啤酒购销合同范本_合同范本
合同编号:
供方:
需方:
签定地点:
为确保供需双方的利益,特制定如下销售政策:
一、瓶装啤酒的产品名称、规格、价格、数量:
1、产品名称:
2、产品规格:瓶装啤酒有精装塑包(1*9)和彩箱包装(1*12)。
3、产品价格:普通型暂定8度塑包型小环标9.90元/包;塑包大环标10.60元/包,精制大环标12.80元/包,普通彩箱16.00元/箱,高档彩箱18.00元/箱。根据原材料及馐物的市场价格浮动,由供方给需方价格,如有价格变动,供方需要3日内通知需方。
4、销售数量:需方全年销售普通型啤酒30万/瓶一组,按月计划销售供货,三个月完不成计划,供方有权解除合同。
单位:万瓶
月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份
数量
5、12月底完成任务将保证金退还给需方,如完不成任务供不付保证金,超额完成达到100万瓶送长安之星面包车一辆,完成200万瓶送桑塔纳一辆。
二、产品选题:
系列啤酒产品质量符合国标,保持期内符合产品运输,避光常温0-25度以下储存及正常销售条件下,如出现质量问题,由供方负责,但需方发现批量产品存有质量问题,必须在货到十日内以书面形式通知供方,否则,需方即确认本产品合格,出现任何问题概不负责。
三、交(提)货方式:
供方指定仓库,当场提货,当场验收。因商标造成本合同条款不能履行(包装外观、文字的修改)时,乙方同意给予谅解和支持。
四、运输方式及费用:
供方代办运输,所有产生费用由需方承担,或需方自提均可,汽车造成的损失由乙方直接向承运方索赔,铁路运输失盗或造成损失向保险保价部门索赔。
五、销售范围:
系列啤酒指定 (市、区)一家总代理,未经供方许可,需方不得自行转让买卖合同,否则则视合同无效。需方在合同约定的县、市、地区内销售,不得冲击其它县、市市场。在所销售区域内销售价格必须统一,不得降价销售,否则供方有权单方终止合同或采取惩罚措施,扣留全年返利和保证金。
六、返利结算:
销售供方啤酒按销量不定期执行返利政策、不重复返利办法;需方销售20万瓶,每瓶返利2分;销售40万瓶,每瓶返利5分;销售60万瓶,每瓶返利8分;返利金额只能按现行价格提洒,可顶下年销售任务额。
七、空瓶加收及验收标准:
供方回收本标的空瓶,普瓶0。45元/个,600异型瓶0。45元/个计算,只顶酒款,不付现金。
八、结算方式:
现金(汇票)结算,款到发货。
九、违约责任:
双方按照经济合同法承担责任,需方违约不退保证金,供方违约双倍退还保证金。
十、解决合同纠纷方式:
双方如有纠纷,首先协商解决,协商不成,由供方所在地人民法院管辖受理。
合同期限 年 月 日起至 年 月 日止。
本合同自双方签定之日需方向供方交合同保证金全任元后方可生效。
本合同最终解释权归本系列产品公司所有。
更多相似范文
篇1:苗木购销协议书
甲方:_________
乙方:_________
为加速新品种推广,根据乙方要求并经协商特签订协议,以资双方共同履行。
品种:_______________
规格:_______________
数量:_______________
单位:_______________
金额:_______________
提货时间:_______________
备注:_______________
第二条甲方提供的苗木品种纯度98%以上,长势健壮,根系完整,无检疫性病虫害。
第三条协议签字生效后,乙方付给甲方30%的苗木预定金,余额待提苗时一次性付清。如中途乙方所需数量变更应与甲方协商更改。如乙方不能按协议提苗,定金不予退还。
第四条若一方终止合同,应向另一方赔偿经济损失。若遇天灾苗木损失严重,则甲方在提苗木前2个月通知乙方按比例缩减。
第五条运输手续由乙方自理,甲方可提供方便,一切费用均由乙方负责。若需甲方代办,需由乙方交付一定的代办费。
第六条本协议一式二份,经甲、乙双方签字生效,如有违约按有关法规条例执行。
第七条未尽事宜,双方协商解决。
甲方:_______________乙方:_______________
经办人:_____________经办人:_____________
_________年______月______日_________年______月______日
篇2:服装厂购销合同
甲方:________________
乙方:________________
________________管理有限公司( 以下简称甲方 ) 与___________服装服饰有限公司 (以下简称乙方) 就工服制作业务签订以下合同,共同遵守。
第一条 产品名称、价格、数量。
后附详细报价单。此价格经双方认可,作为本合同的附件。
第二条 交货地点及时间
1、地点:_________________________
2、时间:自本合同签订且乙方收到预付款后______日内。
第三条 加工形式
1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品,经双方确认后,再进行批量生产。
2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。
3、货物到达甲方指定地点后,甲乙双方依据订货清单进行清点验收,并办理交接签字手续。
第四条 甲方责任
1、甲方通过服装款式及面料后,在合同生效及执行过程中不得擅自更改。
2、甲方定好量体时间,保证人员齐全。
3、按此合同付款日期,按时付款。
第五条 乙方责任
1、乙方须保证产品质量,如有制作问题,乙方须负责修改。
2、按此合同交货日期,按时交货。如未按时交货,甲方将扣除乙方______________的货款作为违约金。
第六条 结算方式
1、支票结算。此合同签订后____日内,甲方须预付_____________的货款给乙方。
