用工合同建筑工地
甲方:_______________贸易有限公司
乙方:
根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商同意,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条?1、本合同期限类型为有固定期限合同。
2、本合同有效日期自_________年?_________月?_________日?至_________年_________?月_________?日止。(其中_________年_________?月?_________日至?_________年_________?月_________?日为试用期)
3、本合同期满,甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同。
二、工作内容
第二条
1、乙方同意根据甲方工作需要,在公司担任岗位的工作。
2、甲方可根据公司经营管理的需要及乙方的业务能力和工作表现,调整乙方的工作岗位。
3、乙方在受雇于甲方期间应始终保证按照甲方的要求完成交付的工作任务,履行职责。
4、乙方在合同期内不得以任何形式从事其他公司的工作或私接业务。
三、_____和劳动条件
第三条?公司实行:
(?)标准工时制度
(?)不定时工时制度
实行标准工时制度的员工,每日工作8小时,每周工作40小时,如需加班,须经主管上级批准。公司将按公司的规定给加班员工一定的报酬或调休。实行不定时工时制度的员工,按照标准工时制度的原则确定工作量,不再执行加班的规定。
第四条?乙方享有中国政府规定的公休、节假日,包括新年一天;春节三天;劳动节放假三天,国庆节放假三天。
第五条?甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
四、劳动报酬
第六条
1、甲方按乙方的职责、绩效进行报酬分配。乙方试用期内,_________月收入为_________,试用期满后,月收入为_________,本收入包括国家规定的各类津贴、补贴。乙方在受聘期间必须遵守收入保密制度。
2、甲方可以根据业务财务状况及乙方的工作表现和能力调整乙方的工资和收入。
3、随着岗位变动,乙方根据甲方工资标准享受新岗位的薪资。
五、_____福利待遇
第七条?甲乙双方应按国家和当地政府社会_____的有关规定缴纳职工养老、住房、失业和医疗及其他社会_____费用。
第八条?乙方患病或非因工负伤,公司将按国家有关规定给予一定的医疗期。
医疗期间的生活费用和医疗费用,按国家有关规定执行。
第九条?乙方患职业病或因工负伤的工资和医疗_____待遇按国家有关规定执行。
第十条?乙方享有中国政府规定的婚丧假、女员工孕期产假及哺乳假以及其他以法律形式规定的假期及福利。
六、劳动纪律
第十一条?乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产;遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。
第十二条?乙方违反劳动纪律或违反公司的章程、制度,甲方将给予乙方纪律处分,严重者公司有权立即解除本合同。
七、劳动合同的变更、终止、解除
更多相似范文
篇1:热门建筑工地工程合同
工程承包主要有三种类型:
(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道);桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、疏浚防波堤);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等。
(2)以资源为基础的工程。如开发、炼油厂、矿山、XX厂、化工厂、XX厂等。
(3)制业工程。如纸厂、织厂、机器厂等。 装修工程承包合同范本 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定, 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。
第一条 工程概况
1.1工程名称: 地点:
1.2 工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书) 装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。
1.3 承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。 a类为包工包料
b类为包工不包料
1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。 双方确定合同额为 元,金额大写(人民币) 。 设计费为 元,金额大写(人民币) 。
1.5 施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。 自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。
1.6 如遇下列情况,工期相应顺延。 1.
6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。 1.
6.2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。 1.
6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。 1.
6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。 1.
6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。
1.
6.6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 1.
6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。
第二条 工程监理 若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条 甲方义务
3.1 开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。 施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。
3.2 不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。
3.3 做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。
3.4 参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。
第四条 乙方义务
4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。
4.2 保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
第五条 工程变更 工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。
第六条 工程验收
6.1 隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。
6.2 工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。
第七条 工程款交付方式
7.1
第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。
7.2
第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。
7.3
第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。
7.4 工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后____日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,____日内付清余款。
第八条 违约责任
8.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方成的经济损失。
8.2 未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而成损失的,由甲方负责。
8.3 因单方原因,成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
8.4 甲方未按期支付
第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元
篇2:标准建筑工地施工合同
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:金
1.3工程内容:小区全部配电工程
1、小区所有箱变的安装调试
2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款
2.1承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款:本合同的一次性固定总承包价款为人民币X元。 金额(大写):贰XX万元整元 该合同价款为固定价格,不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整,由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变,含高压配电系统及计量装置,作为甲方临时施工用电使用,施 工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置,费用包含在本合同总承包价中。
2.2付款方式:付款方式为银行支票或现金,货币种类为人民币。
1、一期1000A箱变工程造价为397270元,由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场,小区____区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、____区主设备(箱变)入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%;小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后,乙方向甲方提供合格证明文件,并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后____日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%,剩余10%作为保证金,待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
6、工程进度由甲方现场代表确认后,按照甲方规定的拨款程序拨付。
三、合同工期
3.1合同工期总日历天数 天,自开工至竣工。
3.2如果甲方要求提前开工和交工,乙方有义务提前工期,不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。
四、配电工程要求
4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后,由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门,甲方不再承 担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。
4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。
4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件,并由甲方____市供电管理部门签定产权交接文件。
4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。
五、工程施工要求
5.1工程质量标准:乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。
5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理,配电工程作为本小区总体配套工程的一部分,必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排,设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知,变更不影响本合同总价款,但延误的工期相应顺延。
5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。
5.
3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道,并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。
5.
3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时,有权要求乙方停止施工,双方协商解决后乙方才能进行下一步施工,否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。
5.
3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前,埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置,在道路两侧各设一个,其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。
5.
3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果,所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。
5.5竣工资料
5.
5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料,并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图,作为小区配套工程甲方留存。
六、双方责任
6.1甲方责任
6.
1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。
6.
1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。
6.
1.3甲方负责指定施工现场代表,协调施工现场的有关问题及有关事宜。
6.2乙方责任
6.
2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工,保证施工质量。
6.
2.2乙方作好管理施工工作,发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。
6.
2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。
6.
2.4乙方不得将本工程以任何形式转包,变卖给他人。
6.
2.5乙方负责施工中的地方关系处理,甲方必要时提供帮助和协助。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字): _________ ________年____月____日 ________年____月____日
篇3:建筑工地工人劳动合同范本
甲方:
单位名称:
法定代表人:
地址:
联系电话:
乙方:
姓名: 性别:
身份证号码:
住址:
联系电话:
签 约 须 知
一,本劳动合同书是一个示范性文本,不作为强制性文书.
二,甲方不得招用未满16周岁的未成年工.
三,双方在签订本合同时,应认真阅读本合同书.本合同一经签订,即具有法律效力,双方必须严格履行.
四,本合同必须由甲方的法定代表人(或者委托代理人)和乙方亲自签章,并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章).
五,本合同中的空白栏,由双方协商确定后填写清楚;不需填写的空白栏,请打上"/".
六,本合同未尽事宜以及需要补充约定的事项,可经双方协商一致,在本合同第九条中补充约定.
七,本合同书用钢笔填写,必须字迹清楚,文字简练,准确,并不得擅自涂改.
八,甲方有克扣或者无故拖欠工资等违反劳动保障法律,法规,规章的行为,侵犯劳动者合法权益的,劳动者可以依法向用人单位用工所在地劳动监察部门举报,投诉.举报,投诉电话:020—12333.
甲方与乙方根据《中华人民共和国劳动法》等法律,法规,经平等自愿,协商一致,订立本合同.
一,合同期限:从 年 月 日起至 年 月 日(或完成 建筑工程任务)止.
二,工作内容:甲方安排乙方在 工程项目 班组从事 工作.乙方依约定按时,按质,按量完成工作任务.
三,工作时间:甲方按规定具体安排乙方的工作时间,执行□综合计算工时制/□标准工时制/□不定时工作制(在□中打"√",选一种工时制度).实行综合计算工时制或者不定时工作制的,须经劳动保障行政部门批准.
四,劳动报酬和社会保险:(一)甲方根据本单位依法制定的工资制度,采用以下第 种方式确定乙方正常工作时间工资,且正常工作时间工资不得低于广州市最低工资标准:
1,按日计薪: 元/日;试用期为 元/日.
2,按月计薪: 元/月;试用期为 元/月.
3,按建筑面积计薪: 元/平方米.
4,其它: .
(二)甲方于每月 日前以货币形式支付乙方工资.甲方提供的食宿福利,不得折算为乙方工资.
(三)甲方采用按建筑面积计薪的,可按工期进度结算乙方工资,但每月支付的工资不低于广州市最低工资标准.
(四)甲方应当依照规定为乙方参加社会保险.
五,劳动保护和劳动条件:(一)甲方应当为乙方提供符合国家规定的安全卫生工作环境,提供劳动防护用品.
(二)甲方应对乙方先安全教育后安排上岗;特种作业的,必须持证上岗.
(三)甲方应当采取措施,做好预防,避免和减少工伤,职业危害.甲方应当公示参加工伤保险的有关情况.
六,劳动纪律:乙方要自觉遵守劳动法律,法规和甲方依法制定并告知的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工规范,服从甲方的调度,指挥.
乙方有权拒绝违章和冒险作业,对危害安全和身体健康的行为有权批评,检举,控告.
七,解除,终止,续订劳动合同:甲方,乙方不得随意解除劳动合同,应依照法律,法规的规定解除劳动合同.劳动合同期限届满或者约定的终止条件出现,可终止劳动合同.甲乙双方协商同意,可以续订劳动合同.
八,劳动争议处理:甲,乙双方因履行本合同发生争议,可先协商解决;不愿协商或者协商不成的,可以直接向当地劳动监察部门投诉,也可自争议发生之日起60日内向甲方工商注册地或者施工地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁.
九,违反合同的责任及双方需要约定的其他事项:
十,本合同的条款与国家,省,市新颁布的法律,法规,规章不符的,按新的法律,法规,规章执行.
本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力.
