设备产品供货合同
甲方:
乙方:
一、总则:
乙方将依照指定之优惠性价格进行供货。并将根据甲方对产品的技术要求,承担本工程的系统配置,器材及包房音响设备配置提供和系统的指导性服务及现场调试。设计方案与设备配置及报价单一起作为本合同不可分割部分。
二、甲方责任
2.1甲方提供乙方与本工程有关的技术文件图纸或实际现场场地标准的提供,作为乙方方案配置的基本依据。
2.2甲方负责本工程的预埋件的配置。乙方积极配合,发现问题后提出整改的建设性意见,以符合设计配置施实要求。
2.3乙方在收到甲方货款定金后开始筹备所有相关设备的准备,定金收取后,因牵扯乙方在货源方面的调配,甲方不得以任何理由要求定金的返还。
2.4甲方应在具备安装调试的条件下,提前5天书面通知乙方,准备全套设备时间方面的预留工作。
2.5甲方应在乙方设备进场前完成机房的装潢和配电,其配电应符合机房设备标准布置的要求。
2.6甲方负责施工过程前期与工程产品相关配件、线材的布置工作,并安排专业人员配合乙方工程师对人员的全方位调配。以保证指导性施工及调试的正常进行。
2.7甲方按照以上的要求进入到前期准备工作基础上,乙方工程专业人员进行指导现场调试,以达到最佳演绎效果。
2.8甲方负责对已进场之货物的妥善保管工作。
2.9甲方如未能按合同时间及时付款,按合同总额的3%每日支付滞纳金给乙方。或乙方有权收回同等值的音响系统设备
三、乙方职责
3.1乙方根据甲方要求进行系统配置,供甲方认可后作为现场调试依据。保证指导性施工及调试的正常进行。
3.2乙方所提供之产品均按照甲方试听房所规定产品的标准进行供货,在验证乙方所提供的产品无误后,按本协议后序条款执行交易。
3.3甲方通知乙方货进场前,所有设备在甲、乙双方指定地进行现场验货。
3.4乙方在收取甲方订金后,____日内交货。
3.5乙方在系统安装调试完成后,应保证全套设备的正常运行。
3.56乙方保证所提供的设备无假货,或者愿以一罚十。质量符合本合同及符合国家或行业所规定的性能及质量的标准。
四、价款及支付方式
4.1本批货物的全部报价总金额为人民币:¥,此价格为不含税价。
4.2协议签订之日乙方将收取人民币:¥_______________元,作为定金以便于乙方根据甲方要求安排出货。
4.4甲方通知乙方货物进场,乙方将设备送到甲方所在地物流公司,甲方验收无误后乙方将收取到货款即人民币:¥___________元,方可运送甲方所在地点开始进场安装。
4.5安装调试完毕验收结束后 _年底付人民币:¥_______________元,尾款甲方在 _年底内付清人民币:¥____________元。
五、其它
5.1本合同在履行过程中若发生争议,首先采取协商的办法解决,协商不成时可向本工程所在地人民法院提起诉讼。
5.2本合同未尽适宜可另行商定。甲方如需在本合同之外增加其它设备,费用另计。
5.3本合同经双方签字或盖章后生效。一式两份,甲方执一份,乙方执一份。
5.4本合同后附产品清单一份。
甲方:乙方:
代表:代表:
单位:单位:
日期:日期:
更多相似范文
篇1:设备供货热门合同
一、合同宗旨为了发展旅游事业,经双方协商同意,甲方向乙方购买_________条滑索。乙方按下述条款向甲方提供本合同所规定的规范和性能的滑索设备和相关服务。
二、技术规格滑索条数:_________条滑索水平长度:_________米滑索上下站高差米:_________米
三、供货范围乙方将按如下范围向甲方提供设备及相关服务
1、全新未经使用过的设备。
2、设备的运输。
3、设备的土建基础设计。
4、滑索设备的安装、调试。
5、对甲方人员进行理论指导及现场培训。
四、交货及工程进展
1、乙方在合同生效后_________天内完成滑索的设计,_________天内向甲方提供土建施工图纸。
2、乙方在合同生效后_________个月内向甲方提供滑索的全套设备。
3、乙方在合同生效后_________个月内完成滑索的全套设备安装调试,并交付甲方使用。
五、价格合同总额为_________万元人民币。
六、付款方式
1、甲方在合同生效后向乙方支付_________万元人民币的合同款。
2、甲方在设备发货前,向乙方支付_________万元人民币的合同款。
3、甲方在乙方设备调试完成并交付使用后,向乙方支付_________万元人民币的合同款。
七、甲方责任
1、甲方负责地形测量,在合同生效后_________天内向乙方提供地形、地质资料及测量结果。
2、甲方在合同生效_________个月内完成滑索的土建工程施工并具备在安装条件。
3、甲方提供合同正常进度内的设备保管场地,负责所到设备卸货和保管工作。
4、甲方负责乙方到现场的工程技术人员的食宿。
5、甲方按期向乙方支付合同规定款项,如延误时间则工期顺延并承担违约金。
6、甲方负责组织、申请检测验收工作并承担费用。
八、乙方责任
1、乙方对滑索设备及安装调试的工程质量负责。
2、乙方向甲方提供设备合格证。
3、乙方负责向甲方提供有关滑索的技术资料。
4、乙方无偿承担必要的技术理论和安全规定的讲解、指导,并现场对甲方人员进行操作培训。
5、乙方负责支付其雇员在执行本合同期内因乙方责任的患病、受伤、保险及所发生的费用。
6、乙方协助甲方的检测验收工作,并提供应由乙方提供的验收文件。
九、甲方违约责任
1、甲方中途无故退货,应向乙方偿付退货货款,并支付该部分货款的______%的违约金。
2、甲方逾期付款,按逾期部分款额按每日_____%支付乙方违约金。
十、乙方违约责任
1、乙方中途无故终止合同,应向甲方偿付已付货款,并支付该部分货款的____%的违约金。
2、由于乙方的原因不能按期交付使用,应向甲方进行赔偿,逾期按合同总额每日___%支付乙方违约金并在双方重新确定之日内交付使用。
十一、不可抗拒如果出现不可抗拒的原因影响合同的执行,声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
十二、合同仲裁如发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决,协商不成时,可以向项目所在地合同签定地人民法院起诉,费用由败诉方支付。
十三、其他
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为________年,自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜,双方本着协商的精神解决。
甲方(签章):_________
_____年____月____日
签订地点:_________
乙方(签章):_________
_____年____月____日
签订地点:_________
篇2:中央空调设备供货合同
甲方:
乙方:
签约日期:年月日
乙方承揽甲方商用空调整体工程的设备供给、设计、安装、调试、维修工作。为维护双方的合法权益,根据《民法典》及其他相关法律、法规,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况
工程名称:工程地点:
二、合同总额:合同总造价为人民币金额(小写)元整,(大写):佰拾万仟佰拾元整。
三、设备的验收:甲方应于货到当日内同乙方一起检查货物的规格、数量及完整情况,如发现损坏或规格、数量与合同规定不符时,应及时通知乙方,乙方应及时更换或补充。
四、设备的安装及调试
1、安装前,乙方应有合理的施工组织安排和措施,保证工程质量和工期。
2、乙方严格按照甲方或设计人员提供图纸施工,若工程变更经甲方同意后进行。
3、乙方安装所必需的水、电、场地、与其它施工队伍的配合等,需由甲方负责协调、解决。
4、施工现场管理由乙方负责,甲方应指派专人作为工地代表,负责联系、协调解决施工中的问题。
5、乙方承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和有关费用。
6、设备的调试由乙方负责,甲方应指派有关人员予以协调,并提供试机所需的水电等必要条件。
五、维修范围及包修期
设备(格力主机)包修按厂家规定认真执行,在包修期内若因设备本身与设备安装质量引起的原因,由乙方负责修理或更换设备零件,费用由乙方负责;若甲方操作失误造成的事故,乙方负责排除,但一切费用由甲方负责。从设备正式启用日起计18个月内为包修期。
六、甲方责任
1、严格遵守合同所定付款方式,及时付款,若未按合同规定付款,乙方有权拒绝施工。
2、甲方负责协调乙方与主体施工方等之间的关系。
3、甲方向乙方提供必要的施工条件。
1)提供施工用水、电及工具库房。
2)满足乙方对施工现场的要求。
3)协调好各工序间的交接。
4)电源上线部分由乙方负责,乙方负责将电源引到室内风盘旁边。
5)甲方负责与物业协商机组的所放位置。
6)出风口、回风口的开口和恢复修补由乙方负责。
7)设备进厂后由甲方详细验货合格后,乙方开始施工,甲方现场指导施工。如发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符时,应及时通知乙方,乙方应及时更换或补充。
8)外机到场由乙方吊装,乙方协调。
七、乙方责任
1、乙方负责提供合格的空调设备并保证产品质量。
2、认真履行施工合同中所约定的条款,做到文明施工,如违章操作造成人员伤亡,责任由乙方承担。
3、严格执行现行国家空调工程标准验收规范。
4、认真执行公司售后服务政策,负责整机正常维护。
5、工程验收后免费为甲方培训中央空调操作管理人员一至两名。
八、工程变更:如工程发生变更,甲、乙双方互相提前书面通知,一同协商,双方签字生效,费用另计。追加的费用支付方式另行协商。
九、工程竣工
设备安装完毕,甲方全面验收,若发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符,应及时通知乙方,乙方应及时更换或补充。需要达到国家标准,视为验收全部合格。
十、付款方式与工期
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款,若增加项目双方另行协商;
2、本合同工程安装总价款为人民币:
(1)合同签定后,甲方支付乙方定金元
(2)20__年月日,甲方付乙方元整(向厂家交款定室内机组,收款后开始施工室内部分)
(3)20__年月日,甲方付乙方元整(向厂家交款提取室内,外机组,收款后开始施工室内外部分)
(4)质量保证金元,于空调正式启用后一年内付清。
3、乙方按照上述日期和进度计划进行安装,因乙方原因导致工期延误的,每日按工程总价款千分之三进行赔付并赔偿因此造成的全部损失。
十一、争议的解决:
甲乙双方对执行合同发生意见分岐时,应友好协商解决,如协商仍不能解决时,双方约定提交甲方所在地的人民法院解决。
十二、免责条款:
由于不可抗拒因素(如:战争、自然灾害、天气异常等)造成不能履行合同,免除乙方责任;由于甲方原因(如工程款拨付不及时、施工期间停水、停电、施工中增加项目等原因)造成工期延误免除乙方责任。
十三、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日
篇3:设备供货合同
