关于保洁承包合同
甲方:
乙方:
为进一步提高农村城乡环境卫生管理水平,改善城乡人居环境,甲方将平邑县仲村镇共计59个村庄23335户保洁和生活垃圾清运工作委托费乙方管理和运营,乙方按双方协商的村庄保洁和清运标准为甲方城乡环卫一体化工作做出示范,建立规范的城乡环卫一体化运营模式。为维护双方权益,经甲、乙双方协商达成如下协议:
一、托管范围
托管村庄内主要道路清扫保洁及村周边200米范围内垃圾袋捡拾保洁和生活垃圾清运(包括村内沟塘周边垃圾捡拾,不包括沉积垃圾的清理)。
二、工作标准
1、保洁范围内的作业人员要做到勤走动、勤观察、勤清理,不聚堆、不坐岗、不离岗、不迟到早退,对托管范围内的村头和村内路面、边沟、树池、路面至墙根实行无缝隙保洁,保证路面、绿化带无垃圾、无人蓄粪便、无塑料袋等,路面、路沿石、树池、排水沟干净,人行道卫生整洁,及时清理张贴小广告、树挂飘袋等立面卫生。
2、村内及村庄周边大型专业农贸市场及集市内卫生及垃圾清运由管理部门负责,不在本协议范围内。
3、村庄生活垃圾及时进行清运,确保做到垃圾桶点地面干净、垃圾桶体干净,垃圾桶摆放整齐,垃圾桶无垃圾外溢现象。
4、管理人员、作业人员按规定穿着标志式工作服,并做到穿着规范,服装整洁。
5、确保运输工具清洁,车体无污垢、无外露车挂垃圾,标志清晰。
三、承包费数额及支付方式
1、托管费用
共托管59 行政村,共23335 户,年托管费250万元。
2、付款方式
自接管运行之日起7日内支付第一月托管费,以后每月7日前支付当月托管费,每次元,逾期每超一天甲方支付乙方本月托管费2%的违约金。
四、协议限期
本协议有效期年,自年月日至年月日止。如续签合同提前一个月双方另行商定。
工程到期后本项目所用乙方投资设备由双方协商折价给甲方,协商不成时由乙方收回。
五、甲方的权利与义务
1、负责清除托管前辖区内道路两旁、沟塘、村庄内外的“五大堆”(指柴草堆、石堆、粪堆、垃圾堆、沙堆等)。清理或处置村庄内及村庄周边的陈积垃圾。对托管后新形成的“五大堆”进行及
时清除,为乙方创造良好的运营环境。
2、负责协助安排村两委按照甲乙双方协商确定的工资标准,每人每月600元,组织招聘村庄保洁人员。
3、负责做好环卫宣传、督导等工作,倡导村民爱护环卫设施,养成良好的爱护村内环境卫生的生活习惯,教育群众不得将污水、热灰、杂土、建筑垃圾等倒入桶内,以免损坏垃圾桶。
4、负责协调和处理托管范围内产生的建筑垃圾、工业生产垃圾、农业垃圾等,规范管理好村庄内农作物、路边菜地、建筑施工现场等。
5、负责将辖区内的厂矿企业垃圾纳入有偿服务范围内,协调督促相关单位与乙方签订有偿收运合同,购买配齐垃圾桶,由乙方负责有偿清运。否则若在辖区道路两边、村头企业周边等出现企业倾倒的生活垃圾,由甲方负责协调监督垃圾产生方处理。
6、负责协助乙方协调解决沿街门店和居住户与宝洁、清运人员正常工作所发生的民事纠纷。
7、负责为乙方免费提供办公场所、宿舍、仓库、车辆停放场地,水、电、通讯线路配备齐全。提供工程用车加水点、水费由甲方负责。负责为乙方免费提供中转站或者本镇范围内的生活垃圾倾倒场地。
8、成立城乡环卫一体化工作领导小组,专门负责本项工作的实施,对乙方的工作质量进行监督检查,对乙方的工作进行调度和考核。
甲方:
乙方:
年月日
更多相似范文
篇1:建筑脚手架及安全防护撘拆承包协议书
(甲方)
(乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,为确保按期交工,双方本着诚实守信原则,经自愿平等协商,在互惠互利的基础上,就_____________工程脚手架搭设及安全防护工程施工事项达成一致,签订本协议条款:
一、 工程概况
建设单位:
总包单位:
工程名称:
结构层次: 层框架结构
建筑面积: ㎡
二、 承包方式及范围
承包方式: 包工包料
承包内容: 内外墙脚手架,防护棚,安全通道,楼梯出入口防护,“四口五临边”防护,料台等的搭拆以及“安全质量标准化示范工地”所必须搭设的临时护栏(含钢管、卡扣、连接件、槽钢垫件、安全网(包检)、竹笆片、铁丝、钢管刷油漆等以及为完成承包内容所必须投入的全部材料和机械设备及工具用具,以及材料、机械和工具用具等的场内、外运输)。
三、承包价格及付款方式
1. 承包价格:承包内容即总造价为 元整。完成后按每平方米建筑面积 元,给乙方进行最终结算,本价格为一次性包死的综合价,不论发生何种情况,其价格均不予调整。价格内已包括:机械费、材料费、安全防护费、文明施工费、保险费、医疗费、安全风险费以及乙方为完成承包内容和施工中突发事件处理等必须支付的其它各项费用。
2. 付款方式:防护棚、安全通道、楼梯口等搭设完成,且外脚手架及室内安全防护(含模支撑)三层主体结构完成,经验收达标,支付总价款的 ﹪,五层(结构层)施工结束时支付总价款的 %,主体工程全部完成,架体及防护结束,检测合格,并未发生乙方担责的安全事故,甲方支付总价款的 ﹪,剩余款项待脚手架拆除(完成所有承包内容)结束后的一个月后一次性支付结束(无息)。
3.工程款按每栋实际完成进度分别支付。计算基数为各栋实际造价。
4.从每栋主楼一层内架开始搭设起计算,钢管现场停置时间为六个月(实际施工时间不含雨雪等不可抗力影响时间)。如期满甲方需继续使用外脚手架,甲方应按外脚手架实际钢管用量向乙方支付租赁。
四、双方的责任和义务
1.甲方的责任和义务
〈1〉负责向乙方提供一间临时库房及配套的照明用电。
〈2〉配合乙方做好施工现场的工作协调。
〈3〉配合乙方做好进场人员的安全教育和岗前培训,并按照专项施工方案,检查督促施工安全防护。
〈4〉有权对乙方所属人员的违章、违纪行为进行查处。
〈5〉有权对乙方的施工安全和质量进行全方位的监控。
〈6〉履行合同约定按时支付工程进度款和结算款。
2. 乙方的责任和义务
〈1〉严格遵守国家颁布的安全生产法律法规,全面贯彻执行《安全技术操作规程》,采取积极有效的措施,做好所属人员的安全教育,确保安全施工,杜绝一切伤亡事故的发生。
〈2〉严格遵守甲方制定的各项规章制度,服从甲方的统一调度和管理。
〈3〉严格按照规范要求,确保架体及防护的搭设质量,满足甲方使用需要。
〈4〉高处作业时,必须系好安全带,穿戴好劳动防护用品。
〈5〉进入施工现场的钢管等材料必须严格按照甲方指定的地点统一堆放,码放整齐,做到安全生产,文明施工。
〈6〉教育所属的施工人员,遵守国家法律法规,自觉维护安定团结,杜绝违法、违纪行为的发生,否则由此引发的一切经济、民事和法律责任均由乙方承担。
〈7〉承担自身及所属人员的全部安全责任,和一切突发事件的处理及赔偿责任。
〈8〉按时支付材料款和兑现工人工资,承担因自身原因引发的起诉案件和群访事件的全部责任。
五、违规处罚
1. 乙方及所属人员,违反国家安全规定和《扣件或脚手架安全技术规范》的要求,或未按照有关标准进行安全防护导致发生安全事故,除事故全部责任和损失由乙方自行承担外,甲方据其情节轻重另处以 元罚款。
2. 乙方必须根据主体结构同步搭设,无论何种原因导致工期延误,每延误一天乙方必须承担甲方 元的经济处罚,并承担损失赔偿责任。
3. 由于甲方责任给乙方造成的损失,其损失和责任由甲方承担。
4. 乙方及所属人员进场后,必须切实维护甲方财产安全,并配合甲方共同搞好现场保卫。如发现有损坏或偷盗财物行为,一律按其购买价的10倍进行处罚,情节严重的另移送公安机关依法处理。
5. 乙方安排的现场看管人员,必须征得甲方同意后方可进场,并按甲方指定位置搭设临时住房。看管人员禁止使用电炉、电饭煲、电水壶等烧水做饭,否则将按每次 元进行处罚。
6. 乙方人员进场后,必须严格服从甲方管理,禁止打架、斗殴、谩骂等现象发生,否则,不论何种原因,甲方将按每参与人 元进行先行处罚,另据情节轻重,给予批评教育、书面检讨直至移交司法机关处理。
7. 乙方及工人施工中必须按规定做好安全帽、安全带的佩带,否则,一经发现,每人每次罚款 元。
8. 因乙方原因导致其所属人员发生群访事件,除造成损失由乙方承担外,甲方另按每起事件 元处罚。
9. 因乙方管理不善导致发生火灾事故,除事故责任及全部损失由乙方承担外,甲方另按每次事故 元进行处罚。
10. 甲方拖欠工程款,乙方有权要求赔偿或停工。造成损失由甲方承担。
11. 施工期间乙方必须按照甲方规定的时间供应模板支撑,否则如有拖延除相应延长甲方使用时间外,另处以每天 元罚款,用于补偿甲方延期损失。
六、违约责任
本协议经双方签字生效后,双方必须共同履行,任何一方不得以任何借口违反协议的任一条款,否则,将视为违约,违约方除向对方支付违约 元外,另承担因其违约给对方造成的全部损失。
七、本协议双方签字后生效,协议条件履行完毕后自行作废。
八、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,报有关部门备案一份。
甲方(代表) 乙方(代表)
年 月 日 年 月 日
篇2:私人自建房承包合同
甲方: 乙方:
甲方现将坐落于 的一栋 层房屋的施工工程承包给乙方施工。 现就有关事项协议如下:
一、 承包方式。甲方以包工的形式承包给乙方施工,承包价格按每平方元结算,乙方按建设规范施工,确保工程质量达到相应要求,乙方提供劳务〈泥工、木工、钢筋工、架手工、付工〉和施工中所有的机械设备及施工工具〈升降、搅拌机、震动泵、切割机、模板、架管、灰桶、钉子、铁丝〉及全部施工用的工具,施工间乙方员工生活自理。
