设备供货标准合同热门九篇 供货合同怎么填实用20篇

甲方(需方)：

乙方(供方)：

经供需双方平等协商，签订 公司产品购销合同，条款如下：

一、供方为需方提供产品(型号、数量及价格见货物清单)。

二、需方按本合同的约定支付定金和货款。

三、交货期限：在需方已经按合同要求如期交付货款的条件下，供方应于接到需方的书面发货通知后 10 日之内向需方交付合同所列货物，具体发货数量按需方通知为准。

四、交货方式：(第二种)

1、需方自提;

2、供方代办托运：目的地：托运方式：

3、其他： 第一批供前期安装的产品，在收到第一批产品款后乙方再将第二批次的产品发至甲方工地，在收到第二批次款后发送第三批次产品。

五、供方将货物交付给需方(包括需方的雇员、代理人、需方指定的任何为其服务的人员或机构、第一承运人)，即完成交付。

六、需方收到货物后应对货物品种、型号、数量等按合同和装箱单进行核查，发现不符应在到货后十天内通知供方。逾期无书面通知的，视为无异议。

七、付款条件及期限：合同签定后，甲方应在 10 个工作日内一次性付给乙方合同价30%的定金，甲方在收到货物后依据所收到货物的60%支付货款，产品调试开通正常运行后甲方一次性向乙方支付出质保金外的所有货款余额(支付到为总货款97%，余额的3%为产品质保金)。质保期满后14个工作日，付清3%的质保金。(系统安装调试开通后一个月内，甲方不申请消防验收则视为已经验收合格)

八、付款方式：

支票或汇款至供方开户行：帐号：

九、关于现金支付的特别约定：需方不得向供方雇员支付现金或者以供方雇员为收款人开具现金支票。

十、供方所提供的产品应该符合国家对该货物的质量标准，且能满足当地消防部门对消防设备验收的要求;货物的质量保证期分为二种：属我公司生产的享有二年保修服务;属我公司外购的配套产品享有一年保修服务;保修期为发货之日。在质量保证期内，供方负责对所提供产品进行免费维修，质量保证期满后负责有偿服务。

十一、供方提供的产品在交货时能符合以上要求的，需方不得要求退货;因工程方案更改而多余的尚未使用过的零星货物，允许退货，但应以退货当日的价格结算(退货期限：广东省内一个月，其他省市三个月)。

十二、因为不可归咎于供方产品本身的原因所造成的损坏，由需方承担责任，维修按实际收费。

十三、违约责任：任何一方未能严格按照本合同履行义务的，对方有权暂不履行相应的义务;如果一方违反合同约定的行为或者不作为持续30天以上，则无过错有权主张终止合同。

十四、解决纠纷的方式： 双方协商解决,若双方无法协商解决的用法律解决 十五、其它约定事项： 甲方在使用产品时，如遇到技术问题及系统运行过程中出现故障无无法排出，乙方先给以电话协助解决，如电话协助无效则在3个工作日内排除工作人员协助处理(注：此项服务如由产品质量问题导致为免费服务，如因人为因素或其它问非产品问题导致损坏，我公司服务为有偿服务)。

十六、本合同一式贰份，双方各执壹份，所有合同文本具有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

需方(甲方)：____________

供方(乙方)：____________

1.设备型号及数量

甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________，具体供货清单请参考附件一。

2.合同总价

2.1 合同总价为￥________元，人民币(大写)：____________________。

2.2 该合同总价为广州交货价，不含运输、包装费用。

3.付款及结算方式

3.1 合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%(即￥________元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

3.2 本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%(即￥________元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

3.2 乙方出具与甲方结算货款。

4.设备交货期

乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。

5.设备发货

5.1 交货地点：_______________运输方式和运费由甲方承担。

5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

6.设备的签收

6.1 设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。

6.2 若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。

7.设备的安装调试与指导

7.1 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。

8.售后服务

8.1 设备自甲方签收后，乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。

8.2 在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。

9.违约责任。

9.1 乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。

9.2 若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。

9.3 因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

10.不可抗力

因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。

11.争议的解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

12.合同的生效

12.1 本合同经双方传真件签字盖章后生效，并以邮政快递方式进行文件原件的交换。

12.2 合同壹式两份，每份共________页，甲乙双方各执一份。

13.其它事宜。

其它未尽事宜由双方友好协商解决。

甲方单位：____________ 乙方单位：____________

甲方代表：____________ 乙方代表：____________

单位地址：____________ 单位地址：____________

联系电话：____________ 联系电话：____________

签约日期：____________ 签约日期：____________

附件一：(表)

序号

名称

型号

数量

单价

金额

备注

甲方：____________________________

乙方：____________________________

甲方因______工程需要，决定由乙方______有限公司供给建筑材料，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国民法典》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：

一、货物数量及价款

甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑材料，供货量初步商定，______吨，折款为___万元;水泥___吨，折款为___万元;_______________.如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。

合计人民币金额(大写)：_____________________

二、货物质量

1、乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，并附有原产品检测报告及合格证，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。

2、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。

三、交货方式

乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，

1、费用由乙方自行承担。乙方应当及时供货以保障甲方的正常施工，如有交货延误，

2、应承当由此给甲方带来的一切损失。

3、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。

4、乙方根据甲方的需求可直接供应甲方下属的各项目部。

四、货款支付

1、货款支付方式为人民币结算。

2、自甲方接到货物并验收合格后，

一个月内乙方根据当月实际供料的数量，凭甲方所出具的收料单开出发票，甲方在___个月内将货款一次性付清。

五、违约责任

乙方对于其提供货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的___%的违约金。

六、争议的解决方式

本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

____________________________________

八、本协议自双方当事人签字盖章之日起生效

九、本协议一式___份，双方当事人各执___份。

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

电话：______________________电话：______________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

卖方：(乙方) 买方：(甲方) 根据《民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

一、增加项目总价： 合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写 元整(小写 元 )。(不含税收，如需开发票另加6%税收)注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

二、付款日期及结算方式 安装完工之日即结算增加工程款人民币大写 元整(小写 元 ) ，以下两种方式由甲方自愿选择：

(1)当面交付现金;

(2)通过银行转帐。

三、 交货方式、期限

1.乙方自行送货安装。

2.交货工期为____日 。

3.交货、安装地点：___________________________________

四、违约责任

(1)违约责任

1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘 坐垫 台布 应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

4. 甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

七、本合同于_______年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

八、 其他约定 本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。 补充条款 甲方： 乙方： 传真： 传真： 电话： 电话：_______年____月____日_______年____月____日

委托方：(以下简称甲方)

受托方：(以下简称乙方)

根据国家有关的有关法律、法规政策，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方就食堂(食品)供应项目，委托乙方实行专业、规范、安全、高质量的供货服务，特订立本合同。

