拆除工程承包合同
发包方:_____(以下称甲方)
承包方: (以下称乙方)
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《建筑拆除工程安全技术规JGJ147-20_》及《建筑工程安全生产管理条例》的相关规定,结合本拆除工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保拆除工作质量,经双方协商一致,签订本合同,以示共同遵守:
第一条 拆除项目、地点
1、拆除工程项目:
2、拆除工程地点:
第二条 乙方资格
1、乙方必须具备相关的拆除资格证明;
2、乙方必须具备拆除大型建筑的资历;
3、乙方须具备拆除大型建筑的必须设备:
4、乙方须具备拆除大型建筑相关有经验的专业人员。
第三条 施工范围及拆除垃圾
1、拆除范围见新的平面图纸,与新的平面图纸有异之处即为拆除之处;
2、拆除垃圾:由于拆除而产生的相关垃圾由乙方清理运走。由此而需要办理的相 关证照乙方自行办理(甲方可以协助),相关费用由乙方自行承担;
3、乙方在施工前必须和甲方相关人员确定拆除项目的具体事宜,拆除工程范围、工程量之解释权归甲方。
第四条 施工条件
1、乙方须按照施工工期制订详细的施工进度表,并经甲方书面同意;
2、乙方必须有专职的项目经理和甲方指定人员(其他人员无效)定期磋商;
3、进度表的修正改动必须经甲方项目负责人的书面同意;
4、进度表为本合同附件,乙方需要严格按照执行;
5、乙方的施工人员必须经过严格的施工培训;
6、施工许可手续及乙方施工人员必须严格遵守国家相关的治安 、消防、安全、建筑、施工等管理法规。否则由此产生的相关责任及费用由乙方负责;
7、施工过程严禁野蛮施工,禁止用原始简陋工具施工。
第五条 拆除程序
1、施工前,乙方对市政、公用设施必须有相应保护方案交甲方备案,施工过程中由于乙方产生的损坏由乙方负责;
2、乙方负责制定并落实拆除组织施工方案及安全专项防护措施方案(包括:施工方法、安全措施、环保措施等主要内容),并做为本合同的有效组成部分;
3、乙方的相关施工必须保证不损害本建筑物的主体结构,不能给本建筑物的主体结构留下隐性伤害,否则由此而产生的后果乙方应承担全部责任。
第六条 拆除工期
1、自合同签订之日起乙方须在3天内进驻;
2、自合同签订之日起乙方须在3天内制作工程拆除进度表,并经甲方书面同意;
3、乙方同意在3天内开始施工;
4、双方约定自施工之日(_X年6月1日)起在20天(_X年6月20日)完成约定的项目拆除。
5、由于乙方原因造成工期延迟视同乙方违约,则乙方赔付甲方违约金工程整体拆除价的5‰/天
第七条 乙方责任
1、安全责任
(1)乙方施工必须有完备的安全防护设备和设施;
(2)负责制定拆除工程现场安全操作规程,对施工人员进行安全交底,按安全程序施工并指派现场安全检查员;
(3)建立完善施工现场安全组织机构,明确岗位、职责,在施工中出现的一切安全事故,由乙方自行解决,并承担由此产生的经济和法律责任;
(4)必须接受甲方及政府相关部门提出的安全处理意见,并及时改正;否则因此造成的后果由
乙方负责;
(5)违反规定的安全操作规程,造成意外事故,由乙方自负。
(6)出现断水、断电及扰民问题,由乙方自行解决。
2、环保责任
(1)制定拆除施工方案,提出具体的防止扬尘,降噪音等环保措施,明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施,严格按施工方案及政府相关部门规定执行。
(2)施工过程中应经常保持清洁卫生,拆除房屋过程中应随拆随洒水,避免大量扬尘,严禁随意凌空抛撒。
(3)渣土清运车辆应按规定装载,遮盖严密,沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土,确保车辆不带泥上路。
3、文明施工
(1)乙方应作好文明施工及消防准备工作;
(2)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生,交通道路畅通;
(3)乙方应保证在用的市政、公用设施完好、畅通。
4、治安消防责任
(1)乙方有确保乙方的施工人员遵守治安管理法规;
(2)乙方要确保施工过程中的消防安全,施工期间的消防安全事故由乙方负责;
(3)甲方有权制止乙方在消防安全方面违规行为,否则甲方有权按乙方违约处理,因此而造成的损失由乙方负责。
第八条 工程价款及支付方式和时间
1、双方约定,拆除费为人民币壹拾捌万元整(小写:180000元),废旧窗户、室内门、拆除建筑垃圾物内的钢筋、防盗门归乙方所有。
2、全部工程完工后,3天内付壹拾万元整(小写:100000元);15天内付捌万元整(小写:80000元)。
3、合同签订后三日内乙方向甲方支付合同保证金叁万元整;在工程验收后如无异常,60天内无息退给乙方。
第九条 工程验收
在工程完工后3天内,由专业的权威部门和甲方、乙方共同进行验收签字 后视同工全部完工,由于验收不合格而导致延期的由乙方负责。
第十条 违约责任
1、乙方将合同项目转交第三方承包;
2、乙方原因使工期延长;
3、乙方不遵守相关的消防安全规定及政府相关部门规定,而不听从甲方制止的;
4、违反合同上述条款的;
第十一条 争议的处理
双方相互协商处理,如协商不成,向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十二条 其他
本合同一式2份,当事人各执1份。本合同自_X年6月1日双方签字之日起生效。未尽事宜,双方协商订立补充协议并与本合同具有同等的效力。甲方:_____(盖章)
乙方:(盖章)
签订日期:_X年6月1日
更多相似范文
篇1:建筑工程承包合同范文格式_合同范本
建筑工程承包合同
甲方:(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)
乙方:(同上)(承包方)
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。第一
建筑工程承包合同范本
1.格式建筑工程承包合同
甲方:(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)
乙方:(同上)(承包方)
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。
第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)
第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)
第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)
第五条甲乙双方的基础工作
第六条工程进度计划
第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)
第八条人事同价款及其调整
第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间
第十条工程验收
第十一条决算
第十二条保修
第十三条争议处理
第十四条违约责任
第十五条双方约定的其他内容
第十六条本合同一式__份,当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
┌───────────┬───────────┬──────────┐
││││
│发包方│承包方│鉴(公)证意见│
│单位名称(章):│单位名称(章):││
│单位地址:│单位地址:│经办人:│
│法定代表人:│法定代表人:│鉴(公)证机关│
│委托代理人:│委托代理人:│(章)│
│电话:│电话:│年月日│
│电报挂号:│电报挂号:│〔注:除国家另有规定│
│开户银行:│开户银行:│外,鉴(公)证实行自│
│帐号:│帐号:│愿原则〕│
│邮政编码:│邮政编码:││
│年月日│年月日││
└───────────┴───────────┴──────────┘
2.说明
建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同,包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题,而且涉及的法律、法规也很多。因此,订立建筑工程承包合同,应当根据不同的情况作出具体规定,力求做到准确、明确和正确,确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同,因此,更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲,下列三个方面的问题是应当注意的:
(1)作为承包方为讲,首先要了解工程基本情况,包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应,则应当讲明,否则,应当承担相应的责任。
(2)作为发包方,应当审查承包方的资质等级,是否有力砍邪?此项工程对于是否允许承包方转包,应当事先在合同中讲明。
(3)发包方应当加强对工程质量的监督检查,在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容;对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。
篇2:水电站工程承包合同样本
甲方(发包单位):________________
乙方(承包单位):________________
鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同,其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成;鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位,愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成;为了按期完成合同段工程,经双方协商,在遵守总合同的基础上,根据《民法典》和建设工程法律法规中的有关规定,由乙方承包本工程工程项目。为明确双方的权利、义务,特签订本合同,以共同遵守。
一、工程概况及承包内容
1.1工程名称及概况:工程名称:____________概况:____________
1.2合同形式:____________________________
1.3工程范围内全部电缆沟工程,包括:电缆沟施工:沟底整平夯实、垫层(砂砾、碎石垫层夯实),钢筋(包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位)的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等;施工支架的安装与拆除、模板(钢模)的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架(包含电缆竖架及电缆横架)的制作与安装,砼的浇筑及养生(包括基础、墙帽、沟盖板等),电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。
1.4合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。
1.5工程期限:____________日开工,工期共计________天。
二、工程标准及技术要求:
2.1招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范,建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。
2.2建设单位下发的技术规范、评定标准、检验标准、招标文件、设计图纸等。
2.3甲方与建设单位签订的工程施工合同及附件(以下简称总合同,包括设计图纸、往来文件等),乙方均遵守。
三、工程数量确认及材料和设备供应
3.1结算工程数量确认:以乙方实际施工完成的工程量和经过甲方技术负责人、监理工程师现场验收,并以建设单位计量的设计图纸计算数量为依据进行计量结算工程量。
3.2为完成本合同工程所需的所有机械设备均由乙方自备,当乙方需使用甲方设备时,根据甲方现场负责人签字确认的使用时间及司机的运转记录,结算时按附表价格予以扣除。
3.3甲方供应给乙方的钢筋施工损耗已计入本合同相关单价之中,对超用的钢筋材料的费用,甲方在当月的工程结算款中直接扣除,其单价为:甲方采购价×(1+10%)。电缆沟施工所用砼、片石、砂砾、预埋件(钢板)等(除钢筋外全部材料)均由乙方购买,购买费用由乙方承担。
3.4施工所需的其余材料(如制作钢筋所需的匝丝、焊条等)由乙方自行采购,费用由乙方承担,但该材料质量必须符合施工技术规范要求,须经监理工程师和甲方认可后方可使用。
乙方所使用的燃油、润滑油、电力及修理、保养等全部费用均由乙方自行承担。如需甲方提供油料,则按领用材料数量乘以甲方采购价的110%计算;机械修理及保养费用均按实际发生费用计算。
四、甲、乙双方权利、义务
4.1甲方的权利、义务
4.1.1负责提供施工图纸(包括变更图纸)和技术资料,并进行有关的安全、技术交底。
4.1.3负责工程的施工放样及检查验收;负责现场技术质量管理,并负责协调施工。
4.1.4按约定支付工程款。
4.2乙方的权利、义务
4.2.1乙方投入到本工程的人员和设备等必须满足甲方和监理工程师、建设单位的要求。对甲方、监理、建设单位为保证质量、加快进度要求增加机械设备时,乙方接受并执行。
4.2.2乙方对工程质量负责,必须严格遵守国家及相关部门质量标准,工程质量必须满足《电缆工程质量检验评定标准》,接受建设单位、监理工程师和甲方派驻的负责人的全过程监理。甲方有权对乙方质量不合格的工程不予支付。
五、工程质量检查、验收
5.1乙方严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工,服从甲方质检人员和监理工程师的现场指示和检查,并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。
5.2乙方每道施工工序完成后,填报质量报验单及施工原始记录,经甲方质检人员检查验收合格后,方可进行下道工序施工。
六、工程验收与工程款的支付
6.1甲方现场负责人核实乙方的本期完成工程量,对乙方已完工程进行验收,为乙方验收合格的工程开据《工程数量签认单》。每月____日前,乙方应提交手续完备的《工程数量签认单》开具结算单进行阶段结算。甲方每月扣留乙方工程款的10%作为保留金,作为质量保证金。
6.2工程完工后,经工程师验收达到验收标准,并且竣工资料齐全,乙方应在验收合格之日起____天内报送最终结算资料。
6.3工程款支付方式
6.3.1本合同履行完毕后,双方及时办理结算,最终结算单在经过甲方各部门及项目领导审批会签后,项目经理审批签字并加盖项目经理部公章后方能生效。
6.3.2甲方每期工程款支付按照当期结算款的____%,乙方工程完工后,在扣除按照合同条款应该扣除或者暂扣项目后的余额进行无息支付。
七、违约责任
7.1合同签订后,如乙方在规定期限内没有按合同要求组织机械设备和人员进场,甲方和乙方签订的合同将自动解除。甲方有权安排其他队伍施工,乙方承担伍万元的违约责任,并承担因此给甲方造成的损失。
7.2如果乙方的工程质量、工程进度达不到甲方要求、限期内不能改进时,甲方有权收回或分割乙方所承担工程,直至终止合同,乙方应承担由此给甲方造成的损失,并承担相应的违约责任,违约金按照给甲方造成损失的____%收取,并在结算中一次性扣除。
八、工程量和设计的变更
8.1因设计变更而增加或减少的工程内容,如果在已标价工程量清单中有适用于增加的工程内容的单价,则采用该单价;如果无适用于增加工程内容的单价,则由乙方提出建议价格经甲方书面确认后执行。
8.2乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用,应经甲方及监理、建设单位的批准方可实施。
九、争议解决方式
本合同履行过程中发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商解决,若协商不成,应提请仲裁委员会按照该会规则进行仲裁,仲裁结果是最终的。
十、不可抗力
不可抗力事件发生涉及乙方施工场地的,乙方应立即通知甲方,在力所能及的条件下,迅速采取措施,尽力减少损失。因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。
十一、其他约定事项
11.1本合同未尽事宜,依照有关法律、行政法规执行,双方也可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
11.2本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。本合同自双方签字或盖章且乙方在合同中承诺的机械设备和人员在规定期限内进场后生效;工程竣工验收合格、价款结清后自行终止。
11.3.附件:电缆沟工程施工技术要求
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
篇3:公司施工工程承包合同
甲方(发包人):
乙方(承包人):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关规定,经甲乙双方协商甲方将工程项目劳务承包给乙方,由乙方组织安排劳务和劳动力并具体施工,甲乙双方本着平等自愿、互利互惠、奖罚分明的原则,特签署本合同,双方共同遵照执行。
第一条 、项目名称、地址:第二条、承包方式:施工劳务人员大包干,部分小材料与机械。
第三条、承包内容及范围:
第四条、工期及甲方要求
第五条、承包价格及结算方式
第六条、安全文明施工要求
第七条、奖罚专用条款
第八条、其他未尽事宜
具体内容:
1、砼班组承包方式及内容:
1)施工图纸(己方复印)
2)结构上所有砼浇筑,包括:塔吊基础、井桩、垫层、保护层、筏板、±0.000以上和楼层墙板浇砼,屋面浇砼和二次结构浇砼等所有砼浇筑。
3)现场照明甲方提供镝灯一个,其余材料及照明器具(抹子灰板、振动板、振动机、震动棒、铁锹、灰盘、对讲机、雨鞋、雨衣、塑料手套等一切小型工具和用具由乙方负责)。
2、工期及甲方要求:
1)乙方进场前,必须提交砼工程专项施工方案,该方案经甲方同意后,乙方必须按照方案配备人力并进行施工。
2)乙方根据甲方下达的进度计划按周向项目部提交各工种用工计划和劳动力安排计划,经项目部同意或批准后,乙方不得任意变动和调整。
3)在砼浇筑过程中,井桩振捣必须密实,不得出现坍落现象。桩口必须用木抹压平,井桩顶面平整、整洁、及时浇水养护。在测试试验时做好动测准备,必须振捣合格。
4)在垫层浇筑砼时必须压光,按标高不得超出±0.5mm并及时养护。如多打灰或少打灰影响质量和浪费材料由你承包班组负责。
5)在保护层浇筑时不得将砂浆打入井桩内,如打入井桩应及时清理干净。以免造成断桩影响质量,不得破坏防水,必须压光表面,并保持在放线前清洁。6)在浇筑剪力墙时振捣必须密实,不得出现蜂窝麻面和气泡,并且振捣时配合专业振捣工和找平抹灰工。如出现麻面应及时派人修补并且保证砼的观感。
7)在平板振动时必须使用平板振捣器,尤其楼层面上反部分必须振捣密实,不得有漏筋现象。
8)在振捣时不得长时间振捣某一点,造成跑模、漏浆严重由你班组负完全责任。
9)所有砼浇筑8小时后必须进行养护。
10)在打灰前各班组清理好自己剩余材料后,楼层由你班组进行清扫。如果其他工种没有清理完成,你班组所产生的清理费用由其他班组负责,并当月补偿你班组。你班组并承担布料机以及泵管加固、安装、顶撑、清理、疏通、拆卸等一切工作以及工作的一切费用。
