网络产品代理销售协议
甲方:
乙方:
甲、乙双方经友好协商,本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则,就乙方对甲方产品插座/转换器在指定地区进行代理并作市场推广的一系列合作事宜达成如下协议:
一、 授权期限
甲方授权_______________________________公司(以下简称乙方)作为XX年度甲方产品在__________省____________市的 级代理/经销商,授权期限为 年___X_月____日至XX年 XX月XX日止。
二、 甲方权利和义务
1、 对乙方的市场推广进行支持,并对乙方的市场推广活动的具体实施保留监督权;
2、 负责处理用户关于对产品功能性问题的投诉;提供热线电话
3、 合作期间,配合乙方进行市场宣传;
4、 甲方有权根据市场情况和代理商的业绩调整代理商制度、代理商结构、代理价格和代理折扣,并将在网站上及时公布或通过电子邮件、传真等其它方式通知乙方变更后的代理商制度和代理价格信息。更新后的各种信息自公布于甲方网站或通过电子邮件通知之时起生效,非特殊情况上述变更甲方均不另行通知乙方;
5、 甲方应保证所供产品的质量标准符合检验合格的各项标准要求。若有不良品,属甲方责任的,甲方保证包修、包换;
6、甲方根据市场行情调整代理价格后应及时通知乙方;
7、 甲方根据市场情况定期或不定期举办代理商探讨会、培训等活动。
三、乙方的权利和义务:
1、 乙方向客户进行甲方产品的销售,在维护甲方品牌的条件下,自行负责开拓市场与发展客户;
2、 在代理甲方产品的同时不得代理其他厂家的同类产品;
3、 在代理业务中保证向客户提供良好的服务,不得以欺诈、胁迫等不正当手段损害客户及甲方的利益及甲方的声誉;
4、 不得以任何形式破坏甲方的价格政策,不得有任何破坏甲方商誉及品牌的行为,并负责对本代理协议的内容进行保密;乙方违反此义务时,甲方有权单方面取消乙方的代理资格;同时,乙方违反此义务给甲方造成的损失,由乙方全部承担;
5、 乙方应承担售后服务之义务,对市场因产品原故或顾客使用不当所造成的反应,作出相应的解释,退换或维修的服务行为,以维护恒盛品牌和共同服务大众的宗旨;
6、 维护甲方企业形象,利用自身企业优势进行甲方产品及服务的市场推广;
7、 协议终止后,乙方无权继续使用甲方的任何资料包括商标、商号及LOGO等,否则乙方应承担造成的一切后果;
8、 乙方应对甲方明确提示为保密资料的信息给予保密。
9、 乙方将应邀参加甲方组织的定期或者不定期的代理商探讨会、培训等。
四、 支付/结算条款
1、 乙方需甲方供货时以传真正式订单为依据,提早十天计划订单,让甲方确认发货时间。
2、 乙方在收到甲方确认发货时间时,应付全款,以汇款凭证为准。甲方确保发货时间,不得超过十个工作日。
3、 甲方按要求为乙方开具发票(发票总金额不超过乙方所汇的实际金额)并以挂号件形式寄至乙方登记的地址;如乙方在发票方面有任何特殊要求(如为客户分别开票等),须在汇款传真件上详细说明。
五、违约责任
1、 乙方与甲方是相互独立的缔约人,在合作期间,必须严格的遵守本协议的条款,除了本协议中已表达的之外,每一方都有独立的权利和义务,任何一方均不得将其债务强加于另一方或影响已赋予另一方的权利,若因任何一方的行为引起第三方诉讼、索赔,均由该方独立承担责任。
2、 由于一方原因违反本协议其他条款而给另一方造成损失的,违约方应承担由此给另一方造成的一切损失。
六、免责条款
由于不可抗力或意外事件而影响甲方正常的供货时,不视作甲方违约,乙方对此表示认同。"不可抗力"是指不能预见、不能克服且无法避免的客观事件,如战争、自然灾害、政府禁令等。"
七、 合同解除
本合同在下述情形下解除,提出解除合同的一方应提前七日以书面形式通知另一方:
1、 双方协商一致解除本合同;
2、 本合同期限届满,双方未续签的;
3、 一方当事人主体资格消失,如被撤消或进入破产、清算程序,另一方有权解除合同,但进行重组、名称变更、分立或与第三方合并等不在此列;
4、 一方未履行或违反依据本合同所应承担的义务,经另一方给予一定期限仍不履行义务或不予采取补救措施,致使另一方依据本合同的预期利益无法实现或合同继续履行没有必要,另一方有权解除合同;
5、 由于不可抗力或意外事件使合同无法继续履行或继续履行没有必要,双方均可要求解除合同。合同解除后,双方依据本合同的权利义务终止,但一方在合同解除前应履行的义务仍需履行。除因不可抗力或意外事件致使合同解除的情形外,引起合同解除事由的一方应赔偿因合同解除给另一方造成的损失。
八、 争议解决
1.协商
在发生因履行本合同而引起的或与本合同有关的争议时,双方应首先通过友好协商解决争议。如果争议在一方送交书面要求开始协商的通知后60天内未能解决,任何一方可按照下列规定将争议提交仲裁:
(i)仲裁应在宁波仲裁委员会按照该委员会的仲裁规则进行;
(ii)仲裁裁决是终局的,对合同双方具有约束力,双方同意受该裁决约束,除非仲裁员另行裁定,否则仲裁的费用应由败诉方承担。
2.持续的权利和义务
当产生任何争议及任何争议正在仲裁庭仲裁时,除争议事项外,双方应继续行使其剩余的相关权利,履行其本合同下的其他义务。
九、 其他约定
1、 合同有效期:20__ 年1 月 1日到20__ 年1 月1 日;
2、 以上协议一式四份,甲乙双方各持两份,自甲、乙双方签字、盖章后生效,协议附件是本协议的有效组成部分,与本协议一起组成一份完整的协议,共同具有同等法律效力;
3、 未尽事宜双方另行协商解决,商定的内容以协议、纪要、附件、洽商等形式,经签字盖章后具有同等效力;
4、 合同到期后,经双方协商后可以续签。
甲方
乙方:
代表人:
代表人:
地址:
地址:
邮编:
邮编:
联系电话:
联系电话:
传真:
传真:
E-MAIL:
E-MAIL:
开户行:
开户行:
银行帐号:
银行帐号:
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
签名(盖章)
签名(盖章)
更多相似范文
篇1:配套产品仓储服务合同
甲方:_______________
乙方:_______________
为保证_______________公司配套产品能够安全、及时、有效供给。甲方委托乙方承担甲方配套产品的仓储、配送到___仓库服务业务,甲乙双方本着互惠互利、共通发展的原则。经协商达成如下协议:
一、物流服务内容
1、乙方承担甲方配套产品配送到___仓库的正常服务。服务的内容:甲方配送产品在已方仓库内卸车、搬运、存储、拆包装、装车、运输、直送___仓库,并定期向甲方传递产品配套库存信息和配送信息。
2、乙方接受甲方提供的配套产品储备(包括入库检验判定不合格的产品、生产线退回的不合格产品、甲方提供的工位器具等),乙方负责甲方配套产品工位器具周转及回收。及时通知甲方将库存不合格品退回。
二、产品进库和验收
1、甲方根据采购计划要求,在规定的时间内将配套产品送到乙方仓库,乙方依据验收单中确认的图号、名称、数量清点确认,签发入库单交甲方。乙方根据甲方要求负责定期把所需产品送达___仓库。
2、甲方在乙方仓库应保证一定的库存量,经甲乙双方协商后确认每月核查(或调整)一次,双方以书面确认为准。
三、双方承担的权利和义务
1、甲方的权利和义务
1)、甲方对其进库的各种产品享有所有权,并应对其质量负责。
2)、甲方进库服务人员应服从乙方的管理,积极配合乙方搞好仓储、配送等各项管理工作。
3)、甲方存放产品不得超出承租面积,仓储产品必须定置、分类存放、不得超出规定区域,增减面积需提前一个星期向乙方提交申请。
2、乙方的权利和义务
1)、负责库区内的各种产品保管和消防安全管理,监督、控制进库产品的储备量。对进库的产品管理,做到摆放整齐,标识明确、帐卡物相符。
2)、甲方配套产品进库后,乙方在物流仓储服务中造成甲方配套产品丢失、损坏等,乙方应承担相应赔偿责任。