第一条 项目基本情况：首都师范大学

第二附属中学食堂(食品)供货服务

第二条 项目委托方首都师范大学

第二附属中学食堂为甲方，服务提供方为乙方。

第三条 供应期限

供货期限为________年，自________年____月____日至________年____月3____日止。在此期间未履行合同、不遵守承诺或达不到甲方要求，甲方有权解除合同，其一切责任由乙方负责，不得以任何理由向甲方提出任何索赔要求。

第四条 甲方的权利和义务

1、为代表和维护学校、师生的合法权益，对供货单位的管理、质量、价格与服务等方面进行综合评价，甲方有权选择管理到位，性价比高、服务优秀的单位多供货或全供货。

2、审定乙方制定的食品配送流程和相关管理制度，并监督遵守;

3、甲方的有关部门对乙方的管理实施监督检查，每学期进行1次全面的考核评定，并在此基础上作出年度考核。

3、如因乙方管理不善，造成重大经济损失或严重管理失误或重大责任事故，甲方有权终止本合同，并追究乙方的经济和法律责任;

4、甲方有权核查食品原料供应原始凭证等情况。

第五条 乙方的权利和义务。

1、严格遵守国家相关法律法规，具备有效经营资质、独立法人资格进行合法经营，为首都师范大学

第二附属中学食堂提供专业、规范、安全、高质量的商品配送;

2、接受学校有关部门的指导、监督。

3、乙方必须保证在每天上午7：00前将甲方所需商品送到指定地点。

4、乙方供应的商品或原料必须确保进货渠道正规，对商品质量负责。如果供应的食品需要提供各类合格票据与检疫证明的，供应单位必须按有关部门的要求及时向甲方提供各类票据。

5、乙方应按学校的采购数量与规格供应，杜绝短斤缺两与规格不符现象。无过期商品、假冒伪劣产品、无以次充好现象。如果发现供应商提供的商品短斤缺两，甲方有权责令其在规定的时间内送到,并扣除其缺少数量的金额,如发生以次充好现象一次,扣除差价2倍以上金额,并停送一个月,两次以上学校有权终止合同。

6、乙方提供的商品价格如发生与市场相应价格不符即价格偏高现象，甲方有权要求其降价,按最低价结算，并有权终止其供货。

7、乙方必须按甲方原料的规格要求进行供货，如果乙方供应的原料与甲方要求的规格不符，上下超过总量的3%，甲方有权扣除超出部分的金额

8、由于食品质量问题而引起的食物中毒事件,乙方承担所有责任。

第八条服务质量

除前述的标准外，乙方可根据甲方委托的服务要求制定出本项目管理分项标准和专职联系人，经甲方同意后作为本合同的必备附件。

1、甲方对于乙方出现的服务时效以及食品安全等问题将逐一记录在案，并根据情况发放整改意见书，并作出相关处理。

2、乙方________年的服务综合质量将作为本校下一轮采购的重要依据，将有权决定是否续订下________年度采购合同。

第九条 违约责任

1因乙方原因，造成甲方未完成规定管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿，,并有权终止合同;

第十条 争议的解决

1、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提起诉讼。

2、本合同的诉讼管辖地为____市____区有管辖权的法院。在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

3、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十一条其他事项

1、甲、乙方对本合同未尽事宜，可根据实际情况另行签订补充协议。补充协议和本合同的附件(各类承诺书)与本合同具有同等效力;

2、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律法规及时协商处理;

3、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可以向当地人民法院起诉。

第十三条 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，

学校档案室保存一份，均具有同等效力，本合同签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

授权代表： 授权代表：

时间

中央空调设备供货合同

购货单位：  (以下简称甲方)

供货单位：  (以下简称乙方)

根据《民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买美的商用空调设备达成如下协议：

第一条产品名称、规格型号和数量：见附件

第二条产品质量、技术标准：

1、如果产品属于标准产品，则按照国家产品标准或企业产品标准执行;

2、如果产品属于非标准产品，必须以技术要求形式单独予以明确，作为合同的有效组成部分;无明确说明的，视为按标准产品处理。

第三条产品的交货方式：

乙方运输至甲方负责卸货;甲方人员签收货物并在工厂送货单上加盖甲方公章确认。

第四条验收方法及提出异议的期限：

由甲方依照合同按设备清单进行验收。

对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向乙方在场人员提出;对货物的质量有异议的，甲方应在收到货物后15天内以书面形式向乙方提出。

第五条合同款的结算方式及期限：

1、付款方式  ;

2、本合同总价款为人民币  ;

3、合同签订后，甲方提供最终供货清单，甲方向乙方按供货清单支付清单总价款的作为订金;发货前，甲方向乙方100%支付清单剩余价款余额。

第六条产品的交(提)货期限：

1、双方协商，以不耽误工期进展为原则，甲方提前10天通知乙方，乙方在收到甲方合同总价款后10天内将合同设备送至甲方指定地点;

2、如乙方因故不能按时交货，乙方应及时通知甲方，说明理由和延误时间，甲方如同意，可酌情延长交货时间。

甲方提出更改机型的，交货期限重新确定。

第七条产品质量责任和售后服务条款：

1、产品质量保证期：以安装验收合格之日起二年和乙方交货之日起36个月中先到期的时限为产品质量保证期。

2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的，乙方负责免费维修，若损坏原因不属于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

质保期结束后，乙方为甲方提供终身有偿维护服务。

第八条违约责任：

1、甲方取消订货合同总价款

2、如果乙方延迟交货超过%的违约金。

第九条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

第十条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由双方友好协商解决。

协商不能解决的，任何一方均可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十二条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。

购货单位：

供货单位：

年月日：

需方(甲方)：

供方(乙方)：

1.设备型号及数量

甲方向乙方购买由乙方生产的 ，具体供货清单见附件一。

2.合同总价

2.1合同总价为￥_____元，人民币(大写)： 。

2.2该合同总价为_____市交货价，不含运输、包装费用。

3.付款及结算方式

3.1合同签订当日，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

3.2本合同签订后的第_____日前，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

4.设备交货期

乙方在收到甲方全款后的 日内于乙方所在地发出本合同所指货物。

5.设备发货

5.1交货地点：需方(甲方)：

供方(乙方)：

1.设备型号及数量

甲方向乙方购买由乙方生产的 ，具体供货清单见附件一。

2.合同总价

2.1合同总价为￥_____元，人民币(大写)： 。

2.2该合同总价为_____市交货价，不含运输、包装费用。

3.付款及结算方式

3.1合同签订当日，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

3.2本合同签订后的第_____日前，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

4.设备交货期

乙方在收到甲方全款后的 日内于乙方所在地发出本合同所指货物。

5.设备发货

5.1交货地点： ，运输方式： ，运费由甲方承担。

5.2甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期 日前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

6.设备的签收

6.1设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回给乙方，如货物到达甲方所在地后 日内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。

6.2若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用的，乙方应承担相应的违约责任。

7.设备的安装调试与指导

7.1乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，以及无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方指派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

