起诉状农村房屋买卖
原告:_________________王_____,男,汉族,_____________年_____月_____日生,现住北京市朝阳区_________________村_____区_______________号,电话:_________________
原告:_________________王_____,女,汉族,_____________年_____月__________日生,现住北京市朝阳区_________________村_____区_______________号,电话:_________________
被告:_________________王__________,男,汉族,_____________年__________月__________日生,现住北京市朝阳区_________________村_____区_______________号,电话:_________________
被告:_________________李__________,女,汉族,_____________年__________月__________日生,现住北京市朝阳区_________________村_____区_______________号,电话:_________________
案由:_________________确认房屋所有权纠纷
诉讼请求:_________________
1、判决位于现住北京市朝阳区_________________村_____区_______________号院内北房西侧第一间和西厢房北侧第一间归原告王_____所有,北房西侧第二间和西厢房北侧第二间归原告王_____所有。
2、被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:_________________
二原告系被告王__________与李__________之子女。于20__年4月由二原告与二被告共同出资在原址翻建了位于北京市朝阳区_________________村_____区_______________号北房四间,西厢房三间,其女王_____出资20000元,其子王_____出资20000元,现二原告向被告主张房屋所有权时,不能达成一致意见,请求人民法院依法保护原告的合法权益。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
更多相似范文
篇1:个人借款起诉书
原告:_________________姓名________________职务:_____________
委托代理人:_________________
姓名:______________性别:_____________年龄:_____________民族:_____________职务:_____________工作单位:______________住址:_____________电话:_____________
被告:_________________姓名:_________________职务:_____________
诉讼请求:________________
事实和理由:_________________
此致___________人民法院
原告人:_____________(盖章)
__________年_____月_____日
篇2:写离婚起诉书
原告:____________, 性别:女, 出生年月____________,民族______,职业____________,工作单位和住址__________________,联系方法________________________。
被告:____________,性别:男,出生年月____________,民族______,职业____________,工作单位和住址__________________,联系方法________________________。
诉讼请求
1、判决原、被告离婚;
2、依法分割夫妻共同财产;
3、婚生女(子)______由原(被)告抚养。
4、案件受理费由双方承担(或由被告承担)。
事实和理由
(在此叙述离婚的事实和理由,包括何时结婚,婚姻基础,婚后感情,夫妻感情破裂的事实和原因,夫妻共同财产有哪些,孩子多大等。例如:我与被告于____________年___月经人介绍相识,于____________年___月___日登记结婚,婚后夫妻感情一般,生育儿子______.由于婚前我对被告了解不够,草率地与其结婚,婚后发现被告经常参与赌博、嫖娼等违法活动,不务正业,经我多次苦心规劝仍劣性不改。被告婚后的所作所为,对家庭及亲人极端不负责任,已严重伤害了夫妻感情,加之双方性格不合,夫妻长期分居,现夫妻感情已完全、彻底破裂,夫妻关系名存实亡。另我们夫妻存续期间拥有夫妻共同财产约____________元。现我向法院提起诉讼,要求与被告离婚并由我抚养儿子______,另分割夫妻共同财产____________元中的____________元归我所有。)
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条的规定特提起诉讼,请依法判决。
此致
__________________人民法院
具状人:____________
______年______月______日
篇3:不服劳动仲裁民事起诉状
原告:_________________姓名__________,性别,__________出生__________年__________月,民族__________,__________公司职工,家庭住址__________,电话__________。
被告:_________________公司
法定代表人:_________________
职务:_________________
诉讼请求
1、撤销__________劳裁字(__________)第__________号劳动争议仲裁决定书
2、要求__________
3、诉讼费用由被告承担
事实和理由:_________________
写清合同答订的经过、具体内容、纠纷产生的原因、诉讼请求及有关法律、政策依据。
此致
__________人民法院
附:_________________本诉状一式二份
起诉人:_________________
__________年__________月__________日
篇4:手房屋买卖合同协议纠纷起诉状
原告:___________________________,男,汉族,_____________年__________月__________日生,身份证号:_____________,住址:_________________省__________市__________县__________村__________号,电话:_________________