3)、乙方应按产品进货批次,悬挂批次牌,发货按先进先出的原则执行。并随时注意气候、季节变化,在仓储或配送过程中,应采取防潮防雨淋措施,避免产品锈蚀、霉烂等,否则应承担赔偿责任。
4)、乙方有责任保守甲方的商业秘密。
5)、乙方每季度反馈一次仓储中的不合格和积压的物资信息,协助甲方及时处理。
四、物流仓储服务期限
物流仓储服务期限为_______________ 年。自_______________日 至 _______________日。(实际使用不足壹年的收费按实际期计算)。
五、仓储及配送费用结算方式
甲方承担乙方面积___平方米。租赁费中仓储费用按___元/月·平方米计算(配送费用包含其中)。仓储费由甲方每季度向乙方结算一次。
六、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲 方:_______________ 乙 方:_______________
代 表:_______________代 表:_______________
日期:_______________日期:_______________
篇2:精品产品销售代理合同
甲方: 乙方: 鉴于,乙方具有代理专利申请人向中国(以下简称“专利局”)递交中国专利申请的资格,现依据《民法典》,甲、乙双方就甲方专利申请事项打成如下协议:
一、甲方同意委托乙方作为甲方的专利申请代理方,乙方同意接受甲方委托,代理甲方的专利申请。就每一项甲方委托乙方申请的专利,乙方负责的代理工作包括:
1、撰写专利申请文件
2、向专利行政部门提交专利申请及提出要求优先权的书面声明(如需);
3、专利申请经初步审查不合格的,负责修改、补正;
4、代为及时、足额缴纳专利申请过程中甲方需缴纳的申请费和实质审查费等官方收取的费用;
5、及时请求专利行政主管部门对专利申请进行实质审查并负责请求实质审查的相关资料;
6、专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后,认为不符合专利法规定的,应在专利行政部门指定的期限内陈述意见,或者对其申请进行修改;
7、代为领取并向甲方转发专利行政部门的相关通知;
8、及时通知并邮寄专利行政部门下发的缴费文件并在甲方缴费后领取专利证书;
9、及时提醒已经委托乙方办理的甲方专利年费的缴付时间并应甲方要求代甲方向专利行政部门支付甲方名下专利的年费;
10、甲方需撤回专利申请的,乙方应代理甲方撤回专利申请; 1
1、专利申请的申请、受理、初审、公布、实审直至授权各阶段中发生的、需处理的其他事项.
二、甲方的委托项目应当以书面形式通知乙方,书面形式包括传真、电子邮件等,乙方收到甲方的书面通知即形成一件专利案件的有效委托,为保证申请工作进展顺利,甲方通过书面形式指示乙方的申请项目须包括如下资料:
1、申请人姓名或名称、地址(若为外国公司或个人还需提供中英文对照)、发明人或设计人名单;
2、需提交给中国国家知识产权局的委托书(委托书由乙方提供),由甲方签字或盖章;
3、技术交底资料。
三、甲方应对委托乙方的专利申请事务指定联系人,联系人的变动应及时通知乙方。否则,由此造成乙方无法与甲方及时联系产生的后果,乙方不承担责任。
四、乙方承诺在专利代理服务中遵循以下准则:
1、甲方应真实地向专利代理人陈述该项目的背景和技术资料及有关数据,积极配合专利代理人办理专利事务;乙方必须在收到甲方提交的完整信息、技术资料和有关数据后在案件委托邮件约定的工作日内完成专利申请文件撰写并交甲方审核,申请文件待甲方审核确认后2个工作日内向国家知识产权局递交;对于有特殊递交期限要求的 案件,流程人员必须及时监控案件进度,严格遵守对时间的约定;
2、在专利申请递交后及时向甲方传递国家知识产权局发出的中间文件并汇报相关进展;同时对国家知识产权局发出的各种审查意见进行答复,答复提交前需甲方认可;
3、乙方接受甲方的委托,指派甲方认同的专利代理人代为办理上述事务。 4.按甲方提供的通讯地址及时向甲方转达官方往来文件,代理方流程人员在接到受理通知书、授权通知书、专利证书后五个工作日之内,须将相关官方文件扫描后送达甲方备案并邮寄原件。
5、乙方必须依法维护甲方的合法权益,如指派的代理人因故中途不能执行任务,应立即告知甲方并同时指派甲方认同的代理人接替。未经甲方许可,不得将专利代理事务转委托;
6、乙方对甲方所提供的技术资料负有保密义务;
7、根据专利法要求指导甲方有关发明人补充、修改相关资料。
五、甲方应真实地向乙方披露与进行的专利申请必要的技术资料,为乙方撰写专利申请文件提供技术资料方面的协助。
六、甲方应认真审核专利申请文件,并核对有关信息,确认申请文件应以书面形式为之。
七、乙方对于甲方的授权案件提供收费的年费提醒服务。具体为,甲方若委托乙方办理授权事宜或后续年费缴纳事宜,乙方提供次年的年费提醒服务,代理权限至该专利权终止;甲方自行办理授权事宜或缴纳年费的,视为终止委托,甲方自行监控后续年费,乙方不提供年费提醒服务;未获授权的专利案件的代理权限至收到驳回通知书时或 因甲方原因撤回、视为撤回时终止。
八、费用及支付
1、官方费用按实际支出收取;
2、代理费用为:申请代理费20元,实审代理费20元;申请文件经甲方确认后的申请文件(仅包括说明书摘要、摘要附图、权利要求书、说明书和说明书附图)总页数超过50页,则每超过一页的官费由甲方承担,乙方不另收代理费。
3、未确定的费用双方另行协商;
4、获得申请号后,甲方应在收到乙方提供的帐单、发票等有关票据后____日内按照帐单所列款项向乙方指定的账户支付代理费和官方费用;
5、乙方的指定账户为: 户名: 公司 银行账户: 开户银行:支行
九、乙方完成初稿后,甲方指示取消案件,甲方应支付全额代理费,已支付的代理费不予退还。
十、因乙方过错造成甲方的专利申请形成被视为撤回处置的,乙方应退还甲方已支付的代理费用。因乙方泄露甲方技术资料因此造成甲方损失,因按照实际损失情况进行赔偿。 十
一、本协议由双方签字或盖章后生效。 十
二、本协议长期有效,甲方可以随时通知解除本协议,但必须支付已经委托的专利案件的费用;乙方每年可以与甲方协商调整附表所示费用,协商不成的,乙方有权解除本协议。 十
三、履行本协议及因本协议所产生的争议,由双方协商解决。 协商不成的,向有管辖权法院起诉。 十
四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。 甲方:____市XX公司 乙方:甲方联系人: 乙方联系人: 电话: 电话: 地址: 地址: 邮编: 邮编: 代表(签字) 代表(签字)________年____月日________年____月____日
篇3:产品分期付款买卖合同书
出卖人:(以下简称甲方)
买受人:(以下简称乙方)
今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜,达成以下协议:
第一条本合同的标的物为,分期付款总额定为人民币元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方:
1.前款元;
2.余款元;
3.月息元。
第二条乙方预付元予甲方,余款自年月日至年月日止付清,每月日前各支付元。
第四条甲方于本合同订立的同时,将产品交付乙方,并同意乙方对该产品的使用。
第五条乙方若未能支付第二条所列分期付款金额及其他应付的各项费用,须自支付日始以日息分支付甲方作为延迟损失金。
第六条乙方须以正当的方式使用产品,若有违反,甲方可立即解除本合同。
第七条乙方连续两次未支付价款,并且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的,甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方请求支付该标的物的使用费。
出卖人(甲方):
买受人(乙方):
