离婚纠纷民事起诉状
上诉人(原审诉讼地位):_________________,男/女,_____________年__________月__________日出生,_____族,……(写明工作单位和职务或者职业),住_________。联系方式:________________……。法定代理人/指定代理人:_________________,……。委托诉讼代理人:_________________,……。被上诉人(原审诉讼地位)_______________,……。……(以上写明当事人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息)_______________因与_______________……(写明案由)一案,不服_____________人民法院_____________年__________月__________日作出的(_____________)……号民事判决/裁定,现提起上诉。上诉请求:________________……上诉理由:________________……
此致_
____________人民法院
附:________________本上诉状副本_____份
上诉人(签名或者盖章)_____________
_________年__________月__________日
更多相似范文
篇1:民事起诉状代理纠纷
原告:__________________
被告:__________________
诉讼请求:
请求人民法院依法判决:
1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;
2、被告退还原告已付装修款__________元人民币,被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任;
3、被告承担本案诉讼费。
事实及理由
__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告__________房屋进行室内装修,工程日期为_____月_____日至_____月_____日,签订合同当日原告支付了_____元装修款。
__________年_____月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定_____月_____日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
____________________人民法院
具状人:__________________
__________年_____月_____月
篇2:民间借贷纠纷民事起诉状
原告:_________________欧__________,男,汉族,19__________年__________月__________日出生,__________县__________镇__________村__________组村民,身份证号码__________,联系电话:_________________。
被告:_________________欧__________,男,汉族,19__________年__________月__________日出生,__________县__________镇__________村__________组村民,身份证号码__________,联系电话:_________________。
诉讼请求:_________________
1、依法判令被告立即偿还原告借款本金_____万元及利息(注:_________________利息计算至债务全部清偿日止。现暂从20__________年_____月计算至起诉之日即20__________年_____月、按月一分五计息、共_____________元整);
2、由被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:_________________
原、被告双方系同村村民。20__________年__________月__________日,被告因需资金周转,向原告提出借款。原告出于帮忙之心,拿出自己全部的积蓄_____万元和向他人借的_____万元共_____万元整一起借给被告,被告出具了借条一张。借条载明:_________________借现金_____万元,借期_____个月,月利息一分五,逾期利息八分。后被告共支付给了原告_____个月的利息。截止同年_____月份,被告分三次偿还了原告借款本金_____万元。此后被告既未向原告支付利息,也未偿还借款本金。原告多次要求被告清偿借款本金及利息,但均未果,被告现在还躲避原告。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇3:民间借贷纠纷民事起诉状
原告:_________,男,_____族,______年______月______日出生,住___________________,联系电话:____________。
被告:_________,男,_____族,______年______月______日出生,住___________________,联系电话:____________。
诉讼请求
1、请求判令被告偿还原告借款本金_________元及利息(利息以_________元为基数,按照同期贷款市场报价利率3.85%计算,自______年______月______日计算至实际履行之日);
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告与被告系朋友关系。______年______月______日,被告向原告借款_________元,原告通过微信转账方式向被告支付借款。之后,被告陆陆续续归还原告_________元,剩余_________元未予归还。原告多次找被告索要上述借款,被告均以各种理由予以推脱。鉴此,为维护自身合法权益,迫于无奈原告只得诉诸司法救济,特诉至贵院,望贵院依法公断,判如所诉。
