生重大伤亡及其他安生事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
3、 由于乙方原因造成质量事故,乙方必须赔偿给甲方造成的损失,并在甲方指定的期限内返工直至达到合同约定的质量标准,返工费由乙方承担,并且工期不予顺延。
4、 非乙方原因造 成的质量问题,由乙方负责维修或更换,支付给乙方的维修或更换费用由甲乙双方协商确定。
5、 工程总体质量保修期为工程验收合格后一年。质保期内,除人力不可抗拒原因乙方免费负责维修或更换,质保期外,乙方也需要进行维修,费用甲乙双方商定。
第六条 关于合同价款与支付的纳定
1、 双方商定本合同价款采用固定总价方式。
2、 因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
3、 工程支付方式:合同签订后付合同部价款20%做为预付款;货物全部到场,甲方验收合格后,甲方向乙方支付合同总价款的50%作为质保金,质保期后无质量问题一周内付清(无利息)。
4、 付款时,乙方需要开具符合甲方要求的发票。
第七条 关天才洋供应的约定
1、 乙方付责施工中所有的材料供应,费用乙方承担。电线电缆、灯具材料选用祥见附件(供货清单)。
2、 乙方采购的材料与合同约定或双方确认的产品不符时,乙方应按甲方要求的时间运出施工场地,重新提供符合要求的产品,承担由此以生的费用,由此延误的工期不予顺延。
3、 乙方采购的材料在使用前,乙方应甲方的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费由乙方承担。
4、 甲方发现乙方采购并使用不符合要求的材料设备时,有权求乙方负责修复、拆除或重新采购,由乙方承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
第七条 违约责任
1、 乙方必须按照合同中确定的交货日期交货,否则,每延误一天,甲方有权在付款时扣除合同总价款的千分之一;延误达十天(含十天)以上的,甲方有权单方解除合同,解除合同的通知到达乙方时合同解除。乙方必须妥善做好施工场地的保护和移交工作,按甲方要求将自有设务和人员撤出施工场地。同时在接到合同的通知后十五日内返还田方已支会款项银行同期贷款利息,承担因合同银除给发包人造成的一切损失,并一次性向发包人支付合同总价款10%的违约金。
2、 产品未达到合同约定的质量本、示准,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,并在甲方指定期限骨返工直至工程达到合同规定的杯准,返工所发的费用由乙方承担,并且工期不予顺延。
3、 乙方应妥善保护施工现场 的设施,如造成损失照价赔偿。
4、 K如乙方违约,由此给甲方造成的所有损失,山乙方赔付,并一次性支付给甲方总价款的10%做为违约金。
第八条 争议处理
1、 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方采取协商解决或请有产关部门进行调解。
2、 协商或调解不成的,依法向工程所在地人民法院起诉。
第十条 附则
1、 本合同工式陆份,甲方肆份,乙方贰份,具有同等交力。
2、 本合同双方签字盖章之日起生效。
3、 合同的实质性变更(包括工程承包范围、合同工期、合同价款及支付方式、合同价款调整范围和方式、材料设务供应、质量及验收、违约责任和解决争议方法等的变更)必须以书面形式,并经双方共同签字、盖章确认后才有效变更。
4、 本合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16:材料供货合同不带安装
供货方: (以下简称甲方)
需货方: (以下简称乙方)
乙方因工程建设的需要,向甲方购买建筑材料,依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》级替他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,特订立本合同,双方共同遵守,订立以下条款。