篇4:产品购销合同范本
【说明】:
此文本格式主要适用于工矿产品购销活动,因此应视为工矿产品购销合同基本文本,除已在前面有关章节叙述了合同条款的内容外:
1、供方对质量负责的条件和期限,要求供方对产品质量保修期,可付一定的保修条件;
2、验收方式及提出异议的条件和时限,要求需方在接收产品后在规定时间内可以提出产品质量等方面的问题;
3、关于担保条款,如当事人有要求,双方应签订担保协议书,作为本合同附件。
供方________________________
需方________________________
签订地点:
签订时间: 年 月 日
一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量
二、质量要求技术标准
三、供方对质量负责的条件和期限
四、交(提)货方式
五、运输方式及到达站(港)的费用负担
六、合理损耗计算方法
七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担
八、验收方式及提出异议期限
九、随机备品、配件工具数量及供应办法
十、结算方式及期限
十一、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件
十二、违约责任
十三、解决合同纠纷的方式
十四、其它约定事项
有效期限:至 年 月 日
篇5:区域产品销售代理合同书
甲方:________________ 乙方:________________
甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、诚实守信、互惠互利的原则,就乙方代理甲方指定产品在指定平台推广销售等合作事宜达成如下协议:
一、代理产品名称
甲方委托乙方代理的产品为:"周X"品牌茶油蒸文昌鸡产品及本合同有效期内甲方新增加的产品。
二、代理权限
甲方授权乙方为 代理商,全面负责该商城的销售和售后服务。对于乙方代理的销售,乙方可以根据实际情况制订销售政策,原则上甲方不予干涉,但乙方对于销售活动超范围定价需经甲方许可后方可执行。
三、代理期限
本合同的代理期限为 半____年,从本合同签订之日起 半____年内。双方可根据本合同的约定提前终止或到期续签。乙方要求对本合同续期的,应至少在本合同期限届满前提前 壹 个月向甲方书面提出。
四、代理价格政策
1. 代理价格:附件1。甲乙双方的结算以代理价格为依据。
2. 销售价格:乙方应当按照甲方建议的零售价格销售产品,营销活动乙方自主定价范围为不低于零售价格的95%,最高不高于零售价格的15%。如果甲方建议的零售价格不符合本地区市场情况,乙方需调整销售价格时,应当向甲方报告。甲方应当根据系统的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑,作出调整价格的决定。产品对外销售价格按照甲方的规定执行。
3. 遇甲方委托代理产品、价格等需调整的,由甲方以书面形式及时通知乙方,该通知一经发送后即成为本合同的组成部分。
4. 优惠政策:以代理价格为标准,根据乙方年销售产品合计数额,甲方给予乙方进一步优惠;乙方除正常性经营赢利外,可享受甲方给予的定期考核奖励,考核及奖励政策另定。
五、合同双方的权利及义务
(一)甲方的权利及义务
1. 甲方拥有"周X"品牌茶油蒸文昌鸡产品的价格制定权、发布权和解释权。
2. 甲方产品严格按照符合国家或行业标准的质量标准生产,并经质检部门严格检验合格后出品。甲方向乙方提供合格产品的同时,有义务对乙方提供开展营销活动所必需的业务培训、营销咨询等服务,协助乙方拓展市场。
3. 甲方严格控制跨平台窜货,维护乙方代理商的利益,协调各平台代理商之间的关系,做好市场维护工作,及时处理代理商的投诉。
4. 甲方有权对所有代理商的市场经营行为进行督查,督查包括产品推广、甲方形象维护、销售区域限制、价格体系维护等。乙方应协助甲方督查员进行监督检查业务,积极主动地提供有关资料等。
5. 甲方向乙方提供一定数量广告宣传所需的资料。
6. 甲方根据市场情况定期或不定期举办产品推广会、培训、宣传等活动,乙方应配合并开拓和维护销售市场。甲方将在全国性的媒体、大型行业展会上进行广告宣传并提供市场支持,此费用由甲方承担。乙方在代理平台或区域所作展会、媒体广告等促销活动产生的费用由乙方承担。
7. 甲方保证其产品质量符合相应的国际、国内或行业标准,努力增加产品种类并使之系列化,并应尽量保证乙方订货需要。甲方只提供产品质量保证并承担相应的责任,除产品本身质量外不承担其他责任。
8. 经甲方确认,保修期内产品出现较大质量问题,甲方将负责更换并承担调货的费用。如果由甲方产品质量原因给乙方造成直接经济损失,甲方将根据国家相关部门的裁定结论承担相应责任。
9. 甲方有权调整产品的价格和零售价格;甲方应将产品、产品价格、交货期等的任何变化及时通知乙方(邮件通知有效)。
1. 在乙方正常履约的情况下,甲方无权直接与乙方的客户进行商务接触或达成协议。
(二)乙方的权利及义务
1. 乙方可以用"甲方产品授权代理商"的名义进行一切合法的商业活动,乙方积极开拓甲方产品在当地的市场,并逐步提高甲方产品在该地区的市场占有率。
2. 乙方可以在自己平台或区域内设立销售网点(包括平台代理或者线下取货点),此类网点一律从乙方提货。设立时乙方必须把详细情况以书面形式汇报给甲方,以作备案。合同内容需要经过甲方同意方可签约,否则甲方有权单方面终止合同,且造成的一切后果由乙方承担。
3. 乙方不得进入其他已经设定代理平台进行销售,甲方有权对其予以处罚,对情节严重者,甲方有权取消其代理资格和本协议给予的一切权益。乙方因此而给第三方造成的损害,由乙方自行承担,若因此给甲方造成损害的,甲方有权要求乙方予以赔偿。
4. 在开展业务过程中,乙方应忠实于甲方提供的各种资料,保证各种宣传准确无误,不得任意夸大和捏造,不得损害甲方的利益和市场形象,否则应承担由此引起的一切后果。
5. 顾客对乙方的服务提出投诉,甲方将进行核实。确系乙方责任的,甲方将根据所造成不良影响的程度给予相应的处罚。
6. 代理过程中遇有顾客对甲方产品质量提出异议和申诉时,乙方应先行积极处理,并立即通知甲方,将对甲方造成的不良影响及损失降到最低,应维护甲方品牌在当地的形象和声誉。
7. 乙方在经营活动中应保障双方的长期共同利益,乙方在销售完成后,应按甲方要求填写客户登记表,并应于每月定期以电子邮件、传真或其他形式向甲方返回客户登记表,以便于日后的售后服务和例行巡检工作。
8. 乙方在代理过程中须按照甲方的具体要求建立相关顾客档案,并将收集的顾客信息(含顾客资料、顾客对甲方产品的评价和意见等)须及时反馈给甲方,并定期向甲方提供有关市场竞争情况和用户意见的书面报告。
六、订货、付款、交货和检验
1. 甲方执行平台订单代发货原则,产品运费及保险费由甲方负责承担。线下订单发货执行货到付款原则,产品运费及保险费由乙方负责承担。
2. 本合同发生的支付均通过银行帐号进行,货款由乙方在每月结算对账单之后,1个工作日内直接汇到甲方指定账户,不得将现金或无公司名称的支票交给甲方工作人员,否则甲方有权拒绝发货,且后果由乙方自负。
3. 线下订货,乙方应以邮件形式向甲方下达订货计划,应写明产品名称、数量及特殊要求等,订货人签名并加盖公章后传真给甲方,甲方收到后予以回复确认,并按订单生产并按期发货。
4. 产品在运输途中出现损坏,由乙方负责向承运方索赔,甲方应积极协助处理。
5. 货到乙方客户指定地点后,由乙方客户负责验收。乙方客户提货时,须当场验收合格后再提。货物有损失时,乙方应协助客户与运输公司交涉追讨相关损失。
6. 乙方有权要求客户在提货后,及时详细清点货物品种和数量,48小时查验完毕,逾期则视为查验合格。如与订单不符,乙方应由客服先出面安抚,并制定解决方案。同时通知甲方进行退换货。因漏发、错发产生的费用由甲方承担。
七、退货换货
