施工承包合同范本
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工
程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称:暖气维修改造工程
二、工程地点: 皮拉勒乡司法所
三、承包范围和内容:暖气维修改造
四、承包方式: 包工包料
第二条 合同造价及工程价款的支付 :
一、本工程合同价为8789元,竣工后如遇设计变更,工程量增减对工程价款进行调整,以发包方的设计变更通知和签证为依据,执行施工期内材料指导价及现行工程预算定额做为工程计价依据,按实办理竣工结算。
二、工程价款的支付
工程完工时一次性付清。
第三条 施工准备
一、承包方组织施工管理人员和材料,施工机械进场;
第四条 工程期限
一、根据双方商定工程自20xx年11月1日开工至 20xx年11月3日竣工验收。
二、如遇下列情况,经发包方现场代表认可后,工期相应顺延:
1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度;
3、未按合同规定拨付预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
第五条 安全生产及现场文明施工:
一、承包方应严格执行党和国家劳动保护、安全生产方针政策、法规、制度以及建设部JG59-88、JGJ88-92、JGJ80-91等标准和规范。
二、承包方必须接受发包方的安全生产、文明施工监督检查,及时消除事故隐患,服从发包方的指挥。
三、承包方必须认真贯彻有关安全生产、文明施工的
规章制度,严格遵守安全技术操作规程,特种作业人员必须持证上岗,承包方在该工程施工过程中如因违反操作规程或其他原因而造成伤亡事故,概由承包方全部负责。
第六条 违约责任:
一、双方签订合同后,任何一方不得随意违背合同条款,否则造成所有违约损失全部由违约方无条件承担。
二、在施工过程中经检验承包方工程达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,造成返工损失由承包方负责赔偿。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:广告工程承包合同[页3]_合同范本
第七条 结算
7.1 工程验收合格后,甲方应在______天内及时付清工程尾款。
7.2 甲方在规定的时间内不支付工程尾款,应承担违约责任。每天应付违约金尾款______元给乙方。
第八条 保修
8.1 自竣工验收日起,甲方可凭乙方的保修凭证及工程施工合同、报价单和收据,享受壹年免费保修和终身跟踪服务。(水、电保修伍年)
8.2 保修期内由于乙方施工不当或乙方提供的材料不合格造成质量问题,乙方无条件地进行维修,维修费用由乙方承担。
8.3 保修期内如属甲方使用不当造成饰面损坏,或不能正常使用,乙方酌情收取维修费用。
第九条 争议解决方式
本合同履行中出现争议的,由双方协商解决。协商不成的,按以下方式解决:
(1)向__________________人民法院起诉。
第十条 合同生效
本合同自甲、乙双方签字之日起生效。双方各执一份。
第十一条 补充条款(其它事项)
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
甲方签字(盖章) 乙方代表签字(盖章)
电话: 电话:
手机:
身份证号码:
______年______月______日 ______年______月______日
共3页,当前第3页123
篇2:鱼塘承包合同范本
订立合同双方:
___________县________乡________村________组,以下简称甲方
___________县_______乡_______村________村民,以下简称乙方
为了充分利用水利资源,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收人,根据中央(83)、(84)一号文件精神,经村民大会充分讨论和甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条 承包地点和面积
甲方将坐落在______鱼塘(河道、水库、湖面)______亩,承包给乙方养鱼,鱼塘(河道、水库、湖面)的所有权归甲方,乙方只有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出祖或转让;在承包期内,乙方如去世,其家庭成员享有承包继承权权。
第二条 承包期限
承包期限为____年,自____年____月____日起,至______年____月____日止。
第三条 乙方上交甲方提成的办法及时间
在承包期内,乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)_____公斤(或____元),其中:____年上交_______公斤(______元),______年上交____鱼占____%,____鱼占____%……。上交时间均为每年____月____日左右(时间不超过前后十天),甲方收到乙方上交的鲜鱼(或承包款)后,即出具收鱼(款)凭证。
第四条 甲方的权利义务
1.甲方应将养护鱼用的房屋____间(如果有)和下列工具提供给乙方使用:_________________________
2.上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方。
3.甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。
4.养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低位线不低于米。
5.乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。
6.甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
第五条 乙方的权利义务
1.除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定的时间内完成合同规定的义务,完成国家派购商品鱼的任务(如果有)。
2.乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用,均由乙方自理。
3.乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。
4.乙方在每年捕捞鱼后,应优先完成承包任务。
5.承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿。
6.承包期届满,鱼塘(或河道、水库、湖面)内不到____________规格的小鱼、鱼苗,乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买)。
7.乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后,超额部分全归乙方。
8.乙方抓住偷鱼者送交甲方处理,按每人偷鱼一次罚款____________元计算,罚款归乙方。
9.合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。
第六条 甲方有违约责任
1.甲方如不按合同规定向乙方提供养护鱼用房屋、工具,付违约金________元给乙方,乙方并可提出解除合同。
2.甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的_____%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的_倍向乙方偿付违约金。
3.甲方如无故不及时向乙方提供抽水机,应对所造成的损失负责。
第七条 乙方的违约责任
1.乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的____%,向甲方偿付违约金。
2.乙方如有用电、毒、炸等危险办法捕捞鱼,应按总承包款(商品鱼按市场价格折价)的____%向甲方偿付违约金,甲方并可提出解除合同。
3.合同期届满时,乙方如捕捞小于________规格的小鱼、鱼苗,应向甲方偿付—元的违约金。
第八条 不可抗力
如因人力不可抗拒的自然灾害(如水灾、早灾等)造成鱼塘(河道、水库、湖面)崩溃、干涸,经证实后,甲方应据实减少或免除乙方的承包任务。
第九条 其他
___________________________________________________
本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。如甲方代表人发生变更,不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新签订合同。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份; 合同副本一式____份,交乡、村(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……各存一份。
甲方:(公章)________________
代表人:(盖章)______________
乙方:(盖章)________________
_________年_______月______日订
篇3:饭店承包经营合同_合同范本
合同编号:_________
发包人:______
签订地点:_________
承包人:______
签订时间:__年__月__日
第一条 发包人将位于
发包给承包人使用,承包人按约定从事经营活动。
第二条 承包期限:从_____年_____月_____日发包人将饭店交付承包人使用,到_____年_____月_____日收回。
第三条 承包金及交付的时间、方式
承包金每月(大写)_______________元。
承包金每____个月交一次,先付后用,第一次承包金于合同生效后____天内交给发包人,第二次承包金于________交清,以后交付方式以此类推。
第四条 承包饭店的经营范围________________________________________________
第五条 承包人应当合法经营,承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。
第六条 承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税,发包人不承担任何费用。
第七条 发包人允许承包人对饭店进行装修,该装修按5年期限折旧,若在5年内发生拆迁事由,实际获得的赔偿归发包人所有,发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满,该装修无偿归发包人所有。饭店承包经营合同由精品信息网整理!
