氨水肥买卖合同书
合同编号:_________
供方:__________
需方:___________
签订地点:___________
签订时间:______________
供需双方通过平等协商,本着诚实守信、互惠互利、双方自愿的原则达成一致意见,同意签订本合同,具体条款如下:
一、标的物名称、规格型号、数量、价款:
产品名称_____________
规格型号_____________
数量______________(吨)
单价_____________(元/吨)
总金额_____________(元)
备注提供13%增值税发票
二、价格调整:价格原则上三个月内不得上调,在合同执行过程中确因宏观政策调整,市场发生较大变化,市场价格上涨超过合同价格达到10%以上时,供方需提前不少于20个工作日通知需方,需方有权重新进行招标或询价,供方有权决定是否参与。重新招标或询价结束与新的供应商(服务商)签订合同之日,本合同自行终止。市场价格下跌时,需方有权根据市场行情随时调整价格。所有调价均以书面形式体现。价格在未达成一致前按原价格结算,双方在价格上协商达不成一致,需方有权终止合同。
三、质量标准:。
1.供方所提供的产品质量技术指标应符合需方要求,并符合国家以及行业标准。
2.供方实际到货的产品质量技术指标不符合国家以及行业标准,或低于需方要求,或不能满足需方生产工艺要求时,需方有权拒收,供方应及时予以更换,并承担由此而发生的一切费用,情节严重的,需方有权单方解除合同。
3.若是供方产品存在质量问题,需方使用后提出也同样有效。
4.产品保质期:个月。
四、计量要求及包装标准:罐装运输,以需方过磅数量为准。
五、检验标准:质量验收按本合同条款“三、质量标准”执行并符合国家及行业标准,货物重量、数量、浓度等以需方验收结果结算。
六、交货时间、地点:供方接到需方订单通知(电话、书面、邮件、微信等方式)后小时内送至需方公司指定厂区地点,供方提供产品合格证、出厂检验报告等。
七、货物运输:汽运按照国家《道路危险货物运输管理规定》执行(若属危险品),运费供方承担。
八、结算依据及方式:凭采购合同、13%增值税专用发票(一票制)、需方验
收的具实数据、需方出具的验收合格报告以及没有违反本合同的约定条款。付款方式为月结,?六个月内银行承兑口网银支付。
九、履约保证金:
口供方供货前,向需方缴纳元作为履约保证金,期限至合同终止时止。?持续供货月结,1个月货款作为履约保证金,期限至合同终止时止。口一次性或间断性供货,按到货总额的10%作为履约保证金,使用没问题的情况下月后付清。
十、违约责任:
1、供方应按合同约定的质量、数量和期限交货。供方因生产等问题不能按期交货的,应提前48小时告知需方。
2、供方货物不符合质量要求或逾期供货的,需方有权拒收,并且供方应自违约之日起按日向需方支付当日需方用量总金额30%的违约金,因此给需方所造成的损失应一并赔偿。
3、供方单方毁约,需方有权自行扣除供方向需方缴纳的履约保证金。
十一、合同终止条件:
1、根据市场情况,需方提出价格下调,供方不能接受时。
2、非宏观政策调整或市场发生较大变化,供方提出价格上调时。
3、供方的产品质量不能满足需方生产工艺要求时。
4、供方的服务达不到需方满意时。
5、其他影响合同正常执行的情形出现时。
十二、供方应严格遵守国家税法、环保法及相关法律法规,做到保护环境,依法纳税,因供方未履行相关义务而给需方或第三方造成损失的,由供方承担。
十三、争议的解决:合同履行过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,应向需方所在地法院起诉。因一方违约,守约方为维护自身合法权益产生的维权费用由违约方承担,维权费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费用、误工费等。
十四、合同有效期:合同自双方签字盖章之日起生效,一式四份,供、需双方各执两份,具有同等法律效力,有效期至________年____月____日。
供方___________需方_________
供方(章):_____________需方(章):________________有限公司
法定代表人:____________法定代表人:_____________
地址:____________地址:________________
委托代理人:___________委托代理人:___________
电话:____________电 话:____________
开户银行:__________开户银行:____________
帐号:______________帐号:___________
税号:_____________税号:____________
邮政编码:_________邮政编码:__________
日期:_______日期:_______
更多相似范文
篇1:手房买卖协议书_合同范本
二手房买卖协议书
卖方(以下简称甲方):
姓名:___(身份证号码):
地址: 联系电话:
共有人: 姓名:___(身份证号码):
地址: 联系电话:
买方(以下简称乙方):
姓名: (身份证号码):
地址: 联系电话:
第一条 房屋的基本情况:
甲方房屋坐落于 ;位于第___层 户,房屋结构为__,房产证登记面积____平方米,地下室一间,面积 平方,房屋权属证书号为 .
第二条 价格:
以房产证登记面积为依据,每平米 元,该房屋售价总金额为 万元整,大写: .
第三条 付款方式:
乙方于本合同签订之日向甲方支付定金___元整,大写: , 日内交付 万元(大写 ),余款 元(大写 )在房屋过户手续办理完毕之日支付。
第四条 房屋交付期限:
甲方应于本合同签订之日起 日内,将该房屋交付乙方。
第五条 乙方逾期付款的违约责任:
乙方如未按本合同第三条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,每逾期一天,乙方按累计应付款的__%向甲方支付违约金。逾期超过__日,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,追究乙方的违约责任。
第六条 甲方逾期交付房屋的违约责任:
除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天,甲方按累计已付款的__%向乙方支付违约金。逾期超过__日,则视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,追究甲方的违约责任。
第七条 关于产权过户登记的约定:
甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天内取得房地产权属证书,乙方有权解除合同,甲方须在乙方提出退房要求之日起__天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的__%赔偿乙方损失。
第八条 签订合同之后,所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,质量符合国家有关规定,符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理,于乙方无关。
第九条 甲方保证在办理完过户手续之日起 日内,将户口迁出,逾期超过___日,乙方每日按已付款的__%收取违约金。
第十条 因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。
第十一条 本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第十二条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由_方所在地人民法院起诉。
第十三条 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。
甲方: 乙方:
年 月 日
篇2:化肥买卖合同示范文本GF----
合同编号:__________
出卖人:__________ 签订地点:__________
买受人:__________ 签订时间: __年__月__日
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
化肥 交(提)货时间及数量
名称
商标或品牌
规格
生产厂家
计量
单位
数量
单价
金额
合计人民币金额(大写):
第二条 质量标准:______________
第三条 出卖人对质量负责的期限:______________
第四条 包装标准:______________
第五条 合理损耗标准及计算方法:______________
第六条 化肥的所有权自__时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,化肥属于____所有。
第七条 交(提)货方式、地点:_____________
第八条 运输方式和到达站(港)及费用负担:________________
第九条 检验标准、方法、地点及期限:______________
第十条 结算方式、时间及地点:______________
第十一条 本合同解除的条件:______________
第十二条 违约责任:________________
第十三条 担保方式(也可另立担保合同):______________
第十四条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商
解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第__条方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
出卖人_______________
出卖人(章):______________
住所:_______________
法定代表人______________
