0化妆品包装购销合同
甲方：_________________
乙方：_________________
经双方友好协商，现就乙方销售甲方提供产品事宜达成如下协议：
一、产品、区域、期限乙方同意在销售甲方提供的日化用品等产品，合同期限为年，自年月日至年月日。
二、产品销售乙方须依法开展销售活动;销售产品的价格由甲方确定，乙方有义务将市场信息反馈给甲方，若市场价格变化，由甲方根据市场需要另行调整销售。
三、保证金甲、乙双方合同签订之日，乙方向甲方支付合同保证金万元。
四、货款及结算乙方向甲方订货须向甲方预付货款的作为定金，余额按月结算，每月末的最后三日为货款结算日。
五、验收：乙方在收到货物时须及时清点验收，确定产品品名数量、规格、生产日期。验收时若发现数量、规格、包装不符，必须在两天之内书面通知甲方(可以传真方式)，否则乙方自行承担所有损失。
六、违约责任乙方逾期移交货款或甲方逾期支付佣金的，每日按逾期金额的千分之五支付违约金。
七、竞业禁止
乙方不得代理或销售与代销甲方产品相同或类似的(不论是新的或旧的)任何产品，也不应从与甲方竞争的任何企业中获利。
八、争议解决因履行本协议所发生的一切争议应通过友好协商解决;协商不成，应向本协议订立地人民法院起诉。
九、其他本协议在订立;一式两份，甲，乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________
代表人：_________________代表人：_________________
签约日期：_________________签约日期：_________________
更多相似范文
篇1：照明灯具购销合同
编号：_______________
采购单位(甲方)：______
供应商(乙方)：_________
鉴证方：_______________
根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和采购文件(编号：_______________)，甲、乙双方经协商，达成如下条款：
第一条：设备品牌、规格型号、数量、价格及其它
金额单位：___________________元
数量单位：_______台
设备名称：_______________
品牌：_______________
规格型号：_______________
数量：_______________
单位：_______________
备注：_______________
合同总价(人民币小写)：______________
合同总价(人民币大写)：______________
注：以上合同总价包括运抵甲方的运费及安装调试费等。
第二条：质量保证
乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准，经国家“三c”认证或国家有关部门检验的合格产品，未曾开箱使用，与合同规定的型号与配置相一致，能够与用户现有设备正常连接;设备安装调试完毕后，能在设备功能范围内保障甲方的系统安全，并稳定运行，所供的设备符合甲方的采购要求。软件产品是原厂产品包或原厂商提供的许可证协议。如发生所供设备与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
第三条：交货时间、地点
1、乙方在合同生效后________个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供设备(出厂原包装)运至指定地点(________市内)拆箱，负责安装调试和设备的集成，按照甲方要求安装其它相关软件(软件版权由甲方负责)，正常运行后交甲方验收。
2、所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品使用说明书、质量保证书、三包凭证等相关资料和原配的附件。
第四条：验收
1、乙方将所供设备运至交货地点拆箱、安装调试完毕后，由甲方当场验收，双方共同签署《________市政府采购货物验收回复单》和《________市政府采购售后服务质量反馈表》。乙方提供的产品型号统一对应、描述一致。
2、鉴证方将会同采购办、监察、审计等部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。
第五条：售后服务
1、售后服务按国家有关规定执行，乙方提供上门现场服务。所购设备从验收合格之日起，质保期为____个月，乙方承诺提供7*24小时的电话技术支持和5*12小时的现场技术服务。
2、现场服务响应时间：乙方在质保期内接到甲方的电话后，________市区30分钟内响应，2个小时内到达现场，4小时内修复故障，4小时内不能修复的，承诺采取提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常工作，待维修配件到后再换回。
第六条：履约保证金
乙方在签订合同的同时须向鉴证方缴纳合同总价2%的履约保证金(合计人民币________________元)，
合同履行完毕后，由乙方开具统一收款收据(须有财政或税务机关监制章)，并持《________市政府采购货物验收回复单》、《________市政府采购售后服务质量反馈表》向鉴证方办理履约保证金无息原额退还手续。
第七条：货款的支付
经甲方验收合格交货后，乙方须在三个工作________日内将《________市政府采购货物验收回复单》、《________市政府采购售后服务质量反馈表》报鉴证方备案后，凭原始凭据(发票)、《________市政府采购货物验收回复单》在____个工作________日内，向甲方办理结算货款手续。
第八条：其他约定
第九条：违约责任
1、乙方逾期履行合同的，自逾期之________日起，向甲方每________日偿付合同总价0.2‰的违约金;乙方逾期10________日不能交付的，应向甲方支付合同总价2%的违约金，并且不再退还履约保证金，同时甲方征得鉴证方同意有权终止合同。
2、甲方逾期支付货款的，自逾期之________日起，向乙方每________日偿付合同总价0.2‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。
第十条：争议的解决
本合同如发生纠纷，供需双方应及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。
第十一条：合同的生效
1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后，由乙方在三个工作________日内送至鉴证方审核鉴证，并向鉴证方缴纳2%履约保证金后生效。
2、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经甲、乙双方和鉴证方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
3、采购文件(编号：_______________)、应标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。
4、本合同一式三份，甲方、乙方、鉴证方各执一份。
甲方(盖章)：_______________乙方(盖章)：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
或受委托人(签字)：_________或受委托人(签字)：_______________
地址：_______________地址：_______________
邮编：_______________邮编：_______________
联系人：_______________联系人：_______________
联系电话：_______________联系电话：_______________
传真：_______________传真：_______________
开户银行：_______________开户银行：_______________
帐号：_______________帐号：_______________
鉴证方(盖章)：___________市政府采购中心
法定代表人：_______________
或受委托人(签字)：_______________
地址：___________路________号(________家私城____楼)
联系人：_______________
邮编：_______________
联系电话：_______________
传真：_______________
签约时间：______________
签约地点：___________市________区________路________号
篇2：水蛭干品购销协议书
： (以下简称甲方)
需方： (以下简称乙方)
一、 产品名称、数量、单价及合计注：电脑(带9针C口、2口)、20g___以上操作系统、EE数据库均由需方提供。
二、付款方式：合同签定后，需方首付工程总价款定金30000.00给，货到需方工地付至工程总价的70%，安装调试验收完毕后付至工程总价的95%，余款5%作为维修保证金满________年后付清。
三、 交货地点及日期：收到需方定金后 35 天内在需方酒店工地交货;智能卡需方确定样稿 25 天内交货。
四、 费用负担：汽车运输，运费及保险费均由负担。
五、 交货要求：按提供样锁为标准。用户及时提供门厚数字。门锁的左右开门数由到现场确认。
六、 包装要求：标准原包装，每把锁独立包装，六把锁一纸箱包装，门锁出场不含电池。
七、质量要求：所供应的电子门锁及配套产品均按国家质量标准、技术要求(生产)供应;如因所供的电子门锁及配套产品质量标准、技术要求等问题给甲方造成损失均由乙方负责。
八、工程安装和培训服务及期限：由进行门锁工程安装(只提供木质门的开孔安装，如门锁安装处有金属物须需方安装)及调试培训，智能取电开关由需方自行安装。需方需配合安排好人员培训，以便全面培训。
九、 验收标准及方式：以100%的开门率为验收合格标准。安装完三天内开始验收，如需方三天内未进行验收，视为验收合格。
十、需方职责：由于智能卡门锁是高科技的精密电子产品，在安装调试期间及交付需方使用以后，需方不得进行带大量粉尘的施工作业，这将会造成电子部分故障并影响锁具的使用寿命，同时，需方在进行粉刷、油漆等项作业时，应对锁具表面进行保护，如有疏忽，将会腐蚀或污染锁具表面。需方在施工期间应加强人员管理，不得将带腐蚀性、胶性的物质及污染物、异物等塞入门锁，这将会对门锁造成破坏，如出现以上情况造成损失，不负责任。
十
一、 维护：
1、________年内由和公司全部保修。从安装完毕双方验收合格之日算起，________年内锁的电气和锁的机械传动部位出现品质问题，均属于全免保修。如有人为因素造成损坏的均不属于保修范围，但只收取成本费进行维修。
2、________年后的维修只收成本费。
十
二、 货款支付方式：汇款或现金。
十
三、 违约责任：
1、按新版民法典执行。
2、任何一方违约后所造成的一切经济后果，按民法典由违约方负责。
3、未按本合同第三条规定的日期交货的，每延期____日应按总货价的万分之五向需方支付延期交货的违约金;如果情节严重，为保证工程进度和质量，需方在通知后有权单方面终止、解除合同，另选厂家。
4、需方未按本合同第二条规定的日期按期付款的，每延期____日应按总货价的万分之五向支付延期交货的违约金。
5、双方对此合同均负有保密责任，如有泄漏造成对方损失，由泄漏方加倍赔偿对方。
十
四、 争议的解决：可由双方友好协商解决，协商不成可向项目当地人民法院提出诉讼。
十
五、 本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字后正式生效。传真件同具法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
门锁购销合同范本精选
篇3：电缆购销合同
购货方： (以下简称甲方) 供货方： (以下简称乙方)
为了甲乙双方在平等、自愿、互赢互利的基础上达成一致协议，特订立本合同，以共同遵守。
