施工承包意向书
甲方发包人:
乙方承包人:
根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规,遵循平等。自愿。公平和诚实信用的原则,经双方友好协商就乙方承包甲方xx社区期项目工程的施工事宜达成以下条款,特订立此合同双方共同遵照执行,如按照招投标签订的制式(备案)合同与协议不一致时,以本协议相关内容为准。
一、工程概况:
1,工程名称:xx社区期
2,工程地点:xx县xx镇xx社区
3,结构形式:砖混结构
4,建筑面积:2栋,5层+1,(共10500左右平方米)
二、工程承包范围
以发包人提供的施工图中交房标准包工包料进行总承包施工图纸,所含土建,安装等全部工程内容(挖槽,基护)
三、承包方式:包工包料,垫资施工
四、合同工期:
开竣工日期:开工日期自挖槽,3:7灰土始直交钥匙完毕,天,以甲乙双方监理确认现场签订日期为准,总有效工期天如遇其他不可抗拒因素双方具体协商
五、工程质量
工程质量标准:
1,达到国家现行规范规定的合格标准。
2,做到与工程质量相匹配的施工技术,资料完整齐全。
3,材料要求:
(1),乙方负责工程所有的施工材料及设备的购买,乙方所购的施工材料,必须符合国家现行规范和有关行业技术标准,地方有关规定的相关质量要求,要求国标
(2),乙方未购的材料设备均需通知监理人员进行进场报检和鉴定取样工作,并且经检验不合格的材料。设备不得用于工程上。
(3),乙方负责及时准确的收集和整理全部工程技术资料,并用于工程竣工验收将竣工资料整理成册,按建设行政主管部门要求的份数送交甲方。
六、工程款结算方式及付款方式
1、结算依据:工程结算以发包人审核签字后的竣工图纸,图纸会审工程联系单、设计变更工程洽商、施工现场签证单及甲方认可的施工文件等原件为计算依据,包工包料:每平方米捌佰叁拾元整。工程变更不得超过壹仟元,不计价,超过壹仟元,甲方付给乙方材料款,材料及人工费调整按当地xx市信息指导价执行。
2、工程付款方式:
(1)、乙方与甲方签订正式合同后,交保证金元±0.00返50%。
(2)、垫资三层封顶后付已完工程量的70%,七日内付清并返清保证金。
(3)、所承建楼封顶后,付已完工程量的70%(含已付款)七日内付清。
(4)、交钥匙后经验收合格十五日内付总价款的95%,留5%为质量保修金,保修期满后付清,(保修期一年)
七、双方权利义务
1、甲方的权利义务
(1)、负责施工现场三通一平工作。
(2)、负责确认水准点、坐标点,以及书面形式通知乙方。
(3)、负责向乙方提供设计图纸4套(包括一套竣工图纸),组织设计单位和乙方,管理单位进行图纸会审。
(4)、保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。
(5)、有权监督乙方的工程质量、工程进度。
(6)、甲方有权根据工程管理的实际工作情况,提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。
(7)、及时组织相关单位进行竣工验收。
(8)、甲方负责承担全部招标代理费用。
2、乙方的权利、义务
(1)、服从甲方施工现场的场地和分配高度,严格服从监理单位的施工管理中的职权和各项管理要求,监理单位应在工程管理中对甲方负责。
(2)、施工时施工现场的临时道路、临水、临电的现场布置工作。
(3)、开工前必须向甲方提交有效的施工组织设计。
(4)、负责整理图纸会审的资料。
(5)、乙方现场施工代理人,必须由乙方开具的法人委托书有,必须以书面形式加盖公章。
(6)、施工现场组成保证施工需要的项目部,同时负责其他相关事宜,建立本工程需要的质量保证管理体系,保证施工组织设计的实施。
(7)、积极配合甲方和监理单位的质量检查,按照要求提供资料:隐蔽工程质量,检查最晚提前一天通知甲方和监理单位有关人员,应妥善做好进场材料的保管和存储,避免发生损失和丢失。
(8)、确保施工现场整洁有序,做到安全生产、明文施工并做好环境保护和场扬尘治理工作,严防发生各类伤亡事故,如有发生责任及损失由乙方承担。
(9)、做好本工程的安全保卫工作和已完工程的未交甲方前的成品保护工作,认真执行甲方各项管理规定。
八、违约责任
1、双方在履行合同过程,因违约造成的损失由违约方承担。
2、因甲方原因造成乙方不能进场施工,给乙方造成损失,超过一个月,乙方有权解除合同,甲方应支付费用和损失,按银行利息加倍赔偿违约金。
3、因甲方按协议规定的时间如数支付工程款,如逾期一天按拖欠支付工程款的千分之五,支付乙方违约金,逾期两个月,乙方有权停止施工,工期顺延,并承担乙方因停工期间所有的经济损失及按上述约定支付乙方违约金。
4、工程质量达不到建设部颁发的规范合格验收标准,发包人有权对承包人进行处罚,限期修复,延误工期不顺延,由此造成的损失均由承包人承担。
九、工程验收
竣工日期。发包人在收到承包人竣工报告十五个工作日内,组织有关单位验收,工程竣工验收通过,承包人送交竣工报告日期为实际
十、其它
1、本工程经政府有关部门招标后,发包人与承包人所签的《建设工程施工合同》,本合同与补充合同不一致时已补充合同为准,补充合同与本合同具有同等法律效益。
十一、争议与解决办法
在履行工程中争议由xx市建设主管部门调解,调解不成的任何一方向工程所在地的人民法院提起诉讼。
发包人(公章)承包人(公章)
法人或其授权代理人签字法人或其授权代理人签字
身份证号:身份证号:
通讯地址电话:通讯地址电话:
年月日年月日
更多相似范文
篇1:出版意向书
潜在资产出让合同意向书
潜在卖方:_____________________________
潜在买方:_____________________________
交易事项:_____________________________
日期:_____________________________
本意向书不具有约束力,所包含之条款有待上述潜在卖方与买方就可能发生之交易(本处应指“资产出让”)进行磋商。本意向书不应被视为任何合同、或具有法律约束力的协议,而应视作仅为磋商之目的而订立的有关本意向书项下可能达成之合同的条款概述。签署本意向书之目的是为了能够便于潜在买方就购买价格筹措资金。双方应对本意向书之内容保密,且除了本意向书项下双方及其雇员、律师、会计师和潜在买方之潜在贷款方之外,不得向任何其他第三方透露。本次磋商之交易条款随附其后,但是除非且直到潜在的买卖双方签署书面协议,这些条款(及潜在卖方自身)将不具有约束力。随附条款中“应该”一词仅为合同阅读之惯例,并不意味随附之条款具有或将要具有法律约束力。
____________________________
签字
____________________________
签字
篇2:工程分包意向书内容鉴赏
甲方(发包方):邢台卓威商务服务有限公司
乙方(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律,行政法规,遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经双方协商,就邢台旧机动车交易市场工程施工事宜达成协议并形成如下条款,协议双方共同遵守。
一.工程概况
1.工程名称:邢台旧机动车交易市场
2.工程地址:邢台县晏家屯镇北王段村西
3.结构类型:框架, 共计约 10万 ㎡.
