采购及安装合同汇编10篇 采购合同范文【精品20篇】

甲方(需方)：

乙方(供方)：

按照《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方协商，甲方采购乙方石材，为明确双方的权利、义务，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条：工程概况

1.1 工程名称： 景新大厦

1.2 工程地点： 四十米大街

1.3 承包范围：景新大厦外墙石材供应、加工、运输及安装

1.4 承包方式：包工包料、干挂

1.5 工 期： 20xx 年4月11日起，共 120 个工作日

1.6 价 格：

注：1.以上总价格为暂定价，以竣工后实际铺贴平米决算总造价为准。

2、石材加工包括磨边、修角，安装包括开挖电梯按钮孔

第二条：甲方工作

2.1 开工前，甲方向乙方提供样品的确认，石材施工堆放场地，确定面积;提供施工所需要的用电用水设备，说明注意事项。

2.2 如果必要指派专人为工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3 甲方应免费提供水、电等配合。

第三条：乙方工作：

3.1 进场前向甲方提供有关施工的方案和进度计划，交甲方审定。

3.2 指派专人为工地代表，负责合同履行，按合同要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务。

3.3 乙方严格按照甲方的总进度计划进行施工，不得违背甲方的进度计划。

第四条：技术要求

4.1 甲方保证施工前，会同乙方对现场的结构检查，无明显的缺陷。(乙方可派人协助认可电梯门口结构完整，以保证工程质量。)

4.2 乙方提供的石材不得有色差，有严重色差的撤场调换。

4.3 施工前，不得发现石材表面有破裂现象或者其他痕纹。

4.4 施工时挂石材全部采用干挂施工，并且做好样板，决定样板后按样板施工。

第五条：工程质量及验收的约定

5.1 施工时，发现石材有色差、痕迹、裂纹等质量问题，并且在施工过程中损坏石材等因素，全部由乙方负责。

5.2 在施工过程中，乙方应做好产品的保护和看管工作。

5.3 工程完工后，乙方应在符合验收标准情况下，通知甲方验收，并办理验收、移交手手续，，验收时按国家有关规范执行。

第六条：工程价款及结算的约定

6.1 签定合同后三天之内，甲方预付合同总额 / 作为预付款，工程施工完成50%时，甲方在七天内首付合同总额的 40% ，全部完成并经验收合格后，在一个月内支付到 95% ，余下5%作为质量保证金在满一年后付清。

第七条：安全生产

乙方施工时必须切实注意安全，应遵守有关的安全条例，如发生工伤事故由乙方自负，甲方概不负责。

第八条：争议或纠纷处理由甲乙双方友好协商解决。

第九条：附则

9.1 本合同正本两份，双方各执一份。

9.2 本合同履行完成后自动终止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

合同编号：

工程名称：

甲方(发包人)：____

乙方(承包人)：____

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1.产品数量、价格

1.1产品清单：

1.2 该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。

1.3该价格中包括设备生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试(包括配合调试)及验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。

1.4 专利：

乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。如因乙方原因，甲方收到政府职能部门或第三方合法追诉或指控的，造成的所有损失由乙方承担，包括但不限于处理此事所生的律师代理费用。

2.交货地点：____

2.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，本合同为"交钥匙工程"，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地，因甲方原因到货15日后仍不能安装，超出15日部分的保管费用由甲方承担。交货地点甲方必须保证乙方机动车可以到达的位置，否则乙方有权拒绝卸货。

2.2产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，并由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

3.合同期限

3.1.交货时间

乙方收到甲方支付的定金 日内交货至甲方指定的地点，甲方延期付款，交货期予以相应顺延。

3.2.安装时间

甲乙双方认为已具备安装条件后，乙方在 日内安装完毕。

4.产品质量要求

4.1乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求;设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一:中央空调技术参数的内容一致，否则，乙方支付甲方合同总价的30%作为违约金。

4.2必须达到或超过的国家、行业标准。

4.3 履约期间，甲方可以任意抽取一台中央空调配置进行检验，如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格,乙方应向甲方支付违约金，违约金为货款的___%.

5.产品的交货验收及保管方式

5.1 乙方应在交货前5日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2个工作日内给予答复，经甲方确认同意后乙方可发货，甲方逾期不作答复的，则视为默认同意。

5.2货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

5.3到货后，甲方负责组织工程监理方、乙方到现场进行验收，清点货物数量及验收货物质量，若货物数量与清单数目不相符，货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定，甲方有权要求乙方收回或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证。

5.4乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品，但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。

5.5交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

5.6乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料，否则，甲方有权拒验货物。

6.安装、调试及售后服务

6.1安装过程中,乙方服从甲方相关人员的管理,确保安全施工和工程质量,确保达到安全文明工地,乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。安装期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由乙方全部负责。如因乙方原因，甲方受政府职能部门或其他合法追诉或罚款的，在甲方受追诉或赔偿后，乙方承担全部损失。施工过程中的用水用电, 乙方根据计量和收费标准向甲方交纳全部费用。

6.2安装过程中，因乙方原因造成设备配件短缺、损坏，乙方应及时安排换装、换件，其相关费用由乙方承担，并不得因此而降低整机使用性能。

6.3乙方有责任对合同项下的设备进行调试，并出具现场调试检测报告，同时出具现场噪音检测报告。

6.4乙方为甲方培训操作人员2名，主要内容为中央空调设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等;提供咨询服务并积极配合甲方进行后期消防验收工作。

6.5产品保修期为安装调试合格后两年，故障响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过 3小时，保修服务方式均为上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修,由此产生的费用均由乙方承担，但由甲方原因造成的除外。

6.6下列情况乙方维修收取相应的费用：

6.6.1甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏;

6.6.2擅自改装设备;

6.6.3人为因素或天灾等外来因素造成的损坏;

6.7质保期满后的维修服务, 乙方可以根据甲方的需要提供全包、半包或者定期服务，终身提供零配件。

7.履约保证金及付款方式

(1)、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

(2)、本合同工程安装总价款为人民币：_________________元(大写：____ );

①合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__ %)________________元(大写：____ );

②乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额___%)__________________元(大写：____ );

③工程尾款(占合同总金额的__ %) 元(大写：_______________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

(3)、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

8.合同的变更与解除

8.1合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同规定交货日30日之前以书面形式通知乙方，因合同变更而增加的成本和费用由甲方承担，合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

8.2甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同，须向另一方偿付合同总金额10%的违约金。

9.违约责任

9.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

9.2乙方逾期交货的，须每天向甲方支付逾期部分货款总额的0.05%为违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失;逾期交货超过30 日的，甲方有权单方面终止本合同，并且乙方须向甲方支付未供货部分货款总额的5%作为违约金。

9.3乙方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方对此承担一切责任。

9.4甲方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

9.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

9.6因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并在15日内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过验收部分产品价款的5%作为违约金，赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

9.7乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切直接和间接经济损失。

10.产品保修约定

10.1质保期自甲方验收合格之日起算，质保期为____年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价5%作为违约金。

10.2乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方确认保修，乙方提供的维保人员、通讯地址或电话有变更的，须书面通知甲方，否则因此造成损失的，由乙方承担。

10.3乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的书面或其他有效通知后，应及时作出响应。

10.3.1乙方须在甲方通知后应立即做出答复，乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态，甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方殆于维修，经甲方书面通知后，乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况，此类情况发生三次以上并给甲方造成损失的，甲方可扣除相应金额质保金并且甲方有权另行选择维修单位，解除乙方整个项目维修权利，此后发生的维修费用，全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题，须派员在3小时内赶到现场，并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;

10.3.2当乙方在确属产品质量问题而未在规定时间解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;

10.3.3当乙方质量保修金不能满足需要的情况下，由双方协商解决，协商无效时，可按有关法律程序向乙方追回;

10.3.4乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

11.不可抗力

11.1因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外。

11.2因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行)，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

11.3因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

11.4本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

11.5因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

12.争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，采取向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。

13.其他事项

13.1以下为合同附件，是合同不可分割的一部分。附件一： 中央空调技术参数;附件二：空调主机及标准配置清单.

13.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。

13.3合同双方应指定两名授权代表，分别负责直接处理"本合同设备"的技术和商务问题。乙方指定技术代表：____ ，商务代表：____ ;甲方指定技术代表：____ ，商务代表：____ 。

13.4本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。

13.5本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期： 年 月 日。

甲方(盖章)：____ 乙方(盖章)：

法定代表人：____ 法定代表人：

委托代理人：____ 委托代理人：

地 址：____ 地 址：

传 真：____ 传 真：

开户银行：____ 开户银行：

帐 号：____ 帐 号：

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》签此合同，经双方友好协商达到如下协议：

一、产品名称 规格型号 数量 金额

二、质量要求，材质及验收标准

1、乙方提供产品，合格证，检测报告等相关文件，

2、产品必须符合双方协定及样品标准。

三、运输方式及运费

1、乙方收到定金后，20天安装完毕。

2、乙方负责产品运输至甲方工地，运输费用乙方负责。

四、安装施工条件

甲方负责提供电源，安装时甲方提供各楼层建筑材高线，门框与砖墙间隙的水泥沙浆塞缝及门框内灌浆由甲方负责。

五、付款方式

合同签订后，甲方付总价款的 做为定金，供乙方生产，产品到工地付元乙方负责安装，余款在安装完毕，验收合格后一次性付清。

六、违约责任

1、乙方如未按合同规定日期交货，甲方未按合同规定日期付款，按总货款的1%以日累计付违约金。

2、乙方若因产品品种、规格、数量，质量不符合要求，应负责维修，更换并赔偿甲方损失，若因甲方原因造成退货及其他损失由甲方负责并赔偿乙方损失。

甲方： 乙方：

年月日：

发包方(简称甲方)：_____________________

承包方(简称乙方)：_____________________

基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。

一、 工程概况

1、工程名称：_____________________

2、工程地点：_____________________

3、工程内容：_____________________

4、承包范围：_____________________

5、主要冷库设备的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件一。

二、工期

本合同工程总工期为 个日历日，工期起算日期为：为本合同签字之日起计算。

除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。

三、工程造价及付款方式

1、工程造价：工程总造价为附件一的确认价格，包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等 ，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，因物价变动或宏观经济调整导致物料价格的显著变化，双方协商一致可变动工程的总造价款。

2、 付款方式：

①、总价款分二期支付：

第一笔款：总价款的 %即*万*仟*佰*拾*元人民币(￥00000.00);支付条件：工程合同签署后7日内支付。

第二笔款：总价款的 %即*万*仟*佰*拾*元人民币(￥00000.00);支付条件：工程完工经甲方书面验收合格后15日内支付。

第三笔款：总价款的 %即*仟*佰*拾*元人民币(￥0000.00);支付条件：工程及设备保修期满后15日内支付。

②、付款方式为：银行转账

③、乙方在请求款项支付时，须出具授权委托书并须开具相应金额的正规发票，手续齐全后，甲方于当月25日前完成支付。

④、乙方的开户银行为：

开户名称：_____________________

账 号：_____________________

四、甲方义务

1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况;

2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。

3、按照合同的规定向乙方支付款项;

4、接到乙方验收的通知后，在3日内予以验收;

5、按照本合同约定及时履行义务;

6、若因甲方不履行合同义务，致使乙方无法施工的，对此产生的责任乙方免责;

7、对乙方在施工过程中提出的问题或建议，在2天内予以回复或解决;

8、不得对乙方的施工故意进行刁难，对乙方施工的监督应不影响乙方正常施工;