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇4:建筑工地塔吊司机用工合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等、协商一致、诚实守信的原则签订本协议,并共同遵半本协议所列条款。
一、劳动合同期限:期限自_______年____月起,至_______年____月止。
三、工作要求及岗位职责:
1、遵守公司的各项规章制度,服从管理,服从分配;严格遵守职业道德,热爱并安心本职工作,有较强的敬业精神(做到优质服务,安全服务)。
2、乙方应按岗位职责和规范要求,按质按量完成本岗位要求的工作任务以及临时指派的生产任务(做到不迟到,不早退,随叫随到)。
3、认真钻研业务、技术,熟练掌握本岗位工作内容及要求;业务能力和实际操作技能,能够达到相应岗位的等级水平(做到检查、保养好机械并按要求填写记录)。
四、劳动保护和工作条件
1、甲方根据乙方工作岗位的实际情况,试用期间按公司有关规定给乙方购买工伤险并向乙方提供必要的劳动保护用品。
2、乙方必须严格遵守岗位操作规程和公司的有关安全生产制度及其他管理制度。
五、工资报酬待遇
1、甲方对乙方实行承包塔机岗位工资办法,每台塔机工作十小时操作工按每月6000元发放。
2、甲方委托项目部解决食宿或按600元月伙食补助。每月____日以现金形式向乙方支付上月薪酬。
六、发生下列情形之一的,本协议终止:
1、本协议期满的;
2、双方应解除本协议书协商一致的;
3、严重违反工作(劳动)纪律或者甲方规章制度的。
七、甲、乙双方违约责任
1、依据本协议第二项四做到发放整月工资,每月根据项目部反映情况一项做不到按1000元赔偿。
2、依据本协议内容不得单方违约,违约者应向对方支付违约金元。
3、合同期内乙方必须服从甲方按排、调遣等工作并遵守公司制度。
4、合同中未约定的内容以公司的制度为准。
八、争议:因本协议引起的或与本协议有关的任何争议协商解决,解决不成的提交甲方所在地人民审定。
甲方:盖章 乙方:盖章
身份证号:
电话:
_______年____月____日
篇5:建筑工地装饰工程施工协议书
发包方(甲方):_________________________
承包方(乙方):_________________________
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条 工程概况
1.1、工程名称:_________________________________
1.2、工程地点:_________________________________
1.3、承包范围:以预算所列单项为准,增加项甲乙双方在施工工程中商定。
1.4、承包方式:包工包料
1.5、工期:本工程自________年______月______日开工,于________年______月______日竣工。
1.7、合同价款(人民币大写):____________________________________
第2条 甲方工作
2.1、开工前2天,甲方腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2、指派为甲方驻工地代表,联系方式负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
第3条 乙方工作
3.1、参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2、指派为乙方驻工地代表,联系方式负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条 关于工期的约定
4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
第5条 关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
5.3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日历天内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
5.6、如工程竣工后,甲方未验收而投入使用,则视为验收甲方验收合格。
篇6:建筑工地钢材购销协议书
根据《中华人民共和国劳动法》、《山西省劳动合同条例》等有关法律、法规的规定,以及《吕梁市建设工程工人工资支付保证办法》的精神,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,签订本合同。
一、合同期限
合同自________________________年_________月_________日起至________________________年_________月_________日。或以完成项目为期限,该项目完成后,本合同即行终止。
二、工作内容
乙方从事________________________________________________________________________工作,并保质保量完成工作任务。
三、劳动报酬
乙方工资约定为:每月________________________________________元。或每工________________________________________元。
工资支付形式:________________________________________________________________________________________。
工资支付时间:________________________________________________________________________________________。
甲方必须按合同规定支付乙方工资:不得拖欠、克扣工资。甲方、乙方双方应当依法参加社会保险。
四、劳动保护和劳动条件
甲方必须对乙方进行劳动纪律、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和
乙方必须严格遵守安全操作规程,做到文明生产,安全生产。
五、劳动纪律
乙方应自觉遵守国家的法律、法规、规章和甲方依法指定的各项规章制度,甲方有权依法给予乙方奖励或惩处。
六、双方需要约定的其他事项
七、合同未尽事宜,按国家、省、市有关规定执行。因履行本合同发生争议,甲乙双方可协商解决,如协商不成,可向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
八、本合同不得代签和涂改,经甲乙双方签字后生效。本合同书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:__________________乙方:_________________________
代表人:________________身份证号码:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
篇7:标准建筑工地施工合同
发包方:有限公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 石材工程经协商由乙方承担,为明确工程内容及双方责任,本着互利合作,分工负责的原则,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》,____市相关规定及本工程具体情况,商定以下条款,供双方信守。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条:承包方式 包人工、包辅材、包质量、包安全、包工期、包验收合格。
第三条:承包范围 首层46根圆形柱密缝干挂石材,具体详见施工图。
第四条:计价方法及付款方式 计价方法
1、按预算表单价包干,圆形柱(包括柱座)价格为元㎡,平面干挂石材,价格按20版定额。 付款方式:
1、全部竣工二十天内按已完成工程量支付80%工程款,验收合格双方确认结算后付至工程总造价的95%,余5%保修金,待保修期满后十天付清。
2、凭正式发票付款。
第五条:工期及质量要求
1、从开工之日起总工期30天(具体开工日期以甲方通知为准)。
2、质量要求符合国家有关技术标准。
第六条:双方责任
一、甲方责任
1、提供脚手架、水、电源的连接点及必要的临时施工用地。
2、负责及时确认乙方提交施工方案。
3、提供加工好石材,确保石材加工精度及颜色一致。
4、协调乙方与土建等施工单位的配合工作,不再向乙方收取施工配合费。
5、协助乙方组织工程竣工验收工作,并按合同约定支付工程款和办理结算。
6、及时进行工程量签证,并执行甲方“A-20.01质量保证程序签证、审批管理程序”。
二、乙方责任
1、与石材供应商共同提出石材加工尺寸及数量,并做好材料进场检查工作。
2、负责搭设临时设施,并承担费用,水电安装计费表,及时向总包单位缴费。
3、按相关质量及安全要求组织施工,并于合同生效后向甲方提供施工方案。
4、落实安全措施,遵守安全施工规程,施工中所发生的一切安全事故均由乙方负责承担。
5、服从甲方现场施工管理,及时配合现场其他交叉施工单位工作。
6、负责施工图深化设计,并与供石材单位沟通确定加工尺寸。及时做好 相关检测验收工作,提供完整竣工技术资料。
7、如工程质量和效果达不到施工技术标准要求,乙方应及时返工并承担费用。
8、服从甲方总体计划安排,积极配合装修单位施工,若乙方拖延工期或施工队伍技术素质差,能力不能满足施工要求,甲方有权更换队伍,乙方应在两日内无条件撤离现场,所做工程待工程竣工后结算。
9、工程竣工未交付使用前,乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,若有损坏乙方负责。
第七条:保 修
1、本工程保修期为________年,从竣工验收合格之日算起。
2、保修责任范围:凡属乙方施工质量原因造成的工程质量问题,均属乙 方保修责任范围。
3、保修内容:合同条款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证 或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
4、保修期内乙方应在接到甲方通知后24小时内派员到场修理,乙方承担保修范围内的费用,若乙方接到通知24小时内未派员到场检修,甲方有权另叫有同等施工资质单位检修,所发生费用由乙方承担。
第八条:违约责任
1、乙方须严格按有关施工规范组织施工,保质、保量按期完成该项工程, 属于施工质量造成返工、停工费用由乙方自负,赔偿由此引发的损失。
2、乙方必须如期交付工程确保使用,如乙方原因造成工程延误,每延误 一天每天罚款壹万元。
3、工程完工后30个工作日内验收,若因质量问题乙方负责返工至合格为止,超过30个工作日甲方不作验收,视为验收合格。
第九条:争 议 本合同履行过程中发生争议,双方应本着友好协商原则解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条:其 他
1、本合同未尽事宜,双方可另行补充协议,与本合同具有同等法律效力。
2、经批准的施工图及预算书作为合同附件,具有同等法律效力。
3、本合同经双方盖章后生效,保修期满后自行失效。
4、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,均具有同等效力。 甲方: 乙方: (签章) (签章) 法定代表人(签章):法定代表人(签章): 经办人: 经办人: 签约地点:日 期
篇8:钢筋班组承包合同格式
甲方:
乙方:
甲方承建的得廷财富广场项目的钢筋工程委托乙方施工,为明确双方职责,经双方协商特定如下条款,望双方共同遵守。
一、 承包范围形式和单价:
1、承包范围:基础到斜屋顶及水箱、化粪池、水沟盖板、栏板及压顶钢筋、柱拉结筋预埋、所有预制混凝土构件中的钢筋和钢筋工程中需要焊接项目如电弧焊、闪光对焊等工作内容。
2、乙方应自备卷扬机、弯角机、断筋机、切割机、铁线、加班灯等所有钢筋制作、绑扎需要的安装材料及电焊条。机具至电箱的电缆、电线、安全帽、雨衣、水胶鞋等(应符合安全生产的规定)。保证达到安全生产措施的一切费用,含工人的劳保费、发生意外的医疗费、养老费及保证文明施工的措施费。材料场内短途转运费等等。
3、工作内容:包括设计图纸、图纸会审及设计变更等所有的钢筋制作安装工程。
4、乙方应提早十天提供分阶段施工抽筋数量表,以便甲方安排钢筋进场。
5、浇捣砼时乙方应派足够的人员进行护筋,以保证钢筋工程的质量。
6、结算方式含上述1~5条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为: ,该工程量以审计单位审核数量为准。
二、 工期
