正规房屋租赁合同书
出租方(以下简称甲方)__________________
承租方(以下简称乙方)__________________
根据《中华人民共和国》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:房屋地址
甲方将自有的坐落在______市______街______巷______号的房屋______栋______间,建筑面积______平方米、使用面积______平方米,类型______,结构等级______,完损等级______,主要装修设备______,出租给乙方作______使用。
第二条:租赁期限
租赁期共______个月,甲方从______年______月______日起将出租房屋交付乙方使用,至______年______月______日收回。
乙方有下列情形之一的,甲方可以终止合同,收回房屋:
1、擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或与他人调剂交换的;
2、利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的;
3、拖欠租金______个月或空置______月的。
合同期满后,如甲方仍继续出租房屋的,乙方拥有优先承租权。租赁合同因期满而终止时,如乙方确实无法找到房屋,可与甲方协商酌情延长租赁期限。
第三条:租金和租金交纳期限、税费和税费交纳方式
甲乙双方议定月租金______元,由乙方在______月______日交纳给甲方。先付后用。甲方收取租金时必须出具由税务机关或县以上财政部门监制的收租凭证。无合法收租凭证的乙方可以拒付。
甲乙双方按规定的税率和标准交纳房产租赁税费,交纳方式按下列第______款执行:
1、有关税法和规定比例由甲、乙方各自负担;
2、甲、乙双方议定。
第四条:租赁期间的房屋修缮和装饰
修缮房屋是甲方的义务。甲方对出租房屋及其设备应定期检查,及时修缮,做到不漏、不淹、三通(户内上水、下水、照明电)和门窗好,以保障乙方安全正常使用。甲方修缮房屋时,乙方应积极协助,不得阻挠施工。
出租房屋的修缮,经甲乙双方商定,采取下述第______款办法处理:
1、按规定的维修范围,由甲方出资并组织施工;
2、由乙方在甲方允诺的维修范围和工程项目内,先行垫支维修费并组织施工,竣工后,其维修费用凭正式发票在乙方应交纳的房租中分______次扣除;
3、由乙方负责维修;
4、甲乙双方议定。
乙方因使用需要,在不影响房屋结构的前提下,可以对承租房屋进行装饰,但其规模、范围、工艺、用料等均应事先得到甲方同意后方可施工。对装饰物的工料费和租赁期满后的权属处理,双方议定:工料费由______方承担;所有权属______方。
第五条:租赁双方的变更
1、如甲方按法定手续程序将房产所有权转移给第三方时,在无约定的情况下,本合同对新的房产所有者继续有效;
2、甲方出售房屋,须在三个月前书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;
3、乙方需要与第三人互换用房时,应事先征得甲方同意,甲方应当支持乙方的合理要求。
第六条:违约责任
1、甲方未按本合同第一、二条的约定向乙方交付符合要求的房屋,负责赔偿______元。
2、租赁双方如有一方未履行第四条约定的有关条款的,违约方负责赔偿对方______元。
3、乙方逾期交付租金,除仍应补交欠租外,并按租金的______%,以天数计算向甲方交付违约金。
4、甲方向乙方收取约定租金以外的费用,乙方有权拒付。
5、乙方擅自将承租房屋转给他人使用,甲方有权责令停止转让行为,终止租赁合同。同时按约定租金的______%,以天数计算由乙方向甲方支付违约金。
6、本合同期满时,乙方未经甲方同意,继续使用承租房屋,按约定租金的______%,以天数计算向甲方支付违约金后,甲方仍有终止合同的申诉权。
上述违约行为的经济索赔事宜,甲乙双方议定在本合同签证机关的监督下进行。
第七条:免责条件
1、房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的,甲乙双方互不承担责任。
2、因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲乙双方造成损失,互不承担责任。
因上述原因而终止合同的,租金按实际使用时间计算,多退少补。
第八条:争议解决的方式
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方均可向房屋租赁管理机关申请调解,调解无效时,可向市工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以向人民起诉。
第九条:其他约定事宜
本合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。补充协议报送市房屋租赁管理机关认可并报有关部门备案后,与本合同具有同等效力。
本合同一式4份,其中正本2份,甲乙方各执1份;副本2份,送市房管局、工商局备案。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
更多相似范文
篇1:正规劳动合同范本
甲方(用人单位): 乙方(劳动者)姓名: 身份证号码: 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规,本着公平合理、平等自愿和协商一致的原则,经甲、乙双方协商一致,特订立本合同。
一、合同期限: 合同期为________年,本合同自________年____月____日至________年____月____日。其中试用期自________年____月____日至________年____月____日,合同期满后,若甲、乙双方无其它异议,合同自动续约。若存在异议,甲、乙双方须以书面形式提出,否则视为无异议。
二、对乙方工作内容及要求: 根据甲方工作需要,乙方同意在本矿工作,担 任 职务。乙方在工作期间,须向甲方提供自己的有效证件,并严格履行本岗位的安全生产责任制。工作兢兢业业,与其它职能部门协调配合良好,确保本矿井安全有效地运行。
三、工作时间及工资待遇:
1、乙方试用期间工资待遇按元月执行(按30天)。
2、乙方试用期满后,工资待遇由基本工资加其它工资组成(含税工资)。 工资结构为:基本工资元安全奖 元质量奖元产量奖元组成。
3、正常工作期间,须24小时在矿,非公务离矿,须以书面形式请假。
四、合同解除:
1、经甲、乙双方协商一致后,本合同可以解除。
2、乙方具有下列情形之一的,甲方可随时解除本合同:
①、在工作中被证明不能胜任本职工作的;
②、 严重违章指挥或违反甲方规章制度的;
③、严重失职、营私舞弊,给甲方利益造成重大损失的。
④、被矿外事由依法追究刑事责任的。
3、具有下列情形的,甲方可以解除本合同,但应提前30天以书面形式通知乙方。
①、乙方患病或非因公负伤,医疗期满后,不能从事本职工作的。
②、乙方不能胜任本职工作,经甲方调整工作后仍不能胜任工作的。
4、乙方要求解除本合同时应提前30天以书面形式通知甲方。
五、违约责任: 由于一方单方面违约给对方造成的损失,由对方赔偿损失。