9、若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工;

10、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的及时审核，以作为工程决算的依据。

11、提供冷库工程的平面布置图。

五、乙方义务

1、平面图以外的图纸由乙方根据法律法规和工程技术与质量标准及甲方要求免费为甲方设计，并于甲方通知乙方指定地点现场勘察后的第三天提交给甲方，甲方在收到图纸后及时给予审核确认。

2、乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。

3、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。

4、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准，且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。乙方对工程所用材料、配件、设备的质量担保责任不因甲方的认可而减轻或免除。

5、乙方应将所供设备材料的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具(若有)等交付给甲方。

6、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通，乙方无权要求甲方支付任何额外处理工地的附加费用。

7、非经甲方书面同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或转包，也不得将全部工程肢解以后以分包的名义转包给他人。如经甲方书面同意分包，乙方须对分承包商的施工行为负连带责任。

8、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工，符合国家规定的安装施工作业资格，具有上岗作业证件;工程设备安装完成后，乙方必须负责免费调试，保证无任何操作故障。

9、乙方提供的设备材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及该产品的国家、地方、行业标准，必须为全新(含零配件、随机工具等)，不存在任何质量方面的瑕疵。

10、因设备的质量问题发生争议，由 市技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担;物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

11、已完工的工程和设备，在交付前由乙方应负责保管，并负责将场地清扫干净。

六、暂停施工

甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工并提出处理意见，乙方应当按照甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程，乙方实施甲方的处理意见后经甲方同意之后复工。因甲方原因造成停工的，相应顺延工期;因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

七、工程设计的变更

1、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计;

2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认后方可继续施工。

八、质量与检验

1、质量

①、工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准以《制冷工程施工及验收规范》GJJ33-20__和其它相关规范为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

②、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担;双方均有责任，根据责任大小分别承担。

2、检查

乙方应按照相关行业标准、规范和设计图纸要求施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定的部分，甲方一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

3、隐蔽工程和中间验收

乙方应在隐蔽或中间验收前以书面形式通知甲方验收，验收合格，甲方在验收纪录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方指定的时间内修改后重新验收。

九、安全施工

1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，一切安全措施及费用均由乙方承担。

2、乙方必须具备本工程施工资质，乙方施工人员必须具备国家规定的施工资格证和上岗证，乙方施工人员的安全事故责任均由乙方负责，与甲方无任何关联。否则，由于上述原因所造成甲方损失，均由乙方负责赔偿。

3、 乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，应对其进行安全教育，并对其安全负责。

十、材料设备供应

1、本工程所需的材料设备均由乙方采购并供应到施工现场，材料设备进场时必须经甲方书面确认。

2、乙方负责采购的材料设备，应按照设计和国家有关标准采购，提供产品合格证明、出厂日期、检验报告及其他相关资料，对材料设备质量负责，乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。在使用前，乙方应进行调试或试验，不合格的不得使用，调试或试验费用由乙方承担。

3、乙方采购的材料设备不符合本合同约定标准时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不顺延，乙方还须赔偿甲方因此造成的损失。

4、甲方发现乙方采购并使用不符合标准的材料设备时，有权要求乙方负责拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不顺延。

5、乙方不得提供不符合本合同约定的产品，一经发现，甲方有权解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的工程款项，并承担甲方因此而造成的一切损失。

6、乙方需要使用代用材料时，必须征得甲方书面同意。

十一、 竣工验收

1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收，在提请验收前，乙方应按国家工程竣工验收有关规定，将工程验收的所有相关资料(竣工图纸、竣工资料及竣工报告等)一式二份报送甲方。甲方收到上述资料后组织有关人员验收，验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。

2、在工程全部验收合格后，乙方与甲方办理工程移交手续，乙方在工程移交前负责工程的安全和损毁责任，并根据甲方的要求清理施工垃圾。工程移交甲方后，乙方方能离场，甲方予以签字确认，工程自移交后毁损风险由甲方承担。

3、若不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收，对由此造成的甲方的相关损失均由乙方负责。

十二、 质量保修

1、本工程的保修期为壹年(拾贰个月)，自验收合格之日起算;

2、保修期内工程或设备出现故障(人为因素除外)，乙方负责免费保修及更换配件。

3、保修期内工程或设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后12小时内修复(如有特殊情况双方可另行商定)。

十三、 违约责任

1、乙方必须在本合同约定的工期内按质按期完成所有工程并通过甲方验收。否则，每逾期一天，按工程总造价2%扣罚，逾期三天(含三天)： 如果甲方选择继续履行合同，乙方应在甲方指定的期限内完成，但乙方仍须承担逾期完工的违约责任。

2、若乙方承建的工程不能一次性通过验收，须向甲方承担工程总造价10%的验收违约金，并在甲方指定的期间内完成整改验收合格，并承担由此给甲方造成的相关损失。

3、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵，乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复;对设备存在质保期内出现质量瑕疵，由乙方负责免费维修，若经两次维修后，仍不能正常使用的，由乙方负责免费更换。否则甲方有权委托第三方进行维修或更换，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项，若逾期不支付，须向乙方承担未支付款项1%的违约金，但乙方违反本合同约定的，不受此限。

5、若因甲方的原因导致乙方无法施工，对此造成工期延误，乙方不承担由此造成的损失。

6、若因甲方故意拖延验收并在合理的期间内不进行验收，视为验收合格。

7、本合同约定的违约金、赔偿金、罚款等均独立存在，彼此不相互取代，若乙方违反合同约定，承担的赔偿仍不能弥补甲方损失的，其差额由乙方负责补足。

8、若乙方违反本合同约定，须承担各项违约、赔偿金额，甲方可以从未支付乙方的工程款项中直接扣除，不足部分由乙方补足，但须及时通知乙方。

9、若乙方违反本合同约定，其本身不具备本工程施工专业资质或其施工人员不符合有关规定或者伪造相关证明资料的，由此造成甲方的相关损失均由乙方负责。

10、因本工程或乙方采购的设备材料造成甲方或第三方的人身、财产损害赔偿责任均由乙方承担。

十四、廉政条款

甲方承诺乙方不得为供货、结算等事项对甲方有关工作人员暗中给予回扣、佣金、有价证券、事务或其它形式的好处，否则甲方有权解除合同，且按当年工程款(含当年已结算和未结算)的10%扣除乙方的工程款。

十五、其他条款

1、在本合同履行过程中，若乙方获知甲方的经营、生产、商业、技术等秘密，乙方必须负责保密且不得作任何使用和外泄露。

2、合同双方在此承诺：本合同所有条款和内容，均是双方真实的意思表示，双方均取得签订本合同所必要的授权，并承担由此所产生的一切责任。

3、若未经双方同意，不得对本合同内容进行任何形式的修改或删除，且修改或删除须以书面形式达成，经双方签字盖章后生效，否则，均不产生对本合同之修改或变更。

4、在本合同进行工程报价或签订时，乙方必须提供能够证明其经营资格的企业法人营业执照副本、安装资质、税务登记证、专职人员从业资格证、等级职称等有效证明资料复印件，并对其真实性绝对负责。

5、乙方必须对提供的设备、材料等拥有完整的所有权权利，若因权利瑕疵造成甲方一切损失，均由乙方承担。

6、本合同履行过程中，发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方约定向甲方所在地人民法院诉讼解决。

7、本合同附件是本合同必要的组成部分，对双方具有约束力。

8、本合同自双方签字盖章之日起生效，乙方在签订本合同时须向甲方提供有效营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明等复印件，授权委托书原件，产品合格证等材料并对其真实性负责。

9、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等的法律效力，有效期为一年。

本合同附件：

附件一：经甲方审核确认签字的工程报价单

甲方(签章)：_____________________ 乙方(签章)：_____________________

签约代表：_____________________ 签约代表：_____________________

日 期： 日 期：

采购人(甲方)：

供应商(乙方)：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》 及四川现代教育集团黄许职业中专学校宾旅实训大楼弱电系统招标邀请函 项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

详见设备清单(投标文件配置清单)

二、合同总价

合同总价为人民币大写： 元，即RMB￥ 元;该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用、培训及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，甲方可根据实际需要进行增减，据实结算。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

2、乙方所交货物每台货物上均应有产品质量检验合格标志或质量认证标志。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、安装要求

1、乙方进场安装涉及到水、电由甲方协调，费用乙方承担。

2、安装施工安全责任由乙方负责，乙方必须规范、安全、文明施工。

五、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 20 日内交货，随即在70日内全部完成安装调试验收合格使用。如由于采购人的原因造成合同延迟签订或交货延迟，时间顺延。交货验收时须提供产品质检部门的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后，设备试用15天内进行验收;

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延;

(4) 质量验收合格，双方签字确认。

3、货物安装完成后 15 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方 三 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

六、付款方式

1、乙方按时、按期、按质供货，安装经甲方验收合格交付使用后，20xx年3月18日付货款的50%，剩余50%在供货方履行质保责任后于20xx年3月18日付清;

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算

七、售后服务

1、质保期为验收合格后两年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 4 小时内响应到场， 8 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

八、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 10 的违约金;

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 10 /天的违约金;

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 10 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方

(3)乙方未按质按时交工，每天向甲方赔付货款总额万分之十的违约金。延期交工30天以上，乙方自动退场，甲方可另选投标方进场施工。一切损失由乙方承担。

九、争议解决办法

1、因质量问题发生争议，由工程和质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担;不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益，可向旌阳区人民法院起诉。

十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

发包人(甲方)：

承包方(乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

1.1工程名称：监控安装工程

1.2工程地点：

1.3承包范围：经双方确认的合同的内容及合同附件一、附件二

1.4承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包税金、交钥匙工程

1.5工期：20 年 月 日开工，于20 年 月 日竣工

1.6工程质量： 符合甲方及国家相关规定

1.7合同价款(人民币大写)：

第二条 甲方工作

2.1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明3份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。办理施工所涉及的各种证件、批件等手续。

2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

第三条 乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场做到文明施工。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3. 7物料堆放整齐、垃圾当天产生当天清运出现场。

3.8甲方及其他分包工程已完成的项目做好成品保护，如有损坏照价赔偿。

第四条 关于工期的约定

4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延。

4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，则工期不顺延。

4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，则工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、附件一设备清单、附件二技术方案和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条 关于工程价款及结算的约定

6.1甲乙双方友好协商最终价格 万元整( )。

根据甲方提供的监控图纸按图施工、调试。

拨款分4次进行 划拨合同价款 % 金额(元)。

第一次 合同签订后预付工程款总额的30%

第二次 线缆铺设完毕后，设备全部到场付工程款总额的40%

第三次 工程调试完成付工程款总额的25%

第四次 工程验收合格一年后，无质量问题付剩余工程总款的5%

6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方审查完毕合格后结清尾款。

6. 3双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具正规普通发票。

第七条 关于材料供应的约定

7.1乙方应按附件一设备清单，供货。

7.2乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条 保修：

保修期自20 年 月 日起计算,摄像机由乙方负责质保三年;液晶显示器，由乙方负责质保三年;存储主机，由乙方负责质保三年;硬盘根据厂家条款保修贰年;网络设备保修三年;开关电源保修一年。由于甲方或自然界不可抗拒力所造成的损坏，乙方负责维修，只收取成本费用。安装完毕后，如系统运行不能达到技术要求并且乙方无法有效解决，乙方无条件接受甲方的退款、退货要求。 第九条 有关安全生产和防火的约定