7.2乙方工程师现场指导时间在不超出 日时间内，乙方不再收取其他服务费用。

8.售后服务

8.1设备自甲方签收后，乙方负责 年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。

8.2在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。

9.违约责任

9.1乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的 %向甲方支付违约金。

9.2若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的 %向乙方支付违约金。

9.3因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

10.不可抗力

因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。

11.争议的解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向 人民法院提起诉讼。

12.合同的生效

12.1本合同经双方传真件签字盖章后生效，并以邮政快递方式进行文件原件的交换。

12.2合同壹式贰份，每份共 页，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

13.其他事宜

其他未尽事宜由双方友好协商解决。

甲方： (公章)乙方： (公章)

法定代表/授权代表： (签字)法定代表/授权代表： (签字)

地址： 地址：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

电话：

传真： 电话：

传真：

签约时间： 年 月 日签约时间： 年 月 日需方(甲方)：

供方(乙方)：

1.设备型号及数量

甲方向乙方购买由乙方生产的 ，具体供货清单见附件一。

2.合同总价

2.1合同总价为￥_____元，人民币(大写)： 。

2.2该合同总价为_____市交货价，不含运输、包装费用。

3.付款及结算方式

3.1合同签订当日，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

3.2本合同签订后的第_____日前，甲方将合同总金额的_____%(即￥_____元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

4.设备交货期

乙方在收到甲方全款后的 日内于乙方所在地发出本合同所指货物。

5.设备发货

5.1交货地点： ，运输方式： ，运费由甲方承担。

5.2甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期 日前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

6.设备的签收

6.1设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回给乙方，如货物到达甲方所在地后 日内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。

6.2若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用的，乙方应承担相应的违约责任。

7.设备的安装调试与指导

7.1乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，以及无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方指派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

7.2乙方工程师现场指导时间在不超出 日时间内，乙方不再收取其他服务费用。

8.售后服务

8.1设备自甲方签收后，乙方负责 年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。

8.2在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。

9.违约责任

9.1乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的 %向甲方支付违约金。

9.2若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的 %向乙方支付违约金。

9.3因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

10.不可抗力

因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。

11.争议的解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向 人民法院提起诉讼。

12.合同的生效

12.1本合同经双方传真件签字盖章后生效，并以邮政快递方式进行文件原件的交换。

12.2合同壹式贰份，每份共 页，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

13.其他事宜

其他未尽事宜由双方友好协商解决。

甲方： (公章)乙方： (公章)

法定代表/授权代表： (签字)法定代表/授权代表： (签字)

地址： 地址：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

电话：

传真： 电话：

传真：

签约时间： 年 月 日签约时间： 年 月 日，运输方式： ，运费由甲方承担。

5.2甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期 日前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

6.设备的签收

6.1设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回给乙方，如货物到达甲方所在地后 日内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。

6.2若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用的，乙方应承担相应的违约责任。

7.设备的安装调试与指导

7.1乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，以及无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方指派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

7.2乙方工程师现场指导时间在不超出 日时间内，乙方不再收取其他服务费用。

8.售后服务

8.1设备自甲方签收后，乙方负责 年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。

8.2在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。

9.违约责任

9.1乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的 %向甲方支付违约金。

9.2若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的 %向乙方支付违约金。

9.3因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

10.不可抗力

因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。

11.争议的解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向 人民法院提起诉讼。

12.合同的生效

12.1本合同经双方传真件签字盖章后生效，并以邮政快递方式进行文件原件的交换。

12.2合同壹式贰份，每份共 页，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

13.其他事宜

其他未尽事宜由双方友好协商解决。

甲方： (公章)乙方： (公章)

法定代表/授权代表： (签字)法定代表/授权代表： (签字)

地址： 地址：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

电话：

传真： 电话：

传真：

签约时间： 年 月 日签约时间： 年 月 日

甲方：

乙方：

签订地点：

为了增强甲乙双方的责任感，保护双方的合法权益，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

1. 产品名称、规格、数量、金额：总价(人民币大写 )：

2.交货方式，按下例第( )项执行;

(1)乙方送货;

(2)乙方代办运输;

(3)甲方自提自运;

3.运输方式：

4.交货地点： 东南大学(运费由 方负担)

5.交货期限： 签定合同后 个工作日内

6.包装标准：

7.验收标准：

8.付款方式及期限：

9.质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

10.质保期：

11.违约责任：

乙方不能交货或甲方中途退货，乙方逾期交货或甲方逾期付款，应向对方偿付不能交货或退货部分货款 %的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

12.执行本合同发生争议，当事人双方协商解决;协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。

13.其它事项：

14.招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力(本条款适用于招投标项目)。

15.本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式五份，甲方四份、乙方一份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方 ：乙方：

甲方：

乙方：

为保护供需双方的合法权益，根据《_____》，经协商一致同意签订本合同。

1.?项目、计量单位、数量、单价、金额?货币：人民币

2.?在甲方原有产品的基础上，乙方对所需产品有需求如下：

A：以上所有产品为零海拔科技的公版()设备;

B：电源标准为输入CE标准AC220V;

3.?运输方式及交货地点：

甲方用快递方式发货至乙方所在地(只对中国境内有效)。

4.?运输费用负担：运输费用由甲方支付(只适用于快递批量运输及甲方指定运输方式)，如乙方需要改用其他快递或其它运输方式，运输费用由乙方支付。

5.?质量验收标准：按生产厂家质量标准。

6.?设备保修期：产品出库之日起保修12个月。

7.?付款方式：款到发货签订本合同后乙方支付总货款的?20%?，即人民币￥?元(大写人民币：万?仟?佰?拾元整作为定金)。乙方在?月内分批提货;每次批量不少于?台。乙方每次提货均需支付当前批量总额的100%货款，定金将在乙方最后一批购进该产品时作为本批货物的货款全额抵扣。

8.?如在合同执行期间，甲方临时有促销活动，乙方可选择按照促销活动规则或是本合同原有定价采购本合同指定之产品。

9.?甲方承诺在收取乙方全额货款后的2个工作日内向乙方发出货物(不包含定金部分)。

10.违约责任:如乙方交付订金后在指定的合同期限内不提货或者未能完成合同订购量的总额，视乙方违约甲方不退还订金;如甲方不按时交货则视甲方违约,甲方需返还乙方订金并赔偿与订金同等金额的款项给乙方.