此致
___________________人民法院
起诉人:____________________
____________年______月______日
篇4:拖欠工程款民事起诉书
起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司
企业性质:集体
经营范围:工业与民用建筑。
流动资金:______________元
何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准
地址:______县______乡______电话:______________________
开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________
法定代表人姓名:_________职务:_________
被告单位(全称): ______市职工教育培训中心
地址:________市_______ -______路________号
事实和理由:
______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为_____________________元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达______________元。甲方虽然承担了______________元的误工费,但尚有______________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。
诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款______________元;
(二) 结算零建工程款:______________元减去甲方垫付的材料款______________元,应付给乙方工程款______________元;
(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金_____________________元;______年______月至______月设备闲置费______________元
以上三项合计,共______________元。
此致
______市______区人民法院
起诉单位:______县建筑工程总公司
__________公司(盖章)
_________年_________月________日
篇5:民事起诉状
原告:,男,年月日出生,汉族,住
身份证号码:
联系电话:
被告:,女,年x月x日出生,汉族,住
身份证号码:
联系电话:
诉讼请求:
1、 请求法院依法判决原被告离婚;2、 请求法院依法判决婚生女(子))归原告抚养,被告每月支付x元抚养费至婚生女(子)x年满十八周岁止。
3、 依法分割共同财产;4、 诉讼费由被告负担。
事实左右,原被告自由恋爱确定男女朋友关系。
x年x月xx日,在x市x区民政局办理结婚登记生育一女(子),取名。
原被告婚前了解不深,感情基础薄弱,婚后双方由于性格不合,经常争吵,在婚生女(子)出生后,在诸多事情上,双方之间的分歧加剧,矛盾愈演愈烈,夫妻感情却已破裂,无法继续共同生活。
综上所述,原告现依据《民法典》、《民事诉讼法》等相关规定,向贵院提起诉讼,望贵院判如所请。
此致x区人民法院 具状人: 年 月 日
篇6:民事诉讼遗产继承纠纷起诉状
原告:
住所地:
联系电话:
法定代表人:
职务:
被告:
住所地:
联系电话:
法定代表人:
职务:
诉讼请求:
1、依法确认死者_____为本案机动车交通事故责任强制_____中的受害人和机动车第三者责任_____中的第三者;
2、依法判令被告在本案机动车交通事故责任强制_____和机动车第三者责任_____的责任限额内赔付原告人民币______(其中,精神损害抚慰金____元应在机动车交通事故责任强制_____责任限额内先行赔付);
3、依法判令被告在机动车损失_____的责任限额内赔付原告财产损失共计人民币____元;
4、判令由被告承担本案的诉讼费、鉴定费等费用。
事实和理由:
_____年____月____日,______驾驶原告所有的_____号中型厢式货车沿国道_______线由____往____方向行驶至国道_____福昆线______公里处,与_______驾驶的_____号轿车发生交通事故,致使_____号货车乘车人_____被该车碾压于右前轮下,抢救无效死亡(经鉴定,_____系交通事故致创伤性出血休克而死亡);_______轻微受伤;两车均在事故中不同程度受损。莆田市公安局交警支队城厢大队认定______负事故全部责任,死者_____不负事故责任。
因本案交通事故,原告支付了死者______医疗费_______元、尸体检验费_____元、闽______号车司机______医疗费______元,向____家属支付死亡赔偿金_____元、精神损害抚慰金_____元、丧葬费______元、误工费______元、住宿费______元、交通费_____元、被扶养人生活费______元。此外,原告还支付了______号货车修复材料费_______元、维修费______元、吊车拖车费________元、_____鉴定费_______元。
原告于______年_____月____日为______货车向被告分别投保了机动车交通事故责任强制_____(简称“交强险”,赔偿限额为人民币______元)、机动车第三者责任_____(简称“三责险”,责任限额为人民币_____元,不计免赔率)和机动车损失_____(简称“车损险”,责任限额为人民币______元,不计免赔率),_____期间为一年。本案交通事故发生在该_____合同有效期内,被告依法应当在交强险、三责险和车损险的责任限额内承担赔付责任。但是,_____事故发生至今,被告仍然未能依约在前述三险种的责任限额内向原告支付_____金。无奈,原告只能向贵院提起诉讼,恳请依法判如所请。谢谢!
