公司劳务合同范本_合同范本
合同范本一
甲方(用人单位)名称:________________
地址:________________
法定代表人(主要负责人):____________
乙方(劳动者)姓名:________
性别:________
年龄:________
身份证号码:________
现在住址:________
根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国私营企业暂行条例》及有关劳动法规,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条合同期限
本合同期从___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。其中试用期从___年___月___日起至___年___月___日止,共___个月。
第二条生产(工作)任务
甲方安排乙方从事_________工作。
乙方同意按甲方生产(工作)需要,在______,承担任务,担任______工种。
乙方应达到的数量、质量指标:_________。
第三条劳动(工作)条件
为保证乙方完成合同要求的生产(工作)任务,保障乙方的安全和健康,甲方应根据国家有关生产安全、劳动保护、卫生健康等规定,为乙方提供必要的生产(工作)条件。具体内容如下:_________。
第四条劳动纪律
1.甲方应根据国家有关规定制定各项规章制度。具体内容如下:_________。
2.乙方应严格遵守劳动纪律和规章制度,服从甲方管理,积极完成所从事的工作。
第五条工作时间和劳动报酬
1.甲方应实行每日不超过8小时、每周工作时间不超过40小时的工作制,因生产需要确需延长工作时间时,须经乙方本人同意,并发给乙方加班工资。日加班不得超过3小时,每月加班不得超过36小时。乙方如为孕期、哺乳期女工,甲方不得安排其加班加点。
2.甲方依照国家法律和有关政策规定,同乙方协商确定的具体工资标准和工资方式以及奖金、津贴、补贴如下:_________。
3.甲方应当每月按期给乙方发放工资。超过当月规定发薪日期的,从第六日起每天按拖欠乙方本人工资额的___%,赔偿乙方损失。4.甲方应当根据企业的生产发展,逐步提高乙方的工资水平。
第六条保险和福利待遇
1.甲方按乙方工资总额的___%,乙方按不超过本人工资的___%,按月向当地劳动行政部门所属的社会保险事业管理机构缴纳退休养老金。
2.因第七条第2款第(2)项和第3款规定而解除劳动合同的,甲方应按乙方工作每满1年(满半年不满1年的按1年计算)发给乙方1个月标准工资的生活补助费。同时,如合同期未满,甲方应发给乙方合同期内的失业补偿费,标准为:距合同期满,每相差1年发给相当于乙方标准工资1个月的补偿费,生活补助费、补偿费分别合计最高不超过12个月乙方标准工资。
3.甲方参照(国营企业职工待业保险暂行规定)向待业保险机构缴纳待业保险基金,乙方待业期间可享受待业保险待遇。
4.乙方因工负伤或患职业病,治疗期间工资照发,所需医疗费用由甲方支付。医疗终结,经市(县)劳动鉴定委员会鉴定,确认为残废的,由甲方发给残废金。乙方因工残废或患职业病死亡,由甲方发给丧葬费和供养直系亲属抚恤费。残废金、丧葬费和供养直系亲属抚恤费的标准,按照有关规定执行。
5.乙方患病或非因工负伤,甲方应按其工作时间长短给予3至6个月的医疗期。在医疗期间发给不低于本人原工资60%的病假工资。
6.乙方为女职工,其孕期、产假和哺乳期的待遇按《女职工劳动保护规定》及有关规定执行。
7.按照国家法律、法规规定,甲乙双方协商确定的假日、公休假、婚丧假、探亲假是:
第七条合同的变更、解除和终止
1.甲方因停产、调整生产任务,或者由于情况变化,经甲乙双方协商同意,可以变更合同的相关内容。
2.在下列情况下,甲方可以解除合同:
(1)乙方在试用期内,经发现不符合用工条件的;
(2)乙方患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;
(3)甲方歇业,宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的;
(4)双方约定的其他事项:____________。
3.下列情况下,乙方可以解除合同:
(1)甲方违反国家规定,无安全防护设施,劳动安全、卫生条件恶劣,严重危害乙方身体健康的;
(2)甲方无力或不按照合同规定支付乙方劳动报酬的;
(3)甲方不履行本合同或者违反国家政策、法规,侵害乙方合法权益的;
(4)乙方本人有正当理由要求辞职的。
4.乙方被劳动教养,以及受刑事处分的,合同自行解除。
5.甲乙双方任何一方解除合同,应当提前30天通知对方,并办理解除合同的手续。试用期内应解除合同的,不需要提前通知对方。
6.在下列情况下,甲方不得解除乙方合同:
(1)合同期未满,又不符合本条第2款规定的;
(2)乙方患有职业病或因工负伤并经劳动鉴定委员会确认的;
(3)乙方患病或非因工负伤,在规定的医疗期内的;
(4)乙方在孕期、产假和哺乳期间的。
7.合同期限届满,应即终止执行。由于生产、工作需要,经甲乙双方协商同意,可以续订合同。
第八条双方认为需要约定的事项
1.甲方为乙方提供住房或住房补贴;
2.甲方为乙方解决伙食问题;
3.甲方按国家规定的补贴项目,每月应发给乙方共计___元;
4.除国家规定以外,在下列情况下,甲方可以解除合同______。
5.除国家规定以外,在下列情况下,乙方可以解除合同______。
6.甲方出资培训乙方后,乙方应为甲方服务___年。否则,乙方应向甲方支付培训费___元;
7.其他需要约定的事项______。
第九条违反劳动合同应承担的违约责任
1.由于甲乙双方任何一方的过错造成合同不能履行或者不能完全履行,由有过错的一方承担法律责任;如属双方过错,由双方分别承担各自应负的法律责任;
2.因不可抗力造成不能履行合同或者一方受损害的,可不承担法律责任;
3.甲乙双方任何一方违反合同时,应向对方支付违约金,违约金标准是:_________。
4.甲乙双方任何一方违反合同,给对方造成损害的,应根据后果和责任向对方支付赔偿金,赔偿金标准是:
第十条争议处理
劳动争议发生后,当事人可以向本企业调解委员会申请调解,调解不成,当事人一方要求仲裁的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
第十一条本合同未尽事宜或条款与法律、法规、政策等有抵触的,按国家现行的法律、法规、政策执行。
第十二条本合同自签订之日起生效,一式两份,甲乙双方各持一份。本合同涂改、未经合法授权代签无效。
甲方:______(盖章)乙方:______(签章)
法定代表人:______
(委托代理人):______(签章)
合同签订日期:___年___月___日
合同鉴证机关:______(盖章)合同鉴证人:______(签章)
合同鉴证日期___年___月___日
合同范本二