二、 承包项目:乙方按照甲方提供的图纸施工,房屋主体以砖混结构,楼面现浇,屋顶后半部份上树盖瓦,前半部份为平台屋面,粉刷方面是天井和前后照面镶瓷板,踏步和一楼地面及前后阶基沟渠化粪池为水泥沙浆光面,厨房和卫生间为水泥沙浆,其他地方为水泥沙浆加白灰盖面。
三、 面积结算:乙方按照甲方建房的实际面积结算,阁楼算满层,屋顶上树盖瓦部份按 面积结算,超高则按满层结算。
四、 付款方式:甲方按照乙方的工程进度付款
五、 质量要求:乙方按照甲方要求,确保质量达到甲方标准,如果因乙方施工原因而造成的损失由乙方承担,甲方预留作为质量保证金,房屋交付使用满一年后,如果房屋没有质时问题,甲方结清所有工程款。
六、 安全问题:乙方所有施工人员必须戴安全帽,着胶鞋,不允许穿凉鞋、拖鞋及高跟鞋,不允许酒后者和带病者进场工作,架子工空中作业必须系安全带,如果因乙方施工人员的违章或不规范施工和乙方所有施工设备出现问题或造成的安全事故,甲方一概不负责任,由乙方自行承担。
七、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,具有同等法律效果。
甲方:
乙方:
日期:
篇3:个人土地承包合同范本
甲方:_______________
乙方:_______________
根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定,乙方通过方式取得甲方荒滩荒山(林地)的承包经营权,经双方共同商定,达成如下协议,特立此合同:
一、甲方将位于村民委员会(组)所有的,以北、现以西与毗邻的荒山(林地)发包给乙方使用,其四至为:
东至:_______________;
南至:_______________;
西至:_______________;
北至:_______________。
二、乙方承包后,承包使用期五十年不变,即从______年______月______日起至______年______月______日终止。
三、乙方所承包的荒滩荒山(林地)使用权及其地上附着物总承包款为人民币____________元整,付款方式为:
四、乙方承包荒滩荒山后应积极治理,在荒山上植树、种草或搞多种经营;经有关部门批准可以从事非农业生产,利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建造固定设施。
五、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权,但不得转包。
六、甲方要尊重乙方所承包荒滩荒山的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。
七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外,乙方不负责其他任何名目的费用。
八、乙方将荒滩荒山承包后,甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒滩荒山资源,发现问题及时书面通知乙方。
九、甲方保证该荒滩荒山(林地)界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷,由甲方负责协调处理,如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿。
十、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同,须付给乙方违约金人民币万元、退还乙方承包荒滩荒山所付的全部价款,同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价,作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同,甲方不予退还乙方的承包款。
十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时,应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。
十二、合同期满后,如乙方愿意继续承包经营,双方续签合同;如乙方不再承包经营,甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方,作价款一次性付给乙方,不得拖欠。否则,此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。
十三、甲乙双方如因作价款发生分歧,协商不成,须委托甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价,其结果对双方均有约束力。
十四、此合同发生纠纷由裁决。
十五、本合同一式四份,甲乙双方各一份、公证处一份、乡人民政府备案一份,经公证处公证后生效。
甲方(盖章):_______________乙方(签字):_______________
法定代表人(签字):_______________
篇4:保洁承包合同
甲方:
乙方:
为了搞好我村卫生保洁,美化村容村貌,提高村民环境生活质量,经村两委集体讨论决定,将本村范围内的拉圾清扫、清运工作承包给乙方,招收保洁员进行承包,经双方协商后特订以下协议:
一、保洁人员清理范围及责任:村范围内的所有地段拉圾进行清扫(从村牌口至环村路及村内道路),特别是卫生死角地段,房前屋后、河道、水塘、道路两侧、绿化带、公共厕所。乙方必须对垃圾箱内垃圾进行及时清运(每两天清运一次),特别夏季要求每天清运一次,清运过程中,垃圾不得随意乱倒,必须送汛桥垃圾中转站。
二、乙方必须无条件听从村卫生监督小组成员的监督和安排、指导,以及村民的监督。
三、甲方随时对乙方清扫地段进行检查,如发现卫生不合格,要及时改正。如发现未按要求清扫受到群众投诉或被市镇等上级部门检查不合格或被电视曝光,按镇委[20xx]68号文件规定,对乙方进行每次500元的经济处罚,连续3次取消合同。
四、乙方在环卫保洁、清扫、清运工作中,发生的各种安全事故均由乙方自行负责,与甲方无关
五、甲方提供保洁车2辆、铁撬2把、扫帚2把,在承包期内工具损坏或失窃由乙方自行负责,承包期满后所有工具归还甲方。
六、乙方待遇:全年保洁承包额为 元整,每月领一次。
七、保洁承包期限:为期壹年,即二0年 月 日起至二0 年 月 日止。
八、本协议一式三份,希双方各自遵守,经签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:建设项目工程总承包合同 示范文本
发包人(全称)
承包人(全称)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程批准、核准或备案文号:
工程内容及规模:
工程所在省市详细地址:
工程承包范围:
二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源
三、主要日期
设计开工日期(绝对日期或相对日期):
施工开工日期(绝对日期或相对日期):
工程竣工日期(绝对日期或相对日期):
四、工程质量标准
工程设计质量标准:
工程施工质量标准:
五、合同价格和付款货币
合同价格为人民币(大写): 元(小写金额: 元),详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。
六、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效:
发包人: 承包人:
(公章或合同专用章) (公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表: 法定代表人或其授权代表:
(签字) (签字)
工商注册住所: 工商注册住所:
企业组织机构代码: 企业组织机构代码:
邮政编码: 邮政编码:
法定代表人: 法定代表人:
授权代表: 授权代表:
电话: 电话:
传真: 传真:
电子邮箱: 电子邮箱:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
篇6:工程脚手架承包合同
公司(简称甲方)
搭架队(简称乙方)
吴*市建筑安装工程公司惠州分公司分包位于惠州市惠城区河南岸11号小区《恒和苑工程》外脚手架工程给乙方施工,经甲乙双方协议达成以下共识,希望共同遵守执行。
一、工程概况:
工程名称:恒和苑
工程地点:河南岸11号小区
结构类型:框剪,地下二层,地面二十四层
二、乙方承包范围及方式:
1、乙方承包甲方分包的外脚手架范围包括整个恒和苑工程的外脚手架工程施工。甲方以包工包料形式分包给乙方施工,乙方使用的钢管脚手架管材为φ48×3.5规格钢管,钢管脚手架配套的管扣必须符合要求。外脚手架安全密排每步距(即作业面层)层层铺设,密排脚踏板必须用钢管铺设,面层加钢密网脚踏板满铺。二层以上需搭设的外悬挑脚手架所需的槽钢做支架的、其材料均包括在乙方承包价内。
2、乙方承包外脚手架同时包括:外脚手架的全新安全网立面挂设,楼层标志挂设,其安全网及楼层标志工料费含在包工包料价格之内。安全网规格含网眼尺寸必须符合安全要求。安全网材料必须具有出厂合格证,才能安装使用。