总价： 元 (人民币大写： 整)
第二条 质量要求：乙方所提供产品须严格执行国家标准：GB 9330-88。 第三条 电缆的供货期限与货款的结算方式
1.电缆的供货期限：供货期限总共为5个月，按照甲方的要求分5次供货，每月一次，每个月的供货量以甲方实际要求为准。
2.货款的结算方式：货款、运杂费和其它费用，以现金或银行承兑汇票结算，货款每月结算一次，6个月内将全部货款付清。
第四条 对电缆提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现电缆的品种、规格、质量不符合规定，应一面妥为保管，一面在10天内向乙方提出书面异议;超过10天内未通知乙方的，视为合乎规定。
2.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第五条 乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的10%的违约金。
2.乙方所交产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能销售的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担调换或退货而支付的实际费用。
第六条 甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款4%的违约金。 2.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
第七条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第八条 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，也可以直接向人民法院起诉。
第九条，本合同一经签订，立即生效。
购货单位(甲方)：(公章) 供货单位(乙方)：(公章)
法定代表人：____ ___ 法定代表人：___ ___
篇4：玻璃购销合同
需货方：(以下简称甲方)
供货方：(以下简称乙方)
项目名称：
一、产品、名称、型号、数量
1、产品名称：
2、供货期：
二、质量要求、技术标准
1、质量要求按企业标准执行，技术标准按国家标准执行。
2、进供检验报告，产品认证书及合格证。
三、交货地点
四、运输方式及到站和费用
汽车运输，货送到需货方工地，费用由供货方负责，卸车由需方负责。
五、计算方式
按实际面积计算
六、单价
七、结算方式
先付定金伍万元，货到工地，然后根据送货数付款、结清。
八、违约责任
按合同法相关条款执行
九、其它未尽事宜，双方协商解决，若协商无法解决，则由当地法院裁决，本合同壹式贰份，供需双方各执壹份，签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5：购销工厂钢材合同书
工厂建造合同
PLANT CONSTRUCTION CONTRACT
第一条 定义
“业主”指 。
“承包商”指 。
“工厂”指在附录×中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。
“工地”指按本合同用于建造工厂的全部地皮。
“工程”指承包商按本合同实施的工程。
“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。
Article 1-Definitions
"The Owner" shall mean .
"The Contractor" shall mean .
"The Plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in Appendix(…).
"The Site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this Contract.
"The Works" shall mean the works to be done by the Contractor under this Contract.
"The Contract Price" shall mean the total sum payable to the Contractor by the Owner for the Works.
第二条 承包商的职责
1. 承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。
2. 除了业主根据第×条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。
3. 承包商应根据附录×中的日程安排施工。
4. 承包商应根据附录×中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。
5. 承包商应向业主提供附录×中规定的备件。
6. 承包商应向业主提供附录×中指定的维修设备。
Article 2-Contractor’s Responsibilities
1. The Contractor shall design, engineer, and construct the Plant at the Site.
2. The Contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the Plant except those items and facilities to be supplied by the Owner under Article (…).
3. The Contractor shall perform the Works in accordance with the Schedule in Appendix (…).
4. The Contractor shall provide the Owner’s personnel with training of operation and maintenance of the Plant in accordance with Appendix (…).
5. The Contractor shall supply the Owner with the spare parts specified in Appendix (…).
6. The Contractor shall supply the Owner with the maintenance equipment specified in Appendix (…).
第三条 业主的职责
1. 业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。
2. 业主应按时提供附录×中指定的物件和设施。
3. 业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证，包括承包商雇员的工作许可证。
4. 业主应按第×条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。
Article 3-Owner’s Responsibilities
1. The Owner shall make available the Site and grant the Contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this Contract.
2. The Owner shall provide those items and facilities specified in Appendix (…) at the time therein established.
3. The Owner will obtain from the relevant Authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the Plant on the Site including work permit for the Contractor’s employees.
4. The Owner shall pay the contractor for the Works performed the Contract Price set out in Article (…).
第四条 合同价格
1. 在本合同生效后天内，业主应向承包商支付金额为 合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。
2. 合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。
Article 4-Contract Price
1. Within (…) days after the effective date of this Contract, the Owner shall pay the Contractor as full and complete compensation for accomplishing the Works and assuming all obligations under this Contract the Contract Price in the amount of .
2. The Contract Price is not subject to escalation, and the cost of executing the Works shall be the risk of the Contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the Contract Price.
第五条 设计图样
1. 承包商应根据合同，在附录规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内，对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。
2. 承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。
3. 业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。
Article 5-Drawings
1. The Contractor shall submit to the Owner for approval and review within the time specified in Appendix (…) such drawings as may be required for Construction of the Plant under this Contract. Within one month after receiving such drawings the Owner shall review and approve or disapprove the drawing.
2. The Contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the Contractor by the Owner.
篇6：药材购销合同范本
甲方：
乙方：
双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，本着平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 产品名称、规格、单位、数量、金额
第二条 产品的验收
符合《中国药典》20xx版一部标准; 封存样品为准。 第三条 交货地点： 第四条 第五条
第六条 第七条 回款方式：汇款或转账。