(章或签字):_______________
居民身份证号码:_________________
委托代理人:_______________
电话:__________________
传真:_______________
开户银行:_______________
账号:_________________
邮政编码:_______________
买受人_______________
买受人(章):______________
住所:__________________
法定代表人______________
(章或签字):________________
居民身份证号码:_______________
委托代理人:______________
电话:________________
传真:________________
开户银行:_________________
账号:________________
邮政编码:________________
鉴(公)证意见:_______________
篇3:玩具包装买卖合同
出卖人:__________________
买受人:__________________
签订时间:_______________
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间
标的:__________________
名称:__________________
牌号:__________________
商标:__________________
规格:__________________
型号:__________________
生产厂家:__________________
计量:__________________
单位:__________________
数量:__________________
单价:__________________
金额:__________________
交(提)货时间:__________________
数量:__________________
第二条质量标准:______________
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:________________
第四条包装标准、包装物的供应与回收:________________
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:____________________________
第六条合理损耗标准及计算方法:______________________
第七条标的物所有权自____________时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于____________所有。
第八条交(提)货方式、地点:___________________________
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:______________
第十条检验标准、方法、地点及期限:__________________
第十一条成套设备的安装与调试:______________________
第十二条结算方式、时间及地点:___________________
第十三条担保方式(也可另立担保合同):_____________
第十四条本合同解除的条件:________________________
第十五条违约责任:________________________________
第十六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决;
(一)提交__仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自__起生效。
第十八条其他约定事项:_____________________________
出卖人
出卖人(章):____________
住所:________________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
电话:________________
传真:________________
开户银行:____________
账号:________________
编码:________________
买受人
买受人(章):____________
住所:________________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
电话:________________
传真:________________
开户银行:____________
账号:________________
编码:________________
篇4:新版商品房买卖合同
卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,已依法取得__市________区(县)____________地块的国有土地使用权,土地使用面积为____________平方米,土地使用年限____年,自____年____月____日至____年____月____日止,国有土地使用证号为____________。甲方在上述地块上建设的________________,现已具备规定的预售条件,经__市房屋土地管理局批准,准予上市预售,商品房销售许可证号为京房内证字第________号。
乙方自愿购买甲方的____________房屋,房屋用途为____________。乙方预购房屋的定金为人民币____________元。双方经协商,就该房屋的预售预购事项订立本合同。
第一条_______房屋,该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_______平方米(包括:套内建筑面积_______平方米,分摊的共有共用建筑面积_______平方米)。共有共用部位详见附件二。上述建筑面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。
甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方,土地使用面积(含分摊的共有共用面积)为__________平方米,该土地使用面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。土地使用期限自房屋产权过户之日起至_____年____月____日止。
第二条甲乙双方同意,结算房价款时,房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过暂测建筑面积的±______%(含)时,按照本合同第三条所述房屋单价据实结算;
房屋建筑面积误差超过上述约定幅度时,自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起____日内,甲乙双方同意按下述第____种(大写)方式处理:
1.乙方有权解除本合同,合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效,甲方除在合同解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付房价款及利息全部退还乙方。利息按________利率计算。
2.按照本合同第三条所述房屋单价据实结算。
3._______________ _________________________________。
第三条双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米人民币________________元,价款合计为人民币(大写)____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(小写)元。付款方式见本合同附件三。乙方同意按双方签订的付款方式如期将购房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行____________,银行帐号为____________。
第四条乙方如未按本合同附件三付款方式规定的时间付款,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定的付款期限第二日起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之_______(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过_______日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。
第五条甲方向乙方交付房屋时,应同时提交建设工程质量监督部门出具的《__市建设工程质量合格证书》和测绘部门实测面积数据;若双方约定交付初装修房屋的,须按照《__市公共建筑工程实施初装修质量核定规定(试行)》、《__市住房工程实行初装修竣工工质量核定规定(试行)》的要洋,提交建设工程质量监督部门验收合格证件和测绘部门实测面积数据。符合本条款所述条件后,甲方交付房屋的日期为____年____月____日。甲方交付的房屋被建设工程质量监督部门认定不合格的,乙方有权解除本合同,甲方在合同解除之日起30日内除向乙方双倍返还定金外,还应全部退还乙方已付的房价款及利息,利息按____利率计算。
第六条甲方交付房屋的装修、设备与附件规定的标准不符的,甲方同意按________________向乙方补偿。
