道路路基工程施工合同
发包方(以下简称甲方)______________________
承包方(以下简称乙方)______________________
经____________________批准,本工程于________年____月____日公开招标、邀请投标、协商议标确定由乙方承建,按照相关法律规定,国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》,并结合____市有关规定以及本工程的具体情况,签订本合同。
第一条 工程项目
1.1工程名称:________________________ 工程地点: ________________________ 工程内容:道路________
2、人行道________
2、排水管边:规格________、桥梁:部位_______________
2. 承包范围:________________________
1.2工期
(1)按定标(或议标、或约定)规定工期 (日历)天。 (
2)开工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日
1.3质量等级:____________________________________
1.4合同价款:____________________________________ 按定标价(或协商价)含____________费用,工程造价为人民币(_______币)_________元。 全部工程等价按下列规定计算:
第二条 甲方工程
2.1开工前_______天办妥建设许可证,开工证和施工临时用地,占用道路等合法手续;
2.2开工前_______天将水准点、座标控制点以书面形式提交乙方,并于现场交验;
2.3开工前_______天向乙方提供施工场地工程地质、地下管网线路资料、保证数据真实准确;
2.4合同签订后_______天内组织乙方和设计、监视等单位进行图纸会审、设计交底,做好会审、交底纪要,并按图纸的份数发给乙方。
2.5协调处理施工现场及周围地下管线和临近建筑物的保护,并承担有关费用。
第三条 甲方驻工地代表
3.1甲方任命驻工地现场总代表及其委托的代理人,必须由具备相关专业知识的技术人员担任地,若甲方代表易人,须提前七天通知乙方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
3.2甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名,收到时间后生效。
3.3甲方驻工地代表及委派人员名单:________________________________
3.4委托____________监理公司进行工程监理,监理公司任命____________为监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_________份。
第四条 乙方工作
4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案或编制施工组织设计,施工总进度计划,并送交甲方代表;
4.2严格执行施工规范,安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算;
4.3作好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料作交工文件移交甲方;
4.4作好施工组织管理、维持现场整治,做到工完场清、道路畅通,达到创建卫生____市标准;
4.5工程竣工未交给甲方之前,乙方负责保护、乙方保护期间发生损坏,乙方出资修复,甲方提前使用后发生的修理费由甲方承担。
4.6竣工后规定的保修期内,由于施工原因造成的质量问题,乙方于接到甲方通知的___天内无条件保修。属设计或甲方使用及其它原因造成工程质量问题,乙方可给予返修,但返修费用由甲方承担;
4.7施工中发生的一切安全事故,除甲方人员自身责任外,均由乙方承担全部责任,并立即报告甲方和建设主管部门。
第五条 乙方驻工地代表
5.1乙方任命的驻工地的总负责人或总代表,应书面通知甲方,若乙方代表易人,须提前七天通知甲方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任;
5.2乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责,乙方的要求、通知,均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表、甲方代表在回执上签署 姓名和收到时间后生效。
第六条 工期提前
6.1工程若需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,乙方按提前竣工日期修订进度计划,报甲方批准。甲方在三天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议内容包括:提前的时间、乙方采取的赶工措施费用的承担和提前竣工收益的分享等;
6.2乙方按合同规定的工期提前竣工,每提前________天,甲方奖给乙方_______元。
6.3无正当理由的工期拖延,每延期_______天,由乙方付给甲方罚金________元,罚金不超过合同总造价的________%。
第七条 工期顺延
7.1以下原因造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,工期相应顺延:
(1) 设计变更,工程量变化;
(2) 不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾,以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等; (
3) 甲方代表借故不签证,影响下一工序的进度; (
4) 甲方资金不足,导致停工、窝工; (
5) 甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度; (
6) 甲方分包的工程,拖延了工程进度。
7.2上述情况发生后两天内,乙方就延误的内容和因此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认,答复。
7.3非7。1列出各种原因,工程未按合同工期竣工,乙方承担违约责任。
第八条 工程质量等级
8.1工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的_________标准。
8.2工程质量经验收评定为优良标准,并按合同工期竣工,甲方给乙方奖金________元。
8.3工程质量不符合设计要求,质量不合格,甲方可要求乙方停工和返工,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
8.4双方对工程质量有争议,由____市质量检验监督总站进行裁决,裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延,由败诉方承担。
第九条 合同价款及调整
9.1合同价款为有条件之可调价款,有下列情况之一者可作调整:
(1) 甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证;
(2) 甲方代表签认的工程量增减;
(3) 建设主管部门公布的价格调整。
9.2上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后,报送工程造价审查部门审定,确定合同价款的增减。
第十条 工程预付款及竣工结算
10.1合同生效后五天内,甲方付给预算价的_____%为工程预付款,计人民币___________万元。
10.2乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时,向甲方递交竣工结算报告及完整的强算资料,甲方自签收之日起十五天内将结算审核完毕,并报送造价管理部门审定,审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。
10.3甲、乙双方在工程竣工验收后一个月内办理完毕工程结算手续。
10.4甲方未按合同约定将结算审核完毕并报送造价管理部门审定,或在签收审定书后十五天内不支付工程结算款,则从甲方签收审定书后第____日起,按施工企业向计划外贷款利率向乙方支付拖欠款额的利息,并承担每日按拖欠总额的万分之三的罚金。
第十一条 竣工验收
11.1乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前十五天向甲方提供完整竣工资料(一式______份)和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十五天内组织有关部门验收,并在验收后五天内提出修改意见,乙方按修改意见修改,并承担由乙方原因造成修改的费用。
11.2甲方收到乙方竣工验收报告后十五天内无正当理由不组织验收或五天内不予批准且不能提出修改意见,则视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续
11.3竣工日期的认定:竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期,若要修改才能达到竣工要求的,应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。
11.4甲方未按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费用,工程保管费、每天按承包工程造价的万分之八计醛
11.5经验收符合国家质量标准,自验收完毕起五天内,乙方向甲方移交完毕,若甲方未按时接管而导致已验收工程损坏,造成经济损失,由甲方承担,验收完毕若乙方在五天内未向甲方移交完毕(特殊情况除外)由此造成甲方的经济损失,概由乙方承担。
11.6工程未经验收,甲方擅自动用或提前使用,则自甲方动用(或使用)之日即为工程竣工日期,由此而发生的安全、质量责任问题及经济支出或损失,概由甲方承担。
11.7工程竣工验收符合国家质量标准,乙方不得因经济纠纷而拒绝交付。