11.本合同涉及的产品单价为不含税价格，本公司只对该批商品开俱普通收据。

12.该合同所涉及的产品价格有效期为?个月，即合同规定时间届满。

13.本合同一式两分，甲乙双方各执一份，具有均等法律效率。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：_____________

乙方：_____________

甲乙双方经友好协商，本着自愿、平等、互利的原则，订立本合同。

一、设备名称、数量及价格

二、产品指定销售用户：甲方的权利与义务

1.甲方在该设备保修期内，必须从乙方购买使用原装配套试剂，否则发生的设备故障，乙方不予保修,只提供有偿维修服务。

2.甲方在验收中发现设备的品种、型号、规格不符和合同规定的，应在妥善保管设备的同时，自发现设备不符合规定后叁日内向乙方提出书面异议甲方未在规定日期内提出异议或者自收到设备之日起叁日内未通知乙方的，视为设备符合规定。

三、乙方的权利与义务

1.款到乙方账户后15个工作日内将合同规定的设备运到甲方指定地点，并负责设备安装、调试及培训。甲方用户应于该设备安装调试完成后三个工作日内进行验收。

2.乙方对该设备提供自验收合格之日起壹年的保修。保修期内，因甲方用户使用、保管、保养不当或非乙方授权人员维修，以及不可抗力导致的设备故障不在保修范围之内。乙方对合同中的代购产品及赠送产品不提供保修。保修期外及保修范围外，乙方维修只收取材料成本费，免收维修费。

3.乙方享有本台设备后期耗材的优先供应权。

四、付款方式：合同签订后一周内一次性付清全款。

五、违约责任

1.合同签订后，一方拒绝履行合同的，另一方有权要求其按货款的____%支付违约金。

2.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之五计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

3.甲方违反合同规定拒绝接受或推迟验收仪器设备的，应承担因此给乙方造成的损失。

4.双方没有约定违约金的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益。

六、任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后叁日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

七、因设备的质量问题发生争议时以甲乙双方所在地省级技术监督局或其指定的单位所做的鉴定结论为准。

八、本协议在履行过程中，如遇不可抗力或其他未尽事宜，双方应友好协商解决。协商不成的，由乙方所在地法院管辖。本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

卖方：公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，经双方协商一致同意签订本合同，以便双方共同遵照执行。

一、买方为下述工程向卖方订购本合同所述产品:

(一)工程名称：

(二)工程地点：

二、产品名称、数量、型号、规格、单价、合价及生产厂家:详见《产品明细及价格确认清单》(合同附件1)。产品质量及售后维护保证：详见《质量保证及售后维护保证承诺书》(合同附件2)。

三、产品的运输方式、交货地点：

(一)运输方式、交货地点：卖方应严格按照买方规定的时间、数量以保护产品性能、质量的运输方式安全运抵买方的施工现场或指定地点，并负责卸货。对于产品运至指定地点之前发生的一切损失和风险，包括:产品的外观、性能、数量及过程中的人身安全责任等,由卖方自行承担。

本合同约定交货地点： 。

(二)包装、储存和保护：产品包装应符合国家标准或标书要求。如因包装不当造成产品质量下降或破损等，由卖方承担责任。

四、交货时间

(一)卖方应根据本合同规定的时间交货，交货时间： 。

(二)卖方必须配合买方的施工进度计划。由于买方工程施工进度计划的原因，对产品交货时间进行变更时，卖方不得以此为理由进行索赔。

(三)以产品实际运到合同指定地点的日期为卖方实际交货日期，并以此确定是否逾期交货。

五、买方工作：

(一)买方在认为需要时，有权对从产品的原材料进场到生产加工过程、原始资料进行追踪、核实及驻厂监造，卖方应积极提供便利条件。

(二)卖方产品运至买方施工现场或指定地点后，由买方代表对产品数量、外观及附带的备品、配件和资料等进行检验。

(三)根据合同向卖方支付货款。

六、卖方工作：

(一)卖方在合同签订后应积极组织货源,按照合同约定的产品数量、交付时间、地点进行交付。若不能按期交付造成买方工期延误的损失及紧急订货增加的费用由卖方承担。

(二)成套设备安装时，卖方应免费提供施工用专用工具,安排专业技术人员做好现场指导服务，满足买方施工进度要求。同时由卖方负责设备调试。

(三)卖方应保证买方在使用该产品时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和产品设计权的起诉。

(四)卖方负责安装时，应委托具有相应施工资质的企业或人员进行，并服从买方现场人员的管理。

七、产品质量保证：

(一)卖方应保证产品是全新的、未被使用过的合格品，并完全符合招标文件和合同规定的质量、规格和性能指标的要求。

(二)当买方在使用或安装产品时，任何时间发现存在质量缺陷，卖方应在买方提出质量异议后立即给予无偿维修或更换。

(三)产品质保期内由于卖方原因造成产品质量缺陷或设备运行损失等，卖方应在12小时内到达现场进行处理。其造成的经济损失及其他责任均由卖方承担。

(四)产品质保期限自卖方交货之日起至本合同第一条所述工程竣工验收合格后满两年止。在质保期内，由于卖方的原因所造成的产品质量缺陷或不合格皆由卖方负责。产品的质保期从修理、更换后重新起算。

八、验收：

(一)产品外观、数量验收：卖方必须确保产品外观整洁，无残缺、破损，产品铭牌及参数应符合国标要求标示准确，产品包装应符合国家标准或标书要求，产品数量应符合合同约定。如产品的外观存在质量问题、数量如不符合合同约定，卖方应在买方要求的时间内负责更换、补足并承担由此而引起的一切经济

损失。

(二)产品性能验收：卖方应保证向买方提供的产品其性能、参数满足运行要求，对运行期间因卖方产品引发的问题承担相应责任。如产品存在内在质量问题，则买方在产品质保期内可随时提出，卖方应当负责修理、更换并承担因此给买方造成的一切损失。

(三)对上级质量管理机构、部门或业主要求对其产品质量进行检验时，卖方应积极配合，并承担相应费用。由于质量检验不合格，卖方必须全部无条件退货，并赔偿买方损失。

九、计量及确认：

卖方产品应根据买方的采购计划进场，卖方应提交所需的检验试验报告以及相关的技术质量证明文件，产品经买方代表现场验收、复验合格、签字确认后的合格数量为卖方实际供应的产品数量。

十、结算、付款：

(一)卖方实际供应的产品数量乘以《产品明细及价格确认清单》中对应产品的合同单价作为卖方实际供应产品的最终落地结算价款。

(二)设备预付款30%，产品全部送达买方指定现场并无损卸货后，卖方应及时通知买方安排适当的时间进行产品验收，设备安装完成并通过监理验收后买方支付给卖方合同价款总额的 %，整体工程经调试验收合格后，买方支付至卖方结算价款总额的 %，工程结算完成后买方支付至卖方结算价款总额的 %，买方留5%作为质保金，质保期满后付清。

十一、违约责任：

(一)若卖方产品质量不符合要求，买方有权要求卖方在规定的期限内采取措施，若卖方在限期内仍未取得明显效果，不能令买方满意，则买方有权解除合同，卖方还应承担合同价款30%的违约金。

(二)如卖方因不可抗力因素以外的原因而迟延交货，卖方每天按迟交货物金额的 5 ‰向买方计算支付逾期违约金。如因卖方迟延交货给买方造成损失的，卖方还应承担赔偿责任。卖方迟延供货 7 天以上，买方有权解除合同。

十二、合同纠纷的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决;协商不成的，可依法向买方住所地人民法院起诉。