4.合同价款:合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。
5.施工场地条件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责,公共道路由乙方负责;费用由甲方承担,甲方提供施工用电源,施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费,具备施工条件)。
6.工期:合同工期为 年,开工日期为 年 月 日至 年 月 日,总工期为: 天。
7.工程质量:合格, 文明施工达市级文明工地要求。
8.此意向书双方签订之日起3日内,乙方向甲方指定的账户内打入保证金伍佰万元人民币,。(本意向书签订后3日内保证金未打入指定—账户内,此意向书作废)。
二.承包范围及承包方式
1.工程承包范围:全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目:电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。
配合专业分包工程项目的界限:
a.基础土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。
b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。
2.甲方要求: 本工程合同(协议)签订后,乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程,一经发现,立即终止合同,按乙方违约处理,并由有关部门依据相关规定实施处罚。
三.付款方式
乙方收到工程款同时提供正式收款发票。
1、乙方垫资施工至总工程量50%甲方支付完成工程量价款的80%。
2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%。
3、剩余工程结算款的10%作为工程质量保修金,自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%,满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%,满三年后28日内一次性付清。
4、甲乙双方竣工计算,待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕,结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。
四.结算方法:
1.工程造价:
土建安装工程造价按一类取费总价不下浮,作为甲乙双方工程结算造价。
2.执行20xx年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额—河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额,相关费用标准编制施工图结算,认价以外的工程材料价格以同期《邢台工程造价信息》为主,造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整):机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。
3.甲方直接分包的分项工程,乙方应配合甲方的专业发包工作,服从甲方总的计划安排,为专业承包人提供必需的施工条件。
4.采购价格的认定:采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据,采用市场价格的,双方认定的价格为调差依据,进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法:工程逾期,但材料价格下降时,以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期,但材料价格上涨时,以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。
五.工程设计变更
1. 工程施工过程中,甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围,以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容,必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效,乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据,由此发生的工程费用结算方法执行第四条。
2.设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。
六. 材料进场要求及计价
1. 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家,乙方采购,范围有:钢筋、水泥、商品混凝土、防水、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。
其中钢材:唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团
2.指定品牌的材料设备甲方认质认价,由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关,材料设备进场前必须做好检验,做施工规定的必要的试验等。经验收合格后,方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。
3.进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品,甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,并由乙方承担由此产生的费用,工期不予顺延。
七.工程管理
1. 甲方委派工程师现场代表,负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理,履行合同约定的内容。
2. 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作,协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存,履行本合同约定内容。
3. 乙方现场临时设施,各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置,不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。
4. 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内,乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料,同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。
5. 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理,甲方有权直令施工单位出场并终止合同,按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条),由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的,乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的,每发生一次,甲方视具体事项给予经济处罚,由每次向乙方拨付工程款时扣除。
6. 存在工程分包的,乙方必须以书面形式呈报甲方,经甲方签认后才能进场,并执行合同约定的相关内容,并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。
7. 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价,乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。
八.违约责任
1. 因甲方原因造成的停工,由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。
2. 因甲方原因造成的停建、缓建,甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。
3. 乙方不按约定工期竣工,不按时交付工程,每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期,甲方有权责令乙方撤场,解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。
4. 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的,由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故,甲方有权责令乙方撤场并解除本合同,由此引起的后果由乙方负责。
5. 乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金,可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。
九. 双方约定,如因乙方欠付任何第三人债务,被起诉并导致甲方作为共同被告,或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的,除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务,并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务,或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金,否则,将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行,甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。
十. 本意向书为工程结算的依据,具有法律效力,《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同,以正式建设工程施工合同为准。
十一. 未经事宜双方友好协商,另行签订补充协议,如发生争议可协商解决,协商不成可直接向当地人民法院起诉。
十二. 本合同一式肆份,双方各持贰份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
开户行:
户名:
账号:
年 月 日 年 月 日
篇3:企业投资意向书
我公司成立十余年,初始注册资金为500万元,自公司成立之初,我们一向秉承互惠互利、共同发展、质量第一、信誉至上的原则进行农副产品的各项经营活动,取得了良好的效果,同时也是公司自身逐渐地发展壮大起来,形成了一定的规模。
一、项目介绍
本投资项目为农副产品批发市场,主要经营绿色农产品,包括蔬菜、水果、粮油、禽蛋、水产类等农副产品。
本项目位于__________,店铺面积_____平方米。
二、经营策略
本投资项目我公司打算在我们原有的基础上更上一层,发挥我公司的连锁效应,从服务和管理上更上一个新的台阶,成立更适合该处的管理团队,实行更加人性化的管理,以促进该项目的成长与发展。
三、经营范围
蔬菜类:
油菜、萝卜、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋葱
水果类:
芒果、猕猴桃、木瓜、葡萄、山竹
粮油类:
大米、小米、黑米、大豆油、橄榄油、菜籽油
禽蛋类:鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋
水产类:鱼类、虾类、蟹类、贝壳类
四、市场调查与分析
随着_____市城市化建设进程的加速,以及人民生活水平的提高,各种农副商品的消费也随之提高,尤其是近些年人均收入有了显著的提升。
经公司领导对当地情况考察了解发现目前_____市_____。附近只有_____家专门销售农副产品的商铺,这几家商铺规模较小,销售品种数量有限。本项目店铺规模103㎡是_____市_____较大的农副产品专卖行,其形象、地位将大大超越同类商铺,将成为_____市_____的农副产品销售的主力。销售人群主要以当地群众为主。
本项目采取批发兼零售的销售模式,以批发为主采取薄利多销的方式。
五、投资成本概算
(一)、店铺租金:
1、租用面积:000㎡(00米×00米)
2、租用年限:2年
3、租金:3,000,000元
每平方米月租金420元,月租金43,260元,年租金:519,120元;
(二)、店铺装修:
1、店面装修(含墙壁、天面、地板、壁柜、柜台等): 万元
2、做夹层:000㎡×000元/㎡=00,000元 装修费用合计: 元
(三)、配套设施:(样品柜、样品架、恒温恒湿柜等) 万元
(四)、店铺的租金、装修、设施2年期的总投资成本:0,000,000元,每年平均:000,000元。
六、投资财务费用分析
(略)
七、公司承诺
如若我公司中标,我们一定会严格履行合约,不给贵公司添加任何的麻烦和不便。望贵公司领导审阅批复。
篇4:投资项目合作意向书范文
甲 方:_______________(以下简称甲方) 公司地址:____________
乙 方:_______________ (以下简称乙方) 公司地址: ____________
甲、乙双方经友好,坦诚协商,就甲方“ ___________”的建设项目合作事宜,达成共识如下:
一、项目概况
工程项目:
一期建设面积:____________ ㎡ 层高:______层
一期建设项目总投资额约为:______万元(______元整)
工期约为:_____年
二、出资合作方式:主体结构包工、包料、包周转材
□ 方案一:甲方负责三通一平后移交给乙方;乙方出资到一期项目结构封顶。
□ 方案二:乙方负责融资。
三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
7、按施工图纸完成桩基础部分施工工作,严格按国家规范规定验收合格。
四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
7、按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量达到有关标准的合格等级。
五、工程结算及利息 结算方式:按______省现行计价方式计算
□ 方案一:乙方出资到一期项目结构封顶,按工程预算100%结算,所产生的工程款必须在30天内付清;结构封顶后余下的工程量,甲方按月工程量的80%工程款计付,自然月5号前结清上月工程款,余下工程款在结算后30天内付清。
□ 方案二:乙方负责融资,所贷款利息由甲方负责,总体结算按预算的100%结算,年利率 约20 %。(融资办法:基金公司+银行贷款 )
六、项目物业抵消工程款
如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款,未付工程款乙方有权将该项目所建物业作为工程款抵消,计算方案:建安成本+土地成本+税费+300元/㎡=物业单价/㎡,按此方式进行折价抵消工程款。
七、违约责任
1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向当地人民法院起诉。
2、乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的出付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1‰追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3、本协议与正签合同具有同等法律效力。
八、本意向书作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:__________ 乙方: __________
法定代表人:_________ 法定代表人:__________
地址:_______________ 地址:____________
______年______月______日
篇5:城市商铺承租意向书
出租方:
法定代表人及身份证号:
营业执照号:
注册或居住地址:
邮编:
电话:
承租方:
法定代表人及身份证号:
营业执照号:
注册或居住地址:
邮编:
电话:
甲方愿意将产权属于自己的房屋出租给乙方。双方根据国家相关规定,经协商,订立本合同:
第一条甲方出租的商铺座落地址________________________,建筑面积__________2。
第二条租期_______年,自__年__月__日至__年__月__日。
第三条租金和租金交纳期及条件:
1.每月租金为人民币____________元,乙方每个月缴纳一次租金。乙方可以支票或现金形式支付租金。
甲方开户银行:
收款人名称:
帐号:
2.本合同一经签署,乙方即应交纳相当于个月租金的押金。合同终止,乙方交清租金及水电、煤气,电话等相关费用后,甲方即可退还乙方押金。若乙方提前解除合同,视为违约,押金不予退还。若乙方在承租期间给甲方房屋和相关设备造成损害,甲方有权从乙方押金中扣除维修和赔偿费用。
第四条水电费、管理费、电话费、清洁费和维修费的缴费办法:
1.管理费:甲方每月自行向有关部门交纳;
2.水电费、煤气费:乙方每月自行向有关部门交纳;
3.电话费:乙方自行向有关部门交纳。
4.维修费:租赁期间,乙方引致租赁物内与房屋质量有关的设施损毁,维修费由乙方负责;租赁物内家私、家电设备损毁,维修费由乙方负责。但正常磨损除外。
第五条出租方与承租方的变更:
1.租赁期间,甲方如将房产所有权转移给第三方,应符合国家有关房产转让规定,不必乙方同意。但甲方应提前二个月书面通知乙方,房产所有权转移给第三方后,该第三方即成为本合同的当然甲方,享有原甲方的权利,承担原甲方的义务。
2.租赁期间,乙方如欲将租赁房屋转租给第三方使用,必须事先征得甲方的书面同意。取得使用权的第三方即成为本合同的当然乙方,享有原乙方的权利,承担乙方的义务。
第六条乙方的职责:
1.乙方必须依约缴纳租金及其他费用,如有无故拖欠,甲方有权向乙方加收滞纳金,滞纳金为实欠租%。如拖欠租金天,视为违约,甲方有权收回房屋,并不退还乙方押金。
2.甲、乙双方在合同终止前,须提前一个月书面通知对方是否终止合同。
3.乙方在租赁期间,必须以合理防范措施,保护租赁期内设备和设施的完好无损,乙方不得擅自改变租赁房屋的结构及用途,如确需要变更用途,需经甲方同意后方可进行。乙方造成租赁房屋及其设备的毁损,应负责恢复原状。如乙方在租赁期满不负责恢复原状,甲方有权自行恢复原状,费用从乙方押金中扣除。
4.乙方如在租赁房屋内安装超过电表负荷的任何设备、仪器或机械,须征得甲方同意,并由甲方协助乙方办理相关手续,费用由乙方自理。未经甲方同意和因未办理相关手续而产生的事故或罚款,由乙方自理。
5.乙方不得在租赁房屋外面附加任何物件或涂刷任何涂料或做出任何更改。
6.租赁期满或合同解除,乙方必须按时将租赁房屋内的全部无损坏设备、设施在适宜使用的清洁、良好状况下交给甲方。
7.租赁期满或合同解除后,乙方逾期不搬迁,甲方有权从已经解除租赁关系的房屋中将乙方的物品搬出,不承担保管义务。甲方有权要求乙方赔偿因此而产生的费用,并有权诉之法律。
8.乙方保证承租甲方的房屋作为商业用房使用,遵守中华人民共和国法规和政府相关规定,合法经营。因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失,由乙方负责赔偿。
9.甲方向乙方出示出租房屋的相关资料原件和给乙方与原件一致的复印件。包括出租房屋的产权证、房屋所有权人的身份证和出租许可证等。如果任何第三方对出租房屋主张权利,使乙方无法使用租赁房屋,甲方应赔偿乙方所蒙受的一切损失。
甲方在租赁期内:对本合同约定期内设施进行维修保养,包括;对本出租房所属的大厦或小区的安全和管理负责;负责租赁房屋的结构性维修。甲方保证乙方在本合同期内合法经营不受干扰。
第七条合同期满,如甲方的租赁房屋需继续出租,在甲方向第三方提出的同一条件下,乙方享有优先权。
第八条租赁期间,若乙方因不可抗力的自然灾害导致不能使用租赁房屋,乙方需立即书面通知甲方。若双方同意租赁房屋因不可抗力的自然灾害导致损毁无法修复使用,本合同可自然终止,互不承担责任,甲方须将所有押金及预付租金无息退还乙方。
第九条甲方配备的室内电器、家俱的数量、型号和装修的标准。
第十条本合同如有不尽事宜,须经双方协商补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
本合同执行中如发生纠纷,应通过甲乙双方协商解决,协商不成,可提请当地工商管理部门或人民法院裁决。
本合同经过双方代表签章后生效。本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份。
出租方:承租方:
法定代表人盖章:法定代表人盖章:
_年_月_日_年_月_日
篇6:商铺承租意向书_合同范本
甲方(出租方):__________
乙方(承租方):__________
身份证号码:______________
商业登记号码:____________
联系人:__________________
联系电话:________________
联系地址:________________
传真:____________________
一、乙方有意以下列条件向甲方承租____________________商铺。
1.品牌名称:_________________________________________
2.经营范围:_________________________________________
3.意向商铺位置:第__________层第__________号铺位。
4.建筑面积:__________平方米,套内建筑面积__________平方米。
5.租期:__________年。
6.意向租金:____________________。
二、乙方同意向甲方支付人民币_____________元整为租赁该铺位的认租意向金。
三、乙方享有在同等条件下优先承租上述意向商铺的权利。
四、甲方正式对外公开招商,乙方在接到甲方通知后7天内与甲方签署《租赁确认书》或正式《租赁合同》,____________所缴纳的认租意向金自动转为租赁定金或履约保证金;逾期则视做乙方自愿放弃优先承租该意向商铺的权利,甲方有权另行处理该意向商铺而无需事前知会乙方,并退还乙方已缴纳的认租意向金。
五、本《承租意向书》壹式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,具同等法律效力。
招商经理审批意见:________________________________。
甲方:___________________
招商代表:_______________
地址:___________________
日期:___________________
乙方:___________________
代表:___________________
地址:___________________
日期:___________________
篇7:聘用意向书精选范文
__ __先生:
您好!
经过双方的面试与沟通,非常高兴与您达成聘用意向!