9.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工作安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法律、规范。

9.2乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾，造成人身伤亡等事故，乙方应承担全部责任。

第十条 违约责任

10.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方一定的违约金。 10.2乙方应妥善保护甲方现场的设备设施和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

10.3未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

10.4因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条 争议或纠纷处理

11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

11.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁，或向甲方所在地人民法院起诉。 第十二条 附则

12.1本合同正本贰份，双方各执壹份，副本贰份，双方各执壹份。 12.2本合同履行完成后自动终止。

甲方(盖章)

代表人：

联系电话： 联系电话：

年 月 日

年 月 日 乙方(盖章) 代表人：

设备采购安装合同

.卖方总责任

卖方向买方提供的 加工系统，为成套设备生产线。卖方向买方提供的该成套设备生产线是符合下述要求的：

1.1该生产线生产能力不低于 ，除卖方设备说明书载明的维修时间外，可连续运转，使年生产能力不低于 。卖方保证设备是运用卖方最新技术的全套设备

1.2生产的产品规格应为标准尺寸并符合双方对产品的要求

1.3卖方负责设备的安装、调试并使设备达到规定生产能力的试生产。具体规定依照本附件第2款

1.4卖方向买方提供操作，维修工作人员培训，并提供相应培训教材及手册具体规定依照本附件第3款

1.5卖方所提供的设备按照国家现行的标准和规范进行设计、选材，制造以及检验和实验。卖方向买方提供质量证书以确保所生产设备符合国家标准

1.6卖方应对其供应的设备和材料进行检验；质量合格证，检验和试验记录应由制造厂或卖方出具，并将这些文件提供给买方作为本合同规定的质量保证的证明

1.7卖方得向买方提交根据具体要求制订的生产及安装布置图和土建要求

2安装、调试、试运行

2.1在买方根据卖方要求准备好场地的条件下，卖方在设备运抵买方生产现场一周内，应开始设备的安装、调试

2.2卖方安装调试时间不应长于30个工作日

2.3生产线验收的标准是连续三天生产每天连续生产 个小时，买方负责提供原料。试运行时间不应迟于XX年 月 日

2.4卖方在安装、调试、试运行完成后，应以书面形式通知买方。只要符合本合同第2.3款的要求，买方应予以认可

2.5设备未按照约定通过买方认可，每迟延一天向买方支付合同总额1%违约金；超过 天仍未验收合格，买方有权解除合同，卖方应立即返还已收款项并赔偿买方由此遭受的的其他经济损失。

2.6买方应为卖方安装、调试、达产提供支持，包括适时准备好安装人员、场地、必要的设备和工具。买方须提供足够的人力在卖方的技术指导下参与设备的卸货和安装

3.人员培训

3.1卖方应在生产设备发远时随时发远全部设备的完整技术资料。卖方应在设备安装前向买方提交书面培训计划和培训教材，培训开始时间由双方另行商定，但不能迟于安装，调试开始后3个工作日

3.2培训时间不应少于30个工作日，从设备安装之日起计算

3.3培训内容应包括设备的使用、操作；设备的保养、维护；生产线的调整等。培训应采取理论与实际操作结合的方式，卖方可对被培训人员进行考试，认可其是否合格

3.4培训人员数目包括：设备操作人员 人；设备维修人员 人；生产线调试人员 人

3.5为了保证生产线设备正常运转，由卖方派专人在第一年跟踪生产线生产，为期6个月，不连续，自设备安装之日算起

4费用

4.1卖方派出的安装、调试、培训及跟随生产人员在到达买方设备安装所在地之前的费用由卖方承担，在到达买方设备安装所在地之后的食、宿、本地交通费用由买方承担，按买方标准计算

5备品备件

5.1备品备件清单须满足生产线年生产 所需。该备品备件包含在成套设备生产线价格之内，买方若追加备品备件订货，双方将别在补充合同中规定

5.2卖方自工厂设备交接验收后 年内，根据买方需要，以优惠的条件供应买方本合同所涵盖的生产线所需的一切设备及备品备件，以保证设备的正常运转

5.3卖方同意，在买方紧急需要时，自接到买方订货通知到发货不应超过 小时，并以前款优惠价格供货

共2页，当前第1页12

甲方：___________

乙方：___________

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，甲乙双方经友好协商，一致同意按下列条款签订本合同。

一、厨房设备明细：___________

产品名称、型号规格、颜色、单位、数量、单价、合计等详见附件：“货物说明一览表”。

二、技术要求说明

1、如需借助图纸说明的事项，必须附有图纸;

2、样品说明的事项，必须附有小样。

三、合同金额：详见附件，人民币：___________(大写)(￥________元)。

四、付款方式和时间：___________

厨房设备安装完毕后，甲方应在验收合格后五日内，向乙方支付合同额____%的合同额，即人民币：______________(大写)(￥________元 );

特别声明：___________

1、为保障双方利益，付款方式只接受汇款(现金或支票为无效付款) 。

2、汇款信息：___________

单位名称：___________公司;

账号：___________;

开户行：___________;

银行行号：___________;

3、为保障双方的利益，甲方必须严格遵守以上付款规定，否则，由此造成的货款流失由甲方全部承担。

4、如汇款遇到问题，请直接和财务联系：___________(姓名：_______________，手机：______________)

五、交货时间和地点

1、交货日期：乙方于________年____月____日内全部内交货，并安装调试完毕。

2、交货地址：_______________

六、货物运输及安装：___________

1、货物运输、安装由乙方负责(除北京市,外地运费由甲方负责)。

2、乙方将严格按照合同附件中双方所确认的施工图纸安装。若在安装过程中，甲方提出改动，需书面通知乙方，得到乙方书面认可，并支付因改动所增加的货品、配件的费用后，乙方将继续安装。否则乙方有权拒绝接受安装改动内容，因此而造成的工期延误，布局不合理等责任均由甲方承担。

3、若因甲方原因不能按时进场安装，甲方应提前三天通知乙方，并在合同约定的交货期后的十日内支付合同总金额60%的货款，余款在安装完毕验收合格后支付，乙方在接到通知后可免费提供最多不超过一个月的仓储，若超出此限乙方将收取仓储费用。

七、厨房设备验收：

1、验收标准

按乙方展示厅样品和合同附件“厨房设备明细”中所确定的标准进行验收。

2、验收

甲方应于厨房设备安装完毕后三个工作日内验收。验收过程中，若甲方对乙方交付厨房设备的数量、质量存有异议，应于异议发生之日起三个工作日内以书面形式向乙方提出。乙方在接到甲方书面提出异议后三日内给予解决或提出解决方案。甲方在厨房设备安装完毕后三个工作日内未进行验收或未提出书面异议的，则视为乙方所交付厨房设备符合双方约定(即视为产品验收合格)。

3、乙方产品安装完毕后，若有部分产品未能达到本合同的验收标准，甲方可将该部分产品金额足额扣除后付清其余货款，扣除部分待产品达标后支付。

八、质量保证和售后服务：

1、自产品验收合格之日，乙方提供免费六年的保修期，保修期内实行“三包(包修、包换、包退)”，保修期外提供十年免费保修、终身维护(保修期外仅收取材料成本费)。接到故障通知后，1小时电话响应，2小时内服务到位。

2、甲方要求售后服务时应出具合同原件及“货物说明一览表”原件;

3、在保修期内，如因甲方使用不当或人为因素造成厨房设备损坏，乙方负责修理，但收取适当的材料费和人工费。

九、合同的变更或终止：

合同签订之后，如因甲方修改或终止合同而取消部分或全部已订货物，由此造成乙方生产该货物的材料及劳务损失，应由甲方负责赔偿，且乙方不退还预付款。

十、违约责任：

1、乙方送货产生延误超过三日的，每延误一日按未送产品总额的2‰向甲方支付违约金;

但因下列原因造成的延期送货不视为延误送货：

⑴ 甲方要求变更或补充订货合同;

⑵ 因自然灾害等不可抗力的影响;

⑶ 甲方未提供适当的安装条件;

⑷ 甲方同意延期交货的其它情况;

2、由于厨房设备工程环节众多，若运输途中造成少量货品损坏、丢失、错货及缺少配件等现象，乙方将在第一时间采取补救措施(包括使用替代品或借货)，以保证甲方的正常使用，甲方不得以此为由扣款或延迟付款;

十一、争议解决：

一切由本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成，双方均同意由甲方所在地法院诉讼解决

十二、合同生效：

1、 本合同一式陆份，合同附件为本合同不可分割的组成部分，签字盖骑缝章后甲方执肆份，乙方执贰份,均具有同等的法律效力。

2、 本合同在甲乙双方代表签字盖章后生效。

甲方(盖章)____________乙方(盖章)____________

甲方代表(签字)________ 乙方代表(签字)________

签字日期：_____________

发包方（以下简称甲方）：_____________

承包方（以下简称乙方）：_____________

根据《民法典》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：

一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

二、承包范围：

施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

三、承包方式：按中标价

四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

六、合同价款：（人民币）_____________________

七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

八、工程质量：

1.工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

2.乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

3.乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

（1） 由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

（2） 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

九、工程验收

（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

1.设备合格证

2.系统工程竣工图

3.按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

4.竣工报告及竣工通知书

（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

十、质保期

质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

十一、售后服务措施

（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

（二）培训内容为：

1.报警和灭火的基本原理；

2.设备的操作使用和维护；

3.紧急情况的处理程序和补救措施。

（三）服务措施：

1.在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

2.乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

十二、双方责任：

（一）乙方责任：

1.工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

2.工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

3.乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

4.乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

5.施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

6.工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

7.工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

（二）甲方责任：

1.未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

2.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

3.乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

4.不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

5.施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

6.甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

十三、纠纷解决办法

执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

十四、合同解释顺序：

（一）本合同文件

（二）招标文件及其答疑补充文件

（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

十五、其它条款：

1.未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

2.本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《民法典》和国家相关法律法规承担经济责任。

3.合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

4.本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

5.本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

合同签订时间：________ 签订地点：________

发包方（章）：________ 承包方（章）：____

代表签字：____________ 代表签字：________

电话：________________ 电话:_____________

地址：________________ 地址：____________

开户银行：____________ 开户银行：________

银行账号：____________ 银行账号：________

第一条 商品名称(请您认真阅读以下内容，确认所填报的规格、材质、颜色后再签字。对订购条件，如有不明之处，务请当面问清，以免发生纠纷。)

第二条 设计及设计更改：

(一)卖方需要实地测量的，测量时间为：_________;

(二)卖方设计方案及相关尺寸经买方签字确认后，作为本合同附件及双方履行合同的依据;

(三)设计方案确认后不得单方更改，更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。

第三条 交货及安装：

交货方式：(送货/送货安装/买方自提);送货时间：_________;交货地点：_________;选择送货安装方式的，买方应为卖方提供安装条件。

第四条 验收及三包责任：

对于商品的数量、规格、颜色与约定不符及有表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，经核实卖方应无条件换货或补足;对于其他质量问题要求三包的，按国家有关三包规定执行;国家无三包规定的，对于内在质量问题的包修期限为_________年，卖方负责免费修理，但经专业检测机构检验不符合(约定质量标准/国家标准/行业标准)的，自交货之日起两年内买方有权要求卖方无条件换、退货。

第五条 付款方式及时间：双方约定以第_________种方式支付价款。

签订本合同时，买方支付(定金/预付款)_________元(定金不得超过总价款的20%)，设计出图认可后一次性支付余款;

