篇1:防火门、进户门制作安装承包合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及招标文件的相关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同的,以资共同遵守。
第一条
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 工程内容:
第二条
工程项目
工程造价工程造价包含:材料费、制作、安装费、运输费、机械费、检测费、临时费、管理费利润、施工用水用电费、资料费并含税票及验收等费,参考以上价格,按实计总价第三条工期
1、 防火门、进户门、自行车库门:合同签定后15天进场安装,安
装期限15天
2、 防火门、进户门、自行车库门:按接到通知后45天内进城安装
期限15天。合同签订后45天内一次性全部到场
第四条 工程质量标准
1. 防火门:符合国标03j609规定
2. 进户门:安全防卫门符合防盗安全标准,应有公安部门安全防范检测认证证书,每扇门都有标识门框钢板厚度大于或等于2.00㎜。门体钢板厚度大于或者等于1.00㎜。严格参照国家标准,不惧撞击或破坏力。锁采用通过公安部检测中检测的专用锁,油漆色泽均匀自然美观。
3、自行车库门:板厚度大于或等于1.5㎜扇钢板厚0.8㎜五金配件,坚固耐用、启灵活,锁。
第五条甲方职责
1. 提供工程施工图、图纸会审记录及有关设计变更的全套资料 2. 提供合格的门洞口及每层层高控制点 3. 负责协调工作
4. 提供临时仓库、水电接口(水电费由乙方承担)
第六条乙方职责
1. 负责合同约定防火进户门、自行车库门的制作和安装。
2. 提供所需的工程资料质保书产品合格证等办理工程结算参加竣工验收
3. 在合同保修期限内对乙方负责的工程质量问题并负责无偿维修 4. 委托防火门、进户门、自行车库门制作安装负责人(并有法人委托书)。
第七条工程验收
一、 乙方认为工程具备竣工要求条件后,应于竣工验收前十个工
作日向甲方提供完整的竣工资料(一式四份)和竣工报告,甲方收到报告后十天内组织有关部门验收,并在验收五个工作日内提出修改意见。乙方负责修改,并承担维修所造成的费用,应按设计级验收标准为准。
二、甲方收到乙方竣工完整报告后十天内,无正当理由不组织验收或验收十天内不予以批准且不能提出正当修改意见,则视为竣工验收报告已被批准。
三、竣工验收时间以总承包单位确定竣工验收日期为准。
四、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用的,由此发生的安全、质量等问题及相关经济支出或损失,概由甲方承担。乙方超过竣工日期 15 日内未完工,甲方可单方面解除合同,并追究乙方责任。 五、工程验收过程中发生的费用由甲方承担(包括各项检测费用),竣工验收如有门窗分项工程不合格所造成的一切损失由乙方负责。
第八条 工程款的支付和结算
付款方式
工程造价约万元竣工验收后付总价的95%,留5%作保修金,保修期壹年。
第九条 延期开工、暂停开工、工期顺延
一、 因甲乙任何一方愿意造成不能按约定日期开工,均应提前5
天书面通知对方,并承担由此给对方造成的经济损失。甲方原因造成延期开工,乙方工期顺延;乙方原因造成的未经甲方许可,工期不顺延。
二、如确有必要,甲方可以书面通知乙方暂停施工,并在通知发出后
48小时内提出处理意见。停工责任属甲方,由甲方承当经济支出,工期顺延;停工责任在乙方,由乙方承担经济支出,未经甲方代表认可,工期不顺延。
三、以下原因造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,工期相应顺延:(双方不承担责任) 1.设计变更,工程量变化。
2.施工过程中非乙方原因停水,停电连续四小时。
3.甲方不能按约定期限适当地交出施工场地,清除障碍物。疏通进场道路,连通施工用水电及安排相关设施。 4.甲方借故不签证,影响下一工序的进度。 5.甲方资金不足或不及时付款导致停工。 6.甲方分包的工程拖延了工程进度。 7.不可抗力
第十条工期的提前和拖后
乙方无正当理由拖延工期,每拖延付给甲方罚金总额不超过合同总价的5%,不能超过 十五 天,否则甲方有权单方面解除合同。
第十一条 保修期
一、 工程保修按建设部有关规定保修期为一年,保修期自竣工验
收合格之日起计。
二、因乙方施工质量不良所发生的任何损失,均限期由乙方修复并承担费用。因甲方责任造成的损失,由甲方负担费用,乙方配合修复。
三、经乙方同意,在保修期限内甲方可以请第三方代为保修,费用从乙方保修金中扣除,不足部分有权向乙方追偿。
第十二条违约、争议
一、 合同双方的任何一方不能全面履行合同条款均属违约,违约
所造成的经济损失概由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的甲方违约,工期顺延;乙方违约,未经甲方许可工期不得顺延。
二、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约,毁约方处承当赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
三、本合同如发生纠纷,双方应积极协商解决;协商不成,可直接向合同签约地法院起诉。
第十三条 合同份数及有效期
一、 本合同一式四份,甲乙方各执一份,附件份,经双方确认与篇三:防火门施工合同
项目名称:(三期)
工程名称:钢质防火门、木质防火入户门工程施工合同 合同编号:
三期钢质防火门、木质防火
入户门工程施工合同
发 包 方:
承 包 方:
签订日期:年 月 日
篇2:工程施工安全合同
甲方:
乙方:
以下书面呈述简称甲方、乙方。
一、乙方瓦工、木工、电工在施工的过程中出现任何人身意外与甲方没有任何关系。(施工过程中必须搭双排桥,支出费用由甲、乙双方各出一半)
二、乙方必须按照甲方的设计要求施工(地脚梁厚度 公分、钢筋16#、上下各3根、侧面12#各1根、柱子钢筋12#4根、平板筋10#、二层、三层圈梁24公分厚)
三、所有固梁4角高度水平一致,所有角成 度直角。
四、工价(瓦工 元/平方,电工17元/平方)(木工 元/平方包所有材料)包基础、包屋面另加 元,加 条烟,包 餐饭。
五、施工过程中的烟,房屋做完烟费(瓦工)一次性付完 元。
六、基础+打垫层包元。
七、木工包基础,包屋面。
八、瓦工供两餐饭,元
九、付款方式:
打第一层楼板打完瓦工元,木工元,电工元;打第二层楼板打完瓦工元,木工元,电工元;房子做完交房瓦工付清,木工付清,电工付清;
十、房屋承包期4个月,不能超过4个月以上几点望乙方须认真贯彻执行。
监工:
甲方:
乙方:
年月日
篇3:公寓购房合同
卖方:买方:
根据《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关规定,为明确商品房买卖双方的权利、义务,经甲、乙双方协商一致,签订本合同并共同遵守。
一、商品房基本情况
1.甲方依据房许字第号《商品房销售许可证》将坐落在市区路号号楼单元层室厅号的商品房出售给乙方。
2.乙方购买商品房套,建筑面积平方米,平方米。房屋建筑面积以市房地产管理局实地测量后计算的测量结果为准。
3.乙方购买的商品房的土地使用权以方式取得,土地使用权年限至________年____月____日。
4.甲方于________年____月____日前将上述所列房屋交付乙方使用。
5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用说明书》所列设施外,还有等设施。
二、总价款及付款方式
1.经双方协商一致,甲方同意将该商品房按建筑面积每平方米元销售给乙方,总价款元,元。
2.自本合同签订之日起____日内,乙方应向甲方交付购房定金元。
3.乙方可将购房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,应于________年____月____日付清全部房款乙方分期付款的,其购房定金在第次付款时冲抵,分期付款日期、金额为:
4.其中第期乙方申请贷款,付款期限届满金融机构未批准贷款,且乙方无力支付该款项的,甲方应在____日内将其已收取的房款返还乙方,本合同解除。如因一方故意造成贷款未获批准,或乙方逾期不申请贷款,另一方有权要求对方承担违约责任。
三、面积误差该商品房交付时,实际建筑面积与合同约定面积误差超过约定面积%时,乙方可选择下列任一种方式处理:
1.乙方有权退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方已付款退还乙方,并按同期银行贷款利率支付利息
2.乙方同意接受房屋。每平方米价格保持不变,房价款金额按实际建筑面积调整
四、合同登记自本合同签订之日起____日内,双方应持本合同到房地产市场管理部门办理合同登记,同时鉴证或公证税费按国家规定由甲、乙双方各自承担。如因一方原因造成另一方不能在规定时间内办理登记、鉴证或公证,另一方有权要求对方按房款的%赔偿并有权要求解除合同。
五、质量标准甲方交付的房屋需经工程质量监督检验部门验收合格,同时必须实行《商品房住宅质量保证》、《商品房住宅使用说明书》制度凡未实行《商品房住宅质量保证书》、《商品房住宅使用说明书》的住宅房屋,如因质量问题与乙方发生争议,由甲方承担全部责任。
六、产权登记乙方应于房屋交付____日内办理房屋所有权登记,甲方应予协助。