第十二条 保 修
12.1保修期限:分别以每个单位工程竣工验收后格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行,沥青砼路面及人行边为________年,水泥砼路面为________年。
12.2保修责任范围:除甲方使用过程人为损坏,自然灾害及人力不可抗力因素损坏外,凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等,均属乙方保修责任范围。
12.3保修内容包括:合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定,双方或多方会议纪要约定的全部内容。
12.4保修费用:从工程结算款中截留,即按合同总价款计算为3%,若发生的累计保修费超过保修费总额,超过部分仍由乙方支付。
12.5保修期间:乙方应在接到甲方书面通知后,七天内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用在保修费内扣除,不足部分由乙方支持。
12.6保修期满后二十天内,甲方将剩余保修费和按保修期内存款得率计算的利息一次付给乙方。
第十三条 争 议
13.1履行合同过程中发生争议,首先本着友好态度协商解决,若经协商仍不能解决,经双方同意可选择下列一种方式解决:
1、 向市各级建设主管部门或其授权的造价管理部门申请调解;
2、 向深圳仲裁委员会申请仲裁;
3、 向人民法院起诉。
13.2选择上述
第一种方式解决争议双方接受调解结果,应在调解结果作出后七天内执行,若对调解结果不能接受,或由于一方不执行调解结果等原因使调解结果无法执行,任何一方可在调解结果作出七天后请当地有管辖权的经济合同仲裁机关仲裁或直接向人民法院起诉。
第十四条 违 约
14.1违约的处理:合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿、违约造成工期延误责任分担:甲方违约、工期相应顺延;乙方违约,工期不得顺延。
14.2违约金的标准:合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同,均属单方毁约,毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款_______%的违约金。
14.3赔偿经济损失的范围:
(1) 甲方代表不按合同约定发出必要通知、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其他使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。
(2) 乙方不按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。
14.4损失的计算方法:实际直接损失加实际间接损失,再加上以计划外贷款利率计算的利息。
14.5除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同。
14.6因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,须提前十天通知违约方并签订中止或解除原合同的协议书,报原合同审查(或签证)部门审查后方可中止或解除合同,违约责任由违约方承担。
14.7因乙方原因中止合同时,甲方有权决定是否接受与本工程有关属乙方在现场一切设施、材料、设备和器件的权利。
第十五条 安全施工
15.1乙方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和
第三者的安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。
15.2若发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件,发生的费用由责任方承担。
15.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。其防护费用由甲方承担。
第十六条 不可抗力
16.1不可抗力原因和因素的认定标准:
(1) 六度以上的地震;
(2) 六级以上的持续一天台风;
(3) 30以上的持续24小时的大雨、暴雨;
(4) ________年以上未发生过,接近或达到人体体温持续二天的高温天气;
(5) 自然原因发生的火灾;
(6) 其它不可抗力原因(包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等)。
16.2上述不可抗力因素出现,乙方应立即采取措施并向甲方报告损失情况和清理、修复的费用,若灾害呈间歇形式发生,乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束。甲方应对灾情处理提供必须条件。
16.3因16.1所列灾害发生的费用由双方分别承担。
(1) 工程本身的损害由甲方承担。
(2) 人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用;
(3) 造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用,由甲方承担;
(4) 乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失,由乙方承担;
(5) 清理、修理工作的责任与费用承担,双方另签补充协议。
第十七条 合同的生效与终止
本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人印章,送____市建设工程造价管理站或____市____市管理办公室审查后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。
第十八条 合同份数 本合同正本一式两份,由甲、乙双方各持一份。副本一式_____份,甲、乙双方各持_____份,建设主管部门,建设工程造价管理站,一份。均具同等效力。
发包方(公章)承包方(公章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
开户:开户:
帐号:帐号:
编码:编码:
合同订立时间:________年____月____日
合同签字地点:
审查意见:
经办人:
审查机关(公章)____日期
更多相似范文
篇1:晋江市道路整治工程施工合同
合同编号:_________________
发包方:(甲方)_____________________________
承包方:(乙方)_____________________________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。
第一条 工程项目
(一) 工程名称:______________________________________________
(二) 工程地点:______________________________________________
(三) 工程内容:______________________________________________
(四) 承包范围:______________________________________________
(五) 承包方式:______________________________________________
(六) 承包单价:______________________________________________
第二条 工程合同造价(含应纳税费) :______________________________
第三条 工程工期
施工工期为_______天,自____年____月____日至_____年_____月_____日。实际工期以甲方通知乙方进场的次日起计。
第四条 工程质量标准和保修期。
(一) 工程质量标准:国家现行施工及验收规范,并符合设计要求。
(二) 工程保修:保修期自验收合格之日起为期_________年/月,保修期内若发生___________问题,乙方须在甲方要求时间内免费维修完毕;保修期内若发生__________________问题或保修期过后发生的一切工程问题,乙方须负责维修。
第五条 材料设备供应
(一) 工程所需所有材料及施工设备由乙方采购供应至施工场地(仓库)。
(二) 材料、设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料质量有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由甲方负责,检验不合格,由乙方负责所造成的损失。
(三) 工程材料和设备差价的处理办法:不再另行调整。
(四) 施工中,由于工程设计变更造成乙方采购的材料不适用的,甲方需按材料实际采购价格,回收全部不适用的材料,或经乙方同意,由甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料由乙方自行处理。
第六条 工程款结算和支付
(一) 工程款的结算:______________________________________________________
(二) 工程价款支付方式:
每月按桩基础工程完成量的_______%支付工程进度款,余_______%待验桩合格后个月内办妥结算并一次付清余款。
第七条 双方责任
(一) 甲方责任:
1.办理施工报建、督促总包单位办理施工许可证、临时场地、占用道路报批等报批手续。提供本工程建设、政府等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前________天内完成“三通一平”,接通水、电源,同时向乙方提供施工图纸________份,地质勘探报告_______份(其中包括竣工用图_________套)。
2.开工前_________天完成由甲、乙双方及设计单位参加的施工图会审。对乙方在施工时发现设计错误而提出的意见,甲方应在收到书面通知的________天内会同设计方进行处理并签证。