录用正式生效条件如下:
1)您已与原单位解除劳动关系;
2)您的身体健康状况符合公司录用条件;
3)您的学历符合公司录用要求;
4)您能够按期到 报到,拟定报到时间为:20xx年_8_月_4_日。
公司例行报到时间为每星期一、三上午8:30
地点:
联系人:
注意事项
请您在入职前仔细阅读以下内容,以便顺利办理报到手续。
一、报到所需证明文件和材料
1、有效身份证明
身份证或护照等,验原件,留复印件(请携带A4尺寸复印件,身份证需要正反面复印)。
2、原单位解除劳动关系的有效证明
a.离职证明(原件)须由具有独立法人资格的单位开具并加盖单位公章。若您的离职证明是由分公司或办事处开具的,您须于报到时同时提交与分公司或办事处签订的劳动合同(原件或复印件均可),二者的公章必须一致。若离职证明为上海市退工单的,可提供复印件;
b.出国留学人员,若在出国前有工作经历的,可以免交离职证明,但须书面承诺与原工作单位没有任何经济与法律方面的纠纷;
3、学历、学位证书
a.国内最高学历证书及学位证书原件(编号未能在网上查验的,还需提供学历“验证证明”),验原件,留复印件(请携带A4尺寸复印件);
b.留学人员请提供由大使馆出具的《留学回国人员证明》,或中国有效机构学历验证证明。
注:由于网上查验不到20xx年以前毕业的部分学历证书,需烦劳您前往深圳市罗湖区宝安北路人才大市场六楼文凭验证室进行查验;验证周期为20个工作日,请您安排好时间!验证室咨询电话:0755-82122347
4、资格证书
外语等级证书、计算机等级证书、职业资格认证证书等,验原件,留复印件(请携带A4尺寸复印件)。
5、照片
免冠白底一寸彩色照片两张。
6、常规入职体检报告或健康证
深圳市区级以上医院或防疫站进行检查,半年内的检验结果有效。
从事特殊工种的员工,须提交在原单位的特殊工种体检证明。
7、工资卡
中国银行-长城电子借记卡。
8、原单位薪资、收入证明
提交原单位连续三个月“工资条”;如没有,可提供工资卡明细清单(连续三个月入账记录)。
9、深圳社保卡
曾经缴纳过深圳社保的员工,请提交“深圳社保卡”,验原件,留复印件(请携带A4尺寸复印件)。
未办理过深圳社保的,提供“数码照相回执”。(“数码照相回执”在深圳市社保局指定照相馆均可办理)
10、流动人口计划生育证
限非深户女员工。
二、其他事项说明
1、深户员工,入职一个月内需要办理《就业登记》。入职时,请协助提供: ①招用员工通知(劳动局红头文件)②劳动合同原件③白底一寸彩色照片2张。
2、住宿安排
公司在蛇口和愉康花园准备有员工宿舍。如有需要的员工,入职前请先告知人力资源部,我们会根据宿舍的入住率尽量安排。集体宿舍内提供基本家居设施,入住时您只需携带床上用品及个人生活所需物品。
3、落户和人事档案
根据深圳市人事政策和公司相关规定,员工入职时暂无法办理户口调入和人事档案接收,相关政策详见公司制度。
4、党组织关系
新入职员工可将党
组织关系转入深圳市共进电子党支部。如从深圳市内转入,出具的介绍信接收单位为:“深圳市共进电子有限公司党支部”;深圳市外转入的,出具的介绍信接收单位为 “深圳市南山区组织部”,转入单位为“深圳市共进电子有限公司”。
篇8:聘用意向书精选范文
有限公司 聘用函
先生/女士 [ ],
我非常高兴地通知您,您将按照本聘用函所规定的条件被聘用为[ ] 。在此岗位上,您将向[ ]。
入职日期:
您在[ ](以下简称“公司”)的入职日期是 年 月 日或之前或由公司和您商定的其他日期。
试用期:
您入职后的前[ ]月为您的试用期。
薪酬:
您的税前年薪为人民币[ ]元,您的上述薪金中已经包含了各项法定或政府规定的补助、补贴或津贴。
奖金:
您享有公司的[Associate Bonus Plan]奖金计划,目标奖金为您年薪[ ]%,公司在每年年终,将根据公司当年业绩、您的工作表现和您当年在公司服务的时间,来决定向您发放一定比例的奖金。
税收:
根据国家法律和相关法规的规定,公司将每月从您的薪金中代扣代缴您的个人所得税。
法定保险费用:
根据国家法律和相关法规的规定,您应当参加法定的社会保险和住房公积金计划,公司和您都将按照规定的比例缴纳社会保险和住房公积金的相应费用。您个人应承担的费用将由公司每月从您的薪金中代扣代缴。
休假
您除了享有公司国家规定的法定休假外,每个年度还享有10个工作日的年休假
[保密协议]
一旦您被公司雇佣,您将与公司签署一份保密协议确认您受雇及其任何时间,不论出于何种原因和目的,不得向任何组织和个人泄露公司的保密或者专有信息。
聘用条件:
尽管公司已向您发出此聘用通知,但您与公司建立正式劳动关系还应满足以下条件:
1、 您的背景调查必须证明您的工作能力和表现符合聘用职位要求;
2、 您在规定的入职时间前来公司报到并开始实际工作;
3、 您应在入职前到公司指定的医院接受体检并且由医院证明您身体合格,并无严重的扩散性传染病;
4、 除应届毕业生外,您应当在入职时提交您前一用人单位的退工证明;
5、 您的个人档案能够由公司(或公司指定的第三方)保管;
6、 在您入职之后的一个月内,您的社会保险关系可以被转移至公司;
7、 您无须向与公司有竞争关系的原单位承担竞业限制义务的;
8、 您应在入职时与公司签订劳动合同;
9、 您向公司提供的信息和资料(如个人履历、学历证明、工作证明等)资料都是真实的。
您与公司建立劳动关系前,您确认已经与前任雇主终止了劳动关系,并且未与其他任何单位建立劳动关系。您的受聘行为将不会违反您向您的前任雇主承担的任何义务,也不会造成公司因聘用您而向任何第三方承担任何法律责任。
您确认本聘用函附属于劳动合同。如果本聘用函与劳动合同有歧义,以劳动合同为主。
如果您对本聘用函的条款无任何异议,请您于[ ]年[ ]月[ ]日前签署两份原件并归还一份给公司人力资源部。
期盼您的加入,您将发觉您的工作充满挑战和回报!