第六条 违约责任：

(一)一方迟延交货或提货的，每超过一日向对方支付迟延部分价款_________%的违约金;

(二)卖方迟延交货超过_________日的，除按前款规定支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还;已支付的定金，买方在不收取违约金的情况下可要求卖方双倍返还;

(三)买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

第七条 卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;市场主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。

第八条 争议解决方式：

本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向_________人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第九条 其他约定事项：

第十条 双方可以书面形式对本合同予以变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由卖方承担的责任的，仍以本合同为准。

买方(盖章)：_________ 卖方(盖章)：_________

住所：_________ 住所：_________

联系电话：_________ 联系电话：_________

委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

主办单位(盖章)：_________

住所：_________

联系电话：_________

法定代表人(签字)：_________

委托代理人(签字)：_________

_________年____月____日

签订地点：_________

甲方：_________

乙方：_________

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方经充分协商，就甲方向乙方购买LED显示屏及相关配套设备之事宜，依据《中华人民共和国民法典》，一致同意签定本合同。

一、规格型号：___________________________

二、供货周期：

1、交货日期为：双方签订合同，乙方收到甲方预付款后7天内。

2、交货方式为：现场安装(安装地点：__________________)

三、运输、安装、调试及培训：

1、甲方负责电源线及布线工作。

2、乙方负责网线、及布线工作。

3、乙方负责产品的运输、安装及调试。

4、乙方负责产品的培训及技术指导。

四、结算方式：

1、甲、乙双方签字盖章之日起的两天内，甲方将合同总款的_________%即_______________元

2、在甲方对显示屏验收合格后的三天内，甲方将合同总款的_________%即______________元

3、在甲方对显示屏验收合格之日起满一年后15天内，甲方将合同总款的_________%即_______________元保金不计息。

4、乙方开户行及账号：_________

公司名称：_________

开户行：_________

账号：_________

五、验收方式：

1、显示屏安装、调试完毕后的三天内，甲方依据本合同各项条款规定对显示屏进行验收，乙方所安装的P3LED屏幕需符合附件所列的品牌及技术标准。

2、验收合格后应填写验收报告，并由甲乙双方代表在验收报告上签字或盖章。

3、甲方应按合同规定的日期尽快验收，甲方无正当理由拖期三天不对显示屏进行验收，则视为验收合格。甲方验收时乙方需给予配合，因乙方不配合导致甲方未能按时验收除外。

六、产品保修：

1、自显示屏验收合格之日起，乙方对所售显示屏保修贰年

2、乙方在接到维修通知后24小时内到达现场进行维修。

3、保修范围如下：

a、显示屏显示单元板之故障。

b、显示屏开关电源之故障。

c、显示屏控制系统之故障。

d、显示屏软件之故障。

e、乙方所提供的其他相关配套设备之故障。

上述保修包括更换配件及费用。

4、下列情况不在保修范围，乙方可协助甲方解决，但费用由甲方承担。

a、甲方自备的计算机等控制设备出现故障的。

b、甲方将控制卡、控制软件、使用说明书等丢失的。

c、地震、火灾、雷击等不可抗拒原因而造成故障的。

d、甲方擅自改变连线方式或连接位置的。

e、甲方擅自改变安装位置或显示屏尺寸的。

f、其他人为原因造成故障的。

七、违约责任：

1、若乙方未能按照合同约定时间将显示屏交付给甲方使用，而给甲方造成损失的，则每拖延一天，乙方按合同额的5‰向甲方支付违约金。逾期超过7日的甲方有权解除合同，并按合同价款__________%承担违约金。

2、由于甲方未能按照合同约定向乙方支付预付款、甲方现场不具备施工条件造成显示屏工期拖延的，工期顺延，乙方不承担工期逾期的责任。

3、若甲方未能按照合同约定时间向乙方付款，则每拖延一天，甲方按合同额的

5‰向乙方支付违约金，并承担由此造成的一切后果。

4、如验收不合格，乙方需在5个工作日内对合同标的设备进行更换调试，由此延期造成的甲方损失由乙方全部负责。

5、如乙方拒不履行保修义务，甲方有权不支付质保金，并保留追究相关责任的权利。

八、其它：

1、本合同附件具有与合同正文同等的效力。

2、甲、乙双方保证信守合同全部条款，如有违约，损失由违约方承担。

3、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成由甲方所在地法院判决。

4、本合同壹式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方签字(章)：_________乙方签字(章)：_________

甲方(需方)： 乙方(供方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》的相关法规及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方提供的监控及报警系统采购及安装调试达成以下协议：

第一条 供货品种明细及价格

第二条 技术标准和质量保证

1、乙方应保证具有合法的企业法人资政，并且产品完全符合国家有关的产品质量、生产标准

2、乙方负责以上所有设备的安装调试，并确保系统正常运行，乙方提供的所有产品在正确使用的情况下自甲方验收合格之日起如有质量问题壹年免费保修(人为损坏及不可抗力的自然因素除外)。

第三条 安装、验收及使用培训

1、甲方验收标准为本合同所提供的设备型号、数量，所有设备以厂家出厂技术指标为验收标准。

2、乙方负责所有的报警设备的安装及调试，并保证设备能达到甲乙双方约定的使用要求。

3、乙方为甲方提供免费的操作培训，保证甲方工作人员掌握正确的操作方法，并能处理常见问题。

第四条 付款方式

1、合同总价款：人民币 拾陆万壹仟柒佰元(￥ 161700元) 。

2、设备全部到位安装调试完毕且系统正常运行经甲方验收合格后甲方向乙方付至合同总价款的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期2年，质保期满后1个月内付清。

第五条 产品质量保证

1、质保期为壹年，质保期过后自动进入保修期。在整个售后服务期(即质保期和保修期)乙方保证24小时接受甲方的来信、电话和传真，并在接到通知后30分钟内做出答复和处理意见，如需现场维修将在12小时内到达维修现场。

2、在整个售后期服务期(即质保期和保修期)乙方向甲方提供分为主动式维护和被动式维修的两种服务方式。主动式维护即每个季度定期派专人进行检查和维护。被动式维修即在收到甲方通知后赶赴故障现场进行抢修的方式。

3、质保期内，除人为的损坏与操作不当、不可抗力的力量而导致材料或设备损害收取材料成本费外，其他均属乙方免费质保的范围。

第六条 违约及违约责任

1、如果乙方未按照合同规定的要求进行安装调试或不能及时更换有缺陷的货物，则视乙方违约。

2、甲方逾期支付货款，乙方有权终止技术支持及售后服务，并追究甲方违约责任。

3、如任何一方无故解除合同，都视同违约并向对方支付违约金。

4、甲乙双方约定，凡违反本合同约定的条款均视为违约，违约金为 人民币贰仟元(￥20xx.00)，违约方支付守约方并承担损失责任。

第七条 争议解决

双方协商同意：发生争议时由双方通过友好协商解决。协商不能达到一致的，到合同签定地人民法院起诉。

合同签定地：。

第八条 其他事宜

1、本协议一式三份，双方各执一份，另一份由甲方存档，均具同等法律效力。

2、本合同于 年 月 日在 签订。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代理人： 代理人： 电 话： 电 话： 开户银行： 售后电话： 账 号： 开户银行：

账 号：

年 月 日 年 月 日

发包方：

承包方：

根据《民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、施工期限：

本工程施工工期25天本工程进场日期为________年____月____日。竣工验收日期：________年____月____日。

四、工程内容及质量要求

乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试。

五、维修工程造价：

本工程总造价合计人民币大写百拾万仟佰元整。：元。设备维修如有增减，再另外结算。

六、付款方式

1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整为本合同定金。

2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整为工程进度款。

3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：

4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。

七、双方违约责任

1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。

2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。

3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起。

八、其他

1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，提供水、电、能源装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。

2、如遇下列情况，工期应相应延期

甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。

在施工中因停水、停电影响6小时以上时。

甲方未按合同支付工程进度款给乙方而影响施工进度时。

3、设备安装过程必要破坏的土建，修复应由甲方负责。

4、

工程设备预算表，经双方协商签字后所补充的文件等均为本合的组成部分，具有同等的法律效力。

本合同依法鉴订，即具有法律效力，任何一方不得擅自改变或解除合同。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户行：中国__银行

帐号：

签订日期：________年____月____日

项目编号：

合同编号：

采购人：

目 录

一、采购合同书

二、设备安装合同书

三、合同附件

一、采购合同书

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方(买方)：

乙方(卖方)：

根据《中华人民共和国民法典》，双方按照公平、诚实和信用的原则，确定以下合同条款，共同遵守：

1. 采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量(单位)：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2. 合同金额

2.1 本合同金额为(大写)人民币元整(￥元);不含税金额为(大写)人民币元整(￥)，税金为(大写)人民币(￥元)，税率为%。(详见合同附件中投标报价表)

2.2本合同金额在电梯通过广西壮族自治区特种设备监督检验院验收并交付使用前无任何费用增加。投标报价为甲方指定地点的现场交货价，包括：

(1)货物的价格;

(2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;

(3)运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用;

(4)必要的保险费用和各项税费;

(5)包括安装的开工报装和竣工报检手续、验收、井道施工及由配电箱接入点接入电梯控制箱之间的桥架、电缆等相关费用;

(6)质保期内电梯年检费用及每月的检查、保养费用。

(7)与总包单位的施工配合费用(具体数额为结算安装费用的5%，结算后由乙方直接支付给总包单位，甲方再支付结算余款。)

(8)安装过程中的如下工作及费用由总包单位负责(如产生该费用，则已包含在施工配合费中)： 总承包单位与乙方现场配合、交叉施工及配合验收等所增加的管理费用，负责井道、机房杂物和积水清理;提供符合要求的库房和工具室;施工现场的临时道路费用摊销;施工用水驳接点;工程施工用电驳接点;以及脚手架、垂直运输机械(只含塔吊或施工电梯)及临时设施的使用费等。

2.3该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产生的价格上涨风险。

3. 交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4、甲乙方双方代表及工作职责

4.1甲方工地代表： ， 联系电话： ;

乙方工地代表： ， 联系电话： 。

4.2甲方职责：

(1)协助乙方协调施工过程有关的各项事宜。

(2)向乙方提供办理施工证所需的有关文件、资料。

(3)提供施工用水水源、用电电源，但费用乙方自理。

(4)组织有关单位进行电梯图纸会审。

4.3乙方职责：

(1)合同签定5个工作日内，每台电梯提供捌套详细的施工图给甲方。甲方对电梯施工图盖章或签字确认后返回三份给乙方。

(2)乙方必须按甲方要求的期限提供合格的电梯设备。

(3)严格按确定的设计图纸及《电梯安装施工规范》、《电气设备安装施工规范》施工，图纸不详尽时，按相关规范及操作规程施工。确保工程质量。

(4)按工程需要负责提供夜间和非夜间施工使用的照明、围栏。负责施工范围内的安全保卫工作。在施工期间应严格按照《电梯安装规范》、《建筑施工安全技术规程》、《电气设备安装施工规范》和其他相关法规，做好现场的防火、防盗和人身安全工作。承担由于乙方自身原因所造成的安全等事故的责任及经济损失。

(5)负责对已竣工尚未交付甲方之前工程的成品保护工作;因乙方保护措施不当而发生的短缺、毁损，乙方自费予以修复补损。保证施工现场环境卫生符合有关规定;做好施工现场的交通组织管理工作，保证道路交通畅通。

