国际工程承包合同样式一_合同范本
(一)工程总承包合同
a国的一家业主和b国的一家国际建筑工程承包公司之间,就在a国的一座学校的施工建设,签订了工程承包合同。现将合同全文介绍如下:
合同
日期:1983年3月30日
地点:_____市
本合同经下述双方签署:
1._______市卫生局局长______先生(以下简称甲方)
2._______建筑工程承包公司海外工程部经理_______先生(1983年3月20日由______建筑工程承包公司授权)(以下简称乙方)
出生地:_______(国家)
国籍:_______(国家)
总部:_______(国)_______市
在a国的通讯地址:___________信箱
鉴于甲方要兴建的______学校10000的教学楼,乙方提交报价已于1983年2月10日被_____市卫生局招标委员会接受并已中标。根据___国___部1983年2月5日第318号决议,双方缔约于下:
(一)合同内容
乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议,在____市对_____学校10000的教学楼(该工程为楼房,包括全套家俱、设备、空调)进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,按合同施工。
所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。
(二)合同金额
本合同总金额为_______第纳尔。兑换美元的比例为70%。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在a国国内或国外新增加赋税。
(三)工期
乙方必须根据本合同第___号附件的说明,在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。
(四)移交场地
根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
(五)查看工地
乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素产生的后果均由乙方负责。
(六)履约保证金
乙方应自被通知中标的第2天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。
共4页,当前第1页1234
更多相似范文
篇1:农户土地承包流转合同范本
承租方(甲方)
出租方(乙方)
为解决甲方员工上下班问题,甲乙双方经友好协商一致,就甲方承租乙方大巴车(下称班车)事宜达成如下协议:
1、租赁标的:
(1)甲方承租乙方大巴车两辆分别:品牌:车型:车牌号:_____购置时间,品牌:车型:车牌号:_____购置时间:
2、租赁期间:
(1)租期共计个月,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
(2)非乙方原因,甲方提前解除合同的,应提前三天通知乙方,租金按实际使用天数结算。
(3)合同到期甲方未提出解除合同并继续支付乙方租金的,视为本合同自动续定。
3、班车路线及时间
(1)起点华典佳园或蓝领公寓,终点汽车工业园。
(2)甲方租赁乙方_____作为接送员工上、下班的班车。甲方为乙方提供固定的行车路线和停车位置。甲方员工不得私自提出变更行车路线及停车地点,如有特殊情况需提前与乙方协商解决。
(3)乙方应保证班车按照甲方要求进行定期的维修保养,按时交纳车险等。
4、租金及支付
(1)租金以月为单位按月结算,月租金为元,每月时间前支付乙方租金。
(2)租金包含班车在租赁期的_____费、养路费、保养、维修费、年检等费用。甲方除了定期向乙方支付租金费用外,不再负担任何其他费用。
5、使用及维护
篇2:鱼塘承包合同范本
发包方: (以下简称甲方) 立合同双方
承包方: (以下简称乙方)
为进一步完善和规范鱼塘承包,经本集体集体经济组织成员代表讨论同意,村两委会研究决定,对到期鱼池进行下一轮承包,经与承包方协商一致,达成如下协议:
一、承包面积及位置
鱼池位于 村至 ;西至 ;南至 ;北至 。
二、承包期限、承包金上缴指标及交款方式:
1、即从年月 日止。
2、承包金上缴指标:每年每亩万 千百拾元整。¥
3、交款方式:实行先缴款后承包,承包金签约时一次性缴款,承包金以现金方式缴纳,不得以任何实物或条据抵交。
三、甲方的权利和义务
1、乙方在承包期内不得从事非农产业,否则甲方有权收回发包的鱼池。
2、乙方在承包期内与其他承包户之间发生因所承包鱼池纠纷时,甲方有义务帮助调解。
四、乙方的权利和义务
1、乙方在承包期内,自主经营,自负盈亏,一切自然灾害或人为事故以及改造建设等费用均与甲方无关。
2、合同期满,乙方要维持承包期内资源现状的完整,并必须按照合同规定的终止时间让出土地资源和拆除自行设置的建筑物,由甲方重新发包。
五、违约责任
合同签定后,即具有法律约束力,双方必须共守信用,认真履行,如有一方违约,应向对方支付违约金3000元。
六、附则
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
发包方: 承包方:
村负责人:
签约日期 年 月 日
篇3:建房承包合同
甲方: 家住 市 镇 村
乙方: 家住 市 镇 村
甲方拟在东阳市千祥镇 村原老房基上建房一幢,并以包清工形式发包给乙方施工,现双方在平等互利、协商一致的基础上达成合同条款如下:
第一条:甲方拟建房坐北朝南,砖混结构,甲方现已基础完工,铺设好水泥板,交由乙方施工,房屋占地面积 平方米共 层,房屋建成按实量面积计价。
第二条:凡甲方建房所需材料由其提供,根据施工进度乙方应提前天通知甲方承办;乙方承揽施工(包建房)采用定额计价形式计价报酬:凡是泥水工、木工以及临时工等工作全部发包给乙方管理施工。
第三条:乙方施工范围房屋整体框架结构,落成后,里外墙面粉刷完毕,房屋结构由甲方提供。计价价格为 元/每平方米,其中砖匠工按 层计算每平方米为元;木工按 层计算,每平方米为 元(第一层至第三层按实量面积计算,屋顶按第三层的一半计算)。
第四条:质量要求建筑尺寸均匀整直,乙方应按甲方要求标准施工,如需改变结构或作修改,应经双方协商一致后方可施工。
第五条:完工时间为本合同签字后起 年 月 日前落成。
第六条:付款方法按施工进度计算,第一层至第三层付人民币 元(大写 万 千 百元整),房屋落成完工验收合格后付人民币 元(大写 万 千百元整),余人民币 元(大写 万 千 百元整)作为房屋质量保证金,至 年 月 日止,如无质量问题即付清余款。
第七条:甲方要求乙方对所有施工人员(包括砖匠工、木工)等技工人员一律持证上岗,并对所有施工人员参加人生安全保险,施工中应积极采取安全措施,确实抓好安全生产,施工中如发生安全事故,所造成的伤害均由乙方承担。
第八条:如未尽事宜由双方协商解决。
第九条:本合同一式二份,双方各执一份。
甲方签字(手印):
乙方签字(手印):
年 月 日
篇4:伙食承包合同范本
甲方:_________
乙方:_________
为了甲、乙双方的责权关系,特拟定以下合同,甲、乙双方须共同遵守。
一、甲方无偿提供给乙方所用的厂地、厨具、水电、燃料以及工作人员住宿等。(注:如厂方不便之处可面议)
二、厨房工人工资由乙方负责,工具损耗(如:冰箱、风扇、风机)等电器由甲方负责,其它厨具损耗由乙方负责。
三、员工每天_________餐,中、晚餐各_________菜_________汤。每人每天伙食费_________元,加班夜宵费另计。
四、干部每天_________餐,每人每天_________元,中、晚餐各_________菜_________汤。
五、节假日乙方要安排正常开膳,厨房用具保持卫生清洁。
六、乙方要定期变换食谱,严格执行(食品卫生法)同时负责厨房范围、设备、用具的卫生及管理工作由乙方负责。
七、甲方有权随时抽检乙方食堂卫生和所采原辅料。乙方要做到原辅料新鲜无异味,并和甲方一道协调做好适合员工口味的饭菜。
八、甲方员工应自觉维护公共卫生,如骨头、菜渣等不得倒在地面及桌面上,应自觉把残渣倒入桶内,不自觉者应由甲方负责。
九、甲方每天应在下午五点前提供第二天的人数给乙方。
十、结算方式按甲方每天提供人数计算。
十一、甲方员工伙食费由乙方先付,以_________天结算给乙方,最迟不超过_________天。
十二、厨房里面的剩饭、残渣应由乙方负责。
十三、乙方厨房员工应遵守甲方厂规。
十四、甲方员工不得带零食到餐厅吃用及私自跑到厨房里骚乱,出事均由骚乱者负责。
十五、乙方从_________年_________月_________日开始承包至_________年_________月_________日止。期间任何一方要求解约,须与对方协商,并提前半个月通知对方。本合同试用期为一个月,如双方满意,则按合同执行。
十六、如有问题不在本合约,由双方协商解决。本合同甲、乙各执一份,经双方签字,盖章即日生效。
甲方(签章):_________
_________年____月____日
乙方(签章):
________
_________年____月____日
篇5:林业林地承包合同范本
甲方:__________
乙方:__________
为了发展林业生产,培育和合理使用林木资源,加快国土绿化,发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境和提供林产品的作用,根据《森林法》的有关规定和中央(83)、(84)一号等有关文件的精神,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条 承包内容、面积和地点甲方将座落在__的林地(山地)__亩,发包给乙方植树和管理,四界是:南至__,北至__,西至__,东至__。
第二条 承包期限承包期为__年,从__年__月__日起,至__年__月__日止。
第三条 林木收益分配
1.承包林地内原有林木,成材林木(成材林木的标准,按林业主管部门的规定确定)实行___:___分成,甲方得___成,乙方得___成。
2.承包期内乙方新植树木,成材林木实行___:___分成,甲方得___成,乙方得___成。
3.对原有林木的修枝材、脚材,按___:___分成,甲方得___成,乙方得___成。由乙方承担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材,归乙方所有。乙方修枝要严格按照林业部门的有关技术规定执行。
第四条 种植密度、采伐与纳税
1.承包期间,乙方必须保证承包林地范围内,每亩植树不少于___株,树苗由乙方自备(或由甲方提供)。
2.在承包期内,甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时,应由双方向有关主管部门提出申请,经批准发给采伐许可证后,按批准采伐的方式(如择伐、间伐或渐伐)进行采伐。对采伐后的空地,实行谁采伐谁补种的原则,由采伐方在采伐当年或次年完成更新造林。更新造林的面积和株数,必须大于采伐的面积和株数,并做到包栽包活。甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的,应向乙方支付劳务费,费用由双方议定。