3.委派专人为现场管理代表,监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其他事宜。
4.组织工程竣工验收,办理竣工结算。
5.向乙方提供工程技术资料,施工现场及周围地下管线和邻近建筑物的资料。
6.按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。
(二) 乙方责任:
1.收图后,在开工前_______天内完成施工图会审,在________天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料、设备进场计划送甲方审查,在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场。
2.按施工规范做好施工质量、安全管理,指定安全防火责任人;凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并报告甲方及有关部门。
3.做好施工原始记录,按甲方要求报施工计划和完工报表。
4.须委派持有与工程项目相适应的资格证书的项目经理__________为现场代表,负责施工期间的施工质量、进度、安全问题。
5.施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担。
6.施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时,应立即通知甲方和设计单位到现场进行处理。
7.工程竣工______________天内完成场地清理,保质保量、按时交付甲方。
8.乙方负责对邻近建筑物、地下给排水管、消防管及电线电缆的监测和采取减压措施,属甲方责任其措施费用由甲方负责。如因施工措施不当引起周边建筑物、地下给排水管、消防管及电线电缆受损,乙方应负责修复并承担所发生的费用。
第八条 工程验收
(一) 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
(二) 隐蔽工程乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量等),持表通知甲方检查。甲方接通知后_________天内到现场验收,经检验合格并合符设计要求时,双方签字后方进行下一工序的施工。如甲方不按时验收,工期顺延。凡检测结果不合格,检测费及返修费用均由乙方承担,工期不顺延。
(三) 工程竣工前_________天,由乙方通知甲方验收,并在竣工后__________天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的,双方签字盖章,同时乙方将全部有效图纸资料(包括分包工程的竣工验收资料)向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的,由乙方在双方商定的期限内补建或返修后进行验收,直至验收合格为止,经检验合格日期为竣工日期。
(四) 工程竣工后,工程变更不大的,由乙方在原施工图上修改并加盖竣工章及编制竣工资料_________份交甲方。工程变更较大的,由原设计方出具变更图纸,由乙方在竣工图上签注。
第九条 违约责任
(一)甲方违约责任
甲方未能按照合同的规定履行,出现以下情形的工期顺延,实际工期以甲方确认为准。
1.不按期交出施工场地、接通水、电源。
2.因图纸或设计变更未及时送达乙方。
3.逾期组织验收。
4.其他甲方原因造成的。
(二)乙方违约责任
1.乙方提供的用料与约定不符的,乙方必须无条件更换为与约定相符的用料,且工期不顺延。
2.乙方逾期完工的,每逾期一天,须向甲方支付合同总造价__________%的赔偿金。
3.若工程质量达不到设计要求时,经质监部门确认为乙方责任的,乙方应承担增加检测桩的费用及补桩加固的费用。因质量问题造成甲方经济损失由乙方负责赔偿。
第十条 其它约定条款:
(一) 乙方必须按图施工,如施工图发生变更,甲方应以书面形式通知给乙方。
(二) 在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施,一切安全责任由乙方负责。
(三) 甲方提供施工及生活用水源、电源,由乙方自行安装分表计费,施工及生活水电费由乙方支付。
(四) 施工中如发现有影响施工深度在________米以下的地下障碍物时,乙方通知甲方后,甲方应在_________小时内提出处置方案。由此发生的费用由甲方承担,工期顺延。
第十一条 争议解决办法:
本合同发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,双方同意按以下第_______种方式解决:
(一) 向武汉仲裁委员会申请仲裁;
(二) 向甲方所在地人民法院起诉。
第十二条 合同期限及生效
本合同经双方盖章签字生效,至工程竣工验收付完款后止。本合同正本______份,双方各执_____份,均具同等法律效力。
建设单位:(盖章)__________ 施工单位:(盖章)__________
签约代表:__________________ 签约代表:__________________
签约日期:_________________年_____________月_____________日
篇2:红线外进场道路维修工程施工协议
发包方:(甲方)
承包方:(乙方)
发包方拟实施流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于 年 月 日在友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约 人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:
1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20__》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、由承包方向发包方交纳履约保证金 万元。
支付方式和期限:
(1)、在签订本协议书当日支付 万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;
(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付 万元;
(3)、余款 万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付 万元。
发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。
发包人应在保修责任终止证书颁发后 天内将履约保证金无息退还给承包人。
3、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的 %,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。
4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。
承包方每月 号申报当月工程量,次月 号内发包方审核完毕并支付工程量的 %工程进度款。
双方按此方式结算至工程完工。
工程竣工后发包方扣除工程款总价的 %作为工程质保金,工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方,质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标,如果承包人未能中标,则由发包人赔偿承包人损失费 万元人民币。
7、如果承包方入场施工后,没有垫资 万元工程款的,则承包方向发包方赔偿 万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款,承包方不得以此为由停工,但发包方应向承包方支付资金占用损失。
发包方如果未支付进度款超过 个月,发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,价格按市场价计算(在工程款中扣除)。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担,未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包、分包。
民工保证金由承包方缴纳和承担。
本工程总工期为 个月。
在30个月完不成每月罚款 万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。
12、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁
份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方:承包方:
法定代表人:法定代表人:
签字日期:年月日
篇3:市政道路工程施工合同范本
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西) ,人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方,为了保证工程质量和进度,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,特立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体条款约定如下:
一、项目概况及承包范围
1、工程名称:
2、工程地址:
3、承包范围:完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式
1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式
工程款支付:
甲方按四次付清,第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付 元。第二次混凝土的浇筑完成支付 元。第三次侧石平石铺设完成支付 元。第四次步道砖完成支付 元。工程竣工验收合格后,甲方于一周内同乙方办理完工程结算,并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金