2、终结付款额,依据实际制衣件数,经双方认可后的款额支付。
3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后,须在_____________内付清乙方全部货款。如有延误,每日须加付_____________的滞纳金。
第七条 本合同有效期自签订之日起生效,到全部货款结清之日为止。
第八条 此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同,需赔偿对方______________的货款作为违约金。本合同一式两份,双方各执一份。
甲方业务代表:__________ 乙方业务代表:____________
甲方盖章:______________ 乙方盖章:________________
日期:__________________ 日期:____________________
篇3:标准版汽车购销合同范文_合同范本
随着改革开放进程的推进,购销合同的使用越来越多,今天小编就给大家分享了车辆租赁合同,一起来阅读哦
有关汽车购销合同范文
甲方:
乙方:
为了提高经济效益及工作效益,促进双方业务往来,简化作业手续,经双方友好协商达成一致,甲方负责向乙方提供所需车辆,并签订本合同,双方严格执行以下合同条款。
一、甲方就订购所需车辆(以下简称:合同车辆)事宜,与乙方达成一致意见,双方于 年 月 日签订本合同。
二、车辆品牌型号: ,车辆单价: 元,订购数量: 辆,合计:大写Ⓧ 元整(小写:¥ 元整)。
三、付款方式:
(1)在本合同签订之日,乙方付给甲方人民币大写Ⓧ 元整(小写 元整)作为预付款。余款人民币大写Ⓧ 元整(小写 元整)必须在 年 月 日前付清剩余款项。
(2)支付日期以甲方账户显示收到全部合同总价款为准。
(3)甲方收款账号: 。
四、交货方式
甲方在收到合同总价款后应与5日内将合同车辆在乙方指定地点进行交货验收,验收完成后,乙方未提出异议,则视为甲方交付的合同车辆之数量和质量均符合本合同的要求。
五、甲方保证
1、合同车辆已经通过售前的调试、PDI检验和清洁。
2、合同车辆符合随车交付文件中所列的各项规格和指标。
六、乙方保证
1、乙方在购车前,已事先获得合法的资格,并在购车后依法律规定的时间到有关车辆管理部门依法办理一切登记手续,否则因此造成的不良后果均由乙方承担。
2、若乙方委托甲方办理合同车辆,由乙方负责所有有关车辆管理部门登记手续途中的一切风险责任。
七、质量及质量担保
1、合同车辆的质量担保范围及方式见随车所附的《使用维护说明书》。
2、乙方及其许可使用合同车辆的人员,应按《使用维护说明书》要求规范使用、保养和维修,如有违反,造成和/或引起合同车辆的损坏或故障,则不能获得质量担保服务。
八、不可抗力
因不可抗力致使本合同一方不能履行合同的,则根据不可抗力的影响部分或全部免除其责任。但是,该方因不可抗力不能履行合同,负有及时通知和拾天内提供证明的责任。
九、违约责任
本合同任何一方违约,违约方应赔偿守约方的实际经济损失。
十、因本合同产生的一切争议,合同双方应通过友好协商解决。如协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉,通过诉讼解决。 十一、双方约定
1、 甲方提供合同车辆之日起,对合同车辆将承担全部风险,包括因不当使用合同车辆而造成的损坏和/或损害。
2、 如果乙方虽已提车,但尚有本合同约定的车款没有付清,合同车辆的所有权属甲方,且乙方不得将合同车辆用于抵押或其他债权担保。甲方据此有权解除本合同、收回合同车辆并向乙方收取车辆使用费。
十二、本合同双方申明,双方是自愿签署本合同的、对本合同项下各条款内容经仔细阅读并表示理解,保证履行。本合同为合同车辆买卖的全部法律文件。有关合同车辆的任何广告、宣传单张、推介资料或其他媒体形式的信息仅供甲方参考。
甲方签章: 乙方签章:
年 月 日
车辆购销合同模板参考
甲乙双方经过协商,就购买甲方汽车达成一致协议如下:
一、标的车辆简况:
汽车品牌:
型号:
车身颜色:
坐椅颜色/材质:?
发动机号:?
车架号:?
产地:
制造商:
自排挡 或手排挡:?
新车 或二手车:
出厂日期:
甲方所交付的车辆如果是新车,甲方保证其所交付的车辆不是返修车、库存车,且应为零公里车(因办理手续、提车而进行的必要移动除外);甲方所交付的车辆如果是二手车,甲方保证:车辆没有被抵押、没有被司法机关查封,里程表上的记录是真实、可信的,没有对其进行任何里程回拨。?
二、价款:
乙方须向甲方支付的总价款为人民币?,该金额由以下几部分构成:
1、车价;元
2、购置税;?元
3、保险费?元;
4、牌照费 元;
5、本合同第五条第 款的代办费? 元。
乙方不再承担任何加急费、手续费、运费、出库费等费用。
三、交车方式:
交车地点:交车时间:
付款方式:付款时间:
四、甲方同意向乙方无偿赠送以下设备、配件和提供如下的免费服务:
五、经乙方的书面委托,甲方可向乙方提供以下服务,乙方打勾选定如下服务项目,同时应按甲方和保险公司、银行、车辆登记机关的要求提供相应所需的文件和证明。
甲方完成上述代办事宜后,应将相应的牌照、发票、保险单等票据凭证完整地交给乙方,乙方按票证据实支付。
因办理上述手续而产生的代办费由双方约定,甲方亦可免收代办费。甲方的代理行为应在乙方的委托授权范围内进行,否则后果自负,如因此给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。
1、代理乙方向保险公司购买有关汽车保险; 代办费:?
2、代理乙方向有关银行提出并办理汽车贷款;代办费:?
3、代理乙方参与汽车牌照的投标;代办费:?
4、代理乙方为所购汽车上牌;代办费:?
5、乙方要求的其他服务。代办费:?
