钢管外架合同怎么写【19篇】

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，公司决定将脚手架工程交由乙方承包，结合本工程的具体情况，本着互惠互利、相互信任、相互协作的原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程价款

1、脚手架包工包料，按建筑面积计算元/m2。(内支模架包料不包工)

2、建筑面积计算参于其他土建工种计算规则。

3、乙方自理脚手架工程施工的工具材料。

4、乙方施工材料(钢管、槽钢)按照国家安全规范标准材料进场。

二、工程承包范围及方式：

承包范围施工现场、临边防护、四口、楼梯口、电梯口、安全通道、施工场内的钢筋车间、搅拌机棚物料提升机棚，外架拉接点、物料提升机护作拉接点，以及工地现场安全防护棚搭设，以及施工过程中的修理工作，以及脚手板的铺设，安全标志牌搭设等上述工作内容含在承包单价内。

三、质量、安全文明施工要求：

1、按脚手架的验收标准随时接受建设单位及监理、安检部门检查验收，为查检提供便函条件。如达不到合格要求，乙方按甲方要求返工、整改，直到达到验收要求，承担由自身原因导致返工、整改费用自行承担。

2、严格按照脚手架工程的技术要求进行施工。

3、按照外脚手架的技术要求脚手架的构架规范要求不得漏设、漏搭(如立杆垫块、扫地杆、剪刀撑、斜杆、接接点等)。

4、脚手板的铺设要求设置二层满铺，按照文明安全施工要求平整、牢固。

5、乙方搭设的外立杆距离不能≥1m，内立杆距离不能≥1.5m，内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净宽为一米。大横杆涉距不能≥1.8m(立杆、大横杆的搭设，其使用的钢管材质符合安全要求)。

6、乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能≥60cm，网格成型。

7、乙方搭设扫地杆必须按要求离地面0.30cm设一道，沿建筑物四周搭设。

8、乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45°-60°剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。

9、所有的施工现场临边防护及外架剪刀撑、安全通道等迁设到文明施工一律采用色标钢管搭设。

四、其他事项：

1、乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗，如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。

2、高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业，如因不按要求佩戴安全带的，公司按每人次罚款50元的规定。

3、乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定。

4、乙方工人进场后，必须服从甲方现场施工员指挥，服从甲方安排及调动，若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的，甲方则按200-500元罚款。

5、施工中由于乙方违反安全生产操作规程，造成的事故者其一切责任由乙方负责。

6、乙方施工中，如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求，而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的时间，甲方则按乙方总承包面积造价罚处乙方200-500元不等。

五、结算方式：

1、脚手架搭设阶段每月底按完成楼层建筑面积乘以包干单价的%进行结算。

2、脚手架拆除阶段每月底按完成楼层建筑以包干单价的进行结算(各楼号脚手架拆除全部完成及相关内容也完成的一个月内一次结算完付清余款)。

3、脚手架工期超过工期时间按总面积每天0.1元/m2计算。

六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，签字之日起生效到工程款全部结清后失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：__________________

乙方：__________________

为了确保甲、乙方双方责任、权利和义务，本着平等、互利、协商、求实、诚信的原则，依据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包管理条例，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方商定，甲方将装工程项目发包给乙方施工，达成协议如下：

一、工程名称、地点、承包范围、内容及承包方式

(1)、工程名称：______________________________

(2)、工程地点：________________________

(3)、承包范围：所有外脚手架工程

(4)、本项目工程工期定为：下室搭设外架日算起，以开工令为准。

(5)、承包内容：此外脚手架为悬挑架，分三次，承包外脚手架安装、加固、拆除及管理。

悬挑部分的排架层采用板底全封安全网一层，上满铺模板，安全网由乙方负责。模板甲方提供，满铺脚手板人工由乙方负责，脚踏网三层一铺，脚踏网、铁丝等材料由乙方提供。悬挑工字钢、钢丝绳、钢丝绳锁扣等材料由乙方提供。

(6)、承包方式：包工、包料、包质量，完成本工程项目。

(7)、外墙脚手架材料采用全钢管结构，立杆≤1.5米间距均匀布，使用期限自地外脚手架制作及安置，水平步距杆子1.8米，外侧每步距中加一道防护水平管，运桥宽0.6米。排架两端水平探头统一不超过0.5米。彩色带为三层一铺，3剪刀撑全部油漆间色。

(8)、不可预见的自然灾害，台风打落安全网，乙方负责挂三次，多余的次数由甲方负责，安全网损坏由甲方负责。

二、质量要求：

三、工程量计算方法及单价

(1)、根据工程的要求需搭设安全斜挡板、安全通道、楼梯防护等安全设施，单价为每平方米：

50元另铺设木板及干芭片、方条等材料由甲方提供。

(2)、地下室的外墙搭设双排架，单价为每平方米____________元。

(3)、主楼为悬挑架，单价按搭设外架外围长加四角(每角1米)乘以外架高计算面积，单价为每平方米____________元

(4)、地下室及±0.00以上楼层装模用的剪力墙、柱横向的钢管、扣件，按建筑面积计算，单价为每平方米____________元

(5)、电梯井计算方式四边周长÷2×高度，单价为每平方米____________元

(6)、卸料平台按每层每个单价：____________元

(7)、甲方要求额外施工的工程按实际工程量进行工程签证，纳入工程总结算，以上单价均为不含税单价，税金发票由甲方负责。

四、付款方式：

(1)、工程款的支付：甲方按每月支付本月完成工程量的80%进度款，施工至主体封顶支付已完工程量90%，搭设工程全部拆除前10天内支付总造价的95%工程款结给乙方，落架退场办理结算，余款15天内付清。如工程工期超期,则应在到期日支付全额工程款,再使用外架,以后每月到期如时支付延期款.

(2)、甲方必须按照合同规定完成工期，不能超过合同所定的使用时间7天。如其他种种原因而造成超期使用外架7天后，超期每平方每天按______元计算(面积按本工程建筑面积算)，如超期，超期款应按月如期支付。使用期为甲方开据开工令日到拆架完成日止。

(3)、支付工程款可使用现金或有效地银行转账。

(4)、甲方工程中途停建、缓建或变更原始建筑方案而造成乙方补工或返工、停工，甲方应补偿乙方由此造成的实际经济损失。

五、甲方责任

(1)、甲方负责提供材料堆放场地及扣件材料库房，不得占用、挪用乙方材料。

(2)、甲方不得随便改变或拆除已搭设好的棚架及拉杆，如确实需要改变或拆除应事先得到乙方同意，否则由此造成的后果甲方负责。

(3)、甲方负责免费提供乙方工人的住宿及水电使用及工人保险。

(4)、甲方工地的垂直运输设备无偿提供乙方作运载材料使用(包括外架的搭设和拆除)。

(5)、甲方因中途停缓建时没有确定复工时间，钢管架应及时结算，结算后由乙方拆除后退场。

(6)、按合同规定及时支付工程款及结算。

六、乙方责任

(1)、乙方进场的施工人员必须经过培训考核取得岗位证书方可从事施工作业，并提供岗位证书复印件查验原件。

(2)、乙方必须按照甲方要求按时进场，乙方在施工的全过程中应注意安全，严格遵守安全操作并派驻熟练技术人员经常进行安全检查。

(3)、乙方必须按甲方进度需要进行外架搭设，搭设高度必须高出施工层至少半层，不按时间要求进度搭设的甲方可视情况予以处罚。

(4)、乙方所搭设的脚手架经甲方检查验收合格后方可使用，质量不能满足安全使用功能时应立即整改不得托延，由于托延影响工程进度的甲方有权进行处罚。

七、其他事项

(1)、乙方不得以任何形式分包与转包，否则甲方有权终止合同。

(2)、本合同一式______份，甲、已双方各执______份，自双方签章之日起即生效。

(3)、未尽事宜，经甲、已双方协商签订的或补充协议具有合同的同等法律效力。本合同如在执行的过程中若发生争议，甲、已双方应本着友好合作的精神解决，如双方都无法协商解决，可申请海口市秀英区人民法院协调解决。

甲方：__________________(章)

乙方：__________________(章)

负责人：__________________

联系方式：__________________

现场负责人：________________

联系方式：__________________

签订日期：__________________

购货方：_________________(以下简称甲方)

销售方：_________________(以下简称乙方)

一.双方在互惠互利平等自愿的原则下就钢管购销事宜，达成以下共

识如下：

1.买卖品种：_____________

2.买卖地点：_____________

3.买用地点：_____________

4.双方协商外架钢管新(旧)出售价每吨人民币：_____________元;扣件新(旧)每套出售价人民币：_____________元，钢管购销合同模板。

5.本管材按实际吨位计算或按理论单位计算，由双方协商决定，

6.订金：_________________双方协商同意签定合同后预付订金人民币___________元;双方不得反悔，如有一方反悔，按人民币___________元作为违约金赔付给另一方。

7.乙方在签定合同之日___________天运走所购买材料。

8.所买材料拉走后___________天付清货款，最迟不得超过__________天，在双方约定时间内不付货款按每天人民币___________元赔付给乙方。

9.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，双方协商解决。

甲方签字盖章：_________________乙方签字盖章：_________________

法人代表：_________________法人代表：_________________

日期：_________________日期：_________________

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

为了保证完成施工，需要乙方劳务分包作业，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、施工工期：

4、质量要求：合格(符合国家有关验收规范及设计要求，必须达到最终的竣工验收合格)