七、设计变更的约定预售商品房开发建设过程中,甲方对原设计方案做重大调整时,必须在设计方案批准后天内书面通知乙方,乙方必须在收到该通知之日起天内提出退房要求,或与甲方协商一致,签订补充协议。乙方要求退房的,甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方已付款退还给乙方,并按同期银行贷款利率付给利息。
八、配套设施的承诺甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期投入正常运行:
九、房屋的用途及公共设施的使用乙方的商品房仅作使用,乙方在使用期间不得擅自改变该商品房的房屋结构和用途,除本合同及附件另有规定者外,乙在使用期间有权与其他权利人共同享受与该商品房有关联的公共部位和设施。甲方不得擅自改变与该商品房有关联的公共设施、公共用地的使用性质。
十、合同的变更和解除
1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、缓建,应在____日内通知对方变更或解除合同。
2.在合同规定期限内,甲方未能按时交房或乙方逾期交付款项的,除应承担违约责任外,无权要求对方继续履行合同而守约方要求继续履行的,对方必须履行。
3.房屋未达到国家____省市规定的质量标准,或未达到双方约定的质量标准,乙方有权解除合同。
4.合同发生变更或解除,双方应在____日内到合同登记机关办理变更或注销手续。
十一、违约责任
1.甲方如未按约定的期限将该商品房交付乙方使用,或未按承诺期限运行基础设施、公共配套建筑,乙方有权按已付房款额的百万分之向甲方追究逾期期间的违约金。如逾期180天甲方仍未能将该商品房交付乙方使用,乙方有权按下列方式之一追究甲方的违约责任:
终止合同。甲方应将乙方已付房款退还,并向乙方支付自上述日计算至实际还款日的违约金
甲方向乙方支付上述按日计算的违约金,合同继续履行。
2.乙方如未按合同规定的时间付款,甲方有权按乙方所欠房款额的百万分之向乙方追究逾期期间的违约金,如逾期180天乙方仍未能如数付款,甲方有权按下列方式之一追究乙方的责任:
终止合同。甲方应将乙方已付房款扣除上述按日计算的违约金在____日内退还乙方
乙方向甲方支付上述按日计算的违约金,合同继续履行。
3.甲方交付房屋设施、装修不符合合同约定的,乙方有权要求甲方改正或要求甲方赔偿未达到约定标准的差额,并要求甲方付房款总额%的违约金。
十二、争议的解决方式甲、乙双方如在履行合同中发生争议,应及时协商解决,协商不成时,双方可选择下列方式解决:
1.向仲裁委员会申请仲裁
2.直接向人民法院起诉。
十三、本合同一式六份,甲、乙双方各二份,送房地产所在地交____市场登记机关一份、鉴证或公证机关一份。
十四、双方承认的附加条款。
十五、本合同未尽事宜,一律按《民法典》的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定。本合同及补交规定、空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
十六、本合同经鉴证或公证后生效。
十七、《商品房住宅质量保证书》及《商品房住宅使用说明书》同本合同具有同等法律效力。
十八、商品房平面图作为本合同附件。
甲方:乙方:
营业执照号:营业执照号或身份证号:
地址:地址:
法定代表人:法定代表人
代理人:代理人:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
电话:电话:
篇4:土木工程施工安全合同
委托单位(甲方):
监理单位(乙方):
甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(GB6722-20__)、公安部关于《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》等有关法律法规。为切实加强爆破物品管理,确保爆破施工生产安全,结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程委托的安全监理服务协商一致,订立本合同,以利共同双方遵照执行。
一、工程名称:CCCCCC础石方爆破工程
二、工程地点:CCC县板CCC路与莲CCC山路交汇CC西北角
三、爆破施工单位:
四、监理范围:石方控制爆破安全监理工作
五、监理内容:按照经公安部门认定及专家评审确认的控制爆破等级进行爆破安全监理。
六、监理期限:自爆破工程开工之日起至爆破工程结束。
七、合同价款与付款结算方式:
1、监理费用:根据《爆破工程消耗量定额》GYD102-20__,合同签订时,暂按合同额的6.0%收取工程爆破安全监理费。如果工程变更、工程量增加、环境因素发生变化,则甲方需向乙方支付增加部分工程量的工程爆破安全监理费。
2、付款方式:委托合同签订时一次性向乙方支付合同额对应的安全监理费用。
八、委托单位权利与义务:
1、负责处理外部协调工作。
2、支持配合监理单位的工作,对监理单位所作出的指令、批复、通知等有关文件及时签认。
3、督促施工单位向现场监理人员提供与本工程相关的各类资料。
4、负责现场监理人员的办公生活、交通差旅及出发补助等费用。
5、及时支付监理费,由于委托方延迟付款时间而导致监理合同中止,责任完全委托方承担。
九、监理单位权利与义务:
1、负责本工程爆破施工的安全监理。
2、指派一名爆破监理技术人员常驻现场,严格按照相关的规程、设计、评审、审批的内容及监理规范的条款实施监理工作。
3、监督爆破施工单位按审批的施工方案进行施工。若发现施工单位的爆破作业不符合相关规定,可立即要求其改正、整改或停工,并报告委托单位和当地公安机关。
4、查验爆破有害效应是否控制在设计范围内,审验爆破作业人员资格,制止无资格人员从事爆破作业。监督民用爆破物品领取、清退制度的落实情况。
5、根据施工需要,定期或不定期召开例会,提出并解决施工中相关的问题且做好各种资料的签证工作。
6、负责本合同范围内监理工作的内部资料收集管理和归档工作。
十、其它
1、本合同签字盖章后生效,如有变更由双方签订补充协议确定。双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。
2、未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同一式贰份,委托方、监理方各执一份。
委托单位(章):监理单位(章):
委托单位代表(签章):监理单位代表(签章):
年月日年月日
篇5:土地调查作业员安全协议
甲方:
乙方:
为加强船舶租用期间的安全管理,避免安全责任事故的发生和其它潜在安全隐患,使其更好的为海上作业服务,特签订租用船舶安全协议。
一、甲乙双方共同遵守的安全职责
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和有关部门制定的安全生产方针、政策、法规、制度和海事部门的各项安全规定,不断完善安全生产条件,建立健全并落实安全生产责任制。严格遵守相关安全操作规程。
2、坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故放生。
3、双方均应对船员进行安全教育,遵守港监和航管部门的航行规定,按操作规程操作,保证安全、杜绝事故。
4、甲乙双方共同组织定期和不定期对水上施工的作业环境、操作设施、设备、用具等认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关人员落实整改,合格后方可继续施工。
5、发生事故时,应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大。
二、乙方安全责任
1、乙方船舶除持有真实有效的船舶国籍证书及船舶登记证书外,还应符合海事主管机关的其他要求。
2、施工船舶应按《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》配备足以保证船舶安全的适任船员。
3、乙方必须按规定配备足够的救生筏、救生圈、救生衣等安全设备,和必要的消防器材。在临水作业或在甲板上行走时,必须穿戴好救生衣。
4、乙方必须在施工过程中严格执行安全操作规程,对被租用船舶设备、人员的安全负责,一旦发生安全事故,由乙方承担一切责任。
5、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设备设施、工具用具等必须认真检查。一经作业,就表示乙方确认施工场所、作业环境、设备设施、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。作业过程中由于上述因素而导致的事故后果由乙方自负。
6、乙方对船舶载重必须每次检查,不能超载、每次载重必须按有关安全规定执行。
7、租用期间,船舶及船员的自身安全由乙方自己负责。在作业过程中,因乙方原因发生的事故由乙方自行上报、调查、处理、赔偿、结案,并上报乙方上级主管部门,甲方不承担任何责任。
8、乙方必须严格按照国家有关法律法规相关规定及甲方要求制定合理的环境保护措施并有效地执行。
9、参加甲方召集的安全教育培训、安全生产活动。提出改进安全管理、消除事故隐患的建议。
10、严格按照海事管理部门审核同意的航路航行,严格在海事部门指定的位置穿越航道,严格遵守甲方制定的穿越航道管理规定。
11、所有船舶严禁在禁锚区锚泊,严禁在禁航区航行。
12、严格遵守海事部门及甲方制定的船舶避让管理规定,进行主动避让。