第一条、工程概况
1、 工程名称:
第二条、乙方工程建筑所需的水泥、沙子、石子、粘土砖全部从甲方购买,如甲方无法提供乙方所需要的建筑材料型号,甲乙双方协商解决。
第三条、乙方根据工程进度,所需的建筑材料分期分批向甲方购买。乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需的建筑材料,经甲方确认后甲方应在2日内将乙方所需材料送到乙方指定的工地。乙方指定专人对甲方材料进行验收并在送货单上签字确认。
第四条、以上所需建筑材料价格如下:
第五条、质量标准:乙方使用的建筑材料应向建筑工程所在地的区级质量管理部门检测并出具检验报告,承担其费用,经检验合格则可使用,乙方在收货后三日内未将货物送检或将货物投入使用的,则视为乙方验收合格。
第六条、付款方式:甲方提供的建筑材料,沙子垫资 方一次性付清,石子垫资 方一次性付清,水泥垫资 顿一次性付清,粘土砖垫资 万片一次性付清。如果乙方没有按时如数支付建筑材料款,则乙方应赔偿所欠款的日计千分之三的违约金,甲方有权对乙方停工并追要货款,未到的其债务视为到期,乙方应立即支付全部的货款。
第七条、在履行本合同中若发生纠纷,双方约定诉讼管辖地为供货方(甲方)住所地人民法院。
第八条、本合同双方签字盖章后生效,本合同一式2份,甲乙双方各执一份。
第九条、本合同订立地点: 本合同双方约定:签字盖章后生效。
供货方(公章): 需货方(公章):
法人代表: 法人代表:
身份证号码: 身份证号码:
电话: 电话:
日期: 日期:
篇17:供货安装合同范本
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和相关规定,结合本工程的实际情况,经双方友好协商,签订以下合同。
一、工程概况
1、工程名称:安置小区(紫楠小区)项目入户门及单元门制作安装工程。
2、工程地点:交叉口向南500米路西。
3、工程范围:入户门及单元门制作安装。
二、承包方式:包工包料、包运输、保工期、保安全文明、包验收合格等。
三、结算办法:
1、乙方在合同签订后,现场测量洞口尺寸、边框尺寸,并及时会同甲方与总承包方协商;最终以甲方现场负责人认同的尺寸为准;开向以甲方提供的图纸和要求为准。
2、实际结算以实际安装入户门和单元门樘数为准,实际金额依甲方、监理和乙方共同认可的安装樘数乘以合同单价核算。
四、工程价款
单价:入户门每樘柒佰元整(¥700元/樘);单元门560元/㎡ 暂定总价:入户门¥119.7万元(人民币)(共计:1710樘*700)
单元门¥1.1万元(人民币)
以上单价包含:入户门和单元门的材料费、制作费、运输费、装卸费、安装费、出厂检测检验费、水电费、利润、税金、包验收合格等。
五、付款方法
1、合同双方签章生效,乙方投标时交付的投标保证金贰万元(¥20xx0.00)转为履约保证金;第一次支付货款时无息退还。
2、分批到货,分批付款;货到现场、资料齐全后7个工作日之内支付当批货款总额的70%。
3、当批防盗门安装完毕支付当批货款总额的15%,验收合格(单项)付货款总额的12%,本次付款时乙方须提供齐全包含质保金在内
的全部金额正规发票。
4、剩余3%作为质保金,一年保修期满无质量问题一次性无息付清。
5、每次付款前乙方出具甲方所支付的工程全款的足额正规发票与收据,若乙方未能出具足额正规发票和收据,甲方有权拒付当批次款项,且乙方应承担由此带来的一切不利后果及给甲方造成的一切损失。
六、施工工期
1、甲方提出16#、18#楼用货申请之日起30日内货到现场,进场后10日内安装完毕,安装完毕交接前防盗门成品保护乙方自行承担。
2、后期防盗门进场时间以甲方通知为准。
3、由于不可抗力的因素造成的工期延误,工期可相应顺延。由于乙方自身原因造成的工期延误,每延误一天扣除工程款300元。
七、验收(技术)标准
符合GB17565-20xx ,GA/T73-94《机械防盗锁》 钢质丁级防盗门。
品 牌:新多。
1、门扇厚度:70mm。