此致
__________人民法院
具状人:________
______年_____月____日
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。
篇7:不服劳动仲裁民事起诉状
原告:_________________深圳市__________有限公司,住所地:_________________。法定代表人__________,总经理。
被告__________,男,_________年_____月_____日出生,汉族,__________人,联系电话_________
诉讼请求:_________________1、判决原告不支付被告工资4800元及经济补偿金1200元;2、判决原告不支付被告解除劳动关系经济补偿金3000元及额外经济补偿金1500元;3、本案全部诉讼费用由被告承担。事实和理由:_________________被告于_________年_____月_____日来原告处工作,初约定工作岗位为设计绘图区域销售,月薪__________元,六月份起,公司的设计绘图工作由设计公司承担,被告的工作内容变更,工作岗位为销售,工资从六月份起调整为月薪1800元,原告通知了被告,被告对此无异议,但后因被告工作态度不诚,违反原告的规章制度,原告于__________年_____月__________日辞退了被告。被告于20__________年_____月__________日向__________区劳动仲裁委员会申请仲裁,该会裁决由原告支付被告__________5年_____月_____日至_____月__________日的工资4800元及25%的经济补偿金1200元;支付被告解除劳动关系的经济补偿金3000元及50%的额外经济补偿金1500元。原告认为:_________________被告在原告处的工作时间是__________年_____月__________日至_____月__________日,计_____天,不满半年。原告解除其劳动关系按相关法规的规定职工工作年限不满半年的,补偿金是发给半个月的月工资,仲裁委员会裁决给付一个月工资的经济补偿金显属错误。同时,被告的申诉日是8月15日,依劳动争议受保护的时效为60日,前推两月即6月15日,对6月份前半个月工资被告已丧失请求权。且被告以拒领的方式放弃领薪,并非原告不给其发放,怎么能裁决由原告支付工资的经济补偿金呢?据此,原告依照《劳动法》等相关法律之规定特向贵院提起诉讼,望依法判决。
篇8:不服劳动仲裁民事起诉状
原告:____________有限公司
住所:____________________写字楼
法定代表人:__________
被告:__________,_____,_____族,__________年_____月_____日出生,住址:_____________________,身份证号码:_______________,联系电话:__________
原告因工资等争议一案,不服__________市劳动争议仲裁委员会于_____年_____月__________日所作的深劳仲案[__________]__________号裁决,现提出起诉。
诉讼请求:
1、请求法院判决原告无须支付被告__________年_____月_____日至__________年_____月_____日休息日、法定节假日的加班工资人民币__________元及_____%的经济补偿金人民币__________元;
2、请求法院判决原告无须支付被告_____年度年终奖人民币__________元;
事实与理由:
__________市劳动争议仲裁委员会所作的_____劳仲案[_____]_____号裁决书的裁决是错误的,缺乏事实和法律依据。
一、裁决要求原告支付被告加班工资及加班工资的计算方法是错误的。被告本属原告的高级管理人员,工作时间自由灵活,由被告自己根据工作需要安排,且原告也与被告签定了不定时工作协议。同时,原劳动部《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》第七条第二款规定“地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制等其他工作和休息办法的审批办法,由各省、自治区、直辖市人民政府劳动行政部门制定,报国务院劳动行政部门备案”。而且截止被告辞职的_____年_____月_____日,__________市均未相关规定出台。因此,该不定时工作协议应为有效,原告不应支付被告任何加班工资。
二、裁决要求原告向被告支付拖欠加班工资的_____%经济补偿金没有法律依据。按照上面所述,根本不存在原告拖欠被告加班费的问题。而且,支付拖欠加班工资经济补偿金,理应适用劳动合同法的规定,而劳动合同法及其实施条例对此均未予以规定。因此,即使存在拖欠加班费的情形,要求原告向被告支付拖欠加班费的经济补偿金也是没有法律依据的。对此,我国法院已有相应判决。
三、裁决要求原告支付被告_____年度年终奖没有法律依据。年终奖是由企业根据企业经营状况和员工工作表现而为员工提供的福利,并不是法律的强制规定。因此,只要不违反法律规定和劳动合同的约定,原告完全有权自主决定年终奖的发放范围和发放方式,原告不给已离职的被告发放年终奖并无不当。况且,被告_____年_____月离职,原告的年度经营业绩如何还未核算,也不可能核算出每个员工的年终奖的数额,从而也不可能发放年终奖。在职员工一年中发生缺勤都有可能无权享受年终奖,当年离职的员工怎么可能还有权享受当年的年终奖呢?
综上所述,原仲裁裁决是错误的,缺乏事实和法律依据。为维护法律的正确实施,维护原告的合法权益,特向贵院提起诉讼,请求依法判决!