购货单位:(以下简称甲方) 供货单位: (以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,本着平等自愿、诚实守信的原则,协商一致,甲方同意采购乙方提供 公司生产的混凝土搅拌机及其配套设备,订立以下销售合同:
第一条、设备清单。
第二条、供货方式
1.总货款(含运费)为:玖万捌仟圆整(¥98000.00),不提供发票。
2.付款方式:预付定金(小写:¥工地后付款 (小写:¥ ),保修期满付清质量保证金 (小写:¥ )。
3.收到定金之第二日算起,10个自然日之内货到工地,不可抗力因素除外。
第三条、售后服务
本产品由乙方负责指导安装,在正常使用中,减速箱和电动机保修期为叁个月,其余不在保修范围之内。
第四条、其它
本合同签字(签章)即具有法律效力,任何一方不得擅自修改,未尽事宜双方协商解决。本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表签字盖章: 代表签字盖章:
日期:
篇4:设备供货热门合同
需方(甲方):
供方(乙方):
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的 ,具体供货清单见附件一。
2.合同总价
2.1合同总价为¥_____元,人民币(大写): 。
2.2该合同总价为_____市交货价,不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
3.1合同签订当日,甲方将合同总金额的_____%(即¥_____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2本合同签订后的第_____日前,甲方将合同总金额的_____%(即¥_____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的 日内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
5.1交货地点:需方(甲方):
供方(乙方):
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的 ,具体供货清单见附件一。
2.合同总价
2.1合同总价为¥_____元,人民币(大写): 。
2.2该合同总价为_____市交货价,不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
3.1合同签订当日,甲方将合同总金额的_____%(即¥_____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2本合同签订后的第_____日前,甲方将合同总金额的_____%(即¥_____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的 日内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
5.1交货地点: ,运输方式: ,运费由甲方承担。
5.2甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期 日前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
6.1设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回给乙方,如货物到达甲方所在地后 日内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。
6.2若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用的,乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
7.1乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,以及无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方指派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2乙方工程师现场指导时间在不超出 日时间内,乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
8.1设备自甲方签收后,乙方负责 年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。
8.2在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。
9.违约责任
9.1乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的 %向甲方支付违约金。
9.2若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的 %向乙方支付违约金。
9.3因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。
10.不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。
11.争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向 人民法院提起诉讼。
12.合同的生效
12.1本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以邮政快递方式进行文件原件的交换。
12.2合同壹式贰份,每份共 页,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
13.其他事宜
其他未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方: (公章)乙方: (公章)
法定代表/授权代表: (签字)法定代表/授权代表: (签字)
地址: 地址:
统一社会信用代码: 统一社会信用代码:
电话:
传真: 电话:
传真:
签约时间: 年 月 日签约时间: 年 月 日需方(甲方):
供方(乙方):
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的 ,具体供货清单见附件一。
2.合同总价
2.1合同总价为¥_____元,人民币(大写): 。
2.2该合同总价为_____市交货价,不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
3.1合同签订当日,甲方将合同总金额的_____%(即¥_____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2本合同签订后的第_____日前,甲方将合同总金额的_____%(即¥_____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的 日内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
5.1交货地点: ,运输方式: ,运费由甲方承担。
5.2甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期 日前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
6.1设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回给乙方,如货物到达甲方所在地后 日内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。
6.2若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用的,乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
7.1乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,以及无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方指派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2乙方工程师现场指导时间在不超出 日时间内,乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
8.1设备自甲方签收后,乙方负责 年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。
8.2在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。
9.违约责任
9.1乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的 %向甲方支付违约金。
9.2若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的 %向乙方支付违约金。
9.3因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。
10.不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。
11.争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向 人民法院提起诉讼。
12.合同的生效
12.1本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以邮政快递方式进行文件原件的交换。
12.2合同壹式贰份,每份共 页,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
13.其他事宜
其他未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方: (公章)乙方: (公章)
法定代表/授权代表: (签字)法定代表/授权代表: (签字)
地址: 地址:
统一社会信用代码: 统一社会信用代码:
电话:
传真: 电话:
传真:
签约时间: 年 月 日签约时间: 年 月 日,运输方式: ,运费由甲方承担。
5.2甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期 日前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