六、质量和维修:
1、甲方向乙方出售的汽车,其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准和汽车行业标准。如果汽车制造商的企业标准高于国家标准或行业标准的,则必须达到企业标准。甲方出售的车辆应当与随车提供的产品说明书或车辆使用书的质量状况相一致。
乙方对车辆的特殊质量要求如下:
2、甲方向乙方出售的汽车,必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车或合法的进口汽车。
3、甲方向乙方出售汽车时要真实、准确、完整地介绍所销售车辆的基本情况,并提醒乙方注意有关车辆的非缺陷性的瑕疵状况,不得做虚假陈述或隐瞒车辆的真实状况。
4、甲方在向乙方出售车辆时必须向乙方提供以下书面文件:
(1)汽车销售发票;(2)车辆合格证、海关进口证明和商品检验单(进口车);(3)保修卡或保修手册;(4)中文说明书;(5)随车工具及附件清单;(6)车辆行驶证、登记证及以往维修记录或维修单位和所投保的保险公司的名称、地址、电话(二手车)。
5、乙方在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
6、乙方在购车时应对所购车辆的使用性能及外观进行认真检查、确认。
7、如乙方使用、保管或保养不当造成的问题,由乙方自行负责。
8、甲方应当在交车时向乙方提供车辆交接单一份(见附件),由乙方对该车的外观、使用性能进行检查、确认。
9、甲方及车辆生产商应保证车辆在正常行驶状况下的安全性,而无安全隐患,《产品说明书》或《产品使用书》应对安全操作方法、安全装置的时效、安全性的检测等作了详尽说明,并向乙方作了明确的告知。销售方及生产商应保证车辆在有效期内,所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。
10、汽车在购买后,由买受人负责与生产厂家的特约维修站联系、解决,但甲方应提供联络、沟通及协助的便利。甲方及车辆生产商应建立一定数量的特约维修站,并保证车辆能及时获得修理,汽车零部件充足,收费合理。
七、违约责任:
1、任何一方违反本合同,包括但不限于甲方不按本合同的约定交付车辆,或交付车辆质量不符合本合同条件的,或车辆有潜在的隐蔽瑕疵无法在交接时查验的;乙方不按本合同规定支付车款;不配合对方办理车辆贷款、保险、上牌的;任何一方违反保证、承诺条款或不履行协作配合义务,致使对方不能实现合同目的的,均须承担违约责任。守约方有要求降低价款、无偿修理(七日内修理完成)、支付违约金(以每迟延一日,以车辆总价款的5‰计算)、换车、继续履行本合同、解除本合同的各项权利,上述权利可由守约方根据不同情况合理选择。
2、如属于在汽车交车以前出现的质量问题(包括外观),甲方未向乙方明示的,乙方有权按照本条前款规定追究甲方违约责任。但甲方有证据表明对质量问题没有过错,甲方是不知情的,则甲方可以免责。
甲方虽然已向乙方交车,但在甲方按照本合同第5条提供相关服务如上牌、代办保险时造成车辆损坏的,甲方应当及时免费修理,乙方有权要求甲方适当降低车价或赔偿损失。
车辆的主要部件和系统如发动机、电路系统、油路系统、制动系统、方向系统出现故障而1年内经2次修理后仍不能修复的,且甲方隐瞒车辆真实状况的,甲方应承担相应的法律责任。情形严重的,乙方可以解除本合同。
甲方提供的汽车由于各种部件发生质量问题,造成车辆频繁维修,而影响到乙方正常使用的,乙方可以要求甲方赔偿损失;问题严重导致车辆无法正常行驶的,且甲方隐瞒车辆真实状况的,乙方可以要求解除合同。
八、争议解决:因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决;协商不成,任何一方均可以采取以下方式解决:
1、向甲方所在地法院提起诉讼;
2、向乙方所在地法院提起诉讼;
3、向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁。
4、向上海仲裁委员会申请仲裁。
九、合同文本:本合同一式肆份,双方各执贰份。
十、合同效力:
本合同经甲、乙双方签字或盖章后即生法律效力;但如果乙方购买车辆按揭贷款的,双方约定选择下列第? 种方法实施:
(1)银行同意对乙方按揭贷款的,则本合同生效;否则,本合同不生效。
(2)不管银行是否同意按揭贷款,本合同均为有效;改由乙方向甲方支付全部车款,但甲方同意给予一定的宽限期,乙方向甲方分期支付,支付方式和时限为:?
十一、其他约定事项和条款
本合同附件或补充协议、补充条款与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字或盖章):? 乙方(签字或盖章):
代理人(签字或盖章): 代理人(签字或盖章):
电话: 电话:
年?月?日
汽车配件购销合同协议书
买方: (以下简称甲方)____________
卖方: (以下简称乙方)____________
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议,共同遵照执行:
第一条:甲方购买乙方所有的机动车一辆:
车号:____________ 颜色:____________
产地: ____________型号:____________
发动机号码: (拓印粘贴)
底盘 号码: (拓印粘贴)
第二条:甲方向乙方支付车款人民币___万元。包括三部分:
定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条:甲方的付款方式和期限:本合同生效当日付定金 万元,三日内再支付第一笔车款现金 万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
第四条:乙方在收到甲方第一笔车款之日,应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。
第五条:办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。
第六条:乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第七条: 乙方应保证交付前该车的维护正常,手续完整。
第八条:甲方违反本合同,定金不予退还。
第九条:乙方违反本合同,应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第十条:本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。
甲方(授权签字人):____________ 乙方(授权签字人):____________
住址: ____________ 住址:____________
证件号码:____________ 证件号码:____________
___年___ 月 ___日 ___年___ 月 ___日
篇4:包装盒标准购销合同范本
供方:武汉市木兰纸业有限公司 合同编号: 需方:武汉市中兴纸制品有限公司
一、材料品名、规格型号、数量、金额、到货时间及数量按需方采购订单要求为准,供方确认回传后即生效。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:符合需方企业标准即《武汉市中兴纸制品有限公司原纸验收标准》的要求和《质量保证协议书》的规定。原纸最终的质量以满足需方的使用要求为准,在需方使用期限内供方对所供产品质量负责。
三、交(提)货地点、方式:武汉市中兴纸制品有限公司仓库。汽运或火车运输,费用由供方承担。
四、价格:如遇市场价格行情波动较大,经双方协商一致后,可对其原价格进行适当的调整。
五、合理损耗和计算方法:需方按验收合格品实际数量收货,不计损耗。
六、包装物:编织袋包装或经需方同意的其它方式,符合需方原纸验收规范。
七、验收标准、方法及提出异议期限:以需方质量标准中相关规定及双方临时协定认可的标准为验收标准;验收方法为抽检;产品质量必须满足需方的使用要求,在产品使用期内,需方有权对产品质量提出异议,并要求供方及时处理。
八、交货注意事项:供方交货时需附双方传真确认的《定货通知单》及供方对该批产品的质量检验报告单、产品合格证,否则需方可予以拒收或收取供方该批产品价值1%的质量检测费。
九、服务与承诺:供方必须按时、按质、按量交货,否则可视为供方违约,需方有权终止合同或取消订单;在产品使用期内如发现供方产品的质量问题,供方必须在24小时内做出答复,且供方须按标准规定或质量保证协议书上的规定接受需方提出的退货、补货、折让等处理方式。
十、结算方式及期限:验收合格后,供方按需方的实际收货数量于每月25日前将增值税票交到需方财务,需方 天后付款,付款方式为支票或银行承兑。
十一、本合同附件:双方签订的《质量保证协议书》、《原纸检验规范》。
十二、违约责任:由违约方承担违约责任,依据合同法及“质量保证协议书”的有关规定操作。