六、未尽事宜,甲、乙双方协商解决,也可依法由劳动部门调解仲裁或向人民法院诉讼解决。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效执行。 甲方: 乙方:________年____月____日
篇2:正规的劳动合同
甲方
名称:
地址:__ ____
法定代表人:_____________________
乙方
姓名:___________________________
性别:__________民族:___________
文化程度:____ __ 国籍:___________
身份证号码:_____________________
住址:_______________________
其他联系方式:___________________
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守。
第1条 工作内容
1.1 乙方同意在被聘用期间,根据甲方工作需要,在公司 综合办公室 从事_夜班兼职驾驶员_工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求,尽职尽责完成甲方规定的工作内容,并达到规定的工作标准和考核要求。
第2条 合同期限
2.1本合同有效期自__ __年__ __月__ __日起,至_ __年_ _月_ __日止,期限为__ _年。期满后,经双方同意,可以续约。
2.2本合同没有试用期。
第3条 劳动时间
3.1 乙方在被聘用期间执行非全日制工作制,每天正常工作时间为下午16:00---00:00,特殊或紧急情况除外。
第4条 劳动条件和劳动纪律
4.1 甲方应根据工作岗位的需要,为乙方提供相应的劳动保护和劳动条件,并进行职业培训、岗位培训。
4.2 乙方在聘用期间,应遵守甲方的各项规章制度及劳动纪律,严格遵守劳动安全卫生、操作规程和工作规范,爱护甲方的财产,遵守职业道德。
4.3乙方违反劳动纪律及各项规章制度的,甲方可视情节轻重,给予扣薪、调职、降薪等处理,或解除劳动关系并要求赔偿损失。
4.4乙方不能以甲方的名义进行任何与完成岗位工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动,否则一切后果乙方自己负责,同时甲方保留追究其法律责任的权利。
第5条 劳动报酬
5.1乙方完成本合同约定的工作内容后,甲方应当以货币形式向乙方支付劳动报酬,劳动报酬标准为:每月 元。
5.2 甲方每月 日以人民币形式向乙方支付劳动报酬。
5.3由于乙方在另一单位缴纳了养老、医疗保险,甲方不能为其重复缴纳,已与本人确认,甲方不再承担乙方其他任何社保、福利待遇,不负责承担乙方的任何医疗费用,但为乙方投保中宏商业医疗保险。
第6条 保密义务
合同期内,乙方须在甲方许可之范围内使用甲方商业信息;合同期内以及合同终止后,乙方必须为甲方之一切商业信息保守秘密,不得以任何方式向甲方以外的第三方泄漏、给予或转让。
如果乙方违反上述义务,给甲方造成任何损失,乙方需承担赔偿责任。
甲方拥有乙方在履行工作职责时所取得的知识产权。
第7条 合同终止
以下情形发生时,本合同终止:
7.1合同期限届满;
7.2在合同有效期内,甲、乙双方都可以随时提出解除劳动合同,但需要提前15日通知对方。
7.3乙方在本合
同有效期间,被依法追究刑事责任,甲方可以单方终止合同,且无需再通知乙方。
7.4 乙方违反公司规章制度或国家法律法规。
7.5乙方无故矿工 日未到岗工作。
第8条 其他
8.1本协议自双方签订之日起生效。
8.2本协议书一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章): 乙方(签字):
法定代表人:
______年____月_____日______年____月_____日
篇3:正规2024年新版施工合同格式
合同编号:
出卖人(下称甲方): 签订地点: 买受人(下称乙方):签订时间:20--年月日
经甲、乙双方共同协商一致,现就乙方为了生产经营需要,特向甲方挖掘机事宜达成如下协议,以便双方共同遵守履行:
第一条 产品名称、型号规格、单位、数量、金额:
备注:上表净机总价款为乙方共应支付给甲方的货款,不包括运费、逾期产生的利息、保险费、等其他所需的费用。
第二条 交货时间: ;交(提)货方式、地点: 。
第三条 质量标准: 按生产厂家(日立)出厂标准(详见产品合格证)。
第四条 产品验收:乙方在提机时应对标的物的功能及外观进行认真检查、确认,核对标的物的型号规格及随机品(如合格证、使用维护说明书、保修卡等),如有异议应当在验收的同时提出,否则视为甲方提供的标的物数量、质量符合双方约定。
第五条 货款支付方式、时间及地点:乙方签定本合同并提机时一次性付清购机款
第六条标的物保修:整机保修期限自乙方提机之日起按厂家标准(详见“维修信誉卡”)保修一年或标的物使用20--小时(以先到为准);标的物装用破碎锤的,整机保修应遵守《关于使用液压破碎锤的责任规定》而减半保修期限;保修期限包含生产厂家或特约维修中心对标的物进行正常合理的保养、维护、维修故障的时间;如果保修期限内标的物出现故障或质量问题时,生产厂家或特约维修中心认为应能通过维护修复的,乙方不得拒绝和阻碍;同时在保修中所耗费的合理时间,乙方不得主张误工等要求;因乙方故意或过失或操作、保养不当导致故障的维修费用及有关损失由乙方承担;超出保修期限后,乙方不再享有保修权利,但甲方可以视情况提供有偿售后服务,配件、运输、人工等费用由乙方承担。
第七条违约责任:(1)乙方未按本合同第五条约定期限支付货款,应向甲方支付逾期利息及滞纳金,计算方法以全部未清偿货款为本金,每逾期10天以内,按月息1%计算;每逾期10天以上(含10天),按月息2%计算;同时,乙方应向甲方支付全部未清偿货款的20%作为违约金。(2)乙方承诺:如乙方违约,甲方为实现债权所支出的一切费用,包括诉讼费、财产保全费、执行费、律师费、差旅费等均由乙方承担。
第八条其他事项:
(1).本合同未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。(2).本合同所有附件为主合同不可分割的部分。
(3).因履行本合同发生的争议,如果协商不能解决,由甲方所在地人民法院管辖。(4).乙方偿还甲方的货款时所产生的银行汇款手续费及其它一切费用均由乙方负责承担。(5).如乙方要求甲方为标的物投保的,险种必须按照甲方的有关规定投保,如乙方不同意投保不计免赔、玻璃险的,则按保险公司定损后金额的80℅进行赔付。
第九条 本合同一式三份,甲方各执两份,乙方执一份,具有同等法律效力,自双方签字后生效。
篇4:正规施工合同
委托方(甲方)姓名:
住所地址:
联系电话:
被委托方(乙方)企业名称:_X装饰有限公司
公司地址:
联系电话:
经甲、乙双方共同协商一致,特签订本合同,须双方共同遵守:
一、工程概况
1、工程详细地址:
2、居室规格: 室 厅 厨 卫
3、委托方式: 按预算项目包工包料
4、工 期: 开、竣工日期 日(工作日),即: 年 月 日开工, 年 月 日竣工(法定节假日顺延)。
5、工程概算价(不含税): 拾 万 千 佰 拾 元(附工程预算书)。 6,工程结算:采用预决算制进行结算、按实际工程发生量结算。
二、质量要求及验收标准
1、使用材料名称、品种、规格,详见工程预算书。
2、以甲乙双方签字认可后的施工图、预算项目及变更增项单作验收标准。