十三、环境保护

(一)本合同双方应共同遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规、保证环保要求。

(二)卖方应采取一切合理措施在合同实施过程中保护现场及附近的环境，以避免其合同实施引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。对周围道路、建筑物、构筑物造成的损坏所引起的诉讼、赔偿，由卖方承担。

(三)卖方应按照 施工现场文明施工的要求执行，有责任维护买方的社会及公益形象。如果发生卖方损害买方社会及公益形象的事件，则视为卖方未完全履行合同义务，买方有权追究卖方本合同金额的20%的违约金。若由于卖方安全、文明施工问题造成买方被他人索赔，对买方造成的损失均由卖方承担，买方并保留向卖方索赔的权利。

十四、本合同项下债权全部或部分不得转让给第三人。

十五、其它约定事项：

(一)卖方有责任和义务对本合同全部内容严格保密。

(二)合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章、骑缝章后生效。合同履行完毕或终止时废止。

(三)本合同在执行过程中遇特殊情况需变更合同时，经双方协商一致可重新签订合同，原合同废止。如需签订补充协议，应由原合同买卖双方签字并加盖与原合同相一致的合同专用章后方为有效，并视为原合同的组成部分。

(四)本合同一式四份，双方各执两份。

甲方：乙方：日期:

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。为明确甲、乙双方权利义务关系，依据《合同法》等的规定，双方本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，签定本合同，以资双方共同遵守。

第一条 甲方需求配电设备概况：

1.主要设备：

2.安装设备辅助材料明细：

3.设备安装地点：

4.设备安装范围：

5.乙方负责协助甲方办理用电手续。

第二条 供货安装期限：

1、甲方提供基础设施具备安装条件，施工安装图纸经供电公司审核通过，乙方方可进入施工现场，乙方自进入设备安装现场之日起 个工作日内供货并安装调试完毕。

2、 如遇到下列情况，工期相应顺延：

﹙1﹚安装基础设施设计变更，致使施工无法继续进行;

﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;

﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。

第三条 设备价款及安装费用支付：

1、工程价款：

2、付款方式：

第四条 所有权保留条款：

1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的，乙方保留对主要设备的所有权，并有权及时行使的所有权 。

2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸，运输、诉讼、以及因诉讼产生的律师费用。

第五条 双方责任、义务：

(一)甲方责任、义务：

1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。

2、甲方向乙方提供道路畅通，临时用电到位和材料临时仓储场所等。并提供安装现场的工程地质和地下管网线路资料，保证数据的真实和准确。

3、 事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙方进入安装现场施工后不会发生任何阻工现象，如有阻工或干扰，应立即给与现场处理。否则，因此造成的工期延误或停工损失均由甲方承担。

4、合同签定后，根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支付工程款。

5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维护，在质保期内如因甲方操作不当、超负荷运行、自然灾害或其他人为等原因引起的设备损坏，甲方自行承担维修责任。

6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系，以便及时协调解决安装装中出现的问题。

7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责，并承担其质量保修责任，如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。

8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏，甲方自行承担责任。

(二)乙方责任、义务：

1、自工程移交生产一年内，因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。

2、乙方及时组织人员施工。

3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款，乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收，并行使所有权人的权利。

4、乙方保证对供设备符合国家质量标准，安装规定质量要求。如因设备质量或安装技术不合格，验收中发现返工的，乙方应及时返工，因此增加的费用有乙方承担。

5、如有变更增加费用的，变更前及时取得甲方签证同意，如甲方不签证同意，乙方承担擅自变更责任。

6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。

第六条 设备质量及安装验收：

1 、设备和安装技术质量验收依据为：国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。

2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收， 并准备好竣工资料，由甲、乙双方进行验收，由甲方签发验收合格证书给乙方，乙方清理工程现场，办理工程移交手续。

3、 如验收不合格，由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

第七条 产品保修、维修、维护约定

1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。凡属乙方产品质量问题，乙方自接甲方通知 24 小时内要求到位， 及时完成维修业务。

2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训，设备质量出现的问题负责免修复。

第八条 附则：

本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之时生效。合同附件及补充条款具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

供方：(以下简称甲方)

需方： (以下简称乙方)

经双方友好协商，按照本合同下列条款，由供方提供以下洗涤设备给需方，特订立本合同。

第一条 订购明细：

第二条 质量标准、供方对质量负责的条件和期限：按国家行业标准，免费保修壹年，终身维修。

第三条 交(提)地点、方式和费用负担： 需方使用地(山东东营 )交货、汽车保价运输、运费由供方承担。

第四条 标的物所有权自：买受人货款全部付清时起转移，但买受人未履行支付价款义务的标的物属于供方即出卖人所有。

第五条 包装标准、包装物的供应与回收： 出厂纸箱包装，不回收。

第六条 验收标准、方法：按国家质量规定或调试后正常运转，双方共同验收。

第七条 随机备品、配件数量和供应方法：按保修方法供件，保期外收配件费。

第八条 付款方式及期限：预付总货款的30%作定金，货到东营付清余款卸货安装。

第九条 违约责任：按经济合同或双方协商解决。

第十条 解决合同的方式、本合同履行中发生争议，双方当事人应及时解决，协商不成可申请有关部门调解，协调不成或调解未达成协议，双方当事人同意由东营仲裁委员会仲裁。事后未成仲裁协议的可向人民法院起诉。

第十一条 其它约定事项：本协议一式二份，签字盖章生效，供方负责免费培训使用和技术指导。

第十二条 本合同自收到买受人付款总货款的30%作为定金时起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

体育设备供货安装合同协议

工程名称：________

甲方：________

乙方：________

________工程公司(以下简称买方)与________体育用品供应公司(以下简称卖方)就卖方为________体育馆射击馆设备工程向买方提供的货物和服务，经买卖双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1.本合同标的为________体育馆射击馆设备系统，包括设备供货及服务。

1.1 卖方的所有供货及服务必须使完成后的射击馆设备系统完全满足技术规格书的要求，技术规格书详见合同附件(1)略;

1.2 卖方为买方设计制造并提供系统所需的设备及材料，详细清单见合同附件2(略);

1.3 卖方向买方提供所供货物的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、________运动会期间的服务、质量保证、售后服务等;

1.4 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保上作的进度符合合同附件3(略)的要求。

2.货物名称、型号、规格、数量、及交货时间如表(略)所示。设备交货时间：______年____月 ____月;设备开始安装时间：______年____月;设备调试验收完成时间：______年____月。具体的供货范围、技术规格及技术图纸、工程执行计划时间详见合同附件(略)。

二、价格

1.合同总价：(人民币)大写________(￥______)。

2.所有货物的价格包括了主机及随机附件的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装凋试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。

3.本合同价格为固定不变价。

4.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1.产地

货物为________仪表厂的________米电动靶、控制桌、总控制台，________竞技体校________的________米升降靶，________航天科技集团公司________所的________米输送靶，______市________电子设备厂的________米移动靶，________公司的________射击、电子报靶系统的全新的(原装)产品。

