施工劳务承包合同书
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就该工程项目主线桥梁结构工程施工达成如下协议。
一、工程概况
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程范围:项目合同内主线桥梁(卷角塘、马槽冲及清水沟)结构施工的所有工作内容。
(四)施工承包内容:
1、主线桥梁设计施工图中的所有工程(前期施工队已完成的工程以及上部梁板的预制安装除外)。
2、钢筋制安及加工所需的全部施工机械及配套设备,以及施工耗材(焊条、扎丝等);桥墩、系梁、盖梁模板安拆及耗材等(墩柱、系梁及盖梁模板、配套型钢、加固用钢管扣件等由甲方提供);桥台及下部构造、湿接缝模板制作安装拆除(模板由乙方自行负责,包括架管、扣件、对拉加固螺杆等材料的租赁与购买);砼浇筑养护及施工用机具(电机、振动棒、水管、耗材等)。
3、马槽冲大桥40m跨盖梁除预应力张拉施工外的结构施工,还包括锚具及波纹管的预埋安装等,并协助配合张拉施工。
4、甲方安排的其他施工。
二、承包方式:
1、劳务施工承包,包质量、包工期、包安全、包设备、包模板等。
2、本工程无开工预付款,无机械设备的进出场费。
3、民工工资担保金:
在双方签订合同时,乙方应向甲方缴纳5万元的民工工资保证金;保证金在乙方承包工程全部完成后,甲方确认乙方的民工工资已发放完毕后退还。
4、甲方提供的定型模板及配套在双方签认后交由乙方使用与管理,乙方负责其日常的保养维修,工程完工后如数交还甲方,如有丢失和损坏乙方将按购买价赔偿。
5、大型施工机械备(砼罐车、吊车)由甲方提供,乙方实施组织、管理并进行考核。砼由甲方搅拌并运到现场,砼吊仓及吊装时的其他辅助人工全部由乙方负责。
6、桥台基础的土方开挖由甲方组织施工,其设计标高30cm内的人工清基由乙方完成。
三、合同价款:
1、工程量的确定方式:以设计施工图为计算依据,结算时以监理、业主确认的工程量为准。
2、合同单价:根据工程施工条件、设计要求,经双方协商执行下列单价
劳务承包施工单价表
序号
部位
项目名称
单位
单价(元)
主要工作内容
桩基
桩基砼浇筑
桩孔排水、清孔、钢筋除锈、辅肋吊装、砼浇筑。
桩顶截桩
根
破砼、钢筋修复除锈。
下部结构
下部结构砼(综合)
前期作业队未完成的所有下部结构砼施工(甲方提供定型模板及配套配件)。
包括钢筋制安、模板安拆、支架安拆、安全防护、砼浇筑及养护、施工耗材等。
桥台
桥台砼(综合)
人工清基底、施工图设计的全部结构砼浇筑养护、模板制作安装拆除、模板加固对接螺杆(其用量不计入钢筋设计用量)、架管搭拆、施工所需的其他耗材等;片石的掺入量不得少于20%。
台帽、垫石钢筋
上部结构
湿接缝20m
条
湿接缝包括翼板接缝和横隔板接缝:钢筋制安、模板及安拆、砼浇筑养护、耗材等。
湿接缝25m
条
湿接缝40m
条
桥面
铺装钢筋
钢筋制安、焊接等
砼
砼浇筑、养护等
栏杆
钢筋制安、模板(定型模板甲方提供)安拆、砼浇筑养护等。
注:1)桥台片石砼中的片石掺量按20%(单价按90元/m06计算)由乙方掺入施工,在确保工程质量的前题下,乙方多掺入片石而节约的砼方量按310元/m06单独计入乙方的劳务费中,其片石由乙方负责采购运输。掺入的片石质量应满足设计及规范要求。如乙方减少片石掺量(
2)乙方工作内容中已包含场地内的材料运输,施工用水接入与管理。
3)甲方负责将电接入乙方施工现场的二级配电箱并承担费用,从二级配电箱接出的施工用电力配线及配电箱全部由乙方负责并承担费用。
4)电费由甲方承担,乙方在施工中应节约用电,对人为造成浪费的将予以处罚。
单价已包含了组织劳务施工的所有费用,即包括技工、普工、电工、机操工、维修工、技术员、现场管理及负责人员工资;生活、交通、住宿费及其他日常开支费;施工机械租赁、购买、进出场、安装等费用;耗材及辅助材料费;现场施工管理费等。
3、钢筋加工采用设计用量承包形式:
1)按设计图计算钢材理论用量作为甲方购买量;
2)如施工中超出设计量的,其超出部分由乙方全额赔付;
3)如施工中少于设计量的,其节约的钢材量归乙方,作为对乙方的奖励;
4)进场钢材由乙方派专人跟踪过磅并签字确认,如不派人将视乙方已确认甲方进场钢材量。
4、保险:乙方进场后应根据自身情况,应购买民工(应不少于200元/人)及三者意外险,其费用由乙方承担。
四、工期
1、本项目暂定工期为:20__年5月25日开工,至20__年11月30日完工。
2、工期责任:乙方若不能按期完成承包范围内的施工任务,甲方按每延误一天罚乙方1000元整(壹仟元整)作为工期违约罚金;因甲方原因造成停工的,其工期顺延。
因甲方因素造成连续停工在7天以上时,每停工一天(从8天起算),甲方将按现场施工人员数补贴生活费50元/人·天(发生停工时其停工时间、待工人数必须在事故3天内办理确认)。
五、双方的一般权利和义务
(一)甲方
1、全面履行总包合同而组织实施施工管理的各项工作和对乙方进行统一指挥管理。
2、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月、周施工计划、物资需用量计划表(乙方应提前7上报甲方审核批准),实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收;
3、负责向乙方提供施工图纸,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
4、负责工程控制测量、负责技术交底、下达施工计划。
5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产的临时设施、工作用水、用电及施工场地。
6、负责按合同规定向乙方计量和支付工程款。
7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
8、当乙方在进度、质量满足不了项目整体施工要求时,经甲方要求督促后效果仍不明显时,甲方有权对乙方所承包的工程内容进行分解,指定别的施工队伍进行突击,所发生的费用由乙方承担,甲方有权在乙方的工程款中直接扣出;
9、乙方因故(非甲方因素)中途退场的,其民工保证金甲方将予没收;并且,乙方所完成的工程量,甲方只能按50%予以结算,其余款作为乙方的违约金,甲方将予以没收。
10、对原材料、砼配合比及搅拌的质量负责。
11、负责施工便道的施工,日常的维护由乙方负责。
(二)乙方
1、组建负责该协议范围内工程的施工管理队伍,并委派履行本合同的项目负责人为,职务:驻地负责人。保证委派的项目负责人每月在工地时间不少于25天。若乙方未经甲方许可擅自离开现场的甲方按1000元/天/次(壹仟元/天/次)进行处罚。
2、对本合同范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应职业资格的熟练工人和符合要求的机具设备等各种资源投入工程,并进行有效的组织,按期按质地完成工程施工任务;
3、乙方在履行合同时要服从甲方管理,遵守、贯彻和执行甲方对工程项目的管理要求及各种文件精神。
4、乙方应配合现场的检测,负责试件的制作、取样。
5、严格按照设计图纸、施工技术规范、质量检评标准,精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期。
6、为确保工程施工质量,应充分做好必要的保障及防护措施。
7、加强安全教育,做好安全教育记录,认真执行安全技术操作规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。
8、自觉接受甲方及有关上级部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。
9、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,文明施工;搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
10、施工过程中根据工程需要甲方有权要求乙方增加工人数量、管理人员及机械设备数量,乙方必须按时组织人员设备进场满足施工需求,若逾期不到将根据情况对乙方处以500~5000元/天的罚款,并直接在计量支付款中扣除。
11、乙方自行负责施工人员的住宿、生活,并加强日常管理;乙方人员必须了解并尊重地方民俗民风,与地方和谐相处。
六、工程质量
(一)质量标准:
1、本工程符合工程项目建设施工合同文件规定及国家现行工程质量验收标准和相关规定,并经验收合格。工程建设中依照国家现行有关施工技术规范和本公司质量管理体系相关程序文件中的规定及要求进行操作和管理,保证工程质量达到设计和合同约定的要求。
2、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担全部违约责任,并承担由此对甲方造成的一切损失,由甲方在工程款中直接扣除。
因乙方施工出现质量问题而造成的返工,乙方将承担全部的经济损失。
(二)本工程适用标准、规范
1、公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-20__)
2、在合同履行过程中,执行中华人民共和国强制性标准及现行的行业标准、规范。
3、应符合国家现行的有关强制性标准的规定。
(三)质量检验:
1、检查和返工
1)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
2)工程质量达不到约定标准的部分,乙方应按要求拆除和重新施工并承担相应费用,直到符合约定标准。
3)因甲方提供的材料和砼达不到要求而造成的返工,由甲方承担。
2、中间验收
工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前8小时以书面形式通知甲方验收。乙方准备验收记录,待乙方取得监理工程师在验收记录上签字后验收合格,乙方可继续施工。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内整改后重新验收。
七、职业健康与安全施工和环境保护
1、乙方应采取措施使工作环境符合职业健康有关法规的规定,防治职业病的发生。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,执行甲方的安全管理制度,制定安全施工细则。严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
2、乙方在施工中所发生的安全事故,由乙方承担责任和有关费用。甲方若发现乙方在施工中未遵守工程建设安全生产有关管理规定,有权要求乙方整改,乙方必须按要求整改,乙方不按要求整改的,除承担由此引起的安全责任外,还应向甲方承担每次500~5000元的违约罚金。
3、因乙方人为因素造成的事故(包括第三者人员在内),其支付的损失赔偿费,抚恤费和法律责任均应由乙方负责。
发生安全事故造成经济赔付时,其超出甲方投保赔付标准额度外的费用,由乙方承担。
4、乙方在施工过程中必须进行安全交底,。
5、本工程乙方现场文明施工须达到业主要求,并配合甲方设置必要的标示、标牌及各种宣传。
6、乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止安全事故的发生。
7、乙方要严格执行法律、法规及甲方对安全管理的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。
8、因乙方因素发生质量、安全事故,造成业主对甲方的经济处罚由乙方承担。
八、工程计量与支付
1、按月计量支付,所完工程在验收合格后,工程量经双方确认。
2、当月应付乙方款额,按80%在当月30号前,按以下规定向乙方支付:
1)民工工资由甲方监督发放:乙方每月25日以前按月向甲方提供乙方人员上月工资发放清单,发放清单必须有乙方负责人签字及人员身份证件号码,工资发放清单待甲方核实后由甲方现场监督乙方发放。
2)乙方工资发放清单必须按实上报。
3)乙方未支付民工工资的,甲方不批准拨付任何款项。
其余的20%工程款在工程完工结算时予以支付。
九、完工结算
承包工程全部完成后经检测合格,10天内予以结算,并在30内甲方向乙方支付全部工程款。
十、其他:
1、保险:保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施,防止或者减少损失。
2、合同生效与终止:本合同自双方签字后生效,甲方支付完乙方工程结算款之日终止。
3、合同份数:本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,均具同等法律效力。
十一、协议附件
1、乙方身份证复印件
甲方:乙方:
委托代理人:代表人:
身份证号码:
日期:日期:
更多相似范文
篇1:2024年建筑劳务承包合同
发包方(甲方):__________________
代表人:_______________________
承包方(乙方):__________________
根据本工程的建设特点,依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则,乙方自愿承担凯里“__________________工程的工程内容”。为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就本工程施工事项仂、商一致,特订立本协议,以共双方共同遵守执行,协议订立本合同:
一、工程概况
1、承包单项工程名称:基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。
2、工程地点:______________________________________________________
3、建筑面积:约__________________平方米。
二、劳务分包方式、范围、分包范围
分包方式:__________________________
范围:___________________________________________________
分包范围:_______________________________________________
具体承包内容如下:
1、本工程混凝土生产及浇筑工程:湿润、浇筑养护(务必收面、拉毛)砼覆盖等(包含废料的处理及其相关的辅助工作比如:为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作),本工程砼均采用商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等所有与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序,包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。
2、室内抹灰工程:包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱(墙上梁)柱墙、室内梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容,(外墙内保温yt砂浆由甲方负责,非yt砂浆外的内墙保温由甲方自行负责)。
3、楼地面:包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序,其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平,不做找平层,但若达不到此要求,找平耗费的材料费、人工费等均由乙方承担;主要内容:砂浆及砼施工机械的配套,与泥工相关的所有安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、防暑等所有劳保用品,凡所属工程范围内转运均内乙方2自行负责,甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。
4、双方约定,基础工程中孔桩数量不多于10个孔,超过10个孔双方更行协商。
5、针对保险一事,对于工地内泥工班组的二次保险费用控制在两万元以内,由乙方支付两万元保险费,超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由甲方自行处理。
6、成品保护、保卫(场内外所有材料50米距离内的上车下车及码放)。
7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱,各层设备用电均由乙方设置。
8、如因图纸变更增加工程量单处超过________元,按实际发生计算。
9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一分项工作,乙方不得有任何异议或其他诉求。
三、承包单价
按照以上的工作内容、范围,以人工费包干的形式按以下方式结算:
1、______________________________________________________
2、______________________________________________________
按设计图中建筑面积据__________________元/平方米(裙楼、塔楼的一次结构及二次结构)按设计施工图中的建筑面积计算工。
四、工期要求
1、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准,不分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度计划顺利完成,下雨不超过二小时必须正常上班。否则将按照甲方制定的相关制度处以相应的罚款,不得有任何异议。
2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工,不蛮干做到文明施工。
必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理,不得有辱骂现场管理人员,斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为,否则视为违规现象,轻者罚款直至整个班组清理出场,重者送相关法律部门,并且所有后果自负。
3、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场,工程结束时,速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求,在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育,甲方有权监督检查,所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人__________________员离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满l8岁的未成年人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;甲方发现乙方招用以上违禁人员,乙方须支付¥500元/人次的违约金,并且乙方要立即清退违禁人员出场,并承担招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任,甲方概不负责。
4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工作,乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对项目部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、妨碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等,乙方必须无条件予以配合并加快进度)乙方必须在标准层的进度在每月五层以上,一旦发生,乙方必须组织工人,加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位)的工期损失,否则当月不预计量及拨款。
5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点控制,如达不到施工任务单进度要求,则由乙方承担相应的延期费用。
五、质量标准
1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。
工程质量必须达到合格标准。
质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。
甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时,乙方负责人必须到场参加,发现问题立刻进行整改。
2、如果乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或设计要求)而造成返工的,人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承担,并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的,乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。
3、每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检,交接工作上不清下不接,并由甲方现场管理人员签字认可。44、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺利验收。若因乙方原因影响工程验收而造成的一切损失均由乙方承担。
5、因甲方原因掉料造成工期延误则工期顺延,超过三天按实际补贴乙方________元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费500元/天,在当月工程款中扣除。
六、付款方式及要求
1、乙方先进场施工完成地面二层浇注,一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后开始第一次付款,支付比例为已完工部分的80%。
2、乙方在施工过程中未达到甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格,并下达整改意见三次以上均无改观,则甲方有权要求乙方出场,且甲方按所做过程实际完成量的60%支付乙方劳务工程款,且其所交纳的纳履约保证金不予退还,作为违约处理。
3、人工费的支付:在甲方支付乙方工资时,乙方将工人当月工资表交甲方,采用实名制,并附工人身份证复印件一份,由甲方监督发放。
4、本工程款仅发放于本工程施工工人,不得挪用于其他工程上,否则将视为违约。
5、进度支付按每栋每月完成_____层为支付节点,支付比例为己完工部分的80%;达不到支付条件,当月不予以支付,
七、乙方义务
1、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)进行作业。承担因质量不合格而采取的一切补救措施费用;组建与工程相适应的管理班子并报甲方、监理审批备案。
2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人(男18岁以上50岁以下、女20岁以上45岁以下)投入生产活动;自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及项目部的有关规章制度;乙方施工人员必须进行“三级安全教育”后方能上岗操作,特种作业人员进入施工现场必须是经过培训合格,持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业;乙方必须保证施工人员的素质,保持队伍的稳定,在合同未履行完毕之前,除甲方要求乙方退场外,乙方中途不得随意更换班组人员和擅5自撤离施工现场。
3、乙方班组长或代班长必须在施工现场,离开工地连续________小时以上,须告知甲方,并另派人到施工现场,不得影响施工,否则按500元/次承担违约金。
4、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场,工程结束时,速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求,在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育,甲方有权监督检查,所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人员离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;甲方发现乙方招用以上违禁人员,乙方须支付¥500元/人次的违约金,并且乙方要立即清退违禁人员出场,并承担招用违禁人员造成的一切责任。
乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任,甲方概不负责。
5、严格按照图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计(专项方案)精心组织施工,确保工程量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;落实安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工;承担由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。
6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其它分包单位协调配合,顾全大局。
7、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额提供本工场所需要的施工机械设备、周转材料、安全设备等保证施工需要。
自行负责材料和设备的保管和看管,如有偷盗自行负责。68、妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料,如乙方使用超过定额损耗量,乙方负责赔偿超损部分。
9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。
10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度,造成停工、罢工或找理由拖延工期的,影响恶劣的,甲方可以单方面立即终止合同,且甲方按所做过程实际完成量的60%予以结算乙方劳务工程款。
12、乙方民工进场后,其暂住证由甲方配合乙方办理,费用由乙方承担。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责,应按照劳动法有关规定按时支付其雇请人员的工资、加班费:
13、及时无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌(条幅);八、安全文明施工1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面安全技术交底,使工人明确危险所在,同时乙方每天应对班前安全意识教育,并做好记录,每周甲方检查一次记录。乙方在施工过程中严格按照安全气操作规程施工。栓、戴好个人安全防护用品,不违章作业,不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部承担,并接受安全违规处罚。因乙方原因发生安全事故时,金额在20000元以内由乙方自行负责,超过20000元以上保险公司赔偿以后余下金额,由甲方负责70%,乙方负责30%的费用。
2、每天安排二人以上专门负责生产作业区的清洁、保卫等工作:
3、每一道工序完工,必须严格执行“三检‘’制度。尤其其配套跟进的安全文明措施。
九、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即报告甲方,按国家有关法律、行政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生安全事故,乙方应积极采取措施,防止或减少损失,同时保护好现场。乙方在施工中发生的一切安全事故的刑事、民事责任均由乙方全部承担,甲方不承担任何责任。
十、竣工结算
1、全部工作完成,并经工程承包人组织单项预验收后_____天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。
2、结算办理完后________个工作日内支付实际完成工程量工程款至98%,预留2%作为质量保证金,工程保修期1年。
十一、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方提前2天以书面形式通知乙方,并提供变更的相应图纸和说明,乙方按甲方的变更内容和工程施工要求及时进行各项调整和变更。
2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)
乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作),不得擅自对工程设计进行变更,园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用和因此导致甲方的损失,均由乙方承担,且延误工期不予顺延。
十二、施工验收
1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准,甲方其它项目的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的相关损失。
十三、其他
1、乙方下料必须正确,其配料单必须在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料,梁、柱、板钢筋必须满足设计要求严格按照《砼工程现行施工规范要求》机械施工。
2、如因乙方与务工人员的工资纠纷,导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公,每次对乙方处以罚款壹万元整。
3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动,如安全设施确实档道,需及时向项目部汇报,由项目部统一安排专业人员处理,否则擅自松动、拆除将按500~1000元以上罚款。造成严重后果者追究责任班组所有责任。
4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格按照业主方的图纸施工,在施工过程中乙方必须按照甲方要求组织施工人数,乙方必须常住现场人员不得低于_______人,若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员,其工资按市场价从乙方工程款中扣除。
5、乙方负责施工临时场地约_______平方米的砼坪,以交付甲方用于建设临时办公室。另修建一个临时侧所。
6、乙方对工地的临时材料要及时进行保护,特别是水泥,要及时进行覆盖,以减少损失。
十四、争议
1、甲方和乙方在履约合同时发生争议,可以自行和解或要求有关部门调解,任何一方不愿和解,调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议。
3、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
发包方(公章):________________ 承包方:__________________
法定代表人:__________________ 身份证号:__________________
委托代理人:__________________ 委托代理人:__________________
日期:______年____月___日 日期:______年____月___日
篇2:装修工程劳务承包合同
甲方:____________________
乙方:____________________
现甲方将______街______号______室内装修工程委托乙方承建,经双方协商,确定如下工程承包合同,双方共同遵守执行。本合同按总价民法典计算,如有增减工程量,按预算价进行单价法计算,如该项目没有预算价,则双方友好协商商定。
一、工程名称:____________________________________。
二、工程地点:____________________________________。
三、工程承包范围及内容(具体预算附后面):
室内泥水工程(墙体结构改造等)、天花工程(主人房木天花制作等)、水电电位修改工程(包括洁具安装等)、油漆工程、门窗工程工程。
四、质量及验收标准:
工程质量达到国家现行的《高级建筑装饰工程施工及验收规范》所规定的合格标准。
五、工期:
本工程之签订合同日起计算,计算工期为____天完工(如遇雨天及其它等客观原因所造成的拖延工期不计)。
六、付款方式:
开工日支付整个工程款_____%,在工程进度达到_____%左右时付整个工程款的_____%,整个工程完工并经验收后付完整个工程款。
七、甲方责任:
提供施工水、电源供乙方使用。
八、乙方责任:
(1)负责做好装修产品及原有甲方装修产品(厅地板、厨房、洗手间)的保护。如有损坏,乙方负责修复原貌。
(2)遵守甲方物业管理的规定,确保甲方取回装修押金。如由于乙方责任造成甲方无法全数取回装修押金的,由乙方负责赔偿甲方损失金额
(3)确保施工安全,装修期间如发生人身安全、损坏公共财物等安全问题,由乙方负全责。
九、本合同一式____份,甲乙双方各执____份。
十、本合同经双方签名后生效,保修期按国家规定时间(二年)。保修期完以及甲方结清工程款后合同自然失效。
十一、合同未尽事宜,以《住宅室内装饰装修管理办法》为准,双方另行友好协商补充。
甲方(公章):_________________
法定代表人(签字):___________
时间:_________年____月____日
乙方(公章):__________________
法定代表人(签字):____________
时间:_________年____月____日
篇3:混凝土劳务承包合同范本_混凝土劳务承包合同样本
工程地址:县城
工程项目:
甲 方:
乙 方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、建立共信。经双方协商同意签订本协议,以资共同遵守。
一、承包内容、方式:
1、承包内容:
(1)混凝土工程
a:图纸范围内全部混凝土浇捣。
b:混凝土浇捣所需要的全部机械设备及工具,(包括砼压磨机)。
c:为保证质量安全,砼浇捣后一定用压磨机磨两遍。
d:混凝土浇捣12小时后,派专人淋水养护14天,保持混凝土表面处于湿润状态,保证工程质量。
(2)所有工程工序完成后竣工交工前的清理、验收。清理按规定做到窗明地净,保证工程竣工交付的顺利。
(3)工人参加本工程的意外伤害保险都由乙方承包费用。(甲方代办理) 2:承包方式:
(1)乙方实行按施工图纸内容包工,包施工使用的机械设备,完成所有的砼工程施工工作达到竣工交工要求的方式进行承包。(包清洗承台.抽水.配合挖机平整承台.内地面土方.夯实。)
(2)按照甲方合同工期(双方在签订本协议时,乙方已认真了解甲方合同工期内容)和国家的安全质量要求责任进行承包,保证工程顺利完成。
二、承包单价及计价方式、进度款支付方式:
(一)承包造价及计价方式:
1、乙方承包单价:地下室(包括顶板)±0.00以上的两倍计算面积,包括清理垫层淤泥,正负零以上按建筑面积每平方米实物量综合单价________元/m2(包人工、捣砼用的小型机械,电缆,软管,甲方负责垂直运输,水电到每个楼层后由乙方自驳接)。
2、计价方式:按建筑面积(建筑面积按国家规定计算)以每平方进行计算。
3、承包方式:本协议约定的承包方式为劳务分包。
(二)进度款支付方式:
以形象进度付款比例为准,具体的付款方式为:
1,完成3.5万平方米至4万平方米,15天内支付75%,其余封顶后15天内付80%,待二次结构模板拆除后付全工程量的95%,其余5%在装修完一个月内全部付清。
2,工程款必需专款专用,不能挪作它用,若发现挪作它用的严重影响了工程进度或未支付应支付的工人工资的严肃处理。甲方有权单方解约,违约责任按本协议第六条1款。进度款的使用,先工人工资、后材料款的使用,不足款项由乙方自行垫付。乙方每月发放工人工资的工资表由工人本人签名确认并每月提交一份原件给甲留底备案。乙方必须保证其所交付甲方留底备案的工人工资表为乙方全部工人,必要时甲方可派员监督乙方发放工人工资或亲自支付乙方工人工资,若工资由甲方支付的,甲方有权在工程进度款或总结算款中扣除。
三、履约保证金的交付与退还
1、本工程履约保证金为_______万元,地下室工程±0.000的楼板浇筑完成一周内退还履约保证金_______万元,履约保证金退还时不计息。
四、施工质量、技术、进度:
1、承包者必须具备所有承包项目的专业技术水平。
2、乙方必须按甲方提供的设计图纸,国家颁布的《建筑工程施工验收规范》和《建筑工程质量验收评定标准》,严格按质、按量进行施工,服从甲方技术管理人员的指挥,以确保工程的施工质量。
3、乙方必须配备足够的施工人员和管理人员,严格按甲方制定的施工进度进行施工。且乙方必须保证按不同部位增加施工人员施工,确保工程质量的前提下加班保证甲方的施工进度施工。
4、施工过程中,因乙方技术不过关,管理不善等原因而造成质量问题而要返工,一切后果、费用全部由乙方负责,并按情况轻重,处以罚金,500元~20xx0元不等。
五、安全生产、文明施工、治安管理和责任
1、乙方在聘请员工时,必须进行严格考核、挑选,必须具备专业水平,身体健康;并在进入工地7天前提供工人的有效证件、身份证原件(核对本人无误后当场返还)、身份证复印件。甲方的原则是乙方的工人没有持有效身份证及未满18周岁的童工一律不准进入工地从事任何施工工作。乙方的工人必须持有有效身份证,若乙方的工人没有有效身份证及使用未满18周岁童工的,产生的后果全部由乙方负责。乙方在工人进退场的时间应如实及时向甲方上报,由甲方备案。乙方如不如实及时向甲方上报备案的,所引起的后果全部同乙方负责。
3、安全文明:乙方必须严格执行国家建筑法所制定的建设工程安全生产法律法规结合公司的规章制度、施工现场所制定的临时规范制度等严格执行安全生产、文明施工、以确保整个施工过程安全有序。
4、治安管理:乙方必须严格遵守国家法律、法规、发现有违法律、法规扰乱社会治安等人员,公司将立即对其采取处罚并清除出场,严重者送公安机关处理。
5、乙方必须按照国家现行施工操作规程进行施工,确保施工安全,若在施工中出现不戴安全帽、穿拖鞋、按规定不戴安全带的每次罚款伍拾至壹佰元。所罚款项从乙方进度款中扣除。
6、乙方必须服从甲方的施工安全管理和教育,注意自身安全保护。
7、乙方严禁在工地(含工地生活区内)出现有黄、赌、毒现象。甲方人员如发现乙方人员在工地进行嫖娼、赌博、吸毒的,(每次罚款500元-1000元),而在工地集众打架,无事生非、施工现场任意倒乱的施工班组每次罚款5000-10000元正,属个人造成的罚款500-1000元所罚各款项从乙方工程进度款中扣除(先扣罚班组后再由班组自行处理)并通知公安机关劳动部门对违法人员进行处理。
8、由于本工程工期急任务重,在施工中会有一定的其它因素影响,但乙方必须在安全的情况下加班加点按照协议工期规定保质保量完成任务。
9、乙方须按施工合同及进度表规定时间完成工期,必须加班加点施工而赶上工期,若超期或按乙方的施工进度有可能超期甲方有权安排其他施工班组人员协助施工,其工资在乙方承包造价内扣除,乙方必须协作,若执意抗拒或停工,甲方有权终止本协议。
10、乙方人员在施工中,必须做到文明施工,属于乙方范围内的必须清理干净。
11、在施工期间严禁工人在施工现场内大小便,每次发现一次罚款50-100元 。
12、宿舍内严禁用电热丝煮水冲凉,厨房内乙方自备炉具。违反者每次扣罚款
100元并没收用具。民工宿舍内按甲方规定每间宿舍住入人数,乙方必须听从甲方安全管理人员的安排,住入民工宿舍后由乙方安排一至两人负责乙方所用区域的安全卫生管理人员协作宿舍区、厨房、卫生间、浴室等安全卫生工作,安全卫生一定要达标,一经检查罚款自负,如果损坏甲方原有宿舍财物的由乙方负责补上(必须按规定要求)。
13、工地上不能出现夫妻房间或使用模板隔开独立的房间,若要使用独立房间或夫妻房间的另行由甲方安排。
14、交工前乙方必须负责室内的地面清理,做到窗明地净。
15、本工程按现行建筑工程施工和验收规范及建筑工程质量验收评定标准执行。
16、严守国家和地方安全操作规程,落实各项劳动保护安全措施(如戴安全帽,不许穿拖鞋等)消除事故隐患,做到文明施工,非施工人员及未做安全教育的人员不准进入施工现场。
17、乙方遵守甲方单位的现场协调管理,接受甲方对质量、安全方面的监督管理,教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定,做到文明施工、安全生产。
18、乙方自觉遵守工程施工过程中的成品保护和竣工后场地清理、生活垃圾外运,甲方施工工地范围内不允许做饭及食宿。
19、人员进入施工现场前按规定进行“三级安全教育”,上班时一定带安全帽,不能穿拖鞋,如有发现每人每次罚款50元。
六、违约及责任:
1、中途不管乙方(自身)任何原因,又或是严重违反公司管理规范,不服从管理人员指挥,严重偏离质量、进度等要求而退场,则乙方退场时,乙方的所有材料、机械、归甲方所有,作乙方违约补偿甲方的损失。乙方所完成工程量一概以50%工程款结算给乙方,并马上离场。
2、在质量上有严重蜂窝,麻面每个按200元处罚乙方。
3、乙方在施工中加强管理,若出现安全事故一切责任由乙方或保险公司负责承担。特大事故保险公司赔偿不足的双方协商解决。若出现须经甲方垫付赔偿的,乙方应全额赔偿甲方单个事故50ʼ000元(含50ʼ000元)由乙方自付,50ʼ000元以上部分甲方负责70%,乙方负责30%。
4、工人下班后;若在工地以外出现工伤事故与甲方无任何关系。
5、施工过程中,因乙方技术不过关、人员少、物料跟不上、管理不善等原因而造成施工进度严重拖后,甲方有权终止本协议,并按完成工程量的50%结算给乙方。工人工资不足部分由乙方全部负责。
6、在施工中因图纸变更,增加或减少工程量按承包单价进行增减扣除(正负5%内不进行增减)。
七、工期:
本工程按甲方工程进度安排表进行。
乙方必需按本项目工程需要,保证足够的施工人力、物力、确保工期内完成交付使用,若超于工期不完成本项目因乙方原因造成的工期延误,每延期一天扣罚人民币3000元,同样如乙方提前竣工每一天奖励3000元。工期奖罚款甲方有权在工程进度款或结算中扣除或奖励。支付工程款。
八、材料节约控制:
甲方提供的材料乙方节约使用,如造成超标浪费同样进处罚。
九、本协议有其它未尽事宜,另行商量解决,协商不成,按工程所在地法院诉讼解决。在履行过程中,一方向另一方所发文件信函以本协议约定的地址寄出三天视为送达。
十、本协议一式肆份,签名盖章生效。(甲乙双方各执两份)
甲方:乙方:日期:|
篇4:劳务工程施工承包合同
在工程建设中,工程施工承包合同一经签订就生效,工程施工承包合同怎么写呢以下是小编为大家整理的工程施工承包合同范文,欢迎参考阅读。
工程施工承包合同范文1
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《民法典》和《建筑装饰工程承包合同条例》 并结合工程实际情况,双方经协商同意签订本合同。
一、承包工程概况:
1、工程名称:家庭装修
2、工程地点:
3、工程性质:住宅
4、装修内容:按双方认可装修项目进行施工。
5、承包范围:室内装修:
二、工程期限:
本工程自________年____月____日开始至________年____月____日交工。
三、承包形式:半包轻工辅料
四、工程造价与付款方式:
1、工程总造价: 元。
2、付款方式:按工程进度支付、进场付40%,木工进场付30%,木工完工付20%竣工验收后付10%。
五、工程质量:
1、工程质量:乙方按甲方要求为准和现行规范进行施工。
2、工程验收:工程验收以中华人民共和国颁发的施工验收规范质量检验标准为依据。
3、隐蔽工程施工结束,甲方需验收合格后进行下一步施工。
4、保修期:________年,凡是我公司施工项目内如出现质量问题,我公司负责维修。如自然灾害损失由甲方负责。
六、甲乙双方负责
甲方负责:对工程进度和质理进行监督,接通施工现场水源、电源和运输道路,及进组织工程验收近期支付工程价款。
乙方责任:按合同规定如期完工和交付,办理工程竣工验收和结算。工程竣工后,在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理。
七、违约处理
甲方:按合同履行自己的责任,因甲方造成的中途更改方案,或工程未付款不到位,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工返工、设备调迁,材料的构件积压的实际损失,由甲方承担负责,不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定处理。
乙方:按规定规范严格施工、保证质量、施工人员遵守施工现场的规定,保证工期:(除人力不可抗拒的因素外),由于乙方过失造成甲方的材料、设备等损失,乙方负责赔偿。乙方施工中所发生的各种事故均由乙方负责,乙方不按期交工按千分2违约金赔偿。
八、说明事项
如有增减项目,双方另行协商补充协议,同具备法律效力。
九、本合同一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程施工承包合同范文2
发包人:(人称) (简称甲方)
承包人:(姓名) 身份证号码: (简称乙方)
依照《民法典》《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目工程承包事项协商一致,订立合同如下:
一、 工程概况
1.工程名称:____省____市高速铁路南站广场,站楼铺装。
2.工程内容:铺装及本项目相关联的工程。
二、 承包范围
1.本项目工程设计图纸所包含的工程内容。
2.承包方式:包工不包料、包质量、包安全、文明施工,施工期由甲方提供乙方施工人员住宿,生活费自理,甲方提供乙方施工用斗车、水源、电源、施工场内水管、电缆线,其他工具自理。甲方负责乙方住地及施工场地内水费、电费。
三、 合同工期:开工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日
四、 质量标准:经甲方按国家有关建筑施工质量规范验收合格。
五、 合同单位:600X0040厚石材板铺装 元平方;路治石安装 元米;沟盖板500X0080厚安装 元块;计时工,大工 元工日;小工 元工日,其他未涉及单价的项目,双方另行协商定价。
六、 乙方向甲方承诺:按合同约定进行施工,确保工程质量、服从甲方合理安排,合理使用材料,不准故意浪费材料,严守施工规范对先天铺装的板材必须进行养护,如发生质量,质量事故,乙方必须承担所有的损失。
七、 付款方式:甲方向乙方每月付给工人足额生活费,工程竣工 天内全部结算付清乙方工程款。
八、 本合同双方签字生效,一式贰份,未尽事宜经双方友好协商再定,希共同遵守,工程竣工验收结算,付清往来工程款后自动失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程施工承包合同范文3
甲方:
乙方:
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商共同达成以下协议,望双方共同遵守执行:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:
(具体以附件施工蓝图为准)。
四、承包方式:
五、质量要求:本工程质量必须符合国家或行业标准。必须严格按照现行的施工及验收规范和有关标准施工,必须达到一次交验合格。乙方在施工过程中保质保量,应随时接受甲方或业主、监理的监查,如出现质量不合格要求返工一概由乙方负责,甲方不承担其相应费用。 质保期________年,从工程验收合格之日起计算。质保期内有质量问题,乙方在接到甲方通知后24小时内派人到现场维修,逾期,甲方自行维修,费用由乙方承担。
六、安全:乙方应做到质量第
一、安全第
一、文明施工,乙方在施工过程中必须配合好安全防护措施才能施工,万X出现大小安全事故,一切责任由乙方承担,甲方不承担任何费用。
七、结算方式:
八、付款方式:
九、工期:
十、乙方在施工过程中,必须保护好原有的构筑物、公共部分物件、小区内的配套设施及居民财务等等,如有损坏乙方须按实赔偿。施工方案、技术方案必须先提交甲方。隐蔽工程覆盖前,必须经甲方代表签字认可,否则,一切后果由乙方承担。乙方不得转包或分包本工程。 乙方使用的产品或材料必须是正规、合法厂家生产的符合设计要求,并附有质量合格证书、检验报告,不得使用假冒伪劣或三无产品或材料,一经发现,每次罚款元,且必须无条件整改至符合要求。拒不整改,甲方可解除本合同。
十
一、乙方在进场施工前必须提交所有施工操作人员的身份证及保险单复印件。
十
二、乙方在施工期间应做好与住户的协调工作,在施工场地不得出现打架、斗殴、偷盗等事件。如有发生上述事件,甲方有权终止合同并作出相应处罚。
十
三、工程竣工验收。工程验收前,乙方应向甲方提交完整的验收资料三套,提前7天通知甲方验收,否则,甲方可拒绝验收,验收不合格的,乙方立即整改,工期不予顺延。
十
四、违约责任。因乙方原因逾期竣工,每逾期____日,按工程总价款的万分之五向甲方支付违约金,逾期____日以上的或二次验收不合格,甲方可解除本合同,乙方无条件自行清场撤离。乙方转包或分包本工程,拒不整改的,甲方可解除本合同。如一方违约应承担由此造成的一切经济损失并对另一方作出相应赔偿。
十
五、本合同未尽事宜及发生争议,由双方共同协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院裁决。
十
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经甲、乙双方授权代表签订后即刻生效,具有法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
篇5:劳务工程施工承包合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商共同达成以下协议,望双方共同遵守执行:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:
(具体以附件施工蓝图为准)。
四、承包方式:
五、质量要求:本工程质量必须符合国家或行业标准。必须严格按照现行的施工及验收规范和有关标准施工,必须达到一次交验合格。乙方在施工过程中保质保量,应随时接受甲方或业主、监理的监查,如出现质量不合格要求返工一概由乙方负责,甲方不承担其相应费用。 质保期 年,从工程验收合格之日起计算。质保期内有质量问题,乙方在接到甲方通知后24小时内派人到现场维修,逾期,甲方自行维修,费用由乙方承担。
六、安全:乙方应做到质量第一、安全第一、文明施工,乙方在施工过程中必须配合好安全防护措施才能施工,万一出现大小安全事故,一切责任由乙方承担,甲方不承担任何费用。
七、结算方式:
八、付款方式:
九、工期:
十、乙方在施工过程中,必须保护好原有的构筑物、公共部分物件、小区内的配套设施及居民财务等等,如有损坏乙方须按实赔偿。施工方案、技术方案必须先提交甲方。隐蔽工程覆盖前,必须经甲方代表签字认可,否则,一切后果由乙方承担。乙方不得转包或分包本工程。 乙方使用的产品或材料必须是正规、合法厂家生产的符合设计要求,并附有质量合格证书、检验报告,不得使用假冒伪劣或“三无”产品或材料,一经发现,每次罚款20xx元,且必须无条件整改至符合要求。拒不整改,甲方可解除本合同。
十一、乙方在进场施工前必须提交所有施工操作人员的身份证及保险单复印件。
十二、乙方在施工期间应做好与住户的协调工作,在施工场地不得出现打架、斗殴、偷盗等事件。如有发生上述事件,甲方有权终止合同并作出相应处罚。
十三、工程竣工验收。工程验收前,乙方应向甲方提交完整的验收资料三套,提前7天通知甲方验收,否则,甲方可拒绝验收,验收不合格的,乙方立即整改,工期不予顺延。
十四、违约责任。因乙方原因逾期竣工,每逾期1日,按工程总价款的万分之五向甲方支付违约金,逾期5日以上的或二次验收不合格,甲方可解除本合同,乙方无条件自行清场撤离。
乙方转包或分包本工程,拒不整改的,甲方可解除本合同。如一方违约应承担由此造成的一切经济损失并对另一方作出相应赔偿。
十五、本合同未尽事宜及发生争议,由双方共同协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院裁决。
十六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经甲、乙双方授权代表签订后即刻生效,具有法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:建筑工程劳务承包合同
总包方: (甲方) 承包方: (乙方) 为了加快甲方总承包大兴新区三民村馨苑小区1#楼工程建设速度,保证质量按期任务,甲方拟将本工程的分部分项工程由乙方承包施工。为明确双方责任,权利和义务达到互惠互利的目的,经双方充分协商达成以下条款,以便双方共同遵守。
一、工程内容:
1.设计单位:
2.建设单位:
3.工程名称:三民村馨苑1#楼
4.工程地点:三民村
5.结构形式:剪结构
二、承包方式及承包价款
1、承包方式:包工及包周转材料及辅料(注不包括:钢筋、水泥、石子、砂、砖、涂料、瓷砖)。
2、承包价款:不含税的价格(含:模板、支撑、钢管、扣件、安全网、外架及安全防护设施,钢筋制安、焊接及机具、二级电箱、电缆、混凝土布料机、木工机具、劳保用品、室内外抹灰),(不包括水、电、暖安装、油漆刷白、玻璃、防水工程、另外墙保温只限人工费)。
3、合同价款:元/㎡
三、承包工程内容及工作量
1、承包范围:按结构设计图所包含的基础垫层及垫层以上所有的土建工程的主体结构以及本工程所涉及的辅助工程施工,安全文明工地施工,外加的拉搭设拆除。
2、工程内容及要求:
按照设计及验收规范,安全文明施工规程的标准完成:基础垫层及垫层以上设计蓝图所包含的钢筋、模板、混凝土保温(内外墙保温板除外)、室内外抹灰巾瓷、楼地面室内外土方等工程场管理;安全文明所涉及道路场地硬化的材料加工、制安、装卸车、二次倒运、冬雨季工程的施工。(空调预留洞除外)。
四、结算程序及方式:
1、±0.00以下建筑面积按倍计算面积;
2、±0.00以上按建筑面积计算,具体按“20xx”预算定额标准执行。
3、主体封顶屋面防水以上构筑物按实际面积计算,檐高不足2.1m按实际面积的1/2计算„„
五、付款方式:
1、乙方垫资至 层封顶后付已完工程量的75%;按 元/㎡进行结算;
2、 层封顶后以上按月进度付已完工程量的75%;按 元/㎡ 进行结算;
3、春节放假甲方按已完成的工程量的80%支付乙方工程款;按进度款单结算。
4、后续工程量甲方按月进度的75%支付乙方已完工程量的工程款;
5、主体工程完工验收合格时,甲方支付给乙方主体工程款的80%;
6、甲方全部工程竣工交建设单位验收合格后,甲方支付给乙方总工程款95%;一月内确定工程决算。
7、留5%保修期满后一次性付清,保修期为一年。(保修金不计利息)
六、工期要求和工期奖罚:
根据甲乙双方商定:本工程工期为一年(具体以甲方进场开工令为准)。
七、工程质量等级和要求:
本分项工程质量等级为合格工程质量等级,因乙方施工原因造成达不到合格等级,甲方按结算价的2%以下收取赔偿损失。
八、安全、文明施工要求和等级:
乙方必须保持施工现场现场和生活区整洁,必须符合(建工施工安全文明施工工地管理评比办法)要求。劳务价格中已含1.6%的文明现场施工增加费,若因乙方在自己工作范围内未达到等级要求,没有评比上文明工地等级,则按人工费总价一定比例扣除文明施工增加费,但甲方协商周边关系及硬件设施。
九、甲乙双方责任、权利和义务:
1、甲方:
(1)乙方进场甲方向乙方提供施工图纸、设计变更、技术组织施工。
(2)乙方做好抄平放线及各分项分部工程的自检和技术复校工作,以书面形式报验,否则造成的一切后果自负。
(3)乙方主要施工人员,必执证上岗,必须接受甲方统一管理。遵守甲方各项规章制度,做到工完场清,文明施工。实行限额领料,完善领料手续,消耗控制在定额内,材料超出定额部分,甲方根据实际情况予以扣罚。
(4)乙方必须严格按现行施工规范要求严格施工,如因乙方原因造成的返工,其返工部分人工费材料费全部由乙方承担,并承担返工人工费总和3%的罚款。
(5)乙方施工员到位后,按甲方要求组织施工,要保证施工人员相对稳定,遇特殊情况,须经甲方同意,方可撤离施工现场,如未经同意擅自撤离施工现场,视为乙方单方终止合同,并由乙方承担全部法律责任及经济责任。
(6)乙方所提供的材料、机械、设备及周围材料及辅助材料必须是合格产品。机械设备必须有专人管理。否则造成的损坏丢失和不安全事故责任由乙方承担。
(7)乙方应教育工人爱护产品,做好产品保护工作对损坏产品的情况,要进行经济赔偿并自觉予以修复。
(8)暂停证工本费、计划生育费及工人技术工程上岗证等由乙方承担。
(9)因乙方原因造成的停工,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
十、安全文明生产:
(1)乙方进入工地,必须严格遵守安全等规章制度,严格按照安全操作规程施工。坚决杜绝材料浪费及野蛮施工,乙方如违反规定,甲方有权对乙方进行罚款,直至终止合同,由此造成的损失由乙方承担。
(2)定期对工人进行安全意识教育,班前做安全交底,并有书面交底记录,设立专职安全员,随时随地督促检查,所有进场人员必须佩戴安全帽,高空作业必须戴安全带,严禁酒后上岗,打架斗殴,违者惩罚直至移交公安部门处理(安全帽、安全带、安全标语费用自理)
(3)乙方所有施工人员,随时注意安全,做到不伤及他人或被他人伤及。乙方人员自身原因在工地上发生的一切伤亡事故由乙方负全部经济法律责任,以及由于乙方人员野蛮操作,造成工地其它人员伤亡事故,由乙方负全部经济法律责任。
(4)在施工期间,乙方特殊工程人员,必须上岗,如因无证工作引起的事故及连带责任,均由乙方负责。
(5)乙方施工人员进场后,必须将人员名册交到甲方及项目部,人员要调整要在名册上及时调整,否则发生意外一切责任由乙方负责。
(6)在施工现场,乙方不得使用16周岁以下的未成年人及50岁以上的老年工人,特殊人员由甲方认可后方可上岗,未经甲方同意,严禁职工家属,小孩借住工地宿舍,违反规定每人罚款100—500元,造成的后果均由乙方负责。
(7)乙方严禁在宿舍内乱拉乱挂220V以上电线,严禁在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅,经发现除没收外,并罚款200元/只。
十一、保修:
乙方承担自己所承包范围的工程保修,保修安国家现行保险期文件规定执行,本工程保修金为合同价款的5%,保修期为壹年。
保修金在整个工程经质检部门验收合格壹年后一个月内一次性结算。
十二、其它约定:
甲方: 乙方:
1、乙方因积极认真配合甲方分包队伍用电、用水、架子等不计取任何费用。
2、20xx年 月 日原合同乙方垫资至 层封顶,经双方协商乙方垫资至十层封顶后返还保证金 %,按垫资主体价暂定: 元/㎡支付 %,后续主体按月进度暂定价 %支付,主体封顶验收合格后按合同价付 %,主体封顶甲方返还乙方全部保证金(保证金不计息);装修期间按月进度已完工程量75%支付,工程达到初验付至总价的80%,甲方全部工程竣工经建设方验收合格后一月内确定工程决算。决算确认后三个人支付乙方总价95%留5%质保金,质保期为一年(质保金不计息)期满一次付清。
2、乙方管理人员配备应齐全,且全部应持证上岗,具体人员:项目经理一名、技术负责一名、质量员一名、安全员二名、放线员一名、木工工长一名、钢筋工长一名、砼工长一名、材料员一名、实验员一名、文明施工员一名、后勤管理一名、门卫二名及各班组长等(以上主要管理人员资料应交甲方备案)。
3、为了保证本工程正常施工,乙方应向甲方提供以下保证承诺并认真履行,否则甲方有权进行处罚,直至解除合同:①保证金承诺;②垫资承诺;③工资发放承诺;④保险办理承诺;⑤工程质量承诺;⑥安全保证承诺;⑦进度承诺;⑧文明施工承诺以上承诺为合同附件与合同具有同等的法律效力。
4、本工程施工塔吊、货梯由乙方提供并配合安装施工,塔吊、货梯的基础浇筑、安装、拆除、维修机械人员工资及安全门上料口的制作安装等费用由乙方承担。
5、需要本工程配合所承建临建材料及施工现场用电设施、配电柜箱、电线、电缆并设电工配合施工,竣工后由乙方拆除回收并清运垃圾,费用由乙方承担。
6、甲供钢材乙方应合理利用损耗按1%计,超出部分甲方从乙方工程款中扣回,砼工程现场估料要准确,先进剩余材料必须合理利用并清理干净施工现场,否则乙方除赔偿甲方材料损失外并处一倍罚款。
7、乙方在施工中的外架搭设防护、挂设安全网、架板铺设、拆除的安全通道,“四口”“五临边”的搭设、维护和修补工作,按高级文明工地要求搭设木工棚、钢筋棚和安全防护棚、以上均由乙方承担。
8、乙方在施工中由于现场管理不到位造成工程质量、安全、文明施工不符合要求,经甲方项目部提出要求乙方限期整改,经检查仍未达到标准视情节将处以罚款,由甲方项目部两名管理人员签字并报现场主管负责人签字并告知乙方生效,该费用从乙方工程款中直接扣除。
9、乙方在施工中对工作人员要经济进行安全教育,因乙方施工人员不遵守安全操作规程所发生的任何不安全事故造成人员伤亡、财产损失均由乙方承担。
10、质量要求砼板墙为清水砼,装修时只粉刷填充墙,质量要求为合格。
11、因甲方材料供应而影响正常施工责任由甲方承担。
12、甲方应协商各方关系确保乙方21小时作业的连续性及均衡性,属于甲乙双方人力不可抗拒因素造成的停工,工期相应顺延。因建设单位手续而停工三日内由乙方自行承担,三日后给乙方造成损失由甲方酌情给予处理。
13、安全文明工地建设按《陕西省建筑施工安全文明工地管理评比办法》中规定发生在乙方工作范围内的用工由乙方负责。
14、建筑物工作范围内及生活区域内所有垃圾的清理至场内指定点(由甲方负责清运)。
15、若乙方将某项工作完成后,发生变更费用由甲方承担;若变更发生在某项工作完成之前,费用 不再增减。
16、因施工需要使用电炉时需向甲方提出申请,经批准后方可使用。
17、此项工程不含税金。
18、甲方应向乙方提供现场用电、用水(费用由甲方承担)。
19、本合同以外用工除包工项目外,零星用工为每天 元,零星用工每月结算一次。
20、经双方协商,合同及工程保证金订为每栋楼 万元,共周后补齐 万元。主体施工至 层付款,甲方退还保证金 %,单栋主体封顶全部退还。
21、本工程进场暂定 月底,若在 月中旬,乙方不能按时进场,甲方必须无条件退还所交质保金及一切费用。
22、根据本工程劳务招标文件,若投标时乙方提供的主要管理人员名单不符,则乙方无条件退场。确须进行人员调整时,必须报甲方核准后,方可调整。
23、本协议未尽事宜,可采用协议附件形式,由双方协商补充签订,同样具有法律效力。
24、在执行本协议中,如双方发生争执,则按友好平等、互利原则协商解决,必要时可由甲方所在地工商行政管理部门、法院调节和仲裁。
25、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,签字生效。工程完工,帐款付清,协议自行失效。
总包方: 分包方:
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
签字日期: 年 月 日 签字日期: 年
篇7:绿化养护劳务承包合同
甲方:_______________
乙方:_______________ (身份证号:_______________ )
甲方为完成广东省江门至肇庆公路工程绿化工程第二合同段施工任务,甲方同意乙方为本工程的劳务分包队伍,秉承公平、公正的原则,经友好协商,特签订如下劳务合同,以资甲乙双方共同信守。
一、工程概况
1、工程名称:_______________
2、工程地点:_______________
3、工程范围:_______________
二、承包方式
本合同属劳务合同,总体承包方式是包工不包料,但施工队包施工质量、包安全文明施工、包各项施工工艺(按设计施工图或工程部审批的施工方案)所涉及的劳务施工。
三、施工技术要求
1、按业主下发的施工图设计和甲方现场实际操作施工组织设计及技术交底要求执行(如有变更按甲方调整的方案执行)。
2、各分项工程施工工艺
2.1、喷混植生(6-8㎝厚):修整坡面→测量放线→锚杆施工→挂网施工→材料搅拌→基材喷播→盖无纺布→场地清理→养护成活。
2.2、三维网植草:修整坡面层→铺设三维网→喷附客土基材→盖无纺布→场地清理→养护成活。
2.3、普通喷播植草:平整场地→开沟→喷播(或撒播)→盖无纺布→场地清理→养护成活。
2.4、乔灌木种植:平整场地→放线→挖穴→换填种植土→施放基肥→回填种植土并拌肥→苗木种植→淋定根水→场地清理→养护成活。
2.5、地被种植:平整场地→放线施放→施放肥料→种植→淋定根水→场地清理→养护成活。
四、合同期限按业主(总包)总体工期要求,暂定合同工期_________个月(__________年________月________日至___________年________月________日),如因业主工作界面或不可抗力影响工期,则合同工期相应顺延。
五、劳务计价
1、单价:按甲乙双方商定的《边坡生态防护人工费定额》(详见附件Ⅰ)计价,本单价属不含税单价。
2、数量:按甲方与业主计量的数量为准(但甲方和业主超计量的除外)。
3、附件中的单价包含筛土、房租水电、材料上下车、机械搬迁及看守、场地清理等杂工在内,但遇灾害性天气,如干旱或暴雨冲刷、低温气候(5℃以下)、人畜破坏造成的损坏另外计量。
六、甲乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
1.1施工前甲方向乙方进行技术交底,并向乙方提供施工图。
1.2、甲方及时与业主、监理协调,提供合格工作界面。
1.3、甲方按时提供运转性能良好的施工机械设备和交通工具(手扶拖拉机),机械维修暂由甲方负责。
1.4、______________________________
1.5、甲方按时提供施工机械燃油和各项施工主材及附属材料,材料由各施工队到项目部办理领料手续。机械燃油定额承包前由甲方负责采购送达工地,定额承包后机械燃油由乙方负责采购运输(定额标准经测试后确定)。
1.6、甲方有权监管乙方施工工人条件,对年龄大于55岁、体弱、身体欠健康的劳务人员可责令乙方辞退,并对乙方工人建立劳动档案。
1.7、甲方负责为乙方工人购买施工安全险或人身意外险,其保险费用甲方负责。
1.8、甲方按季度计量并支付70%的劳务报酬于乙方。
1.9、甲方施工管理人员现场监管施工质量,乙方工人必须听从甲方现场管理人员的质量监督。
1.10、乙方如不按设计工艺要求施工(按甲方要求更改的施工工艺除外),影响工程质量,视工程损失程度,甲方有权要求乙方返工,其损失材料款和劳务费由乙方自行承担(从劳务报酬中扣付),严重者终止合同,并赔偿有关损失;由于自然灾害或交叉施工影响破坏造成的质量的问题,由甲方负责。
1.11、甲方为乙方提供特殊工艺施工的安全防护用品(如安全带、安全帽等)
2、乙方的权利和义务
2.1、乙方必须服从甲方项目部的管理,按照项目部的施工计划进行施工安排。
2.2严格按照施工设计图或变更设计图施工,每项工艺施工完毕必须经甲方现场施工员检验合格后才能进行下一道工序施工。
2.3、材料配比、尺寸按甲方提供的方案要求施工,不能浪费材料和多用材料(附件:边坡生态防护主材定额使用标准)。
2.4、乙方自己负责工地临时租房的房租和水电费(特殊情况,甲方可补回部分房租)。
2.5、乙方负责施工材料的上、下车和施工机械临时搬迁等一切附属劳务事项。
2.6、每个边坡施工完成后要清理施工现场垃圾和清洗路面(其它污染清洗除外)。
2.7、乙方要注意施工形象,做到安全文明施工,不能赤膊和赤脚。
2.8、乙方必须看管好施工现场的机械、材料、工具,看守费用甲方每月补助乙方____________元;如有丢失,由乙方照价赔偿(发生抢劫时20分钟内要及时通知甲方报案,确属抢劫不要乙方赔偿)。
2.9、乙方要遵守所居住地的民族生活习惯,处理好当地关系,如发生纠纷应及时报告甲方项目经理部协调处理。
2.10、乙方要注意所居住地的环境卫生和饮食卫生,防止疾病和中毒、中暑事件发生。
七、工程验收
1、由甲方现场施工管理人员按工艺、质量要求验收(经甲方项目部同意的材料配方按甲方方案验收)。
2、每个边坡施工完成30日历天后,由甲方项目部工程师、计量员共同验收,如无网泥滑落、草种发芽率达到相应标准、草灌木生长均匀正常即算合格,交甲方项目部养护管理(如因台风、干旱等灾害性天气造成整体滑落、冲刷、不发芽或枯死,不算施工质量问题,其修补按二次施工计量)。
八、劳务报酬支付方式
1、正常开工后,甲方预支乙方工人每人每天生活费____________元。
2、每季度最后一个月15日开始对乙方施工完成的合格工程量进行计量,并支付本期计量款的70%(并扣回预付生活费)。
3、每期剩余30%的计量款至整个项目施工完成后30日内办理完结算并支付至100%。
九、违约和赔偿责任
1、如甲方违约,支付乙方所施工工程量(经甲方验收合格的)劳务费,并按劳务费50%补偿乙方;如乙方违约,甲方只支付乙方经甲方验收合格的工程劳务费的80%,并按劳务费50%补偿甲方,剩余的部分不再支付,同事乙方赔偿甲方因此造成的损失。
2、如因甲方与业主合同终止时导致甲乙双方合同不能完全履行,甲乙双方按其实际完成的工程量参照本合同单价办理结算,但甲方不承担补偿乙方费用的责任。
十、劳动争议
1、本合同不详事宜,由甲乙双方协商解决。
2、发生劳动争议,先由甲乙双方协商解决,协调不从,由施工所在劳动仲裁委员会仲裁。
十一、其他
1、本合同一式三份,甲方二份(项目部和公司各一份),乙方一份。
2、本合同自签字之日起生效,劳务报酬支付完毕后自动失效。
附件:
1、《边坡生态防护人工费定额》、《苗木种植人工费定额》
2、《边坡生态防护主材定额使用标准》
3、乙方的身份证复印件
甲方:___________________
甲方代表(签字): ___________________
乙方:___________________
乙方(签字):___________________
乙方联系电话: ___________________
合同签订日期:___________________
篇8:劳务承包合同书
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方友好协商,甲方将 以劳务大包方式承包给乙方。
为明确双方权利与义务,特拟定如下条款,供双方共同遵守。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程规模:
二、工程承包和结算方式
该工程以劳务大包方式承包给乙方,承包价格采取分项单价组和总价的形式,按陕西最新定额建筑面积计算方式(凸窗不计算面积、阳台按半面积计算)结算,综合单价为 元/㎡(不含税金)的承包单价一次性包死 。要求承包企业(队伍)必须具有施工劳务企业资质、安全资质、用工资质,拥有专业的劳务班组,工作人员要持证上岗。
三、工程承包范围和内容
施工图和施工图变更文件范围内的基础工程、主体工程、二次结构、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程、室内外回填、室外散水及台阶、设备基础、主体结构施工资料等所有的土建部分工程(毛墙毛地)。其中承包单价包括以下具体内容:
(一)、包含内容:
1、基础工程:地下井桩钢筋的制作、绑扎、安放、浇筑,基础垫层浇筑,防水保护层浇筑(不含卷材防水)
2、主体工程:钢筋下料、加工制作、绑扎、安装、焊接、套丝连接(含套筒材料费);模板下料、制作、支模及拆模、螺杆割除(所需氧气、乙炔、焊枪材料由乙方自备并承担费用)、定制模板吊运、安装、拆除、清理上油(含定型钢模板租赁费);砼浇筑、养护、打磨、泵管连接、清理、保养、包括后浇带及电缆竖井;主体内外脚手架和现场临时设施的搭设、拆除、码放、钢管的刷漆(上述所需材料由乙方自备并承担费用);主体施工测量放线(控制线由甲方负责)。
3、二次结构:填充墙(砌体工程)、圈梁、过梁、构造柱、女儿墙、止水反梁、散水、台阶等。
4、抹灰工程:内墙抹灰、外墙抹灰(含门窗洞口及线条等)、女儿墙抹灰、压顶抹灰、楼梯走道、伸缩缝、玻璃条。
5、楼地面工程:楼地面基层找平及清理、水泥砂浆找平、混凝土垫层、面层找平及拉毛、混凝土的养护。
6、屋面工程:炉渣找坡、水泥砂浆找平、PVC排气管的钻孔及安装、刚性层的钢筋制作、安装、调制。
7、机械设备:塔吊、电梯、布料机、吊篮、钢筋机械、(焊接机械)木工机械、砼工机械、配电柜、二级配电箱、电缆、电线及楼层养护用水管道、管件均由乙方负责,甲方负责二级箱以上配电设备和电缆及城市管网,供水点到施工现场的管道、管件。
8、材料:商砼、钢筋、防水、保温隔热、止水钢板(止水条)须到施工现场内、砖、沙、水泥、石子等工程所需的主要材料由甲方提供,其余材料由乙方提供(防水螺杆、钢管、方木、模板、扣件、丝杆、机械连接套筒、剪力墙穿墙螺杆、砼防冻保温材料、周转材料、辅助材料、人工费、临时用电、水材料等)乙方不负责水电费。
9、施工管理:乙方必须拥有完整独立的项目部机构(施工总负责1名,技术负责人1名,安全负责人1名,技术人员1名,质量员1名,材料员1名,施工员1名)
10、场内所有材料的二次搬运、垃圾清理。
11、乙方必须做好创建省级文明工地创建的硬件工作(作业棚搭设、安全通道搭设、三包、四口、五临边的防护、临时上下爬梯、防护棚、标牌安装、楼内场地的卫生、临时宿舍内务管理、场地硬化、环境卫生等)。
12、设施配合:乙方积极配合其他安装队伍,免费提供塔吊、电梯等内容,做好各工种间的工序穿插、成品保护。
13、砼、钢筋按图纸量加2%的损耗(钢筋下脚料归甲方处理),石子沙子不能超出3%, 材料超出损耗范围甲方将在工程款扣除(按照甲方购买价格计算)。
14、施工人员意外伤害保险费:保险由甲方代为购买,费用在乙方工程款中扣除。
15、按照提交完整的报表,原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品保护工作,因乙方对成品损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失。
(二)、不含内容
1、外墙保温和涂料、商业面积的石材贴挂、强电、弱电、消防、通风、采暖、防水工程、门窗、给排水。
四、质量标准
乙方承包的全部工程内容必须符合相关的标准和规范要求,工程一次验收合格率达到100%。观感质量要求:砼不得由漏筋、蜂窝、麻面、气泡、夹渣、跑模等外观质量缺陷,墙柱梁板的阴阳角应方正(拆模后如需保护应采取包模措施),构件实测项目按施工验收规范中的要求进行实测实量,实测结果应达到90%以上,总体质量标准必须符合国家规范要求 ,如出现施工质量问题,乙方负责承担全部经济责任及相关后果。
五、工程工期要求
以基础垫层(砖模)施工开始至承包范围的工作内容完成达到竣工验收为止,有效工期 天。 年 月 日至 年 月 日(具体完工验收时间统一安排),冬季为有效施工时间。
乙方进场后,依据甲方工期要求和施工现场在实际状况,编出详细、具体、切实可行的施工组织方案(交甲方存档备查);科学组织、合理安排、确保施工工期在合同期限内完成。
六、工期顺延
1、由于人力不可预见和不可抗拒的自然灾害而被迫停工的。
2、因甲方变更计划或变更施工图而不能继续施工的。 3因甲方不能按期提供施工图、材料、设备或所需材料、设备进场后不符合规范要求而被迫停工或不能施工的。
4、外界干扰造成的停工。
七、停工
考虑到政府政策的变化可能导致停工,停工期间甲方不承担乙方的任何经济损失。
八、安全生产和文明施工
1、安全目标:创建“零”事故工程;文明施工的目标:创建省级文明工地。施工期间应在施工场地配备有关安全生产的标准、规范、制定各种安全技术操作规程,并设臵在操作明显的位臵。安全技术操作规程应该为安全活动和安全教育的主要内容。
2、乙方进场后双方签订详细的与本合同具有同等法律效力的安全生产、环保、工程质量等责任书。施工作业前,乙方技术人员应将分部分项工程有关施工安全技术向施工班组、作业人员进行安全技术交底,安全管理人员应参加安全技术交底,安全技术交底必须以书面形式进行,并经交底双方签字确认。
3、乙方进场必须统一组织、审查严禁使用来路不明的社会闲杂人员,对发现的事故隐患,必须按定人、定时、定措施的“三定”原则进行整改,做好书面记录并存档。
4、乙方人员要统一着装,且衣着干净、行为文明。
5、乙方对外来的务工人员及时办好“暂住证”。
九、付款方式与工期
1、该工程双方约定:工程主体施工到正二层后开始首次付款,按完成工程量的75%支付给乙方劳务费,然后按月完成工程量75%支付,主体封顶及二次结构完成付至劳务费得85%,办完工程结算付至劳务费的95%。留5%保修金(保修金不计利息)在一年内无质量问题一次性付给乙方。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严厉,为确保工程按期竣工,故乙方进场需交纳施工进度保证金 万, 安全质量保证金万,计人民币 万元。工程施工进度保证金、质量安全保证金按工程进度比例返还。
2、乙方进入施工现场必须按照甲方确定的工期编出详细的(年、月、周)进度计划。在施工过程中应认真组织,精心施工,保证工期按时完成。如因乙方的原因造成工期延误,扣除工期保证金,工期不顺延,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚,总工期延迟一天罚金5000元,月进度推迟一天罚款20xx元。
十、双方的权利与义务
(一)、甲方
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款的内容实施处罚,经济赔偿及辞退权利。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费,如因甲方随意拖久,造成的一切损失及后果均由甲方承担,乙方可向甲方依法追偿产生的全部费用(包括但不限于:诉讼费、仲裁、评估鉴定及律师代理费用)。
4、甲方有权根据施工图和相关文件向乙方进行宏观性施工技术、安全质量和验收标准进行交底工作(具体施工方案,交底由乙方完成)
5、甲方负责施工中的施工进度、质量、安全、管理等方面的监督、检查、考核。
6、甲方应及时向乙方提供施工图纸1套及施工前的相关资料。
7、甲方对乙方提供来的施工工作人员实行实名制,建立健康状况档案,有权禁止乙方雇用残疾、智障人员。
8、甲方应及时按照乙方要求提供甲方供给材料(商砼、钢筋、砖、水泥、石子),如有拖延乙方有权向甲方索赔。
9、因自然灾害(地震、大风、雷电、暴雨、冰冻)所造成的损失,乙方只承担自身的财产损失,其余均有甲方承担。
10、如甲方临时用工费在当月不超过一千元,不计费用。
(二)、乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包合同资质、安全资质、用工资质,必须要为工人交纳意外保险,主动承担合同的全部工作,确保工程质量、进度、安全。
2、乙方在进场施工前,必须进行施工图纸审核,发现设计图纸内容有遗漏或错误时,应立即向甲方技术部门报告,否则乙方也将承担相应的责任。
3、乙方必须按照施工规范进行安全生产,必须保证安全、文明施工,要有可靠的安全措施。在施工过程中发生的一切安全事故和所产生的费用,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。
4、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
5、乙方不得瞒报,私自雇用残疾及智障作业人员,同时应提供所有乙方施工人员的花名册及身份证复印件。
6、乙方要管理好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动(如赌博、卖淫嫖娼等)因此所产生的后果,乙方负全责,甲方概不负责。
7、为确保工期乙方必须按照甲方要求保证施工劳动力、机械设备、和耗材的供应。
8、乙方应按照施工图纸和施工计划,提前15天向甲方提供甲供材料计划单,不能随意多报少报,误差控制在2%之内,超出部分给甲方带来的损失由乙方承担,乙方对甲供材料的进场应及时验收、保管,施工现场材料、构件、建筑垃圾等应按照平面布臵图定点分类堆放,如因乙方对甲供材料进场后的保管工作不到位,给甲方带来的损失由乙方承担。
9、工程施工期间的人力资源安排:要求乙方必须针对本工程,做出各阶段计划用工数表,甲方将依据计划表对乙方在各个施工阶段的实际用工量进行复合,少一人一天扣200元,无上限,若乙方实际人数少于计划人数的20%,甲方有权清退乙方,并对其造成的各种损失进行索赔。
10、乙方进场一月内,甲方应在承包工程所在地按规定帮助办理相应保险,其费用在乙方工程款中扣除,并提供购买保险票据给乙方检查,提供不来者结算按2元/㎡扣除,由此而引起的一切责任后果及费用由甲方承担。
十一、关于工伤(人损)和拖欠工资
1、乙方承包工程施工期间,乙方员工、雇佣人员的工伤事故,乙方员工、雇佣人员造成的第三方人身、财产损害,均由乙方负责解决处理,甲方不负责任何责任。
2、在本工程施工和完工后,乙方应按时支付工人工资,并需提供支付工人工资表。如因乙方无理克扣和拖欠工人工资,出现乙方人员、所聘人员向有关部门举报拖欠工资现象,一切责任及后果乙方承担。如因上述事项,造成甲方任何名誉、财产损失,甲方有权在乙方劳务费用中直接扣除或直接代行赔偿;费用不足抵偿甲方可向乙方依法追偿因此产生全部费用(包括但不限于:诉讼、仲裁、评估及律师代理费用)。
十二、违约责任
1、甲乙双方要诚信为本,严格按照上述协议条款执行,不得随意更改条款,更不能违约,如有违约,造成经济损失由违约方承担,并承担协议总价款20%的违约金。
2、如因甲、乙方原因损害对方公司名誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,受损方有权要求损害方赔偿全部损失,受损方可向损害方依法追偿因此产生的全部费用(包括但不限于:诉讼、仲裁、评估、鉴定及律师代理费用)。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响工程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4、工人工资兑现管理:乙方必须将所有的工人身份证复印件和花名册如实提供给甲方,不得瞒报和漏报且必须每月递交一份有所有工人本人签字和身份证号码的工资表给甲方,甲方在支付工程款前有权核实工人工资发放情况,以防止工人集体闹事。对于此事,乙方必须无条件给予配合和接受甲方监督。否则造成甲方的经济和名誉损失,由乙方全部承担。
5、乙方在施工中因人为因素(主要包括技术力量,人员素质、浪费材料、进度推迟不听指挥等)不能满足甲方进度、质量、安全要求,甲方有权要求更换人员直至终止协议,另行发包,同时扣除全部未付工程款项,作为乙方给甲方的违约金。
6、乙方在施工中途放弃承包,甲方除已付款项,欠款再不支付,作为违约罚款。
7、乙方必须配备以下人员:现场负责人(项目经理),技术员,质量员,安全员,资料员,专业电工,各专项班组长,特殊工种人员,以上人员必须到位且必须持职业资格证上岗,一经确定,乙方不得擅自更换,否则每位人员缺席每人每天按500元罚款处理直至到位上岗。为保证本工程乙方管理人员与提交的组织机构人员一致,未能达到完整项目部人员配备要求按建筑面积10元/㎡缴纳保证金。
十三、其他
1、对于甲方提供材料(钢筋、砼、砖、沙、水泥、石子等)数量按照图纸双方核实后进行考核,超出部分按照市场价进行赔偿。
2、乙方在施工中杜绝浪费材料,爱护甲乙双方财产,严格管理,非专业人员不能随意动用工程机械设备、电气等。违者后果自负并罚款处理,要始终保持随时清理,做到工完料尽场清(安排不少于2人专业清理,否则甲方有权安排人员清理,乙方承担费用每人按150元/工扣除)
3、在施工过程中,乙方应严格遵守国家及省市对环境的保护,职业健康及噪声污染防治的有关规定,做好施工现场(厕所、办公区域)清理保洁工作,楼层内的小便桶的安放和日常的清理工作,楼内发现大便现象每日按50元罚款。
4、乙方负责按照国家及省市规定,定期为乙方从业人员进行职业病检查,检查费用由乙方自行承担。
5、如乙方施工原因造成质量原因造成返工,所造成的返工材料均由乙方负责赔偿,同时视情节轻重予以罚款,乙方不得将甲供材料(钢材)作为支护加固,发现严重处罚。
6、乙方必须严格遵守《劳动法》等法律规定,不得雇用18周岁以下童工及病残智障人员,进场人员造册登记,附本人身份证复印件上报甲方,乙方必须按时发放工人工资,不得拖欠,并将每月的工资表呈报甲方,若有拖欠,甲方有权拒绝支付工程进度款,或直接从乙方承包款中将拖欠的工资扣除并发放到工人手中,同时视情况对乙方进行罚款,如出现乙方所聘人员向有关部门举报拖欠工资及质量问题等,一切责任及后果乙方承担。
7、乙方进场15日内,将进场人员花名册报甲方(附用工合同),以便核实人员信息及上级主管部门的监督、检查。
8、乙方负责现场有组织排水、防盗、防火等应急措施,并承担现场卫生,建筑垃圾的清理及外运,费用自理。
9、在乙方施工期间,凡上级或本区域检查考核评比时,每次罚款由乙方承担外,同时也要向甲方缴纳罚款5000元。
10、双方在合作过程中必须相互支持,互相理解,施工过程中发生任何不愉快的事,应本着解决问题的诚意协商解决,不得有意刁难对方或教唆他人闹事,更不得出现罢工现象,一旦发生上述事件,甲方有权在任何时间更换人员或终止协议,另行发包,同时扣除全部未付工程款,作为乙方给甲方造成延误工期的损失费。
12、本协议双方必须共同遵守,违者一切责任及后果按照协议处理。
13、工程承包人和协议分包人在履行协议时发生争议,双方通过友好协商解决,如协商解决不成,可向当地劳动仲裁委员会申请仲裁解决。
14、合同补充条款附件后附。
15、若有未尽事宜,双方增加补充协议,或协商解决,补充协议与本合同具有同等法律效应。
十四、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。双方签字盖章之日起生效。若乙方未在 年 月 日前将工程保证金递交到指定账户,视乙方主动放弃本合同。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表: 代表:
日期: 日期:
篇9:劳务工程施工承包合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款:
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程总造价:总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。
4、工程内容:详见乙方提供的工程图纸及预算书(不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管)。
5、承包方式:包工、包料。
6、质量要求:符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。
7、合同工期工期:安装工期为天,开工时间根据甲方书面通知进场施工,阴雨天顺延。
第二条双方责任和义务
1、甲方责任和义务
(1)向乙方提供设备、材料的存放地点;
(2)协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系,及时处理有关问题,乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作;
(3)按合同约定向乙方支付工程款。
(4)在乙方工程完工后,甲方组织人员对其工程质量进行验收。
2、乙方责任和义务
(1)施工过程中的用水,用电由甲方提供;
(2)乙方按图纸施工,如有变更,必须有甲方书面签证,否则发生的一切费用均由乙方承担。
(3)乙方必须对管理人员及施工人员的安全施工由乙方承担;
(4)工程竣工后,向甲方提供所有的工程验收资料;
第三条工期约定
1、乙方在合同签订后,应严格按照确定的合同工期开展施工;
2、因甲方原因而造成的停工,除工期按竣工的天数向后顺延外,甲方还应承担乙方由此造成的实际损失;
3、如遇不可抗力因素,而造成乙方无法施工的,可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。
第四条工程质量及保修约定
1、本工程施工工艺、原材料及施工质量,乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求;
2、验收后如因乙方原因造成返工的,乙方承担返工费用和义务。
3、本工程保修期为壹年。
第五条付款方式合同签订三日内付工程款总价,工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。
第六条合同履约保证
1、本合同自双方签订之日起,甲乙双方须本着诚信的态度如实履行本合同。如因甲方资金不到位,乙方有权停止施工,延误工期由甲方负责。
2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工,对剩余工程量,依据当时市场价格重新计划,价格上浮在5%以内不予调整,超过5%按实调整计价。
第七条争议的解决办法
1、本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商调解的办法解决;
2、甲乙双方协商或调解不成时,应向工程项目所在地的人民法院起诉。
第八条其他
1、本合同甲方委托;乙方委托为项目责任人,电话:双方项目责任人对本工程现场问题的处理,具有法律效应;
2、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,并与本合同具有同等效力;
3、本合同其他未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》规定执行;
4、本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后生效,至合同工程竣工验收,保修期满后自然失效。
5、双方确认的《工程预(决)算表》是本合同的有效组成部分。
6、本合同一式贰份,双方各执壹份,并严格执行。
甲方(盖章)签字:
乙方(盖章)签字:
篇10:装修劳务承包合同
甲方:______________________________________________________(简称甲方)
乙方:______________________________________________________(简称乙方)
甲方现将北京市北辛庄路翰林斋室内装饰工程以劳务承包方式包给乙方施工,依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,经甲、乙双方友好协商一致签订本合同,共同遵守。
一、工程名称:翰林斋室内装饰工程
二、工程地点:北京市海淀区北辛庄65号
三、承包施工性质:劳务综合承包:包清工、包安全、包质量、包进度和文明施工。
四、工程内容承包范围:
根据乙方报给甲方的《翰林斋装饰装修工程劳务费报价单》的子目内容,按照业主和甲方的要求,参照甲方与业主签订的《翰林斋室内、外装饰工程施工承包合同》第2页第二条,室内所有装饰项目(除入户木门扇外),其本工程施工项目根据甲方与业主所签合同的施工项目清单报价单为准。
五、劳务费价格确定:
根据乙方报给甲方的《翰林斋装饰装修工程劳务费报价单》的子目内容,本合同造价为____________元(大写:___________)。
六、劳务费付款条件和付款方式
付款条件:按照中华人民共和国劳动法的相关规定,为了健全工资管理制度,建立工资发放档案,预备上级各部门检查,乙方在每月3日前必须将工人工资发放单及本月的伙食费及备用资金统计完成报给甲方,甲方审核后作为发放工资依据和存档。确保在每月10日之前发放工人工资及备用资金。室内工程竣工后,扣留工程保修金5%,把余下的劳务费95%给乙方,待保修期满,余下的劳务费全部一次性无息返还给乙方。(保修期参照甲方与业主施工合同第30页第25条执行,保修期为24个月,保修期自验收合格之日起计算)。到期后30日内一次性付清余款。
七、工期:参照甲方与业主的工期执行。
八、工程质量标准和要求
1、本合同质量标准为优良工程。在施工过程中必须按照施工图纸和设计要求进行施工。执行国家现行颁发的工程施工规范和工程质量验收标准进行验收,如质量不合格造成返工的,所有费用由乙方承担。
九、安全施工
1、乙方应该遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
2、乙方必须严格执行安全施工规范,做到安全施工。
3、乙方工人进场必须把人数和身份证复印件提供给甲方,甲方办理工人花名册和组织工人进行安全教育,凡未经安全教育的工人不能进入施工现场和施工。中途退场的工人乙方必须及时报告甲方,甲方办理注销手续。
4、乙方要遵守甲方现场的规章制度,服从甲方项目部的管理,随时接受甲方的监督检查和指导。
5、乙方必须做好“四口五边”的安全防护工作。每项工序施工前必须做好施工防护措施方能进入施工。
6、进入施工现场必须戴好安全帽和正确使用个人安全防护用品,高空作业必须佩带安全带施工。
十、文明施工
1、乙方必须合理使用甲方的一切材料,用料要有计划表,不能浪费材料。
2、乙方必须做到工完场清,保持施工现场清洁干净,道路畅通。做好防水排水工作,防止地面积水。
3、乙方必须做好成品保护工作,施工中属于乙方损坏的东西,乙方负责修补或重新安装完善。
4、雨季施工,乙方要做好上下班检查工作,下班前把门窗关好,把易湿水材料盖好,楼层的电灯除必要通道开的外,其余的电灯关闭,合理用水用电。
5、禁止宿舍使用高压电炉丝,,电热丝,临时用电线路要符合安全要求,所有插座要求挂墙,不能放在床上。
十一、工程变更和工程增加
在施工过程中会产生一些已完成的施工项目,甲方若提出设计及工艺变更,和一些图纸外增加的项目,以增项签证的形式认定,其价格双方另行协商认定。
十二、另零星工作签证
凡不属于本工程范围内的工作,甲方需要乙方用工的,按实发生工日签证给乙方,并及时发放,工资标准根据北京市市场实际市场价签证。
十三、双方责任
1、因甲方原因造成延误工期等原因,其损失由甲方承担。
2、因乙方原因造成延误工期等原因,其损失由乙方承担。
十四、补充条款
本合同条款若有未尽之处,甲乙双方根据具体情况增加补充条款,补充条款与合同条款具有同等法律效力。
十五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经甲乙双方单位法定人或授权代表签字或盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:水电安装工程劳务承包合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就本建筑工程实际情况,协商一致订立以下劳务承包协议。
第一条、工程概况
一、工程地点:
二、工程名称:
三、工程结构及层数:
四、开工日期
第二条、合同内容
一、承包方式:包工不包料。不包括框架主体内的填充墙及内外粉刷等所有的二次结构。不包括防水、水电暖及消防、外墙涂料、粘贴、保温、装饰等材料、人工费用,不包括本工程内的回填土,不包括钢筋的竖向焊接,不包括任何税金。
二、承包范围:
1、钢筋砼结构。(模板的制作与拆除、钢筋的制作与绑扎、砼振捣与培养护等分项工程的全部工作内容)
2、包括:扎丝、铁钉、胶带。
3、外防护架的搭设。
4、乙方施工从基础垫层开始,甲方负责基槽验收
后交给乙方施工。5、乙方必须确保在主体施工期间文工地的各项工作配合和现场的卫生及施工范围内用材料的清运和整理。6、人工配合机械挖土,乙方配备好本工程必备的人员及工种,并保证满足本工程的施工,进度,技术、安全、质检及文明工地的需要,并提供必要的合格人员。
三、工程价款
按实际施工的面积每平方米元。基础和屋面按实际施工面积层计算,不在乙方承包范围内的工程应按每人每工元计算。空洞按实际面积计算。
四、合同工期
按甲方所定开工时间开始计算、如果是甲方原因造成的,甲方承担乙方的经济损失,按本协议第六款第8条执行。若因乙方人员不能到位其他乙方原因造成不能按工期完成,超过一天罚乙方500元,自然天气和不可抗拒的原因除外。
五、付款方式
每付一次工程款,付已完成工程量的工程款;如遇春节,甲方应付乙方已完工程的80%的工程款。混凝土主体工程完成后甲方应付乙方已完工程款的95%,乙方承包范围内的工程全部完成后。甲方应付乙方总工程款的97%,剩余3%验收后一个月内付清。
六、双方责任
甲方责任:
1、甲方要及时提供在施工中所需要的主要材料。
2、甲方提供乙方进场施工人员的水、电及住处齐备。
3、负责向乙方进行技术、安全交底。
4、负责每层的测量放线及准点。
5、协商施工现场各分包单位之间和地方关系。
6、按协议约定拨付工程款。
7、工地停工、代料时间超过72小时,停水、停电超过72小时,甲方按每人每天15元标准补贴给乙方生活费,或因甲方资金不到位引起的停工超过72小时。乙方的一切经济损失由甲方负责包括管理人员及工人工资,乙方所租用的周转材料费用由甲方负责,同时顺延工期。
8、不可抗拒的因素除外。
9、施工时,因图纸变更给乙方成损失的,由甲方补贴给乙方人工费。
10、付款现金支付乙方。
11、乙方所使用的生活及施工水、电费用甲方负责。
12、必须用泵送商品砼。输送泵由甲方提供。
13、在施工中,所需用的测量仪器由甲方提供。
14、甲方不按约定日期开工,乙方所用的损失由甲方负责。
15、甲方收取乙方的保证金,应在付给乙方的第一次工程款时退还乙
方。
16、乙方的外防护架在乙方承包范围的工程完工时,如因甲方的施工需要,所有的材料和费用应由甲方负责。
2、乙方责任
1、乙方必须按本工程的需要配备足够的试人员和管理人员。按甲方要求通知三日内及时进场,否则损失自负。进后必须进行三级安全教育、开班前例会,提高全员的质量安全教育。
2、乙方禁止使用18岁以下儿童、50岁以上人员和体弱病残者。
3、乙方人员进场应在甲方登记,并配合甲方办理施工或所需要的证件。
4、乙方应严格按照图设计和会审要及现行,规范和甲方的技术交底组织施工,建立质量控制体系,对主体工程施工进行系统的科学管理,其家现行施工及验收规范的要求,乙方应在施工现场自觉接受甲方及监理单位的质量验收。乙方应提前一周报施工计划,材料计划,钢筋下料甲方核实后方能施工。
5、乙方应对主体工程过程的质量负责。其主要内容如下:
A:熟悉施工图纸,领退料具、班组自检,互检,保养好全部所使用的机具及操作完毕后的场地清理,做好文明工地的状态。
B:乙方配合甲方测量放线机标高引测。
C:钢筋工程:钢筋制作、绑扎、安装。
D:模板工程:模板制作、刷脱模剂、安装、拆除、钢管清理堆放等。
E:砼工程:商品松散泵送、浇注、振动、抹平、养护等。
6、乙方选择要求配备专卖管理人员和技术人员并配制编制安全保证体系和质量保证体系报甲方,建立一套严格的管理体系加强自检,并按要求填自检记录。
七、安全文明施工
1、乙方应遵循安全生产,文明施工的有关要求,以及项目部的劳动纪律,采取严格的安全防护措施,严格按照安全生产操作法规和条例执行。
2、安全事故的责任及处理,应按国家有关法律执行和处理。
3、乙方在施工范围内必须严格按照甲方要求保证生产,现场区域内环境卫生。
八、临时用工
不在乙方承包范围内,甲方应按每人每天元计算。
九、不包括任何税金。
十、工程质量
要服从甲方质量、安全管理人员要求,国家现行规范进行施工,确保合格合格。
篇12:劳务承包合同范本
雇请单位(甲方):
承包人(乙方):
为了做好甲方安全保卫工作,确保万无一失,做到防火、防盗、防事故。经甲、乙双方充分协商,特签订本合同,并共同遵守:
一、根据甲方要求,乙方自行安排能胜任本职工作的保安员2名,按照甲、乙双方约定的工作内容履行职责。
二、甲方的职责和义务
1、甲方可以检查、指导保安工作,对不称职的保安员,可以要求乙方对其进行调整,乙方应按甲方的要求及时调整。甲方应对乙方工作存在的问题及时作出指导。
2、按本合同约定时间及时向乙方支付保安服务费。
3、提供集体住宿及用膳场所。
4、甲方应指定专人负责保安工作,负责监督协调保安工作相关事宜。
三、乙方的职责和义务
1、乙方必须服从甲方专职安全人员的监督领导,履行好公司安全条款。
2、保安员应遵守国家法律法规,遵守甲、乙双方制订的有关规章制度,做到着装整齐、统一规范、精神饱满、文明执勤、礼貌待人。
3、保安员工作职责和时间:每天24小时分二人二班制值勤,主要负责办公楼、宿舍楼、综合楼、仓库和堆场的安全保卫工作并密切关注我司租地台美华工厂内车架情况及时互相联系。夜间值勤人员兼顾生活区巡查。
4、如遇问题应在第一时间与公司专职安全员联系,保证问题的及时解决。
四、服务期限
自20xx年4月1日至20xx年12月31日止。本合同到期前30天内,甲、乙双方如愿意延长服务期限,应重新签订合同。如不愿意续签,应在合同到期前30天内以书面形式通知对方,否则按本合同终止条款处理。
五、保安服务费支付日期及方式
甲方按合同约定向乙方支付保安服务费,每人每月人民币元1500(元整),叁人合计为人民币元(元整)。并于次月20至25日之间支付。
六、双方约定的其它事项
1、甲方若发生财物失窃,并造成经济损失,经公安机关认定属保安员失职造成的,乙方负有赔偿责任,赔偿金额由甲、乙双方协商确定。
2、甲方若要求保安员做本合同约定内容以外的工作,应征得乙方同意,否则,造成不良后果的由甲方自行承担相应责任。
3、为加强保安人员责任心,乙方向甲方交押保证金为10000.00元(壹万元整),合同期满无发生其它经济损失赔偿时甲方如数退还押金。
4、本合同生效后,除非一方出现特殊情况导致本合同无法继续履行外,双方均不得提前终止合同,若有一方提出解约的,均要提前一个月通知对方。否则提出终止合同的一方应承担违约责任。
七、合同的终止和变更
1、本合同期满时,甲、乙双方应妥善处理好终止合同后的有关事宜,结清与本合同有关的法律、经济事宜。本合同一旦终止,双方的合同关系即告结束,甲、乙双方不再互相承担任何经济或法律责任,但甲方未按合同的约定向乙方支付应付费用的除外。
2、经甲乙双方同意可签订变更或补充合同,其条款与本合同具有同等法律效力。
3、合同期满时,在同等条件下乙方享有优先承包权,除非乙方不再续签。
八、违约责任
本合同服务期限内,双方必须信守合同,任何一方违反本合同的约定,给对方造成经济损失的,按服务期内服务费总额的20%作为违约金交纳给对方。
九、争议的解决方式
本合同在发行过程中发生争议,由甲、乙双方协商解决。如协商不能解决需提起诉讼时,甲、乙双方均可向马尾区人民法院起诉。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字、盖章后生效。
十一、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
年 月 日
篇13:劳务承包合同工程
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙双方经友好协商,就甲方生产厂区清洁绿化劳务承包事宜订立本合同,双方共同遵守。
一、劳务承包工作范围:
1. 工作范围:公司办公楼、员工宿舍楼的卫生清洁。厂区内马路、水泥通道及下水道的卫生清洁、厂区绿化带、花卉、草坪、风景树进行定期修剪美化整容。
2. 乙方开展工作须保证不影响甲方正常的生产工作秩序。
二、劳务承包工作质量标准
1. 每天对厂区通道进行卫生打扫,及时清扫树木落叶,并按规定把清扫的垃圾、杂物清理到指定的垃圾场。
2. 每天按时对办公楼的大厅、走廊、通道、高层领导办公室、卫生间、会议室等进行打扫清洁,并根据实际情况对楼梯、楼梯扶手进行拖擦或清洗。保持通道整洁干净,室内物品按要求摆设整齐,卫生间小便池投放清洁球,保障无异味。
3. 每天及时对宿舍、饭堂的生活垃圾及办公楼的废弃物进行清理并清洗所设置的垃圾桶。
4. 每周对员工宿舍楼走廊通道、楼梯清洗不少于2次,对公司招待所根据客人入住情况及时进行打扫,对床上用品等进行清洗。
5. 每月对水泥通道进行不少于2次清洗,确保通道无淤泥、无杂物、无污渍,保证下水道通畅无阻。
6. 每季度对厂区办公楼、员工宿舍周边的绿化带进行修整美化。并根据季节气候对树枝生长、虫害等情况进行剪枝和喷药。
7. 每季度对厂区草坪进行不少于一次机械修剪,使草坪整齐美观。
8. 如遇上级单位检查,需要对厂区进行大扫除的,对甲方另行安排乙方不得有异议。
三、甲方的责任、权力与义务
1. 甲方提供乙方清洁工作所需要的水电、汽油使用,并提供给乙方作为储 物室一间。
2. 甲方负责添置清洁用品及劳保用品,如:扫帚、地拖、草帽、毛巾、手套等,发 放细节另协议补充。
3. 甲方有权对乙方的清洁服务工作进行监督和考核,根据考核评定的情况,对造成 不良影响和损失的情况,甲方应根据情节轻重,有权要求乙方限期进行整改并出具书面整改通知
4. 甲方对乙方清洁人员不足时,甲方有权可以提出建议或意见。
5. 乙方所有劳务人员应具备安全知识和技能,严格按照安全生产相关法律法规进行 作业,其安全责任由乙方完全独立承包。
6. 乙方工作质量不达标,经甲方检查发现的,每次每处扣罚20—50元,情节严重 的,经甲方提出在规定时间仍未达到要求,甲方有权单方面终止解除本合同。
四、乙方的权利与义务
1. 要求负责组织为甲方工作的清洁人员、清洁工具等,确保所派人员的纯洁性、可 靠性。
2. 根据有关规定结合实际情况制定各项清洁服务管理制度。
3. 根据甲方授权,对甲方委托的清洁区域各项清洁服务必须认真完成,保持公共环 境卫生整洁、舒适,确保达到甲方的要求。
4. 乙方清洁人员在工作时,如对甲方物件造成损坏的或文件丢失的(经检查是乙方 造成的)乙方要负法律责任或进行赔偿。
五、承包办法:
1. 由乙方自行组织劳务人员提供服务,劳务人员不得少于5人每天8小时。
2. 乙方劳务人员与甲方不构成任何劳动关系,除甲方向乙方支付劳务承包费外,其 他全部责任由乙方独立承担。乙方劳务人员劳动报酬由乙方按所得劳务承包费总额自行制订分配方案,报甲方办公室审核发放。
3. 合用有效期为___年:从__年__月__日起至__年__月__日止。
六、劳务承包费及支付方法
1. 劳务承包标准为每月____元(人民币大写_________元整)。
2. 每月底综合考评符合要求,由甲方办公室出具验收合格通知书给乙方,由乙方凭 合格通知书于次月____日前到甲方财务部结算。
七、本合同试行一个月,如试行期间未能达到合同约定要求或经甲方提出整改意见后仍未达到要求,甲方可单方面终止本合同。承包期满一个月,由双方协商是否续签,同等条件下,乙方具有优先权。
八、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
九、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,自双方签字(盖章)后生效。
甲方:_________
乙方:_________
代表(签名):_________代表(签名):_________
日期:_________
篇14:劳务承包热门合同
甲方:
乙方:
为确保涂料工程的质量和进度,保证双方的利益,明确双方权利和义务,依据《中华人民共和国民法典》,以及其他相关法律、法规,经双方充分考虑及协商达成以下协议,望双方共同遵守执行。
一、 工程地点:
二、 承包方式:
三、 工程承包范围:
四、 工程工期及其他(双方协商签订日期为准):
1、工程开、竣工日期年日至
2、因乙方原因造成工期的工期延误,由乙方负责,并赔偿甲方因此造成的损失。
3、因甲方原因造成的工期延误,由甲方负责,并相应顺延工期。
4、因不可抗力原因造成工期延误,按双方约定,工期相应顺延。
五、工程造价
1、平方单价: 注:此报价不包括管理费、配合费及任何税金。
2、工程面积平方米
工程施工完毕,按照设计图纸、变更、公司技术核定单计算,梁等全部按展开面积计算。
六、 付款办法
第七条:工程质量、安全与文明施工
1、 乙方必须严格按照国家质量标准和施工规范进行施工,如因乙方质量问题给甲方造成的损失由乙方负责赔赏,因其他不可抗力因素造成的本工程质量问题,乙方负责维修,甲方应承担全部维修费用。
2、 乙方应如实做好安全生产工作,并做好施工防护措施,杜绝伤亡事故,在施工过程中因乙方原因造成人员伤亡事故,责任由乙方自行承担,在施工过程中如出现安全隐患,乙方应以书面形式及时通知甲方,处理好后方可施工。
第八条:双方责任
1、 甲方责任
1.1开工前甲方向乙方进行现场技术交底和安全技术交底;
1.2甲方工程部统一协调指挥,并有权检查乙方的工程质量、文明施工和工程进度情况;
1.3甲方提供仓库、工人住宿用房、施工用水电。
2、乙方责任
2.1甲方组织的现场技术交底和安全交底,严格按照甲方现场技术交底和安全交底进行施工;
2.2严格按照甲方的要求及时报送各种资料;
2.3拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,工程竣工后,及时提交有关竣工资料;
2.4服从甲方统一协调指挥,按达标现场的有关规定文明施工;
2.5乙方施工过程中,不得损坏土建结构及建筑,并有保护成品、半成品的义务;
2.6严格执行甲方《环境管理体系》及《职业安全健康管理体系》。
第九条:工程保修
保修期内出现的质量问题,乙方应在接到甲方通知后7天内进行维修,如乙方不能按甲方要求的时间进行维修,甲方可自行维修,由乙方承担费用,
第十条:合同生效条款
1、本合同经甲乙双方签字盖章以后生效,在竣工结算后,除有关保修条款仍有效外,其他条款终止。待保修期满,无质量问题后,有关保修条款终止。
2、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可列为附件,附件与本合同具有同等法律效力。本合同如与国家法律、法规相抵触,则以国家有关法律法规为准。
3、本合同一式两份,正本由甲乙双方各执壹份,本合同生效后,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更、修改后终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
篇15:劳务承包范围合同书
发包方:____________________________
承包方:____________________________
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条 工程概况
(一)工程名称:____________________________
(二)工程地点:____________________________
(三)施工面积:____________________________
第二条 承包范围
人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条 承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额
本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条 工期(三个月)
(一)开工日期:____________________________
(二)竣工日期:____________________________
第五条 施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
第六条 双方责任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿条件:
2.为乙方施工协调有关工作关系:
3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。①.扣件按3%,②.u形扣按15%,③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。
第七条 工程验收
(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人___元一天支付给乙方。
第八条 人工费支付
(一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷________元,现金___元,每___天借支一次,总额控制。
(二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的___%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付____%,达不到则支付____%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后__日内付足总额的___%,余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮__%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮___%与乙方作结算。
第九条 安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
第十条 未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。
第十一条 其它约定
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条 本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。
甲方:__________________ 乙方:_________________
负责人:________________ 委托人:_______________
代表:__________________代表:_________________
签约时间:____________年____________月___________日
本人____________系______县______乡______村村长,特全权委托__________________(身份证号:__________________ )与贵司就____________及环境工程劳务输出一事签订合同并组织生产。
特此委托
授权人:____________________
委托人:____________________
时间:______年_____月_____日
篇16:劳务承包合同
甲方:_河南建隆建筑安装装饰工程有限公司
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:_河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室工程 工程地点:_郑开大道3.5公里处路北
第二条 工程承包范围
木工、钢筋工工程(包括文明施工及小五金、包工具包施工机械)。
第三条 工程工期
1.计划开工日期:20xx年7月10日,计划完工日期:20xx年8月19日,总日历天数40天;
2.主要节点工期:地下室、一层、二层各十天劳务承包合同范本3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到 合格 。
第五条 甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6.负责乙方住宿租房费用,其生活用水、用电由乙方负责。
7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。
8.负责开设统一饭堂,伙食费由乙方承担。
9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。
第六条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。
4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。
5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
11.管理好自己的施工队伍,遵守工地的一切规章制度,如有违反受到业主处罚,除了业主处罚外,甲方还追加1000元/次的罚款;不得在工地及之外进行违反犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪的后果,甲方概不负责。
第七条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。 发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第八条 材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管,乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。
第九条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价:本工程以固定人工单价计价(人工单价以双方签字的分部分项工程量清单计价表的单价结算)的形式发包。
2.承包价格所包含的内容:
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:施工所用的机具费用;机具用的易损件及地拖线;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
第十条 结算办法及付款方式
1. 以图纸总建筑面积加一层的3/2面积计算,/㎡ 。。
2.甲方不预付乙方生活费用。
3. 按节点支付工程款,地下室完成后付工程款的 ,主体二层结束付总工程款的 ,主体完工付总款的 ,预留 的保证金待粉刷完成后付清。 第十一条 施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十二条 工程保修
1.保修范围、期限:_2年_。
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。 第十三条 保险
1.甲方负责办理乙方施工人员意外伤害保险。
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。 第十四条 争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十五条 不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十六条 合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十七条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
本合同一式__3_份,甲方_2_份;乙方_1份。
本合同双方约定_签字_后生效。
合同签订时间:______________
合同签订地点:______________
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):_____________
篇17:水电安装工程劳务承包合同
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国建筑法》《民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境,
根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地址:
3、结构型式:
4、建筑风格:
5、工程规模:
二、承包范围:
1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包;
2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;
3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等),试压、通球试验由乙方自备;
4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;
5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;
6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;
7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;
8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;
9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时,应现金支付给作业员工高温补贴。
10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。
三、施工工期:
1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。
2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。
3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的违约金。
5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。
四、质量要求:
1、执行标准:
工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20__年版)
建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20__
建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20__
建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20__
建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)
2、质量体系要求
(1)该项工程质量交验合格工程。
(2)施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准。
3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年,在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题,属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修,甲方有权另请他人维修,维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。
4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。
六、工程款的结算及支付办法:
1、本工程工程量约为 平方米,工程总价约为 元。
2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20__清单定额对照本工程施工图纸进行计算。
如增加、变更、零星用工:甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工,按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。
水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料,如因返工、有意识的损坏造成材料浪费,乙方应按其采购价进行赔偿。
3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。
4、费用的组成:
(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用: 元/m,主体完后电气配管费用: 元/m、给水费用: /m、排水费用: 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。
本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息),质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。
七、文明施工
1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。
2、作业人员管理
乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。
3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。
八、安全事项
乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。
九、其他事项
1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字后生效,工程完工,双方履行 完合同义务后自动失效。
2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。
3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。
4、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。
5、材料的领用:各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。
6、本合同签约地点:
甲方: 乙方
身份证号码: 身份证号码:
电 话: 电 话:
签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日
篇18:劳务承包合同书
总包方:石家庄建设集团有限公司永泰分公司(以下简称甲方)
分包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律及行政法律,遵守平等、自愿、公平、公正和诚实的原则,甲方将安平县中心商业大道2#、3#住宅楼的整个劳务及机具、辅料分包给乙方施工。甲方负责2#、3#住宅楼所用的钢材、混凝土、水电材料、施工用电,生活用水、施工用水、提供乙方临建房、外墙保温材料、室内砌体和抹灰所需材料。双方经协商一致,签订协议如下:
一、 工程概况
1、 工程名称:安平县中心商业大道2#、3#住宅楼。
2、 工程地址:安平县中心大街以东,东马路以西网都街以南。
3、 工和规模:2#、3#住宅楼均为框剪结构,地下二层、地上十八层,地上一、二层为商业用房,三层以上为住宅。
二、 工期
施工总工期为 天;按照下列约定为不变倒计时工期(含合法节假日、雨雪天、停电停水、不含不可抗拒因素)
(1) 年 月 日前主体封顶、室内砌体、外脚手架拆除及主体材料清理完毕。
(2) 年 月 日前室内抹灰、外墙抹灰、外墙保温完成,场地清理完毕。
三、质量等级:合格。
四、劳务承包范围
按中心商业大道2#、3#住宅楼设计图纸,图纸审查意见书、设计变更及相关技术文件要求等,包括结构和建施图纸上的各个空洞的预埋进行施工。(除内、外墙挂白、墙涂料;卫生间和楼顶防水、地下室防水;水暧电和消防、电梯、门窗的安装)均属于乙方劳务承包范围。施工现场前期和施工过程中各工种人员的配备,周转材料的租凭、购买,各种机械的配备,必须满足施工需要。施工现场内的一切用工,均属乙方承包范围,生活用电由甲方规定标准,超出范围由乙方缴纳费用。
具体劳务工作内容及相关约定如下:
1、 泥工工作
(1) 中心商业大道工程2#、3#楼塔吊基础、升降机基础、砌体工程、混凝浇筑工程,图中的预埋工程、二次结构及室内外抹灰,水泥砖、门过梁等有关混凝土预制加工安装,构造柱和门窗过梁的加工及完成,在主体结构中的修补及封堵所需的水泥砂子均为乙方自理。混凝土的养护、冬季的保温所需要的材料及设备、混凝土覆盖的草帘、升温的煤炭、火炉,施工用水、宿舍的保温、降温设备、生活垃圾等均为乙方负责。
(2) 现场场地平整、硬化、清扫、搭建、拆除、现场所有的回填土至4-4.5米范围内及回填土所用的白灰、防水、伸缩缝处用保温板、机械、运输工具,现场土方开挖后所有的放线、防护、人工平土、褥垫层、砖模、集水坑的开挖、垒砖、抹灰、塔吊基础的加工安装浇筑等。从一级配电箱起(不含一级配电箱)以后所有材料均由乙方负责。
(3) 小板车、振动器、碘钨灯、沙灰桶、铁锹等所有工具由乙方自己购买。
(4) 室内外回填土及地坪工程。
(5) 屋面找平、楼层内的建筑垃圾清理。
(6) 所有结构上下墙面必须保持平整及垂直度,以及墙面及板面的合格尺寸。
(7) 每段施工的混凝土试块的制作。
(8) 外墙保温及屋面工程。
(9) 每段施工过程中,甲方所分包的各种分包项所用乙方的垂直运输机械,乙方不得收取任何费用。
2、 木工工作
(1) 所有模板制作安装工程,楼层顶板、墙体即为清水墙面和板面。
(2) 顶板的打磨,爆模的剔凿及清理。
(3) 自带手动工具(小板车、碘钨灯、电缆线、铁丝、海绵胶条、扎丝、钉子、脱模剂、养护剂等)。
(4) 、所有墙面必须保持清水墙,保持墙面的规定尺寸,水平度及垂直度等。
3、 钢筋工作
(1) 所有钢筋制作安装工作,钢筋损耗必须严格控制在钢筋总量的3%范围
内,超出部分由乙方自己采购或承担。
(2) 所有钢筋加工机械、电缆自带。包括闪光对焊机、弯曲机、切断机、电
渣压力焊、调直机、螺纹套丝机、无齿锯等及并向提供相关机械设备资料,水泥垫块、支撑、马镫、织纹螺丝套筒、均由自理。机械维修和保养乙方应配备专业人员。
(3) 甲方钢筋运至现场乙方配合卸车,吊车费用由甲方负责,乙方严格按照甲方要求分场地、分规格堆放、进场的数量进行检查抽样并报甲方。
(4) 现场不能有超出1米的废料,并对超出1米的钢筋进行焊接使用。
(5) 所有板面钢筋必须按图纸间距弹线绑扎,墙面钢筋应横平竖直。
(6) 二次结构的植筋等。
4、 架子工工作
(1) 所有楼层落地、悬挑外架、安全通道、室内外临边防护、室外电梯、龙门架、预留洞口的封堵、预埋、焊接的安装、搭设、维护和拆除等。
(2) 钢筋棚、木工棚、地泵棚及现场安全过道以及现场的各个安全防护等。
(3) 各楼层卸料平台搭设及拆除。
(4) 施工电梯的安全及拆除。
(5) 施工人员的操作证必须齐全有效。
(6) 配备的各种安全材料、工具、机械自理。
(7) 挑架子所用的工字钢安装、拆除均由乙方负责。
5、测量人员
(1)所有的测量仪器齐全并且合格并向甲方提供测量仪器的检测报告,参与测量人员满足施工进度的技术要求。
(2)所有现场开挖前后定位抄平,放线及二次结构的抄平放线等。
(3)上级有关部门验线检查必须配合。
(4)所有放线人员必须出具有效证件。
(5)记录好每次的测量的情况,观测沉降、整理并上报甲方。
(6)大体积砼测温孔的留设,并按要求做好测温记录。
机械设备、材料周转、辅材及其它。
附:(1)以施工工地内的所有土建部分所需的施工机械(除铲车、钩机、运土)、模板、木方、钢管、扣件及二级配电箱(包括二级配电箱以及从二级配电箱至一级箱的电缆)以下的材料和安装。
(2)保证整个项目土建施工的对拉片、焊条、钉子、铁丝、绑丝、安全网、密目网、安全带、安全帽保证购买的各种材料出具材质单、合格证检测报告及其它有效时间,按甲方要求齐全有效。
(3)安全网(挂网、兜网、密目网)必须符合国家现行规范及项目部的要求(此款强制要求)。
(4)材料、设备、成品及半成品在该区内的场内转运、预留、预埋、废料回收及堆放;外墙表面最后一次清洁;各专业图纸设计中所有专业安装预留下的塞口和调口。
(5)全部施工区域的安全防护、包括生产区、生活区、安全通道等全部安全防护的搭拆、维护工作。
(6)乙方在施工场地内,对所发生的零工自行承担责任
(7)乙方负责施工现场、安全文明施工及其工作面和生活区的卫生清理,每道工序必须做到工完料尽场地清。
(8)各项工程施工前乙方向甲方提前7天以书面形式申报材料使用计划,并经项目部批准后严格执行。
(9)乙方无条件执行项目部各种专项方案。
(10)植筋已包含于包工单价内,甲方提供钢筋。
(11)现场临时排水已包含在包工价内。
(12)钢筋场地搬移及二次加工场地搬运,安装已包含在单价内。
(13)外架的拉结点已包含在包工价内。
(14)保护垫块,马凳150cm以下不得使用钢筋,所产生的费用已包含在包工价内。
(15)若发生工程变更,按分项单价据实计算。
(16)非甲方的原因停工15天以内,甲方不补偿任何费用,超过15天以上,甲方按实际出勤人数补偿20元/天补偿生活费。
(17)乙方应对现场人员进行登记,做好记录,并将花名册、身份证复印件报甲方,每周上报现场各工种出勤人数(考勤表)。并配合甲方与每个人签订劳动合同。
五、甲方的权利和义务
1、编制工程施工质量、安全、文明等技术条件(施工组织设计、施工方案、施工措施、安全交底、技术交底和解决工程有关问题)。
2、对工程进行过程中的质量监督、安全检查督促和验收工作。
3、工人进行班前安全教育,并做好记录,报项目部备案,杜绝违章作业。若因作业人员违反操作规程和违章作业所发上的安全质量事故等造成的经济损失由乙方全部承担。
4、工程款结算资料待工程完成后,按合同向甲方如实填报“拨款申请表”。
5、对本工程劳务盈亏由乙方负全责,产生的各种罚款自行消化,与材料商、所属员工及其他单位和个人发生的债权按照谁签收谁承担,谁出示收据谁承担的原则办理,乙方及所属管理人员对对班组负责任,材料商及个人等签字认可的债权债务,未经甲方签字盖章的均属乙方个人行为,与甲方无任何关系,其产生的后果由乙方本人承担经济和法律责任。
6、乙方承担1%劳务管理费,在每次付款时由甲方代扣。
7、乙方在本工程内所属工人的保险费、培训费、岗位费、服装费、各种机械费备案费等均为自行负责,甲方不产生任何费用。
8在本工程没有达到甲方与建设单位拨款的时间,乙方所产生的任何费用均由乙方自己承担。
9乙方对施工所使用的机械设备必须按相关规定进行周期性检查、维修、保养,并做好检修记录。
乙方的权力
乙方在承包期间及承包范围内,依据甲方规定行使以下权力:
1、根据项目的具体情况组建项目管理班子。
2、决定施工人员的工资分配标准和经济处罚措施。
3、实施项目管理组织指挥权。
乙方义务
1、按合同要求完成工程劳务分包内容的全工作。
2、施工人员进入施工现场必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方人员和上级领导检查。
3、服从甲方指挥,介绍甲方监督,并向甲方按要求提供一切有效证件,遵纪守法,精心组织,文明施工、按规范完成施工现场的安全、质量、进度全部内容。
4、如乙方不按安全计划生产、不按时检查安全设施、造成的电击火灾、伤残亡事故由乙方自负。如产生不可预料或意外事故责任,按本协议有关规定承担。
5、在实施过程中必须力行节约材料,所有甲方材料和周转材料的损耗必须控制在约定范围内:钢筋3%、砌体材料3%、混凝土2%。
6、乙方必须严格按照图示施工,若因乙方施工失误造成财产损失,乙方承担赔偿责任。图纸中出现的变更若建设单位给予补偿,甲方相应补偿乙方。
7、乙方必须服从项目部、建设单位及监理等管理人员安排和指挥,对甲方人员安排必须执行,若上述部门及人员认为乙方质量技术和安全及工期等不能保证,乙方在约定的期限内达不到要求,甲方有权力即终止合同,所产生的劳务费用乙方自行承担。
8、乙方必须制定专人管理现场材料,毁坏和浪费,乙方双倍赔偿。在现场的施工人员必须持证上岗,并提交所有有效证件的复印件给甲方。
9、现场严禁不在本工地施工作业的人员进入,宿舍按要求住宿,严禁非公地人员逗留和留宿,宿舍内的照明用电为低压电,插座为220V电压,乙方应派专人负责限时供电,食堂除外。
10、乙方必须严格按照劳动法和建设部门关于农民工支付工资暂行办法等法律、法规和劳动合同约定的时间支付农民工工资,不得拖欠和克扣工资,工资发放应按规定发放。若随意拖欠,甲方有权用乙方的承包费代付农民工工资,该费用在结算时双倍扣除,乙方不得有任何异议。
11、乙方不得以任何理由停工、罢工。否则,乙方承担甲方的一切直接和间接经济损失,且不得要求甲方支付承包费。若情节严重,甲方可将乙方清理出场。
所有甲乙双方的进场材料,乙方必须在第一时间配合卸车并核实数量及取样,并按甲方指定的地点码放整齐,保证先入场先使用的原责。
七、承包费用单价及结算支付
1、施工分为主体和装修两部分,主体包含砌体工程,主体施工中主体结构施工与砌筑施工比例为8.5:1.5,装修包含室内外抹灰、保温及场地清理完毕。主体和装修划分的比例为:7:3,其中包含整个工程的3%的质量保修金,保修金为2年内经过各部门验收无质量事故全部退回(无利息)。
2、包工单价包括:中心商业大道2#、3#楼按图纸结构面积元/m2结算。
3、本工程中人工费为承包单价的75%,材料为承包单价的25%。
3、工程款支付
(1)2#、3#楼主体工程劳务费付款方式:第一次为主体施工至8层,第二次为主体施工至14层,第三次为主体封顶,付至已完工程量的70%。若遇到春节放假不能完成8层封顶但必须完成5层封顶时,按合同签订之日起,甲方暂按每人每月3000元的工资标准支付工人工资,前期费用由乙方自行解决。
(2)2#、3#楼装修工程施工至地上层完成后经验收合格签证后支付已完成工程量的70%,第二次付款待室内外抹灰、保温及场地清理完毕后支付已完工程量的70%。余款为全部工程竣工并经质检站验收合格后三个月内付至总工程款的95%,留4%作为质保金。
(3)按甲方规章制度对乙方的罚款由甲方直接从每次工程结算款中扣除。
八、违约责任处理
乙方在本协议的有效期内作为甲方该工程项目的承包责任人,工作中若有一下行为,给甲方造成不良后果和损害的,按以下违约责任处理,情节严重的依法追究刑事责任:
1、因民工工资结算支付不按规定执行造成民工到甲方讨要,影响甲方正常公共秩序的,给予没人每次1000元的处罚,超过5人的给予每人每次20xx元的处罚,损坏办公设备的按原价的双倍赔偿。
2、乙方因不规范的行为经甲方指出后不予整改,造成有关行政机关、部门对甲方进行通报停业整顿、罚款等行政处理的,除补缴罚款外,乙方给予甲方经济和名誉补偿(通报批评的2-3万,停业整顿的5-10万)。
3、甲方因外界因素强制为乙方支付民工工资、材料费、租赁费、税费、罚金等款项,从代付之日起按总额的5%支付违约金给甲方。
4、甲方严禁乙方负责人及所属管理人员、班组以甲方的名义对内外打白条、签订协议拖欠民工工资、材料费、租赁费等相关债权、债务,以上行为未经甲方法定代表人签字认可均属于乙方个人欺诈行为(引起他人对甲方讨要或者法律起诉)甲方不承担任何民事、刑事责任,其中产生的后果由出具签字人承担同时向甲方支付罚款6--12万元。涉及犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
5、乙方为处理本施工队劳务纠纷及群体、极端事件的第一责任人,必须第一时间亲自到现场处理。如采取回避、逃避,任其事态发展,给甲方造成名誉损失,处理难度增加,乙方向甲方支付罚款6--12万元。
6、由于乙方原因导致发生以下情况时,乙方按以下标准赔偿甲方。
(1)、乙方因诉讼败诉后,甲方被法院强制执行期间,银行账户受到严重威胁,乙方每天赔偿甲方经济责任5000元。
(2)、法院查封甲方账户或冻结资金的每天赔偿甲方经济损失6000元,法院查封甲方财产及办公地点,乙方每天赔偿甲方经济损失和名誉损失20xx0元。
(3)、法院拘留甲方领导的每天赔偿甲方经济损失和个人精神损失5000元。
(4)、处理事件的一切费用由乙方承担,甲方协助乙方处理事件所产生的费用,每人每天1000计算。
(5)其他违反甲方规章制定的行为的按有关制度处理。
7、因乙方原因甲方收到监理、建设单位的质量安全文明施工(乙方实施区域)处罚的,乙方将承担处罚金额双倍罚金。
8、施工现场乙方必须按照甲方所规定的安全、质量、进度、后勤、噪音、以及周边居民关系等,在第一时间必须按要求完成,拖一小时处200--500元罚款,由此累计,甲方发现乙方在施工时有停工、罢工等现象,不论什么原因一人一小时罚款200元以此累计。乙方现场管理人员、特殊工种操作人员,必须提前上交有效证件到甲方,经甲方考核确认方可上岗。如不办理,甲方发现一人罚款1000-20xx元,现场劳务队与班组、个人必须有劳务合同,劳务队必须挂在劳务公司,并上交各项证件给甲方。
9、乙方必须按照甲方所制定的工程任务和通知合理落实,各项人员,材料机械进场不得无故拖延,超过一天处以10000-20xx0元罚款。
10、施工现场乙方必须在开工前办理工人的各项保险及相关证件,所产生的费用由乙方自理、现场上如乙方出现的伤、残、亡等事故甲方协助乙方处理,所产生的费用由乙方自理,如果乙方不予办理解决,拖延一小时罚款5000-10000元。
11、正常施工期间因甲方原因钢筋、混凝土进场时间拖延超过10天,甲方需要承担乙方现场人员的误工费,每人每天按标准60元计算,10天内不计,停电不计。
12、乙方以上行为给甲方造成损失的,甲方按照本协议追究其法律责任所产生的诉讼费,保全费、律师费均由乙方承担。
13、以上款项由甲方在乙方劳务费中扣除不足部分以乙方个人或家庭财产赔偿。
14、甲方在用乙方合同以外零工每人每天100/天。
九、其他约定
1、严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准。坚持“真爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,向顾客负责的管理理念,”杜绝人员死伤亡,机械设备等事故发生。乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对工程的各类检查。
2、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%,劳务分包务工人员必须持证健康证达100%.
3、本工程质量要求表面光洁(层层清模、刷隔离剂)、角过垂直、平整且无漏浆现象。符合相关分项全部工程质量要求;按建筑工程施工验收规范执行和办理,并作为本合同附件同时进行承包合同全面实施和执行。
4、若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收合格标准为止,一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担。
5、乙方无条件听从甲方管理人员的指挥和安排,若甲方个别分部分项安排不合理,可采取建议、举证、协商的方式与甲方达成共识并实施。
6、若乙方提供的专业工人职业素质不满足甲方及专项要求,甲方提出撤换,乙方应无条件配合,若乙方在整体工程质量方面无完整的质量控制措施,出现整体质量下滑,经甲方书面通知后无效后,甲方有权将乙方清场,清理出场时乙方只能按合同中主体综合单价计算已完工程量30%计算承包费。
7、乙方需自行组织班组施工严禁转包;经甲方发现转包,有权单方解除合同由此造成的一切损失由乙方全部承担。
8、作业面和非作业面(通道、楼梯间、生活区)平时做到整洁、干净、定人员每天3遍打扫清理,生活和生活用水有计划排放。民工宿舍的生活用品搁置合理统一,随时保持清洁卫生。生产和生活区域在未经甲方许可的性况下不准乱拉乱接水电,并对此而产生的浪费、安全事故的责任等,由乙方全部承担。
9、乙方所有人员自觉遵守同家及地方法律、法规,服从甲方,业主和监理的合理指挥和施工现场制度,决不允许有顶撞甲方管理人员,业主和监理的行为,否则发生一次,对乙方外罚100元。若遇劳务及其他纠纷,乙方可选派人员与甲方协商,严禁出现围攻,上访及消极怠工,否则对乙方处以1000-5000元/次罚款,乙方并承担由此带来的一切经济损失和社会形象。
10、凡乙方在施工中发生任何安全事故,除及时向甲方书面报告外,还必须无条件配合相关人员对事故进行调查和取证工作。
乙方内部人员不允许打架斗殴现象;一旦发生不管任何原因,甲方有权对乙方处以20xx-10000元的罚款,情况严重的移交相关部门处理。
十、争议解决
1、争议:发生争议经甲乙双方协商无果后由石家庄人民法院进行诉讼仲裁。
2、合同为乙方项目部集体合同,乙方有责任和义务将本合同内容告知相关利害人并承担不告知或告知不清而产生的后果的全部责任,承诺书,安全生产管理责任书为本合同组成部份。
3、本协议一式四份双方各执一份,双方签字盖章之日生效,到项目竣工结算收回工程尾款后自动失效。
甲方代表: 乙方代表:
身份证号码: 身份证号码:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
篇19:简单版劳务承包合同范本
发包方(甲方)x项目部
承包方(乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:x项目模板工程
二、承包方式、取费标准:
1、承包方式:甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、台锯、电锤等)包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。
2、工程量验收:依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以质检站验收资料为准。
3、合同单价
(1)工程量计算规则:按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积,以平方米计算,含超高费等。
(2)模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻,含模板(16000㎡)木枋(400m3),含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等)》为 26 元/㎡.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费,工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费,人工费、辅材费(隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等),机械费,文明施工费,赶工费、不可预见费、利润等,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整。
(3) 计时工如发生时单价为 50 元/工日,由项目开出工日数为准,不得超过当期结算总价的2%.
(4) 本合同采用综合单价,为固定价格,单价中含安全风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整。
(5)以上单价均为优质工程单价,如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者,按本合同第四条的有关规定予以下浮。
5、工作内容:
a. 测量放线(甲方施工员放出每层测量基准线及控制标高点,其余轴线及标高引测由乙方完成)配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点,清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。
b. 场内运输:木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。
三、双方责任
(一)甲方
1、甲方驻工地代表:
2、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的文字交底。
3、甲方负责提供塔吊、提升机,大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。
4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。
5、及时组织钢管和扣件材料进场,负责搭设安全设施,指挥安全、质量、进度、施工技术,协调各种正常施工,指挥机械运转。
6、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费,甲方按6度电/人,3吨水/人限制用电用水量,超额部分按市场价直接在工程款内扣除。
7、甲方提供施工用电至现场二级配电箱。
(二)乙方
1、乙方驻工地现场代表: (乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款500元/天)
2、乙方必须持有效的“四证一书”(营业执照、资质证书、含安全资质证、税务登记证、外出施工证书、法人委托书),并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证,并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施,由责任方承担自身安全防护措施。
6、乙方提供施工人员使用的木枋、模板等周转材料,乙方施工人员使用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要,甲方不再提供任何机具。
7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
8、乙方进场人员自带生活费。
9、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%.进场前必须递交特殊工种上岗证。
四、工期、质量、成品保护、安全文明施工
1、工期:按甲方现场合理编制的工期组织计划施工,按甲方计划材料进出场,每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量,最后甲方统计总量。因乙方原因造成工期延误者,按每延期一天,乙方除承担甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按5000-10000元/天罚款。
2、质量:该工程质量目标确保 武汉市优质工程 标准,乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价,按市建筑质检站验收质量等级达到结构优质标准;工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工原因造成工程质量达不到优质标准,人工费的合同单价按10%下浮。
3、成品保护:乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作2~5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工:乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作200~XX元的罚款。
5、环境保护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求,对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作,乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业安全健康要求,随时接受甲方相关人员进行的监督检查。采取必要的安全卫生及环境保护措施。消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用,责任由乙方承担,工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育,并对他们的安全健康负责。
6、安全生产和职业安全健康:杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤,甲方对乙方承担的工程要做好安全交底,提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故,主要责任、直接责任在乙方的,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作,且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。
五、工程结算与支付
1、乙方承担的施工项目按合同单价计算,按实际完成的工程量,由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
2、人工费支付:
乙方施工的分项工程按节点付款,基础平±0.000付款一次,每六层结构付款一次,主体封顶付款一次,乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后,经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的 70 %,主体封顶支付总价款的 85 %,工程完工后一个月内办理结算,二个月付至90%,三个月付至100%.
若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时,乙方应予以理解。
3、乙方必须办好进入当地施工的各种手续,以上合同单价均为不含税单价。
六、其他
1、由于乙方原因中途退场和违约,除已完工程量不再结算外,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失,由甲方负责,甲乙双方同时保留索赔的权力。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉地维护地方及现场的综合治安,如由乙方原因造成的打架斗殴等违法行为,甲方一律不予调解,第一次打架罚款5000元,第二次打架罚款10000元或退场,,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承担。
3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处罚,如属合同内工作内容,甲方项目工长开出计时工单,该工单作废,不予认可。
4、结构内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方三天后,乙方未见答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担。
5、乙方必须确保进场模板新旧比例为8:2,即10000㎡的新模板,否则,甲方有权根据实际情况罚款5000~10000元(从履约金内扣除),且单价下浮10%.
6、乙方必须确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。否则视具体情况罚款100元~XX元。
7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后,乙方必须做到工完场清。否则,视具体情况对乙方处以200~1000的罚款,从工程结算中直接扣除。
8、模板封模前应将其内的杂物清理干净,以保证浇筑砼前模板内无杂物。否则每次罚款100~1000元。
9、模板的接缝不应漏浆,否则每次罚款200元。
10、因乙方原因出现爆模,乙方除及时按技术规范处理外,甲方视具体情况对乙方罚款100~5000元。
11、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款50元。
12、乙方进场施工人员必须佩带胸卡,否则每人每次罚款20元。
13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的200倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。
七、本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,签字盖章后生效,结清人工费和材料费后失效。
八、本合同如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
现场负责人: 现场负责人:
年 月 日 年 月 日
篇20:劳务承包合同
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作双方协商,订立本合同。
第一条:工程概况及承包工作内容
1.1工程名称:高
1、
2、6楼、2人防工程。
1.2分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容,(人防工程包括挖土清槽,打钎、回填土、)
第二条:承包方式
劳务分包、建筑平方米包干,包辅材,小型工具,小型机械, 临时用电用水,施工放线等。
第三条合同价款:
承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算,不再调整。
第四条:付款方式
进场
第一个月不结算、
第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留________年保修金。
第五条:安全施工,及安全事故责任
5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府,行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工,出现安全事故,承包方自己负责。
5.3为了加强安全管理,提高工人安全意识,发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。
第六条:工程质量,验收与保修
6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准,施工验收规范和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。
6.3承包方必须编制各项专项施工方案,经项目部审批后方可施工。
6.4为了加强工程质量管理,提高工人质量意识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。
6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ,质量检验准及施工图为依据。
6.6 在施工过程中发生的质量问题,一切责任由承包人承担 。
6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的准备工作,如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。
第七条:工期要求
7.1施工工期;合同内主体结构________年____月____日前全部封顶、延误工期按每天0元罚款。
7.2必须严格执行双方约定工期,承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场,编制施工进度计划,严格按进度计划施工。
第八条:文明施工
8.1发包人,承包人应严格执行建设部颁发的施工现场管理暂行规定,加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。
8.2对宿舍区标准,双方约定如下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准赌博,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装,工地不得私开小买部