第七条除不可抗力外,甲方未按期将房屋交付给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间向本合同约定房屋交付之日第二日起至实际交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房价款金额的万分之________(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过____日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的,乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日内须将乙方已支的房价款及利息全部退还乙方,并向乙方双倍返还定金(利息计算同第五条)。
第八条本合同签订后,因甲方变更其建筑设计而影响乙方购买房屋的套内面积、平面布局和使用空间的,应于____日内书面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日内有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日内须将乙方已付的购房价款及利息退还乙方(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金。甲方变更建筑设计不告知乙方的,乙方有权解除本合同,甲方除应退还乙方已付的房价款及利息(利息计算同第五条),并向乙方双倍返还定金外,还应承担补充协议中双方约定的违约责任。
第九条甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《__市建设工程质量条例》及有关规定,自竣工房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第十条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。
第十一条双方同意在签订本合同后三十日内,持本合同和有关证件共同到__市________________房地产交易管理部门办理预售、预购登记手续。
第十二条本合同签订后至房屋交用前,乙方不得转让所预购的房屋,如有特殊原因转让,须经甲方同意并签订预售转让书面协议,报市房屋土地管理局批准。
第十三条双方同意房屋符合交用条件时按规定共同到房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续,申领房地产权属证件,并按规定交纳有关税费。
第十四条本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决。协商不能解决的,双方同意按以下第______种(大写)方式解决纠纷
1.提交北京仲裁委员会仲裁。
2.任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第十五条本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议为本合同不可分割的组成部分,具有同等法律效力。
第十六条本合同正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本共____份,房地产交易管理部门壹份,____________。
甲方(签章):__________乙方(签章):
法定代表人:____________法定代表人:
身份证号码:____________身份证号码
地址:__________________地址:
联系电话:______________联系电话:
邮政编码:______________邮政编码:
代理人:________________代理人:
联系电话:______________联系电话:
________年____月______日________年____月________日
预售登记机关:__________________________________(章)
篇5:私人房屋全款交易买卖合同
卖方: 甲 方 买 方: 乙 方
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:
一、甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有,双方议定房地产总价款为人民币大写: 。
1、房屋状况(请按《房屋所有权证》填写)房屋座落: ,建筑结构:多层砖混结构,总层数: 层,建筑面积( 平方米),用途: 民用住宅 。
2、该房屋的所有权证号为: ; 国有土地使用权证号为:
二、甲乙双方商定,自本合同签订之日起,乙方一次性付清房款后,甲方正式交付乙方房屋钥匙以及房屋产权证书。
三、甲方在房屋正式交付乙方时,甲方应已清结该房屋已发生的水、电、有线电视、物业管理等各项费用,并告知乙方。从正式交付乙方之日其起由乙方负责交纳,该房屋所产生的其他一切费用与甲方无关。
四、甲方应就该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况如实告知乙方,并无任何隐瞒。乙方对该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况均已知悉,并无任何异议。
五、双方中途违约,由违约方向对方给付房地产价款百分之十(10%)的违约金。
六、经甲乙双方协商一致同意,办理房产过户手续所缴纳交易税费、手续费等相关费用均由乙方承担。甲方应提供办理办理过户手续所需的材料。
七、本合同在履行中若发生争议,双方应采取协商办法解决。协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
八、本合同经双方签章后即生效,须共同遵守。本合同未尽事项,可另行议定,其补充协议经双方签章后与本契约具有同等效力。
九、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效,甲、乙双方各执一份。
十、甲乙双方约定随之转让的附属物及装修设施为: (以及之前约定的所有物品)。
甲方(卖方):身份证号:住址:电话:年 月日
乙方(买方):身份证号:住址: 电话: 年 月 日
篇6:起诉状买卖合同
原告:
法人代表:
住址:
被告:
负责人:
住址:
诉讼请求:
1、依法判令被告支付租金______元,违约金______元,以上共计______元;
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
______年_____月_____日,原告与被告在平等自愿的基础上,经友好协商签定了场地和房屋租赁合同,双方约定合同期自______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,租赁费为每年_______元,并约定租金每半年交纳一次,下半年租金在六月底前交清。合同生效后,被告于________年前欠交租金_____元,_____年和______年各欠交租金____元,累计欠交租金_______元。根据合同约定:单方违约由违约方赔偿总租赁额_____%的违约金,因此被告应当支付_______元的违约金(即总租赁额_______元的_____%计______元)。
以上款项经原告多次催要,但被告一直拖延不交,为了维护原告的合法权益不受损害,现向贵院提起诉讼,请求法院支持原告的诉讼请求。
此致
_______人民法院
起诉人:________
______年_____月_____日
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。
篇7:外贸公司买卖合同
合同双方当事人:
出卖人:________公司,法定代表人:______联系电话:
买受人:______
根据买受人和卖受人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖达成如下协议:
第一条:具体项目出卖金额明细如下
出让人______以出卖方式给买受人______,将属于______位于____________公司,以现金交易形式出让给买受人______,其中所含买卖项目明细如下:
公司土地
公司地块土地面积为____亩,价格______万元/亩,合计:____亩______万元=______万元。
交通用具
1、______轿车__辆:价格____万元/辆,合计金额为:____万元____辆=______万元;
2、______轿车__辆:价格____万元/辆,合计金额为:____万元____辆=____万元;
3、____货车两辆:价格____万元/辆,合计金额为:____万元____辆=______万元;
厂房、办公室合计______万;
燃料____万元;
机械________万元。
以上五项总合计__________万元。
第二条:付款方式及期限
买受人须按以下方式按期付款:
付款方式按总价50%付出,应本人周转经济不到位,现在__年__月__日已付人民币______万元整给卖受人______,在50%剩余款到__年__月__日包括车辆______万一次付清______万元,总价剩余款在__年__月__日付清______万元。
第三条:买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款给卖受人,买受人已付给卖受人所有的款,卖受人有权一律不予退款给买受人,并同时收回本公司的一切财产。
买受人符合本合同约定的付款日期,到时卖受人______按卖公司手续办理全交给买受人______名下。
关于公司所有员工由买受人______处理,包括过户费用一切由买受人______承担。
卖受人:
买受人:
证明人:
年月日
篇8:个人旧房屋买卖协议
甲方:房地产开发公司
乙方:
甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:
一、乙方将________年____月____日购买的朝晖国际公寓501号和503号房屋退还给甲方。
二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、中国及其他部门办理房屋退房的相关手续。