3、乙方承包外脚手架施工包括:施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。
4、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作,如发现钢管及扣件不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。
5、乙方承包甲方外脚手架施工包括:施工用料全过程的运输费,拆卸材料堆放及清理材料运输费在内。
6、乙方承包脚手架最后的拆卸工序,严禁随拆随抛高空堕落,必须按每拆一层放一层,再拆第二层的施工方法。
7、乙方承包甲方外脚手架工程施工,其承包价格均包括:乙方施工的劳保工资、福利工资、奖励及处罚工资等一切待遇。
8、乙方承包甲方外脚手架施工包括:乙方无条件提供给甲方施工全过程所需用的钢管及扣件材料(乙方提供甲方主体结构所用的钢管及管扣)
9、乙方承包甲方外脚手架施工包括:电梯井口防护搭设、楼梯上下防护搭设,安全标志挂设等工序,材料均用钢管搭设。
10、乙方承包甲方外脚手架施工包括:外脚手架地坪垫层砼现浇施工。
11、乙方承包甲方外脚手架施工包括:适用于钢管脚手架安全施工规范要求及惠州市安全监督站有关规定要求,并通过验收合格要求。(即包安装、包验收、包合格的三包要求)
三、乙方承包价格:
1.甲方按乙方承包范围完成1~11项条款及工序:首层以上搭设钢管脚手架按搭设面积每平方米计算给乙方。
2.甲方按乙方承包范围完成1~11项条款及工序:塔吊需搭设的附墙架体按每个价格元计算给乙方。
3.甲方按乙方承包范围完成1~11项条款及工序:安全斜挡板及出入口挡板搭设按每平方计算给乙方。
4.甲方按乙方承包范围完成1~11项条款及工序:物料平台搭设每个按计算给乙方。
5.甲方按乙方承包范围完成1~11项条款及工序:提升架安全防护按搭设面积每平方米计算给乙方。
6.甲方按乙方承包范围完成1~11项条款及工序:外梯需搭设的脚手架按搭设面积每平方米计算给乙方。
四、工程计算办法:
1.各栋号的外脚手架计算办法,按各栋号建筑物外墙乘以外墙散水地坪标高计算至要求搭设高度。(建筑物外墙周长×高,即建筑物外墙轴线各增加1米×高),为各栋的搭设面积之和为计算依据。
2.安全挡板、引桥、物料提升架安全防护的计算办法,按实际搭设面积计算(甲乙双方签字为依据)
3.物料平台、塔吊附墙架体按实际搭设个数为计算依据(甲乙双方签字为依据)
五、工程款支付及结算办法:
甲方按乙方施工进度每个月支付70%工资,工程竣工即拆完外脚手架甲方再按进度支付10%工资,其余20%工资待工程竣工验收合格后甲方一次性付清给乙方。
六、质量要求:
1.乙方搭设的外立杆距离不能≥1m,内立杆距离不能≥1.5m,内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净空为一米。大横杆步距不≥1.8m,(立杆、大横杆、小横杆的搭设要求按规范要求搭设,其使用的钢管材质符合安全要求)
2.乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能≥60cm,网格成型。
3.乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0.30cm设一道,沿建筑物四周搭设。
4.乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45°~60°剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。
5.乙方搭设的密排按承包范围每一施工作业面步距层层铺设(即一步距一层密排)
6.其他不详之处执行钢管脚手架施工规范执行施工。
七、其他事项:
1.乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗,如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。
2.高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业,如因不按要求佩戴安全带的,公司按每人次罚款50元的规定。
3.乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业,如穿拖鞋及穿硬底鞋者,公司按每人次罚款50元的规定。
4.施工作业中,由于塔吊起重工由甲方配备,乙方工人宿舍需甲方派人搞卫生,甲方每月扣除乙方两项工资150元正的规定。(此工资在乙方工程结算时扣除)
5.乙方工人食堂的柴火费由乙方自理。
6.乙方工人的暂住证、劳务费由乙方自理,若需甲方办理的甲方按当地公安机关每季度每人计取乙方的费用,甲方在工程结算时扣除。
7.乙方工人进场后,必须服从甲方现场施工员指挥,服从甲方安排及调动,若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的,甲方则按总造价罚处1%总工资。
8.施工中由于乙方违反安全生产操作规程,造成的事故者其一切责任由乙方负责。
9.乙方施工中,如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求,而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的,甲方则按乙方总承包造价罚处50%的工料费的规定。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力,签字之日起生效到工程款全部结清后失效。
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日
篇7:泥工施工承包合同
发包方(以下称甲方):
住址:
承包方(以下称乙方):
住址:
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条、工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、承包形式:
五、工程价款:
六、支付方式:
第二条、工程期限
一、合同工期总_________日历天,开工日期:______年______月______日,竣工日期:______年______月______日。
二、工期顺延
1、在施工中如因停电、停水______小时以上或连续间歇性停水、停电______天以上,影响正常施工;
2、因台风、暴雨、飓风等不可抗力的因素;
3、图纸变更导致不能按时施工。
4、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
第三条、建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由______方采购。
二、______方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,非采购方提供的材料需要复验的,采购方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由采购方方承担。
第四条、施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
二、施工期间,甲方提出变更内容的,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第五条、工程质量管理及验收
一、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告,验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
二、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第六条、安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第七条、质量保修
一、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方违反保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用
第八条、违约责任
任何一方违反本合同的条款,使履行出现瑕疵的,都应向守约方承担违约责任,赔付守约方因此受到的全部损失。
第九条、争议解决
合同履行过程中,甲乙双方发生争议,应协商解决,协商不成的可向合同履行地、合同签订地的法院提起诉讼。
第十条、附则
本合同自双方签字盖章后生效,合同履行完毕后失效。
本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。
甲方:
代表人:
联系方式:
签订地点:
______年______月______日
乙方:
责任人:
联系方式:
签订地点:
______年______月______日
篇8:防水工程承包合同
建设单位: (称甲方)
承包单位: (称乙方)
兹有甲方 屋面防水工程,委托乙方施工,为了加强双方配合协作,确保施工顺利进行.特制定本合同,以资共同遵守.