13、制定并落实防风、防台、防雾等各项安全措施,严格按照海事部门的要求,采取相关措施,以策安全。
14、认真收听每天气象预报,做好船舶避风工作。当风力达到抗风等级以上,要安排船舶撤离施工现场,到指定的避风水域避风,并落实人员值班,落实防御措施。
15、在冬季施工作业中,要落实好船舶防冻、防滑、防火和用电的安全措施,保障人员和作业的.安全。
16、乙方必须严格执行甲方制定的水上施工安全管理方案、管理制度、规定措施,严格服从甲方安全管理。
17、乙方海上作业必须保证船舶航行安全,如甲方有违反安全之处,乙方有权拒绝航行作业。
18、保险
乙方租用的船舶必须参加保险和第三者责任险并提供保险单复印件。
乙方租用的船舶所属船员必须有人身保险并提供保险单复印件。
三、甲方安全责任
1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布企业、本施工现场的安全生产规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。
2、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法,以书面形式向甲方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方签字备案。
3、对乙方安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患,应立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由甲方承担。
4、一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
四、本责任书经签字后立即生效,直至本船退场后失效。
本安全协议一式贰分,甲、乙双方各执壹份,未经签订船舶不得进入施工现场作业。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
签订日期:
签订地点:
篇6:个人安全租房合同
甲方:
乙方:
为确保师生饮食安全,保障师生身心健康,全面提高食堂服务水平和质量,满足广大师生员工的饮食需求,甲乙双方经协商达成协议,并签订合同如下:
一、甲方的权力与义务:
1、甲方有权定期或不定期检查、督促乙方执行有关食品卫生法律、法规,对乙方违犯食品卫生条例,有权批评、制止并视情节轻重给予经济处罚直至追究责任。
2、甲方有权对乙方经营的食品进行随机抽查,有权在师生中调查饭菜质量、价格及服务态度等,并将有关信息通知乙方。乙方应虚心听取甲方的意见和建议,采取措施及时整改。对整改不到位者甲方有权给予一定的经济处罚。
3、甲方若发现乙方出售变质、变味等食品或在饭菜中发现有异物,可在保留食物实样的前提下封样处理,一经核实,做必要的处罚。若师生意见大或发生饮食卫生安全责任事故,乙方除赔偿经济损失外,甲方有权单方面终止承包合同;若师生对乙方满意率高,且乙方一年内未发生饮食卫生安全责任事故,租赁期满后,乙方有优先承租的权利。
4、甲方应在每天就餐时派专人维持就餐秩序、有序就餐、文明就餐,并协助处理学生与乙方的矛盾纠纷。每月管理费1000元,由甲方支付。
5、甲方有权督促乙方按时交纳租赁费、管理费、水、电等费用。
二、乙方的权力与义务:
1、乙方在甲方规定的范围内守法经营,自主经营,自负盈亏,自主聘用工作人员,其工资、福利待遇由乙方自主确定。乙方必须严格遵守《食品卫生法》、《环境保护法》、《消防安全法》及学校的相关规定。如出现食品卫生安全等事故,由乙方承担。
2、乙方须对其职工加强思想教育,进行科学管理,提高服务水平。乙方工作人员要严格遵守餐饮法规,要有良好的服务态度,不得与师生发生争吵或冲突。
3、乙方不得将食堂私自转让或委托他人经营,不得利用校方资产搞非法经营,不得以学校食堂为基地对外经营快餐业务。
4、乙方应于开业前取得卫生部门颁发的卫生许可证。从业人员应办理健康证,特种设备操作资格证,坚持持证上岗。
5、食堂员工衣帽应统一、穿戴应整齐、整洁。每个员工至少应有冬、夏工作服各两套。食堂内所有垃圾应倒在甲方指定的地点,不得乱倒,要认真做好食堂卫生工作。
6、乙方要保证每份饭菜的数量、质量。饭菜品种要多样,要适应不同师生的就餐需求。严禁购入腐烂生虫、过期变质、假冒伪劣或其他可能对师生健康有害的食品原料。购入原料必须索证并登记备案,要做好每日剩菜的记录和热力消毒记录。
7、承包期内,各种餐具的购置费、维修费,餐厅内水、电费,有关食堂卫生防疫收取的费用由乙方负责。由于操作不当造成的人员伤亡事故,所需费用由乙方承担全部责任。要确保生活用水安全,对室内外污水管道要定期清理,所需费用由乙方负责。
三、承包期限:
从____年____月____日起至____年____月____日止。租赁期为一学年。
四、承包金额:
每学年为人民币:元整。。
五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇7:安全防火责任书范文
为了认真贯彻消防安全工作“谁主管,谁负责”的原则,切实做好防火安全工作,严防火灾事故的发生,确保项目和员工生命财产安全及经营任务顺利进行。根据《中华人民共和国消防法》和《江门市消防条例》有关防火安全的规定,结合项目防火工作实际,特签订此责任书。
____________ 班组____________被确定为该班组防火安全责任人。其主要责任为:
1 、按照“谁主管,谁负责”的原则,切实加强对本部门防火安全工作的组织领导,积极完成上级和公司布置的防火安全各项任务,认真落实有领导负责的防火安全责任制。
2 、要把防火安全工作与抓现产工作放在同等位置,抓紧抓好。健全和完善三级防火安全各项规章制度和防火安全操作程序,定期检查制度落实情况,做到有章可循,违章必纠,严格管理、严格要求,做到常态化管理,以确保消防安全。
3 、要深入开展防火安全自查自改活动,切实落实以用电、用火、用气和生产、储存、使用易燃易爆物品为中心的各项防火安全管理措施,及时消除各类火灾隐患。每天下班前应有专人检查安全,做到断水、断电、关窗锁门;各种用电设备必须保持正常运转,严禁超负荷运行,严禁设备带病作业,严禁乱拉电线。
4 、未经公司领导允许,不准使用大功率电器(大功率电器包括发热管、取暖器、电磁炉、电饭煲等),大功率电器,项目在抽查中一经发现,一律没收,不予退还。不准私拉电力线路,以防火灾,;对临时有用火要求的,须报总经理批准,在有一定防范措施的情况下,方可使用。用易燃易爆及其它危险品时,必须提前向上级申报,未经门店总经理批准,禁止使用和存放; 5 、管理、保养本单位消防器材,全面落实消防器材定人、定点、定责“三定”管理办法。及时提出配置、调换消防器材意见,使消防器材保持良好的状态。部门应根据自身实际情况配备足够的消防器材,消防器材要安置在指定地点,不准随意移动或作其它使用,不准在消防器材附近堆放任何物品。不准堵塞消防通道,保持通道畅通。同时各部门要组织员工了解并掌握消防器材的性能及使用方法。
6 、各部门管理人员应积极配合保障部贯彻执行的消防法规和规范标准,严格自查加强管理。健全防火安全组织网络,落实三级(基层组织)防火安全岗位责任制,明确三级责任人,确定义务消防队员,并将三级责任人、义务消防队员名单造册报保障部。配合保障部定期组织学习、培训,不断提高工作责任心和业务水平。
7、保障安全生产,员工使用机器设备,必须严格按操作程序规范进行操作,并需在工作地点张贴操作流程。
8、聚会禁止使用冷焰火与易燃品。
9、针对违反防火安全者,处罚班组负责人500元至1000元,造成一定后果承担全部责任。
10、此防火责任书从即日起生效。此责任书一式两份,双方各持一份,一份由行政办公室备案留存。并张贴于告示栏内,如发生责任人人事变动时应明确新责任人并做好交接工作。
各班组负责人:
年 月 日
篇8:外委单位安全协议书
合同号:
安全协议编号: 年第 号
甲 方:
乙 方: 公司
为了加强安全生产管理,深入贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产原则,保障外委方工人的人身安全,确保施工生产顺利进行,根据相关法律规定,经甲、乙双方平等、自愿、充分协商,现签订如下安全协议:
一、工程名称:
二、施工区域:
三、甲方的权利、义务:
1、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和制定事故应急处理预案。
2、甲方管理人员有权制止乙方人员违章、违纪作业,并按规定给予处罚。
3、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
四、乙方的权利、义务:
1、乙方是施工安全的直接责任人,必须严格执行相关安全生产的规定、制度。
2、在工作过程中如发生人身伤亡事故,由乙方承担全部责任。
3、乙方必须为所有工人、雇佣人员及其他施工人员办理工伤社会保险,并购买保险赔偿额不低于当地最低标准的人身意外伤害保险。
4、乙方必须在工人上岗前进行相应的安全知识培训。
5、乙方参加施工的特种作业人员必须持有特种作业人员操作证和消防安全培训证及相关资质证书。
6、乙方必须为施工人员配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。
7、乙方应对现场安全施工的行为完全负责,乙方施工人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好保护工作。