地下室6天,标准层5天,屋面6天,如不能按上述时间完成拖延一天罚款伍佰元。
三、 质量要求:
1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准,如达不到合格应自行整改至合格为止。
2、乙方应节约材料,圆钢拉拔伸长率应达到10%以上。锰钢不能长料短用,造成材料浪费。违者罚款每次200元。
四、付款方式
1、上部工程主体施工三层完成后付按每栋贰万元工人工资。
2、主体封顶甲方收到建设单位工程款后付给乙方所完成工程量的80%。 3、本工程外墙落架甲方收建设单位工程款后付给乙方所完成工作量90%(含原付款额)。
4、工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。
伍、 文明生产、文明施工:
1、 乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规,做好每个到场工人的三级安全教育,把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故,乙方承担30%的经济责任。
2、 乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任,并负责对本班组全体工人进行班前安全交底,施工过程跟踪管理检查与整改。
3、 乙方应指定专人为班组专职安全员(名单报工地项目部)负责本班组安全生产,配合工地安全小组作好各项安全生产工作。
4、 乙方工人进场施工应持有四证:“暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。”不得使用无身份证人员,如被发现,每人罚款300元。在工地大便者罚款200元,奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者,不论是否有理,每人次罚款500元后并移交当地派出所处理,由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博,若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、残”的职工,若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等,否则罚款每次50元。乙方不得使用童工,否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务,若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。
5、 严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。
6、 乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法,对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。
7、 安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁,配合工地做好本班组范围的各项文明施工,维护工地文明形象。
8、 在施工过程中,乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施,强化安全管理,按标准执行,确保安全生产、文明施工和临时建筑物,构造物的安全。乙方应负责全部责任(包括一切连带的经济与法律负责等)。
六、 述双方达成的付款方式,乙方应优先支付给工人工资,否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决,跟甲方无关。
七、 附则:
1、 合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。
2、 合同在执行过程中,如发生纠纷,双方应本着实事求是的精神,通过协商解决,协商不能解决时,由上级权威机关进行最终裁决。 3、 方代表身份证复印件,作为本合同附件。
4、 协议一式三份,甲乙双方各一份,施工员一份,协议自签定之日起生效,工程款付清自动失效。
甲方: 乙方:
身份证号: 身份证号:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
篇9:建筑工地施工人员安全协议
1、遵守执行进场二级安全教育中的各项内容。
2、入工地,必须戴好安全帽,不准吸烟、追逐打闹、打架斗殴、上岗前严禁喝酒。
3、各工种之间工作人员要相互配合,团结合作。
4、工种使用的工具,无安全防护措施的工具禁止使用,工具需要维修一定要找专人修护,不准私自拆装改造。
5、架子工必须佩带安全带,不得违章操作,需持证上岗。
6、各项工种都必须按作业规范、安全交底的规定进行施工。
7、在施工现场一定要听从管理人员的安排和指挥。
8、夜间施工不得大声叫喊,有噪声的器具使用不得超过九点,现场材料码放要有固定地点。严禁到没有安全状态部位施工和活动。
9、生活区内晚上九点半后必须熄灯休息,不得留宿外界人员,不准赌博、打架、酗酒,不准对同事说粗话,不打扰别人休息。
10、外出的路上不准翻越护栏,不抢行道路,不追逐打闹。
11、认真遵守作息时间,施工现场和生活区不准往别的工地拿东西,不到另一生活区闲谈,借用工具要先和双方管理人员打好招呼。
12、施工人员不许随意外出,如出工地必须与现场负责人请假。遵守门卫管理制度。
13、所有施工人员必须严格遵守工地的各项规章制度和安全操作规程。
14、所有施工人员必须严格遵守国家的各项法律法规,如有违反,项目部将转送公安机关处理。
15、以后各项规定要认真执行,如因违章作业及未遵守上述各项内容造成事故的由个人负完全责任,后果严重的要交执法机关严肃处理。
16、此发行日期起,各位工长要相互监督,相互提醒,如果违反严肃处理。
安全负责人: 施工队:
工人:
年 月 日
篇10:建筑工地劳动用工合同
合同编号:_______________ 甲方: (以下称“甲方”) 通讯地址: 乙方:____________________________(以下称“乙方”) 身份证号码: 联系地址:_________________________________________________ 户籍地址:_________________________________________________ 联系方式:_____________(固定电话)_____________(移动电话) 根据《中华人民共和国劳动合同法》、有关法律、法规、规章等,甲、乙双方遵循自愿、平等、协商一致的原则,一致同意订立本劳动合同(以下简称合同),共同信守合同所列各条款,并确认本劳动合同为解决争议时的依据。
第一章 合同的类型与期限
第一条甲、乙双方选择合同类型为(_____A______)。 A. 固定期限,自________年____月____日起至________年____月____日止,共_____个月,合同期满后,双方如需重新约定劳动合同期限的,应在合同到期前的三十天内订定。 B. 无固定期限,自________年____月____日起至合同
第三十五条约定的终止情形出现时即行终止。 C.以完成一定的工作任务为期限:自________年____月____日起至___________________________________工作任务完成时即行终止。
第二条 若乙方开始工作时间与约定时间不一致的,以实际到岗之日为合同 起始时间,建立劳动关系。
第二章 试用期
第三条甲乙双方约定试用期自________年____月____日起至________年____月____日止,共_____个月,试用期工资为:__________。 在试用期内,甲方认为乙方不符合录用条件的,将向乙方说明理由后解除劳动合同。所谓不符合录用条件包括但不限于乙方体检未通过、乙方的用工手续不完备、乙方不能胜任所担任岗位的指标或者相应的要求(乙方同意以甲方的考核为标准)、乙方在试用期内不能通过甲方进行的背景调查或者在履历中有弄虚作假行为及甲方劳动手册规定的其他条件等。 乙方在试用期内应提前三天通知甲方解除本合同,并无需给予甲方经济补偿。 劳动合同期满,既行终止,任何一方都无须提前通知对方,该终止期已经视为双方彼此明确的内容。 如拟续约,则乙方同意:在本合同到期前一个月,乙方将向甲方提交续订劳动合同的书面材料,并注明关于收入的要求,乙方同时应当保有提交该书面材料的相关证据。甲方届时为收到前述的书面材料,视为乙方不同意续订劳动合同。 乙方提出的续订条件高于本协议的,甲方有权不再续订且不予补偿。 如期满甲方亦未要求乙方离职,且乙方亦未离职,则视为本合同自动顺延,顺延期限为________年,续订后的劳动合同条款可以完全或者部分与本合同不一致,以双方续签后重新订立的劳动合同为准。
第三章 工作内容与工作地点
第四条 甲方聘用乙方从事______________工作。 乙方的工作地点暂定为 甲、乙双方一致确认:合同期内甲方安排乙方到____市其他工作地点从事相同工作不属于变更劳动合同,乙方应同意甲方安排;但离开____市范围的,需经过乙方同意方可。
第六条 乙方应认真履行甲方制定的岗位职责,按时、按质、按量完成其本职工作;未经甲方允许,乙方不得在其他单位兼职。
第七条甲方因经营需要,依据乙方的专业、特长、工作能力和表现,需调整乙方工作岗位及其工作报酬的,原则上应协商一致,但以下情况除外: A. 甲方因经营服务需要,或,组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时,乙方应予接受; B. 甲方确因生产经营服务需要,可以临时安排乙方从事其他岗位工作,工作期限由双方协商确定; C. 乙方因技能、身体等因素达不到经营服务、工作质量、产量等指标,不能胜任工作的。
第四章 工作时间与休息时间
第八条 乙方所在岗位执行下述工时制度(______A______),乙方承诺:甲方是否经相应的审批、备案,并不影响按本合同的约定工时制度计算相应工时及收入。 A. 标准工时制。 B. 不定时工时制。 C. 综合计算工时制。
第九条甲方在下列节日安排职工休假:元旦、春节、国际劳动节、国庆节,法律法规规定的其他节假日及婚假、丧假、产假等。
第十条 甲方因工作需要安排乙方延长工作时间或节假日加班加点的,如无合理理由,乙方应服从甲方统一安排;甲方按规定于加班加点发生后的次月支付加班加点的报酬,或在乙方加班加点之后的2至3个月内安排补休,以保证乙方合法权益。
第十一条 乙方加班应当征得甲方书面的确认同意,该等书面凭据系甲方统计加班时间的依据,乙方如未在收到加班费的次月书面提出异议,视为甲方的统计发放无误。 合同期内,如果安排乙方出差,出差时间享受出差待遇,与加班无关。
第五章 规章制度与劳动纪律
第十二条 乙方自觉遵守国家的法律、法规、规章和社会公德、职业道德,维护甲方的声誉和利益。
第十三条 甲方依法建立和完善各项规章制度,甲方应将制定、变更的规章制度及时进行或者告知员工,乙方应严格遵守。
第十四条 乙方不得从事其他任何与甲方利益冲突的
第二职业或活动,并保守甲方的商业秘密和知识产权。
第十五条 乙方违反劳动纪律和规章制度的.,甲方有权按国家和本单位的规定对乙方给予纪律处分或经济处罚,直至直接解除本合同。
第六章 劳动报酬
第十六条乙方在正常出勤并付出正常劳动后,有权获得相应得劳动报酬,乙方所在岗位执行下述工资计发形式(__________)。 A. 计时形式:乙方的月基本工资为:______元月【计为日,该基本工资为计算乙方其他收入(包括但不限于加班费、补偿费等)的基数】,岗位津贴 ——元月。(若非特别说明,前述工资均为税前应发工资)。 B. 计件形式:具体按照公司有关计件工资管理规定执行。
第十七条 甲方于每月____日以人民币形式支付乙方上月工资。
第十八条 甲方有权根据其生产经营状况、乙方工作岗位的变更和依法制定的劳动报酬分配办法调整乙方的工资待遇。
第十九条 甲方安排乙方延长工作时间或休息日、法定休假日工作的,应依法安排乙方补休或支付相应劳动报酬。
第七章 社会保险
第二十条经乙方与甲方沟通决定:因乙方个人原因不需缴纳社会保险。甲方给予乙方相应补贴。
第二十一条 乙方所得工资总数(______元)其中已经包含甲方给予的不缴纳社 会保险补贴金额(______元)。
第二十二条 如果乙方需缴纳社会保险,甲方则从乙方工资中扣除补贴金额及社会保险个人承担金额,为其缴纳相应的社会保险。
第八章 劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第二十三条 甲方建立健全工作流程、操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位,对乙方履行告知义务,并做好劳动过程中职业危害的预防工作,乙方应严格遵守相关操作流程与安全制度。