11)在砼浇筑时,如出现机械异常,必须积极配合处理,并清理处理好余灰,不得随地乱扔。
12)在砼浇筑完之后泵车下面和楼层的余灰必须清理干净。
13)在洗泵管时的余水不得随地乱洒,每次浇完后,必须处理完余渣。
14)在浇筑过程中不得随意损坏钢筋和模板。
15) 在模板拆除后及时清理楼层的加灰和落地灰,保持楼层内干净整洁。
16)在浇筑砼过程中不得随意把砼撒落在外架和隔离层上。如有以上各种情况将进行处罚,并且勒令你班组及时处理。
17)必须服从现场值班人员的管理和安排
18)在浇筑前必须堵好地面与墙角的缝隙以及楼梯踏步口钢丝网绑扎等。
3、承包价格与结算方式:
垫层、保护层、筏板每立方米20元,筏板以上每立方米30元结算(其中清理楼层每立方3元),每月按你班组所完成的工程量的60%结算(结算方量以公司结算为主)。年底结算80%,剩余工程量结算在建设单位验收竣工之后付清。
4、安全文明施工:
1)砼的损耗不得超出控制范围,如超出按原材料照价赔偿。
2)各种机械操作必须是专业操作人员持证作业,其他人不得私自使用,并且所有机械由专人管理和维修,如损坏在当月结算中按原价扣除。
3)为了体现文明施工和规范的劳务单位,上班时必须佩戴好安全器具不得在上班喝酒。在我公司不得打架滋事,不得野蛮施工。
4)操作面必须保持整洁,工完料清,不得随地大小便,丢弃垃圾和杂物。
5)各工种必须保护好成品,严格按《成品保护措施》进行施工。任何班组破坏任何班组的成品按原费用的2倍赔偿,在当月结算中扣除。6)各种机械必须在保证安全的情况下进行操作,如果出现任何机械事故由乙方自行负责。
7)邻舍不得私自乱拉乱接电线和使用不合格的各种电器设备,如出现用电安全事故由乙方自行负责。
8)现场所有的原材料和成品料必需按指定的地方堆放整齐,如果文明施工达不到要求按你班组的所承包价下浮5%并处罚款。
9)乙方进入施工现场后,应遵守甲方安全管理制度和分包队伍的管理办法,若乙方故意违反规定,除按规定处罚外情节严重者,将依法追究其法律责任。
5、奖罚专用条款
本着平等互利的原则,确保工程安全、质量、进度。
1) 在周计划未完成并无特殊原因,质量、进度滞后1周内无故拖延1天按20__元进行处罚,从当月结算中扣除。
2)在1月内故拖延工期质量3天以上(包括3天)按月5000进行处罚。如多次无故拖延工期影响质量勒令退场,结算按所承包价的70%结算,并扣除所有罚款和误工费用。
3) 在主体竣工总计划中累计拖延10天以上(包括10天)按承包价格10%下浮,在总结算时一并扣除。
篇4:装潢工程承包合同
建设单位(甲方):
承包单位(乙方):
甲方有一套位于 ____________样板房 的商品房,现委托乙方对该商品房 泥水 部份进行装修。乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。
一、工程名称:室内装修 泥水 工程
二、施工地点:
三、泥水工程总造价:按甲乙双方签订的价格(附材料和人工价格表、施工验收检准),以工程现场实量数量结算。
四、付款方式:工程完全完工并或甲方项目负责人验收合格后,甲方于三十天内支付乙方90%的.工程款,余下的10%的工程款为质量保证金,如无乙方原因导致的质量问题,或乙方已对质量问题部份进行整改的,甲方需于半年后支付给乙方。
五、施工期限:从________年________月________日起至________年________月________日止共________天内完成。如因甲方改变设计方案,或甲方材料不能按时到位,工期将顺延。
六、保修:保修期为 半 年,保修期内属乙方施工质量问题,乙方需进行保修,保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责。(如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外)。
七、责任:(1)乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工(附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度)
(2)乙方未经甲方同意不能变更施工方案,否则造成的经济损失由乙方负责。
(3)施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全,如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外,均由乙方自行负责。
(4)因乙方的原因未能按工期完成的,按延误天数每天扣罚总工程款的5%.
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效,全部工程结算后自行终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:外墙工程承包合同
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:外墙及室内涂料装饰工程
2、工程地点:
二、承包方式:包工包料,包脚手架
三、承包内容及价格
本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目,采用“立邦”牌外墙涂料,调色外墙涂料每平方米 38.00 元;其他外墙涂料每平方米 35.00元;内墙楼梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有单价不含配套费及税费,所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内。
四、施工及质量要求
1、乙方必须严格按现行规范标准施工,分项工程验收要求达合格以上。
2、涂刷质量要求:表面颜色均匀一致,不允许有泛碱、咬色,和流坠、疙瘩,无砂眼、刷纹,装饰线、分色线、直线度、立面垂直符合允许偏差范围,阴阳角顺直。
3、材料要求:底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同验收,符合要求后使用。
4、底漆和面漆按产品说明进行配比施工。
5、质量未达到要求者,其返工的工料损失由乙方负责,因乙方原因造成质量问题被有关部门罚款由乙方负责。
五、施工工期
1、乙方根据甲方施工进度计划要求,组织劳力。
2、施工工期:根据甲方要求,乙方实际情况协商确定。
六、结算及付款方式
1、结算方式:内墙涂料工程量按实际展开面积计算,以分项单价乘以实际工程量结算。
2、付款办法:本工程无备料款,按每月经有关部门审核进度款付至80%,工程竣工验收合格后乙方提供工程结算资料并将有关资料送至甲方。甲方接到上述资料15天内审核完毕,按业主与甲方付款方式给予乙方支付工程总价款至97%,余款3%作为质量保修金,待工程竣工验收合格后壹年后壹个月内付清。
七、安全施工
在施工过程中,乙方应严格按照安全操作规程进行施工,加强施工人员的安全教育管理,采取必须的安全防范措施,如造成安全事故,一切责任和经济损失由乙方承担,甲方不承担任何责任。
八、甲方职责
1、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系;
2、向乙方提供本工程相应施工图纸壹份,并对乙方进行质量、安全技术交底,施工中如有图纸设计更改,应及时通知乙方,否则应予签证;
3、甲方应提供现场水、电,费用由甲方负责;提供垂直运输机械以及提供开升降机专职人员,及时进行技术交底和现场检查,发现问题及时解决提供水电至施工作业现场;
九、乙方职责
除甲方提供的机械设备外,其余的工具均由乙方负责(包括雨具),严格按施工进度计划组织,确保工程工期和质量;
十、附则
1、本合同如有未尽事宜,经双方协商可另行签订补充协议,其补充协议视同本合同,具有同等法律效力。
2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份;
3、本合同自签字后生效,至工程竣工验收,工程款项结清后终止。
甲方: 乙方:
代表: 代表:开户行:账号:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
篇6:网络安装工程承包合同
发包方 (简称甲方):
承包方 (简称乙方):
按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,为了明确责任,便于施工,结合本工程的具体情况,双方达成以下协议:
1、工程项目及内容
(工程概况)
(1)工程名称:
(2)工程地点:
(3)工程内容或承包范围:
(4)图纸:图纸是乙方施工的依据,一式三份,甲乙双方各持一份,客户中心一份。图纸提供方式:电力设计部门设计并由电力相关部门批准的工程设计施工图纸。
2、合同工期
开工日期:
(不得提前于电力相关部门批准同意施工的日期),竣工日期:
(注:工程完成时间以电力部门批准施工的日期开始计算。)合同工期总天数为天,如因甲方未能提供工程施工的条件
(工程手续、场地等)或因其他原因耽误乙方施工,致使工期延期,因此造成的损失由甲方承担。如因自然气候、停电及其他客观条件影响施工,工期顺延。
3、承包方式:
4、工程总价:
5、工付款方式
(1)工程开工前,甲方预付乙方工程款元
(大写:整),用于工程前期线缆铺设。
(2)设备到甲方指定安装位置,甲方支付乙方元
(大写:)
(3)乙方安装完毕,经设备可正常用电,经相关部门验收合格,甲方在年月日前付清剩余元
(大写:整)
6、工程质量及验收
(1).乙方对设计单位的设计图纸应会审,应按图施工,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
(2).