十三、解决合同纠纷的方式:双方如发生争议,应及时进行协商解决,协商不成,交需方所在地法院解决。
十四、其它约定事项:本合同经供、需双方签字盖章后生效,本合同一式二份,供、需双方各执一份。
供 方 需 方
单位名称: 单位名称:武汉市中兴纸制品有限公司 法定代表人: 法定代表人:徐志启
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:027-82313846
开户银行: 开户银行:武汉农村商业银行岱山支行 帐 号: 帐 号:20xx72746210026 邮政编码: 邮政编码:430011
合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日
篇5:购销协议书
同编号:
甲方(收购人):_________________
签订地点:
乙方(出卖人): 签订时间: 年 月 日
为了促进茶叶生产的发展,畅通茶叶流通渠道,维护双方合法权益,经甲、乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条 交售日期、数量及价格
1、乙方必须在_____年___月 日以前,向甲方交售青(干)茶 _公斤。
2、甲方应按照收购时的市场价向乙方计付货款。
第二条 品种、等级、质量及验收
青(干)茶的品种、等级和质量, 由甲、乙双方协商确定,具体为:
第三条 交货地点及货款结算方式
乙方应按合同规定的时间在 交货;
乙方交售的青(干)茶经验收合格后,甲方应在____天之内向乙方以现金的方式支付货款,乙方凭有效身份证复印件领取货款。
第四条 乙方的违约责任
1、乙方如因违约自销而不履行合同时,甲方将有权取消与乙方的长期合作关系。
2、乙方交售的青(干)茶没有达到第二条前款规定标准的,甲方有权拒收或作降价处理。
3、乙方未按甲方通知的时间、地点交货的,甲方有权拒收或作降价处理。
第五条 甲方的违约责任
1、甲方擅自改变交货时间、地点的,由此造成乙方损失的,应根据实际情况赔偿其损失。
2、甲方无故拒收送货,应向乙方偿付被拒收货款总值____%的违约金,并承担因此而造成的损失和费用。
3、甲方未按合同规定的期限付款的,甲方应按银行有关延期付款的规定,向乙方偿付延期付款的违约金。
第六条 不可抗力
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应尽快向对方通报理由,不承担违约责任,经双方协商确定,变更或解除合同。
第七条 合同的变更与解除
甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时,应征得另一方同意,再由双方签订变更或解除协议。在签订变更或解除协议前,原合同继续有效。当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的通知后,应在收到通知之日起 天内做出答复(当事人双方另有约定的从其约定),逾期不答复的,视为同意变更或解除合同。
第八条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议的,由甲、乙双方协商解决;也可由有关部门调解,协商或调解不成,按下列第种方式解决:
1、提交绍 裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第九条 其他约定
第十条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本一式 份,交乙方所在地工商部门留存一份。
甲方: (章) 乙方:
法定代表人: 居民身份证号码:
篇6:多配方饲料购销合同
甲方:________
乙方:________
为维护当事人合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及有关法规,甲乙双方经友好协商,签订本合同并共同遵守。
一、甲方授权乙方使用甲方预混料和注册商标生产浓缩饲料和配合饲料产品,销售区域不限,使用安能商标,商标所有人为甲方。产品标准由甲方协助乙方制定并由乙方负责备案,使用乙方浓缩饲料、配合饲料生产登记证、厂名、厂址。
二、乙方应保证月销量不低于______吨,年销量不低于____吨。自合作合同签订时起,给予乙方6个月市场启动期,六个月后仍未达到目标销量者,甲方有权单方面终止合同。
三、甲方按公司统一定价优惠5%向乙方提供安能系列预混料,乙方每次订货量应不少于____吨,订货应提前______天,且应在订货时按约定价格将货款汇入甲方账户;在甲方收到货款后_5个工作日内自行提货;若需甲方送货,甲方将按实际价格收取运费。订货后已生产的产品,必须由乙方负责在10日内提货,否则扣发乙方每吨100元的返工费,因返工所消耗的原料、包装物等另外计价由乙方承担。
四、甲方保证提供的预混料产品质量符合企业标准和国家有关法规;对由预混料引发的质量事故负责。乙方对甲方的预混料产品质量提出异议,应出具国家认可的饲料质检机构的检验报告,经双方协商或司法程序解决。
五、甲方负责乙方产品配方的调整,由乙方自行采购除预混料以外的其他原料并组织生产;甲方负责乙方产品包装物、宣传品、标签的设计,由乙方自行制作。
六、乙方应向甲方交纳保证金一万元,于签订合同时缴纳,如果乙方在生产经营中出现质量事故、对甲方品牌信誉造成不良影响,甲方有权扣除保证金;如果无上述情况发生,于合作期满、乙方使用完或销毁所有与甲方品牌有关的包装物、标签后退还。本合同解除后,乙方不得继续以甲方合作伙伴的名义开展业务。
七、退货:乙方由于非质量原因要求退货须在产品保质期内提出,并承担退货运费和产品处理费。由于甲方原料采购、生产加工、装卸作业等工作失误造成的产品质量事故,退货运费和产品处理费由甲方承担。
八、甲方任何人员与乙方达成的口头协议,均无法律效力,本合同加盖甲方合同章或公章后方可生效。如遇上述条款未尽事宜,双方可协议或补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。双方因履行本合同发生争议,由北京市昌平区人民法院管辖。
九、本合同有效期自________年_________月________日始至_________年__________月________日止。
十、本合同一式四份,乙方及甲方产品研发中心、客户服务中心、财务管理中心各执一份。
甲方:
日期:
乙方:
日期:
篇7:板材购销合同
需方(甲方):_______________
供方(乙方):_______________
项目名称:____________________
工程地点:____________________
签订时间:____________________
订地点:____________________
需方(甲方):_______________公司
供方(乙方):____________________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确需方(甲方)和供方(乙方)的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。
1、标的物名称、规格、数量、单价、金额
合同数量为暂定量,如果实际供货量与暂定数量有差距的,按照实际供货量结算。
2、生产厂家及商标
3、供货时间、数量
乙方应当按照以下第( )种方式约定的时间及数量交付本合同标的物。
(1)乙方应按照以下时间及数量向甲方交付本合同标的物:
交付时间:____________ 交付数量:____________
交付时间:____________ 交付数量:____________
交付时间:____________ 交付数量:_____ _______
(2)交付时间及数量由甲方通知,乙方应当在接到通知之日起_____天内交付。
(3)其他方式:
4、质量标准及验收
乙方所供标的物的质量应达到国家规定的有关标准(国家标准、行业标准或地方标准),具体质量标准为:___________________ 。
甲方应在收到标的物之日起______日内对所收到的标的物的名称、规格、数量、生产厂家及质量进行检验,如不合格,甲方有权退货,并向乙方提出索赔,乙方还须承担由此给甲方带来的一切损失。
5、交货地点和方式
乙方应将所有标的物送至 工地现场甲方指定地点落地交货。
6、交付费用承担
乙方承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费、装卸费及因履行交付义务而产生的一切费用。
7、合理误差及计算方法
8、包装要求
包装应能保证标的物质量完好。
9、结算方式及期限
10、违约责任
10.1乙方不能按甲方要求的时间、地点交付标的物的,每迟延一日,按合同总额的 %向甲方支付违约金。逾期超过______日的,甲方有权解除合同,乙方应按合同总额的 %向甲方支付违约金。因此造成的损失超过违约金的,超出部分由乙方赔偿;