1. 甲方产品为加工熟食品,乙方的平台销售及线下订单一律按照食品等特殊商品不退不换原则。遇特殊情况,乙方与甲方协商后处理。
2. 乙方原因导致的退货换货的运费及保险费用由乙方承担,甲方质量原因导致的退货换货的运费及保险费用由甲方承担。
九、售后服务
1. 为保证最终用户利益,用户购买产品以后,按照国内熟食类产品通行标准,给予质量保证和售后服务。
2. 经乙方售出产品,甲方承诺保质期内产品变质,甲方承担来回运费进行换货/退货处理。人为损坏及不按规定储存造成的损坏不在此列。
3. 甲方产品的生产日期以包装上标示为准,因乙方储存不当及不可抗拒因素造成的损坏,甲方不负责保修。
4. 乙方应制定具体的售前、售后服务机制,并指定专人负责,并接受甲方的培训和考核。
5. 甲方承诺对乙方接到客户关于产品或服务的投诉,而又在乙方解决能力之外时,甲方将安排专业客服接受乙方客户关于产品或服务的投诉投诉。
十、合同的变更和终止
1. 本协议有效期已过一半以上时间,乙方仍未能实现销售,甲方可以终止本协议。
2. 乙方以任何形式直接将第一条所列产品销往所限定区域以外时,甲方有权终止本协议。
3. 乙方线下订货虽支付了定金,但其后又取消订货合同而造成甲方产品积压时,甲方可以终止本协议,并要求乙方按订货合同总金额支付违约金。
4. 有下列情况之一的守约方可终止本合同,但需提前一个月通知对方:
a) 甲方的产品、市场不符合乙方要求,无法打开市场。
b) 乙方对甲方调整代理区域及代理费比例不同意,且双方无法达成一致。
c) 乙方经常违反甲方的要求或多次被顾客投诉。
d) 乙方部分或全部丧失民事行为能力,不能正常完成甲方代理工作。
e) 本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经双方协商不能就变更合同达成一致。
十一、附则
1. 本合同一式贰份,协议由双方法定代表人或委托代理人代表签字,并加盖公章后,自双方签字盖章之日起生效,双方各执壹份,具有同等效力。
2. 本协议的所有附件均为本协议不可分割的一部分,如有未尽事宜,经双方协商后可随时以书面方式修改或补充,并作为本合同组成部分,与本合同具有同等效力。
3. 在合同履行过程中,如双方发生争议,应友好协商解决。双方不能达成一致时,可向甲方所在地人民法院提出诉讼。
4. 在协议的履行过程中如果出现了战争、水灾、地震等不可抗力事件,致本合作协议不能履行或不能全部履行时,遭遇不可抗力事件的一方或双方均可部分或全部免责。但应在不可抗力事件结束后1天内,向对方说明理由并提供相关的证明文件。
5. 本协议的任何终止,不影响双方发生的债权和债务,债务人应继续偿付未了债务,直至偿清债权人的全部债务为止。合同终止后,乙方不得再以甲方代理人名义从事任何有关活动,否则,因此造成的后果由乙方自行承担,若因此而给甲方造成的损失,甲方有权要求乙方予以赔偿,若触犯刑律,甲方将追究乙方的刑事责任。
6. 本协议所涉及的各种文件,包括协议本身、价格、图表等影响到双方利益,技术、商业秘密,双方均有保密义务,未经对方书面认可不得向第三者泄密。凡透露给竞争对手商业机密且造成利益损失的行为将被诉诸法律。
7. 未经对方书面同意,甲、乙双方不得将自己的任何权利和义务转让第三方。
合同款项到此结束。
篇6:费用合同
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第一条工程概况
1、工程地点:
2、工程项目:装修
3、承包范围:装饰装修材料费和人工费用。
4、开工日期:________年____月____日竣工日期:年节假日):个工作日。
第二条合同价款
1装饰装修人工费用总金额:元¥:。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的 %¥:
3、装修装饰工程完成 %,甲方第二次支付费用 %,¥:
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用 %,¥:
5、乘于的 %做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:
第三条甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。
2、向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
3、开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
4、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
第四条乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第六条安全责任
1、发包人违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故,应承担由此引发的一切责任。
第七条质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
3、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
第八条工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条工程保修
验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程。
第十条违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人 元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4、未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条争议解决
1、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议,由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方:_________
________年____月____日
承包方:_________
________年____月____日
篇7:钢管产品订货合同
供方:
需方:
根据《中华人民共和国民法典》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交货日期
二、技术资料、图纸提供办法及保密需求:验收标准,方法和期限:。交货方法、地点及运杂费负担:货款结算时间及方法:包装要求及包装物回收办法,费用负担:本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效,任何一方不得擅自修改或终止。如需修改或终止的,应经双方协商同意,另立补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
三、本合同在履行期内任何一方违约,承担总金额%违约金。合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成依法向人民法院起诉。
四、其他:如因使用过程中出现质量问题由供方负责。
五、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇8:标准产品供货合同范本2024_合同范本
本合同是关于乙方(卖方)向甲方(买方)提供________的合约。(以下买方均称甲方,卖方称乙方)。
第二条 价格及设备清单
1.设备总价格:人民币____元;
工程安装调试费用:____元;
2.设备清单(见后附页)
第三条 付款方式