2.标准

本合同所指的货物及服务应符合国家体委体育器材设备审定委员会和国际射击联合委员会的标准。

四、交货

1.交货地点：______市____区____镇________体育训练基地________体育馆射击馆工地地面。

2.卖方在按期收到买方预付款后，按本合同第一条要求的交货时间将货物运至合同交货地点卸货后(连同货物清单)交于业主。

五、包装、装运和运输

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和________地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱(件)号、毛重、尺码(长____宽____高用mm表示)、净重(kg)、到货地址、收货人名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5.包装费、运费已包含在合同价内。

六、保险

货物到达交货地点之前的所有保险费用(按货物总价的____%价值投保)和派往买方进行服务的人员投保人身险和其他有关险种，由卖方负责。

七、装运单证

采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在交货同时交给买方，其单证副本(或复印件)则应在交货前____天交给买方：

1.装箱单一式____份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量;

2.制造厂出具的质量及数量证明书各一式____份。

八、付款

1.本合同签署生效后____天内，买方支付合同总价的____%即￥______元给卖方作为合同预付款;

2.在所有合同货物到达合同交货地点并经开箱验收合格后____天内，买方支付合同总价的____%即￥______元给卖方。

3.全部货物安装调试预验收合格后____天内支付合同总价的_________%即￥______元给卖方。

4.________运动会结束后____天内，买方支付合同总价的____%即￥______元给卖方。5.付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

九、履约保证金

1.卖方应在收到《中标通知书》后，应买方的要求向买方提交以买方为受益人的金额为合同总价____%即￥________的履约保证金。

2.在卖方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，买方有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。

3.履约保证金有效期是到货物质保期期满为止，如果交货期的延长引起质保期顺延，卖方有义务将履约保证金的有效期顺延。

4.履约保证金应用人民币，采用下述方式提交：由买方接受的国内的一家信誉好的银行用招标文件提供的(或其他买方接受的)格式提交的银行保函正本一份，副本二份。

5.在卖方完成其合同义务(包括任何保证义务)后____天内，买方将把履约保证金退还卖方。

十、技术文件

1.卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果工程必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2.上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试利运作的需要的所有内容。

3.买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由卖方承担责任。

4.卖方应按照买方要求提供上述技术文件一式两套给买方。

5.所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

6.所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随设备按货物交付时间交付给买方。

7.买方收货后如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

十一、知识产权

1.卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由卖方承担一切责任。

2.卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

十二、伴随服务

1.设计

1.1 卖方必须配合买方的施工设计，在合同生效日期后的____天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给买方。

1.2 买方进行的与卖方产品选用有关的设计，如果提请卖方审核，卖方应在____天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。

2.安装与调试

2.1 卖方必须向买方提供合同设备安装所需的材料及技术资料。

2.2 卖方在自己的货物到现场后即刻派合适的人员到现场进行安装和调试工作。安装和调试时间为____天。

2.3 卖方完成的工程内容有不符合合同规定的要求的，业主可要求卖方负责修缮完妥。卖方无法使工程内容达到合同要求的，业主可要求卖方做出赔偿。

2.4 卖方应确保施工现场的施工安全。由于卖方的过失造成的损失，由卖方承担。

2.5 有分包商的，卖方对其分包商的过失造成的损失承担责任。

3.测试与及预验收

3.1 卖方必须在交货的同时，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与及预验收方案。

3.2 买方组织测试及预验收工作，预验收合格后，买卖双方签署预验收合格证书。

3.3 如果卖方没有按以上要求，按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

4.培训

4.1 卖方负责提供现场操作、维修培训方案及一式____份培训资料。

4.2 卖方负责对买方受训人员进行操作、维修培训，对通过受训的人员颁发培训合格证书。

十三、验收方式及质保期

1.货物运抵交货地点后，买卖双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在安装前(到货后____天内)约定时间一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，卖方须及时补交给买方，如因此造成工期拖延，买方有权按延期交货索赔。

2.合同货物安装和调试完毕后，按照本合同规定的技术规格、制造商的技术规范进行预验收，预验收合格后，买方签署预验收合格证书。如验收发现所供货物不按合同规定制造，买方有权提出索赔。验收后双方签署预验收合格证书一式____份，双方各执一份。

3.卖方必须确保在________运动会期间整个系统的正常使用，并派专人在________运动会期间进行现场维护，及时处理出现的问题。

4.本合同的质量保证期(简称“质保期”)为________运动会结束之日起____年(或合同货物到货后____个月)内。质保期内卖方进行质量“三包”。

5.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时，则由卖方负责免费更换及维修。

6.质保期满后，应买方要求，卖方应参考届时的市场价格，优惠向买方提供必须的零配件。

7.在有关部门进行的验收时，卖方应及时配合买方，如卖方在买方通知后仍不及时到场配合验收，则视卖方的合同义务未完成，由此造成买方损失的，买方有权提出索赔。

8.卖方货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，买方可拒收货物或解除合同。买方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由卖方承担。

9.最终验收：质保期满后，买方组织有关部门按合同规定的标准进行最终验收。

十四、异议索赔

卖方同意买方选择下述方法解决索赔事宜：

1.卖方对于所提供的设备与合同要求不符负有责任。卖方同意买方拒收货物并把被拒收的货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、安装费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用;

2.如货物到达后发现有受损和有疵劣，根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格;

3.对有缺陷的零件、部件和设备，卖方应同意更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方应相应顺延被更换货物的质保期。

4.卖方承担因安装原因造成的一切损失。

5.如果在卖方收到索赔通知后____天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在卖方收到索赔通知后____天内或征得买方同意的延长期限内，按照买方选择的方法解决索赔事宜，买方将有权从预付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

十五、不可抗力

1.由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货时，卖方应立即以书面形式通告买方，证明事故的存在。

2.在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的交货期后____天内仍不能交货，买方则有权解除合同，这时，买卖双方均不互提出索赔。买方不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。但卖方必须在____天内如数返还买方支付的预付款及利息。

十六、逾期完工及逾期付款的罚则

1.卖方如不能按照合同规定的时间完工(除本合同第十四条的不可抗力因素外)，则必须支付违约金给买方，违约金率按货物总金额每天____‰计算。如超过合同规定完工期限____天后卖方仍不能完工，则买方有权解除合同，而卖方除按货物总值每天____‰计付给买方作为违约金(计付时间由卖方收到预付款日起至支付违约金日止)外，仍须立即按双倍于预付款金额计得的罚款支付给买方，如上述违约金金额仍不足以补偿买方因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。

2.如果买方不能在合同规定期限内付给卖方预付款，则卖方有权延期交货;如果超过合同规定支付时间的____天买方仍不付预付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的____%计违约金付给卖方：如果买方未按合同的规定的日期付货款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天____‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期____天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。