第八条 未经发包人同意,承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的,转租合同终止期不得超过原承包合同期限,因第三人造成损失的,承包人应当赔偿损失。
第九条 合同解除的条件:_________________________________________________
第十条 违约责任:任何一方有违约行为,均应向非违约方支付违约金
元,并赔偿相应的损失。
第十一条 由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失,发包人免责。
第十二条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十三条 其他约定事项:
发包人(章):
承包人(章):
住所:
住所:
法定代表人 (签名):
法定代表人(签名):
居民身份证号码:
居民身份证号码:
委托代理人
委托代理人:
篇4:土石方承包合同范本
运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点,旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。下面是小编搜集的土石方承包运输合同范本五篇,希望对你有所帮助。
土石方承包运输合同范本
(一)
发包方(甲方):负责人: 身份证号:
承包方(乙方 ): 身份证号: 身份证号:
经甲乙双方充分协商,就乙方承包甲方土石方工程运输事宜,自愿达成如下协议:
一、乙方承包的土石方运输工程位于萨拉齐北,主要是由甲方指定工作地点,由乙方负责运输土石方。
二、甲方以乙方应完成的工程土方量为结算工程款依据,具体为每车17至18立方(虚方),折合吨位为26至28吨,折合现金110元。在施工期间甲方随时检查指导,如出现一切问题,乙方不承担责任。
三、乙方的工程机械进入施工现场后,如因机械导致的人员伤害事故,均由乙方承担,甲方概不负责。
四、付款方式:运输工程款按月结算,每月底结账,先结90%,其余10%三个月后一次性结清,具体付款为每月结清帐务后的
第二个月10号前必须以现金付清,否则由甲方承担违约责任。
五、结算方式以现金结算,以乙方给甲方所打的收款收据为准。
六、特别约定:
1、乙方在甲方的指定地点负责运输,运输距离从运输始发地到目的地不得超过1.5公里,否则超过距离产生的所有费用由甲方承担。
2、乙方到达工作地点后由甲方为乙方无偿提供住宿,水电等生活必须条件。
3、乙方到达工作地点后,可向甲方提前预支部分工程款作为乙方所有人员的生活费用,该部分预支款将来由甲方从乙方的工程款中作相应扣除。
4、乙方工作期间车辆所需燃油由甲方提供,待工程款结算后由甲方从乙方的工程款中作相应扣除。
5、乙方所挖土石块标准暂定为40-70厘米(误差10-15厘米),超过标准的由甲方负责破碎,产生的费用由甲方承担。
七、违约责任:甲方若到期拖欠不给工程款,由乙方凭借此合同要求甲方双倍支付未付款,还需每日承担按工程未付总价款3%计息的违约金。
八、双方未尽事宜协商解决,若发生争议,任何一方都可向鄂尔多斯仲裁委员会提起仲裁。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签章捺印后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
土石方承包运输合同范本
(二)
发包方负责人(甲方):
身份证号:
承包方负责人(乙方):
身份证号:
为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》和《道路运输条例》以及甲方与总承包方签订协议的原则和规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方充分协商,就乙方承包甲方齿轮厂土石方工程承包合作事宜,双方自愿达成如下协议:
一、 合作内容 :
1、工程位置:三八东路以东齿轮厂新厂区内。
2、工程内容:土石方购买、运输。
3、工程量: 10000a;3;左右。
5、单价: a;3;元。
6、工作内容:机械挖、运土石方,场地平整、修正临时道路、运输制定位置由甲方负责。
二、甲方责任
1、甲方负责施工区道路的畅通及按照合同约定支付工程款。
2、协调各方关系,督促乙方保证运输进度和安全文明运输。
3、甲方根据总包方和业主的要求制定统一的运输方针和管理目标。
4、.甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。
三、乙方的责任
1、乙方提供运输自卸汽车须是合法有效的,否则自行承担全部责任;
2、乙方在运输过程中(含进场途中)发生违章的处罚及安全事故赔偿由乙方全部承担;
3、在施工期间,乙方必须服从甲方的管理并遵守业主、总包方的管理制度;乙方须按照甲方的施工进度按时按量完成土石方的运输工作(不可抗拒的因素和天气原因以及总包方的原因除外)。
四、合同的变更、终止
1、由于不可抗力的因素、国家政策、法规出现变化,影响合同的执行时,经确认后可终止或顺延;合同期满后自动终止。
2、如有以下情况,甲方有权单方解除合同,并拒绝支付剩余运输款乙方违反甲方和业主、总包方规章制度,不服从甲方和业主、总包方的管理;
3、如有以下情况,乙方有权单方解除合同,甲方结清剩余运输款 如甲方无故拖欠运输款,乙方有权解除合同并要求甲方结清运输款。
五、付款方式
采用现金支付形式,土石方运至二分之一时甲方支付总价款百分之七十, 土石方运输完成双方共同确认工程量后第2天支付清工程款。
六、违约责任:甲方若到期拖欠不给工程款,由乙方凭借此合同要求甲方支付未付款。
七、双方未尽事宜协商解决,若发生争议,任何一方都可向当地仲裁委员会提起仲裁。
八、本合同是内部承包合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字捺印后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
土石方承包运输合同范本
(三)
甲方(托运方):
乙方(承运方):
根据《中华人民共和国民法典》等有关条例,甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设,本着互利、诚实诚信的原则,在公平、公正、公开的基础上,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定以下条款:
一、工程地点:____市中天集团未来方舟
二、工程内容:土石方运输。
三、工程数量:土石总量为立方米以上,(分期、分阶段的安排施工)。乙方的车辆必须有________年的运输方量。
四、运输工期:________年,以双方签字确认的开工日为起始日期。
五、工程造价:甲方落实弃渣场,一切费用由甲方承担,税后包干单价:
(1)暂定为保福山倒土场、 公里。单价: 元每立方米。
(2)其他倒土场单价由双方协商决定。
六、结算方式:开工后1天一结(遇节假日顺延,甲方支付乙方加油费用)于
第二天20:00点以前,按100%结算,甲方可自愿现场加油,车辆所加油款从运输费中扣除,甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。油价以签订合同为基准价格,当市场油价格升、降幅度超0.5元时,超出部分甲方负责补偿(当时现在油价 元)。
土石方承包运输合同范本
(四)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》法律法规规定,为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任,确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商达成共识,并同意签订如下合同:
第一条:工程内容
运输土石方,甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。
第二条:工程承包运输时间价款及付款方式
1、工程时间为________年,即________年____月____日到________年____月____日。
2、单价以本工程单趟运距为 1500米以内,按每立方3元人民币计,(此为完税价)。
3、每次结算以计量验收单为准,路程以双方共同核实实际路程为准。
4、付款方式:日清月结。
第三条:燃油费用
甲方负责提供充足的燃油,乙方结算燃油的费用,甲方提供的燃油不得高于市场价格。(燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求)。
第四条:甲方的权利与义务
1、甲方负责工程爆破。
2、甲方统一管理、调度和指挥。
3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。
4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。
第五条:乙方的权利与义务
1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。
2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。
3、违章开车等,造成大小事故由乙方负全部责任。
第六条:其他责任
1、乙方车辆进场后,甲方必须在当天安排开工,如拖延工期,挖机甲方按1800元天赔偿、汽车按300元天赔偿乙方损失。(每月双方可有3天的停工日)
2、甲方在正常工作中不得随意停产,因甲方原因造成乙方误工,乙方不属违约并且甲方应按1800元天标准补偿乙方的损失。
3、在工程作业中,甲方爆破造成人员伤亡的,乙方概不承担任何责任。
4、甲方确保完成爆破任务,不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。
5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。
6、甲方应按照本合同的
第二条约定及时支付乙方运费,如未能按时支付运输款,乙方有权利停工,造成的误工,由甲方承担一切后果与责任。
7、乙方车辆在进入甲方工作区域内,甲方先付乙方托用费8000元整。
8、甲方必须保证乙方工作期限,如提前解除乙方的工作期限,甲方必须无偿支付乙方的托运费,并承担一定的补偿费(补偿费由双方协商拟定)。
9、在正常工作中,车辆出现需维修问题,费用由乙方自理。在维修期间,延误甲方工程不得算乙方违约。
10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方,如增加或减少工作量,甲乙双方必须提前____月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量,甲方有权不付乙方当月的工程款。
第七条:其他约定
1、 本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。
2、 本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。
3、 本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。
4、 本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。
甲方:(签字): 乙方:(签字):
电话 电话
____日期:
土石方承包运输合同范本
(五)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国民法典》法律法规规定,为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任,确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商达成共识,并同意签订如下合同:
第一条:工程内容
运输土石方,甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。
第二条:工程承包运输时间价款及付款方式
1、工程时间为________年,即________年____月____日到________年____月____日。
2、单价以本工程单趟运距为 1500米以内,按每立方3元人民币计,(此为完税价)。