3.采伐税实行谁采伐谁负担,应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税。
第五条 双方的义务
1.承包期间,乙方负责山林树木的管理防护。乙方应做到“三有”,即有专人护林,有房屋岗棚,有护林器械。
2.乙方不得在林地野外用火,不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦、采石、采砂、采土和进行其它毁林行为。
3.乙方必须切实做好护林防火工作,消除火灾隐患。一旦发生火灾,乙方除积极采取灭火措施外,应及时向甲方报告。
4.上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款,甲方必须及时、合理分配给乙方。
5.承包期内的林木治虫费用,由甲方承担__%,乙方承担__%。
第六条 奖惩
1.承包期内,如果林木被盗伐,乙方未发现或未抓住盗伐人的,被盗伐一株,乙方应向甲方赔偿人民币__元。如乙方发现或抓住偷树人的,应交给甲方处理,按所盗伐树木对盗伐人作价罚款__倍,罚款全部(或部分)奖给乙方,被盗伐的树木归甲方所有。甲乙双方未经批准擅自砍伐树木的,砍伐一株,罚款__元给对方。
2.甲方如克扣上级发放用于造林、育林的资金、物资和贷款,除应如数补齐外,还应向乙方偿付相当于其价值的__%的违约金。
3.如因乙方的责任造成火灾,对于烧毁树木,应视乙方责任的大小,决定其应付赔偿的数额。
第七条 不可抗力如遇不可抗力的自然灾害,造成乙方承包林地内林木的损失,经调查证实后,对损失部分林木双方均不负责。
第八条 其它__________________
本合同自承包起算之日起生效,至承包期满失效。
承包期满后双方如愿意继续承包,应重新订立合同。在承包期内,承包户主如去世,其家庭成员有承包继承权。
本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间,任何一方不得擅自变更或解除合同;合同执行中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
甲方:__________
乙方:__________
时间:__________
篇6:承包水电安装合同范本
甲方:______________________(法定代表人或委托代理人)
乙方:______________________(法定代表人或委托代理人)
合同承包范围:会所、幼儿园工程(距外墙1.5米内)工程施工图纸所涉及的采暖、给排水、电气、卫工程工作内容。
一、 工作内容:所承揽范围内所有给排水管道安装、暖气系统安装与调试和管道保温、照明系统、动力系统、弱电预留、消防预留、防雷接地系统的施工。
二、 承包方式:采用耗材及中小型工机具连同劳务费用平米包干的承包方式。
三、 合同内容:
1. 负责全工程竣工交验管理、资料报表汇聚移交;临水临电安装、管理维护。 给排水管道安装、暖气系统安装与调试、管道保温。 照明、动力、弱电及防雷接地工程。现场清理、照明系统预留及配管穿带线、动力系统预留及配管穿带线、弱电系统预留及配管穿带线、低于配电箱及配电柜安装、照明器具安装、照明及动力系统调试、防雷接地工程等所有施工内容及竣工清理、工程交验、工程竣工后维修等所有工作。
2. 其他:
1) 承包区域内、生活区及现场内甲方指定的卫生责任区的卫生清扫、垃圾清运、材料码放,包括政府部门、甲方公司各部门及业主检查时临时性的卫生清扫。
2) 施工人员的后勤保障、食堂卫生、宿舍的整理、日常卫生清理。
3) 到达绥中“安全文明工地”所需发生的临杂用工
4) 过路盒(包括盖板)、所有明装箱(包括弱电箱)后背盒安装
5) 图纸规定的内容及时洽商变更
6) 所施工程及相关工程的成品保护。
四、 合同金额
1.合同金额:本合同施工面积为 m2,(幼儿园、管理用房)合同单价为 元/m2(其中包括人工费用、中小型机械费、辅料费、临水临电费用)合同总金额为 元
2.合同单价中包括乙方施工人员进出场费用、现场材料搬运费、生活费(含住宿用品及餐具)、交通费、工资及工资附加费、抢工费、工具费、成品保护费、各种办证费、节假日补助费、误餐费、差旅费、冬雨季施工降效及施工不可预见状况产生的其他费用。
3.各种低值易耗品及工机具包干范围:
1)手工工具:线坠、卷尺、水平尺、钢锯弓、钢锯条、各种钻头、油漆刷、油漆小桶、螺丝刀、可丝钳、各种扳手、剪刀、各种锤子、斧子、喷灯、电工工具、焊工工具、剥线钳、压线钳、液压钳等所有手工工具。
2)中小型机械及配件:弯管机、弯管器、套丝机、套丝板、眼里架、压力钳、手推车及修理配件、手电钻、各种电锤及钻头、切割机、切割片。云石机、云石片、空压机、磨光机、磨光片及相应配件、风镐及配件、倒链、电焊机、开孔器邓所有中小型机械及配件。
3)测试机具:绝缘摇表、接地摇表、电压表、电流表、万用表等所有测试工具。
4)各种损耗性材料:塑料彩带、塑料胀管、尼龙绑带、壁纸刀、电焊条、电焊钳、电焊帽、电焊手套、焊帽镜片、喷灯及燃料、钢锯弓、钢锯条、砂轮片、锤子、錾子、圆锉、扁锉、各种螺栓、水平尺、水平管、油漆桶、油漆刷、酒精、防锈漆、石笔、粉笔、毛笔、手电筒、电池、麻绳、油麻、各种胶带、口哨、砂布、砂纸、锹把、镐把、锤把、各种清洗剂、棉丝、小白线、水管、水桶、小扫把、标志漆、塑料布等所有低值易耗品。
5)本工程直接用于工程的主要材料(详见下列清单)由甲方负责供应,其包括在下列清单内所需要使用的损耗性材料(含变更洽商增加部分)由乙方负责供应,并包括在综合单价内。
6)劳保用品:安全帽、安全带所有劳保用品均有乙方自行采购,如:水靴、风镜、防护镜、雨衣、手套、口罩等
7)平米包干单价实行一次包死,即包括水电工程以及完成此承包内容的所有工作在内的工程平米单价,乙方施工范围内不产生任何杂工,同时乙方应义务承担现场文明安全施工所产生的临杂用工。
8)乙方确定的施工现场负责人及技术负责人,专门技术人员必须以书面形式通知甲方其姓名、身份、所承担的工作。
五、工期要求:
乙方必须按甲方编排的施工进度计划进行施工,不得以任何理由拖延工期。
六、 质量要求:
1. 乙方必须对其承担的全部工程质量负责,施工中须有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质检标准进行全过程的质量检验及控制。
2. 乙方质检员必须按照国家。地区和甲方的质量标准进行自检,配合甲方质检员进行联检。如果达不到验收标准,返工修补所发生的工费、材料费由乙方负责,甲方视情况适当给予罚款,严重时甲方有权责令乙方无条件立即退场,乙方不得以任何理由干扰后期施工。
3. 甲方将不定期进行抽检,抽检办法由甲方质检员确定人,乙方质检员应积极配合检查。
4. 每月由甲方质检及技术人员对已完工程部分进行检查验收,并填写分项工程质量检验评定表。
5. 严禁出现断筋、割筋等破坏建筑结构的行为。
6. 隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后方可进行下一道工序。
七、 安全文明施工要求:
1. 乙方人员应严格执行施工现场的《安全生产细则》,进入现场必须佩带安全帽,高空作业系安全带。
2. 所有工人进场前须进行安全教育,对内配置专职安全员持证监督作业。乙方应对由于乙方原因所造成的安全事故负全责,发现隐患应及时处理解决。
3. 甲、乙双方安全员对施工人员定期进行安全教育,不定期进行安全抽检。
4. 特殊作业人员须持有关部门签发的特殊工种操作证,严格执行操作规程,否则出现安全事故,甲方概不负责。
5. 乙方施工人员必须具备身份证、暂住证、就业证三证,甲方将不定期抽查,如发现不具备三证者,甲方将进行处罚。
6. 进场工人须执行现场各项安全管理规定,杜绝违章作业。
7. 杜绝重伤以上师傅发生,如发生责任在施工队,甲方对乙方将给与重罚,乙方常丹所有损失。
8. 以创建”葫芦岛市文明安全施工样板工地”为目标,乙方人员应同甲方一起共同努力,做到“文明施工、安全生产”,不得以任何理由与周围居民发生纠纷,因此而引起的直接或者间接损失,责任由乙方自行负责。
9. 后勤实行“公寓化”管理,乙方人员应着同意服装进入施工现场,保证食糖、宿舍卫生,做到宿舍床铺干净统一,生活用品摆放整齐,甲方将不定期对乙方后勤进行抽查,实行奖罚制度,杜绝发生食物中毒、煤气中毒事件。
10. 乙方人员应严格遵守甲方各项管理制度,若现场不符合文明施工的要求甲方有权派人清理,所产生的一切费用由乙方承担。
八、 材料要求:
1. 乙方施工人员在施工时,材料使用应精打细算、以样板间用量为准,限额发料,厉行节约,做到量才而用,不得大材小用,对于浪费材料、乱割乱锯等现象,甲方一经发现,将按原材料市场价格的两倍经营处罚。
2. 所有乙方使用的材料在进场时由乙方点验,签收并直接发给乙方保管。对不合格的材料,乙方有义务、有权利拒收,如乙方收取不合格材料所造成的损失由乙方自行负责。甲方技术室、预算室进行审核,材料进场由甲乙双方共同参与收料,发给乙方使用。
3. 为保证工程质量,甲方有权检查乙方所采购的辅料是否合格,若甲方人员在检查中发现乙方采购的材料不合格,甲方有权责令乙方停止使用,并由乙方赔偿由于不合格材料所引起的各种损失。
4. 部分辅料、劳保用品和小型工机具若由甲方购买时,甲方将按采购价从乙方工费中扣除。
九、 结算办法
1. 甲方派出的工程经理、工长及专业技术人员临时指派施工队伍完成合同以外的工程任务时,派工人仅确认已完成工程的部位和数量,派工人无权确认已完工程量所需工日和费用,甲方派出的成本经理根据合同条款进行审核所需工日和费用并经项目确认后方可生效。
2. 每月根据月完成的施工面积和经甲方工程、技术。质检人员签认的验收合格单,甲方对乙方上月完成的工程量进行一次劳务结算。
3. 乙方所施工合同以外的施工内容,按20x年《辽宁省将设工程预算定额》中人工费的全额、辅料及机械费的100%进行核算。
十、付款方式:
1. 生活费支付。按每人每月1000元支付生活费用及零用费。
2. 完工结算:乙方应在开发商确认完工验收通过一周内,向甲方提交工程结算资料,由甲方项目预算员确认收到完整结算资料后,一个月内办理完工结算。托因乙方原因造成结算延迟,甲方将以自行确认量为准,视同乙方自愿放弃向甲方核对工程量的权利,也放弃了由此可能增加的费用。
3. 年底按照完成工程量全部支付劳务费时乙方应向甲方出具收据凭证,甲方以现金形式付给乙方劳务费。
十一、甲方义务:
甲方向乙方提供用水、用电、住宿、客房、办公用房、厕所,并向乙方提供按规定要求的便利条件。
十二、乙方义务:
1. 乙方应严格按照国家规范及市属有关规定组织施工,并对期工程质量、工期、安全全面负责。
2. 乙方在本合同签订时,需出具本企业的各项有效证件,如营业执照。
3. 乙方向甲方提供其管理机构名单及施工人员花名册两份,并按甲方要求办理施工人员各种必备证件
4. 乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力。
十三、工程管理:
1. 在未得到甲方的书面认可,乙方以任何形式和理由将工程的部分或全部装包给他人,甲方将对乙方按总建筑面积以1元/m2进行罚款。