一、承包方式: 数量 单位 单价 金额 元
二、材料名称: SBS改性沥青防水卷材
三、结算方法: 按实际平方结算
四、付款方法:
1、本合同生效后付工程款的 %计人民币 元
2、工程中途付总额的 %计人民币 元
3、待竣工验收合格后付总工程款的80%,20xx年春节前付15%,余额待验收后2年付清;
五、工程限期:本工程于20xx年9月18日起开工,20xx年10月18日竣工.如因设计变更,雨天影响何不可预计的客观因素而造成工期延长不在此限.
六、本工程从验收之日起负责保修5年.在承包期内确因施工责任造成的质量事故由乙方负责返工补修并承担费用.对新建筑的沉降何屋面变形所造成的后果不担承包责任.对一切购料形式的也不担承包责任.
七、在工程过程中,甲乙双方都应本着负责的态度,密切配合搞好现场施工的安全工作.
八、甲方责任:
1、 清除现场施工的障碍、工具、人员休息的场所、及建筑垃圾的堆放处;
2、 甲方相关部门应及时向施工人员进行厂记厂规和安全生产的教育.
3、 在现场施工过程 中如发生一切工伤事故,甲方应负责抢救责任.
九、乙方责任
1、乙方对施工人员必须加强遵纪守法,遵守厂纪厂规和安全生产的教育.施工人员违反厂纪厂规者,按该厂的有关规定处理.
2、在造成施工过程中,一切安全措施均由乙方负责.施工人员违章操作而造成一切事故由施工人员自行负责.
十、工程施工竣工后,甲方应在五天内验收,经验收合格签验收证明书.
十一、本合同一式二份 甲方执一份 乙方执一份.
十二、本工程需说明的事项:
甲 方 乙 方
单位全称 单位全称
法定代表人 法定代表人
电 话 电 话
经 办 人 经 办 人
年 月 日 年 月 日
篇9:简易工程建筑承包合同
(招标人):_____________________________
鉴于_________________(以下简称投标人)参加_________________项目投标,应投标人申请,根据招标文件,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额
我方在投标人发生以下情形时承担保证责任:
1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即____________年______月______日后至____________年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件;
2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》;
3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;
4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
我方保证的金额为人民币____________元(大写:__________________)。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方的保证期间为:自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日,即至____________年______月______日止。
投标有效期延长的,经我方书面同意后,本保函的保证期间做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。
(2)如果贵方选择重新招标,我方向贵方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额,即不超过人民币____________元。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方解除保证责任。
2.我方按照本保函向贵方履行了保证责任后,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
3.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,贵方应按上述约定,自我方保证责任解除之日起____________个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1.因贵方违约致使投标人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2.依照法律规定或贵方与投标人的另行约定,免除投标人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3.因不可抗力造成投标人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为____________法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指:______________________________
保证人:________________________________________
法定代表人(或授权代理人):_________________
____________年_________月_________日
篇10:广告承包合同
包方名称(以下简称甲方):______________________
承包方名称(以下简称乙方):_____________________
依照《民法典》经甲、乙双方协商一致,签订本合同并诚信遵守。
乙方承包甲方“楼顶大字安装工程”,详细条款如下:____________
广告承包费用:___________元整(¥:____________元)
费用支付方式:乙方在工程结束后(三天)甲方一次性付清乙方全部承包费用
乙方在合同期间有责任保证质量6个月,自工程完成之日起至后6个月止;
《附注文件》
甲方的权利义务
1、合同期间,甲方有责任维护工厂的秩序,确保工程顺利进行;
2、合同期间,甲方有义务维护乙方的合法利益,促成双方利益共赢;
乙方的权利义务
1、合同期间,乙方工作人员必须严格遵守工厂规章制度,并有责任和义务维护良好的环境,为职工营造一个舒适、整洁的空间;
2、合同期间,乙方工作人员不可擅自进入工厂车间,扰乱车间秩序;如因个人原因造成的意外事故或伤亡,甲方不负任何责任;
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,涂改无效,遗失不补。
甲方单位名称:____________(章)乙方单位名称:____________(章)
项目负责人:____________项目负责人:____________
联系方式:____________联系方式:____________
签定日期:____________
篇11:云南某级公路第合同段工程技术承包合同
甲方:云南省保山市_________建筑公司乙方:_________(身份证—_________111X4516)
为优质、_____完成_________二级公路第五合同段工程的施工,充分发挥各方优势,经甲乙双方平等协商,甲方将_________二级公路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方,并达成以下协议:一、?合作项目工程名称_________二级公路第五合同段(昔董至瓦晓段)
二、?工程技术承包范围
1)?工程施工复测及相关资料编制。
2)?工程施工放样及相关资料编制。
3)?工程试验及相关资料编制。
4)?工程质检及相关资料编制。
5)?工程计量及相关资料编制。
6)?工程变更及相关资料编制。
7)?工程施工技术及工程的现场管理。
8)?工程施工工艺及工序的控制。
9)?工程竣工资料的编制。
三、?合同工期
1)?从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。
2)?双方拟定施工合作时间为12?个月,即从_________年3月1日到_________年3月1日,工期共12个月。