3、由于甲方住房本身缺陷造成的工程质量问题,甲方自行负责。
4、质量保修期自工程验收之日起为两年,保修费用由责任方负责,客户凭公司开据的保修单进行保修。
四、违约责任
1、乙方如不能如约保证质量,返工费用自负。
2、因乙方原因不能按期完工,每拖延一日由乙方支付损失费0.1%元。
3、因甲方原因(中途更改设计,增加项目不能完工或造成窝工、停工造成损失 的甲方承担)或因冰冻、停水、停电、物管干涉其它原因造成误工则工期顺延。
4、甲方要求变更工程量或设计的工期顺延。
5、因甲方未能按时给付进度款及未能按时验收付款原因导致乙方不能按期交工 的每拖延一日由甲方支付乙方损失费0.1%元。
6、合同书生效后,履行期届满前,擅自解除合同之一方,应按合同价款的5%支付违约金,已给对方造成损失超过违约金的,还应进行赔偿,补足违约金不足部分。
7、合同工期内乙方严格按照施工规范操作,施工过程中造成安全事故由乙方自行承担。
8、由于一方要求解除合同,造成对方经济损失的,按实际造成损失赔偿。
9、甲方减项金额超过合同总价的10%的,应收取管理费及设计费。
五、其它条款
1、设计方案经甲方签字定稿,即应照图施工。若一方因故进行修改或减项,应征得对方同意并出具书面意见,由此已产生费用及损失的(比如材料己购进,基础工作已做等),由修改方在修改进行前承担费用。
2、在工期范围内,甲方要求增项,其费用应在增项施工前支付方可施工。如 增项内容多,可适当考虑延长工期。
3、经客户选定的材料购进工地后,若客户要求调换,所产生的调换费(如运输、人工搬运及消耗材料部分等)应由客户开支。
4、材料采购或订制过程中,若遇泰安当时无货,属双方无责任因素,应本着诚意协商解决并工期顺延。
5、甲方有权选购主材料(地板、地砖、墙砖)。若购进价格出预算时,超出部分由甲方在购买时补足,如甲方指定材料本身出现质量问题,不由乙方负责,但乙方有义务协助甲方与商家协助解决。
6、竣工日期为预算项目必须完工日期,若甲方对某些部分处理不够满意,经协商需进行修改,乙方须在双方协商的时间内修改并视为工期顺延。
7、施工期内施工用水用电由甲方负责提供并承担费用。
六、争议处理
合同履行中发生争议,双方应本着诚意通过协商妥善解决,协商不成时,通过泰安市仲裁委员会仲裁解决。
七、合同变更
1、双方已达成协议,如有一方要求变更或增减内容,需征得另一方同意并签定变更手续。
2、合同书自签订之日起生效。
八、合同文本
本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,副本视需要送有关部门。
九、其他
1、本合同签定价如为折扣价,预算书中所规定项目的材料及单价,甲方进行减项必须经乙方同意。
2、如甲方在接到乙方单项验收通知(如电话、书面等形式)三日内须到场验收, 否则应视作验收合格、并作工期顺延。
3、甲方如需减项的应按打折价进行减项决算。甲方如需增项按实际增项发生量 决算。
甲方: (签字/章) 乙方:(签字/章)
年 月 日 年 月 日
篇5:租房子正规合同
甲方(出租方):乙方(承租方):
经协商,甲方愿意将三楼一大房间出租给乙方,并达成以下协议:
1、房租为每月X元整,由乙方每月16日左右按时支付给甲方,如乙方有无法抗拒原因(例如:出差等),需提前告知甲方,乙方于事后应立即支付。水电费另由乙方自付。
2、甲方出租屋内所提供设施、设备,乙方应该有责任爱护,未经过允许,乙方不得擅自改动房屋结构,租房结束后,乙方应该完整交付原出租屋内原有设施、设备。具体清单参看附录。
3、乙方在入住期间,应遵守甲方提出的公共条约,例如:晚上12时前,应回到屋内;平时不宜大声喧哗,以免影响其它住户;保持房屋卫生等。甲方亦有义务维护、提供乙方在入住期间合理权益,例如:提供晾晒衣物场所、维护生命、财产安全等。
4、房屋押金说明:押金为XX元整,且应由乙方在入住前一次性支付给甲方。退还押金方式为:在乙方入住满三个月后,待清点完原出租屋内设施、物品及清算水电费后,由甲方在三日内一次性退回给乙方。如乙方在入住未满三月提出退房,押金不退回给乙方。
5、其它协议:
6、原房屋设备、物品清单:
7、如在协议签定后有其它异议,在本着相互协商基础上解决,如果发生重大、无法协商之争议,愿以此合同协议向南宁市中级人民法院提起诉讼。本合同协议一式两份,甲、乙方各持一份,双方认同签字后该合同协议生效。
甲方(出租方)签名:乙方(承租方)签名:
甲方联系方式:乙方联系方式:
甲方证件号码:乙方证件号码:
日期:日期:
篇6:正规公司食堂承包合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方:广*市保晴饮食有限公司 (以下简称乙方)
为了保证甲方职工的饮食供应,维护甲方正常的生产工作秩序,经过甲己双方友好协商,对乙方承包甲方的职工餐供应,达成以下一致条款,以便共同遵守执行.
一. 合同期限:___年,即从二00__年__月__日起至二00__年
__月__日止,合同期间双方不得无故解除本合同;
二. 职工餐标准:__元/人天,即早餐__元/人餐,中晚餐各__元/
人餐.供餐标准为:早餐__________(具体见每周菜谱),中晚餐_____
_______(菜式变化见每周菜谱);
三. 就餐时间;早餐____至____,中餐____至____.晚餐____至
____,夜宵根据甲方生产的具体情况确定;
四. 结算方式:职工餐费根据其实际就餐情况结算,当月餐费在
次月的5日前对帐,甲方在10日前付款,乙方开据财务收据(若甲方需要发票,则须承担6%的税率);
五. 甲方责任:
1. 免费提供厨房操作的场地/设备设施/水电给乙方使用;
2. 免费提供乙方食堂工作人员的住宿(至少一个单间);
3. 在就餐人数出现较大变化时及时通知乙方;
4. 维持正常的就餐秩序,教育职工节约,杜绝浪费,监督职工讲
究卫生,保持餐厅卫生;
5. 安排专职人员协调食堂工作,解决相关矛盾;
6. 承担节日的加餐费用;
六. 乙方责任:
1. 严格执行《卫生法》,保证食品卫生;
2. 向甲方提供合法合格的相关证件,及时组织食堂员工体检;
3. 承担食堂的水电燃料费用,承担食堂员工的工资福利等;
4. 承担厨房设备的添置和维修(正常损坏的甲方设备报甲方备
案,乙方购买的设备必须经甲方证实);
5. 要求食堂工作人员整齐着装,禁止带病工作;
6. 保证按时供餐,遇特殊情况影响供餐的,及时汇报甲方并及时
解决问题,不影响甲方生产工作;
7. 遵守甲方制度,禁止进入甲方的保密办公生产地点;
七. 违约责任:甲乙双方必须遵守上述规定,否则为违约,违约方
必须向守约方支付当月餐费总额的5%的违约金.
八. 合同的解除:
1. 甲方拖欠餐费达两个月,除承担利息和支付违约金外,乙方可
单方解除合同;
2. 甲方无故解除合同,除支付违约金外,还必须承担乙方所投资
的所有厨房设备(附设备清单).
3. 因乙方原因造成的重大安全事故,除承担经济法律责任外,甲
方可单方面解除合同;
4. 国家政策调整或甲乙双方中的一方没有能力执行本合同,经
协商,双方可解除合同;
5. 解除本合同,需要提前30天以书面形式通知对方;
九. 本合同未尽事宜或双方发生分歧,可协商解决或订立补充协
议,或申请司法机关裁决;
十. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同经双方签字有
效.(以下无正文).