第二十四条 甲方为乙方提供符合国家规定的劳动条件及安全卫生的工作环境,并依照企业生产经营特点及有关规定为乙方提供劳动防护用品。如有操作规程要求,乙方应严格按要求穿戴劳防用品,否则,出现问题乙方亦应当承担相应责任。
第二十五条 甲方可以实际情况对乙方进行职业技术、安全卫生、规章制度等必要的教育与培训,乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。
第九章 劳动合同的变更、解除和终止
第二十六条 订立合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,合同应变更相关内容。
第二十七条 订立合同所依据的客观情况发生重大变化,致使合同无法履行的,经协商同意,可以变更合同相关内容或解除。
第二十八条 乙方在试用期内被甲方认定为不符合甲方用人标准或录用条件的,甲方提前____日通知乙方解除合同。
第二十九条 乙方有下列情形之一的,甲方可立即解除合同,辞退乙方: A. 因乙方未能在30天内提供其被录用的相关资料,至使甲方无法办理录用及社会保险缴纳手续的。 B. 严重违反甲方的劳动纪律、员工手册或规章制度。其中,月迟到和或早退三次以上的,视为严重违反劳动纪律。 C. 严重失职、营私舞弊给甲方利益造成3000元(含)以上重大损害的。 D.乙方系特种作业人员的,因其自身原因违章作业或造成物损3000千元以上事故的,除给予经济处罚或处分外,甲方还可以随时解除合同。 EX 乙方同时与其他用人单位建立劳动关系,或者经甲方提出,拒不改正的。 F.乙方被依法追究刑事责任、劳动教养、公安机关收容教育的。 乙方向甲方辞职或者经协商被甲方解除聘用的。 .乙方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更合同的。 . 法律、法规规定的其他情形。 . 本合同或其附件、用人单位的规章制度等归定的其他严重违反规章制度的行为。
第三十条乙方有下列情形之一的甲方可以解除合同,辞退乙方,但应提前____日以书面形式通知乙方: A. 乙方患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事甲方另行安排的其它工作的。 B. 乙方不能胜任本职工作,经过培训或者调整工作岗位后,仍不能胜任工作 的,并拒不服从甲方的工作安排和劳动管理的。 C. 甲方因兼并、分立、合资、转(改)制、企业转产、技术革新、经营方式调整、防治污染搬迁等客观情况发生重大变化或乙方的生产、工作 岗位消失,致使合同无法履行的。 D. 甲方的生产经营发生严重困难的。 EX 依据合同
第二十九条规定不能就变更合同达成协议的。
第三十一条凡有下列情形之一,乙方可以解除合同: A. 在试用期内提前三天以上向甲方提出辞职。 B. 甲方违反合同规定,未足额及时支付乙方劳动报酬的。 C. 甲方违反合同规定,未提供相应劳动保护和劳动条件的。 EX 甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的。 F. 甲方强令冒险作业、违章指挥强迫乙方劳动的。 乙方提前三十天向甲方提出辞职。
第三十二条乙方有下列情形之一的,甲方不得依照合同
第二十九条的规定解除合同: A. 女职工在孕期、产期、哺乳期内的。 B. 法律法规规定的其他情形。
第三十三条有下列情形之一的,合同自行终止: A. 合同期满且双方不能就相同劳动条件的续签达成一致的。 B. 当事人约定的终止条件出现,如已确认乙方完成了某一项工作任务的。 C. 甲方破产、解散、被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的。 D. 乙方享受基本养老待遇、退休、宣告死亡、宣告失踪、死亡的。 EX 乙方暂时无法履行合同的义务,但仍有继续履行条件和可能的且甲方同意暂时不解除劳动合同的,包括但不限于乙方涉嫌违法犯罪,被公安、国家安全或者司法机关限制人身自由的、乙方因脱产学习与进修、执行有关部门的公益性任务等原因而不能正常履行本合同超过15天的。 F. 乙方应征入伍或者履行国家规定的其他法定义务的。 法律法规规定的其他情形。
第十章 经济补偿与赔偿
第三十四条凡属劳动合同法规定应给予经济补偿金的,甲方应按相关规定和本合同约定的标准支付经济补偿金给乙方。
第三十五条乙方欠付甲方任何款项,或者乙方违反合同约定的条件解除劳动合同,给甲方造成任何经济损失,依照法律法规约定和合同约定应承担的赔偿责任,甲方有权从乙方的工资性收入中直接冲抵,但不得违反法律法规的规定。尚未冲抵的,甲方仍然有权就剩余部分继续冲抵或向乙方追偿。
第十一章 保密条款
第三十六条乙方应当保守甲方的商业秘密,商业秘密系指不为公众所知悉,能为甲方带来经济利益,具有实用性并经甲方采取保密措施的技术秘密和经营信息
篇11:新版建筑工地工程合同
立合同双方:
甲方(房主方)
姓名:身份证号:
(简称甲方)
乙方(承建方)
姓名:身份证号:
(简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》、《_____》及相关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平合理、诚实信用的原则下,通过双方就本住宅建房工程的施工有关事项协商一致,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同,以资双方共同信守。
一、工程地点:
二、工程概况:
本工程为结构私人居住房,楼层为层加隔垫层建筑。此结构厕所、厨房、阳台、梁、柱为现浇混凝土,其它楼板为预制板,建筑面积以实际建筑面积为准。
三、承包方式:
甲方将其住宅以包工不包料,包工期、包质量、包安全、包验收、包脚手架、包施工机械,以及所有劳务工具的形式承包给乙方承建本工程。
四、承包工程内容:
建筑基础、主体结构的砌砖,扎钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、预制板安装;室内墙面天棚及后外墙、侧外墙粉水泥砂浆,前面外墙砖粘贴;主体顶层瓦面,室外散水,楼面找平,台阶等修建工作。
五、工程质量及要求:
1、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和变更要求进行施工,工程质量应达到优良标准,确保安全。因乙方原因达不到工程质量合格条件的,乙方应无条件返工,并承担一切由返工带来的人工和材料损失的费用。
2、房屋建成后,__________年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行维修。如因质量问题,在质保期内,乙方拒绝维修,甲方有权另请他人维修,所需费用直接从乙方质保金内扣除。
3、乙方如施工过程中遇到图纸和现场主体结构不相符合,须要变更时,必须与甲方共同协商,协商结果须经甲方同意后,乙方才能进入下一步施工。
六、工期:
从年____月____日开始建设,工期为天。如发生下雨、停电、地震及甲方对外关系影响施工的不可抗力情况的,可顺延工期。
七、甲、乙双方权利义务:
1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、碎石、沙子、水源、钢材、屋面所需的木材、瓦等建筑材料。
2、甲方负责协调对外及邻里关系。
3、甲方应及时拨付工程进度款。
4、甲方有权指导和监督施工过程及质量。
5、乙方应提前通知甲方购买所需的建筑材料。
6、乙方施工所需要的,所有电动施工机械,机械上的损耗器材和所有的劳动工具,以及模板、顶木、锁木、木方、脚手架等由乙方自带,费用由乙方自理。
7、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。
8、乙方必须在施工前和施工过程中做好相关安全措施,如在施工过程中发生的任何安全事故(包括乙方在施工过程中造成第三方的人身伤害等)一切法律责任及经济损失全部由乙方承担,与甲方无关。
9、如因乙方自身各种原因,中途自行终止施工,甲方有权拒付乙方之前所施工的一切费用。
八、承包价格:
按建筑面积计算,每平米
元,大写:元整。建筑面积以实际面积为准,此价包含人工费、工程管理费、安全费、材料搬运费、所有劳动工具费、机械费,以及脚手架的费用。
九、付款原则及付款方式:
房屋从开工至每层盖板后,预付该层人工费的60%,工程整体竣工验收合格后,余款付至总价的95%,留5%作为工程维修质保金,质保期为__________年,待__________年期满无任何质量问题,甲方无息付清余款。
十、其它未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。
十一、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,本合同自双方签订日生效,合同履约期完成后失效。
甲方(签字):
乙方(签字):
电话:
电话:__________月____日
__________月____日
篇12:正规的建筑工地工程合同书
发包方(以下简称甲方): 委托代理人(姓名): 民族: 住所: 身份证号: 联系电话: 手机号: 承包方(以下简称乙方): 营业执照号: 住所: 法定代表人: 联系电话: 委托代理人: 联系电话: 建筑资质等级证书号: 本工程设计人: 联系电话: 施工队负责人: 联系电话: 依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1工程地点:
1.2工程装饰装修面积:
1.3工程户型: 1. 4工程内容及做法(见报价单和图纸);
1.5工程承包,采取下列第 种方式:
(1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附表二、三)。
1.6工程期限____日(以实际工作日计算); 开工日期________年____月____日; 竣工日期________年____月____日。 1. 7工程款和报价单
(1)工程款:本合同工程造价为(人民币) 金额大写:
(2) 报价单应当以《____市家庭装饰工程参考价格》为参考依据,根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。
(3) 报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。
第二条 工程监理 若本工程实行工程监理,甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条 施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书
3.1施工图纸采取下列第 种方式提供:
(1)甲方自行设计的,需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。
(2)甲方委托乙方设计的,乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。
3.2双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20)的要求。
3.3双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。
3.4双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给
第三方,也不得用于本合同以外的项目。
第四条 甲方工作
4.1开工____日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。
4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。
4.4遵守物业管理部门的各项规章制定。
4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。
4.6不得有下列行为:
(1)随意改动房屋主体和承重结构。
(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。
(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。
(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。
(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。
4.7凡必须涉及
4.6款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房屋管理部门批准。
4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。