双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担,违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效
1、合同履行过程中若发生纠纷,双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解,调解不成,向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效,竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:市政道路工程施工合同范本
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方将村内道路及周边环境景观绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
一、工程地点:
村内道路及周边环境景观绿化
二、工程总造价:。
三、工期:
乙方确保在 年月日开工,于 年月日完工,工程标准达到甲方提供的绿化施工图设计标准。
四、开工准备:
甲方前期为施工现场具备施工条件,甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划呈报给甲方。
五、工程款支付:
苗木栽植完毕,经初验合格后,支付合同价款的40%;工程全部完工经复验合格后支付合同价款的30%; 年月再次验收合格后付清余款。
六、工程质量:
1、所栽苗木质量必须符合工程图纸设计要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
2、施工过程中,乙方严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》要求施工,其费用由乙方全部承担;
3、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
4、乙方要施工现场清洁,及时清理废弃物。
七、养护管理和质量要求:
1、大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;
2、栽植后及时封堰浇透水;
3、及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;
4、苗木要及时防治病虫害;
5、苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;
6、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木至年月底,养护标准达到苗木成活率100%,规格符合施工图要求。养护管理费用由乙方承担。
八、工程验收方法:
1、根据乙方申请,甲方组织 村两委进行验收;
2、经验收合格由 村两委签字后视为该段工程合格。
九、违约责任:
甲方责任:
1、甲方接到乙方的验收通知书后,三日内组织验收,甲方推迟验收的,每推迟一天赔偿给乙方逾期违约金300元。
2、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,每推迟一天按应付工程价款的万分之五偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任:
1、工程质量不符合绿化施工图设计的要求,负责无偿修补或及时返工。苗木成活率不达标,需补植的苗木,由乙方承担补植费用,还应赔偿甲方经济损失,损失计算标准以该类苗木的投标报价的两倍计算。
2、乙方必须确保在工期内完成施工任务,不能按期完成的,每推迟一天承担1000元违约金。
3、本工程不得分包、转包,如出现上述行为,甲方有权扣除乙方履约保证金,并有权拒付相关工程款。
4、本工程在年月经验收不合格的,乙方无权要求支付工程余款,甲方可以另行处理。
十、本合同自双方签定后生效。本合同未尽事宜双方另行协商,并签定补充协议,具有同等效力。
十一、本合同一式四份,,甲、乙双方各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
甲方(盖章)
法定代表人(签字):
联系电话:
乙方(签字) 联系电话:年 月 日
篇5:市政道路工程施工合同范本
甲方:_____(以下简称甲方)
乙方:__________________________(以下简称乙方)
根据合同法及有关法规,甲方根据建设需要,邀约乙方承建甲方的道路硬化工程,按照平等互利,诚信的原则,双方经过协商一致,签定本合同。
一、工程名称:道路硬化工程。
二、工程地点:________________________________________________。
三、建设内容:
按照总平面图中标示的标段施工,路基处理、素土夯实、辗压预留管线、配套设施的安装、C30路面浇筑。
四、质量标准:合格(标高准确无渍水,不起灰)。
五、承包形式:总价承包。
六、工期:从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。如因雨天及人力不可抗拒的原因,经甲方认可,工期顺延。
七、工程价款:工程造价暂定_________元(大写:______________________)。工程量以实做实收。
八、工程款的支付:
1、工程完工经甲方验收合格后支付总价的75%;
2、陆个月无明显质量问题再支付总价的20%;
3、保修期一年,余款5%为质保金,期满后无质量问题一次付清。保修期内,乙方接到甲方通知3天内应派人保修,若乙方怠于履行义务的,甲方可以另雇他人进行维修,其费用将从质保金中直接扣除。
九、甲方的权利和义务:
1、提供标高及坡比。
2、专人对工程实行监督、管理、检查,乙方的质量、进度、安全措施的落实。对违反操作规程的有权予以停工、返工,直至给予处罚的权利。
3、检查乙方的材料及施工工艺,限制不合标准的材料进入工程。
4、按照第八条的规定支付工程款。
十、乙方的权利和义务:
1、施工前,认真审核图纸,有疑问的以书面通知甲方、
2、认真搞好施工管理,严格按施工规范操作,做好施工记录及相关检验资料。
3、搞好安全施工和安全防护,对出现的安全事故,承担其经济赔偿和法律责任,由此产生的一切费用由乙方承担。
4、乙方有对工程质量至交付使用期间的养护和监护的义务。工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,自通过竣工验收之日起计算。
十一、其它条款:
1、工程进度:乙方必须在规定的工作日内完成全部工程,否则甲方将停拨和缓拨工程款,并按逾期日一天扣乙方工程款500元。
2、安全生产,安全防护措施必须到位,甲方检查发现不能到位的和有安全隐患的,每次处罚资金500元。
3、工程竣工后,乙方有清理工程范围内建筑垃圾的义务。
4、乙方如没有严格执行施工规范要求造成的损失,由乙方全额赔偿,并追究其责任。
十二、以上条款属双方自愿签订,经双方法人签字盖单位公章或合同专用章并交纳保证金后生效,在工程款结清后且保修期满后失效。
十三、本协议一式肆份,双方各持贰份。
十四、未尽事宜双方另行协商。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:市政道路工程施工合同范本
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据(中华人民共和国合同法)有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。
一、工程项目
2、工程地点:新塘镇白江村田吓社
3、工程内容:二期施工临时道路,总长330米,宽8米。
4、乙方不得将本合同项目下的工程转包或分包给其它施工单位。
5、承包方式为总价包干。乙方采取包工包料的承包方式,包含税金、水电费等。
二、工程造价:人民币65、32511万元(陆拾伍万叁仟贰佰伍拾壹元壹角整)。
三、工期:工程总工期为15天,自20--年12月10日开工,至20--年12月25日竣工验收止。
四、工程质量达到合格标准。
工程保修期为两年,保修期自竣工验收签字之日起计。
五、材料及设备由乙方采购供应至施工场地,材料要经甲方验收后,方可使用。
六、工程款支付
1、甲方在合同生效后5日内支付合同总价款的30%、
2、工程完工,竣工验收后,付至合同总价款的100%。
七、双方责任
甲方委派现场管理代表,监督检查工程质量、进度,工程期间的质量验收及其他事宜。
凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责。施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担,对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
八、工程验收以施工图、相关验收规定为依据,达到合格标准。
九、违约责任
1、乙方逾期完工,每逾期1天,由乙方付给甲方300元罚金。
2、工程验收达不到合格标准的,由乙方付给甲方罚金1万元,并负责无偿返修。
本合同一式两份,甲、乙双方各一份。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
篇7:2024年道路工程施工合同
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等互利,诚实信用的原则,依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意达成以下条款:
一、工程项目:
1、工程名称:五印乡政府机关附属及基础设施建设工程。
2、工程地点:五印乡政府机关。
3、工期:
(1)经双方协商,达成一致。
(2)开工日期:20xx年10月7日
竣工日期:20xx年2月17日
4、合同价款:按甲、乙双方现场核实实际完成工程量结算。
二、工程内容:
1、C20毛石砼涵洞一个(工程量按实际发生计)。
2、涵洞进出口段排水沟(工程量按实际发生计)。
3、路基挡土墙(工程量按实际发生计)。
4、土方回填(工程量按实际发生计)。
5、毛石挡土墙砌筑(工程量为200m³)。
6、防撞墩(工程量按实际发生计)。