3)?以上合同工期,包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间,不包括工程竣工资料编制时间。
4)?竣工资料编制时间为1?个月。
5)?若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成,乙方不负任何责任。
6)?如工期超出12?个月,甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。
四、?工程技术承包费用
1)?施工投标工程技术费:甲方投标工程总价,扣除第100章费用及工程备用金后按3.6%计。
2)?工程变更增加工程技术费:在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按30%计。
3)?工程中的非计量增加工程技术费:按该款项30%计。
4)?前两项总计所产生的技术费若低于__元人民币,则甲方支付给乙方__元人民币;若超出则按前两项计算。
5)?工程延期费:超出双方约定的12?月的工期甲方每月支付乙方80000元人民币的工程技术费。
6)?施工复测费:?_________0?元人民币/每公里。
7)?竣工资料编制费:?80000?元人民币。
篇12:最新的土地承包合同范文
以下是一份土地承包合同,如果提前终止土地承包合同一定要根据合同内容,
甲方:_______________
乙方:_______________
为了加快小城镇发展步伐,推进城市化进程,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地承包法》等法律法规的规定,本着自愿、平等、有偿的原则,经甲乙双方友好协商,同意就土地承包中止达成以下协议:_______________
一、位置:_______________二、面积:_______________
三、土地补偿标准:_______________四、土地补偿金额:_______________
五、甲方在本协议签订之日起日内全额支付乙方土地补偿款;甲方按实际土地面
积支付乙方补偿款后,自动收回该地块的使用权;
六、乙方收到甲方支付的补偿款之日起,不在享受该地块的使用权,不得对该地块的
使用权归属及其地上附着物提出异议;
七、甲乙双方必须严格按照协议内容
甲方:_________________
乙方:_________________
为了加快小城镇发展步伐,推进城市化进程,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地承包法》等法律法规的规定,本着自愿、平等、有偿的原则,经甲乙双方友好协商,同意就土地承包中止达成以下协议:
一、位置:_________________
二、面积:_________________
三、土地补偿标准:_________________
四、土地补偿金额:_________________
五、甲方在本协议签订之日起日内全额支付乙方土地补偿款;甲方按实际土地面积支付乙方补偿款后,自动收回该地块的使用权;
六、乙方收到甲方支付的补偿款之日起,不在享受该地块的使用权,不得对该地块的使用权归属及其地上附着物提出异议;
七、甲乙双方必须严格按照协议内容执行,不得以任何理由违约。甲方必须在规定的期限内全额支付乙方的补偿款,乙方不得以任何理由阻挠该地块的具体使用,若违约,违约方自行承担一切违约责任;
八、本协议自协议签订之日起生效,自补偿款到位之日起执行;
九、自本协议生效后,甲乙双方于年月签订的土地租赁协议自动解除;
十、本协议未尽事宜由双方协商解决;
十一、本协议一式三份,________乡政府和甲乙双方各持一份。
甲方:_________________(签章)乙方:_________________(签章)
________年________月________日________年________月________日
执行,不得以任何理由违约。甲方必须在规定的
期限内全额支付乙方的补偿款,乙方不得以任何理由阻挠该地块的具体使用,若违约,违约方自行承担一切违约责任;
八、本协议自协议签订之日起生效,自补偿款到位之日起执行;
九、自本协议生效后,甲乙双方于年月签订的土地租赁协议自动解除;十、本协议未尽事宜由双方协商解决;
十一、本协议一式三份,张湾乡政府和甲乙双方各持一份。
甲方:_______________(签章)乙方:_______________(签章)
篇13:加工承包合同
甲方:浠水县顺达石材加工厂
乙方:
经甲方全体合伙人同意,甲乙双方在公平、公正友好协商,将顺达石材加工厂的全部固定资产(20_年建设和添量的全部资产,共计人民币一百八十万元)使用经营权承包给乙方负责经营,双方达成协议如下:
一、承包内容
甲方于合同签订之日起将顺达石材厂固定资产的使用权承包给乙方负责经营,乙方自主经营自负盈亏,甲方无权干涉。
二、承包期限:
承包期为年,自年月日起至年 月 日止。
三、承包金额和支付方式
1、承包金额:乙方每年按应支付给甲方承包款 元。乙方向甲方缴纳承包押金 万元。
2、支付方式:乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按时支付承包款。乙在未按时支付款项,没拖一天,甲方有权向乙方增收所欠款项1℅的滞纳金,超过一个月,甲方有权停止停止乙方的正常生产。
四、双方责任
1、乙方在承包期间负责管理好甲方的财产,及时对财产进行维护、维修,不得转移、变卖,不得将顺达石材厂资产作任何抵押。如有此行为,甲方有权予以制止,由此产生的后果由甲方承担。
2、承包期满乙方应保证甲方原有设备能正常运转。
3、如甲方原有旧机台老化乙方可以更换原机台,费用由乙方承担。
4、甲方允许乙方在承包期间有权添置新的生产设备,扩大生产力,在承包期满乙方所置的设备由乙方自行处理,不得折价抵冲抵承包款。
5、乙方包期间负责有关部门收缴的与生产量有关的各种税费。
6、石材厂手续方面未完成或有关部门收缴的不在生产范围内其它税项由双方调解负责。
7、承包期间如有发生重大事件甲方应出面调解。
8、在承包期间一切债权债务由乙方享有、承担、与甲方无关。承包期间乙方应加强安全生产管理,及时排除可能造成安全隐患,发生安全事故有乙方负全责,甲方不负任何经济和法律责任,但甲方应协调处理。
9、承包期间如有关部门要求石材厂整改(如厂内场地硬化、车间噪音隔离、建设工人宿舍、办公楼和围墙等。)其投资应由甲方出资,所增加财产为甲方所有,投资金额按五年增加乙方承包金(如整改总投资一百万元,则乙方每年应增加上缴甲方承包金额二十万元)增加的资产经营权为乙方所有,整改期间如乙方不能生产,则按时间比例减交承包金。
五、其它
1、如国家政策调整、政府强制迁入工业园区或人力不可抗拒的自然害,经合伙人商议可以解
除合同。2、违约责任:甲乙双方应严格遵守合同,乙方承包经营,甲方不得干预,由于甲方原因造成影响乙方正常生产经营,甲方应按年承包款﹪向乙方支付违约金,乙方如违约,应按年承包款 ﹪向甲方支付违约金。
3、合同未尽事宜双方另行商议。
4、同经甲乙双方代表及甲方全体合伙人签字盖章立即生效,甲乙双方及甲方合伙各执一份。 甲 方:(盖章)乙 方:(盖章)
签订日期:
签订日期:
篇14:物流承包合同
诉人(一审原告或者被告):_________________(姓名,性别,民族,出生年月日,住址,身份证号码,联系方式)。
被上诉人(一审被告或者原告):_________________(姓名,性别,民族,出生年月日,住址,身份证号码,联系方式)。
上诉人与被上诉人某某纠纷一案,不服某某人民法院作出并于某年某月某日送达的(一审判决或者裁定书案号)民事判决书或者裁定书,现依法提起上诉。
上诉请求:
1、撤销一审判决并依法改判(或者对具体的改判请求写明);
2、上诉费由被上诉人承担。
上诉理由:
主要详述对一审法院认定的事实、适用的法律或者审判程序予以有理有据的反驳,达到二审法院改判的目的。整个上诉的核心可归纳为,“一审判决是错误的,上诉人对一审判决不服”
此致
_________________ 中级(高级)人民法院
上诉人:________________
