0

脚手架工程合同属于什么纠纷(经典19篇)

浏览

1715

范文

58

工程款支付后债务纠纷协议书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 613 字

+ 加入清单

委托人:_________________,性别,民族:_________________,身份证号码:_________________工作单位:_________________,住址:_________________。

委托人:_________________,性别,民族:_________________,身份证号码:_________________工作单位:_________________,住址:_________________。

受委托人:_________________,职务:_________________,工作单位:_________________,电话:_________________,邮政编码:_________________。

受委托人:_________________,职务:_________________,工作单位:_________________电话:_________________。

现委托上列受托人在我与纠纷一案中,作为我方参加诉讼的委托代理人。委托权限为:_________________

1.代为代为一审诉讼、代为调解。

2.特别授权(包括代为承认、放弃或变更诉讼请求;进行和解,上诉、转委托、代为签收法律文书)。

3.代为提出申请执行、签收执行法律文书。

委托人:_________________

年              月              日

展开阅读全文

更多相似范文

篇1:工程保证金纠纷合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 611 字

+ 加入清单

甲方:_________________

乙方(施工方):_________________

甲、乙双方就工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下:_________________

1.就项目,乙方作为施工单位,应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。

3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。

4.工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。

5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。

6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。

7.本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。(以下无正文)

甲方(签章):_________________

乙方(签章):________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

签订地点:_____________

展开阅读全文

篇2:工程保证金纠纷合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 589 字

+ 加入清单

交款人及全组职工,在充分了解了河北建工集团有限责任公司:_________________

工地分项工种施工现场及施工图纸后,认真细致地领会了《班组计件施工协议》、《安全、质量、工期、文明施工交底》和职工《劳动合同》的全部内容,愿意按照其中的约定承包部位的分项工种的完全施工任务,并自愿交纳元的履约保证金(大写人民币:_________________)。

交款人及其职工签约以后,如果未按约定认真履行自己的义务时(如:上班人员不够或不加班而拖延工期、施工质量达不到验收标准、不按规范安全施工发生安全事故、落手清及文明施工不合格、职工违犯工地规章制度、以及违反合同约定的其他行为等等),在工人进场正常施工一个月后退回保证金·后用部分工程款作为保证金·所受到的处罚金在保证金中扣除。如保证金已扣完,则从工程款中划拨现金以补足保证金。保证金余额在交款人按照合同履约完毕后,凭此工程保证金收条范本无息退还。

如交款人未在约定的时间内到齐符合要求的上班人员,或承包的施工任务未完就要求结账退场的,此履约保证金不予退还。已签订的《班组计件施工协议》和职工《劳动合同》就此终止。

交款人确认(签字):_________________

收款人(盖章):_________________

日期:_________________年_________________月_________________日

展开阅读全文

篇3:工程脚手架承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 2315 字

+ 加入清单

公司(简称甲方)

搭架队(简称乙方)

吴*市建筑安装工程公司惠州分公司分包位于惠州市惠城区河南岸11号小区《恒和苑工程》外脚手架工程给乙方施工,经甲乙双方协议达成以下共识,希望共同遵守执行。

一、工程概况:

工程名称:恒和苑

工程地点:河南岸11号小区

结构类型:框剪,地下二层,地面二十四层

二、乙方承包范围及方式:

1、乙方承包甲方分包的外脚手架范围包括整个恒和苑工程的外脚手架工程施工。甲方以包工包料形式分包给乙方施工,乙方使用的钢管脚手架管材为φ48×3.5规格钢管,钢管脚手架配套的管扣必须符合要求。外脚手架安全密排每步距(即作业面层)层层铺设,密排脚踏板必须用钢管铺设,面层加钢密网脚踏板满铺。二层以上需搭设的外悬挑脚手架所需的槽钢做支架的、其材料均包括在乙方承包价内。

2、乙方承包外脚手架同时包括:外脚手架的全新安全网立面挂设,楼层标志挂设,其安全网及楼层标志工料费含在包工包料价格之内。安全网规格含网眼尺寸必须符合安全要求。安全网材料必须具有出厂合格证,才能安装使用。

3、乙方承包外脚手架施工包括:施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。

4、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作,如发现钢管及扣件不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。

5、乙方承包甲方外脚手架施工包括:施工用料全过程的运输费,拆卸材料堆放及清理材料运输费在内。

6、乙方承包脚手架最后的拆卸工序,严禁随拆随抛高空堕落,必须按每拆一层放一层,再拆第二层的施工方法。

7、乙方承包甲方外脚手架工程施工,其承包价格均包括:乙方施工的劳保工资、福利工资、奖励及处罚工资等一切待遇。

8、乙方承包甲方外脚手架施工包括:乙方无条件提供给甲方施工全过程所需用的钢管及扣件材料(乙方提供甲方主体结构所用的钢管及管扣)