甲方: 乙方:广州保晴*食有限公司
代表人: 代表人:
电话: 电话:
20__年 月 日
篇7:2024正规的服务合同万能
上诉人(原审被告)方某,女,1968年6月29日生,汉族,住上海市浦东新区峨山路某弄某号某室。
被上诉人(原审原告)上海某某房地产经纪有限公司,住所地上海市奉贤区青村镇钱桥文化路某号某室。
法定代表人蔡某某,总经理。
委托代理人苗伟,上海创远律师事务所律师。
上诉人因居间合同纠纷一案,不服上海市浦东新区人民法院(20xx)浦民一(民)初字第13081号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年8月28日受理后,依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。
原审查明,20xx年12月23日,上海市某某房地产经纪有限公司(以下简称经纪公司)作为居间方即丙方,案外人周某某作为买受人即乙方、方某作为出卖方即甲方签订了《房地产买卖合同居间协议》及附件《房地产买卖协议》,甲、乙双方经丙方居间介绍,就上海市浦东新区苗圃路某弄某号某室房屋(以下简称系争房屋)的买卖事宜达成一致。《房地产买卖合同居间协议》第三条约定:系争房屋及76号车位的总房价款为360万元(人民币,下同);第六条约定:《房地产买卖协议》成立,丙方居间成功;第七条约定:甲、乙双方应当于买卖合同成立之日分别按照本协议第三条约定的总房价款的1%各自支付丙方佣金,且甲、乙双方同意丙方可从转付或保管的任何款项中扣除应付的佣金。20xx年1月6日,案外人李某某与方某仅就系争房屋买卖签订《上海市房地产买卖合同》(合同编号:1578046),该房屋转让价款为329万。合同附件六注明的居间介绍、代理等中介服务情况载明,交易双方的居间介绍房地产经纪公司均为经纪公司。20xx年3月11日,系争房屋产权登记于案外人李某名下。周某与李某系叔嫂关系。之后,因经纪公司催讨佣金未果,故诉至原审法院,请求判令:方某支付经纪公司佣金36000元,并承担案件受理费。
原审认为,居间合同是居间人向委托人报告定立合同的机会或者提供定立合同的媒介服务,委托人支付报酬的合同。居间人促成合同成立后,委托人应当按照约定支付报酬。经纪公司提供居间服务,方某与案外人周某定立《房地产买卖合同居间协议》,最终与案外人李某就购买系争房屋签订了《上海市房地产买卖合同》,且已完成过户,经纪公司促成交易完成的标的为同一套房屋,方某将房屋出售给李某显然是经纪公司居间,并经方某认可。因此,参照《房地产买卖合同居间协议》的约定,方某应于买卖合同成立之日按照总房价款的1%支付经纪公司佣金,故经纪公司要求方某支付佣金的主张于法有据,原审法院予以支持。至于佣金的数额,由于实际转让价款为329万元,原审法院确定佣金的数额为32,900元。原审法院审理后于20xx年七月二十六日依照《中华人民共和国合同法》第四百二十四条、第四百二十六条之规定,作出判决:方某应于判决生效之日起十五日内支付上海某某房地产经纪有限公司佣金人民币32,900元。负有金钱给付义务的当事人如未按判决指定的期间履行给付义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。一审案件受理费人民币700元,减半收取计人民币350元,由上海某某房地产经纪有限公司负担30元,方某负担320元。
判决后方某不服,向本院提出上诉称,其与被上诉人间约定其出售房屋的净到手价为360万元,依据被上诉人方的解释也是此为上诉人实际收到的钱款,相关的佣金和税费不需要上诉人支付。现被上诉人违背诚实信用原则,张冠李戴,将已失效的协议强加于上诉人,要求上诉人承担佣金,没有任何事实及法律依据。原审法院查明的事实错误,导致判决显失公正。为此提出上诉,请求二审法院查明事实,依法改判,驳回被上诉人原审的全部诉讼请求。
被上诉人经纪公司辩称,原审法院查明的事实清楚,判决公平、公正。请求二审法院驳回上诉,维持原判。
本院经审理查明,原审法院查明的事实属实,本院予以确认。
本院认为,民事活动应当遵循自愿、公正、等价有偿、诚实信用原则。上诉人系通过被上诉人居间,欲出售系争房屋,并与被上诉人签订了《房地产买卖合同居间协议》,虽然最终该房屋的买受方并非原协议的签订人,但上诉人亦无证据材料证明其系通过其他居间单位或者其他方式与买受人接触并洽谈购房事宜,且上诉人与买受人间签订的买卖合同中多确定的中介公司亦是被上诉人,故上诉人系通过被上诉人的居间,才得以出售了系争房屋,上诉人理应支付相应的佣金。上诉人另称被上诉人曾承诺上诉人净到手价为360万元,无需上诉人承担佣金及税费等,但上诉人对此并无相应的证据材料佐证。依据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有这人提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。现鉴于上诉人主张免付佣金的请求缺乏相应的依据,上诉人应当自行承担举证不能的不利后果。综上,本院认为原审法院查明的事实清楚,判决适用法律正确,本院予以维持。上诉人的上诉理由缺乏依据,本院不予支持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费人民币622元,由上诉人负担。
本判决为终审判决。
审判长 方方
审判员 顾依
代理审判员 毛炎
20xx年九月十一日
篇8:货车租赁合同2024正规
出租方:(以下简称:甲方)
承租方:(以下简称:乙方)
经甲乙双方平等协商达成本协议,条款如下:
二、租赁期限:暂定一年(______年______月______日—______年______月______日)。协议生效时乙方一次性向甲方缴纳风险担保金______元。
三、租赁费用:¥______元/月(大写:______每月)。租金先交后使用每月25日交次月租金。
四、付款方式:乙方在接收车辆时以现金方式一次性付清。
五、违约责任:乙方租用不到半年的扣风险担保金总额的100%,到半年以上的扣风险担保金的50%.本协议到期后乙方须保证车辆完整无损归还给甲方。
六、其他约定:
1、甲方提供出租车辆,行车的相关手续必须齐全。
2、乙方在租赁期内的一切油耗、修理费及相关费用等由乙方全部承当。
3、乙方在租赁期内所承运的各种物资,无国家违禁品,否则,因此而产生一切经济损失和法律后果,由乙方承当全部责任,并还应支付甲方的间接和直接损失费¥______元(大写:______元整)。
4、乙方在租赁期内所发生的一切交通安全事故,其经济后果和法律后果,均由乙方承当全部责任。同时,另行支付甲方间接和直接损失费¥______元(大写:______元整)。
5、本协议到期后,乙方应及时归还车辆给甲方,如需继续租赁,则另行协商租赁的相关事项。
6、年审费用______元内由承租方负责,______元以上由出租方负责。出租方将油加满交承租方,承租方归还出租方时需将油加满。
7、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
8、本协议经双方签字生效。
9、本协议一式贰份,甲乙双方各村一份。
甲方:(盖章)乙方:
代表:
年月日
篇9:正规的土地承包合同
发包方(甲方):______________
承包方(乙方):______________
根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定,本着平等、自愿、有偿原则,经双方共同协商,订立本合同。
一、甲方将集体所有耕地.王家河地共计1.2________________亩地承包给乙方
二、承包期自_20_______年_____3_月_____26日起至_____年______月__________日止,
三、乙方所承包的土地使用权总价款为人民币二百元整,付款方式为每年年底。
四、甲方要尊重乙方的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,乙方对所承包的土地有独立的经营管理权和继承权。
五、本合同一式三份,甲乙双方各一份、。
甲方(盖章):______________乙方(签字):______________
___ 年 ___ 月 ___ 日
篇10:正规工厂劳动合同范本
甲方:________________________
乙方:________________________
根据《中华人民共和国劳动法》和《__________市人事局关于规范市级事业单位临时工管理工作的通知》以及有关法律,法规,规章和政策的规定,经双方平等协商,乙方为甲方聘用制临时职工,并订立本劳动合同。
一、聘用合同期限
本合同为有期限的聘用合同。合同期从______年______月______日起至______年______月______日止。其中试用期从______年______月______日起至______年______月______日止
二、工作内容
乙方同意接甲方工作需要,在____________岗位工作(具体事项另行约定)履行职责,完成任务。
乙方应遵守甲方依法制定的管理制度。
甲方依据有关规定对乙方实施奖励和处分。
三、劳动保护和工作条件
甲乙双方都必须严格执行国家有关工作时间,劳动保护,安全卫生等规定。甲方应为乙方提供符合规定的工作条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程。
四、工作报酬
1.试用期内每月工资______元,试用期满后每月工资______元。
2.甲方每月______日发放工资。不得无故克扣,拖欠工资。