3、每次结算以计量验收单为准,路程以双方共同核实实际路程为准。
4、付款方式:日清月结。
第三条:燃油费用
甲方负责提供充足的燃油,乙方结算燃油的费用,甲方提供的燃油不得高于市场价格。(燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求)。
第四条:甲方的权利与义务
1、甲方负责工程爆破。
2、甲方统一管理、调度和指挥。
3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。
4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。
第五条:乙方的权利与义务
1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。
2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。
3、违章开车等,造成大小事故由乙方负全部责任。
第六条:其他责任
1、乙方车辆进场后,甲方必须在当天安排开工,如拖延工期,挖机甲方按1800元天赔偿、汽车按300元天赔偿乙方损失。(每月双方可有3天的停工日)
2、甲方在正常工作中不得随意停产,因甲方原因造成乙方误工,乙方不属违约并且甲方应按1800元天标准补偿乙方的损失。
3、在工程作业中,甲方爆破造成人员伤亡的,乙方概不承担任何责任。
4、甲方确保完成爆破任务,不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。
5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。
6、甲方应按照本合同的
第二条约定及时支付乙方运费,如未能按时支付运输款,乙方有权利停工,造成的误工,由甲方承担一切后果与责任。
7、乙方车辆在进入甲方工作区域内,甲方先付乙方托用费8000元整。
8、甲方必须保证乙方工作期限,如提前解除乙方的工作期限,甲方必须无偿支付乙方的托运费,并承担一定的补偿费(补偿费由双方协商拟定)。
9、在正常工作中,车辆出现需维修问题,费用由乙方自理。在维修期间,延误甲方工程不得算乙方违约。
10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方,如增加或减少工作量,甲乙双方必须提前____月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量,甲方有权不付乙方当月的工程款。
第七条:其他约定
1、 本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。
2、 本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。
3、 本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。
4、 本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
篇5:村土地承包合同范本
甲方:
乙方:
甲方村属林场位于X1.3亩,原由二组村民承包经营,种植物为白杨、水杉、银杏、李等树木。其中白杨、水杉已成材,银杏、李等为胸径2.5厘米以下的幼树。每年向村上交承包费120元。为了增加该地的有效面积,提高土地利用价值,增加集体和农户收益,在自愿的基础上,村两委会研究决定,由 筹措资金向支付补偿费三万元,将该地上的树木等拆迁清场,拆迁树木的收益归。受领三万元补偿费拆迁清场后,与村委会签订了终止土地承包协议,解除了承包关系。
向予以补偿、对该宗地进行填垫、整理改造等皆由 承担负责,故 优先取得对该宗地的承包经营权。经双方协商,甲方将该宗地的使用管理权承包给乙方,由乙方全权负责该地的改造、整理建设、兴办休闲观光、餐饮等服务业,特签订以下合同条款,共双方遵守执行。
一、土地位置面积
该宗地北距南围墙外皮36米,南邻本村二组填垫改造后的滩地,其界线南距北侧桥沿垂线62米,东至二组老河坎土地,西至,总面积贰亩伍分。
二、承包期限、金额及交款
承包期限贰拾年,自二OO 年 月 日至二O 年 月 日止。承包金额按5年一个档次以 %的增幅5年一增,即头五年每年每亩 元人民币,第二个五年每年每亩 元,第三个五年每年每亩 元,第四个五年每年每亩 元。每个合同年初十日内乙方主动向甲方交清当年承包款。
三、双方责任权益
甲方将土地承包给乙方,乙方在不违反国家相关法规的前提下,按自己的意愿,对该宗地进行规划、改造、建设使用经营管理,支配其收益。甲方维护乙方的合法权益。
甲方负责用地属性的协调等,确保乙方建设实施,对乙方改造建设工作提供便利,对通水、电等事项尽可能提供帮助。
该宗地改造建设费用(含前期向支付补偿费和填垫,通水、通电等费用)全由乙方负担,甲方不出资。合同期满后,一般固定设施无偿归甲方,质量确好的二层以上(含二层)砖混结构房舍可按50年使用期限按年限折旧协商处理。
乙方在生产经营过程中,应严格遵守国家有关安全生产、环境保护等规定,并接受甲方的监督管理。
合同期满后,在同等条件下,乙方有优先承租权。
四、不可抗力
若遇地震洪水等灾害造成该地损毁灭失,从受灾之日起中止承包合同,免除承包土地款,部分损毁灭失的,减除灭失部
分承包费。
若遇国家或集体建设需征用该土地时,甲乙双方均应无条件服从,从征地之日起中止合同,免除以后承包费。地上附着物的拆迁补偿费,一般设施按本合同年期为折旧年限;质量好的砖混结构房屋按50年使用期限按年限折旧,双方分享附着物拆迁补偿费。
五、合同转受
在合同期内经甲方同意该地承包经营权可转让,但乙方必须履行自己在承包期间的义务。转让合同不得超越本合同范围或损害甲方权益。
六、违约责任
本合同自双方签字之日起生效,双方均应严格遵守不得违反。若有违犯,造成对方损失的应负责全额赔偿。
七、未尽事宜
未尽事宜双方协商解决,并文字记载,做为本合同之补充,双方遵守执行。
本合同一式四份,均据同等效力,甲乙双方各持二份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:2024劳务承包合同范本
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就烟台##汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜,经双方协商达成一致,订立本合同。
第一条、 工程概况
工程地点:
第二条 工程承包范围
基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。
第三条 工程工期
1.计划开工日期:20xx年 月 日,计划完工日期:20xx年 月
2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_优良_。
第五条 合同内容
甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监督、检查和验收。
2.负责与设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。
4.及时提供由甲方供应的施工材料。
5.协助乙方管理现场施工人员。
第八条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排
3.服从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。
4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。
5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。
6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资,承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
11.管理好自己的施工队伍,若有不服从甲方合理安排和要求,按照1000元/次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动,一旦造成犯罪的后果,甲方概不负责。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工等方面的教育;依据国家法律法规,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督
检查。合同期内发生的一切意外事故,均由乙方承担一切责任后果和经济费用。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
第十条 材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量,根据工程计划需要向乙方提供。
2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管,乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料 (包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。
第十一条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价:本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包,承包价格按照建筑面积每平米390.00元计算。
2.承包价格所包含的内容:
2.1甲方负责以下材料:
土建主材:钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料;
2.2除甲方提供的材料外,其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.
即:承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试
验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
第十二条 结算办法及付款方式
1、工程结算方式:工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证,按建筑面积390.00元/每平方米(不包含任何税金)进行结算。综合单价不再调整。
2.甲方不预付乙方生活费用。
3.付款方式(以人民币现金或现汇支付):
3.1过程付款:甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款(进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付):
1、施工设备进驻施工现场,并着手挖基,支付: 元;
1)当主体框架结构施工完成基础时,支付工程款 ;
2)当主体结构验收完成第一层时,支付工程款 ;
3)当主体结构验收完成第二层时,支付工程款 ;
4)当主体结构验收完成第三层时,支付工程款 ;
5)全部竣工验收通过,支付工程款
6)总工程款的 ,作为工程保证金。
第十三条 施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,甲方相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)。
3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内,甲方不及时验收,即视为工程合格。
第十四条 工程保修
1.保修范围、期限:_2年_。
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
第十五条 争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十六条 合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或甲方原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十七条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第十八条 合同份数