2、色 别:木纹转印。
3、表面处理:静电喷塑。
4、功能要求:单层钢制、丁级防盗门。
5、配置要求:
(1)门 框:1.5毫米厚冷轧钢板。
(2)面 板:前面板0.8毫米,背面板0.6㎜厚冷轧钢板。
(3)填 充 料:环保型蜂窝材料、发泡胶。
(4)门 铰 链:专配能拆卸镀铬可调铰链。
(5)门 锁:保德安机械插芯执手锁。
(6)门 铃:专用门铃。
(7)门 槛:不锈钢。
(8)猫 眼:专用猫眼。
(9)密 封 条:专用密封条。
6、外观要求:乙方所提供产品外观以甲方认可的样品、色板为标准,外观质量效果应不低于该标准。
7、乙方确保符合项目实际要求,足以满足项目全部信息和要素。
8、未尽事宜依据国家现行规范要求执行。
八、工程质量要求:合格
1、工程施工质量严格按照国家有关规定标准要求验收。
2、合同签订后,乙方十日内向甲方提交符合合同标准的并经甲方认可的防盗门样品,经甲方认可后依甲方要求数量加工。
3、乙方保证合同项下为全新货物,完全符合合同及图纸规定的质量、规格和性能要求。乙方进一步保证,货物在正确使用或安装后,将顺利通过使用验收,并在整个寿命周期里运转良好。
4、乙方负责自货物交付最终验收合格之日起12个月质保期内和零部件、元件、设备在整个使用寿命周期内,由于非甲方原因造成的故障,乙方负责修理、置换和赔偿因该故障导致的残损零部件、元件,甲方不承担费用。
九、保修期约定
工程质量实行终身维修制,质量保修期限自验收合格之日起壹年,在保修期内乙方负责免费维修。如有质量问题,接到甲方通知后24小时内现场维修,逾期甲方自行维修,费用从质保金中扣除;若维修金不足,乙方必须另行交纳补足。
保修范围:五金、门框及扇。
十、双方责任
本工程甲方委托监理公司监督,由相关质检部门验收,并提交有关技术资料。乙方提供的相关技术材料、配件必须符合国家现行施工规范要求。
1、甲方责任:
(1)为乙方提供电源接口、货物存放场地;组织乙方工程验收,协调与总承包方及其他施工队伍的对接工作。
(2)甲方委派现场主管工程师和监理公司对乙方施工进行质量监督并有权对工程质量提出疑问和要求,对于甲方或者监理公司对工程质量提出的疑问和要求,乙方应给出相应的答复。
(3)组织对货物初步验收和交接。
2、乙方责任:
(1)乙方产品进场应提供产品质量合格书、检测报告及有关技术资料,经甲方书面同意后方可安装。
(2)乙方因所购材料、配件、安装不符合合同和图纸要求所造成的一切损失由乙方承担。
(3)辅助材料必须符合国家质量要求,乙方在制作安装时应严格保证质量。
(4)乙方在施工安装期间,必须按照施工规范要求和质量标准进行施工。
(5)在工程施工期间及交工前,一切安全、消防、风险防范责任和费用由乙方承担。其中包括施工人员的人身安全、设备安全、用水用电等方面的安全。
(6)乙方服从甲方的进度安排和监理方的质量监督,负责通知有关单位及时验收。
(7)乙方必须服从甲方及监理统一协调指挥。乙方必须配合总承包进度施工。
(8)乙方提供正式发票。
(9)由于甲方原因造成的工期延误,工期相应顺延。
(10)施工中产生的废弃包装及材料由乙方负责回收。
十一、违约责任
1、货物不符合合同和图纸要求视为不合格,乙方须承担相关费用,交货期限并不得顺延,并按照当批不合格货物金额的1%支付违约金。
2、因为不可抗力造成的违约,双方互不承担责任。
3、因一方质量不合格、工期滞后、变更等原因造成对方损失的,应承担相关的责任和相应的赔偿。
4、如果乙方所交货物在数量、规格、质量、性能或任何其他方面与合同规定不符,甲方有权提出退货或调换,所发生费用和损失由乙方负责。
5、乙方在任何情况下不得聚众堵门、打架闹事,每发生一次甲方扣除乙方应付款20xx-5000元作为违约金,并由乙方负责由此产生的一切后果。
十二、其它约定
1、乙方现场施工人员应服从甲方现场安全及文明施工方面的全面管理,接受监理单位的监督,否则,视为乙方违约,乙方应向甲方支付违约金500-5000元/次。
2、乙方与总包方的配合由双方协商解决,甲方负责对接并明确责任;由于乙方原因造成总包方、其它施工方及甲方的损失由乙方负责。
