承包工程合同书
甲方:______________
乙方:______________
按照有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点:______。
2 工程内容:总建筑面积平方米。
3 承包范围;装饰装修人工费用;
4 开工日期:年月日;竣工日期:年月日;总工期(包括法定节假日):个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):元;
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;
3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,
5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。
2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。
3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
2在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章):_________
承包方(盖章):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
更多相似范文
篇1:果园按年承包经营合同书
甲方: 乙方:
为更好地搞好______果园场的经营管理,甲方将位于______县______乡______村______组的______果园场承包给乙方经营,经甲、乙双方商定,现订立如下协议:
一、甲方将位于______县______乡______村______组的______果园场(面积______亩)承包给乙方经营,承包期限为五年,即从________年________月________日起至________年________月________日止。
二、双方商定:五年的总承包租金为________元(________元),即:前三年每年________元,后两年每年________元,租金按年支付,每年乙方在卖杨梅结束后将租金交给甲方。
三、乙方必须爱护甲方果园场内的各种管理设施,如房屋、圈舍、电视设施、自来水设施、潜水泵、打药机械、粉碎脱粒机、家具、农具等,并经常做好维修,如有损坏,须照价赔偿。
四、如果乙方需要改造果园场内的水、电、路设施,甲方协助乙方做好相关协调工作。
五、如果果园场出现边界纠纷,由甲方出面协调解决。
六、乙方在承包经营期间必须认真管理好场内的各种果树,如果出现损坏,乙方须及时购苗补植。如因管理不善,造成果树损害的(如发生大面积病虫害、火灾、人为损坏果树等),由乙方承担赔偿责任。出现不可抗拒的自然灾害(如冰雹、地质灾害)造成的果树损害,乙方不承担赔偿责任。
七、未尽事宜由双方共同协商解决。
八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,协议书经双方签字后生效。
甲方签字:乙方签字:
甲方:_________
乙方:_________
篇2:有关工程的承包合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及其他有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经甲乙双方协商同意签订本合同。
一、工程名称:
挡土墙砌筑工程
二、施工地点:
(1)、
(2)、
三、工程内容(详见施工图纸)工程量以实际发生量计算。
四、工程造价
1、挡土墙达到施工要求标准,每方按 元计价。
2、正常开挖基槽以内的土方,包括回填、整平全部由乙方负责。超出部分按每方 元计价,由土地规划建设局、财政局、乙方现场认定。
3、工程竣工之后,以实地丈量为准。
五、工期
年 月 日至 年 月 日
六、质量标准
合格
1
七、工程质量要求
1、挡土墙要求基础深1.5M,所有砌体均采用U30毛石,MU7. 5水泥砂浆砌筑,外露面整砌勾缝,完工后修复坍塌区河堤、河道。
2、严格按照设计要求和现行规范,操作规程要求施工。
3、清理基槽、回填整平等。
4、1:2水泥沙浆抹面。
八、工程验收质量保修
1、工程验收以国家颁发的《建筑工程质量验收规范》和有关部门制订相关规定及施工要求、设计图纸为依据,由甲方组织有关部门验收。
2、质量保修按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关规定,该工程在设计使用年限内实行终身负责制,工程竣工验收前,乙方与甲方签订保修书。
九、付款方式
本工程竣工结束,经验收合格后,由乙方同 协商解决。
十、甲方的权利和义务
1、甲方委派人驻工地代表,负责对乙方施工进行监督指导,乙方必须按照施工图纸准确施工,保证施工质量。
2、做好隐敝工程的监督记录。
3、配合施工单位现场施工,对达不到质量要求的工程有权予以制止。
十一、乙方的权利和义务
1、乙方要严格按照施工图纸、国家现行规范规程施工,不能盲目施工及擅自更改图纸。对不符合要求的,经劝阻不改正的,甲方可以要求办理停工;误工期及经济损失全部由乙方负责。
2、乙方应服从建设单位现场工地管理人员的管理,服从当地质量监督部门的监督。
3、对于达不到质量标准要求的乙方应自行返工,费用由乙方自理。
4、乙方应按照操作规程、规范正确施工作业,严格遵守本地区及国家的安全事项施工。如果在施工中造成人员伤亡,其一切费用均由乙方负责,甲方不承担任何责任。
十二、附则
招标文件中规定的相关内容,同时有效。
十三、违约责任
1、乙方必须在规定的日期内完成建设工期,否则每延期一天,由甲方在应付乙方的工程款中扣减工程总额的1%作为罚款,并予以没收。如遇自然环境靠造成的不能施工,工期顺延。
2、乙方向丙方交纳 元人民币,作为合同履约保证金,工程竣工验收合格后,由丙方无息返还给乙方。
3、本合一经签字盖章后,具有法律约束力,任何一方不得擅
自变更和解除,否则由违约方向对方交付中标金额的5%的违约金。
4、如果发生不可抗力因素,按国家有关规定执行。
十四、其他未尽事宜,甲、乙双方别行商定解决。发生争议达不成共识,依法进行处理。
3
十四、本合同一式五份,甲、乙方双方各一份, 局一份,甲方驻工地代表一份,存档一份。
甲方:
代表人签字:
乙方:
代表人签字:
丙方:
代表人签字:
日
年 月
篇3:土石方工程承包合同
发包方 (以下简称甲方): 承包方 (以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权力、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
一、工程概况
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程内容:主要是挖土(石)方,土(石)方内运及外运、场地平整等,(具体内容包括: )
(四)工程方量:工程完工后按实际开挖部分现场测量为准 (暂约75000立方米)。
二、工程期限
根据双方协议,工程开工日期自20xx年3月28日至20xx年9月28日止。合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路状况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响施工进度的因素,除自然灾害等不可抗力因素除外,出现其他因素工期不予调整。
三、工程质量乙方根据甲方提供的场地及开挖要求进行施工,确保工程质量、进度、文明施工。
四、工程价款及结算
(一)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为65元/立方米,全部工程包括挖、填土(石)方费、装车费、平整费、运费、卫生费、弃土费、税金及相关费用,双方不得擅自改变合同价款。上述单价为综合单价,不分土石成分、使用机械、运输方式、挖填方式、碾压方式等,包括土石方工程所涉及的人工、机械(含机械进出场费、过路、过桥费、油费、机操人工等)、材料、土石方爆破(爆破物、爆破手续的办理等)、破碎、空回、场内转运、安全防范措施费、相关审批手续办理、安全文明施工费、管理费、各种风险防范等完成工程范围和工程内所含的一切费用及合理利润、相关税费,无论工期长短均按本单价执行结算。除本合同另有约定外,甲方不再支付任何费用。土石方工程款按本条款约定单价乘以确定的挖土方工程量进行计算。
(二)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:
1、乙方以全垫资方式承包本工程,甲方以合同签订日起两年内付清工程款给乙方。
2、本合同的工程量按变更通知单及双方共同现场测量成果作为最终结算的依据。开挖过程中如未达到甲方开挖要求,欠挖不影响工程施工的情况则根据实际情况扣减工程量;如超挖、欠挖造成施工影响由乙方负责,超挖不另计工程量;
3、对工程变更涉及工程量增加的需办理变更签证;工程承包范围以外的零星工程需办理现场签证;工程变更涉及工程量减少的,以甲方作出的由乙方签收后的工程变更资料作为结算依据。变更签证、现场签证按规定签字盖章确认后方可作为结算依据。
(三)工程价款拨付方法:现金或者银行转账支付。
五、工程承包方式
(一)本工程实行施工总承包。乙方不得将合同约定的工程转包给其他施工单位施工。工程开工后,如发现乙方有未按合同承诺实施的,甲方有权终止合同,没收施工履约保证金。由此造成的一切后果由乙方承担。
(二)如甲方发现乙方未按时安排人员进场,甲方有权终止合同,由此造成的一切后果,由乙方承担。
(三)乙方须按合同约定,在指定弃土点弃土,非经甲方同意,土石方不得以任何理由自行处理。
六、双方责任
(一)甲方责任
1、向乙方提供施工场地的范围坐标。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题;
3、工程变更:甲方应提前7天以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期;
4、工程完工后,甲方应组织专门人员在15日内进行验收;
5、双方约定的由甲方应作的其他工作。
(二)乙方责任
1、向甲方提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告;
2、乙方根据甲方给定的轴线点进行施工测量;乙方配备车辆冲洗设备并设臵洗车槽;
3、负责施工区域的安全保护,制定相应的施工安全措施,承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工,按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责,乙方对行人、过往车辆及周围群众造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用。由乙方引起的第三方人身伤害由乙方自行承担;