被告:__________________________,女,汉族,_____________年__________月__________日生,身份证号:_____________,住址:_________________市__________区路__________号,电话:_________________
诉讼请求
一、
判令_______________…
事实与理由
原、被告双方于_____________年__________月_______________日在__________市__________房地产经纪有限公司__________店签订《房屋买卖合同》一份,_________________________中介方通知被告办理相关手续时,被告却称房子不卖了,后多次与被告沟通,被告却坚持不再履行合同。
鉴于此,为维护原告合法权益,维护法律的尊严,特向贵院提起诉讼,望贵院依法判决,支持原告的全部诉讼请求。
此致
__________省__________区人民法院
具状人:___________________
___________年__________月__________日
篇5:民事起诉状代理纠纷
原告:__________________
被告:__________________
诉讼请求:
请求人民法院依法判决:
1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;
2、被告退还原告已付装修款__________元人民币,被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任;
3、被告承担本案诉讼费。
事实及理由
__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告__________房屋进行室内装修,工程日期为_____月_____日至_____月_____日,签订合同当日原告支付了_____元装修款。
__________年_____月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定_____月_____日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
____________________人民法院
具状人:__________________
__________年_____月_____月
篇6:租赁合同纠纷起诉状
原告:___________________
住所地:___________________
邮编:________________
法定代表人:_____________
职务:________________
被告(1):_________________
住所地:___________________
邮编:________________
法定代表人:_____________
职务:________________
被告(2):_________________住所地:___________________邮编:________________
法定代表人:_____________职务:________________
诉讼请求:_________________(1):_________________(2):_________________
事实与理由:_________________
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇7:2024年女方离婚起诉书
原告:姓名: 性别:男;民族:汉;身份证号码:
住址: 联系方法:
被告:姓名: 性别:女;民族:汉;身份证号码:
住址: 联系方法:
诉讼请求:
1、判决原告与被告离婚;
2、依法分割夫妻共同财产(财产清单);
3、婚生女(子)由原(被)告抚养。
事实和理由:
(在此叙述离婚的事实和理由,包括何时结婚,婚姻基础,婚后感情,夫妻感情破裂
的事实和原因,夫妻共同财产有哪些,孩子多大等。)
此致
江阴市人民法院
具状人:
年 月 日
篇8:抚养费强制执行申请书
执行申请人:______________,男,_____________年_____月__________日生,_______族,住__________省__________号。
被申请人:______________,男,_____________年_____月_____日生,_______族,住_______市__________区__________路__________弄_____号;
被申请人:_________________,男,_____________年_____月_____日生,_______族,住_______市__________区__________路__________弄_____号。
申请事项:_________________
1、请求强制执行(_______)_____民一(民)初字第_____________号民事判决书,即俩被申请人归还申请人借款人民币_______________,_______________元。
2、被申请人加倍支付迟延履行期间债务利息(利息自判决确定履行期限届满次日起至实际清偿日止)。
3、本案执行费用由俩被申请人承担。
事实与理由:_________________
执行申请人诉俩被申请人民间借贷纠纷一案,_________年_____月__________日由__________区人民法院做出(_______)_____民一(民)初字第_____________号民事判决书,判决确认被申请人_______________归还申请人_______________借款人民币_______________,_______________元;被申请人__________对_______________归还_______________上述借款承担连带责任。
该民事判决现已生效,被申请人仍拒不履行判决,为维护申请人的合法权益,特申请贵院予以强制执行。
此致
__________区人民法院
_________年_____月__________日
篇9:承担担保责任的起诉状
原告:________________,女,20__________年__________月__________日出生,汉族,住________________路弄_____号_______________室。
法定代理人:_________________,女,19__________年__________月__________日,汉族,住________________路弄_____号_______________室,系原告冯某某之母,身份证号码:_________________3__________________3。