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方签章:乙方签章:
篇7:推荐劳务承包合同范本最新
为了保障有效的生产和有条有理的进行,高效益、高质量完满的完成本年度生产任务,根据中华人民共和国《劳动权益法》和用工单位《企业管理法》,制定以下协议。 工种: 工资:
一、全体职工必须遵守厂规,按照厂方规章制度生产。
1、职工在厂要以厂为家,以厂为荣,爱护厂方的一切财物。如有故意损坏者,将按照厂方制度进行处罚。
2、全体职工在厂不得使用电器和一切电源,如出现触电、火灾和生命有关的损失,厂方不负任何责任,并按照厂方的制度给予处罚。
3、全体职工要按照厂方的上班和作息时间运行,不许在下班后的休息时间大声喧哗,以免影响他人休息,如有违者,厂方给予警告,屡次不改者,将按厂方有关条例进行处罚。
4、不许下班后聚众赌博、酗酒、打架斗殴,如打坏打伤,造成自残伤亡者,厂方不负任何责任,一切后果自负,情节严重的移交司法部门追究刑事责任。
5、厂方每月按时发放职工的工资,但有中途退厂者,造成生产停产和损失者,厂方不负工资,情节严重者,厂方并处罚违约金。
6、工作期间发生工伤事故,按责任大小划分责任,谁的责任谁负责。
二、职工在职岗位应各负其责,相互监督,相互帮助,早出勤少休班,全面提高生产数量和生产质量。
1、工作人员按照厂方的要求少出双条,勤打扫钢丝上的草根和杂物,全方位出好砖条的质量,勤检查机器,如发现机器故障,及时报告机房主任,予以及时修理,排除故障,不许擅自拆卸修理。
2、滑板工作人员,画号、记车数外,还应滑好板,不能损坏坯条,保障质量,每天上下班必须清理场地,使场地整洁干净。
3、清带工作人员每天清理好掉土外,还应时刻注意机器和人身安全,发现故障及时报予机房主任,及时修理排除。
4、捡草工作人员需勤看勤捡,不放过砖头、草根和一切有碍出坯的杂物。
5、下煤工作人员按照厂方的要求加煤,不要断流,不要多加,更不能少减。
6、下土工作人员每天必须按照厂方的生产量下好土,不能让土断流,空带运转如出现机器故障时,应立即报给机房主任,予以及时排除,不得擅自拆卸修理。
7、开车工作人员每天按时上班,不要早退,在生产过程中,不允许抢车、抢道,如有违者,发生事故各自负责,厂方不负任何责任,如事情严重者交予司法部门处理。掉板、掉坯应及时捡回,要保养好自己的车辆,有故意损坏者,按原配件价赔偿。
8、插架工作人员严禁双条上架,严禁抱坯,严禁磕角少棱,如有违者,厂方根据情节给予处罚。插架人员是按件发放工资,必须每天记清楚日期和号数。如有内外皮相差太多,按少的计算。
9、花架工作人员每天花完架,必须盖好架,不要出现雨淋坏坯子、倒架现象,在本厂架未花完前,不允许脱工或到其他地方上班,不能影响生产数量,如有违者,厂方根据情节轻重予以处罚。
10、全体在厂工作人员如有不满意处,可向厂方反映,厂方根据事情真实性予以满意答复。本厂工作人员工种繁多,有记件工资,有月薪制,厂方每月满勤者给予50元全勤奖金。以上厂方拟定厂部规章制度,望全体工作人员自觉遵守。本条例协议自签订之日起生效,受劳动局劳动法保护。
用工单位签名:
职工地址:
姓名:
年 月 日
篇8:农村建房合同书_合同范本
农村建房合同书
建筑单位(个人): (以下简称甲方)
施工单位(个人): (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的有关条列及规定,对路合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同遵照执行:
一、 工程概况:
1. 工程名称:
2. 工程地点
3. 工程内容、范围:完成甲方基础以上的土建工程(含内外粉刷,不含水电管道安装),包括正负零线以下(含零线)部分施工。具体以图纸为准。
4. 承包方式:包清工,甲方提供架子所需的扎丝(铅丝)。
5. 施工日期:
6. 质量等级:优良
7. 本工程总造价(清工费):按以下价格计算:① 现浇部分按110元/㎡(不包括卫生间);② 其他按75元/㎡;③ 具体建筑面积以实际测量为准(除房屋建筑正负零线以下(含零线)的建筑面积)。
二、 甲方工作
1. 甲方提供土建工程所需的水泥、钢筋、沙、石子、架子所需的扎丝(铅丝)等建筑材料,同时须保证乙方施工材料供应。
2. 甲方如需对图纸进行更改,须适当提前通知乙方。
三、 乙方工作:
1. 按施工现场和施工图纸打求,做好施工。
2. 乙方 不得随意更改施工图纸。
3. 乙方须地保证工程质量的前提下节约材料,砼砂浆需按规定配合比施工。
4. 施工现场做好安全围栏和文明施工。
5. 工程项目成品在未竣工交付使用前,由乙方自行保护,竣工验收交付甲方后由甲方负责。
6. 乙方施工必须保证质量。主体结构、竣工质量必须到达优良标准。因质量问题产生的一切后果,均由乙方负责赔偿。
四、 工期、验收
1. 施工工期:从开工到主体工程竣工期限为50天(内外墙粉刷除外)。
2. 工程质量必须接受甲方派出的施工员全面检查。
3. 每层完工后须经过甲方指定的施工员验收后才可进行下一层的施工。
五、 工程款的支付和预付:
1. 一层结构完工预付 仟元,二至三层完工各预付 仟元,结顶并盖好瓦后付 仟元,粉刷完工后付 仟元,其余工程款待房屋验收后五个月内一次性付清剩余款项。
2.各预付、结算款项须在甲方指定的施工员验收合格后方可支付。
3.款项决算按实际竣工图进行调整。
六、 其他:
1. 施工期间,乙方须严格遵守《安全操作规程》进行施工,如在施工期间发生安全事故,由乙方承担全部的责任和费用。
2. 本合同自签订之日起生效。
3. 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表(签名): 乙方代表(签名):
签约日期: 年 月 日
篇9:美容院承包合同范本
甲方:
乙方:
本美容院承包经营合同书由上述各方于____年____月____日在____市订立:经甲、乙双方友好协商,就乙方承包经营甲方美容院事宜,达成如下条款双方共同遵照执行:
第一条 合同标物
1、甲方提供给乙方承包经营的美容院位于 市____区 路____号,面积共____平方米。
2、美容院附有经营所需设施、设备、美容产品、用具。(另附清单)
第二条承包期限
乙方承包经营暂定两年8个月:自__年____月____日至 年____月____日。第二年第三年。
第三条押金及支付
l、押金:乙方向甲方缴纳押金人民币____元,承包结束后双方交接结清有关物业、设备、用具及有 关费用后____日内退还。
3、其他费用:乙方承包经营期间的物业管理费、水电费、税费、垃圾费、排污费等所有经营所需要交纳费用,由乙方按照规定向有关部门或单位缴纳。
4、押金和承包费用的支付方式:第1项和第2项约定的款项由乙方按照约定时间以现金的方式向甲方交纳。
第四条甲方的权利义务
l、甲方按约定提供美容院给乙方经营美容,保证乙方独立自主经营。
2、为乙方提供现有的经营场所及美容设施、美容产品、用具等。(另附清单)
3、保证乙方经营所需的水、电正常供应(特殊情况例外)。
4、负责美容院的屋面、室外水、电的维护、维修。
第五条乙方的权利义务
1、必须合法经营,主动接受政府有关部门及甲方的管理、检查、监督和处罚。受处罚后的一切善后事宜由乙方自理。
2、负责经营过程中美容院所有设备、设施的维护、保养和维修,并确保合同期结束时美容院的所有资产完好和不流失。人为损坏或被盗,按原价赔偿。
3、认真做好美容卫生安全、社会治安、消防安全用工等方面的工作,确保安全。
4、按合同规定如期交纳有关费用。
5、承包期内因乙方所经营的原因承担一切责任。
6、承担所聘用人员的待遇及福利等费用和责任。
7、未经甲方同意,乙方不得擅自对房屋、设施做任何改动。(包括在墙上打洞)
8、未经甲方同意,乙方不得擅自转让承包或变相转让他人经营。乙方: 法定代表人: 电话: 法定代表人:
第六条 违约责任
1、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约,违约方应向守约方支付违约金____元,给守约方造成损失的,还应当赔偿给守约方造成的损失。
2、乙方迟延交付押金及承包费的,每迟延一日,应按拖欠金额每日万分之____向甲方支付违约金,超过——日未支付的,甲方有权终止合同,所收取押金作为违约金予以没收,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失。
3、乙方擅自转让承包或变相转让他人经营的,甲方有权终止承包合同,并将保证金作为违约金予以收缴不予返还乙方,给甲方造成损失的,还应当赔偿损失。
4、乙方不得中途无故中止合同,如确须中止合同,乙方应提前____个月以书面形式通知甲方,从停止经营之日起,乙方向甲方支付与____个月承包款作为违约金。
第七条 保密责任
任何一方对因美容院承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第八条 债权债务:
第九条 合同终止
1、甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
2、合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第十条 补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
第十一条 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条 争议的解决
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。 如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。
第十三条 生效条件
本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
第十四条 其他
本合同一式三份,具有相同法律效力。各方当事人各执一份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10:工程承包合同书范本
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方): 重庆林峰园林绿化有限公司
因建设工程需要,甲方委托乙方以包工包料方式承包 工程(不含土建工程)。为明确双方责任,确保工程顺利完工,双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成并签订本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:包工包料,植物包存活、包养护一年
4、工程内容:
具体工程内容和范围以 设计的施工图纸内乙方报
价单所含施工项目为准。
二、建设工期及开、竣工时间
1、建设工期自合同签订后,乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共 90 天(雨天不计入建设工期之内)。
2、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等,含政府行为)而引起停工的,则工期相应顺延。
三、工程质量
工程质量等级为合格,符合工程施工图纸及技术要求。
四、工程造价
1、植物种植面积为m2,工程含税总造价为人民币 贰佰肆拾捌万壹仟柒佰零伍 元整(¥:2481705 元),乙方出具苗木发票。
2、本工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用,工程造价为直接工程费。中途增加或减少工程量则另计工程款。
五、拨款和结算
1、①在合同签订之日支付定金为工程总价款的,计¥:元。
②银杏种植完成后付工程总价的 20 %,计¥:496341 元。
③桂花、皂角、黄连木、小叶桢楠、广玉兰、及水杉种植完成后支付工程总价的 60 %,计¥:1489023元
④工程全部竣工后支付工程总价的 95 %,计¥:2357619.75 元。
⑤余款 5 %,计¥: 124085.25 元,于工程竣工之日起 12 个月的保修期满之日,苗木全部成活后,付清。
2、所有款项必须汇入本合同指定帐户或开具支票注明收款单位为乙方。如现金支付,甲方必须凭乙方的收款委托书和乙方的正式收据支付,否则乙方对该付款行为不承担责任。