4、对与施工现场地下管线、临近建筑物、公共公用、园林绿化设施,乙方应采取有效措施加以保护,如造成损坏的,乙方应及时修复、赔偿。如乙方不及时修复、赔偿的,甲方将按照对方要求给予修复或赔偿,其费用全额从乙方工程款中扣除;
5、遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全、环境管理和安全生产规定,按规定办理有关手续,并承担由此发生的费用;
6、文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必须服从市容市政管理。交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款;
7、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应的内部管理措施,由于违反规定而发生的一切后果乙方自负;
8、乙方必须与项目管理人员密切配合,协调一致,如乙方没有及时提交材料供应计划申请或因材料堆放不当发生的丢失、损耗、二次搬运等费用由乙方自负;
9、涉及到材料运输用工等当地群众关系由乙方负责协调,并承担由其发生的一切费用;
10、双方约定的由乙方应做的其他工作。
七、违约责任
(一)甲方违约
甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况,甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,延误的工期相应顺延。
(二)乙方违约
1、因乙方原因不能按照本合同约定工期完工,每延误1日,按每天1000元的罚款;
2、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准;
3、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况;
4、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后,仍应继续履行合同;
5、中止工程:乙方因非不可抗力连续停工5日以上,视为中止工程,甲方按实际验收合格的工程计算工程价款,从合格工程价款中扣除20%作为罚款,并取消承包资格,后期工程重新选择队伍;
6、乙方必须安排具体人员长驻工地负责施工,连续3日不在工地或不为本工程服务的,每日罚款1000元。
八、合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议,或合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由甲乙双方协商解决。双方协调不成时,双方约定采取下面方式逐级解决。
1、调解;
2、向惠州市仲裁委员会提请仲裁解决;
3、依法向惠州市人民法院起诉。
九、其他事项
(一)本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。
(二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
(三)本合同正本甲、乙、丙三方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:2024年油漆施工承包合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为了顺利完成本工程的施工任务,确保优质工程,创安全、文明双标化工地,并充分发挥施工班组的积极性,项目部实行内部承包责任制,经乙方要求甲方同意,由乙方承包本工程的装饰工程(涂料、油漆、白水泥装饰工程),为明确双方责任,经协商特签订以下合同,双方必须严格遵守执行。
一、工程地点及名称:当__小区I标段。
二、工程内容及范围:工程(材料由乙方自负)。
三、结算方法:按实际面积:白水泥顶棚 元/M2、白水泥墙面 元/M2、涂料墙面 元/M2、油漆墙面 元/M2。
四、质量要求:
(1)甲方要求本工程必须达到优质工程。
(2)乙方承诺本工程确保优质工程(以质监评定为准),并按甲方质量承诺书的要求操作。
五、工期要求:乙方必须按期完成甲方制定的生产进度计划。
六、付款方法:按工程进度付月完成工程量的50%款,到工程完工后付款总款的,其余款到竣工验收后付款必须填写签单,经会签人员签字。
七、双方职责:
(一)甲方职责
1、甲方负责对乙方质量、安全、文明施工的技术交底和监督检查,对各种规格、尺寸、数量复核并提出整改意见。
2、甲方负责对乙方的安全教育和安全知识考试。
3、材料进场必须由乙方自己负责卸货并堆放整齐。
4、甲方负责解决乙方人员的临时住宿就餐(膳食费乙方自理)。
5、甲方负责对乙方人员暂住人口登记,并协助乙方办理必要证件(费用乙方自理)。
6、乙方发生以下情况,甲方有权终止合同或清退出场乙方赔偿相应的经济损失给甲方。
A、质量达不到优质标准罚工程款的10%;
B、因乙方的责任造成工期延期罚元/天;
C、乙方违章作业发生重大安全事故,费用乙方自理,另处罚 元;
D、乙方违反治安条例发生事故、斗殴等造成经济损失费用乙方自理,另罚1000元/次。
7、甲方提供内脚手架、碘钨灯,其它所有工具由乙方自理。
(二)乙方职责
1、乙方必须按施工图(会审纪要、变更联系单)施工,按规范操作,积极主动接受质监部门、建设方、监理和甲方的质量监督和管理。
2、乙方必须按优质工程的标准精心组织施工,开工前必须写出合理的施工方案,并有专人负责质量,发现质量问题及时整改。
3、乙方必须组织优良素质的施工队伍,把质量意识灌输到班组每个成员,如发生以下质量问题,甲方将罚款处理,以上罚款在当月工程款中扣除。
4、乙方必须完成甲方排定的进度计划,不得延误工期,以甲方的要求配备劳动力,不得无故停工,如发生无故停工,每次罚500元。
5、乙方必须严格执行甲方制定的安全规章制度,参加甲方组织的安全教育和有关会议,参加安全知识考试,每天对班组人员进行安全教育、安全交底,督促班组人员使用安全劳保用品,每周进行一次安全活动,并做好安全日记,坚决杜绝伤亡事故,如因乙方原因造成工伤事故,一切损失费用由乙方自负,甲方原因甲方负责,其它班组造成,由肇事班组及个人负责一切费用。
6、乙方要积极配合甲方创“双标化”工地的合作,合理堆放材料,杜绝现场“乱脏差”现象,做好落手清工作,不得做到哪里摊到哪里、丢到哪里,并做到工完场清,不得以任何理由拒绝“落手清”工作,如甲方多次督促无效罚200元/次。
7、乙方负责人或承包人必须90%时间在施工现场亲自指挥,否则扣发或停发工程进度款。
8、乙方负责工地内乙方人员的治安全管理,工地内不准闹事、打架、斗殴,严禁赌博,不准将小孩及施工无关人员带入施工现场,宿舍内严禁男女混居,如发现上述事情,将按宿舍管理处罚条例照章罚款,严重的送当地公安机关处理(甲方不安排女宿舍和夫妻房间)。
9、乙方必须熟悉各类本工种机械操作规程,安全接电,并按标准做好防护措施,严禁违章操作,每台机械必须派专人负责使用,并做好防火消防工作,如发现违章作业现象,罚30-100元/次。
10、乙方必须节约原材料,充分利用落地灰等原材料,不得浪费。领用材料及工具应认真保管及时归还,如有缺少全部由乙方照价赔偿。
八、奖罚标准
1、本合同已包含质量优质奖。
2、本合同处罚标准已在上述细则中规定。
九、其他说明
1、所有罚款在乙方当月工资中扣除,罚款内容经甲方口头提出后,出具罚款单,罚款单上不用班长签字即为有效。
2、合同未尽事宜,经双方协商另立补充协议。
3、本合同一式四份,甲方执一份,乙方执一份,经双签字后即生效,工程结束后即失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:钢结构厂房承包合同
发包方:(全称)(以下简称甲方) 承包方:(全称)(以下简称乙方)
甲方因生产需要,拟在厂区(别桥镇绸缪化工园区6幢5号)建造厂房一幢,现将钢结构制作及吊装进行承包,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、承包方向发包方承诺按图纸或口头约定进行施工,发包方要求进行钢结构放样,并负责放置预算埋螺杆。如有错误,损失由承包方承担。
二、工程造价:面积约制作,进场运输吊装费、除锈、油漆,包括油漆材料。其余材料由发包方提供,造价为人民币位+行车吨位)*800吨位计算。
三、质量保证及安全施工:安全规范,施工中一切安全事故与责任由承包方负责。四、发包方要求承包方必须投保,内容包括:危险工种人员必须办理人身保险。
五、工程款支付:工程完成后10天内付清工程全款。六、本合同一式二份,发包方与承包方各执一份。附:合同签定地点溧阳市万达金属冷拔有限公司,变动,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:个人茶园承包合同
甲方:
乙方:
一、乙方承包甲方位于亩。该茶园位于,东至,南至,西至,北至。
二、乙方承包经营期从年月日到年月日止。
三、甲方每年收取乙方承包费/亩,收费日期为每年的月日之前。
四、甲方的权力和义务:
1、甲方必须提供乙方经营茶园的合法手续。
2、甲方必须提供种植茶园的新技术。
3、甲方对乙方经营有监督的义务。
五、乙方的权力和义务:
1、乙方必须守法经营。
2、乙方必须种植和维护茶园,如需要更新茶园须经甲方同意。
3、甲方必须提供种植茶园的新技术。
六、乙方因不可抗力造成损失由双方协调解决。
七、甲乙双方单位或负责人变更不影响合同的效力。
八、未尽事宜,双方共同协商解决。
九、本合同一式两份,双方各执一份。
十、本合同签订之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
篇7:承包饭堂合同
甲方:__________
乙方:__________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定,甲乙双方在友好合作的基础上,经双方协商同意,就乙方承包经营甲方食堂达成以下最新食堂承包合同范本:
一、承包项目
______________________________。
二、承包方式
1、甲方为乙方免费提供厨房、餐厅及厨房一般的设备,在经营期间,必须要更新厨房设备时,乙方应用书面提出申请并呈报甲方,经甲方核准后,由甲方负责购买。
2、在经营承包期间,食堂的燃气由乙方自行负责,费用由乙方负担。食堂的设备人为损坏,由乙方负责修理或补充,食堂内的清洁卫生及下水道在甲方监督下由乙方管理,因管理不善造成的问题,由乙方自行负责解决。
3、食堂厨师和服务员的薪资、餐厅清洁卫生工作及清洁剂之类的用品与日常行政管理所发生的费用均由乙方负责。
三、双方的权利及义务
(一)甲方的权利与义务
1、甲方对乙方的进菜、配菜、营养搭配、市场行情、卫生状况及服务水平进行全面临督,使其合法并按照合同履行责任,对不合理现象,有权责令修改并要求乙方不断提高管理水平。