被告:________________,男,19__________年__________月__________日出生,汉族,户籍地:_____________路__________弄__________号_______________室,系原告冯晨苇之父,联系电话:_________________13________________。
诉讼请求:_________________
请求依法判决被告每月支付原告抚养费人民币20__元,直到原告能独立生活为止,并补付原告出生至今的抚养费;负担原告今后医疗费、教育费的一半;本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由:_________________
原告与被告系非婚生父女关系,是被告陈某某(父亲)与冯某某(非婚生母亲)之女。被告与冯某某发生了亲密关系,20__________年__________月__________日原告在________________出生,出生之后一直由(母亲)冯某某抚养,被告只给了几个月的抚养费,经(母亲)冯某某多次催付,被告还是拒绝继续支付。
原告认为,自己尚在幼儿期,正在处于身体迅速成长和发育的时期,在此期间需要大量的生活费用,现在冯某某(母亲)为了照顾原告,无法正常去上班,所以原告的生活费用很难得到保障。
综上所述,原告、被告双方因在非婚生子女抚养费上无法达成一致,从而无法协商解决此事,故向贵院提起诉讼,请求法院判如所请,以维护原告作为未成年人的合法权益。
此致
上海市人民法院
具状人:_________________
_____年_____月_____日
篇10:民事起诉状
原告(第三人):______________,男/女,_____________年__________月__________日出生,_____族,住__________省__________市__________区__________路__________号。工作单位。联系电话。
被告(原生效判决、裁定、调解书双方当事人):______________,男/女,_____________年__________月__________日出生,_____族,住__________省__________市__________区__________路__________号。工作单位。联系电话。
诉讼请求:_________________
1、明确的撤销原生效判决、裁定、调解书的全部或部分内容的诉讼请求;
事实和理由:_________________
证据和证据来源:_________________1、因不能归责于本人的事由未参加诉讼的证据;2、发生法律效力的判决、裁定、调解书的全部或部分内容错误的证据;3、发生法律效力的判决、裁定、调解书损害其民事权益的证据;4、其他证明诉讼请求的证据。
此致
_____________人民法院
具状人:______________(签名)
_____________年__________月__________日
篇11:工伤保险待遇行政起诉状
原告:______________,身份证号码_________________,性别_____________,出生_______________年_______________月,住址:_____________。电话:_________________
被告:______________有限公司法定代表人:______________,职务_______________。地址:______________电话:_________________
诉讼请求
一、判令被告立即支付经济赔偿金_____________元;
二、依法判令被告支付停工留薪期工资_______________元;
三、依法判令被告支付一次性伤残补助金_____________元,一次性伤残医疗补助金_______________元,一次性伤残就业补助金_____________元;
四、依法判令被告承担鉴定费_______________元、交通费_______________元;
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇12:撤销环保局行政处罚起诉状
继承民事起诉状模板
原告:______________,男,_____族,19__________年_____月_____日出生,住__________市__________区__________路_____号院_____号楼_____号,身份证号:_____________。电话_____________.
被告:______________,女,_____族,19__________年_____月_____日出生,住__________市__________区__________路_____号院_____号楼_____号。电话:_____________.
诉讼请求
1、请求法院依法分割原、被告之父_______________死亡后所遗留的遗产(_______________价值_______________元)。
2、本案诉讼费用由_____被告承担。
事实与理由
_______________、_______________系亲兄妹,其父_______________去世后所留_______________,位于__________区__________街_____号院_____号楼_____单元_____号,建筑面积为__________平方米,产权证号:________________,登记号:_____________,丘(地)号:________________,__________所有权人_______________。
原、被告因该__________继承问题发生纠纷,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定,特向贵院提起诉讼,请求法院依法公判。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇13:承担担保责任的起诉状
原告________________(单位写明名称、住所地、法定代表人或负责人姓名职务;自然人写明姓名、性别、出生年月日、民族、职业、服务处所、住所地、居住地、公民身份号)。联系电话_____________________
被告_____________(写法同上)
请求事项
1.判令被告______________;
2.本案诉讼费用由被告负担。
事实与理由
___________________(扼要写明时间、地点、当事人、案情经过、结果、主张的理由及法律依据)
此致
_________________人民法院
具状人:_______________