5、安全文明目标：安全文明施工

6、建筑面积和工程量：总建筑面积约平方米。建筑面积工程量依据最终竣工图纸，按《建筑工程计价定额》中的建筑面积计算规则及国家相关规范要求说明进行计算。筏板以下的单项工程根据实际完成的工程量计算(不计入总建筑面积结算)。

二、劳务承包内容与范围

1、劳务承包方式：筏板以上采用劳务清包形式：包工、包辅材(含铁钉、模板、普通拉杆、铁丝、扎丝、脚手架钢管、扣件、木方、木条、竹跳板、安全网及连墙件、其他各种施工用的工具)等周转材料、(除塔吊及施工电梯以外所有的机械设备)、所有临时设施用工、从施工现场配电房、施工现场水池出来所有临时用电、临时用水等材料及用工、包质量、包工期、包文明安全文明施工。筏板以下采用工程量清单单项计价。

2、劳务承包范围及工作内容：

2.1.人工费：2.1.0 筏板以下(单项计价项目)：基础垫层、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、脚手架工程、墙体及零星砌体工程、水泥砂浆抹灰工程、混凝土找平、防水混凝土保护层。

2.1.1.结构主体：

①、模板工程(包工包料)：含模板制作、安装、拆除、整理堆放至指定的场地及场内外运输、清理粘黏物及模内杂物、刷隔离剂、模板交界处贴透明胶布。

②、钢筋工程(包工、包辅材、机械设备、周转材料等)：钢筋制作、场内转运、人工配合下车、绑扎、搭接连接、安装、焊接、安装钢筋保护层扣件、植筋、小型构件的钢筋制作绑扎安装、钢筋堆码至到指定的场地。

③、混凝土工程(包工、包辅材、机械设备、周转材料等)：混凝土浇筑、振捣、养护、及时按照规范要求处理空鼓蜂窝眼爆模。

④、脚手架工程(包工包周转材料及辅材)：平土夯实用工、浇筑10cm厚的混凝土脚手架基础垫层用工、底部垫木方、挖坑、安装底座、打揽风桩、场内外运输、搭拆脚手架、上料平台、安全网、挡脚板、连墙件、护身栏杆、楼梯间电梯间等其他临时维护、上下翻板子、拆除后的材料及时堆码到指定的地点及工程配合等。

⑤、砌体工程：(包工、包辅材、机械设备、周转材料等)建施图中所有砌体砌筑、砖体场内二次转运、植筋、构造柱、圈梁、过梁、压顶、女儿墙、散水台阶、零星砌体、造型及零星构件。建筑物外围2米以内的所有土建内容。

2.1.2.装饰工程(不含二次装饰)及屋面工程：室内抹灰(毛面)、地坪(毛面)、天棚抹灰批顶、散水、台阶、坡道、屋面、外墙粉刷。

①、抹灰工程(包工、包辅材、机械设备、周转材料等)：基层清理、砂浆搅拌运输、钉挂钢丝网、弹浆、(室内外墙体抹灰必须分三次进行);贴砖部位墙体水泥砂浆抹面不清光、不贴砖部位墙体水泥砂浆抹面清光、防水砂浆、女儿墙泛水、滴水线等、筑物外围2米以内的所有土建内容。

②、楼地面工程：(包工、包辅材、机械设备、周转材料等)基层清理、卫生间、洗污间回填、混凝土或砂浆搅拌运输、浇筑、振捣密实，贴砖部位水泥砂浆找平、其余部位水泥砂浆找平后原浆清光。所含部位(楼地面、楼梯间、屋面、檐沟、散水、室外散水、无障碍通道、建筑物外围2米以内的所有土建内容。

③、屋面工程(包工、包辅材、机械设备、周转材料等)：除防水层、保温层工程内容以外的同上①抹灰及②楼地面工程内容。

2.1.4.现场安全：按规范规定应该搭设的施工脚手架、安全围栏、或空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规范防护和维护。

2.1.5.文明施工：施工区的场地硬化人工配合、临时用电(含二级配电柜以下的材料)、用水的管理及维护保养、现场垃圾清运等。

脚手架：按规范搭设脚手架(钢管，扣件，槽钢，预埋件，立网，兜网;硬防护，加固件，跳板等)。

2.1.6.配合其他承包方进行的预埋。

2.2.施工机械工具费：

2.2.1.主要机械：

2.2.2辅助机械：搅拌机、砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车、清光机及其他机械设备等。

2.3 材料费：

2.3.1周转材料：模板、方木、钢管、扣件、对拉丝、蝴蝶卡、螺丝帽。

2.3.2.小型材料：二、三级配电用电线、配电盘、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵胶带、线锤、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、砂轮片、金刚片等。

2.3.3. 施工用电由甲方提供至一级配电柜;施工用水由甲方将总水管引至施工现场，乙方负责支路水管的安装及材料。施工区、生活区的水电费用由甲方承担。

3. 承包内容中不包含的项目及材料

3.1.不包含承包范围项目：安装工程(水、电、暖、消防、电梯)、门窗、防水、机械土方及回填(机械部分)、保温、内外墙瓷砖、瓷粉涂料油漆、幕墙、地砖、石材铺贴、钢结构、铁艺、铝合金、扶栏及栏杆、空调铁件、塑胶地板，以上工程内容的施工及制作与安装。

3.2.不含承包范围材料：钢筋、商品砼、砌块、砖、水泥、砂、石、白灰、外墙涂料、装饰石材、安装(水、电、暖、消防、电梯)及钢结构工程的所有材料、塑胶地板、瓦及不在其承包范围内的所需材料。

三、劳务分包资质情况：

1、营业执照：/

2、资质专业及等级：/

3、资质证编号：/

4、安全生产许可证编号：/

四、工期、质量、安全

1、总工期日历天，以乙方进场开始施工开始计算，因甲方原因或不可抗拒的因素工期顺延。

2、工程质量标准为合格(全部的施工内容必须符合设计及有关规范要求，误差范围必须控制在允许范围内，否则所造成的材料浪费、返工、窝工，甲方人员的管理费及机械设备费全部由乙方全部承担)。

五、甲方的责任和义务

1、甲方负责提供乙方材料堆场场地，以满足乙方在现场的生产所需。

2、甲方负责监督、技术交底，并向乙方提供所需的施工图一套和施工方案、施工计划、设计变更等。

3、甲方负责施工现场主要材料(钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等)及构件的及时供应和调配。

4、甲方负责协调质量监督站和五大责任主体关系，以及施工现场内各分包单位之间的关系。

5、甲方应按节点对有已完成的工程量进行验收，并结算劳务工程款。

6、甲方有权对不符合要求的乙方作业人员予以清退。对施工中由于乙方原因导致的一切矛盾采取相应的经济处罚。

7、工程质量达不到合格标准时，甲方有权处罚乙方万元，并整改至合格为准，给甲方造成的所有损失均由乙方全部承担，整改不合格的按照已完成的%进行结算退场。

六、乙方的责任和义务1、所属人员进行施工安全、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的教育。施工人员进场时，必须编制所有施工人员花名册(一式三份)附后，提供身份证复印件，男性大于58周岁、女性大于53周岁坚决不能进场施工作业，否则所成的损失均由乙方独自承担。

2、乙方单位委派同志为现场负责人，乙方代表及专业负责人必须在现场跟班作业，离开工地时应向甲方负责人请假并另行安排人员负责工地工作。(乙方另外必须配备一名专职安全员常驻现场负责安全文明施工管理与协调

3、因乙方原因造成的质量问题，由乙方承担全部责任，包括业主及监理工程师开具的质量处罚单，付进度款时扣除。

4、乙方应严格执行甲方编制乙方认可的施工进度计划，因乙方原因造成的工期顺延，由乙方承担全部责任。

5、乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。乙方从事特殊岗位的工作人员(电工、电焊工、机械操作工、架子工)必须持有特殊工种操作证，禁止无证人员上岗。

6、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要求，组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工，保证连续施工，不影响正常工期。

7、乙方应保证工作面清洁，乙方施工留下的垃圾每天下班前必须清扫干净，否则由甲方安排人员清扫，发生费用由乙方全部承担。严格遵守限额领料制度，不得造成浪费。

8、乙方应全力配合甲方、业主、监理、监督部门的检查、验收工作。

9、乙方负责施工过程中的三宝四口五临边的防护工作和半成品、成品的保护工作。因保护不善而损坏的，照价赔偿或无条件返修。

10、乙方应设有专职安全员，对乙方人员进行日常安全教育和检查，确保安全生产。

11、禁止18岁以下，50岁以上人员及病残人员现场务工，禁止施工人员家属住进施工现场。

12、承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，除赔付因此给发包人造成的损失外，应向发包人支付￥500元/天的罚款;

七、结算与付账1、结算依据：按照设计施工图，设计变更、技术变更、技术交底、新增内容等按定额《建筑工程计价定额》规定计算总的建筑面积和其他分项工程量，分阶段计算工程量，以最终实际结算为准。

2、筏板以上结算综合单价：￥元/m2(单价×工程量=总价，工程量按合同约定计算方式计算)其中含(按建筑面积计算)。分项单价：模板工程￥元/平方米;外架￥元/平方米;钢筋工程￥元/平方米;砼工程元/平方米;内外墙抹灰￥元/平方米;砌体工程￥元/平方米;安全文明施工￥元/平方米;楼地面屋面工程￥元/平方米;以上的分部分项的施工所含内容参见本合同中2.1.1条执行。