4.9参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
第五条 乙方工作
5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
5.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定:
(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。
(2)不得扰民及污染环境,每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。
(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任。
(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
(5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
(6)保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。
5.3 通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。
5.4甲方为少数民族的,乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。
第六条 工程变更 在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据
篇13:工地建筑工人劳动合同
编号:
甲方(用人单位):法定代表人:
乙方(劳动者):性别:住所:年龄:文化程度: 身份证号码: 家庭住址:
成都市劳动和社会保障局监
成都市劳动保障代理服务中心印
签约须知
1、签约双方应仔细阅读本合同书,以明确各自的权利、义务。
2、劳动合同必须由用人单位法定代表人或其委托代理人与劳动者本人签订。
3、本合同一律使用钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确。
合同中凡需双方协商的,经协商一致后明确填写在空格内;涉及货币数字应填写“¥0000.00”式样或大写金额。
合同中空格处双方如无约定内容须画“/”或填“无”。
本合同一经签订,不得涂改。
对劳动合同的效力有争议,由劳动争议仲裁委员会或人民法院确认。
4、甲方招用乙方时,应查验乙方提供未与其他用人单位存在劳动关系的凭证后,方可与其签订劳动合同;乙方与原用人单位未解除劳动关系的,以及甲方聘用的退休人员,不能签订劳动合同。
甲方有权了解乙方与劳动合同直接相关的基本情况,乙方应当如实说明。
5、劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以年固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。
同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期,试用期包含在劳动合同期限内。
6、社会保险费按国家规定缴纳,双方不能协商约定。
7、按照国家就业准入制度的规定,甲方招用技术复杂以及涉及到公民生命安全和消费者利益工种的从业人员,必须从取得相应职业资格证书的人员中录用。
8、解除、终止劳动合同的,甲方应当出具终止、解除劳动合同的证明书。
9、甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或投资人,不影响劳动合同的履行;甲方发生合并、分立,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。
10、甲方双方可以就保守甲方商业秘密与知识产权的内容和范围、权利义务、保密期限、违约责任以及竞业限制另行签订专项协议。
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同条款。
一、劳动合同期限
第一条本合同期限类型为期限劳动合同(填“有固定/无固定”中一项)。
本合同期限从年月日起至年月日止。
其中试用期从年月日起至年月日止。
以完成一定工作为期限:从年月日起,到任务完成时止,并以为工作任务完成的标志。
合同期限届满即行终止。
如甲乙双方经协商同意延续,可以续订劳动合同。
二、工作内容和工作地点
第二条乙方同意根据甲方工作需要,担任岗位(工种)工作。
工作地点:。
第三条甲方可以根据工作需要以及乙方的工作能力,在征得乙方同意后可以调整乙方的工作岗位。
乙方应按照甲方的岗位职责要求,按时完成规定的工作任务。
三、工作时间和休息、休假
第四条甲方安排乙方执行工作制度(填“标准工时/综合计算工时/不定时”中一项)。
执行标准工时工作制的,乙方每日工作不超过八小时,每周工作不超过四十小时。
甲方由于工作需要,经与乙方协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时,因特殊原因需要延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,每月不得超过三十六小时。
经劳动保障行政部门批准执行综合计算工时工作制的,在综合计算周期内的实际工作时间(法定节日除外)不应超过计算周期内的法定标准工作时间,超过的部分按延长工作时间处理。
对从事第三级以上(含三级)体力劳动强度工作的员工,每日连续工作时间不得超过十一小时,每周至少休息一日。
经劳动保障行政部门批准,可以实行不定时工时制。
第五条甲方安排乙方加班的,加班报酬按:延长工作时间,支付不低于工资的150%的报酬;休息日加班工作又不能安排补休的,支付不低于工资的200%的报酬;法定休假日加班工作,支付不低于工资的300%的报酬。
实行不定时工时制的劳动者,不执行上述规定。
四、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第六条甲方应根据国家有关规定,为乙方提供符合国家标准的劳动安全卫生设施和必要的劳动保护用品,建立、健全符合安全卫生的操作规程,保障乙方安全与健康。
乙方在劳动过程中,必须严格遵守安全操作规程。
对从事有职业危害作业的劳动者,甲方应当定期组织乙方进行健康检查。
甲方应按照国家有关规定为未成年工和在孕期、产期、哺乳期间的女职工提供劳动保护。
五、劳动报酬
第七条乙方执行标准工时工作制或综合计算工时工作制的,甲方每月日前以货币形式支付乙方工资,月工资为¥元。
试用期间的月工资¥元。
乙方执行不定时工作制的,甲方每月日前支付乙方的工资按执行。
第八条乙方在法定的工作时间内提供正常劳动,甲方支付乙方的工资不低于当地政府规定的最低工资标准。
六、社会保险和福利待遇
第九条甲乙双方应按国家和当地社会保险机构的有关规定按时足额缴纳社会保险费用,缴费个人应缴纳的社会保险费由所在单位从其本人工资中代扣代缴。
第十条乙方患职业病或因工负伤的工资和医疗保险待遇按照国家和省、市有关规定执行。
第十一条乙方患病或非因工负伤,其病假工资和医疗待遇按照国家、省、市有关规定或甲方依照国家法律、法规和政策制订的规章制度执行。
七、劳动纪律和规章制度
第十二条甲方依法制定的规章制度和劳动纪律应当公示,或者告知乙方,乙方应严格遵守。
八、劳动合同的变更
第十三条经甲乙双方协商一致,可以变更本合同。
第十四条本合同订立时所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同应变更相关内容。
第十五条本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经甲乙双方协商同意,可以变更本合同相关内容。
九、劳动合同的解除
第十六条经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
第十七条乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同;
1、在试用期间被证明不符合录用条件的;
2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
3、严重失职、营私舞弊,给甲方利益造成重大损害的;
4、劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;
5、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的或者变更劳动合同的;
6、被依法追究刑事责任的。
第十八条有下列情形之一,甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:
1、乙方患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的;
2、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经双方协商不能就变更合同内容达成协议的。
第十九条甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难,以及重大技术革新、转产、经营方式调整、订立劳动合同所依据的客观经济情况发生重大变化,需要裁减人员的,应当提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见,并向劳动保障行政部门报告后,可以解除本合同。
第二十条乙方有下列情形之一,甲方不得依据本合同第十八条、第十九条终止、解除本合同:
1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病人在诊断或者医学观察期间的;
2、在本单位患职业病或因工负伤,经劳动能力鉴定委员会确认完全或部分丧失劳动能力的;
3、患病或非因工负伤在规定的医疗期内的;
4、女职工在孕期、产期、哺乳期内的;
5、在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的;
6、法律、行政法规规定的其他情形。
第二十一条乙方提前三十日以书面形式通知甲方可以解除本合同,乙方在试用期内提前三日通知甲方,可以解除本合同。
第二十二条甲方有下列情形之一,乙方可以随时通知四方解除本合同:
1、未依法为乙方缴纳社会保险费的;
2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
3、甲方不能按照本合同规定支付劳动报酬或者提供劳动保护或者劳动条件的;
4、经国家有关部门确认,甲方劳动安全条件恶劣、严重危害乙方人身安全和身体健康的。
5、用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;
6、以欺诈、胁迫手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;
十、劳动合同的终止
第二十三条有下列情况之一的,劳动合同终止:
(一)劳动合同期满的;
(二)乙方开始依法享受基本养老保险待遇的;
(三)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
(四)甲方被人民法院依法宣告破产的;
(五)甲方被吊销营业执照,责令关闭,撤销或者甲方决定提前解散的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形。
十一、违约责任
第二十四条甲乙双方对违反劳动合同的责任作以下约定:
第二十五条甲方采取了保密措施保护的商业秘密,乙方负有保密义务;有竞业限制条款约定的,甲方应当在解除或终止劳动合同后,在竞业限制期限内按月支付乙方一定数额的补偿费;劳动合同依法解除或终止时,乙方应当归还甲方的保密资料。
双方约定:
十二、劳动争议处理
第二十六条因履行本合同发生的劳动争议,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,当事人一方可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
当事人一方也可以在法定期限内直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
十三、其他约定事项
第二十七条甲乙双方一致同意增加以下内容:
十四、附则
第二十八条本合同未尽事宜双方可以签订补充合同、专项协议。
无特别约定的,按国家有关规定执行。
本合同条款与国家、省、市有关规定不一致的,按有关规定执行。
第二十九条本合同一式两份,甲乙双方签字(盖章)生效,双方各执一份。
本合同共8页,涂改或未经合法授权代签无效。
甲方:(公章)乙方:
法定代表人:
或委托代理人:
签订日期:年月日签订日期:年月日
鉴证机关(盖章)鉴证员:
签订日期:年月日编号:
篇14:用工合同建筑工地
(应聘方)简称甲方:________________
(受聘方)简称乙方:________________
甲方因生产(工作)需要,按照有关规定,已报请主管部门的批准,甲方向乙方如实介绍合同的有关情况,经双方协商同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款。
一、合同期限
自________年________月________日起至________年________月________日止。合同期满,本合同自行终止。如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理鉴证手续。
二、生产(工作)任务
甲方聘任乙方担任_______________职务。
三、劳动报酬
(一)劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每月_________元。
(二)劳动保护、保险福利待遇
甲方负责给乙方上意外保险二份,乙方自上一份,若出现意外伤残、死亡等情况,由保险公司按照保险条例负责赔偿。福利按照企业业绩情况适当给予。
四、劳动纪律
按时上下班,不得迟到早退。严格遵守操作规程,保证生产。爱护单位财产,不无故损坏公物。听从指挥,服从调动。保质保量完成任务,不得投机取巧。有事及时请示报告,不得擅自主张。
五、有下列情形之一的,本合同自行解除
(1)甲方宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的。
(2)乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。
六、乙方在合同期内有下列情形之一的,甲方可以辞退
(1)严重违犯劳动纪律,影响生产、工作秩序的;
(2)违反操作规程,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的;
(3)服务态度恶劣,损害消费者利益的;
(4)有贪污、盗窃、赌博,营私舞弊等违法行为,尚未构成刑事责任的;
(5)无理取闹、打架斗殴,严重影响社会秩序或犯有其他严重错误的。
七、违约责任
乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。乙方不经甲方同意私自离单位的,赔偿甲方________元。本合同于________年________月________日起生效。甲乙双方不得擅自修改或解除合同。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:__________________(公章)乙方:__________________(签字)
________年________月________日________年________月________日
篇15:正规的建筑工地工程合同书
甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商、达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程质量标准:按甲方施工方案、指令及施工图纸施工,达到合格。
二、工程承包范围 龙居1区
1、
2、4室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点,进行分层压实)
三、承包方式 包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。
四、合同价款
1、合同总价按照实际用量进行结算。固定综合单价:23元立方(含一切包干费用,不另计取任何费用)
2、合同中未标出的工程细目,已包含在合同单价中。乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目,但不能得到工程结算和支付。
五、付款方式 所有土方完成经甲方验收合格后,15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的税务发票。否则,甲方不予付款。
六、合同工期 施工有效工期分两个施工段流水施工,每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。
七、工程质量及验收标准 要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工,乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理,共同把好质量关。建立健全质量保证体系,以保证工程质量达到合格标准。隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。验收不合格,乙方必须予以返工直至验收合格,损失由乙方承担。
八、双方有关义务及违约责任
1、甲方负责向乙方提供施工用电、水。
2、甲方在施工中负责排水。
3、甲方按照合同约定及时足额付款。
4、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工,如有违反,甲方有权终止合同,所产生的一切损失由乙方承担。
5、回填土方时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
6、乙方必须按甲方指定取土场取土,土质不得含垃圾杂物、20c以上大石块、淤泥。
7、如因乙方自身原因不能按期完工,每延期一天按 200元支付给甲方违约金。
8、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工,工期顺延。
9、乙方负责办理所有施工相关手续,承担政府和其它一切相关费用并获得所有与本工程相关的所需文件,在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定,如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。
10、乙方为显示信守合同及承包工程的诚意和实力,自愿要求在合同签定后,向甲方交 5000元的保证金。待结算时若乙方无任何过错,没违反合同条约后一并返还。
九、工程结算(按实结算)
1、施工图、设计变更。
2、甲乙双方现场测量资料。
3、经甲方规定的程序审核的工程量。
4、甲方实际签收数量。
十、安全施工 施工中必须注意安全,做到文明施工,乙方施工中如发生伤亡事故,甲方协助乙方做好善后事宜,乙方承担全部事故责任和经济损失。 十
一、违约责任 施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工,甲方有权要求乙方自甲方发出的撤场通知起____日内自动撤场,且已完工程量不予结算,本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同交付的任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损,乙方除需自行承担其全部责任外,还应承担由此给甲方造成的一切损失,乙方保证甲方发出撤场通知起____日内自动撤场,本合同自动失效。 十
二、争议解决 本合同履行过程中出现争议的,甲、乙双方应协商解决,双方协商不能达成一致的,可向本合同履行地(土方工程所在地)的人民法院提起诉讼。 十
三、其它
1、工程结算完后本合同自动失效。
2、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的关的环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
3、本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自甲乙双方签字并盖单或(手印)后生效。
5、本合同一式贰份,双方各执壹份。 甲方(盖章)
乙方(盖章) 甲方代表:
乙方代表: 联系电话:
联系电话: 签约地点:龙居建项目部 签约日期
篇16:钢筋班组承包合同格式
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方承建工程。以包工不包料方式承包给乙方施工,(施工中无零工),经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,为了明确甲乙双方的职责、权利,特制订本协议双方共同遵守。具体条款如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:
施工图纸范围内钢筋制作安装工程的所有施工内容(并包含室外化粪池、构筑物等所有附属工程的钢筋制作安装)。施工过程中、未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随时变动,均已纳入承包范围以内。
四、工程内容:宜兴市安全文明工地
1、钢筋配料放样,计算材料用料分析,材料保管,短钢筋800mm以上的充分利用。
2、调直加工、盘圆筋冷拉、绑扎,场内170m以内水平运输、80m(此处不完整,自己对照合同修改)
3、安装与图纸包括的预埋铁件(指土建部分)制作安装。
五、工程承包方式:
1、本工程采用包工不包料形式承包施工(即包质量、包进度、包材料节约、包安全文明施工、本工程无点工)。
六、质量要求:
严格要求按图施工,符合设计及规范要求,质量等级必须满足合格。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎(焊接)分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行(随合同附后)。
具体要求:
1、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置必须符合设计与规范要求。
2、钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。
3、钢筋绑扎接头搭接长度不少于规定值,受力钢筋接头应互相错开,钢筋应平直,无局部曲折,板筋绑扎时必须弹线。
4、盘圆钢筋冷拉率控制在4%以下,严格控制弯心直径(i级钢筋不少于2.5d,ii级钢筋不少于4d,弯起钢筋中心部不少于5d)。
5、箍筋数量、弯钩角度和平直长度符合要求。
6、受力筋的排距偏差控制在正负5mm,钢筋弯起点唯一不超过20mm。
7、箍筋、构造筋绑扎骨架间距控制在正负20mm,焊接骨架允许偏差控制在正负10mm以内。
8、焊接预埋件中心线位移不超过5mm,水平高差控制在正负5mm。
9、受力钢筋保护层允许偏差:基础控制在正负10mm,梁柱控制在正负5mm,墙板控制在正负3mm。
10、钢筋焊接必须无裂缝,钢筋无明显烧伤。符合钢筋焊接规范规定要求。
11、严格根据主次梁关系控制好梁箍筋高度,根据板厚及钢筋大小严格控制马凳高度,注意在梁柱节点部位对柱箍进行加密,用粗短筋控制梁一排筋与二排筋间的净距。
12、严格按图纸要求预埋墙体拉结筋、构造柱插筋及过梁插筋,在主次梁交接处的主梁内注意按图纸要求放置加密箍及吊筋。
七、施工工期:
1、乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成项目部的进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工时间。
2、楼层制作安装钢筋每层施工时间为2天(以验收通过计算),每延误一天罚款200元,以此推算。
3、乙方必须听从现场工长安排,如有不从,工长有权对班组进行处罚。
八、付款方法:
1、主体结构三层顶封顶付每人元,年底付至发生工程量的70%-80%,并确保工人工资足额发放,确保无因工人工资不到位闹事,余款次年年底付清。
2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,乙方将自动退场。
3、如乙方未能全部履行完本合同而造成中途终止合同,按实际完成工程量的80%作决算,并自动退场。
九、工程管理双方责任:
a、甲方责任
1、提供有效的施工图纸、会审记录,及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料,作为施工依据。
2、负责向乙方作详细隐蔽物交底,技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育,及时解决图纸存在问题。
3、配备垂直运输工具-塔吊。
4、负责审核由乙方提供的配筋料单,及时定量购进各种型号钢材到工地。
5、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。