乙方应严格按照设计要求和国家颁发的电器装置安装工程及验收范围进行施工,不合格的工程不准交工。如因乙方责任造成返工者,则有乙方承担一切损失。
(3).
工程验收:自乙方向甲方提供竣工验收申请之日三日内,由甲乙双方提请相关电力部门验收。
(4).
甲方须派代表在施工现场协助乙方完成甲方负责的工作
(场地清理等保证施工顺利进行)。
7、违约责任:如有违反本合同相关事宜的,违约方应向对方支付本工程价款总额%的违约金。
8、施工安全:在施工过程中,由于乙方应当严格按照相关施工操作规定进行施工,在施工期间造成的一切事故或损失,由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。
9、设备质保、维保
(1)、乙方给甲方安装的设备和材料必须是正规厂家,技术规范符合国家法律法规要求的,否则带来的一切后果由乙方负责。
(2)、设备质保期年,日常维保由乙方负责。
10、争议:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,如协商不成功,则依法诉讼由工程所在地的人民法院管辖。
11、本合同后附材料和价钱清单,是本合同的一部分。
12、本协议未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
13、本协议一式页份,甲乙双方各持份,自双方签字盖章后生效。
发包方(甲方公章):
承包方(乙方公章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
日期:日期:
篇7:农村工程承包合同格式
(以下简称甲方) :_________________
(以下简称乙方) :_________________
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包_________________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以__________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资,出资额为人民币__________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_____%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_____%。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目房地产E网的日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
工程承包合伙合同范本合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人:_________________
_____________年_____月_____日
篇8:建筑工程总承包合同书
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,发包人与承包人楼及地下车库建筑安装工程项目施工总承包任务协商一致,特订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程规模: 约37155.40㎡
工程立项批准文号:足建委函 号
资金来源:自 筹
二、工程内容: 本合同范围内的主要工程内容包括但不限于:基础工程、主体结构、维护结构、屋面工程、防水工程、楼梯栏杆、楼地面工程、室内初装修工程、室外装饰装修、烟道工程以及室内外给水、排水、电气安装、防雷接地、消防预留预埋和室外道路管网及道路工程(以附图划分范围为准)、环境附属工程(环境挡墙、构筑物、水池等)、外墙保温工程、外墙油漆涂料工程等。
三、工程承包范围:
1、本合同内承包人的承包范围包括但不限于:楼及地下车库全套施工设计图及图说,《施工图审查报告》、图纸会审纪要、技术交底及设计变更增加所包括的内容以及本工程招标文件明确的内容均属合同承包范围;承包人主要的工程承包范围有:
(1)楼及地下车库全套施工图纸范围内的全部工程内容。
(2)本工程的外墙保温工程、外墙涂料工程等属承包人的承包范围。
(3)本工程范围内的道路、环境管网、电缆沟工程以及甲方交办的其他任务。
2、本工程所涉及的所有分包项目的支持、配合及管理均属承包人的承包范围;承包人除按合同要求完成所有分包工程的预留、预埋、补洞、补灰、补砖恢复等工作外,还应按要求对分包工程所需的水电、脚手架、垂直运输、施工场地等(分包单位使用的吊篮除外)予以全面支持、协调配合及质量、进度、安全文明施工等总包的管理工作。
四、合同工期
1、开工日期:20xx年3月18日开工(具体开工日期以监理签发的开工令为准),承包人在20xx年3月8日前完成现场临设等施工前准备工作。
2、完工日期:20xx年07月17日(具体时间以签发的开工令及总工期对应进行调整),合同范围内所有工程项目及工作内容完工。
3、竣工日期:20xx年08月10日(具体时间以签发的开工令及总工期对应进行调整)前竣工备案且将工程移交给发包人(包括室外环境、道路、发包人分包工程)。
4、满足发包人开盘节点的工期:在20xx年7月17日前,完成楼15层及地下车库主体结构(因甲方原因除外)。
5、本合同总工期 485日历天;各单位工程开竣工日期及达到销售状态时的工期要求以及各分部工程节点工期要求和分项工程节点工期要求见本合同附件一。
五、质量标准
本合同范围内工程验收所采用的标准为《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)及各专业工程施工质量验收规范,工程质量须一次性验收合格。
六、合同价款
本合同总价款暂估价:
楼及地下车库工程(按本合同补充协议约定的定额预算)采用合同预算价,共计人民币: 叁仟陆佰陆拾贰万玖仟陆佰伍拾壹圆,即¥36629651元(含安全文明施工增加费:贰拾柒万捌仟陆佰陆拾伍圆伍角,¥278665.5元)。每平方米985.85元。
七、组成合同的文件
1、本合同招标书及相关资料
2、投标承诺书
3、中标通知书
4、本合同协议书
5、本合同通用条款
6、本合同专用条款
7、本合同补充条款
8、本合同附件一至十五(补充协议一至十五)
9、洽商变更等明确双方权利义务的纪要
10、图纸
11、本合同专用条款约定的法律、法规以及标准、规范和行政文件。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺严格按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效
本合同双方约定:合同在承包人缴纳履约保证金372万元,且双方签章后生效
本合同经发包人、承包人双方代表签字加盖公司法人公章及各附件协议生效后生效。
十二、其他
合同订立时间:
合同订立地点:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇9:印刷工程承包合同
甲方:
乙方:
为了加快通信建设,保障工程安全施工,提高工程质量,甲方与乙方签订 施工安全协议,以明确双方责任,共同遵守。
一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施
工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工期间发生的一切安全事故,及人身伤亡事故均由乙方承担。
二、乙方应爱护通信设施,严格遵守操作规程,施工期间无责任性人员伤
亡事故无责任性通信阻断及其它安全事故。
三、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负
责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
四、乙方要经常进行安全检查,督促落实安全操作规程,特别是对有电力
线等地形复杂的施工现场必须有项目经理在场监督才能施工。
五、根据工程要求,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负
责安全保卫。
六、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安
全生产等的管理规定,按规定办理有关手续。
七、已竣工工程未交付甲方之前,乙方按施工合同专用条款的约定负责已
完工程的保护工作,保护期间发生的损坏,乙方自费予以修复。
八、按施工合同专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑
物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。
九、本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,协议有效日期自签字日期至
年 月 日。
甲方 乙方:
负责人(代表人): 负责人(代表人): 年 月 日 年 月 日