此致
_______________区人民法院
具状人:_______________有限公司
__________年_____月_____日
篇9:不服劳动仲裁民事起诉状
申诉人:_________________
姓名
性别
年龄
被诉人:_________________
法定代表人:_________________
地址:_________________
请求事项:_________________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
事实和理由:_________________(包括证据和证据来源,证人姓名和住址等情况):_________________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
此致
_____________仲裁庭
__________年______月______日
篇10:不服劳动仲裁民事起诉状
原告:________,性别:_______,_______年_______月_______日出生,_______族,
身份证号码:_______________,住所址:____________________,联系电话:?______________;
被告:?________有限公司,住所地:?_______________,法定代表人:____________,
职务:_______,联系电话:?____________。
原告因与被告劳动争议纠纷一案,不服_______劳动争议_____委员会中劳仲____案字(_______)第____________号_____裁决书,特向贵院提起民事诉讼。
诉讼请求:
1、判令被告向原告支付由原告垫付的_______年____月份、____月份和____月份_______费用,合计人民币____________________元;
2、判令被告向原告支付拖欠的_______年从____月至____月的工资,合计人民币________________元;
3、判令被告向原告支付拖欠的_______年____月份和____月份的平时加班工资,合计人民币________________元;
4、判令被告向原告支付被拖欠工资总额_______%的经济补偿金,合计人民币________________元;
5、判令被告向原告支付单方解除劳动合同的经济补偿金,合计人民币________________元;
6、判令被告向原告支付未按时支付经济补偿金的额外经济补偿金人民币________________元;
7、判令被告向原告支付未提前30天书面通知解除劳动关系的代通知金人民币________________元;
8、判令被告向原告支付_______年____月至_______年____月因被告违法解除劳动合同所受工资损失合计人民币________________元,并支付应得工资收入的_______%的赔偿金人民币________元;并支付_______年____月____日至本案审结的工资损失。
9、判令由被告承担本案的_____费用和诉讼费用。
事实与理由:
一、原_____裁决认定原告侵犯被告的商业秘密是错误的
原_____裁决称:“但申诉人作为被诉人业务人员,在被诉人处工作期间,与他人共同出资成立有限责任公司,经营与被诉人公司同类的营业,侵犯了被诉人的商业秘密”,这一认定是错误的。
根据《反不正当竞争法》第十条关于商业秘密的规定,企业的经营信息或者技术信息若想构成商业秘密,必须满足四个条件,即不为公众所知息、能为权利人带来物质利益和具有实用性,并要求权利人采取了保密措施。同时,根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)和相关法律法规以及《公司法》第六十一条关于_____的规定,在没有特别约定的情况下只有公司的董事和经理负有_____的义务,对于一般的员工,只有在用人单位与劳动者约定了_____义务,并由用人单位单独向劳动者支付_____补偿金时,劳动者才承担_____的义务。原告仅于被告方任职业务人员,属于一般员工,尚且并未与被告约定_____义务,因此,原告不负有_____义务。
另外,没有任何证据证明被告公司存在符合法律规定的商业秘密,也没有任何证据证明原告侵犯了被告公司并不存在的“商业秘密”。因此,原_____裁决在没有任何证据证明的情况下,仅仅因为原告注册成立了与原告经营范围类似的公司,就认定原告侵犯被告的商业秘密是错误的。
再者,被告不但拖欠原告工资长达________个月之久,并且拒不返还原告垫付的业务垫支费用________元。原告作为一名普通的业务人员,不仅要供养________,还要支付高达________元的________。
基于以上事实,根据《劳动法》、《________工资支付条例》、《________劳动合同管理规定》、《民事诉讼法》以及其它相关法规规章的规定,原告向贵院提起诉讼,请求贵院作出公正裁决,维护弱势的劳动者的基本权益。
此致
________人民法院
具状人:_____________
_____年_____月_____日
篇11:民事起诉状
原告:_____________单位名称:_____________
住所地:_________________________________。
法定代表人:_____________,职务:_____________
联系电话:_____________。
被告:_____________姓名:_____________
性别:_____________,民族:_____________