2. 在甲方认为工程已经受到威胁或即将产生损失时,经劝告或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时,甲方有权变更或者终止合同内容(或要求乙方退场或部分人员退场),乙方应予接受,并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。
3. 乙方人员无论在生活区、现场或者其他场所应遵守葫芦岛市有关规定,凡打架斗殴。滋生闹事、盗窃财物及聚众赌博,均处以罚款,清洁严重者,交司法机关处理。由此带来的负面影响及经济损失,将由乙方承担。
4. 施工现场严禁打架,没发生一次打架事件,首先对双方各处以罚款,然后惊醒处理,查明原因后,视情节对责任方再另行处罚。
5. 乙方人员应爱护甲方现场各种材料和施工机具,不得无故破坏或拿出现场,一经发现,按甲方有关规定处理,如发现外来人员破坏工地财物或其他危险情况者,及时制止或报甲方管理人员,甲方将按照实际情况予以奖励。
十四、其他事项:
1. 由于实行平米包干承包方式,乙方所施工程中任何工程量,均包含在合同单价中,不另行计算。
2. 合同在甲方与业主合同的基础上订立,如甲方与业主的合同发生重大变更时,双方应协商解决。
3. 甲方关于安全文明施工条款及奖罚规定作为合同附件与合同正文及补充条款同具有法律效力。
4. 乙方管理机构名单作为合同附件,已经确认后的施工人员应保持相对稳定,主要管理人员变动应征得甲方的同意。
5. 合同正文与补充条款矛盾之处,以补充条款为准。
6. 合同未尽事宜,双方另行商定。
7. 正义解决:凡与合同或合同有关的任何争议,双方商定确定对双方均具有约束力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:2024年荒山承包合同范本
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
为了充分利用农村闲臵荒山,发挥其经济效益,甲方依照公开协商的方式,决定将荒山对外承包。现甲、乙双方依照相关法律、法规的规定,本着公平自愿,诚实信用的原则,经充分协商,就荒山承包的具体事宜协商一致签订合同条款如下:
一、按照农村土地承包和招商引资的相关规定,甲方将自己所有的荒山(含其中自然形成的水面)发包给乙方承包经营,承包期间的土地所有权不变。
二、承包范围:
乙方承包的荒山范围为: ,具体位臵及面积以双方移交时勘界位臵以及勘界范围内的面积为准。
三、承包期限为 年,即从 年 月 日至 年 月底止。
本合同自双方签字之日起,甲方不得再对乙方承包范围内的附着物和地形地貌进行任何形式的处臵,且甲方应在 年 月 日前向乙方移交发包的荒山。
四、甲、乙双方议定的荒山承包费为每亩每年 元,共计承包费 元,在甲方向乙方移交承包标的物后,由乙方一次性付清。
五、乙方在承包期间,自主承包经营,自定经营项目,自负盈亏,在不改变土地权属的情况下,有权在承包范围内,根据经营需要,自定承包荒山的使用开发方式,甲方不得干涉。但乙方使用时依法需办理相关手续时,由乙方负责,甲方无条件予以配合。
六、甲、乙双方的其他权利和义务:
1、乙方作为承包经营户,甲方应让乙方享受招商引资和荒山承包的各种优惠政策。
2、本合同签订之后,由甲方负责在签字之日起一个月内为乙方办理土地承包经营权证和林权变更登记手续,相关费用由甲方承担。
3、本合同签订前,依法应办理的荒山承包及批准手续由甲方负责,如由此影响承包合同效力而给乙方造成的所有经济损失概由甲方赔偿,并承担相应的违约责任。
4、乙方承包期间,甲方应积极维护乙方的正常经营活动,协调处理与周边村民及其他土地用户间的关系,出现争议及时解决,并不得由此影响乙方的正常经营。
5、在承包期间,甲方应及时按乙方要求,配合乙方办理承包经营期间水、电、路的连接、使用、铺设等所有需要甲方配合办理的事项。
6、乙方在承包期间,有权享受除承包费外同甲方其他承包经营户同等的待遇,有权使用甲方及所属村民小组的公用水源、电力设施和其他公用设施。
7、承包期间,乙方有权选择转让、转包、出租、入股、抵押或其他方式进行承包经营。
8、承包期间,乙方应依法经营,自行承担法律、法规规定的责任。
9、承包期间乙方在承包范围内的投资概由乙方自负。承包期满后,如继续承包,在同等条件下,乙方有优先承包权。
七、合同解除或终止时,因乙方在承包地域投入而提高土地利用价值,有权从甲方处获得获得相应的补偿;乙方在承包范围内添附不便移动的林木、房产等财产由双方协商作价,协商不成时,依法评估由甲方接收,并一次性付清相应价款。动产部分由乙方自行处臵。合同终止时,乙方添附的所有财产由乙方在期满后三个月内自行处臵,到期无法处臵的所有财产无偿属于甲方所有。
八、承包期间,如因不可抗力的自然因素或者国家法律、法规的变化致使合同中途解除或者变更,甲方按乙方的实际承包年限或变更范围一次性退还多收乙方的承包费,由此造成的其他损失补偿,由双方另行协商。
九、本合同自双方签字之日起生效,双方必须认真履行,合同履行期间除本合同已有约定外,任何一方不得随意变更或者解除合同。
十、违约责任:如甲方违约,由违约方向对方支付承包费总额30%的违约金,并赔偿因违约行为给对方造成的一切经济损失。
十一、本合同如有未尽事宜,一律按照法律、法规的规定执行,如需补充或者变更,由双方协商依法签订补充条款,补充条款与本合同具有同等的法律效力。
十二、本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份,副本六份由乙方收执,副本按管理和办理手续之需分别予以报送。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:土方工程承包合同书范本
甲方:临海市第四建筑工程公司新浦分公司
乙方: 连云港市花果山建设工程公司
为明确甲乙双方权利、责任关系,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,并结合本工程实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程名称:
万锦花园项目:一期、二期
二、项目地点:
项目位于连云港市解放西路与新孔路交叉口东南角
三、工作内容:
施工现场土方及建筑垃圾的开挖、外运、弃渣、边坡修整、清理及刮平基槽及路面保洁,土方开挖的劳动力及技术装备安排,现场的安全文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、交通、居委会和周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而做的协调等工作。
四、工程承包范围:
万锦花园工程基础土方开挖、外运等。
五、合同工期:
以连云港万锦房地产开发有限公司施工进度以及甲方要求为准所在地人民法院提起诉讼。
十二、文本持有:
本合同壹式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效。
发包人(公章):
法定代表人:
委托代理人:
开户银行:
账号:
年 月 日 乙方代表人(公章): 法定代表人: 委托代理人: 开户银行: 账号 年 月 日
篇9:林木承包合同书范本
甲方:
乙方:
第一条 甲方将2套客房的整体服务经营权交乙方承包经营。乙方自主经营,独立核算,自负盈亏的运行模式。乙方独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。
第二条 乙方每年向甲方缴纳承包费叁万元人民币,在次年10月8日前付清承包费,逾期不交,甲方有权按每月欠交额的千分之三收取滞纳金。
第三条 对移交给乙方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权,并享有监督权。
第四条 甲方不干预乙方的正常经营活动。乙方应优先安排本单位内部接待住宿,费用可在承包费中抵扣。
第五条 合同期内,乙方对甲方提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好。如因使用期限已满自然损坏的设施,应由乙方及时上报甲方审定后报废,乙方不得擅自处理。
第六条 如乙方经营需要,对套房进行改造更新,及套房所属区域内新建经营场所,必须事先提出更新改造、新建方案,须经甲方审核同意方可实施。对固定资产投入(主要指设备更新)的批量购买要事先报甲方认可。对零星购买,以不影响乙方经营、提高运营效率、减少审批程序的原则,可由甲方事后确认。
第七条 不得在经营过程中将客房转让给第三方经营,一经发现甲方有权随时终止合同并追究乙方的违约责任。
第八条 本合同有效期一年,自20xx年10月8日起至20xx年10月8日止。
第九条 合同期满,乙方完成上交费,双方可自愿续签合同,但乙方须在期满前三个月以正式书面形式向甲方提出是否续签申请。在同等条件下,享有优先续签权。
第十条 本合同双方签字盖章后生效。
第十一条 本合同一式2份,甲乙双方各执1份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:林业土地承包合同范本
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《XX省农村集体经济承包合同管理条例》和中办发[1997]16号文件等有关规定,在双方自愿平等协商的基础上,订立如下合同,双方共同信守。
第一条 甲方将 亩的土地发包给乙方从事 。
第二条 承包期限为 年 ,自 年 月 日 起至 年 月 日止。
第三条 承包指标:每年应上交的国家税金、农产品定购任务及提留统筹费等,按照国务院《农民承担费用和劳务管理条例》和国家有关政策规定确定。
第四条 甲方的权利和义务:
(一)对发包的耕地和随耕地一并法宝的其它集体资产拥有所有权,对乙方承包经营活动有监督权,对乙方违背有关政策规定,私自流转土地或改变农地性质及用途、掠夺式经营、弃耕荒芜等行为有处理权。
(二)有权统一规划农田基本建设及其它公益事业,组织农田基本建设、灌溉、农机、农艺等活动。有权督促乙方按时完成农产品订购任务,按期按规定收取国家税金、提留统筹费等。
(三)维护乙方的经营自主权和合法收益权,帮助乙方处理生产经营中的纠纷,在承包期内为乙方的生产经营创造条件,提供有关方面的服务。
第五条 乙方的权利和义务:
(一)对所承包的土地有使用权、经营自主权、产品收益处置权。
(二)在承包期内经甲方同意,可依法对其承包土地的使用权转包、转让、入股、出租、兑换等。
(三)按规定交纳税金,完成国家农产品定购任务,依法按照《农民承担费用与劳务合同》的要求,承担提留统筹费等合理费用及劳务。有权拒绝一切非法集资、摊派、罚款、收费等项目。
(四)不得擅自改变承包耕地农业用地用途,不得买卖、荒芜、取土建窑、建造永久性住房等。
(五)加强地面附属物的维护和管理,不得损坏。
(六)窑积极增加收入,培肥地力,保护土地资源。
(七)承包的耕地要服从于国家和集体用地规则。
第六条 违约责任:合同一经签订即具法律效力,双方应严格认真履行。当事人一方出现违约行为,应向对方承担违约责任。发包方擅自变更或解除合同,而致使承包方受到损失的,应赔偿全部经济损失。承包方有下列情况之一,经批评教育仍不改正的,发包方有权终止土地承包合同。
1、不依法缴纳税费、国家农产品定购任务和承担规定劳务的;
2、认为造成耕地减少、荒芜及擅自改变耕地用途的;
3、不服从国家、集体用地规划及未经批准破坏水利设施和附着物的。