9、乙方承包甲方外脚手架施工包括:电梯井口防护搭设、楼梯上下防护搭设,安全标志挂设等工序,材料均用钢管搭设。

10、乙方承包甲方外脚手架施工包括:外脚手架地坪垫层砼现浇施工。

11、乙方承包甲方外脚手架施工包括:适用于钢管脚手架安全施工规范要求及惠州市安全监督站有关规定要求,并通过验收合格要求。(即包安装、包验收、包合格的三包要求)

三、乙方承包价格:

1.甲方按乙方承包范围完成1~11项条款及工序:首层以上搭设钢管脚手架按搭设面积每平方米计算给乙方。

2.甲方按乙方承包范围完成1~11项条款及工序:塔吊需搭设的附墙架体按每个价格元计算给乙方。

3.甲方按乙方承包范围完成1~11项条款及工序:安全斜挡板及出入口挡板搭设按每平方计算给乙方。

4.甲方按乙方承包范围完成1~11项条款及工序:物料平台搭设每个按计算给乙方。

5.甲方按乙方承包范围完成1~11项条款及工序:提升架安全防护按搭设面积每平方米计算给乙方。

6.甲方按乙方承包范围完成1~11项条款及工序:外梯需搭设的脚手架按搭设面积每平方米计算给乙方。

四、工程计算办法:

1.各栋号的外脚手架计算办法,按各栋号建筑物外墙乘以外墙散水地坪标高计算至要求搭设高度。(建筑物外墙周长×高,即建筑物外墙轴线各增加1米×高),为各栋的搭设面积之和为计算依据。

2.安全挡板、引桥、物料提升架安全防护的计算办法,按实际搭设面积计算(甲乙双方签字为依据)

3.物料平台、塔吊附墙架体按实际搭设个数为计算依据(甲乙双方签字为依据)

五、工程款支付及结算办法:

甲方按乙方施工进度每个月支付70%工资,工程竣工即拆完外脚手架甲方再按进度支付10%工资,其余20%工资待工程竣工验收合格后甲方一次性付清给乙方。

六、质量要求:

1.乙方搭设的外立杆距离不能≥1m,内立杆距离不能≥1.5m,内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净空为一米。大横杆步距不≥1.8m,(立杆、大横杆、小横杆的搭设要求按规范要求搭设,其使用的钢管材质符合安全要求)

2.乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能≥60cm,网格成型。

3.乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0.30cm设一道,沿建筑物四周搭设。

4.乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45°~60°剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。

5.乙方搭设的密排按承包范围每一施工作业面步距层层铺设(即一步距一层密排)

6.其他不详之处执行钢管脚手架施工规范执行施工。

七、其他事项:

1.乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗,如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。

2.高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业,如因不按要求佩戴安全带的,公司按每人次罚款50元的规定。

3.乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业,如穿拖鞋及穿硬底鞋者,公司按每人次罚款50元的规定。

4.施工作业中,由于塔吊起重工由甲方配备,乙方工人宿舍需甲方派人搞卫生,甲方每月扣除乙方两项工资150元正的规定。(此工资在乙方工程结算时扣除)

5.乙方工人食堂的柴火费由乙方自理。

6.乙方工人的暂住证、劳务费由乙方自理,若需甲方办理的甲方按当地公安机关每季度每人计取乙方的费用,甲方在工程结算时扣除。

7.乙方工人进场后,必须服从甲方现场施工员指挥,服从甲方安排及调动,若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的,甲方则按总造价罚处1%总工资。

8.施工中由于乙方违反安全生产操作规程,造成的事故者其一切责任由乙方负责。

9.乙方施工中,如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求,而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的,甲方则按乙方总承包造价罚处50%的工料费的规定。

八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力,签字之日起生效到工程款全部结清后失效。

甲方代表:乙方代表:

年月日年月日

展开阅读全文

篇4:钢管脚手架内外工程承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 1196 字

+ 加入清单

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方权利,义务和责任关系,经甲、乙双方协商一致签订合同。

一. 工程项目

乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#水暖工程(包括给水、排水、消防水管、地暖等一切水暖工程,除消防电和喷淋),临时水暖部分由乙方免费安装和维护。

二. 工程期限和交工日期

水暖工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期,交工日期由土建合同定。总的平方米是按照图纸的实际面积计算。