10.2乙方交付的标的物不符合合同约定的质量标准的,甲方有权拒绝接收。乙方应按合同总额的 %向甲方支付违约金。同时甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务。因此造成的损失超出违约金的部分,乙方应当赔偿。
10.3 甲方不能按合同约定支付货款,应向乙方支付违约金,违约金额为应付未付货款的0.02%/天,但违约金总额不不超过合同总额的3%。
11、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。
12、禁止权利转让
任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的,该权利转让无效,对本合同他方不产生法律约束力,并视为该方违约,该方应向本合同他方支付相当于本合同标的额10%的违约金。
13、解决纠纷的方式
甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成的,双方同意将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交以下第 种机构解决:
第一种:甲方住所地有管辖权的人民法院; 第二种:__________仲裁委员会。
争议解决条款不因本合同的无效、解除和终止而无效。如就本条款关于管辖和争议解决方式作出修改的,不得附加任何条件并必须单独签订仅就管辖和争议解决方式修改的协议,且其所加盖的印章和签字应与本合同所载的完全一致,方为有效。
凡因与履行本合同有关所签订的其他一切补充协议、签证单据、物权凭证和单据、确认函等法律文件再行约定管辖及争议解决方式的,不得对抗以上条款的约定,如有违背,则该约定一律无效。
14、其他条款
14.1 乙方保证所交付的标的物不侵犯任何他方的知识产权,乙方保证甲方在使用标的物时不受任何第三方提出侵犯知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
14.2各方当事人以任何形式对于本合同实质内容(标的、质量、价款、履行期限、履行地点、付款方式、违约责任)的修改、变更,必须采取书面形式,且其所加盖的印章和签字应与本合同所载的一致,方为有效。
各方当事人对于本合同未尽事宜可以签订书面补充协议,书面补充协议所加盖的印章和签字应与本合同所载的一致,方为有效。
对合同实质内容的修改、变更及签订的补充协议,所加盖的印章和签字与本合同所载不一致的,不发生法律效力,对本合同各方当事人没有约束力。
甲方(盖章)_______________
乙方(盖章)_______________
篇8:轮胎购销合同
购方: (以下简称甲方)
销方: (以下简称已方)
本着公平、诚实、互惠互利的原则,按照《中华人民共和国招标投标法》,甲方确认乙方为甲方车辆所需轮胎定点采购供应商,现经双方商定,一致达成如下协议:
第一条 产品名称、品牌、规格、价格和质量
一、本合同购销产品为适合甲方需求的车辆轮胎。品牌为轮胎,具体供货规格型号、价格详见轮胎价格表。
二、轮胎价格表经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后与本合同具同等法律效力,其中轮胎价格包含增值税费、运费等。
三、乙方确保销售给甲方的轮胎均符合国家3C强制安全认证及相关质量检验标准。
第二条 信用承诺
一、乙方按照服务承诺,做好相应的售后服务工作(附售后服务承诺书)。
二、乙方有义务免费对甲方车辆轮胎的正确使用方式进行指导、培训,提高甲方车辆轮胎使用的安全性和经济效益。
第三条 交付方式及验收
一、甲方所需轮胎采购,应由乙方填制轮胎销货清单,经甲方授权人验收人签字确认后结算。
二、乙方销售轮胎的交付方式为:
1、由乙方按双方商定的交货时间负责免费送达甲方指定交货地点。
2、甲方车辆直接到乙方营业工作场所,由乙方作业人员现场对所需更换轮胎免费安装更换。
四、甲方应由指定人员负责对乙方交付的轮胎进行验收。验收中发现不符合项目的,乙方应及时进行整改解决,对甲方造成损失的,乙方应给予相应赔偿。
第四条 费用结算支付
甲方在收到发票后30天内以支票或电汇的方式一次性支付发票全额货款。
第五条 违约责任
一、甲方无正当理由逾期付款的,应按逾期付款额及银行同期贷款利率计算支付违约金。
二、甲方因错填到货地点或接货人,致使乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。
三、乙方不能按甲方需求按时交货,造成甲方客运车辆不能正常营运的,乙方赔偿对甲方造成的损失。
四、乙方因错发、错装轮胎对甲方造成损失的,乙方应承担甲方相应的损失。
五、因乙方轮胎质量问题,对甲方造成损失的,乙方应双倍赔偿甲方的损失。
第六条 其他
一、甲乙双方应当共同维护双方企业形象,严守商业机密,不泄露有关商业经营信息,一方出现违反协议的行为或由此而产生损害另一方利益,任何一方有权终止该协议继续履行。
二、甲乙双方的任何一方由于不可抗拒的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
三、如发生合同纠纷、应本着实事求是的原则友好协商解决;如协商不成,则由甲方所在地人民法院仲裁。
四、本合同生效期为*年*月*日至*年*月*日,有效期两年,甲乙双方均不得随意变更或解除本合同。
五、本合同未尽事宜、须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
六、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:乙方:年月日:
篇9:牛肉购销合同_牛肉购销合同样本
甲方:
法定代表人: 联系电话:
乙方:
法定代表人: 联系电话:
第一条:根据甲方的需求量,乙方每月供应甲方干鲜牛肉208吨。
第二条:订购的单价:36元/公斤,36000.00元/吨。
第三条:订购牛肉的品质要求:为整牛四开劈半即可干鲜牛肉,不得有注水牛肉搀杂在内。
第四条:牛肉的馐;以乙方的标准包装(编织袋、塑料内袋)为准。
第五条:牛肉的运输:为冷藏车辆运输,运输费用由乙方负责。
第六条:交货时间:为每月的25号前,在甲方交货。
第七条:付款方式:不预付定金,货到验由后即现金结清所有款项。
第八条:违约责任:甲乙双方都不得违约,谁违约将付给对方合同价款的30%的违约金给对方。
第九条:本合同经双方当事人签字后即产生法律效力。
第十条:本合同共二份,甲乙双方各执一份。
第十一条:本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇10:按摩器材购销合同书
合同编号:____________
购货方:_________________(以下简称甲方)
供货方:_________________________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》,经 双方协商,本着平等互利、协商一致的原则,签订本同:
第二条交货方式
1、交货时间:自合同生效之日起_________天内。
2、乙方负责将设备安全运至甲方指定地点,运输费用 由乙方负责。
第三条验收
按摩器材由甲方验收,30天内有问题,包退货退款,运费由乙方负责。
第四条合同签订后,甲方支付总价款___________元),。
第五条对产品提出异议的时间和办法。
1、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量等不符合规定,应及时通知乙方,不需安装的产品在30日内,必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,从运转之日起6个月内向乙方提出书面异议。政府主管部门另有规定的从其规定。
2、乙方在接到甲方书面异议后,应在10内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默
认甲方提出的异议和处理意见。
第六条违约责任
1、乙方不能及时提供本合同规定的产品以及应履行的合同其它义务,甲方在发出违约通知后3天,乙方不能纠正时,甲方可以终止全部或部分合同,同时,乙方应向甲方按总货款的5%支付违约金,并赔偿因此造成的损失。
2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的,甲方有权拒绝付款,因此所发生的一切费用损失,由乙方负责。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失。
4、甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的技术资料等,交货日期得以顺延。
第七条其他
当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。本合同在履行中发生争议,由当事人双方协商解决,协