第七条 其他事宜:
(一)在承包期内,乙方要求全部或部分变更使用权的,必须提前申请,经甲方同意后方可变更,并按规定办理合同变更手续。(二)本合同在执行中发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成,可按有关规定申请主管部门调解或仲裁或向当地人民法院起诉。
(三)本合同在承包期内甲方规定代表人变更后仍然有效。
(四)在承包期内,发包方有权收回死亡绝户、外迁户的承包土地;有权按规定进行小调整。
第八条 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规规定执行。由双方共同商定作出的补充规定,报镇合同管理机构备案,与本合同具有同等法律效力。
第九条 本合同自签订之日起生效,一式三份,甲乙方和签证机关各一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:承包水电安装合同范本
第一部分协议书
发包人全称:_______(以下简称:甲方)
承包人全称:_______(以下简称:乙方)
依据《_____》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合河北省保定市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
工程名称:_______工程(以下简称:本工程);
工程地点:______________
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:_______中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:
A、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1、5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_______日历天;开工日期为:_______年_______月_______日,竣工日期为:_______年_______月_______日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000、00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
四、质量标准:
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
①建设强制性条文;
②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301―88;
③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20_________;
④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20_________;
⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);
⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);
⑧省、市相关部门的各种规章制度;
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000、00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。
3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、合同价款、工程量的计量及结算方式:
①综合价:10、50元/?O;
②计时工:普工65、00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。
2、工程量的计量:
(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算以《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-20_________)为准。
(2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。
(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0、000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:
①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;
②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;
③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);
六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付:
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。
2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。
3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。
4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
七、施工管理规范
乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:
1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)。
2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。
3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。
4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。
5、建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)
7、治安管理处罚条例。
八、合同生效:
1、本合同订立时间:_______年_______月_______日。
2、订立地点:______________
3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。
篇12:酒店经营承包合同范本
甲方:平度市 村民 ,身份证号: ,以下
简称甲方。
乙方:平度 ,身份
证号: ,以下简称乙方。
经甲乙双方认真协商,特订立本鱼塘经营合同,以供双 方共同遵守。
第一条:承包地点和面积。
甲方将座落在 村北鱼塘__亩,承包给乙方养鱼,鱼塘的所有权归甲方,乙方只有利用鱼塘养殖的使用权,不准出卖、出租或转让。
第二条:承包期限及租金支付方式
承包期限为一年,自 年 月 日起,至 年 月 日止。到期后合同自动终止。租金共计 万元,签定合同时,一次性交付。
篇13:KTV厨房承包合同书_合同范本
出租方单位:(简称甲方)、身份证号:
承包厨房者(简称乙方)、身份证号:
甲乙双方就承包事宜,经协商一至,协议如下:
ktv厨房承包合同
甲方:
乙方:
经双方友好协商,现就厨房承包事项达成协议如下
一、甲方权力与职责
1、甲方将座落于市(县、区)地段的厨房烧烤承包给乙方管理、运作,并聘请乙方工作人员为该厨房烧烤的厨师,聘期为年,即从年月日起至年月日止,期满如需继续聘用,必须另行签订协议。
2、甲方免费提供乙方厨房水电.
3、乙方每10天向甲方核对接一次帐如多天或者少天就最后一天接帐
4、甲方给予乙方工作人员每月休班,在不影响正常营业情况下,由乙方合理安排,在工作繁忙时,乙方不准休假。
5、甲方有权根据甲方管理制度对乙方进行日常管理,若乙方人员违反甲方管理制度甲方有权给予处罚。
二、乙方权力与职责
1、乙方须保证厨房烧烤原材料的供应和人手
2、乙方需做好厨房并达到甲方要求,并保证食物的质量美观安全
3、乙方应做好食品卫生工作,若因乙方食品问题造成客人食物中毒或受到防疫部门处罚,此损失由乙方承担;乙方必须严格遵守安全操作规程,保证安全生产,如果因违规操作而造成负伤,不但不报销任何费用。
4、乙方人员需遵守酒店作息时间,需爱护甲方财物,保守甲方的商业机密。
5、甲方应为乙方制作工作服及工作证,费用有甲方承担。合同期满,甲方不得扣除工装等费用。
6、若双方中止本协议时,乙方需在甲方找到厨师后方能离职,否则6一切后果自负。
7、乙方须于每天上班前时人员到位;乙方每天须采购人员到市场购买新鲜原材料。
三、甲、乙双方欲解除本协议,一方应以书面形式提早30日向另一方提出,以便安排工作,否则,一方应加倍赔偿另一方相对应的一月营业所的经济损失,如以书面形式提早30日向另一方提出,需要赔偿对方7天营业所的。
四、本协议未尽事宜,甲、乙双方按照有关规定,本着互相谅解的精神,共同协商处理,如协商未果,按原协议执行。
五、本合同期限届满,劳动合同即终止。双方当事人在本合同期满前30日向对方表示续订意向,甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同,如协商未果,则合同到期本协议自动失效。
六、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。同时产生法律效力。
七、乙方或者乙方所属人员患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗费用等待遇按照国家有关规定执行。
八、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。
甲方:(签名盖章)乙方:(签名盖章)
签订日期:年月
篇14:挡土墙工程承包合同范本
甲方:_________________________
乙方:_________________________
甲方将_______标段的挡土墙施工劳务费承包给乙方,甲、乙双方根据民法典及本着平等、信任自愿协商达成如下合同:
工程概况及主要工程量
一、工程概况
1、 挡土墙施工处于公路水沟边,土质为新填起来较松软。应注意雨水及山沟流水,护面墙、挡土墙采取浆砌片(卵)石(含沟缝灌浆或抹面)。预埋排水管,低值易耗材料。直至交工验收等一切人工费,(甲方只提供模板、架杆、斗车、振动棒、搅拌机和生产产品的材料,其余材料均包含在单价内,由乙方负责)。
2、 各挡墙断面设置不一样,具体方量以实际方量为准。
合同内容
二、甲方以清包工的形式承包给乙方,工程承包价以护面墙、挡土墙砌筑,勾缝或抹面,预埋排水管直至交工验收等一切人工费,每立方米_______元/m3大写: 计算,总方量以实际丈量为准。