_________年_______月_______日
附:1.本状副本×份;
2.书证________份;
3.证人姓名和住址。
篇14:深圳离婚起诉书
诽谤起诉书范文
自诉人:_________________雷__________,女,__________年_____月_____日出生,_____族,__________市__________公司职员,住__________市__________街__________号。
被告人:_________________于__________,女,__________岁。
案由:_________________诽谤案
诉讼请求:_________________
(1)于__________应公开赔礼道歉、澄清事实,消除其言行所造成的恶劣影响;
(2)于__________应赔偿精神损失__________元。
事实和理由:_________________
(应详述犯罪事实,此略)
在此,我请求人民法院依据《中华人民共和国刑法》第246条关于诽谤罪的规定,并根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第170条和第171条之规定,对于__________的行为进行审判,维护我的合法权益。
主要证据和证据来源:_________________证人证言两份。单位同事赵__________和何__________各出具证言一份;
此致
_____________人民法院
自诉人:_________________雷__________
代书人:_________________律师
__________年_____月_____日
篇15:侵犯专利权起诉书
原告:
住址:
身份证号码:
被告:
住址:
身份证号码:
诉讼请求:
1、请求人民法院依法调解或判令原、被告离婚;
2、案件受理费由被告承担。
事实和理由:
原告于______年初经人介绍与被告认识,见过一面之后,在父母之命、媒妁之言的撮合下,于同年草率结婚,未进行结婚登记,但是依据民政部《婚姻登记管理条例》规定双方已经被认定为事实婚姻,______年生育儿子。
感情破裂因素如下:
一、由于婚前双方缺乏了解,感情基础薄弱,双方脾气、性格、爱好及生活习惯等格格不入,无没沟通,致夫妻感情日益淡薄;
二、是被告脾气暴躁,经常因家庭琐事对原告恶言恶语、拳打脚踢,使原告精神上、心灵上长期受到打击及折磨,彼此积怨,致夫妻感情日益淡薄;
三、是被告赌博上瘾,经常成天成夜泡在赌场不回家,家里的财物以被他挥霍一空;
四、是更令原告伤心的是被告还在外拈花惹草,与他人有不正当的男女关系,严重伤害了夫妻感情,让原告真正对家庭婚姻生活感到绝望。后经我多次苦心规劝,多方调解,仍劣性不改。被告婚后的所作所为,对家庭及亲人极端不负责任,已严重伤害了夫妻感情;
五、双方因感情不合分居生活,已经达到___年之久,双方不尽忠诚、同居、抚养等夫妻义务,在生活上各在_____互不参与,经济上分开,夫妻长期分居,现夫妻感情已完全、彻底破裂。
此致
________人民法院
起诉人:________
_____年____月____日
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。
篇16:平台网购纠纷起诉书
民事起诉书
原告姓名:______ 性别:______ 出生年月日:____ 民族:____
身份证号码:_______ 住址:________ 电话;_________________
被告姓名: _______ 性别:______ 出生年月日:____ 民族:____
身份证号码:_______ 住址:________ 电话:_______________
诉讼请求
1 请求法院依法判令被告归还借款本金——元,及利息——元。利息的计算以总借款金额为基数,
从-年-月-日起,至本案生效判决确定的履行期限最后一日止,按月息*%计息
2 本案诉讼费由被告承担。
事实与理由
被告于_年_月_日向原告借款人民币——元,约定-年-月-日前归还,并出具借据一份,到期后被告并未归还以上借款,原告多次催促要求被告归还未果,为了维护原告的合法权益,故根据《民事诉讼法》第108条规定,特向贵院提出诉讼,请求法院判令被告偿还原告本金及利息,利息以本案生效判决的履行期限最后一日为止的利息,利息按月利率*%支付,请求法院支持原告诉讼请求维护原告合法权益。
此致
————人民法院
起诉人:——
--年--月--日
篇17:离婚时财产纠纷起诉状
原告:_______,身份证号码:___________________________,性别:____,____族,年龄_____,
住址:_____________,联系电话:_________________________________。
被告:_______,身份证号码:___________________________,性别:____,____族,年龄_____,
住址:_____________,联系电话:_________________________________。
诉讼请求:
1、判令被告返还借款______元;
2、判令原告对拍卖、变卖抵押物土地使用权(______(____)字第_____号证)价款享有优先受偿权;
3、判令被告承担本案诉讼费。
事实和理由:
____年___月___日,原告与被告经过平等协商达成借款协议,约定被告从原告处借款____万元,归还期限为____年,即到____年___月____日被告必须归还借款,并约定了以被告合法拥用有的土地使用权证(______(____)字第_____号证)为债务设定抵押。现已届至还款期限,可是被告至今没有还款给原告,并且将设定已经设定抵押的土地使用权由第三人_____________使用,侵犯了原告对抵押权的使用、收益等合法权益。经原告多次想要与被告协商交涉,但被告置之不理。
此致
____________人民法院
具状人:_________
____年____月____日
篇18:离婚后孩子的抚养权和抚养费起诉书
原告:_________________
被告(系原告生父):________________
诉讼请求:_________________
责令被告从起诉之日起每月支付原告抚养费20__元。
事实与理由:_________________
原告系被告亲生女儿。20__年6月_____日,被告与原告之母因夫妻感情不和经北京市朝阳区人民法院判决离婚,原告由母亲抚养,被告每月支付抚养费800元。该抚养费在当时也仅够维持。
但随着近年物价的逐年增高,原告因上学及生活开支的需要,每月800元的抚养费早已不够。而原告生母的收入有限,一直未再婚,独自承担原告的抚养费用非常困难。被告虽有较高的经济收入,但基于与生母的关系恶化,拒不增加抚养费用。
为维护原告合法权益,特诉至人民法院,请求支持原告的诉讼请求!