3、筏板以下单项计价结算单价：混凝土(商品砼)工程￥元/立方米，砌体工程￥元/立方米，混凝土找平及混凝土垫层(商品砼)￥元/平方米，水泥砂浆抹面清光￥元/平方米，模板工程￥元/平方米(按展开面积计算)，外脚手架工程￥元/平方米(按墙面投影面积计算)，砼地坪(商品砼)找平并原浆清光￥元/平方米。

4、若因设计变更造成面积的增减，按照变更后的面积结算;若合同范围内分项工程量的增减，￥元人工费以内不予调整，超过￥元以上劳务费由甲方办理人工签证，据实按照约定面积乘以合同单价结算;若甲方未提前通知引起的返工，发生的费用由甲方承担。

5、以上价格含二次结构砼搅拌费、运输费及泵送费，零星砼现场搅拌运输由乙方负责。

劳务费用的支付;材料工人进场之日支付10万元，中途按册支付生活费,生活费包含在合同总金额内;劳务费用天支付一次，支付比例按完成实际工程量的%支付进度款，乙方应确保收到的工程进度款优先支付当期应付劳务工的报酬，如有乙方欠付劳务工报酬情形，甲方有权从应付乙方劳务费用中直接向劳务工支付，并于支付日相应扣减应付乙方劳务费用。

5.2主体工程完工后款项支付到完成工程量 %;工程竣工经甲方、乙方双方对工程验收合格后，甲方依第六条

6.2项约定核定乙方完成的工程量后支付到完成工程量%，剩余的 %作为质保金，质保期为年，在质保期满后，七个工作日内结清质保金。质量保修责任期内出现承包范围内质量问题，乙方应立即返修，返修产生的相关费用由乙方自行承担;乙方迟延返修的，相关责任参照第九条9.2项约定执行。

劳务承包合同

质量保证金的退还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

3.1. 乙方施工至合同约定付款节点后向甲方申报已完成工程量。甲方在接到乙方申报后7日内完成验收并支付工程款。

3.2. 甲方未依照合同约定支付工程款或非乙方原因造成的停工或缓建，工期相应顺延,甲乙双方以签证的形式进行确认。

4、本工程采用劳务清包形式，结算单价不含所有税费，如发生税费费用由甲方承担。

5、劳务方支付劳务费时，必须编制工资支付表，把工资支付到务工人员本人。

八、文明施工

1、未达到合同安全文明目标，乙方人员应服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋施工。

2、乙方人员必须遵守法纪，不打架、不聚赌、不偷盗，不留宿妇女儿童，不在施工现场随意大小便。

3、乙方人员应遵守宿舍规章制度，爱护公共财物，搞好食堂及宿舍公共卫生，减少疾病，防止中毒事件发生。

4、工地使用的建筑材料、周转材料，应按规定码放整齐，严格实行标示制度。建筑垃圾应及时清运到指定地点。

5、乙方未按照操作规程施工造成的安全事故全部由乙方承担

6、施工场地及室内应及时清扫，否则甲方派人清扫，所发生的费用全部由

乙方承担。

九、事故处理及保险

1、依照国家《建筑法》、《劳动法》规定，根据政府和建设主管部门要求，甲方必须为其劳务作业的现场人员办理全额意外伤害保险，支付其保险费用，甲方承担此项费用。

2、工伤事故赔偿费用划分(除不可抗拒因素外)一次工伤事故在￥元(贰万元)以内由乙方自行承担;一次工伤事故超过￥元(含贰万元)以上部分，甲方承担 %的费用，乙方承担 %的费用。

3、发生重大伤亡及其他安全事故时，劳务分包人员立即报告发包方工程项目部，由工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门，并保护事故现场。

4、劳务分包方和工程承包方对事故有争议时，按有关规定处理。

5、事故发生时，双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

十、双方约定其他事项及合同的解除

1、乙方完成本协议约定的全部工程任务后，向甲方报送书面结算报告，由甲方核定。乙方对甲方核定金额有异议的，应于知道核定金额之日起三日内向甲方提出书面异议，由甲、乙双方确定的第三方中介审价，审价以甲、乙双方合同约定价格为依据，本合同未约定单价的，本项目部有相似分包单价的，按照相似分包单价执行，无相似分包单价的，双方共同协商确认单价。双方确认以审价结果作为结算依据(审价费用由甲方承担);乙方逾期未提出书面异议的，视为乙方认可甲方核定金额。

2、乙方施工工程无法达到国家规定的合格标准，经甲方通知整改仍无法达到合格要求的或乙方因自身原因无法正常施工致使工期严重延误超过约定工期60天的，甲方有权解除合同。

3、甲方未按照国家规定或合同约定提供施工条件的致使乙方无法正常施工的，或甲方未依照合同约定按时足额支付工程款超过60天的，乙方有权解除合同。

十一、本合同签订后生效，具有法律效力，甲乙双方必须严格履行合同以上条款，任何一方违反本合同规定，给对方造成损失的，应给与经济赔偿。

十二、甲乙双方因履行合同发生争议，由双方本着长期合作的原则协商解决;协商解决不了的任何一方可向标的物所在地人民法院起诉。

十三、本合同未尽事宜按国家、省市现行的有关法律法规规定执行。十四、本合同一式四份，甲乙双方各两份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方履行完一切合同内容，结清所有手续及费用后失效。

发包人：(公章)承包人：(公章)

施工主管：

安全、文明施工负责人：

稽核人：

工程处负责人：承包人：

年月日年月日

出卖人：武汉市洪山区新乐物资经营部 合同编号:

买受人：湖北中南勘察基础工程有限公司 签订时间:20xx年5月21日

经双方协商一致，签订钢管买卖合同条款如下：

接到通知后必须于第二天8时前足量送到。

三、质量标准：执行国家规定标准 现行国家标准

四、钢管质量有异议，买受人应在到货后十五日内书面提出异议，否则，视为所交产品

质量符合合同规定，双方对钢管质量在检验或试验中发生争议，按《中华人民共和国标准化

法》规定，由省或国家标准行政主管部门所属的产品质量监督检验机构执行仲裁检验。

五、如发生货损货差，千分之三以内属正常货损，由买受人承担，千分之三以外的属于

出卖人或者承运人承担的，但买受人应在货到后当日内提出书面异议;买受人自提的，应在

提货时提出异议，否则视为所交产品符合合同规定。 六、交货地点： 武汉市江汉区复兴村57号楚天都市金园项目

七、运输方式和费用负担：选择第__1__款。

1、运费含在钢管单价中，由买受人委托出卖人将钢管运输至买受人指定收货地点。

2、钢管单价中不含运费的，运费单价在合同中单列的，运输方式和费用的支付方式由

双方商定

八、货款结算及时间：选择第__3__款。

1.当月货款当月25日前结清;

2.当月货款次月5日前结清;

3.其它方式

九、担保条款(可另立担保合同)： 无

1、出卖人要求买受人提供担保的，买受人或第三人应该提供担保。

2、担保方式为:1、保证 2、抵押 3、质押 4、定金 。

3、依据《中华人民共和国担保法》需要进行担保登记的应依法办理登记。

4、保证责任为2、连带保证责任。

十、违约责任：

出卖人责任：逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之四的违约金。

买受人责任：1.中途退货或者违约拒收,按退或拒收货物总值计算,每天偿付万分之四

的违约金;2.逾期付款的，每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金，出卖人还可依据《中华人民共和国合同法》第94条、第167条之规定解除合同。

十一、双方同意在钢管销售价格因国家政策性调控或不能预见、不能抗拒的因素导致

市场价格波动时，根据市场情况可协商调整钢管价格。

十二、其它约定： 十三、合同争议的解决方式：本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;

协商不成的，向出卖人所在地人民法院提起诉讼解决。

十四、对本合同条款的变更及未尽事宜的补充，需经双方协商并签订补充协议，补充

协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

十五、本合同壹式 肆 份,双方各执 贰 份,经法定代表人或委托代理人签字并加盖公章

甲方：_____________

乙方：_____________

一、租赁内容及单价：_________________

二、所租用材料质量要求：_________________

向甲方提供合格的脚手工具，材质符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20__)中对构配件的要求，并提供该批产品(钢管、扣件)的质量合格证明和检测证明。乙方对因出租脚手架材质的问题而引起的质量、安全事故负全责，由此而造成的一切直接和间接损失均由乙方承担。

三、乙方负责送货到甲方工地，运费卸货费用由乙方承担。甲方联系人及联系电话.