三、付款方式,每月路基队支付甲方工程款后5个工作日内,甲方按乙方完成工程量的______%支付给乙方(指完成的合格工程),其余工程款待整体挡土墙或护面墙完工,甲方验收合格后一个月内支付_______%,余下的作为保证金待整个工程(指乐雅高速公路_______标段所有结构物、护面墙、水沟等)完工验收后一个月内付清。
四、甲方的权利与责任
1、 甲方指派工程施工监督人员对乙方进行质量监督及相关指导。
2、 当施工时遇到地界纠纷不清时由甲方负责协商。
3、 监督人员发现施工质量问题,有权责令施工停止或返工。
五、乙方的权利与责任
1、 因工程为清包工的形式承包给乙方,有关施工中所需要的小型机具,工具等相关费用由乙方自行负责。
2、 乙方要保证挡土墙的砌筑牢固性、安全性,若在一年之内有任何质量问题,由乙方负责一切损失。
3、 甲方提供的材料、机具,乙方负责看管,如有丢失,损坏,乙方照价赔偿。
六、施工安全;乙方在施工过程中,必须安全施工、文明施工如有安全事故概由乙方负责。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方签字:_____________________
身份证号:__________________________________________
乙方签字:_____________________
身份证号:__________________________________________
__________年__________月__________日
篇15:建房承包合同格式_合同范本
甲方:
乙方:
经双方协商,甲方拟在上县新村建房屋一座,房屋占地面积约112平方米,由乙方负责承包工程建设,特订立如下合同:
一、承包方式:
1、乙方承包楼房建设,工人进入工地施工安全自理,铁钉、 铁线、坐机费,钥头、铲、开水、烟丝、基础楼面爆裂、钢筋保护层3公分由乙方负责。上砖、河沙、碎石、石灰、水泥、钢材、水管等乙方负责。劳务、建筑技术、扎钢筋技术、模板夹板撑树,吊机、码钉、连板及生产生活的一切用具等,由乙方自理。
2、花草每层飘砖三条线不加钱,整幢楼十三条柱5030公分,其中四条5050公分,梁深度5020公分,钢筋保护层每条桩周边3公分,本幢楼两向上下飘窗,飘出40公分,两边飘出每层甲方加 平方米,每平方 ,其中一边飘连窗。
二、违约金伍仟元正。
本合同一式二份,双方各执一份,合同自签字之日起生效,并具有同等的法律效力。
甲 方(签名):
乙 方(签名):
在场人(签名):
20xx年 月 日
建房承包合同范文二
甲方:
乙方:
甲方在_______________________门面四间需要承包,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑施工法》之规定,经甲、乙双方共同协商,甲方同意将本工程以包工包料的方式整体承包给乙方施工,为了维护双方利益,特制订如下协议:
一、乙方承包本工程需施工的全部项目
1、本工程要求乙方按甲方提供的设计图及本合同的要求施工,施工过程中如确实需要变更的设计必须经设计单位或设计人员同意,并出具变更通知单(书)才能按变更通知单(书)进行项目变更施工。乙方不可变更任何设计项目及钢筋构成,本设计图设计规划为五层,实际施工为六层,每层需带柱连续串梁。
2、地平线以下沉井已丈量的米数加0.45米计算,每米按_____元,大桩每米______元。
3、包外墙,前外墙瓷砖安装。
4、所有承得墙均为天板墙,室内装饰按4:1(水泥和河
沙)混合沙浆,混合砂浆打底拉毛,粉刷前后要抽筋,墙体垂直平整,误差不超过1cm,四角分明平整垂直,空户门洞四角应垂直,每间连接房装110cm管道通风。
5、楼层隔热层及地面施工。楼层高度按设计要求施工。1至6楼面现浇结构,1至5楼浇注厚度不得低于10cm,屋顶顶层作法为:①钢筋砼结构图;②屋顶四周砌1米高女儿墙,女儿墙及楼梯屋砖应在现浇楼面完成时砌成。
6、所有窗户按设计图制作,留窗口。
7、楼梯全部为现浇柱倒制结构,主受力筋按图施工,楼梯间防盗门由乙方制订并安装好乙方不做按每扇______元扣除,楼梯休台窗户为用长城s304u40mm40mm的不锈钢管里面放12的螺纹钢做好防盗设施。楼梯扶手60mm40mm的长城304不锈钢管做好并由乙方安装好,乙方不安装则按每米80元扣除。
8、下水管:厨房污水管75mm,洗刷间、屋顶落管、厕所下水管用110mm,统一抗压坚实的金德管,厕所下降30cm,厕所冻好并无渗漏,做好防水;厨房下降5cm,厨房、厕所下水管道应分开(前后阳台做好地漏)。
9、自来水安装:按甲方提供的设计图施工,一至七层每户在一楼集中安装一个闸门,暗管用16的pp联塑管,单独主管进户,接处无渗漏,室内厨房、洗刷间、阳台各安一个水
龙头,厕所一个冲水闸,另一个三通,分管为16的pp金德管。
10、电:按甲方提供的设计图施工并穿好线,主线每户2根6平方米国标铜线放在每层每户楼门。
11、避雷设施:按要求安装好整体接地,达到有效防雷效果(参照相关规范执行)。
12、化粪池:乙方负责修建好两格式化粪池,规格1.5m1.8m1.2m,四间门一个,排池管及排水管用200mm的金德管,化粪池设在楼梯下面,并负责将排污管送至门面前。用混凝土固定从一层门面联通下水管,进污管用160mm,排污管用200mm的金德管,用混土硬化安装成15度坡度,与打基础同时施工(包括室外明沟暗沟、厨房的给排水系统,层顶落管、厨房地漏等),管道必须通至下水道。
13、一至五层工程施工用水管、电线、照明器材、潜水泵等乙方自行购买施工,安好闸刀开关和水管水表,费用及施工用水电费由乙方负责交纳,乙方用水用电不提违反水电管理部门的有关规定,并承担相应责任。
14、竣工后垃圾、渣土、废料由乙方自费清理搬走,并做好屋前的路面硬化。
二、本工程材料要求
1、钢材:所有螺纹钢用涟钢钢铁集团公司的双菱3#正材,
盘元用湘潭钢铁集团公司的正材,不允许用其他钢材代替,一
经发现,乙方必须返工,甲方将酌情罚款并从承包款中扣除。
2、水泥:主体结构一定用宝庆南方水泥(325#)水泥,砌墙、粉墙用邵阳市宝螺牌(325#)水泥。
3、河砂卵石:用于冻基础、墩柱、串梁、挑梁倒制浇注的必须符合施工标准的河沙(注:衡阳河沙)。卵石规格应满足设计规格的要求并请延后才能使用,一律不得使用制砂,如发现按每平方米扣罚款10元,从承包款中扣除。
三、承包价格及付款方式
1、本工程总面积______平方米,按______元每平方米包工包料整体承包给乙方,总承包价大写为_________________元(¥__________元)。无论建材、民工工资、生活开支等涨跌,此承包价一律不变。
2、付款方式:①冻好混凝土至0后,甲方付给乙方6万元整;②一楼主体完工后付_____万元;二至五层每层完工后付3万元整;整栋主体完工后总付款不超过总造价的80%;③粉刷完内外墙并贴好内外墙瓷砖付清至总造价的80%;④水电线路安装好,本工程全部竣工验收合格后,除预留工程总造价3%作为质量保证金外,全部付清。防水工程按国家标准年限执行。到期后无息返还给乙方。
四、工程工期、质量保证
1、本工程总工期为______天,如因下雨下雪等特殊原因,适当延期。如无正当理由停工10天以内,甲方扣除乙方_______元,超过10天以上按每天_____元罚款,但最多不超过总工程款5%。如乙方提前完工10天以上,奖励乙方_____元。
2、乙方在施工过程中,必须严格按照建筑安装工程施工规范及验收标准,精心组织施工,并自觉接受甲方和设计专业人员的检查监督,在施工每个环节过程中必须通过甲方的验收方可进行下一道工序,如甲方没有验收而乙方已实施下一道工序(特别是隐蔽工程),甲方拒绝付款。在进料过程中不得以次充好,如购买钢材、水电材料、落水管、河砂、卵石、红砖、水泥等,甲方必须认可后才能使用。使用水泥砂浆和现浇注倒制等配比正确,搅拌到位,严格按照设计施工。现浇注墩、柱、串梁、挑梁及楼面倒制时,应使用振动棒和平面振动器,拆模后无蜂窝状、无麻石和露筋现象,平行线、垂直线、平整度和光洁度达到施工要求。钢筋规格数量、锚固长度、搭接长、转角处、丁字交叉构造筋、绑扎间隙都要符合设计要求,所有养护工作由乙方负责及时养护到位。如因施工中混凝土或砂浆配合比例不当,不按设计和施工规范操作,养护不当烧坏而达不到强度参数,及双方商定的事项,乙方单方变更等造成的各类质量问题,由乙方自觉返工和负责一切经济损失。
3、保修期为:主体结构墙体、屋顶隔热层、防水层、厕所渗漏、承建施工的所有设施和附属设施均按国家标准执行,保修期内发生质量问题,乙方应及时修复,否则甲方有权另请施工人员修复,所需费在乙方保证金中扣除,保修期满,无质量问题,保证金无息一次性付给乙方。
五、安全责任
乙方在施工过程中,必须严格要求和规范施工人员,注意搞好自身安全、他人安全和行人安全,不得出现任何安全事故。凡在施工过程中出现的一切大小安全事故,由乙方负全部责任和承担所有经济损失,甲方概不负责。
六、其他事项
1、一切住宿、守料由乙方负责。
2、所有全新手模板、撑树、扎架、竹板、工程机械、碰焊、钢筋、裁变拉直设备、推车、吊车、搅拌机、泥桶、铁铲、振动器、马钉、铁丝、钉子、扎丝、养护水管等全部由乙方自备提供。
3、工程承包期间,乙方不得以任何理由转包,乙方若无故停工或三天打鱼两天晒网,拖延工期一个月以上,甲方有权终止合同请施工队伍。如乙方觉得亏本或其他原因不做,单方违约,则乙方所做工程甲方不予结账付款,甲方有权追缴由乙方承担的违约金1万元。
4、在现浇注倒制施工必须一次性浇注完工,需要加班时,甲方不另付加班费,由乙方负责。
5、在施工中,因施工而引发的一切矛盾,由乙方自行处理解决,费用由乙方负责。
6、监理员为甲方全权代表,甲方授权下行使甲方的全部权利,乙方必须接受甲方的工程监督,落实监理员意见。
7、甲方提供设计图一份,乙方对整栋楼房的建设质量负全部责任。
8、工程如有质量争议,腊梅花质检部门鉴定仲裁,由此所造成的费用由责任方承担。
9、红砖施工前必须用水浇透后才能上墙,墩、柱、梁及倒制板在氧化期间必须浇好水,养护期不少于7天。厨房、厕所预留110抗压坚固的金德管通风口。
10、施工以设计图为依据,以本合同为补充,未尽事宜,双方协商解决。
11、本合同甲、乙双方自愿签订,自觉遵守,本合同一式三份,双方各执一份,另一份送交公证处备案;本合同自签订之日起生效,具有法律效力。
甲方:乙方:日期:
建房承包合同范文三
甲方:
乙方:
甲方在阳华路南华小区31#建房屋一栋,建筑总面积约300平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。
三、承包价格
每平方米伍拾肆元,建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算,包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍,所需费用甲乙双方各负担50%。
四、付款方式
完成第一层砖砌并捣制好楼面付叁仟元,完成第二层付款叁仟元,完成第三层付款叁仟元,工程全部完工,经验收合格后一次付清。
五、双方责任
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
七、注意安全