三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。
四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款29.66万元退还给乙方,将购房贷款60.90万元退还给中国,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。
五、违约金:违约方需支付违约金伍万元。
六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。
七、本合同双方签字后生效,之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解释权归甲方所有。
甲方盖章:
乙方签字:
负责人签字:
乙方身份证号码:
签定日期:________年____月____日
篇9:川省废旧金属买卖合同
买方(甲方):______________
卖方(乙方):______________
经______教育局批准,由______教育局招投标分中心对______________进行单一来源采购,根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章的规定,就乐器的买卖事宜,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条 标的、数量、价款
1.乐器名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、价款
第二条 质量标准_____按现行的国家标准执行。
第三条 验收
1.验收方式
甲方在乙方交货时当场验收;
2.甲方应对乐器名称、产地、商标或品牌、规格型号、生产厂家、颜色、数量予以当场验收。
3.对质量有异议的,双方委托国家相关专业机构进行鉴定。
第四条 交付方式乙方在_____年_____月_____日前送到甲方指定的地点:______________。
第五条 搬运费用
搬运费用由乙方承担。
第六条 支付方式
乙方交货后,经甲方组织人员进行验收合格后,付至合同价的100%。
第七条 售后服务
1.自开具销售凭证之日起,保修期限_____年。
第八条 违约责任
1.乙方必须按照本合同书所规定的工期,准时交付甲方使用,否则,每拖延一天,乙方须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方;
2.甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项,否则,每拖延一天,甲方须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方;
3.若遇到不可抗力(如地震、台风等)的因素或非乙方原因而引起的工期延误,属于免责条件。
第九条 合同争议的解决方式
因本合同发生的争议,由双方当事人协商或调解解决;依法向人民法院起诉。
第十条 合同生效
本合同一式叁份,甲乙双方各执壹份,县教育局招投标中心壹份,经甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方:__________
乙方:__________
篇10:贵州省存量房委托买卖合同_合同范本
1.本合同文本为签约使用文本。签约之前,当事人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产行政管理部门或省建设厅政策法规处(0851-5952717)咨询。
2.本合同所称存量房,是指已被购买或自建并取得所有权证书的房屋。
3.本合,同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
4.本合同文本[ ]中选择内容,由买卖双方协商确定后在空格部位填写。
5.本合同相关条款后的空白行,供双方自行约定或补充约定。
对于实际情况未发生或买卖双方不作约定的,应在空白行划斜线,以示删除,未删除的印刷文字视为双方同意内容。
6.在合同签订前,出卖人应当向买受人出示所售房屋的有关证书、证明文件(原件)等资料。
出卖人:____________________________________________________________(以下简称甲方)
[本人][法定代表人]姓名:______________________________国籍:_____________________
[身份证][护照][营业执照号]:_____________________________________________________
住址:________________________________________联系电话:_________________________
委托代理人:__________________________________联系电话:_________________________
[本人][法定代表人]姓名:______________________________国籍:_____________________
[身份证][护照][营业执照号]:_____________________________________________________
买受人:___________________________________________________________(以下简称乙方)
[本人][法定代表人]姓名:______________________________国籍:_____________________
[身份证][护照][营业执照号]:_____________________________________________________
住址:________________________________________联系电话:_________________________
委托代理人:__________________________________联系电话:_________________________
[本人][法定代表人]姓名:______________________________国籍:_____________________
[身份证][护照][营业执照号]:_____________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国城市房地产管理法》、 《城市房地产转让管理规定》之规定,经甲、乙双方友好协商,在平等、自愿、协商一致的基础上,订立本合同:
第一条 房屋的基本情况
甲方自愿将其所有的座落于__________市__________区__________路(街巷)__________号__________栋______单元__________层__________号的房屋出售给乙方,该房屋的《房屋所有权证》证号为____________(《房地产交易市场准入证》证号为__________),房屋建筑面积__________平方米,属__________结构,用途为__________,乙方已对该房屋状况作了了解,愿意购买该房。
第二条 土地使用权情况
该房屋的土地宗地号为__________,土地使用权初始取得方式为__________[出让][划拨], 《土地使用证》证号为__________,使用面积为__________平方米,土地使用年限自__________至__________止。
共3页,当前第1页123
篇11:买卖不破租赁原则_合同范本
曾先生在选购了一套二手房时,被前业主告知该房产已经有人承租,租期尚有九个多月才到期,曾先生以为购买了房屋后就有权随时要求承租人搬离,于是于前业主签订了合同并办理了过户手续,但是,在与承租人交涉限期搬离的过程中,承租人提出“买卖不破租赁”的概念要求继续承租,并指责前业主和曾先生没有尊重其 “优先购买权”,其有权主张曾先生的房屋买卖行为无效。
这是在转让已经租赁的房产过程中普遍存在遍的问题,承租人所提出的“买卖不破租赁”是一项专业法律术语,具体解释为租赁房屋发生转移的场合,承租人对于该房屋的使用权,不会因为该房屋的买卖而受影响,买受人仍应当继续履行原租赁合同的规定,此时租赁权的效力大于买卖双方的转让效力,只有当租赁期限到期时,买受人方才可以行使完整所有权。
对此,我国法律有明确的规定:《合同法》第229条规定:“租赁物在租赁期间发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力”,《城市房屋租赁管理办法》第11条规定:“租赁期限内,房屋出租人转让房屋所有权的,房屋受让人应当继续履行原租赁合同的规定”;《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第119条第二款规定:“私有房屋在租赁期内,因买卖、赠与或者继承发生房屋产权转移的,原租赁合同对承租人和新房主继续有效”。
而承租人提出的“优先购买权”则是指出租人出卖房屋时,承租人在同等条件下,依法享有优先购买的权利。《合同法》第230条规定:“出租人出卖出租房屋的,应当在出卖之前的合理期间内通知承租人,承租人享有以同等条件优先购买的权利。”;《城市私有房屋管理条例》第11条规定:“房屋所有人出卖出租房屋,须提起三个月通知承租人,在同等条件下承租人享有优先购买权。”;最高人民法院《关于贯彻执行
由此可见,在该案例中,承租人提出要求继续租赁的要求是合法的,承租人的利益应该受到法律的保护,曾先生无权要求承租人限期搬离,但是有权要求承租人支付租金,因为,曾先生在取得该房产的所有权的同时也取得了收益权。另外,如果前业主确实没有通知过承租人该房屋要出售或者承租人表示在同等条件下愿意购买该房屋的话,承租人确实有权主张该买卖关系无效。建议二手房买受人应当在购房前充分了解要购买的房屋是否已经出租,如果出租,租赁期限是否快到期,避免影响自己的购房用途或自己的投资计划。