五、社会保险和福利
(一)甲乙双方依法参加社会保险并根据国家,省有关政策和规定按期足额缴纳各项社会保险费。其中乙方个人缴纳部分,由甲方在其工资中代为扣缴。
(二)乙方的孕期,产期,哺乳期待遇以及终止和解除劳动合同时乙方生活补助费(经济补偿金)的发放等,均按有关法律,法规,规章,政策以及甲方依法制定的规定执行。
(三)乙方患职业病或因公(工)负伤的待遇,因公(工)或因病死亡的丧葬费,一次性抚恤费,供养直系亲属生活困难补助费等均按有关法律,法规,规章,政策执行。
(四)乙方患病或负伤的医疗期及其待遇按法律,法规,规章,政策和依法制定的规定执行。
六、工作纪律
甲乙双方应严格遵守法律,法规,规章和政策。甲方制定的各项具体的内部管理制度必须合法。乙方应服从甲方的管理。
七、劳动合同变更,终止,解除的条件
(一)劳动合同确需变更的,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。
(二)劳动合同期满或者甲乙双方约定的合同终止条件出现,聘用合同即行终止。经双方同意,可续签聘用合同。
(三)乙方有下列情况之一的,甲方可以解除劳动合同:
1.在试用期内被证明不符合聘用条件的;
2.旷工或者无正当理由逾期不归,经批评教育无效,旷工时间连续超过十五天,或者一年内累计超过三十天的;
3.严重失职,渎职或违法乱纪,对甲方利益造成重大损害的。
(四)有下列情况之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知乙方:
1.乙方患病或非因公(工)负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不服从另行安排适当工作的;
2.乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任的;
3.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。
(五)有下列情况之一的,甲方不得依据本条第(四)款的规定解除或终止劳动合同:
1.乙方患病或者负伤在医疗期内的;
2.乙方患职业病或因公(工)负伤并被确认丧失或部分丧失工作能力的;
3.女职工在孕期,产期和哺乳期内的;
4.国家法律,法规另有规定的。
(六)乙方在聘期内被开除,劳动教养以及被判刑的,劳动合同自行解除。
(七)乙方提出解除劳动合同的,应当提前三十日以书面形式通知甲方。
(八)有下列情况之一的,乙方可以随时提出解劳动用合同:
1.在试用期内的;
2.甲方未按照劳动合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的;
3.国家法律,法规另有规定的。
(九)经甲乙双方协商一致,劳动合同可以解除。
八、违反劳动合同的责任
甲乙双方违反合同规定,均应承担相应的违约责任。违约方要付给对方违约金。违约内容和违约金数额在第九条中约定。造成对方经济损失的,还应按实际损失承担经济赔偿责任。
九、双方需要约定的其他事项:____________________________________
十、本合同条款与法律,法规,规章,政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的,以及本合同未尽事宜,均按法律,法规,规章,政策和甲方依法制定的规章制度执行。
十一、本合同依法订立后,双方必须严格履行。
十二、本合同履行中发生争议,经甲乙双方自行协商或上级主管部门调解未能过成协议的,可以向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
十三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章):___________________乙方(签章):___________________
___________年________月______日___________年________月______日
篇11:2024年正规销售代理合同
授权方(以下简称甲方):
通讯地址:
代理商(以下简称乙方):
通讯地址:
应乙方要求,甲方同意授权乙方成为甲方____产品代理商,甲乙双方在自愿、平等、互利、诚信的原则下,就有关事项进行进行充分协商,达成如下协议:
一、销售产品与销售区域
1、销售代理产品为甲方生产的____产品。
2、授权区域为____(省/区)。授权区域是指中华人民共和国境内的地市,授权区域的划分以国家区域为准。
二、性质与期限
1、销售类型为________。
2、销售期限:自____年____月____日起至____年____月____日。
三、交易方式
1、价格说明
甲方以当年年度价格表中订货代号价为基准,下浮____%供货;非标产品按甲方提供的报价单价格为准。区域市场内甲方给其他项目经理供货价格不能低于给乙方的价格。
2、订货方式
乙方需以正式书面订单形式,详细列明订货品种、规格、数量及交货期等,特殊包装需特殊说明,订单上订货人需签名或加盖公章后传真至甲方,甲方根据乙方要求签订内部合同经双方签字确认后,方可作为有效的订货凭证。
3、交货方式
甲方在签订好内部合同后,必须保证所订产品按书面约定的日期完好的到达(由于不可抗力如:地震、水灾、瘟疫等因素产生的影响除外),乙方在收到货物验收无误后,需对甲方的发货清单签收并加盖公章后传回甲方。运费由甲方承担(招投标项目产品运费由乙方承担)。
四、指标和政策
2、销售指标:对首次代理甲方产品的乙方,给予____个月不计销售指标的期限。销售指标是指甲乙方年度结算的金额。
(1)第一年度销售指标为____万;
(2)第二年度及以后的年度销售指标按前一年度的销售量增加____%幅度确定。
3、以上各类产品奖励与折扣与其他销售政策有重叠的,以本协议为主并且不重复计奖。
4、各项奖励兑现时,其欠款额必须降至当期年累计净购额的____%以内,超过____%将取消兑现资格。
5、乙方销售指标和实际销售业绩均以乙方从甲方购买产品的实际净购额为准(净购额是指优惠后的含税结算购贷额),该净购额均以甲方的统计数据为准。
6、对于乙方所运作的每个工程项目,必须由甲方及乙方签订单独的产品购销合同。产品价格以购销合同或甲方预算报价为准。正标产品以甲方产品价目表为准(其中甲方对乙方所作的特殊报价除外)。甲方有权独自酌定调整产品价格,对产品价格的任何调整,甲方都应及时通知乙方。
7、相关财务及结算按甲方相关管理办法、规定执行。
五、乙方的权利和义务
1、乙方在经营中必须严格遵守国家和各级地方政府的法律、法规,做到合法经营。
2、乙方必须严格遵守甲方的规章制度、管理办法、经营规则,不从事制假售假、窜货、乱挂牌、乱价等扰乱市场经营秩序的活动。
3、在开展经营活动时,乙方必须严格按照甲方的销售政策和双方协议对代理产品进行销售,并应全力维护甲方的形象和信誉。
4、乙方在协议期内没有完成协议指标,则甲方有权单方面终止本协议。
5、在费用自理的前提下,乙方有权以甲方名义在授权区域内邀请有关领导、相关人士、经营单位或项目负责人来甲方处参观、考察,甲方应给予必要的配合和支持。
6、未经甲方书面同意,乙方不得擅自在授权区域之内销售其他品牌的同类产品。
7、乙方不得以任何方式同时经营非甲方品牌的同类产品。
8、乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任,不得外传、泄密。
六、甲方的权利和义务
1、甲方有权对乙方的经营活动与业绩进行指导、监督、考核。每年阳历年底对乙方进行指标考核,乙方若在授权期内不能按期完成协议指标,甲方有权取消年终各项奖励、取消销售商资格、终止本协议等处罚。
2、若乙方违反本协议约定的义务或甲方的有关规定时,甲方有权取消年终各项奖励、取消销售商资格、终止本协议等处罚。
3、乙方向甲方提供的所有商业信息(包括窜货、乱挂牌、乱价等),均属于机密,甲方不得外传、泄密。
4、甲方根据乙方信用情况,给予相应的资金周转,并按当年销售政策规定给予奖励。
5、乙方经甲方授权批准之后方可设立分销商,乙方应对分销商的相关活动负全部责任。
6、如属于甲方原因出现产品质量问题,乙方能处理的,应及时协商处理,若不能处理,甲方应及时派员协助解决。
七、广告和展销
1、甲方应向乙方提供有关代理产品所有必要的书面资料(诸如价格表、选型手册、宣传小册子等),以及乙方为履行本协议进行广告宣传而需要的其他资料。
2、甲乙双方可协议在指定地区内共同进行产品推广宣传。任何宣传的内容必须经甲方批准。
3、甲乙双方可协商共同参加在指定地区内举办的交易会或展览会,乙方参加交易会和展览会的费用可与甲方协商解决。
八、信息反馈
乙方应向甲方反馈授权区域内的市场信息,并有义务及时回复甲方提出的需要提供信息的合理要求。
九、客户投诉
乙方应将客户对销售产品的意见或投诉及时以书面形式通知甲方;乙方应及时并恰当的处理投诉,除非乙方获得特别书面授权,否则乙方无权以任何形式以甲方名义进行处理。
十、佣金
1、代理人的佣金以每次售出并签字的协议产品为基础,按每批货物发票价值的____%向乙方汇付佣金。
2、佣金的索取权:代理人有权根据每次用户购货所支付的货款按比例收取佣金。如用户没有支付全部货款,则根据甲方实收货款按比例收取佣金,若由于甲方的原因用户拒付货款,则不在此限。
3、支付佣金的时间:甲方每季度应向代理人说明佣金数额和支付佣金的有关商务,甲方在收到货款后,应在____天内支付佣金。
4、支付佣金的货币:佣金按成交的货币来计算和支付。
十一、协议的终止
1、本协议因下列情况而终止:
(1)协议期限届满,甲乙双方不再续签本协议;