四、甲方负责退货时装卸及运费费用。

五、乙方必须满足该项目按施工进度所需的钢管的扣件，直至该项目完成为止。

六、所租材料如有丢失，甲方应做出赔偿，所赔偿材料的价格，双方根据市场价的6折计算，如甲方自行购买赔偿乙方时，乙方不得以任何理由拒绝。

七、乙方允许甲方根据施工要求对其提供的钢管进行合理切割下料。

八、合同单价包含钢管扣件回收后的修理、调直、保养费，可以修复的乙方均应收回，钢管返回时按实际延长米结算。退还的钢管如有弯曲，由乙方负责修理或调直，甲方不承担此项费用。甲方退货时，将物资在乙方租赁站点清，双方检查验收后办理退租手续(以双方验收签字的单据为准)。

九、结算、付款方式：_________________

(1)租用数量和日期以领货单和退货单为准，单价以本合同为准。(注：_________________一律要求用支票等票据形式支付，杜绝直接用现金交易行为)

(2)付款：_________________开始送货两个月后付至实际发生租赁费的50%;此后，建筑工程钢管扣件租赁合同要写上每月付当月租赁费的50%;直至全部退货后，五个月内付清。

甲方：_____________乙方：_____________

________年____月____日________年____月____日

需方：________(以下简称甲方)

供方：________(以下简称乙方)

双方就五金产品订货等事项达成协议，根据《民法典》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。

1.甲方采购产品清单汇总：________

2.产品名称产品型号产地单价数量小计________总价：________元

备注:乙方提供样品作为合同附件。

3.合同暂估总价为人民币：(大写)________元整，所有产品乙方免费提供的技术支持合同总价结算:________

3.1、数量：数量以交货前甲方或甲方委托的单位书面通知计算确定，以甲方的签收回单为最终确认实收凭证。甲方有权利增减数量，甲方有权选择其他品牌。

3.2、价格：产品的单价为固定价格;如甲方要求增加产品型号报价，以双方确认的补充报价书为准;

4.产品的包装标准：________

4.1产品必须由乙方妥善包装，适合运输。

产品所有包装物以及所产生的包装费由乙方提供及承担。

5.货物的技术标准和质量保证：

5.1五金产品生产质量标准，既有国际标准，又有国内标准的或行业标准的，以高者为准。

5.2乙方应提供同产品检测报告、产品合格证。

5.3乙方保证所提供的产品符合本合同约定的质量要求，在质量保证期内出现的质量问题，由乙方承担维修或更换，费用由乙方承担。

5.4在质量保证期内，因甲方使用不当而造成的产品损坏，乙方不承担保修责任，但乙方应按甲方要求对其进行维修，维修造成的材料、设备、人工费用均由甲方承担。

6.货物的运输及交货：________

6.1合同签定后，根据施工进度按甲方要求的时间将合同规定的产品送抵到甲方指定的工地现场并负责卸货。

6.3送货地点为：________。

6.4甲方须指派专人对乙方所供之产品进行到货验收，并签收乙方提供的送货签收单。产品的到货验收应包括产品的品牌、数量，型号，外观及完好情况;收到货后，甲方随即向乙方签发由乙方出具的“送货签收单”。

乙方向甲方工地的运输途中以及卸货过程中出现的损坏等情况均有乙方承担。

6.6甲方指定验收接货人为，或凭甲方盖章签收。(以甲方书面通知为准)

7.付款方式：________

7.1甲方选择以分批次支付方式支付乙方所有款项。

7.2合同签订后：付款按批次付款。每批次要货前________甲方书面通知乙方，货物到达现场并经甲方验收通过后甲方在________日内支付该批货物价额的________%，工程验收通过后甲方支付至货额________%的货款予乙方,________%的余款作为质保金，质保期为一年，保修期满后十日内无息支付。甲方付款前乙方应提供相应正规发票。

8.合同条款的补充或修改：

8.1乙方按照双方商定的价格交货给甲方，不得自行随意更改价格。如任何一方要作价格调整，均须提前提出，并经双方协商达成一致后方可实施。

8.2甲、乙任何一方如果要注销合同，必须提出充分的理由，双方协商。

8.3如甲方有新增的产品超出本合同范围，应及时与乙方协商，以便双方制订新合同或增补合同。

8.4凡甲方要求在本项目增加购买乙方其他规格型号的五金产品时，乙方需要据此合同附件相同的下浮比例按全国统一批发价格同比例下浮优惠后进行价格调整供货。

8.5乙方保证所供产品均为广东雅洁五金有限公司产品。如发现不是雅洁品牌等冒充行为将扣除乙方该批货款的20%的违约款，如给甲方造成其他损失，乙方负全责。

售后服务：

9.1乙方有义务在合同生效后提供甲方现场技术安装指导。

9.2所有五金及配件提供一年保修，并在保修期结束后提供有偿终身维修服务。

9.3产品安装时，乙方免费提供技术支持，甲方可随时通知乙方安排技术人员赴工地现场协助甲方进行产品的安装及调试工作。甲方通知发出后，2个工作日乙方技术人员必须到达施工现场。

违约责任:

10.1双方签订合同后，任何一方未能按合同条款履行各自应尽义务的，一律视为违约。(双方另有约定的除外)

10.2甲方逾期付款，经双方协商仍未能解决的，每逾期1天，应向乙方支付逾期付款金额的千分之1的违约金。若逾期超过30天，乙方有权单方面解除合同并要求甲方支付合同总价的25%作为对乙方一切损失的赔偿。

10.3乙方逾期供货，经双方协商仍未能解决的，每逾期1天，应向甲方支付本次定货产品金额的千分之1的违约金。若逾期超过30天，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付合同总价的25%作为对甲方一切损失的赔偿。

10.4存在质量问题的产品乙方将无条件在两日内更换，在乙方更换符合合同约定的合格产品之前，甲方有权拒付该批次产品该批次中存在质量问题产品的货款。经甲方催告后乙方仍未更换的,则视为乙方根本性违约,应承担该批货款总价20%的违约金。

纠纷解决方式:

11.1有关本合同或执行过程中发生的一切争执的异议，应通过友好协商解决，若不能妥善解决时，双方约定在项目所在履行地提起诉讼，最后结果以法院的判决为准。

其他:

12.1任何一方遇到“不可抗力”，如地震、台风、水灾、战争、政府介入、自然灾害、禁运和其他不可预测或避免的事故等风险而无法履行合约或延误时间的，应以书面形式通知对方并提乙有效证明，双方应根据事故的合同的影响程度统一协商，以决定完全或部分取消本合同，或是延长合同履行期限，对方对此做出一个明确的、合理的决定。

12.2按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

12.3与本合同有关的所有正式文本，如招标书、投标书、产品报价单等，均可作为本合同的附件，以供双方核查、参考。

12.4双方在合同上所注明的通信地址、联系方法为双方履行通知等义务的指定方式。任何一方通信地址或联系方法发生变更应及时以书面形式通知对方，否则必须承担由此而产生的一切后果。合同所提供的联系地址是双方寄发函件的依据，必须真实准备。任何一方提供的通信地址错误或拒不接收对方的函件，则发函方以挂号信或特快专递方式发出函件的，自寄出的次日起满三天即视为对方已经收到。

12.5合同执行期内，乙甲双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

12.6本合同自双方签字、签章之日起生效，壹式肆份，双方各执贰份。

需方：________

地址：________

法定代表人：________

委托代理人：________

联系电话：________

邮编：________

开户银行：________

帐号：________

供方：________

地址：________

法定代表人：________

委托代理人：________

联系电话：________

邮编：________

开户银行：________

(甲方)

(乙方)

为了完成我公司承担的工程，根据本工程具体情况，经协商，现将东方尚城1号楼外墙干挂石村装砌工程施工任务委托天荣建筑装饰工程有限责任公司工程施工队承包。

为了按照国家规范要求保证工程质量，顺利的完成施工任务，确立本项工程双方各自应承担的责任和义务，特定立以下条款，供双方共同遵守执行。

一、承包方式：包工包料，材料及人工全活全部承包给乙方。

二、工程内容：1#楼北立面柱子及檐子干挂石材的全部工程内容。

三、工程技术要求：按干挂石材标准图集及国家规定的石材幕墙验收规范标准进行施工(施工内容详见图纸)，施工前必须经各单位方案审批后方可施工。

四、工程质量要求：达到国家规定的质量验收标准及荆塬公司规定的企业质量要求标准。

五、工期：从甲方通知施工之日起15天内施工完成。

六、承包本项工程单价及付款方式：

1、按照甲乙方确定的样品，按照展开面积，每平米500元据实结算。

2、乙方安装完成并经甲方验收合格由项目部进行结算，结算后付总价的75%，一号楼整体交工后付总价的20%，最后留5%的质保金一年后无质量问题一次付清。

3.电梯门套，150cm宽20cm厚，倒角、粘砌采用石材胶粘砌(三年内掊落免费修复)，单价为

七、工程进度要求：

乙方必须保证人力及技术力量以适应本项工程的质量及进度要求。如果乙方因故不能胜任本项工程的质量及进度要求者，甲方有权终止本合同。并且甲方按乙方前段实际完成的工作量的70%结算付款。

八、工程材料、用具使用领退办法：

A、室外场地堆放的工程大宗材料，乙方要在工长和材料管理人员指导 下合理堆放，不允许乱拉乱放，合理配料。室内材料要严。

B、成品半成品料乙方操作人员安装时要精心施工，如因操作失误造成返工或损失，由乙方负责。

C、乙方使用工具、均由乙方自行解决。

九、现场制度管理：乙方所有进场人员必须遵守工地门卫制度和分公司所规定的工地各种制度和纪律。

十、乙方操作人员必须接受分公司和工地质量监督人员的检查。监督人员有权提出对工程质量的改进意见和措施，并根据具体情况并有权发出停工指令。

十一、乙方操作人员必须听从工地施工人员的指挥和指导。

十二、为了安全生产“安全第一、预防为主”的方针，乙方要不断的做好安全生产自检工作。发现隐患，及时整改。施工中因本人(乙方)违犯操作规程和有关安全规程的违章作业，发生任何不安全事故(包括人身伤亡事故)责任由乙方自负。(包括医疗费用)