__________年_____月_____日出生
住址:_______________________室。
联系电话:_____________。
第三人:_____________北京人力资源服务有限公司,住所地:_____________省市区路号座层。
法定代表人:_____________,职务:_____________,联系电话:_____________。
案由:_____________劳动争议
原告不服__________市__________区劳动人事争议仲裁委员会于_____年_____月_____日作出的_____字(__________)第_____号裁决书,现向贵院提起诉讼。
诉讼请求:_____________
一、判令无需向被告支付工资__________元;
二、判令无需向被告支付未休年休假工资__________元;
三、判令无需向被告报销交通费300元;
四、判令无需向被告支付违法解除劳动合同的赔偿金_______________元;
五、判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由:
原告与被告、第三人之间属于劳务派遣关系。
原被告的劳动争议案件,已经_____市_____区劳动人事争议仲裁委员会审理,并于_____年_____月_____日作出字_____第_____号裁决书。裁决书中裁定:
一、原告支付被告工资__________元;
二、原告支付被告未休年休假工资__________元;
三、原告报销被告交通费__________元;
四、原告支付被告违法解除劳动合同赔偿金__________元。
对此裁决,原告认为不符合事实,适用法律错误,理由如下:
1.年休假已经安排;
2.由于被告严重违纪,单位作出解除劳动合同处理,是符合事实与法律的,不应支付赔偿。
3.不存在未发工资事宜。
现原告依法向贵院提起诉讼,请依法判如所请。
此致
_______________人民法院
具状人(签名或盖章):________
_____年_____月_____日
篇12:民事起诉状
原告:_________________:_________________设计院
住所:_________________
法定代表人:_____________电话:_____________
被告:_________________房地产开发有限公司
住所:_________________
法定代表人:_____________电话:______________
诉讼请求:_________________
1、支付设计费__________元及逾期支付的利息__________元;
2、支付违约金__________元(或赔偿经济损失__________元);
3、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由:_________________
__________年_____月_____日,原告和被告签订了一份《_____工程设计合同》,约定设计费金额为人民币__________元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日_____‰支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付__________元,餐饮服务合同民事起诉状尚欠设计费__________元至今未付。经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。
此致
___________人民法院
具状人:_________________设计院(盖章)
法定代表人:_________________(签章)
__________年_____月_____日
附:_________________合同副本__________份。
本诉状副本______份。
其它证明文件_____份。
篇13:变更子女抚养权民事起诉状
原告:_________________某某鑫磊,男,汉族,_____________年7月7日出生,现住成都市某某区同仁路_______________号_____栋_____单元_______________号
法定代理人:_________________某某茹系原告的母亲,_____________年12月15日出生,住址同上,身份证号码:______________________________,电话:_________________
被告:_________________某成香,男,汉族,_____________年12月15日出生,住四川省资中县板栗桠乡天台村六社4号,身份证号码:__________________________________,电话:_________________
诉讼请求:_________________
1.请求判决被告支付原告每月生活费1200元,直至婚生子某某鑫磊能独立生活为止,教育费、医疗费、保险费等凭票据各承担一半;
2.请求判决被告支付从怀孕生育-至今的生活医疗费用5万元;
3.本案诉讼费由被告承担。
事实与理由:_________________