2、乙方所购用之食材与材料,均应保证由合格之厂商供应,甲方有权去供应商了解清洁及卫生条件。因乙方提供不洁食物造成甲方人员食物中毒或身体不适,经医院确诊后,则由乙方负责赔偿甲方员工因医疗因素而引起的实际经济损失并承担相应的法律责任。
3、甲方做好厨房及餐厅的治安情况,并加强就餐员工的素质教育与训练。
4、甲方负责提供各阶段就餐的大约人数,一旦有较大人员变动时立即通知乙方。
(二)乙方的权利与义务
1、甲方员工如未按就餐时间规定的,乙方工作人员有权拒绝其就餐。
2、厨房的泔脚料应由乙方自行处理。
3、厨房作业中产生的垃圾应由乙方自行清理,因此产生的一切后果由乙方承担。
4、公司员工就餐用之餐具应为本公司员工专用,严禁给非本公司员工使用。
5、废水、废汽、废弃物之排放、处置应符合国家及地方相关环保法律法规规定,若未相符,须立即配合甲方进行整改。
6、配合本公司之环境政策、安全健康进行改善及管理。
7、遵守国家和地方的安全卫生规定,做到优秀服务,文明服务,严格把好菜肴的质量关,绝对禁止腐烂变质的食物进入食堂。
8、国家监督机构查有异常时,乙方应将异常情况及改善对策报知甲方,因检查产生的一切后果由乙方承担,甲方因此产生的损失由乙方赔偿。
9、乙方工作人员在工作期间,必须佩戴政府部门核发的健康证,随时接受甲方食堂管理人员的检查。注重个人卫生,符合卫生要求,打菜时应戴好白色工作帽与口罩。
10、乙方承保餐饮场所责任险,附保险单复印本(如附件二),对甲方提供更完善具体的保证。
四、付款方法:月结三十天(当月底结算总金额,次月底付款)
五、最新食堂承包合同范本的违约责任
1、乙方经营期间,双方不得擅自中断合同,如有异议需提前一个月以书面形式通知对方。
2、本合同发生争议时,双方以友好协商解决,协商不成可由昆山市人民法院裁决。
六、本最新食堂承包合同范本双方签章后生效,合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:__________乙方:__________
法定代表人:____________________法定代表人:____________________
日期:_______年_____月____日_______年_____月____日
篇8:出租车夜班承包经营合同
1、甲方:
2、乙方:
一、甲方将出租车_______________租给乙方夜班经营使用,承包期限自________年_____月_____日至________年_____月_____日,时间为每天下午18:00,租金每个夜班_____________元(大写: ______________),乙方向甲方交纳 元(大写: )作为租车押金。租车结束后车辆验收合格,确认无违章等行为后将押金退还。
二、自签订合同之日起乙方可按有关规定自主经营,自负民事责任,乙方在运行过程中出现的大小事故以及产生的一切费用都由乙方全部承担,当出现损失大的事故,扣除保险公司应赔偿外,乙方负担全部责任和费用,给甲方造成的经济损失由乙方负担,租金照付,甲方不负一切所有连带责任。
三、乙方因各种原因影响甲方出车,应付甲方每天100元,甲方因各种原因影响乙方出车,每天退还乙方75元。
四、乙方在承租期内必须严格遵守各项交通管理制度、合法经营,做到遵纪守法、安全驾驶,否则出现各种意外善都由乙方承担全部责任。
五、乙方在承租期内,要爱护车辆,不得将车辆给别人驾驶,如乙方有不爱惜车辆、或者故意破坏车辆等行为,甲方有权解除合同,并扣除相关费用。
六、该合同在履行过程中发生争议,双方协商解决,协商不成由当地法院解决。
七、该合同在双方签字盖章后生效,合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号:
年 月 日
篇9:垃圾清运承包合同书
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》之有关规定。
甲、乙双方经友好协商,确定由乙方承包甲方厂区区域内垃圾清运服务。
为规范双方义务并保障双方权益,特制定以下合同条款:
第一条、委托管理事项:
1、项目名称:垃圾清运
2、项目性质:厂区范围内垃圾清运
3、项目地址:
第二条、合同规定服务事项
1、经双方协商,甲方将其在合同期内就整个厂区范围内产生的各种垃圾交由乙方进行有偿清运。
2、乙方将垃圾运往市固体处理中心
第三条、双方权利和责任
1、甲方权利和责任。
①甲方在协议期内,将厂区内产生的生活和办公垃圾按照有毒有害、无毒无害、及可回收利用进行分类并装箱存放在厂区十四(包含港区内防腐项目部)个垃圾箱内,以方便乙方清运。
②甲方对乙方清运工作有权进行监督、管理,并负责确认乙方每日清运垃圾车次,乙方须确保工作质量满足甲方要求,并服从甲方管理。
③甲方如开展活动或迎接上级部门检查需要临时增加车辆,要提前一天通知乙方,乙方须按照甲方要求安排时间和车辆。
2、乙方权利和责任。
①乙方负责定期清理甲方已经收集集中在垃圾箱的全部垃圾,并做到车走场清。
②乙方负责安排车辆和装卸垃圾工作人员,厂区垃圾清运过程中所产生的一切费用(包括人工费、车辆维修维护费等)由乙方承担。
③乙方每周固定清运时间,冬春季为每周一、三、六上午8:00-9:00;夏秋季为:每周一、三、六上午7:00-8:00或下午14:00-15:00。
如遇特殊情况,须按照甲方要求的时间进行清运。
④乙方自行安排负责清运车辆,每车装载标准为满载。
⑤乙方清运车辆运行需作好封闭措施,避免垃圾沿路飘落,以保持沿路环境卫生。
⑥乙方工作行为应该符合法律和政府相关部门之规定,如有违反,乙方受到政府相关部门的干涉和处罚,相关责任由乙方自行承担和解决。
⑦每月若对甲方顾客投诉(特别是服务质量问题)未及时正确处理,甲方有权提出书面警告,并责令其及时正确处理、解决。
并在当月清运服务费(当月度总计服务费=每日清运费用的总和,以下类同)中扣除5%—30%的服务费。
若因乙方承包范围内之清洁服务质量不达标准,而被有关部门(爱卫会、环卫、市容、街道办事处等单位)予以处罚,所需之罚金,由乙方负全部责任。
⑧乙方派往甲方的所有工作人员,须向甲方提交所有工作人员有效相关证件复印件。
在工作时间必须统一整齐着装、佩带工作证,不得擅自离开工作岗位;非工作时间,不得在甲方厂区内逗留。
⑨若因乙方工作人员过错,导致甲方厂区内有任何财产损失或人身伤害事件,乙方须对此承担赔偿责任。
第四条、服务费用及支付方式:经双方协商,甲方每月向乙方支付每个垃圾箱260元人民币,每半年结算一次(计21840元),分别在6月30日和12月30日前结算费用,逾期不交,乙方停止服务。
第五条、协议起止时间:20__年1月1日至20__年12月30日,合同期满,双方根据合作情况选择是否续签。
第六条、其它事项
1、甲方在协议期内,要遵循协议规定按时交纳服务费,如延迟超过一月,乙方将按国家相关规定加收5%的滞纳金。
2、乙方如中途未经甲方同意单方中止清运行为,甲方有权拒绝支付合同尾款,同时乙方每拖延一天必须向甲方支付人民币300元整作为违约金。
3、乙方清运垃圾过程中出现服务不及时或服务质量未能达到甲方要求,甲
方及时将信息反馈给乙方并督促乙方在当日内处理,逾期未能妥当处理,甲方根据实际情况可扣减乙方当月垃圾清运服务费用5%-10%。
4、关于违约条款的约定:经甲方确认乙方产生违约行为之日起,甲方有权终止本合同;如果乙方未按照甲方要求补偿损失的,甲方有权向当地法院提起诉讼。
5、本协议未尽事项,由双方另行协商,并可另行签订补充协议。
若协商不成,甲乙双方均可向当地法院提起诉讼。
6、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
7、本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
代表(签名):代表(签名):
日期:年月日日期:年月日
篇10:木工工程承包合同
发包单位:简称甲方
承包单位:简称乙方
根据甲乙双方协商同意将模板分部工程发包给乙方,按本工程实际情况签订施工协议书,具体条文如下:
一、所属工程承包施工内容
1、对木工在施工中的要求:
首先要认真熟悉施工图纸,对项目部所发的变更资料,技术交底,安全交底认真执行;
施工过程中对完成的工程量每天要及时对照规范自检,及时整改,杜绝返工;
有节约材料的指导思想,认真进行模板工程劳务承包协议书的配制及开具租赁材料料单;每个工作面施工完毕剩余材料应及时清理到原堆放地点;
要有文明施工的指导思想,做到材料堆放整齐,拆除后材料不得从楼面往下扔;
每天做到施工用具清理入库,摆放整齐,整个木工区域内有人清扫;
施工中模板拆除后应清理、整修、上脱模剂、分类堆放到指定地点,保持场面道路畅通;
在整个施工过程中,木工班长始终在现场,进行协调工作,始终有负责技术的管理人员在现场配合项目部进行质量及安全检查和监督管理,乙方木工班长是、技术管理员是;
在整个施工过程中,所有材料需用井字架、塔吊进行垂直运输的应听从项目部的安排,不得自行操作;
配合其他工程的工作,如配合水电工的墙、地面的留洞、留槽等;
爱护甲方提供的安全防护设施,对有安全隐患的部位应停止作业,及时通知项目部采取措施消除隐患;
2、甲方仅提供乙方以下工具:)翻斗车)板车)塔吊)井架)高凳)跳板。
由乙方自带和采购的小型机具、安全帽(带)及劳保用品。如安全帽(带)、雨衣、胶鞋、手套、灰桶、洋锹、洋镐、墙线、凿子、郎头、扫帚等所有除甲方提供施工机具外用木工必须自带所有施工机械,包括混凝土表面的打磨机械和凿混凝土的工具及用品。
二、工期要求:
1、开工日期按甲方签证的开工日期年月日为准。
2、总工期为天,竣工日期年月日。
具体施工进度根据甲方所安排的进度计划严格执行如期完成。从浇砼垫层开工期::日历天;:日历天;:日历天。
三、总的施工要求:
依照本工程施工图,施工说明书及变更、按国家建委颁发的建筑安装工程验收规范及有关补充规定执行,具体验收规范及有关补充规定执行。
四、进度质量奖罚:
1、甲方现场安排总进度计划,进度不能如期完成,每延期一天罚款100元,周进度计划,每延期一天罚款100元。
2、本工程主体模板分项必须确保优质主体结构,如模板分部达不到优质主体,主体扣除2元/2,主体验收作一次评价。
3、在施工过程中发现质量问题必须及时返工重做,以返工材料价格五倍赔偿。
4、工程中所有的质量、安全、文明施工等问题,现场施工员有权做出处罚,罚款在生活费或工资款中扣除。
五、安全达标要求:
本工程在施工过程中必须严格按照国家颁布的建筑安全技术操作规程施工。
六、工程中所用的建筑材料全部由甲方供应到工地现场,如发生材料不能及时供应,脱节由甲、乙双方共同协商办理停工签证手续。
七、各工程承包价格如下
(1)厂房元/㎡、厂房元/㎡主体结构达到优质;不粉刷按厂房元/㎡、厂房元/㎡结算。厂房暂定由乙方施工,如、厂房施工质量达不到优质主体,甲方有权另行发包给其它班组。厂模板承包价为元/㎡,质量及其它各方面做得较好将另行奖励0.5~1元/㎡;做不好时扣0.5~1元/㎡。
(2)以上分部工程,甲方根据实际情况有权另行安排其他队伍施工,施工的每分部单价按以上单价在总价内扣除。
(3)在每一分部工程施工前甲、乙双方必须另签施工协议,如分部不签施工协议,该分部不得清帐。