十三、为了安全生产，提高职工的安全生产意识，创造较好的工作环境做到安全、文明、高效、优质地完成本项施工任务，双方(甲乙方)共同做到：

1、甲、乙双方要经常组织职工学习有关安全生产方面的知识，设立悬挂安全标志。工地临建电工要定期和不定期的对所有线路及用电设施进行全面认真检查，发现问题随即处理，杜绝一切隐患，避免安全事故的发生。

2、甲乙双方应随时对现场的建筑垃圾要随时进行清理，以免发生自然和助火现象，并在出入通道口设立安全通道标志及防火标志。如因失误发生火灾对责任者根据情节轻重大小进行罚款，严重者通过法律部门处理。

3、打架斗殴是一种不文明行为，直接影响正常施工秩序和企业的外部形象。如发生工种内部打架者，对承包者罚款20～200元，工种与工种之间发现摩擦，继而发生打架者，对各方工种处以500元的罚款，情节严重者移交当地司法机关处理。

十四、甲方负责工程材料、机具、设备的供应，充分积极的给乙方创造施工条件。

十五、工程结算及付款办法：按工程进度进行结算，工程完工按实际一次结算清。

十六、本合同共 2份，本项工程完工帐项结清，本合同失效。 十七、补充条款：

本工程保修期为一年，保修金为合同价款总额的5%，保修期满且无质量问题后一次付清。施工期间乙方必须保证现场有负责人。负责人必须24小时开机,必修保证工地有事随叫随到。本工程必须保证工程质量。如果出现质量问题将以现场检查质量情况进行罚款处理.并且对项目部将要对应处罚。

甲方代表：

年 月 日 年 月 日 联系电话： 乙方：

供方：

需方：

依照《中华人民共和国民法典》的有关规定和本工程具体情况，双方根据实际配合的精神，在对本合同进行充分理解的基础上，有好协商达成共识，自愿订立本合同，严格执行：

一、 验收计量方式

钢管按过磅计量(供方所供货物厂家，由需方指定且尽可能便于供方供货)。每批交货的型号、价格、数量载明在送货单上，由需方代表签字确认，需方指定专人签收。上述任一收货人签收具有同等的法律效力。

二、 交货地点

供方将货运到重庆__工程项目工地内，下车费由需方负责。

三、 计算价格

1、在需方提交送货计划时，重庆地区货物市场价的基础上(需方与供方共同确认价)

a、现款时(供方货到五日内付款)不加价结算;

b、月结加价210元/吨结算，每月30对账，次月18日以前付款;

c、全垫资部分按所垫资金1‰每天结算，按实际天数计算。

供方同意以上三种结算方式需方可根据付款情况任选一种。

2、另外，供方代垫的吊装费和运费，需方每吨按70元结算给供方。

四、 结算方式

1、以需方代表签字确认的送货数量、金额为结算依据。

五、质量要求

供方所需刚才必须符合国家标准，并提供相关资料，需方每批钢材必须先检后用。如质监不合格，货到三日内通知供方，并提供具有法律效力的依据。供方负责退回来。制作的货三日内未通知则视为合格。若质检不合格，供方提供退货费用。

六、合同争议解决方式

因履行本合同发生争议，由双方当事人协商解决，或请重庆仲裁委员会仲裁。

八、本合同一式肆份，供需双方各执两份，由双方签订之日生效。供需双方结清全部款物后，本合同自动失效。

九、由本合同而产生的送货单、验收单及双方之间其他书面承诺均系之附件，与本合同具有同等法律效力。变更本合同条款应由双方协商条款，达成的补充条款如有变更本合同条款时，本合同中相应条款自动失效。

十、供需双方共同声明，认真审阅本合同所有条款以保证完全了解其详尽内容。本合同所有条款均系供、需方平等且完全协商一致达成。

需方：

供方：

年月日

甲方：

乙方：

甲方为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，保证该工程项目的顺利实施，甲方将该水库工程发包给乙方承包经营，经甲、乙双方协商一致达成以下协议。

一、承包内容：

施工图纸及施工合同范围内的全部内容，主合同中所有承包人的义务均由乙方承担。

二、承包方式：

1、本工程由乙方代表甲方具体实施，包括整个工程的协调管理工作。乙方必须按照主合同的要求，保质、保量、保安全，按期交付工程，并履行保修义务。

2、本工程的现场施工全部由乙方承担。施工队伍由乙方组建，以甲方所属项目部的名义实施，并遵守甲方制定的有关工程管理的各项管理制度。

3、乙方在施工过程中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》的规定，如出现安全事故，一切责任和损失均由乙方承担。

4、甲方有权不定期到工地对安装质量、安全生产、文明施工进行检查，发现违规有权根据管理规定直接处罚;若发现乙方对检查人员、相关利益主管人员行贿或其他换取乙方利益的行为，加倍处罚并取消乙方的承包资格，罚款从工程到款中直接扣除。

5、工程施工过程中及工程竣工验收的资料收集和整理全部由乙方负责，试验检测复试的费用均有乙方承担，资料原件必须交由甲方存档;工程结算报告由乙方提供给甲方并附经济签证等相关证明文件，甲方据此向业主提出正式结算申请。核对决算时乙方应主动参与并承担最终的结果。因乙方疏于管理造成漏签、签证无效等其他损失，甲方提供法律援助，但经办人员工资以外的一切费用及法律后果均由乙方承担。

7、本协议是以甲方与业主签订的主合同为基础。本协议未作规定的均按主合同及相关文件执行。乙方应保障甲方免于将承担因主合同违约造成的工期延误赔偿及根据主合同承包人将承担的任何赔偿费，否则甲方可以从支付乙方的任何价款中提存履约保证金不足以弥补赔偿金部分的差额，并且不排除采用其它补救方法的可能。

8、 如乙方出现延误工期20天以上、发生较大质量问题、拖欠农民工资导致信访事件等严重违约事件行为，甲方有权终止协议，并扣除乙方保证金，甲方接管本工程。

三、工程造价：

本合同全部工程施工图预算造价为人民币__壹佰万__元，前期已付 叁拾万元，本次付款陆拾万元。

四、财务安排：

1、乙方自主经营、独立核算，为本工程经营成果的最终承担者。

2、所有原辅材料的采购必须以甲方名义进行，发票开具给甲方，费用由乙方承担，以甲方名义转帐支付。

3、本工程中所涉及的工程所在地政府行政主管部门收费、行业主管部门收费、各种地方性收费以及主合同实施过程中应由甲方承担的费用均由乙方承担。

五、在合同履行过程中如乙方遇到困难，原则上由乙方自行解决，甲方尽力予以协调，但相关费用由乙方承担。

六、未尽事项，双方可协商补充，如有争议双方应协商解决，协商不成时可向甲方所在地人民法院诉讼。

七、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方：(签章) 乙方：(签章)

年 月 日 年 月 日

出租方： (以下简称甲方) 承租方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，乙方有偿租用甲方脚手架及其配件，其中乙方的使用地址为： ，工地项目名称为 。

1、乙方未经同意，不得将租赁物转租、转租到其它地方使用，否则甲方有权按租赁单价及数量计租，并有权收回租赁物，追讨一切费用并终止合同。 2、甲方提供的租赁物符合技术质量要求，所有权归甲方所有，乙方在搭设使用过程中出现的安全问题因此产生的损坏赔偿由乙方自行承担。因甲方脚手架质量问题引起的责任有甲方赔偿承担。

3计算(租赁期以货到现场签收之日起开始计算，数量以现场时间签收数量为准)供货有效期从20xx年8月 / 日起至双方协议解除合同止。

4、租赁品种、计划数量及单价： 30日/月

5、乙方租赁必须交纳押金，押金金额为，甲方提供收据，此押金仅作租赁物抵押，不应转为租金使用，待乙方停租退回租赁物时，扣除赔偿及其它费用后，余下押金在结算后三天内无息退还给乙方。 6、甲方每月底将本月租用结存及租金通知乙方，乙方必须每月5号前向甲方交纳上月租金，逾期则从第十五天起租赁物每天日租金按两倍计收，直到付清租赁的当天停止计罚，超过一个月则甲方有权终止合同，收回租赁物，并向乙方追讨甲方运费、人工、租金等损失，由此造成的工程停工等损失由乙方承担。

7、进场时甲方自行装货并送到乙方工地，费用由甲方支付;退场时乙方负责装货且将租赁物返运押到甲方指定地点，费用由乙方支付。

8、乙方退租归返时必须是甲方租赁货物，非甲方货物甲方有权拒收，甲方的货物必须要有明显标志，归返时长短拉杆要分开，五对为一扎扎好，乙方需负责对租赁甲方的物品日常维护，如有脱焊、损坏、轻微等变形等，乙方应负责修复，并清除干净水泥。压扁、缺件、改型截断等不能修复及遗失的，乙方应按赔偿单价赔偿且租金照计。如乙方不能修复，按照市场价委托甲方代为修复。

9、乙方必须把材料统一分类放置在车辆能进入的位置退货。

10、及签名为依据。甲方指定租赁物签收人为 负责人，开具签收单及签名为依据，电话 。验收经办人变动合同不变，双方应派人到工地货仓库现场验收，并办好验收手续。

11、记租日期从租赁物到工地当日起至乙方通知甲方运回租赁物当日起。(数量按实计算)