篇10:有关工程的承包合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及其他有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经甲乙双方协商同意签订本合同。
一、工程名称:
挡土墙砌筑工程
二、施工地点:
(1)、
(2)、
三、工程内容(详见施工图纸)工程量以实际发生量计算。
四、工程造价
1、挡土墙达到施工要求标准,每方按 元计价。
2、正常开挖基槽以内的土方,包括回填、整平全部由乙方负责。超出部分按每方 元计价,由土地规划建设局、财政局、乙方现场认定。
3、工程竣工之后,以实地丈量为准。
五、工期
年 月 日至 年 月 日
六、质量标准
合格
1
七、工程质量要求
1、挡土墙要求基础深1.5M,所有砌体均采用U30毛石,MU7. 5水泥砂浆砌筑,外露面整砌勾缝,完工后修复坍塌区河堤、河道。
2、严格按照设计要求和现行规范,操作规程要求施工。
3、清理基槽、回填整平等。
4、1:2水泥沙浆抹面。
八、工程验收质量保修
1、工程验收以国家颁发的《建筑工程质量验收规范》和有关部门制订相关规定及施工要求、设计图纸为依据,由甲方组织有关部门验收。
2、质量保修按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关规定,该工程在设计使用年限内实行终身负责制,工程竣工验收前,乙方与甲方签订保修书。
九、付款方式
本工程竣工结束,经验收合格后,由乙方同 协商解决。
十、甲方的权利和义务
1、甲方委派人驻工地代表,负责对乙方施工进行监督指导,乙方必须按照施工图纸准确施工,保证施工质量。
2、做好隐敝工程的监督记录。
3、配合施工单位现场施工,对达不到质量要求的工程有权予以制止。
十一、乙方的权利和义务
1、乙方要严格按照施工图纸、国家现行规范规程施工,不能盲目施工及擅自更改图纸。对不符合要求的,经劝阻不改正的,甲方可以要求办理停工;误工期及经济损失全部由乙方负责。
2、乙方应服从建设单位现场工地管理人员的管理,服从当地质量监督部门的监督。
3、对于达不到质量标准要求的乙方应自行返工,费用由乙方自理。
4、乙方应按照操作规程、规范正确施工作业,严格遵守本地区及国家的安全事项施工。如果在施工中造成人员伤亡,其一切费用均由乙方负责,甲方不承担任何责任。
十二、附则
招标文件中规定的相关内容,同时有效。
十三、违约责任
1、乙方必须在规定的日期内完成建设工期,否则每延期一天,由甲方在应付乙方的工程款中扣减工程总额的1%作为罚款,并予以没收。如遇自然环境靠造成的不能施工,工期顺延。
2、乙方向丙方交纳 元人民币,作为合同履约保证金,工程竣工验收合格后,由丙方无息返还给乙方。
3、本合一经签字盖章后,具有法律约束力,任何一方不得擅
自变更和解除,否则由违约方向对方交付中标金额的5%的违约金。
4、如果发生不可抗力因素,按国家有关规定执行。
十四、其他未尽事宜,甲、乙双方别行商定解决。发生争议达不成共识,依法进行处理。
3
十四、本合同一式五份,甲、乙方双方各一份, 局一份,甲方驻工地代表一份,存档一份。
甲方:
代表人签字:
乙方:
代表人签字:
丙方:
代表人签字:
日
年 月
篇11:小工程承包施工合同
甲方:
乙方:
为保证顺利完成施工任务,本着平等互利相互协作的原则,经甲、乙双方共同协商,甲方将天全县搅拌站部分工程承包给乙方组织人员进行施工,经双方共同协商达成如下协议:
一、 承包范围
乙方承包天全县始阳镇搅拌站20砼、堡坎、砌砖等全部工程任务内容。
二、 工程项目单价
1、20砼:
2、堡坎:元每立方米
3、砌砖:元方米
本工程为双胞,即包工包料。
如有增加项目,另行计价。
三、 安全质量保证
1、为保证该工程顺利完工,乙方在施工中必须严格按照建筑施工安全守则及有关安全、质量的标准执行,并保证该工程质量验收合格。
如因乙方施工质量造成返工,由乙方承担所有返工费用。
2、乙方所有施工人员必须服从现场管理人员的安排和指挥,施工中所发生的所有安全事故由乙方全部承担,甲方不承担任何责任。
四、工期保证
由于该工程工期短,在保证工期和质量安全的前提下,乙方应合理组织人员配合施工,不得无故拖延工期。
五、工程款支付
完工验收合格后,甲方一次全额支付。
六、工程变更
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效,待工程完工结清后作废。
甲方:
乙方:
年月日
篇12:房屋土建工程承包合同
土建工程:即土木建筑工程,是土木工程和建筑工程的总称。那么建筑土建工程承包合同又是怎么一回事呢 以下是小编整理的建筑土建工程承包合同,欢迎参考阅读。
建筑土建工程承包合同范文一
甲方:
乙方:
甲方将 工程的土建泥作承包给乙方完成,经双方协商一致达成如下协议:
一、 工程承包范围:
1、 施工图的全部泥作由乙方完成,(从基础垫层开始,包括砼浇筑,砖砌体,室内粗装修即楼地面垫层、找平层、墙顶抹灰、卫生间根据业主要求完成,外墙饰面,预制构件安装,脚手架搭拆等)。
2、 乙方自行负责组织施工工具,用具,包括振动器、振动棒、振动板、电机电缆、软水管等。
3、 各楼层各工序必须做到工完场清,材料、设备清理堆放入库。
二、 工程质量:
1、 乙方必须按甲方提供的施工图施工,保证工程质量,轴线标高正确,各分部分项工程质量必须符合设计及GB50300-20__施工质量验收统一标准的合格等级。
2、 工程质量验收必须经有关职能部门检查验收并出具认可文件。
3、 如施工质量不符合设计、业主、监理及规范要求,造成返工或浪费的材料及人工费用全部由乙方负责。
三、 单价及付款:
1、 按实际完成建筑面积计算 单价为 元/m2。
2、 甲方每月按工程完成量的50%支付人工工资给乙方,在主体断水完按建筑面积付足20.00元/m2,装修阶段仍按月完成量的80%支付人工工
资,余款待工程竣工验收合格后一次性结算付清。
3、 以上单价中已包含人工费,小型工具费,安全施工补偿,劳保福利等各项津贴补助。
四、 工期:
乙方在进场之日起200天全部完工,如未按甲方要求完成,延期每天罚款100.00元。
五、 安全:
1、乙方在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制度, 严格按59-99规定必须达到优良(合格)标准化施工现场。发生安全事故经济费用在20__.00元以内全部由乙方自行负责,如超出20__.00元则由甲方负责80%,乙方负责20%。
2、乙方必须严格遵守安全施工合同的所有条款。
六、 其他:
1、 对原材料故意造成浪费或者乱丢乱倒砂浆、砼等,根据量的多少罚款50.00元~1000.00元。
2、 如乙方未按工程进度及质量要求施工,甲方有权责令其出场。对所完合格工程量按50%计算人工费结算给乙方,余下工程由甲方另行安排。
3、 附安全施工合同一份。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日
建筑土建工程承包合同范文二
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 甲方在石翁镇财政所院内新建房屋一栋,建筑面积165,甲方将该工程以全包工的形式承包给乙方,有关具体事宜经双方商定后达成如下承包合同。
一、工程概况
楼房一共两层,砖混结构,建筑面积165㎡,层高3.6米,建筑总高度7.2米。
二、承包形式
甲方以全包工的形式承包乙方,所有泥工、付工、钢筋工、混凝土工、木工、架子工及所有架子树拆完归堆,场地清理一并在内。所有施工工具、施工机械、模板、支撑及配套、元丁、元丝、脚手架及配套元丝、马钉等均由乙方负责,甲方提供水、电。
三、安全责任
乙方在施工过程中必须严格按照国家建筑工程所规定的安全标准操作施工,切实把好用电、用水、机械操作等安全责任关。在施工中发生的安全问题,由乙方负责。
四、工程内容
乙方按甲方所提供的施工图纸施工基础工程、正负零以上的主体工程、屋面工程、外墙工程(打底抹光)、内墙打底抹光、楼面捣制、平屋面随捣随光,地面捣制及所有材料的搬运,清理落水灰、施工现场清理等一并在内。
五、施工质量
乙方必须按照国家建筑工程施工标准规模施工,决不允许偷工减料与浪费材料,如发现上述行为,所造成的一切经济损失概由乙方负责。在施工过程中,如未按甲方图纸施工所造成的一切后果均由乙方负责。在合同解除前,属乙方的工程质量问题,由乙方负责修理。
六、承包单价
按国家建筑工程标准面积计算,每平方米单价 八百五十元(小写元整),合计 十四万零贰佰伍拾元整 (小写:。
七、付款方式
该工程于年月年月工,工程款的结算:工程完工验收通过后支付合同价款的90%,一年保修期满后支付合同价款的10%。
八、本合同一式希共同维护执行。
发包人: 承包人:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
年 月 日
建筑土建工程承包合同范文三
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲方承建的108团裕和宛小区7#、8#住宅工程,其土建部分,实行清工形式承包,现由乙方根据工程旳施工图纸和甲方意愿要求的内容,自愿承担本工程土建部分的施工任务为,眀确责任遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,该双方共同协商,特签订如下合同:
一、工程概况:
1.工程名称:108社区裕和菀小区7#、8#住宅工程
2.工程地点:108团社区
二、承包范围:
1.临时设施的搭建和外墙的围护,施工图纸中所有的土建工程(水暖电、外墙保温、涂料、房顶SBS除外),施工现场达标、设备的装卸、材料的卸车。
三、承包方式:
包清工按期付款、按完成工程量付款。
四、承包价款:
1.按建筑面积每平方米190元。
2.7#楼2611平米,8#楼2207平米合计4818平米。
3. 总价款;4818*190=915420元。
4.建筑面积按实际建筑面积,其中地下室只算一半。
五、质量要求:
1乙方必须按照施工图纸和甲乙双方协商的要求施工,按照国家质量验收规范进行自检、自检合格报甲方验收。
2.乙方施工的工程质量必须达到合格标准,若质量达不到标准要求,必须无条件返工,返工费用由乙方自负。
3.乙方除按照国家规范标准执行外,还必须遵守甲方现场管理人员合理的质量技朮要求。
4.甲方负责原材料, 施工大型工具附属设备供应,乙方如需用吊车费用由甲乙双方各付一半,工程出现材料质量问题由甲方负责,若出现施工质量问题则由乙方负责。
六.、工程款支付:
1.地下室封顶付10%,二层封顶付20%,主体封顶付30%,全部完工付30%,其余工程款交工后十日内付清。
2.工人工资每月造工资表,按工资表必须发到民工手中。
七、安全生产管理:
1.乙方在施工过程中必须迖到甲方规定的安全生产标准化管理要求,听从甲方现场管理。
2.乙方必须保证自已承包范围内的卫生保洁工作,做到卫生整洁。
3.乙方要认真遵守有关安全生产,文明施工条例、法令、法规,做好治安保卫消防安全和文明施工工作,违反上述规定而发生事故造成的损失由乙方负责。
4. 乙方必须做好各个班组的安全教育和安全防范工作,协助甲方做好治安工作,严禁带小孩等闲杂人员进场。
八、工期要求;
1. 按甲方合理的施工进度计划进行,每施工层必须在规定的吋间完成,乙方必须各班组相互配合和其它工种及时合理组织技工进行操作,不得无故延误工期,按甲方的施工计划施工,工作总天数为150个工作曰,工期每延误一天扣罚10元每平方米, 在施工组织过程中如遇下列情况得延期, 双方应及时进行协商确定顺延期限:
1.因天灾和不可抗力;
2.因甲方提出变更计划或变更施工图;
3因甲方不能按期供图、供料或其它材料不合格要求。
九、 其它有关事项:
1. 乙方使用的各种机械及防护设施,应验收确认符合安全标准后,方可使用;
2. 乙方应雇请有经验的技术人员及熟练工人上岗,自觉接受甲方及主管部门的检验,严格按文明施工,若乙方施工过程中质量和进度难以达到甲方的要求,甲方有权终止本协议;
3. 甲方有权要求乙方调离不守纪律、不称职、不恰当雇用人员;
4. 乙方模板、钢筋、设备施工工具,应按工地要求堆放整齐,按排专人看管,工程竣工后应及时清理现场,一星期后任沒有清理,甲方有权派人员凊理,并按发生费用3倍,从乙方承包费中扣除;
5. 乙方必须按项目要求协调意见,与其它工种密切配合,不得扯皮戓自行其是,以免造成工期损失,如工作中出现矛盾,应先行协商,协商不成,报甲方协商,如不报甲方,后果由乙方负责。
十、开工时间20xx年4月22日竣工吋间20xx年9月 1日
以下合同条款自签字后生效,双方必须遵守本合同,一式2份,双方各执一份。
甲 方: 乙 方:
电 话: 电 话:
身份证号: 身份证号:
日 期: 日 期
篇13:水电工程劳务承包合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包管理办法》的有关规定,现经甲乙双方协商一致,达成如下条款签订本合同,并严格履行。
第一条:工程项目
一、 工程名称:乌沙镇慈云小区7#、8#、9#楼工程。
二、 工程地点:乌沙镇。
三、 承包项目及内容:按图纸施工钢筋工所有工程量。
四、 承包方式:包工。
五、 承包工期:自20xx年 月 日至20xx年 月 日止。
六、 承包单价:按建筑面积(每平方米)元计算。
第二条:工程款支付
一、7#、8#、9#楼二层封顶付20%、主体封顶付20%、主体验收付10%、内外粉刷结束付10%、竣工验收合格后三个月内付20%,余款工程完工决算后一个月内付清。
二、如建设单位未付工程款给甲方,乙方可以自买本工程内门面房作为工程款。
三、乙方不得以任何理由中途支取生活费(含节日)
第三条:工程质量
一、甲方正式施工前应向乙方进行技术交底并提供相关的施工规范及验收标准,乙方应严格按图纸、说明以及技术交底要求精心组织施工,确保工程质量。工程施工结束后,甲方按照有关标准及验收规范要求组织验收,验收合格后方可计量,如质量不合格,必须返工,其工料费损失由乙方承担。如工程质量低劣给甲方造成重大损失或重大影响,乙方应按分包费的30%予以赔偿。
第四条:安全生产
一、甲方应对乙方承包的工程要做好安全技术交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真关切有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产措施,乙方应检查合格后方可使用。施工中发生一切人为安全事故,其责任与一切损失均由乙方承担。
二、乙方在进入施工现场时必须戴好劳动保护用品,如发现未戴安全帽一次罚款50元,其班组长罚款100元。在施工过程中乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条:生活管理
一、 乙方工人生活用具及生产用具均由乙方自理。
篇14:网络安装工程承包合同
委托方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
甲、乙双方经充分协商,签订本合同,以资信守。
第一条、工程概况
1.1本工程是指: 项目 电梯安装工程。
1.2甲乙双方同意:由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
1.3工程地点: 项目内 。
第二条、承包方式及承包范围:
2.1承包方式:乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、 等进行大包干施工。
2.2具体的承包范围如下:
本工程属交钥匙工程,乙方按时按量保证合同电梯质量,包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证
3.1本工程的施工应符合以下的质量标准:
《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。
3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工,保证质量。
第四条、工期
4.1按以下第 种方式确定工期:
a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后,乙方应在甲方通知进场安装之日起 天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
b.
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
4.3在履约过程中,如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的,经甲、乙双方协商同意,可对工期进行调整。
第五条、合同大包干总价款
5.1本工程的大包干总价(含税)为:
5.2 合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费 等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用,除合同大包干总价款外,甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装),机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装,并包含在合同价款内。
5.3 本合同大包干总价款结算时不予调整。
第六条、付款方式
6.1付款方式:甲方以 现金/支票/转账 方式支付合同价款。
乙方银行帐号为:
开户银行:
银行帐号:
6.2本合同有∕无预付款,若有,预付款为¥ 元(人民币 元),于 支付。
6.3除预付款外,其他款项按以下第 种方式支付:
a.甲方在合同签订之日起3 天内支付合同总价的10%(¥ 元),作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(¥ 元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(¥ 元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(¥ 元),对于该笔款项的支付,甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由 出具的保证担保,担保函的内容以《供货合同》附件三为准。付款同时,乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函,保函担保期限与电梯质保期一致。
b.