(2)甲乙双方通过书面协议解除本协议;
(3)因不可抗力致使协议目的不能实现的;
(4)在协议期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行协议主要义务的;
(5)当事人一方迟延履行协议主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
(6)当事人有其他违约或违法行为致使协议目的不能实现的;
(7)一方宣告破产或宣告解散;
(8)法院、政府等行政行为要求代理商终止营业;
(9)其他约定的情况。
2、本协议终止后,乙方应立即停止使用与代理销售有关的甲方任何的标识及知识产权。
3、乙方应在本协议终止之日起____日内返还甲方为履行本协议而提供的所有物品,包括文件及其副本或其他任何复制品。
4、本协议终止之日存在的全部完好无损、尚在保质期内、可以再次使用或销售的剩余产品的处理方式为:
(1)甲方以原售价回购;
(2)乙方自行处理。
十二、协议的修改或废除
本协议的任何补充和修改均应由双方协商并以书面形式制成。
十三、违约责任
1、甲乙双方中任何一方违反本协议内容者,在接到利益受损方发来的违约通知后,____日内仍未履约者,利益受损方可无条件终止本协议关系,并可向有关部门提出法律诉讼。
2、甲乙双方中任何一方违反本协议,另外一方可以提出中止本协议。本协议中止____天内,双方应结清所有资金、物资及来往账目。
十四、纠纷解决
本协议在履行过程中发生争议,由甲乙双方协商解决;协商不成提起诉讼的,由协议签订地人民法院管辖。
十五、协议生效及其它
1、协议期满,双方继续履行协议的,应于到期前____个月内继续签订方可生效。
2、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
3、本协议经双方(或授权代表)签字盖章之后生效。
4、本协议正本一式三份,甲方持有两份,乙方持有一份。
甲方(签章):
授权代表(签字):
签订时间:____年____月____日
乙方(签章):
法定代表人(签字):
开户银行:
账户:
签订时间:____年____月____日
篇12:正规委托借款合同
甲方(出售方):身份证号: 乙方(购买方):身份证号: 甲方现有一辆色,车(以下简称该车),该车车主,该车牌号,该车发动机号,该车车架号码,该车登记日期。有偿转让给乙方,依据有关法规的规定,经双方自愿协商一致,签订本合同:
一、该车以人民币__________,___________成交。
二、该车使用性质为,甲方保证该车来源合法,该车的一切证照手续齐全合法有效与档案相符,甲方随车交付该车证件(产权证书、附加费(票)证,购置税(费)证,行驶证正、副本,身份证复印件,路费收据,机动车辆登记证书),由乙方现场过目清点确认后交接。
三、甲方需对以上所有(票)证件费用的真实性,合法性有效性负全部责任,不存在隐瞒或虚假,如因隐瞒或虚假等其它甲方因素而给乙方带来的直接经济损失,由甲方全额承担。
四、甲方对该车不作任何质量保证,由乙方现场鉴定检验该车并认可购买,协议签定成交后乙方不得对该车质量提出任何异议。
五、自本协议签定成交之日前,因该车引起的一切费用、交通违章罚款、行政规费、债务纠纷等均由甲方负责承担,与乙方无任何关系。
六、自本协议签定成交之日后,该车的所有权及一切权益、风险等均归乙方承担,因该车产生的一切费用均由乙方单独承担,因该车引起的一切费用、交通违章罚款、行政规费、保险费、人身财产损害赔偿等责任均由乙方单独承担,与甲方无任何关系。该车是否过户不影响该车的物权转移效力,自本协议签定成交之日起,该车行驶证上的车主只是名义上的车主,与该车再没有任何关系。
八、甲方应在协议签定成交之日后,积极协助乙方办理该车车辆过户、转籍手续,双方应积极配合不得已任何理由推托。二手车过户合同范本二手车过户合同范本。该车车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式:乙方负担;_______,甲方负担;_______。
九、乙方购买该车后,如发现该车在交付给乙方之前出现下列情形之一者,甲方必须立即无条件,全额退还乙方购车人民币_______,________,并赔偿乙方直接及间接经济损失,并负责相关法律责任。
1、该车有盗抢嫌疑;
2、该车发动机号车架号与档案不符;
3、该车车身颜色未经审批改造;
4、该车遗留交通违章肇事未结案;
5、该车有债权债务抵押借款扯皮纠纷;
6、该车分期付款购车未付清余款或其他原因被车管部门或相关执法机关冻结;
7、该车非法组装拼装车辆;
8、该车不能按约定时间提供原车主过户证件手续致使乙方不能过户;
9、该车档案审验的签字签章,如有任何一种属伪造致使乙方不能过户或过户后被发现追究的;
10、该车在转卖给乙方后,无论是否办理过户转籍,无论卖出时间长短,一旦被发现在本次转卖有盗抢行为的; 1
1、该车是非法转卖他人车辆的。
十、本协议共一页十条,一式二份,自双方签字之日生效。甲、乙双方在签署本协议时,对各自的权利、义务、责任清楚明白,并愿按合同规定严格执行。如一方违反本协议,另一方有权按本协议规定追究违约责任。 甲方签字:乙方签字:________年____月____日
篇13:2024年采购合同正规格式
甲方(需方):_________
地址:_________
电话:_________
法定代表人:_________
乙方(供方):_________
地址:_________
电话:_________
法定代表人:_________
为了促进生猪、菜牛、菜羊、家禽的商品生产,满足城乡人民生活的需要,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条 产品的名称、品种和数量
1.产品的名称和品种:_________。
2.产品的数量:_________。(必须明确规定产品的计量单位和计量方法)
第二条 产品的等级、质量和检疫办法
1.产品的等级和质量:
(国家有关部门有明确规定的,按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的,由双方当事人协商确定。)
2.产品的检疫办法:
(国家或地方主管部门有卫生检疫规定的,按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的,由双方当事人协商确定检疫办法。)
第三条 产品的价格、货款结算与奖售办法
1.产品的价格按下列第(_________)项执行:
(1)派购任务或派购基数内的产品,执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时,按新价格执行。
(2)不属派购任务或派购基数的产品,收购价格由当事人协商议定。
2.货款结算办法按下列第(_________)项执行:
(1)对村民、专业户、个体经营户采取现金结算,钱货两清。
(2)对按有关规定必须采取银行结算的,按银行的统一规定办法结算。
3.奖售办法:_________
第四条 交货期限、地点和方式:_________
第五条 甲方的违约责任
1.甲方未按合同规定收购或在合同期间退货的,应按未收或退货部分货款总值的_________%向乙方偿付违约金。
2.甲方如需提前收购,征得乙方同意变更合同的,甲方应给乙方提前收购货物总值的_________%的补偿。甲方因特殊原因必须逾期收购的,除比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外,还应承担乙方在此期间所支付的保管费或饲养费,并承担因此而造成的其他实际损失。
3.对通过银行结算而未按期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定,向乙方偿付延期付款的违约金。
4.乙方按合同规定交货,甲方无正当理由拒收的,除按拒收部分货物总值的_________%向乙方偿付违约金外,还应承担乙方因此而造成的实际损失。
第六条 乙方的违约责任
1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的,如甲方仍然需要的,乙方应如数补交,并应向甲方偿付逾期交货或少交部分货物总值的_________%的违约金;如甲方不需要的,乙方应按逾期或少交部分货款总值的_________%偿付违约金。
2.乙方交货时间比合同规定提前,经有关部门证明理由正当的,甲方可考虑同意接收,并按合同规定付款;乙方无正当理由提前交货的,甲方有权拒收。
3.乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时,甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由,甲方仍然需要乙方交货的,乙方可以迟延交货,不按违约处理。
第七条 不可抗力
合同执行期内,如发生自然灾害或其他不可抗力的原因,致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的,应向对方当事人通报理由,经有关主管部门证实后,不负违约责任,并允许变更或解除合同。
第八条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决。协商不成的,按下列第_________种方式解决:
1.提交_________仲裁委员会申请仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第九条 其他