三. 工程质量标准和验收方法

此水暖工程按国家优级质量标准验收,争取创杯工程,经甲方,工程监理和工程师,质检站验收合格后,此水暖工程方为竣工。

四. 工程量和价格

工程量按实际发生和完成工作量计算,砖混结构为每平方米7元,框架剪力墙结构为每平方米9元。

五. 付款方式

15#、16#楼砖混部分:预埋结顶付1元/㎡,给水、排水、采暖立管横管做好付2元/㎡,经甲方、工程监理和质检站验收合格后,付2.5元/㎡,同时扣除每栋楼总金额的3%,作为质量保证金的交付,用于维修,工程保修期为两年。两年内水暖工程无任何漏水和其他故障,甲方将工程质量保证金退还给乙方。高层框架部分:预埋结顶付1.5元/㎡,给水、排水、采暖立管横管、消火栓管等做好付3.5元/㎡,经甲方、工程监理和质检站验收合格后,付2元/㎡,同时扣除每栋楼总金额的5%,作为质量保证金的交付,用于维修,工程保修期为两年。两年内水暖工程无任何漏水和其他故障,甲方将工程质量保证金退还给乙方。

六. 甲方责任

1. 甲方负责供应水暖工程所需的各种材料,机器设备除外。

2. 工程在进行中和验收合格后,甲方会按时支付给乙方工程款,特殊情况除外(可以延长5-7天)。

七. 乙方责任

1. 乙方负责水暖部分安装过程中,省材省料,避免出现浪费现象和重复施工,否则甲方有权采取相应的处罚措施。

2. 乙方组织人员认真按图纸施工,保证质量按时按质完成。外墙管道由甲方安排施工,相关费用由乙方承担。

3. 在质量保修期内水暖工程出现的问题,乙方要及时维修和承担所发生的相关费用,如乙方维修不够及时,甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金,并按违约责任处理。

八. 奖罚措施

乙方在施工过程结束后,经甲方,工程监理和质监站验收认为该工程水暖部分完成的优质,给予5%的奖励,相反则罚5%。

九. 违约责任和解决纠纷的方式

1. 未尽事宜,双方另行协商,协商不成按《合同法》相关规定执行。

2. 向当地冲裁委员会申请仲裁。

十. 本合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

展开阅读全文

篇5:工程纠纷协议书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 1050 字

+ 加入清单

反诉人(本诉被告):_________________陕西###国际建设工程有限公司

法定代表人:_________________##经理

住所地:_________________西安市碑林区##

被反诉人(本诉原告):_________________陕西##实业有限公司

法定代表人:_________________###经理

住所地:_________________西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。

反诉请求:_________________

1、请求判令被反诉人继续履行20__年6月20日签订的《建设工程施工合同》;

2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失860000元;

3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。

事实和理由:_________________

20__年6月20日,反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》,反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工,双方在合同约定相关内容,第11条对工程款支付进行了明确约定,合同第18条对违约索赔进行了明确约定。

合同签订后,反诉人组织安排施工,每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的,已经完成#楼主体封顶,#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款,虽经反诉人多次要求,但其就是不按时足额支付。所以,造成农民工工资无法发放,材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶,而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。

工程已近收尾,合同大部分反诉人已经履行完毕,此次纠纷实际是因为被反诉人的不及时支付工程进度款违约在先导致,所以被反诉人的主张不能成立。被反诉人拒不支付工程款的违约行为,造成农民工工资无法发放,材料供应商欠款利息索赔,给的反诉人造成巨大停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,为了维护正常市场经济秩序,本着工程已经完工现状反诉讼人要求被反诉人按照合同第十八条“承担上述违约的责任后仍继续履行合同”。

综上所述,反诉人认为,合同目的已经基本完成,由于被反诉人迟延支付工程进度款,导致进度放缓,望法院察明案情,依法裁判,依法维护建筑工人的合法权益。

此致

陕西人民法院

反诉人:_________________陕西###国际建设工程有限公司

_____________年__________月__________日

展开阅读全文

篇6:钢管脚手架内外工程承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 1143 字

+ 加入清单

发包方:

承包方:

根据《民法典》,《中华人民共和国建筑法》相关法律,在平等,协商,诚信的原则上,为明确甲乙双方的权利和义务签订本合同,以共同遵守。

一.工程概况

工程名称:

工程地点:

二.承包方式及内容

1.甲方将本工程的钢管脚手架内外工程承包给乙方施工,乙方承包范围为外墙脚手架的搭设和拆除,挂网和铺设竹笆。

2.内架包料不包工,外脚手架槽钢不在范围内。

3.乙方材料运到甲方工地由乙方自行看管。

三.单价及计算方式

1.内外架按总建筑面积计算平方面积,提供内架支架材料内外架单价为每平方米元整人民币计算。

四.工期时间

1.工期时间从甲方通知材料进场开始计算________年____月____日至________年____月____日止,合同为期12个月。

2.甲方在合同约定时间内拖延工期的,甲方按照实际的建筑面积每天每平方米0.2元计算支付给乙方延期款,并每月付一次延期款,工程和延期款计算到甲方通知拆架完毕之日止。工期外架____月内架____月。

