维修合同范本
甲方: 乙方:
甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在水电维修工程中的权力和义务,本着相互信任的原则,经双方协商同意,就甲乙水电维修工程达成如下协议,供双方共同遵守:
一、维修内容、范围及时间
甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。 时间: 年 月 日至 年 月 日。
二、维修承包费用
三、日常水电维修管理规定
1、各科室、班级负责人填写水电维修单送总务处审核,获批后由总务处(甲方)下达维修任务,乙方接到通知后立即安排人员维修并预算维修材料,注明所需要材料的品牌、数量、规格等,并做好到交旧领新;甲方接到水电维修单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料,保证乙方施工。
2、乙方在接到维修通知后须在规定时间内到达现场,一日内处理完毕(未完成应向维修申请人说明情况)由科室、班级负责人验收,并在《维修单》完成相关内容的填写。维修单由乙方送总务处保存。
3、乙方进行维修工作时,必须遵守公司各相关章制度,维修人员必须严格按照国家有关施工规范及各项安全操作规程要求执行;否则发生安全事故责任由乙方承担。
4、《维修单》一式两份,甲方与乙方各执一份,以便维修工作完成后的统计、经济结算、工作分析;甲方根据《维修情况汇总表》每学期进行费用结算。
5.一学期内“一般”以下等级须小于3次,否则甲方有权扣除一学期维修费的25%-30%,并有权终止维修合同。
四.寒假集中维修管理要求与日常维修相同,维修结束时间是放寒假后的第7天,维修评价由各科室或班级负责人完成。
五. 暑假集中维修管理要求与日常维修相同,维修结束时间是8月20号,维修评价由各科室或班级负责人完成。
六.工程质量要求:乙方必须按照国家水电维修标准施工,所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求,并按甲方要求的时间完成任务,并经甲方验收合格后方能付款,否则不予付款。
七.施工安全要求,乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工,采取严格的安全防范措施,管理好一切安装工具,在施工过程中特别注意安全,杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己承担,责任与甲方无关。
八、付款方式:每半年付款 元,年底付完。
九、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效。
1、各科室、班级负责人填写水电维修单送总务处审核,获批后由总务处(甲方)下达维修任务,乙方接到通知后立即安排人员维修并预算维修材料,注明所需要材料的品牌、数量、规格等,并做好到交旧领新;甲方接到水电维修单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料,保证乙方施工。
2、乙方在接到维修通知后须在规定时间内到达现场,一日内处理完毕(未完成应向维修申请人说
3、乙方进行维修工作时,必须遵守公司各相关章制度,维修人员必须严格按照国家有关施工规范及各项安全操作规程要求执行;否则发生安全事故责任由乙方承担。
4、《维修单》一式两份,甲方与乙方各执一份,以便维修工作完成后的统计、经济结算、工作分析;甲方根据《维修情况汇总表》每学期进行费用结算。
5.一学期内“一般”以下等级须小于3次,否则甲方有权扣除一学期维修费的25%-30%,并有权终止维修合同。
甲方:乙方:
年 月 日
更多相似范文
篇1:维修工程合同范本
篇,希望对你有所帮助。
(一)
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就金鑫小区1号楼3单元房屋维修事项协商一致,订立本合同。双方共同遵守、任何一方不得擅自更改或解除。
一、工程概况
1、工程名称:金鑫小区1号楼3单元屋顶防水工程
2、工程地点:金鑫小区1号楼3单元
3、工程范围:本工程涵盖金鑫小区1号楼3单元住宅楼屋顶防水、屋顶铺设外瓦、外墙体漏雨损坏部分修复等工程。
4、合同工期:自开工日起____日内完工,因天气或其它因素影响施工,经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。
二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、结算方式
甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量为基准,甲、乙双方依据____市本地相应价格,确定工程总造价为 元。完工后付 元。____日后付剩余的 元。
四、工程质量监督与检查验收
乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的检查,并为检查、检验提供便利条件,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收,验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时,对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题,由乙方负责按甲方的要求继续维修,并承担逾期责任。
五、保修