3、若在合同履行中出现纠纷,由双方协商解决,如协商不成由郑州仲裁委仲裁。
十三、合同一式陆份,双方各执叁份,双方签字盖章后生效。未尽事宜双方协商签订补充协议,与本协议具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
单位名称: 单位名称:
法人代表: 法人代表:
开户银行: 开户银行:
账号: 账 号:
单位地址: 单位地址:
电 话: 电 话:
签定日期:
篇18:配电房设备供货及安装项目合作合同
甲方:身份证号码
乙方:身份证号码
双方本着互利互惠、共同发展的原则,利用扬州新扬开关设备有限公司商务平台。经充分协商,一致决定合作经营 配电房设备供货及安装项目,特订立本协议。
一、合作经营人的规范
甲乙双方应尊重国家的有关法律、法规合法经营。维护扬州新扬开关设备有限公司对外形象及利益。甲乙双方都应相互诚信,和公司及客户签署的各项协议及各项开支,双方都不可隐瞒。
二、合作经营项目:
配电房设备供货及安装项目。
三、甲乙双方经商定,甲乙双方的权利和义务:
1、甲方:
甲方负责本项目货物的制造、设备安装期间所需资金的注入。
甲方应积极配合乙方有关本工程的各项工作
乙方必需按计划要求保质保量按照合同及甲方的供货要求
2、乙方:
乙方负责本项目合同的跟踪、购买标书、编制投标文件和业主签订合同协议书
乙方应积极配合甲方有关本工程的各项工作
乙方应根据工程要求进驻工地组建本工程项目部,及时完成项目部的各项工作。
四、利润分配:
1:甲方按照新扬公司的报价 元,按5%的业务费用付给乙方。超出本合同范围的款项,除去安装费、供电局的开支、后公司增加的管理费1.3,经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。
甲方: 乙方:
法定代表人:法定代表人:
年月日
篇19:供货安装合同范本
甲方(买方): 公司 地址:
电话: 传真:
乙方(卖方): 地址:
电话: 传真: 开户行: 账号: 收款单位:
甲方拟从乙方购买 栋木结构房屋,乙方自愿且有能力为甲方提供设计、预制、装运、安装、内外装修工程。现双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,就本工程供货、安装及甲乙方责任义务等事宜协商一致,订立本合同。双方达成协议如下:
第1条 陈述与保证
双方互相向对方陈述和保证如下:
1.1 其是合法设立并有效存续的公司;
1.2 其可全权订立本合同;并且其授权代表已获得充分授权可代表其签署本合同;
1.3 其有能力履行其于本合同项下之义务;并且该等履行义务的行为不违反任何对其有约束力的法律文件中对其的限制;
1.4 其并非清算、解散或破产程序之主体。
第2条 合同标的及总金额
2.1 甲方向乙方采购的木结构房屋数量为 套。面积总量详见“2.2和2.3”。
第一:编号 总计费面积 ㎡,数量 套。 第二:编号 总计费面积 ㎡,数量 套。
2.3 合同总金额 元。
2.4 此金额包含设计、房屋构件预制、装运、安装及内外装修,不包含基础费用、困难运输及困难施工做业费用。
2.5 木屋详细配臵见附件一《木结构别墅材料配臵表》。
第3条 付款方式及时间
3.1 付款方式:付40%预付款,余款按工程进度支付。
3.2 付款时间:
3.2.1 甲方应于合同签署之日起的三个日历日之内向乙方支付40%货款作为预付款。
3.2.2 乙方在美国工厂完成预制、配套后,装车发运。甲方支付50%货款到乙方账户。乙方确认收到货款后,安排装船发货,运抵甲方指定施工地点。
3.2.3 甲方在房屋安装完毕验收合格后3日内支付10%货款到乙方账户。
第4条 装运及完工时间
4.1 装运:乙方将木屋构件、装臵自行安排运输到甲方的本项目工地。乙方承担装运过程中的一切风险和费用。
4.2 建造完工时间:本工程现场施工在 个晴天工作日内完成。
第5条 安装施工
5.1 施工:
5.1.1包括安装主体结构和给排水系统施工安装。
5.1.2进户电缆由甲方提供,乙方负责与室内配电箱接驳。