根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律规定,经甲乙双方协商一致,同意签订本劳动合同。
甲方(单位名称): 住所地:
法定代表人:
乙方(姓名): 性别: 身份证号码:
住所地:
文书送达地址:
第一条 劳动合同期限
1、本合同为有固定期限的劳动合同。合同期限从___年___月___日起至___年___月__日止。
2、试用期,自___年___月___日至___年___月___日。
3、熟练期(培训期、见习期)从___年___月___日起至___年___月___日止。
第二条 工作内容及要求
乙方安排在________________部门,从事________________工作。
甲方可以根据实际情况,调整乙方所处的部门、工作任务、工作地等,乙方应接受调整。
乙方须根据甲方规定的岗位工作职责和要求,按时、按质、按量完成本职工作。
第三条 劳动报酬及支付方式与时间
1、甲方根据乙方的工作岗位及工作业绩确定工资报酬,在本单位内参照适用同工同酬待遇。。
2、甲方支付给乙方的月工资不得低于当地政府规定的最低工资。
3、甲方按月以现金形式发放工资,不得无故拖欠。
4、甲方在年终时根据乙方的当年实际业绩、效率、效益、损失、工作态度等因素考核结算乙方的奖金。
第四条 社会保险
甲、乙双方必须依法参加社会保险,按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分,由甲方在其工资中代为扣缴。
第五条 劳动纪律
甲乙双方应严格遵守国家的法律、法规、规章和政策。乙方必须遵守甲方依法制定的规章制度和劳动纪律。
第六条 劳动合同的解除
1、经甲乙双方协商一致,可以解除本合同;
2、乙方有下列情形之一的,甲方可以随时解除本合同
(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(2)严重违反劳动纪律或者甲方依法制定的规章制度的;
(3)严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
3、具有下列情形之一的,乙方可以随时通知甲方解除本合同
(1)在试用期内的;
(2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(3)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的;
4、因其它法律规定解除劳动合同,须提前三十天书面通知对方。
5、一方解除劳动合同,须提交相关证明材料,说明理由,并向对方书面送达解除劳动合同通知书。
第七条 故意或者重大过失责任保证
如因乙方故意或者重大过失导致甲方发生经济损失,则乙方必须尽责处理善后事宜,挽回相应经济损失。甲方可以根据损失的大小及乙方的态度进行相应的处罚。
在本条事项未完全处理完毕之前,乙方不得擅自单方终止与甲方的劳动关系。原劳动合同期届满的,则相应顺延到本条事项处理完毕。
第八条 商业保密及竞业禁止
1、乙方对在甲方工作期间所获悉的商业秘密,包括客户信息、相关资料不得以任何形式为自己或者他人进行使用,此保密期间不限于劳动合同期限。
2、乙方自双方劳动关系以任何形式结束之后,在两年内不得与甲方形成竞争关系,此条包括乙方本人或者帮助他人从事与甲方有竞争性的工作。
3、如乙方违反此条规定,则须向甲方赔偿 万元违约金。
第九条 违约责任
本合同如因一方当事人严重违背本合同约定条款而导致本劳动合同解除的,则须向对方承担违约金十万元。
第十条 其他事项
1、乙方在甲方工作期间,由于经常接触甲方公章等印鉴,所有涉及乙方与甲方之间权利义务的法律文件,包括合同、证明、欠条等,均需由甲方法定代表人签字后才具有法律效力,未经法定代表人签字的一律无效,对此乙方完全同意并遵守,此条效力涉及本合同生效之前及之后。
2、甲方依法制定的规章制度、员工守则为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
3、通知:如本合同本送达地址发生变动,乙方须及时通知甲方,否则甲方一旦按此地址送达,即视为履行了通知义务。
第十一条 合同效力及文本
本合同自双方签字并加盖公章后即具法律效力。合同文本一式三份,双方各执一份,报劳动管理机关备案一份。本合同甲方加盖骑缝章。
甲 方:
法定代表人:
乙 方:
更多相似范文
篇1:起诉状法定继承
原告:
住所:
被告:
住所:
诉讼请求:
1、依法解除原、被告之间的收养关系;
2、判令被告补偿原告收养期间的抚养费、教育费_____元;
3、诉讼费由被告承担。
案由:
原告________诉称,_____年原告丈夫及大女儿去____玩,被告亲生母亲因丈夫去世,让原告丈夫将被告收养,被告当时年仅3岁。被告生母一直不将被告的户口转来,直到_____年户口普查被告才报上户口。原告省吃俭用供被告生活、上学,并于______年给被告办理了结婚。被告婚后的两个孩子均由原告及丈夫带大。现原告老了,被告便虐待原告,行为令人发指。
根据《民法典》的规定,养父母与成年养子女关系恶化、无法共同生活的,可以协议解除收养关系;不能达成协议的,可以向人民法院起诉,并出具解除收养关系诉状。现依据《民法典》之规定,具状诉请贵院依法审理,判准如上请求。
此致
_______人民法院
具状人:_______
_____年____月_____日
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。
篇2:店面转让合同纠纷起诉状
原告:_________________张某某。
被告:_________________地产集团__________有限公司。
诉讼请求:_________________
请求被告支付逾期交付合格房屋的违约金_______________元;
请求被告支付逾期办理房产证的违约金_____________元;
诉讼费由被告承担。
事实和理由:_________________
_______________年_____月__________日,原告与被告签订《商品房买卖合同》及《补充协议》,约定原告购买被告开发的_________________商品房,合同总价款_______________元;根据合同第八条约定,被告应当在_______________年_____月_______________日前向原告交付经验收合格的房屋。并在《补充协议》第五条中明确约定“该商品房经验收合格是指:_________________由勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位对该单位工程质量验收出具《单位(子单位)工程质量竣工验收记录》及取得《建设工程消防验收意见书》、《电梯安全检验合格证》。”合同第十条约定,被告应当在商品房交付之日起540日内办妥产权登记,被告未能在约定时间内办理产权登记的,被告每年按已付房款的0.1%向原告支付违约金。
原告认为该补充协议关于“该商品房经验收合格”的解释,属于格式条款,排除了原告在该商品房买卖中的法定权利,因此该条款无效。被告应当按照相应国家标准的确定交房条件。被告按照合同约定日期交付的商品房,并没有达到相关国家标准,甚至直到20__年7月,该商品房所在住宅楼才取得竣工验收备案。另至今被告还没有为原告办理完成产权登记。因此,原告特提起诉讼,请求判令被告支付逾期交付合格房屋的违约金、逾期办理房产证的违约金合计_____________元。