7、绿化(工程量为400㎡)。
三、竣工验收及竣工结算的支付
1、乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前十五天内向甲方提出竣工验收申请。甲方收到申请后十天内组织有关部门验收,验收应符合国家质量标准。若不符合国家质量标准并在验收后五天内提出修改意见,乙方按修改意见修改,并承担由乙方原因造成修改的费用。
2、验收合格后甲方应在规定的时间给予结算,审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据;并将结算金额一次性支付给乙方。
四、 保 修
1、保修期限:以工程竣工验收合格之日起计算,按国家规定的保修条款执行。
2、保修责任范围:除甲方使用过程中人为损坏,自然灾害及人力不可抗力因素损坏外,凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等,均属乙方保修责任范围。
3、保修费用:从工程结算款中截留,即结算总价款的 5% 。
4、保修期满后,甲方应将剩余保修费一次性支付给乙方。
五、 争议的解决
双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议,应友好的协商解决,协商不成,双方同意提交合同履行地五印乡人民法院诉讼解决。
六、 合同的生效与终止
1、本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。
2、本合同签订后,双方应认真履行本合同,关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。
七、 合同份数 本合同一式 份,甲方 份,乙方 份,附加条款与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:道路路基工程施工合同
为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的具体情况,特商定如下合同条款,共同遵守执行:
一、工程内容:中心小学15间平房吊顶。具体如下:阳光塑料扣板吊顶,采用白色木质T 形凹槽龙骨; 角线采用3CM 塑料线条,油面漆二遍。
二、承包单价:按实际吊顶面积计算。包工包料:吊顶每平方米30元整; 线条每米2元整。
三、双方责任:
1、甲方责任:
1) 提供乙方人员的中午生活,施工用电。
2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及监督、实施与管理。
2、乙方责任:
1) 严格按照设计变要求施工,提供的各种材料必须与经学校认定的样板一致,进场材料需经学校验收后方可使用。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥。
2)严格本施工自身的安全生产教育。遵守执行各项制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免发生安全事故。若发生安全事故由乙方负责。
3) 绝对服从甲方的工程进度安排。保证足够的施工力量,负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
4) 爱惜甲方的一切机械设备,违章操作致使机械设备损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。
四、工程质量及验收标准:
工程质量必须达甲方的要求。由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责。
五、工期:
根据甲方提出的工期要求,按期或提前完成所有本项目的施工任务。
六、付款方法:
工程完工后,待工程验收合格后,三十天内结算并付清所有工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式三份,甲方执二份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包工程款时失效。
发包方(甲方) :(盖章) 乙方:
代 表: 乙方(签字):
签约时间:20--年 月 日
篇9:市政道路工程施工合同范本
发包人(甲方):xx社区居民委员会
承包人(乙方):
通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:
一、工程承包范围和工作内容及要求
(一)承包范围:
1、朝阳社区四组打水泥路380米、河堤维修60米;
2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化,长50米;
3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路;
4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造,建彩钢攻蓬一个40㎡;
5、朝阳社区八组一条消防通道硬化;
6、朝阳社区九组四条消防通道硬化。
(二)工程内容及要求:
本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程,其余工程皆为单包人工工程。
1、朝阳社区四组打混凝土道路一条,长380米,宽3.5米,厚0.18米,标号C25,采用钢模置模,路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条,深4㎝。间距80-100米设间隔缝一条(实际总长440米,其中4社居民一事一议集体筹资自行实施60米。);河堤长60米,高2米,宽0.3米,采用C15水泥沙灰抹面。基础采用C25毛石混泥土宽0.8米,厚0.4米。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化,长50米,宽5米,厚0.15米,标号C25,路面为扫毛路面,每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路,长15米,宽3米,厚0.18米,标号C25。路面为扫毛路面,每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
4、①朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造,建彩钢攻蓬一个40㎡,先拆除已倾斜的旧围墙后再砌新围墙。(墙高2.4米,宽0.12米,全部采用标砖,墙柱为38柱,间距3.5米,用M7.5水泥沙浆砌砖,M10水泥沙浆墙体两面抹灰。)基础开挖宽0.50米×深0.40米,C10混泥土垫层0.10米厚,基础砌砖2×38墙、3×24墙。②房屋借用新砌围墙作房屋墙壁,搭建批批房两间,约30㎡,房面为小青瓦加采光瓦。③彩钢蓬柱子为直径6-8㎝,壁厚3㎜的圆钢管,蓬面彩钢厚度不低于0.462㎜,所有钢铁构件做防锈处理。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
5、朝阳社区八组消防通道一条,长70米,宽6米,厚0.12米,标号C20(实际总长150米,其中受益居民自筹资金自行实施,委托居委会实施80米)。路面为扫毛路面,每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
6.朝阳社区九组消防通道四条,长140米,宽4米,厚0.12米,标号C20(实际总长300米,其中受益居民自筹资金自行实施,委托居委会实施160米)。路面为扫毛路面,每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为 天, 年 月 日至 年 月 日。
二、双方权利和义务
(一)甲方权利和义务
1、负责场地三通和所需的石料、砂子、水泥。
2、发布施工通告进行工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
3、涉及4组区域内项目建设产生的水电费由朝阳4社集体承担,其余实施项目由乙方承担;甲方承担甲方派出现场工程监管人员及相关人员的工资。
4、按合同约定支付工程款。
(二)乙方的权利和义务
1、收到甲方书面通知3天内进场,完成施工准备(人工以及搅拌机、振动器、压纹器、切割机、混凝土运输等机械设备)。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
2、负责做好现场设备、材料的照管工作,做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
4、承担在施工过程中的安全工作,严格实施安全防范措施。
三、工程价款结算及给付办法
(一)由于该工程分布6个区域,而且有些区域暂不具备施工条件,按6个小项目为序完成一个验收一个结算一个。工程款分四个阶段给付,开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收并经乡镇项目建设监督领导小组审查同意后补足为工程总额90%,余10%作为工程的保证金。
(二)工程价款采用不变单价:
合同为暂定量,工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
1、四组水泥路硬化人工费 元/ m3×工程量 m3,合计 人工费 元/ m3×工程量 m3,合计 元。共计 元。元。河堤维修
2、五组高速公路下穿通道硬化人工费 元/m3×工程量 m3,合计 元。
3、六组右干渠道路与驭虹路接口坡道硬化人工费 元/m3×工程量 m3,合计 元。
4、飞虎老年协会围墙费用 元/m×工程量 m,合计 费用 元/㎡×工程量 费用 元/㎡×工程量 ㎡,合计 元。共计 元。㎡,合计 元。彩钢棚元。批批房
5、八组消防通道硬化人工费 元/ m3×工程量 m3,合计 元。
6、九组消防通道硬化人工费 m3×工程量 m3,合计 元。
1—6累计工程总价款 元。
(三)以上单价全部为含税费价格,以正式fa票为结算票据,如人工费可不要正式fa票结算则扣除税收的6%后支付。
四、安全文明施工:
(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织,文明安全施工,当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止,罚款直至解除合同。