篇9:加盟意向书范文
甲方: ,以下简称甲方;
乙方: ,以下简称乙方。根据《中华人民共和国意向书法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就QQQQQ项目品牌加盟事宜,为明确双方权利义务,经协商一致,订立本意向书。
第一条:品牌加盟期限
从 年 月 日起至 年 月 日止两方品牌加盟经营本店,直至结束到期。
第二条:品牌加盟方式
甲方:负责提供场地,及水费,电费,工商税务卫生等费用。
乙方:负责营业用设备 ,各项产品及广告宣传QQQQQ部人员工资等费用。
第三条:盈利分配及形式
1、两方在品牌加盟经营期间,QQQQQ部产生的所有收入甲方占30%,乙方占70%。
2、所有收入均由甲方暂保管,乙方应得70%由甲方按每月3次支付给乙方,分别为每月的1日,11日,21日,具体为:每月1日至10日收入于本月11日支付给乙方;11日至20
日收入于本月21日支付给乙方,21日至30日或31日收入于次月1日支付给乙方。
3、顾客办卡金额属未消费金额,乙方应得70%分两次支付,办卡当日结算35%,剩余35%于消费日(划卡日)结算。
4、会员卡续卡金额的分配依然按乙方70%,甲方30%的方式分配。续卡当日结算35%,剩余35%于消费日(划卡日)结算。
第四条:甲、乙两方的责任和权利
1. 乙方如需转让必须经甲方同意,转让后,本意向书对新的房屋所有人和乙方继续有效。
2. 乙方经营期间与顾客发生经济纠纷遭顾客索赔等事项均与甲方无关,由乙方自行承担。
3. 乙方不得利用甲方提供场所从事非法经营,其经营活动不得超出其营业执照规定的经营范围,也不得超出甲方的经营范围。
4. 乙方必须爱护场所设施设备,在品牌加盟期间如损坏场所内设施设备,必须承担修复或赔偿责任。未经甲方同意不得挪用店内物品。
5. 乙方必须遵守甲方的店堂纪律,端正经营态度,文明经商,礼貌待客,遵守安全消防规则,维护店容卫生。
6. 乙方不得私自与顾客做财务交接,若有违反,甲方有权解除意向书,并追究责任与损失。
7. 甲方必须尊重乙方的经营权利,不得以监督为名干涉乙方的正当经营活动。
8. 甲方有义务为乙方正当经营提供便利条件。
9. 甲方应按时支付给乙方应得财务,不得无故拖欠。
第六条 意向书期满、乙方迁走时
1、乙方应将QQQQQ室内所有属于甲方的设备设施向甲方交接清楚,对破损和短缺物品进行赔偿。
2为维护诚信声誉,顾客未消费完的卡内金额必须返还顾客或交由甲方代为返还,否则,甲方有权代替顾客追究乙方法律责任
4、甲乙双方应提前30日以电子邮件的方式通知对方续约、解约、变更等事宜,并说明理由。
第七条 本意向书自签订之日起生效,意向书正本一式 两份,订立意向书各方各执一份。意向书中如有未尽事宜,应由订立意向书各方共同协商,做出补充规定。或按国家相关规定处理。补充规定与本意向书具有同等效力。
第八条违约责任
甲乙双方违反本意向书约定,或擅自单方解约的,应以实际损失赔偿对方。
甲方签字: 日期:
乙方签字: 日期:
篇10:合作建房意向书
甲方:
乙方:山东国仕电力科技有限公司
经过甲乙双方多轮洽谈,乙方确定在______________投资建设____________________项目,经过初步协商,达成如下合作意向:
一、项目名称:________________项目
二、投资方:山东国仕电力科技有限公司
三、公司基本情况及投资规模
山东国仕电力科技有限公司于20__年06月17日经济南市工商行政管理局批准成立,《企业法人营业执照》注册号为号,注册资本为人民币1.2亿元,由郭仕德投资,公司地址位于济南市龙奥北路8号玉兰广场1号楼20层,公司法人代表郭仕德,公司经营业务范围主要从事光伏电站组建的销售及电力资源开发、并购、建设、运维、投资管理等主营业务,以并购和建设光伏电站为基础,不断扩大资产规模,打造再生能源的电力第一品牌。
公司现有员工120人,以高素质,高标准,高激 情的企业团队来塑造企业梦想,为公司持续发展提供坚实的人才。
公司自创办以来本着“市场为导向,诚实守信”的经营方针,来拓展海内外发展空间。立足山东济南,放眼世界各地。重点发展电力匮乏地区,已联合生产厂家和电站建设企业并建立战略合作关系。
公司的经营模式:一、租赁土地或屋顶,我方投资建设,电费优先售给土地或屋顶业主,剩余部分并入国网。二、于土地或屋顶方合资建设,共同投资。三、土地或屋顶方自己投资,我方负责建设并网,一站式服务。
公司将围绕满足市场化、专业化、规模化的电站建设和新型农业与新能源电力结合为战略目标,打造高端技术服务平台,提升企业综合水平实力。坚定发展信念,以人为本,创新结合传统文化与新概念。竭力服务新能源事业。
由于__________公司计划在_________________建设___________项目,项目占地面积_____亩。建筑面积____平方米.
项目总投资_____万元。项目建设期限为____个月,项目建成后,年发电量______,年盈利_____亿元,实现税金___亿元。
四、选址意向
项目选址方案一:
项目选址方案二:
五、乙方提出:(1)享受_______惠的土地价格;(2)享受招商引资企业的优惠政策。
六、本意向签署后,乙方应在15日内提供企业资信证明文件、项目简介、工艺流程等资料。甲方在收到上述资料后15日内经认证确定厂址,并与乙方商定项目引进协议。
甲方:
委托代理人:
乙方:山东国仕电力科技有限公司法定代表人:
时间:年日
篇11:租赁意向书精选范文
签约日期:______年____月____日
出租方:______________________ 承租方:______________________ 个人姓名(中文)_____先生/小姐身份证:______________________ 地址:________________________电话:________________________ 公司名称(中文)______________ 地址:________________________注册编号:____________________ 公司注册地址:________________ 公司代表:____________________联络电话:____________________
本着自愿、平等、互利、有偿的原则,经承租方与出租方友好协商,达成以下共识,签定本租赁意向书:
一、承租物业
承租方自愿租______________________物业。建筑面积为______________平方米。(以下简称该物业)。
二、承租价
原价(小写): RMB¥__________/年,折后价(照原价__________折)年租金人民币__________佰__________拾__________万__________仟__________佰__________拾元整,(小写RMB¥__________)。(以建筑面积计算)
三、承租期限及用途
承租方承租该物业期限为__________年,用作___________________________。四、付款办法
1.租方须于签署本意向书时付清定金RMB¥_____元;
2.经承租方与出租方协商,双方约定承租方按_____向出租方支付租金,即每_____天支付一次;
3.承租方须于签署本意向书后_____天内向出租方支付_____个月租金(扣除定金)RMB¥_____元作为承租抵押金,另向出租方一次性支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日租金RMB¥_____元,并与出租方签署《_____租赁合同》;
五、双方约定
1.租方须依上述付款方式依期如数缴付上述款项。
2.承租方须于签订本意向书_____日内,即______年______月______日前携本《意向书》、身份证或公司证明文件及出租方要求出具的证件与相关款项到出租方指定地点______签署由出租方拟定之《房屋租赁合同》及有 关文件;
3.房屋租赁而发生税费,由双方依照有关规定缴纳。
4.违约责任:如果出租方在保留有效期内,将承租方挑选的房屋租赁给第三者时,出租方应向承租方双倍返还定金;如果承租方不能按双方约定时间签定《房屋租赁合同》,出租方定金不退,出租方有权将该房号租予第 三者。
5.意向书于正式租赁合同签署后失效。
六、备注
__________________________________________________________________
承租方:___________________ 出租方:___________________