商不成时,可申请甲方所在地的仲裁机构仲裁解决,也可以直接向人民法院提出诉讼。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,其补充规定与本合同有同等法律效力。
本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
附件:
购货方:____________(签字)供货方:______________有限公司(盖章)
联系电话:___________联系人:___________
地址:__________地址:____________
篇11:购销合同书范本
甲方(购买方):
乙方(供货方): 身份证号:
为明确责任,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,经平等协商一致,订立此合同。协议内容如下:
双方是在平等自愿的前提下协商,一致通过以下协议,并共同遵守,此协议受法律保护,不得违反。
1、 甲方每星期在乙方采购蔬菜一次或者两次(不得在其他市场或摊点购买)。
2、 乙方须提供5种以上的蔬菜品种,且蔬菜要求新鲜,不得提供有毒、有害、变质霉烂的蔬菜,采摘期不超过二天。牌价应按当天菜场供应批发价计算,不能以临时价计算。
3、 如果师生由蔬菜引起的中毒等安全事故,由乙方负全部责任,并承担相应的治疗、赔偿全部费用。运输由甲方自行解决。 货款每星期结算一次,于每周内当面付清。 合同期限为一年。 如任何一方提前终止合同,则应付违约金1000元。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,签名之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:酒购销合同
供方:__________ 签订地点:__________
需方:__________ 签订时间:__________
一、产品名称、原麦汁浓度、瓶别、计量单位、单价、金额、交货时间及数量:
备注:
1、空瓶回收____________/件,提瓶______%由供方负责(空瓶第只______元由需方按______只打包,装车费由需方负责,供货方承担运费)。
2、全年任务为____________万件,交保证金叁拾万元整,未完成任务不退。
3、二级批发商价不得低于30元/件,一经发现供货方有权终止合同。
二、质量要求:__________________和供方内控标准执行。
三、交(提)货方式:由需方到供货方仓库自提或由供方送货到需方仓库门口。
四、运费:原则上运费由供方承担(特殊情况和买断价除外)卸车费由需方承担。
五、损耗:损耗按卸车入库实收数为准,不再另计损耗。结算时需方不得以任何借口和理由提出其它损耗。
六、验收:货到需方仓库经验收即为验收标准。如有质量异议,需方必须在收到货物起七天内以书面开工向供方提出异议。
七、结算方式:款到供方提定账户后发货。右需方违反规定由业务员自提现金,由此产生的一切后果由需方自行承担。
八、违约责任:按民法典执行。
九、解决合同纠纷方式:双方友好协商解决。
十、其它约定事项:如遇供方原材料、运输等提价时由供方酌情另行定价。
本合同一式二份,供需双方各执一份。经供方签字盖章,需方签字后生效。
如发生争执双方无法协商解决时,由武冈市司法部门处理。
供方:__________
地址:__________
法定代表人:__________
委托代表人:__________
开户银行:__________
指定账户:__________
账户咨询电话:__________
需方:__________
地址:__________
法定代表人:__________
委托代表人:__________
电话:__________
开户银行:__________
帐号:__________
有效期限:__________
篇13:耕地机购销合同
需方:(以下简称甲方)合同编号:
供方:(以下简称乙方)签订地点:
第一条、标的名称、规格型号、数量、价款:签订时间:年月日(若标的数量较多,或型号备注要求较多,可制成附件)
第二条、质量标准与质保责任:货物质量应符合标准。质保期内供方负责三包,质保期年,自甲方安装验收合格之日起计算。
第三条、运输方式及运费负担:
第四条、交(提)货时间与地点:合同生效后日内,乙方将货运至谷神生物科技集团有限公司。
第五条、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:。
第六条、合理损耗标准及计算方法:
第七条、包装标准、包装物的供应与回收:
第八条、检验标准、方法、地点及期限:货到日内,按合同约定标准(:普通购销合同范本)验收。若有异议,自验
收之日
起日内以书面方式提出。
第九条、合同总价、付款方式时间:(注意定金额度、
提供增值税发票等情况)
第十条、违约责任:(1)标的质量达不到合同标准,卖方无条件更换或退货。(2)延期交货或质保期内接到买方故障通知
小时不到现场解决问题,按日合同总价款承担违约责任。其他违约情况按《民法典》执行。第十一条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决;协商不成,依法向需方所
在地法院起诉。
第十二条、本合同自出卖人与买受人双方授权代表签字并加盖双方公章起生效,传真。第十三条、其它约定事项:需方供方
出卖人(章):买受人:
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托书代理人:委托书代理人:
电话:电话:
传真:传真:
税号:税号:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
日期:日期:
篇14:肉类购销合同
供货方(甲方):_________________
买受人(乙方):_________________
法定代表人:_________________
为确保流渡中学食堂生猪肉食用安全,遵照食品卫生安全的相关要求,本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,双方就生猪肉买卖事宜订立本协议。
第一条质量标准符合国家标准GB18406.3-20__《农产品安全质量无公害畜禽肉安全要求》。
第二条结算方式:_________________定期结算,每天按商品发货单支付价款。
第三条甲方的权利和义务
1、有权按照合同的约定按时收取价款。
2、向乙方提供证明主体资格合法有效的证明,包括、营业执照、食品卫生许可证、商标注册证和定点屠宰单位证明等。
3、向乙方提供符合质量标准的生猪肉,并按规定提供其畜禽产品检疫合格证明、禁用药物检测证明、肉品品质检验合格证明(销售凭证)。
4、按照双方约定的时间、地点、品种、数量向乙方供货,确保肉身印花与票证相符。
第四条乙方的权利和义务
1、有权索取甲方的主体资格证明。
2、有权索取甲方商品质量的相关证明,对每批生猪肉进行验收,查验数量、肉身印花与票证是否相符。
3、应具备经营生猪肉的资格和条件,建立健全肉品存放卫生管理等制度,保证生猪肉质量安全。
4、应按照合同的约定按时支付价款。
第五条违约责任
1、甲方交付的生猪肉不符合第四条第3项要求的,乙方有权拒收,并及时通知甲方;发生乙方拒收或者乙方提出质量异议的情况下,甲方应在当日内另行向乙方补足;质量问题严重的,乙方有权解除合同。因不符合要求质量给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。
2、一方迟延交货或迟延支付货款的,应每日按照迟延部分货款1%的标准向对方支付违约金。迟延超过5日的,对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
第六条本合同有效期限自年月日至年月日止。
第七条本合同双方签字或盖章后生效。本合同一式二份,合同双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(签章)乙方:_________________(签章)
日期:_________________日期:_________________
篇15:型材购销合同
甲方:
乙方:
依照《合同法》及其有关法律、法规在平等、自愿的原则上,经双方协商达成本协议。
一、 产品型号:型钢
二、 产品质量标准:按国家行业标准,乙方提供相关的质量合格证、产品说明书以及相关的技术指标,如果产品出现质量问题由乙方承担全部责任以及相关费用。
三、 产品总价 元。
四、 付款方法:合同签订后,甲方向乙方支付定金(按总价的10%),乙方进货到工地后甲方在10日内付清全部款项。
五、 交货日期:月 日 — 月 日。
六、 违约责任:如因乙方原因在 月 日前不按时供货,由乙方承担总额的1%日违约金,如果货到现场后超过10日甲方不取货也