3、甲方未按合同约定支付工程款的,乙方有权停止施工,施工工期相应顺延,甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资、材料周转等费用。
六、竣工验收
1、工程完工后,甲方应在收到乙方通知之日起五天内组织有关部门进行竣工验收,甲方未按期组织竣工验收的,工程完工后五天期满之日为工程竣工时间。
2、竣工验收以工程施工图纸及技术资料为标准。
3、甲方拒不验收或未经验收提前使用或者擅自动用的,视为工程质量验收合格,所发现的质量问题由甲方自行承担责任。
七、质量保修
乙方对所施工的种植工程进行养护,保质期限自工程竣工之日起计为 12 个月。因甲方人为损坏等原因以及不可抗力引起的工程质量问题,不在乙方的保质范围之内。保质期满后如仍需乙方养护,费用由甲方承担。
八、甲方的权利义务
1、于施工前办理施工相关手续,保证工程的合法性和正常施工,并提供施工资料给乙方。
2、保证施工现场水源、电源、通讯和运输道路及清除施工现场障碍等,达到进场开工应具备的条件。
3、提供施工现场工人住宿。
4、委派为工地管理代表,负责工程进度、工程质量的检查监督,办理中间交工工程的验收手续,协调工程内外关系及其他有关施工事项。
5、及时组织工程验收和办理竣工验收结算手续。
九、乙方的权利义务
1、按合同规定的开工日期按时开工,严格按照施工图及说明书等技术资料进行施工,发现设计错误或严重不合理的情况应及时书面通知甲方。
2、接受甲方在不影响施工情况下的必要监督,及时向甲方提交开工通知书,在工程完工及时发出验收通知,作好施工进度报表并与甲方工地代表会签。
3、委派生产等管理及有关其它施工事项。
4、按合同规定的建设工期和质量完工并交付工程。
5、严格按施工现场管理,施工安全生产操作规范施工,否则所发生的安全事故由乙方负担。
6、按合同约定承担工程质量的保修责任。
十、合同生效及文本。
1、本合同自双方签字(盖章)之日起生效,至合同履行完毕后失效。
2、合同生效后,任何一方单方终止本合同,应向对方赔偿本合同的工程总价款 20 %的违约金。
3、本合同一式六份,双方各执三份。
十一、合同附件
本合同附件包括但不限于施工图、说明书等技术资料,施工许可证,派驻工地代表委派书,有关工程施工内容的通知、会议记要、报告、记录等,均为本合同组成部分。
十二、补充约定:
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人(签字): 代表人(签字):
联系地址: 联系地址:
联系电话(传真): 联系电话(传真):
年日 日
篇11:大棚承包合同范本
经甲乙双方共同协商,本着平等互利的原则,将大里村,村东地建大棚工程,给乙方施工,就有关事宜,达成合同如下:
一、施工标准
1、墙体必须宽度2.0米(±0.2米)下底宽度5米(±0.2米),种植宽度为8.5米,五层压实,内部正墙比为1米。
2、棚底平整:东西水平差不大于20CM。
二、承包及付款方式
1、达到施工标准第二条,按墙体实际砸压长度,计算承包费,每米80元。
2、乙方工程机械到位,预付5栋棚柴油款3万元,每完成5栋棚交工一次,结算5栋棚款,以此类推。
三、丈量方式
单棚后墙东地锚到两地锚的长度,每棚加9米,侧山墙。
四、双方责任
(一)甲方责任:
1、甲方按照技术要求搞好地面设计施工图样,不误乙方施工。
2、乙方交工的棚,甲方负责下雨覆盖。
3、为乙方提供住宿和就餐场所,费用由乙方自理。
4、按合同第二条款及时筹付乙方承包费。
5、甲方提前看好工地的道路,如果平板车不能进入需要机械自行开进工地。甲方需跟有关公路单位协调好,压坏路面乙方不负责。
6、甲方负责协调处理施工以外的突发事件,避免外来因素的干扰,保证乙方正常施工,如因干扰乙方造成的机械、人员损伤、由甲方承担损失。
(二)乙方责任:
1、严格按施工和大棚要求进行施工,并达到施工质量,因质量等原因造成返工的,乙方承包全部责任。
2、乙方组织好机械,及时施工,以最快速度完成工程。
3、服从甲方的指挥和调动,严格遵守甲方的有关规定和施工标准开展施工。
4、工程完工后负责把靠路边的堵墙加以修理,路面加以简单平整。
5、乙方不提供税票。
五、以上合同条款双方要认真遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,签订后立即生效。
甲方(签章) 乙方(签章)
篇12:林业土地承包合同范本
甲方:_____市__区__路_号第1栋1单元702号房
乙方:____市__区__东路_号____14栋1单元204房
为了更好地建设__镇围村山场村民小组的承包土地,经甲、乙双方友好协商,为明确甲乙双方的权利义务,保护双方的合法权益,甲乙双方本着平等自愿的原则,双方互惠互利。经协商一致,订立本合作合同。
一、承包的地点及面积
甲、乙双方共同承包__市__区__镇围村村委山场村民小组的闲置土地及山坡地,承包面积亩。
二、土地承包期限
本合同土地承包期限,从20__年5月日起至20__年5月日共壹拾陆年,建设期为壹年。
三、甲方权力及义务
1、由甲方人员担任开发项目的法定代表人,并负责组建项目的经营管理机构,对开发经营项目进行统一管理,自负盈亏。
2、在不违反本合同和相关法律的情况下,甲方有充分自主经营权,甲方权按自己的经营方式经营自行决定与第三方联营、合作、出租。(如全转包事先征得乙方同意,甲方不得与第三者发生承包关系)。土地承包金仍然由甲方缴纳。甲方在经营期间的债权、债务与乙方无关。
四、乙方的权利及义务
1、在甲方经营期间,乙方有义务配合甲方解决好山场村村民关系,不给村民闹事,不影响甲方正常经营。
2、承包地范围内,场地平整工作由乙方全权负责,平整山头费用由甲方负责,鱼塘部份填土平整由乙方负责,与甲方无关。
五、承包金交租方法及承包金计算
1、前四年,从20__年5月日起至20__年5月日止,甲方按每年每亩_元交给乙方。
2、第五年开始,至承包期结束,即从20__年5月日起至20__年5月日止,甲方按每年每亩_元交给乙方。
3、承包金交租时,每半年交租一次,若甲方资金周转困难,可分三次交付给乙方。
六、其他约定
1、甲方在承包期内,需要整块地转让给他人,必须征得乙方同意方可办理,补充协议条款,甲、乙双方一样按本合作协议执行。补充协议的四年承包金按第五条第2款执行。
2、甲、乙双方负责人的变更不影响本合同的履行,乙方的继承人有权继承本合同的权利并承担相应责任。
3、合同有效期间,除出现本合同规定甲方可以单方终止本合同的情况外,甲方不得以其他理由提前终止本合同。
4、承包地内猪栏赔偿费用及村口8m宽道路投资费用由甲方负责,与乙方无关。
5、在合同签约前,乙方前期投资费用由乙方负责与甲方无关。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(手印): 乙方(手印):
身份证号: 身份证号:
20__年__月__日 20__年__月__日
篇13:最新土建工程承包合同范本
甲 方:上戈镇杜河村南沟组
乙 方:曲宇斌
甲乙双方本着互利互惠的原则,在自愿的前提下,经充分协商,签订如下承包合同:一、甲方愿将本村后原子区域耕地承包给乙方,乙方愿意承租。承包四至地界为:东至 ;西至 ;南至 ;北至 。约合亩,以四至界限为准,附近的道路等公共设施乙方可以无偿使用。
二、乙方承包期限为三十年,从20_年4月5日至2041年4月5日。承包费为每亩壹佰叁拾元整(¥130元/亩)。乙方分三次将承包费付清。每十年付一次,第一次付款时间为签订合同之日,第二次付款时间为20_年4月5日,第三次付款付最后十年的承包费,付款时间为2031年4月5日。合同于交款签字之日生效。
三、甲方保证该土地承包合同经土地所属村民组群众民主商议并同意后签定,如需有关部门批准,由甲方负责。否则,造成一切损失由甲方赔偿乙方。
四、甲方负责协调处理乙方与所承包土地经营管理以外的其他事务,给乙方开发治理提供方便(如:走路、行车、用水、用电、用工等方面)。在承包期内,凡在承包范围内所发生的地权或相邻纠纷由甲方负责解决,若因此引发的误工或停工所造成的经济损失由甲方承担。乙方在承包期间如需劳工,劳工费用按市价付款,雇工在同等条件下本村人优先。
五、承包期内由乙方原因造成土地无法承包,乙方先前经营的所有投资经有关部门评估后,由后续经营者给予补偿。
六、承包期内因甲方造成乙方无法承包土地继续经营,由甲方按照乙方投资加倍补偿。如合同不到期乙方不干,乙方土地上的附属物无偿交付甲方,除房屋外。
七、在合同有效期内,乙方所承包土地必须用于以苹果为主的种、养殖业生产,不得改变土地使用用途,否则甲方有权终止合同。乙方所承包的土地有使用权、继承权、转让权(转让必需经甲方允许后生效),甲方不得干预。乙方除交承包费外不负担其它任何费用。国家对种粮直补等专项款归甲方农户所有,在乙方承包土地范围内,原有坟地保留,继续使用,但外地人不能使用。
八、合同到期后,乙方如不愿意继续承包,应将土地交还甲方,地面附属物可合理作价并由甲方接管;若乙方继续承包,同等条件下甲方必须优先承包给乙方。
九、此合同受法律保护,甲乙双方必须共同遵守不得违约。否则,按有关法律规定追究其责任。所有参与该合同签订人员,均已阅读、理解并同意该合同所有条款。
十、其它未尽事宜发生时,双方应本着互谅、互让的原则协商处理,或申请洛阳市人民法院裁决。
十一、本合同一式五份,镇政府、村、组各执一份,乙方和鉴证机关各持一份。
十二、甲方各户面积承包费详见附表。
甲 方:
乙方签字:
村委意见(盖章): 法人代表:
鉴证机关(盖章):
年 月 日
篇14:劳务施工承包合同_合同范本
承包合同(Contract)是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件。下面是小编收集整理的劳务施工承包合同范文,欢迎借鉴参考。
劳务施工承包合同(一)
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商,该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
劳务施工承包合同(二)
编号:______________
发包人:_____________________________________
承包人:_____________________________________
分包工程名称:_______________________________
施工地址:____________________________区(县)
发包人(全称):________________________________
承包人(全称):________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1 工程名称:______________________________________________
1.2 工程概况:______________________________________________
1.3 分包工作内容:__________________________________________
范围包括:__________________________________________________
1.4 工程监理单位(全称):________________________________
第二条 作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条 合同工期
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条 合同价款
4.1 合同价款为:_________元(人民币)大写:_________元
4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
4.2.2 以年施工预算或年施工概算定额为依据:
①定额工资单价为:
瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;
③分项工程承包:
外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;
水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;
内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________.