此致
_____________区人民法院
具状人:_________________
_____________年_______________月__________日
篇3:劳动协议劳务派遣
甲方:
乙方:
甲乙双方在自愿、平等的基础上,协商一致,达成以下条款:
一、甲方聘请乙方为湘4812司机,作息时间为白班:早上5点到下午5点,乙方同意根据甲方工作需要从事出租汽车驾驶员岗位工作。
二、乙方造成交通事故和违章等后果,由乙方自行承担,甲方不承担责任,只负责协助理。如因乙方交通事故耽误的时间按300元/天,由乙方承担。
三、乙方平时应加强身体锻炼,不得向甲方隐瞒身体疾病。乙方因自身身体原因,无论是在驾驶期间还是在平时休息、生活时间导致的各种病情的,其医疗等费用及因此可能产生的各种损失均由乙方自行承担,与甲方无涉。
四、乙方抱着对甲方负责的态度,勤勉地完成各项工作,爱惜车辆,并应经常检查、保养车辆各部位器件,确保车辆的正常行驶
五、乙方经甲方聘用后,自愿交付万元人民币元作为风险押金,如无特殊原因,聘用时间为一年以上,直到乙方离职时,如乙方没有任何违章或事故处理,甲方于3个月后予以退还押金。如乙方未工作满一年,燃油费作自行放弃处理。
六、乙方完成规定的工作任务,交纳200元/天给甲方。
为了确保行车的安全,提高驾驶员整体素质,消除事故隐患,减少事故频率,保护生命财产安全,甲乙双方特签订安全行车责任书。
七、本合同一式两份,经签字按手印后生效,如有未尽事宜,由双方协商解决。
甲方:乙方:
身份证号码:身份证号码:
住址:住址:
签订日期:年月日
篇4:清包劳务合同
发包方:(甲方)
承包方: (乙方)
龙里龙山工业园综合配套服务暨生态移民安置用房项目工程,由乙方承包采用清包方式。因生产需要,甲方愿意将该工程劳务承包给乙方施工,由乙方组织有资质的施工劳务队相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的权利和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及相关法律、法规,经甲、乙双方共同商定达成以下协议,共同遵守执行:
一、 工程名称:龙里龙山工业园综合配套服务暨生态移民安置房
二、 工程地点:黔南州龙里县龙山工业园
三、 承包范围及方式: 区 楼劳务清包
四、 建筑面积计算规则:
按现场所施工的实体建筑面积进行计算。计算方法:按贵州 04土建定额规定计算建筑面积。
五、工期及工期要求:
1、计划开工日期:年 年 月 日,如本工程在施工过程中因甲方或不抗拒因素影响,乙方应立即打申请报告申请工期顺延,如果因自身原因导致超出合同工期,则每天按¥5000.00元违约金进行处罚(最高处罚50万元)。
六、质量:
乙方的施工质量从国家现行施工质量验收规范及设计图纸、施工说明、实际变更等技术文件为依据,乙方所施工的分布质量必须确保验收合格,达到国家合格工程标准,若达不到规范验收标准,造成的返工、包括工、料和业主方的经济损失由乙方全部负责。
七、乙方承包方式及内容:
1、基础工程:
(1)桩头清凿、砖胎膜、承台、基础梁、垫层、抽水等全部工程施工(不包括土石方),甲方只提供主材(钢筋、混凝土、砖和砂),其余辅材均有乙方承担。
2、主体工程
(1)按图纸施工方案所有支撑模板的部分均属乙方承包范围,包括构造柱、女儿墙,天面结构、过梁、连续梁、窗台板、阳台、压顶、反边等工程内所有模板零星安装和拆模。
(2)分项工程的作业内容包括基础、主体阶段的所有模板制作、安装、拆除及周转材料场内转移。
(3)承包范围内所有砖砌体拉结锚固及装模时的钻洞、插放、固定、按图纸及技术交底要求操作。
(4)文明施工,工完场清。
(5)后浇带模板安拆及施工缝模板安拆。
(6)负责放线及模板放样,并及时上报甲方复核。
(7)铁板预埋件制作安装。
(8)穿墙杆螺母购买、清理;蝴蝶扣购买,模板内衬、穿墙套管等由乙方购买。
(9)自备料具:铁钉、铁线、棉线、测水平胶管、水鞋、手提电锯、钉锤、扳手、手锯、墨斗、及铅笔、卷尺、吊锤等。
(10)其他:
①、模板每使用一次就必须拔一次钉子,拔完钉子后归堆。
②、拆梁版模时,模板不能直接冲到楼面,高度超过2m用人工传递下来。
③、模板拆除后,木枋、模板、钢管、扣件及时转移或按不同规格、长度、好坏归堆在指定的地点,浇捣砼过程中必须安排两人以上施工人员值班和操作。
(11) 建筑物周边双排外脚手架的杂物不定期清理,任何时候应保持脚手架的干净整洁。
3、钢筋工程包括内容
(1)、整个工程所有的钢筋加工制作,安装、绑扎、预埋。自带钢筋加工机械。
(2)、钢筋加工包括:钢筋的冷拉、钢筋闪光对焊、柱子竖向钢筋加工并分运到每条柱电渣指定地点焊接好{包括电渣、焊机、¢28以上采用机械连接,乙方负责、钢筋垫块制作、分项工程的作业内容:基础、主体工程钢筋绑扎等所有钢筋工程均由乙方承包、剩余料归堆、转移、施工过程中的文明清理、工完场清。钢筋原材料进场后由乙方负责下车,乙方派人配合指挥堆放好。 自备料具,扎丝、扎钩、钢筋保护层吊架等。柱、墙、反梁脚定位钢筋的选择,墙体拉接筋的加工,预埋等。按图纸下料单施工,如由乙方原因造成不合格品,发生的一切费用由乙方负责。
(3)、其他:
钢筋设备的就位、安装、保养。 柱钢筋绑扎的简易架子{门式}搭、拆及归堆。工序绑扎后剩余钢筋收集后调运到半成品堆场分类归堆。 钢筋加工产生废料控制在2.5%以内,超过部分由乙方按进场价赔偿给甲方{费用直接从劳务费中扣除},废料由甲方处理,钢筋和焊接接头的试件取样,二次结构的构造柱所有钢材制作、安装。
3、砼工程:
{1}整个工程所有的砼施工,包括零星的{如:构造柱、过梁、连系梁、窗台板、卫生间及栏杆反边、天面层的防水线找平层等}。 {2} 砼工程均采用泵送混凝土。局部结构、零星砼采用人工上料机伴制,砼塔吊浇捣{人工由乙方负责}。
{3} 分项工程的作业内容包括:泵管加固、遮挡砼用的钢丝网由乙方购买、砼振岛、砼二次过面等,砼二次过面质量达到优良,观感良好。
{4} 砼浇岛完成后,必须按施工规范覆盖养护或淋水养护、冬天保温柴火覆盖物由乙方负责,砼浇岛过程撒落的砼{特别是外墙剪刀墙上的砼}需清理干净。
{5} 砼拆模后,必须对砼外观、尺寸、平整度、垂直度等进行检查,并按要求进行打凿、补混凝土、高标号水泥砂浆等处理。
{6} 砼表面必须清理干净,砼天花面板要求平整光洁,平整度控制规范以内.