五.付款方式

1.乙方材料进场搭设到工程基础完工付10万,每层付工程量70%。

2.甲方通知拆架、拆架前甲方应把余款一次性付清给乙方。

3.如因甲方不按时支付进度款,造成乙方投入生产滞缓所带来的经济损失由甲方负责,乙方有权停工。

六、甲乙双方义务和责任

1、按合同约定工程量的数额付款。

2、甲方必须为乙方提供堆放材料场地,必要的垂直运输、交通等施工便利的条件场地整平,以便乙方回收和运输。

3、乙方在施工过程中听众甲方现场施工员的统一指挥,按施工进度搭设,必须保证脚手架的安全。

4、乙方在施工过程中发生的一切安全事故由乙方自行承担。

5、主体完工拆除脚手架,外墙油漆不包括在内。

七、违约责任

乙方在保证甲方所用脚手架到位的情况下,甲方必须把应付工程款到位,如因甲方付款不到位乙方有权停止搭设,因此造成的一切损失由甲方自行负责。

甲方使用外脚手架总工期为12个月,以乙方材料进场搭设日算起,如甲方逾期使用,由甲方按工程建筑平方,每天每平方0.2元支付给乙方钢管、扣件以及其他材料的逾期使用费,甲方先支付逾期现金后再使用,如因甲方未能按合同约定乙方有权拆除工程约定时间的所有脚手架。

八、特别条款

双方在履行合同的过程中如因不可抗力的原因致使合同不能全面履行的,均不承担违约责任。双方如在履行合同中产生争议应协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

九、附则

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章之日生效,本合同未尽事宜,双方可另行订立补充条款,补充条款和本合同有同等法律效力。

甲方签字:乙方签字:

公司盖章:公司盖章:

身份证号码:身份证号码:

甲方担保人:

联系方式:联系方式:

________年____月____日________年____月____日

展开阅读全文

篇7:工程保证金纠纷合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 309 字

+ 加入清单

甲方:_________工程有限责任公司

乙方:_________市_________人民医院

甲方与乙方就市_________医院门诊楼工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议:

1.甲方因没有达到原合同有关“_________杯”工程质量约定,自愿放弃_________万元保证金。

2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“_________杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。

4.本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。

甲方:________________ 乙方:________________

________年________月________日

展开阅读全文

篇8:钢管脚手架工程承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 2186 字

+ 加入清单

甲方:__________________

乙方:__________________

为了确保甲、乙方双方责任、权利和义务,本着平等、互利、协商、求实、诚信的原则,依据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包管理条例,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方商定,甲方将装工程项目发包给乙方施工,达成协议如下:

一、工程名称、地点、承包范围、内容及承包方式

(1)、工程名称:______________________________

(2)、工程地点:________________________

(3)、承包范围:所有外脚手架工程

(4)、本项目工程工期定为:下室搭设外架日算起,以开工令为准。

(5)、承包内容:此外脚手架为悬挑架,分三次,承包外脚手架安装、加固、拆除及管理。

悬挑部分的排架层采用板底全封安全网一层,上满铺模板,安全网由乙方负责。模板甲方提供,满铺脚手板人工由乙方负责,脚踏网三层一铺,脚踏网、铁丝等材料由乙方提供。悬挑工字钢、钢丝绳、钢丝绳锁扣等材料由乙方提供。

(6)、承包方式:包工、包料、包质量,完成本工程项目。

(7)、外墙脚手架材料采用全钢管结构,立杆≤1.5米间距均匀布,使用期限自地外脚手架制作及安置,水平步距杆子1.8米,外侧每步距中加一道防护水平管,运桥宽0.6米。排架两端水平探头统一不超过0.5米。彩色带为三层一铺,3剪刀撑全部油漆间色。

(8)、不可预见的自然灾害,台风打落安全网,乙方负责挂三次,多余的次数由甲方负责,安全网损坏由甲方负责。

二、质量要求:

三、工程量计算方法及单价

(1)、根据工程的要求需搭设安全斜挡板、安全通道、楼梯防护等安全设施,单价为每平方米:

50元另铺设木板及干芭片、方条等材料由甲方提供。

(2)、地下室的外墙搭设双排架,单价为每平方米____________元。

(3)、主楼为悬挑架,单价按搭设外架外围长加四角(每角1米)乘以外架高计算面积,单价为每平方米____________元

(4)、地下室及±0.00以上楼层装模用的剪力墙、柱横向的钢管、扣件,按建筑面积计算,单价为每平方米____________元

(5)、电梯井计算方式四边周长÷2×高度,单价为每平方米____________元

(6)、卸料平台按每层每个单价:____________元

(7)、甲方要求额外施工的工程按实际工程量进行工程签证,纳入工程总结算,以上单价均为不含税单价,税金发票由甲方负责。

四、付款方式:

(1)、工程款的支付:甲方按每月支付本月完成工程量的80%进度款,施工至主体封顶支付已完工程量90%,搭设工程全部拆除前10天内支付总造价的95%工程款结给乙方,落架退场办理结算,余款15天内付清。如工程工期超期,则应在到期日支付全额工程款,再使用外架,以后每月到期如时支付延期款.