1.当事人一方要求变更合同,应提前通知对方,并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更合同通知的一方,应在7天之内作出答复,逾期不答复的,视为默认。
2.违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后_________天内(当事人有约定的,从约定)偿付,否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。
3.本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份(两份具有同等效力)。本合同于_________在_________签订;有效期限至_________。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇14:2024年正规婚前约定协议书
甲方(男):_____________
乙方(女):_____________
甲乙双方经自由恋爱,双方准备结婚,都愿共筑爱巢,白头到老,但为防止今后可能出现的财产纠纷,现双方理智的协商,对婚前以及婚后财产达成如下协议:
一、甲方和乙方结婚后,乙方自愿将自己婚前以及婚后的所有财产归甲方一人所有,乙方自动放弃婚后财产处理权,若日后双方任何一方提出离婚,乙方无权支配一切财产,均由甲方一人处理及获得。
二、甲乙双方婚前的债务由债务方自己承担,婚后乙方在未经甲方同意的个人投资以及投资所产生的债务均由乙方独自承担。
三、由于乙方工作性质,甲方无法掌握,每日空床费300元。
四、丙方和丁方是此协议的见证人,以证明甲方乙方均是在清醒且完全自愿的前提下签订的该协议。
五、此协议由甲乙丙丁四方签字后方为有效且具有法律效力。
六、此协议一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方:_______(签字)乙方:_______(签字)
______年_____月____日______年_____月____日
篇15:2024正规个人租房合同范本_合同范本
房屋租赁的注意事项:
1、低价虚假广告要注意 2、房东个人情况查仔细
3、承租房屋家电、家具清点好 4、认真签订房屋租赁合同
5、物业杂费等合同附件写清楚 6、房屋押金问题看明白
7、根据自身条件谋求合适房屋
正规个人租房合同范本
出租方(甲方):
身份证号码: 联系电话:
承租方(乙方):
身份证号码: 联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《____市房屋租赁条例》的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就乙方承租甲方可依法出租的房地产事宜,订立本合同。
一、出租房屋情况
(一)房屋基本情况
1、产证编号:
2、权 利 人:
3、房屋座落:
4、建筑面积: 平方米
(二) 甲方作为该房屋的【房地产权人】【代管人】【法律规定的其他权利人】与乙方建立租赁关系。签订本合同前,甲方已告诉乙方该房屋【已】【未】设定抵押。
(三)该房屋的公用或合用部位的使用范围、条件和要求,现有装修、附属设施、设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定的有关事宜,由甲、乙双方分别在本合同附件二、三中加以列明。甲、乙双方同意该附件作为甲方向乙方交付该房屋和本合同终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。
二、租赁用途
(一)乙方向甲方承诺,租赁该房屋作为____________使用,并遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定。
(二)乙方保证,在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前,不擅自改变上述约定的使用用途。
三、交付日期和租赁期限
(一)甲乙双方约定,甲方于________年________月________日前向乙方交付该房屋。房屋租赁期自________年________月 ________日起至________年________月________日止。
(二)租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期返还。乙方需要继续承租该房屋的,则应于租赁期届满前________个月,向甲方提出续租书面要求,经甲方同意后重新签订租赁合同。
四、租金、支付方式和限期
(一)甲、乙双方约定,该房屋每日每平方米建筑面积租金为(人民币)_________元,月租金总计为(人民币) _________元(大写:___________________________________________元整。
该房屋租金________(【年】【月】)内不变。自第________(【年】【月】)起,双方可协商对租金进行调整。有关调整事宜由甲、乙双方在补充条款中约定。
(二)乙方应于【每月____日前】【_____________】向甲方支付租金。逾期支付的, 逾期一日,则乙方需按日租金的________%支付违约金。
五、保证金和其他费用
(一)甲、乙双方约定,甲方交付该房屋时,乙方应向甲方支付房屋租赁保证金,保证金为_______个月的租金,即(人民币)___________元(大写: 元整。)甲方收取保证金后应向乙方开具收款凭证。
租赁关系终止时,甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外,剩余部分无息归还乙方。
(二)租赁期间,使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、有线电视、物业管理、________等费用由【甲方】【乙方】承担。其他有关费用,均由【甲方】【乙方】承担。
六、房屋使用要求和维修责任
(一)租赁期间,乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施,发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时,应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方通知后的_____日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修,费用由甲方承担。
(二)租赁期间,因乙方使用不当或不合理使用,致使该房屋及其附属设施损坏或发生故障的,乙方应负责维修。乙方拒不维修,甲方可代为维修,费用由乙方承担。
(三)租赁期间,甲方保证该房屋及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该房屋进行检查、养护,应提前________日通知乙方。检查养护时,乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该房屋的影响。
七、房屋返还时的状态
(一)除甲方同意乙方续租外,乙方应在本合同的租期【届满之日】【届满后_____日内】返还该房地产,未经甲方同意逾期返还房屋的,每逾期一日,乙方应按(人民币)________元/平方米(建筑面积)向甲方支付该房屋占用期间使用费。
(二)乙方返还该房屋应当符合正常使用后的状态。返还时,应经甲方验收认可,并相互结清各自应当承担的费用。
八、转租、转让和交换
(一)除甲方已在本合同补充条款中同意乙方转租外,乙方在租赁期内,需事先征得甲方的书面同意,方可将该房屋部分或全部转租给他人。但同一间居住房屋,不得分割转租。
(二)乙方转租该房屋,应按规定与受租方订立书面的转租合同。
(三)在租赁期内,乙方将该房屋转让给他人承租或与他人承租的房屋进行交换,必须事先征得甲方书面同意。转让或交换后,该房屋承租权的受让人或交换人应与甲方签订租赁主体变更合同并继续履行本合同。
九、解除本合同的条件
(一)甲、乙双方同意在租赁期内,有下列情形之一的,本合同终止,双方互不承担责任:
1、该房屋占用范围内的土地使用权依法提前收回的;
2、该房屋因社会公共利益被依法征用的;
3、该房屋因城市建设需要被依法列入房屋拆迁许可范围的;
4、该房屋毁损、灭失或者被鉴定为危险房屋的;
(二)甲、乙双方同意,有下列情形之一的,一方可书面通知另一方解除本合同。违反合同的一方,应向另一方按月租金的________倍支付违约金;给另一方造成损失的,支付的违约金不足抵付损失的,还应赔偿造成的损失与违约金的差额部分:
1、甲方未按时交付该房屋,经乙方催告后 日内仍未交付的;
2、甲方交付的该房屋不符合本合同的约定,致使不能实现租赁目的的;或甲方交付的房屋存在缺陷、危及乙方安全的。
3、乙方未征得甲方同意改变房屋用途,致使房屋损坏的;
4、因乙方原因造成房屋主体结构损坏的;
5、乙方擅自转租该房屋、转让该房屋承租权或与他人交换各自承租的房屋的;
6、乙方逾期不支付租金累计超过 个月的;
十、违约责任
(一)该房屋交付时存在缺陷的,影响乙方正常使用的,甲方应自交付之日起的____日内进行修复、逾期不修复的,甲方同意减少租金并变更有关租金条款。
(二)因甲方未在该合同中告知乙方,该房屋出租前已抵押或产权转移已受到限制,造成乙方损失的,甲方应负责赔偿。
(三)租赁期间,甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任,致使房屋损坏,造成乙方财产损失或人身伤害的,甲方应承担赔偿责任。