篇12:广东工地矿石买卖合同
合同编号:
供方:
需方:
签订地点:
签订时间:年月日
一、 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:矿种:酸法矿:P2O5≥29%, H2O≤8%,Mg≤1.5%,Fe2O3+AL2O3≤3%,增磷增价,品位差价10元/吨;减磷减价,品位差价30元/吨。
二、 交(提)货地点、方式:集装箱运输到站为湛江南站,车箱运输到站为湛江站(湛化铁路专线3股道)。
三、 运输方式及到达站港和费用负担:供方承担交货地点之前的一切运杂费。
四、 包装标准、包装物的供应与回收:散装。
五、 合理损耗及计算方法:途耗由供方承担。
六、 验收标准、方法及提出异议期限:按本合同的约定执行,重量以湛化股份有限公司过磅为准、质量以湛化股份有限公司化验为准,供方如对重量或质量有异议,应在货到验收后五日内提出,黑色矿或红色矿拒绝进厂。
七、 结算方式及期限:需方在收到供方发货的铁路货票后支付70%货款,其余30%货款在每月湛化股份有限公司质量、重量结果出来后支付。需方需提供17%增值税发票、铁路运输票、汽车运输发票(增值税发票购货人是需方、铁路运输票、汽车运输发票承运人、收货人均是湛化股份有限公司)
八、 违约责任:按《民法典》相关违约条款执行。
九、 解决合同纠纷的方式:双方协商解决。
十、 其他约定事项:发矿时及时传真车号以及箱号。
十一、 本合同一式二份,双方各执一份。
供方:
需方:
篇13:北京市商品房现房买卖合同书
出卖人:__________________________________
买受人:__________________________________
第一章合同当事人
第二章商品房基本状况
第三章商品房价款
第四章商品房交付条件和交付手续
第五章商品房质量和保修责任
第六章不动产登记
第七章物业管理
第八章其他事项
说明
1.本合同文本为示范文本,由北京市住房和城乡建设委员会、北京市工商行政管理局共同制定,适用于商品房现房买卖。
2.签订本合同文本前,出卖人应当向买受人出示国有土地使用权、不动产所有权等有关证书和证明文件。
3.出卖人应当就合同重大事项对买受人尽到提示义务。买受人应当审慎签订合同,并在签订本合同前仔细阅读合同条款,特别是其中具有选择性、补充性、修改性的内容,注意防范潜在的市场交易风险。
4.当事人应当按照自愿、平等、公平及诚实信用的原则订立合同,任何一方不得将自己的意志强加给另一方。双方当事人可以在协商一致的基础上对本合同文本的内容进行修改、增补或删减。合同生效后,未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。
5.本合同文本中相关条款后留有空白行,供双方当事人自行约定或补充约定。双方当事人可以针对合同中未约定或约定不详的内容,根据所售房屋及所在项目的具体情况在相关条款后的空白行中进行补充约定,也可以另行签订补充协议。
6.本合同文本中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方当事人应当协商确定。中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时,应当在空格部位打×,以示删除。
7.根据《民法典》的规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。
8.双方当事人在履行合同中发生争议的,可以通过消费者协会、房地产行业协会等相关机构调解,也可以选择向有管辖权的人民法院起诉,或选择向仲裁委员会申请仲裁。如选择申请仲裁的,可以向北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、外地的仲裁委员会申请。
9.双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数,并在签订合同时认真核对,确保各份合同内容一致;在任何情况下,出卖人和买受人都应当至少持有一份合同原件。
【非住宅的输出此页】
特别提示:
您购买的该商品房规划性质为【商业】【办公】【酒店】【配套】【地下车库】___________,所占用范围内的土地用途为【商业】【办公】【综合】【配套】【地下车库】___________,土地使用年限为___________年。出卖人应当按照规划行政主管部门核发的建设工程规划许可证规定的条件建设、交付商品房,并按照规划性质销售,不得擅自改变房屋性质和内部结构作为住宅出售。
非住宅在配套服务设施、土地出让年限、贷款期限、税费等方面都不同于住宅,同时,其水、电等费用标准一般高于住宅,并且非住宅一般不能办理户籍手续。因此,特别提示,请勿购买出卖人擅自改变规划性质和结构的房屋。
买受人使用该商品房期间,不得擅自改变该商品房的性质、建筑主体结构和承重结构。
术语解释
1.商品房现房:是指由房地产开发企业建设,已完成不动产所有权初始登记或不动产首次登记,取得房屋所有权证或取得不动产权证书,尚未进行销售的商品房。
2.法定代理人:是指依照法律规定直接取得代理权的人。
3.层高:是指上下两层楼板结构面之间或楼板结构面与地板结构面之间的垂直距离。
4.净高:是指楼面至楼板结构底面之间的垂直距离。
5.套内建筑面积:成套房屋的套内建筑面积由套内房屋的使用面积、套内墙体面积,及套内阳台建筑面积三部分组成。非成套房屋的套内建筑面积参考成套房屋的套内建筑面积定义计算。
6.房屋的建筑面积:是指层高在2.20以上,有上盖的永久性建筑的外墙勒角以上各层的外围水平投影面积之和,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等。
7.不可抗力:是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
8.民用建筑节能:是指在居住建筑和公共建筑的规划、设计、建造、使用、改造等活动中,按照有关标准和规定,采用符合节能要求的建筑材料、设备、技术、工艺和管理措施,在保证建筑物使用功能和室内环境质量的前提下,合理、有效地利用能源,降低能源消耗。
9.绿色建筑:是指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。
10.不动产登记:是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。
11.所有权转移登记:是指商品房所有权从出卖人转移至买受人所办理的登记类型。
12.分割拆零销售:是指房地产开发企业将成套的商品住宅分割为数部分分别出售给买受人的销售方式。
13.返本销售:是指房地产开发企业以定期向买受人返还购房款的方式销售商品房的行为。
14.售后包租:是指房地产开发企业以在一定期限内承租或代为出租买受人所购该企业商品房的方式销售商品房的行为。
北京市商品房现房买卖合同
双方当事人在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律、法规的规定,就出卖人向买受人现售其开发建设的商品房相关内容协商一致,签订本商品房现房买卖合同。
第一章合同当事人
出卖人:_________________________________________________________
通讯地址:________________________________________________________
邮政编码:________________________________________________________
【营业执照注册号】【统一社会信用代码】:__________________________
篇14:房屋买卖合同简
出卖人:_____________
买受人:_____________
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。
甲方保证本房屋无查封、无债务纠纷,无产权纠纷,提供的材料齐全、真实有效。
一、甲方自愿将其村证房位于_______市_______区______乡______路_____________的房屋以人民币_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整的价款出售给乙方。
二、乙方支付甲方合同保证定金_______元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同签定时,乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。甲方保证上述房地产权属清晰,无争议;未被判决、裁定限制出售,也未设置抵押,不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;协议有效期内,甲方不得将该房产另行出售给第三人。
若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。
四、本合同签订后,甲方对其出售房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,合同签订日之后该房屋所发生的一切费用由甲方负责。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。
六、本合同签订后,甲方给乙方办理房屋土地使用证和准建证,一切费用由甲方承担。
七、交房之时,甲方应保证乙方房屋水通,电通,路通,并无任何质量问题。
八、违约责任
1、甲方应当于______年____月_____日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过1个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应向乙方支付总房款10%的违约金。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过1个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的10%作为甲方的损失赔偿金。