(6)乙方报送特种设备验收资料到技术监督局前，须经甲方验收小组对工程进行初验，对验收小组提出的问题乙方进行整改，再经验收小组确认并签字认可后，方可报送验收资料。

(7)负责编制施工资料;竣工验收后10天内根据甲方要求编制竣工资料。并负责办理技术监督局验收和注册的相关手续及安全使用许可证。

(8)竣工验收前，负责将保修管理协议书交给甲方。

(9)电梯设备竣工验收合格，将竣工图纸、竣工资料、随机文件、检验证书等各叁套相关资料和办理好技术监督局验收和注册的相关手续及安全使用许可证后10个工作日内移交甲方，所有资料必须装订成册。

(10)负责对使用单位的管理人员进行电梯设备使用、维护工作的培训。

(11)遵守地方政府和有关部门对环保、市政、安全文明施工等管理规定，对违反政府相关法规被处罚的，所有费用由乙方自付。

5. 履约保证金

5.1 乙方交纳(大写)人民币 (￥ 元)作为本合同的履约保证金，履约保证金为合同价款的3%(包含安装部分)。

5.2履约保证金作为乙方未能按期履行合同义务而应向甲方支付的违约金及赔偿甲方因此而遭受的损失。

5.3履约保证金在货物取得自治区特种设备监督检验院验收合格后，乙方持履约保证金退付意见书、采购合同及履约验收证明到甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

6. 质量保证及售后服务

6.1 质量保证期 年(自区特种设备监督检验院验收合格之日起计)。

6.2 质量保证金为(大写)人民币 元整(￥ 元)。质保金为结算款的3%(包含安装部分)。如发生工程追加时，乙方留存的履约保证金数额不足货物结算价3%的部分，甲方可从最近应付的一笔合同款中扣出补足;如乙方留存的履约保证金数额多于货物结算价3%的部分则仍留作质保金。

6.3履约保证金在货物取得自治区特种设备监督检验院验收合格后，乙方持履约保证金退付意见书、采购合同及履约验收证明到甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

6.4如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在2小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。乙方如未能按时到达现场及修理，每迟延1小时向甲方支付50元的违约金(从质保金中扣除，不足半小时的按半小时计)，同时甲方有权自行派人修理，发生费用无须经乙方同意而由乙方承担并从质保金内按实扣除，甲方在扣除质保金后两个工作日内应提供有正当理由的书面资料予乙方，因乙方未能按时到达现场及修理而给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿(赔偿金可从质保金中扣除，无须经乙方同意，甲方在扣除质保金后两个工作日内应提供有正当理由的书面资料予乙方)。

6.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用;

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价;

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用(运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等)。

6.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

6.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

6.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。乙方应对所供货物的核心部件及易损件具有存货，以便及时修复设备。

6.9 其他售后服务要求：

(1)按投标文件商务条款偏离表及澄清函(商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准)内容执行。

(2)本合同未作约定的，按本合同所附的《售后服务承诺书》之约定执行。

7. 合同款支付

7.1 付款方式：

(1)签订合同后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;

(2)在乙方全部产品安装到位、经自治区特种设备监督检验院验收合格后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%;

(3)在结算完成后七日内，甲方向乙方支付合同总价款17%;

(4)余下的3%款项作为质量保证金，待质保期满后七日内，甲方向乙方一次性付清。

(5)乙方应在甲方每一笔付款前7日开具对应金额的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒付该笔电梯设备款，因此造成的责任由乙方负责。

7.2 支付合同款时，乙方需向甲方提供支付申请、验收证明等完整且合格的支付申请材料。

7.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

8. 产权

8.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

8.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第12.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

9. 技术资料

9.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

9.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

9.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

10. 货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。满足短期露天存放的要求。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、产品合格证、产品调试报告、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4货物在完成安装验收合格并交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并完成安装且验收合格办理移交手续后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

11. 调试和验收

11.1乙方将货物运达约定的交货地点后五个工作日内，由甲方、甲方聘请的工程监理、乙方对乙方提交的货物依据甲方招标文件的要求、乙方投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书及品牌、型号规格、技术参数及质量符合要求的货物，甲方给予签收;对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，乙方应根据甲方的要求立即更换，乙方不得拒绝和延误，乙方更换的部分如超过合同约定交货期限到达的，乙方应对该更换部分的货物承担逾期交货的违约责任。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单(一式三份)，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3乙方有义务和责任在甲方委派施工队伍安装货物时，派相关的技术员及工程师到现场技术指导协调安装队伍的安装工作。在甲方委派的施工队伍进行安装期间，乙方技术员及工程师有义务本着对所提供的设备充分负责的责任心进行现场的技术指导。如发现甲方委派的安装队伍进行安装时发生不符合乙方所提供货物的生产厂家安装要求时应及时制止及通知甲方，由甲方要求安装队伍按规范进行整改。

11.4在甲方完成货物的安装时，乙方在甲方及工程监理的参加下负责免费对货物调试至符合技术要求和能够正常使用的合格状态后由甲方及工程监理对货物进行验收，并由乙方免费对甲方的使用操作人员进行培训，使甲方的使用操作人员掌握对货物进行日常使用与操作及排除简单故障的基本要领。乙方完成前述义务后，由甲方及工程监理对货物进行验收，在货物最终验收合格后，乙方应向甲方提交验收结果的书面报告。

11.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测合格则相关费用由甲方承担;检测不合格则相关费用由乙方承担。

12. 违约责任

12.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物部分价款百分之五(5%)的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货货物部分价款每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，除此之外，应退还甲方已支付的预付款及电梯款，乙方还应赔偿甲方因此而造成的损失。

12.4 乙方所交的货物不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，应退还甲方已支付的预付款及电梯款。

12.5如乙方没有按合同约定履行售后服务要求，甲方有权采取补救措施，产生的费用无须经乙方同意并从质保金内扣除，但甲方须在扣除质保金后两个工作日内提供有正当理由的书面资料予乙方。如造成甲方损失超过质保金留存余额的，甲方有权向乙方追偿损失。

12.6发票违约责任：如果因为乙方所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定,致使发包人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的,乙方应承担赔偿责任,包括甲方所承担的所有税款、滞纳金、罚款及5%的赔偿款。

13、另行约定事项

安全责任：乙方在进场前对安装现场进行详细勘察，对存在安全隐患的，应书面要求甲方整改，在甲方做好相应整改措施消除安全隐患后，乙方方能进场施工。如乙方无书面整改通知进场施工安装，视为乙方违约，乙方应承担违约责任。乙方进场前报施工安装进场人员花名册至甲方备案，甲方做好人员核实工作。自合同签订之日起至电梯通过验收并移交甲方之日止，乙方对进场人员及其施工、安装设备的安全施工负全责，如有违反安全施工的，乙方承担违反安全施工的法律责任及经济责任。

14. 不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

15. 争议的解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市青秀区。

16. 合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

(1)中标通知书;

(2)履约保证金交纳证明;

(3)招标文件：货物需求一览表(含澄清和修改的部分);

(4)乙方的投标报价表;

(5)投标产品技术资料表、商务条款偏离表;

(6)乙方在投标时提供的澄清函;(无)

(7)其他与本合同相关的资料;(无)

(8)乙方出具的售后服务承诺书。

16.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.5 本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

(以下无正文为签字页)

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人：或委托代理人：

电话：电话：

传真： 传真：

邮政编码：邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：年 月 日合同签订日期：年 月 日

二、设备安装合同书

项目名称：

项目编号：

甲方(采购人)：

乙方(中标单位)：

甲、乙双方根据年月日的采购结果，乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质，根据国务院《特种设备安全监察条例》(20__年第373号令)关于电梯安装、维修应由制造企业进行的规定，甲乙双方商定由乙方负责安装位于 的 ，现双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下安装合同条款，双方遵照执行。

1. 安装机型明细及安装金额

1.1 电梯名称：

1.2 数量(单位)：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2. 安装金额

2.1 本合同金额为(大写)人民币(小写：￥元)。(详见合同附件中投标报价表)

2.2本合同金额在电梯通过广西壮族自治区特种设备监督检验院验收并交付使用前无任何费用增加。投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

2.2.1运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、质保期内售后服务等费用;

2.2.2包括安装的开工报装和竣工报检手续、验收、等相关费用;

2.2.3与总包单位的施工配合费用(具体数额为结算安装费用的5%，结算后由乙方直接支付给总包单位，甲方再支付结算余款。);

2.2.4安装过程中的如下工作及费用由总包单位负责(如产生该费用，则已包含在施工配合费中)： 总承包单位与乙方现场配合、交叉施工及配合验收等所增加的管理费用，负责井道、机房杂物和积水清理;提供符合要求的库房和工具室;施工现场的临时道路费用摊销;施工用水驳接点;工程施工用电驳接点;以及脚手架、垂直运输机械(只含塔吊或施工电梯)及临时设施的使用费;工程施工期间工人住宿场所等。

2.3该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产生的价格上涨风险。

3、付款方式：

(1)签订合同后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;

(2)在乙方全部产品安装到位、经自治区特种设备监督检验院验收合格后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%;

(3)在结算完成后七日内，甲方向乙方支付合同总价款17%;

(4)余下的3%款项作为质量保证金，待质保期满后七日内，甲方向乙方一次性付清。

(5)乙方应在甲方每一笔付款前7日开具对应金额的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒付该笔电梯设备款，因此造成的责任由乙方负责。

4. 安装施工期

4.1乙方应根据所供货物的要求:及时派员(项目负责人：张大咏，职务：工程部经理)到现场勘察,并及时与设计部门的各专业进行沟通协调。

4.2甲方认为土建具备安装条件后，书面通知乙方派员进行安装前勘查作业，由双方确认安装开工条件是否具备，并商定计划开工日期，联系工作应在开工前两个月进行，以便乙方制定安装计划。

4.3若因甲方未能履行本合同5.0条款，则开工日期相应顺延。

4.4如无特别情况，乙方承诺在甲方满足5.0条款规定的前提下，于正式开工安装后60天内安装完工并达到具备验收条件。甲方接到乙方安装完工的通知后应及时协助乙方向当地区特种设备监督检验院办理检验申报手续。

5.安装必备条件

5.1 电梯货抵安装现场 (由乙方完成) 。

5.2 井道、机房土建完工，土建符合双方设计确认的图纸文件要求，若不符合，

甲方应及时整改，整改要求包括：

5.2.1 平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项

规定。

5.2.2机房内粉刷完工，模板、钢筋或其它土建施工器具和建筑垃圾清除干净。

底坑无积水或渗漏水。如乙方在施工过程中产生的渗水问题自行处理。

5.2.3 建筑物内永久性楼梯和机房通道施工完成并畅通。

5.2.4各楼层门孔设置已开启临时安全栅栏。

5.3 甲方应确保施工期间的电源供应。

5.3.1甲方应就近提供施工电源的供应点，确保施工期间的电源供应。

5.3.2 甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及

验收规范》和确认图相关要求的动力电源最迟于电梯整体调试前15天内送至机

房内靠近门口(或双方协商指定)处，并设置动力配电(板)柜。

5.4 甲方在有条件的前提下在三楼以下的井道附近提供电梯部件存储间和工具

室，具体面积视安装台数和楼层高度等因素在开工前双方商定。防盗与保管由乙

方负责 。

5.6 在正式验收时由甲方根据消防的要求配置消防器材。

6、甲乙方双方代表及工作职责

6.1甲方工地代表： ，联系电话： ;