_________________ 年_________________月_________________日
注:本律师特别提醒:针对民事上诉案件,根据我国《民事诉讼法》的规定,当事人不服一审判决的,应当在收到一审判决的次日起15日内提起上诉;当事人不服一审裁定的,应当在收到一审裁定的次日起10日内提起上诉。若未在上述期限内提起上诉,又无正当理由和法定情形的,二审法院不会受理。
篇15:农业土地承包经营合同书
发包方: 村民委员会(以下简称甲方)
法定代表人:
住所:
承包方: (以下简称乙方)
法定代表人:
住所:
甲方为推进新农村建设,甲方及其村民(代表)一致同意,同时也取得了人民政府的批准。现根据我国《农村土地承包法》及相关法律政策之规定,并经甲、乙双方友好协商,就乙方承包经营甲方所有的土地一事达成如下一致协议:
一、 承包标的、数量及四至范围
乙方承包的土地为甲方拥有的约 亩土地,其四至范围详见附图。
二、 承包期限
本合同的承包期限为 年,从20xx年 月 日起至 年 月 日止。
三、 承包土地的用途:
本合同项下的土地由乙方根据镇政府规划用于 或符合有关政策规定的其它用途。
四、 甲方的权利、义务
1、权利
(1) 监督乙方依照本合同的约定的用途合理利用和保护土地;
(2) 制止乙方损害承包地和农业资源的行为;
2、义务
(1) 维护乙方的土地承包经营权,不得非法变更、解除本合同;
(2) 不得干涉乙方的生产经营自主权和正常的生产经营活动。
(3) 为乙方的生产经营活动提供方便;
(4) 依据区、镇土地利用总体规划,组织、安排本集体经营组织内的农业基础设施建设。
五、 乙方的权利、义务
1、权利
(1) 依法享有承包地使用、收益的权利,有权自主组织生产经营和处置产品;
(2) 在取得土地承包经营权证后,乙方拥有的地承包经营权可以依法采取转让、出租、入股、抵押或其它方法流转。
(3) 承包期满,有优先承包权、
2、义务
(1) 按法律和政策规定使用土地,不得擅自改变土地用途;
(2) 依法合理利用土地,不得擅自给承包地造成永久性损害。
(3) 承担办理土地承包经营权证等有关手续的一切费用。
六、 承包金的数量及其支付方式
承包金总额为 ,在 年 月 日之前乙方支付 万元给甲方作定金,在 年 月 之前乙方支付 万元土地承包款,剩余承包款项 万元在 年 月 日前付清。
七、 违约责任
1、甲方不得违反本合同第四条约定的义务及法律法规的强制性规定,否则,乙方有权单方决定是否解除本合同,并要求甲方赔偿乙方的所有损失和双倍退还定金。
2、乙方如违反了本合同第五条约定的义务及法律法规的强制性规定,则甲方有权收回土地,已付定金和承包金不予退还并要求乙方赔偿给土地造成的损失;乙方超出合同规定付款期限的,则按每天万分之二支付未付部分的违约金,但逾期超过三个月,则甲方有权解除合同。
八、 其它约定
1、在承包期内,因自然灾害或其他不可抗力严重毁损承包地的,甲方不承担任何责任。
2、甲方保证甲方村民不得在合同承包期内无故干扰、侵犯乙方的自主经营活动,如对乙方造成损害的,甲方必须予以赔偿。
3、承包期内,乙方交回承包地或者甲方依法收回承包地时,乙方对其在承包地上投入而提高土地生产能力的,有权获得相应的补偿。
4、承包期内,甲方不得单方面解除本合同,不得以任何借口或理由强迫乙方放弃或变更土地承包经营权,更不得以划分“口粮田”和“责任田”等为由收回承包地搞招标承包。
5、土地承包经营权流转的转包费、租金、转让费等,归乙方所有,甲方不得擅自截留,且必须配合乙方土地流转事项,但采取转让方式流转的,应当取得甲方的同意。
6、承包期内若遇政府征用,甲方应协助乙方与政府协商补偿事项,乙方未与政府达成征用补偿协议前,甲方不能单方面与政府签订征地协议和补偿协议,否则视为违约;则乙方有权要求甲方按本合同第七条第一款赔偿乙方一切损失。
九、 争议的解决
在履行本合同过程中,若有争议,由甲、乙双方协商解决,协商不成则任何一方可以向中山市第二人民法院提起诉讼。
十、 在签订本合同时,甲方必须保证对本合同项下的土地发包已取得了甲方的村民会议三分之二以上成员或三分之二以上村民代表的同意并且经黄圃镇人民政府批准。如甲方未履行以上义务导致本合同无效,则乙方有权要求甲方按本合同第七条第一款赔偿乙方一切损失。
十一、 本合同一式肆份,在双方签字、盖章后生效,甲、乙双方各执壹份,壹份用于向有关部门申领土地承包经营权证,壹份报人民政府农业主管部门备案、登记。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16:个人店面承包合同
甲方:____________________
乙方:____________________
甲、乙双方就承包经营____分店从事________品牌在____市场或小区经销的事宜,本着公平、信用、互利互惠的原则,经双方协商一致达成如下协议:
一、承包经销店名为
____分店,地址:____________________
二、承包经销的销售区域
________________________。
三、承包经销的商品
________________________。
四、经营权的取得
乙方于________年缴纳____元整(大写:人民币____元整)做为经营保证金(____本地人免押金),甲方授权乙方作为上述承包经销商品在____市场或小区独家经销商。根据________年甲乙双方签订的协议,乙方未能完成基本任务,甲方可以没收保证金。
经乙方申请,甲方同意将乙方于________年缴纳的保证金____元,作为乙方________年的经营保证金。乙方完成年任务时,甲方将经营保证金以以货抵款的方式全额返还给乙方。
乙方不得经营与____________相近或类似的品牌,否则甲方有权收回乙方的经营权并没收保证金。
甲方按乙方经营门店销售额的____折给乙方结算,若经营门店销售额同比当月增长____%以上,甲方按销售额____折给乙方结算。
五、所承包店面的日常管理办法
所承包店面的管理由乙方根据甲方公司(现行)管理制度、要求等执行,在执行过程中如甲方制度严重阻碍了乙方经营管理的,经甲乙双方友好协商后可进行制度条款修订补充。
六、承包经营方式
1、乙方缴纳经营保证金给甲方后,甲方授权乙方作为上述承包经销商品在市场或小区独家经销商,乙方享有在销售区域内销售上述商品独家经销权;
2、店面的所有权归甲方所有(包含店内所有物品,以甲乙双方签字确认的物品清单为准);
3、合同期内,乙方享有该店面的使用权,同时行使所在店面的经营管理权;
4、该店面的房租押金为甲方所有;
5、甲乙双方的债权、债务(包括合同前及合同后)各自负责;
6、乙方有义务协助甲方进行前期工程的收尾以及欠款的催收。
七、费用承担及利润、亏损的享有或承担
甲乙双方签订合同后,乙方承包经营期间产生的利润或亏损均由乙方自行享有和承担。乙方经营所产生的一切费用(具体包括:
1、经营所产生的水电;
2、经营所产生的通讯费、网络费用;
3、员工工资及其他由于经营活动所产生的其他费用;等)均由乙方承担。
八、价格体系
1、正常批发价:
2、乙方按甲方要求对产品价格进行统一标价;
3、乙方按甲方统一零售价格进行标价、销售,不得随意更改标价扰乱市场价格。
九、订货方式
乙方以电话或传真等形式,将所需订货的品种、型号、数量等要求详细汇报清楚后,电话或传真至甲方;甲方按照乙方的电话或传真订货情况按照国家质量标准向乙方提供合格的商品并开具合法单据。
十、货款的结算方式
________________现款现货。
十一、乙方的年销售任务
乙方作为上述经销区域内的独家经销商,年任务销售额不得少于人民币____元整(大写:人民币____元整),亦即乙方的月均任务销售额不得低于人民币____元(大写:____元);乙方的年任务销售额及月任务销售额以乙方的实际订货数量为准。
十二、经销区域保护与跟踪销售
甲方在上述第二条限定的承包经销的销售区域内不得再授权任何其他单位或者个人从事上述承包经销商品的经销。乙方不得经营与________品牌产品结构相近或类似的产品。
甲、乙双方应根据所划定的区域,做好区域保护,如遇跨区销售,甲乙双方都应积极备案保护。如有发现乙方冲击甲方其它区域市场,甲方有权取消乙方经销资格,并没收保证金。