6、完善外脚手架及安全防护网。
7、负责钢筋加工绑扎质量的跟踪检查、监督,负责钢筋分项工程质量评定及验收。
8、协调好其他工种,尽量避免因配合不到位造成的返工、返修。
9、按合同约定支付工程进度款。
b、乙方责任
1、施工前必须熟悉图纸及规范要求强制性条文,对工人进行安全技术交底,熟练工人应占80%以上,特殊工种操作必须持证上岗,做好对工人的施工质量安全技术交底工作,定期教育学习。
2、服从甲方施工管理人员指挥,严格遵守甲方有关工程管理制度。
3、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议。
4、乙方派名脱产专职管理质量、安全的管理人员配合现场施工。
5、负责钢筋加工机械、冷拉机、对焊机等的安装调试、并派持有上岗证的专人负责开机。
6、认真阅读图纸及有关设计变更,计算出配筋料单,做出备料计划,交甲方钢筋工长审核后执行。材料进场时,协助甲方仓管员、主管工长收货。
7、按图纸计算工程量,严格控制材料用量,钢筋下料现场要用下料单,合理配料,做到材料的合理利用,若发现在施工中浪费材料,甲方有权对班组进行处罚,并从生活费中扣除。
8、按照先长后短、长短结合的优化原则进行下料,下料前仔细分析配料单,严格讲钢筋损耗率控制在2%以内、4.5%以内。
9、每种加工好的钢筋均须挂好牌,且按取用方便原则认真堆放整齐。
10、安排好砼浇筑期间的钢筋工值班工作,确保墙柱插筋不发生移位现象。
11、施工过程中,负责施工质量、工期自查自检,并对已完工的各分项工程进行质量复查。
12、在施工过程中,如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报,不得擅自更改设计,未经允许不得随意进行钢筋代换。
13、配合甲方做班好取样送检工作。
14、密切配合其他班组交叉流水作业,不得故意刁难。
15、文明施工,做好施工组织、管理,钢筋加工场地及绑扎现场均须做到各层段工作工完场清,负责清理干净调入模板内的垃圾,余料废料也要及时归拢成堆,并分类按有序整齐原则堆放。
16、验收前做好成品的保护工作,损坏翻修费用由乙方负责。
17、施工过程中,本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责。
18、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求,甲方将按实际发生工程量的80%结账,结账后仅付工人路费,年底结清。
19、本工程所有施工内容,乙方与第三方签的任何协议或合同,属乙方责任,与甲方无关。
十、工程变更
1、如有设计变更,技术变更,造成工程量增减,乙方必须以现场签证单的形式及时报项目部审核,经审批签字、盖章生效。
2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造假增加较大,原合同条款不能言表的,应协商签订补充协议。
3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更材料、停水、停电等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的,可办理工期延缓签证。
十一、保修责任:
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另请人保修,费用在余款中扣除。
十二、奖罚制度:
1、必须服从甲方现场各项管理制度,进入工地需佩戴安全帽,不得穿拖鞋,宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度,违者将按甲方有关制度处罚,并从工程进度款中扣除。
2、本工程的施工质量必须要达到合格,如单项工程按付款方式分阶段进行评定,经甲方三级检查、评定,合格才验收。
3、柱墙梁板钢筋在正式隐蔽验收时,未能一次顺利通过且导致砼浇筑时间拖后者,每层每个流水段罚款200元。
4、以钢筋抽筋表为依据,合理,有计划使用钢筋,不得随意裁剪各种型号、规格钢材,造成超标准浪费材料,违者视情节轻重进行处罚,每次罚款100元以上。
5、楼墙柱过梁插筋根部在浇砼后有跑到墨线以外者,每发现1根罚款100元。(即每根钢筋偏位2/3者)
6、文明施工,使用刚才要统一堆放,有计划使用,不得随便乱放、弃置,违者一经发现每次罚款50元。
7、擅自更改或盲目施工造成的质量事故,乙方要赔偿人工、材料费及施工工期等造成的经济损失,同时处以500元以上的罚款。
8、拆模后如发现有保护层不足露筋者,每处罚款50元。
9、工程施工完成后经甲方核定钢筋总损耗量大于4%时,超出部分的材料费全部由乙方自负。
10、在工地打架、斗殴、惹是生非、中伤他人,违者每次罚款500-20__元,情节严重者扭送公安机关处理。
11、有进度延误现象或钢筋加工绑扎质量存在问题时,由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款,并在当次进度款支付时扣除。
12、宿舍不得乱搭线,使用高瓦率电器。
甲方签字:
日期:
联系电话:
乙方签字:
日期:
联系电话:
篇17:新版建筑工地工程合同
甲方: 乙方: 楼外墙外保温工程,由乙方承担施工。为明确双方责任,本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,供甲、乙双方共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程地点:____区
三、工程承包的范围和内容:
1、楼外墙做215;外保温系统,包括聚合物粘结砂浆、聚苯乙烯泡沫塑料板、聚合物抹面砂浆、玻璃纤维耐碱网格布、锚固钉等整个保温系统的施工。墙面采用㎝厚苯板(容重㎏3),按标准做法施工。
2、保温面积暂按㎡,综合价为元㎡(包工包料。),最后按实际施工展开面积进行结算。
四、工程造价:总计约为万元。
五、工期要求:
1、开工日期:根据甲方要求(须具备进场条件并且提前10天通知乙方)
2、施工周期:天
3、因不可抗力造成的工期延误,不计算在工期范围内。
六、工程价款支付: 施工队伍进入现场甲方支付工程总价款的30%作为预付款;工程完成90%付至工程总价款的70%;施工完毕后,进行实际面积测量,付至实际工程款的85%;通过验收,付至实际工程款的95%,保修金5%________年内付清。
七、工程结算: 竣工验收完毕____日内,乙方按甲方签证认可后的实际施工面积提交结算报告。乙方提交结算报告后一个月内,甲方审查完毕结算报告并予以结算。
八、质量验收
1、乙方在每一道工序施工完毕后,报监理及项目部进行隐蔽验收,合格并经甲方签字后方可进入下一道工序施工。
2、全部工作施工完毕后,统一进行竣工验收。
九、材料供应、质量保证、承诺:本工程材料全部由乙方采购供应。
1、乙方采购供应的材料必须是保证质量的产品,所采购供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,与提供的样品一致。材料进场后,由乙方提供检测报告及产品合格证。
2、承诺: ⑴按材料使用性能,在正常气候条件和不受非正常空气污染的条件下,秋山系统________年内保证不丧失粘结力、不剥落、不脱落、不碎裂。 ⑵在承诺期内,若系统出现质量问题,乙方负全部责任,并负责及时处理所出现的问题;超过承诺期限,若系统出现问题,乙方负责有偿维修。 十
一、双方责任: 甲方:
1、督促土建施工方确保按计划、按要求准时提供乙方所需的作业面。
2、为乙方提供施工用水电及材料、配件、设备等的仓库和办公室。
3、负责组织图纸交底、会审和施工方案的审定工作。
4、派驻工地代,对工程进度、质量进行监督、检查、隐蔽验收、办理签证等手续。
5、协调乙方与土建施工方的相互关系。
6、解决应有甲方解决的其他事宜。 甲方工程负责人: 乙方:
1、乙方人员必须服从甲方的现场统一管理。
2、负责派技术人员在现场对本工程施工进行全过程指导。
3、按照甲方的要求,组织现场管理班子。
4、在工程开工前,负责对土建施工方所施工的基层进行验收。
5、负责提供施工组织设计(或施工方案)一式三份,交甲方审查。
7、组织人员精心施工,确保工程质量和合同工期。
8、按照有关规定及时提交施工技术方案竣工验收技术资料一式五份(包括产品出厂合格证、产品检测报告等),协助甲方做好建筑节能备案验收工作。
9、组织竣工验收、办理竣工结算。
10、履行本协议书中的承诺,在保修期及材料质量承诺期内,对属于乙方责任的质量问题负责无偿修复。 1
1、服从施工现场的安全文明施工管理和土建施工方的协调工作,做好现场施工人员安全教育及监督工作。 乙方工程负责人: 十
二、违约责任: 甲、乙方未履行自己的各项义务,应承担违约责任,并赔偿因违约给对方造成的直接损失。 十
三、争议解决方式: 甲、乙方未履行合同发生争议,首先应协商解决。协商不成时,向215;市经济合同仲裁机关申请仲裁,也可向区人民法院提起诉讼。 十
四、本协议一式四份,甲、乙双方各留二份,双方签字盖章后生效。工程验收合格、保修期满、合同价款结清后失效。 甲方(公章):乙方(公章): 法人代表:法人代表: 委托代表:委托代表: 联系电话:联系电话
篇18:建筑工地管理人员劳务用工合同
甲方:
地址:
联系电话:
乙方:
地址:
联系电话:
甲方_____工程项目部因生产、因工作需要,经考核、录用乙方_____为_____工程项目部工人。遵照国家有关劳务法规和政策,经双方协商达成如下协议:
一、甲方录用乙方从事_____工作(岗位);劳务合同期限为______个月,从______年______月_____日至________年_______月_______日止(即本工程竣工且结构验收合格为止)。其中试用期为______个月,至________年_______月_______日日止。
二、基本权利和义务:
甲方:
1、根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;
2、保护乙方的合法权益,应按有关规定,付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴。
3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳务作业条件。
4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。
乙方:
1、劳务合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定。
2、遵守国家政策、法律,以及甲方依法制定的规章制度和纪律。
3、严格遵守操作规程,保证安全生产。
4、完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。
三、双方应明确的具体事项:
1、工资待遇:________元/月。
2、劳务保险及福利待遇:包食宿。
3、根据待业特点协议劳务合同保证金和人身保险。
4、其他:据借支单,年底甲方为乙方结算该年全部工资(另:本工程验收完成,竣工,亦结算该年全部工资),在甲方收到开发商或总承包方人工工资后,15日内全额付清。
四、合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前______天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。
五、一方违反本合同,造成对方经济损失,由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。
甲方(签章):
______年____月____日
乙方(签章):
______年____月____日
篇19:用工合同建筑工地
甲方:
乙方:身份证号码:
甲、乙双方平等协商,同意签订本协议,共同信守本协议所列各项条款。
一、乙方自愿接受甲方以劳务派遣方式到 工作。
二、本合同期限为 年,自 年 月 日起,至 年 月 日止。
三、工作内容及工作条件:
1、甲方聘用乙方为岗位,工作任务 。
2、乙方必须按照甲方关于本岗位工作任务的要求,完成规定的数量、质量、指标的工作。
3、如果乙方在工作期间不能胜任原职,甲方可根据实际情况对其进行调岗,工资随调岗浮动。如果连续两次调岗仍不能胜任的,可解除本协议。
四、劳动报酬及休息:
实行天。底薪元/月,奖金元/月。
五、保密条款:
乙方在合同有效期内应当对所有技术资料及公司的商业秘密承担保密义务,不得做本公司以外的任何兼职工作。双方当事人在合同完成后 年内应当对本公司的一切商业秘密、技术资料承担保密义务。
六、经甲、乙双方协商同意,可采用书面形式依法变更或解除本协议。
七、符合下列情形之一的,甲方可以与乙方解除本协议
1、乙方在试用期被证明不符合聘用条件的;
2、严重违反劳动纪律或者用人单位依法制定的规章制度的;