6.1设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回给乙方,如货物到达甲方所在地后 日内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。
6.2若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用的,乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
7.1乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,以及无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方指派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2乙方工程师现场指导时间在不超出 日时间内,乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
8.1设备自甲方签收后,乙方负责 年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。
8.2在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。
9.违约责任
9.1乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的 %向甲方支付违约金。
9.2若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的 %向乙方支付违约金。
9.3因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。
10.不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。
11.争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向 人民法院提起诉讼。
12.合同的生效
12.1本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以邮政快递方式进行文件原件的交换。
12.2合同壹式贰份,每份共 页,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
13.其他事宜
其他未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方: (公章)乙方: (公章)
法定代表/授权代表: (签字)法定代表/授权代表: (签字)
地址: 地址:
统一社会信用代码: 统一社会信用代码:
电话:
传真: 电话:
传真:
签约时间: 年 月 日签约时间: 年 月 日
篇5:设备供货合同
甲方:___________
乙方:___________
为了进一步推进政府采购工作,规范采购行为,提高采购效率,甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等相关法律,经平等协商就 办公设备签订以下办公设备采购供货协议:
一、供货范围及供货商
1、本协议适用于___________。
2、乙方只能向甲方提供办公设备及耗材、类产品。
二、价格及交货期
1、采购方在本协议期内采购所需办公设备等产品在同类产品相同条件下均由甲方优先供货。
2、协议供货价以当时报价为准,若产品更新,均按当时报价的优惠率计算。
3、在任何情况下,乙方采购都应享受优先供货权,正常情况下的供货期为 年。
4、乙方折扣后价格不得高于市场最低价。
三、费用结算
1、乙方须为甲方开具合法正规的发票。
2、货款实行支票结算。
四、质量保证及售后服务承诺
1、乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的,并完全符合行业规定的质量、规格和性能的要求。
2、乙方所供产品应通过国家有关机构的认证,符合中国国家标准、行业标准及其补充技术要求,或者符合国务院标准化行政主管部门确认的标准。
3、乙方提供的免费保修期不得低于行业标准。
4、乙方必须按所提供的售后服务承诺书执行。
五、技术服务
设备在运行过程中如发生故障,甲方又无力解决而电告乙方时,乙方有责任及时帮助解除故障。
六、权利和义务
1、甲方在执行过程中拥有所有关于“政府采购协议供货”的信息发布权;
2、甲方有权不定期对乙方所提供的价格和售后服务承诺进行检查;
3、甲方有义务督促用户单位按时结清货款;
4、乙方有义务适时调整价格信息;
5、乙方有义务为协议供货的用户单位提供最优质的服务;
6、乙方有义务监督其授权的协议供货商履行合同;
七、违约责任
在协议供货有效期间内,如发现乙方有如下行为者,甲方有权终止乙方的供货资格,并按《民法典》的规定追究乙方责任。
无正当理由拒绝按要求向甲方供货,经甲方查实的;
乙方所提供的产品不是原装品,或未按协议供货合同要求提供货物,存在欺骗行为的;
没有遵守服务承诺、货物质量或服务被甲方投诉的;
拒绝接受甲方的监督、检查的;
未按规定适时调整价格信息的;
在协议供货有效期内,乙方擅自终止协议的;
其他严重违反本合同条款的情况。
八、协议的生效
本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效
九、其它约定
1、乙方经营地址、联系人及联系电话等变更应及时通知甲方。
2、如需修改或补充合同内容,应经甲方、乙方协商,共同签署书面修改或补充协议。
该协议将作为本合同不可分割的一部分。
3、一方当事人未经另一方书面同意,不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三者。
4、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本协议所发生的和本合同有关的一切争议。
如协商不成,双方应按有关法律规定办理。
5、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份具有同等法律效力。
甲方:___________ 乙方:___________
代表人: 代表人:
年 月 日 年 月 日
篇6:材料配件设备供货合同_合同范本
需方(甲方):
供方(乙方):
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________(具体参照本合同附件)。
2.合同总价
1) 合同总价为________元。
2) 该合同总价不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
1) 合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%(即______元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
2) 本合同签定后的第________天,甲方将合同总金额的_____%(即______元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
3) 乙方出具与甲方结算货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
1) 交货地点:_______________,运输方式和运费由甲方承担。
2) 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
1) 设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方,如货物到达甲方所在地后一周内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。
2) 若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用,乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
1) 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,并无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
2) 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内,乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
1) 设备自甲方签收后,乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。
2) 在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。
篇7:设备供货合同
供方:
需方:
签订地点:
签订时间: 年 月 日
一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以便共同遵守。
二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额
差旅费:
上门服务费:
合计人民币金额(大写):
三、维修方式、维修地点:_____________________________________________
四、修复设备的交付方式、地点:_____________________________________________
五、需方在按本合同付款后,供方实施维修,在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。
六、设备修复后,对于该设备的同一故障,供方提供三个月的保修。
七、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并另订合同,方为有效。
八、违约责任:按《中华人民共和国民法典》及其它相关规定执行。
九、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,由_________仲裁委员会仲裁。
十、上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,_________作为附件。
十一、本合同另附件_________张,本合同一式_________份,双方各执一份,传真件有效。
供方:
需方:
年月日
篇8:公司办公室设备供货协议
供方(甲方):___________________
需方(乙方):___________________