4、砌体工程:
所有砖砌体均由乙方承包{含天面隔热层板、明暗沟、散水}。乙方必须按图纸和施工规范施工,负责淋砖、运砖、预埋木砖、过梁、圈梁钢筋制作、绑扎等工作。自备料具: 铁铲、斗车、灰桶、灰刀等。
5、楼地面工程:
{1} 楼地面:施工砼板时,平整度误差控制在2cm以内。卫生间要做好水泥砂浆防水层、柔性防水层、填煤渣砼面层,坡度按1%放坡到卫生洁具或下水口{贴砖不含在内},具体按图纸要求施工。
6、各类施工机械、机器工具、外架工程等。
{1} 甲方负责施工用电到建筑物,用水用电安装按施工组织设计和安全规范施工。
{2} 塔吊、施工电梯及钢筋加工机械均由乙方按施工组织及施工进度要求提供,施工用的各类机械、工具设备、根据工程的需要随时增加所需要的数量。
{3} 施工机械资料要齐全,由乙方负责办理安装、验收及备案等手续,并配备有专职操作人员{保证做到持证上岗}。
{4} 塔吊、升降梯和外架须无偿提供给其他分项工程施工(栏杆、电梯、消防、人防、门窗、刮瓷、外墙漆、玻璃幕墙、电梯班组)使用。
7、验收:除甲方另行安排施工和建设方施工的项目外,其余工程全部由乙方完成,直到验收合格为止。
8、不含承包范围有:栏杆、电梯、消防、人防、门窗、刮瓷、外墙漆、玻璃幕墙、电梯房、防水、楼梯间公共区域贴砖和刚结构部份。外墙约定为外墙漆,如采用外墙面砖饰面另行根据当时市场行情协商计价。
9、保证金:甲乙双方签订合同时交适当定金,进场施工开始10日内交足 元合同违约金之后,且乙方不再向甲方交付任何保证金。
10、保证金返还:为确保甲乙双方诚信,待乙方垫资施工至主体一半工程量,甲方返还乙方50%保证金,余下主体封顶后全部返还。
八、合同价款:
1、乙方按合同承包内容、范围及质量、工期要求完成任务,承包单价为 元/m2包干,按以上所承包的分项工程及工作内容,此单价为一次性包干价,含工资补贴、病休、劳动社保、安全文明施工措施费等全部包括在次单价内,甲方不作其他任何补助。
2、本单价不作任何工程税金,所有税金由甲方负责,但乙方应向甲方提供工人工资发放工资表。
九、计算方式及工程款的拨付:
1、结算方式:
即结算建筑面积×本合同相应单价=总价(不含税)
1、 工程款的支付方式:
乙方从开工时起自垫资修建至工程主体验收合格(建设主管部门)后,一周内结算总价的60%(即全体框架按每平方¥252.00元支付给乙方)。乙方在本工程的垫资过程中如因资金不足等因素,造成工地停工,五日内不能复工,乙方无条件退场,所做工程量不予结算,民工工资由乙方自行负责,在施工过程中乙方因人力不能满足施工要求,甲方有权向乙方提供民工,工资在乙方工程款中扣除。
2、乙方完成全部工程量,竣工验收合格(建设主管部门综合验收)后一周内支付总价的97%,剩余3%保修在一年之内没有质量问题,甲方一次性退还所扣留乙方1%的保修金,第二年全部返完。若有属于乙方施工的质量问题,乙方应无偿维修。甲方施工的工序必须与乙方施工进度同时跟上,乙方的垂直运输机械在乙方的工程量正常施工期间必须无偿供其他班组使用,不计任何费用,但如果因甲方的其他班组的进度不能跟上乙方,拖延了乙方的正常施工工期,乙方的垂直运输机械的造成损失费用均由甲方安排的班组负责。洗管设施、播料机械等费用全部由乙方负责,乙方必须听甲方指挥安排,确保安全文明施工。
十、甲方的权利和义务:
1、负责向乙方提供施工图纸3套、并向乙方进行质量安全的技术交底。
2、每月向乙方下达施工作业进度计划,并督促乙方按月完成。
3、甲方按规定及时提供属甲方供应的建筑材料计划,如因甲方材料供应不及时而造成停工三天内不能复工,甲方需赔付乙方一切经济损失,延误的工期由甲方自负。
4、负责管理和监督控制进度、质量、安全文明施工等。
十一、安全:
在施工中,乙方必须按照工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全生产管理,做好自身的安全检查工作,消除事故隐患,必备专业的安全人员,随时配合安全检查人员的监督检查,若乙方违反甲方安全管理,甲方将视情节对乙方进行经济处罚。必须确保施工期间无重大安全事故,超出叁万元以外的经济损失(保险公司赔付后),甲、乙双方按比例划分,甲方负责经济损失的80%,乙方负责经济损失的20%,甲方必须办理意外伤害不低于80万的工伤保险。本工程团体保险费用由甲方负责。
十二:文明施工:
1、本工程在施工过程中,乙方必须听从甲方的指挥安排,服从甲方的管理,遵守项目部的各种规章制度,不得无理取闹和适用不文明用语,尊重上级领导检查工作,搞好班组三级教育,接受甲方的各种违章处罚,若拒签罚单,以人证和照片为准,罚款必须兑现。乙方在施工期间不得破坏生产和生活设施以及安全设施,不得随地大小便或倾倒垃圾及剩饭菜,保持现场及住房等整洁、卫生、文明。材料堆放整齐,做到工完料清,达到国家文明施工标准,若达不到标准,造成的一切损失和处罚由乙方全部负责,清洗槽和厕所由乙方修建并派专人每天清洗,甲方不支付任何费用。
2、乙方必须按现场文明施工管理有关文件规定进行施工。本项 目住宿、劳务用品、安全帽、带、绳等全由乙方负责,甲方不支付任何费用。施工期间,乙方工人不能住入工地,乙方负责在外解决,甲方不支付由此产生的房租水电费,乙方和各班组自行负责。
十三、补充条款:
1、本工程因乙方垫资修建的过程中,若因乙方资金不足,拖 欠民工工资造成工地工人闹事,乙方承担甲方一切损失,包括名誉损失费。如因甲方原因造成工程停工超过5日,甲方须赔偿乙方所有投资利息和机械及钢管架料的租赁费。工人生活费按50元一天补贴,超过30天不能复工,乙方有权要求退场,甲方须结清乙方所有工程款,并在30天内结清给乙方的一切赔偿。
2、因甲方到拨付进度款时未拨付,超过30天甲方应向乙方 支付本次拨款总额的违约金按3%/月计算,并即时结清进度款及违约金,而造成的工期延误带来的一切损失由甲方自行承担。
3、水电方面、甲方负责将水接通到现场;甲方只负责将电接 通至一级配电箱,其余全部由乙方负责。工料乙方自行负责,甲方不支付任何费用。乙方必备专业电工现场安装管理使用,达到国家用电标准要求。
十四、合同约定
本合同一式肆份,甲方两份,乙方两份,双方签订之日起生效,未尽事宜双方另行协商签定补充协议,同具有法律效力,工完款清后自动失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:男方净身出户无经济纠纷离婚协议
甲方:_________________
乙方:_________________
事件经过简述:
甲乙双方于_________ 年 _________月_________ 日,本着友好协商的原则,达成以下协议:
1、经甲乙双方协商一致,甲方一次性退还乙方购买电视机款项金额_________ 元(大写:_________元),同时补偿乙方要求的损失费 _________元(大写:_________ 元);
2、本协议为一揽子解决方案,乙方不得就本次纠纷事件再向甲方、甲方总公司及子公司、__________________有限公司及其子公司提出任何赔偿要求;
3、用户购买的 _________型号电视机及其购机发票、使用说明书等附件全部交给甲方;
4、甲、乙双方必须遵守协议的各项约定,任何一方违反本协议约定,给对方造成损失的,须向受损方另行支付违约金 _________元(大写:_________ 元);
5、凡因执行本协议过程中,发生与本协议有关的任何纠纷,甲、乙双方同意提交__________________仲裁委员会进行仲裁;
6、本协议一式两份,经双方签字后生效。
甲方:_________________有限公司分公司
甲方代表:_________________
甲方身份证号:_________________
乙方:_________________
乙方身份证号:_________________
证明人:_________________
证明人身份证号:_________________
___________年___________月_________日
篇6:中外劳务服务协议
甲方(雇主):
住址:
乙方(雇员):
住址:
甲乙双方经过平等协商,在《中华人民共和国_____》框架内建立劳务服务合作关系,现就劳务服务相关事宜签订以下协议。
一、劳务人员的招录与变更
1、由乙方向甲方推荐劳务人员,经甲方面试、考核合格和被推荐人明确表示愿意到甲方指定岗位工作,由乙方与被推荐人签订劳动合同、甲乙双方签订《劳务服务合同》后,原被推荐人即作为乙方派遣劳动人员(以下简称劳务派遣工)派遣到甲方工作。
2、劳务派遣工在甲方工作期间,因病、工伤(含职业病)在医疗期内的、以及女性职工在“三期”期间,甲方不得退回给乙方,甲方应按劳动法相关规定继续履行相应责任。
3、工作岗位:
4、工作职责:
二、甲方权利与义务
1、对劳务派遣工的职业道德规范、工作任务、技能培训、应达到的工作要求、应注意的事项、应遵守的各项纪律等履行告知、教育管理督查的义务。