2、生活费发放按甲方所排工程进度发放,具体每月生活费发放金额按每月各工种实际出勤施工人数,按15元/天计算,生活费发放必须经过现场管理人员签字后报项目经理部审批。人工工资在春节之前付已完成工作量的70%以上,余款一年内结清。
3、工程竣工后,余款待一年内逐步付清。
九、社会综合治理:
1、所有参加施工人员必须具有身体证并办理所需办理的一切证件,服从一切管理规定。
2、住宿文明、集体宿舍内严禁男女混合居住,发现一次罚款1000元,严禁违章计划生育人员在宿舍住宿或做工。
3、甲方提供施工人员集体宿舍居住,任何施工人员一律不准搬进新盖楼房居住,发现一次罚款500元。
4、接电源,烧电饭煲、电炒锅、电炉等,发现一次罚款500元。
5、生活区内食堂不得自行烧饭烧菜,饭盒统一编号,食堂应清洁无蚊蝇。按甲方卫生要求统一蒸饭、烧菜分工种自行负责,服从项目部统一指挥,乙方安排卫生员负责生活区、食堂、厕所等卫生工作。
6、本工程总包价包括就业费、暂住证费及卫生防疫证费用。
十、现场文明管理:
1、所有施工人员进入施工管理必须戴好安全帽、系好安全带、严禁穿拖鞋赤膊。
2、现场保持整洁,所有建筑垃圾及时处理干净,做到工完料净,临时施工道路每日清扫。
3、施工机械完工后应清洗干净、上油,所有工具归纳到指定位置,小车摆放整齐,配电箱专人上锁保管钥匙,井字架由专人开完工后拉切断电源,以上每发现一次不按要求,罚款100元/次。
4、各班组使用电动机械如雨淋和人为造成损坏要该班组承担责任,修理费用赔偿。
5、在本地上每发生一次打架行为罚款每人500元,情况严重甲方有权移交公安机关处理并令其离开本工地。
6、各工种负责把自己工种材料堆放整齐、清理干净。
7、工地现场文明施工及材料的浪费,按现场施工负责人要求进行罚款。浪费材料按材料费的五倍罚款。
十一、其它:
1、途中违约按完成工作量的60%付款,三天之内人员全部撤离工地。甲方重新安排施工队伍进场,费用由乙方承担,如果独完成主体后违约,其主体工程按总造价的60%计算。
2、本协议甲乙双方慎照执行,一式四份,承包方执一份,双方签字后生效。
3、其它未尽事宜,双方协商解决。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
年月日年月日
篇11:承包单位保洁合同
单位内外保洁协议书
甲方:
乙方:有限责任公司
甲方为确保单位内外整洁清新、以及高标准的卫生环境,特将内外保洁工作承包给乙方,具体承包协议如下:
一、承包时间及费用:
1、保洁承包时间从年月日起至年月日
2、保洁费暂定每月元
3、甲方按月支付保洁费用,承包协议生效后,甲方于次月10日前支付乙方。
如遇节假日特殊情况,付款时间可提前或延顺。
但时间必须在7日之内。
二、保洁的形式的范围:
1、保洁形式为日常保洁,保洁时间为甲方的每个工作日
春冬
夏秋
2、保洁范围按甲方规定区域保洁范围是前后大院、一到七楼中间和两侧楼梯间、一到七楼卫生间、一楼大厅和一到七楼走廊、公共区域玻璃门窗、电梯。
3、保洁标准按三星级宾馆标准执行。
三、甲乙双方的权利和义务: 甲方的权利和义务:
1、甲方对乙方保洁情况进行检查。
如发现有不符合标准之处,应责令乙方保洁人员随时进行整改。
若不及时整改,可以书面通知乙方并视情况对保洁人员给予经济处罚,直至终止合同。
2、甲方无偿为乙方保洁人员提供用水、用电、提供存放保洁工具和更换工作衣的房屋。
乙方的权利和义务:
1、乙方自行提供保洁工作必须的设备和工具,按甲方规定标准进行保洁。
2、乙方应遵循安全生产规定,在保洁过程中,所发生的人身事故、责任与费用由乙方承担。
四、违约责任: 甲乙双方无正当理由不得无故终止和解除合同,否则违约方应向对方支付违约金。
五、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
六、本合同一式两份,甲乙双方各执行一份,双方签字盖章生效。
甲方代表
乙方代表
日期:
篇12:广告承包合同
甲方: 承 包 合 同
乙方姓名: 年龄: 性别: 民族: 住址: 居民身份证号: 电话:
为了及时清理城区内的各种乱涂写、乱张贴的违章小广告,确保市容市貌整洁美观,促进文明城市建设。甲方将平庄城区内的违章小广告承包给乙方清理保洁,为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》,经双方平等协商一致,订立本合同。
第一条 乙方自愿承包清理保洁平庄城区街路两侧、小巷进出口50米内建(构)筑物立面、标志牌、桥梁、灯杆、栏杆等公共设施和树干上乱张贴、刻画、涂写的广告、宣传品、电话号码等。
第二条 本合同期限为自20xx年3月10日至20xx年3月10日。
第三条 乙方的工作区域:东至 西至 南至 北至 。
第四条 承包费 元:本合同签订之日支付 元,20xx年10月1日前支付 元,20xx年3月10日前支付 元。
第五条 乙方责任要求:乱粘贴的小广告要用小铲或刷子清理干净,不留残痕;乱写、乱画、乱喷的小广告应用相同颜色的涂料覆盖,不留小广告的痕迹且与周围色彩相协调;清除各种小广告时掉落在地上的纸屑、掉渣等杂物应同时清扫干净。
第六条 甲方向乙方提供工作中必需的工作工具:小铲、水壶、涂料。
第七条 甲方通过日常巡查和不定期督查,对承包人的清理保洁情况进行考核,考核结果以视频记录和书面记录为准。承包人违反合同或达不到约定的清理保洁标准的,按合同给予扣款直至解除合同。
1、未按所要求的时间及时清理小广告的,每发现一处扣保洁费10元;清理不干净、留下痕迹的每一处扣款5元;落地纸屑等杂物没有清扫的每一处扣款10元。
2、甲方在日常巡查中发现存在小广告,通知承包人清理后,承包人仍未及时清理的每一处扣款50元。
3、被群众投诉或新闻媒体曝光的,视情节每次扣款100元。
4、甲方日常巡查中连续3次累计发现10处以上小广告的,为不合格。
第八条 安全责任:在承包期内,乙方自行负责小广告清理保洁工作的全部安全责任。
第九条 经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。乙方解除合同应提前30天告知甲方。
第十条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
(一)在承包期间经甲方检查考核为不合格的;
(二)严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;
第十一条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章): 乙方(签字):
签字:
年 月 日
篇13:木工班组承包合同_木工班组承包合同格式
发包人: 项目部 (以下简称“甲方”)
承包人: (以下简称“乙方”)
身份证号码:________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 的 分项工程(以下简称“本工程”)劳务承包事项协商达成一致,签订以下约定,双方共同遵守执行。
第一条 工程项目
1、工程名称:___________________________________
2、工程地点:___________________________________
3、承包范围:___________________________________
第二条 承包方式及内容
1、承包方式:
包工不包料、包工具及小型设备、包工期、包质量、包安全及文明施工、包成品保护、包实体检验合格。
2、承包内容:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
(参考:按甲方提供的工程施工图纸(包括现有图纸和以后图纸修改、图纸会审、设计变更等)中混凝土结构工程的全部模板制作安装拆卸:包括地下室及上部工程所有的垫层、承台、底板、剪力墙、柱、梁、板及其他零星模板砼工程中的模板制作安装,零星工程包括但不限于:二次浇捣的后浇带、栏板、外墙饰线、天面压顶、窗飘板、构造柱、过梁、卫生间反梁、女儿墙、机座等。)
3、承包要求:
⑴ 工具及小型设备包含铁钉、铁线、所有工具及除垂直运输设备以外的小型机具(如电锯、电钻、手锯、线、拖板线等);
⑵ 安装包含每项工作完工后的清场工作;
⑶ 包含配料、模板转运、场内的文明施工。
(4)______________________________________________________________________________
第三条 承包价格
1、工程量计算:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________。
(参考:按模板安拆接触砼展开面积计算,后浇带如二次模板安拆,按两次计算,后浇带、施工缝等侧边的临时挡板或钢板网,不计算工程量。。)
2、承包价格:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________。
(参考:按_____元/m2综合工价计算,如出现施工过程中在零星签证,按_____元/工时的综合单价(在任何时间发生的零星签证均按此综合单价)计算; 本合同承包单价一次性包干,不因市场人工费用的上涨等因素而调整。)
3、承包价格已包括班组工人社保、加班费、夜餐补贴、机械运输费、模板转运费、配合费、措施费、管理费、利润和税金等所有费用;
第四条 施工要求:
1、实测实量及质量要求:
⑴ 按地产公司与项目合同约定的质量要求及设计要求施工,集团标杆项目整体实测数据不能低于85%,非标杆项目整体实测数据不能低于70%。垂直度、平整度等相关实测数据达到地产公司及甲方的规定和要求,地产公司及甲方具体实测要求如下:
? ;
;
;
⑵ 必须执行现场的“三级”验收手续(即班级自检,然后报专职质安员验收,再报监理公司验收),要求每次按质按期一次验收成功,否则影响施工进度视为乙方延期;
⑶ 必须按设计图纸的要求、施工方案和国家及省市的有关规定和规范进行组织施工。
⑷ ______________________________________________________________________
2、工作要求:
⑴ 乙方在浇捣砼时必须派不少于2名模板工跟班巡视,注意保证模板支撑稳定,校正吊模板和飘板模板的位置,发现问题及时解决;
⑵ 模板制安必须满足监理对飘板、反梁、构造柱一次性浇捣砼的要求;
⑶ 模板施工必须达到以下基本要求:柱头满钉压脚板,以防漏浆;边梁长度大于3米时,必须钉板与内跨梁连接整体以防梁底外移;对拉螺栓的间距必须满足方案要求;每层水平标高由班组引测;
⑷ 因乙方原因造成的质量问题,浪费的材料、返工所需费用、延误工期及所造成的损失全部由乙方负责;
⑸ 模板的损耗要求严格控制,标准层模板制作完成后,园锯机不得上架,模板正常损耗需更换制作新模板时,必须经甲方批准。如现场模板浪费严重,经甲方发出书面整改通知仍没有较大改进时,甲方亦有权罚款处理;
3、验收要求:乙方负责成品验收工作和工程实体检测合格,一次验收通过实体检测。