甲方保留对乙方区域内餐饮直接跟踪、销售的权力。餐饮实行报备制,谁先报备由谁介入。如乙方完全没有介入,则该销售不再计入乙方销售任务额;如该项目为乙方引入,则计入乙方任务额,但如果存在餐饮价格优惠,则只计任务量不再享受返点;如果该餐饮未进行价格优惠,则在年终可享受协议规定的优惠条件。
十三、操作过程中的细节控制
1、开票:甲方按乙方的实际订货价给乙方开票,并传递一份给乙方留存对帐;
2、提货:由甲方统一配送。
3、退货:甲方允许乙方退货率为销售数量的____%,超出____%的部分乙方按甲方给乙方的供货价____%承担费用,低于____%部分,以低于供货价____%奖励乙方。甲方仓管根据实际验收合格开具收货凭证,由甲方开票人员根据仓管收货单开退货单,未开退货单甲方概不负责。
十四、乙方应遵守的责任和义务
1、依据甲方规定合法经营,不得利用甲方门店或品牌进行非法经营活动。
2、服从甲方和上级的指挥和管理,自觉遵守甲方和部门的各项管理制度和规定。
3、售卖甲方指定的产品,不得私自加售甲方指定以外的产品。
4、统一按甲方规定的零售价和折扣销售产品,严禁私自加价,严禁违反打折规定销售产品。
5、门店统一从公司进货,门店之间的正常货物调拨,必须开具调拨单交财务审核,并由财务以供货价结算,门店之间严禁私自窜货。
6、执行甲方产品的保质期和标签管理规定,到期产品一律退甲方处理,严禁私自更改产品标签,严禁出售过期变质产品。
7、切实做好服务工作,预防和杜绝顾客投诉的发生,因门店经营所产生的顾客投诉,由乙方负责处理,所发生的费用由乙方承担。
8、严格执行甲方的财务制度,销售货款按规定及时交甲方,出现的帐差由乙方负责承担。
9、门店的所有财产为甲方所有,乙方必须做好保管和维护工作,财产的丢失由乙方负责按作价赔偿(财产清单另附)。
10、乙方必须诚信经营,维护甲方品牌声誉和甲方利益,严禁损害甲方利益。
11、认真做好安全经营,因乙方工作失误造成的安全事故和损失,由乙方承担。
12、对出现的重大问题或事件乙方必须在第一时间向甲方汇报。
13、严守商业机密,不得向其他人透露承包店经营数据。
十五、甲方应承担的责任和义务
1、按时按质按量向乙方供应产品。
2、每月____日之前向乙方公布门店经营的准确收支数据。
3、及时指导和培训乙方经营管理。
4、及时按需做好后勤保障服务。
5、协同乙方一起不断研发推广新产品。
6、及时协助乙方处理公共关系及其它事项。
十六、乙方享有的权力
1、门店的经营管理权。
2、对营业员的管理和辞退权。
3、营业员的招聘权(但必须符合公司的用人条件并经上一级面试同意)。
4、不合格产品的拒收权。
5、经营方式调整的建议权。
6、费用支出的控制及审核权。
7、下一年度的优先承包权。
十七、经营协议变更或解除
1、甲方解除经营
若乙方出现以下情况,甲方有权收回乙方经营权,经营期间的利润乙方不享受分配。
A、乙方经营门店销售额或利润连续____个月下降。
B、乙方贪污受贿,挪用公款,私自窜货。
C、乙方违法经营。
D、乙方严重违反公司规章制度。
E、乙方故意损害公司利益。
F、重大问题隐瞒不报。
G、因工作疏忽而发生重大安全事故或对公司造成较大负面影响等。
2、乙方解除经营
乙方在经营协议实施____个月以内允许解除经营协议,但必须提前____个月以上向甲方提出书面申请,征得甲方同意后解除经营协议,甲方退还乙方经营保证金。
3、经营转让
若乙方不愿继续经营,在有第三方自愿接手经营的情况下,乙方在征得甲方同意后,可把经营权转让给第三方,但乙方不得收取第三方任何费用,且不参与任何形式的利益分配。
十八、合同期间,乙方应遵守国家法律,合法经营,不得从事违反国家法律的活动,乙方应对合同期内的经营、管理的合法性负责。
十九、操作过程中如遇到其他需双方配合的,甲乙双方都应本着平等、互利的原则,尽力将事情完美解决。
二十、本协议自____年____月____日起至____年____月____日止有效,协议一式____份,甲方执____份乙方执____份,具有同等法律效力。
二十一、承包期限届满或中止(乙方不再承包或甲方不再将____分店承包出去),乙方需如实归还甲方____分店所有物品(详见附件Ⅱ),如有缺失的需按移交时市价赔偿;甲方如续继将____分店承包出去,在同等条件下,乙方有优先权。
二十二、本协议附件为:附件Ⅰ价格表。本协议未尽事宜,由双方共同协商解决:
甲方:__________________乙方:__________________
代表:__________________代表:__________________
日期:____年____月___日日期:____年____月___日
篇17:配送承包合同
甲方:云南全联物流管理有限公司 乙方:
为了贯彻《中华人民共和国食品卫生安全法》提高公司流通环节食品安全及物流运输安全管理。经双方友好协商,根据合同法有关规定,签订货物运输合同,条款如下:
一、合同从 年 月 日起至 年 月 日止。
二、上述合同期内甲方委托乙方带车运输货物,运输方式为陆路运输,货物的名称为食品,运输性质为门店配送。送货地点
三、甲方支付乙方车辆运输费 元/月,乙方支付押金 元/辆。押金共计 元,所有结算币种均为人民币。
四、乙方应该做好车辆的安全保养检修工作,保证车辆的安全作业,若乙方人员及车辆发生一切意外及安全事故而导致人员伤亡、车辆损毁、货物缺失等一切民事、刑事纠纷和经济赔偿均由乙方承担全部责任,甲方不承担任何连带关联责任,并与任何第三方无关(货物生产厂家)。
五、乙方每天到厂部接货,必须和厂部办理每店总重量交接手续并签字确认,准时摆放到各门店指定位置,否则甲方有权保留扣除应付乙方运费的权利。
六、配送过程中,必须一车二人以上,每日配送,全年无休。
七、甲方根据配送过程中的变化,按实际情况调节每辆车的配送线路和每日的配送时间。
八、车辆由乙方自行提供,车辆产权归乙方所有,配送过程中,乙方运输为冷藏车,在物流配送全程必须达到甲方的温度要求,乙方每辆车要求每天进行清洁消毒处理,并提供完整的的消毒记录以保障甲方货物的安全并不受运输配送过程中的交叉感染。
九、如乙方虚报公里数一旦经查实,情节严重,甲方有权单方面提前解除合同,并赔偿甲方的一切经济损失,押金和权益金都不予退还。
十、每月对账日期为每月 ,结账日期为每月的 前。所有账目均由甲方负责运作往来,统一发放,乙方车辆为甲方物流专用车辆,如另有其他用途,须在甲方确认后方可进行。
十一、如果单方要求提前解除合同,那么提出方必须提前一个月以书面的形式召会对方,押金退还,权益金不予退还,但如果乙方单方提出解除合同必须要等甲方的后续车跟上方可离去,否则押金及权益金不予退还。
十二、为满足食品安全运输要求,现由甲方统一提供每辆车一套安全监控设备,但使用费乙方自行承担。使用过程中乙方必须严格按照规范操作,爱惜设备,否则造成一切后果乙方承担。
十三、甲方义务:
1、确保每月的 前把运费打到乙方指定的账户上。
2、线路后新开门店费用甲乙双方平均分配。
十四、合同到期,乙方享受优先续签合同的权利。
十五、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按合同法办理。
十六、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后有效。
甲方代表: 乙方代表:委托代理人:
身份证号:
联系电话:
开户行: 昆明市呈贡区农村信用合作联社
账 号: 年 月 日
委托代理人: 身份证号: 联系电话: 开户行: 账 号: 年 月 日
篇18:校园饭堂伙食承包合同
甲方:
乙方:
为了确保甲、乙双方的权责关系,特订以下合约,希望甲、乙双方共同遵守。
一、 甲方饭堂伙食以每天单价计: 工人 元/人, 荤 素;职员 元/人, 荤 素 (早、午、晚 三餐)。工人早餐 元/人,午、晚各 元/人;职员早餐 元/人,午、晚餐各 元 /人;夜宵为 元/人的伙食费给乙方承包。
二、 甲方责任:
1、 提供厨房、住宿、厨具、燃料、水电、饭厅、台凳(水电、燃料可面议);
2、 提供冰柜、消毒柜、蒸饭用具、炉灶、水池、风扇等厨房大件设施;
3、 第二实际就餐人数须在当天下午6时前提供给乙方;
4、 提供准确的开、用膳时间;
5、 负责维持饭堂就餐人员的秩序(排队秩序);
6、 负责安排厨房人员体检工作(费用由乙方负责);