2、为劳务派遣工提供必需的劳动条件、劳动工具,以及符合国家规定的劳动安全卫生设施和必要的劳动防护用品。
3、按照劳动法的规定合法规范用工,监督、检查、考核劳务派遣人员完成工作的情况。
4、确定和调整劳务派遣人员的劳务报酬标准。
5、对乙方不履行合同的,甲方有权追究其违约责任。
6、劳务派遣工有以下情况之一的,甲方可立即将其退回给乙方:
(1)严重违反甲方劳动纪律、规章制度的;
(2)严重工作失职、营私舞弊,给甲方造成重大经济损失的;
(3)被依法追究刑事责任的。
三、乙方的权利和义务
1、与劳务派遣工建立劳动关系,签订劳动合同并按合同约定为劳务派遣工办理缴纳相关_____。
2、全面负责劳务派遣工的招聘与辞退工作,并负责将劳动合同报送当地人力资源和社会保障局备案。
3、甲方按本合同相关规定退回劳务派遣工应提前15个工作日以书面形式通知乙方,由乙方负责或重新安排工作或办理终止、辞退等后续工作,尽量避免对甲方的正常生产运营造成不利影响。
4、负责为发生工作事故的劳务派遣工申请办理工伤鉴定、_____理赔和妥善处理关联事宜等工作。
5、对劳务派遣工给甲方造成的经济损失,乙方应积极协助甲方依法、合理进行索赔。
6、依法维护劳务派遣工的其他合法权益。
四、劳务服务费标准及收取
1、费用标准:
(1)劳务服务费:①?固定劳务服务费按每人每月________元计算;②?浮动劳务服务费(派遣工劳务工资)按奶站收奶平均单价计算;③?其他服务费(包括按政策规定辞退派遣工的补偿和劳务发票税等费用)按实际发生额计算。
(2)_____费用:劳务派遣人员养老金、失业金按本地缴纳标准减除个人应承担的金额;按每人每年________元标准购买的商业意外伤害险。
2、支付方式和支付时间
(2)购买商业意外伤害险的费用,在本合同签订后________个工作日内由甲方根据具体人员名单的人数和购买标准金额一次性以转账方式全额支付给乙方。
五、劳务派遣工的管理
1、劳务派遣工在甲方工作期间,其日常管理工作、安全教育、月评、季评及年度考核等均由甲方负责落实。
2、劳务派遣工在甲方工作期间,享有甲方规定的福利、劳保、第五条?社会_____和福利待遇:
(1)甲、乙双方必须依法参加当地政府规定的法定社会_____,并按照国家有关规定按时向劳动保障部门所属社会_____机构缴纳社会_____费,其中乙方应缴纳部分由甲方从乙方工资中代扣代缴。
(2)乙方患病或非因工负伤,甲方应按国家和省、市的有关规定给予乙方享受医疗期和医疗期待遇。
(3)乙方患职业病、因工负伤的,甲方按《职业病防治法》、《工伤_____条例》等有关法律法规的规定执行。
(4)乙方的公休假、年休假、探亲假、婚丧假、女工孕期、产期、哺乳期待遇以及解除(终止)劳动合同时乙方经济补偿金(生活补助费)医疗补助费的发放等,均按国家有关法律、法规、政策以及甲方依法制定的规定执行。
六、_____和劳动条件和职业危害防护
1、甲方按国家和省、市有关_____规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的,应当定期进行健康检查。
2、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊_____工作。
3、乙方有权拒绝甲方的违章指挥,强令冒险作业;对甲方危害生命安全和身体健康的行为,乙方有权要求改正或向有关部门举报。
七、劳动纪律和规章制度
1、甲方依法制定的规章制度,应当告知乙方。
2、乙方应遵守国家和省、市有关法律法规和甲方依法制定的规章制度,按时完成工作任务,提高职业技能,遵守安全操作规程和职业道德。
3、乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予相应的行政处理、行政处分、经济处罚等,直至解除本合同。
八、劳动合同的变更、解除、终止、续订
1、甲乙双方经协商一致,可以变更合同。变更合同应采用书面形式。变更后的合同文本双方各执一份。
2、甲乙双方协商一致,可以解除合同。甲方解除劳动合同,应提前30以书面形式通知乙方或额外支付乙方一个月工资后,可以解除劳动合同;试用期内提前3日通知乙方,可以解除劳动合同。乙方解除劳动合同,应提前30日以书面形式通知甲方,试用期内提前3日通知甲方,可以解除劳动合同。甲方在15日内为乙方办理档案和社会_____关系转移手续。
3、本合同期满前,甲乙双方应提前________天协商劳动合同续订事宜,协商一致的,续订劳动合同。
九、违约责任
本合同履行过程中,任何一方违反本合同的规定,给对方造成损失的,责任方均应承担相应的赔偿责任。具体数额看造成损失的数额。
十、劳动争议的处理
甲乙双方发生劳动争议的,应先协商解决。协商不成的,可以向本单位工会寻求解决或向本单位劳动争议调解委员会申请调解;也可以直接向劳动争议_____委员会申请_____。对_____裁决无异议的,双方必须履行;对_____裁决不服的,可以向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
十一、附则
1、本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份。
2、本合同自双方签字后生效,至乙方全部施工完毕,甲方结算后终止。
3本合同未尽事宜,双方协商,协商一致的,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方:
负责人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
签订时间:________年_______月_______日
乙方:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
签订时间:________年_______月_______日
篇7:婚生女儿抚养纠纷起诉状
一、基本格式
民事起诉状
原告:_________________名称:______________地址:_____________电话:_____________
法定代表人:_________________姓名:_____________职务:_____________
委托代理人:_________________姓名:______________性别:_____________年龄:_____________
民族:_____________职务:_____________工作单位:______________
住址:________________电话:_____________
被告:_________________名称:______________地址:_____________电话:_____________
法定代表人:_________________姓名:_____________职务:_____________
委托代理人:_________________姓名:______________性别:_____________年龄:_____________
民族:_____________职务:_____________工作单位:______________
住址:________________电话:_____________
诉讼请求______________
_________________
事实与理由______________
_________________
证据和证据来源、证人姓名和住址
此致
________________人民法院
具状人(姓名)
年月日
附:_________________合同副本__________份。
本诉状副本______份。
其它证明文件_____份。
篇8:民间借贷纠纷民事起诉状
民事起诉状
原告:姓名,性别,族别,**年**月**日生,住,身 份证号码:,电话:。
被告:姓名,性别,族别,**年**月**日生,住,身 份证号码:,电话:。
诉讼请求:
1、请求判令被告归还原告借款本金**元;
2、请求判令被告支付借款利息**元;
3、请求判令被告支付原告为追索债权产生的律师费**元; (上述费用总计:**元)
4、请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
事实与理由:
**年**月**日,被告向原告出具借条/双方签订借款合同,约定:原告给被告借款**元,借款期限为,月息%,约定 被告逾期偿还借款本金及利息,以标准额外计算逾期 利息/违约金,同时承担原告为实现债权所产生的律师费。
借款后,被告未按约定支付借款本金及利息,原告多次 催要无果,无奈现依法向贵院起诉,要求被告归还借款本金、 利息及为追索债权所产生的律师费。恳请贵院依法支持原告诉请。
此致
*人民法院
具状人:
年 月 日
篇9:平台网购纠纷起诉书
民事起诉书