1、自乙方维修工程完工后,乙方须对全部工程承担保修责任,保修期为________年,自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。
2、工程保修金为工程款的 %,保修期满后____日内,甲方将保修金的剩余部分无息返还。
3、保修期内,如维修工程出现质量问题,乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的,甲方有权另行委托他人维修,所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。
4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作,维修后的工程如果再出现发霉、渗漏等问题,乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕,并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切影响和经济赔偿的后果。如住户装修、物品遭受损失的赔偿等。
六、安全施工
乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。
七、施工责任
1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利,并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。
2、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点,保持施工现场的清洁,并在甲方要求的时间内清除,竣工前做好卫生清扫和处理工作,否则,甲方有权委托他人清理,所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。
3、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通,避免产生纠纷,如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的,由乙方承担责任,甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方有权向乙方追偿。
4、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品,不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中,凡由于乙方原因导致甲方或
第三人人身或财产损害的,乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。
本合同壹式三份,甲乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。协商不了,由该维修工程所在地人民法院解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
维修工程合同范本
(二)
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
因华兴电力蒸汽管道施工影响福前村老年过渡房,依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就福前老年过渡房房屋维修事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
合同工期:开工日________年____月____日,竣工日________年____月____日,该工期包工、包料,总工程款一次性定价为 元。
二、施工责任
1、乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。
2、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利,乙方在施工中要保护好小区内的方砖步道、花草树木,不能损坏。在住户家维修要严格遵守物业规定的制度,如有住户投诉或乙方损害物品,甲方有权在应付乙方的工程款中扣除。
3、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点,保持施工现场的清洁,并在甲方要求的时间内清除,竣工前做好卫生清扫和处理工作,否则,甲方有权委托他人清理,所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。
4、本合同壹式贰份,甲.乙双方各执壹份,本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
维修工程合同范本
(三)
甲方:A公司
乙方:____市装潢公司
鉴于乙方承包装修之甲方某公寓号房屋工程已于________年____月____日交付使用,有关细项质量需进一步观察,目前有关工程细项已需维修养护,故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议:
1.本工程保修期为________年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
2.乙方在保修期内工作范围为:
就装修工程所涉及全部项目(以________年____月____日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及________年____月____日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝,所有漆面脱落、起皮、鼓包,壁纸鼓包、脱落,房顶出现脱落,所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。
3.目前工程已存在的问题及乙方责任:
3.1 花岗岩地面有5块有13空鼓,1块4c缺角,1块13断裂,若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂,乙方应予更换,材料费及更换费用由乙方负担,或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。
3.2 护墙板的板面目前变形较重,乙方应于________年____月份前进行更换或整修。
3.3 木门现已变形,乙方应于________年____月份前进行整修。
3.4 壁纸卷边,乙方应于________年____月份前进行整修。
3.5 厨房洗菜盆下水管无反水弯,乙方应于________年____月份前新购反水弯并进行更换。
3.6 前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。
4.乙方工作方式
在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后____日(节假日包括在内)内,乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作,费用由乙方负担。
5.法律责任
乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的,甲方有权扣除工程尾款人民币 元;若甲方因该质量问题造成其他损失,甲方除有权扣除工程尾款外,还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。
6.结算
保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意,保修期结束后____日内,甲方将尾款如数结算予乙方(________年____月份乙方将第3条所述问题整修结束后,若甲方感到满意,可以结算)。
7.本协议一式四份,甲、乙双方各两份,自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方:A公司 乙方:北京XX公司
代表: 代表:
维修工程合同范本
(四)
本合同双方当事人:
甲方:
乙方:
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成一致意见,就甲方拥有的磷化车间房屋维修翻新等事项签订如下合同,确保双方共同遵守执行:
第一条 就地维修标准及要求
1、甲方就位于塘栖镇磷化车间房屋屋顶委托乙方维修翻新。
2、乙方根据甲方的专项维修基金,专项用于磷化车间屋顶维修翻新,合理使用维修资金,甲方将监督乙方实施。
3、维修项目:磷化车间屋顶维修翻新。
4、甲方支付乙方元人民币的保险费,让乙方自行购买人身意外险,如乙方不购买导致的人身伤害,由乙方负责。
5、维修要求:
① 乙方自行组织维修施工队,并负责做好施工现场的安全质量工作,造成的一切事故责任由乙方自行负责。
② 乙方要在甲方指定的时间内负责清理完该工程造成的淤泥杂物,并服从甲方对该工程的建设管理,逾期不清理的,甲方组织人员清理,费用由乙方负担,并从甲方付给乙方的补贴款中扣除。
5、乙方对甲方的维修项目负责,确保维修范围内的所有设施的正常使用。
6、甲方应及时支付乙方维修费用,如甲方拖欠乙方费用,导致乙方无法及时更换或维修相关设施,乙方不承担相应带来的损失。
第二条 维修付款
甲方在合同期内向乙方支付8400元维修翻新费用,乙方用于劳务支出。
第三条 合同期限
合同有效期为________年____月____日至________年____月____日。
本合同未尽事宜,由双方友好协商后解决,如无法解决,可向合同签订地法院提起诉讼。
本合同自双方签名盖章时生效,一式二份,甲、乙方双方各执一份,
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
维修工程合同范本
(五)
甲方:
乙方: (施工单位)
根据《民法典》、《建筑法》及其他相关法律法规,甲、乙双方本着自愿平等互惠互利的原则,就正泰诚达小区屋面防水工程施工事宜协商一致,达成合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条 工程名称:正泰诚达、2楼、3楼屋面防水维修 工程
第二条 工程地点:乌市新民西街西
第三条 承包方式:包工包料
第四条 施工内容及价格
(30580
7.83元)
第五条 开、竣工日期
开工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
总工期日历天数天
第六条 工程质量标准
质量标准要求:合格
严格执行国家现行建筑安装工程质量验收统一标准及其他相关验收标准。如下:《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300-)
第七条:付款方式
1、本工程无预付款
2、扣回工程款的时间、比例:工程进度达到总工程量的30%时支付合同的60%,竣工验收合格后,付至工程总款的85%,来年开春化雪之后,再支付总工程款的10%,扣除同价款的5%作为质量保证金,待质保期满后支付。