第五条 工期要求
1、本工程总工期: 天,或以双方签字确认的进度计划要求为准。具体开工日期以甲方书面通知为准,竣工日期以甲方书面验收的竣工报告为准。
其他工期要求:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(参考:⑴ 下层板面砼浇捣完成后10小时内,完成墙柱模板上架、按墙柱分别摆放到位、箍筋套入预留筋内;⑵ 下层板面砼浇捣完成后24小时内,完成墙柱模板制安;⑶ 梁板面模板完成后30小时内,完成梁板模板制安。)
2、暂停施工:如果出现停水、停电、机械故障、停工待料、自然危害、设计变更等情况,视为在乙方承包风险范围内,不向甲方计取任何损失费用(不可抗力除外)。
3、工期延误:本工程工期安排须严格按照甲方月计划、分段目标、总目标进行控制,施工计划均含节假日及气候条件的影响,乙方不得以气候、甲方因素及其它任何因素的影响为由而拖延工期。非乙方原因造成的工期延误,是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成乙方的原定工期计划延误:(1)不可抗力;(2)工程设计有重大变更;(3)施工图纸移交时间影响工期进度。因甲方原因导致乙方工期延误,乙方应在3天内提交工期顺延书面申请,逾期未提交,视为不影响工期。乙方必须在甲方规定的期限内完成,每延误一天支付 5000 元的违约金。
4、如出现甲方与建设单位解除合同停止施工,本合同相应解除,双方按本合同约定单价及符合质量要求的已完成工作量结算,乙方在15天内撤离施工现场。
5、如乙方在累计 周均不能满足甲方施工进度时,甲方有权解除本合同,对已完工程按合同单价的70%进行结算。
第六条 质量要求
1、 (国家、地方标准) 。
2、 (行业标准及要求) 。
3、 (我司具体要求) 。
4、乙方对质量达不到要求却不及时整改的,甲方有权按以下方法处理:
(1)拆除。
(2)组织其他人员整改,工资按 元/工计算,在乙方工程款中扣除支付。
(3)罚款_____元。
(4)解除合同,乙方无条件退场。
(5)由乙方整改不及时造成工期延误的,乙方须承担因此而造成的一切损失。
第七条 工程款支付
1、__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________。
(参考:主体封顶前工程款支付:甲方根据班组工人 元/人每月___日向乙方支付工程款,乙方应保证用以支付班组工人工资,甲方向工人直接支付的工资,乙方认可作为工程款的组成部分。主体封顶后工程款支付:完成屋面以上结构后支付至完成产值的80%(包括已支付的班组工人工资及乙方预支款项等),余款在本项目模板工程(包括尾工)全面完工后三个月内付清。)
2、乙方按工人的产值和实名制考勤表做出工资分配表,并将《工资表》《考勤表》经工人签名后交甲方,由甲方将乙方工人的工资发至乙方或发至乙方班组工人,如甲方直接将乙方工人的工资发放至乙方的,需乙方工人签署委托书,委托乙方代收。乙方如不按量、按时发放工资、不按要求提供工人《工资表》《考勤表》交报甲方财务存底,甲方有权按照电子考勤机原始考勤数据为准,并且甲方有权拒绝支付工程款,并按当期发放金额的5%罚款处罚乙方,且甲方有权解除本合同,按合同单价的80%结算。
3、甲方将乙方工人的工资发至乙方或发至乙方班组工人的,乙方或乙方班组工人应配合甲方财务签署收款收据或收款回执,否则甲方有权拒绝支付工人工资至乙方或乙方班组工人。
4、乙方必须至少___个月提交一次工程量结算,否则甲方有权单方面进行阶段性结算,确定工程量,并计算工程款,乙方视为认可。超出施工图范围的工作量必须当月办理确认签证及报进度或结算,逾期不办的不能补办,一律作废。
5、乙方在收到甲方支付的 %工程款后,必须将内部工人的工资支付完毕。如发现乙方有拖欠工人工资现象,甲方代乙方支付工资给乙方的工人,除在工程款中予以扣除外,需向甲方支付工程承包总价10%的违约金,并没收履约保证金。
6、本合同承包工作内容范围内不允许发生记时工,除本工程外确需发生的记时工,须经项目部需用工部门负责人或专业工长记时工当日签证的形式核定,三日内由项目负责人审查确认生效,按 元/工日包干计算;超出签证时间的计时工均不予计算。
7、如所签定计时工的工作内容已包括在乙方合同工作范围之内,项目所签定的计时工均无效,既使通过结算在合同履行期间甲方有权追回。
8、乙方收到项目部开具罚款单的短信通知后5个工作日内需进行书面确认,否则将视为默认该罚款单。
第八条 安全文明
1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度,及时向甲方有关人员提出书面的合理化建议,对不安全隐患及时整改。
2、对班组工人,乙方必须进行班组书面安全教育,并由工人签字后上报甲方有关人员进行安全教育。在进行了“三级安全教育”、安全生产考试后,乙方方可安排职工上班,甲方有权对违反者进行罚款或令其停止工作。若班组工人发生安全事故造成自身或第三人伤亡的,赔偿费用在______元内,由乙方承担,超过______元的,甲方承担____%,乙方承担____%,甲方有权从工程款中直接扣除。
3、乙方班前应对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底,进行“三上岗、一讲评”,并及时做好记录。
4、如乙方下属工人因在工作过程中发生工伤事故或者劳动争议需要进行赔偿的,甲、乙双方按照以下 条方式处理:
(1)工人的赔偿全部由乙方自行承担。如先由甲方进行垫付的,甲方有权从乙方的工程款中扣除;
(2) 元内的工伤赔偿费用由甲方负责,超出部分由乙方承担。如超出部分先由甲方进行垫付的,甲方有权从乙方的工程款中扣除;劳动争议赔偿全部由乙方自行承担。如先由甲方进行垫付的,甲方有权从乙方的工程款中扣除。
第九条 双方的权利义务
1、甲方的权利义务
⑴ 向乙方提供有关图纸资料,负责对乙方完成的产品进行验收,并办理有关的竣工验收手续;
⑵ 协助乙方合理协调各种工序的关系;
⑶ 向乙方进行安全、质量及技术的三底并有权对乙方人员在施工现场及生活区违反政府有关规范、规定和项目部规章制度及不文明行为做出处罚;
(4)及时提供工程材料和设备;
(5)认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全。
(6)按照行政主管部门相关规定的要求为本工程作业人员办理工伤保险和意外伤害保险。
(7)及时向乙方支付工程款。
第九条、乙方权利义务:
1、乙方对该分项工程的文明施工安全生产负直接管理责任。负责乙方班组人员在施工前的安全技术交底、施工全过程的安全检查、监督和落实项目部安全例检时提出的安全隐患整改;宣传落实上级安全主管部门对安全生产文件、指示精神。
2、乙方班组人员使用的安全帽,安全带等劳动防护用品由项目部统一采购,按规定佩戴和使用,乙方不得私自采购和使用不合格及与甲方规定要求不相符的劳防用品。对甲方提供的机电设备和劳防用品,不符合安全规定要求的有权拒绝使用或有权提出要求采取必要可靠的安全措施。
3、认真做好各施工部位施工前的安全检查,发现隐患立即整改,或汇报甲方,将隐患整改后再安排人员施工;有权拒绝甲方安全违章指挥,有权对违章指挥者越级上报。
4、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失。
5、妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。做好成品保护工作。
6、乙方必须严格遵守甲方现场有关安全生产、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定,如违反规定,由此造成的一切责任及损失均由乙方负担;
7、工程全部内容经甲方书面验收合格后,乙方应当按照本合同的约定及时将本工程交付甲方,不得以双方存在争议为理由拒绝将本工程交付甲方。
8、乙方应按本合同要求配备足够劳动力按需进场施工,若不能满足施工需求,经甲方督促后仍无法及时组织人员进场,甲方有权解除本合同并没收合同履约保证金。
9、乙方必须自觉接受甲方管理人员及监理的监督检查,执行甲方的质量、安全、环境管理体系文件,贯彻甲方的质量、安全、环境方面的方针和目标。否则甲方有权扣留乙方工程款,直至甲方要求整改完成为止,如乙方拒绝执行,甲方有权按影响程度对乙方进行罚款。
10、乙方为现场负责人,全面负责工程进度、质量、安全、文明施工等日常工作。乙方须长驻现场,如离开工地一天以上必须向项目生产经理请假,经批准方可离开工地,并准时参加甲方每周例会及其它临时性会议,同时需派一名管理人员配合管理、验收等日常工作。
11、及时足额向班组工人支付工资。
第十一条、纪律要求
1、场地一切电器设备不得乱动,需用电器、照明时,由电工检查无误后,方可使用。
2、不管任何原因,乙方人员不能私自拉工地的电源开关,如发生拉电源开关断电事件,罚乙方_____元/次。乙方必须对所有属下工人做好交底教育工作。
3、每阶段完工后施工现场进行清理,任何材料不准堆放在外排栅上,余料按指定位置堆放,做到工完场清。
4、乙方工人进入施工现场必须正确佩戴安全帽、工作证(胸卡)上下班,否则每人每次不戴安全帽或穿拖鞋上班罚款___元,不佩戴工作卡(胸卡)罚款____元。
5、乙方班组人员必须遵守相关的治安管理条例,不得打架、聚众闹事及赌博,如出现,则甲方对乙方处以每次罚款_____元,若情节严重的则送公安机关处理。
6、乙方班组不得在工地及宿舍周围内大小便,经发现每次罚款乙方___元。
7、不得在工地、宿舍范围内赌博,经发现每次罚款乙方_____元。
8、乙方人员入住宿舍严禁自带电器、厨房用具,如有必须由乙方收好并在工地外保存,严禁自带电器和厨房用具进入工地,经发现,每次罚款_____元,并由甲方收好代管,完工后返还。
9、严禁乙方人员带小孩(18岁以下)或家属以及外来人口进入施工现场以及生活区住宿,如违反则罚款____元/人?次,因此所发生的一切事故及费用由乙方负责。
10、乙方所有进场施工人员,男性年龄必须为18至55周岁,女性年龄必须为18至45周岁,必须带齐上岗证、身份证、暂住证、计生证、当地劳务证等有关证件,并将其复印件交甲方存档,否则不准聘用,如因上述原因发生有关单位来检查罚款的费用由乙方负责。
11、如发现乙方人员偷材料的,甲方有权根据情节轻重给予乙方每次_____元或以上的罚款。发现乙方有三次以上偷料行为的,按本合同工程总价的10%扣罚乙方。
12、如乙方与甲方因劳资发生纠纷的,乙方应与甲方积极协商解决,若乙方直接跳过项目部与公司直接上访劳动局或行政主管部门的,甲方有权对乙方进行5万元每次的处罚。
第十二条、违约责任:
1、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准时,甲方有权要求乙方维修或拆除重新施工,所有返工的人工费、材料费由乙方负责赔偿。否则甲方有权另选班组进行处理,按第五条第5款处理。
2、乙方施工部分,不得再行转包,经查获,甲方有权立即终止本合同,乙方承担由此产生的法律后果及损失。