原告系某某茹和被告某成香的婚生子,20__年7月7日出生,两人于20__年10月13日在资中县民政局协议离婚。离婚协议书虽然约定,婚生子由某某茹抚养,被告不用支付任何抚养费用。但离婚后原告年龄小且经常生病需要母亲某某茹的照料,某某茹无法正常的找工作,母子现没有任何的生活来源。并且从某某茹怀孕至今,被告没有尽过任何的丈夫和父亲的义务,某某茹曾经在20__年5月份向本院提起离婚诉讼,但因男方故意不到庭,使得法院无法解除两人的婚姻关系。女方迫不得已从自己父母处借款十多万元用于孩子的生育住院和日常生活。按照被告的工资收入情况,被告完全有能力支付。为了孩子有一个更好的将来,请依法支持原告的诉讼请求。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇14:变更子女抚养权民事起诉状
原告:______________,女,__________岁,汉族,现住__________市__________路_____________号_______________室,电话:_________________
被告:______________,男,__________岁,汉族,住__________市__________区__________路_________________号,电话:_____________
诉讼请求:_________________
1、与被告离婚;
2、儿子_______________由原告抚养,被告每月支付_______________元生活费;
3、分割婚后共同财产;
4、被告承担原告精神损失费_______________元人民币。
事实及理由:_________________
__________________
此致
人民法院
具状人:_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇15:不服劳动仲裁民事起诉状
原告:,女,汉族,19xx年X月XX日出生,住址安徽省XX市XX县XX镇组96号,身份证号,电话180。
被告:苏州X有限公司,住所地:苏州市天隆X室,送达地址为::苏州X室;
法定代表人:,系该公司总经理。
原告与被告劳动争议一案,因不服苏州市吴中区劳动人事争议仲裁委员会吴劳人仲案字(20__)第XX1号仲裁裁决,特向贵院提起诉讼。
诉讼请求:
一、判令被告立即向原告支付双倍工资中一倍即人民币50179.41元;
二、判令被告向原告支付违法解除劳动合同赔偿金18307.42元
三、判令被告向原告支付20__年4月至20__年7月的扣发工资9478.84元;
四、判令被告向原告支付加班工资17645.77元;
五、判令被告赔偿原告因未办理社保及缴纳社会保险费造成的经济损失7956元;
六、判令被告向原告支付失业金损失4590元
七、判令被告承担证人出庭作证的交通费、误工费300元;
八、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由:
综上,请求贵院依法查清事实,支持原告的上述诉请。
此致
人民法院
具状人:
年 月 日
篇16:民事起诉状代理纠纷
民事起诉状
原告: ,男/女, 族, 年 月 日出生,住 ,身份证号: ,联系电话: 。
被告: ,男/女, 族, 年 月 日出生,住 ,身份证号: ,联系电话: 。
诉讼请求:
1、判令解除原告与被告婚姻关系;
2、判令婚生子 由原告抚养,被告每月支付抚养费人民币 元;
3、依法分割夫妻共同财产;
4、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由:
年原、被告(1)□自由恋爱□经人介绍认识, 年 月 日登记结婚,(2)□ 年 月 日生育婚生子 。(3)□双方婚前缺乏了解,草率结婚,婚后未建立起夫妻感情,难以共同生活。婚后被告 (外遇、分居、赌博、嫖娼、吸毒、家暴、经常争吵、不务正业等感情破裂的情形)。(4)□ 年 月 日,原告向 人民法院起诉要求离婚,但 人民法院于 年 月 日判决不准许离婚。判决后,双方关系并无任何改善,且继续分居至今。现原告认为双方夫妻感情已彻底破裂且无和好可能。
据此,原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定,特诉至贵院,请求依诉予判。
此致
X市XX区人民法院
具状人:
年 月 日
篇17:不服劳动仲裁民事起诉状
原告:________________张__________,性别:________________男,1967年9月18日出生,汉族,身份证号码_____________,河南省滑县人,住所:________________河南省滑县留固镇__________村__________组,联系电话:_____________________________;被告:________________中山__________有限公司,住所地:________________中山市小榄镇__________工业区__________路__________号,法定代表人:________________李__________,职务:________________董事长,联系电话:_______________________________。原告因与被告劳动争议纠纷一案,不服中山市劳动争议仲裁委员会中劳仲_____案字(20__)第_______________号仲裁裁决书,特向贵院提起民事诉讼。诉讼请求:________________事实与理由:________________
篇18:借贷民事起诉状
原告:__________________,男,
______年______月______日出生,
______族,现住_______________
身份证号码:__________________
联系方式:__________________
被告:__________________,男,
______年______月______日出生,
______族,现住_______________
身份证号码:__________________