第八条 违约责任解决方式：由于出现质量问题，退回费用由供方承担。
第九条 纠纷解决方式：若发生争议，则由滨海县人民法院管辖。
第十条 本合同一式两份。供需双方各执一份。
第十一条 本合同有效期限 自 年 月 日到 年 月 日止。 第十二条 其他约定事项：本协议传真件有效。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
签订日期： 签订日期：
篇7：简易购销合同样本
供方：___有限公司 合同编号：BR-
需方：___有限公司 签订地点：河北石家庄
签订时间：20__年08月07日
一.产品名称、商型、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量：
产品名称
规格
数量
单位
单价(元)
总金额(元)
备注
对羟基苯甲腈
≥99.5%
20__
KG
95
190000
合计：190000元
人民币(大写)：壹拾玖万元整 供方负责出具增值税发票
二.质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方应确保质量要求，因质量出现问题，供方应在规定的期限内及时进行处理，包括换(退)货。随货附带检验报告。
三.交(提)货地点、时间：河北省晋州市马于工业园，联系人黄超：
四.运输方式及到达站和费用负担：汽运运费由供方承担。
五.合理损耗及计算方法：以实收数量为准。
六.包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：包装必须保持完好，包装标识清晰完整,不得破损或渗漏。如因包装问题产生费用，其费用由供方负担。
七.验收标准、方法及提出异议期限：供方提供的检验报告单随货同行。原料运到和使用前需方要进行检测试验，如因包装、质量等出现问题，需方应及时通知供方并提出证据。供方在接到通知三个工作日内给予处理，包括换(退)货，由此产生的一切责任和费用由供方承担。
八.结算方式：结清上次余款玖万伍仟，再发货2吨，货到检测合格后，10天内付款。 (七个工作日内开具增值税发票)
九.违约责任：依《合同法》
十.解决合同纠纷的方式：传真或扫描件与原件具同等法律效力。协商不成时，由非违约方所在地的法院裁决。
十一.其他约定事项： 传真件有效。供方不得以任何形式向需方采购人员提供回扣。一经发现，需方立即终止合同，并扣留供方所有货款。如果供方反映需方采购人员涉及商业贿赂等事实并提供相关证据，需方将其视为可依赖的重点供应商和合作伙伴，为其保密，并创造销售机会。
供 方： 需 方：
单位名称：___有限公司 单位名称：___有限公司
地 址：福建省邵武市金塘工业园 地 址：
法人代表： 法人代表：
税 号： 税 号：
开户行： 开户行：
账 号： 账 号：
委托代理：李 委托代理：黄
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
篇8：工程材料购销合同
需方：(以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
一、产品名称、规格、单价、计量单位等：
说明：实际结算价格以市场价为准;如规格特殊需方必须做好“月度进货计划”并于进货前一周内提前传真或书面通知供方，供方接到订单后即按订单规格安排生产，并保质保量按时供应，需方不得随意更改订单规格，如有擅自变更规格，由此造成供方在生产上的损失由需方负责。
一、质量要求和技术标准：按GB 11968—20xx标准要求。
二、交货地点及方式：供方负责运输送货到需方 工程施工现场指定地点，每次送货前由需方提前24小时电话通知供方送货规格、数量和时间。
三、运输方式及费用承担：供方负责将产品运至需方工地，期间发生的运费及装卸费用均由供方承担。
四、验收标准方法及提出异议期限：按GB 11968—20xx标准要求。
1、需方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应妥为保管，3天内向供方提出书面异议;在托收承付期内，需方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2、如需方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合规定。
3、需方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4、供方在接到需方书面异议后，应在当天内负责处理，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见。
注：如需方要做现场检验，必须通知供方派人共同进行，检验合格的，检验费用由需方承担;检验不合格的，检验费用由供方承担。
五、供方提供技术资料的方法和期限：供方需按需方要求提供相关的技术资料证明或产品合格证。
六、合理损耗及计算方法:破损率必须控制在千分之五以内，最终以需方工程现场签收人员实收数量为准。
七、结算方式及期限：
1、每月日前结清上月全部货款的;剩余%的货款，在砌体工程结束后2个月内一次性付清，其中加气块每月支付100%。如需方恶意不按约定付款，供方有权停止供货并催收所送货款及违约金，双方成交数量结算依据为需方签字认可的发货单。
2、需方采取转账支付的方式，不得支付现金，将货款打入供方指定银行账户。供方指定 为本合同专职资金结算员，供方每次收款前须开具有供方单位财务专用章的发票，否则，需方不予付款。
九、违约责任：
1、经上述第五款确认的供方产品质量问题造成的需方损失由供方负责赔偿，需方有权从供方任何货款中直接予以扣除。
2、需方不按合同约定付款的，供方可终止合同。
3、需方逾期付款按所欠款的每日万分之一偿付违约金。
4、按本合同规定应该付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，由违约方按银行规定的结算办法付清。
5、供方应按需方要求及时供货，供方不按时供应，需方有权终止合同并另行选择供应商，供方因此给需方造成的损失(包括需方向建设单位支付的工期违约金)由供方承担，需方有权从供方任何货款中直接扣除。
十、解决合同纠纷方式：由供需双方协商解决，友好协商不成可向需方工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式肆份，需方执叁份，供方执壹份，自双方签字盖章起生效，至办理财务结算、货款两清时自动失效。
十二、其他约定：
1、需方指定为本合同加气块签收人，其他人员签字无效。
2、本合同供货仅限于项目部。
3、供方指定收款账户:
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9：电脑耗材购销合同
甲方：____________________
乙方：____________________
一、甲方向乙方购买办公用品及耗材，具体见采购清单，乙方向甲方免费提供送货及售后退换等服务。
二、在同等商品中，乙方应按最低优惠价格提供给甲方，具体价格见清单。价格调整应经甲方书面同意后方可执行。
三、一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇甲方有急用商品订单，则以最短时间将所订商品送到指定地点。
四、办公用品送到甲方后，由甲乙双方共同对数量进行清点，使用中出现质量问题乙方仍应负责更换或退货，或根据甲方要求进行价格折扣。
五、每个月结束后个工作日内，乙方提供发票及甲方签收的送货回执单，经甲方确认后按实际发生的金额每月结算一次。
六、乙方保证所提供的所有商品为原厂产品，质量符合甲方的要求和有关质量标准，如不符甲方有权退货。
七、乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。
八、如乙方未按规定时间提供商品或提供的商品有瑕疵，每出现一次承担元违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。
九、其它约定
甲方：____________________
乙方：____________________
_____年_____月_____日
篇10：阀门购销合同
买(需)方：公司以下简称甲方
卖(供)方：有限公司以下简称乙方
一、闸阀、球阀、螺纹阀、止回阀、疏水阀买卖合同 经甲X双方协商，特订立如下闸阀、球阀、螺纹阀、止回阀、疏水阀买卖合同：
二、供货范围与技术要求：
第一条、阀门名称、规格数量、价格
第二条、供货范围 阀门的质量保证资料四套(包括乙方的资质证明材料)，合格证一套阀门安装所需的必备附属材料阀门本体
第三条、阀门的技术标准(包括质量要求) 阀门使用在石油管道，要求材质及阀体标准必须符合国家及行业标准阀体上必须有铭牌和技术参数及规格型号
三、检验及验收标准 阀门出厂前必须经过符合技术规范的试压、打压、压力及密闭试验，并且提供检验数据阀体表面必须光洁无磕痕，表面颜色一致，表面油漆不能有色斑和脱落。装箱单与箱内一致，保证开箱后，阀门压力密闭试验合格 阀门卸车后要进行逐个现场打压、试压，打压和试压的方式、标准、压力大小、稳压观测的时间、及执行的相关规范和标准由甲方和建设单位确定。打压合格后方可现场验收，验收合格后方可办理付款手续。
四、包装要求：保证阀门运至指定交货地点没有破损五：阀门的收货单位、运输方式、到货地点收货单位:运输方式：乙方自行确定，但必须保证阀门质量送达到货地点，乙方负责装、运、卸，全部费用都包含在合同总价款中。 到货地点和接货单位(或接货人)：。
六、阀门的交货期限：按
第一条表格中各类阀门填写的到货时间为准。
七、阀门的价格和货款的结算：
1、甲X双方签订合同后三天内,甲方支付乙方合同订金10%。
2、阀门运至现场按
第四条验收合格后,甲方按合同款支付款项，向乙方付款;付款时乙方开具等额、合法的增值税发票;
3、安装完毕,试压、调试合格后，甲方按合同款支付货款，向乙方付款;付款时乙方开具等额、合法的增值税发票;
4、余款5%做为质保金,质保期为________年，满质保期时，如未出现维修损失，一次支付清。
八、质量保证及服务承诺： 供方保证材料与服务与本合同的要求相符合。 影响到阀门和材料的所有制造、加工、试验和检查操作需符合相应的国家标准或行业标准。供货范围内所有阀门质量均实行三包，整机质量保证期为________年。 质保期内阀门出现问题，供方保证在24小时内及时派专业人员赶到现场予以解决。需要时乙方应对提供的阀门，派遣有经验的工程技术人员进行现场安装和调试。乙方应在交货的同时向甲方提交所供装臵的完整的阀门说明书一式四份。
九、对阀门提出异议的时间和办法及索赔
1、甲方在验收中，若发现阀门的品种、型号、规格和质量等有关技术参数不符合本合同的规定，由乙方负责调换，并承担在调换过程中发生的一切费用;乙方不能在合同该类阀门到货时间内调换的，按不能按时交货条款赔偿。
2、乙方在接到甲方书面异议后，应在当日负责处理或给出书面答复，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
3、各类阀门如未按上述
第一条表格中的到货时间到货,每类阀门每逾期一天交付，另外按照每天伍仟元，按每类阀门逾期的总天数累计向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的其他损失费用。
4、甲方如未按合同付款期按时付款，甲方须向乙方支付未付款金额10%的违约金。
十、解决合同纠纷的方式： 执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方约定在天法院起诉。本合同正本一式四份，甲X双方各执两份。
甲方 乙方
单位名称：
单位名称：
单位地址： 单位地址：
法定代表人： 法定代表人
篇11：砖建材购销合同范本_合同范本
为了从资源市场获取这些资源，必须通过采购的方式。也就是说，采购的基本功能，就是帮助人们从资源市场获取他们所需要的各种资源，以下是第一范文网小编为大家精心准备的：3篇砖建材购销合同范本。欢迎参考阅读!