(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故,乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。
五、竣工验收
乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见,承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
六、违约责任
(一)发包人违约:
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
(二)承包人违约:
1、因承包人原因,未按本合同约定工期按时竣工,每延误一天,承包人按 1000 元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
七、在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向仲裁委员会仲裁。
八、合同生效与终止
(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
(二)合同订立时间:20xx年 月 日
合同订立地点:
(三)发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
九、合同份数
本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
发包人或委托代理人: (公章) 承包人或委托代理人: (公章)
电 话: 电 话:
签订地点:
签订时间:
篇10:市政道路工程施工合同范本
发包人名称,以下简称“发包人”)为实施
(项目名称),已接受
(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目
标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。
1.第 标段由K + 至K + ,长约 km,公路等级为 ,设计时速为,路面,有立交处;特大桥座,计长 m;大中桥座,计长 m;隧道 座,计长 m以及其他构造物工程等。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
(2)中标通知书;
(3)补遗书;
(4)投标函及投标函附录;
(5)项目专用合同条款;
(6)公路工程专用合同条款;
(7)通用合同条款;
(8)技术规范;
(9)图纸;
(10)已标价工程量清单;
(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
(12)其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写) 元(¥ )。
5. 承包人项目经理: .承包人项目总工: .
6. 工程质量符合 标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为 日历天。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11.本协议书正本二份、副本 份,合同双方各执正本一份,副本 份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
12.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人: (盖单位章) 承包人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字) 法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日 年 月
篇11:市政道路工程施工合同范本
鉴于业主为修建(公路项目名称)并接受了承包人对该项工程合同段(或大桥)的投标书,现由(业主全称)(以下简称“业主”)为一方和(承包人全称)(以下简称“承包人”)为另一方于年月日共同达成并签定本协议如下:
1.第合同段由K+至K+,长约km,技术标准级,路面。有立交处;大中桥座,计长m;隧道座,计长m以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分,即:
(1)本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);
(2)中标通知书;
(3)投标书及投标书附录(含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,如果有);
(4)合同专项条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
(5)合同通用条款;
(6)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
(7)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
(8)标价的工程量清单;
(9)投标书附表(辅助资料表);
(10)构成本合同组成部分的其他文件。
3.上述文件将相互补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币(大写元(¥元)。
5.由于业主按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款,承包人在此立约:保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。
6.作为本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复的报酬,业主在此立约:保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。
7.承包人应在监理工程师发出开工令之后,在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为个月,工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签定合同协议书以后,在投标书附录中写明的发开工令通知书期限内发出。
8.本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
9.本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
业主:(单位全称)(盖章)承包人:(单位全称)(盖章)
法定代表人法定代表人
或或
其授权代理人:(职务)其授权代理人:(职务)
(姓名)(姓名)
(签字)(签字)
日期:年月日
篇12:道路路基工程施工合同
甲方:
乙方:
一、 工程项目
1.1 工程名称:道路工程
1.2 工程地点:
1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)
1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)
1.8 质量标准:合格。
1.9 工 期:工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸
2.1 图纸
2.1发包人提供:
2.2 技术标准:
2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;
2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务
3.1 发包人的权利和义务
3.1.2发包人主要工作:
3.1.2.1 负责场地三通一平;
3.1.2.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.1.2.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
3.1.2.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
3.1.2.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.1.2.6按合同约定支付工程款。
3.2 承包人的权利和义务
3.2.1承包人主要工作:
3.2.1.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。
3.2.1.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.1.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
3.2.1.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.2.1.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
3.2.1.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
四、工程价款
a、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
b. 设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。
五、工程价款的支付
5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%;
5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;
六.竣工验收
6.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
6.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。