12、乙方通知甲方运回租赁物，甲方须在接到通知之日起地现场。每延期一天运离现场，则按租金的3‰处罚甲方。

13、甲乙双发必须严格遵守本合同，履行各自的义务，如一方违约，违约方除应当承担本合同义务和违约责任外。如产生公诉，违约方还应担守违约方的诉讼费，律师费等费用。

14、停租后双方应及时结算，付清租金，赔偿及在结算完成后三天内退换押金。

15、本合同一式 三 份，甲方执 一 份，乙方执 两 份。甲乙双方签字(盖章)之日起生效，在甲乙双方结清款项后自行失效。

甲方(盖章):

法定代理人：

授权代理人：

电话/传真：

日期： 20xx年

甲方：______________乙方：________________

经甲乙双方协商一致，就乙方向甲方提供承运服务事宜，达成合同如下：

1、甲方委托乙方承运快件，乙方的运单是本合同有效组成部分，签订本合同时，甲方对所用乙方运单的全部内容均已认真阅读并同意接受，本合同没有约定的，以运单为准，本合同在履行中发生争议，由双方协商解决，协商不成，应向乙方法人注册地的人民法院提起诉讼。

2、甲方不得交寄国家禁止寄递的物品，不得隐瞒交寄快件的内件状况;甲方应保证其交寄的快件符合国家产品质量、卫生许可等相关规定;如因为上述原因导致乙方被相关部门处罚或对他人赔偿或被收货人损害，均由甲方承担全部责任。

3、承运快递价格________年标准淘宝价格请见附件。未涉及的价格以______商务网站公布价格为准。返货价格执行正向价格。

4、运费优惠____月账单的发货运费达到一定的标准后，乙方给予甲方相应的折扣优惠，在当月帐单中体现，优惠标准及折扣请见附件。

5、结算：乙方于每月的____日前向甲方提供上月的结账明细表，甲方应在____日内确认完毕，逾期即视为甲方已确认。确认后，甲方于当月____日前将上月运输费用支付给乙方。如逾期支付，则甲方自次月____日起按应付款项的0.3%天向乙方支付滞纳金。

6、本合同签订后卖家在淘宝网上下单须选择“自己联系物流”的方式下单。

7、本合同签订后次月起若甲方连续两个月运费均不足300元，则在第三个月起取消月结，改为发货时现结，走淘宝网在线下单流程，价格按照乙方现行标准淘宝价格执行。

8、非乙方原因未签收快件，从快件到达目的地之日起，甲方有权享受____日以内的仓储保管，过期甲方未处理，或收货人明确拒收而甲方在3个工作日没有处理的，乙方有权将此货调回，调回费用由甲方承担;调回快件甲方应及时取回，如超过____日，甲方按每日元件向乙方支付仓储保管费用;乙方向下列地址以邮寄方式发出通知即视为有效通知，地址：，超过____日甲方没有取回该快件，视为甲方主动放弃对该快件的所有权并同意由乙方自行处理。

9、因乙方原因送错快件，乙方应负责将快件无偿送达甲方指定的收货人。

10、委托人或收货人对承运人正确完好送达快件及承运服务有异议的，应在运单记载收货之日起____日内向承运人提出，逾期视为收货人正常签收了快件且承运人已正确完好地履行了承运义务。

11、乙方的权利义务：乙方应按照约定时间送达货物，如因乙方过错导致货物晚点，每迟延24小时减去运费的10%，但最高减免额不超过该票运费的40%。乙方有权选择合适的方式运输。

12、保险及服务事故赔偿：

甲方委托乙方保险货物发生事故，乙方协助甲方进行理赔，每票免赔额200元由甲方承担，保险公司理赔的，乙方无须向甲方再做任何赔偿。因甲方无法提供或不能及时提供相关保险资料造成无法理赔的损失由甲方承担。

甲方未委托乙方投保的快件发生丢失、破损等其他服务事故，乙方赔偿甲方的实际损失，但最高赔偿金额不超过所付运费的3倍。甲方违规交寄或填单有误，造成快件延误、无法送达或无法退还，或因甲方自行包装快件封装不善，造成快件延误、毁损、灭失的，由甲方承担责任。因不可抗力因素造成、快件的自然属性合理损耗或性质变化导致的货损，乙方免责。

委托保险：甲方委托乙方投保的货物，保险费率3‰，免赔额200元;最低收费每票1元，不足1元按1元收取。保价：单票声明价值在20元以下的货物，保价费率为5‰，无免赔额;最低收费每票1元，不足1元按1元收取。

13、本合同期限为________年____月____日至________年____月____日。本合同经双方签字或盖章生效，除横线部分可补充外，对需要修改的条款必须以“补充合同”的形式确定，否则修改部分无效。

14、甲方同意乙方授权旗下的子公司_______和分公司_______在本合同有效期内代为提供承运服务并进行财务结算。

15、本合同附件：乙方价格表、保险补充条款、乙方运单、乙方所属分公司营业执照复印件。甲方营业执照复印件、身份证复印件。

甲方：______________________乙方：______________________

法人代表或委托人：__________法人代表或委托人：__________

联系方式：__________________联系方式：__________________

地址：______________________地址：______________________

___年____月____日___年____月____日

甲方：

乙方：

甲方承担的紫提东郡7#楼(幼儿园)工程将其中的脚手架分项工程委托乙方承包施工，根据国家颁布的相关法律、法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用、互利互惠的原则，为明确双方的职责关系及经济利益，就本分包工程施工任务事项协商一致特签订本合同，条款如下，望双方共同遵照执行：

第一条：工程概况

第二条：承包方式及范围 建筑面积：

第三条：承包单价中的承包内容

1、 承包范围：本工程项目内搭、拆所有外脚手架和防护架，从平整夯实土垫块、安底座、立杆、扫地杆、墙拉接杆、十字拉杆、斜杆、顶撑、剪力撑、接杆、留门、护身栏杆、翻铺架板及硬防护安全网挂拆、设置安全挡板及安全标志牌，按规定搭拆卸料平台包括防护架的油漆涂刷。全部所需材料的场内水平、垂直运输等。

2、 搭拆人行跑道跑梯、水平防护棚架、坑井、龙门架围护防护棚作业、拆架时设立警戒线、清理杂物、拆架后将材料分类清理到场内指定地点，按钢管规格尺寸、扣件分类集中堆放。

3、 脚手架首层必须严格按监理单位批准的脚手架专项方案执行，随工程进展进行现场防护设施、密目网、安全网、硬防护、水平防护、四口五临边和搭拆各种加工棚等。

4、 单价中包括的材料器具，乙方自带扳手等自用工具、劳保用品。 单价中包括安全用具及安全文明施工各项费用，特别强调乙方应确保特种工作人员持证上岗，高处作业人员拴好安全带。 6、

5、 综合单价中包括施工期间不可预见的零星计时用工。 所有主材(包括周转材料、安全网、密目网、油漆、刷子等)均由甲方按乙方提供的需求计划供应到施工现场。

第四条：脚手架质量要求

1、 在施工过程中乙方作业人员必须严格按JGJS9-99标准和脚手架搭设专项方案，并进行严格自检和维护处理，甲方对检查不能达到质量要求部分，甲方有权提出口头或书面限期整改或返工通知，乙方必须无条件及时整改或返工。

2、 甲方在脚手架搭设质量上所指出的问题，若乙方在规定期限内未整改到位，甲方有权停止乙方工作并进行处罚，情节严重者有权责令乙方退场。

3、 乙方所有工作内容必须随时接受建设单位、监理单位以及质监、安监等监督部门的检查验收，如不能达到验收要求，乙方必须承担由此造成的一切损失和相关责任。

4、 因乙方原因造成的返工，乙方应承担所有的经济损失。

第五条：工期要求

施工期间甲方根据现场情况向乙方下达计划，乙方应组织劳动力满足甲方计划要求，若乙方达不到甲方要求，甲方有权自己增加人员，协助乙方完成任务，增加人员的工资标准按500元/人/天计算。

第六条：安全文明施工

1、 乙方按有关现场安全文明施工标准，安全技术交底组织施工，落实各项安全管理措施和责任，搞好安全生产。

2、 乙方所有施工人员的防寒、防雨用具、常用药品均由乙方自行提供。

3、 乙方进入施工现场24小时内必须向甲方报送施工人员的有效身份证和特种作业等证件，接受甲方的三级教育并完善签字手续，若提供虚假证件发生的一切责任均由乙方承担。

4、 乙方不得招收少数民族人员，一经甲方发现除立即清退出场外，按20xx元/人进行罚款。

5、 施工期间因乙方人员违规操作或自身其他原因造成的意外安全事故，均由乙方自行承担责任和费用，重大事故需往上级相关部门对事故责任鉴定后，根据责任划分，甲乙双方可协商承担相应的责任和费用。

6、 监理、质监、安监及执法监督等对施工现场的脚手架质量及安全隐患等检查不合格发生的罚款由乙方承担。

第七条：甲方职责

1、负责提供乙方施工人员宿舍，尽可能为乙方生活提供方便。 负责对乙方人员进行安全技术交底及各项安全生产教育。 负责对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工程工期、周转材料应用等各项指标进行监督。

2、 协调各分包工程及其它工种之间关系，使其不影响乙方施工。 按本协议相关规定支付乙方人工费。

第八条：乙方职责

1、 严格按框架脚手架技术规范要求施工，每道工序完成后应进行自检和维护。

2、 乙方在施工中应主动与其它班组工序配合，不得延误其它班组施工。

3、 爱护施工现场的机械设备、工具及各项公共设施如发生损失、丢失应照价赔偿。

4、 本合同履行期间，无条件遵守国家的政令法规，施工现场各项规章制度，服从甲方现场管理人员的安排和监督。

5、 根据甲方的施工进度计划，安排充足的劳动力并合理组织施工，确保工程按时完成。

6、 乙方负责人必须参加甲方组织的安全生产协调会。 坚持安全生产、文明施工必须保证工完场清，严格控制周转材料计划，对无正常理由造成周转材料浪费的租赁费由乙方承担。