砖建材购销合同范本一
需方：(以下简称甲方) 广分公司 供方：(以下简称乙方) 材料有限公司
第一条 目的和背景条款瓷砖购销合同范本根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，甲乙双方就瀚林华府工程所需的砖供应事宜，甲乙双方协商一致，订立本合同。
第二条 工程概况 工程名称：瀚林华府 工程地点：瀚林华府
建筑面积：甲方所做项目的面积
第三条 质量要求
质量标准：乙方供应的砖应符合蚌埠地方标准 第四条 数量及质量的验收
乙方向甲方供应之砖，必须符合甲方要求约定的质量要求，质量检验以甲方要求的质量为准执行，若乙方对甲方质量结果有异议，可请双方认可的质检机构进行化验仲裁。若所交付的砖不符合合同约定的质量要求，乙方应负责运回不合格品。
第五条 运输方式：由乙方负责运输，到场量实际数量为准后卸货。
第六条 1、价格价格及结算方式
结算方式：以上是明细表格，根据市场行情涨幅。
2、联系方式：
甲方根据实际需求情况要求乙方供应所需砖规格、数量，以甲方采购员书面订单或电话通知为依据进行供应。 第七条 违约
1、在合同期内，如国家政策因素导致停产，双方互不赔偿，应结清材料款，此合同自然终止。
2、合同一旦签订，双方均应依据约定如实、全面履行，如果合同一方发现另一方不履行或不能履行合同，可视为另一方违约。这种情形下，守约方应追究违约方相应的法律责任。
第八条 争议解决方法因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议将由双方当事人友好协商解决。如果不能协商一致，应将争议提交蚌埠市法院解决。
第九条 本合同自签订之日起生效，在合同执行期间，甲乙双方的任何一方不得擅自变更合同。合同中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商签署补充协议。补充协议具有与本合同同等的效力。
第十条 合同有效期至甲方工程结束。
第十一条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份都具有相同效力。
需方： 供方：
需方代笔签字： 供方代笔签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
砖建材购销合同范本二
甲方(购货单位)：
单位地址：
乙方(供货单位)：单位地址：
一、在遵循平等、自愿和诚信的原则下、经甲乙双方共同商定，并依据《中华人民共和国合同法》相关条款，就乙方供给甲方机制页岩砖的相关事宜，达成如下协议：
二、产品的技术标准、质量要求：按企业标准执行，符合企业标准(国家有相关标准的按国家标准执行)。随车必须带产品的出厂报告、合格证及检测报告。如果有质量问题，造成的一切损失均由乙方负责。
三、产品需求量及交货时间：甲方应根据施工需求量提前10天电话通知乙方所需产品规格型号及数量，乙方接到甲方通知后，务必按甲方的要求提供产品。
四、运输费用，交货方式：
1、甲方在施工现场收货，地点为 工地，乙方负责运输、卸货，送货到甲方指定的施工地点。甲方必须保证提供卸货场地道路的平整畅通。乙方以甲方指定的收料人同时签字的送货单为结算依据进行结算，收料人为( )。
2、甲方所点数量以堆码在现场的数字为准，所有堆码在现场之前的所损砖均由乙方承担。
五、付款方式：瓷砖购销合同范本1、本合同价款结算周期为每月月底办理结算，在次月的15日前支付上月货款的80%，转账支付，结算时出具有效税务发票。甲方没在商定的期限内付款，乙方有权与甲方协商延期付款时间，如两月未付款且协商延付款未果乙方有权停止供砖。如甲方因自身原因要更换供货商，必须在结清甲方的货款后，才能让另一方进场，否则视为违约。
2、如果乙方不能按时供应合格货物，甲方有权另行采购，且超出价差由乙方负责，在未付款中扣除。
六、本合同的签订、履行过程中如发生纠纷，双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向购买人(向甲方)住所地有管辖权的人民法院起诉。
七、本合同供砖单价有效期20xx年6月21日至20xx年6月20日止。
八、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，签字和盖章即生效，合同执行完毕即失效。
甲方： 乙方：
法人代表或委托人 法人代表或委托人
甲方电话： 乙方电话：
收货电话： 发货电话：
开户行：
账号：
年 月 日 年 月 日
砖建材购销合同范本三
合同编号：
购货单位： (以下简称甲方)
供货单位： (以下简称乙方)
签订日期： 签订地点：
为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间
名称 商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 金额 提交货时间及数量
合计人民币金额(大写)：
第二条 产品的质量标准，按下列第(x)项执行：
(1)按国家标准执行;
(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;
(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;
(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
产品标准名称和编号
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收：
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1.产品的交货单位： 。
2.交货方法，按下列第( )项执行：
(1)乙方送货
(2)乙方代运
(3)甲方自提自运。
3.运输方式： 。
4.到货地点和接货单位(或接货人) 。
5.现场卸货由 负责。
6.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：
第五条 产品的交(提)货期限：
第六条 产品的价格与货款的结算
1.产品的价格，双方商定为 元/ 。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。
2.产品货款的结算：
第七条 验收方法：
(1.验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷等等。)
第八条 对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2.如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。
3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4.乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条 乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %(通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10%—30%)的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条 甲方的违约责任
1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
2.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条 其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
本合同自 年 月 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式 份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。
购货单位(甲方)： 供货单位：(乙方)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地 址： 地 址：
电 话： 电 话：
开 户 行： 开 户 行：
帐 号： 帐 号：
篇12：废钢购销合同
需方(甲方)：
供方(乙方)：
为规范商品混凝土供需行为，保护双方的合法权益，明确双方的权利与义务，保证甲方工程建设正常进行，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定和《预拌混凝土》(GB/T14902-203)国家标准以及相关地方管理规定等，甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，签订本合同，以资共同信守。
一、 工程概况：
1、工程名称：榆林市开发区商业步行街A标段
2、建设单位：榆林市普天置业投资有限公司
3、施工单位：中天建设集团有限公司
4、工程特点：全现浇框架剪力墙结构，约22万平方米。地下两层，多层商业、高层写字楼、高层住宅楼综合开发
5、工程地点：榆林市开发区阳光广场西侧
二、商品混凝土单价及要求：
三、商品混凝土质量、技术要求：
1、混凝土材料应符合以下要求：
(1)砂石需有进厂检验报告及出厂合格证，采用卵石、碎石应符合GB/T14865-20xx。采用砂应符合GB/T14864-20xx。
(2)水泥须有生产许可证、出厂合格证、复试报告;
(3)外加剂需要有相应的合格证和检测报告;
2、执行标准
(1)《预拌混凝土》GB14902-20xx;
(2)《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95;
(3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20xx;