________年_______月______日
篇12:企业法律顾问合作意向书
甲方:
乙方:
本着为了更好的服务于企业,更加有效率的为企业培养更多高素质、高技能的应用型人才,同时,也为学员实习、实训、就业提供更大的平台空间。在平等自愿、充分酝酿的基础上,经双方友好协商,现就“人才战略合作协议”的合作事项达成如下协议:
一、合作原则
本着探索战略合作培养技能型人才的新路;以培养适应企业紧缺专业人才的项目合作为载体,搭建企业战略合作平台,探索企业合作的模式,“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则,甲乙双方建立长期、紧密的合作关系。
甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作,打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
二、 合作目标
我们相信,通过本次合作,能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本,实现双方共同利益,并且为双方合作创造更大的商业价值。
三、合作内容
1. 乙方负责ERP实施顾问(实施、运维、销售)的招生与培训,并使之能够对待业者进行专业培训,符合企业需求的应用型人才
2. 合作企业方有权利优先选择培训的学员,并提供与之相匹配的机会平台
四、甲方的权利和义务
1. 甲方拥有在第一时间选择学员的权利
2. 甲方负责在实践期阶段对学员进行评估,甲方对乙方学员的能力要求(或实践期的工作表现)不满意,可立即书面告知乙方,并可要求乙方更换学员
3.甲方有权针对乙方顾问班提出学员的资历与培训课程要求,在必要环节,可以派出优秀培训讲师阶段性参与部分理论课程和实操培训,讲师费用双方友好协商确定
五、 乙方的权利和义务
1. 乙方根据甲方对学员资历要求进行招募
2. 乙方必须有指定的人员与甲方进行及时的沟通,并对提供给甲方需求的学员进行统一的管理
3. 乙方根据甲方对培训课程需求,形成合理的教学大纲。在保证培训质量的情况下,在约定的时间段内完成系统的理论培训
4. 乙方对甲方提出的整改要求及人员变更有求,将积极回应,采取合理措施予以解决
六、成果归属
甲乙双方合作期间,所有项目实施与开发成果,归属甲方公司所有。
七、申明
1. 甲乙双方资源信息共享
2. 甲乙双方的合作方式没有排他性,双方在合作的同时,都可以和其他相应的合作伙伴进行合作
3. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力
4. 双方的合作关系是互利互惠的,所有内容与服务提供均为免费
5.本协议未尽事宜及纠纷,双方本着友好协商原则解决。对本协议条款的任何修改、变更或增减,须经双方一致同意并以书面形式作出,本协议的附件自甲、乙双方授权代表签字及加盖公章之日开始生效
甲方: 乙方:
公司签章:___________ 公司签章:___________
法人或授权代表签字:__________ 法人或授权代表签字:________
签字日期:___________________ 签字日期:___________________
篇13:个人求职意向书参阅
敬爱的领导:
我是__大学__校区的一名应届毕业生,专业是财务会计,我希望能到您单位做会计及其相关的工作。
大学四年,我既注重基础课的学习,又重视对能力的培养。在校期间,我抓紧时间,刻苦学习,以优异的成绩完成了基础理论课的学习。同时,我也有计划地抽出时间去阅读各种书刊、杂志,力求尽可能地扩大知识面,紧跟上时代的步伐。学习之余,走出校门,我尽量去捕捉每一个可以锻炼的机会,与不同层次的人相处,让自己近距离地接触社会,感受人生,品味生活的酸、甜、苦、辣,使自己尽快地成熟。
现在我渴求能到贵单位去工作,使所学的理论知识与实践有机地结合,能够使自己的人生有一个质的飞跃。
选择单位,工资和待遇不是我考虑的首要条件。我更重视单位的整体形象、管理方式、员工的士气及工作气氛。我相信贵单位正是我所追求的理想目标。我很自信地向您承诺:选择我,您绝不会后悔。
此致
敬礼
篇14:求职意向书参考
尊敬的经理:
您好!当您翻开这一页的时候,我已经打开了通往机遇与成功的第一扇大门。首先,非常感谢您在百忙之中垂询我的自荐材料,为一位满腔热情的大学生开启一扇希望之门,给我一个迈向成功的机会,希望我一下阐述能让您感受到我真诚的工作意愿。
我是四川交通职业学院建筑专业的一名应届毕业生,我性格稳重、有活力,待人真诚热情。工作认真负责,积极主动,能吃苦耐劳。有较强团队协作精神,心理承受能力好且能很快适应各种环境,并融合其中。
我在此冒昧自荐希望贵公司可以给我一个学习和锻炼的机会,让我在具体工作中进一步的熟悉你所要的职位整个工作流程,及相关工作的具体专业要求,我一定会在实际工作中尽职尽责、积极进取、认真学习,充分发挥自己的才智和创新精神,努力将自己的能力与实际工作相结合。
我在校期间多数在外兼职,主要是房地产销售,比较了解房地产的经营模式。懂得了与客服的交流,与人团队效应,只有同心协力才能真正的办好事。因此我这次是应聘施工员,尽管我没有直接上工地施工过但是我宁愿自己少一层皮也要做好本职的工作。或者是与本专业相似的施工工作,我相信自己能胜任的。
选择建筑行业是我的本人意愿,要发挥不怕苦不怕累的精神,致力投身与自己喜爱的事业中。
我相信好的开端是成功的基石,希望贵公司是我职业生涯的起点。诚挚渴望能有幸同贵公司一起共创美好未来。再次表示我真诚的求职意愿与谢意!
此致
敬礼
求职人:
20xx年x月x日
篇15:银行缴费合作意向书
甲方: 乙方:
(以下简称甲方)代表需方通过对供应商的筛选,确定乙方为正在承接的上海虹桥国际机场扩建工程能源中心工程的战略合作供应商之一.并订立本采购意向书。
一、合作范围
甲方将上海虹桥国际机场扩建工程能源中心工程的材料(设备)(详见附件一:产品及价格清单)由乙方负责采购,具体以本项目采购合同(以下简称采购合同)为准.
二、合作条件与承诺
1、甲方承诺在本采购意向书合作范围内所属上海虹桥国际机场扩建工程能源中心工程的材料(设备)由乙方负责采购,并在甲方签订该项目工程施工合同后签订采购合同。
2、采购合同的材料(设备)价格按照以下原则确定:
(1)甲方根据实际情况确定产品的技术性能要求、型号、规格,与本协议“附件一”中所列相应内容相同的,按实际招标价格执行。
(2)附件一中没有列明的产品,甲方根据项目的实际需要另行招标。
3、甲方按照以上原则要求与乙方签订采购合同时,乙方不得以任何理由提高采购单价或拒签合同。
4、双方合作期间,如甲方发现乙方供给其他采购商的价格低于本协议价格时、或提采购物不能满足本工程技术和设计要求时,甲方有权单方终止合同,另行选择材料供应商,乙方承担由此引起的一切损失。
5、乙方承诺提供的本工程货物皆为符合国家标准和材料(设备)技术文件要求的合格产品,验收合格率达到100% ,并保证采购及时性和不间断性,保证满足工程施工进度需要;如有必要乙方派有经验技术人员到现场指导工作。
6、在双方合作良好的基础上,在同等条件下优先考虑乙方作为后续合作单位。
三、材料(设备)款支付
采购意向书范本优秀范文采购意向书范本优秀范文为保障乙方的利益,甲方本工程款项专款专用,甲方按乙方共同确认的材料(设备)采购金额直接支付给乙方。材料(设备)款支付流程如下:
1、由甲方根据材料进场计划及工期要求下达《采购通知书》(含材料规格、型号、数量、进场时间等),并通知乙方按《采购通知书》采购;
2、乙方采购后办理《材料进场确认单》,双方盖章确认后作为材料款的支付依据;
3、甲方在本意向书的义务仅为按照分项采购合同的规定支付给乙方按本分项采购合同规定应得的货款。
四、本意向书作#from 本文来自高考资源网 end#为签订分项采购合同的依据,具体采购项目乙方须与甲方按本协议所附的合同范本另行签订分项采购合同。本意向书未涉及的内容,以采购合同为准。
五、本协议有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。有效期满后,采购合同尚未履行完成的,不影响已签订的分项采购合同的法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表: 法定代表:
篇16:餐厅合作意向书范文_意向书_网
一滴水只有放进大海里才永远不会干涸,一个人只有当他把自己和集体事业融合在一起的时候才能最有力量。.那么你知道餐厅合作意向书范文怎么写的吗?下面是第一范文网小编为你整理的餐厅合作意向书范文,希望对你有用!