第九条：承包单价

1、人工费综合单价：包干人工费单价为元/平方米。

2、建筑面积

3、在施工期间若发生本项目工程承包范围以外的零星签证工、技工工日为：200.00 元/工日。

4、承包单价不得以任何因素进行调整，否则按违约处理。

第十条：结算及付款方式

该工程脚手架分三次付款，第一次在主体标高3.55m混凝土完成后付进度款 80%，第二次付款在主体封顶后付进度款总款的80%，第三次付款在外架全部拆除后付清全款。

第十一条：生活区管理和综合治理。

第十二条：违约责任。

第十三条：争议。

第十四条：其它。

第十五条：合同份数及附件。

甲方： 乙方：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

总包方： (以下简称甲方)

分包方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》以国家当地有关法律有关规定，并结合本程的具体情况，双方本着平等互利，协商一致的原则达成以下协议：

第一条 工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、建筑面积约平方米，建筑面积以最后决算为准。

第二条 承包范围如下

本工程图纸、范围内 内堂脚手架材料、(钢含与扣件)(厂房部分)

第三条 承包方式、单价、结算办法

1、本工程施行包料、内堂脚手架材料，一次费用包干，不计点工。

2、本工程结算单价按/平方米结算。

3、乙方劳务承包费用实行包干单价结算，工程量按建筑面积计算，包干单价包括：材料费、运输费、管理费用。

第四条 工程施工日期天，(内堂脚手架材料)起算为甲方通知，钢管材料进场之日起，如果甲方工程超期，造成乙方工程不能按合同期完成所造成的经济损失，如钢管、扣件、看护人工费，材料的损失费，由甲方承担损失费用，按建筑面积为一体计算，每平方每天0.2元 计算起期费用，但在超期使用材料过程中所造成的安全由甲方负责。

第五条 工程安全及文明施工

执行建筑企业及项目部安全文明施工要求，接受建筑企业及项目部安全教育遵守项目纪律，违章作业接受项目部教育，发生工伤事故，按劳动保护条例处理。

第六条 工程进度

遵照项目部通知安排执行，主动配合工地顺利生产，不妨碍主体施工进度，违章造成的由项目部处理。

第七条 配合施工

1、内排架钢管、扣件应做到工完料尽，在完成作业面内，多条的钢管扣件由甲方负责工人清理，由未清理完成导致材料损失的由甲方按市场价进赔偿。

2、内排架钢架扣件拆御过程中，在完成某区工作面后三天内，必须清理完成并用塔吊到临时堆放点，堆放好钢管扣件，不得从高空中抛下，不得随意切割钢管扣件，如必须切割，应相互沟通，做好损失记录，向甲方签证。

3、在施工过程中，本工地施工人员发生偷窃，在人脏的情况下，按偷窃价值金五倍罚款，由项目部在外包人工款或工程款中代扣，偷窃价值较严重的移交司法部门处理。

第八条 工程付款方式

1、材料进场 付款2万元

2、一层材料进场 付款1万元

3、二层材料进场 付款1万元

4、三层材料进场 付款1万元

5、四层材料进场 付款1万元

内脚手架拆御完毕，所有工程款付清。

第九条 未尽事宜甲乙双方协商决定

第十条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后立即生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

供方：(以下简称甲方)

需方:(以下简称乙方)

乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

1、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币_万元整，同时甲方有权单方解除合同。

2、乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

3、由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。

4、钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起___日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_日内换送合格钢材。

5、付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_%如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

6、双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。

7、本合同双方签字盖章后生效。

8、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

甲方(公章):乙方(公章):

甲方代表：乙方代表：

合同签订日期:

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：

该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。

二、本合同期限：

从×年××月起至×年*月止。

三、工程质量标准：

所有分项工程质量确保优良

四、劳务管理费的上缴及付款方式：

1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。

付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。

五、乙方的职责

1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。

协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

六、乙方的职责：

1、全面履行××公司与建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。

七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

甲方：      乙方：

承租方： (以下简称甲方) 出租方： (以下简称乙方) 根据《合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方权利和义务，经双方协商一致签订此合同，以资共同遵守。

一、租赁物品名称

1、甲方租赁乙方钢管、扣件、顶丝、木跳板等用于甲方工程。

2、租赁物资规格、数量以双方在甲方施工现场签认数量为准。

二、租赁物资期限：甲方收到乙方所租各种材料设备之日起至甲方退回所租各种材料设备之日止为租期。其中，租赁物资报停期间不计入租期，不计入租赁费。

三、租赁物资价格

钢管每天每延米0.013元，(特殊长度如：3.5米、4.5米、5米每天每延米0.018元)(允许±20cm误差);扣件每天每个0.01元;4米跳板每天每块0.3元(允许±20cm误差);3米跳板每天每块0.25元;步步紧每天每套0.025元;顶丝每天每根0.05元。

四、租赁费计费方式：按实际租赁天数计算。租赁天数自收货之日起至退货前一日止。

五、租赁费结算方式：甲乙双方每两个月结算一次租金。双方办好结算手续，乙方提供给甲方发票后，甲方在7个工作日内以银行转账方式付清上两月租金的70%，尾款待租赁物品归还后结清。

六、提货：乙方负责送货到施工现场，运费、装卸费由乙方负责。 退货：甲方负责退回乙方所在地，运费、装卸费由甲方负责。

七、租赁物资退还及丢失补偿：

1、租赁物资退还时，双方在乙方现场清点物资数量。乙方租赁给甲方的物资，能修复的视其损坏程度按产品原值的10-30%交收修理费。不能修复、丢失的租赁物品甲方可购买同品质的物品归还。

八、甲方不得将所租赁的物资转租、转让给第三方，也不得变卖抵押;租赁的物资仅在甲方工地上使用。如租赁物品需要报停或复工，则双方签订书面租赁物品报停单、复工单。

九、双方因合同履行发生争议时，双方协商解决;协商不成，在甲方所在地北戴河新区人民法院诉讼解决。

十、乙方为甲方开具正规发票，税金由 乙方 负责。

十一、甲方指定收货人为

十二、乙方木跳板一头涂有红色字母YZ标记。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效(甲乙双方代表签字的第一张提货单起生效)。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 签约人(签字)： 签约人(签字)：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

甲方(承租方)：

乙方(出租方)：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，在平等互利的基础上，经双方友好协商，就甲方 项目租赁乙方脚手架构配件事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、合同租赁物

1、本合同租赁物为建筑用钢管、扣件等脚手架构配件

2、租赁物具体情况

2、租赁物质量标准：乙方提供的脚手架构配件，应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20xx)的要求，并提供该批构配件的质量合格证明和检测证明。

3、乙方的钢管尺寸(长度)不能满足甲方要求的，应配备套管，套管不计租费。

二、租赁期限

租赁期从 年 月 日至 年 月 日，租赁期满甲方工程需继续使用的，租赁期限延长至工程结束时止。

三、租赁物的交付及退回

1、甲方应提前三天以电话或书面形式通知乙方需承租的租赁物的数量、规格和送到日期，乙方应在要求送到日中午前将租赁物送至甲方工地并负责卸车。

2、租赁物送至工地后，甲方指定工作人员对构配件的规格和数量进行清点确认。

3、租赁物使用完毕或需更换规格，甲方提前一天通知乙方，乙方应在接到通知后24小时内自行从工地运回，运回时乙方清点归还的规格和数量，并出具收(退)料单。

四、租杂费的结算及支付

1、甲方承担租赁物的装车费、运费，装车费 元/吨·次，运费 元/吨·次(钢管按250米/吨、扣件按1KG/个折算重量)。

2、甲方承担租赁物的堆放费、清理费，钢管、扣件堆放费 元/吨，扣件清理修复费 元/只。

3、租赁物的租用时间和数量以甲方指定人员签字确认的收料单及退料单为准，租金单价以本合同为准。租赁物在中午之前送到的，送到之日起算租期，下午送到的，次日开始计算租期。乙方逾期运回的，逾期部分不计算租金。

4、每月底乙方与甲方项目部财务对帐并经项目经理在对账单上签字确认后作为结算依据。本工程乙方垫资 万元，垫资金额超过后的租金甲方在次月底付清上月租金，以此类推。工程竣工验收后 个月内无息付清垫资租金及杂费。每次领款时乙方提供正规税务发票，不提供发票的，甲方有权暂不付款且不承担违约责任。乙方提供的发票应由其相应人员签字，如果乙方提供虚假发票一切责任由乙方承担。

5、遇农历春节，甲方减免租金15天。

五、租赁物赔偿

1、除非乙方提供的钢管长度不符合甲方的要求且未提供套管，否则甲方不得锯断钢管，钢管归还时允许误差±10cm。

2、甲方承租租赁物如有丢失，甲方应以货币或实物予以赔偿，货币赔偿价格双方根据市场价、折旧情况协商确定，甲方如用与租赁构配件同规格、质量的实物赔偿，乙方不得以任何理由拒绝。