(4)《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87;
(5)《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB50081;
(6)现行国家关于商砼强制性标准;
(7)符合国家环保标准及当地管理规定。
四、供货方式、质量的验收：
1、乙方须向甲方提供的有关商品混凝土技术资料有：
(1)预拌混凝土出场质量证明书;
(2)水泥合格证及检验报告;
(3)外加剂、掺和料的合格证及检测报告;
(4)砂石料的检测报告;
(5)预拌混凝土配合比;
(6)按规定提供抗压、抗渗报告等;
2、乙方负责商品混凝土的运输，且费用与运输风险均由乙方自负。
(1)乙方应按时保质保量供应商品混凝土，应保持混凝土的连续性，保证施工的技术要求。
(2)乙方应保证落塌度符合要求，若需方在工地发现落差度过大或过小，甲方有权拒收或退回。
(3)乙方应满足甲方根据设计、施工方案对商品混凝土强度等级、塌落度大小，抗渗等级以及混凝土拌合材料的要求。
(4)商品混凝土出厂，乙方负责向甲方提供每批次 “预拌混凝土出厂质量证明书”及发货单等有关资料四份交甲方存档。
(5)交货地点混凝土的试验工作，由甲乙双方共同取样，其试验结果作为乙方出具技术试验资料的组成部分。每工作班次，取样次数及试块组数应满足规范及现场要求。乙方负责按规范提供全套预拌砼相关技术资料。
(9)甲乙双方共同依据国家现行的《预拌混凝土》(GB/T14092-20xx)技术标准及合同约定，对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇注时间等内容进行验收，并在乙方的发货单上签字确认。
(10)在发货数量上，双方应本着诚实守信的原则，若发现乙方发货单与实际数量不符，一经查实，每次乙方应当向甲方承担违约金20xx元。情节严重者，甲方有权单方终止或解除合同。
(11)甲方对浇注到工程部位的混凝土发现有质量异常现象，应在12小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方会同工程监理、质量监督部门共同确认责任，并提交书面责任处理意见。属于甲方浇注不及或振捣、养护不当、过早拆模等原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4、预拌混凝土质量验收：
经甲乙双方及监理公司现场取样，经标准的养护的检验式样的试压结果，是判断商品混凝土质量的重要依据。
五、价款结算及支付方式：
1、价款结算：依据合同约定的单价和工程浇注部位施工图预算量(不扣除混凝土中的钢筋所占的体积、含损耗2%)办理价款结算。计算施工图预算量执行1999《陕西省建筑工程综合概预算定额》。在供货前甲方向乙方及时提供一套完整的浇注部位施工图纸及相关工程变更。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按发货单载明并经甲方确认的数量为准办理价款结算。
2、付款方式：
(1)工程正负零以下部分，乙方累计送货款每达到肆佰万后，甲方支付该批货款的80%。在正负零结束时，未达到肆佰万部分货款按80%支付。剩余20%的款项至项目全部封顶后一个月内付清。
(2)工程正负零以上部分，按月支付80%已送货款。即每月25日乙方向加甲方申报工程已浇筑部分图纸的混凝土预算量，甲方于次月10日前，向乙方支付已送混凝土款的80%。剩余款至项目全部封顶后一个月内付清。
六、双方责任：
1、甲方责任：
(1)为乙方提供浇筑混凝土的必要条件，施工地点如需通行证出入时，甲方应负责给乙方砼运输车辆办理通行证。施工地点如果需要临时占道，甲方还应负责为乙方办理相关占道证等证明。
(2)指派专人验收送达现场的商品混凝土方量、质量及随车签证“发货单”。
(3)给乙方借结构施工图和设计变更一套，以便办理结算，并提供查看建筑施工图的便利;安排专人及时配合乙方预算员办理结算。
(4)应于12小时前将混凝土需求信息(等级、部位、楼层、轴线、时间、数量、技术要求等)报给乙方，以便乙方提前安排。特殊情况双方协商解决。
2、乙方责任：
(1)乙方应按甲方提出的混凝土强度等级、塌落度大小、送货时间、数量等，保证商品混凝土及时，连续供应，并接受甲方的检查监督。由于乙方的原因，没有按照甲方要求的时间内浇筑砼，而造成甲方的损失由乙方负责。
(2)在砼的浇筑过程中，乙方应保证砼的连续浇筑，因乙方的原因造成砼浇筑工作间歇超过半个小时，乙方应当向甲方承担违约金20xx元;因间隔时间过长造成砼出现质量问题时，所有损失均由乙方负责。
(3)必须保证商品砼质量，对送达现场的砼有分层、离析现象或砾石粒径、塌落度不符合要求的，甲方有权拒绝签收，乙方自行承担全部责任。
(4)按国标、规范要求做好商品砼试验工作，及时提供资料。
(5)供货期间由于乙方操作人员安全措施不到位，违反安全操作规程所发生的人员伤亡及一切机械事故，由乙方负责并承担所有费用，如甲方对外承担了责任，甲方有权向乙方追偿并直接从应付款中扣除。
(6)指派专人协助甲方做好现场商品混凝土的供应、浇筑。服从甲方及施工单位现场安全、文明施工等的管理。并于合同签订后提供指派专人、调度名单及联系电话。
(7)乙方应提前将能满足施工需要的车泵及相应配件送达甲方现场，并负责铺设管道。
(8)乙方必须满足甲方砼浇筑需要，若出现不能满足要求，甲方有权更换砼厂家，同时所有剩余款，待工程结束，结算完毕后一次性付于乙方。
(9)乙方有义务维护甲方现场的安全文明施工。乙方车辆进出施工现场必须保证车辆清洁，不允许乙方在工地现场及其周围清理罐车，否则造成的污染、罚款等一切损失由乙方承担。
(10)保证混凝土颜色一致，乙方应使用同一种水泥和外加剂，变更水泥或外加剂，须经甲方及监理公司书面同意。
七、违约责任：
1、如甲方不能按期付款，按日向乙方承担应付款万分之一的违约金，累计不超过应付款的1%。
2、除去乙方在本合同其他条款中约定的违约责任外，如乙方有违反本合同之约定其他情形的，乙方应当向甲方承担已付合同总价款20%的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应当予以赔偿。
八、其他：
1、本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，如协商不成或不愿协商，双方一致同意交由甲方所在地人民法院管辖。
2、双方在执行合同过程中如果发生争议，应以保证现场施工为准则。 乙方若因争议影响施工，则视为其违约，并承担全部损失。
3、如果在合同执行期间，非甲方原因造成争议、延误工期或乙方有其他违约情形等，甲方均有权单方终止或解除本合同，其损失均由乙方负责。
4、商品混凝土的供应的部位及日期，由甲方自主决定。
5、在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前15日书面通知对方。
6、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，补充条款与本合同有同等效力。
7、后附《商品混凝土供应及售后服务承诺书》，此承诺书作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
8、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。
9、本合同自双方签字盖章之日起生效，工完帐清自行终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13：设备购销合同模板
甲方(采购方)：
乙方(供货方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就乙方在合约期内为甲方供应商品，达成如下协议：
一、商品的供应
乙方向甲方供应商品的品种、数量以合同清单为准。(清单另附)
二、商品的质量
乙方向甲方供应的商品的质量应当符合行业标准，行业标准按照通常标准或符合合同目的的特定标准。
三、商品的价格
1、乙方向甲方供应的商品，均由双方协商订价。
2、基于保护商业秘密的需要，乙方供应的商品交易价格以甲乙双方协商价格为准。
四、供应商品的期限、地点、方式
1、乙方的供货时间为年毕。
2、交货地点：按甲方指定地点交货。
五、检验的标准与方式
1、对于乙方供应的货物，甲方在验收时采用本协议第二条之标准做为质量检验标准。
2、甲方收货时仅对乙方所供应物的数量的进行验收或只对货物进行抽检。
六、付款方式
本合同金额为人民币元)
签定本合同之日起甲方支付人民币 作为合同定金，在乙方把甲方所需货物准备完毕后，乙方通知甲方在乙方库房进行验货时甲方支付人民币 元(达到总货款的95%)，余款人民币 元作为质保金，在安装调试完毕后3个工作日内一次性付清。
八、违约责任
1.乙方违反合同约定，多交或少交商品，甲方有权拒收多交的商品，一切经济损失由乙方负担;乙方少交商品，应在 个工作日内补请少交商品。
2.甲方不得无故拒收乙方按合同供应的商品，造成乙方经济损失的，应当予以赔偿。
3.乙方向甲方供应的商品不符合质量标准的，由此造成的经济损失由乙方承担。
4.甲方如不按合同结算乙方货款，给乙方造成损失，按合同金额的日2%给予乙方赔偿。
九、甲、乙双方在履行合同的过程中发生争议，应当协商解决，协商不成，可在郑州市管城区人民法院诉讼解决。
十、本合同双方签字盖章后生效。
十一、本合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方协商签定补充协议书，该补充协议书与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14：地板购销合同
销售方：(以下简称甲方) 购买方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下： 第一条 订货金额及技术参数乙方向甲方订购木地板。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如下表所列：