(2)、甲方必须按照合同规定完成工期,不能超过合同所定的使用时间7天。如其他种种原因而造成超期使用外架7天后,超期每平方每天按______元计算(面积按本工程建筑面积算),如超期,超期款应按月如期支付。使用期为甲方开据开工令日到拆架完成日止。

(3)、支付工程款可使用现金或有效地银行转账。

(4)、甲方工程中途停建、缓建或变更原始建筑方案而造成乙方补工或返工、停工,甲方应补偿乙方由此造成的实际经济损失。

五、甲方责任

(1)、甲方负责提供材料堆放场地及扣件材料库房,不得占用、挪用乙方材料。

(2)、甲方不得随便改变或拆除已搭设好的棚架及拉杆,如确实需要改变或拆除应事先得到乙方同意,否则由此造成的后果甲方负责。

(3)、甲方负责免费提供乙方工人的住宿及水电使用及工人保险。

(4)、甲方工地的垂直运输设备无偿提供乙方作运载材料使用(包括外架的搭设和拆除)。

(5)、甲方因中途停缓建时没有确定复工时间,钢管架应及时结算,结算后由乙方拆除后退场。

(6)、按合同规定及时支付工程款及结算。

六、乙方责任

(1)、乙方进场的施工人员必须经过培训考核取得岗位证书方可从事施工作业,并提供岗位证书复印件查验原件。

(2)、乙方必须按照甲方要求按时进场,乙方在施工的全过程中应注意安全,严格遵守安全操作并派驻熟练技术人员经常进行安全检查。

(3)、乙方必须按甲方进度需要进行外架搭设,搭设高度必须高出施工层至少半层,不按时间要求进度搭设的甲方可视情况予以处罚。

(4)、乙方所搭设的脚手架经甲方检查验收合格后方可使用,质量不能满足安全使用功能时应立即整改不得托延,由于托延影响工程进度的甲方有权进行处罚。

七、其他事项

(1)、乙方不得以任何形式分包与转包,否则甲方有权终止合同。

(2)、本合同一式______份,甲、已双方各执______份,自双方签章之日起即生效。

(3)、未尽事宜,经甲、已双方协商签订的或补充协议具有合同的同等法律效力。本合同如在执行的过程中若发生争议,甲、已双方应本着友好合作的精神解决,如双方都无法协商解决,可申请海口市秀英区人民法院协调解决。

甲方:__________________(章)

乙方:__________________(章)

负责人:__________________

联系方式:__________________

现场负责人:________________

联系方式:__________________

签订日期:__________________

展开阅读全文

篇9:工程纠纷调解协议书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 1005 字

+ 加入清单

甲方(单位):________________有限公司,地址:_______________

法定代表人:_______________

乙方(工人):_______________,男,__________岁,住__________市___________________,身份证号:_______________

乙方于年月日发生伤害事故,经治疗后复查,现已康复。为妥善解决乙方受伤事宜,甲乙双方本着平等自愿、互谅互让的原则,经友好协商达成如下协议:

1、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日所实际发生的和其它应当由甲方支付的医疗费、交通费等各项费用共计元(大写:_______________人民币),在本协议签订之前已由甲方全部付清,协议签订之后乙方不得再以任何理由向甲方主张前述期间发生的任何费用。

2、经甲乙双方协商同意,甲方再向乙方一次性支付伤残待遇、解除劳动关系一次性医疗补助金和伤残就业补助金等依法应由甲方支付的全部费用(以下合并简称“一次性补助金”),合计人民币元(大写:_______________)。

3、本协议签订后日内,甲方向乙方支付人民币元(大

写:_______________),余款人民币元(大写:_______________)于付清。

4、乙方收到一次性补助金后,应当合理分配、处理,自觉留足可能发生的后续治疗、康复、生活等费用。乙方分配、处理前述费用的方式由乙方自行决定,后果由乙方自行承担。

5、甲乙双方签署本协议后,劳动关系即行终止。同时乙方承诺不再以任何形式、任何理由就与劳动有关的事宜向甲方要求其他任何费用或承担任何责任。

6、若甲方迟延向乙方支付本协议约定的一次性补助金,则每迟延一日甲方应向乙方支付一次性补助金的3‰作为滞纳金,滞纳金总额最多不超过一次性补助金总额的20%。

7、乙方领取甲方支付的一次性补助金后,又以任何理由向甲方提出任何费用和责任要求的,乙方应当退还甲方为解决本事宜所支付的全部费用,并承担因违约而给甲方造成的全部损失,同时应向甲方支付一次性补助金的20%的违约金。