餐厅合作意向书范文篇1
餐厅活动场地租赁协议
编号:
甲方:
乙方: 上海克拉哈勃游艇俱乐部有限公司
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,双方愿在平等互利,友好的基础上,就甲方委托乙方提供指定场地举行派对活动及接待就餐业务中的权利、义务关系达成如下协议:
第一条:委托办法:
1、甲方应提前五天向乙方做出用餐预订或指定场地租赁,并提供团队人数,以及客人用餐的特殊要求(如回民不吃猪肉等);
2、甲方预订以传真或电话方式为准,活动完毕后,并根据活动消费实际情况予以最终结算。
第二条:合同履行
1、甲方出席活动的人数未达到预订人数时:乙方依旧按照约定人数收取活动费;甲方出席活动的人数超出预订人数时,乙方有权利按照当天甲方人均消费价格收取实际超出人数费用;
2、甲方团队抵达乙方活动地点时,接待服务员须热情、周到、认真细致,尽可能满足顾客的合理要求,当顾客要求超出接待范围时,应与甲方联系协商。
第四条:违约责任
甲方因特殊情况可在活动预定时间的前三天取消,并不承担任何损失,若超过了协议时间,乙方收取甲方全部定金作为一定的补偿。
第五条:其他
1、双方在执行中如发生争议及未尽事宜,应通过友好协商解决,不能协商解决时,双方同意将争议提交有关法律部门处理;
2、本协议签字之日起即生效,有效期为 年月日。协议期满后经双方同意,可以书面协议确定延长执行期。
3、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方签字盖章: 乙方签字盖章;
负责人电话: 负责人的电话:
签字日期: 签字日期:
餐厅合作意向书范文篇2
(以下简称甲方)与 (以下简称乙方)之间,就双方有意共同经营 省 市餐厅,并以甲方所提供之技术与管理的餐饮事业,为表合作之诚意,双方在公平自愿的情况下签订本意向书,作为双方之间具有真诚合作意向之证明:
一、甲方保证所提供予乙方的合作经营资讯和意愿均属真实。
二、甲方保证向乙方所提供的合作技术和经营管理模式,已于其他地区获得创业成功的成果。
三、乙方保证其合作意愿真实与具备投资实力。
四、乙方清楚了解甲方提供的合作方案并认同甲方所作出的前置工作(例如:出示营业的相关资料、出品的试吃等),均以真诚合作为前提而提供;乙方亦基于同等立场,就双方之间所进行的会谈内容、人员资料、出品种类、试吃成果及所有由甲方提供的资讯等,均应严守保密之责任,在未获得甲方书面同意前,不得向第三者透露。
五、本意向书之签订,仅是就双方在将来签订正式合作合同作合意确认,双方之间的合作效力均以正式签订合作合同为准。
六、自签订本意向书之日起七天内,如无其他问题,双方应签订正式合作合同,并真实履行各自的合作义务。
七、甲、乙双方签订本意向书,应以互惠互利为原则,充分保障双方的合理权益。
八、本意向书一式二份,经双方签署后正式生效。
甲方: 乙方
代表人: 身份证号码:
住址: 住址:
联系电话: 联系电话:
日期: 日期:
餐厅合作意向书范文篇3
餐厅加盟意向书
陕西省关中品道连锁机构
甲方:陕西关中品道餐饮管理有限公司 地址:陕西省渭南市金水路 法定代理人: 联系电话: 传真: 邮政编码: 乙方: 地址:
法定代表人: 职务: 联系电话: 邮政编码:
甲方是根据中华人民共和国法律,在陕西省西安市注册成立的有限责任公司,营业执照号码为。
甲方现已建立并完善成型了用于餐饮经营的具有统一性的服务体系——“陕西关中品道特许经营机构”。该体系包括但不限于甲方的注册商号、商标、标识、经营管理标准、服务质量标准以及店铺装修标准、商品陈列方式等一系列与经营有关的不可分割的统一系统。
现乙方自愿申请加盟“陕西关中品道特许经营机构”,并承诺遵守该体系的一系列经营规则。经甲乙双方友好协商,就加盟事宜达成以下一致,共同遵照执行:
陕西省关中品道连锁机构
1、从本意向书签订之日起,甲方同意乙方在 省 市 区 路的范围内寻找合适开办“关中品道”加盟店的店址。甲方对乙方选择加盟店店址提供指导意见。
2、有效期限:从 年 月 日至 年 月 日止。在该期限内,甲方承诺不再同意并协助第三方在上范围内选择加盟店店址。
3、本意向书签订之日,乙方应向甲方交付加盟诚意金额 万元。
4、签订本意向书后,甲方应开展对乙方选择的加盟店所处区域进行前期市场调查、投资收益情况分析,以供乙方参考。
5、甲方完成上述调查后,若该区域各项调查指标基本符合甲方开办特许经营加盟店的必备条件时,甲乙双方应在本意向书有效期内签订正式的特许经营合同。
6、上述特许经营合同签订后,乙方所交的加盟诚意金充抵第一年度特许权使用费(管理费)。
7、在上述调查完成后,若甲方根据自身确定的标准,认为乙方不适合在该区域内开办“关中品道”加盟店,应书面通知乙方,本意向书在该书面通知发出之日期终止。
8、若在本意向书有效期内,双方未能签订特许经营合同,双方均不承担违约责任。但甲方在乙方进行前期市场调查、投资收益情况分析的活动中产生的费用(市场调查费、投资收益分析费、同行业分
陕西省关中品道连锁机构
析费、店面评估费、差旅费)每次计三千元整。均由乙方承担,由甲方在乙方所交的加盟诚意金中予以相应扣除,剩余部分无息退还给乙方;若给加盟诚意金不足以弥补甲方的实际支出的费用,则乙方应在甲方发出书面通知之日起 日内补足。
9、本协议一式二份,双方各持一份,具有相同法律效力。自双方签订(盖章)之日起生效。
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 年 月 日 年 月 日
篇17:租赁意向书精选范文
甲方:________(以下简称:甲方)
乙方:________(以下简称:乙方)
甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致,就乙方向甲方意向租赁国际物流城______事宜,立本协议,以兹共同遵守。
第一条 乙方意向租赁甲方________平方米,甲方同意予以保留并在建设初期甲方将邀请乙方参与隔出所需面积数;
第二条 乙方同意签署本协议时,乙方应向甲方支付意向金人民币¥____________元整,作为甲、乙双方当事人的展约担保,甲方出具收据,此项意向金在甲乙双方签署正式租赁合同时折抵为履约保证金或租金;
第三条甲方将在乙方交付意向金之日起为乙方预留______,乙方应在接到甲方书面通知后于十日内到甲方指定的地点与甲方签署《租赁合同》,逾期甲方将收回该配载大棚的租赁使用权,并不退还本协议第二条所述之意向金,甲方同意将在______年_____月交付乙方正式使用;
第四条乙方经营项目必须符合甲方规定的经营范围,其具休经营项目是:物流配载、仓储(不含:危险品及易燃易爆等物品或是违反国家相关法律的),如乙方经营范围与规定不符,甲方有权收回该配载大棚租赁使用权,并不退还本协议第二条所述之意向金;
第五条在本协议第三条约定的预订期限内,甲方拒绝签署其配载大棚租赁合同的,甲方应无息返还已收取的意向金,双方不再互相追究其他责任。乙方拒绝签署租赁合同的,无权要求甲方返还已收取的意向金;
第六条 甲方未告知乙方在签署本协议前该配载大棚己存在预租事实的,乙方有权拒绝签署租赁合同,甲方应无息返还乙方已支付的意向金。