文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为4个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在2017年10月30日前完成主体工程,完工时间不能超过10天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。小区绿化承包合同 卫生承包合同 广告承包合同 土建承包合同
九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字(章):乙方签字(章):
篇16:保洁承包合同范本
甲方:
乙方:
为了实行甲方内部运行机制改革和深入后勤工作社会化管理,就甲方的卫生工作承包给乙方管理和服务,为甲方领导职工及就医患者创造一个良好、优美、温馨的工作环境,为共同维护双方的合法权益,特签订如下合同,望双方共同遵照执行。
一、保洁范围
1、甲方综合大楼、防保楼、走廊、楼梯、病房、输液大厅、厕所、玻璃(不含办公室室内、医护值班室、治疗室、产房及医技科室卫生);
2、后院院内及厕所卫生;
3、院门前及中院院落卫生;
4、全院垃圾清运。
二、承包费用
1、共6个医院,每个10万元,共计60万元;
2、清洁物料由卫生院负责,由乙方管理,视情况半年更换一次;固定保洁物品如痰盂、垃圾篓等根据乙方需要由甲方配置,乙方负责清洗保管。
三、质量验收
乙方在每天早上8:00前、下午4:00前(夏季为5点前)
保洁完毕后,甲方后勤负责人应对当天的保洁质量进行验收,达到走廊、楼梯、地面无痰迹、灰痕、垃圾堆;门及门框无灰尘、卫生间无尿垢、无杂物、手纸篓每天倾倒并冲刷,玻璃无水痕、灰迹。
四、付款方式
由甲方每季度将承包费付乙方,(如有承包合同外保洁业务,保洁完毕后由甲方负责人验收后付款)
五、约定责任
1、乙方需向甲方交纳保证金伍万元,甲方保洁工作一次性承包给乙方;甲方事先告知乙方保洁过程中注意安全,因乙方身体健康方面原因及保洁过程出现安全事故,后果由乙方自负,甲方不负任何责任;
2、本合同为承包合同,甲乙双方互不干涉对方事务。
六、在合同实施期间,甲方保证无偿给乙方提供水、电使用,保证下水道畅通。
七、本合同暂定一年,自20xx年4月1日起至20xx年4月1日止,到期延续或终止,双方另行协商。
八、其他未尽事宜,由双方友好协商后完善。
甲方负责人:
乙方负责人:
20xx年 月 日
篇17:地承包合同范本
发包方(甲方):
法定代表人:
委托代理人:
承包方(乙方):
为加快我团发展壮大,完善土地依法承包,致富职工群众,甲、乙双方根据《合同法》经平等协商,签订本合同,甲乙双方必须共同遵守。
一、 甲方的权利和义务:
1、甲方为乙方提供九连现已开发的荒地,承包期为6年。
2、甲方与乙方签订本合同时,甲方一次性收取乙方团六年的土地承包费每亩400元,团一定六年不变。(不含连队每年收取的连管费)
3、甲方为乙方提供必要的住房,合同外的人甲方不提供住房。
4、甲方为乙方提供有偿的生产资料和服务,提供生产技术服务和技术指导。
5、甲方有权按照团生产管理办法和有关规定要求,督促、检查、指导、管理乙方的各项生产活动。
6、合同到期后,甲方将对该土地从新发包,同等条件下享有优先权。
二、乙方的权利和义务
1、乙方与甲方签定合同后,必须按甲方经营管理办法和规定,足额向甲方交纳生产自理金,依法自主经营、自负盈亏。
2、乙方在合同期内,必须按46团经营管理办法,与甲方签定当年的生产经营承包合同,农产品订单合同。如乙方不与甲方签定相关合同,甲方将视为乙方自动放弃该土地的承包权。甲方有权无偿收回乙方该土地的承包权。
3、乙方在承包期内,不得私自将该承包的土地进行买卖,流转。乙方承包的土地如要进行买卖、流转必须由乙方以书面的形式向甲方提出申请,必须在得到甲方的书面同意方可,否则,甲方视乙方违约,甲方有权取消乙方的承包权。
4、乙方在承包期内,不得改变土地种植作物。乙方需改变承包土地的种植作物,需提前一个月以书面的形式向甲方提出申请。经甲方书面审定同意方可。否则甲方视乙方违约,甲方有权无偿收回乙方的承包权,所造成的一切责任由乙方负全责。
5、乙方在承包期内,不得无故将所承包的土地撂荒,否则甲方将无偿收回承包的土地。
6、乙方在承包期内,必须自觉遵纪守法,自觉遵守46团和连队的各项管理制度。
7、乙方在承包期内子女上学,享受团职工子女同等待遇。
三、甲、乙双方商议的土地承包期: 年 月 日 - 年 月 日。
四、乙方承包甲方连,地号亩。
五、乙方在承包期内,主栽作物为棉花,没有团领导批示不得改种其他作物,否则视为乙方违约。
六、本合同争议的解决方式 和途径:如发生争议,应协商解决,协商不能解决的任何一方可以向司法行政部门申请调解或向人民法院提出诉讼。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执行一份。
八、本合同由双方签字(盖章)起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:2024包工包料建房施工合同_合同范本
第一部分 协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容(建设规模、结构特征等):
投资计划或工程立项批准文号: 资金来源: 自 筹
二、工程承包范围
承包范围:施工承包范围建筑物周围2米以内的土建工程、厂房内部土建、建筑物周围2米以内的管网工程。其中土方工程、钢结构工程周围2米以外管网工程、电梯工程、外墙石材、外墙涂料、厂区混凝土硬化地面、园林绿化、围墙厂区大门建造装饰、有线电话、电视、网络工程等。发包人委托供货安装施工队伍施工,但在承包方具有该项目施工资质并符合报验审批条件下,在同等施工条件下,发包方优先选用承包方施工,塑钢窗及生产设备安装工程除外,除上述施工内容外发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的施工内容(包括但不限于增加或减少施工范围)但应提前10天通知承包人,由此而引起的合同价款的调整按合同法的有关规定执行。 (按图纸约定)
三、合同工期
开工日期: 年 月 日(日期应约定)
竣工日期: 年 月 日
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准: 合 格
五、合同价款
金额(大写): 元(人民币)
¥: 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款的规定一致。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项,均按《通用条款》执行。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
合同订立地点:
本合同双方约定 后生效,并报建设行政主管部门备案。
发包人:
住 所:
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
开户银行:
账 号:
邮政编码:
电子邮箱: 承包人:
住 所:
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
开户银行:
账 号:
邮政编码:
电子邮箱:
建设行政主管部门备案意见:
经办人 备案机关(章)
年 月 日
第三部分 专用条款
一、总则
2、合同文件及解释顺序
2.1(10)组成合同的其他文件:按通用条款执行
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、法规、规章及有关文件:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及现行的法律法规文件。
3.3 适用标准、规范
约定适用的标准、规范的名称:按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、技术规范、施工及验收规范;
发包人提供标准、规范、技术要求的时间:承包人自行解决
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:合同签订后,提供施工图肆套、竣工前再提供贰套。
发包人对图纸的保密要求: 承包人不得用于其他用途
5、通讯方式
5.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(1)各方通讯地址和收件人
发 包 人
通讯地址:
收 件 人:
邮 编:
承 包 人
通讯地址:
收 件 人:
邮 编:
监理单位
通讯地址:
收 件 人:
邮 编:
造价咨询企业
通讯地址:
收 件 人:
邮 编:
(2)视为送达的其他方式:
6、工程分包
6.1(3)指定分包工程:
7、文物和地下障碍物
7.2 发包人指出的地下障碍物:
12、财产
12.1 关于施工机械的约定:
二、合同主体
13、发包人
13.1 发包人完成下列工作的约定
(1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地、施工合同备案等工作,使施工场地具备施工条件的时间:正式开工前叁天
(2)施工所需水、电、通讯线路接通的时间及地点: 开工前柒天
(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:
(4)
(5)办理有关所需证件的约定:
(6)组织现场交验的时间:
(7)组织图纸会审和设计交底的约定:
(8)
(9)发包人应做的其他工作及其约定:协调处理与之工程有关的管理部门办理相关手续。
委托给承包人负责的部分工作有:
13.2 支付期及支付方式的约定
(1)工程价款支付期限
□ 按合同支付的有关规定
□ 其他特殊说明:
(2)工程价款支付方式:
□ 按协议书所注明的帐号银行转帐
□ 支票支付
□ 其他方式:
14、承包人
14.1 承包人有关工作的约定
(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求:向监理单位和发包人提供办公室各一间
费用承担: 无
(10)承包人应做的其他工作及要求:承包人做好办公及生活设施,临时水电的安装,并把施工现场总图提交甲方审核批准。承包人应按国家或建设行政主管部门的规定组成项目经理部,主要人员应具备相应的资质或岗位证书,并经监理审核批准。合同履行期间,不得擅自更换。质量监督、安全监督相关文件和手续。
14.2承包人负责的设计的约定
(1)合同规定由承包人负责的设计: 无
(2)承包人提供设计的时间: 无
(3)费用承担:无
16、发包人代表
16.1 发包人代表及其权力的限制
(1)发包人任命的发包人代表是 ,联络通讯地址如下:
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
(2)发包人对发包人代表权力做如下限制:
17、监理工程师
17.1 负责工程的监理单位及任命的监理工程师
(1)监理单位: 法定代表人 :
(2)任命 为监理工程师,其联络通讯地址如下:
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
17.2(1)需要发包人批准的其他事项:
18、造价工程师
18.1负责工程的造价咨询企业及任命的造价工程师