7、 协助乙方搞好卫生环境管理工作;
8、 对提供给乙方的厨房用具及电器设施须列出清单,经双方签名后各持一份。
三:乙方责任:
1、 必须遵守国家规定的卫生管理条例,严格执《食品卫生法》,饭菜卫生要保证,如发现有员工普遍中毒事故,经医院检验是乙方饭菜引起的,一切责任和费用由乙方负责 ;
2、 保证按双方拟定的伙食标准费用供应膳食及服务,并保质保量,力求做到多样化,按季节更换菜式,每天有鱼、肉、蔬菜供应;
3、 保证供应新鲜的鱼、肉、蔬菜等,若发现有腐烂变质并经双方证实后,甲方有权扣除当餐全部伙食费用;
4、 保证按时开膳,做到色、香味俱全之菜式供选择,分配平均及就餐全过程各种服务,若末按时开膳而影响甲方正常工作(超过30分钟以上)须扣除乙方当餐全部伙食费用 ;
5、 负责饭堂人员的相关费用(厨房全部人员工资)及炉具维修和购置费用;
6、 提供每周更新的菜谱给甲方;
7、 工人饭堂:早餐以"粥、粉、面"等为主。辅料有"萝卜干、酸菜、绿豆、猪骨、馒头、油条"等,午、晚餐供应 菜( 素 肉或鱼)一汤,夜宵以"粥、粉、面"为主;
8、 职员饭堂:早餐以"粥、粉、面"等为主,辅料有"萝卜干、花生、酸菜、绿豆、猪骨、馒头、油条"等,午、晚餐供应 菜( 素 肉或鱼)一汤,夜宵以"粥、粉、面"等为主 ;
9、 、若发现供应的伙食(每天每餐与本合约不符合时),甲方有权发求改善及随时抽查,出现问题仍末改善,甲方有权拾天内书面通知乙方终止合同;
10、 厨房重地及物料房非相关管理人员有得随意进入;
11、 要严格遵守甲方厂规,服从领导之指示,注意防火、文明经营、态度诚恳、讲 究公共及个人卫生、工作时间要穿厨房的工作服、戴帽、口罩、厂证、穿围裙、持有效的健康证上岗。
12、 不得随意带亲友进甲方厂区内,车辆出入或物品应接受保安检查;
13、 经常督促厨房员工注意卫生须知及做好饭堂膳食管理;
四、 伙食费用结算方式:甲方员工费用由乙方支付,甲方以 天结算给乙方,最迟不超过 天支付当月伙食费用给乙方;
五、 本合同末尽不宜,甲、乙双方可在今后的工作中共同协商或另订协议,同样具有法律效力
六、 本合约期限为 年,从 年 月 至 年 月 日止期间任何一方要求解约须经双方协商
七、 乙方在经营期间,如果员工达不到70%满意,甲方有权终止合约;
八、 本合约经双方签字及盖章即可生效,合同一式二份,双方各持一份。
甲方负责人签名:
甲方地址(单位):
联系电话:
生效日期:
乙方负责人签名:
乙方地址(单位):
联系电话:
生效日期:
篇19:2024年油漆施工承包合同
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循平等自愿、公平公正和诚实守信的原则,双方就建设工程施工合作事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况及承包工作内容:
1、工程名称:______________工程室内大白涂料外墙顶楼小部分涂料,总建筑面积_______平方米,详见施工图纸。
二、承包方式及工作内容:
1、承包方式:采取包工包料的承包方式,包质量、包安全、包工期,负责该工程的油漆涂料施工,直至交付使用。
2、工作内容及做法:内墙两遍腻子找平、打磨,滚两遍乳胶漆,石膏板,贴布带,刮石膏找平,刮两遍腻子打磨,滚两遍乳胶漆。外墙,柔性外墙腻子两遍,透明抗碱封闭底漆一遍打磨,滚外墙涂料两遍。
三、承包价格及付款方式
1、外墙漆价格每延长米34元,内墙涂料每平方16元。
如有天棚石膏板每平方20元。
2、进场施工一遍大白付总工程款的30%,二遍大白刮完付总工程款的40%,交工验收付30%。
四、工程施工安全、质量与进度
在施工过程中,乙方必须按《安全生产管理条例》及《安全生产施工操作规程》搞好安全生产,文明施工。如违反施工操作规程发生工伤事故,施工承包方负责。
五、附则
未尽事宜双方协商解决,本合同一式两份。甲乙双方签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:林业承包合同_合同范本
订立合同双方:
_________县_____公社(乡)_______大队(村)_________生产队,以下简称甲方;
___________________县______________公社(乡)________大队(村)________生产队社员_____________,以下简称乙方。
为了发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快国土绿化,发展森林蓄水保土,调节气候,改善环境和提供林产品的作用,根据《森林法》的有关规定和中央(83),(84)一号等有关文件的精神,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
一、承包内容,面积和地点
甲方将座落在_________的林地(山地)_____________亩,发包给乙方植树和管理,四界是:南至_______________,北至____________________,东至________________,西至________________。
二、承包期
承包期为______年零_________个月,从一九_____年______月_____日起,到一九___年____月_____日止。
三、林木收益分配
⒈承包林地内原有林木、成材林木(成材林木的标准,按林业主管部门的规定确定)实行______:_____分成,甲方得_____成,乙方得______成;幼林实行______:____分成,甲方得______成,乙方得_______成。
⒉承包期内乙方新植树木、成材林木实行_______:______分成,甲方得_____成,乙方得_____成。
⒊对原有林木的修枝材、脚材,按_____:______分成,甲方得_______成,乙方得____成。由乙方承担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材,归乙方所有。乙方修枝要严格按照林业部门的有关技术规定执行。
四、种植密度,采伐与纳税
⒈承包期间,乙方必须保证承包林地范围内,每亩植树不少于____株,树苗由乙方自备(或由甲方提供)。
⒉在承包期内,甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时,应由双方向有关主管部门提出申请,经批准发给采伐许可证后,按批准采伐的方式(如择伐,皆伐或渐伐)进行采伐。对采伐后的空地,实行谁采伐谁补种的原则,由采伐方在采伐当年或次年完成新造林。更新造林的面积和株数,必须大于采伐的面积和株数,并做到包栽包活。甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的,应向乙方支付劳务费,费用由双方议定。
⒊采伐税实行谁采伐谁负担,应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税。
五、双方的义务
⒈承包期间,乙方负责山林树木的管理防护。乙方应做到“三有”,即有专人护林,有房屋岗棚,有护林器械。
⒉乙方不得在林地野外用火,不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦,采石,采砂,采土和进行其他毁林行为。
⒊乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。一但发生火灾,乙方除积极采取灭火措施外,应及时向甲方报告。
⒋上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款,甲方必须及时、合理地分配给乙方。
⒌承包期内林木治虫费用,由甲方承担_____%,乙方承担_______%。
六、奖惩
⒈承包期内,如果林木被盗伐,乙方未发现或未抓住盗伐人的,被盗伐一株,乙方应向甲方赔偿人民币______元。如乙方发现或抓住盗伐人的,应交给甲方处理,按所盗伐树木对盗伐人作价罚款______倍,罚款全部(或部分)奖给乙方,被盗伐的树木归甲方所有。甲乙双方未经批准擅自砍伐树木的,砍伐一株,罚款_____元
共2页,当前第1页12