原告:_________________姓名、性别 _______ 、出生 ____年_____月_____日 、民族 _______ 、工作单位 _______ 、职业 _______ 、住址 _______ 、联系方式 _______ 。
被告:_________________姓名、 性别 _______ 、出生 ____年_____月_____日 、民族 _______ 、工作单位 _______ 、职业 _______ 、住址 _______ 、联系方式 _______ 。
请求事项:_________________(写明向法院起诉所要达到的目的)。
事实和理由:_________________(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据,包括证据情况和证人姓名及联系地址)。
此致
_____________人民法院
原告人:_________________(签名或盖章)
_____________年_____月_____日
附:_________________
1、本诉状副本_____份(按被告人数确定);
2、证据__________份;
3、其他材料__________份。
篇10:购销合同纠纷起诉状
原告:___________________性别______,________________年_______________月_______________日出生,______族,身份证号码________________,住所:_____________,电话:_____________。被告:___________________有限公司,住所地:_________________,法定代表人_____________,性别______,职务:_________________;电话:________________。原告因与被告关于劳动争议一案不服劳仲案第号裁决书的裁决,向贵院提起民事诉讼。一、请求事项:________________依法判令被告向原告支付:________________1、由原告垫付的年月份、月份和份销售费用,合计人民币元;2、拖欠的年月份和月份的工资,合计人民币元;3、拖欠的年月份和月份的平时加班工资,合计人民币元;4、被拖欠工资总额的25%的经济补偿金,合计人民币元;5、单方解除劳动合同的经济补偿金,合计人民币元;6、未按时支付经济补偿金的额外经济补偿金人民币元;7、未提前30天书面通知解除劳动关系的代通知金人民币元;8、年月至年月因被告违法解除劳动合同所受工资损失合计人民币元,并支付应得工资收入的的赔偿金人民币元;并支付年月日至本案审结的工资损失。9、由被告承担本案的仲裁费用和诉讼费用。
篇11:木工劳务承包合同
甲方:乙方:
为保证双方合法权益,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协调一致,订立本合同。
一、施工内容:
1、工程名称:
2、工程内容:模板工程
二、承包方式:
1、承包人工费按平米包干,每平方米建筑面积元。
2、乙方自备工具、材料有:电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、安全帽。
3、承包内容:
乙方所承担承包工程内的所有木工活和宿舍搭建的木工活,待工程完工时,负责把钉子起完,木材放整齐。自焊楔余子,负责装卸返库。
4、管理内容:
1)遵守公司的各项规章制度,服从领导、听从指挥。
2)无论任何班组如有工人偷、盗工地材料,罚款及后果由承包人承担。
3)承包队所承包工程实行全过程管理,即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
三、合同工期:自_____年_____月_____日开工
四、质量标准:合格
1)、严格按设计要求施工,必须满足规范规定。
2)、对工程质量超出允许偏差,甲方对乙方严格处罚。
3)、造成严重后果的,发生的一切经济损失由乙方负责。
五、安全标准:安全无事故施工
1、严格执行安全操作规程,不违章作业。班长做好班前安全交底,做到“三不伤害”,杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工,发生伤亡事故除追究乙方责任外,并按有关规定罚款,造成经济损失及严重后果,乙方自负。
2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、材料管理:
1、执行材料消耗定额。
2、限额领料,乙方必须指派专人领料。
3、超出限额消耗材料,用料不合理,材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担,甲方按原价从乙方承包费中扣取。
七、现场管理:
1、施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用,加倍从乙方承包费中扣取。
2、甲方负责乙方所有的材料运到现场,乙方负责卸车并入库,堆放整齐,文明施工。
八、付款方式:
施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款,待竣工验收达到质量标准,其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后,付款总额达到70%,年底前再付20%,余下10%在次年7月1日前结清。
九、违约责任:
1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。
2、竣工验收后,如乙方达不到验收标准,扣罚承包费用的20%。
3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失,由造成者负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用,全部由乙方负责。
4、乙方未按合同工期完成者,每延误一天扣罚承包费2%。
5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工,工期相应顺沿。
十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。
十一、本合同一式五份,甲方四份,乙方壹份,自双方签字盖章后生效。
合同终止条件:
1、乙方按甲方要求完成各项指标,甲方付清承包费后合同自然终止。
2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干,本合同随之终止。
甲方:
乙方:
负责人:
负责人:
日期:
篇12:劳务合同样本_合同范本
甲方:_________
地址:_________
电话:_________
电传:_________
传真:_________
乙方:_________
地址:_________
电话:_________
电传:_________
传真:_________
甲乙双方经过友好协商,就甲方向乙方提供劳务人员的有关事宜,在平等互利的原则下,签订如下合同。
第一条 总则
1.应乙方聘请,甲方同意从内地选派_________名劳务人员前往香港乙方公司工作。
2.甲方派遣劳务人员(以下简称劳务人员)在香港工作期限为_________个月。
3.劳务人员的年龄为_________至_________周岁,并具有_________毕业文化程度。
4.劳务人员须身体健康,须经内地县级以上医院体格检查(包括肺部x光检查)合格。女性人员临赴港前应提交县级以上医院的未孕证明。
5.劳务人员须在技术专业水平方面符合乙方要求,并经乙方考试或其他形式考核认可方可派出,考试或考核所需费用由乙方负担。
6.乙方与甲方劳务人员个人之间所签订的雇佣合约必须采用香港有关当局规定的标准合约《聘用外地雇员的雇佣合约》,该合约作为本合同不可分割的组成部分。
第二条 工资和其他待遇
1.劳务人员与香港当地雇员实行同工同酬的原则。本合同雇佣的劳务人员底薪为:工种_________;人数_________;每人月工资_________(港币)元。
2.乙方对劳务人员工资每月结算一次。乙方须以自动转账方式将工资直接存入以劳务人员名义开立的银行账号内。
3.劳务人员除上述薪酬外,还享有与当地同等职位雇员一样的奖励、增薪和其他应有的福利待遇。如果同一公司内并无相等的职位,则与其他公司相等职位的本地雇员相等。
4.合同期内,若因企业临时停产、息业或其他乙方原因,致使劳务人员暂时不能工作,乙方须照常支付该期间内的基本工资和待遇;如提前解除合同,乙方须提前30天书面通知甲方,或支付7天工资作为代替通知金。
第三条 工作时间、休假及加班待遇
1.劳务人员每天工作8小时,每周工作6天,超时工作,乙方须按香港现行劳工法例及当地同等人员标准付给劳务人员相应的报酬。