3应施工楼栋维修资金进行支付。
第八条: 乙方的义务
1、乙方必须具备合法的承包资质,对外独立承担法律责任和民事责任。
2、乙方必须按约定施工内容进行施工,保证本工程的质量和进度。
3、乙方应严格遵守施工现场的各项规章制度,做到文明施工,否则按照甲方公司的规定进行处罚;在施工过程中必须采取严格的安全施工防护措施,严格遵守安全操作规程,确保施工安全。本工程竣工后,施工承包人应将施工所占地范围内的施工现场清理干净,做到工晚料净场地清。
4、乙方有义务对已完成工程成品进行保护,不在另计费。
5、乙方不得将所承包项目进行转包。
6与甲方无关。-
第九条 工程保修
本工程保修期为________年。保修期内出现的质量问题,乙方应维修 ,必须在24小时内赶到及时维修。
第十条 争议的解决方式
甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应先友好协商,如果协商不成,任何一方均可向本工程所在地的人民法院起诉。
第十一条 其他约定
1、本合同一式四份,自双方签字盖章之日起生效,甲方持四份(总公司一份、乌鲁木齐物业专项维修资金监管办公室一份、诚达业委会一份、正泰物业公司物业处一份)。乙方持一份。
2、合同工期内,乙方无力完成或中途停止所施工内容为违约责任。
3、本合同如有未尽事宜,甲乙双方协商解决。
4 甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
联系电话: 联系电话:
________年____月____日________年____月____日
篇2:设备维修合同范本
甲 方(全称):
乙 方(全称):
经甲乙双方本着平等、友好、协商一致的原则,甲方同意乙方负责锅炉、软水器、除氧器及供叁台锅炉使用的煤气减压组设备的长期维修保养工作,双方同意签定合同,以兹共同遵守执行。
一、设备名称
. 设备名称:特富牌LHS型立式全自动燃气蒸汽锅炉
型 号:LHS1—1.0—Y(Q)
产 地:中国特富锅炉公司
蒸汽产量:1000kg/h
设计压力:1.0Mpa
燃 料:天然气
燃 耗:84立方/h
用电标准:380V/50hz/3ph
用电功率:4.4Kw
蒸汽出口:DN50mm
排污出口:DN40mm
安 全 阀:DN40mm(2个)
进水口径:DN25mm
数 量:2台
二、 维修保养目的:
1. 确保锅炉、软水器、燃气供应运行正常。
2. 确保劳动部锅检所一年一次对锅炉运行检验合格。
三、 维修保养内容:
1. 燃烧器及天然气管路系统:
a.清洗天然气过滤器
b.检测天然气泄漏保护装置
c.检测燃烧器风压开关
d.风机叶轮清理灰尘
e.风燃料比例调节调整
f.燃烧器点火棒及喷气口调整、清理
g.火焰扩散器拆卸清理
2. 控制、动力线路系统方面:
a.风机星三角制式交流接触器、时间延时器检查、调试
b.风机线绕组测检及线路坚固
c.燃烧器电脑程序控制检测
d.锅炉程序控制板检测
e.燃气控制电脑板检测
f.高低水位进水控制系统检测
g.极低水位控制系统检测
h.火焰感应系统检测
i.燃气电磁阀检测
j.点火变压器检测
k.烟道闸门电机及行程开关检测
l.烟道风门联锁控制检测
m.超压停炉检测
n.电脑控制压力传感器检测
o.燃烧器连锁检测
p.电控箱辅助电气元件清尘检测
3. 软水器自动控制:包括反洗、再生、正洗程序的正常运行。
4. 燃气减压组系统:确保供气正常运行,包括清洁过滤网等。
5. 检测各安全保护系统,缺水保护、熄火保护、超压保护煤气压力低保护,各控制联锁保护等。
6. 贰台锅炉配套水泵需整体拆卸,检查各叶轮、瓷轴、密封件等。更换已坏的零件,最后恢复组装,确保贰台水泵安全运行。
7. 每三个月上门做用户回访,锅炉的使用监测、解决锅炉工在这段时间里使用过程中出现的问题及了解使用情况等等。
四、 维修保养方法及双方责任::
1. 例行保养:
(1) 设备保养内容,例行保养是指维修技术人员按上述第三项内容,对设备各部分进行相应之检查、试验、调节、清理、保持设备经常处于最佳运行状态,达到安全、高效、节能的目的。
(2) 每次保养完毕向甲方呈交工作报告;年度保养报告;如发现问题及时向甲方告知并提出改进措施与建议
(3) 确保设备,人员安全及第三者安全,凡在保养过程中所发生的一切安全事故由乙方负责,并做出书面报告给甲方及有关部门;
(4) 工作时间:星期一-星期六。在非工作时间内,如有应急维修,在接到甲方通知后,尽快派人员于2小时内到达现场进行维修;
(5) 在锅炉例行保养过程中,由于乙方技术员工作失误及判断失误所造成的问题,及零件损坏责任由乙方自行负责。
2. 锅炉年检:
a)甲方将提前通知乙方锅炉年检的日期。乙方在接到甲方通知的5日内必须进入现场,并不得耽误每年锅炉检验部门的年检工作。
b)每年劳动局对锅炉进行年检之前,乙方派员协助甲方做好迎检工作,并作一次全面检查和维修保养。
c)乙方保证保养的锅炉设备正常运行,并协助甲方进行每年的年检,锅炉有问题,乙方马上解决。如锅炉是乙方保养职责范围内的原因未通过年检,给甲方造成的营业经济损失,通过双方协商,乙方应给予适当赔偿。
3,有关说明:
(1)在乙方人员进行维修保养工作期间,甲方司炉人员须在场协助,并指定有关人负责双方联系,为乙方人员提供工作方便。
(2)甲方应免费提供维修保养工作所需的水电源。
(3)每次维修保养工作后,甲方有关负责人应即予验收并签署乙方工作人员呈交之维修保养工程服务单。
(4)维修保养所需要更换之任何零件,乙方可按当时的工厂出厂价并按当时的外汇汇率进行结算,或由甲方自行购买。