第6条 本合同乙方的义务和责任
6.1 乙方应当严格按照材料清单提供本合同的材料,如果现货市场缺货需要更换品牌时,必须取得甲方的同意;
6.2 乙方在施工之前确认甲方所提供的施工条件,以保证工程如期进行;
6.3 乙方应对本工程有关的施工方法、施工技术、施工安全负责。
6.4 乙方对其编制的报价数据准确性负责。凡不是起因于甲方的设计变更,而是因乙方计算失误或工程失误、浪费、失窃等造成的经济损失,由乙方承担并自负费用迅速购集缺失材料,不能给工程造成影响;
6.5 乙方应对自己的职员活动负责,并遵守甲方的有关规定;
6.6 乙方的施工材料和工具的管理自行负责;
第7条 本合同甲方的义务和责任
7.1 按照合同规定的付款条件和付款时间及时付款;
7.2. 甲方指定的管理人员或监理人员在工程期间负责监督乙方的工程质量和进度,协调及保证正常施工的事件;
7.3. 甲方的工地必须具备可施工的环境条件,并提供乙方必要的现场施工条件,包括材料堆放场地、搭建临建房的场地及施工用的水、电等:
7.3.1. 甲方的工地应满足乙方施工物料,施工机械及施工人员的正常进出;
7.3.2. 甲方的工地不能与当地人员有任何形式的纠纷及冲突及其他遗留问 题,为乙方提供施工时的良好治安环境;
7.3.3 甲方应按乙方给出的房屋及配臵设备保养建议进行维护。
第8条 违约责任
8.1 乙方若不能在本合同书中所规定的工期内完成本工程,应向甲方交纳延期罚款。罚款自合同规定的完工之日起计算至实际完工日为止,不足一天的以一天算,罚款率为工期每延迟一天乙方向甲方交纳合同总金额的万分之三,作为违约赔偿。甲方对于上述损害赔偿金可以从将来该支付给乙方的金额中扣除;
8.2 由于非乙方的原因,如甲方在本合同中所承诺的施工条件不能按时具备或甲方没有按照本合同规定的付款条件及时付款,而造成工期延迟,乙方不承担违约责任,甲方负责,乙方有权提出索赔。
8.3 由于甲方的原因造成工程停工,甲方赔偿乙方实际经济损失。
第9条 设计变更、工程变更
9.1 甲乙双方在签订本合同之前,甲方书面确定选择的房型图纸。如在本合同签订生效后甲方想做设计修改,必须征求乙方的同意。如果乙方已经按照原有图纸下料生产,则有权拒绝甲方的设计更改要求。如果乙方认为甲方要求的修改在设计和价格上不会引起大的差异,可以同意甲方的修改要求,但仅限于非结构性的变更,主体构件预制一经完工不得做任何修改。如果修改,增加费用由甲方负责。
9.2 工程进行过程中,如甲方提出变更,此种变更所伴随而来的工程均视为工程变更。由此造成乙方工期延长、材料及成本增加,甲方支付乙方相应费用,并接受工期顺延。
第10条 不可抗力
合同任何一方因不可抗力事件如地震、台风、雨水、雪、爆炸等自然灾害而无法履行合同时,受影响的一方应立即通知另一方。甲乙双方各负其责,工期顺延。
第11条 合同终止
11.1 以下情况发生时,合同终止:
11.1.1 合同正常终止;
11.1.2 由于一方有重大违约,另一方有权终止合同。受损害的一方有权提出索赔;
11.1.3 由于不可抗力使合同无法进行,经双方协商确认只能终止;
11.1.4此合同自签订之日起10天内,乙方未收到甲方应付款时,本合同自动失效;
11.1.5由于上述情况所引起的双方或单方的损失,由双方协商解决补偿问题。
第12条 争议及仲裁
一切因执行本合同或与本合同有关的争议,甲乙双方应友好协商解决。如经协商不能解决时,应提交卖方所在地法院予以仲裁。法院的最终裁决对双方均有约束力。仲裁费用由败诉一方承担。
第13条 其他
13.1 双方同意将共同确认的附件一、二作为本合同的附件:
13.2 以上附件为本合同的必要组成部分,与本合同具有同等效力。
13.3 本合同的任何修改或补充应以书面形式做出,作为本合同附件与本合同具有同等效力。
第14条 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。正本一式四份,双方各持两份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日