1.甲方预付订金____元人民币。
2.乙方设备送至甲方指定地点,设备安装、调试合格后甲方付清全部款项____元人民币,否则本公司将收取设备总价5‰/天的滞纳金。
第四条 交货、验货方法
1.乙方按约定时间,将货物送至甲方指定地点。
2.货物运抵后,由双方代表共同验收,并签收验货单,乙方不再承担保管风险,移交于甲方保管。
第五条 安装与调试及布线工程
1.有关布线工程,合同另附。
2.安装位置乙方应征求甲方同意。调试过程中,乙方须按甲方要求操作。
3. 乙方预计安装 天,调试 天。安装日期: 年 月 日至 月 日
4.乙方承诺的日期若未能实现,每逾期一日甲方有权扣除乙方滞纳金5‰元/日。
5.安装完毕,乙方工程人员对甲方的操作人员进行基本的操作培训。
6.乙方工程人员提交安装资料(基本操作说明)。
第六条 责任与保证
1. 乙方承诺所提供的产品为甲方指定厂家生产,无质量问题,能完成其预设计的功能,其技术性能达到规定的标准。
2.乙方对设备安装时出现的一切故障负直接责任,随时解决设备故障问题。本公司承诺如发现所售产品有假货,将负责双倍赔偿。
3.装机、验收完毕后,甲方必须签收“集团电话验收单”。
4.乙方承担设备的免费保修期为壹年,保修期自验收结束之日算起。
第七条 技术文件
1.中文安装说明书
2.中文用户使用说明书
第八条 仲裁和法律
1.由执行合同引起或者与合同有关的争端,均应通过双方友好协商解决。经协商不能解决的争端应按照《经济合同仲裁条例》的规定提交国家有关部门申请仲裁。
2.除裁决书有规定外,仲裁费用由败诉方支付。
3.仲裁期内,除正在仲裁的部分外双方应继续执行合同的其余部分。
4.本合同应遵循中国法律,所有争端均应按合同条款和其它有关合同的协议解决。
第九条 售后服务项目
相关的合同范本 ·食品供货合同 ·钢材供货合同 ·办公用品供货合同
1.免费保修期为壹年。自 年 月 日至 年 月 日止。
2.乙方将定期派员对甲方使用的设备进行检测,保证设备正常运行。
3.当甲方设备发生故障时,乙方将及时派员赴现场检修,乙方免收各种诊断费用、维修费及材料费,前往时间不得超过24小时。在下列情况下,乙方不再承担设备的免费保修义务:
a. 由于打雷、火灾等不可抗拒力造成的故障
b. 由于人为原因而造成的故障
c. 在调试完成后如因电话线而引起的故障(包括电话局外线的故障)
4.甲方更换设备消费品(如电池等),费用自理。
5.保修期后,甲、乙双方可另行鉴定维护合同,乙方适当收取费用。
本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
地址: 地址:
电话: 电话:
代表人: 代表人:
日期: 日期:
篇9:产品运输合同成品油
甲方:(需方)
乙方:(供方)
1.交货日期: 年月日前。
2.交货地点: 按照约定的时间,运输方式交付到需方指定地点。
3.技术条款: 按国家指定的同行业的技术要求执行,技术抽样达到同行业标准,达不到标准即退货
4.验收标准: 乙方收,如果发现质量问题的当场退货。合格的即入库
5.包装条款: 乙方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、其它说明等。
6.付款方式: 货到验收合格之后,七个工作日内付款。(无质量问题)
7.违约责任: 如果产品达不到标准即退货,甲方承担所有运费及其他费用,如果要货请提20天通知对方,甲方必须按乙方的要求供货,如有违约按20%赔偿违约金。
8.本合同发生纠纷,双方协商解决,协商不成时,任一方可向人民法院起诉。
9.本合同自签定之日起生效,本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,同具法律效力。
甲方:
乙方:
代表人签名:
代表人签名:
签约日期:
篇10:计算机销售合同书
买方:
卖方:
卖方与买方经协商一致,签订本合同:
一、买方订购以下产品:货物一览表单位:
元型号配置数量单位保修期七彩虹49块叁年3000+9个叁年金士顿5124009根叁年易拓80/72009个叁年三星711显示器6台壹年多彩光电套件9套壹年后挂耳机9对壹年捷宝71001289块壹年腾达16口交换机1个壹年金达4机箱+长城电源9个叁年合同金额(人民币大写):
二、质量
卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。
三、交货方式、时间、地点
卖方须在本合同签订后1日内交货,由买方到卖方公司所在地提货,当场交货。
四、验收
货物到达后,由卖方完成对的货物安装调试,由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。货物由买方验收合格并运走后,卖方不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。
五、货款支付
买方首交订货款(大写):。在卖方交货完毕,买方验收合格后,买方一次性支付全部余额(大写):。
六、售后服务
本合同所指的货物自验收合格之日起,按一览表的保修执行保修,具体实施办法见产品保修卡;如是硬件本身的故障,用户所在地在50公理内,免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及操作方面的问题,需上门服务,卖方收取一定的服务费;送修免费。
七、违约责任
买方无正当理由拒收货物,如拒收货物对卖方造成损失,卖方有权追索。买方逾期付款,买方每日偿付卖方欠款总额百分之十的滞纳金;卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的,买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务,对买方造成损失,买方有权追索。
八、争议解决
本合同发生争议产生的诉讼,由合同签定地人民法院受理。
九、合同生效本合同一式两份,卖方与买方各执一份。合同自双方签字之日起生效,购买日期:
十、本合同未尽事宜,经买卖双方协商一致并按民法典有关规定处理。
买方:(签章)卖方:(签章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
篇11:产品销售合同书
买方(甲方):卖方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,经双方充分协商,特订立本合同,共同遵守。
第一条产品价格和技术标准
2产品的技术标准(选择),按下列第项执行:
(1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有行业标准的,按行业标准执行;(3)无国家和行业标准的,按企业标准执行;(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方有特殊要求的,按买卖双方在合同中约定的技术要求执行。
第二条付款方式
合同签订后3日内,甲方向乙方支付30%的款项作为定金,乙方组织生产;剩余70%款到发货。
发货后乙方给甲方开具发票增值税发票。
第三条:产品的交付(选择)甲方负责运输,甲方承担费用;
乙方负责运输,乙方承担费用;运输地点为:乙方负责运输,甲方承担费用;运输地点为:第四条产品验收
1甲方在收到产品验收过程中,如发现产品的品种、规格、技术要求与合同不符,应一面妥善保管,一面在3日内向乙方提出书面异议;
2甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同约定。
3乙方在接到甲方书面异议后,应在3天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第五条违约责任
1乙方在接到甲方的定金、定单并确认后,即为定单生效。