8、本协议为双方平等、自愿协商的结果,是双方真实意思的表示,并且公平、合理。

9、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及的后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

甲方 ___________

乙方 ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

展开阅读全文

篇10:钢管脚手架工程承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 1490 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,公司决定将脚手架工程交由乙方承包,结合本工程的具体情况,本着互惠互利、相互信任、相互协作的原则,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

一、工程价款

1、脚手架包工包料,按建筑面积计算元/m2。(内支模架包料不包工)

2、建筑面积计算参于其他土建工种计算规则。

3、乙方自理脚手架工程施工的工具材料。

4、乙方施工材料(钢管、槽钢)按照国家安全规范标准材料进场。

二、工程承包范围及方式:

承包范围施工现场、临边防护、四口、楼梯口、电梯口、安全通道、施工场内的钢筋车间、搅拌机棚物料提升机棚,外架拉接点、物料提升机护作拉接点,以及工地现场安全防护棚搭设,以及施工过程中的修理工作,以及脚手板的铺设,安全标志牌搭设等上述工作内容含在承包单价内。

三、质量、安全文明施工要求:

1、按脚手架的验收标准随时接受建设单位及监理、安检部门检查验收,为查检提供便函条件。如达不到合格要求,乙方按甲方要求返工、整改,直到达到验收要求,承担由自身原因导致返工、整改费用自行承担。

2、严格按照脚手架工程的技术要求进行施工。

3、按照外脚手架的技术要求脚手架的构架规范要求不得漏设、漏搭(如立杆垫块、扫地杆、剪刀撑、斜杆、接接点等)。

4、脚手板的铺设要求设置二层满铺,按照文明安全施工要求平整、牢固。

5、乙方搭设的外立杆距离不能≥1m,内立杆距离不能≥1.5m,内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净宽为一米。大横杆涉距不能≥1.8m(立杆、大横杆的搭设,其使用的钢管材质符合安全要求)。

6、乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能≥60cm,网格成型。

7、乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0.30cm设一道,沿建筑物四周搭设。

8、乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45°-60°剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。

9、所有的施工现场临边防护及外架剪刀撑、安全通道等迁设到文明施工一律采用色标钢管搭设。

四、其他事项:

1、乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗,如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。

2、高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业,如因不按要求佩戴安全带的,公司按每人次罚款50元的规定。

3、乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业,如穿拖鞋及穿硬底鞋者,公司按每人次罚款50元的规定。

4、乙方工人进场后,必须服从甲方现场施工员指挥,服从甲方安排及调动,若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的,甲方则按200-500元罚款。

5、施工中由于乙方违反安全生产操作规程,造成的事故者其一切责任由乙方负责。

6、乙方施工中,如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求,而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的时间,甲方则按乙方总承包面积造价罚处乙方200-500元不等。

五、结算方式:

1、脚手架搭设阶段每月底按完成楼层建筑面积乘以包干单价的%进行结算。

2、脚手架拆除阶段每月底按完成楼层建筑以包干单价的进行结算(各楼号脚手架拆除全部完成及相关内容也完成的一个月内一次结算完付清余款)。

3、脚手架工期超过工期时间按总面积每天0.1元/m2计算。

六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,签字之日起生效到工程款全部结清后失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

展开阅读全文

篇11:工程脚手架劳务分包合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 902 字

+ 加入清单

出租方:_______________________________(以下简称甲方)

承包方:_______________________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将________________公司______________工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:

该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。

二、本合同期限:

从______年_____月起至___________年_______月止。

三、工程质量标准:

所有分项工程质量确保优良

四、劳务管理费的上缴及付款方式:

1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的____ %返回乙方作为奖励。

付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50%,装修完工前付50%。

五、乙方的职责

1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。

协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

六、乙方的职责:

1、全面履行__________________公司与_________________-建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50%进行处罚。

七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。

甲方:_______________________乙方:________________________

甲方代表:__________________ 乙方代表:_____________________

年月日

展开阅读全文

篇12:钢管脚手架内外工程承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 947 字

+ 加入清单

合同编号:________________

发包方:________________

承包方:________________

签约时间:________________

签约地点:________________

为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

一、工程名称:

____________。

二、建筑面积(工程形式):

____________。

三、施工地点:

________________。

四、工期:

1、开工:____年__月__日;

2、竣工:____年__月__日;