4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)
4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________
第五条 合同价款的结算和支付
5.1 结算、决算资料:
5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2 合同价款的结算和决算:
5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3 合同价款的支付:
5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。
5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:
6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.
第七条 工程质量、验收与保修
7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.
第八条 工期延误
8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;
e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;
f.发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
第九条 文明施工
9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.
第十条 材料机具供应
10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________
承包人自备的工具为:______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。
10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
10.4 对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________
第十一条 文物保护
对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。
第十二条 发包人的权利及义务
12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
12.6 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
12.7 负责组织工程的验收工作。
12.8 本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
第十三条 承包人的权利和义务
13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
13.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
13.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
14.1.4 发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
14.2 承包人违约责任
14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十五条 合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):
1.向北京仲裁委员会申请仲裁。
2.向___________人民法院起诉。
第十六条 合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十七条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
劳务施工承包合同(三)
发包方:____________________________
承包方:____________________________
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条 工程概况
(一)工程名称:____________________________
(二)工程地点:____________________________
(三)施工面积:____________________________
第二条承包范围
人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条 承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额
本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条 工期(三个月)
(一)开工日期:____________________________
(二)竣工日期:____________________________
第五条 施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
第六条 双方责任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿条件:
2.为乙方施工协调有关工作关系:
3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。
2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。
①.扣件按3%,
②.u形扣按15%,
③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。
第七条 工程验收
(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。
第八条 人工费支付
(一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。
(二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。
第九条 安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
第十条 未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。
第十一条 其它约定
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条 本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。
甲方:__________________
乙方:_________________
负责人:________________
委托人:_______________
代表:__________________
代表:_________________
签约时间:
____________年____________月___________日
篇15:土方工程承包合同书范本
甲方:临海市第四建筑工程公司新浦分公司
乙方: 连云港市花果山建设工程公司
为明确甲乙双方权利、责任关系,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,并结合本工程实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程名称:
万锦花园项目:一期、二期
二、项目地点:
项目位于连云港市解放西路与新孔路交叉口东南角
三、工作内容:
施工现场土方及建筑垃圾的开挖、外运、弃渣、边坡修整、清理及刮平基槽及路面保洁,土方开挖的劳动力及技术装备安排,现场的安全文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、交通、居委会和周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而做的协调等工作。
四、工程承包范围:
万锦花园工程基础土方开挖、外运等。
五、合同工期:
以连云港万锦房地产开发有限公司施工进度以及甲方要求为准所在地人民法院提起诉讼。
十二、文本持有:
本合同壹式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效。
发包人(公章):
法定代表人:
委托代理人:
开户银行:
账号:
年 月 日 乙方代表人(公章): 法定代表人: 委托代理人: 开户银行: 账号 年 月 日
篇16:林业土地承包合同范本
甲方:住所地:
乙方:住所地:
公民身份号码:
甲方的土地承包权转包给乙方的有关事宜,甲、乙双方经过友好协商,特签本转包合同。
一、转包土地的地点: 甲方自愿将与 签订承包合同的坐落于的承包经营权转包给乙方。
二、转包土地的期限: 转包期限为五个月,自__年月日起至__年月日止。
三、转包价格: 土地转包价格为元,此款自合同生效之日起一次性交纳。
四、转包土地的用途: 在转包期间,乙方只能将转包土地用于农业生产,不得买卖、再次转租,不准转作宅基地和构筑其他建筑物。
五、双方的权利义务:
1、乙方不得改变土地用途,若自行改变土地用途,甲方有权解除转包合同。
2、在不违反国家法律规定及本合同规定情况下,乙方有自主经营权。
因土地经营所带来的风险由乙方自行承担。
3、转包期间的土地收益归乙方所有,甲方不再享有转包土地的任何收益。
4、转包期间,乙方不得再次将土地转包,否则甲方有权解除合同。
六、违约责任及其他事项:
1、因甲方不具有完整的土地承包经营权给乙方造成的经济损失,甲方应该予以赔偿。
2、若因乙方擅自改变土地用途,致使甲方承包合同被解除,乙方应该赔偿甲方的经济损失。
3、自本合同生效之日起,任何一方不得无故解约,否则应该承担对方的全部经济损失,并承担本合同约定转包价格二倍的违约金。