3.本合同中对于买方付款和卖方完工有先决条件的约定，按约定执行。

十七、产权与风险转移

1.货物的产权，只有卖方将设备和材料运至交货地点且交付给买方时由卖方转移至买方。

2.货物毁损、灭失的风险在货物到达买方仓库并经买方开箱检验且出具相应报告时由卖方转移至业主。

3.在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

4.产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

5.卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

十八、争端的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2.本合同的诉讼管辖地为________有管辖权的法院。

3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十九、通知

1.本合同一方给对方的通知应用书面形式送达合同中规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面确认，以电报形式的通知，从当地邮电局发出电报的第____天视为送达。

2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

二十、税和关税

1.中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

2.中国政府根据现行的税法规定对卖方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费(包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税)均应由卖方负担。

3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

二十一、合同生效

本合同在满足以下二个条件后生效：

1.合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签字日期以最后一个签字日为准;

2.卖方按要求提交了履约保证金。

二十二、其它

1.招标文件、投标文件、中标通知书和本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。如前后出现矛盾按本合同、合同附件、投标文件、招标文件的顺序执行。

2.在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3.卖方在执行该合同时，须向买方另外上交该合同总造价的____%(￥______元)的管理费。该费用买方在每次付款时按比例扣除。

4.除买方事先书面同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.本合同一式____份，双方各执____份。

6.本合同合计____页a4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方(盖章)：________

法定代表人(签字)：________

______年____月____日

签订地点：________

乙方(盖章)：________

法定代表人(签字)：________

______年____月____日

签订地点：________

材料配件设备供货合同

需方（甲方）：

供方（乙方）：

1.设备型号及数量

甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________，具体供货清单请参考附件一。

2.合同总价

2.1 合同总价为￥元，人民币（大写）：____________________。

2.2 该合同总价为广州交货价，不含运输、包装费用。

3.付款及结算方式

3.1 合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%（即￥元）以电汇方式支付给乙方作为定金。

3.2 本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%（即￥元）以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

3.2 乙方出具与甲方结算货款。

4.设备交货期

乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。

5.设备发货

5.1 交货地点：_______________运输方式和运费由甲方承担。

5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

6.设备的签收

6.1 设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。

6.2 若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。

7.设备的安装调试与指导

7.1 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。

8.售后服务

8.1 设备自甲方签收后，乙方负责壹年的免费保修（人为及不可抗力因素造成设备损坏除外），免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。

8.2 在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。

9.违约责任。

9.1 乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。

9.2 若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。

9.3 因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

10.不可抗力

因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。

11.争议的解决

相关的合同范本

·食品供货合同

·钢材供货合同

·办公用品供货合同

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

12.合同的生效

12.1 本合同经双方传真件签字盖章后生效，并以邮政快递方式进行文件原件的交换。

12.2 合同壹式两份，每份共________页，甲乙双方各执一份。

13.其它事宜。

其它未尽事宜由双方友好协商解决。

甲方单位： 乙方单位：

甲方代表： 乙方代表：

单位地址： 单位地址：

联系电话： 联系电话：

签约日期： 签约日期：

附件一：(表)

│ 序号 │ 名称 │ 型号 │ 数量 │ 单价 │ 金额 │ 备注 │

甲方：__________

乙方：__________

一、货物清单及金额

二、合同款本合同款

以上价格包括货物的价格、安装检测、运杂费、包装费、技术服务等所有费用。

三、交货方式

1.交货时间:自合同签订起15个工作日内安装调试完毕。

2.交货地点:黄河交通学院校内。

四、货款支付方式

乙方按照甲方要求安装完毕，检验质量合格、正常运行10天后，一个月内结清货款。

五、售后服务

(1)本合同下的器材(除球类)出现故障卖方需在2小时响应，4小时内修复，如因故不能修复，卖方需向买方提供备用产品。

(2)卖方承担包装运输、安装调试正常投入使用。健身器材大件质保8年，测试仪器质保2年，免费质保期自买方验收合格后开始计算。免费质保期内发生与保修相关的一切费用由乙方承担。

(3)免费质保期内生产厂商保证每学期至少来一次维护产品。

(4)免费质保期满后维修应只收当时的部件成本费，终身维修。

六、争议解决方式

合同履行中若发生争议，由双方协商解决，或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。

当事人不愿协商、调解，或协商、调解不成的，可向当地人民法院起诉。

七、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。此合同一式肆份，甲方持3份，乙方持1份。

甲方：__________

乙方：__________

时间：__________

配电房设备供货及安装项目合作合同

甲方：身份证号码

乙方：身份证号码

双方本着互利互惠、共同发展的原则，利用扬州新扬开关设备有限公司商务平台。经充分协商，一致决定合作经营 配电房设备供货及安装项目，特订立本协议。

一、合作经营人的规范

甲乙双方应尊重国家的有关法律、法规合法经营。维护扬州新扬开关设备有限公司对外形象及利益。甲乙双方都应相互诚信，和公司及客户签署的各项协议及各项开支，双方都不可隐瞒。

二、合作经营项目：

配电房设备供货及安装项目。

三、甲乙双方经商定，甲乙双方的权利和义务：

1、甲方：

甲方负责本项目货物的制造、设备安装期间所需资金的注入。

甲方应积极配合乙方有关本工程的各项工作

乙方必需按计划要求保质保量按照合同及甲方的供货要求

2、乙方：

乙方负责本项目合同的跟踪、购买标书、编制投标文件和业主签订合同协议书

乙方应积极配合甲方有关本工程的各项工作

乙方应根据工程要求进驻工地组建本工程项目部，及时完成项目部的各项工作。

四、利润分配：

1：甲方按照新扬公司的报价 元，按5%的业务费用付给乙方。超出本合同范围的款项，除去安装费、供电局的开支、后公司增加的管理费1.3，经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派，经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。

五、承包期间，甲方必须遵守法律、行政法规的规定，依法经营，按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。

六、本协议生效三天内，承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方，双方确认。

七、本协议未尽事宜由双方协商解决。

八、本协议经双方签字盖章后即生效。

九、本协议如发生纠纷，由甲方所在地法院受理管辖。

十、本协议一式二份，甲方双方各执二份。

甲方：  乙方：

法定代表人：法定代表人：

年月日

合同编号：_________

网上询价编号：_____________

甲方（购货单位）：_________

乙方（供货单位）：_________

签订时间：_________________

签订地点：_________________

本合同根据《_____》、_________招投标中心网上询价编号_________、询价文件、乙方成交的报价文件及售后服务承诺，由乙方与甲方签订。并经双方协商同意下列条款：