需、供双方本着互惠互利、友好协商的原则,就今后办公文化用品、耗材及日用品的供给与服务等相关工作规定如下:
一、产品名称、商标、型号规格、数量、单价
1.产品名称:办公用品(附清单)
2.规格数量:具体规格数量在每次订单中详细列出。
3.产品单价:该单价根据产品市场批发价。
二、质量标准
1.供方向需方提供的产品质量(技术、计量、包装)必须符合国家相关标准和企业标准并经需方确认,发现假冒伪劣商品以一罚十,并承担相应的法律责任。
2.若供方提供的商品不适用,在不损坏商品及其包装的情况下,供方负责及时调换商品。
三、供货合同期限及延续
________年____月____日止,供方向需方提供办公用品。
四、供货价格
1.原则上按本合同第一条的规定执行。
2.未明确约定的其他商品价格:文化办公用品供方给予需方最优惠价________(特价品除外),耗材和日用百货供价应在不高于市场价格的基础上向需方优惠供货。
3.需方指定专人购买、签收物品,每次购买时必须手续完整,要求品名、单价、数量、总金额、签收人等内容登记详尽,并留需、供双方备检核对。
五、违约责任
1.因供方的原因造成不能交货的,应向需方偿付不能交货部分货款的的违约金。
2.因供方的原因逾期交货的,按延期交货部分货款计算,每延期一天向需方偿付延期交货部分货款2%的违约金,最多不超过合同金额的____%。
六、合同的解除
任何一方违约,守约方在追究违约方责任的同时,有权单方解除合同。本合同经双方签章后生效。
甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________
签订日期:_________年____月____日_________年____月____日
篇9:设备供货合同
购货单位: (以下简称甲方)
供货单位: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买美的商用空调设备达成如下协议:
第一条 产品名称、规格型号和数量:见附件
第二条 产品质量、技术标准:
1、如果产品属于标准产品,则按照国家产品标准或企业产品标准执行;
2、如果产品属于非标准产品,必须以技术要求形式单独予以明确,作为合同的有效组成部分;无明确说明的,视为按标准产品处理。
第三条 产品的交货方式:
乙方运输至甲方负责卸货;甲方人员签收货物并在工厂送货单上加盖甲方公章确认。
第四条 验收方法及提出异议的期限:
由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的,甲方应在签收前向乙方在场人员提出;对货物的质量有异议的,甲方应在收到货物后15天内以书面形式向乙方提出。
第五条 合同款的结算方式及期限:
1、付款方式;
2、本合同总价款为人民币10093700;
3、合同签订后,甲方提供最终供货清单,甲方向乙方按供货清单支付清单总价款的作为订金;发货前,甲方向乙方100%支付清单剩余价款余额。
第六条 产品的交(提)货期限:
1、双方协商,以不耽误工期进展为原则,甲方提前10天通知乙方,乙方在收到甲方合同总价款后10天内将合同设备送至甲方指定地点;
2、如乙方因故不能按时交货,乙方应及时通知甲方,说明理由和延误时间,甲方如同意,可酌情延长交货时间。甲方提出更改机型的,交货期限重新确定。
第七条 产品质量责任和售后服务条款:
1、产品质量保证期:以安装验收合格之日起二年和乙方交货之日起36个月中先到期的时限为产品质量保证期。
2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,乙方负责免费维修,若损坏原因不属于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后,乙方为甲方提供终身有偿维护服务。
第八条 违约责任:
1、 甲方取消订货合同总价款
2、 如果乙方延迟交货超过%的违约金。
第九条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第十条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争议,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十二条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。
购货单位:
供货单位:
年月日:
篇10:电器设备供货合同
供方:(以下简称甲方)
需方: (以下简称乙方)
经双方友好协商,按照本合同下列条款,由供方提供以下洗涤设备给需方,特订立本合同。
第一条 订购明细:
第二条 质量标准、供方对质量负责的条件和期限:按国家行业标准,免费保修壹年,终身维修。
第三条 交(提)地点、方式和费用负担: 需方使用地(山东东营 )交货、汽车保价运输、运费由供方承担。
第四条 标的物所有权自:买受人货款全部付清时起转移,但买受人未履行支付价款义务的标的物属于供方即出卖人所有。
第五条 包装标准、包装物的供应与回收: 出厂纸箱包装,不回收。
第六条 验收标准、方法:按国家质量规定或调试后正常运转,双方共同验收。
第七条 随机备品、配件数量和供应方法:按保修方法供件,保期外收配件费。
第八条 付款方式及期限:预付总货款的30%作定金,货到东营付清余款卸货安装。
第九条 违约责任:按经济合同或双方协商解决。
第十条 解决合同的方式、本合同履行中发生争议,双方当事人应及时解决,协商不成可申请有关部门调解,协调不成或调解未达成协议,双方当事人同意由东营仲裁委员会仲裁。事后未成仲裁协议的可向人民法院起诉。
第十一条 其它约定事项:本协议一式二份,签字盖章生效,供方负责免费培训使用和技术指导。
第十二条 本合同自收到买受人付款总货款的30%作为定金时起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:设备供货协议
甲方:__________
乙方:__________
一、货物清单及金额
二、合同款本合同款
以上价格包括货物的价格、安装检测、运杂费、包装费、技术服务等所有费用。
三、交货方式
1.交货时间:自合同签订起15个工作日内安装调试完毕。
2.交货地点:黄河交通学院校内。
四、货款支付方式
乙方按照甲方要求安装完毕,检验质量合格、正常运行10天后,一个月内结清货款。
五、售后服务
(1)本合同下的器材(除球类)出现故障卖方需在2小时响应,4小时内修复,如因故不能修复,卖方需向买方提供备用产品。
(2)卖方承担包装运输、安装调试正常投入使用。健身器材大件质保8年,测试仪器质保2年,免费质保期自买方验收合格后开始计算。免费质保期内发生与保修相关的一切费用由乙方承担。
(3)免费质保期内生产厂商保证每学期至少来一次维护产品。
(4)免费质保期满后维修应只收当时的部件成本费,终身维修。
六、争议解决方式
合同履行中若发生争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,可向当地人民法院起诉。
七、合同生效
本合同经双方授权代表签字盖章后生效。此合同一式肆份,甲方持3份,乙方持1份。
甲方:__________
乙方:__________
时间:__________
篇12:中央空调设备供货合同
购货单位: (以下简称甲方)
供货单位: (以下简称乙方)
根据《民法典》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买美的商用空调设备达成如下协议:
第一条产品名称、规格型号和数量:见附件
第二条产品质量、技术标准:
1、如果产品属于标准产品,则按照国家产品标准或企业产品标准执行;
2、如果产品属于非标准产品,必须以技术要求形式单独予以明确,作为合同的有效组成部分;无明确说明的,视为按标准产品处理。
第三条产品的交货方式:
乙方运输至甲方负责卸货;甲方人员签收货物并在工厂送货单上加盖甲方公章确认。
第四条验收方法及提出异议的期限:
由甲方依照合同按设备清单进行验收。
对货物的规格或数量或两者都有异议的,甲方应在签收前向乙方在场人员提出;对货物的质量有异议的,甲方应在收到货物后15天内以书面形式向乙方提出。
第五条合同款的结算方式及期限:
1、付款方式 ;
2、本合同总价款为人民币 ;
3、合同签订后,甲方提供最终供货清单,甲方向乙方按供货清单支付清单总价款的作为订金;发货前,甲方向乙方100%支付清单剩余价款余额。
第六条产品的交(提)货期限:
1、双方协商,以不耽误工期进展为原则,甲方提前10天通知乙方,乙方在收到甲方合同总价款后10天内将合同设备送至甲方指定地点;
2、如乙方因故不能按时交货,乙方应及时通知甲方,说明理由和延误时间,甲方如同意,可酌情延长交货时间。
甲方提出更改机型的,交货期限重新确定。
第七条产品质量责任和售后服务条款:
1、产品质量保证期:以安装验收合格之日起二年和乙方交货之日起36个月中先到期的时限为产品质量保证期。
2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,乙方负责免费维修,若损坏原因不属于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
质保期结束后,乙方为甲方提供终身有偿维护服务。
第八条违约责任:
1、甲方取消订货合同总价款
2、如果乙方延迟交货超过%的违约金。
第九条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第十条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争议,由双方友好协商解决。
协商不能解决的,任何一方均可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十二条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。
购货单位:
供货单位:
年月日:
篇13:电器设备供货合同
甲方: (需货方)
乙方:(供货方)
一、兹有 (需货方)以下简称甲方,武汉江汉区同能美鑫电脑有限公司(供货方)以下简称乙方,经友好协商达成如下条款:
二. 包装标准:原厂付货包装。
三. 验收标准:按原厂产品技术指标验收,各项技术指标优良。
四. 售后服务:乙方向甲方提供良好的售后服务。服务承诺:在正常使用情况下,三个月内免费包换,壹年内免费保修。
五. 付款方式及期限:
六. 本合同经双方签字或盖章后生效,未尽事宜双方协商解决。本合同一式二份,双方各执一份,据有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:中央空调设备供货合同
甲 方:
乙 方:
经过双方友好协商,同意签订保养合同(以下简称“合同”),协议内容如下:
1. 乙方同意提供技术人员为甲方的空调机组作保养咨询服务:
机组地点:福州市华林路417号
2. 机组型号及数量:“特灵”牌CVHE-066 1台
3. 乙方工作内容:
A
B.在法定工作时间内进行机组保养、维护工作,包括检查、调整、维护合同内 的空调设备及起动柜内之设备与装置、及所有控制指示零件。并定期检查、
4. 合同期限:
本合同的有效期限为20xx年7月30日至20xx年7月29日一年有效。
5. 价格:
总价为¥9000 (大写人民币玖仟元整)
上述价格包括合同第3条所述工作内容,但不包括提供以下内容:
所有配件及物料
除附件所述工作之外的任何维修工作。
机组以外的设备修理工作。
由于外部因素引起的故障或损坏的修理工作(如水管破裂、地震或其它人
力不可抗拒的事故)
A.全年保养费用分两次付款,每次付RMB¥4,500元。乙方收到甲方预付合同总价的50%(RMB:4500)后安排人员进场工作.剩余合同款项付款时间及金额如下:
第二期付款金额:
B.按合同规定乙方应向甲方开立付款通知书(或发票),甲方收到乙方付款通知书(或发票)后十四日内应支付款项于乙方。
乙方收款帐号:特灵空调系统(中国)有限公司上海分公司
开户银行:花旗银行(中国)有限公司上海分行
帐 号:404003-1737013207
7. 甲方责任与权利:
A. 合同签订前,甲方各空调设备应处良好及正常状况;
B.甲方必须按合同规定按时支付保养咨询款项,如甲方有付款延误情形,甲方同意按国家银行同期贷款利率支付乙方利息,以弥补乙方之损失;
C. 合同期内,未经乙方许可,甲方不得擅自修理及拆卸设备元件等;
D. 若乙方未能按冷冻机年检检查项目细则要求进行保养工作,甲方保留提前
8. 乙方责任与权利:
A. 若甲方未按合同规定支付保养咨询费,乙方有权中止合同并停止提供服
B. 提供良好的技术人员和工具仪器,最佳的服务质量和态度,严格按照特灵
C. 乙方技术人员工作期间,需佩戴工作证,在空调设备出现故障时,应提出
D. 定期保养时间应提前两天通知甲方,以便甲方提前安排,不致影响正常的
E. 乙方负责提供备件供应商以便甲方购买,或由乙方提供配件(费用另行报
9. 其它条款:
A. 乙方保养服务时间为星期一至星期五,上午九时至下午五时。星期六、星
B.乙方技术人员在检查维修保养时,如因 操作不当而损坏主机设备,则乙方应及时修复,并承担此次损坏的全部修复工作并包含此次损坏的配件
C.合同附件属本合同的组成部分;
D.若乙方因不合理的原因(除不可抗拒因素)而没有完成保养工作表上的项目,经确认后甲方有权在提前7日书面通知乙方后,按比例(当月保养费的20%)扣除当月未完成工作的保养费,累计不超过合同总价的20%。 E.合同签订后,甲方与乙方均不能随意终止合同;
F.每次保养结束后,乙方将向甲方提供检查报告及故障隐患清除之建议; G.合同中的附件内容为本合同不可分割的一部分(附件一、二内容与合同具有同等法律效应)。
H.甲乙双方如发生争议协商未果,必须以诉讼方式解决,双方同意提交乙方所在地人民法院管辖;
I.本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
甲 方: 乙 方:
公司地址: 公司地址:
电话: 电话:
联系人: 联系人:
授权代表签章: 授权代表签章
日期: 日期:
篇15:配电房设备供货及安装项目合作合同
甲方:身份证号码
乙方:身份证号码
双方本着互利互惠、共同发展的原则,利用扬州新扬开关设备有限公司商务平台。经充分协商,一致决定合作经营 配电房设备供货及安装项目,特订立本协议。
一、合作经营人的规范
甲乙双方应尊重国家的有关法律、法规合法经营。维护扬州新扬开关设备有限公司对外形象及利益。甲乙双方都应相互诚信,和公司及客户签署的各项协议及各项开支,双方都不可隐瞒。
二、合作经营项目:
配电房设备供货及安装项目。
三、甲乙双方经商定,甲乙双方的权利和义务:
1、甲方:
甲方负责本项目货物的制造、设备安装期间所需资金的注入。
甲方应积极配合乙方有关本工程的各项工作
乙方必需按计划要求保质保量按照合同及甲方的供货要求
2、乙方:
乙方负责本项目合同的跟踪、购买标书、编制投标文件和业主签订合同协议书
乙方应积极配合甲方有关本工程的各项工作
乙方应根据工程要求进驻工地组建本工程项目部,及时完成项目部的各项工作。
四、利润分配:
1:甲方按照新扬公司的报价 元,按5%的业务费用付给乙方。超出本合同范围的款项,除去安装费、供电局的开支、后公司增加的管理费1.3,经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派,经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。
五、承包期间,甲方必须遵守法律、行政法规的规定,依法经营,按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。
六、本协议生效三天内,承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方,双方确认。
七、本协议未尽事宜由双方协商解决。
八、本协议经双方签字盖章后即生效。
九、本协议如发生纠纷,由甲方所在地法院受理管辖。
十、本协议一式二份,甲方双方各执二份。
甲方: 乙方:
法定代表人:法定代表人:
年月日
篇16:设备供货合同
购货单位:(以下简称甲方)
供货单位:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买美的商用空调设备达成如下协议:
第一条产品名称、规格型号和数量:见附件
第二条产品质量、技术标准:
1、如果产品属于标准产品,则按照国家产品标准或企业产品标准执行;
2、如果产品属于非标准产品,必须以技术要求形式单独予以明确,作为合同的有效组成部分;无明确说明的,视为按标准产品处理。
第三条产品的交货方式:
乙方运输至甲方负责卸货;甲方人员签收货物并在工厂送货单上加盖甲方公章确认。
第四条验收方法及提出异议的期限:
由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格或数量或两者都有异议的,甲方应在签收前向乙方在场人员提出;对货物的质量有异议的,甲方应在收到货物后15天内以书面形式向乙方提出。
第五条合同款的结算方式及期限:
1、付款方式;
2、本合同总价款为人民币10093700;
3、合同签订后,甲方提供最终供货清单,甲方向乙方按供货清单支付清单总价款的作为订金;发货前,甲方向乙方100%支付清单剩余价款余额。
第六条产品的交(提)货期限:
1、双方协商,以不耽误工期进展为原则,甲方提前10天通知乙方,乙方在收到甲方合同总价款后10天内将合同设备送至甲方指定地点;
2、如乙方因故不能按时交货,乙方应及时通知甲方,说明理由和延误时间,甲方如同意,可酌情延长交货时间。甲方提出更改机型的,交货期限重新确定。
第七条产品质量责任和售后服务条款:
1、产品质量保证期:以安装验收合格之日起二年和乙方交货之日起36个月中先到期的时限为产品质量保证期。
2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,乙方负责免费维修,若损坏原因不属于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后,乙方为甲方提供终身有偿维护服务。
第八条违约责任:
1、甲方取消订货合同总价款
2、如果乙方延迟交货超过%的违约金。
第九条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第十条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争议,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十二条本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。
购货单位:
供货单位:
年月日:
篇17:电器设备供货合同
甲方:
乙方:
为了进一步推进政府采购工作,规范采购行为,提高采购效率,甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律,经平等协商就办公设备签订以下办公设备采购供货协议:
一、供货范围及供货商
1、本协议适用于(以下简称甲方)。
2、乙方只能向甲方提供办公设备及耗材、IT类产品。
二、价格及交货期
1、采购方在本协议期内采购所需办公设备等产品在同类产品相同条件下均由甲方优先供货。
2、协议供货价以当时报价为准,若产品更新,均按当时报价的优惠率计算。
3、在任何情况下,乙方采购都应享受优先供货权,正常情况下的供货期为年。
4、乙方折扣后价格不得高于市场最低价。
三、费用结算
1、乙方须为甲方开具合法正规的发票。
2、货款实行支票结算。
四、质量保证及售后服务承诺
1、乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的,并完全符合行业规定的质量、规格和性能的要求。
2、乙方所供产品应通过国家有关机构的认证,符合中国国家标准、行业标准及其补充技术要求,或者符合国务院标准化行政主管部门确认的标准。
3、乙方提供的免费保修期不得低于行业标准。
4、乙方必须按所提供的售后服务承诺书执行。
五、技术服务
设备在运行过程中如发生故障,甲方又无力解决而电告乙方时,乙方有责任及时帮助解除故障。
六、权利和义务
1、甲方在执行过程中拥有所有关于“政府采购协议供货”的信息发布权;
2、甲方有权不定期对乙方所提供的价格和售后服务承诺进行检查;
3、甲方有义务督促用户单位按时结清货款;
4、乙方有义务适时调整价格信息;
5、乙方有义务为协议供货的用户单位提供最优质的服务;
6、乙方有义务监督其授权的协议供货商履行合同;
七、违约责任
在协议供货有效期间内,如发现乙方有如下行为者,甲方有权终止乙方的供货资格,并按《中华人民共和国合同法》的规定追究乙方责任。
(一)无正当理由拒绝按要求向甲方供货,经甲方查实的;
(二)乙方所提供的产品不是原装品,或未按协议供货合同要求提供货物,存在欺骗行为的;
(三)没有遵守服务承诺、货物质量或服务被甲方投诉的;
(四)拒绝接受甲方的监督、检查的;
(五)未按规定适时调整价格信息的;
(六)在协议供货有效期内,乙方擅自终止协议的;
(七)其他严重违反本合同条款的情况。
八、协议的生效
本合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效
九、其它约定
1、乙方经营地址、联系人及联系电话等变更应及时通知甲方。
2、如需修改或补充合同内容,应经甲方、乙方协商,共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
3、一方当事人未经另一方书面同意,不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三者。
4、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本协议所发生的和本合同有关的一切争议。如协商不成,双方应按有关法律规定办理。