3、严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成损失的;
4、被依法追究刑事责任的`。
八、有下列情形之一的,甲方可以与乙方解除本协议,但应提前三十天以书面形式通知乙方:
1、乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的;
2、本协议订立时所依据的客观情况发生重大变化。致使原协议无法履行,经当事人协商不能就变更达成协议的;
3、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减乙方的。
九、乙方要解除本协议,应当提前三十日,以书面形式通知甲方。
十、本协议履行期满或终止协议的条件出现,协议即行终止。如因生产(工作)需要,经双方协商同意可以续订协议。
十一、双方的违约责任:
(1)任何一方不按照合同约定履行义务,造成工作停滞、延误的,违约方应向另一方支付数额为 三倍工资 的违约金;
(2)违反约定的保密义务,违约方应承担造成的一切损失并予以赔偿,违约方承担相应的法律责任。
十二、因履行本协议发生争议,当事人应当从争议发生之日起六十日内向当地劳动争议仲裁委员会提出申诉。
十三、双方商定的其他条款:
十四、本协议未尽事宜,双方协商解决。
十五、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:(盖章) 乙方:(签名)
年 月 日 年 月 日
篇20:劳务钢筋班组分包合同
发包人(甲方):
承包人(乙方): 身份证号码:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,现将安龙县“钛合金工厂”工程的外架分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成,明确双方职责,经双方协商,制定如下协议,双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称、地点:贵州省黔西南安龙县“钛合金”工厂项目工程。
2、工程结构、框架剪刀墙结构。
3、建筑面积(约): 。
二、进出场时间
进场日期暂定为年月日(管理人员必须提交五天),具体时间为甲方通知,终止日期由甲方根据工程进展,乙方质量、安全、工期、现场文明施工及综合管理等情况确定。
三、工程承包范围、方式及工作内容
1、工程范围:钛合金工厂项目工程施工图、图纸会审纪要,施工过程中的主体部分全部钢筋的做工钢筋搬运和钢筋做工后的余料清理及安全文明施工等工作。
2、承包主要方式:包工不包料。
3、做工工程工作内容:
(1)操作范围:本劳务公司所承包的施工程范围的所有钢筋做工工程。
(2)运输:钢筋上下楼层的搬运。
(3)清理:钢筋做完后,清理工区范围内所有杂物;所有材料、垃圾须分类堆放在场内甲方指定的地点。
(4)承包工作内容所需用的小型机具等辅材(除甲方提供钢筋,施工方案,大型设备(塔呆、人货电梯)除外),乙方组织相应技术劳动力和自觉工具和小型机具,数量以满足工程需要为准。
四、清包工单价
在合同承包范围内,乙方完成规定的工作内容,且工质量验收优良,工期、安全及文明施工等均达到甲方要求,根据实际工程量为准结算。
1、钢筋做工劳务费按综合包干价施工现场钢筋的实际数量计算。
2、合同承包范围外所发生的临时性用工:技工按250元一天计算。
如分项工程质量验收为合格(以甲方专职质量员验收签字为准)的单价结算该部位工程量,不合格的,不予结算。以上包干单价中包括各种工资、管理费、津贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具、用具、劳动保护费、医疗费、差旅费、保险费、外来劳动力就业证费、岗位培训、热天的清凉饮料费、冬天的烤火费等各种费用。
五、质量要求
1、本工程质量目标为贵州省文明施工现场,乙方必须确保范围内的钢筋质量达到合格,并要求所有工序一次成活,质量等级以甲方现场评定等级为准,凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权指令相关班组协助其返工,返工费由乙方承担,甲方另向乙方索赔500元/次。
2、乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可要求质检员、工区施工员进行验收。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收,每发生一次甲方另向乙方索赠200-500元。
3、甲方质检员在施工过程中或验收评定提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的,或整改不及时的,或整改后仍达不到质量要求的甲方另向乙方索赔200-500元/次。
4、项目质检员按国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求工程优良达到95%以上。
六、结算及付款方式
1、本合同履行中,乙方自地下至主体结构“三个月”一次性支付75%进度款。
2、结算款:乙方所承包的钢筋做工主体工程全部完工,经验收合格达到合同要求后,15天内办理完结算,一个月内付足90%,余款验收合格后二个月内付清。
3、乙方负责人按实际支付金额,如实、足额填报工资表,甲方安排专人监督乙方负责人,将工资直接发放到每个民工手里(每个民工领款后在工资表上签农学院交甲方财务)。
4、如发生民工工资计算错误、造成工资多发放、漏发、携带工资潜逃、恶意损害民工利益等工资发放纠纷,由乙方承担全部责任。
5、如因特殊原因,甲方人工费的支付,按本合同支付时间的延迟不超过30天,乙方对此进行谅解。
七、安全事项
1、乙方必须配合甲方做好进场及日常安全工作。
2、乙方必须定期做好班内安全教育和认真搞好班组内“班前、班中、班后”的安全活动并做书面记录,使班组人员均有强烈的安全意识。
3、乙方必须严格遵守国家、地方和项目制定的安全损失规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
4、因工年负伤率应控制在0.5%以内,杜绝死亡和重大伤亡事故。
八、进度要求
1、乙方必须按甲方下达的指令控制工期进度、作业指令按期或提前完成任务。
2、甲方每月对乙方施工进度考核一次,由于乙方原因连续多次达不到工期要求,甲方有权勒令乙方无条件退场,乙方必须服从。
九、文明施工
1、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好承包范围的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。必须按期、保质、保量、安全文明地完成所承包的分项工程。
2、乙方必须听从甲方指挥,服从甲方安排。尊重项目管理、业主、监督人员。
3、做好施工现场布置,组织施工机械、施工物资、施工人员进场,并配合甲方做好施工现场的文明施工,清理好施工场地。
4、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作,负责本班组人员的暂住证办理并承担费用。
5、合理安排施工顺序,做好施工方案,施工顺序应满足甲方总施工顺序安排:合理使用各种原材料,杜绝浪费,如有浪费现象,甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。
6、乙方在施工过程中提各种合理化提议以及因施工工艺需变更图纸时,必须先交甲方、监理,审核同意后,由甲方提交设计修改。
7、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工,钢筋分类堆放,分类施工,确保工程质量及施工进度,文明施工做到工完场清。
8、在施工全过程中,乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准进行施工外,尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场派驻代表的监理和协调。
9、班组工作人员要保持相对稳定,人员调动要向本工程项目经理备案,工作人员出入施工现场要佩戴工作标志,不准无关人员出入现场和住宿:
10、乙方班组负责人必须进驻工地,每月到位率保证在80%以上,并指定带班人与项目部对口联系。乙方承包人必须参加项目例会;进场施工人员要求具备思想素质好、身体好、技术熟练等条件。禁止使用18岁以下,55岁以上和老弱体残人员和不法分子。如由此发生责任事件乙方全部承担。
11、乙方在施工期间应维护甲方单位形象,不得出现有损失甲方单位形象的行为;乙方应确保工程所涉及的各类合同切实有效的履行,避免上访,诉讼等事件的发生,如因乙方不及时支付款项,未采取妥善措施而弓l起的恶性诉讼等事件,乙方应承担由此给甲方造成的一切损失,并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚。
12、乙方进场施工人员必须接受上岗教育,才能上岗。无身份证甲方有权拒绝其进场。乙方施工人员必须保护好施工现场的各种材料、成品和私有财产。
13、施工现场严格禁止打架斗殴、关电拉闸等行为,违者罚款20xx一5000元,并追究法律责任和赔偿。
十一、违约及违约责任
1、甲方违约及违约责任
甲方未能按本合同的约定,向乙方按时足额支付劳务承包费,视甲方违约。由甲方承担从违约起,按应付每月劳务费承包总额每月10000-50000元支付乙方违约金。
2、乙方违约及违约责任
(1)乙方有转包、分包或委托他人代管行为的,视乙方违约。处违约金10000-50000元。
(2)乙方所承包的施工质量、安全文明施工达不到行业相关验收标准本合同的要求或造成安全事故,视乙方违约。对安全质量的返工、安全文明措施的整改等由乙方承担所造成的全部经济损失。
(3)不管任何原因,乙方人员有现场打架斗殴、聚众闹事、围攻相关单位及个人、恶意诽谤、堵塞交通、断水、断电、严重违反管理制度、影响正常施工生产秩序等,给甲方造成经济、信誉损失、视乙方违约。由乙方承担所造成的全部直接及间接经济损失,并处违约金10000-50000元;以此类推,如行为构成犯罪,并依法承担刑事责任。
(4)乙方应严格执行甲方的施工进度计划安排(包括调整的进度计划),按期完工。特殊情况下甲方要求乙方增加施工人员和施工班次时,乙方应无条件服从并组织实施,否则视乙方违约,甲方有权单方组织施工人员进行赶工,因另行组织施工人员赶工费用,由乙方承担,乙方不能满足甲方施工进度计划安排要求或赶工所造成工期延误按每延迟一天5000计算违约罚金。
(5)由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因,造成安全伤亡事故或造成他方人员伤亡事故,对造成的损失,每人每次5000元以内(含5000元)由乙方自行负责。超出5000元以上的部份甲方承担75%,乙方承担25%。如构成犯罪,并依法承担刑事责任。
(6)乙方工作人员发生盗窃甲方财务,一经发现或调查属实,由乙方承担所造成的全部直接及间接经济损失,并处违约罚金20xx一5000元,如构成犯罪,并依法承担刑事责任。
(7)以上(1)一(6)项乙方违约的经济损失赔偿及违约罚金,从乙方合同履约收方结算款中扣除。情节严重的甲方有权终止合同,乙方无条件服从撤出施工现场,对乙方己完工程合格部份从撤出施工现场一个月内按其已完工程合格部份70进行收方结算,收方结算一个月内支付结算款。
十二、争议
1、甲、乙双方在履行合同中发生争议,可以自行协商解决,协商不成双发应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持旌工连续,保护好己完工程成品。
(1)单方违约导致合同确已无法履行,可按本合同条款终止合同。
(2)调解要求终止合同,且应为双方接受。
(3)仲裁结构、法院要求终止合同。
十三、合同解除
1、如因不可抗力致本合同无法履行,因乙方违约、因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行可以解除合同。
2、因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地,甲方按本合同约定单项工程价格支付工程已完工程劳务报酬。
十四、合同份数、生效及失效
本合同一式三份,甲方二份、乙方一份,具有同等法律效力。本合同双方约定甲、乙双方签字后生效。本合同甲、乙双方履行合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付本合同承包工程,并经竣工验收合格后,本合同自然失效。
十五、未尽事宜甲、乙双方另行解决或签订补充条款。
甲方负责人: 乙方负责人:
身份证号码: 身份证号码:
电话号码: 电话号码:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日