3、丢失租赁物自双方签字确认之日或双方结算之日(如一方拖延结算，则以通知结算之日为准)或自最后一次归还租赁物之日起不再计算租费，其中以在先的日期为准。甲方应在确认或结算后及时赔偿丢失的租赁物或支付赔偿款。

4、扣件破损的，按破扣件两只抵一只归还。

六、租赁物权属

1、在租赁期间，租赁物所有权归属乙方，甲方仅对租赁物拥有使用权。

2、租赁期内，乙方将租赁物转让、抵押给第三方，应在转让、抵押事实发生之日起十日内书面告知甲方。甲方不因此丧失对租赁物的使用权，如第三方在取得所有权后要求终止本合同或改变租金致使甲方使用受到限制或影响，乙方应承担违约责任和赔偿责任。

3、租赁期限内，甲方不得将租赁物转租，不得用于合同以外的其他工地或甲方以外的公司。

七、租赁物使用地

甲方建设工程施工地点 项目工地为本合同租赁物的使用地点和交付地点。

八、违约及损害赔偿责任

1、乙方确保提供的租赁物质量符合国家规定，提供的质量合格证明和检测证明真实有效，无论甲方查验及知情与否，均不免除乙方的质量保证责任。因乙方提供的租赁物质量问题导致安全责任事故的，乙方承担一切赔偿责任。

2、在甲方提前三天通知情况下，乙方应保证甲方所需租赁物及时、足额供应。因乙方提供不及时，断货或因市场价格波动不供货，甲方有权向其他出租人承租，由此造成的包括但不限于工期、停窝工及租金上涨损失由乙方承担。

3、甲方未能按合同约定及时支付租费的，乙方有权延期迟延供应租赁物并可向甲方主张损失赔偿。

九、特别约定：

1、甲方指定人员的权限仅限于本合同约定工程施工期间租赁物的规格、数量和租赁时间的确认，超出权限的行为对甲方不发生拘束力。甲方指定人员对收料单及其他单据的签收并不代表对单据上印刷或手书的权限以外其他内容的确认，对甲方不发生拘束力。

2、本合同未尽事宜需要补充或履行过程中需要变更，双方必须另立补充协议，并加盖双方合同专用章，未以书面形式订立或未加盖合同专用章的补充协议对甲方不发生效力。

3、甲方对项目经理 的授权，仅限于在财务对账单据上签字确认。甲方项目经理及其他任何人员，均无权代表甲方出具承诺、出具欠款证明、签订补充协议等，因此而产生的债权债务甲方不予认可，对甲方不产生法律效力。

4、甲方项目技术专用章仅限于所涉工程技术资料专用，用于本合同相关事项及其他工程技术资料以外事宜的处理均属越权，甲方不予认可，对甲方不产生法律效力。

5、未经甲方书面同意，乙方不得转让债权。

十、争议解决

合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、乙方在签订合同时还应提供以下资料。

1、乙方是法人、个体工商户或其他经济组织的，应提交《企业法人营业执照》或《个体工商户营业执照》副本复印件并加盖公章;

2、乙方属个人的，应提交合法的身份证明文件;

十二、其他

1、本协议一式四份，经双方签字盖章之日起生效。

2、乙方确认已充分了解本合同特别约定条款的相关约定及内在含义，并愿承担违反相关特别约定事项的不利后果。

3、本协议除双方签名盖章外均为印刷条款，除非加盖双方合同专用章，否则手写条款及修改均无效。

4、本协议约定的甲方指定工作人员为：

(1)姓名： 身份证号码：

(2)姓名： 身份证号码：

5、甲方合同履行期间书面通知乙方后可更换甲方指定工作人员或撤销授权。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

项目经理： 签约负责人：

联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日

供 方： (以下简称甲方)

需 方： (以下简称乙方)

乙方需购买一批水暖钢管，双方在平等自愿的基础上，达成一致意见，特签订本合同，共同遵守。

一、采购产品名称为衡水牌镀锌钢管、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额：

品牌型号：钢管150 配置：支 数量：520 单价(元)：450 合计：100000元 品牌型号：钢管125 配置：支 数量：330 单价(元)：380 合计：125400元品牌型号：钢管100 配置：支 数量：400 单价(元)：310 合计：124000元 品牌型号：钢管80 配置：支 数量：600 单价(元)：250 合计：150000元 品牌型号：钢管65 配置：支 数量：1000 单价(元)：180 合计：180000元 品牌型号：钢管50 配置：支 数量：1200 单价(元)：120 合计：144000元 品牌型号：钢管32 配置：支 数量：1500 单价(元)：80 合计：120xx0元 品牌型号：钢管25 配置：支 数量：20xx 单价(元)：50 合计：100000元 合计总价为：大写人民币：壹佰零肆万叁仟肆佰元整 ￥1043400元

注：本合同价格已包含了购买货物的价格及安装、服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用，和所需缴纳的一切相关税、费;

二、交(提)货时间、地点、方式：

供方于 20xx年5月8日前将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人出具签字并加盖公章的证明，该文件仅证明已按现状收到若干具体单位数量的货物。 需方指定货物交接地点：邵阳市江北建材城。需方指定的签字收货人：何林玲 。

三、验收标准及提出异议等事项按照下列约定：

1、验收标准：货物须同时完全符合下列各项标准及要求方为合格：

装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料;

2、 开箱检验时双方皆应派员参加，若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，需方有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，双方或单方应当在发现后及时记录并最迟在验收期限(含延长的验收期限)结束之日起7日内签署书面证明并送达给对方一份，供方应按照该证明将需补足或更换的货物在送达证明之日起10日内交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

3、 供方保证向需方提供的技术资料包括全部中文版本是清晰的、正确的、完整的。如发现缺失，供方应在需方送达通知之日起10日内将需补足的资料交付到需方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。

4、本合同各相关条款中凡与供方责任或义务相关及由供方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生活相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输等，以及保险、税、费等，均应当由供方承担。

四、质量标准及保修：

1、供方保证提供给需方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的产品。

2、如因需方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因需方人员维护不当而损坏的货物或零部件，供方不负免费保修的责任，但供方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由需方负担。

3、如因供方提供的货物硬件或软件有缺陷，或供方提供的技术资料有错误，或供方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，供方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由供方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起需方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由供方承担。

4、设备保修期按照厂商的标准执行：一年内软件免费升级和补丁服务,软件运行过程中，出现问题，供方应在24小时内到达需方使用现场，解决问题。

五、付款方式及期限:

采用需方直接支付方式，在验收合格后 5 日内将货款全部付清。同时供方向需方开具相应的发票。

供应商开户行名称: 中国农业银行长沙开福区支行

帐号: 6222 8819 0002 1426 4621 222

开户人：文俊杰

六、违约责任:

1、若供方未如期按照合同约定的任何或全部款项内容之要求交付合同货物或提供服务、补足或更换货物且符合要求，或供方未能履行合同规定的任何其它义务时，需方有权直接向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

(1)在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的直接损失及需方因此产生的对第三方的责任。

(2)在需方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换及修理以达到合同规定的各项要求，供方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给需方造成的损失及需方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应重新起算。

2、如供方延期交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天 2‰ 的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的 5% ;

3、如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额 5% 的违约金。

4、若货物为假冒伪劣产品，供方应按照合同总金额的2倍向需方支付惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。

5、任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

七、本合同发生争议时应本着友好的原则协商解决;协商不成而产生的诉讼，由合同签订地长沙市开福区人民法院管辖。

八、本合同签订地点：湖南省长沙市

九、 其它约定事项：

1、供方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任何第三方。

2、在本合同履行的过程中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以仅就供货数量与供应商协商签订补充订单。补充订单构成本合同的一部分，并与本合同具有同等效力。但，所有补充订单的采购金额累计不得超过本合同原有采购金额的百分之十。对本合同其他实质性条款(价格、配置、服务条款等)进行变更的补充协议无效。

3、本合同的有效法律文本为中文文本，其他语言文本与之有不同解释的，以中文文本为准。本合同一式叁份，供方一份、需方两份。

4、本合同经供需各方代表签字并盖章后即生效。

需方(盖章)：需方代表(签字)：

发包人：________________承包人：____________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

工作内容：______________________。

工程名称：______________________。

工程范围：______________________。

第二条：作业人员

第三条：合同工期

风险提示：

明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。

另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。

开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

第四条：合同价款

1、合同价款为：_________元(人民币)，大写：_________元。

2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√")：

经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

(1)本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

(2)以___年施工预算或____施工概算定额为依据。

(3)定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生，书面签证资料为准)

第五条：合同价款的结算和支付

1、结算、决算资料：

(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

2、合同价款的结算和决算：

(1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

(2)工程交工后_____日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

3、合同价款的支付：

(1)合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。

第六条：安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

2、重大伤亡及其他安全事故处理：

(1)发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

(2)按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第七条：工程质量、验收与保修

风险提示：工程质量未符合标准的归责

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付相应的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

第八条：工期延误

1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

2、承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定。

第九条：文明施工

1、发包人、承包人应严格执行xx市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。

第十条：材料机具供应

风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责任

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。

2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

第十一条：发包人的权利及义务

1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

第十二条：承包人的权利和义务

1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。

3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。

4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

第十三条：违约责任

风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

1、发包人违约责任：

(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

2、承包人违约责任：

(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。

(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

第十四条：合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向___________人民法院起诉。

第十五条：合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十六条：本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存一份，副本____份。

发包人：_____________承包人：______________

_______年____月____日_______年____月____日