五、乙方必须要求施工人员严格遵守和服从现场生产安全规定
及安全管理,必须做到:
1、必须在施工前对使用的机械、设备、工具和防护用品的安全性能进行检查确认,保证性能完好。
2、不得拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌。
3、不得私自乱接乱拉电线,保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好,不得用材料、工具等压砸电缆电线,确保用电安全。
4、属于特殊作业范围的必须按照公司《八项特殊作业管理制度》的规定,办理作业票证和相关手续,制定符合国家标准的安全措施后方可施工。
5、外委方应当按照有关的国家标准、行业标准或地方标准,在施工现场设置安全防护设施,并设立醒目的警示标志
六、乙方和甲方签订安全协议时,乙方必须向甲方缴纳 万
元安全保证金,甲方按协议条款对乙方进行监督。
乙方及其工人违反上述约定的,甲方按每次100-1000元(具体金额参照《安全管理考核制度》上限考核)。乙方屡次违反安全协议的条款要求,拒不整改的,甲方有权直接与乙方解除全部合同。
七、本协议自各方签字或盖章之日起生效,一式四份,甲方执
三份,乙方执一份。
项目主体单位(签字):
年 月 日
甲 方 (签章): 乙方(签章):
年 月 日 年 月 日
篇9:跨公路广告架设置安全协议
甲:
乙:
为了确保船舶安全,更好的发展本船经济,现经甲、双方友好协商,本着自觉自愿,相互坦诚互利的原则,特制订以下船舶安全航行合同:
一、甲方以每月:叁万柒仟伍佰元人民币的(其中包括伙食费)总费用将本船的开船、机舱、水手,司务伙食等全权承包给乙方,费用甲方每月付三万元给乙方,年底停航余款全部付清。乙方及乙方聘请人员与甲方不存在劳动合同关系或雇主雇工关系。人员安全乙方自己负全责与甲方无关。
二、乙方在合同期内必须无条件服从甲方的领导,全心全意服务好本船,绝对确保本船的航行安全,同时要爱护船舶及其机械等一切物体,定期不定期的保养本船机械等。
三、乙方安排在本船服务人员不得少于五人,其中开船最少两人,机舱最少一人,烧饭一人等,中途如有人休息需有人顶班。不得在船上酗酒赌博。
四、乙方要保证本船航次,不得怠工,每月平均跑满五个航次后,每多跑一个航次提取其纯利润的五分之一为乙方奖金。
五、乙方平时要自觉配合甲方留守人员做好平时船体等方面的维护保养。
六、乙方对本船的维护修理要做到勤俭节约,能修则修,实在不行提前报于甲方购买。
七、乙方在装卸货物和抛锚期间要绝对安排有人员值班,确保船舶安全,要绝对保证船上电话通讯等畅通,要做到24小时有人在驾驶室值班接听。
八、乙方如果不按规定造成本船损失,照价赔偿。平时要自觉接受甲方留守人员监督。乙方在船舶运行过程中不按规定所遭受的罚款等处罚,由乙方自行承担。
九、甲方在合同实施过程中如发现有乙方不合适人员,乙方要及时换员。甲方有权随时清退乙方不合适人员
十、甲方所付的年承包费用肆拾伍万圆人民币内含国家规定的所有劳保福利及保险在内,望承包人自己主动办理,一切后果与甲方本船船东无关。
以上规定甲乙双方要自觉遵守,严格执行,甲方保证每月按时支付乙方叁万元,乙方保证认真履行职责,否则经济制裁并自觉接受。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自签订之日起生效。
甲方签字:
乙方签字:
篇10:工程安全协议书
甲方:
乙方:
为了明确甲乙双方在承建黄龙圪梁隧道工程项目施工劳务合作过程中应承担的安全责任,经双方协商,达成以下协议,共同执行。
一、协议内容
1、乙方负责人是该劳务队安全生产工作第一责任人,对安全生产工作负全面责任,依照规定承担一切事故责任。
2、服从甲方对施工现场的安全管理。
3、乙方必须严格按照甲方的技术交底和安全交底进行施工作业,对未按技术交底和安全交底施工造成的损失,由乙方承担全部责任,并视情节严重程度处以 - 元不等,罚款由甲方直接在计量支付中强制性扣除。
4、甲方下达的整改通知单乙方必须按照整改要求执行,并将执行结果上报甲方,对甲方提出问题不能及时或未进行整改的将视问题大小处以 - 元不等,罚款由甲方直接在计量支付中强制性扣除。
5、乙方在施工作业中,盲目蛮干,违章作业,违反劳动纪律,违反操作规程给甲方或第三方造成损失的,由乙方承担全部责任,并视情节严重程度处以1000-100000元不等,罚款由甲方直接在计量支付中强制性扣除。
9、乙方不按甲方要求盲目施工,发生因工或者非因工人员伤亡事故,乙方承担全部责任。
10、乙方发生轻伤,每发生一人次罚款10000元;重伤事故每发生一人次罚款50000元;亡人事故,每发生一人次罚款 元;重大安全事故每发生一次罚款 元,罚款直接在计量支付中强制性扣除。
二、附则
1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
2、本合同自双方签字之日起生效,至本工程劳务合作结束后自行终止。
甲方法人(签章):
乙方法人(签章):
年 月 日
篇11:托班安全协议书
甲方: 文化传播有限公司(培训机构)
乙方:_______________(学生姓名)
依据相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上经协商,就托管期间学员与培训机构间的相关安全和教学次序等问题达成以下协议:
参加托管的学生要严格遵守培训机构的管理,不违背培训机构的具体管理制度。
乙方在托管期间,未经甲方允许不得私自外出。如若私自外出者,所导致的一切后果均由乙方自行负责。
在托管期间,因不可抗力或者第三方所引发的事故,甲方不承担责任。
第四条 由甲方提供托管服务是经过家长和学生自愿选择报名的,托管满一天即表示乙方对甲方的服务满意,之后因乙方自身原因终止服务,甲方概不退款。
第五条 参加托管的学生在托管期间(以托管时间为准),甲方必须对其安全负责。
第六条 乙方年龄在12岁以下,甲方安排老师到乙方所在学校接走学生,并对其安全负责;托管结束后,家长需到甲方学校接走学生,甲方对学生回家路上发生的事故不承担任何责任。
第七条 乙方在学习期间必须严格遵守上课时间,如有迟到旷课现象,概不补课,亦不退费。
第八条 争议解决
1. 本协议在履行过程中发生争议,双方可协商一致后订立补充协议。
2. 双方协商不能解决的,可向上海市闵行区人们调解协会申请调解。
3. 经调解仍未达成一致的,甲、乙双方可通过仲裁、司法途径解决。
第九条 本协议未尽事宜,按国家有关法律、法规和管理部门的规定办理。
第十条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,合同自双方签字生效。
合同有效期为: 年 月 日至 年 月 日
注:本合同最终解释权归 文化传播有限公司。
甲方: 乙方(学生监护人签字):
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
篇12:聘请专家安全检查协议
甲方:( )
乙方:( )
根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规和《关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见(试行)》(鄂安监[20__]63号)等文件要求,为进一步落实企业安全生产主体责任,发挥专家对安全生产技术支撑作用,经甲、乙双方协商,签订如下安全检查协议:
一、甲方的权利和责任
1、按照国家、省、市有关安全生产法律、法规、规章和文件要求建立专家定期安全检查制度,聘请不少于2名具有相应资质的专家或者安全中介服务机构对本企业生产作业场所定期开展安全检查。
2、本企业被安监部门确定为红色监管等级或具有较高危险性反应工艺的,聘请专家检查每季度不少于一次,全年不少于四次;确定为橙色监管等级的,聘请专家检查每半年不少于一次,全年不少于二次。
3、对本企业的工艺危险性、危险源点、安全设备设施等基本情况应如实告知专家,为专家提供必要的条件,并主动配合专家开展安全检查工作,确保专家按计划按要求实施检查。
4、对专家安全检查查出的问题和事故隐患应立即组织整改,一时难以整改的应采取切实可行的安全措施,制定整改计划、抓紧整改。对异常危险危及生产安全的重大事故隐患,应立即实施停产整改。
5、建立专家安全检查档案台帐和事故隐患整改档案台帐,详细记录每次安全检查情况及隐患整改完成情况。
6、给付专家安全检查费用 元/次。
二、专家(或者安全中介服务机构)的权利和责任
1、专家应符合有关资历要求和知识要求,具有高度的事业心和责任心,认真履行检查职责;检查中坚持客观公正,实事求是,不走过场,不弄虚作假,不隐瞒真实情况。对检查结果和所提的意见和建议负责。
2、受甲方委托,定期对其生产作业场所进行安全检查。检查时把《化工生产企业专家安全检查主要内容》作为重点,做到全面细致,不留死角。确保经检查、整改和复查,企业的总体布局、应急救援、消防设施、安全设施等重要设施及仓库、储罐区等重要场所部位符合相关规范要求。
3、对安全检查中查出的问题和隐患应逐一向企业交底,并提出整改意见和建议;对查出的重大事故隐患应及时通报当地安监局。检查结束后,应如实记录检查情况,并在检查记录上签字。
4、针对企业存在的事故隐患,适时对整改情况进行复查,整改复查情况应如实记录并由企业存档。
三、本协议自 年 月 日起至 年 月 日止。
四、本协议未尽事宜由甲、乙双方协商决定。
本协议自双方签字之日生效,如有违反,由当地安监局按有关规定查处。