2.劳务人员享有香港法定的有薪节、假日。节假日加班与当地雇员享受同等待遇。
3.劳务人员服务满一年,可享有最少6天有薪年假。
第四条 劳保福利待遇
1.乙方负责为劳务人员提供适当的住宿,住宿条件须符合香港有关规定并经甲乙双方共同核定。
2.劳务人员由于受雇及在雇佣期内遭遇意外而受伤、患上职业病或发生有关医疗事宜,乙方应负责一切必需的医药费及住院费,并支付补偿。此条款自劳务人员抵港之日起生效。
3.劳务人员享有与当地人员同等的医疗服务和职业意外、人身意外及职业疾病医疗保障,由乙方按照香港现行法例负责购买保险及承担所需费用。
4.如医生证明劳务人员因生病或受伤不适宜再继续受雇,乙方便应将劳务人员遣返并立即通知甲方,并承担有关费用及伤遣费。
5.劳务人员在合同期内发生意外,乙方须按保险条例负责为劳务人员向保险公司索赔。如意外死亡,乙方须负担将劳务人员遗体及个人物品运返其居住地的运输费用。
6.劳务人员工作所需的劳动保护用品,由乙方免费提供。
7.劳务人员在香港工作的所有税收,均由乙方负责申报,按香港现行税法执行。
第五条 双方责任
1.甲方责任
(1)负责在内地初选所需各类劳务人员,安排时间由乙方面试考核;
(2)负责安排核定人员到县级以上医院检查身体,办理体格合格证明书;
(3)负责办理劳务人员出境的一切手续;
(4)教育劳务人员严格遵守香港的法律、法规、社会公德,遵守合同和乙方有关的规章制度。
2.乙方责任
(1)负责办理劳务人员入境、工作安排、居留许可等手续并承担所需费用_________港币,此费用自签约时交付;
(2)乙方负责劳务人员体检的费用;
(3)乙方负责劳务人员从内地居住地至香港及于合约终止或届满时返回原居地的旅费;
(4)负责合同期内对劳务人员在香港期间的管理;
(5)负责劳务人员满一年后延期签证费用,该项费用按中华人民共和国驻香港签证处当时的规定支付;
(6)负责在规定的14天内安排因停产、息业、破产、或其他原因被解雇的劳务人员返回内地。
第六条 劳务人员的责任和人员的更换
1.劳务人员的责任
(1)必须遵守香港现行法律、法规,遵守社会公德;
(2)遵守甲方和乙方的有关规定,严格执行本合同的条款;
(3)合同期内,不准私自变换工作另行求职或兼职;
(4)不得与任何人发生借贷关系;
(5)合同期满,必须按时回内地,不准以任何理由滞留不归;
共2页,当前第1页12
篇13:公路工程劳务承包协议
发包方(甲方):__________
承包方(乙方):__________
签订地点:__________
签订日期:__________年月日
根据《民法典》及有关规定,本着平等、自愿、公平和诚信、互惠的原则,结合本工程的具体情况,合同双方就峨山县甸中镇可大公路路面工程的设备、劳务服务承包项目(砼施工部分),经友好协商达成一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、服务内容、时限、方式和要求:
1.工程名称:
2.工程地点:
3.属于乙方包干系数范围内的劳务、设备承包服务项目及具体内容:
(1)甲方提供的施工设计图桩号范围内所规定的混凝土施工项目(不含施工建筑原材料)。
(2)甲方施工现场所必须的全部砼浇筑劳务、设备方面的工作:
a:拌和站内的机械设备、全部人力劳务。
b:成品砼的运输。
c:路面施工现场所需的模板、机械、电力、油料等设备,洒水养生及其他全部人力劳务,及拌和站堆放水泥场地的建设及水泥的保管。
4.属于甲方包干系数范围内的承包服务项目及具体内容:
(1)施工建筑原材料:碎石、沙子、水泥等原材料运到拌和站。
(2)配套服务项目:
a:拌和站内所需要的水、电力设施拉到拌和站现场(包括水、电费用)
b:砼养生用的塑料膜。
(3)不包含:
乙方的食宿生活,食宿生活(吃、住、房租、水电费等)由乙方自行解决。
二、工作条件和协作事项:
1.甲方应为乙方提供:款属于甲方包干系数范围内的承包服务项目及具体内容以及为保证该工程优质、快速、高效完成的其它条件:
(1)施工现场的测量控制桩,水准高程点以及其他相关施工现场所需资料;
(2)提供为方便开展现场工作所必须的临时交通便道;
2.乙方应为甲方提供如下服务:
(1)在甲乙双方议定时限内完成专业技术人员和劳务人员及机械设备的进场任务;
(2)听从现场施工技术人员的安排、指挥。相互协作,以保证该工程优质、快速、高效的完成。
三、履行期限、地点和方式:
1.本合同履行期限为:自年月日至年月日止;
2.如遇下列情况,则本合同履行期限将不受限制:因遇人力不可抗拒的自然灾害(如自然原因发生的火灾、地震及其它地质、水文灾害等);
四、质量验收标准和方式:
1.按国家颁发的有关规范、业主及监理单位指令执行;
2.本合同服务项目的保证期为20天。在保证期内发现施工质量缺陷时,乙方应当负责返工或者采取其他补救措施。一切费用由乙方自己负责,另外甲方将处以乙方该费用5%的罚款。
五:安全生产:
乙方应特别注重安全生产,本着以安全第一的宗旨,作好安全生产教育。乙方的所有一切机械设备、电力、人员发生安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任和经济费用。另外还处以乙方人民币:伍仟元整的经济罚款。
六、报酬及其支付方式:
1.本项目报酬(劳务、设备服务承包费):属于包干系数范围内的劳务、设备服务费,按工程总量50.00元/m的单价计量;如按质、按期、按量完成,甲方奖励贰万伍仟元整。
2.支付方式:
乙方按合同要求进场完成施工交接工作后,由甲方按乙方的工程进度拨付工程款。
七、违约金或者损失赔偿金额:
责任双方违反本合同约定,违约方应当按《民法典实施条例》的相关规定,承担违约责任。
1.违反本合同相关约定,甲方应承担违约责任,承担方式和违约金额:一次性补偿乙方人民币__________元整大写:伍万元整;
2.违反本合同相关约定,乙方应承担违约责任,承担方式和违约金额:一次性补偿甲方人民币__________元整大写:伍万元整;并以乙方现场的机械设备作为财产抵押。
八、争议的解决办法:
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求第三方进行调解。
九、其他未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。
本合同经双方签字盖章后生效,至合同约定承包服务期满后自然失效;
本合同正本2份,其中分包方执1份,承包方执1份;
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________
_________年____月____日_________年____月____日
篇14:离婚后抚养权纠纷起诉状
原告:_________________姓名:_________________;
性别:______________
年龄:_________________岁;
民族:______________族;
工作单位:________________;
联系电话:_____________;
家庭住址:_____________
被告:_________________姓名:______________;
性别:______________;
年龄:_________________岁;
民族:______________族;
工作单位:_____________
联系电话:_____________
家庭住址:_____________
案由:_________________民间借贷纠纷
诉讼请求:_________________
一、判令被告_______________立即归还原告_______________人民币_____________(_____________)元并支付逾期利息;
二、判令本案诉讼费用由被告全部承担。
男方:_________________ 女方:_________________
年 月 日 年 月 日
篇15:劳务清包合同范本
发包方:______________________(以下简称甲方) 联系电话:___________________
施工队:_______________________(以下简称乙方) 联系电话:_____________________
甲乙双方本着友好协商、合作的态度,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,在平等、公正、公平的原则下签定如下合同:
一、工程概况
工程地址:_________________________ 工程内容:_________________________
二、人工价格:______________每平方米计算。
三、付款方式
1、工人生活费按每人每天___________元支付。