乙方工地代表： ，联系电话： 。

6.2甲方职责：

(1)在安装过程中，甲方负责协调配合工地及施工方，与工程有关工作。

(2)向乙方提供办理施工证所需的有关文件、资料。

(3)提供施工用水水源、用电电源，但费用乙方自理。

(4)组织有关单位进行电梯图纸会审。

6.3乙方职责：

(1) 安装前负责派员前往安装现场勘查，确认开工条件和提供咨询服务。

(2) 按照国标和乙方产品技术标准以及双方确定的工期完成安装、调试工程。

(3)乙方提供脚手架的材料，自行搭建和拆卸;提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。

(4)乙方自行解决施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

(5)遵守甲方现场的有关规章制度。

(6)安装期间出席甲方、监理主持的现场施工协调会，配合落实会议工作要求。

(7)配合广西壮族自治区特种设备监督检验院对电梯安装工程的质量检验工作。

(8)承担当地政府部门对电梯安装工程所征收的各类费用。

(9)安装现场根据甲方的需要培训电梯操作人员培训甲方设备管理人员人员不少于 名。以便乙方所提供的设备能够正常、安全运行。

(10)在电梯井道土建施工期间派出专业工程师到施工现场监督电梯预埋件的数量、位置及施工。

(11)因电梯本身质量原因产生的安全事故责任由乙方承担。乙方有责任对现场的安全、文明施工及配合现场的安全检查及宣传。

7. 质量保证及售后服务

7.1 质量保证期 ：

质量保证期 年(自项目取得自治区特种设备监督检验院验收合格之日起计)。

7.2质保期免费提供维护保养 个月，免费保养期间，乙方按正常保养作业程序对甲方电梯进行免费保养。在电梯运行期间每月例行2次维护保养工作。

7.3保质期内电梯零部件因设备及安装原因而损坏的由乙方负责免费更换。

7.4本合同未作约定的，按本合同所附的《售后服务承诺书》之约定执行。

8.0 安装工程验收

8.1 安装质量合格定义：

8.1.1 符合下列国家标准：

8.1.1.1 GB1OO60-93 电梯安装验收规范。

8.1.1.2 GB7588 电梯制造与安装安全规范。

8.1.2广西壮族自治区特种设备监督检验院的检验合格报告。

8.2 乙方在安装完工后进行检验，合格后通知甲方。

8.3 甲方接到乙方安装完毕的通知后三天内协助乙方向当地区特种设备监督检

验院办妥检验申报手续，凡验收中存在的不合格项目，甲乙双方根据职责自行整

改至合格。

8.4 甲方若聘请非法定检验机构的人员检验，其结论仅供双方参考，不得作为甲

方拒绝乙方竣工移交的理由。

9.0 竣工移交

9.1 在下列条件全部具备的情况下，双方在竣工移交证明书上签章。

9.1.1 双方已结清就本合同项下之电梯所签署的《电梯设备合同》所约定的款项。

9.1.2 乙方已收到甲方于本合同中所约定支付的款项。

9.1.3 电梯安装工程经当地区特种设备监督检验院检验合格。

10.0 违约责任

10.1因乙方原因，工程出现安全、防火、质量事故、工程形象进度延误五天以上，乙方在收到甲方书面通知后两天内仍未采取措施，甲方有权解除合同，并承担由此给甲方和其他施工单位造成的损失。

10.2发票违约责任：如果因为乙方所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定,致使发包人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的,乙方应承担赔偿责任,包括甲方所承担的所有税款、滞纳金、罚款及5%的赔偿款。

11、另行约定事项

安全责任：乙方在进场前对安装现场进行详细勘察，对存在安全隐患的，应书面要求甲方整改，在甲方做好相应整改措施消除安全隐患后，乙方方能进场施工。如乙方无书面整改通知进场施工安装，视为乙方违约，乙方应承担违约责任。乙方进场前报施工安装进场人员花名册至甲方备案，甲方做好人员核实工作。自合同签订之日起至电梯通过验收并移交甲方之日止，乙方对进场人员及其施工、安装设备的安全施工负全责，如有违反安全施工的，乙方承担违反安全施工的法律责任及经济责任。

12不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.争议的解决

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14. 合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

(1)中标通知书;

(2)履约保证金交纳证明;

(3)招标文件：货物需求一览表(含澄清和修改的部分);

(4)乙方的投标报价表;

(5)投标产品技术资料表、商务条款偏离表;

(6)乙方在投标时提供的澄清函;(无)

(7)其他与本合同相关的资料;(无)

(8)乙方出具的售后服务承诺书。

15.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.5 本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人：或委托代理人：

电话：电话：

传真： 传真：

邮政编码：邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：

合同签订日期：年 月 日合同签订日期：年 月 日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑法》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务与经济责任，保护双方合法权益，甲、乙方经协商一致，签订本合同。

第一条 工程名称及地点

1.

1、工程名称：上海楼地面木地板装修工程

1.

2、工程地点：____市闸北区路号

1.

3、工程规模：约万平方米。

1.

4、工程承包方式：包工、包料、包工期、包质量。

第二条 工程内容

公寓楼7-26层楼地面铺设复合地板(厚1

2)及C踢脚线工程，甲方已售出的45套毛坯房及25层已装修的7套样板间除外。

第三条 工程总价

人民币暂定为万元整(B：万元)。

第四条 工程结算

4.

1、工程造价的计价标准，公寓楼室内房间地面复合地板的铺设(含C踢脚线、收边条)以实铺楼地面面积每平方米68.00元，一次性包死;工程竣工以实际完成工程量按实结算;即：实铺面积68.00元。

第五条 付款方式

5.

1、合同签订____日内，甲方支付乙方人民币壹拾柒万元的工程定金;

5.

2、当乙方完成全部工程量的50%时，甲方支付乙方人民币壹拾柒万元工程款;

5.

3、乙方全部工程完工，甲方再支付乙方人民币壹拾柒万元工程款;

5.

4、在全部工程竣工验收合格乙方提交结算报告且工程交付甲方后，双方进行结算，工程结算值确定后____日内，甲方支付至工程款结算值的97%;

5.

5、余款3%(即人民币贰万元整)作为工程质量保修金，如工程无质量问题，甲方在________年后无息付清。

5.

6、甲方支付乙方的工程款包括材料费、人工费、机械费和其他在施工中所发生的直接费、间接费、利润、税金、检测、以及本合同约定的各项服务、协助、配合等一切费用，除本合同另有约定外，甲方不另行支付其他任何费用。

第六条 工程期限

6.

1、开工日期：年____月____日;

竣工日期：年____月____日;

工期天数：____日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)。

6.

2、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，致使停工或无法正常施工的，经甲方确认后，工期相应顺延，甲方不承担其他责任。

第七条 项目设计方案、施工要求及方案

乙方应根据甲乙双方确定的方案施工，乙方在此基础上，合同签定后____日内，乙方可向甲方提供其他方案的合理建议;经甲方确认后方可进行施工。但甲方的确认并不视为对此承担任何责任。

第八条 材料设备

8.

1、本工程的所有材料均由乙方负责供应，乙方应根据甲方以确认的材料及合同文件、采购计划等规定进行采购;

8.

2、对于乙方使用的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。

8.

3、材料要求

8.

3.

1、乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，该类材料样品将被封存，以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。

8.

3.

2、材料规格

本工程所用材料必须符合规范和图纸及____市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时，乙方必须更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限。

8.

3.

3、材料试验、复测

乙方应遵守政府有关部门的规定，对所有材料的相关性能进行试验、复测，包括防火阻燃性能、环保等;试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需提供试验用的材料按规格要求送到指定实验室进行试验，支付有关试

验费用(试验费用由乙方承担)。试验合格后才可使用，若试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬离施工现场。而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。

8.

3.

4、材料的地域适应性

乙方需考虑材料对上海气候的适应性，尤应注意预防气候变化造成的变形。

8.

3.

5、材料的包装保护

所有运抵工地现场的材料，必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护(凡需包装的材料)。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下，材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。

8.

4、所有材料，乙方应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装使用技术资料，并应当进行必要的试验、测试、复检。否则，相关的材料不得使用，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。甲方的核实、接受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料质量的保证责任，材料的缺陷责任仍由乙方承担。

8.

5、材料的运输、装卸、保管保护。

本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承担，如施工现场有仓储场地，甲方可提供，没有仓储场地或不足的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。双方明确，凡运入甲方施工现场的材料设施设备，其所有权均转让甲方所有，施工完毕后，对于剩余的部分，经甲方同意后，乙方可自行运出。

第九条 质量要求、竣工验收与保修

9.

1、本工程适用于中华人民共和国现行施工验收规范及本合同中有关规定，工程质量必须同时达到行业标准、国家标准及本合同质量要求，前述标准不一致的，以高者为准。在施工过程中，甲方有权决定增减施工项目，乙方应按照调整后的图纸施工。增减项目的部分工程结算，按本合同约定进行结算。

9.

2、如双方对工程质量有异议，可申请工程检验，检验费暂由申请方垫付;待检验结果确定后，如工程质量合格，所需检测费用有甲方承担，如工程质量不合格，检测费用由乙方承担，乙方并应当在甲方指定期限内修复完毕，达到合同约定标准，如需进行二次检测，所需费用均由乙方承担。

9.

3、工程竣工后，乙方应及时书面通知甲方进行验收。

工程竣工验收合格后，从验收合格之日起____日内，乙方向甲方移交完毕。如甲方无故拒不按期接管，致使验收合格后的工程发生损失，应由甲方承担。工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

但下列情况均不视为甲方提前使用，乙方仍应当对工程质量承担责任，除非乙方能够证明是甲方或实际使用人造成的质量问题：

(

1)甲方在签发竣工验收合格证前临时使用已完工程的;

(

2)经甲方许可的装饰装修施工单位或广告发布单位进行装饰装修施工;

(

3)无论何方原因造成的延期，在本合同确定的工程竣工日之后，如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时，甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同，减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的。

9.