第二条 定金
签定合同时乙方向甲方交付：定金壹万元。
第三条 交货时间、地点及付款结算方式
1、日期：另行通知
2、交货地点：另行通知
3、付款结算方式：
(1)乙方通知甲方提货时，乙方支付木板总货款的30%
(2)木地板到乙方工地，其余货款乙方在五天之内合部付清，乙方未付款按货款的10%交纳违约金每天。付款方式按实际面积结算，质量保证三年内有任何质量问题由甲方负责。保证期内乙方通知甲方维修，甲方不去维修，乙方产生的费用由甲方负责。
(3)甲方垫付款在乙方验收合格后五天之内付清。
第五条 双方责任
(一)甲方责任
1、甲方未按合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交，如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方不能交货部分货款总值5%的违约金。
2、产品交货时间不符合规定时，每延期一天，甲方应偿付乙方以延期交货部分货款总值5%的违约金。
3、木地板属于半成品商品，只有通过科学的安装方法才能成为一个完整的商品，安装部分如不符合质量标准和使用要求，甲方应及时维修或重新安装，由此造成的损失甲方自行负责。
(二)乙方责任
1、乙方如中途变更产品花色、品种、规格、质量标准的，应按变更部分货款总值的5%偿付违约金。
2、乙方如中途退货，应事先与甲方协商，甲方同意退货的，应由乙方偿付甲方退货部分货款总值50%的违约金。甲方不同意退货的，乙方仍须按合同规定收货。
3、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按付款总额的10%承担逾期交款违约金。
4、合同签定后如甲方送货，乙方无正当理由拒绝接货，乙方应承担因此而造成的损失和运输费用及违约金5%。
第六条 变更产品技术参数的协商如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，甲方须变更产品品种、花色、规格，应提前30天与乙方协商。
第七条、双方不得擅自修改合同条款本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更，修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并可要求变更、修改合同的一方承担一切损失。
第八条 不可抗力的通知
甲、乙一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。
第九条 争端解决本合同在执行中如发生争议甲、乙双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向：
1、消费者协会申请仲裁;
2、人民法院起诉。
第十条 合同生效
本合同自双方签章之日起生效
第十一条 未尽事宜
本合同在执行期间，如未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附与本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十二条 合同份数
本合同一式两份，由甲、乙双方各执正本一份。
订立合同人：
甲方： 乙方：
公司盖章： 公司盖章：
代表签字： 代表签字：
签定日期：签定时间：
篇15：润滑油购销合同书
供方(甲方)：
需方(乙方)：
一、 名称、型号、规格、制造单位及金额
二、质量要求技术标准：按国家及行业相关标准生产制造。
三、交(提)货地点：陕西省
四、供货日期：付款之日起10个工作日内货到现场。
五、验收标准、方法及提出异议期限：按照甲乙双方签订的品牌、型号进行验收。
六、供货方式：供方汽车运输或发物流到需方指定地方。
七、付款方式：签订合同后5个工作日内需方将货款汇至供方帐户，供方开具增值税发票(价格包含运输费)。
八、供需双方违约责任：
一)需方职责：
1)负责确认供货计划传达。如因没能及时予以供方确认发货而延误到货时间，由此产生的责任由需方承担。
2)负责到达货物的数量清点及签收。非产品本身质量问题，不得无故拒收。如拖延签收，需支付货物存储费或短途运输费,收货时应详细检查包装及产品是否有破损,如有破损现象可暂时拒绝签收,应及时与供方联系,由供方与物流公司协商解决,如签收后提出包装及产品有破损现象,一切责任由需方自行承担。
3)需方企业进行破产清算、企业重组、企业改制、企业产权买卖或被工商、税务等国家行政部门依法查扣的，一切造成场站或公司不能运行的情况下，都需提前15日通知供方，并通知供方进行结算，并不可推卸合同效力。
二)供方职责：
1)确保及时组织发货，根据合同约定的运输方式，确保按需方要求供货，如遇不可抗力的因素例如：洪水、台风、大雾除外、政治影响、国家道路封闭等除外。
2)负责严格把好质量关，如出现质量问题，供方负责无偿调换。
九、解决合同违约方式：在合同约定履行期间，如发生争议，在不影响需方生产的前提下，双方采取协商解决，若协商不成，可向供方所在地人民法院诉讼解决。
十、合同有效期：
1)本合同供需双方盖章、签字后生效。
2)本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16：百货、纺织品商品购销总合同
总合同号:
供方：
需方：
第一条为切实贯彻执行经济民法典规，保证购销合同的严肃执行，签订本总合同。本总合同适用于日用百货、文化用品、钟表眼镜、鞋帽、纺织品、针棉织品、服装、劳防用品、丝绸等九类商品商商购销业务。具体品类(种)的成交，需签订具体商品购销分合同。供需双方可根据自身特点制订表格式购销合同。本总合同是签订具体购销合同的总原则。本总合同未尽事宜可以经双方协商一致后签订补充协议。本总合同、具体商品购销分合同、补充协议均具有法律效力。补充协议和具体商品购销分合同不可以变更总合同的约定条款，补充协议与具体商品购销分合同不一致时，以补充协议为准。
第二条合同签订后，双方须严肃履行。如一方确因发生《经济民法典》第二十七条所规定的情况，需要变更或解除合同的，须于合同到期前十五天以书面形式向对方提出(含合同变更手续)。对方应在接到通知后十五天内书面(或电报)答复，逾期不答复的，视为默认。因变更或解除合同使一方遭受损失的，由责任方赔偿。在新协议未达成前，原具体合同仍然有效。
按需方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需要严格执行合同，一般不予变更。如需变更，由此而产生的损失，由需方负担;如供方不能按期、按质、按量、按指定要求履行合同，其损失由供方负担。
第三条购销合同的商品价格，必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法或协商订价。
签订合同，成交商品的作价标准，均为正品价。对于副品、等级品，其差幅按照扣率惯例作价执行合同;对于暂定价(参考价)商品，允许上下差幅在10%-15%以内执行(差率在具体合同中规定)，合同中有规格差价的按照中档(等)作单价成交，实际发货时按规格分别作价。
在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，要以书面通知需方，以便作为交货时(指运出)作价依据。
逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。
第四条对异地的商品供应价格，均为车、船交货价，装车、装船以前的费用，由供方负担。如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的，由需方负担;对同城要货单位(包括外省驻本地单位) 就厂就库直拨商品由工厂送货或需方自提。承运单位按有关收费规定收取的合理运输费用，运输保险费由需方承担。对运费负担，也可按照双方协商的办法办理。
第五条商品质量，有国家标准或专业标准的，按国家标准或专业标准执行;无上述标准的，按生产厂的企业标准执行;无生产厂企业标准的，由双方协商确定。供方应认真检验，严格把关，以保证商品质量。
如果商品质量不符合标准，一般情况应允许退货。如属特殊情况，供需双方可协调解决。
第六条商品包装必须牢固，供方应保障商品在运输途中的安全。需方对商品包装有特殊要求，双方应在具体合同中注明，增加的包装费用由需方负担。
第七条执行合同的交货日期，以供方开单日为准。由工厂直接送车站、码头的商品，以工厂交货日为准。在合同规定的交货日期前十天内和交货日期终了后十五天内开单供应的，不作为提前或逾期交货。需方要求分批交货的，供方认可后，予以分批均衡交货。
供方供应商品，除双方另有约定者外，异地的，由供方代办托运。如需方要自提，应持加盖财务印章的自提证明，提货费用由需方自理;同城的，除工厂直送部分外，均由需方在货款结算后七天内自提(遇节假日顺延)，超期未提部分，由需方负责仓储费用。
受交通运输影响造成延期或需方要求暂缓发货不超过三十天的，不作迟延履行合同处理。
第八条对有有效期限的商品，其有效期尚存三分之二以上的，供方可以发货，有效期尚存三分之二以下的，供方应征得需方同意后才能发货。
第九条供方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站(港)，委托承运单位发运货物，力求装足容量或吨位，从节约费用。
如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港)时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运。协商达成一致意见前，仍然按原合同执行。
需方提出改变运输路线、工具、到达站(港)，因此增加的费用由需方负担，如确有特殊情况由双方协商解决。供方改变运输路线、工具、到达站(港)，未经需方同意的，因此增加的费用应由供方负担。