七、 未尽事宜甲乙双方协商解决。
八、 本协议一式两份、甲乙双方各执一份。
甲方:
开户行:
账号:
乙方: 开户行: 账号:
年 月 日
篇16:模具塑料购销合同
甲方:_________________乙方:_________________
兹有甲方委托乙方设计制造以下零件的模具:_________________
序号 模具名称 型腔数 模具材料 制作周期 模具总价(万元)
一.甲方应承担的主要工作和责任
1.由甲方提供3D图1份或样件,并提供塑料型号。
2.乙方在模具设计及制造过程中对图纸如有疑问,甲方应在二十四小时内答复,否则乙方有权推迟首试时间和交模时间。
3.图纸如有改动,甲方应尽快通知乙方,如因甲方图纸改动使乙方造成重大损失的,甲方应承担全部责认。
4.甲方有权力全面审核模具的结构和所有的材料。
二.乙方要承担责任和工作。
1.乙方要按甲方图纸设计制造模具,并在规定时间内完成模具,
2.模具在正常使用下寿命不小于30万次。
3.乙方应配合甲方调试模具直至生产出合格制品。
三.验收程序和标准:_________________
1.制品按甲方提供的样品及要求检验。
2.模具合格后由乙方负责运至甲方,费用由乙方承担。
四.模具价格及付款方式:_________________
1.以上模具总价:_________________元整。
2.甲方应在合同鉴定日预付模具定金模具总价的50%,模具制作完成,双方协商确认后一次性付清。
3.五.违约责任:_________________
1.乙方应在天内提供全部模具首试合格样件.
2.合同生效后,双方不能单方面终止合同,否则违约方应赔偿对方一切损失。
六.违约解决方法:_________________
1.由双方协商解决。
2.无法协商的由法庭仲裁。
本合同一式二份,双方各执一份。合同双方签字后立即生效,请双方自觉遵守。
甲方:_________________乙方:_________________
法人:_________________法人:_________________
电话:_________________电话:_________________
签定日期:_________________年月日
篇17:购销工厂钢材合同书
工厂建造合同
PLANT CONSTRUCTION CONTRACT
第一条 定义
“业主”指 。
“承包商”指 。
“工厂”指在附录×中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。
“工地”指按本合同用于建造工厂的全部地皮。
“工程”指承包商按本合同实施的工程。
“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。
Article 1-Definitions
"The Owner" shall mean .
"The Contractor" shall mean .
"The Plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in Appendix(…).
"The Site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this Contract.
"The Works" shall mean the works to be done by the Contractor under this Contract.
"The Contract Price" shall mean the total sum payable to the Contractor by the Owner for the Works.
第二条 承包商的职责
1. 承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。
2. 除了业主根据第×条提供的项目和设施,承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。
3. 承包商应根据附录×中的日程安排施工。
4. 承包商应根据附录×中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。
5. 承包商应向业主提供附录×中规定的备件。
6. 承包商应向业主提供附录×中指定的维修设备。
Article 2-Contractor’s Responsibilities
1. The Contractor shall design, engineer, and construct the Plant at the Site.
2. The Contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the Plant except those items and facilities to be supplied by the Owner under Article (…).
3. The Contractor shall perform the Works in accordance with the Schedule in Appendix (…).
4. The Contractor shall provide the Owner’s personnel with training of operation and maintenance of the Plant in accordance with Appendix (…).
5. The Contractor shall supply the Owner with the spare parts specified in Appendix (…).
6. The Contractor shall supply the Owner with the maintenance equipment specified in Appendix (…).
第三条 业主的职责
1. 业主应提供工地,并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。
2. 业主应按时提供附录×中指定的物件和设施。
3. 业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证,包括承包商雇员的工作许可证。
4. 业主应按第×条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。
Article 3-Owner’s Responsibilities
1. The Owner shall make available the Site and grant the Contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this Contract.
2. The Owner shall provide those items and facilities specified in Appendix (…) at the time therein established.
3. The Owner will obtain from the relevant Authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the Plant on the Site including work permit for the Contractor’s employees.
4. The Owner shall pay the contractor for the Works performed the Contract Price set out in Article (…).
第四条 合同价格
1. 在本合同生效后天内,业主应向承包商支付金额为 合同价格,作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。
2. 合同价格不再上调,完成工种的成本风险应由承包商承担,商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。
Article 4-Contract Price
1. Within (…) days after the effective date of this Contract, the Owner shall pay the Contractor as full and complete compensation for accomplishing the Works and assuming all obligations under this Contract the Contract Price in the amount of .