3、乙方未能履行或不按约定履行合同中约定的其他责任和义务。乙方应采取补救措施,并赔偿因上述违约行为给甲方造成的损失。乙方承担违约责任,并不能减轻或免除合同中约定的应由乙方继续履行的其他责任和义务。
4、甲方未能按约支付工程款的,按银行同期贷款利率支付利息。。
第十三条、争议解决办法
甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门主持调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,可向广州市仲裁委员会申请仲裁。
第十四条、其他条款
1、履约保证金:为确保工程质量、进度、安全、以及服从甲方管理,乙方交纳履约保证金____万元。发生以下情形,甲方有权没收履约保证金:⑴ 支付由于乙方原因造成的质量、工期、安全事故损失;⑵ 乙方无正当理由单方终止合同;⑶ 乙方未及时足额发放班组工人工资。
2、乙方授权 为常驻现场管理代表,负责本工程施工期间的施工质量、进度安全、文明施工、签证结算等事宜,代表乙方行使权力,履行义务。
3、本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收合格并结清工程款后终止。本合同签订后,甲、乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充合同,补充合同经甲方盖章方可生效,与本合同具同等法律效力。
4、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
5、_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 班组负责人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
邮政编码: 邮政编码:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
篇14:个人土地承包合同范本
甲方:__________________
乙方: __________________
为推进乙方 “四荒”的开发利用,提高乙方未利用、难利用土地利用率,同时支持乙方社会主义新农村建设, 根据《土地管理法》、《农村土地承包法》的规定和精神,按照平等自愿有偿的原则,经甲乙双方协商一致,特订立本合同,以便双方共同遵守:
一、四荒承包范围及面积
四至界限:东至__________________,西至__________________,南至__________________,北至__________________ 。
总面积为__________________亩。 以上四荒,甲方具体占用面积及四至,以双方盖章确认的图件为准。
二、承包期限 承包期限为 _________年,自_________ 年_________月 _________日至_________年_________月_________日止。
三、结算方式 甲方承包乙方上述四荒期间,每年向乙方支付__________________元(大写:__________________ )土地占用补偿费等费用。该费用甲方按年支付乙方,付款前乙方向甲方提供合法有效的票据。如国家法律、政策对四荒承包期限进行调整,则以法律、政策允许的最长承包经营期限为本合同的实际执行期限,双方根据期限变更情况商定承包费用的增减。 本合同约定的承包经营期限届满前三个月,双方根据法律、政策及实际情况,协商续承包期限。在同等条件下,甲方享有优先承包权。
四、承包土地所有权和使用权相分离
甲方承包乙方所属四荒,该四荒应没有权属纠纷,其所有权仍归乙方享有,甲方取得该四荒上述范围内的使用权,甲方享有自主经营的权利。双方的权利均受国家法律保护,任何集体和个人不得侵犯。
五、甲、乙双方的权利和义务
1、本合同签订后,甲方根据国家规定结合企业自身条件及时办理土地征占手续,办理费用由甲方承担,乙方有义务予以提供帮助。
2、甲方有权在“四荒”范围内修建必要的住房及供水、供电、通道、拦洪、蓄水、灌溉、护坡等设施。
3、甲方占用乙方上述四荒期间,乙方对所属村民妨害甲方使用上述四荒的行为有义务予合同编号:
签订时间:_________年_________月_________日
签订地点:__________________
4、合同履行期间,乙方必须保证甲方对所占用四荒的使用权不受干扰,涉及村民纠纷问题,由乙方负责解决。因政策或纠纷问题等原因影响甲方正常作业的,乙方根据使用情况,退还甲方结余的承包费用。
六、违约责任
1、甲方未按约定支付乙方承包费用,应承担未支付部分10%的违约金。
2、乙方擅自变更或解除合同,应赔偿甲方的一切损失,并承担承包费用总额10%的违约金。
3、乙方未能履行合同义务,导致村民或他人干扰或破坏甲方的承包范围,对甲方遭受的损失应承担赔偿责任。
4、乙方损害甲方资产、妨碍甲方正常作业的,应承担赔偿责任,并承担承包费总额20%的违约金。
七、其它
1、甲方报政府土地管理部门批准后的土地占用期限与本合同约定不一致的,以政府部门批准的期限为准。
2、本合同签订后甲方在政府部门批准的占地期限内已支付乙方的土地补偿费等费用不再重复支付乙方,甲方未支付乙方的土地补偿费等费用仍按本合同标准支付,不再变动。
3、甲方承包乙方四荒土地后在此范围内先用矸石将沟填平,然后覆盖土层,具体种植条件。
4、本合同未尽事宜,需经双方协商,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。执行合同中,发生争议和纠纷,签约双方协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
5、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。本合同自双方盖章签字之日起生效。
甲 方:__________________(签字盖章)委托代理人:__________________
乙 方:__________________(签字盖章)委托代理人:__________________
篇15:个人茶园承包合同
发包方:(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
为充分利用村集体土地资源,加快村民致富奔小康步伐,经党员及村民代表会议讨论通过,并经后村镇人民政府同意,甲方公开招标,乙方中标,甲方将村西岭发包给乙方用于发展茶叶,双方就有关事宜达成协议如下:
一、乙方租赁对象的名称、位置、面积:
1、名称:山西头村西岭。
2、面积:130亩。
二、承包期限及起止日期
承包期限20_年,自20_年1 月1 日至20_年 12 月31日止。
三、承包用途:
1、乙方租赁土地只能用于茶叶合作社经营。
2、 乙方必须保护好现有资源,不得破坏,不得水土流失,乙方不准进行卖、运沙土等掠夺性生产活动。
四、承包费及缴纳:
承包费每五年一付,每亩每年600元。
五、甲方的权利:
1、甲方有权监督乙方按照租赁合同使用土地。
2、甲方有权按照租赁合同收取租赁费。
六、甲方义务:
1、甲方有维护乙方承包土地治安秩序的义务,教育村民维护乙方承包土地生产秩序和治安秩序,确保乙方正常生产和生活。
2、甲方应保证乙方现有进出道路畅通,并无偿使用。村民有破坏和堵截的现象,甲方应协调处理,如不及时处理,造成乙方损失,由责任方承担。
3、承包期间,甲方保证乙方无偿利用附近水库的水源,乙方承包地内的水源由乙方管理和使用。
4、甲方保证乙方生活所需照明用电,乙方需用动力电,由甲方协调供电部门解决,所需费用由乙方承担。
七、乙方权利:
1、租赁期内,乙方对所租赁土地享有使用权,自主经营权,在租赁范围内有权根据需要建造相应的设施,拥有地上附着物的所有权。
2、承包合同期满后,如果乙方愿意继续承包,甲方可在同等条件下优先承包给乙方。
3、租赁期内,如遇国家或者地方政府征用土地,对被征用部分因此所产生的土地所有权赔偿归甲方,在所相应减少的承包期内地上附着物赔偿归乙方,甲方退还乙方所征面积的承包费本息。
4、租赁期内,乙方享有国家扶持优惠政策待遇。
八、乙方义务:
1、乙方按合同使用土地,开发建设、经营,不得由国家的现行政策、法规相违背。
2、开发建设期间需用劳工,同等条件下优先雇佣甲方村民。
九、本合同自双方签字盖章后生效,本合同一式二份,甲方、乙方各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16:施工劳务承包合同书
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
篇17:长沙市工程劳务承包协议书
发包方:
承包方:
按照《民法典 》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律 。
行政法 规的原则,经发包方承包方双方友好协商。
特制定以下条款:
一、工程概况:
1、工程名称:。
2、工程地址:
3、建筑面积:平方米
4、结构类型:框架
5、工程造价:
二、承包方式: 承包方对工程项目劳务人工费总承包。
三、承包范围: 本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。
四、承包工期:
1、开工时间:20__年 月 日
2、竣工时间:20__年 月 日
五、费用标准:
1、劳务费按实际施工建筑面积+─0、000以上/每平方米122元
2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作双方以现场市场价进行协商处理。
3、工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币20__元以内,甲方不另外补份,变更量在20__元以上,甲方将变更的劳务费按实调增。
六、工程质量 在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。
七、履行保证金及劳务人工费及支付:
1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。
4、该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。
5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。
6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八、甲、乙方的职责:
1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。
2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。
3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。
十、现场安全:
1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。
2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
电话: 电话:
年 月 日年 月 日
篇18:工地水电安装工程承包协议书
发包方:湖北嘉晟置业有限责任公司 (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、 工程名称:2、 工程地点:3、 承包方式:4、 工程范围和内容:根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。 ① 强电部分:空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;
② 给排水部分:冷、热水供水系统,全部排水系统开洞、敷设安装; ③ 室内装饰装修部分:配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装(含室内家具上的开关、插座安装)等全部水电工程;
④ 施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场,所造成的损失由乙方自行承担。
第二条 工程期限
1、本工程合同总工期为,自20xx年 7 月 日开工; 20xx年 月 日竣工。
2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工,不得延误其它工种施工,配合甲方共同协调如遇到疑难问题,甲方配合乙方共同解决。
第三条 工程人工费
乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费,即15元/每平方米 (已含室外工程量的人工费)
第四条 施工质量
乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工,施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作,绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。
第五条 材料的领用、保管、及退库
乙方领用材料应办理领料审批签字手续,领出的材料由乙方负责保管,在隐蔽工程安装完未封闭前,甲方派员核对材料实际用量,如发现材料遗失,应由乙方负责赔偿,如发现材料质量不合格时,应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地,如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为,罚款3000元以上,情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。
第六条 安全事项
乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度,遵守工地的有关治安管理条例,树立安全第一的观念,严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程,造成安全事故,全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。
第七条 付款方式
乙方进场施工拾个工作日后,甲方适当付给乙方人员生活费,以后则按每月的工程进度75% 申请进度款。工程竣工验收后甲方付乙方总工程量的95%工程款。余下的5% 作为工程质保金,在一年后无施工质量问题,质保金一次性付清尾款。在质保期限内如发现质量问题,乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。
第八条 其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
篇19:2024总承包合同
建设工程是人类有组织、有目的、大规模的经济活动。建设工程总承包合同怎么写呢 以下是小编整理的建设工程总承包合同,欢迎参考阅读。
建设工程总承包合同范文一
发包人(全称):大*铭毅房地产开发有限公司
承包人(全称):大*金宏建设集团有限公司
经双方协商达成一致,铭毅房地产开发大连新视界铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电安装、景观园林及外管网等全部内容。如上水,燃气、机电安装等专业工程,需发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围,承包方计取总承包管理费,费率为工程造价的3%。凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。
结算方式如下
1、本工程结算执行20__辽宁省定额,材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。
2、本工程为总承包形式,如发包人将专业施工项目分包给其他单位的,承包人应收取总承包管理费费率为3%。
3、如本工程需承包方垫资施工,发包方给予垫付工程款利率,按月息0.8%计算。
本框架协议一式六份,自双方签订之日起生效,双方各执三份。
发包人:______________(公章)
住所:____________________
法定代表人:_____________
委托代表人:_____________
电话:__________________
传真:__________________
日期:__20__年9月__________ 承包人:_______________(公章) 住所:________________________ 法定代表人:__________________ 委托代表人:__________________ 电话:________________________ 传真:__________________________20__年9月__________ 日期:
建设工程总承包合同范文二
发包人(全称): 承包人(全称): 工程有限责任公司 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 工程地点: 工程内容: 全部土建,水电安装(详见施工图纸) 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号: 资金来源:
二、工程承包范围
承包范围: 资 质范围内的全部图纸内容
三、合同工期
开工日期: 暂定20xx年 月 日 竣工日期: 20xx年x月30日 合同工期总日历天数 天
四、质量标准
工程质量标准: 合格
金额(大写): 暂定捌仟柒佰万 元正 (人民币)
¥: 8700,0000万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 双方签字、盖章并经备案后生效 后生效。
发 包人:(公章) 承 包 人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
邮政编码: 邮政编码:
合同管理办公室: 鉴证机关:
(公章) (公章)
经 办 人: 经 办 人:
年 月 日 年 月 日
建设工程总承包合同范文三
发包方:海南鑫盛房地*开发有限公司 (以下简称甲方)
承包方:海南中水龙建设工程有限*司 (以下简称乙方)
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、 工程概况
1-1 工程名称:海口中基美域(暂定名)
1-2 工程地点:永兴镇陈安
1-3 工程内容:中基会馆、多层洋房、别墅、道路、挡墙护坡、绿化及度假中心的前期施工道路、土地平整、现有大坑回填等其他工程。
1-4 工程承包范围及承包方式
承包范围:施工图纸范围内土建工程、安装装饰工程及所有附属配套工程的全部工作内容(按发包方签发的开工通知书);
承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全。
1-5 建筑面积:按施工图面积计算(约6万平方米)。
二、 合同工期
2-1 开工日期:(以甲方签发的开工通知书为准)
2-2 竣工日期:待定
2-3 工程合同工期: 应暂定总工期,另外总工期内是否含现场大坑回填。
三、 质量标准:工程质量等级为合格。
四、 合同价款确认方式
4-1 计价依据: 甲方提供的施工图,设计变更、现场签证等计算价款,工程量按实结算。
4-2 定额及取费标准:执行20xx年颁布的《海南省建筑工程综合定额》、20xx年颁布的《海南省安装工程综合定额》。会馆、多层洋房、小高层住宅按定额标准取费(含精装修可下浮3%);别墅按定额标准取费并总造价上浮8%(含精装修可不上浮);道路、绿化及其他建设工程按定额标准取费总造价下浮3%。明确本
工程的取费定额。
4-3 材料价格执行同期《海南工程造价信息》颁发的信息价,信息价中没有的材料,由乙方提供市场采购价,经甲方确认后执行,其价格按甲乙双方确认的市场价+5 %采保费为材料价,经甲方认价后材料不下浮。人工工资补差按海南省定额站最新文件执行。本工程的水、电费调差按照实际缴纳单价计入决算。
五、甲方责任
5-1 开工前将水准点、坐标控制点以书面形式提交乙方,配合乙方做好开工前的三通一平工作并承担所有的费用。
5-2 开工前七天,向乙方提供经图审后的施工图纸六套,并组织设计单位向乙方进行现场技术交底;协助乙方办理好施工所涉及的一切审批手续。
5-3 指派为甲方住工地代表,负责履行合同,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、签收手续和其他事宜。
5-4 委托 公司进行工程监理,监理公司任命 为总监理工程师,其责任在监理合同中应明确,并将监理合同副本交乙方一份。 5-5 如施工过程中确需要拆改地上建筑物、设备管线或树木等,负责到有关部门办理相关手续,并承担其费用。
5-6 协调有关部门作好施工现场防火、防灾和保卫等工作。
5-7 在施工过程中,负责各阶段、各部门、各环节、各分部分项工程的检查申请报验,负责组织初验、签署检查验收报告。
六、乙方责任
6-1 协助甲方做好开工前的三通一平工作。
6-2 参加甲方组织的施工图纸会审及技术交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定后实施。
6-3 建立强有力的施工组织机构,按质监部门要求配备施工管理人员,按要求组织施工,保质、保量、保安全、按期完成施工任务。
6-4 指派为乙方住工地代表,负责履行合同,对工程质量、进度负责,解决由乙方负责的各项事宜。
6-5 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照施工图纸及会审要求进行施工,做好各项质量检查记录和施工过程中的各项原始资料收集。参加竣工验收,编制工程结算书和竣工图各三份,并按城建档案管理要求提供相应资料二份。