第十条商品从取得发运证明时起，所有权即转移至需方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等事故，由需方负责向承运部门或保险公司索赔，非因供方过错，不可向供方提出索赔。但供方应积极提供有关资料，并协助需方索赔。需方在接收商品时，必须派人到现场监卸，清点 大件，检查包装。如发现问题，应及时向当地承运部门索取规定的记录和证明，立即详细检查，并在收到货物后十天内向有关责任方提出索赔。责任属于供方的，需方应在收到该批货物后十五天内，向供方提出索赔，逾期不提，视为验收无误。供方应在接到索赔通知后十五天内查明情况，给予答复。逾期不答复，视作认赔。
若因有关单据未能随货同行，货到后，需方应先向承运部门具结接收，同是立即通知供方，供方在接到通知后十五日内答复;属于多发、错(串)运商品，需方不得自行动用，并做好详细记录，妥为保管，收货后十日内通知供方，因此发生的一切费用由供方负担。
由供方委托承运单位发运的商品，均应向人民保险公司投保综合运输险。商品在运输途中遭受损失时，由需方向当地保险公司按照《国内水路、铁路货物运输保险条款(试行)》所规定的手续程序及期限申请办理索赔。
第十一条商品外包装完整，拆包发现溢缺、残损、串错和商品质量等问题，需方应在货到九十天内(单个商品价值在2千元以上的在十五天内)，向供方提出查询;发现商品霉烂变质，应在收到货物后三十天内通知供方。逾期均视为验收无误。
接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为需方收货后的六十天，逾期供方可不受理。
需方向供方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。“查询单”的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、供应发货单号码(即调拨单，下同)等资料，并保存好实物。供方应在接到“查询单”后十五日内作出答复。凡上项内容填写不完整或多种商品混列，以及不是从供方供货的，供方可要求需方重新填写“查询单”。
篇17：玻璃购销合同
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等友好互惠互利的合作原则，就项目玻璃购销事宜经双方协商达成一致合作意愿。为更好的明确和履行各自职责，根据《中华人民共和国合同法》有关条款，特制定本合同，以资共同遵守。
第一条 价格条款
1、5mm+9A+5mm普通中空玻璃单价为元/㎡
2、5mm+9A+5mm双钢化中空玻璃单价为元/㎡
3、6mm+12A+6mm普通中空玻璃单价为元/㎡
4、6mm+12A+6mm双钢化中空玻璃单价为元/㎡
自合同签字之日起此价格有效，无论市场玻璃涨价与否，均不再另作调整。
第二条 产品原材料及生产技术要求
玻璃原片为汽车级浮法玻璃，原片质量符合GB/T1944-1999标准;钢化玻璃质量符合GB/T99632-1998标准，玻璃上并注明“CCC”标识及工厂代码;中空玻璃不得有起雾现象。
第三条 产品生产、交付及损耗的认定
1、 合同签订后甲方向乙方下达产品订货单，订货单应准确载明:订单批次、加工顺序、玻璃加工尺寸、楼栋号、规格、数量、交付日期等要素，由甲方订货人签字盖章后以传真或其他书面形式交予乙方。
2、 乙方收到甲方订单后，由乙方负责就有关工艺技术等问题整理该订单，乙方严格按甲方订单进行生产。
3、 乙方负责按订单约定的交货时间、批次将产品送达甲方指定地点，在运输过程中的破损由乙方自行负担，卸车后的破损由甲方承担。
第四条 付款方式
合同签订之日甲方需预付玻璃定金元，乙方每送货达到壹拾万元甲方必须付完该批次货款，定金自动冲抵货款，工程玻璃完工后，乙方留元至甲方处作为质保金，待两年质保期满后一周内甲方必须结清余款。
第五条 质量保证
乙方严格按甲方提供订单的品种、规格、数量生产，生产产品质量按国家有关《玻璃深加工质量检测标准》执行，在质保期内，如发生质量问题(包括玻璃中间起雾、透水汽、密封胶剥落、玻璃脱落等)，由乙方无条件更换安装。如乙方未能及时更换、安装，所产生的全部费用由乙方承担。
第六条 违约责任
如乙方违约不按本合同约定交付订单产品，除双倍返还甲方定金外，还要赔偿甲方由此造成的经济损失。
第七条 合同文本
本合同一式肆分，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力，经双方授权代表签字，加盖公章后生效。未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18：日用百货商商购销合同
供方：________________
需方：________________
第一条 为切实贯彻执行《民法典》规，保证购销合同的严肃执行，签订本总合同。本总合同适用于日用百货、文化用品、钟表眼镜、鞋帽、纺织品、针棉织品、服装、劳防用品、丝绸等九类商品商商购销业务。具体品类(种)的成交，需签订具体商品购销分合同。供需双方可根据自身特点制订表格式购销合同。本总合同是签订具体购销合同的总原则。本总合同未尽事宜可以经双方协商一致后签订补充协议。本总合同、具体商品购销分合同、补充协议均具有法律效力。补充协议和具体商品购销分合同不可以变更总合同的约定条款，补充协议与具体商品购销分合同不一致时，以补充协议为准。
第二条 合同签订后，双方须严肃履行。如一方确因发生《民法典》第二十七条所规定的情况，需要变更或解除合同的，须于合同到期前十五天以书面形式向对方提出(含合同变更手续)。对方应在接到通知后十五天内书面(或电报)答复，逾期不答复的，视为默认。因变更或解除合同使一方遭受损失的，由责任方赔偿。在新协议未达成前，原具体合同仍然有效。
按需方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需要严格执行合同，一般不予变更。如需变更，由此而产生的损失，由需方负担;如供方不能按期、按质、按量、按指定要求履行合同，其损失由供方负担。
第三条 购销合同的商品价格，必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法或协商订价。
签订合同，成交商品的作价标准，均为正品价。对于副品、等级品，其差幅按照扣率惯例作价执行合同;对于暂定价(参考价)商品，允许上下差幅在10%-15%以内执行(差率在具体合同中规定)，合同中有规格差价的按照中档(等)作单价成交，实际发货时按规格分别作价。
在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，要以书面通知需方，以便作为交货时(指运出)作价依据。
逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。
第四条 对异地的商品供应价格，均为车、船交货价，装车、装船以前的费用，由供方负担。如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的，由需方负担;对同城要货单位(包括外省驻本地单位)就厂就库直拨商品由工厂送货或需方自提。承运单位按有关收费规定收取的合理运输费用，运输保险费由需方承担。对运费负担，也可按照双方协商的办法办理。
第五条 商品质量，有国家标准或专业标准的，按国家标准或专业标准执行;无上述标准的，按生产厂的企业标准执行;无生产厂企业标准的，由双方协商确定。供方应认真检验，严格把关，以保证商品质量。
如果商品质量不符合标准，一般情况应允许退货。如属特殊情况，供需双方可协调解决。
第六条 商品包装必须牢固，供方应保障商品在运输途中的安全。需方对商品包装有特殊要求，双方应在具体合同中注明，增加的包装费用由需方负担。
第七条 执行合同的交货日期，以供方开单日为准。由工厂直接送车站、码头的商品，以工厂交货日为准。在合同规定的交货日期前十天内和交货日期终了后十五天内开单供应的，不作为提前或逾期交货。需方要求分批交货的，供方认可后，予以分批均衡交货。
供方供应商品，除双方另有约定者外，异地的，由供方代办托运。如需方要自提，应持加盖财务印章的自提证明，提货费用由需方自理;同城的，除工厂直送部分外，均由需方在货款结算后七天内自提(遇节假日顺延)，超期未提部分，由需方负责仓储费用。
受交通运输影响造成延期或需方要求暂缓发货不超过三十天的，不作迟延履行合同处理。
第八条 对有有效期限的商品，其有效期尚存三分之二以上的，供方可以发货，有效期尚存三分之二以下的，供方应征得需方同意后才能发货。
第九条 供方应按双方商定的合理运输路线、工具、到达站(港)，委托承运单位发运货物，力求装足容量或吨位，从节约费用。
如一方需要变更运输路线、工具、到达站(港)时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运。协商达成一致意见前，仍然按原合同执行。
需方提出改变运输路线、工具、到达站(港)，因此增加的费用由需方负担，如确有特殊情况由双方协商解决。供方改变运输路线、工具、到达站(港)，未经需方同意的，因此增加的费用应由供方负担。
第十条 商品从取得发运证明时起，所有权即转移至需方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等事故，由需方负责向承运部门或保险公司索赔，非因供方过错，不可向供方提出索赔。但供方应积极提供有关资料，并协助需方索赔。需方在接收商品时，必须派人到现场监卸，清点大件，检查包装。如发现问题，应及时向当地承运部门索取规定的记录和证明，立即详细检查，并在收到货物后十天内向有关责任方提出索赔。责任属于供方的，需方应在收到该批货物后十五天内，向供方提出索赔，逾期不提，视为验收无误。供方应在接到索赔通知后十五天内查明情况，给予答复。逾期不答复，视作认赔。
若因有关单据未能随货同行，货到后，需方应先向承运部门具结接收，同是立即通知供方，供方在接到通知后十五日内答复;属于多发、错(串)运商品，需方不得自行动用，并做好详细记录，妥为保管，收货后十日内通知供方，因此发生的一切费用由供方负担。