本协议一式三份,甲、乙双方各一份,一份报当地安监局。
甲方(签字,盖章): 年 月 日
乙方(签字,盖章): 年 月 日
篇13:防火门购销合同范本
需方: 需方:
签订时间:年 月 日
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 嘉华国际小区二期防火门 的购销事项协商一致,订立本合同。
第一条 合同概况
1、工程名称: 沁阳市嘉华国际小区二期 (全称) 2、工程地点: 沁阳市建设路与文化路交叉口
第二条、单价及结算方式:防火门单价为330元/平方米,工程量以实际现场测量的面积为准。
第三条 、质量标准:所供防火门必须与图纸设计要求一致(与所提供的样品一致),产品必须符合国家标准,需提供产品的出厂合格证、检测报告、厂家的生产许可证(复印件)、供方的营业执照副本(复印件)、税务登记证(复印件),并加盖供方单位公章。
第四条 、供方对质量负责的条件及期限:质保期为安装完成验收合格后12个月。
第五条 、包装标准:包装必须确保货物运抵现场时完好无损。 第六条 、交(提)货方式、地点及时间:按需方的要求按时运至工地现场。
第七条 、运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输,费用由供方承担。
第八条 、检验标准、验收方法:
1、供方产品进场时必须由需方指定的材料员 管宇斌 验收并开具收条。
2、按防火门现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收
第九条、付款方式:
货物运至工地现场安装完成后,由需方组织监理、施工方验收合格后支付总货款的百分之80,剩余总货款的百分之20作为质保金,一年后付清。
第十条、 本合同解除的条件:供方的供货质量、时间未符合合同约定,需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第十一条、 违约责任:
1、供方未按合同约定供货,每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方;超过5天不能交货的,供方应按合同总价的5%赔偿给需方,需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款,供方有权停止供货,并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。
第十二条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,若双方无法协商一致,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十三条 本合同壹式 贰 份,供方 壹 份,需方 壹 份,本合同自双方签订之日起生效。
第十四条、 其他约定事项:
1、防火门进场后按国家相关标准进行检测,检测费用由供方承担。负责指导防火门安装、检验等技术服务工作。
2、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定,供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度,因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担,并承担由此给需方造成的一切损失。
需方:单位地址:
供 方 :单位地址:
日 期: 日 期:
篇14:施工现场临时用电安全管理协议书
甲方(发包方):
乙方(承包方):
工程名称:
为了确保施工现场临时用电安全,防止触电事故发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—20__)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责,对建设工程临时用电进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,保障施工现场临时用电安全。
一、 甲方的权利、职责和义务
1、贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负对施工现场临时用电进行全面监督、管理,并对施工现场用进行安全检查和指导
2、审阅乙方临时用电申请,并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。
3、负责提供施工电源,并把施工电源送到(经双方共同验收)符合安全标准的B级配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。
4、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接监守手续。
5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方整改。并监督整改落实情况。
6、对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
7、现场发生触电事故时,经主管部门签定属于甲方临时用电线路和设施问题或管理不善造成的事故,由甲方负全责。
二、乙方的权利、责任和义务
1、严格执行国家及北京市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、向甲方提供书面的临时用电申请。设备、设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。
3、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正确厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。
4、执行临时用电安全技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,避免违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。
a) 在使用甲方提供临时电源时,对不符合临时用电标准的电源,对甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患,必须按要求认真落实整改。
b) 对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训,未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员,不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。向甲方提供特种作业人员化名册、操作证复印件和培训记录。
c) 现场发生触电事故时,经主管部门签定属于乙方因违反上述协议和违章指挥、违章操作,对提供的电源线路设施未经甲方同意擅自拆、改、接,不服从甲方管理造成事故的,由乙方负全责。
三、争议
当甲、乙双方发生争议时,可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决,若达不到一致意见时,按相关部门认定结果执行。
本协议书一式两份,甲、乙双方签字盖章立即生效,各保存一份。
本协议书自签字之日生效至工程终止。
甲方单位:(盖章) 乙方单位:(盖章)
负责人签字: 负责人签字:
年 月 日 年 月 日
篇15:春季防火安全保证书
春季是一年最美好的季节,万物复苏,春意盎然。但春季气候变化无常,天干物燥,各种活动多,人员活动频繁,是各种安全事故的高发季节,为保障学校安全稳定,维护正常的教学生活秩序,我院向提出以下倡议:
1、增强安全意识。开学之初,也是盗窃、诈骗、传销等犯罪行为的高发期,同学们要提高警惕,注意保护自己的人身安全与财务财物,不要轻易被传销组织或邪教迷惑,理性面对“网络借贷”,增强风险意识,合理规划消费。
2、做好春季传染性疾病防控工作。春季是疾病高发期,为保证同学们生活环境的健康,宿舍要经常开窗换气,保证室内空气新鲜,避免交叉感染;注意健康饮食,不到校园周边无证摊贩处就餐,防止病从口入;如发现身边同学有疑似传染病症状,需及时向学院上报。
3、严格办理外出离校请假手续。同学们外出离校必须找学院辅导员办理正常的请假手续,需要注明请假原因、离返校时间、联系电话等基本信息,并及时和班长、寝室长说明请假事宜,按时返校销假;对于无故、未请假擅自离校的同学,学院将严查严惩。
4、学院禁止班级、社团及个人以任何形式组织学生外出、春游、踏青等集体活动,尤其禁止在校运动会、清明节和五一期间组织学生春游。学生班级确因教学等原因需要集体外出活动的,必须经学院、学校相关部门审批后方可进行。
5、学院近期将重点查处宿舍内使用违规电器、贩卖商品、夜不归宿、饲养宠物等行为,严禁宿舍内使用明火、焚烧物品,注意台灯、电脑等发热部位的散热。为保证良好的宿舍环境,请同学们自觉遵守消防安全管理规定。
6、我院将加强对因贫困、情感或家庭发生重大变故学生的关注,做好这些学生的排查登记工作,切实掌握其思想动态,及时帮助他们解决实际困难,希望同学们也多热心、细心关注身边的同学,营造温暖友爱的氛围。
7、夏季即将到来,温度随之升高,同学们要提高防溺水意识,禁止到龙子湖等危险水域戏水、游泳。
旅游与会展学院
20xx年3月15日