3、如果甲方出售的房屋未按承诺规划建设或者存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的所有损失。
4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。
5、如因规划部门导致房屋使用功能的,甲方应当积极配合,补偿款为乙方所有。
九、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式三份,甲乙方各执一份,见证人各一份。
甲方:___________________乙方:___________________
__________年_____月_____日__________年_____月_____日
篇15:苏宁环球商贸城买卖合同
甲方:__________身份证件号码:______________________
乙方:__________身份证件号码:_______________________
甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:第1条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:
座落于____________,建筑面积为__________平方米套内建筑面积__________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积__________平方米
1、甲、乙双方定于________年____月____日正式交付该房屋甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。
2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
3、甲方应在前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
4、甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任
。甲方:乙方:地址:现住址:联系电话:签约日期
篇16:蔬菜普通买卖合同
甲方:___________
乙方: _____________
为推广大面积种植蔬菜。确保种植户与收购企业的经济效益。甲方有偿提供蔬菜种子种苗给乙方种植并报价收购。为明确甲乙双方权利、义务,就相关事宜经双方协商一致,特订立本合同,以资共同信守。
一、合同期限:(_________年_月——__________年_月)
二、种植地点、面积和确保交售的数量________。
1、地点位于__________村。种植面积为 _________ 亩。
2、交售数量:甲方提供给乙方种植的蔬菜种所产出的合格蔬菜如数地将其全部交售给甲方。
三、成品的结算
乙方将成品交售给甲方,验收过磅后,即结算款项。
四、甲方对乙方进行扶持种植
1、甲方有偿提供种子,甲方按每亩_________元种子发放,该种子款在乙方交售成品后,甲方从乙方得款中扣付。
2、甲方提供种植信息,对乙方进行种植指导。如乙方有特殊要求,甲方可派员上门技术指导。
3、甲方保底收购乙方的成品。保底价格为________元/公斤。遇市场收购价高于保底价的,甲方则按合同外挂牌市场收购价回收。
4、为维护市场稳定,当市场价低于保护价时,甲方对乙方收购标准每亩__________公斤。
五、违约责任
乙方产出的成品全部交售给甲方;甲方拒收乙方合格的成品,则以每亩_________公斤成品果产量按市场价折款赔偿给乙方的损失。
六、未尽事宜和争议处理:
本合同未尽事宜和执行过程中发生争议纠纷,由甲乙双方协商解决,协商未果的,通过诉讼途径解决。
七、合同生效
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,并自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方:___________
乙方: ____________
授权代表人:_________________
签订日期:_________年 _______ 月_________ 日
篇17:2024年二手车买卖合同范本_合同范本
买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。买受人接受此项财产并支付约定价款的合同法。买卖是商品交换最普遍的形式,也是典型的有偿合同。下面是小编收集整理的20xx年二手车买卖合同范本,欢迎借鉴参考。
20xx年二手车买卖合同范本(一)
出卖人(以下简称甲方)_________
买受人(以下简称乙方)_________
第一条 目的
依据有关法律、法规和规章的规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就二手车买卖和完成其它服务事项,签订本合同。
第二条 当事人及车辆情况
(一)甲方基本情况:
1.单位代码证号 ________________ 法定代表人_________
经办人_________
身份证号码____________________________________
单位地址_________ 联系电话_________
2.自然人身份证号码____________________________________
现居住地址_________ 联系电话_________
(二)乙方基本情况:
1.单位代码证号 ________________ 法定代表人_________
经办人_________
身份证号码____________________________________
单位地址_________ 联系电话_________
2.自然人身份证号码____________________________________
现居住地址_________ 联系电话_________
(三)车辆基本情况:
车辆牌号:_________ 车辆类型:_________
厂牌、型号:_________ 颜色:_________
初次登记日期:_________登记证号:_________
发动机号码:_________ 车架号码:_________
行使里程:_________km 使用年限:_________年_________月_________日
车辆年检签证有效期至:_________年_________月_________ 排放标准:_________
车辆购置税完税证明证号:_________(征税、免税)
车船使用税纳税记录卡缴付截止期:_________年_________月
车辆养路费交讫截止期:_________年_________月(证号_________)
车辆保险险种:_________
保险有效期截止日期:_________年_________月_________日
配置:_________
其它情况:_________
第三条 车辆价款、过户手续费
本车价款为人民币_________元(大写_________元),其中包含车辆、备胎以及_________等款项。
过户手续费约为人民币_________元(大写_________元),由_________承担(以实际发生费用为准支付)
第四条 定金和价款的支付、过户手续、车辆交付
(一)乙方应于本合同签订时,按车价款_________%(≤20%)人民币_________元(大写_________元)作为定金支付给甲方。
(二)车辆在过户、转籍手续完成前,选择以下第(_________)项方式使用和保管:
1.继续由甲方使用和保管。
2.交由乙方使用和保管。
(三)_________方应于本合同签订后_________日内,将本车办理过户__/转籍__所需的有关证件原件及复印件交付给_________方(做好签收手续),由_________方负责办理手续;_________方为二手车经销企业时,由_________方负责办理(过户__/转籍__)手续。
(四)自过户、转籍手续完成之日起_________日内,乙方应向甲方支付车价款人民_________元(大写_________元),同时_________方付清过户手续费。支付方式:(现金__/转帐__)
(五)如由甲方办理过户、转籍手续的,应于收到全部车价款之日起_________日内将有关证件交给乙方;如车辆由甲方使用和保管的应于收到全部车价款之日起_________日内将车辆交给乙方(交付地点_________)
第五条 双方的权利义务
(一)甲方承诺出卖车辆不存在任何权属上的法律问题和尚未处理完毕的道路交通安全违法行为或者交通事故;应提供车辆的使用、维修、事故、检验以及是否办理抵押登记、海关监管、交纳税费期限、使用期限等真实情况和信息。
(二)甲方属二手车经销企业的,还应向乙方提供质量保证及售后服务承诺。
(三)对转出本市的车辆,乙方应了解、确认买受车辆能在转入所在地办理转入手续。
(四)双方应在约定的时间内提供各类证明、证件并确保真实有效。
第六条 违约责任
(一)违反本合同第四条第3款,致使车辆不能过户、转籍,合同无法继续履行的,本合同解除。甲方违约的,甲方向乙方双倍返还定金并赔偿乙方相应损失;乙方违约的,则乙方无权要求返回定金并赔偿甲方相应损失。
(二)违反本合同第四条第4款,乙方未按合同约定支付的,应按延期天数向甲方支付违约金每天人民币_________元。
(三)违反本合同第四条第5款,甲方延期交付过户、转籍的有关证件或车辆的,应按延期天数向乙方支付违约金每天人民币_________元。
(四)违反本合同第五条第1款,乙方有权解除本合同,甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款,双倍返还定金并赔偿乙方相应损失。