一、供货物品

序号

品牌

型号

厂家/产地

数量

计量单位

单价（元）

总价

总金额（人民币）： 仟 百 拾 元整（￥：）

备注：合同价格为_________地区规定地点交货价。

二、物品质量要求及乙方对质量负责条件和期限

1.乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及该产品的出厂标准。

2.乙方提供的物品必须是全新（含零配件，随机工具等），表面无刮伤。

3.因物品的质量问题发生争议，由_________技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

三、交货及验收

2.进口产品必须具备_________省质检局的检验证明。

3.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

4.乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

5.验收时间：安装调试完毕后甲方进行验收。

四、付款

甲方验收货物合格后以_________方式全部付齐货款，乙方开具发票给甲方。

五、违约责任

1.乙方未能交付物品或交付的物品不符合合同规定的，则向甲方支付合同总金额百分之五的违约金。

2.甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总金额百分之五的违约金。

3.乙方逾期交付物品，则每天按合同金千分之五向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

4.甲方逾期付款，则每日按合同总金额千分之五向乙方偿付违约金。

六、本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时由______________机构_____或向签订合同所在地人民法院起诉（_____和起诉任选一种）。

七、本合同一式四份，合同各方盖章后生效，均为正本，具有同等法律效力，_________招投标中心一份，甲方一份，乙方一份，_________政府采购管理机关一份。

八、乙方应将验收报告（需由接受人签字加盖用户单位公章）、政府采购供货合同各一份交_________招投标中心备案。

甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：_____________

地址：___________________ 地址：_____________________

法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_______

委托代理人（签字）：_____ 委托代理人（签字）：_______

电话：___________________ 电话：_____________________

编码：_______________ 编码：_________________

开户银行：_______________ 开户银行：_________________

帐号：___________________ 帐号：_____________________

甲方(供方)

乙方(需方)

甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：

一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规产品：

注：

1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算

2、以上价格不含税，

3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)

二、质量检验：

1.质量标准：按国家有关规定标准验收

2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。

3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并贴合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。

三、付款方式：

本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。

四、交货方式、交货时间、交货地点：

1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地

2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达

3.交货地点：

五、产品接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货，并签名确认。检验要贴合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)

六、对产品提出异议的时间和办法：

乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于____日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不贴合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，____日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格!

七、违约职责

1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;

2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;

3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失;

八、其他条件

1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定资料，如需变更，应由双方协商确定后进行。

2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带职责人均同意以____市地方法院仲裁为主。

3.未尽事宜，双方能够补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。

甲方(签名)乙方(签名)

地址：地址：

____日期：日期

需方(甲方)：

供方(乙方)：

1.设备型号及数量

甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________，具体供货清单请参考附件一。

2.合同总价

2.1 合同总价为元，人民币(大写)：____________________。

2.2 该合同总价为广州交货价，不含运输、包装费用。

3.付款及结算方式

3.1 合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%(即元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

3.2 本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%(即元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

3.2 乙方出具与甲方结算货款。

4.设备交货期

乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。

5.设备发货

5.1 交货地点：_______________运输方式和运费由甲方承担。

5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

6.设备的签收

6.1 设备到货后，甲方人员检验并签收设备。签收单甲方需以快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回签收单，视为签收合格处理。

6.2 若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。

7.设备的安装调试与指导

7.1 乙方提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。

8.售后服务

8.1 设备自甲方签收后，乙方负责________年的保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。

8.2 在保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。

9.违约责任。

9.1 乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。

9.2 若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。

9.3 因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

10.不可抗力

因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。

1

1.争议的解决

相关的合同范本

食品供货合同 钢材供货合同 办公用品供货合同

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

1

2.合同的生效

1

2.1 本合同经双方传真件签字盖章后生效，并以快递方式进行文件原件的交换。

1

2.2 合同壹式两份，每份共________页，甲乙双方各执一份。

1

3.其它事宜。

其它未尽事宜由双方友好协商解决。

甲方单位： 乙方单位：

甲方代表： 乙方代表：

单位地址： 单位地址：

联系电话： 联系电话：

签约日期： 签约日期

购货单位(甲方)：

供货单位(乙方)：

根据《_____》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买并安装美的家庭式_____空调设备达成如下协议：

第一条?产品名称、规格型号、数量及价格;(见附件1)

合?同?总?价：?壹拾伍万

施工工程名称：?办公楼空调

施工工程地点：?金阳麒龙ABD

施工工程范围：?_____空调

第二条?产品的质量、技术标准;按国家相关标准执行。

第三条?产品的运输方式，到货地点、交货方法和费用负担;

1、运输方式;

2、到货地点：

3、交货方法：

4、运输费用：

第四条?验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格、数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向乙方在场人员提出;(对产品质量的问题应以产品包装箱内质保书为准);产品的型号和单位负荷的取值由甲方指定，乙方按甲方要求提供。

第五条?产品的安装、调试;

乙方负责产品的安装、调试;

1、安装施工工程开工日期为乙方收到甲方通知后五日内开工;

2、工程完工日期竣工当天通知甲方验收，如因甲方或其它施工单位引起的施工延误则竣工日期顺延;

3、施工方案及设计方案的变更：工程设计的负荷要求由甲方指定，并由乙方根据甲方要求作出设计，并经甲方签字认可;产品施工安装?方案以乙方提出并得到甲方的认可，如需更改设计、施工方案的，须经双方协商同意。如方案变更引起设备和材料需要增、减，经双方协商后确定数量，单价按本合同相同价格执行。如本合同未涉及的材料或产品，双方另定合同;

4、工程验收：乙方在施工结束后，通知甲方验收，甲方应在接到乙方通知验收三日内组织验收。认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收证明书上签字盖章。如在七日内未组织验收，则视为验收合格。

第六条?结算方式及期限;

1、合同总额：人民币,?(小写：人民币?元);

2、结算方式：

(1)、合同签定后，乙方在接到甲方进场通知后组织进场施工，并向设备厂家购买所需设备，支付所有设备资金;

(2)、设备到场，甲方在验收后向乙方支付合同总价的50%人民币(大写)?柒万伍仟元整，(小写：人民币?75000.00元)，乙方在收到甲方付款后进行连接施工;甲方如不能按合同约定付款，乙方有权停止施工，后果由甲方承担;

(3)、安装完毕后一周内进行验收，验收完毕合格后甲方向乙方支付合同总价的50%人民币(大写)?柒万伍仟元整，小写(人民币?75000.00元)。甲方应按合同规定的付款方式和期限付款，如逾期一日则按合同总额的1%支付违约金。

第八条?产品质量责任和售后、安装承诺(按合同附件1执行)。

第九条?为保证施工的正常进行，甲方应负责将空调设备电源按乙方提供的负荷要求及时接到乙方指定地点，并预留足够的余量给乙方连接设备。

第十条?乙方必须向甲方提供准确的主机的安装位置,由甲方认可。

第十一条?乙方施工所用水、电由甲方负责接到施工现场供乙方施工使用。

第十二条?乙方在施工过程中，与其他工种因施工产生的协调工作由甲方全权负责，本报价不含与土建等其它工种的相关配合费用。

第十三条?解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由双方友好协商解决。协商不能解决的任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

第十四条?因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协调解决。

第十五条?本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同签订后，若其中一方不能履行合同，另一方可要求合同金额5%的赔偿。

第十六条?甲方未付清设备全款之前，设备所有权归乙方所有。

第十七条?本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商解决，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

第十八条?补充条件：

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________?法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日?_________年____月____日