4、乙方擅自再转包土地经营权,给甲方造成的经济损失,乙方应该予以赔偿。
5、在本合同履行期内,若遇有关部门依法征地,本合同自动解除,征地收益归乙方所有。
6、若遇不可抗力致使本合同无法履行,双方互不承担责任。
八、本合同自双方签字之日起生效,在合同履行期间,任何一方不得擅自变更或解除合同;
合同如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等效力。
九、本合同一式两份,双方各执一份为凭。
甲方:
乙方:
年 月 日
篇17:车辆承包合同_合同范本
辆是“车”与车的单位“辆”的总称。所谓车,是指陆地上用轮子转动的交通工具;所谓辆,来源于古代对车的计量方法。以下是第一范文网小编整理的车辆承包合同,欢迎参考阅读。
车辆承包合同范文一
甲方:
乙方:
为了加强车队的管理,充分发挥机动车辆的作用,更好地为发展农村客运班线,增加集体和个人的收入, 经公司经理办公会议讨论和甲乙双方充分协商,特签订本合同,供双方共同遵守。
第一条 承包机动车辆经营线路、车号、车辆型号、随车工具清单:
10辆营运班线车辆,型号: ,车号分别为:
第二条 承包期限
承包期限为一年,即从20xx年五月十日起至20xx年五月九日止。从承包之日起,乙方向甲方交纳 万元承诺保证金,承包合同终止时,甲方退还给乙方 万元保证金。
第三条 上交承包费的金额、时间及办法
乙方在第一年承包期内无需向甲方交纳承包费,第二年如乙方继续签订承包合同,按签订日起向甲方交纳第二年承包费 万整,第三年 万元,以现金支付,收费后即出具收据。每年上交承包费的数量时间表如下:
第四条 甲方的权利义务 1、甲方应将承包机动车辆完好地交给乙方,并随车交付下列工具给乙方使用。
2、20xx年5月10日前班线10辆车的所有违章、交通事故债务等由甲方负责承担
3、在承包期内,每年上级下发的燃油补贴归甲方所有。
4、甲方有权督促乙方履行合同规定的义务。
第五条 乙方的权利义务
1、按时按量完成承包费的交纳任务,负担车辆的维修费,配件、燃料、北斗监控费用、二级维护费用、税金及车检费、保险费。
2、爱护车辆,适时维修和保养车辆,保证车辆设备和车容完好,能够正常运 转。
3、遵守交通规则和机动车辆操作规程,严禁违章驾驶和酒后行车,保证行车 安全,乙方应负担因乙方的责任造成的他人生命和财产损失。
4、乙方在经营运输中不得违反国家的政策和法律。乙方应对与第三方之间的 经济合同负独立责任。
5、乙方完成每年上交甲方的承包费用后,超收部分归自己,甲方不得另派加 收费项目。
6、合同期满,乙方应将机动车辆检修后,交甲方检验接收,并随交修车工具。
7、20xx年5月11日起,所有班线10辆车的所有违章、交通事故赔偿债权债务由乙方负责承担。
第六条 甲方的违约责任
甲方交给乙方的机动车辆如有损坏,应承担一切修理费用,并赔偿乙方因此所受的损失。甲方提交的工具如与合同规定的种类、数量不符,应按所欠工具的 价格补偿乙方。
第七条 乙方的违约责任
1、如不按时按量完成向甲方上交承包费的任务,每拖欠一天,应按照银行关于拖延付费的规定向甲方偿付违约金。
2、如不按时交付车辆修理费、配件、燃料、北斗监控费、二级维护费、车检费及税金,乙方应 承担有关公司的经济制裁。乙方如不按时向保险公司投保,甲方可代为投保,然后 凭保险费收据要求乙方付款。
3、乙方如因交通事故或意外事故造成车损人伤(亡),应从保险金额中支付 赔偿,不足部分由乙方自行承担赔偿,甲方不承担任何责任。
第八条 不可抗力
如因不可抗力的原因造成乙方不能正常开展营运,经有关部门证实后,甲方应 据实酌情减少乙方的承包费。本合同自承包开始之日起生效,合同期满自然失效。在合同执行期间,甲乙双 方的任何一方均不得擅自改变或解除合同。合同中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与 本合同同等的效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,公司财务室
备案一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
车辆承包合同范文二
甲方(车 主):
乙方(租赁人):
经甲乙双方协商,甲方将自有的孙武出租公司营运车鲁MHM963租给乙方,由乙方进行营运,营运时间:自______年_____月_____日至______年_____月_____日。(租期一年)
一、乙方负责车辆的日常维护和保养(车辆外形、轮胎、易损件),若在乙方租用期间内车辆发生故障,由乙方负责维修。
二、租用期间乙方应在每月______日前交给甲方当月租赁费(大写)________仟_______佰元整。应提前交租金后用车。
三、乙方租用期间,发生一切交通违章行为、意外事故,由乙方自行负责,承担一切费用(乙方可运用甲方投入的车辆保险进行处理,保险不足时,乙方自行承担费用)。
四、在车辆出险二次以上或保险理赔贰仟元以上的扣除理赔金额的15%作为保险赔偿。在处理意外事故期间,所有的费用由乙方自行承担。
五、乙方必须按出租公司规定进行运营。
六、乙方营运期间,驾驶员必须符合该车的条件,如果乙方聘请司机,必须手续齐全并经甲方同意后才可上车。
七、如出租公司有各种福利(如燃油补助等各种福利归甲方所有)。
八、租赁期间,如果乙方出现违约,在押金内扣除一定的违约金。
九、乙方自签字合同之日起,交纳给甲方合同保证金____________元。合同到期后80%退还剩余部分如无违章一个月付清。乙方在营运期间如发生重大车损事故,甲方可根据车辆损坏情况收取一定数额的车辆折旧费,合同到期后,同样的价格下乙方优先租赁。
十、______年_____月_____日之前车辆违章由甲方自行承担,______年_____月_____日之后车辆违章由乙方自行承担。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。十二、合同租赁到期,本合同自行解除。
甲方:
乙方:
担保人:
年 月 日
车辆承包合同范文三
(车辆)订立合同双方:县县乡乡村,以下简称甲方;村村民,以下简称乙方。
为了调动机动车辆驾驶员的积极性,加强驾驶员爱护车辆的责任心,充分发挥机动车辆的作用,更好地为发展工副业和农业生产服务,增加集体和个人的收入,经社员代表会议认真讨论和甲乙双方充分协商,特签订本合同,供双方共同遵守。
第一条承包机动车辆的型号、吨位及机械状况:
第二条承包期限
承包期限为
月日止。年,即从年月日起至年第三条上交承包费的数量、时间及办法乙方在承包期内共向甲方上交承包费年上交元,其中,年上交次……。每年分上交,以现金支付,甲方收费后即出具收据。每年上交承包费的数量时间表如下:时间数量时间数量
第四条甲方的权利义务
1.甲方应将承包机动车辆完好地交给乙方,并随车交付下列工具给乙方使用:
2.根据县石油公司分配给农村机动车辆的燃料指标,合理分配给乙方购买。3.甲方有权督促乙方履行合同规定的义务。
第五条乙方的权利义务
1.按时按量完成承包费的交纳任务,负担车辆的维修费,配件、燃料、养路费、税金及车检费、保险费。
2.爱护车辆,适时维修和保养车辆,保证车辆设备和车容完好,能够正常运转。
3.遵守交通规则和机动车辆操作规程,严禁违章驾驶和酒后行车,保证行车安全,乙方应负担因乙方的责任造成的他人生命和财产损失。
4.乙方在经营运输中不得违反国家的政策和法律。乙方应对与第三方之间的经济合同负独立责任。
5.乙方完成每年上交甲方的承包费用后,超收部分归自己,甲方不得另派加收费项目。
6.合同期满,乙方应将机动车辆检修后,交甲方检验接收,并随交修车工具。
第六条甲方的违约责任
1.甲方交给乙方的机动车辆如有损坏,应承担一切修理费用,并赔偿乙方因此所受的损失。甲方提交的工具如与合同规定的种类、数量不符,应按所欠工具的价格补偿乙方。2.甲方如果克扣乙方应得的燃料指标,每克扣一公升,应向乙方偿付违约金元。
第七条乙方的违约责任
1.如不按时按量完成向甲方上交承包费的任务,每拖欠一天,应按照银行关于拖延付费的规定向甲方偿付违约金。
2.如不按时交付车辆修理费、配件、燃料、养路费、车检费及税金,乙方应
承担有关单位的经济制裁。乙方如不按时向保险公司投保,甲方可代为投保,然后凭保险费收据要求乙方付款。
3.乙方如因交通事故或意外事故造成车损人伤(亡),应从保险金额中支付赔偿。
第八条不可抗力
如因不可抗力的原因造成乙方不能正常开展营运,经有关部门证实后,甲方应据实酌情减少乙方的承包费。
第九条其它
本合同自承包开始之日起生效,合同期满自然失效。在合同执行期间,甲乙双方的任何一方均不得擅自改变或解除合同。如甲方代表人发生变更,亦不得变更合同。合同中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本合同同等的效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,合同副本一式交乡政府、(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。甲方:代表人:
乙方:县乡(盖章)村(公章)县乡村村民(盖章)年月日订
篇18:天然气承包协议书范本
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
订立本协议原则:原合同已有约定的内容在补充协议中又重复出现或与原合同内容有误的地方以原合同为准,如原合同中相同内容有明显错误的以补充协议为准。未约定的内容以补充协议的补充条款为准。
一、工程概况
工程名称: 公司片区天燃气延续工程施工 工程地点: 片区
工程内容:城区内中低压管线、户内安装、土建工程等施工
二、协议工期
以单项工程施工协议约定的开工、竣工时间为准。
三、质量标准
工程质量(安全)标准:
1、合格。
2、施工图、设计规范或行业标准要求的质量标准工程规范要求。
3、遵守工程建设安全生产有关管理规定。
4、随时接受行业行政主管部门安全质量等方面检查。
四、甲方职责和义务
1、负责乙方全过程宏观管理。(安全、技术、质量、资料、进度、方案、检查指导)
2、检查、监督、指导乙方严格按照国家天然气行业规范施工。
3、负责组织相关单位、部门进行工程竣工整体验收。
4、负责工程施工图落实,并提供相关施工蓝图
5、若因甲方提出因乙方施工力量薄弱,影响了工程质量及进度,甲方有权协调、组织有施工能力的队伍及人员进场施工,以确保合同履行和工程有效完成。