6.4 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告,甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕,并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议,应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方,由双方协商确定后再行付款。
6.5 甲方每次付款前,乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。
第七条、甲方责任
7.1甲方任命 为甲方代表。
7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理,并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的,有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。
7.3按合同约定的付款方式,按时向乙方支付合同规定的款项。
7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。
7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。
7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。
7.7 负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物,包括排水、防水,并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定的时间内完成。
7.8 按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方,由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续,相关费用乙方负责。
7.9
第八条、乙方责任
8.1 乙方任命 为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
8.2 乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质,并保证其资质的真实性、合法性、有效性。
8.3 乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料,另须包括:本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑,包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。
8.4 乙方在安装工程开始前,须根据工程规范编制设计及施工详图,并提交甲方、设计人审批,所有施工图纸均应得到设计人确认。
8.5 乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间,乙方应作好施工原始记录。
8.6 井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。
8.7 负责电梯的安装、调试工作,移交备用件和随机资料一套。
8.8 负责吊装及搭棚工作。
8.9负责施工所需的水电费,按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。
8.10 电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责,并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。
8.11 除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。
8.12安装期间轿厢内加设保护板,试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。
8.13负责提供三方通话设备,并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。
8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏,乙方自费予以修复。
8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定,办理有关手续,因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚,由乙方自行承担罚款和一切损失。
8.16 按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工,保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人,做好现场施工管理和安全管理,将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任,并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故,均由乙方负责,并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。
8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用,以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任,并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。
8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后,由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。
8.19乙方在进场施工前,应与总承包单位协调确定各自的权利义务,在施工期间应服从总承包单位的统一管理,但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。
8.20竣工验收合格后,乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告,经过甲方审定后作为确定结算款的依据。
8.21 应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。
8.22 乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续,以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验,费用由乙方负责。
8.23
第九条、材料设备供应
9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求,相关规定如下:
9.1.1乙方所采购的材料,由甲方验收合格后方可使用。
9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料,甲方代表有权拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料,并承担由此发生的费用,工期不予顺延。
9.2若乙方提供的材料未经甲方验货,乙方不得擅自开工。否则,应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的,乙方还应承担相应的责任。
第十条、工程验收
10.1隐蔽工程验收:工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时,乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格,甲方及监理公司代表在验收记录上签字后,方可进行此后工程施工。验收不合格,乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽,甲方有权要求剥离或开孔,乙方应进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复,乙方应承担有关费用,且工期不得顺延。
10.2竣工验收:本工程完成安装调试后,乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格,故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后,叁方签字盖章确认本工程验收合格,同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式 四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的,乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方还应承担逾期竣工的违约责任。
10.3如果在验收中产生纠纷,由广州市的产品技术质量监督检查机关核验为准。
10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的,并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。
第十一条结算
11.1 工程竣工备案之日起 天内,乙方应提交以下结算资料:
11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份,结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;
11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);
11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订);
11.1.4合同书一份(复印件);
11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。
11.1.6备案表
工程竣工结算资料的内容必须完整、准确,若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料,则甲方有权拒收结算资料,由此造成结算工作延误概由乙方负责。
11.2双方按甲方最终确认的经甲方批准由乙方实际完成的工程量作为本合同的竣工结算工程量。监理公司和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后 个工作天内,由甲方按照上述竣工结算工程量核实审定工程结算总价,双方应按工程结算总价进行结算。
11.3在工程结算时经甲方核实乙方没有按照甲方确认的施工图纸和用料、施工规范和甲方的指令等进行施工,或出现偷工减料的情况,则视乙方违约,甲方有权对上述工程项目不予结算,由此给甲方造成的一切损失概由乙方负责。
第十二条、工程保修
12.1本安装工程的保修期为自政府主管部门验收合格之日起 年。
12.2在保修期内,凡出现质量问题,乙方应无条件全面负责整改和维修。乙方须在甲方或甲方指定的物业管理公司发出通知后2小时内赶赴现场检修直到符合本合同规定的质量标准,按本合同规定的质量标准完成整改和维修工作并承担因此而产生的全部费用。因甲方管理、使用不当引起的故障维修,甲方需承担零部件费用。
12.3在保修期内,若乙方未能在甲方要求的时间内完成对工程质量问题的整改或维修工作的,则甲方有权委托第三方对该质量问题进行整改和维修,所产生的费用加15%的管理费甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除,若不足以扣除的,甲方有权向乙方追偿。
12.4乙方承诺对工程提供终身的维修服务(保修期满后,双方签订有偿维修保养服务协议)并负责为甲方或甲方指定的物业管理公司培训 六 名电梯维修人员。在合同保修期届满后,乙方保证以不高于本合同的价格水平为甲方或甲方指定的物业管理公司提供技术及维修等服务。
第十三条、违约责任
13.1甲方如不能按时付款的,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金,但累计违约金总额不得超过合同大包干总价的3%。
13.2乙方如不能按合同约定的竣工日期竣工的,每逾期一天,应向甲方偿付逾期完工设备总价的万分之五违约金,若乙方逾期竣工超过三十天的,甲方有权单方解除本合同,乙方除支付上述违约金外,还应向甲方支付相当于合同包干总价的20%的违约金。
13.3乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工,保证质量,如不符合上述要求,甲方有权拒绝验收,且对乙方进行处罚,金额为500元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。
13.4甲、乙双方任何一方不得将本合同所涉及的技术或资料向第三方扩散、转让,违约方应向对方支付相当于合同包干总价的20%的违约金并赔偿对方因此遭受的一切损失。
13.5在合同履行过程中,如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为,甲方有权单方解除本合同:
13.5.1“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员在合同实施过程中的行为;
13.5.2“欺诈行为”是指谎报事实,包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后),以及在合同实施过程中的其他欺诈行为,使甲方作出错误的判断,进而损害甲方的利益。
13.6在甲方根据本合同的约定解除合同后,乙方除应向甲方支付相应的违约金、退回甲方已付的全部款项并赔偿甲方的全部损失外,还应在甲方发出解除合同的通知之日起10天内完成退场工作,包括人员撤场、材料的交接以及与第三方的交接等工作,同时:
13.6.1若甲方需要乙方已完成的部分工作成果的,则双方按该部分工作成果进行结算,乙方应在结算后的10日内将甲方多付的款项退回甲方。
13.6.2若甲方不需要乙方已完成的工作成果的,则乙方应在甲方通知之日起10日内退还甲方全部的已付款项。
13.6.3若乙方逾期向甲方退回上述款项的,每逾期一天,须向甲方支付相当于该部分款项的0.1%的违约金。
13.7乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿,甲方有权直接从未付给乙方的款项中直接抵扣,若不足以抵扣的,乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。
13.8未经甲方书面同意,乙方不得将本合同转包或分包,否则,乙方须向甲方支付相当于合同大包干总价的20%作为违约金,因此造成甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
第十四条、不可抗力
14.1在合同履行期间,由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其它不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时,遇有上述不可抗力事故的一方,应立即将事故情况通知对方,并应在15天内提供事故的详细情况及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机关出具。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商决定是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任,或者延期履行合同。
第十五条、争议及解决
15.1本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
15.2甲乙双方在履行合同中发生争议的,除双方协议停止施工外,乙方都应继续履行合同,保持施工连续,并在任何情况下,均须保护已完工程。
15.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
15.4当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
第十六条、合同生效
16.1本合同自双方授权代表在广州签字盖章之日起生效。
16.2本合同未尽事宜,可另行协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
16.3本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,每份均具有同等法律效力,本合同之附件为本合同不可分割的组成部分。
第十七条、联系方式
乙方保证其提供的并在本协议上注明的联系方式(包括:通讯地址及联系电话等)为有效的联系方式,若联系方式发生变更,乙方应及时以书面形式通知甲方,乙方未以书面形式通知的,甲方按协议上注明的联系方式发送有关通知、文件,即视为该有关通知、文件送达乙方,乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果承担全部责任。乙方的联系方式为:
单位名称:
通信地址:
联系人:
联系电话:
传真号码:
E-mail:
第十八条、甲乙双方约定的其他事项