第七条若因甲方整体经营规划之需要,甲方有权调整乙方预定的大棚及面积,不属于甲方违约。若乙方对调整行为有异议,则甲方有权终止本意向书并无息退还乙方交纳的意向金;
第八条本协议如有未尽事宜,经双方协商一致,可另行达成书面协议作为本意向租赁协议的组成部分,经双方法定代表人或授权代表人签字后与本意向协议具有同等效力。
第九条 本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
第十条 本协议一式二份,以上双方各执一份,双方签字后即生效。
甲方:________ 乙方:________
签章:________ 签章:________
日期:____年____月____日
篇18:合作意向书格式范文
方:___________(以下简称甲方)公司地址:________
联系电话:_________传真:________邮编:____________________
外方:___________________(以下简称乙方)公司地址:_________________
联系电话:_____________传真:________邮编:___________________
甲、乙双方经友好,坦诚协商,就甲方的建设项目投中小企业融资合作事宜,达成共识如下:
一、公司名称:_________________(暂定)
二、公司注册地址:________________
三、项目总投资_____________万美元,注册资本___________万美元
甲方投资_______________万美元,乙方投资___________万美元
四、甲方建设项目需提供的投中小企业融资总额约为_________________万美元。
五、甲,乙双方拟共同成立合作公司,乙方拟以现汇作为合作条件;甲方拟以项目的土地,固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的建设资金分批进入中外合作公司的外汇账户后,使用期为15年,前3年为建设期,建设期内免本息。从第4年底开始,甲方每年按12%的保底利润支付乙方红利,连续12年,到期不再还本息。
六、使乙方所提供的资金安全进入和汇出,双方就成立“中外合作公司”,设立“外汇账户”。
七、乙方负责提供申办合作公司所需的有关证明材料,甲方负责在当地办理申报,立项,注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的,真实的,有效的。
八、甲方企事业用于抵押的企业的资产及建设项目,需根据中华人民共和国担保之规定,需项目担保,作为与乙方的引资条件,若由于任何不确定因素造成不能按时将利润支付给澳方的,乙方有权接管合作项目的经营权,直至收回投资后,将项目的经营权归还甲方。
九、甲方建设项目的未来收益,需按中华人民共和国合资合作法规定由双方认可的评估或谁机构进行分析评定和投资风险的估算后,作为乙方风险投资的依据。
十、中外合作公司成立后,乙方不参与今后合作公司的一切经营活动,也不承担合作公司的所有法律与经济责任,只负责提供资金的监督使用和调配。合作期满后,乙方无条件退出,合作公司及全部甲方所有。
十一、甲,乙双方在引资合作过程中所产生的有关前期动作费用,境内部分由甲方垫付,境外部分由乙方承担。
十二、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系,均与乙方无关。
十三、乙方资金到位同时,按实际到位资金的_______%,甲方支付第三方一次性中小企业融资咨询服务费用。
十四、本合作意向书,由双方代表签字后确认。
十五、本合作意向书一式二份,双方各执一份。未尽事宜,双方另行协商。
中方:______________________________外方:______________________________
篇19:医药企业联盟合作意向书
合作意向书 长春工业大学人文信息学院系 学生会对外联络部负责人: 联系电话: 邮箱:
一、市场分析
(视具体赞助商而定)
二、宣传方式 1、可在活动场地,为贵企业悬挂条幅和宣传板
2、若提供的赞助费用高,可以享有活动的冠名权
3、可在学校为贵企业发宣传单
4、我系学生与企业员工共同开展共建活动。
5、现场工作人员可穿上印有商家标志的服装工作,以加大宣传效果。
6、贵公司可派代表过来参加我们的活动,并可在活动期间以嘉宾的身份观看。
三、可行性分析
1、本次晚会得到了系团委和学生会相关部门的大力支持,规模大、参与者多,深受同学
欢迎,能吸引更多师生来观看,并推动学校文艺事业的发展。
2、全系大学生达800余人,而且本校的消费能力较高,对赞助商家的回报丰厚。
3、我校附近高校密集,学生人数居多,消费潜力巨大,为贵公司宣传的成效更明显。
四、赞助活动意义
1、增加校企间的交流与合作,共同学习,共同发展。
2、扩大公司在我校及周边地区的影响,通过全面的宣传,提高贵公司产品在我校及周边
地区的市场占有率。
3、通过赞助我校体育活动提高贵公司的社会效益。
4、让公众对贵企业以及贵公司的产品有更进一步的了解,这在极大程度上增加了贵企业
在学校的竞争力。
五、赞助方式及经费预算 音响500—800元
灯光: 200—300元
租服装:1000元
车费:200元
背景布置:300元
总计:2200—2600元 我们真心的希望能够以此次活动为契机,和贵企业建立更长久的合作关系,帮助贵公司
不仅在校内而且在社会上的最大的利益的实现。我们将在以后的工作中为贵公司提供更大支
持。 长春工业大学人文信息学院 工商管理系学生会对外联部
X年**月**日
篇20:合作意向书的范文
简介:**县是北方电缆城,有100多家,有规模30多家,在国内有品牌优势20多家,是北方最大电缆生产基地。
**20xx年洋光铜业投产,20xx年二期投产,现年产60万吨阴极铜,5万吨约1吨黄金,20xx年国家批复**县国家级铜产业链基地,享受国家政策优惠和支持。
合作方式:电缆在外办事处,销售点有几千家;从业人员几万人,现政府拟在低压电器有招商政策,现可根据阴极铜深加工一些低压电器配件或低压电器。
1、 双方合作办厂,按投资比例入股。
2、 方出土地、厂房;方出设备、技术。
3、 方入土地、厂房设备;只出技术。
4、 方提供品牌技术;贴牌生产。
5、 根据双方投资情况,可协商其它合作方式。
简介:**县是北方电缆城,有100多家,有规模30多家,在国内有品牌优势20多家,是北方最大电缆生产基地。
**20xx年洋光铜业投产,20xx年二期投产,现年产60万吨阴极铜,5万吨约1吨黄金,20xx年国家批复**县国家级铜产业链基地,享受国家政策优惠和支持。
合作方式:电缆在外办事处,销售点有几千家;从业人员几万人,现政府拟在低压电器有招商政策,现可根据阴极铜深加工一些低压电器配件或低压电器。
1、 双方合作办厂,按投资比例入股。
2、 方出土地、厂房;方出设备、技术。
3、 方入土地、厂房设备;只出技术。
4、 方提供品牌技术;贴牌生产。
5、 根据双方投资情况,可协商其它合作方式。