5、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份具有同等法律效力。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代表人: 代表人:
年 月 日 年 月 日
篇18:电器设备供货合同
需方(甲方):
供方(乙方):
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________,具体供货清单请参考附件一。
2.合同总价
2.1 合同总价为¥元,人民币(大写):____________________。
2.2 该合同总价为广州交货价,不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
3.1 合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%(即¥元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
3.2 本合同签定后的第________天,甲方将合同总金额的_____%(即¥元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
3.2 乙方出具与甲方结算货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
5.1 交货地点:_______________运输方式和运费由甲方承担。
5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
6.1 设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方,如货物到达甲方所在地后一周内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。
6.2 若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用,乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
7.1 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,并无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内,乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
8.1 设备自甲方签收后,乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。
8.2 在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。
9.违约责任。
9.1 乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。
9.2 若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。
9.3 因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。
10.不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。
11.争议的解决
相关的合同范本
·食品供货合同 ·钢材供货合同 ·办公用品供货合同
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
12.合同的生效
12.1 本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以邮政快递方式进行文件原件的交换。
12.2 合同壹式两份,每份共________页,甲乙双方各执一份。
13.其它事宜。
其它未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方单位: 乙方单位:
甲方代表: 乙方代表:
单位地址: 单位地址:
联系电话: 联系电话:
签约日期: 签约日期:
篇19:设备供货合同范本_合同范本
合同的签订是为了保障合同当事人的利益。以下是第一范文网小编为大家精心准备的:3篇设备供货合同范本。欢迎阅读与参考!
设备供货合同范本一
工程名称:_________
合同编号:_________
_________工程公司(以下简称买方)与_________供应公司(以下简称卖方)就卖方为_________设备工程向买方提供的货物和服务,经买卖双方协商一致,签定本合同,共同遵守如下条款:
一、合同标的
1.本合同标的为_________设备系统,包括设备供货及服务。
1.1 卖方的所有供货及服务必须使完成后的射击馆设备系统完全满足技术规格书的要求,技术规格书详见合同附件(1)略;
1.2 卖方为买方设计制造并提供系统所需的设备及材料,详细清单见合同附件2(略);
1.3 卖方向买方提供所供货物的以下服务:设计、培训、安装、测试验收、_________的服务、质量保证、售后服务等;
1.4 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理,以确保上作的进度符合合同附件3(略)的要求。
2.货物名称、型号、规格、数量、及交货时间如表(略)所示。设备交货时间:_________年_________月—_________月;设备开始安装时间:_________年_________月;设备调试验收完成时间:_________年_________月。具体的供货范围、技术规格及技术图纸、工程执行计划时间详见合同附件(略)。
二、价格
1.合同总价:(人民币)大写_________(¥_________)。
2.所有货物的价格包括了主机及随机附件的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装凋试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。
3.本合同价格为固定不变价。
4.如果单价和数量的乘积与总价不一致时,以单价为准并修正总价。
三、货物产地及标准
1.产地
货物为_________仪表厂的_________米电动靶、控制桌、总控制台,_________竞技体校_________的_________米升降靶,________航天科技集团公司_________所的_________米输送靶,_________市_________电子设备厂的_________米移动靶,_____公司的_____射击、电子报靶系统的全新的(原装)产品。
2.标准
本合同所指的货物及服务应符合国家体委体育器材设备审定委员会和国际射击联合委员会的标准。
四、交货
1.交货地点:_________市_________区_________镇_________体育训练基地_________工地地面。
2.卖方在按期收到买方预付款后,按本合同第一条要求的交货时间将货物运至合同交货地点卸货后(连同货物清单)交于业主。
五、包装、装运和运输
1.包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装费用均由卖方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责。
2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等,充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和______地区的气候特点,以及露天存放的需要。
3.专用工具及备品备件应分别包装,并在包装箱外加以注明其用处。
4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括:箱(件)号、毛重、尺码(长________宽_________高用mm表示)、净重(kg)、到货地址、收货人名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
5.包装费、运费已包含在合同价内。
六、保险
货物到达交货地点之前的所有保险费用(按货物总价的_________%价值投保)和派往买方进行服务的人员投保人身险和其他有关险种,由卖方负责。
七、装运单证
采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在交货同时交给买方,其单证副本(或复印件)则应在交货前_________天交给买方:
1.装箱单一式_________份,注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量;
2.制造厂出具的质量及数量证明书各一式_________份。
八、付款
1.本合同签署生效后_________天内,买方支付合同总价的_________%即¥_________元给卖方作为合同预付款;
2.在所有合同货物到达合同交货地点并经开箱验收合格后_________天内,买方支付合同总价的_________%即¥_________元给卖方。
3.全部货物安装调试预验收合格后_________天内支付合同总价的_________%即¥_________元给卖方。
4._________运动会结束后_________天内,买方支付合同总价的_________%即¥_________元给卖方。
5.付款方式:采用支票、银行汇票、电汇三种形式。
九、履约保证金
1.卖方应在收到《中标通知书》后,应买方的要求向买方提交以买方为受益人的金额为合同总价_________%即¥_________的履约保证金。
2.在卖方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下,造成违约责任,买方有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。
3.履约保证金有效期是到货物质保期期满为止,如果交货期的延长引起质保期顺延,卖方有义务将履约保证金的有效期顺延。
4.履约保证金应用人民币,采用下述方式提交:由买方接受的国内的一家信誉好的银行用招标文件提供的(或其他买方接受的)格式提交的银行保函正本一份,副本二份。
5.在卖方完成其合同义务(包括任何保证义务)后_________天内,买方将把履约保证金退还卖方。
十、技术文件
1.卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果工程必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件,卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。