因为乙方的原因没有按约定时交付产品,乙方应按逾期交付产品总价款的3‰天向甲方支付违约金,违约金最高不超出逾期付款额的10%。
如果因为甲方原因不能及时供货,乙方不承担任何损失;
2乙方按照定单要求提供产品后,如果因为甲方原因造成合同款没有及时支付,甲方应向乙方支付违约金。
违约金按逾期付款额3‰天支付,违约金最高不超出逾期付款额的10%。
第六条不可抗力
当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并应在3天内提供证明,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第七条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,提交烟台仲裁委员会仲裁。
第八条其他
合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式2份,双方各执1份。
(以下无正文)
买方:
卖方:
篇12:产品线上代理合同
委 托 人 : 【以下称甲方】
受委托人: 【以下称乙方】
因 一案(以下称本案),
甲方委托乙方为本案代理人。甲、乙双方经协商一致,订立本合同。
第一条 乙方同意接受甲方的委托,指派 崔殿龙 律师处理上述委托事务。
第二条 乙方律师应按时妥善地处理上述委托事务,维护甲方的合法权益。
第三条 甲方必须按照真实、全面、完整的原则向乙方叙述事实,并及时提供有关委托事务的证据材料。乙方接受委托后,如发现甲方有弄虚作假、隐瞒事实或提供伪证的行为,乙方有权解除合同或终止履行本合同,依本合同所收费用不予退还。
第四条 甲方委托乙方代理权限
第五条 经双方协商一致,甲方同意向乙方支付处理委托事务律师费:
甲方同意支付乙方代理费为:
以上律师费不含为处理委托事务所发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、翻译费、差旅费、鉴定费、评估费等)。
第六条 在本合同有效期限内,甲方同意不解除本合同,否则,甲方应支付全部的律师费。
第七条 在本合同有效期限内,除因甲方违反第六条规定不足额支付律师费以及因甲方违反本合同第四条确定的义务外,乙方同意不解除本合同。
第八条 在本合同有效期限内,甲、乙双方均同意不行使撤销权。
第九条 本合同终止时,乙方应向甲方报告委托事务的处理结果。
第十条 本合同有效期限自签订本合同之日起至本案 本审 终结之日止。 第十一条 本协议履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成,提交武汉仲裁委员会仲裁。
第十二条 本协议一式两份,自甲乙双方签字或盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
本合同于 年 月 日签订
篇13:产品明细供货证明书
原告:______________,身份证号________________;住址________________被告:______________,身份证号________________;住址________________
原被告离婚纠纷一案,经我院判决作出__________号判决书或调解书,该调解书或判决书已经生效,原被告之间的婚姻关系已经终止。
特此证明
__________法院(盖章)
日期:_________________
篇14:计算机服务器买卖协议书
买方:____________
卖方:____________
根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、法规之规定,按____省__局购买设备统谈分签合同的文件要求,甲方与乙方就购买电子支局联网扩容服务器经充分协商,达成如下条款:
一、标的
甲方经上级局统谈合同,决定购买乙方电子支局联网扩容服务器,本次合同标的额为:______万元。
二、服务器厂商、产品型号、服务器基本配置、购买数量、单价
1、服务器生产厂商:______
2、产品型号:______服务器
3、服务器基本配置:______
4、购买数量:______台套
5、服务器台套单价:______万元
三、交货方式、地点、时间
1、交货方式为:现货;
2、交货地点为:由甲方指定地点;
3、交货时间为:自合同生效日起个正常工作日内到货。
四、质量标准、组装调试与验收
1、按计算机厂家提供的产品说明,保证服务器质量达标;
2、乙方负责服务器操作系统、电子化支局软件安装;
3、甲方在取货时应进行抽查验收,对未抽查到的服务器出现质量问题的,乙方应保证在日内给予调换,超过期限未调换或不调换的行为属违约。
五、售后服务
1、服务器硬件包修年,软件部分从通过软件鉴定日起________年内保证质量;
2、服务器售后服务标准,除按生产厂家承诺执行外,乙方还应对自身开发的软件提供相应的技术支持,服务承诺不能低于厂家承诺标准;
3、甲方在工程实施的过程中遇到服务器连接、网络连接、软硬支持等技术问题,乙方提供的技术支持与服务;
4、为保证甲方工作的保密性,应乙方负责维修、维护的工作乙方不得委派第三方进行代为维修。
六、付款方式
1、甲方收到服务器及相关货物验收合格后,甲方应于日内向乙方以电汇形式支付合同货款万元;
2、乙方预留万元作为质量保证金,合同满________年后,乙方按合同履行无违约行为,甲方应在日内付清剩余货款;
3、合同履行期内,遇有乙方售后服务违约,可在质量保证金中扣除。
七、违约责任
1、甲方除因《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力因素影响外,发生下列行为,视为甲方违约。
①、甲方无正当理由拒收,甲方向乙方偿付货款总额——%的违约金;
②、甲方在合同规定的付款期限内,不能及时付款,每逾期____日,按合同标的额的%向乙方支付滞纳金;
③、甲方在返还质量保证金时也不得逾期支付,每逾期____日,按质量保证金额的%向乙方支付滞纳金。
2、乙方除因《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力因素影响外,发生下列行为,视为乙方违约:
①、乙方逾期交付货物,每逾期____日,按合同标的额的%支付滞纳金;
②、乙方逾期交货超过天,甲方除按本条第
①款收取滞纳金外,还有权决定终止合同。
③、乙方在接到甲方要求技术支持与服务的书面或电话通知后,应在24小时赶到甲方现场进行维修或服务。
逾期不来属乙方违约,每日按合同标的额%支付滞纳金。预留的质量保证金不够时,合同履约期内乙方应及时拨付甲方。
八.争议解决方式
当事人从下列两种方式中选择第种方式,作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸仲裁委员会仲裁;
②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
九、附则
1、本合同一式四份,甲、乙双方各持两份,自双方签字盖章后生效。其它未尽事宜,由双方友好协商解决,协商不成,在甲方所在地人民法院起诉;。
2、本合同执行过程中如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并增加补充协议,补充协议与合同具有同等效力。
甲方:______乙方:______
签约人:______签约人:______
________年____月____日________年____月____日
篇15:北京市微型计算机商品买卖合同
合同编号:_________
卖方(以下简称甲方):______________
买方(以下简称乙方):______________