由供方委托承运单位发运的商品，均应向人民保险公司投保综合运输险。商品在运输途中遭受损失时，由需方向当地保险公司按照《国内水路、铁路货物运输保险条款(试行)》所规定的手续程序及期限申请办理索赔。
第十一条 商品外包装完整，拆包发现溢缺、残损、串错和商品质量等问题，需方应在货到九十天内(单个商品价值在2千元以上的在十五天内)，向供方提出查询;发现商品霉烂变质，应在收到货物后三十天内通知供方。逾期均视为验收无误。
接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为需方收货后的六十天，逾期供方可不受理。
需方向供方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。“查询单”的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、供应发货单号码(即调拨单，下同)等资料，并保存好实物。供方应在接到“查询单”后十五日内作出答复。凡上项内容填写不完整或多种商品混列，以及不是从供方供货的，供方可要求需方重新填写“查询单”。
为了减少部分查询业务，凡一张“供应发货单”所列一个品种损失在五元以下，残损在十元以下的均不作查询处理(零配件除外)，对笨重商品(如缝纫机头、部件等残品)的查询，需方将残品直接寄运工厂，查询单寄交供方，并在单上注明寄运日期。
需方在收货时发现差错(如错发、多发部分)、无合同、严重质量问题等情况，属于供方责任，需要退货时，应在收货后三十天内通知供方，逾期则供方可不受理;同时需方也不得擅自退货或将商品运回供方。供方在收到通知后十五天内应予答复并提出处理意见。逾期不答复，需方可视为同意退货。凡逾期退货以及不属于供方责任的退货，其损失均由需方负担。
第十二条 商品货款、运杂费、保险费等款项的结算，按中国人民银行有关结算办法的规定办理。货款结算实行验单付款。需方无理拒付、逾期付款、拖欠货款的，应按有关银行部门规定交纳滞纳金，并由开户行连同货款划给供方。
需方变更开户银行、________名称和帐号，应于合同规定的交货期限前三十天以书面(或电报)通知供方。未按期通知或通知有错误而影响结算的，需方应负逾期付款的责任。
经供、需双方商定，货款结算除另有书面特殊规定外，采用以下第________种方式(1.托收承付;2.款到发货;3.银行汇票;4.商业汇票。)
第十三条 一方违反合同应负违约责任，向对方支付违约金。由于违约给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足部分。对方要求继续履行合同的，应继续履行。
1.供方不能履行合同的，应向需方偿付违约金。一般商品的违约金为不能交货部分货款总值的 %(在1%-5%之间确定)，但需方有特定要求的商品的违约金为货款总值的 %(10%-30%之间确定)。
2.供方逾期交货，按照中国人民银行有关延期付款的规定、按逾期交货部分货款总值计算，向需方偿付逾期交货的违约金。
3.供方提前交货或多交、错发货而造成的需方在代保管期内实际支付的费用，应由供方负担。
4.需方未经供方同意擅自退货的，应向供方偿付违约金。一般商品的违约金为退货部分货款总值的 %(在1%-5%之间确定);有特定要求的商品的违约金，为退货部分货款总值的 %(在10%-30%之间确定)。退货途中的运输等费用，由需方负担。
5.需方逾期提货、逾期付款的，按照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货、逾期付款部分货款总值计算，向供方偿付逾期提货、逾期付款的违约金。
6.需方承担因提供给供方的到货地点或接货人等有误而造成的一切损失;承担供方或运输部门因处理需方提出的错误异议而支付的一切费用;承担代供方保管的商品保管不善所造成的损失。
违约金、赔偿金、保管费用应在明确责任后十天内偿付，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。
第十四条 供、需双方履行合同，发生纠纷时，应本着顾全大局、相互谅解的精神，及时协商解决。协商不成时，任何一方均可按《商业部门经济纠纷调解暂行规定》向有关商业经济纠纷调解机构申请调解，也可向经济合同仲裁机关申请仲裁，或向人民法院起诉。
第十五条 本总合同一式两份，双方各执一份。
第十六条 本总合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效。有效期限为________年________月________日至________年________月________日。期满双方如无异议，总合同自动延长一年。任何一方需变更或解除本总合同，须在期满前一个月以书面通知对方。但本总合同有效期内所签订的具体购销分合同仍求本总合同办理。
本总合同及其附件凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。时间期限的计算均包括本数在内。
具体商品购销分合同，一般以一货一单格式(见附件1、2)，有特殊要求的可用自制格式。
供方盖章：_________________ 需方盖章：_________________
法定代表人：_________________ 法定代表人：_________________
开户银行：_________________ 开户银行：_________________
帐号：_________________ 帐号：_________________
地址：_________________ 地址：_________________
邮政编码：_________________ 邮政编码：_________________
电报挂号：_________________ 电报挂号：_________________
电话：_________________ 电话：_________________
________年________月________日
篇19：不锈钢板材购销合同范本
供方： 需方：
供、需双方现就定如下，以兹共同遵守。
一、产品名称商标、型号、规格、数量、价格：
二、供货地点、方式和时间：
合同生效后于20xx年 月 日供第一批货送到指定工地地点( )卸放整齐，由现场收料员、项目负责人签字后生效。运输及卸到现场的一切费用由供方承担。 三、合同损耗及计算方式： 不计损耗，按实际验收数量结算。 四、结算及付款方式：
合同的货物分批送到需方工地，每批货到现场经需方同意使用后付每批货款的 %，余款在 天全部付清(按实际供货数量结算)。
五、供、需双方责任：
(一)需方责任：
1、根据工程进度所需编制用货计划，及时通知供方。
2、按本合同约定、按时拨付供方货款。
(二)供方责任：
1、向需方提供产品质检报告等有关资料。
2、供方必须保证本工程所用模板为优等品。
3、供方必须按照需方的用货计划及时供货，保证工程进度。
六、违约责任：
1、如果木方在三日之内未到，前期所拉的竹胶板剩余款一律不付。
2、一方违约，违约方承担合同价款2%的违约金。
七、其它约定事项：
1、本合同一式二份，供、需方各执一份。
2、本合同自双方签字盖章后生效，自货款两清后自行失效。
3、本合同未尽事宜，供、需双方友好协商解决。 发生经济纠纷由 仲裁。
签订地点：
签订时间： 年 月 日
篇20：采购货物购销合同
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等自愿的基础上经自由协商，就 (项目名称和编号)达成如下协议：
一、技术条款和商务条款
乙方完全按照大渡口区政府采购中心发出的采购文件(含招标文件、谈判文件、询价文件和补充文件)、《中标通知书》或《成交通知书》和乙方在参与采购活动时提交的文件(含资格文件、报价文件、商务文件、技术文件和澄清及说明)等所规定的技术条款和商务条款提供货物、工程或服务。
二、合同价款和承包方式(此价款须与《中标通知书》或《成交通知书》相符)
1、合同价款： 。
2、承包方式: 。
三、合同价款支付方式方法(此方式方法与《招标文件》或者《谈判文件》、《询价文件》规定一致)
甲方办理完付款手续后15个工作日内，(□请按财政全额支付、□财政与需方分别支付、□财政分期支付、□需方全额支付)，付款时间及比例按照《招标文件》、《谈判文件》或《询价文件》执行。
四、合同纠纷的解决和违约责任
甲乙双方在履行合同的过程中，发生纠纷时应友好协商，协商不成的双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲乙双方在履行合同过程中有违约行为的，应当承担相应的违约责任。乙方违约时，甲方有权通知大渡口区政府采购中心按照其发出的采购文件规定扣除乙方提交的履约保证金，此条并不妨碍甲方依法以其他方式要求乙方承担违约责任。
五、本合同附件
1、大渡口区政府采购中心发出的采购文件(含招标文件、谈判文件、询价文件和补充文件)、《中标通知书》或《成交通知书》和乙方在参与采购时提交的文件(含资格文件、报价文件、商务文件、技术文件和澄清及说明)等附件是本合同的组成部分。采购中心发出的采购文件与乙方在参与采购时提交的文件有不一致的，以采购中心发出的采购文件为准。
2、属于应该采用行业协会和有关部门提供的格式合同的，该格式合同为本合同的附件，其效力低于采购中心发出的采购文件和乙方在参与采购时提交的文件。
六、其他
1、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，大渡口区政府采购中心存档一份，大渡口区采购办留存一份，各份合同具同等法律效力。
2、本合同甲方系指采购人，乙方系指中标人或成交人。
3、本合同自签订之日起生效。
甲方：(公章)地址：联系电话：授权代表：签约时间：
乙方：(公章) 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： 年 月 日