篇16:防火门制作安装合同范本
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则,为确保工程质量、进度、安全,明确双方职责,顺利完成本工程,特订立本合同,以资甲乙双方共同遵守。
第一条 工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:扬州市扬子江南路与兴扬路交汇处西北侧 第二条 承包范围及方式
2.1 工程范围:全部施工内容。
2.2承发包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包消防验收合格、包乙方承包合同工程范围内甲方对业主的所有承诺。 第三条 合同价款及结算方式
3.1本工程采用一次性包干含税综合单价,具体含税包干单价、暂定数量、暂定总价及部分技术要求如下表所示:
3.2 以上综合单价均为含税包干单价,为完成招标范围内的全部工作内容的价格体现,包括防火门及五金配件材料费、制作费、包装运输费、装卸费、安装费(含安装辅助材料费用)、施工设备(含进退场和安拆费用)、水电费、措施费、管理费、利润、检验试验费、材料损耗及风险、税金及安装前后按照国家和业主单位的要求的一切必须的检测费用、特别是消防检测的费用等所有一切费用。
3.3 本工程综合单价已包括半成品及成品保护费用,其它施工合同认为承担本工程施工并验收合格而需要发生的其它成本支出,以及施工期间的人工、材料等物价的涨跌风险与总承包商及其它专业承包商的交叉配合费用以及售后保修费用等一切费用。
3.4 本工程最终结算方式:按照包干单价乘以洞口尺寸面积数量结算,单价包干不调整,数量按实计算。 第四条 材料及工程质量要求
4.1本工程以施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中涉及的以及国家地方消防部门规定的施工及验收规范为质量评定标准,乙方必须严格按规定组织施工。
4.2 本工程所使用的防火门均符合国家及地方规范要求,木质防火门制作安装应满足《防火门通用技术标准》GB12955-20xx技术规范及验收要求,同时须满足现行有关防火规范、验收标准及图纸设计要求。
4.3本工程要求,乙方如达不到该标准进行返工,所有返工发生的费用均由乙方自行承担。
4.4 隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市、区有关规定执行。
4.5保修期内如出现质量问题乙方必须即时赶到现场进行维修,如未按时到场甲方因此发生的一切损失由乙方负责。非因人为因素造成的质量问题,乙方应在接到甲方通知之时起24小时内修复。在保修期内乙方设专人负责,如人员有变化,承包人应立即以书面形式通知甲方;如因联系中断,有关维修工作甲方有权雇请第三方完成,费用从乙方保修金中扣除。因乙方不能按要求及时到位进行维修,或因一次维修不能满足使用要求的,甲方或物业公司有权雇请第三方进行维修,所发生的费用以市场价为原则,根据甲方或物业公司与第三方维修单位之间所发生的实际费用,在乙方保修款中给予扣除。
第五条 付款方式
5.1门框、门扇到现场安装完毕并经甲方、监理及总包方验收合格后7日内支付至合同价款的50%。
5.2 经消防部门验收合格且结算完成后支付至结算价款的80%。
5.3 第二年验收合格对应日一个月内付至总结算价的95%;。
5.4 保修期为贰年,自竣工验收合格之日起计算,质保期满后,无任何问题一次性将5%余款付清。
5.5 在甲方每次支付工程款之前,乙方应向甲方提供等额合法的完税建筑业发票,且工程款支付申请须经监理签字认可。
第六条 工程工期
6.1 本工程工期以甲方及总包方提出的进度计划为准。
6.2乙方必须无条件配合甲方和总包方做好工程进度规划,确保不会因乙方原因引起工期拖延,否则因乙方拖延工期造成甲方的所有损失由乙方负责承担。
第七条 甲乙双方责任
7.1甲方应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调,便于乙方的正常施工。
7.2在乙方施工期内,甲方应向乙方提供施工现场现有的道路、垂直运输机械、材料堆场、施工现场设施。
7.3 乙方应服从甲方和监理管理,配合甲方做好现场文明施工,建筑垃圾运至甲方指定的堆场。乙方应按国家相关规定配备专职安全员,所有材料及设备运至施工现场,卸车及成品、半成品保护、材料保管等由乙方自行负责,若有损失跟甲方无关。
7.4乙方配备的管理人员必须满足甲方和业主的要求,以满足工程施工需要。乙方对甲方发出的正确指令应立即执行,服从甲方在施工现场的统一领导和协调工作。
7.5 甲方提供施工所需水源、电源至分配箱,开关箱、电线电缆、照明等需乙方自行配置。
7.6 乙方必须保证在施工期间所使用的所有机械设备均安全可靠并符合要求。
7.7乙方需提供厂家资质证书、出厂合格证、检验报告及出厂复试合格报告,以及本工程消防验收所需要的一切资料凭证,以便产品验收。
7.8 乙方应提供优质售后服务,质量问题两年内免费保修。
7.9 乙方须现场核对结构洞口尺寸后下料、加工及安装。乙方应按照甲方和监理要求先行安装门框,待具备条件并对门扇尺寸核实无误后,经甲方同意再安装门扇。门框、门扇安装完毕后,乙方应根据甲方和总包要求,前来补漆和修补。修补及补漆费用已经含在包干单价中,不另外计取。
7.10 乙方应严格遵守甲方的管理制度,按时参加有关工程会议,服从统一安排,遇到具体问题,及时与总包、监理及甲方进行联系和对接,确定施工方案后施工。
7.11 乙方应按工程验收规范要求负责竣工验收等有关资料的编制,经甲方、监理确认后并入土建方工程资料。
7.12 乙方应负责消防管理部门的公共关系协调,并承担相关费用。 第八条 安全生产和文明施工
8.1 乙方应服从现场总包、监理及甲方的统一管理,遵守现场安全纪律和规章制度,注意其他单位施工成品保护,由于乙方原因造成其他工程的损失,责任由乙方承担。
8.2 本工程乙方现场施工必须做到安全生产、文明施工,按照安全十大规则操作,不规章作业,不冒险作业。
8.3 乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定,执行甲方和总包对安全、标化管理的有关规定,并承担由乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。
8.4 乙方对进场施工人员必须做好安全教育培训,特种作业人员如电工等必须持有效特种作业上岗证上岗作业,否则由于乙方原因发生的安全事故及火灾等引起的一切损失由乙方负责承担。
8.5 乙方作业人员无论施工场内外,所有发生的交通意外、疾病、打架斗殴等等均由乙方自行负责承担。
8.6 乙方施工期间所有施工机具、材料、劳务工资等外债均与甲方无关。
第九条 其他
9.1本合同一经订立,双方不得以任何理由推翻合同条款内容。
9.2 本合同未尽事宜,双方另行商定。
9.3 双方有争议,协商不成时,可起诉于工程所在地人民法院。
9.4本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方签字盖章后生效。
9.5本合同所有附件及补充合同与本合同具有相同的法律效力。 第十条 防火门技术参数及配件品牌表(附件一)
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:婚庆公司入场安全协议书
甲方:______________酒店有限公司
法定代表人:
地址:
乙方:______________婚庆主题馆
法定代表人:
地址:
乙方是一家有着多年从业经验的婚庆礼仪的多功能机构。为进一步发展外拓业务。甲、乙双方共同经营酒店会务与喜宴项目;经双方友好协议;本着互惠互利、共同发展的原则,特订立本协议:
一、合作宗旨
为客户提供便捷的商业会务、筹备婚宴;宴会服务渠道,提供更高素质的星级一站式服务,达到甲、乙方及客户共赢之目的。
二、合作项目
1、经营酒店喜宴与会务的策划及场地布置。
2、承办酒店商业会务场景布置。
3、承办酒店喜宴策划及场景布置。
三、合作方式
1、乙方为甲方指定的婚宴宴会优先合作单位之一。
2、甲方为乙方提供婚庆礼仪接待所需的区域和存放婚庆道具、灯光音响设备的所需库房(租金:__________元)。
3、为方便客人的咨询及落实婚礼服务,由乙方派专业人员(乙方派驻人员的工资及社保福利待遇等由乙方支付,并遵守甲方有关规章制度,违者按员工手册规定处理)在宴会预定处提供套餐及个性化项目服务,并提供婚礼_____及有关资料在接待区展示。
4、乙方推荐到甲方的婚宴客户,将会享受婚宴、客房、餐饮的相关优惠政策。
5、乙方以__________元/年,入住到甲方酒店;运作商业会展布置、制作婚庆、婚宴策划。
6、乙方需按甲方要求在长城厅配置LED显示屏,显示屏对外_____按______:______比例分成。
7、乙方向甲方酒店预定婚宴的客人提供最优惠婚宴政策,协助酒店婚宴销售,提高酒店婚宴业绩。
8、甲方免收乙方的进场费及押金,且应收取除甲方合作之外的其它婚庆公司、广告公司或文化公司的入场押金及进场费。其中,入场押金为____________元,收取场地使用费为____________元场,不分厅大小,桌数多少。
10、每年无偿为酒店策划______次的婚礼秀、婚宴秀活动或者是户外婚礼秀。这些活动更好的为海德建国酒店的品牌宣传及稳固其地位,并提高在同行业中的进一步影响力。
四、甲乙方权利义务
1、乙方拥有丰富的国内前沿婚庆行业资源,建立了一支婚庆团队。