4、工程保修期按照《建设工程管理条例》第40条确定，没有明确规定的工程项目，保修期为________年。保修期内确因乙方责任造成质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算。双方另行签订《建筑装饰工程质量保修责任制度》，作为本协议的附件

发包人(甲方)：__________

承包人(乙方)：__________

根据《中华人民共和国民法典》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同，内容如下：__________

一、 工程概况

工程名称：__________

工程地点：__________

二、 合同范围

本合同范围：__________ 项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。

乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应采取挽救措施，并承担全部责任。

甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。

招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。

三、 合同造价

本合同总造价为：__________ ￥ ________元。

人民币大写：______________元整。

3.1"合同价格"是指 项目中央空调系统工程，除乙方供应中央空调系统设备以外(乙方供应设备见附表)，从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。

3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。

3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。

3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。

3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。

四、付款方式

4.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价_____﹪为设备预付款;

4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价_____%

4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同总价_____﹪。

4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价_____﹪。

4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款。

五、工程工期

根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。

5.1 乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。

5.2 在合同生效以后， 日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。

5.3 乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。

5.4 如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工;或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。

5.5 遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件)，工期顺延。

六、 工程验收

6.1 乙方应按国家或行业有关的标准与规范施工。

6.2 安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。

6.3 甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验收的依据之一。

七、变更通知

7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。

7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。

7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。

7.2 如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。

八、质保期

8.1 质保期从竣工验收合格之日起计算 年，主机设备保修 年。

8.2 乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为 公司产品，风机盘管及末端为 产品。

8.3在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方维修、供应和安装。

8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。

8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则表示甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。

九、违约责任

9.1 由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。

9.2 若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。

9.3 乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款 ‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。

十、不可抗力

10.1 如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。

10.2 不可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。

十一、责任

乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。

乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。

乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。

十二、 合同终止

12.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。

12.2 凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：

12.2.1由于不可抗力的原因而不能履行合同。

12.2.2 当甲方确信乙方已无履约能力时。

12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。

十三、 争议的解决

13.1 本合同适用的法律是《中华人民共和国民法典》。

13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。

13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。

13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。

十四、 合同生效及其他

14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部权利和义务时失效。

14.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。

14.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。

14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。

14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

十五、其他未尽事项

甲方：__________ 乙方：__________

法定代表人：__________ 法定代表人：__________

委托人：__________ 委托人：__________

开户行及帐号：__________ 开户行及帐号：__________

联系方式：__________ 联系方式：__________

日期：__________ 日期：__________

甲方(需方)：

乙方(供方)：

甲、乙双方关于厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成厨房设备购销合同。

一、厨房设备名称(详见销货清单)

二、厨房设备总价：￥ 元(大写人民币 元整)

三、厨房设备质量要求：

1、厨房设备产品具体名称、型号、数量(详见销货清单)

2、乙方提供的厨房设备(包括零部件)并负责安装。如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

3、乙方对所供的厨房设备提供一年半的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

四、交货数量：

按照(详见销货清单)。

五、交货时间、地点、方式：

合同签定交付预付款之日起，乙方将在3日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所供产品运输及安装费用由乙方负责。

六、安装、调试及验收：

1、本合同中厨房设施开始安装时，乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装，并服从甲方的现场管理，遵守甲方各项规章制度。在施工期间，所发生的一切安全责任事故由乙方负责，与甲方无关。

2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知两个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

3、厨房设备进行验收，应按照明细上的名称、型号、数量验收。

4、乙方对设备保修一年半(使用不当或损坏除外)，保修期以验收期起，并长期提供有关设备的配件和维修服务，以及设备保养技术咨询服务。

七、货款付款方式：

1、本合同以人民币进行现金结算。

2、付款方式：合同签订后即付总货款的30%;部分厨房设备送到甲方场地后即付总货款的30%款;厨房设备安装调试以后即付总货款的30%;验收合格两个星期后即付总货款的10%; 八、违约责任：

1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容，乙方将承担一切责任。(除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。)

2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出现后果由甲方负责。

九、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向深圳市人民法院提起诉讼。

十、本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

甲方：

(盖章)

法定代表人签字： 年 月 日 乙方：

(盖章)

法定代表人签字：

年 月 日

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及现行相关法律、法规，并根据本工程的具体情况，经双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1。工程名称：锅炉采购安装工程

2。工程地点：

3。工程描述及内容：

1)甲方采购乙方4TCWZG2。8MW常压卧式燃煤锅炉两台（详见后附报价清单），并由乙方负责安装。

2)锅炉采购安装包含除尘器、引风机、循环泵、脱硫塔等附属设备及甲方基地锅炉房三台立式锅炉除尘脱硫系统改造，原有一台4t卧式锅炉及附属设备、三台2。5t立式锅炉除尘脱硫系统拆除，并清运至甲方指定位置；

3)锅炉与水泵用管道全部采用国标有缝焊接钢管，示范园锅炉（含20xx年春节前安装锅炉）进出水管均接至集分水器上口，除锈后刷防锈漆两遍银粉漆一遍；

4)锅炉集分水器安装包含阀门温度计等附件安装；

5)室外埋地聚氨酯保温管道安装不包含挖沟回填，包含管道补偿器、固定支墩安装及水压试验等；

6)配电柜电缆等电气设备材料必须符合相关国家标准规范要求；

7)乙方提供锅炉相关的技术资料及技术服务；

8)乙方供应的锅炉及附属设备应是全新的，并且是安全的、经济的、成熟可靠的。

9)乙方应向甲方提供满足锅炉监造、安装、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。技术资料为每套锅炉及附属设备2套，并分别列出上述技术资料的清单。

10)如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到买方通知后2天内（对急用者应在1天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

11)锅炉制造、安装必须符合国家现行建筑安装规范、图集及相关技术规程标准。

12)其它详见图纸及投标报价清单。

4。采购安装范围：

两套全新4TCWZG2。8MW常压卧式燃煤锅炉（含脱硫塔、除尘器、循环泵、引风机等附属设备）、示范园供热埋地保温管道及基地锅炉房三台立式锅炉全新除尘脱硫系统（脱硫塔、除尘器及引风机等）的采购与安装，原有一台4t卧式锅炉及附属设备、三台2。5t立式锅炉除尘脱硫系统拆除等，若有增减项，需现场及时办理工程签证，并经甲方工程部及审计部门确认。

二、工程造价及付款方式

1。工程总造价为：￥739000元，大写：柒拾叁万玖仟元整，其中锅炉（含附属设备）每台25万元，两台共计50万元，3台2。5t立式锅炉除尘脱硫系统，每套系统3万元共计9万元，室外埋地聚氨酯保温管道14万9千元，具体价格详见后附招标工程量报价清单。

2。略

3。本合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费、临时设施费、水电费等与本合同有关的所有费用。付款方式：锅炉及附属设备进场并开始安装付款30%，工程竣工验收合格付40%，一个采暖季（20xx年供暖开始至20xx年供暖结束）后，工程资料验收合格并经甲方审计部门审计完成后付20%，质量保证保金10％，壹年后无质量问题，给乙方付清。第一次付款，乙方必须提供全额发票。

三、工期

1。合同总工期：共30天；

2。施工日期：自20xx年9月6日至10月6日；

3。如遇下列情况，工期应顺延：

1)甲方不能按期满足开工条件的；

2)甲方提供的技术参数不精确，影响工程进度的；

3)甲方未按合同约定时间和数额拨付进度款的；

4)不可抗力而影响工程进度的。

四、制造安装质量要求

1。按《锅炉房设计规范GB50041-20xx》、《热水锅炉安全技术监察规程劳锅字[1997]74号》、《生活锅炉热效率及热工试验方法GB/T10820-20xx》、《锅壳锅炉本体制造技术条件JB/T1619-20xx》等国家现行标准规范、图集、规程及合同与图纸要求进行制造、安装与验收。

2。地震、洪水等不可抗拒的外力因素造成的任何质量问题，乙方概不承担任何责任。

五、监造与检验

1。监造

1)乙方应在本合同生效日期起2日内，向甲方提供本合同锅炉设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合相关锅炉制造规范的规定。

2)甲方将安排相关人员为监造代表进行设备监造。

3)监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准时，有权提出意见并不予以签字，乙方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下乙方不得擅自处理。

2。工厂检验与现场开箱检验

1)由乙方供应的锅炉及附属设备（包括外购），在制造过程中都须进行严格的检验和试验，所有检验、试验必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，并经监造代表确认，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分交给甲方存档。

此外，乙方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

2)货物到达交货地点，乙方在接到甲方通知后应及时到现场，与甲方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。当货物运到现场后，甲方应尽快开箱检验，检验货物的数量，规格、质量情况。

3)在进行的任何检验时，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准、规范时，应当由乙方负责，双方应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换或索赔的依据；如果乙方委托甲方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由乙方承担。

六、安装、调试、试运和验收

1。锅炉及附属设备安装由乙方根据技术资料、检验标准、图纸、相关锅炉安装规范图集及说明书进行安装、调试、运行和维修。

2。安装完毕后的验收按照现行国家标准规范图集技术规程的要求进行。

3。锅炉及附属设备进场后，必须经甲方现场管理专员或监理机构对设备和材料品牌、外观质量、样式、规格型号、质量保证资料进行验收，验收合格，方可使用，严禁使用不合格产品。

4。对于施工中发现的质量问题，乙方须按甲方现场管理专员及现场监理的要求进行返工或更换，不得将不合格品（包括设备和材料质量及施工质量）使用于本工程中。

5。乙方完成本合同全部工作内容后，须按国家及行业相关规范和标准的规定，进行自检，自检合格并达到验收标准后，应及时向甲方书面提出工程验收要求，由甲方按照20xx年6月23日下发《工程竣工验收程序通知》组织验收，提出验收结论并办理验收手续及工程交接手续。验收依据为合同、图纸中的技术质量要求及相关国家标准规范。

6。工程验收合格后，乙方须于尽快向甲方办理工程移交手续和竣工资料。届时，乙方若未按时移交给甲方的，视为未按期完工，乙方将承担本合同约定的逾期完工的全部违约责任。

7。工程资料经甲方验收合格后，乙方必须及时提供工程决算资料，由甲方按照20xx年7月23日下发《工程决算程序通知》进入工程决算程序，经审计部门审计合格，进入合同约定付款程序。

七、双方的责任

1、甲方的责任：

1)甲方指定现场担任锅炉监造及安装工程的甲方现场管理专员，负责现场施工的协调管理，对工程进度、工程质量和合同履行问题进行监督检查，联系电话为：。

2)按规定提供施工场地，并负责向乙方进行现场情况的交底。

3)负责与监理机构对本工程进行全过程监督管理，包括工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计图纸问题的处理、中间过程验收、设计变更的签证及其它必须的签证。

4)甲方负责施工现场的“三通一平”（只提供水源、电源）。

5)如有工程变动，甲方应按相关标准，及时办理现场签证（或补充协议）。

2、乙方的责任：

1)乙方在施工现场成立项目管理部，项目经理由担任，联系电话为：。

2)乙方自行解决施工设施搭建及食宿问题，并承担全部费用。

3)接受甲方的统一管理，遵守现场项目部安全和文明施工方面的规章、管理制度及处罚条例，接受并服从甲方的检查和整改意见。

4)服从甲方的统一指挥和协调，接受甲方项目部和监理机构对质量、进度、安全等方面的全过程监督管理。

5)本工程全部设备、材料到达现场后，负责相关设备、材料的搬运、堆码、保管以及工程交付甲方前的成品保护工作。

6)负责工程施工过程中现场的清理工作，做到施工现场文明施工。负责对甲方已建设施的保护，如在工程过程中对已建设施损坏照价赔偿。

乙方要严格按国家法律法规组织施工，施工过程中发生的一切安全事故及对甲方、第三人人身、财产造成的损失，一律由乙方承担全部经济及法律责任。

8)负责质保期内的免费维护和保养工作。

9)严格按照合同、施工图纸、说明文件和技术标准进行加工、施工，确保工程质量和工期，并接受现场监理工程师、甲方现场管理专员的监督检查。

10)已完工的工程，在竣工验收前由乙方负责保管看护，并清理干净施工场地及竣工现场。

11)施工所用水电均由乙方自己安装，甲方只提供水源、电源，乙方临时水电必须符合甲方的相关规定，并安装水表电表，及时向甲方缴纳水电费。

12)乙方在施工期间，管好自己的人、财、物等。按照国家劳动保险制度为施工人员缴纳保险。

13)施工期间，乙方施工人员必须完全服从甲方现场管理专员的管理，对其提出的质量问题必须及时进行整改，并不得有侮辱、谩骂、歧视等恶劣行为。

14)施工现场处罚制度：对于甲方现场管理专员提出的质量问题不及时进行整改的，每次每项罚款100元；施工人员对甲方现场管理专员有侮辱、谩骂、歧视等恶劣行为的，每次罚款500元；甲方现场管理专员对施工单位质量问题不及时责令整改，第一次发现每次每项对现场管理专员罚款50元，对施工单位加倍处罚100元以上，第二次发现再加倍，第三次发现，立即开除现场管理专员，并停发其本月工资，施工单位停止施工，情节严重清除出场，并停止支付施工单位任何工程款项，自动终止合同。