此致
北京市人民法院
具状人:________________
代理人:________________
______年_____月_____日
篇19:民事起诉状代理纠纷
原告:__________,男,_____年_____月_____日出生,汉族,住址:__________市_____区_____路_____号,身份证号:_______________。
法定代理人:__________,女,_____年_____月_____日出生,汉族,公司职员,住址:__________市_____区_____路_____号,身份证号:_______________,联系电话:__________。
被告:__________,男,_____年_____月_____日出生,汉族,公司职工,住址:__________市_____区_____路_____号,联系电话:_______________,身份证号:_______________。
案由:抚养费纠纷
诉讼请求:请求依法判令被告支付拖欠的抚养费__________元。
事实与理由:
被告与__________于_____年_____月_____日结婚,原告在__________年_____月_____日出生。被告与__________因感情不和于_____年_____月_____日在_____市_____区民政局协议离婚,约定原告由__________抚养,被告每月支付__________元抚养费。
但自从_____年_____月_____日开始,被告不再支付原告抚养费。__________曾多次找被告索要,但被告拒不支付,已累计拖欠__________元。现为了原告的健康成长,让被告履行做为父亲的职责,依法向贵院提起诉讼,要求判令被告支付其拖欠的抚养费。
此致
_____市__________区人民法院
原告:__________
_____年_____月_____日
篇20:2024离婚起诉书范文
原告:汪家云,女,47岁,合肥市第五钢铁厂职工,住址:合肥市东纬路58号钢铁新村44幢502室。
被告:江汉,男,60岁,无职业,住所地:合肥市市中区老街55号。
诉讼请求:1、请求依法判令请求法院依法保护原告的遗产继承权,依法定继承判令原告继承其养母的房产;2、责令被告搬出争议房;3、请求依法判令被告承担本案的全部诉讼费用。
事实与理由:原告系原房屋主的养女, 被继承人于20xx 年8月28日死亡,留下房屋一间(位于合肥市市中区老街55号)。被继承人死后并无遗嘱,所以在房产继承问题上发生争议。在争议未果的情况下,被告居住在争夺争议房产中,引起原告的质疑与不满。
被告与被继承人之间不存在血缘关系,也没有过继给被继承人,且被告长年无职业,没有经济来源,并未尽到赡养被继承人的义务,而原告对养母尽到了赡养义务,在养父病故后的三十年里,每月送给养母一定的生活费和过节费。《中华人民共和国继承法》第十二条中明确规定:“丧偶儿媳对公、婆,丧偶女婿对岳父、岳母,尽了主要赡养义务的,作为第一顺序继承人。” 且在法律意义上,原告自幼过继给被继承人,为被继承人的侄女,具有遗产的法律继承权。此外,被告在房产仍处在争议的情况下入住争议房,属于违法行为。据此,原告请求法院请法院查明事实,予以公正裁决,依照事实和法律,确保原告的合法继承权,并责令被告搬出争议房。
此致
合肥市中级人民法院
具状人:汪家云
20xx年 **月 日
附:1、诉状副本一式二份;2、相关书证备份。