2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。
3、工程竣工验收合格后,甲方支付总工程款的4、保修金:工程工资总价________后支付。
五、材料
1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用,如应材料拖延工期的责任和经济损失,由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。
2、甲方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
3、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意,乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。
七、质量
1、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正。
2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。
3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。
4、乙方施工中严格执行安全施工规范。
5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。
6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16:平台网购纠纷起诉书
原告:_______________,男,_______________岁,原____________________公司职工,住_____省_____市_____镇_____号。电话:______________。
被告:______________公司、住所地:______________市_____区法定代表人:______________,男,_______________岁,职务:_________________董事长,联系电话:______________
案由:
劳动争议原告不服_____市_____区劳动争议仲裁委员会劳仲字〔〕第_____号裁决书,特向贵院提起诉讼。
请求事项:_________________
诉讼理由及事实如下:_________________
此致
_____人民法院
具状人:_________________(签章)
_______________年_______________月_______________日
附:_________________1.副本_份;2.物证_件;2.书证_件。
篇17:民事起诉状代理纠纷
原告:__________
负责人:__________
地址:__________
被告:__________
住址:__________
身份证号:_____
请求事项:
1、判令被告支付律师费______元;
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原被告于________年____月____日签订《委托代理合同》,被告委托原告指派律师作为其与____不当得利纠纷案的诉讼代理人,为其提供法律服务。双方约定律师费的支付方式为:合同签订后支付第一期律师费______元;在第一次开庭前支付第二期律师费______元整,如因原告撤诉,案件不用开庭,甲方应在收到撤诉裁定书后支付此笔律师费。被告于合同签订后,支付了第一期律师费______元。接受委托后,原告方律师在法定期限内向____区人民法院提出管辖权异议,法院裁定将该案移送____市____区人民法院管辖。______元人民法院收到案卷后,安排于________年____月____日开庭。开庭前夕,该案原告申请撤诉,法院于________年____月____日裁定准许撤诉。原告律师在收到裁定书后,多次通知被告领取裁定书及缴纳第二期律师费,后又两次将裁定书邮寄给被告。被告不签收邮件,也未缴纳律师费。综上所述,原被告双方意思表示真实,合同约定合法有效,双方应依法履行合同设定的权利和义务,按照合同约定,被告应支付第二期律师费5000元。因被告未积极履行合同设定的义务,原告为了维护自己的合法权益,现依据《民事诉讼法》之规定,具状诉请贵院依法审理,判准如上请求。
证据和证据来源附件1:《委托代理合同》
此致_______人民法院
原告:________________
________年____月____日
篇18:民事起诉状代理纠纷
民事起诉状
原告:,女,x族,x年xx月xx日出生,身份证号:,住址:.电话: 。
被告:,男,x族,x年xx月xx日出生,身份证号:住址:。电话:。
案由:离婚纠纷
诉讼请求:
一、 请求法院依法判令原告与被告离婚;
二、 请求法院依法判令婚生儿子/女儿由原告抚养,被告每月给付抚养费元,直至十八周岁止。
三、 请求法院依法判令位于房屋归原告所有,位于房屋归被告所有,车牌号为 归所有。
四、本案诉讼费由承担。
事实与理由:
从婚前基础,婚后感情、离婚的理由以及是否有无和好的可能性进行阐述。
原告认为原告与被告婚前缺乏感情基础、婚后亦未建立夫妻感情,夫妻感情彻底破裂,以后也绝无和好的可能。为此,原告根据民法典及民事诉讼法的相关规定,诉至贵院,请求贵院依法处理,支持原告诉讼请求。
此致
x人民法院
起诉人:
x年 月xx日
篇19:医疗纠纷协议
甲方(医疗机构):_______________;地址:_______________
乙方(患者):_______________;性别__________;身份证号__________;住址__________
乙方于___________年_____月_____日因__________在甲方诊所就诊,其间,由于甲方的原因造成乙方人身损害,由此甲乙双方因医疗赔偿问题发生争议。
现甲乙双方本着自愿、平等、公平、合法、真实和诚实信用的原则,根据《医疗事故处理条例》及相关法律法规,经充分协商,现达成如下协议,由甲乙双方共同遵照执行。
第一条:甲乙双方对自主协商解决该医疗争议不持异议。
第二条:甲方同意向乙方一次性经济补偿:_______________¥__________元(大写:_______________人民币__________元)
第三条:甲方同意于本协议生效后__________日内向乙方一次性支付本协议第二条规定的款项。
第四条:在甲方依照本协议约定支付全部款项后,甲乙双方因乙者医疗问题引起的所有争议即告终结,乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主张权利,否则乙方应无条件返还甲方已支付的全部款项,且不得以本协议作为其主张权利的依据。
第五条:本协议一式三份,甲乙双方各执一份,另一份交由甲方主管部门备案,协议自双方代表人签字(或盖章)之日起生效。
第六条:协议地点_______________。
甲方代表人(签章):_______________乙方代表人(签章):_______________
___________年_____月_____日___________年_____月_____日
篇20:保洁劳务合同
甲方:_________________
乙方:_________________身份证号码:_________________
甲乙双方本着平等自愿的原则签订本协议,保洁员一经聘用必须遵守各项规定,并按照本协议严格执行。
一、甲方聘用的保洁为小时工,每天6小时工作时间,按工时支付报酬,工资每月为800元标准发放,不签订劳务合同,不办理社会保险。
二、聘用期年月日至年月日为三个月,保障金400元,乙方如需解除合同应提前15天向甲方提出请示,乙方单方面解除本协议,擅离职守,甲方不退还400元保障金。
三、乙方必须身心健康,无任何身体和精神疾病,能够胜任保洁员所承担的体力劳动,甲方分配的工作任务为每小时满负荷工作量,乙方如规定的时间内未完成工作任务,必须延时完成任务,所延时间不再计报酬。
四、乙方在受聘期间身体状况和年龄如在工作期间发生疾病等身体年龄相关的情况,责任由乙方自负,乙方在工作中必须严格按规程作业,注意人身安全,工作中造成伤残等人身安全事故,责任由乙方自负。
五、乙方在工作期间发生隐藏、捡、拾物品、偷盗、破坏公共财物,不退还保障金。
六、乙方在工作期间3次检查不合格,而且不加以改进或不能完成工作任务的予以辞退,不服从工作分配,在同事间吵架、不团结、制造矛盾,对集体荣誉造成不良影响的予以辞退,不退还保障金400元。
此协议签字后生效。
甲方:_________________
乙方:_________________身份证号:_________________
_____年______月______日