根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《微型计算机商品修理更换退货责任规定》等有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
为使合同内容具体确定,请在选定项目前打√,空置内容请划去。
一、合同标的及价款
乙方向甲方购买下列微型计算机商品,各商品的具体配置详见随机清单:
□台式计算机 品牌_________;型号_________;单价_________元;数量_________台;小计_________元
□笔记本计算机 品牌_________;型号_________;单价_________元;数量_________台;小计_________元
□台式计算机 品牌_________;型号_________;单价_________元;数量_________台;小计_________元
□其他相关商品
1.品名_________;型号_________;单价_________元;数量_________台;小计_________元
2.品名_________;型号_________;单价_________元;数量_________台;小计_________元
3.品名_________;型号_________;单价_________元;数量_________台;小计_________元
以上所选商品的总价款为:人民币(大写)___________________元,即(小写)_________元
□赠品_________________________
二、支付方式
双方约定采用下列方式付款:
□即时结清货款:合同标的交付时,以 □现金 □信用卡 支付
□分期支付货款:合同订立时,首付人民币_________元,以 □现金 □信用卡 □其他方式支付;余款支付方式_________
□其他方式:_____________________________________
三、商品验收与交付
(一)验收方式:由甲乙双方共同验收。
甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号和编号,包括附件和赠品,通电调试,保证商品能运行预装的系统软件,符合使用说明书中的配置和产品质量状况,经乙方确认后,验收完毕。
(二)交付方式
□自提 提货地点________________________________;
□送货上门 送货时间:_________年______月______日;送货地址_________________;运费由______方承担。
四、商品售后服务
甲方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向乙方提供质量保证和售后服务;随机附带的保修服务标准若高于《微型计算机商品修理更换退货责任规定》,按照该标准执行。
赠品的售后服务见合同附件。
五、甲方承诺
(一)所售商品质量符合国家质量标准或行业标准,符合国家有关的强制性认证规定,技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。
(二)商品包装符合国家质量标准或行业标准,符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。
六、乙方须知
(一)开票后15天内,应保留商品的原包装和充填物;在质量保证期内,应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。
(二)品牌产品经过严格的兼容性测试。不应随意改变配置及任意扩充功能。
七、特别约定
在接受硬件维护前,乙方应自行备份保存在硬盘中的数据资料。因硬件维修而造成的数据丢失,责任由乙方承担。
甲方特别承诺:在服务过程中,未经乙方允许,不得复制或泄露硬盘中的信息;商品更换回收后,对原硬盘不进行数据恢复。
八、违约责任
(一)若乙方采用分期支付货款方式的:
1.甲方未按约定时间交货,每日按合同总价的_______%向乙方支付违约金。甲方逾期_______日未交货的,乙方有权解除合同,甲方应返还乙方全部已付款项,并赔偿乙方所受损失。
2.乙方无故拒收商品的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方所受损失(二)甲方违反本合同第五条的,乙方有权要求退货及返还全额货款;
(三)甲方违反本合同第七条第二款,并对乙方造成损害的,乙方有权要求甲方进行赔偿。
(四)开票后15天内,若乙方要求退、换商品,但不能提供商品原包装的,由乙方承担相应的包装费。
九、争议解决方式
合同履行中若发生争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,按下列第_______种方式解决:
(一)向上海仲裁委员会申请仲裁;
(二)向人民法院起诉。
十、合同的生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效,一式两份,具有同等效力,其中甲、乙双方各执一份。
十一、其他约定:______________________________________________________________
卖方(签章):_________________________
企业(个体工商户)注册号:_____________
法定代表人/负责人:____________________
住所:_________________________________
联系电话:_____________________________
销售地址:_____________________________
联系人:_______________________________
邮编:_________________________________
_____________年_________月___________日
买方(签字):_________________________
联系电话:_____________________________
联系地址:_____________________________
邮编:_________________________________
_____________年_________月___________日
篇16:产品购销合同书 范本
甲方:
乙方:
一、 产品名称、规格、数量、单价
二、 质量要求:质量达到国家标准,如有异议十五日内提出,甲方包退包换。
三、 运输方式及承担费用: 公路运输,甲方承担运费。
四、 供货方式及期限:甲方根据乙方的订购单供货给乙方,乙方必须把交货计划5天前通知给甲方。甲方组织车辆,按乙方要求的日期交货。
五、 交货地点、方式:货物送至乙方指定的厂房。
六、 结算方式:货到付款。
七、 违约责任:
1.违反本合同的约定,或无故终止合同视为违约。违约方应按合同法的有关规定,承担违约责任。
2.在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。
3.违约金的计算方法:如果任何一方单方面终止合同,应向另一方支付相当于合同总金额百分之二十(20%)的违约金;如果乙方逾期付款,应向甲方按日支付相当于逾期付款部分百分之三(0.3%)的违约金,但最高不超过延迟总价的百分之五(5%)。如果甲方逾期交货,应向乙方按日支付相当于逾期交货部分的百分之三(0.3%)的违约金,但不得超过延迟交货部分的百分之五(5%)。
八.合同终止
甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前30天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
九、争议的解决:
若在本合同执行过程中发生争议,由双方协商解决;若协商不成,双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,合同经甲乙双方签定盖章生效。
十一、备注:
1.本合同自双方签字盖章生效,传真件有效。
2.甲方只保证油漆本身的质量,其他方面的问题恕不负责。乙方选择油漆品种时尽可能向甲方或有关权威机构咨询。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:合伙经营减肥产品合同
甲方姓名:身份证号码:
乙方姓名:身份证号码:
甲。乙。双方本着公平。平等。互利的原则在不违法的前提下拟订合伙协议如下:
第一条合伙经营项目美容院
第二条合伙期限出资额,方式
第三条盈余。分配与债务承担
1盈余分配,除去日常开支,员工工资,奖金后所剩盈余按甲。乙。双方所占股份分配。
2债务承担:如在合伙期经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人出资为据,按比例承担。
第四条退伙。出资的转让
合同期满可自愿退出,如果中途退伙必需有所有合伙人认同方可退出,不得在合伙不利时退出,未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿,创业初期的出资充公,不予退还。出资的转让:如合伙人转让自己的出资,转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,必须经所有合伙人同意,否则以退伙对待转让人。
第五条纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
第六条法律负责人
经甲。乙。双方商议决定由方来做皇千汇美容院的法律负责人,如以后甲。乙。双方共同投资的皇千汇美容院出现什么意外必须要甲。乙双方共同承担。
第七条本合同正本一式2份,合伙人各执一份。本协议自合伙人签字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇18:产品购销合同的结构
合同编号:__________
供方:__________
签约地点:__________
需方:__________(乙方)
签约时间:__________年月日
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则,经友好协商,签订本合同,以资信守。签订本合同:
一、 品名:刨花板;厚度规格:8mm、9mm、10mm、12mm。长宽尺寸:2440*1220mm。
二、 价格、数量、交(提)货日期等内容:在双方协商并确认后在每批次的订购单中另行注明;
三、 价格条款:含税含运费。
四、 结算方式:乙方按订单形式给甲方下单,每月15、30号分2次结清货款。
五、产品性质:干燥状态下使用的普通型刨花板
六、质量要求:符合GB/T4897-20__和GB18580国家标准,甲醛释放量mg/100g(穿孔萃取法)为: E1级。密度要求:0.65g/cm3(含)以上,由于甲方生产设备为多层压机,甲方只对以下板材存在的问题承担责任:
a.板材出现分层、鼓泡;
b.板内有利器或金属硬物导致贴面用板损失或开料工具(如锯片)损坏。
c.板表面有因机械设备损坏引起的凹凸痕和明显砂光痕而导致不能压贴的。
d.板材8mm厚度超出(7.90~8.10mm)标准, 9mm厚度超出(8.90~9.10mm),10mm厚度超出(9.90~10.10mm)标准, 12mm厚度超出(11.90~12.10mm)标准要求或对角线超出允许值。
e.对存在的质量板材,甲方负责板材的退换;损坏的工具确认后承担赔偿损失。
f.因板材问题造成乙方贴面的损失,甲方只承担30张以下的责任。
g.因乙方压贴工艺及其它因素造成的损失甲方不承担责任。
h.发货后20天内有质量问题的及时反馈,超期甲方不负任何责任。
七、验收标准、方法及提出异议期限:
乙方货到后按第四点质量标准要求验收,在乙方对产品进行加工生产过程中发现因质量问题应及时向甲方反馈,甲方收到乙方的反馈后应在7天内到现场查核,经双方确认后作退货处理或另作协商处理。
八、其它约定事项:甲方在发货后的20天内提供真实、有效仿伪的全额增值税发票给乙方。
九、本合同一式贰份,双方盖章立即生效;合同未尽事宜,由双方友好协商解决(如双方未达成一致,可在起诉方的人民法院判决)。
供方:__________需方:__________
委托代表:__________委托代表:__________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
篇19:家庭教育产品代理协议_合同范本
甲方:
乙方:
甲、乙双方经友好协商,本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则,就甲方产品在指定地区进行市场推广的一系列合作事宜达成如下协议:
1、总则
1.1 授权期限
北京______科技______有限责任公司(以下简称甲方)授权_________________________________公司(以下简称乙方)作为____年度甲方产品在__________省____________市的____级经销商,授权期限为____年____月____日至____年____月____日止。
1.2 代理级别设置
甲方本着促进市场健康发展、保证市场公平竞争的原则,实行一级、二级和三级的分级代理制度。乙方根据自身实力及当地市场状况,选择适合自身和市场的代理级别,并遵守甲方的市场考核制度,进行相应的级别调整。
1.2.1进货折扣与任务指标
首批进货款额为____万元,享受进货折扣为____折。
第一季度和第三季度的回款任务指标均为____万元。
第二季度和第四季度的回款任务指标均为____万元。
1.2.2任务考核与级别调整 *
甲方按季度对乙方进行考核,乙方完成季度回款任务指标,代理级别将晋升一级,并享受新级别的代理进货价格,下一季度的回款任务指标按新级别的标准考核。 *
乙方在考核期内未能完成季度回款任务指标,代理级别将下调一级,并享受新级别的代理进货价格,下一季度的回款任务指标按新级别的标准考核。 *
若乙方为一级代理,在完成季度考核指标的情况下,继续保持该级别的代理价格及考核标准,______承诺在下一个季度考核期内不在同一地区内发展其他代理单位。 *
若乙方为三级代理,在未能完成季度考核指标的情况下,为保障乙方的市场利益,甲方将对乙方的季度考核延期一个月。乙方在延期内应实现未完成的任务指标,否则,甲方将终止对乙方代理资格授权。
1.3 经销商注册
乙方应如实填写《______合作伙伴注册登记表》,并向甲方提供本企业法人营业执照副本复印件加盖公章、税务登记证(国税)副本及法人代表身份证的复印件。如有变更,请及时提交书面变更说明及变更后的相关证件。
1.4 经营活动
乙方可以用“甲方家庭教育产品市级授权经销商”的名义进行一切合法的商业活动。乙方在宣传其渠道地位时,前面不得冠以其他厂商的名称。如乙方违反以上宣传原则,甲方有权取消其代理资格。
2、代理权益
2.1 进货要求
乙方单次进货金额不低于____元;
2.2 结算方式
现款提货,第一次进货款到帐发货;
3、价格政策
甲方拥有______多媒体教育系列软件的价格制定权、发布权和解释权。具体价格见产品清单。
4、价格保护
若因市场需要甲方对______多媒体教育系列软件作价格调整时,甲方提前二十二个工作日,以正式文件形式将价格调整方案通知乙方,并对乙方在调价前二个月内按正常供货价格购进的、尚未售出的产品,进行价格保护。
特价产品和促销赠品均不享受价格保护。
5、产品宣传资料
甲方依据乙方订购签约产品的数量,向乙方免费提供一定比例的宣传资料,如表所列:_________________________________________
共3页,当前第1页123