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式:

________。

六、工程质量标准:

________

七、工程价款:

共计人民币____元。

八、付款方式:

本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

九、质保期:

____年。

十、双方的责任义务

1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工;

②如期完成施工任务;

③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

④负责发包方提供料物及设备的保护;

⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;

⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

发包方:_____________

承包方:_____________

委托代理人:_____________

委托代理人:_____________

日期:_____________

展开阅读全文

篇13:外墙脚手架搭建工程施工合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 1767 字

+ 加入清单

甲方:(以下简称甲方)身份证号码:地址:乙方:(以下简称乙方)身份证号码:地址:风险提示:

合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工,经双方友好、坦诚协商,达成如下协议:

第一章:项目概况及合作条件风险提示:

应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。

2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。

3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:

(1)甲方_____投资_____万元,占_____%。

(2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。

4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

第二章:工程管理责任及分工风险提示:

应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

1、该项目工程管理责任及分工如下

(1)该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。

(2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。

2、材料采购及其他

(1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

(2)在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

(3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三章:利益分享和风险承担

1、利润、风险分配该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲方_____%,乙方____%分享利益和承担风险。

2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

第四章:其他

1、资金和管理

(1)该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

(2)该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。

(3)该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

3、合同争议与免责风险提示:

合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

(1)该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

(2)凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

(3)在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

4、本协议生效、终止及其他

(1)与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

(2)本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

(3)本协议一式______份,合作各方各执______份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。

(4)本协议于________年____月____日,由合作双方在中国______市签字。甲方:(签字)联系电话:________年____月____日乙方:(签字)联系电话:________年____月____日

展开阅读全文

篇14:工程保证金纠纷合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 357 字

+ 加入清单

甲方:________________有限责任公司

乙方:________________

甲方与乙方就市________________工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议:

1.甲方因没有达到原合同有关________________工程质量约定,自愿放弃________________万元保证金。

2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。

3.甲方承诺今后不再就伍拾万元________________质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。

4.本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

法定代表人(签字):_______ 法定代表人(签字):_______

____年____月____日 ____年____月____日

展开阅读全文

篇15:工程纠纷协议书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 483 字

+ 加入清单

甲方:_________________(原告)

乙方:_________________(被告)

丙方:_________________(被告)

现甲乙方就为履行___________________人民法院(_______________)淮开执字第_______________号达成如下和解协议

一、乙方于______________年____________月前一次性支付_______________元,收款单位:______________人民法院,开户行:______________支行,帐号:______________

二、乙方如果按期履行,甲方剩余款项不在要求乙、丙方支付,所有事项均了结,执行终结;本案诉讼费、执行费均由甲方承担。

三、乙方如不按期履行,甲方有权按执行文书执行。

四、本协议一式四份,双方各一份,送_______________法院一份。

甲方:_________________

乙方:_________________

丙方:_________________

______________年____________月__________日

展开阅读全文

篇16:工程款支付后债务纠纷协议书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 364 字

+ 加入清单

原告:_________________姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。

被告:_________________姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式。

请求事项:_________________(写明向法院起诉所要达到的目的)。

事实和理由:_________________(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据,包括证据情况和证人姓名及联系地址)。

此致

_____________人民法院

原告人:_________________(签名或盖章)

_____________年_____月_____日

附:_________________1.本诉状副本_____份(按被告人数确定);

2.证据__________份;

3.其他材料__________份。这就是债务纠纷诉状的范本了。

展开阅读全文

篇17:钢管脚手架内外工程承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 588 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》和《消防法》的规定,甲方将承包给乙方安装,经双方并达成以下协议:

一、工程名称:。

二、工程地点:。

三、承包范围:2个室外栓、1个室内消火栓。

四、工程内容:室内消防栓工程。

五、工程总造价:叁万玖仟元整(¥39000.00元)。

六、(包干不含税)。

七、付款方式:合同签订后,甲方预付乙方工程款总价的40%给乙方,余款60%待消防部门验收合格后一周内付清。

八、工程质量:乙方所安装的产品必须是国家认可的合格产品,质量以消防部门验收为标准。

九、工期:。

十、施工要求:甲方提供安全的施工环境及乙方施工电源,配合乙方在施工现场的相关协调事项。施工过程中造成的安全事故,由乙方负责。乙方按照甲方要求从简安装。市政管网由甲方自负接通。

十一、服务承诺:工程验收合格后,乙方负责保修一年。如果人为损坏或凝冻损坏由甲方负责所需一切费用。保修期满后乙方实行常年维护,维修材料由甲方负责。

十二、本合同自签订之日起生效,在有效期内任何一方违约,由违约方赔偿对方的一切经济损失。

十三、未尽事宜,双方协商解决。

十四、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年___月___日 _________年___月___日