联系方式:__________________
诉讼请求
一、 请求判令被告_______立即偿还原告的借款本金_______元(大写:_____________)。
二、 判令被告立即支付原告借款利息(利息计算方法:自_______年_______月_______日起按年利率6%算至清偿时止)。
三、由被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由
_____年___月___日,被告以资金周转不灵为由向原告借款______元(大写:_____________),被告承诺原告于_______年_______月_______日归还,同时立下借据。借款期限届满后,原告多次向被告主张还款,而被告却以各种理由进行拖延和推搪,至今未清偿其所欠原告的借款。
被告______________已严重侵犯了原告的正当权益,根据相关法律规定,债权人享有请求债务人给付的权利。故原告具状起诉,请人民法院支持原告提出的诉讼请求为盼。
此致
_________________人民法院
起诉人:______________
_____年___月___日
附:
1、本诉状副本1份;
2、原告户籍证明1份。
3、借条复印件2份及其他证据;
篇19:借贷民事起诉状
原告:_________________(姓名),_____(性别),__________年__________月__________日生,汉族,__________人,身份证号码:________________,住________________。
被告:_________________(姓名),_____(性别),__________年__________月__________日生,汉族,__________人,身份证号码:________________,住________________。
诉讼请求:________________
1.判令原、被告婚生儿子/女儿_______________变更为由原告抚养;
2.判令被告每月支付小孩的抚养费_______________元。
事实与理由:________________
_______________年__________月__________日,原、被告因感情不和,经_______________人民法院判决离婚,并判决婚生孩子_______________由被告抚养。但由于被告的房子倒塌多年无钱重建,因此常年在_______________打工,根本无法照顾小孩,其便将小孩送到被告的姐姐家抚养。而被告的姐姐家在_______________县的农村,被告姐姐年纪较大,家庭成员众多,且农务繁忙,还要照顾自己的孙子,根本无暇顾及原被告小孩的具体生活,孩子在姑姑家也无法体会家庭温暖和关爱。现孩子已经年满12周岁,即将面临小学升初中,因被告及姐姐、姐夫文化程度都不高,无法给孩子在学习上提供指导和帮助,且农村的教育水平远没有原告所在地的__________市健全和发达,孩子的成绩始终较差。更重要的是,由于亲生父母不在身边,长期寄人篱下让孩子缺乏父爱、母爱,孩子的老师多次反映孩子的性格孤僻,严重缺乏安全感。现在孩子正处于一个探索世界和认知世界的年龄段,给予孩子关爱和正确世界观、价值观、人生观的指引十分重要,但目前的生活和学习环境都明显对孩子的身心健康发展都十分不利。
而原告现居住在__________市区,有稳定的收入,居住之地交通便利,__________市的教育环境和水平也明显的优于孩子现在身处的农村。且作为已年满十周岁的孩子,他自己也自愿要求跟随原告生活。在抚养权变更之后,原告愿意全心全意的照顾小孩,给予小孩全面的爱和稳定的生活。如果被告愿意,也可事先征得原告同意后在周末或者寒暑假等不影响孩子学习的情况下探望小孩,以让小孩身心健康的成长。
为使小孩有一个健康、稳定的生活环境和良好的教育环境,为了小孩能身体和心理平衡健康成长,特请求变更小孩由原告抚养。望贵院依法判决并判如所请。
此致
__________人民法院
篇20:民间借贷纠纷民事起诉状
原告:_________________
被告:_________________
诉讼请求:_________________
1、依法判令被告立即偿还原告借款本金5万元及利息(注:_________________利息计算至债务全部清偿日止。现暂从20__年8月计算至起诉之日即20__年1月、按月一分五计息、共3750元整);
2、由被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:_________________
原、被告双方系同村村民。20__年2月13日,被告因需资金周转,向原告提出借款。原告出于帮忙之心,拿出自己全部的积蓄3万元和向他人借的3万元共6万元整一起借给被告,被告出具了借条一张。借条载明:_________________借现金6万元,借期2个月,月利息一分五,逾期利息八分。后被告共支付给了原告6个月的利息。截止同年8月份,被告分三次偿还了原告借款本金1万元。此后被告既未向原告支付利息,也未偿还借款本金。原告多次要求被告清偿借款本金及利息,但均未果,被告现在还躲避原告。
原告认为,合法的借贷关系应受法律保护,债务应当清偿。被告躲避原告、拒不偿还借款的行为不仅违背诚信、构成违约,也侵犯了原告的合法权益。
综上,为维护原告的合法权益,特具状诉至贵院,诚望判如所请。
此致
__________县人民法院
具状人(签字):______________
__________年__________月__________日