(1)造价咨询企业: 法定代表人:
(2)任命 为造价工程师,其联络通讯地址如下:
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
18.3(1)需要发包人批准的其他事项:
19、承包人代表
19.1 承包人任命 为承包人代表,其通讯联络地址如下:
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
承包人任命 为技术负责人,其职称
20、指定分包人
20.1 事先指定的分包人及有关规定:
三、担保、保险与风险
22、工程担保
22.1 承包人向发包人提供履约担保的约定:(本次招标支付担保不实用)
(1)履约担保的金额:无
(2)提供履约担保的时间:
□ 签订本合同时。
□ 其他时间,具体为: /
(3)出具履约担保的银行: /
22.4 发包人向承包人提供支付担保的约定
(1)支付担保的金额: 无
(2)提供支付担保的时间:
□ 签订本合同时。
□ 其他时间,具体为:
(3)出具支付担保的银行: 无
22.8 担保内容、方式和责任等事项的约定: 无
25、不可抗力
25.1 关于不可抗力的约定:
(1) 6 级以上的地震;
(2) 6 级以上的持续 5 天的大风;
(3) 100 mm以上持续 5 天的大雨;
(4) 50 年以上未发生过,持续 5 天的高温天气;
(5) 50 年以上未发生过,持续 5 天的严寒天气;
(6) 50 年以上未发生过的洪水。
(7)其他: 执行通用条款,如若出现按照国家规定赔付,因恶劣天气并经施工监理证明而无法进行正常施工的停工。
26、保险
26.1 发包人委托承包人办理的保险事项有:
×□ 通用条款26.1款的第(1)项;
×□ 通用条款26.1款的第(2)项;
×□ 通用条款26.1款的第(3)项。
26.8对保险事项的其他约定:
27、进度计划和报告
27.3 对承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求: 按照发包人及监理公司要求上报。
五、质量和安全
35、质量目标
35.1(1)评比项目: 无
(2)增加的费用或奖惩办法: 无
35.2 双方共同选定的工程质量检测机构: 双城市质量监督站
40、发包人供应材料设备
40.1 约定发包人是否供应材料设备
×□ 发包人不供应材料设备,本条不适用。
√□ 发包人供应材料设备,约定“发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。
40.6 发包人供应材料设备的结算方式
44、隐蔽工程和中间验收
44.1 中间验收工程包括:严格执行黑龙江省施工及相关验收规范规定,对中间验收工程进行及时验收。
46、工程试车
46.1 约定是否试车
√□ 不需要试车,本条不适用。
×□ 需要试车,试车的内容及具体要求如下: 无
47、竣工资料
专用条款补充如下条款
47.1承包人提供施工图和竣工资料的约定
(1)施工中没有设计变更,施工后由承包人在发包人提供的施工图加盖竣工图章后提交发包人
(2)施工中只有零星的少量设计变更,承包人在施工图变更位置注明,并连同发包人经发包人同意的变更签证,于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。
(3)施工验收后承包人向发包人提供完整的竣工验收资料7分,其中4份原件3份复印件,
48、竣工验收
48.1 中间交工工程的验收
×□ 合同工程无中间交工工程,本款不适用。
√□ 合同工程有中间交工工程,各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下:
挤出车间厂房20xx年4月30日办公楼20xx年10月
六、工程造价
50、合同价款的确定方式
50.2 合同价款的确定方式
×□ 30.2(1);
×□ 30.3(2);
√□ 30.2(3);计价依据为20xx年《黑龙江省建筑工程计价定额》、20xx年《黑龙江省装饰装修工程计价定额》、20xx年《黑龙江省给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、20xx年《黑龙江省电气设备及建筑智能化系统设备安装工程计价定额》、20xx年《黑龙江省市政工程计价定额》、20xx年《黑龙江省园林绿化工程计价定额》、20xx年《黑龙江省建设工程费用定额》及省、市的有关工程结算规定、文件。
□ 其它方式: 无
51、合同价款的调整
51.1 合同价款的调整因素包括:
√□工程量的偏差;
√□ 工程变更;
√□工程造价管理机构发布的造价调整;
×□ 法律、法规、国家有关政策及物价的变化;
×□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况;
×□一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;
.□ 其他调整因素: 书面通知
51.2(1)合同价款包含的风险范围: 无
(2)风险费用的计算:
□ 风险系数: 无
□ 风险金额: 无
(3)风险范围以外合同价款的调整:
×□ 工程变更;
×□ 法律、法规和国家有关政策及物价变化;
×□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况;
×□ 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;
×□ 其他调整因素: 无
51.3(1)材料价差的调整方法: 施工期间使用的主要材料按同期造价信息和市场价格的平均价格进行调整。
(2)合同价款的调整因素包括:
√□ 工程变更;
×□ 法律、法规和国家有关政策变化;
×□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况;
×□ 工程造价管理机构发布的造价调整;
×□ 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;
×□ 其他调整因素: 无
(3)各项费率的具体标准:执行20xx年《黑龙江省建设工程费用定额》 、20xx年《黑龙江省建筑工程计价依据》及省、市的有关工程结算规定、文件,没有定额的双方共同协商确定。其中通用措施费约定1)企业管理费取上限,利润取下限。(规费、安全费不取或按建设行政主管部门评价核定标准计算)
53、暂列金额
53.1 本合同暂列金额: 万元。
55、提前竣工奖与误期赔偿费
55.1 提前竣工奖的约定
□ 不设提前竣工奖,本款不适用。
□ 设提前竣工奖,每日历天应奖额度为 元,提前竣工奖的限额是 元。
55.2误期赔偿费的约定
(1) 每日历天应赔付额度 1000 元。
(2) 误期赔偿费限额 50000 元。
58、法律、法规、国家有关政策及物价的变化
58.1 物价变化引起合同价款的调整
√□ 合同价款不因物价涨落而调整,本款不适用。
□ 物价涨落超过 %,应调整合同价款,调整方法约定如下:
合同工程基准期:
59、支付事项
59.2 约定利率
□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率;
√□ 约定为: 不计利息
60、预付款
60.1 关于预付款的约定:
预付款的金额为 元或合同价款的 %,支付办法: (本合同无预付款本款不使用)
60.3 预付款抵扣办法:
×□ 预付款按照期中应支付款项的 (百分比)扣回,直到扣完为止;
□ 其他抵扣方式:
61、安全文明施工费
61.1安全文明施工费的总额 按通用条款以及黑龙江省现行有关规定为准 万元。
62、进度款
62.1 支付期间:
×□ 以月为单位;
×□ 以季度为单位;
□以形象进度为准,具体为: 见补充条款
64、竣工结算
64.1 结算的程序和时限:
□按通用条款58.2款至58.7款的规定办理;
□ 不按通用条款58.2款至58.7款的规定。办理结算程序和时限为:
64.8发包人对工程竣工结算的特殊要求: 无
65、质量保证金
65.2 质量保证金的金额及扣留
(1)质量保证金的金额:
√□ 按通用条款的规定,为合同价款的5%。
□ 约定为
(2)质量保证金的扣留:
□ 按照通用条款的规定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为5%;
□ 其他扣留方式:
65.3 质量保证金的利率: 不计利率
七、合同争议、解除与终止
67、合同争议
67.5 双方同意选择下列一种方式解决争议:
□ 向 当地仲裁机构 申请仲裁;
□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、采用工程量清单计价的工程应特别遵循的约定
72、工程量的偏差
72.2 工程量的偏差,导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法:
□ 按通用条款本款的规定进行调整;
□ 按以下约定进行调整: 由于发包人给定的工程量清单工程量有误或因设计变更引起的工程量清单增减变化,工程结算时综合单价不予调整 (本条不适用)
72.3.2 工程量的偏差,导致措施项目费调整的方法:
□ 按通用条款本款的规定进行调整;
□ 按以下约定进行调整:
九、其他
75、保密要求
75.1 保密信息提供的时间:
76、合同份数
76.1 合同文本的提供
□ 按通用条款本款的规定,由发包人提供。
□ 不按通用条款本款的规定,具体提供方式如下:
76.3 合同副本 肆 份,其中发包人 正本和副本各壹 份,承包人正本和副本各壹 份。
篇19:广告工程承包合同[页3]_合同范本
第七条 结算
7.1 工程验收合格后,甲方应在______天内及时付清工程尾款。
7.2 甲方在规定的时间内不支付工程尾款,应承担违约责任。每天应付违约金尾款______元给乙方。
第八条 保修
8.1 自竣工验收日起,甲方可凭乙方的保修凭证及工程施工合同、报价单和收据,享受壹年免费保修和终身跟踪服务。(水、电保修伍年)
8.2 保修期内由于乙方施工不当或乙方提供的材料不合格造成质量问题,乙方无条件地进行维修,维修费用由乙方承担。
8.3 保修期内如属甲方使用不当造成饰面损坏,或不能正常使用,乙方酌情收取维修费用。
第九条 争议解决方式
本合同履行中出现争议的,由双方协商解决。协商不成的,按以下方式解决:
(1)向__________________人民法院起诉。
第十条 合同生效
本合同自甲、乙双方签字之日起生效。双方各执一份。
第十一条 补充条款(其它事项)
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
甲方签字(盖章) 乙方代表签字(盖章)
电话: 电话:
手机:
身份证号码:
______年______月______日 ______年______月______日
共3页,当前第3页123
篇20:土方运输承包合同_合同范本
承包合同以完成一定的工作为目的。是买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;以下是第一范文网小编为大家精心准备的:3篇土方运输承包合同模板。欢迎参考阅读!