展开阅读全文

篇18:工程款支付后债务纠纷协议

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 661 字

+ 加入清单

债权债务纠纷调解协议书模范如下:

甲方:_______________市S公司,地址:_______________市__________街__________号,法定代表人:_______________,职务:____________

乙方:_______________S公司破产案债权人会议,地址:_______________市__________街_____号,会议主席:____________

为了切实保障债权人的利益,给债务人S公司重振的机会,共谋发展。甲乙双方经过反复协商,就S公司整顿和解的有关事宜达成如下协议:

1.S公司将以公司近两年的[[盈利]]作为偿还债务的主要来源。另外,还包括近期从其债务人处追讨来的欠款。

2.清偿债务的办法。每季度S公司与债权人会议结算一次,清偿的债款由债权人会议按比例分配给债权人。

3.清偿债务的期限。近两年内必须偿还债权总额的——%,剩余款项必须在三年内还清。

4.关于债务的减免数额。全体债权人一致同意免除债款利息部分。

5.在整个整顿期间,债务人将接受债权人会议的监督。S公司一切重大经营决策的变化必须征求债权人会议的意见,并按月呈报企业财务状况的有关会计报表,不得有任何损害债权人利益的行为发生。以上各项经人民法院许可生效后,对债权人、债务人均有约束力。和解协议对该协议产生法律效力以后形成的债权人不发生效力。

__________市S公司(印S公司破产案债权人会议(印)

法定代表人:_______________(签字)

会议主席:_______________(签字)年月

展开阅读全文

篇19:钢管脚手架内外工程承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 1198 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

甲方为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,保证该工程项目的顺利实施,甲方将该水库工程发包给乙方承包经营,经甲、乙双方协商一致达成以下协议。

一、承包内容:

施工图纸及施工合同范围内的全部内容,主合同中所有承包人的义务均由乙方承担。

二、承包方式:

1、本工程由乙方代表甲方具体实施,包括整个工程的协调管理工作。乙方必须按照主合同的要求,保质、保量、保安全,按期交付工程,并履行保修义务。

2、本工程的现场施工全部由乙方承担。施工队伍由乙方组建,以甲方所属项目部的名义实施,并遵守甲方制定的有关工程管理的各项管理制度。

3、乙方在施工过程中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》的规定,如出现安全事故,一切责任和损失均由乙方承担。

4、甲方有权不定期到工地对安装质量、安全生产、文明施工进行检查,发现违规有权根据管理规定直接处罚;若发现乙方对检查人员、相关利益主管人员行贿或其他换取乙方利益的行为,加倍处罚并取消乙方的承包资格,罚款从工程到款中直接扣除。

5、工程施工过程中及工程竣工验收的资料收集和整理全部由乙方负责,试验检测复试的费用均有乙方承担,资料原件必须交由甲方存档;工程结算报告由乙方提供给甲方并附经济签证等相关证明文件,甲方据此向业主提出正式结算申请。核对决算时乙方应主动参与并承担最终的结果。因乙方疏于管理造成漏签、签证无效等其他损失,甲方提供法律援助,但经办人员工资以外的一切费用及法律后果均由乙方承担。

7、本协议是以甲方与业主签订的主合同为基础。本协议未作规定的均按主合同及相关文件执行。乙方应保障甲方免于将承担因主合同违约造成的工期延误赔偿及根据主合同承包人将承担的任何赔偿费,否则甲方可以从支付乙方的任何价款中提存履约保证金不足以弥补赔偿金部分的差额,并且不排除采用其它补救方法的可能。

8、 如乙方出现延误工期20天以上、发生较大质量问题、拖欠农民工资导致信访事件等严重违约事件行为,甲方有权终止协议,并扣除乙方保证金,甲方接管本工程。

三、工程造价:

本合同全部工程施工图预算造价为人民币__壹佰万__元,前期已付 叁拾万元,本次付款陆拾万元。

四、财务安排:

1、乙方自主经营、独立核算,为本工程经营成果的最终承担者。

2、所有原辅材料的采购必须以甲方名义进行,发票开具给甲方,费用由乙方承担,以甲方名义转帐支付。

3、本工程中所涉及的工程所在地政府行政主管部门收费、行业主管部门收费、各种地方性收费以及主合同实施过程中应由甲方承担的费用均由乙方承担。

五、在合同履行过程中如乙方遇到困难,原则上由乙方自行解决,甲方尽力予以协调,但相关费用由乙方承担。

六、未尽事项,双方可协商补充,如有争议双方应协商解决,协商不成时可向甲方所在地人民法院诉讼。

七、本协议一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。

甲方:(签章) 乙方:(签章)

年 月 日 年 月 日

展开阅读全文