八、违约责任

1。甲方责任：

1)工程开工后，因由甲方原因造成的工期延误，工期顺延。

2)工程验收合格后，甲方应及时办理工程款支付。

2。乙方责任：

1)工程质量不符合合同约定及国家相关工程质量规范标准的，负责无偿修理或返工，并赔偿相应的损失。

2)因产品及工程施工措施不到位造成的质量事故，完全由乙方负责。

3)合同执行中应认真履行双方约定的条款保证施工工期（因甲方原因及设计变更应顺延工期除外）。

4)偷用水电者，每发现一次将处以500元罚款，并缴纳实际所用水电费用。

5)按合同工期准时交工，每拖延一天罚款3000元，如中途放弃施工，则甲方不支付乙方任何工程款，并赔偿甲方的损失。

6)本合同履行过程中，若乙方无故不履行合同义务，或中途为达到要挟甲方提前支付进度款等目的，故意拖延工期或终止施工，乙方除需承担由此行为给甲方造成的一切经济损失外，还须无条件解除合同并退出施工现场，同时无条件放弃合同解除时所有工程款的追溯权；届时，甲方有权自行委托本合同外的其它单位继续施工，乙方不得以任何理由阻碍施工。

7)若乙方存在制作粗糙、使用劣质材料、小于合同约定规格的材料或废旧材料等问题时，甲方有权向乙方提出退货或索赔要求，乙方在接到甲方相关要求后十天内退货并向甲方返还该部分货物的货款，乙方须同时向甲方支付20xx元/次的违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失，该违约金为定额违约金，双方不得在以后的诉讼中提出增加和减少的要求。

质保期内，若乙方无故不按合同约定进行维护保养，甲方以合同总额为计算依据，每天按0。1％的标准支付违约金。同时，甲方可自行委托本合同外的第三方进行维保，所需费用从乙方质保金中双倍扣除，不足部分由甲方向乙方追加，违约和赔偿责任将由乙方承担。

9)若乙方办公地址或电话发生变更，须及时书面通知甲方，否则，造成维修通知无法送达乙方的，将按乙方无故不履行维保职责进行惩处，乙方须承担本条所约定的违约责任，同时，甲方有权委托合同外的第三方进行维修，相关费用将从乙方质保金中双倍扣除，不足部分由甲方向乙方追加。

10)若乙方不服从甲方文明施工及安全管理或安全措施不符合要求，甲方可对乙方处100元～500元/次的违约金。

九、质保责任

1。质保期壹年内，乙方须保证24小时服务，接到甲方通知后3小时内到场维修，乙方在进行维修时造成业主或第三方人身或财产损失的，由乙方承担全部经济及法律责任。

2。乙方必须确保在一个采暖季内，新锅炉及附属设备与原有三台立式锅炉除尘脱硫系统的正常运行，且除尘脱硫效果良好，否则，将根据情节扣除乙方相应质保金。

十、争议处理

合同履行中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向疏勒县人民法院提出诉讼。

十一、其它

1。本合同附件或补充协议均须加盖有效印章方具法律效力，仅有经办人签字的不具有法律效力。

2。甲方项目部或监理机构有权对乙方施工过程进行随机抽查，若随机抽查中有一次发现乙方实际使用的材料达不到本合同约定的材料要求时，甲方即按本合同相关约定对乙方进行处罚，该罚款将直接在乙方的工程总款中扣除。

3。施工过程中，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足、材料不足、资金短缺或管理不善等原因造成工期延误的，甲方有权采取劳动力支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程的完工日期，由此产生的一切费用均由乙方承担，相关费用将在乙方工程款中直接扣除。

4。本合同未尽事宜，双方协商后可签订补充协议，其与本合同具有同等法律效力。

5。本合同生效后，任何一方提出修改和补充条文，均需双方同意并签字、盖章后方可生效。

6。本合同所有附件，均属本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

7。本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

8。本合同双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

委托代理人：委托代理人：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

合同编号：签订地点：签订时间：采购人(甲方)：供应商(乙方)：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及罗江县政府采购中心采购项目(项目编号：)的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同总价为人民币大写：柒佰壹拾柒万捌仟叁佰元，即RMB￥元;

二、该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目招标文件的质量技术要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品;每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

四、安全要求

1、承担施工现场安全防护、夜间施工照明，费用由乙方负责。

2、乙方方负责合同工程承包范围的已完工程交工前的成品保护工作并承担相关费用。

3、乙方特别注意地下管网保护，一旦发生损坏，由乙方承担一切后果。

4、安全责任：乙方施工中应设置安全警示牌、安全警戒线等，若发生责任事故，乙方全部承担。

5、工程开工前，乙方应为施工场地内的人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

五、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的50日内，在合同签订生效之日起天内交货到甲方指定地点，随即在日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在年月日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1)货物在乙方通知安装调试完毕后7日内初步验收。初步验收合格后，进入15日试用期;试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延;试用期结束后10日内完成最终验收;

(2)验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延;

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后10日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

六、付款方式

1、竣工验收合格，经审计确定结算金额后，四年内分四次付清。

2、合同履约保证金：乙方应在签定合同前向甲方缴纳合同总金额的5%的履约保证金，已交纳的投标保证金自动转为合同履约保证金。在货物验收合格质保期满三年后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的15日内一次性退还乙方合同履约保证金(无息)。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

七、售后服务

1、质保期为验收合格后三年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后1小时内响应到场，6小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

八、违约责任

1、甲方违约责任

(1)甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之一的违约金;(2)甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金;逾期付款超过天的，乙方有权终止合同;

(3)甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金;逾期交货超过20天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之一的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在5天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之一的赔偿金给甲方。

(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

九、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：(盖章)法定代表人(或授权代表)

乙方：(盖章)法定代表人(或授权代表)：

甲方：

乙方：

第一条 工程概况

项目名称：

第二条 产品的名称：配电箱，规格，型号[按实际内配件定] ，元件;采用德力西或正泰，有线电视接线箱采用鸿雁电器厂产品，数量和价格：详见图纸及变更会审附报价表 合同总价(小写)

合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。

第三条 交货地点：罗马假日花园工地现场甲方指定地点

第四条 交货时间：

年 月 日提供配电箱，如有调整以甲方提供的日期为准。

第五条 产品质量要求

5. 乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。

5.2 产品质量取得CCEE认证，符合IEC、DGB08-xx年内不出现生锈、涂膜脱落、龟裂等现象。

第六条 产品的交货验收及保管方式

6. 乙方必须按照甲方要求运抵卸货地点，否则，甲方有权拒收货物。

6.2 合同签订时乙方提供的样品、样品甲方进行封存，作为产品验收的依据。

6.3 货到甲方指定的地点以后通知甲方、监理公司、工程安装承包方进行验收，若货物与进货数目不相符，或有损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合

6.4 货物在交货验收合格前所有权不转移，产品的包装、成品保护、货物的丢失、损坏的风险由乙方承担。

6.5 乙方在交货的同时应向甲方提供产品合格证，备案证、厂家资质. 产品年检报告.使用说明书等相关资料，否则甲方有权拒收货物。

6.6 对乙方所提供产品，甲方有权随机抽样送检，如送检产品质量不符合相应国家或者行业标准，甲方有权对乙方提出索赔。送检费由乙方承担。

6.7 产品质量必须通过国家检测机构相关部门验收标准为准并有检测报告。

6.8 为确保乙方所提供产品质量，供需双方需对产品质量层层把关。在生产期间，甲方有权指派相关人员进驻乙方厂区跟踪检查。

第七条 货款支付方式

7. 本工程不支付预付款。

7.2全部货物送达工地现场后[或每楼为单位送货] ， 5

7.3 配电箱安装调试完成，经验收合格，资料交付齐全、正确、有效，手续完备，并按实结算后， 5日内支付至结算总价的95%。

7.4 保修金为5%。保修期为一年，保修期达到一年后如甲方或物业公司对产品质量没有异议，则在 5个工作日退还保修金。

第八条 变更处理方法

在本合同规定交货时间的6个工作日前，甲方如需改变所订产品的规格型号和数量级发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。

第九条 产品保修、补货约定

9. 产品保修期为一年，时间从甲方工程竣工验收之日计。

9.2保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换，乙方在接到甲方更换的要求后24小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。否则甲方有权单方面选择其他单位的产品，因此发生的费用从保修金中扣除，而且乙方须对此造成的结果继续负责。

9.3应接受甲方和甲方物业管理公司的补货要求，不得借故拒绝补货或推迟补货;补货单位参照原合同，补货日期为

接到通知后5天，由甲方送货到甲方或甲方物业管理公司，并由乙方负责卸货。

第十条违约责任

0. 合同签订后，除出现不可抗力的情况外，合同双方必须履行合同各项条款。倘若无法履行合同时，违约者需向对方支付本合同总价的 0%作为不能履行合同之赔偿。 0.2 乙方未按合同规定日期交货，乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天千分之三的违约金，并依法赔偿因此给甲方造成的损失，逾期交货超过十天的，甲方有权单方面终止合同。

0.3因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的，乙方应立即无尝换货并在7天内向甲方交送本合同规定的合格产品，并向甲方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金。乙方逾期5天未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使二次没有通过安装验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还该部分不合格产品的货款，并支付该部分价款 0%的违约金。

0.4乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的损失。

0.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货;乙方提供的货物与甲方确定的样品不符，视为没有交货，因此造成逾期交

货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

0.6对因产品缺陷造成的人身、财产损害，乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律规定赔偿。 第十一条 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。

第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。

第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协 商，签订补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十五条 本合同用中文书写，一式二份，双方各执一分，具同等效力，未尽事宜，协商解决。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年月日    年月日

发包方(甲方)：______________________

承包方(乙方)：______________________

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就乙方承包甲方办公楼维修工程事宜，签订本合同。

一、工程项目

1、工程名称：_________________________办公楼装修维修工程

2、工程地点：___________________

3、承包范围和内容：室内装饰、室外刮腻子等

4、工程总价：_________元，(大写： )

5、承包方式：包工包料

二、工程期限

施工工期____天,_____月______日开工至______月____日竣工，竣工验收并交付使用。

三、施工准备

1、甲方责任：提供施工场地、水电等基本施工条件，对工程进度、质量进行监督、解决应由发包方解决的问题以及其他事宜。

2、乙方责任：严格按照原建筑结构进行施工，不能随意改变房屋结构，确保施工质量，施工时尽力不影响单位正常上班，选择早、中、晚及中秋、国庆假期抓紧施工，按合同规定的时间竣工和交付。

四、工程质量：乙方必须严格按照甲方的要求进行施工，并接受甲方监督，保证施工质量。

五、工程验收：工程竣工后，甲、乙双方依据施工要求进行验收。

六、工程款的支付与结算

1、合同签定后，甲方付给乙方______元预付款。

2、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方全部工程款。

七、安全责任

乙方在施工中必须做好安全施工和防范工作，若发生安全事故由乙方自行承担一切责任，甲方不负任何责任。

八、附则

1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

2、本合同自双方签字生效。

发包方(甲方) 承包方(乙方)

代 表： 代 表：

年 月 日