2.上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试利运作的需要的所有内容。
3.买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由卖方承担责任。
4.卖方应按照买方要求提供上述技术文件一式两套给买方。
5.所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。
6.所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件,必须单独包装伴随设备按货物交付时间交付给买方。
7.买方收货后如发现卖方未提供有关文件,可以推迟付款,直至卖方补齐有关文件。
十一、知识产权
1.卖方应保证,买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷,由卖方承担一切责任。
2.卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。
十二、伴随服务
1.设计
1.1 卖方必须配合买方的施工设计,在合同生效日期后的_________天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给买方。
1.2 买方进行的与卖方产品选用有关的设计,如果提请卖方审核,卖方应在_________天内完成审核,对该设计进行确认或提出建议。
2.安装与调试
2.1 卖方必须向买方提供合同设备安装所需的材料及技术资料。
2.2 卖方在自己的货物到现场后即刻派合适的人员到现场进行安装和调试工作。安装和调试时间为_________天。
2.3 卖方完成的工程内容有不符合合同规定的要求的,业主可要求卖方负责修缮完妥。卖方无法使工程内容达到合同要求的,业主可要求卖方做出赔偿。
2.4 卖方应确保施工现场的施工安全。由于卖方的过失造成的损失,由卖方承担。
2.5 有分包商的,卖方对其分包商的过失造成的损失承担责任。
3.测试与及预验收
3.1 卖方必须在交货的同时,向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与及预验收方案。
3.2 买方组织测试及预验收工作,预验收合格后,买卖双方签署预验收合格证书。
3.3 如果卖方没有按以上要求,按买方安排的时间进行有关工作,买方有权在相应的付款时间段推迟付款,直至卖方完成此时间段的工作。
4.培训
4.1 卖方负责提供现场操作、维修培训方案及一式_________份培训资料。
4.2 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训,对通过受训的人员颁发培训合格证书。
十三、验收方式及质保期
1.货物运抵交货地点后,买卖双方需马上派出代表前往工作现场,双方进行箱外验收。箱内物品由双方在安装前(到货后______天内)约定时间一次性共同开箱验收,如发现缺少、损坏部件,卖方须及时补交给买方,如因此造成工期拖延,买方有权按延期交货索赔。
2.合同货物安装和调试完毕后,按照本合同规定的技术规格、制造商的技术规范进行预验收,预验收合格后,买方签署预验收合格证书。如验收发现所供货物不按合同规定制造,买方有权提出索赔。验收后双方签署预验收合格证书一式_________份,双方各执一份。
3.卖方必须确保在_________运动会期间整个系统的正常使用,并派专人在_________运动会期间进行现场维护,及时处理出现的问题。
4.本合同的质量保证期(简称“质保期”)为_________运动会结束之日起_________年(或合同货物到货后_________个月)内。质保期内卖方进行质量“三包”。
5.质保期满后,若有零部件出现故障,经权威部门鉴定属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时,则由卖方负责免费更换及维修。
6.质保期满后,应买方要求,卖方应参考届时的市场价格,优惠向买方提供必须的零配件。
7.在有关部门进行的验收时,卖方应及时配合买方,如卖方在买方通知后仍不及时到场配合验收,则视卖方的合同义务未完成,由此造成买方损失的,买方有权提出索赔。
8.卖方货物不符质量要求,致使不能实现合同目的,买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的,标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。
9.最终验收:质保期满后,买方组织有关部门按合同规定的标准进行最终验收。
十四、异议索赔
卖方同意买方选择下述方法解决索赔事宜:
1.卖方对于所提供的设备与合同要求不符负有责任。卖方同意买方拒收货物并把被拒收的货物的金额以合同规定的同类货币付给买方,卖方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、安装费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用;
2.如货物到达后发现有受损和有疵劣,根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额,经双方同意降低货物价格;
3.对有缺陷的零件、部件和设备,卖方应同意更换,以达到合同规定的规格、质量和性能,卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方应相应顺延被更换货物的质保期。
4.卖方承担因安装原因造成的一切损失。
5.如果在卖方收到索赔通知后_________天内,卖方未作答复,上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在卖方收到索赔通知后_________天内或征得买方同意的延长期限内,按照买方选择的方法解决索赔事宜,买方将有权从预付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额,同时保留进一步要求索赔的权利。
十五、不可抗力
1.由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货时,卖方应立即以书面形式通告买方,证明事故的存在。
2.在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在,致使在合同规定的交货期后_________天内仍不能交货,买方则有权解除合同,这时,买卖双方均不互提出索赔。买方不承担终止合同的责任,也不可没收履约保证金。但卖方必须在_________天内如数返还买方支付的预付款及利息。
十六、逾期完工及逾期付款的罚则
1.卖方如不能按照合同规定的时间完工(除本合同第十四条的不可抗力因素外),则必须支付违约金给买方,违约金率按货物总金额每天_______‰计算。如超过合同规定完工期限__天后卖方仍不能完工,则买方有权解除合同,而卖方除按货物总值每天_______‰计付给买方作为违约金(计付时间由卖方收到预付款日起至支付违约金日止)外,仍须立即按双倍于预付款金额计得的罚款支付给买方,如上述违约金金额仍不足以补偿买方因卖方违约造成的损失,买方有权进一步向卖方提出索赔。
2.如果买方不能在合同规定期限内付给卖方预付款,则卖方有权延期交货;如果超过合同规定支付时间的_________天买方仍不付预付款,则卖方有权解除合同,这时买方应按货物总金额的_________%计违约金付给卖方:如果买方未按合同的规定的日期付货款给卖方,则买方也应支付由此产生的违约金,违约金按拖欠款金额每天______‰计算,直至该款付清为止。超过合同付款期______天买方仍不付款,由此造成卖方的损失,应由买方向卖方作出补偿。
3.本合同中对于买方付款和卖方完工有先决条件的约定,按约定执行。
十七、产权与风险转移
1.货物的产权,只有卖方将设备和材料运至交货地点且交付给买方时由卖方转移至买方。
2.货物毁损、灭失的风险在货物到达买方仓库并经买方开箱检验且出具相应报告时由卖方转移至业主。
3.在拒收情况下,或者解除合同的,货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
4.产权和风险的转移,不影响因卖方履行义务不符合约定,买方要求其承担违约责任的权利。
5.卖方交由承运人运输的在途货物,毁损、灭失的风险由卖方承担。
十八、争端的解决
1.凡与本合同有关而引起的一切争议,买卖双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议时,任何一方可以向法院提出诉讼。
2.本合同的诉讼管辖地为_________有管辖权的法院。
3.在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。
4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十九、通知
1.本合同一方给对方的通知应用书面形式送达合同中规定的对方的地址,电传或传真要经对方的书面确认,以电报形式的通知,从当地邮电局发出电报的第_________天视为送达。
2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期,两者中以晚的一个日期为准。
二十、税和关税
1.中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。
2.中国政府根据现行的税法规定对卖方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费(包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税)均应由卖方负担。
3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。
二十一、合同生效
本合同在满足以下二个条件后生效:
1.合同经双方授权代表签字盖章后生效,合同签字日期以最后一个签字日为准;
2.卖方按要求提交了履约保证金。
二十二、其它
1.招标文件、投标文件、中标通知书和本合同之所有附件均为合同的有效组成部分,与本合同具有同样法律效力。如前后出现矛盾按本合同、合同附件、投标文件、招标文件的顺序执行。
2.在执行本合同的过程中,所有经买卖双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分,其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
3.卖方在执行该合同时,须向买方另外上交该合同总造价的_________%(¥_________元)的管理费。该费用买方在每次付款时按比例扣除。