2、合作期间甲乙双方均有义务在店内的动静态广告发布平台中,为对方做宣传。
3、乙方享有甲方的商业会议、商业会展、婚宴等相关的客户信息,同时乙方需保证信息不向第三方披露。
4、甲方应做好内部客户信息的保护管理工作,确保信息不会流向乙方以外的第三方个人或单位,对相关人员并有相应的约束惩戒制度。
五、合作期限
1、本协议有效期为_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,自双方代表签字之日起计算并生效。在合作经营期满后,在同等条件下,乙方有优先续签合作协议的权利。
2、合约期内,任何一方法人的变更均不影响本协议的有效性。
六、费用支付
合作费用以一年一付的方式支付。
七、争议解决方式及协议生效
1、本协议至生效之日起双方应严格履行,任何一方对本协议进行修改或补充,须征得另一方的同意,并补充协议,协议附件是本合同不可分割的组成部分。具有同等法律效力。
2、提前解除本协议的,解约方应提前一个月,以书面形式通知另一方,另一方收到解约通知之日起30天内,应作出同意或不同意解约的书面答复。
3、发生争议时,合作人可以通过协商或者调解解决。合作人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,可以向______方所在地的人民法院起诉。
4、本协议书未尽事宜,按照有关法律、法规的规定执行。
5、本协议有双方共同订立,本协议一式______份,双方各执______份。
甲方:(盖章)
授权代表人:
联系电话:
签约时间:_______年______月______日
乙方:(盖章)
授权代表人:
联系电话:
签约时间:_______年______月______日
篇18:安全文明施工合同
当前建筑工程安全文明施工管理还存在诸多问题,标准化是解决安全文明施工管理水平进一步提高的主要对策。对于安全文明施工合同你了解多少以下是小编为大家整理的安全文明施工合同范X,欢迎参考阅读。
安全文明施工合同范X1
建设单位: (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
为了加强本工程建设项目的安全、文明施工管理,创建文明施工工地,防止人员伤亡、火灾、治安、及重大经济损失事故的发生,经双方协商签订本协议书。
第一条:甲、乙双方严格按照经省人大批准的《____省建设工程项目施工安全监督管理办法》____市政府关于安全、文明施工的要求,明确各自的职责,加强对施工现场的管理。
第二条:乙方应服从管理和监督,做好现场安全、文明施工的各项工作。
第三条:乙方应主动做好以下工作:
一、施工现场办公及生活临设大门和围墙等重要设施须按甲方要求设置,现场布局合理整洁,无杂物、积水、异味,并保证安全、美观;安全文明设施标志、标志牌应设置在明显位置;各种材料应堆放整齐,施工垃圾须定点堆放,及时清运,严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。
二、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制,严格按照____市有关规定执行,避免扰民;施工现场必须派专人管理,严禁随意大小便;生活、生产废水及施工降水未处理合格,不得排入____市下水管道;不得破坏工地周围树木、绿地;土方外运过程,严格按程序操作,不得在工地外道路上遗洒,同时应严格出场车辆的轮胎清洗避免尘土带到____市道路上。
三、外地施工人员必须办理相关证件,禁止非施工单位人员在工地留宿,施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止打架斗殴。
四、施工车辆进出工地时注意工地交通安全,必须减速行驶;设置明显警示标志。
五、施工现场临时用电包括施工用电和生活用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》,配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志,严禁非专业人员接拆电线,防止发生触电事故,严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。
六、现场消火栓及其他消防器材配电安全、位置合理,应有明显的警示标志,严禁挪用,保证消防通道畅通;施工现场严禁吸烟,易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。
七、现场施工人员须统一佩带胸卡,严禁闲杂人员进行施工现场;严禁工人酒后上岗。
八、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全,杜绝发生土方坍塌等一切施工安全事故。
九、工人食堂必须干净,无蝇无鼠,认真执行食品卫生安全的有关规定,严防工人食物中毒;施工人员宿舍要求卫生整洁,严禁随意拉扯电线,冬季取暧可统一安装空调。
十、施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员,定期检查,发现问题及时整改;同时每天应派安全、文明施工值日佩带明显袖套在工地巡视,对甲方以及建管、监督部门提出的其他有关安全、文明施工等方面要求必须积极配合,认真履行。
第四条:安全文件施工措施费的使用按施工合同执行;凡发生事故造成人员伤亡、财产损失,全部费用及法律责任均由乙方自行负责,市、县主管部门针对该项目因文明施工措施不力受到批评和处罚一律均由乙方负责。
第五条:本协议自双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
安全文明施工合同范X2
为确保活动房安装项目顺利进行,保证施工过程中工人的人身安全及健康,保证公司良好形象,明确甲、乙双方的权益和义务,经甲乙双方协商一致,特签订本协议共同遵守:
1、 安全措施
1.1甲乙双方必须认真贯彻执行国家、建设部、____市政府、市建委等颁发的有关安全生产法令、法规、规章制度。
1.2要建立建全安全管理、定期检查制度,乙方要设立专职或兼职安全员。甲乙双方要定期进行安全检查,及时发现施工中的安全隐患,对所发现的隐患责令及时改正,对于限期内不整改的甲方有权停止乙方的作业(耽误工期由乙方负责)并做出相应处罚,待险情确实排除后方可恢复正常施工。
1.3甲方对乙方承担的每个安装工程,要先对乙方进行安全技术交底。乙方对作业人员在操作前进行书面和口头交底,所有作业人员均应按交底和安全操作规程操作。
1.4乙方要对其所有安装工人上意外保险,并把保险单据复印件交于甲方
1.5如果乙方作业人员因未按照安全生产有关规定施工造成的伤、残、亡事故,由乙方自行负责,并承担相关法律责任。
1.6乙方施工人员必须经过安全培训、考核后方可准予上岗,未经培训、考核上岗发生的工伤事故,其责任和费用由乙方负责。
1.7乙方需按国家及相关法律规范规定安排专职施工现场消防及安全管理人员,对本工地消防安全事宜负责。
1.8乙方自行负责施工现场清洁卫生、食堂饮食、职工生活的管理,并做好防火防漏气防漏电等工作。
1.9电动工具要使用电缆盘,要有漏电保护器或接地措施,并按规定定期检测。
1.10定期为登高作业人员体检,有不宜登高作业病史者应禁止登高作业。
1.11经常检查电动工具,电缆,电线有无破皮漏电现象,发现问题及时处理。
1.12高处作业时应配戴工具袋,防止构件坠落伤人。
1.13登高用脚手架应搭设合理,牢靠,不摇不晃。
1.14一般工种不得顶替特殊工种作业,起重工、电工、电焊工要持特殊工种操作证上岗。
1.15每天出工前,班长组织召开班前会讲安全,讲质量,讲进度要求,并做好记录,主管应定期参加会议。
1.16每天工完料净,场地清,灭绝火源,切断电源。
2、文明施工
2.1工人进场后要服从业主和现场管理人员的管理,不能野蛮作业,不能用语言或用其他方式顶撞业主和其他管理人员。
2.2进入施工现场员工应穿着统一规定的工作服和劳保用品,配戴安全帽,高空作业配戴安全带。不要随意大小便,穿戴要整洁,不要赤身露臂,在施工现场更不能穿拖鞋。
2.3帐蓬,配电箱,材料等摆放位置应符合施工作业总平面图要求。
2.4施工作业总平面图的确定,应先与甲方沟通,再行确定,一经确定应认真执行,不再改动。
2.5员工使用的生活用品,行李摆放要统
一、合理。
2.6材料进场后,应按规格、型号分类存放,并且应用木方或其他物品垫起100以上,码放整齐。严禁乱堆、乱放,严禁与腐蚀性物质接触,并有防雨措施。
2.7人字架、一字梁、钢梁钢柱、檩条、复合板应按照与板房长度方向相垂直的方向摆放整齐,做到一条线、一头齐。
2.8构件堆放应符合其设计受力情况,如屋架,窗、门要竖立堆放。
2.9木夹板、窗、门等物件应用苫布盖好,防止雨淋。
2.10五金件、玻璃胶、小型工器具不得乱扔,乱放,应分类存放在小件箱中,并且有防雨措施。
2.11施工垃圾(如聚苯乙烯碎屑,彩板废料等),每天完工清理干净,统一堆放到指定位置。
2.12完工后退场前,将剩余材料按退货管理规定清理退库。 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
安全文明施工合同范X3
发包方: (以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为贯彻落实安全
第一,预防为主的安全生产方针、确保病房楼施工现场安全、进一步明确双方的安全责任,经双方协商制定本合同:
1. 承包方的安全责任:
1.