土方运输承包合同模板一
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》法律法规规定,为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任,确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商达成共识,并同意签订如下合同:
第一条:工程内容
运输土石方,甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。
第二条:工程承包运输时间价款及付款方式
1、工程时间为一年,即 年 月 日到 年 月 日。
2、单价以本工程单趟运距为 1500米以内,按每立方3元人民币计,(此为完税价)。
3、每次结算以计量验收单为准,路程以双方共同核实实际路程为准。
4、付款方式:日清月结。土石方运输合同第三条:燃油费用
甲方负责提供充足的燃油,乙方结算燃油的费用,甲方提供的燃油不得高于市场价格。(燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求)。
第四条:甲方的权利与义务
1、甲方负责工程爆破。
2、甲方统一管理、调度和指挥。
3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。
4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。
第五条:乙方的权利与义务
1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。
2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。
3、违章开车等,造成大小事故由乙方负全部责任。
第六条:其他责任
1、乙方车辆进场后,甲方必须在当天安排开工,如拖延工期,挖机甲方按1800元/天赔偿、汽车按300元/天赔偿乙方损失。(每月双方可有3天的停工日)
2、甲方在正常工作中不得随意停产,因甲方原因造成乙方误工,乙方不属违约并且甲方应按1800元/天标准补偿乙方的损失。
3、在工程作业中,甲方爆破造成人员伤亡的,乙方概不承担任何责任。
4、甲方确保完成爆破任务,不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。
5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。
6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费,如未能按时支付运输款,乙方有权利停工,造成的误工,由甲方承担一切后果与责任。
7、乙方车辆在进入甲方工作区域内,甲方先付乙方托用费000元整。
8、甲方必须保证乙方工作期限,如提前解除乙方的工作期限,甲方必须无偿支付乙方的托运费,并承担一定的补偿费(补偿费由双方协商拟定)。
9、在正常工作中,车辆出现需维修问题,费用由乙方自理。在维修期间,延误甲方工程不得算乙方违约。
10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方,如增加或减少工作量,甲乙双方必须提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量,甲方有权不付乙方当月的工程款。
第七条:其他约定
1、 本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方
不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。
2、 本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方
均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。
3、 本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。
4、 本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一
甲方:(签字): 乙方:(签字):
电话 电话
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
土方运输承包合同模板二
发包方:________________,以下简称甲方
承包方:________________,以下简称乙方
根据业务发展需要,甲方拟在龙冈地区设立分支机构(以下简称分理处)并交由乙方承包经营,本着自愿、平等、互惠互利的原则,经双方协商一致达成如下协议:
一、承包经营授权范围
1.甲方授权乙方在_________区(包含_________区各乡镇,市区除外)开展危险品运输业务洽谈工作。
2.甲方授权乙方在_________区(包含_________区各乡镇,市区除外)开展普通货物运输业务。
3.甲方授权乙方使用甲方的标志标识。
4.分理处承包利润分配方式采取保证基数,确保上交,超收多留,欠收自补的原则。
二、优惠条款
1.甲方批准给乙方_________元每月的专业物流交易网会员资格(在甲方与物流交易网合作期内)。
2.乙方分理处一年内完成业务量达成__________万以上并且安全无事故或纠纷的,甲方在乙方的上交管理费中提取20%作为对乙方的奖励
三、甲乙双方的权利和义务
1.甲方为乙方提供公司宣传资料。
2.甲方有义务为乙方在分理处的前期业务开展进行全面的指导并给以大力的支持。
3.乙方积极宣传推广甲方分理处业务,维护甲方的企业形象和服务品质。
4.乙方必须服从甲方的管理,遵守甲方的各项规章制度,业务接洽时必须以甲方分理处员工身份来进行交流。
5.在乙方接到长期运输业务或批量的运输业务后,由乙方起草合同,甲方给予审核,签定合同时加盖甲方合同章。具体的运输由乙方实施,责任亦由乙方承担。
6.分理处在招聘员工时必须经过甲方审核同意后方可任用。
7.合同期内分理处的各项支出费用均由乙方承担。
8.乙方为经营者也是_________分理处的负责人。
9.乙方有权根据企业的经营管理需要设置分理处的内部机构。
10.乙方有权按规定任免分理处中层干部。
11.乙方有权决定企业工人工资的分配方式。
12.乙方不得私自承接零散业务或单次运输业务,乙方所承接的业务必须以甲方分理处名义。
13.所有承运乙方业务的危险品车辆,必须经过甲方审核并与其签定承运合同和责任状,同时按照甲方规定办理各种保险。乙方不得私自寻找车源,由此造成的后果全部由乙方承担。
14.分理处办公场地的先期开办费用.人员工资及水电费等一切费用由乙方承担。
四、资金结算方式
1.甲方依据运输合同和派车单与乙方结算。
2.乙方按照运费总额的7%上交利润给甲方。
3.结算时间按月计算,每月的3号前结清上月费用。
五、违约责任
1.甲方必须全力支持乙方的合法工作,全力协调所需危险品车辆,如因甲方故意行为有损乙方利益的,甲承担赔偿责任。
2.甲方在接到乙方业务报审申请时,必须在一周内作出审核意见,如因甲故意拖延造成的损失由甲方承担责任。
3.客户运费采取汇至甲方账户的,甲方必须按时按标准支付给乙方,不得无故截留或挪用,否则,甲方承担10%赔偿。
4.如乙方私自承接单次运输业务,甲方有权追究乙方责任,并要求乙方给予本次运输费用的10倍赔偿。
5.乙方不得擅自超出授权范围开展业务,确因特殊情况的,乙方可在征得甲方许可的情况下方可开展。否则,乙方承担预接洽业务总额的5%的罚款。
6.乙方必须加强人员及车辆的管理,确保安全规范操作,因违法违规造成的一切责任均由乙方承担。
7.乙方第一年的业务基数为_________万元,如未完成,上交部分由乙方补足,如连续两年无法完成的当年基数的,甲有权利单方面终止本协议。
8.乙方必须对甲的各种资料及数据保密,否则甲方有权追偿乙主的损失。
9.在合同期内乙方不得或变象以分理处员工以外的身份承接业务,本协议因任何原因未能履行到合同约定期限而终止后,乙方在三年内不得从事与甲方业务同样或类似的经营活动。
10.在协议执行期间,如果双方或一方认为需要终止,应提前一个月通知对方,在双方认可的前提下,在双方财务结算完毕.各自责任明确履行之后,可终止协议。因一方违反本协议的约定擅自终止本协议,给对方造成损失的,应赔偿对方损失。在本协议期满时,如双方同意,可续签本协议。
11.经双方协商达成一致,可以对本协议有关条款进行变更,但应当以书面形式确认。
12.乙方必须因乙方原因导致六、争议解决在本协议执行期间如果双方发生争议,双方应友好协商解决。如果协商不成,向本合同签订地人民法院起诉。
七、协议有效期本协议自双方签定之日起生效。有效期_________年。
八、本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:_________(盖章) 乙方:_______(签字)
地址:________________ 身份证号:____________
电话:________________ 地址:________________
电话:________________
________年____月____日 ________年____月____日
土方运输承包合同模板三
工程地点:
年 月
甲方: 乙方:
经甲乙双方协商同意,就 工程土方外运事宜土石方运输合同达成如下协议:
一、承包范围、方式:
1、承包范围: 工程土方外运(一切费用) 2、承包方式:运输费、包安全、包燃油、包挖机等机械台班、乙方进退场费用、劳务工社保、交通运输过程所遇一切费用等包含于综合单价内(即按xx元一方结算,不包含任何税收费用)。
二、承包价款: 承包单价:
三、工程计量:
1、根据甲方指定的施工范围,以现场工程师签字确认方数、有关补充条款为计量依据。
2、合同所订的单价为综合单价,其单价均包含完成相应项目的机械设备燃油费、人工费、劳务工社保、乙方所有进退场费、交通运输过程所遇一切费用、生活及生活所需等费用。
四、付款方式:
1、工程按每完成万方支付单价%,余款在xx年xx月xx日前结清。 2、乙方若因自身原因中途违约或未能达到甲方要求清退出场,甲方有权扣除履约保证金不予支付。 五、合同工期:
1、合同工期为x年xx月xx日前拉完。
2、按甲方总体规划的施工进度计划,乙方应准备足够自卸车(泥头车),随时听从甲方安排。
六、双方责任及制度:
1、甲方责任
(1)、甲方提供施工图纸及地下隐蔽设施图纸(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)
(2)、根据施工需要,分派工作面,具体的施工进度计划应提前天通知乙方。
(3)、甲方指派专人行使协议制定的权利。
(4)、在场内运输时向乙方提供生产场地。
(5)、按协议规定及时支付款项续。
2、乙方责任
(1)、外运土方由乙方自己负责联系弃土场及有关道路交通部门协调,乙方承担上述费用。
(2)、服从甲方对本工程的实施完成的工作安排,接受甲方规定的施工现场各项管理体制。
3、施工现场安全制度
(1)、进入施工的人员,必须经安全教育,交底后方能上岗,上岗必须持上岗卡。未经安全教育、交底上岗者,发生任何事情或事故后果自负。
(2)、进入施工的人员应定期参加甲方召开的安全生产会议。
(3)、严禁穿拖鞋,不戴安全帽人员进入施工现场作、不准随意移走已挂好的安全标志。
(4)、如因乙方原因,发生安全事故,由乙方承担一切责任及费用,甲方不负连带责任。
4、文明施工管理制度
(1)、施工机械设备应服从甲方安排停放,不准乱停、乱放。
(2)、保证文明施工及现场整洁,作到工完场清。
(3)、乙方发生上述违章条款时,每人每次罚款50元。
(4)、乙方的劳务工必须签订《劳务工合同》,并将合同副本交由甲方保管,如有工人中途退场必须出示工资结算单,经甲方管理人员认可后才能离开工地。
(5)、处理自身工人工资问题如内部出现劳资纠纷问题。乙方如出现劳资纠纷并牵涉甲方时,甲方有权从乙方工程款中扣款,直接向工人发放工资。
七:协议书生效及份数:
1、自甲方双方代表签字之日生效,至工程完工结算并付清工程款后失效。合同未尽事宜由双方另行协商,以补充协议形式做为本合同的补充文件。
2、本协议一式三份,甲方二份,乙方一份,具有同等法律效力。
甲方代表(盖章): 电 话:
年 月 日
乙方代表(盖章): 电 话:
年 月 日