6、在协议期内如乙方遇到建安疑难问题时,需要甲方给予服务和协调时,在现定条件允许下予以协调,费用由乙方承担。
7、负责乙方的资质认证及相关报验资质管理,有效执行监理大纲的落实。
8、配合乙方按工程监理、质(安)监、压力管道监检部门对安全、质量的检查工作及按建设程序的报建手续办理和施工许可证的取得(费用由乙方承担),并完善行业规范要求的相关手续。
9、负责竣工资料、结算资料总体验收、初审工作。
五、乙方责任和义务
1、负责按规定要求完成甲方的施工计划,按甲方规定认真编制施工组织计划,依据相关施工验收规范进行编制施工方案、质量计划书、安全防范计划书,按规定时间内上报甲方,审批备案后移交(业主、监理)。
2、必须按国家现行施工规范的标准和甲方要求及鑫泰集团生产技术部下发“城市燃气工程建设程序管理规定”执行。每道工序报验,自检合格方可进行下一道工序,否则造成返工和其它影响及费用由乙方承担。
3、负责在施工安装、加工、调试、验收全过程中严格遵守国家地区及相关管理部门的规定,不得做出有损于双方信誉的事情,若发生其后果由乙方负责。
4、乙方在施工前严格按甲方对工程交底要求进行组织施工。认真组织现场每一个细节管理,加强信息联系和计划落实。如在施工过程中损坏公用设施和他人设施、造成的损失由乙方自行负责,并承担经济赔偿及相关法律责任。
5、负责按《国定家基本建设项目档案资料管理暂行规定》相关内容要求进行工程竣工资料编制。
6、必须按甲方规定及时上报工程完成情况,认真填写施工日志。
7、积极主动配合甲方经营活动,有义务、有责任完成甲方下达的其它任务,提供合格工程,优质服务。
8、按国家规定及规范要求主动办理各种施工手续,交纳各种规费。若影响工程计划,由乙方承担经济和法律责任。
9、单项、分项工程验收前应与甲方对其主材、辅材、设备、附件进行清理,出据由业主签证的材料消耗明细并及时办理退库手续。
10、承担因施工原因引起的施工场地交通、环卫和施工噪音造成的经济赔偿责任。
11、因乙方施工质量、安全原因造成的一切经济损失,一切费用由乙方自行承担。
六、结算及工程款支付
1、按鑫泰投资集团决算部(XT-20xx企业内部结算单价表)进行编制结算资料。
2、结算依据:施工图纸、现场签证单(三方签证)。
3、乙方工程竣工验收合格后竣工资料、结算资料后,并根据施工图纸、现场签证按20xx年内部决算单价做出工程结算书报甲方初审。初审后报集团决算部二审,二审后报集团总经理执委会批准转经营公司经理,施工单位负责人签字执行。第一次付款在经营公司一审后按审后的金额50%付给,余款在二审双方签字认可后扣除质保金后分次付给。
代扣部分:
⑴ 按国家规定税率3.41%。
⑵ 质保金3%, 年后退还。
⑶ 其它应扣内容。(如甲方提供的辅材等)
(4)扣除由甲方垫付给乙方的3.2%劳保统筹金。
七、其它
1、工程验收前应做好相关工程收尾完善工作,按要求时间上交竣工验收报告、材料核对单、工程结算书,由甲方组织三方验收。
2、乙方应根据施工进度情况及时向甲方索取由甲方提供的材料质合格证及材质证明、现场签证单、材料清单,甲方配合乙方主动申请办理全面验收手续,完善总体验收报告、监理报告、质检报告、质量评定、安全评价、竣工资料 份(暂定、按地区要求另行通知)。经营公司初审后由集团生产技术部审定,移交鑫泰集团公司相关部门办理最终结算;必须按规范要求达标合格,符合建设方相关规定后给予结算。
3、所有工程的安装未计价材料由建设方提供,定额计价材料由施工单位自行解决,如由建设方提供在工程决算时扣除。
4、如有大型单项工程,双方另行签订单项工程建设施工合同。
5、无损探伤首次拍片由经营公司(业主)支付。依据业主、施工方、监理人员审定焊接排版图,首次拍片委托书数量签证。对不合格的加拍、扩拍最终达到规范要求为止,所发生的加拍、扩拍、人工、机具、辅材等各项费用由承包方承担,并上交无损探伤报告,探伤委托由甲方委托(有资质单位)。
6、首次拍片(排版图)经监理、业主、施工三方签证。首次拍片费用由承包方垫付,待该工程合格后,承包方出据最终无损探伤报告后,业主给予报销(首次费用)。其它增加拍片数由承包方自理。
7、未尽事宜双方另行协商。本协议双方签字盖章生效,本协议一式四份,双方各持二份。(复印件无效。)
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇19:果园经营管理承包合同_合同范本
订立合同双方 :
______县________乡______村______组,以下简称甲方
______县______乡______村______村民,以下简称乙方
为了发展水果生产,增强农民经营果园的责任心,满足城乡人民生活和对外出口的需要,增加集体和个人的经济收入,根据中央(83)、(84)一号文件精神,经村民大会认真讨论,甲、乙双方充分协商,特签订本合同,供双方共同遵守。
第一条 承包果园的地点和数量
甲方将坐落在________的果园_______亩承包给乙方,其中:_________树____株,____树____株。土地及果树所有权归甲方,乙方只有经营管理权和承包受益权,在合同期内乙方家庭成员有承包继承权,但不得买卖和出租。
第二条 承包期限
承包期为_年,从_______年___月___日起至________年___月___日止(阴历)止。
第三条 承包费、交费时间及办法
乙方在承包期内,自__年起,第一年上交承包费人民币______元,第二年上交承包费人民币_______元,……。承包期均以现金上交,甲方收费后开出收据。交费时间均为每年的_____月___日(阴历)以前。
(本条也可采用列表形式,见后表)。
第四条 甲方的权利义务
1.甲方共为乙方提供贷款______元,于_______年____月____日以前交清;甲方每年拨给乙方上级分配的化肥指标______公斤,农药指标______公斤,……。
2.甲方提供果园内守护房___间(如果有此条件)供给乙方使用以下工具:______________________。
3.甲方有权监督乙方执行合同规定的义务,但不得千涉乙方的自主经营权。
第五条 乙方的权利义务
1.乙方必须加强对果园的管理,及时中耕除草培土、施肥、防治病虫害,所需费用由乙方自负。
2.加强果树生长期内的修枝抚育,整形修剪,冬季涂白,保持良好的树势树形,以延长果树的结果期。果树修枝材归乙方。
3.乙方有果园的自主经营权,有水果销售权。如果承包期间国家有派购水果任务,乙方必须优先满足国家的需要。
4.在承包期间,乙方应加强守护,日夜有专人看守,防止人畜糟踏。如乙方捉住损坏、糟踏果树的人或畜,由甲方协助处理,损坏或糟踏一株果树,罚款一元,甲乙双方按_:_的比例分成。
5.乙方抓住偷摘水果者,偷摘一个水果,罚款______元,由甲方协助处理,几罚款收人归乙方。
6.在承包期内,果园范围内的空隙地,乙方新种植的果树,结果收益甲乙双方按___:___的比例分成;承包期满后,由甲方一次付给乙方新种果树年产价值的______倍(或付给______元)。
7.乙方对果树喷洒药物,应提前通知周围群众,以防发生事故。
8.合同履行期届满,乙方应全部还清贷款并将果园、房屋、工具等物资如数交还甲方。
第六条 违约责任
1.甲方无故终止合同,应向乙方偿付违约金___元。
2.甲方不按合同规定提供贷款和化肥、农药……指标,不提供看护果园的房屋(如果有此条款)和工具;应向乙方偿付违约金_元。
3.由于乙方管理看护不善,果树被偷砍或损害一株,应向甲方偿付违金______元。
4.乙方通期不交承包费,每逾期___天,应向甲方偿付欠交款___%的违约金,并限期____月内交清,如仍然不交,甲方有权收回果园另包。
共2页,当前第1页12
篇20:餐厅食堂承包合同范本
甲方:中厦建设集团有限公司(新上海商业城15号地块项目)
乙方:
经甲乙双方共同协商一致,甲方现将新上海商业城15号地块西侧食堂由乙方经营为了明确双方的权责、分工、协作关系及更好的互相配合,确保食堂各项工作正常开展,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,特签订本经营协议。
一、经营方式: 甲方将位于浦东新区世纪大道1128号新上海商业城15号
地块项目西侧食堂交给乙方经营,乙方自行安排人员,自行采购,加工,自负盈亏,自带所需的各种炊具,甲方不向乙方收取租金费。
经营日期:从 到 结束。
二、甲方职责:
1提供厨房场地及水电安装到位;
2、提供准确的用餐时间;
3负责办理有关消防、环保、卫生等部门的手续;
4、监督乙方对卫生环境的管理工作;
5、监督乙方日常运作,特别是卫生状况,服务水准,以及进菜、配菜、营养搭配,并有权要求乙方整改;
6、承包期内必须添置、维护或无法继续使用的设备由乙方自行负责;
7、由于乙方经营不善,或因饭菜质量不好,职工强烈不满时,甲方可单方面终止本协议,押金一律不退;
乙方职责:
1、必须遵守国家规定的卫生管理条例,饭菜卫生要保证,如发现中毒整改,经医院检验是乙方饭菜引起的,一切责任和费用由乙方负责;
2、保证经双方拟定的伙食标准费用供应膳食及服务,并保质保量,力求做到多样化,并有地方区域的品味搭配,按季节更换菜式;
3、保证供应新鲜的鱼、肉、蔬菜等类,若发现有腐烂变质并经证实后,甲方有权对乙方进行处罚,处罚金额在保证金中扣除;
4、乙方使用的液化汽必须在有营业执照及安全许可证的服务点购买;
5、保证按时开膳,做到色、香、味俱全,分配平均及就餐全过程服务;
6、乙方应努力做好日常经营管理,包括食堂人事管理、菜肴搭配与制作、服务、环境卫生、水电节省等;
7、餐后认真清洗食具并消毒,食堂内部等卫生包干范围内环境卫生全面清理整洁,经常清理食堂水池、下水道,确保畅通。灶台及炊事用具油渍污垢经常清洗,消除蚊、蝇、鼠害;
8、冰柜定期清理、除霜、消除异味、生熟物分开存放;
9、乙方工作人员必须有健康证方可上岗;
10、厨房重地闲杂人员不准进入;
11、要严格遵守甲方管理制度,服从甲方安排,注意防火、文明经营、态度诚恳、讲究公共及个人卫生,工作时间要穿厨房工作服、戴帽、戴口套、穿围裙;
12、不得随意带亲友进入工地,不准进行电气作业,严格遵守工地各项安全管理规定,车辆及物品出入须配合接受门卫检查。
合同未尽事宜,甲乙双方可在今后的工作中国共产党同协商或同订协议,同样具有法律效力。
本合同经双方签字盖章即可生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方签名: 乙方签名:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日