七.违约责任
7.1发包人违约:
7.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
7.2承包人违约:
7.2.1 因承包人原因,未按本合同第1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
7.2.2 因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
7.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。
8.2.4 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。
八、合同生效与终止
8.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
8.2合同订立时间:年 月 日;合同订立地点:上海市。
8.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
九、合同份数
9.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
9.2副本陆份,双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
签订地点:
篇13:市政道路工程施工合同范本
甲方:(以下简称甲方)
乙方:__________________________(以下简称乙方)
根据合同法及有关法规,甲方根据建设需要,邀约乙方承建甲方的道路硬化工程,按照平等互利,诚信的原则,双方经过协商一致,签定本合同。
一、工程名称:道路硬化工程。
二、工程地点:________________________________________________。
三、建设内容:
按照总平面图中标示的标段施工,路基处理、素土夯实、辗压预留管线、配套设施的安装、C30路面浇筑。
四、质量标准:合格(标高准确无渍水,不起灰)。
五、承包形式:总价承包。
六、工期:从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。如因雨天及人力不可抗拒的原因,经甲方认可,工期顺延。
七、工程价款:工程造价暂定_________元(大写:______________________)。工程量以实做实收。
八、工程款的支付:
1、工程完工经甲方验收合格后支付总价的75%;
2、陆个月无明显质量问题再支付总价的20%;
3、保修期一年,余款5%为质保金,期满后无质量问题一次付清。保修期内,乙方接到甲方通知3天内应派人保修,若乙方怠于履行义务的,甲方可以另雇他人进行维修,其费用将从质保金中直接扣除。
九、甲方的权利和义务:
1、提供标高及坡比。。
2、专人对工程实行监督、管理、检查,乙方的质量、进度、安全措施的落实。对违反操作规程的有权予以停工、返工,直至给予处罚的权利。
3、检查乙方的材料及施工工艺,限制不合标准的材料进入工程。
4、按照第八条的规定支付工程款。
十、乙方的权利和义务:
1、施工前,认真审核图纸,有疑问的以书面通知甲方、
2、认真搞好施工管理,严格按施工规范操作,做好施工记录及相关检验资料。
3、搞好安全施工和安全防护,对出现的安全事故,承担其经济赔偿和法律责任,由此产生的一切费用由乙方承担。
4、乙方有对工程质量至交付使用期间的养护和监护的义务。工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,自通过竣工验收之日起计算。
十一、其它条款:
1、工程进度:乙方必须在规定的工作日内完成全部工程,否则甲方将停拨和缓拨工程款,并按逾期日一天扣乙方工程款500元。
2、安全生产,安全防护措施必须到位,甲方检查发现不能到位的和有安全隐患的,每次处罚资金500元。
3、工程竣工后,乙方有清理工程范围内建筑垃圾的义务。
4、乙方如没有严格执行施工规范要求造成的损失,由乙方全额赔偿,并追究其责任。
十二、以上条款属双方自愿签订,经双方法人签字盖单位公章或合同专用章并交纳保证金后生效,在工程款结清后且保修期满后失效。
十三、本协议一式肆份,双方各持贰份。
十四、未尽事宜双方另行协商。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:2024年道路工程施工合同
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,承包方经发包人同意,将‘………工程’委托给乙方施工。为了明确各自的权力、责任和义务,经充分协商,特意签订本合同,以供各方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:….工程
2、工程地点: …..
3、合同总价款:按照造价预(结)算书总金额:…...元(大写:壹佰柒拾捌万陆仟捌佰捌拾伍元柒角三分)。
4、工程工期:…..
5、工程质量:合格
二、甲方责任
1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;
2、负责协调做好道路交通和安全等工作。
三、乙方责任
1、负责按预定维修方案的要求组织施工,保质、保量,按期完成工程。
2、严格执行现行施工规范,文明施工规定。执行安全施工的各项规定,落实各项现场安全措施。
四、工程质量及验收
1、本工程应达到现场验收合格标准。
2、工程完工后,乙方应通知甲方验收,并办理验收,工程款结算等手续。
五、工程款及结算
1、工程预付款:合同签订支付合同总价款的30%
2、工程竣工验收后,支付到合同价款的95%
六、违约责任
1、甲方责任: ⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。 甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
2、乙方责任: ⑴、工程质量不符合合同的规定,负责修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。 除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金
七、合同的生效与终止 本合同自双方签字盖章后生效。江苑支路道路改造工程完工后,甲方付清维修道路工程款,乙方将维修工程交付甲方后条款终止。
八、合同份数 本合同壹式肆份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
九、本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
盖章: 盖章:
代表人: 年 月 日 年 月 日
篇15:市政道路工程施工合同范本
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程承包方式:
1.4 合同工期:
计划开工日期: 年 月 日;计划竣工日期: 年 月 日;
第二条 工程范围及内容:
第三条 合同价款
3.1 按照本合同第二条内容,合同总价款为(大写) 元人民币(¥ )。
3.2 合同计价方式:
本合同计价方式为 固定总价 方式,包含但不限于以下内容:办理规划、市政手续费用,为完成工程施工所必需的技术、管理、劳动力、材料、机械、措施费、水电费等全部费用及企业管理费用、利润、规费、税金、风险费等全部费用。
上述固定总价的风险范围包括:材料、人工、机械价格的上涨,市场价格风险、政策性风险,非发包方原因引起的停、窝工损失都包括在合同价款中不作调整。
第四条 质量与检验
4.1道路施工及验收严格按照《市政道路工程施工及验收规范》GB50268-20xx执行等质量应符合国家现行标准、规范的有关规定;
4.2 质量要求:满足工程设计要求并满足有关国家、地方相关规范、规定的要求。本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。
第五条 工程款的支付与结算
第六条 安全施工
6.1 安全施工与检查
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
6.2 安全防护
乙方在输电线路、地下管道以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应有安全防护措。
乙方在夜间施工时应做相应的夜间安全设施,如:设夜间指示灯等。
第七条 双方责任
甲方派驻的工地代表:姓名 ;
乙方派驻的项目经理:姓名
7.1甲方责任
7.1.1按合同约定及时支付工程款项。
7.2乙方责任:
7.2.1 做好施工安全生产措施和文明施工工作,服从现场安全生产管理,承担施工过程中由于自身原因造成的一切安全责任和经济损失。
7.2.2 自觉遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等一切的管理规定和要求,负责施工场地周围建筑物和地下管线的临时保护,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第八条 违约赔偿责任
8.1 甲方责任
8.1.1如甲方逾期付款,须从实际逾期之日起按银行同期贷款利息支付该笔逾期款项的逾期费用。
8.1.2由于甲方原因造成施工延误的情况,工期可以相应顺延。
8.2 乙方责任:
8.2.1乙方不得借口不了解场地情况或甲方提供资料不完整为由拖延施工,由此导致的工期延误不予顺延。因乙方原因,未按本合同所约定工期按时竣工,每延期一天,乙方按 向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
8.2.2因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,或无法通过验收,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用均由乙方自行负责。
第九条 工程质量保修期
本工程自竣工验收合格之日起,乙方的质量保修期为 。
第十条 争议解决方式
凡因执行本合同所产生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如协商不成,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