(四)租赁期间,非本合同规定的情况甲方擅自解除本合同,提前收回该房屋的,甲方应按提前收回天数的租金的________倍向乙方支付违约金。若支付的违约金不足抵付乙方损失的,甲方还应负责赔偿。
(五)乙方未征得甲方书面同意或者超出甲方书面同意的范围和要求装修房屋或者增设附属设施的,甲方可以要求乙方【恢复房屋原状】【赔偿损失】。
(六)租赁期间,非本合同规定的情况,乙方中途擅自退租的,乙方应按提前退租天数的租金的________倍向甲方支付违约金。若违约金不足抵付甲方损失的,乙方还应负责赔偿。甲方可从租赁保证金中抵扣。保证金不足抵扣的,不足部分则由乙方另行支付。
十一、争议解决方式
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应通过协商解决;协商解决不成的,双方同意选择下列第________种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
十二、其他条款
(一)租赁期间,甲方需抵押该房屋,应当书面告知乙方,并向乙方承诺该房屋抵押后当事人协议以折价、变卖方式处分该房屋前________日书面征询乙方购买该房屋的意见。
(二)本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。本合同补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分,本合同及其补充条款和附件内空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。
(三)甲、乙双方在签署本合同时,对各自的权利、义务、责任清楚明白,并愿按合同规定严格执行。如一方违反本合同,另一方有权按本合同规定索赔。
甲方: 乙方:
签订日期: 签订日期:
签订地点:
篇16:2024正规广告合同
需方: (以下简称甲方) 供方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着平等、互利的原则,就甲方购买乙方材料事宜,经双方友好协商,达成如下协议:
一、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。
2、甲方按规定接受材料,组织卸货。
(二)乙方责任
1、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时,乙方应负责退、换,由于上述原因延误交货时间,每延期一日,乙方应按延期交货部分货款总值的5%向甲方支付违约金。
2、如果乙方不能按合同规定的产品数量交货,则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%做为违约金。
3、乙方不能按合同规定时间交货时,每延期一天,乙方应按延期交货部分货款总值的5%向甲方支付违约金。
4、乙方必须保证向甲方所供材料的质量。
二、付款方式
总材料款360100.00元,甲方先向乙方支付预付款110000.00元,剩余材料款待货运到乙方指定地点后,乙方一次性付清。验单、验货 ,最迟于货到后10日内提出异议。否则视为供货产品符合合同要求。
三、本合同未尽事宜,双方协商解决,如有纠纷或协商未果,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。
四、本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份。每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:正规的个人代理合同
甲方:吉林XX公司 乙方: 经甲乙双方友好协商,本着互处互惠的原则,依据《民法典》和《种子法》的有关条款,就种子供销合作事宜达成如下协议: 乙方订购的品种为销售区域:
一、质量指标:
二、运输:乙方要求货运方式为 :
三、甲方为乙方供应的种子是经过严格检验和产地检疫,无虫害,霉菌,细菌或病毒性疾病和其他杂物,保质保量供给乙方所订购的种子;在收到乙方购种款8小时内为乙方及时发货,并将发货清单,票据随货寄出。
四、乙方购种时需注明品种名,编号,数量及收货人详细地址,姓名,编码,电话传真及运输方式,在签定供货合同后,及时将货款付给甲方。在收到甲方所供种子后请及时复核数量和重量,进行芽率的抽检,15天内以书面形式通知甲方,在此期间若无异议甲方则视为种子合格。
五、违约条款: 在收到乙方全部货款后及时为乙方发货;若乙方违约则甲方有权拒不发货。 交货的时间应在双方约定的时间范围内。 甲方为乙方提供的种子,由于种子本身遗传基因复杂和栽培环境的影响可能会发生变异,如果发生与种子相关内容不符的39;质量和数量问题,甲方负责所供种子单价以内的责任,但不承但因仓储,运输,管理栽培不当,栽培技术及异常环境气候因素引起的表现性状失常所造成的一切损失,如发生其他质量纠纷需根据《种子法》协商解决。
六、甲乙双方应本着相互诚信,互惠互利的原则,遵守本协议条款的认真落实。
七、协议有效期:全同签定之日起至
八、本协议一式贰份,附件也具有相同的法律效力,甲乙双方各持一份,双方盖章并签字后生效(传真件有效),订购单不够时可书写附件。 甲方:吉林XX公司 乙方: 地址:____省____县富强大街40-5号 地址: 电话:043X4567 电话: 传真:043X0409 手机: 甲方签(章): 乙方签(章
篇18:正规售房合同
立遗嘱人:_________________,女,汉族,________年____月____日生,住济南市__________号。身份证号:_________________由于本人年事已高,为了明确我去世后我名下拥有的房产份额分割问题,现特立此遗嘱。本人__________与__________(现在已经去世,身份证号为__________)系夫妻关系,我夫妻二人名下共有房产一套,该房产坐落为区街号楼室;房屋面积为:_________________平方米;房屋权属登记证号为:_________________。现我决定将我对该房产所拥有的份额进行如下处理:_________________我去世后该房产由__________(身份证号)一人继承。本遗嘱一式两份,本人和继承人各执一份。
立遗嘱人:_________________ ________年____月____日
见证人:_________________身份证号:_________________电话:_________________
见证人:_________________身份证号:_________________电话:_________________
代书人:_________________身份证号:_________________电话:_________________
篇19:2024正规的服务合同万能
甲方:__有限公司(以下简称甲方)
乙方:__有限公司(以下简称乙方)
甲、乙双方在平等、互利的基础上就建设工程事务服务咨询事宜,达成如下协议:
一、代理咨询服务项目及服务范围:甲方提供真实、合法有效的一切证件(原件),乙方负责资料报批所需建造师、施工员、质量员、安全员、机械员、材料员和资料员的培训及交费。乙方负责资料整理及装订,在整理过程中的一切复印、装订及交通费用均有乙方负责。如甲方提供的资料不符合申报要求,经乙方提示,甲方拒不更改的,出现申报材料返回重新整理的装订费由甲方负责。凡因甲方提供虚假的证件及资料造成乙方连带责任由甲方承担一切法律责任及经济损失。
二、收费标准:该服务代理项目服务代理费壹拾叁万元,合同签订后一次性付清合同额。该款分两次付清,合同签订后甲方付捌万元整,待资质批准后、报省安全生产许可证批复前再付剩余伍万元整。
三、时限要求:
甲方提供完整的原件并和乙方签订代理协议后,乙方需在一百二十日内完成以上所有证件,如甲方资料不齐全造成时间推迟则协议工作天数顺延。如乙方给甲方代理未被批准,则乙方退回收取甲方费用。
四、违约责任:
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效。双方任何一方违约则违约方赔付另一方本协议代理服务费的50%为违约金。如甲方提供虚假资料造成该宗服务项目中断,则视为甲乙双方协议终止,则乙方终止前收取的服务费概不退还。其它未尽事宜双方再另行商议。
甲方:__有限公司 乙方:__有限公司 电话: 电话:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日
篇20:正规长期承包合同
甲方: 法人代表: 乙方: 经甲、乙双方协定,乙方张桂秋户将自家各下承包四类荒地一节,永久性一次出售给甲方,张XX名下公司,用于建设冷库项目。具体达成协议如下:
一、地点、面积:此地块位于大丽路95里桩处,四至:南至 张,西至 张 ,北至 张,东至 李,面积连埂子:总计一点七亩。
二、价格:价格按国土局征地价:每亩28000.00元亩结算:计1.7亩:总计合计价格肆万柒仟陆佰元(:47600.00元)
三、付款方式:甲方在合同签订之日起付给乙方柒仟陆佰元(:7600.00元)其余肆万元______20__年底一次性付清。
四、违约责任:甲、乙双方平等互愿情况下达成协议,如其中某一方违约,所造成的经济损失将按本金的五倍赔付给另一方。 合同签字后生效:任何一方不得擅自改变或解除合同如其中一方违约将负法律责任,本合同一式三份,双方各持一份,村公所存底一份。 甲方: 乙方:________年____月____日