第十九条、合同附件,附件与本合同具有同等的法律效力
委托方(章): 承包方(章):
法定代表人/签约代表: 法定代表人/签约代表:
签约日期: 年 月 日
篇15:广告行业工程承包合同
甲方:
乙方:
本工程项目由甲、乙双方共同协商,为保证工程施工顺利实施,保质保量,安全文明按期竣工,双方达成如下条款,望共同信守。
一、工程项目名称:
教学楼墙涂刷工程。
二、工程施工工期:
自 年 月 日至 年 月 日,
三、承包方式:
由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米 元,一次性包断。
四、工程质量:
严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20__)标准验收。
五、工程付款方式:
该工程项目开工刷完验收合格后,甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%,具体面积以实际测量为准。其余工程款竣工后一年内付清。
六、施工方法和维护:
1.施工前首先清除原有的脱落或起皮墙皮,再用墙面用白色抗碱封闭漆一遍,用高级外墙乳胶面漆封两遍,为合格标准;
2.墙面颜色及种类要求由甲方自行选定;
3.保修期为 年,在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象,由乙方负责维修或重新刷漆,直至甲方满意为止。
七、安全文明竣工要求:
1.乙方在施工时,严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;
2.甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料;
3.乙方在施工期间,严格采取安全施工保护措施,造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的,由乙方承担全部责任,并赔偿经济损失,与甲方无关;
4.乙方在施工竣工后,负责施工现场的垃圾清除,保持施工场地的清洁卫生。
八、违约责任:
甲方:
1.提供具体规范标准要求;
2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。
乙方:
1.严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,把好工程质量关;
2.如出现工程质量问题,造成重新返工,工期延误等损失,由乙方承担;
3.如乙方人为的工期延误,每拖延一日,按工程总造价的5%进行罚款,并承担相应的违约金。
九、未涉及条款,由甲乙双方协商解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由双方负责人签字盖章之日起生效。
甲方: 代表人:
乙方: 代表人:
年 月 日
篇16:个人工程承包合同
甲方: 温州______投资有限公司
乙方: ______(身份证号: )
甲乙双方遵循平等、自愿和诚信原则,双方就______项目水池施工事项协商一致,签定本合同。双方共同遵照执行。
一、工程名称:______项目。
二、工程地点: ______规划制指定区域。
三、工程内容和规格:新修水池共计 1 个。
四、施工要求:
1.按甲方提供的设计图纸要求进行施工;
2.水池施工质量达到______项目主管部门验收合格标准。
五、工程工期: 年 月 日至 年 月 日。共 天。
六、工程承包方式:包工不包料。
七、工程施工单价: 1、水泥标砖单价:0.5元/块(规格:240*115*53 ;按国家规定 ) ;2、内粉单价:14元/m2 (含打底、抹灰、青光三道工序);3、混凝土垫层单价 :15元/m2 (含浇筑、青光);以上工序施工完毕,试水一周合格后双方现场签字同意完善验收手续。
八、结算及付款:
1.乙方施工完毕后,经甲方项目负责人现场验收合格后,在施工完毕当月25日前由乙方提交工程款付款申请及验收合格签字资料至甲方财务,甲方在次月5日完结付款(周末、法定假日顺延)。
九、甲方责任:
1.负责施工用材料进场到施工指定区域;
2.协调组织工程的竣工验收和竣工结算;
3.监督检查乙方施工。
十、甲方权力:
甲方发现乙方出现下列情况时,有权单方面解除承包施工合同、有权拒付工程款、有权要求乙方作出经济赔偿:
(1)工程转包;
(2)乙方原因造成施工进度滞后或者不能按期完工交付使用;
(3)发生重大工程质量事故;
(4)不遵中吉殡仪馆项目部有关工程施工、质量管理规定。
十一、乙方责任:
(1)认真组织施工,自觉接受甲方监督检查;
(2)认真履行合同承诺,按期完成施工任务,确保按时竣工交付使用;
(3)严格执行项目建设规范要求,按图施工,文明施工,确保施工质量;
(4)加强安全施工教育和管理,及时消除安全隐患,杜绝安全事故发生,并对施工过程中出现的所有的安全责任负全责。
十三、乙方权力:
有权要求甲方按合同约定结算工程款。
十四、违约责任:
1.乙方延误工期,不能在时限规定日期竣工并验收合格的,按日承担 元的违约责任(累计计算)。
3.质修期内发生质量问题,乙方应在接到甲方通知2日内进行维护修理,否则甲方有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。
4.甲方原因造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,由建设单位赔偿乙方因此造成的实际损失;
5.甲方不按合同约定结算并支付工程款,承担相当于所欠金额一倍的违约责任。
十五、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不能达成一致意见的,申请人民法院裁决。
十六、本合同自双方签字盖章(按手印)后生效,全部工程竣工,工程款项结清后失效;
十七、本合同一式四份,双方各执二份。
甲方: ___________
乙方: ___________
____年____月____日
篇17:建设工程施工劳务承包合同
甲方、__________________
乙方、__________________
依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称、______________
工程地点、______________
第二条 工程承包范围
___________________________________
第三条 工程工期
1.计划开工日期、_______年_______月_______日,计划完工日期、_______年_______月_______日,总日历天数_______天;
2.主要节点工期、___________________________________
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下、
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注、上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条 标准规范
本合同适用标准规范、____________________________
第七条 甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用、
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
第八条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理、接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款、6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施、
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价2.承包价格所包含的内容、承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费、小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
甲方负责人签字:_____________乙方负责人签字:_____________
住址:_____________身份证件号码:_____________
_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日
篇18:正规的承包工程合同
发包方(甲方):贵阳XX公司 承包方(乙方):贵州XX公司
第一条 合同依据 本合同的法律依据是中华人民共和国(民法典)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按贵州XX公司设计的(清镇新建工程电气部份
第一卷
第六册全所照明及
第一卷
第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。
第二条 工程名称、地点和范围及内容
一、 工程名称:清镇工程
二、 工程地点: 清镇内
三、 工程范围及内容: 1:清镇防雷接地安装 2:清镇全所照明安装
第三条 承包方式 本工程甲方将工程以包工包料 按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字04号文件颁发的(关于发布____省电力建设装置性材料综合预算价格(年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(年版);根据____省电力公司电技经43、44号文件:其它相关费用依据其它相关资料计算。
第四条 工程价款支付及结算方式
1. 该工程以贵州XX公司编制的(清镇全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元))为依据签订施工合同。
2. 预付款方式:按工程预算书的工程款129760万元的 %即 万元(万元整)付给乙方。
3. 结算方式:工程竣工验收合格后,按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。
第五条 工程质量标准、验收和保修条件 本工程参照国家(110及以下电气安装规范)进行施工,相关验收标准执行国家及电力行业规定,并通过相关职能部门验收,本工程的保修期________年。
第六条 双方协作事项 甲方负责:
一:甲方应协调好该工程与有关单位的联系,确保该工程的施工进度。 二: 甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收. 乙方负责:
一:乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。
二:乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容,不得影响其他工程。
三:竣工资料报有关部门审核。
第七条 违约责任 按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。
第八条 发生经济纠纷处理方式 如发生经济纠纷,双方应本着实事求是的原则,协商解决,若不能达到目的,可向人民法院申请仲裁。
第九条 施工工期 本工程________年____月____日前完工。
第十条 工程承包方式 本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。
第十一条 安全责任 施工中的安全责任由乙方自行负责,独立承担相应责任。
第十二条 工程造价 本工程的工程款:暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00),本工程包工包料按实结算。
第十三条 合同份数 本合同正本2份,双方各执正1份。
第十四条 该合同经双方代表签字、盖章后生效。 甲 方:(公章)
乙 方: 负责人:(签章)
负责人:(签章)____日期:年____月____日
____日期:________年____月____日
篇19:个人工程承包合同
甲方:________________法人代表:________________
乙方:________________法人代表:________________
甲乙双方经友好协商,本着互利互惠的原则,依据《________》以及相关国家法律、法规,就花池护栏工程制作安装达成如下协议:
一、工程范围和工作内容
1、工程名称:________________
2、工程范围:工程护栏的制作安装施工。
3、工作内容:乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求,完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。
二、合同工期
本工程项目工期为________日。自________年________月________日至________年________月________日。
三、工程价款及付款方式
(一)工程价款
以上工程造价共计:________________元大写:________________元整
(二)结算方式
工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。
五、施工要求:
护栏高度65?M;立柱为5_________5方钢,2m一个,底部加预埋件,水泥浇筑;其余部分为3_________3方管,栏杆顶部为25扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底,黑漆罩面。
六、本协议一式两份,双方各执一份,未尽事宜双方协商解决,解决不成,经法律途径解决。
甲方:(签章)________________乙方:(签章)________________
负责人:________________负责人:________________
代理人:________________
________年________月________日
篇20:工程承包合同书
甲方:(发包方)________________________________
乙方:(承包方)________________________________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
(一) 工程名称:_________________________________
(二) 工程地点:__________________________________
(三) 工程范围:_________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。
(四) 工程总造价:经双方确定本合同综合单价为____________全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写_________________。
第二条 工程期限
根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。
第三条 工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
第四条 工程价款结算
(一) 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:
本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、 因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。
3、 由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。
4、 工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
5、 工程竣工后,甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
6、 不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。
(二) 乙方责任
1、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。
2、 乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、 乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。
4、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方______元,同奖同罚。
5、 乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。
1、提交_______________仲裁委员会( )
2、依法向人民法院起诉( )
第七条 附则
(一) 本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。
(二) 本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。
(三) 本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条 附加条款
发包方:(章) 承包方:(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码:
签约时间: 年 月 日 邮政编码: 签约时间: 年 月 日