2. The Contract Price is not subject to escalation, and the cost of executing the Works shall be the risk of the Contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the Contract Price.
第五条 设计图样
1. 承包商应根据合同,在附录规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样,供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内,对图样进行审核,并作出批准或不批准的决定。
2. 承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责,除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。
3. 业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料,收到方应作为机密文件对待,除非另有商定,收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。
Article 5-Drawings
1. The Contractor shall submit to the Owner for approval and review within the time specified in Appendix (…) such drawings as may be required for Construction of the Plant under this Contract. Within one month after receiving such drawings the Owner shall review and approve or disapprove the drawing.
2. The Contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the Contractor by the Owner.
篇18:加油站柴油购销合同
甲方(购货方):_________________工商注册号:_________________授权代表:_________________
乙方(供货方):_________________工商注册号:_________________授权代表:_________________
根据《民法典》及相关法律法规,本着平等互利、等价有偿的原则,经双方协商一致,订立本合同。
1、合同标准乙方向甲方供应符合国家标准的0#成品油。
2、合同数量乙方是甲方的油品供应商,甲方采购品种及数量:柴油。日住所:______________法定代表(负责)人:______________住所:______________法定代表(负责)人:______________供应时间:从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日
3、相关费用油品运输所需运费由甲方承担。甲方委托乙方配送,应提前一天书面或者电话通知乙方。
4、油品运输与验收
(1)乙方向甲方所供油品必须符合国家标准。合同期内,本合同所依据的国家质量标准如发生变化,合同双方应无条件地以新版本的国家质量标准为本合同的执行标准。
(2)发货数量以乙方提货单载明数据为准,油库付油计量误差在国家规定范围(按国家颁布的计量法规定不超过±3.5‰)之内,超出国家规定范围的部分,双方协商解决。
(3)甲方应在提取油品时,甲方本人(或者书面委托一工作人员)对油品的数量和质量进行验收,甲乙双方可以按约定提取油品样品,共同封存油样。甲方对油品数量和质量有异议的,应在12小时内提出,否则应视为乙方所交付的油品数量和质量完全符合合同约定。
(4)甲方在验收期内对油品数量和质量提出异议的,甲方负有妥善保管油品的义务。甲方认为油品质量不符合合同约定的,甲乙双方应共同选择检验机构对油样进行检验,并以该检验机构的检验结果作为确认油品质量的依据。如检验结果符合合同约定标准,检验费及相关费用由甲方承担。否则,检验费由乙方承担。
5、结算原则上现款现货,款到乙方银行账户后甲方方可提油。第一车货款另行协商。供应价格依据当时中国石化______公司同类油品市场批发价格为基准,乙方保证供应油品价格不高于中石化______公司当期同类油品市场批发价格(不包含运费),具体价格经双方协商后最终确定。甲方用书面方式委托一名工作人员收发货物的,该委托人签收的单据等同于甲方本人签收。
6、违约责任本合同约定的不可抗力不能构成违约的原因。因季节变换需更换油品品号(如0#与-10#的更替),双方另行协商(但镇江区域范围内-10#的脱销或缺货而造应各自承担相应责任。
7、合同变更与解除双方协商一致可变更或解除本合同。合同变更或解除应采取书面形式。合同解除后,原合同中的结算、清理和争议解决条款仍然有效。
8、不可抗力由于不可抗力,如战争、火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件,导致不能履行本合同义务,
受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施,将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。并及时清算余款。
9、本合同自双方签字并盖章之日起生效。
10、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。甲方所签收单据均视为补充协议。
本合同的附件及补充协议是本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同内容不一致的,以补充协议为准。
11、本合同一式4份,甲方执2份,乙方执2份。
甲方:_________________
乙方:_________________
___________年___________月_________日
篇19:设备购销合同范本
出卖方 (以下简称甲方)
购买方 (以下简称乙方)
双方根据《合同法》等相关法律法规规定,经友好协商,签订本合同后信守下列条款,共同严格履行。甲方向乙方销售如下产品:
商品编号
商品名称及规格
单位
单价(元)
数量
金额小计(元)
合计人民币(大写)
x元整
小写(合计)
小写(合计)¥
相关条款:
第一条 合同必须填写工整,不得涂改,并经甲、乙双方指定有关负责人签字盖章后方可生效,否则合同无效。
第二条 交货时间:
交货地点:
第三条 付款方式:
第四条 质量保证与验收:甲方所代理货物保证原厂正货,原厂包装及未使用过的新货,享受厂家承诺保修,否则乙方无条件退货。乙方在验收中如发现产品品种、型号、规格、数量、质量与本合同规定条件不符,须在产品到货后七日内提出书面异议和处理意见,否则视为验收合格。
第五条 保修: .
第六条 违约责任约定:
第七条 解决合同纠纷的方式:双方协商或调解不成由提起诉讼方所在地的法院裁决。
第八条 本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,交 一份。双方签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:陶粒砖购销合同书
需 方:________________________
供 方:________________________
为了保障供需双方的合法权益,本着互惠互利的原则,根据《________》,经供需双方友好协商一致达成以下条款:
一、货物明细
名称 陶粒砖 ,规格 ____________ ,数量 ,单价____元/3,金额____元。
二、合同总额
________________________ 。
三、材质要求及技术标准
材质按双方认可的样品为标准。
四、交货及退货
交货时产品表面完整,重量合格,由于陶粒砖为易损货物已经确认出厂不可退货。
五、运输费用
合同货物运输费用由供方承担。
六、交货地点
____________________
七、验收标准及验收期限
验收标准 按供方提供的产品清单及企业产品生产制作标准;
验收期限:供方生产完毕后,提前____天通知需方,需方应在____天内组织验收,如逾期仍未组织验收,视为验收合格。
八、结算方式
需方预付合同总额的____%,验货后付____%,发货完毕付剩余____%。
九、违约责任
1,合同一经签定,供需双方必须严格执行,如单方无故终止合同,终止合同方应一次性赔偿对方合同总额50%的违约金;
2,按合同规定的付款时间,需方须及时付款。
3,供方按合同按时交货。
十、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不能解决的,应递交国家有关法 律部门进行裁决。
十一、本合同一式四份,供需双方各持二份,签字盖章生效。
甲方:___________ ___乙方:______________
________年______月______日 ________年______月______日