4.除买方事先书面同意外,卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
5.本合同一式_________份,双方各执_________份。
6.本合同合计_________页A4纸张,缺页之合同为无效合同。
甲方(盖章):____________________
法定代表人(签字):______________
__________年_________月_________日
签订地点:________________________
乙方(盖章):____________________
法定代表人(签字):______________
__________年_________月_________日
签订地点:________________________
设备供货合同范本二
协议编号:
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据浙江省政府采购管理办公室浙政采办字[20xx]11号《关于做好20xx年第4季度、20xx年第1季度计算机、打印机政府采购协议供货有关事宜的通知》(以下简称《通知》)和 的《中标供应商授权函》关于确定为本次计算机协议供货商之一的情况,经甲、乙双方协商,就协议供货有效期内乙方向甲方提供中标产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款。
第一条 中标货物
中标货物的型号、规格、价格、优惠率及调整要求等均与《通知》中的规定保持一致。
第二条 甲方和乙方
舟山市本级国家机关、事业单位和社会团体(以下简称采购单位)与甲方享有同等权力,本协议下述各处所指甲方包含舟山市政府采购中心及采购单位。
乙方为中标供应商在本地区确定的协议供货商之一,乙方代表中标供应商履行送货、售后服务、维修及资金结算并承担责任。
第三条 供货期限及供货对象
供货期限:自本供货协议生效之日起至20xx年5月31日止。
供货对象:舟山市本级行政事业和社会团体。
第四条 供货方式及限额标准
采购单位在定点、协议的品牌和供货商范围内,直接与供货商联系,选择产品的具体规格、型号,并由供货商出具“定点(协议)产品供货意向单”(详见附表),然后编制政府采购计划直接报市采购办审核。供货商凭已审核的《政府采购计划表》与采购单位签订供货合同,并在合同约定的时间内供货。供货时间一般在7个工作日内,供货数量较大时可由双方协商确定。
若单一合同采购金额大于人民币30万元(含)或数量超过30台(含)时,采购单位应按有关规定报政府采购管理部门另行确定采购方式。(单一合同指一个采购单位单次成批量向一家中标厂商订购同一包货物所形成的合同)。
第五条 履约保证金
乙方在与甲方签署本协议前须交入5000元人民币/品牌的履约保证金。甲方在协议履行完毕后5个工作日内无息退还履约保证金。
第六条 货款的支付
在乙方完成合同项目供货并验收合格后,采购单位根据合同约定的付款要求,将已落实的采购资金,直接将货款支付给乙方。
对纳入会计集中核算的采购单位凭政府采购计划、政府采购合同、发票原件、验收单应及时到市级会计核算中心办理支付结报手续,将货款支付供货商。
采购单位未按规定支付货款的,乙方有权按双方合同的约定获得违约赔偿。
第七条 其他约定
1.除甲方事先书面同意外,乙方不得转让和分包其应履行的协议义务。
2.乙方对到其处购货的采购单位建立档案,记录各采购单位的计算机采购情况,并负责每个月按照甲方提供的报表格式报送报表。
3.甲方将不定期地对协议供应情况进行检查。
4.其余条款及未尽事宜按《浙江省计算机、打印机政府采购协议供
货协议书》和《通知》执行。
5.若乙方被有效投诉二次(含二次)以上的,将被取消该品牌的协议
供货资格。
第八条 协议生效及修改
1.下列文件是本协议的重要组成部分,与本协议具有同等法律效力:
(1)《中标供应商授权函》;
(2)浙江省计算机、打印机政府采购协议供货承诺书;
(3)浙江省计算机、打印机政府采购协议供货协议书;
(4)协议供货产品一览表,协议供货产品配件、耗材、选件表,协议供货产品服务计划表;
(5)《通知》
如上述文件与本协议有不符之处,以本协议为准。
2.本协议经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。
3.本协议一式三份,甲方、乙方各执一份,舟山市政府采购管理办公室执一份。
4.除了双方签署书面修改协议,并成为本协议不可分割的一部分之外,本协议条件不得有任何变化或修改。
附表:1、定点(协议)产品供货意向单
2、计算机采购情况统计表
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人 法定代表人
或受委托人(签字) 或受委托人(签字)
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
签约时间:
设备供货合同范本三
需方(甲方):
供方(乙方):
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________(具体参照本合同附件)。
2.合同总价
1) 合同总价为________元。
2) 该合同总价不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
1) 合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%(即______元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
2) 本合同签定后的第________天,甲方将合同总金额的_____%(即______元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
3) 乙方出具与甲方结算货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
1) 交货地点:_______________,运输方式和运费由甲方承担。
2) 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
1) 设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方,如货物到达甲方所在地后一周内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。
2) 若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用,乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
1) 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,并无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
2) 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内,乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
1) 设备自甲方签收后,乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。
2) 在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。
篇20:设备供货合同
需方: 合 同 号:
签订地点: 供方: 签订时间:
二、供货范围:(可以合同附件形式表示,列出具体的供货清单)
三、主要技术参数: (可以合同附件形式表示,列出具体的技术参数) 四、使用环境和运行条件:
五、主要配套件产地和厂家:
六、整机钢结构颜色:
七、设计规范、制造和检验标准:
八、交货和运输方式:
九、技术资料交付:
1、合同签定后 天内提供总图及部件图,以便需方核对各设备的布置是否符合工艺要求等。
2、交货时随机附产品合格证、随机附图(包括但不限于总图、部件图、易损件图、电器原理图、接线图)、使用说明书各壹份。
十、产品质量和售后服务
1、严格按照合同要求,提供符合设计标准、质量合格的产品。
2、严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。
3、保证所供产品加工工艺完善、检测手段完备。产品不带缺陷出厂。
4、对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求,并经需方认可。
5、在设备的安装、调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题,如属供方原因,供方将承担责任。 6、产品质保期:从开始使用之日算起(特种设备从取得使用登记证后算起)十二个月,但不超过自货到需方签收之日起十八个月。
7、遵守国家《产品质量法》的规定,保证产品安全正常使用。有以下情况之一者,供方负责免费修理或更换零部件:
7.1产品质量或使用性能不符合合同规定时; 7.2产品在用户妥善保养、正确安装和正确使用条件下在质保期内不能正常使用时。
8、对设备在安装和运行过程中,出现质量问题,先处理问题,再分清责任,一切以满足工程进度需要为准则。
9、接到需方反映的质量问题信息后,供方应在 个工作日内作出答复或派出服务人员,尽快到达现场,做到用户对质量不满意,服务工作不停止。 10、随时满足需方对备品备件的要求。
十一、结算方式:需方于合同签订后 日内(以银行汇出底单为准)预付款 %;货发到施工现场后付 %进度款(如龙门吊、电机车等设备还可以增加一项安装调试合格后的进度款);余 %作为质保金在质保期满时付清(需方可以承兑汇票方式支付进度款,质保金不计利息)。
十二、违约责任
1、 供方不能按时交货时,不得超过 天,每延迟1天,供方应向对方偿付未履行部分价款总值 %的违约金,但最高不超过 %。
2、 需方不能按时付款,除交货期顺延外,每延迟1天,还须向对方偿付未履行部分价款总值 %的违约金,但最高不超过 %。
十三、合同纠纷解决方式: 凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议,双方协商解决;协商不成时,向武汉铁路运输法院提起诉讼。(注意:外部单位的纠纷解决单位一律为武汉铁路运输法院,集团公司内部单位的合同纠纷,如与六公司签订的门吊合同等,合同纠纷的解决方式为:提交集团公司调解。)
十四、合同附件名称: ,合同附件与本合同具有同等法律效力。
十五、其他约定事项:
十六、未尽事宜,均按《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》规定执行。
十七、本合同一式 份,双方各执 份,双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:年月日: