无子女离婚协议
离婚协议书
立协议离婚书人如下:
男方姓名:
出生年月日:XX年XX月XX日生
身分证号码:号
住址:X省XX市XX区路号
女方姓名:
出生年月日:XX年XX月XX日生
身分证号码:号
住址:X省XX市XX区路号
以上双方____年____月____日在____区人民政府办理结婚登记手续,因个性不合,无法继续共同生活,夫妻感情已完全破裂,婚姻期间亦无生育子女,经彼此同意协议离婚,结束婚姻关系,二人各奔前程,本案离婚并经见证人二人确认双方确有离婚之真意,同意接受及遵守以下离婚协议条款暨共同签捺如下:
一、男女双方即日起同意离婚,并同意于XX年XX月XX日时至XX省XX市婚姻登记机关为自愿离婚之登记。双方并同意嗣后男婚女嫁各不相干,并不得有干扰他方之行为。
二、财产之分配:
(一)男方同意全额负担女方所有之(X省XX市XX区路号)不动产向银行贷款x万元本金暨贷款所滋生之所有利息;男方同意全额负担之方式,系以每月按期清偿银行贷款之本金及利息方式办理,男方并于本离婚协议书签据同时,当场开立男方为出票人之XX万元支票一张为担保;男方同意若有一期未依期限为清偿,本案全部未到期之银行贷款之本金及利息均全部视为到期,女方可迳对男方所有财产为求偿。
(二)双方共同投资XX部分,双方同意由男方清偿女方原本投资金额X万元整,男方并于本离婚协议书签据同时,当场开立男方为出票人之(1)XX年XX月XX日(2)XX年XX月XX日(3)XX年XX月XX日,金额均为XX万元之支票三张为担保;男方同意若有一期未依期限为清偿,本案全部未到期之支票金额均全部视为到期,女方可迳对男方所有财产为求偿。
(三)男方同意全额负担女方所有之自小汽车(车号:–号)向银行贷款XX万元本金暨贷款所滋生之所有利息;男方同意全额负担方式,系以每月按期清偿银行贷款之本金及利息方式办理,男方于本离婚协议书签据同时,当场开立男方为出票人之XX万元支票一张为担保;男方同意若有一期未依期限为清偿,本案全部未到期之银行贷款之本金及利息均全部视为到期,女方可迳对男方所有财产为求偿。
(四)男方所有之不动产(X省XX市XX区路号、X省XX市XX区路号)之银行贷款及利息,均应由男方自行负担,男方不得以伪造、欺骗等方式造成女方负担。
(五)男方同意于上述义务存续期间(包括对银行及女方)就XX人寿保险单(保单号码:、号)之受益人特定为女方,男方应在该应给付之所有义务均完成后,方能变更保险单之受益人;男方同意保单保险费由男方自行负担;男方亦同意若前述二保险单为解约,此二保单解约所得到之金额,优先清偿上述贷款等费用,男方并同意违反此约定愿承担违约责任,支付违约金X元。
(六)双方同意,若男方有汇款必要,以女方所提供之帐户(帐号:--号)为依据。
(七)夫妻婚后购有坐落在____路____号的楼房一套,合同价人民币xx万元,现值人民币x万元(包括房内装修内附属设施)。购房时以男方为主贷人贷款xx万元,现尚剩余贷款本金xx万元。该房购买时首付xx万元,首付款来源于婚后双方存款。现协商该套房产归女方所有,由女方给付男方房屋折价款xx万元,折价款计算公式为:房屋现价xx万元-未还贷款本金xx万元/2。女方给付男方的折价款xx万元在两年内分3次付清:
第一次,办理完离婚手续当天给付人民币xx万元;
第二次,办理完离婚手续的当年xx月xx日之前,给付男方人民币xx万元;
第三次,办理完离婚手续的次年xx月xx日之前,给付男方人民币xx万元。
女方若不按时支付,每逾期一日按逾期支付数额的日万分之五支付逾期违约金。
男方有义务配合女方办理贷款主贷人变更手续,以及产权变更手续,相关变更手续在办理完离婚手续后即予以办理。若由于男方不予配合女方办理房产转移而给女方带来的不必要的损失,男方必须双倍返还。
房内的家用电器及家具等等,双方同意作价2万元,归女方所有,女方向男方支付x万元
(八)双方应当如实告知对方尚未知悉的债权债务,故意隐瞒或转移财产等不诚实行为造成相对方损失的,承担相应的法律责任。
公平性补偿,由于离婚给一方生活带来困难,有能力的一方给予相应的经济补偿。
三、本协议书男女双方暨见证人签章后,男女双方应于XX年XX月XX日时共同至婚姻登记机关为两愿离婚之登记,依法始生离婚之效力。
四、本离婚协议书所订各条,经双方同意切实履行,如有违约情事,或非法干扰他方,应受法律之制裁。
五、本协议书壹式五份,男女双方及见证人各执一份为凭,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
说明:我们双方均具有完全民事行为能力,自愿离婚,共同签署本协议。上述协议能自觉遵守,并保证不侵害国家、集体,及其他人的合法权益。
见 证 人:
身分证号码:号
住 址:X省XX市XX区路号
见 证 人:
身分证号码:号
住 址:X省XX市XX区路号
年 月 日
离婚协议书应包含以下内容:
一、协议离婚书是双方当事人的真实意思的表示;
二、子女与何方共同生活,未与子女共同生活的一方对子女养育应承担的费用、支付的方式及期限;
三、夫妻共同财产的分割(归各方的数量和价值并附清单);
四、个人财产与共同财产的划分原则及明细;
五、共同债权、债务的享有和清偿责任;
六、夫妻共同住房问题的解决方案;
七、对生活困难一方的经济帮助的方法、期限;
八、不与子女共同生活一方的探望权实行的方式及另一方协助的义务;
九、其他需要在协议中明确的事项;
十、双方当事人的签名(盖章或手印);
十一、离婚协议书制作的时间。
更多相似范文
篇1:2024法院标准离婚协议书
男方:______,____族,____年__月__日生,身份证号码:________________
女方:______,____族,____年__月__日生,身份证号码:________________
双方于____年__月认识,于____年__月__日在__________登记结婚,婚后于____年__月__日生育____个儿子(女儿),名______。
现夫妻感情已经完全破裂,没有和好可能,经双方协商达成一致意见,订立离婚协议如下:
一、男女双方自愿离婚。
二、子女抚养、抚养费及探望权:
儿子(女儿)______由__方抚养,随同__方生活,抚养费(含托养费、教育费、医疗费等)由对方全部负责,对方应于____年__月__日前一次性支付____元给__方作为儿子(女儿)的抚养费(__方每月支付抚养费__元,__方应于每月的____日之间交到__手中或转入指定的______银行,账号:____________)。
在不影响孩子学习、生活的情况下,__方可随时探望对方抚养的孩子(__方每月可探望儿子(女儿)____次或带孩子外出游玩,但应提前通知抚养孩子一方,抚养孩子一方应保证另一方每月探望孩子的时间不少于____天。).
三、夫妻共同财产的处理:
(1)存款:双方名下现有银行存款共______元,双方各分一半,为______元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方(女方)应于____年__月__日前一次性支付____元给女方(男方)。
(2)房屋:夫妻共同所有的位于____________的房地产所有权归___方所有,过户费有___方负责;取得房屋所有权的一方应补偿另一方___元,于签订协议后__个月内付清。
(3)车:夫妻共同所有的一辆汽车归___方所有,取得汽车所有权的一方应补偿另一方___元,于签订协议后__个月内付清。
(4)生意:以___方为法人的商业活动,由___方全权处理,任何盈利与债务都与另一方无关。
(5)其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。
四、债权与债务的处理:
双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(__方于____年__月__日向____所借债务____元由__方自行承担)
五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:
双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。
本协议财产分割基于上列财产为基础,任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报、转移除上述所列财产之外的财产,或在签订本协议之前___个月有隐瞒、虚报、转移的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移财产的全部份额,并追究相关法律责任,且隐瞒、虚报、转移财产的一方无权分割该部分财产。
六、违约责任的约定
任何一方不按本协议约定期限旅行支付款项义务的,应付违约金____元,于知道违约事实后____个月内付清。
七、经济帮助及精神赔偿:
因女方(男方)生活困难,男方(女方)同意一次性支付补偿经济帮助金__元给对方。鉴于____方要求离婚的原因,____方应一次性补偿对方精神损害费____元。上述男方(女方)应支付的款项,均应于____年__月__日前支付完毕。
八、本协议一式____份,男、女双方各执____份,婚姻登记机关存档____份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效。
九、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向相关人民法院起诉。
男方:_______________
女方:_______________
_________年______月___日_________年______月___日
篇2:离婚协议自行更改版
离婚协议
男方:某,男,×年×月×日出生,汉族,住址:×市×区×小区×号楼×单元×室。
身份证号:。
女方:某,女,×年×月×日出生,汉族,住址:×市×区×小区×号楼×单元×室。
身份证号:。
男、女双方于×年×月自行相识,×年×月×日办理结婚登记手续,×年×月×日生育一女,取名王。现因夫妻感情破裂,确无和好可能性,根据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释的规定,男女双方在平等自愿、协商一致的基础上就离婚意愿、子女抚养、财产分割等相关事宜达成如下协议。
一、男、女双方自愿离婚
二、子女抚养权的行使、抚养费数额、支付方式、期限及探视权的具体行使方式
2.1抚养权的行使
婚生女儿王由女方直接抚养,随同女方共同生活。
2.2抚养费的支付
男方支付女儿抚养费3600元/月,直至女儿年满18周岁止。孩子接受高等教育(含大学、研究生、博士)所需费用及其将来可能产生的大额医疗费用(双方确定:自付金额超过一万元,视为大额医疗费用),经双方协商一致:由双方共同承担。
2.3抚养费的具体支付方式
男方须每月15日之前将抚养费支付至女方下列账号:
开户行:
户名:孙某
账号:
男方逾期支付上述款项的,除应继续支付外,另按日300元的标准支付违约金(双方明确表示放弃以抚养费与身份相关从而不适用违约责任的抗辩理由),直至付清日止。如有多期违约行为的,违约责任按照上述标准分别计算。
如女方银行账号发生变更,女方需提前10天通知男方,如因银行账号变更导致的汇款延迟,男方不承担相应的延迟责任。
2.4探视权的具体行使
2.4.1男方每月有权探望王两天,具体时间为每月第一周的周六早上八点从女方住处接走,周日晚上八点前将王送回女方住处。双方如遇特殊情况无法探望的,应提前24小时通知对方并协商调整时间;
2.4.2节假日与王共同生活的特殊约定:春节、国庆假期应有半数时间与男方共同度过,具体安排在假期前协商确定,确定后不得随意改变。除夕当天每年交替在男、女方家中度过。元旦、清明、端午、五一、元宵、中秋等法定节假日应适当安排在男方家中度过,具体时间安排双方应于节前放假2天前商定。王生日每年交替在男、女方家中度过。王寒暑假应安排不少于一周的时间随男方共同度过,具体安排应于假期前商定。如遇特殊情况需改变时间的,应提前24小时通知对方并协商时间安排;
2.4.3如男方遇因客观原因造成无法探望时,男方父母可按前述安排进行探望。任何一方携王离京,须提前24小时以书面形式(包括短信、微信、电子邮件和纸质形式)告知对方。
三、夫妻共有财产的处分及违约责任
3.1股票的分割
3.1.1 以男方名义持有某某矿业(股票名称,股票代码)股票共计股,上述股票归男方所有,男方自本协议生效后十五日内补偿女方折价款360万元整;
3.1.2 如男方逾期支付上述补偿款,除应继续支付外,另按照应付金额(总金额360万元,如已实际支付部分款项,则相应扣减)日万分之三向女方支付违约金,至折价款360万元付清之日止。
3.2房产的处置
位于×市×区×小区×号楼×单元×室,房屋产权证号:房权证×私字第号,双方作如下约定:
3.2.1男方同意对房权证×私字第号房屋进行出售,女方同意在得到××万元房款的情况下,放弃其他权利。房屋的具体出售方式及款项的支付见本协议第3.2.4款;
3.2.2女方有权居住在房权证×私字第号房屋内直至该房售出为止,男方及男方家属在女方居住期间(包括房屋出售期间)不得有任何影响女方正常生活之情形,如因此给女方居住带来不便,男方须每日支付600元作为补偿;
3.2.3如因男方的原因导致该房屋未能出售,则双方对房权证×私字第号房屋的所有权约定如下:女方享有40%的产权,男方享有60%的产权;
3.2.4关于房屋出售的详细约定,如果买方无须银行贷款,男方须自该房款到男方银行账户之日起10日内,将××万元打入女方的银行账户。如逾期支付,除应继续支付外,男方另须按照应支付款项的日万分之五的比例支付违约金;
3.2.5如果买方需要银行贷款,则在男方支付完该房屋银行贷款的前提下,买方所支付的首付款打入男方银行账户之日起10日内,优先支付女方的××万元。如逾期支付,除应继续支付外,男方另须按照应支付部分日万分之五的比例支付违约金。如首付款不足以支付女方应得的××万元,尚欠女方的款项自为买方提供贷款的银行将相应款项打入到男方银行账户之日起10日内,由男方打入女方的银行账户。如逾期支付,除应继续支付外,男方另须按照应支付部分日万分之五的比例支付违约金。
3.3车辆所有权的归属
双方共有的车牌号为京N×轿车一部,登记在男方名下,系双方共同财产。现双方约定:离婚后,该部轿车归男方所有。男方无须支付女方补偿款项。
3.4银行存款、有价证券的处理
双方各自名下现有银行存款(即各自工资卡、公积金)在谁名下归谁所有。
3.5公司股权的分割
婚姻关系存续期间以女方名义投资的公司股权,包括:
贸易有限公司?(所占公司股权比例为60%);
×有限公司?(所占公司股权比例为49%)
上述股权归女方所有,男方不再就上述股权主张任何权利。
3.6其他物品的处理
男女双方各自的私人生活用品(包括但不限于个人生活用品、个人证件、首饰、手表及其他依附于个人的物品)归各自所有,婚姻关系存续期间购买的家具、家电归女方所有。
四、夫妻共同债权及债务
4.1双方婚姻关系存续期间贷款××元,用于购买×汽车,因该车辆双方协商归男方所有,男方同意自行承担该债务;
4.2双方确认无其他共同债权及债务。若有债务,在谁名下则由谁来承担,与另一方无关。
五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任
5.1双方确认夫妻共同财产在上述第三条已全部列明。除上述房屋、公司股权、股票、车辆、银行存款外,并无其他财产,双方均保证以上所列婚内全部共同财产的真实性;
5.2本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。
六、协议文本及效力
本协议一式三份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字且经婚姻登记机关备案并颁发《离婚证》之日起发生法律效力。
七、特别声明条款
本协议的签署确系双方自愿,不存在欺诈、胁迫、重大误解等使协议无效或撤销之情形。
男方: 女方:
×年×月×日 ×年×月×日
篇3:带有债务纠纷的离婚协议书
本人于________年________月________日与________有限公司签订加盟协议。
现本人与________有限公司协商后解除加盟协议本人做出声明和承诺如下
2、本人自行承担在加盟经营期间发生的所有债权债务与该公司及其股东无关。
3、我店现行的未到期的业务合同由本人负责履行完毕。所牵扯出的任何问题由本人负责解决并承担一切后果。
4、因本人加盟过程中发生的任何业务纠纷或债务,导致北京军港精汇房地产经纪有限公司遭受任何经济损失的,本人愿承担赔偿责任和相应的法律责任。
声明人签字:_______________
身份证号:_______________
_____________年__________月__________日
篇4:夫妻财产离婚协议书
房屋赠与合同范本
赠与人(甲方):_________________,,身份证编号:_________________。
受赠人(乙方):_________________,,身份证编号:_________________。
甲方是乙方的,为赠与房屋,甲、乙双方经协商一致,签订如下房屋赠与合同:
一、甲方(系关系)自愿将共有的坐落在
,产籍号:_________________号,建筑面积:_________________平方米私有房屋无偿赠与给乙方。甲方保证赠与给乙方的是上述房屋的全部所有权,并免遭任何第三人追索。
二、上述赠与房屋交接时间年月日,赠与房屋交接前的债权债务由甲方负责,赠与房屋交接后的债权债务由乙方负责。
三、乙方自愿接受上述房屋全部产权,并保证在房屋交接之日起3个月内办理房屋产权变更登记手续。办理上述房屋产权变更登记的税及相关费用由方负责。
四、其它约定事项;
五、本合同公证后生效,如任何一方违约,违约方依法赔偿守约方因此造成的实际损失。本合同发生争议,甲、乙双方可以协商解决,协商不一致时,可以到鞍山市仲裁委员会申请仲裁或到房产所在地法院起诉。
甲方(赠与人)签名:_________________、
乙方(受赠人)签名:_________________
合同签订地点:_________________合同签订时间:_________________年月日
篇5:农村离婚财产分割协议
甲方(男方):________,_____年____月____日出生,现住___________________,身份证号码:____________________,系女方________之夫。
乙方(女方):________,_____年____月____日出生,现住___________________,身份证号码:____________________,系男方________之妻。
甲乙双方系夫妻关系,于_____年____月____日登记结婚。
现双方本着平等自愿的原则,经双方友好协商一致,对相关合法拥有的财产归属约定如下:
第一条、房屋所有权归属
1.位于________________市________区____街____号____幢____单元____号(建筑面积为____________平方米,所有权证编号为:_____________________)的房屋及该房屋内的一切装修、家具、家电均归____方所有。
在本协议签订之后________承诺自愿继续为以上房屋偿还贷款。
2.位于________________市________区____街____号____幢____单元____号(建筑面积为____________平方米,所有权证编号为:_____________________)的房屋及该房屋内的一切装修、家具、家电均归____方所有。
在本协议签订之后________承诺自愿继续为以上房屋偿还贷款。
第二条、机动车归属登记在________方名下的________汽车(车牌号____________________)一辆归________方所有。
第三条、存款、股权
1.夫妻共同存款________万元归____方所有,________方应在本协议生效后________日内将其名下的________万元存款转移到________方名下。此后,各自名下的存款归各自所有。
2.以________方名义持有的____________________公司____________%的股权全部归____方所有。____方作为此公司的法定代表人以及股东因为此公司产生的一切债权债务和________方无关。
第四条、债权债务
1.本协议生效以前所产生的夫妻共同债务全部由________方承担。
2.本协议生效后以各自名义所欠债务归各自承担。
3.本协议生效前的共同债权全归________方所有;本协议生效后,在各自名下的债权归各自所有。
第五条、生活支出
1.在本协议生效后,各自购买的物品归各自所有;共同购置物品按各自出资比例拥有所有权。
2.本协议生效后,平时生活费用、孩子抚养费、双方老人赡养费用各自承担一半。
第六条、受让财产
1.夫妻一方给付或赠予另一方的财物归接受方所有。
2.夫妻各自接受的赠与或继承的遗产归各自所有。
第七条、其它
1.本协议未明确说明的所有其他财产的归属,可参照中华人民共和国民法典和其他相关法律法规以及相关司法解释之规定。
2.双方应在本协议生效后3个工作日内根据本协议进行相关财产所有权的转移登记,所需税费双方平均分担。
3.如双方离婚,双方按本协议约定确定财产归属;如发生争议,任何一方有权要求具有管辖权的法院依据本协议确认相关财产所有权的归属。
4.本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力,自双方签字之日起生效。
甲方(男方):__________乙方(女方):__________
_____年____月____日_____年____月____日
篇6:标准离婚抚养协议书
双方当事人
男方:李__,年龄:38岁,民族:汉
住址:河北省任丘市华北石油物探小区36栋1单元601室。
女方:秦__,年龄:37岁,民族:汉
住址:河北省任丘市华北石油物探小区36栋1单元601室。
经商定,达成以下自愿离婚协议:
一、双方自愿离婚
二、离婚后子女抚养问题
(一)双方婚生子女李敖吉由男方抚养,女方不支付抚养费。
(二)子女大学毕业之前的教育费由男方支付,但发生重大医疗费用由又方平均分摊,非监方应在见关票据后5日内支付,但不排除紧急情况下非监护方的垫付责任。
(三)如果子女(未满18岁前)对外侵权并承担赔偿责任,由双方平均分摊。
(四)非监护方探视子女的具体方式为:
公休日与假日探视,其它可电话联系。
三、夫妻共同财产及分割
(一)夫妻共同财产明细(单物或份额价值在千元以上者)如下:
房子、两张床、沙发、电视、冰箱、电脑、餐桌、卧室柜、洗衣机、电动车等。
(二)如果离婚后一方持有控制的夫妻共同财产(单物或份额价值在5000元以上者)未在上款列明,一经发现,另一方有权分得该财产的80%。
(三)夫妻共同债务如下:无。
(四)夫妻共同财产分割如下:
以下财产归男方所有房子、两张床、沙发、电视、冰箱、电脑、餐桌、卧室柜、洗衣机、电动车等。
以下财产归女方所有:男方支付女方二十万,女方个人的生活用品及物品。
其它特别约定:无。
(五)夫妻共同债务承担:无。
四、自愿离婚协议书一经双方签字即合法成立,经婚姻登记机关登记即具有法律效力。(或:本自愿离婚协议书在人民法院调解下双方自愿达成的协议,一经双方签字即具有法律效力。)
五、上述自愿离婚协议书事项,双方保证切实履行。因子女生活费、教育费、医疗费、对外赔偿等,延迟支付的一方应按日向全部垫付一方支付未支付金额千分之六的延期违约金。子女监护方阻止非监护方探视或不提供探视机会的,非监护方有权取得监护权,有权要求另一方支付精神损失赔偿金,精神损失赔偿金金额为监护方违约行为时的上年度全部收入。
自愿离婚协议当事人:
男方: 女方:
年 月 日 年 月 日
篇7:夫妻出轨离婚财产分配协议有子女
立遗嘱人:_______________朱__________
立遗嘱人:_______________舒__________
财产概况:
我二人于年结婚,婚后育有三男三女,两人名下有一幢座落于上海市_____________路31号,占地面积约为米的私权房屋(下称该房屋)。该房屋土地使用证证号为,房屋产权证已遗失。
我们自愿立下遗嘱,对属于我们名下的以上财产作如下处理:
一、该房屋在政府规划拆迁前使用方案如下:
1、长子_______________及其家庭成员有权居住使用并负责维护南边二层楼房的二楼房一间,西北面(公共通道旁)车库一小间由其个人投资,归其使用。
2、二子_______________及其家庭成员有权居住使用并负责维护南边二层楼房的楼房一间。
3、三子_______________及其家庭成员有权居住使用并负责维护南边往北边的平房第一间房一间。
4、以上所分配房屋都经一户一表改造过,所以每户用电都按各户分表实用量加上公共用电计收(每户每月按实计人数摊出),用水按每户分表实用量加每户一吨水的损耗计收,具体由三个儿子轮流收管交接。
立遗嘱人:____________
___ 年 ___ 月 ___ 日
篇8:新的离婚协议书
男方:,男,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:_________
女方:,女,汉族,____年__月__日生,住______,身份证号码:_________
男方与女方于____年__月认识,于__年__月__日在____登记结婚,婚后于__年__月__日生育一儿子/女儿,名______。因____致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:
一、男女双方自愿离婚。
二、子女抚养、抚养费及探望权:
儿子/女儿______由女方抚养,随同女方生活,抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由男方全部负责,男方应于__年__月__日前一次性支付______元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费__元,男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的xx银行帐号:)。
在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可随时探望女方抚养的孩子。(/男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每周探望的时间不少于一天。)
三、夫妻共同财产的处理:
(1)存款:双方名下现有银行存款共______元,双方各分一半,为______元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于____年____月____日前一次性支付
元给女方/男方。
(2)房屋:夫妻共同所有的位于房地产所有权归女方所有,__房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于____年____月____日前一次性补偿房屋差价______元给男方。
(3)其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。
四、债务的处理:
双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(/____方于__年__月__日向所借债务由__方自行承担……)
五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:
六、经济帮助及精神赔偿:
七、违约责任的约定:
任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金____元给对方(/按______支付违约金)。
八、协议生效时间的约定:
本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
九、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向x人民法院起诉。
男方:_________(签名)
女方:_________(签名)
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇9:离婚协议书模板2024版
甲方:___________ 丈夫 ,男, 住身份证号码:___________
乙方:___________ 妻子 ,女, 住身份证号码:___________
甲方、乙方系夫妻关系,为了共同维护良好、和谐的婚姻关系,甲乙双方在公平、自愿的基础上,根据国家相关法律、法规的规定,经协商一致,签订本协议,以资共同信守执行。
第一条 甲乙双方应当互相忠实,互相尊重,在家庭生活中互相帮助,共同维护平等、和睦、文明的家庭关系。
第二条甲乙双方不得无故关闭手机或是不接听一方的电话,但能证明由于工作原因或是其他原因除外,一方发生关闭手机或是不接听另一方的电话的情形后,关闭手机或是不接听电话一方必须在发现发生相关情形后3小时内向另一方说明(说明方式包括电话、短信、留言等),双方应在每天上午7点至晚上11点期间尽量保持手机随身携带并使手机处于开机状态。
第三条甲乙双方承诺在婚姻关系存续期间断绝与婚外异性频繁联系但能证明是工作原因除外(联系形式不限,包括但不限于:见面、电话、短信、邮件、书信、QQ等)。
第四条甲乙双方承诺在婚姻关系存续期间每晚11点之前回到家中,如一方因工作原因或其他原因导致晚上11点之前无法回到家中,一方应及时通知另一方并说明情况(说明方式包括电话、短信、留言等)。
第五条甲乙双方中任何一方在婚姻关系存续期间与婚外异性有不正当男女关系的,过错方自愿放弃包括房子、车子、其他债权在内的夫妻共同财产,婚姻关系存续期间的共同债务由过错方承担。
第六条 甲乙双方承诺不因婚后无子女作为吵架甚至离婚的借口。
第七条 如一方违反本协议的约定,应支付另一方精神补偿金人民币___________万元。
第八条 本协议未尽事宜由双方协商确定。
第九条 如履行本协议发生争议,协商解决,协商不成或不愿协商,通过本协议签订地法院诉讼解决。
第十条 本协议自双方签字之日起生效。
第十一条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力(注:每份两页,请逐页签字)。
第十二条解释:本协议所称“频繁联系”是指每日联系3次以上或单次联系超过5分钟;本协议所称“不正当男女关系”是指与婚外异性保持暧昧关系、男女朋友关系、性关系等。
甲方:___________
乙方:___________
签订地:___________
签订时间: ____年____月____日
篇10:离婚纠纷代理意见
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙双方经友好协商达成劳动代理意向,为明确双方的权利与责任,约定如下:
一.招工及明确劳动关系:
(1)根据甲方用工标准,即甲方提供的“招工简章”,招聘生产操作工,辅助工等。
(2)乙方所招聘的人员:以集体用工的形式。承包甲方生产任务和后勤工作。甲方向乙方支付管理费用。
(3)乙方派往甲方工作的人员,劳动关系与乙方建立,由乙方负责所派出人员的劳动管理等一些日常业务,及处理一些劳动纠纷、意外事故、工伤事故、治安事故、偷窃事件、住宿管理、交通工具管理,辞职解聘等事宜。
(4)甲方负责乙方所派出人员在工作间时的所有管理工作,包括生产技术培训,安全教育等相关内容。
(5)乙方所派出人员在工作时间以外发生问题,由乙方负责协调解决。二.岗位培训
乙方为提高派往甲方工作人员的综合素质,在上岗前对所有派出人员进行岗前培训。
三.劳动代理具体内容:
(1)代发工资
(2)代签合同
(3)代上保险
(4)宿舍管理
(5)协助甲方处理由于辞职、解雇引发的问题
(6)协助甲方解决劳动法律纠纷
四.甲方应支付的费用:
(1)按劳务个人应发工资,工资水平不得低于天津市最低工资标准。
(2)管理费:男工 _________________ 元/人/月,女工 _________________ 元/人/月。
(3)社会保险费
五.本协议经甲乙方盖章后生效,双方都应严格履行本协议,如遇不可抗力影响本协议执行,共同努力协商解决。
六.本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。
七.本协议有效期年,自签字之日起生效。
甲方(盖章)乙方(盖章)
甲方代表人签字:_________________乙方代表人签字:_________________
_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日 _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日
篇11:辽宁离婚协议书
男方:______________,汉族,_____________年_____月_____日生,辽宁省沈阳市人。
女方:______________,汉族,_____________年_____月_____日生,辽宁省沈阳市人。
男女双方于________年____月____日在辽宁省沈阳归云庄婚姻登记处登记结婚,婚后育有一子杨过,现年3岁。现因性格不和、夫妻感情破裂已无合好可能,经双方自愿协商达成以下离婚协议:_________________
一、男女双方自愿离婚。
二、子女抚养、抚养费及探视权:_________________
杨过由女方抚养,随女方生活,男方每月支付抚养费1200元。教育费、医疗费等其它较大数额费用由双方共同承担,直至杨过年满18岁为止。
无论男方是否再婚,均不放弃孩子的抚养权。
在不影响孩子生活的情况下,男方可随时探望杨过。
三、夫妻共同财产的处理:_________________
1、以下财产为夫妻共同财产:_________________
辽宁省沈阳市房产1套(此套;存款15万元;铁枪一把。
2、以下财产归女方所有:_________________
辽宁省沈阳市房产1套;铁枪一把。
3、以下财产归男方所有:_________________
存款15万元。
四、夫妻共同债务:_________________
夫妻共同债务60万元由男方承担,女方不承担任何债务。
五、共他条款
男方向女方支付精神损害赔偿金______万元,分______次付清,自______年起每年______月______日支付,______年前全部支付完毕。
六、本协议壹式叁份,男女双方各执壹份,交婚姻登记机关壹份,自双方签字之日起生效。
男方(签字):_________________女方(签字):_________________
________年____月____日________年____月____日
篇12:广西建设工程施工承包合同
发包人(全称):
承包人(全称):
为实施 ,已接受 对该项目 的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)合同协议书(包括补充协议、合同谈判备忘录);
(2)中标通知书;
(3)投标函及投标函附录;
(4)专用合同条款(含附加条款);
(5)通用合同条款;
(6)技术标准和要求(合同技术条款);
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单;
(9)投标文件其他内容;
(10)其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价:人民币(大写) (¥ 元)。
4. 承包人项目经理: 。
5. 工程质量符合 合格 标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 开工日期: 年 月 日,(以总监签发开工令为准)
竣工日期: 年 月 日
计划工期为 天( 个月)。
9. 本协议书一式 八 份,发包人六份;承包人二份。
10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人: (盖单位公章) 承包人: (盖单位公章)
法定代表人或其 法定代表人或其
委托代理人: (签字) 委托代理人: (签字)
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
邮编: 邮编:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
年 月 日 年 月 日
承包农民工专户
户名:
账号:
开户行:
共管账户
账户名称:
账号:
开户行:
2、中标通知书
第二部分 通用合同条款
详见《 工程》施工招标文件通用合同条款 。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人: 。
1.1.2.3 承包人: 。
1.1.2.5 分包人: 本工程不予许分包 。
1.1.2.6 监理人: 。
1.1.4 日期: 年 月 日开工,完工时间 年 月 日(共 个月 天)。(以总监签发开工令为准)
1.1.4.5 缺陷责任期(工程质量保修期):双方约定本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过竣工验收后一年。
1.4 合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序如下:
(1)合同协议书(包括补充协议、合同谈判备忘录);
(2)中标通知书;
(3)投标函及投标函附录;
(4)专用合同条款(含附加条款);
(5)通用合同条款;
(6)技术标准和要求(合同技术条款);
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单;
(9)投标文件其他内容;
(10)其他合同文件。
1.5合同签订
中标单位在签订合同时,必须由本单位法定代表人和项目经理到场签订合同和承诺书,承诺书须承诺按投标文件施工工期完成并通过完工验收;困施工单位的原因未能按期完工的,按有关约定计处罚金。
1.7 联络
1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达
2. 发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.2发包人提供的施工场地范围为:发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续,向承包人提供施工用地。提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。
2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为: 在签订合同时商定 。
2.8 其它义务
(一)执行农民工工资保证金制度,缴纳农民工工资保证金(适用于在本自治区行政区域内施工的所有水利水电工程项目)
根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅二○○七年二月二十七日联合颁发的桂劳社发〔20__〕38号文《关于关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》精神,发包人在办理工程项目开工手续前必须向主管该工程项目招投标的水利部门的同级劳动保障部门履行以下义务:
(1)按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金:
工程项目中标价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的,按2%计算;超过1000万元部分,按1%计算。
(2)承诺一旦其出现拖欠工程款导致施工单位无法按时足额支付农民工工资时,可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。
发包人应当根据上述作出的义务、持存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备。由劳动保障部门出具备案证明后到水利部门办理开工手续。
(二)其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力,发包人批准的权力范围:按本工程委托监理合同。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.10 其他义务
(一)办理建筑意外伤害保险。
承包人要严格按照国务院《工伤保险条例》规定,及时为农民工办理参加工伤保险手续,并按时足额缴纳工伤保险费。同时,按照《建筑法》规定,为施工现场从事危险作业的农民工办理意外伤害保险。必须在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续,为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员,包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员(含民工)办理建筑意外伤害保险,支付保险费(意外伤害保险费为中标的工程量清单总价的3‰,由承包人承担)。
保险期限自投保之日(工程开工之日)起至工程竣工验收时止,时间上涵盖施工全过程的任一时段。
鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点,投保实行不记名和不计人数的方式,一旦该工程项目发生人员意外伤害,只要是在该工程发生的,都应该由保险公司在保险责任范围内负责赔付。
(二)执行农民工工资保证金制度,缴纳农民工工资保证金(适用于在本自治区行政区域内施工的所有水利水电工程项目)。
1、根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅二○○七年二月二十七日联合颁发的桂劳社发[20__]38号文《关于关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》精神,在办理工程项目开工手续前,住所地在广西境内的(或住所地不在广西境内的)承包人必须向其住所地(或工程项目实际用工地的)相关劳动保障部门履行以下义务:
(1) 按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金:
工程项目中标价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的,按2%计算;超过1000万元部分,按1%计算。
(2) 承包人在投标时,必须在投标文件中作如下承诺:
① 如实说明其以前所承建的工程项目中工资支付的情况,特别注明是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。
②承诺中标后及时、足额存入农民工工资保证金。
③承诺依法足额支付农民工工资,一旦其承建的工程项目出现拖欠农民工工资情况的,可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。
承包人应当持根据上述作出的承诺和说明、存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备。由劳动保障部门出具备案证明后到水利部门办理开工手续。
2、按照《广西壮族自治区劳动和社会保障厅 交通厅关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》(桂劳社发[20__]147号)、《广西壮族自治区劳动和社会保障厅 水利厅关于完善水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》(桂劳社发[20__]52号)、《广西壮族自治区劳动和社会保障厅 建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》(桂劳社发[20__]50号)和《明确农民工工资保证金制度有关问题通知》(桂薪联发[20__]2号)等文件的有关规定办理,要求住建、交通、水利等在建设工程项目农民工资保障金缴纳全覆盖。承包人须履行以下义务:
(1)实名制 要求在施工现场配备劳资专管员,专门收集身份证、签订劳动合同、劳动用工花名册、劳动考勤、银行卡号和工资支付等建设劳务用工资料,造册坐表并及时报告行业主管部门。有条件的企业和项目逐步推行信息化实名制管理和宿舍区物业化管理,逐步完善门禁通道及其信息系统的建设。
(2)分账制 实行农民工工资与工程材料款等相分离的制度,全面推行农民工工资支付分账管理制度。施工总承包、专业分包、劳务分包单位在银行开设农民工工资支付三方监管专用账户(以下简称专户),建设单位实行人工费用和其他工程款分账支付管理,实现专款专用。
(3)银行代发工资制度 在工程建设领域实现分包企业委托总承包企业直接向农民工代发工资制度,按要求足额发放当月工资,并不得低于当地最低工资标准。
3.承包农民工专户
户名:
账号:
开户行:
(三)工程施工的义务和责任
(1)承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用,并按供电部门规定向供电部门(或发包人)交纳水、电费。发包人提供的接电点在签订合同时明确。另外,施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。
(2)除民房外、承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、树木、树根、杂草等。
(3)承包人应充分理解有一些设施(如施工道路、桥梁)可能会有其它人和单位使用通行,在使用过程中发生干扰时,应立即通知监理人并服从监理人的决定。
(4)承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合,并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。
(5)工程竣工后,承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意为止。
(6)对上述(1)~(5)项工作,费用已包括在有关单价和总价中,发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。
(7)经过公路、城市道路的施工车辆,必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等,其责任和费用均由承包人承担。
(8)承包人必须文明、安全施工,在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用概由承包人承担。
(9)按照发包人的要求作好安全文明宣传、领导检查宣传等工作,相关费用由承包人承担。
(10)承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
①按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。
②每月25日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。
③承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音管理规定,如有发生,费用由承包人承担。
⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付发包人之前,承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复。
⑥承包人有义务对施工场地周围管线(含地上及地下)和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等进行探明并负责保护。
⑦施工场地清洁卫生的要求:按城建卫生有关规定执行,由承包人负责,费用由承包人承担。
⑧承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。
(11)双方约定承包人应做的其他工作:
①凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面,承包人必须服从监理人的决定,按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人,并取得监理人的同意。
②工程完工后,承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后6个月内完成并提交工程竣工资料和工程结算资料。承包人逾期提交,发包人将对承包人的拖延行为视为违约,并按1000元/天计算违约金,违约金从承包人应得的工程款中扣除,但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的5%。
(12)其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
4.2 履约担保
本工程履约担保采取保函或现金形式,不计利息;发包人在合同工程完工或竣工验收证书颁布发后28天内将履约担保退还给承包人。
4.3 分包(本工程不允许分包)
4.3.2 语序承包人分包的工程项目、工作与分包金额限额:
(1)工程项目: 无 。
(2)工作内容: 无 。
(3)分包金额限额: 无 。
4.3.10 分包人项目管理机构的设立: 无 。
□4.5.1 中标人根据投标文件的承诺,投入本项目的项目经理、技术负责人、质量检查员、专职安全员等主要管理人员中标后不得更换(除因故去世、调离本单位外),不能按工期完成的,报告水行政主管部门,将其列入不守信誉名单。
□4.5.1 投入本项目的项目经理、技术负责人、质量检查员、专职安全员等主要管理人员中标后,经中标人申请、监理机构审核允许、招标人同意和水行政主管部门同意备案后方可变更为不低于同等条件的人员,不能按工期完成的,报告水行政主管部门,将其列入不守信誉名单。
4.6.5.1建立参建单位现场主要管理人员考勤制度。承包人现场主要管理人员,包括项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等,每月必须在项目所在地的考勤管理部门至少通过广西水利工程建设项目管理信息系统(广西壮族自治区水利厅网)的两次考勤,且两次考勤的间隔时间不得少于10天和多于20天。
4.6.5.2施工单位要制定好每15天进度节点,项目业主要对每15天进度节点进行考核,如有两个节点进度未能完成任务,项目业主有权采取必要的赶工措施(包括增派机械、人员、增加工作面),所发生的赶工费用由中标单位负责支付。
4.11 不利物质条件
4.11.1不利物质条件的范围:在签订施工承包合同时明确。
5. 材料和工程设备
5.2 发包人提供的材料和工程设备
本工程的材料和设备由承包人按招标文件、施工图纸和有关标准的要求采购,购买的材料、设备必须有产品出厂验收合格证明,产品质量符合相关规范要求,采购前须征得发包人或其授权人认可同意。
承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。
工程师发现承包人采购并使用不符合设计要求或标准要求的材料设备时,应由承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,且工期不予顺延。
承包人需要使用代用材料时,应经发包人认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2 承包人自行承担修建临时设施的费用,需要临时占地的,由承包人办理相关申请手续,发包人予以协助,发生的相关费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
(1)发包人提供的的施工设备: 无 。
(2)发包人提供的临时设施:无 。
7. 交通运输
7.1道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定: 无 。
8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1施工控制网的约定:由承包人负责测设 。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.12下列工程应编制专项施工方案:无 。其中应组织专家论证和审查的专项施工方案:无。
9.7 文明工地
9.7.1 本合同文明工地的约定:按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。
11. 开工和竣工(完工)
11.2 本工程主体工程完工时间为: 年 月 日。
11.3 发包人的工期延误
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为:
(1)日降雨量大于 ㎜的雨日超过 1 天;
(2) 8级以上的持续 3日的大风(以气象部门鉴定为准))
(3)日气温超过 40℃的高温大于3天;
(4)日气温低于-1℃的严寒大于3 天。
(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害;
(6) 6 级以上的地震;
(7) 50 年一遇及以上的洪水;
(8)其他异常恶劣气候灾害。
11.5 承包人工期延误
(1)逾期完工违约金表(参考格式)
序号项目及其说明要求完工日期违约金(元/天)
主体完工
工程竣工
承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工,逾期完工违约金按 1000 元/天”计算。
(2)全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的5%,发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款,此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任 。每天赔偿金额为合同总价款的0.4‰,最高限额为合同价的5%
11.6 工期提前
工期提前的资金约定:在保证工程质量的前提下,发包人鼓励承包人提前完工,但本合同工程无提前工期奖金或本合同工程的提前工期奖金在签订施工承包合同时约定。
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形:本工程不允许暂停施工 。
12.2 发包人暂停施工的责任
(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形:本工程不允许暂停施工。
13. 工程质量
13.7 质量评定
13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定:按《水利水电工程施工质量评定规程》进行质量检验评定,施工质量达到合格等级
13.7.7工程合格标准为:达到设计要求和水利水电建设工程验收规程标准,施工质量达到合格等级;优良标准为:达到设计要求和水利水电建设工程验收规程标准,施工质量达到国家规定标准合格等级 。达到优良的奖金为: 无
13.8 质量事故处理
13.8.4工程竣工验收时,承包人和监理人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中,承包人负责 按照相关规定向监理人报验后由监理人组织各方现场检查和验收管材需按相关规定抽样送具有相关资质的监测机构检验,费用由承包方负责。 。
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料: 承包方按相关要求自行负责。 。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
(6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的20 %,单价调整方式:按承包人投标预算单价执行。
15.4 变更的估价原则
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,按照以下原则确定:①有定额可套的,套用编制控制价所选定额计算,并乘以中标价下浮系数(中标价下浮系数为中标价与控制价的比值),其中材料价格有信息价的按当地同期信息价,无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。②无定额可套的,由发包人、承包人、监理人市场询价确定。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为:无。
16 价格调整
本工程合同价在合同实施期间不因市场物价波动及政策性更改而进行调整。
16.1 物价波动引起的价格调整
R本项目不因为物价波动原因引起合同价格变动而调整。
□本项目由于物价波动原因引起合同价格变动时,对其价格按下列方式进行调整。
16.1.1物价波动引起的价格调整方式: 。
16.1.2 调整价格的主要材料:
16.1.3主要材料补差的计算方法:
16.1.4采用造价信息调整价格差额:
工程造价信息的来源: 。
价格调整的项目和系数: 。
17. 计量与支付
17.2 预付款
17.2.1预付款
(1)工程预付款的总金额为签约合同价的 50 %,分 一 次支付给承包人。
17.2.2 预付款保函(担保)
(2)工程材料预付款的担保约定为: 无 。
17.2.3 预付款的扣回与还清
工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的 20 %时开始扣款,直至合同累计完成金额达到签约合同价的 90 %时全部扣清。
式中:R——每次进度付款中累计扣回的金额;
A——工程预付款总金额;
S——签约合同价格;
C——合同累计完成金额;
F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例;
F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
(2)工程材料预付款的扣回与还清约定为: 无 。
17.3.2进度付款申请单
承包人提交进度付款申请单的份数: 4 份 。
17.3.3进度付款证书和支付时间
(2)本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。
17.3.5 工程进度付款的支付比例
工程进度款按每期形象进度支付至已完成工程量的80%,合同外进度款支付限额为已完成工程量的60%;进度款的75%拨付至公司基本账户,25%拨付至公司农民工工资专用账户;项目完工验收合格后,工程进度款支付至完成工程量的90%,经审计单位审计后拨付至审定结算价的97%,工程审定结算价款的3%预留工程质量保修金,待工程缺陷责任期满后返还(无息)。
17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金总额为签约合同价的 3 %。[根据《加强水利工程建设管理若干意见》(桂水基〔20__〕36号),质量保证金的比例要提高]
17.5 竣工(完工)结算
17.5.1 竣工(完工)付款申请单
(1)承包人应提交竣工付款申请单份数:一式六份。
17.5.3除按通用合同条款所说的内容外,增加以下内容:最终结算以财政评审结果或审计结果为准。
17.6 最终结清
17.6 1 最终结清申请单
(1)承包人应提交最终结清申请单份数:一式六份
17.7 竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料:一式六份。
18. 竣工验收(验收)
18.1 验收工作分类
根据《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-20__)的相关规定执行。
18.2 分部工程验收
18.2.2本工程分部工程验收为 :由监理主持 。
18.3 单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括:无。
18.5 阶段验收
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括:在签订施工承包合同时明确。
18.6 专项验收
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括:无。
18.7 竣工验收
18.7.3本工程 需要竣工验收技术鉴定,由竣工验收主持单位确定。
18.8 施工期运行
18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为:无。
18.9试运行
18.9.1试运行的组织: / ;费用承担: / 。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
本工程缺陷责任期(工程质量保修)计算如下:起算日 按通用条款19.1和19.7的约定,终止日按专用条款1.1.4.5约定。
20. 保险
20.1 工程保险
建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人: / ;
投保内容: / ;
保险金额、保险费率和保险期限: / 。
20.4 第三者责任险
20.4.2 第三者责任险保险费率: / ;
第三者责任险保险金额: / 。
20.5 其他保险
需要投保的其他内容: / ;
保险金额、保险费率和保险期限: / ;
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人提交保险凭证的期限: / ;
保险条件: / 。
20.6.4 保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额: / ;
发包人负责补偿的范围与金额: / 。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合同专用合同条款第11.4款的约定。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的,约定的合同争议解决方式 : 上级主管部门或向法院提起诉讼。
25.附加条款
25.1对承包人的要求
1、因承包人的原因造成施工进度计划滞后,承包人均应按发包人和监理人的指示,采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求,视为承包人已经构成违约,发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知5天后派员进驻工地直接监管工程,使用承包人设备、临时工程和材料,另行组织人员或委托其他承包人施工,但发包人的这一行为不免除承包人按合同规定应负的责任。
2、遵守国务院《建设工程质量管理条例》,根据水利部、自治区和水利厅的有关质量管理规定,建立健全质量管理机构,结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度,施工质量等级达到合同约定等级。
3、按国家《中华人民共和国生产安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度,采取安全施工保障措施保障工程施工安全。
4、按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护措施。
5、按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。
6、承包人违约有以下情况之一者,发包人有权采取合同规定的以下措施处理,并视情节轻重处予违约金。
(1)未经发包人批准,施工期内承包人调走主要施工技术人员(包括建造师、专业工程师),经发现不及时调回的,违约金额为履约保证金金额的5%~20%(视情节严重而定)。
(2)未经发包人批准,施工期内自行调走主要施工机械,经发现不及时调回的,违约金额为履约保证金金额的5%~20%(视情节严重而定)。
(3)所有以上违约金额均在承包人的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣除,承包人履约保证金被扣除后,由发包人从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。
(4)承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员和机械进场时间表进场,承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投入,应与合同相符,若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求,有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入,承包人不得拒绝。
(5)合同签订之日起15日内,承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时,作为承包人违约,发包人可解除合同,没收其全部履约保证金,另行发包工程。
7、承包人生活设施及施工场地,应自费配备消防设备,防止火灾发生。
8、承包人使用的劳动力均应进行保险,否则不准安排工作,禁止使用童工。
9、凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的,应以国内现行规范解释为依据,或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告,防止造成损失,并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。
10、承包人未能按时完成当月合同进度计划70%工程量的,发包人有权自行组织施工,以不超过投标报价的2倍单价扣减承包人的进度款,支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同并清退承包人,承包人须在10天内离场,否则发包人将强行撤出所有施工设备,所造成的全部损失由承包人承担。
11、有关主管部门及发包人检查发现问题时,承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改或整改无效的,发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在10天内离场,否则发包人将强行撤出所有施工设备,所造成的全部损失由承包人承担。
25.2 发包人所有付款(含预付款)均转入如下承包人单位基本账户 (签订施工合同时标明),承包人单位基本账户发生改变时, 承包人应书面通知(法定代表人签名并加盖单位公章)发包人。
25.3 专用合同条款中未尽事宜,在签订施工合同时双方再商定。
发包人:
承包人:
年月日
篇13:离婚协议书书写
协议人:___, 男,__年_月_日出生,住__市___路___号。
协议人:___, 女,__年_月_日出生,住__市___路___号。
协议人___、___双方于__年_月_日在__区人民政府办理结婚登记手续。__年_月_日生育儿子___。因协议人双方性格严重不合,无法继续共同生活,夫妻感情且已完全破裂,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:
一、方某与王某自愿离婚。
二、儿子方__由女方抚养,由男方每月给付抚养费600元,在每月5号前付清;直至付到18周岁止,18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。(也可一次性付清抚养费)。
三、双方有夫妻共同财产座落在__路__小区__室商品房一套,价值人民币__万元,现协商归女方___所有,由女方一次性给付男方___现金38万元,此款在本协议签订后的第二天付清;此房内的家用电器及家俱归女方所有。
四、夫妻无共同债权及债务。若有债务,在谁的名下则由谁来承担。
五、方某可在每月的第一个星期六早上八时接儿子到其居住地,于星期日下午五时送回王某居住地,如临时或春节探望,可提前一天与王某协商,达成一致意见后方可探望。
本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人: 协议人:
____年_月_日
篇14:无孩无财产分割离婚协议书
男方:_______身份证号码:______________女方:_______身份证号码:_______男女双方系夫妻关系,于_______登记结婚。
现双方本着平等自愿的原则,对夫妻关系存续期间所得财产的归属约定如下:
第一条、房屋所有权归属
1、女方名下位于柳州市_______路_______号_______商厦_______号铺面(柳房权证字第12_______号)双方同意将其赠与女儿_______办理过户登记所需税费男女方平均分担。
2、女方与女儿董_______共有,位于柳州市_______路1号国际商城_______栋4单元_______号(柳房权证字第D_______号)房屋,夫妻共有部分双方同意将其赠与女儿,办理过户登记所需税费男女方平均分担。
3、女方名下位于南宁市兴宁区_______路_______号西南商都地下1层_______号商铺归男方所有,由男方负责偿还银行按揭款本息。
还贷完成后,女方应无条件协助男方将该商铺过户登记给男方,办理过户登记所需税费由男方承担。
4、以男方名义向柳州市交通银行按揭贷款(_______万元)购买,位于柳州市_______大道_______号之一中房,世纪广场_______单元_______号住房归女方所有,从本协议生效之日起,由女方负责偿还余下的银行按揭款及利息。
取得房产证后或具备过户登记条件后,男方应无条件协助女方将该房屋过户登记给女方,办理过户登记所需税费由女方承担。
第二条、汽车及车位使用权归属
1、登记在女方名下车牌号为桂B_______的丰田小轿车归男方所有,办理过户登记的费用由男方承担。
2、柳州市_______街国际商城地下_______层停车位_______号车位归女方所有。
3、位于柳州市_______大道_______号之一中房_______广场地_______层_______号车位归女方所有。
第三条、股权归属夫妻关系存续期间,双方投资_______万元以男方名义持有的股票全部归男方所有。
第四条、商铺承租经营权双方共同承租位于商业港地下层西区_______号铺面由女方承租经营。
第五条、债权债务
1、本协议生效后,各自名下的存款归各自所有,各自名下的债权及财产收益归各自所有。
2、本协议生效后,除本协议载明的银行按揭贷款债务外,其他各自名下的债务由各自承担。
此后,各自名下的债务由各自承担,而且对外借债时必须向债权人明示夫妻间的财产约定。
第六条、生活支出1、在本协议生效后,各自购买的物品归各自所有;共同购置物品按各自出资比例拥有所有权。
2、本协议生效后,平时生活费用、孩子抚养费、双方老人赡养费用各自承担一半,
第七条、受让财产本协议生效后,夫妻各自接受的赠与或继承的遗产归各自所有。
第八条、违约责任本协议是在双方自愿的情形下协商签订的,不存在任何欺诈、胁迫、重大误解或显示公平的情形,男、女双方不得以任何理由对本协议提出反悔并保证切实履行;任何一方不按本协议约定协助办理房屋(商铺)过户登记的,应向另一方支付违约金_______万元,并赔偿违约给对方所造成的损失。
第八条、文本条款及其它
1、本协议未明确说明的所有其他财产的归属,可参照中华人民共和国民法典和其他相关法律法规以及相关司法解释之规定。
2、如双方离婚,双方按本协议约定确定财产归属;如发生争议,任何一方有权要求人民法院依据本协议确认相关财产所有权的归属。
3、本协议一式二份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
男方(签字):
女方(签字):
年月日
篇15:因感情破裂的离婚协议书范文示例
协议人(男方)____________,男,____年____月____日出生,身份证号码:____________________,现住:________________________________
协议人(女方)____________,女,____年____月____日出生,身份证号码:____________________,现住:________________________________
协议人________向双方于___年____月____日在____________区民政局办理结婚登记手续,结婚证号为:________________。现因感情不和等原因,自愿离婚,经双方协商一致,对有关事项,依我国《民法典》的规定达成如下协议:
一、________与________自愿离婚。
二、子女的抚养:
1、双方于___年___月___日生育一女儿,取名:________,于____年____月____日生育一儿子,取名:________。离婚后儿子及女儿随男方直接抚养生活。
2、男方独自承担儿子及女儿的全部抚养费(包括生活费、教育费及医疗费)
3、女方在离婚后每星期可以探望儿子及女儿两次,可以带儿子及女儿去玩耍,每次带儿子及女儿去玩耍不超过一天,于当天晚上22点前由男方接回或女方送回男方住处。但每年假期时女方可以连续一周与儿子及女儿一起居住及玩耍。如临时或等节假日探望的,女方可提前与男方协商,双方按协商结果另行安排探望及随同玩耍。儿子或女儿年满十周岁时,假期随男方或女方一起生活由儿子或女儿决定。
4、女方每次探望小孩及要求小孩随同玩耍时,男方必须无条件的配合,不许设置其他任何条件拒绝女方探望。如男方拒绝女方探望达三次以上(包含三次)的,小孩抚养权变可更为由女方直接抚养生活,由此产生的诉讼费、律师费、公告费、公证费、差旅费等全部费用由男方承担。
5、离婚后如男方有对儿子或女儿虐待等行为的,或男方经济状况恶化致使抚养儿子及女儿的生活困难的,小孩抚养权变更为由女方抚养。
三、夫妻共同财产的分割:
1、双方各自名下或使用的其它私人财产(如通迅工具、交通工具、首饰、衣服等)归各自所有,双方各自名下的存款归各自所有。
2、婚姻期间所购买的家具、电器全部归男方所有,由男方全权处置。
3、债权与债务:婚姻期间,双方没有共同的债权。双方婚姻期间各自产生的借款及其他的债务,各自独自偿还。如因各自的债务造成对方损失的,受损失方可以向对方追偿。
四、其他:
本协议履行过程中,如有任何争议的,交由女方所在地的人民法院依法审理。上述协议事项,双方保证切实履行;协议内容如有隐瞒、欺骗、责任自负。
立协议人:
男方:(签章)
女方:(签章)
____年____月____日
____年____月____日
篇16:离婚协议书怎样写?
离婚协议书是指即将解除婚姻关系的夫妻双方所签署的、关于财产分割、子女监护与探视、配偶赡养费以及子女抚养费等的书面协议。离婚协议书必须为书面形式,由夫妻双方当事人签字,并经法庭或婚姻登记管理部门认可,才具有法定效力。这是办理离婚手续所要求的内容之一。下面为大家提供一个离婚协议书范本(样本),仅供参考。 离婚协议书范本
协议人:张, 男,________年____月____日出生,汉族,住市路号。
协议人:王, 女,________年____月____日出生,汉族,住市路号。
协议人双方于________年____月____日在区人民政府办理结婚登记手续。因双方性格不合无法共同生活,夫妻感情已完全破裂,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:
一、 张X与王X自愿离婚。
二、夫妻婚后购有坐落在 路 号的楼房一套,合同价人民币60万元,现值人民币100万元(包括房内装修内附属设施)。购房时以男方为主贷人贷款42万元,现尚剩余贷款本金30万元。该房购买时首付18万元,首付款来源于婚后双方存款。现协商该套房产归女方所有,由女方给付男方房屋折价款 35万元,折价款计算公式为:房屋现价100万元-未还贷款本金30万元2。女方给付男方的折价款35万元在两年内分3次付清:
第一次,办理完离婚手续当天给付人民币10万元;
第二次,办理完离婚手续的当年____月____日之前,给付男方人民币10万元;
第三次,办理完离婚手续的次年____月____日之前,给付男方人民币15万元。
女方若不按时支付,每逾期____日按逾期支付数额的日万分之五支付逾期违约金。
男方有义务配合女方办理贷款主贷人变更手续,以及产权变更手续,相关变更手续在办理完离婚手续后即予以办理。若由于男方不予配合女方办理房产转移而给女方带来的不必要的损失,男方必须双倍返还。
房内的家用电器及家具等等(见清单),双方同意作价2万元,归女方所有,女方向男方支付1万元。
三、夫妻无共同债权及债务。
四、儿子张由女方抚养,由男方每月给付抚养费(包括生活费、教育费、医疗费)500元,在每月10号前付清,直到孩子完成高中教育阶段止。高中教育阶段之后的有关费用双方日后重新协商。
五、张X可在每月的
第一个星期六早上八点接儿子到其居住地,于星期日早上九点送回王X居住地。如临时或春节探望,可提前一天与王X协商,达成一致后可按协商的办法进行探望。
本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人: 协议人:
________年____月____日
【拓展阅读】
什么是离婚协议书
我国《民法典》规定的协议离婚的法定条件有三个:
第一,夫妻双方对离婚须达成合意,也就是夫妻双方均明确表示自愿同意离婚;
第二,对子女抚养问题达成一致意见,也就是夫妻双方就由哪一方直接抚养孩子,另一方支付多少钱的抚养费以及相关探视的问题,已达成一致。当然,如果没有孩子,
第二点就可以省略了;
第三,夫妻双方对共同财产的处理已达成一致。协议离婚是一种较为高效的离婚方式,上方当事人可以自行约定起草,也可以帮助您起草离婚协议,我们为您起草的协议书会更加专业更为高效,规避风险争取权益,对于不动产、动产的分割、子女抚养权的认定、抚养费金额及探视权等问题,我们也会尽全力调取相关证据,以支持我们的主张,为当事人提供更大的保障
篇17:单方起诉离婚协议书
(________)______行______字第______号
起诉人_______。
____年_____月_____日,本院收到___的起诉状,_____。
经审查,本院认为,_____。依照_____的规定,裁定如下:
对___的起诉,本院不予受理。
如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,上诉于____人民法院。
审判长 ___
审判员 ___
审判员 ___
____年__月__日
(院印)
本件与原本核对无异
书记员 ___
篇18:夫妻感情破裂离婚财产协议
在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可随时探望女方抚养的孩子。(男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每周探望的时间不少于一天。)
( )存款:双方名下现有银行存款共______元,双方各分一半,为______元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方女方应于____年____月____日前一次性支付元给女方男方。
(2)房屋:夫妻共同所有的位于房地产所有权归女方所有,__房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于____年____月____日前一次性补偿房屋差价______元给男方。
(3)其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。
农村离婚协议书范文二
男方:,男,出生于×年××月××日,汉族,农民,家住××县××镇,联系电话。
女方:,女,出生于×年××月××日,汉族,农民,家住××县××乡××村社。联系电话.
男女双方于×年办理登记结婚手续。婚后,有婚生子代一、代二,现年分别为x岁和x岁。婚后没有共同财产。有共同债务×元。现因夫妻双方长期性格不合,感情破裂,经双方充分协商,达成如下协议:
第一, 男女双方自愿离婚。
第二, 婚生子代一由女方覃X监护抚养,抚养费由覃X承担。婚生子代二由男方代先X监护抚养,抚养费由代先X承担。
第三, 离婚后,在不影响孩子学习、生活的情况下,在过年过节期间,男女双方有权互相探望对方抚养的孩子。
第四, 婚姻存续期间,男女双方有共同债务×元由支付。
第五, 婚姻存续期间,没有其它债权债务。
第六, 离婚后,双方互不干涉对方的生活。
第七, 本协议一式三份,自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
第八,如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。
男方签名:
女方签名:
篇19:广西桂林施工合同书
合同编号:______
甲方:______
乙方:______
日期:______年______月______日
建设单位(甲方):______
施工单位(乙方):______
按照>和>及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1.1、工程名称:X配电工程
1.2、工程内容:
(1)按甲方提供的灵川供电公司批复的供电方案进行施工。乙方在施工前,在满足供电部门验收的前提下给予优化。
(2)安装630kVA箱式变压器两台,500kVA箱式变压器一台, 250kVA箱式变压器一台,一进五出开闭所一台;
(3)一户一表安装(表后线由甲方自行安装);
(4)电缆桥架安装;高低压电缆敷设;
(5)电气设备基础、管沟(井)等土建施工;
(6)上述工程电气设备、电缆及接地装置的试验、调试;
(7)高压计量装置由乙方负责向供电部门申请购买,该费用由甲方签证给乙方结算。
(8)工程施工图设计费、供电网络设施费、城市道路等行政性收费由甲方负责;
(9)本合同施工仅为开闭所至表位范围。电源点至开闭所的线路工程除外(如甲方需委托施工需另签订合同)。具体工程内容祥见甲方提供的施工设计白图及按此图纸编制的预算书。
(10)本工程验收供电完毕,甲方负责提供向灵川供电公司办理资产移交所需要的全部资料文件。之后,乙方负责将本工程低压客户计量装置电源侧的供配电设施(不包括供小区公共设施、商业用电的专用变供配电设施和客户自备发电机。)向供电公司做相关移交。
1.3、工期:
开工日期,以甲方通知为准;工期:自甲方工程款到帐且具备进场施工条件之日起__日完工。(停电及不可抗力等非乙方原因造成的工期延误除外)。
1.4、承包方式及合同价款:
本工程暂定合同总造价为人民币大写:__(即¥__元),双方最终按实际发生的工程量及合同约定的结算方式进行结算。
1.5、本工程最终结算价:以供电局审定的设计蓝图、施工过程中的设计变更、工程签证等相关资料据实计算。最终下浮 X % 进行结算。
1.6、材料价格的计取
结算单价按附件1《____配电工程预算书》。
第二条 合同文件及解释顺序。
2.1、合同文件的组成:建设工程施工合同协议条款,洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议,设计资料及设计修改通知书,各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。
2.2、解释顺序:
(1)建设工程施工合同协议条款。
(2)洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议。
(3)设计修改通知书。
(4)设计图纸资料。
(5)各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。
第三条 合同文件使用的语言文字,标准和法律。
3.1、适用法律法规:《中华人民共和国民法典》。
3.2、适用标准.规范:《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ55-81)》、《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》、《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程(JGJ4-80)》、《混凝土结构工程施工及规范(GB50204-92)》、《建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)》、《电器装置安装工程施工及验收规程(低压电器)(GB50254-96)》、《电器装置安装工程施工及验收规范(1kV及以下配线工程)(GB50258-96)》、《高压绝缘子瓷件技术条件(GB772-87)》《架空送电线路施工及验收规范(GBJ233-90)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)》、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)》、《电气装置安装工程盘柜二次回路接线验收规范(GB50171-92)》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91)》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50150-92)》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1-17-20__)》及其他有关资料,技术要求。
第四条 甲方职责及权利.
4.1、及时按合同支付工程预付款及进度款,
4.2、组织施工图纸会审并及时进行施工交底。
4.3、甲方向乙方提供 5 套施工图。
4.4、指派专人负责现场协调工作,为乙方施工提供必要的协助,保证施工所必需的正常外部条件。
第五条 乙方职责及权利.
5.1、乙方应按合同要求,按时,按质,按量完成工作任务,并在工程竣工验收后向甲方提供 2套工程竣工资料。
5.2、甲方不按合同规定进行图纸会审及施工交底,工程相关行政手续未办完结等致工程延期的,乙方有权顺延工期。
5.3、甲方不按合同规定支付工程预付款,乙方有权顺延工期。
5.4、乙方自行负责工程质量安全并承担相关一切安全责任;乙方应自觉接受甲方的监督和检查。
第六条 工程质量
6.1、乙方应严格按设计图纸及供电局要求施工,确保工程质量。
6.2、工程质量等级应达到国家颁发的工程质量检验及评定标准的合格条件,质量合格率达到100%。单位工程优良率达到85%以上。如果双方对工程质量有争议时,由双方认可的质量监督部门仲裁。
第七条 工程预付款、进度款及结算方式.
7.1、工程预付款:在本合同签定后三个工作日内,甲方按合同总造价的 % ,即人民币__(¥__XX元)向乙方支付工程预付款;
7.2、工程施工完成,乙方施工部分具备验收条件,甲方按合同总造价的 % ,即人民币__(¥__X元)向乙方支付工程进度款;
7.3、工程通过竣工验收正常供电后3个月内结清工程款。
7.4、结算方式:本工程按投标预算单价×实际完成工程量×让利系数。
7.5、每次付款前,乙方需向甲方提供等额合法有效发票。乙方提供发票后,甲方须及时支付相应款项
第八条 保修
8.1、保修范围:乙方负责所承建工程的合同全部内容。
8.2、保修期限:工程竣工验收合格之日起壹年。
8.3、保修期间,对属于保修范围内容的项目,乙方应在接到甲方修理通知后及时派人到现场处理或协助通知设备厂家处理,否则,甲方可委托其他单位或人员修理,因乙方原因造成返修的费用,由乙方支付。非乙方原因造成返修的经济支出由甲方承担。
第九条 其它.
9.1、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着相互谅解,求大同存小异的原则协商解决。
9.2、本合同经甲乙双方签章后生效。
9.3、本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份。
9.4、本合同至保修期满后自行失效。
附件1《__配电工程工程预算书》
附件2《__配电工程施工设计图册》
甲方(章) ______乙方(章):______
地址:______地址:______
法人代表:______法人代表:______
委托代理人:______委托代理人:______
电话:______电话:______
开户银行:______开户银行:______
帐号:______帐号:______
时间:______年______月______日时间:______年______月______日
篇20:有子女的离婚协议书范例
男方:,男,汉族,生,身份证号码:
住址:
女方:,女,汉族,生,身份证号码:
住址:
双方于20xx年月日在大连市人民政府的民政部门登记结婚,婚后无子女,因双方性格不和,无法共同生活,自愿离婚,经双方协商一致,订立离婚协议如下:
一、男女双方自愿离婚。
二、现有的房产为婚前男方购买、归属男方。
三、房内家具、家电等设施归属男方。
四、婚前双方各自财产归各自所有,男女双方各自私人生活用品归各自所有。
五、双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。
六、在夫妻关系存续期间,考虑到婚姻存续期间,女方对家庭有较大的付出,男方愿意补偿人民币10万。男方承诺,上述款项在20xx年12月31日前一定付清。
七、除上述房屋、家具、家电外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。本协议书财产分割基于前述财产为基础。任何一方不得隐匿、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐匿前述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐匿、转移的财产的全部份额,并追究其隐匿、转移财产的法律责任,隐匿、转移方无权分割该财产。
八、若男方未在20xx年12月31日前按时向女方支付前述10万元,则每逾期一日,其应向女方另行支付未履行金额万分之四的违约金,直至10万元全部支付完毕为止。
九、本协议一式三份,自婚姻登记处颁发离婚证之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
十、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向女方所在地人民法院起诉。
男方:(签名)
年月日
女方:(签名)
年月日