(五)违反本合同第五条第2款,甲方应向乙方支付车辆价款的_________%(人民币_________元)的违约金,并继续提供质量保证及售后服务承诺。
(六)违反本合同第五条第3款,致使车辆不能在转入所在地办理转入手续的,本合同解除,乙方无权要求返还定金,并赔偿甲方相应经济损失。
(七)违反本合同第五条第4款,致使出让车辆不能过户、转籍的,守约方有权解除本合同,违约方应支付人民币_________元给守约方,守约方另有损失的,由违约方赔偿损失。
第七条 风险承担
本合同签订后,车辆在过户、转籍手续完成并实际交付前:
(一)甲方使用和保管的,由甲方承担风险责任。
(二)乙方使用和保管的,由乙方承担风险责任。
第八条 争议解决方式
因本合同发生的争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(一) 向_______仲裁委员会申请仲裁;
(二) 向人民法院起诉。
第九条 其它
(一)本合同未约定的事项,按照《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》以及有关的法律、法规和规章执行。
(二)双方因履行本合同而签署的补充协议及提供的其它书面文件,均为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
(三)本合同经双方当事人签或盖章后生效。本合同一式三份,由甲方、乙方和二手车交易市场各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章)_________ 乙方(签章)_________
法定代表人(签章)_________ 法定代表人(签章)_________
经 办 人:_________ 经 办 人:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
帐 号:_________ 帐 号:_________
签约时间:_________年____月____日
20xx年二手车买卖合同范本(二)
合同编号:
卖方:
住所:
法定代表人:
(如为自然人)身份证号码:
电话号码:
买方:
住所:
法定代表人:
(如为自然人)身份证号码:
电话号码:
根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定,就二手车的买卖事宜,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条 车辆基本情况
1、车主名称: ; 车牌号码: ; 厂牌型号: 。
2、车辆状况说明见附件一。
3、车辆相关凭证见附件二。
第二条 车辆价款、过户手续费及支付时间 方式
1、车辆价款及过户手续费
本车价款(不含税费或其它费用)为人民币: 元(小写: 元)。
过户手续费(包含税费)为人民币: 元(小写: 元)。
2、支付时间、方式
待本车过户、转籍手续办理完成后 个工作日内,买方向卖方支付本车价款。(采用分期付款方式的可另行约定)
过户手续费由 方承担。 方应于本合同签订之日起 个工作日内,将过户手续费支付给双方约定的过户手续办理方。
第三条 车辆的过户、交付及风险承担
方应于本合同签订之日起 个工作日内,将办理本车过户、转籍手续所需的一切有关证件、资料的原件及复印件交给 方,该方为过户手续办理方。
卖方应于本车过户、转籍手续办理完成后 个工作日内在 (地点)向买方交付车辆及相关凭证。
在车辆交付买方之前所发生的所有风险由卖方承担和负责处理;在车辆交付买方之后所发生的所有风险由买方承担和负责处理。
第四条 双方的权利和义务
1、卖方应按照合同约定的时间、地点向买方交付车辆。
2、卖方应保证合法享有车辆的所有权或处置权。
3、卖方保证所出示及提供的与车辆有关的一切证件、证明及信息合法、真实、有效。
4、买方应按照合同约定支付价款。
5、对转出本地的车辆,买方应了解、确认车辆能在转入所在地办理转入手续。
根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定,就二手车的买卖事宜,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第五条 违约责任
1、卖方向买方提供的有关车辆信息不真实,买方有权要求卖方赔偿因此造成的损失。
2、卖方未按合同的约定将本车及其相关凭证交付买方的,逾期每日按本车价款总额的 %向买方支付违约金。
3、买方未按照合同约定支付本车价款的,逾期每日按本车价款总额 %向卖方支付违约金。
4、因卖方原因致使车辆不能办理过户、转籍手续的,买方有权要求卖方返还车辆价款并承担一切损失;因买方原因致使车辆不能办理过户、转籍手续的,卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
5、任何一方违反合同约定的,均应赔偿由此给对方造成的损失。
第六条 合同争议的解决方式
因本合同发生的争议,由当事人协商或调解解决;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:
1、提交 仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第七条 合同的生效
本合同一式 份,经双方当事人签字或盖章之日起生效。
20xx年二手车买卖合同范本(三)
卖车方(甲方):__________
买车方(乙方):__________
经甲乙双方协商一致,甲方现将牌号为;_____,车主_____,发动机号_____,车架号_____的_____色_____车壹辆,转卖给乙方,本着双方自愿的原则,达成以下协议:
一、 该车_____年月_____日成交。成交价格人民币_____拾_____万_____仟_____佰元整。
二、 甲方保证该车来源合法,该车的一切证照手续齐全合法有效与档案相符,保证乙方随时过户转籍。
三、 乙方购买该车后,如发现该车在交付给乙方之前出现下列情形之一者,甲方必须立即无条件全额退还乙方购车款_____拾_____万 仟_____佰元整,并赔偿乙方直接及间接经济损失,负责相关法律责任。1、有盗抢嫌疑;2、发动机号车架号与档案不符;3、车身颜色未经审批改造;4、遗留交通违章肇事未结案;5、有债权债务抵押借款扯皮纠纷;6、分期付款购车未付清余款或其他原因被车管部门或相关执法机关冻结;7、非法组装拼装车辆;8、不能按约定时间提供原车主过户证件手续致使乙方不能过户;9、档案审验的签字签章,如有任何一种属伪造致使乙方不能过户或过户后被发现追究的;10、该车在转卖给乙方后,无论是否办理过户转籍,无论卖出时间长短,一旦被发现在本次转卖有盗抢行为的;11、非法转卖他人车辆的。
四、20_____年_____月_____日时前,该车发生的一切民事、法律责任、经济纠纷、债权债务、交通违章事故等一律由甲方负责, 20_____年_____月_____日_____时后,该车发生的上述责任由乙方负责。
五、 该车过户费由_____ 方负责,现双方确定:甲方在 20_____年 月_____日前提供该车一切过户手续,并协助乙方过户。
六、 甲方现已于_____ 年月日将该车及该车行驶证购置证, 20_____年_____月_____日养路费保险费单证交给乙方,乙方已付清车款人民 币_____拾_____万_____仟_____佰元整。
七、 本协议甲乙双方一旦签字,即被视为完全领会协议条款并愿意按各条款内容执行。
八、 本协议一式两份,甲乙双方各执壹份,双方签字生效并随附对方 证复印件为凭。
九、 补充条款;____________________ 。
甲方签字:__________乙方签字:__________
电话:______________ 电话:_______________
__________年_____月_____日
20xx年二手车买卖合同范本(四)
售车方(甲方) 购车方(乙方)
甲方 现将 车转让于乙方 .该车车牌号为码为 ,发动机号为 ,车架号为 .现订立汽车转让合同如下:
第一条: 汽车质量:该车于 年 月登记,检验合格期至 年 月。该车养路费缴至 年 月 旬,因双方交易车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对车身及发动机工作状况表示认同。
第二条: 汽车价格:经双方协商该车的转让价为人民币 ¥ 元。
第三条: 权利义务:
1.甲方向乙方转让车辆时向买受人提供车辆证件;说明汽车的现状。
2.乙方在购车时应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全。并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。乙方在购买该车后,负责车辆的维修以及相关规费的缴纳。
第四条: 车辆过户:车辆必须过户,一切费用均由买方承担。双方共同到车管所办理车辆过户手续。
第五条 结算方式及期限:乙方将车辆验收合格后,先付¥ 元定金给甲方,待过户手续办理完毕后将本合同余款一次性付给甲方。
第六条: 合同文本:本合同一式两份,双方各执一份。
第七条: 合同效力:本合同经买卖双方签字盖章后生效。
第八条: 违约责任:按(合同法)参照执行;解决合同纠纷的方式:双方友好协商,协商不成时任何一方可向所在地仲裁或向所在地人民法院起诉。
售车方(甲方) 购车方(乙方)
联系电话: 联系电话:
签定时间: 年 月 日
20xx年二手车买卖合同范本(五)
售车方(甲方):_____ 身份证号:__________
购车方(乙方):_____ 身份证号:__________
甲方将自己所有的一辆_____色_____牌汽车(车牌号:_____ ,发动机号:_____ ,车架号:__________,行驶证登记人:_____ )于_____ 年_____月_____日转让给乙方,乙方一次性支付甲方人民币_____元整(¥_____ .00),经双方协商,达成以下一致协议:
一、自协议签订,甲方向乙方转让车辆、乙方向甲方支付购车款起,该车所有权归乙方,乙方有使用、出售、转让及报废等权利。
二、该汽车自本协议注明的转让时间以后,所出现的一切问题与甲方无关。
三、该汽车自本协议注明的转让日期时间以后,乙方使用时如发生交通意外而产生的本人及他人人身伤害、财产损失或其他法律纠纷与甲方无关;
四、该汽车在本协议注明的转让时间之前,甲方使用时如发生交通意外造成他人人身伤害及财产损失或其他法律纠纷与乙方无关;
五、甲方向乙方提供该车辆的一切真实、有效、合法的手续、票据和证件,并对车辆来历及所有手续、票据和证件的真实性和合法性负责。事后如调查发现甲方提供的该车辆的手续、票据和证件系虚假、伪造证件,或车辆来历不明,乙方有权退回车辆给甲方并要求甲方退回购车款,同时因伪造证件而给乙方造成的所有损失及产生相关的法律责任均由甲方承担。
六、该车以后办理年审、保险等事宜由乙方承担。
七、该协议书一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后即时生效,双方均不得违背以上各条款。
甲方签字:__________ 乙方签字:__________
联系电话:__________ 联系电话:__________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
篇18:回迁房买卖合同
出卖人(甲方) 买受人(乙方) 根据《民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。
1、因甲方的房屋被依法迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。
2、由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。 甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。
3、根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米 元,具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米 元的酬谢金。
4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后____日内支付完毕。
5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于 。如果回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。
6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的`相关手续,甲方有义务协助提供。
7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。
8、乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。
9、本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付 元的违约金。
10、本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方 元的违约金。
10、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,任一方均可向人民法院起诉。 1
1、本协议一式两份,双方各执一份为凭。 样书、本协议自双方签字之日起生效
篇19:网上期货买卖委托协议书范本
甲方:_________ 乙方:_________期货经纪有限公司
甲、乙双方依据《期货经纪公司计算机系统管理制度》及其他有关法律、法规和期货交易所规则的规定,本着公开、公平和自愿、有偿、诚实信用的原则,经友好协商,就乙方为甲方提供网上期货交易委托及其他相关业务达成如下协议:
第一条 甲方承诺:
1、甲方已认真阅读并理解乙方《_________期货经纪有限公司网上交易风险揭示书》。甲方清楚地认识到使用网上期货交易委托系统可能遭受的风险,并明确全部承担该种风险。
2、甲方在签订本协议之前,已经详细阅读了本协议所有条款,准确理解其含义,特别是其中乙方的免责条款,并愿意受到所有条款包括免责条款之约束。
3、甲方保证填写于本协议所属的开户资料,以及以其它方法向乙方提供的有关资料,均真实、准确及完整,并对所提供资料产生的后果负责。甲方资料如有变更应及时通知乙方。由于甲方提供的资料不实,使得乙方不能及时有效地与甲方取得联系而造成的损失,乙方不承担任何责任。
4、甲方应确认自身用于网上交易的电脑系统安全、可靠。对于因该电脑系统故障、感染病毒以及被非法入侵等原因给甲方造成的经济损失,乙方不承担责任。
5、甲方单独使用网上交易系统,不与他人共享;甲方不得利用该系统代理他人从事期货交易,并从中收取费用。
6、凡是使用甲方密码所进行的一切交易,乙方均视为甲方亲自办理之有效委托。甲方由于自己疏忽或其他过错而造成密码失密,从而造成的损失由甲方自己承担,乙方对此不承担任何责任。
7、甲方在知道有未授权人使用其帐号、密码时,应立即与乙方联系,并自我采取相应的保护、防范措施。
8、甲方不利用技术或其他手段,攻击乙方网络,破坏乙方系统,否则承担由此造成的乙方或其他方的损失,并承担相应的法律责任。
第二条 乙方承诺:
1、乙方遵守有关法律法规、规章制度和期货交易所交易规则,并愿意受本协议的所有条款的约束。
2、乙方已在我国工商管理部门依法登记注册并获得中国证监会颁发的《期货经纪业务许可证》,有从事期货经纪业务的合法资格。
3、乙方开展网上期货交易业务,已具备以下条件:
3、1 建立了规范的内部业务与信息系统管理制度;
3、2 具有一定的公司级的技术风险控制能力;
3、3 建立了一支稳定的、高素质的技术管理队伍。
4、乙方对甲方的交易资料、委托事项和密码负有保密义务,乙方未经甲方明确同意不得泄露甲方的委托事项及开户资料。
5、由于技术维护、系统升级或故障导致网上期货交易不能正常使用的情况下,乙方应及时告之甲方并提供电话委托等其他替代网上交易的交易方式,保证甲方交易的正常进行。
第三条 特别提示
1、开户提示:甲方欲开通网上期货交易委托,必须亲自到乙方或乙方异地营业部临柜办理。
2、设备提示:甲方应具备网上交易所必需的设备。包括:计算机、电话线、调制解调器等。甲方还应具备能登录国际互联网(internet)的能力。甲方进行网上期货交易所必需的软件必须是乙方提供的或从乙方指定的站点的。甲方若使用其他途径获得的软件,所产生的损失由甲方自行承担。
3、密码提示:甲方办理开通手续时,必须自行设置交易密码。甲方应注意对自己的交易密码保密,建议甲方定期变更密码,不要使用与个人数据有关的密码。
4、交易提示:
4、1 甲方通过互联网下达的交易委托,以乙方的电脑记录为准。甲方对其委托的、各项交易活动的结果承担全部责任。
4、2 网上委托客户需自行支付上网所需一切费用,如:上网费、电话费等。交易费用收取与电话等委托方式相同。
第四条 免责条款
1、因地震、火灾、台风及其他各种不可抗力引起停电、网络系统故障、电脑故障而造成损失,乙方不承担任何责任。
2、因电信部门的通讯线路故障、通讯技术等问题造成委托系统不能正常运转,乙方不承担任何责任。
3、由于政策重大变化或乙方不可预测和不可控制因素导致突发事故造成的甲方经济损失,乙方不承担任何责任。
4、由于在网络中断、堵塞或网上期货交易方式被冻结等情况下,甲方应使用电话委托等其他委托交易方式作为网上委托的替代方式。否则所导致的经济损失应由甲方自行承担,乙方不承担任何责任。
5、由于《_________期货经纪有限公司网上交易风险揭示书》中所揭示的其他风险而导致的甲方经济损失,乙方不承担任何责任。
第五条 协议的终止
有下列情况之一的,乙方可终止甲方的网上期货交易:
1、甲方提出撤销申请,经本公司核准的;
2、甲方蓄意破坏本公司加密设施或有其他违规行为的;
3、甲方利用乙方的交易系统窃密或破坏交易系统的。
第六条 争议的解决
协议双方如有争议,应尽可能通过协商、调解解决,协商、调解不成,任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条 本协议未尽事宜,双方协商解决。
第八条 本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):___期货经纪有限公司
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:小区车库买卖合同
卖方: 身份证号码: (简称甲方)
买方: 身份证号码: (简称乙方)
甲、乙双方根据《合同法》、《城市房地产管理法》及有关法律,法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方购买甲方车库事宜签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、车库的基本情况
乙方同意购买甲方所有的位于称 小区 号楼 单元 室房屋所属的车库,该车库位置在靠南侧一排车库从东往西第 号,该车库未办理产权证。
第二条、销售价格
上述车库售价 元
第三条、费用交接的时间
l、车库电费的交接日期为 年 月 日,此日之后的费用由乙方承担。
2、乙方若办理该车库的权属手续所有费用由乙方承担,甲方应当予以协助。
第四条、保证条款
甲方保证对所出售的车库拥有完全所有权,需给乙方提供上述车库的有关的协议,作为本合同附件。不存在任何权利瑕疵、无设定抵押、不存在任何债权债务,如因第三人对该车库主张权利,甲方需赔偿由此给乙方造成的全部经济损失,并承担本合同价款百分之三十的违约金。
第五条、争议的解决
本合同履行中如发生争议,协商解决,协商不成提交阿左旗人民法院判决。
第六条、合同的生效
本合同经双方签字后生效,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日