1. 建立建全安全生产组织体系,建立各级、各部门、各系统安全生产责任制,明确各级、各类人员在施工活动中应承但的安全职责。
1.
2. 建立安全保证体系和安全监察体系,健全各级安全监察机构和安全网络,超过30人的二级机构施工队伍设专职安全员,30人以下的设兼职安全员。
1.
3. 有能满足工程需要、保证安全施工的机械设备,合格的安全工具及安全防护设施,而且不超过检验周期。
1.
4. 非凡工种(电焊工、架子工、起重工、电工等)资质具备且上岗证齐全,证件合格项目与所从事工种相符。
1.
5. 严格高处作业安全控制措施、严格施工用电安全控制措施。
1.
6. 配足、配齐合格的劳动防护和劳动保护用品,且能正确佩带。
1.
7. 所有施工人员名单及身份证复印件应交甲方验证并存档,经常对施工人员进行必要的安全教育,对外聘临时工必须进行针对性的安全教育和安全培训、并考试合格。
1.
8. 严禁使用未成年人和不适应现场要求的老、弱、病、残人员进行施工。
1.
9. 严格执行发包方的安全治理制度及文明生产治理等制度。
1.
10. 接受发包方安全专职人员的安全监督、治理。对发包方安监人员提出的意见能够及时安排整改。
1.1
1. 施工人员不得超越施工场地进入非施工区域,由此产生的后果自负,如造成发包方生产设备损坏或造成事故均由承包方赔偿。
1.12 乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持三不放过的原则,严肃处理相关责任人。
2.发包方的安全责任
2.
1. 审核承包方的非凡工种(电焊工、架子工、起重工、电工等)是否资质具备且上岗证齐全,证件合格项目与所从事工种相符。
2.
2. 向承包方具体交代发包方所制定的各项安全治理制度,并要求严格执行。
2.
3. 对承包方施工现场有安全监督的责任,对施工现场及发包方院区范围内的所有违章有权制止、纠章、对严重违章有权对其停止工作令其整顿。
3. 工程开工前,承包方向发包方缴纳贰万元安全生产保证金,发生人身死亡事故、扣除全部保证金,违约金按工程造价的3%从工程款中扣除,并对死亡人员家属承担赔偿责任和其他责任。发生人身重伤事故、扣除50%预留保证金,违约金按工程造价的0.5%从工程款中扣除,承担对伤者的救治费用、赔偿责任和其他责任。违反发包方有关安全治理制度规定时,将按有关制度的规定给予经济处罚。
4. 安全、文明奖惩细则
4.1 承包人有下列情况的,每次处以50500元的违约赔偿,并责令整改:
4.
1.2 进入现场未戴安全帽,未佩带工作卡的;
4.
1.3 现场随意高空抛物;
4.2 有下列情况的,每次处以X元的违约赔偿,并责令整改:
4.
2.1 现场材料、机具乱堆乱放,影响场容场貌的;
4.
2.2 食堂、宿舍、厕所等现场卫生管理制度未制定、落实或现场卫生情况差的;
4.
2.3 现场(含办公区)有未成年人进出的;
4.
2.4 没有建立健全安全生产责任制和定期安全检查制度的或未予真正实施的。
4.3 承包人有下列情况的每次处以10000元的违约赔偿,并责令改正:
4.
3.1 现场操作人员违反安全操作规程,但未造成安全事故的;
4.
3.2 施工用电不规范,乱接乱拉电缆线,安全保护装置形同虚设;
4.
3.3 现场安全措施未到位,有严重安全隐患的。
5.施工期间不得影响病人休息,如在工程施工中因环保、噪声等产生的问题,一切后果由承包人承担,并不得以此为借口耽误工期,因此致使的工期延误,由承包人承担。
6. 承包人综合治理不力,有打架、盗窃、赌博、嫖娼等事件发生的,
第一次处以5000元的违约赔偿,
第二次处以10000元的违约赔偿,以此类推。若有管理人员参与,罚款加倍,且清退该管理人员。情节严重的,送当地公安机关处理。
7.监理、发包人针对存在的问题已用书面通知形式提出整改意见,仍然整改不及时,或未能从根本上予以改正,同样或类似问题一再发生,项目总监有权下达停工令进行整改,因此造成的延误工期由承包人承担。
8. 本合同作为____市东方人民医院建设工程施工合同附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署后立即生效。
未尽事宜双方协商解决。
8. 本合同发包方、承包方各两份,共四份。
9. 本合同自签订之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
篇19:聘请专家安全检查协议
根据《湖北省安全生产委员会关于深入开展餐饮场所燃气安全专项整治的通知》(鄂安[20__]2号)和《县安委会关于印发全县深入开展餐饮场所燃气安全专项治理检查实施方案的通知》(随县安[ ] 号)文件要求,现结合我站的情况与餐饮用户鉴定安全用气合同:
一、餐饮用户必须在有省液化气经营许可证的气站加气。
二、餐饮用户必须购合格的灶具及其它液化气用具。
三、气具安装必须合格。
四、如在地下室或半地下室及通风不好的地方必须安装大型通气设施。
五、气站必须定期检验钢瓶,不得超期使用,螺丝瓶必须报废。
六、减压阀使用2-3年要更换,管子1-2年必须更换,管与灶、阀的结头必须用紧箍扭紧。
七、停止用气时,必须关好钢瓶阀门。
八、经液化气站检查不合格的用户,气站不予供气。
签字: 餐饮用户签字:
年 月 日
篇20:2024年公寓租房合同
甲方:_____________________本人姓名:_____________职务:_______________________________性别:_______________________________地址:_______________________________邮码:_______________________________电话:_______________________________乙方:_____________________本人姓名:_____________职务:_______________________________性别:_______________________________地址:_______________________________邮码:_______________________________电话:_______________________________根据《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议:
第一条房屋基本情况甲方房屋坐落于;位于第____层,共,,房屋结构为____,建筑面积____平方米;该房屋所占地土地使用权以方式取得;该房屋平面图,该房屋附着设施;为________。
第二条房屋用途该房屋用途为______________________________除双方另有约定外,乙方不得任意改变房屋用途。
第三条租赁期限租赁期限自________年____月____日至________年____月____日止。
第四条租金该房屋月租金为____元整。租赁期间,如遇到国家有关政策调整,则按新政策规定调整租金标准;除此之外,出租方不得以任何理由任意调整租金。
第五条付款方式乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金____元整。租金按结算,由乙方于每的第____个月的____日交付给甲方。
第六条交付房屋期限甲方应于本合同生效之日起____日内,将该房屋交付给乙方。
第七条甲方对房屋产权的承诺甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷;除补充协议另有约定外,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交付房前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿。
第八条维修养护责任租赁期间,甲方对房屋及其附着设施每隔________年检查、修缮一次,乙方应予积极协助。不得阻挠施工。正常的房屋大修修理费用由____方承担;日常的.房屋维修费用由____方承担。因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用,由乙方承担并负责赔偿损失。租赁期间,防火安全,门前三包,综合治理及安全、保卫等工作,乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。有关的日租房注意事项日租房的概念来自国外,最早是一种流行于欧美的小型家庭式旅馆,是业主将自己住所的空余部分短期出租给他人的一种经营形式。那么日租房注意事项有哪些呢我们一起来看看。____日租房注意事项
一、日租房入住:
1、客人需要提前电话通知店家大概入住时间,然后在约定的时间抵达房子所在小区,必须电话联系确认。
2、入住时需要准备全部房费和押金,如果房客事先支付了定金,将会从房费中扣除定金。日租房一般不接受退房时交费,请谅解,填写入住单.
3、店家向房客交代相关事宜。
4、查验身份证等有效证件;
5、承租人核对房间内所有配置及设施,领取钥匙。____日租房注意事项