6-6 遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定。
6-7 按有关规定编制施工方案,做到安全生产和文明施工,保证工程施工质量。 6-8 保证解决农民工工资,在最后提交结算书前全部付清农民工工资,并在提交结算书的同时,提供一份全部农民工工资付清证明书。
七.质量与验收
7-1 本工程质量必须达到国家质量评定合格标准。
7-2 甲乙双方应及时办理隐蔽工程验收手续和中间工程检查验收手续。乙方应及时向甲方提出验收申报,甲方应在24小时内组织有关单位参加验收,如甲方不按时组织隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
7-3 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延,施工中的安全事故由乙方全部负责。
八、付款方式
8-1本工程按月进度付款,甲方每月按乙方月完成工程量的85%支付给乙方,直至竣工。乙方在每月的25日之前将当月完成的工程量向甲方申报,甲方在5日内审核完毕并支付工程进度款给乙方。工程全部竣工甲方按乙方实际完成工程总量的90%支付工程款。工程竣工验收合格并结算后7日内付到工程总价款的98%,留2%的保修金。
8-2 保修金返还执行海南省建设工程施工合同的通用条款。
九.竣工验收与结算
9-1 工程竣工乙方就所施工的单位工程应及时向甲方送交的竣工验收报告,甲方代表收到竣工验收报告后10天内组织有关部门验收,并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。 甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验收,或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,视为竣工验收已被批准,即可办理结算手续。
9-2 工程价款的结算。工程验收合格后乙方应在15天内向甲方提交工程结算书,并将有关工程竣工验收合格的资料,城建档案管理要求乙方提供的全部资料
及农民工工资付清证明书移交给甲方。甲方在接到上述材料15天内审核完毕或提出审核意见。双方意见达成一致后7天内甲方向乙方支付工程款。乙方在收到工程款后3天内将工程交付给甲方。
若甲方收到结算书后15天内未提出审核意见,即视同工程结算已经批准,甲方应予支付工程款。甲方不能在约定的时间内支付工程款,乙方有权留置部分或全部工程,并予以保护,由甲方承担保护费用,直至甲方付清工程款和保护费用为止。
十.约定事项
甲方如不能按合同规定支付结算工程款,甲方可延期一个月支付,但甲方必须按同期银行贷款利率的双倍计息给乙方,否则乙方有权根据甲方所欠款项将本项目未售房屋按成本冲抵工程款(实际抵押房屋成本应为乙方施工范围的土建、安装装饰工程的费用平均值,作为冲抵房屋的单价)。
十一.材料供应的约定
11-1 本工程乙方所采购的材料必须向甲方提供相关合格证作为依据。如甲方或监理方发现材料质量或规格不符合要求,乙方必须停止使用并更换符合质量和规格要求的材料。
11-2 乙方提供的材料必须是正规厂家生产,相关手续必须齐全,报甲方和监理方审核并同意后方可使用。
11-3 在施工过程中,甲方不得以任何理由、借口强迫乙方使用甲方指定的材料,干扰乙方正常施工。但屋面外观材料品牌的选择必须经过甲方的认可。 十二.违约责任
12-1 甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准,不按合同支付工程款及其他使合同无法履行的行为,造成乙方停工,应按乙方现场人数及实际停工天数每人每天200元支付误工费,现场施工设备和材料租赁费用按乙方需支付价格按实补偿支付给乙方,并按所欠工程款总额每天千分之三的标准支付违约金,直至付清为止,工期顺延。如因甲方原因导致中途停工超过三个月的,视为甲方违约,乙方有权终止本合同,甲方必须在一个月内付清乙方所有工程款。
12-2 乙方不按规范施工,至使质量达不到设计的要求,甲方有权要求其返工直至合格为止,工期不得顺延。因乙方的原因不能按合同工期竣工,按延期的实际天数每天 元支付违约金。
十三.本协议未约定的参照《海南省建设工程施工合同》的通用条款执行,本协议与《海南省建设工程施工合同》的条款有异议的部分以本协议为准。 十四.其他约定:
14-1本工程甲方所分包工程,乙方需计取分包方管理、配合费用:乙方按分包方的决算总价3%收取,但分包方应承担本分包工程所需的水电费用和乙方方提供的现场仓库、人员宿舍费用。
14-2其他未约定的条款和结算依据,均按国家政策性文件执行。
14-3施工期间双方各自承担应缴纳的政策性文件规定的相关费用,乙方所承担缴纳的政策性规定费用,由甲方代为缴纳,在本工程决算后相应扣回。
十五.本协议一式六份,双方各执三份,经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方: 海南鑫盛房地*开发有限公司 乙方:海南中水龙建设工程有限*司
法人代表: 法人代表:
项目负责人: 项目负责人:
年 月 日 年 月 日
篇20:2024年保洁劳务承包合同
第一条 合同的主体
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
第二条 合同宗旨及原则
本合同根据《中华人民共和国经济合同法》及相关规定,经双方友好协商,本着平等互利等价有偿的原则,甲方将本单位的日常保洁及职工工作午餐煮饭劳务承包给乙方,特商定本协议,共同遵守。
第三条 合同期限
本合同自20xx年8月21日起至20xx年80月20日止。
第四条 合同的范围
一、保洁服务工作
1、作业范围:本院三层楼公共地段、院坝、院内外环境、楼顶、楼面、会议室、病房。
2、作业内容:病房、大厅、走廊、楼梯、通道、卫生间、洗漱间等区域,病床、床头桌、地面、墙面、墙裙、顶棚、窗户、窗台、门、玻璃门窗、楼梯、扶手、洁具等公共区域的标志物及医院外环境的清洁;医用垃圾的回收、暂存;院内生活垃圾的运送及垃圾暂存点的清洁处理。以上工作必须每日一次。如遇上级检查及意外弄脏时突击清扫。每周进行一次大扫除。对病房内床上用品及窗帘进行保洁、换洗。保持病房内整洁。医护人员工作服换洗。
3、作业要求:确保地面持续处于清洁状态;无明显杂物和污渍;门厅的玻璃门每天维护1次,确保无明显水痕、污渍;垃圾桶每天清倒并更换垃圾袋1次,确保墙面、地脚线、标牌、开关盒、壁灯、屋顶等,无灰尘及蜘蛛网等。院坝内不能有垃圾、杂物,楼梯扶手每天擦拭1次;保证公共地段桌椅清洁无灰尘及杂物,座椅每天擦拭1次;窗户、窗台、墙壁、地脚线、消防栓、开关、标牌等每天维护1次,发现污渍及时清洁。及时冲洗便池,确保无污垢,每天定时清洗;及时清倒手纸篓;病房内床上用品病人出院后即使换洗,每周不少月一次,窗帘视情况换洗、但不得低于每季度一次。医院医护人员工作服必须每周换洗一次。
二、食堂劳务工作
1、工作内容:每日煮职工午餐一次。
2、工作要求:必须保证身体健康,保持食品安全,保持清洁卫生,食堂内各种器具不能有油垢、烟尘,保持灶台、墙壁清洁,各种调料摆放整齐,清洁池内保证干净整洁,每天必须对厨房内墙壁、屋顶、地面进行打扫及拖擦。洗菜盆等保持无污垢及油垢。洗碗抹布及灶
第五条 合同金额
保洁服务费和煮饭劳务费总共14400元,按月平均支付(1200.00元/月),于每月职工发工资时支付。本合同属于劳务承包,无人员聘用关系,乙方自行安排工作人员(也可以是本人、也可以是乙方聘请人员),不纳入单位其他管理,也不纳入单位人事及绩效管理,不参与甲方考勤,除煮午餐和做清洁时其他时间自由支配,其他时间甲方无权干预。乙方工作人员由乙方管理,乙方工作人员的人身安全、财产安全、工资、五险一金等均由乙方负责,与甲方无关。
第六条 双方的权利及义务
一、甲方权利及义务
1、甲方有权修改作业内容、作业范围。
2、甲方有义务为乙方提供保洁及厨房用水、电、工具、清洗剂、食材、仓库等便利条件。
3、甲方有权对乙方进行监督,对工作质量差、或多次被投诉时、甲方有权扣减劳务费及终止合同。
4、甲方有权对乙方保洁质量及时监督、检查及考核,随时提出改进意见,在规定的时间内改正,如乙方多次未达到作业计划标准甲方有权对乙方进行经济处罚,情节严重将终止合同。
5、甲方有权教育指导乙方学习相关法律法规,如因乙方违规违纪违法、引起纠纷或被上级部门处罚等不良后果,由乙方承担;甲方有权对乙方进行经济处罚,情节严重将终止合同。
6、甲方必须按合同约定按时支付乙方劳务费。
二、乙方的权利及义务
1、乙方可以自行安排一名固定工作人员,可以不遵守甲方的作息时间、根据工作特点保证甲方清洁及用餐情况下可以自行安排时间。不需要坚守工作岗位。不纳入甲方其他管理。
2、乙方有义务按甲方的相关规定熟悉掌握院内规章制度、防火、防盗等法规教育及职业道德教育。
3、乙方有责任为确保完成本合同而提供保洁必要的人力、根据不同材质,采用相适应的清洁原料和操作方法。负责保洁设备工具的维修、保养,使之处于良好的正常使用状态。
4、乙方人员有义务接受甲方的监督、检查、指导及遵守各项管理规定,须服从甲方的清洁卫生检查及考核。
5、乙方人员在作业中不得擅自挪用甲方的物品,如不慎给甲方设施、材料及甲方物品造
7、乙方在作业中要加强管理,安全生产。乙方人员应严格做好各项防护措施,在工作期间乙方应严格做好自我防护及安全生产、如出现人身伤害自行负责,造成的损失由乙方承担。
8、乙方有义务保证每天必须按要求做一次保洁服务及中午午餐劳务,必须安排一名固定人员履行本合同,如因该员有事需安排人员临时代替必须征得甲方同意。
第七条 违约责任
1、乙方在保洁工作中未达到保洁的质量标准,甲方将口头通知乙方,乙方需在规定时间内及时整改,如未整改或整改不合格,不达要求甲方将给予乙方每项不合格作业从劳务费中扣除30元的处罚,再次整改、若仍不达要求甲方按每项不合格作业扣除乙方当月劳务费的5%、甲方可以单方面终止合同。
2、甲方若违反第五条之规定,乙方有权终止合同及追究相应责任。
3、在合同有效期内,甲、乙双方无故提前解除合同应提前一个月以书面形式通知对方,并支付月保洁费的20%作为补偿金。
4、因乙方原因造成不良后果或对甲方造成损失时,由乙方承担责任(包括人身伤害)。
5、乙方在工作期间造成自身和他人身体和财产损害的由乙方承担全部责任。
6、由自然力、地震、战争等不可抗力的原因造成甲乙双方的损失,双方均不负任何责任。
第八条 终止合同
1、合同期满自动终止。
2、乙方严重失职造成甲方管理的重大损失,甲方可以解除合同,并按违约责任要求赔偿。
3、乙方发生严重违约后,甲方可以解除合同。
4、甲方未按时给付劳务费时,乙方有权终止合同,并要求甲方给付劳务费。
第九条 争议解决
在履行合同中,如合同中有未尽事宜或双方发生争议,双方应本着互谅互让原则友好协商解决,协商不成,可向当地人民法院提起诉讼。
本合同一式二份,双方各执一份,合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日