第十一条 合同生效与终止
10.1 本合同在甲乙双方签字盖章后生效。
10.2 乙方向甲方交付竣工工程后,甲乙双方履行合同全部义务完成,本合同即告终止。
10.3 本合同壹式肆份,由甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
发包方(签章): 承包方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
(或委托代理人): (或委托代理人):
年 月 日 年 月 日
篇16:红线外进场道路维修工程施工协议
甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
1、钻孔:包干价32元/m。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方:
代表:
乙方:
签订日期:
篇17:2024年道路工程施工合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平的诚实信用的原则,双方就本道路建设工程施工事项协商一致,签订本合同。
第一章 工程概括
第一条 工程概括
1、工程名称:高频振动筛场地十字道路工程
2、工程地点:黄石市黄金山有色工业园
3、工程内容:。乙方严格按甲方提供的图纸(道路部分)要求进行施工,施工内容包括:300厚石灰垫层、200mm厚6:94水泥稳定碎石导以、300mm厚C30混凝土面层以及道路两旁站、卧石安、砌,不含路基土方开挖部分。道路施工图(具体见工程预算附表、同具法律效力)。
4、承包方式:包工包料,按包干价:壹佰陆拾壹万元(¥:1,610,000.00元)结算。
5、如施工现场自然地面标高与设计标高不符所增加的工程量或增加的其它工程量,由甲方现场确认。依据湖北省市政工程消耗定额(20xx)计价,综合费率按市政工程以直接费为基数的二类工程工程取费,人工费按鄂建文[20xx]80的通知进行调整,材料价格参照当期
黄石市信息价。
第二条 绝对工期:经双方约定为 个工作日,开工时间以本合同签订时间为准。
第三条 工程质量等级:建设工程质量验收规范合格标准。
第四条 合同价款含3.46%的税率。
第二章 双方责任
第五条 甲方代表
1、甲方驻施工现场债权代表:向守元
2、甲方代表易人,甲方应提前七天书面通知乙方,后任继续承担前任应负的责任和承诺。
第六条 甲方工作:甲方应完成以下工作,如造成延误,工期相应顺延。
1、确定建筑物或构筑物、道路、线路、上下水的定位标准、水准点和坐标控制点。
2、组织甲乙双方、设计单位和使用单位参加施工图纸会审。
3、对工程进度及质量进行检查、监督。
第七条 乙方代表
1、乙方驻施工现场全权代表:
2、乙方代表易人,乙方应提前七天书面通知乙方,后任继续承担前任应负的责任和承诺。
第八条 乙方工作:乙方应履行以下义务和责任,如造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。
1、乙方在开工前5天向甲方提交施工组织计划,批准后必须按施工设计组织施工,接受甲方代表的检查和监督。
2、参加甲方组织的施工图纸会审和设计交底。
3、提供竣工验收技术资料,办理竣工结算,参加竣工验收。
4、施工中必须经常对全体施工人员加强安全教育,做到安全文明施工。由于乙方原因在施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责。施工中,不得超标污染环境。
5、施工中的工农关系,由乙方负责处理。
6、遵守甲方的厂纪厂规,保证道路有序畅通。
7、乙方负责土方及渣土外运,自行负责处理。
第三章 质量及验收
第九条 乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工。随时接受甲方质量监督部门的检查验收,为检查验收提供便利条件。
1、施工中乙方应严格执行隐蔽工程和分部分项验收制度。凡隐蔽工程和中间验收部位一,乙方预检合格后,提前24小时通知甲方,甲方应组织有关单位进行验收,经验收合格并办理隐蔽工程和分部分项验收合格手续后,乙方才能继续施工。
2、施工中经检查检验,施工质量不合格。乙方应按质量监督部门的要求进行返工,费用自理。
第十条 乙方竣工的工程质量,应达到国家和专业质量检验评定标准的合格条件。
1、工程竣工后,乙方应在竣工验收前,必须做到工完料尽,拆
2、甲方收到乙方痛工验收报告之日起七日内组织有关单位参加验收,工程合格后,办理竣工手续。
3、工程竣工验收后,办理移交手续之日起计算其保修期,保修期为一年。
第四章 工程结算
第十一条 工程进度款支付方式:已完成合格工程的形象进度的50%,甲方审核后,按实际预付总额的30%支付工程进度款。完工后,经验收合格,结清余下款项。
第十三条 本合同价款,在发生下列情况应作调整,即按程序办理的现场签证、设计变更、材料代用、审批的施工方案。工程竣工验收后,办理结算手续。
第五章 违约责任
第十三条 乙方施工质量应达到设计要求,因乙方施工原因所造成的质量问题及时处理,经处理后仍未达到设计要求,责任由乙方承担;因甲方原因影响工程进度、工程质量、其责任由甲方负责。
第十四条 乙方应按合同工期按时完成施工,工期每拖延一天,扣款500元。
第六章 其它
第十五条 甲乙双方约定,在履行合同过程中发生争议,双方协商解决;协商不成,依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十六条 本合同自双方代表签字盖章之日起生效,工程竣工后,乙方将工程交付给甲方,办理竣工结算,甲方支付工程款完毕,除保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
第十七条 本合同一式陆份,甲方执三份,乙方执三份,具有同等法律效力。
本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:市政道路工程施工合同范本
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云____省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
1.1工程名称:大唐丘北__马路风电场道路工程
1.2工程地点:____县舍得乡
1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位:__水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期:
1.6其它:
第二条:检测项目
甲方委托乙方的检测项目:原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验
其它:
第九条争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第十条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。
甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:联系人:联系人:
联系人手机:联系人手机:合同订立时间:________年____月____日
合同订立地点:
篇19:市政道路工程施工合同
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
1 道路工程名称: 梯田道路工程
2 工程地点:位于
3 承包范围:
4 合同价款:合同总价万元;大写:
5 合同工期:工程总期天。开工日期为:年月。竣工日期为: 20xx 年 月 日。
6 工程内容
道路全长 米,宽 米,总方量为 立方米
二、工程质量
乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工,加强施工质量控制,强化工程施工现场管理,主动接受甲方管理人员的监督,确保工程质量通过甲方验收。
三、付款方法
工程完工后采用报账制,验收后付款。
四、安全责任
1施工单位应按建设单位工程施工现场管理规定及建设单位统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;建设单位对施工单位任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2施工单位在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由施工单位自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方:
乙方:
年月日
篇20:道路路基工程施工合同
建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造价: 元(大写:)。
二、工程期限
根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)
开工日期为20__年 月 日至20__年 月 日,总工期 天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1:甲方承担的安全责任、权利
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2:乙方的责任、权利
(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安 全生产的规定、制度;
(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;
(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违 章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安 全施工需要时,人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:
代表人:
身份证号:
公章
年月
乙方: 代表人: 身份证号:公章 年日 日 月