(5)本合同并不包括锅炉受压本体之修理以及锅炉水垢等的清洗。但由于软水设备的工作不良造成的锅炉清洗则由乙方负责清洗。
(6)在进行维修保养工作期间,甲乙双方人员均应遵守有关安全规程;为防止发生一切安全事故,甲方锅炉操作人员服从乙方的一切指令并在乙方安排指导下操作;如发生安全事故,由乙方负全责,并报告市劳动局有关部门处理。
(7)施工期间,乙方发生的任何意外伤害事故,均由乙方承担全部责任,而与甲方无关。若乙方损坏甲方财产则全额赔偿。
(8)确保设备安全运行,甲方有私自维修和整改,导致设备损坏和配件损坏与乙方无关。除本合同费用以外,甲方不承担其它任何费用。施工期间,乙方须遵守酒店有关安全规范和工地纪律。乙方未能履行各项义务,造成甲方损失的,乙方赔偿甲方有关损失。
五:备注:
1;此保养报价开具普通服务类发票
2:此保养费不包含任何零配件及材料费;
3:此报价不包含洗炉煮炉;如有需要另协商;
4:我司在保养期间可以为贵司提供优惠优质的锅炉专用零配件及专用水质 添加剂;
6:通过锅炉设备维护保养可实现客观的经济效益,提高炉内传热效果,减少燃料消耗,节约能源,延长锅炉使用寿命;安全生产也是一笔巨大财富。同时;长期合作,我司将免费为贵司提供1-2名人员培训,及时为贵司解决锅炉设备和水处理的各种专业难题。我司全体同仁将以精湛的技术,为您提供忠诚可靠优质服务。
六、维修保养期限:
合同期为壹年(自20xx年1月1日至20xx年12月31日)。
七、维修保养费用及付款方法。
八、汇款至:
本合同一式三份,甲方贰份,乙方一份,具有同等效力。本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。签署及盖单位公章:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:原有住宅维修基金缴存协议书_合同范本
甲方:_________(以下简称甲方)
乙方:_________(以下简称乙方)
根据国务院《物业管理条例》、_________和_________等有关规定, 就原有住宅维修基金缴存有关事宜,订立以下协议:
第一条 甲方负责对全市住宅维修基金的统一归集和管理、使用、监督等工作。
第二条 甲方负责制定原有住宅维修基金缴存、使用和管理等有关规定和办事程序。
第三条 甲方负责在天津市商业银行开立原有住宅小区公共设施维修基金缴款专用账户,以保证乙方顺利按时缴存维修基金。
第四条 甲方应按有关规定保管好维修基金,做到专款专用,并从维修基金存入专户之日起比照商品住宅缴存维修基金的利率计息。
第五条 甲方应提供维修基金查询服务,并按照有关规定负责办理维修基金的使用等业务。
第六条 甲方负责协调_________银行在全市各区、县设立维修基金缴存窗口并提供优质服务,方便开发建设单位缴存维修基金。
第七条 乙方应当按照有关规定,及时全额缴存维修基金。
第八条 乙方对所提供原有住宅的住宅套数、建筑面积、建安工程费和已发生维修费用的业主确认书等资料的真实、有效负有完全责任。
第九条 乙方缴存原有住宅维修基金后,如业主提出异议,乙方应负责解释。由此产生的任何矛盾和纠纷,乙方须承担全部责任。
第十条 乙方应当妥善解决原有住宅的各种遗留问题。
第十一条 乙方应在_________年_________月_________日前将_________年开发建设的_________区(县)_________道(路)_________小区(号),共_________套住宅,建筑面积_________平方米,维修基金_________元全额缴存至甲方在_________银行开立的原有住宅小区公共设施维修基金缴款专用账户。
第十二条 乙方可分_________次缴存维修基金,但应当在_________年_________月_________前缴存维修基金总额的_________%以上,具体安排如下:
(一)乙方于本协议签订之日起,五日内缴存维修基金总额的_________%,_________元。
(二)乙方在_________年_________月_________日前缴存维修基金总额的_________%,_________元。
(三)乙方在_________年_________月_________日前缴存维修基金总额的_________%,_________元。
第十三条 乙方未按协议规定时间和比例缴存维修基金的,甲方有权要求乙方及时缴存,并承担未缴存金额每日万分之_________违约金。
第十四条 乙方至_________年_________月_________日未全额缴清维修基金的,根据_________税务局的有关规定,须按未缴金额部分缴纳企业所得税。乙方在缴纳企业所得税后,仍应当全额缴存维修基金。
第十五条 在本协议执行过程中,对本协议所作的任何更改或补充,应订立书面变更或补充协议,并成为本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等效力。
第十六条 本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇4:2024年锅炉维修合同范本
甲方?:?以下简(称方)甲
乙方?:?(?下以简乙方)称
经甲方、方协双商,方甲托乙委方修大方甲位单的4内T蒸汽炉一台的锅1台为保,工证程量质,快施工加度进明,双方确任,责双方就工程本成达如条下:款
一、?工程名称:
公司T/h蒸4锅汽大炉修
二、工程地点:
三、工程内容:
1、拆?除炉外包锅及炉装墙
2、更?换水壁冷9管3,排污根管4根
3、?筑砌墙、炉外装恢复包
4、更换全?排污系部及统门阀
5、?更左换、集右箱手孔圈
6、拆除并重新浇注引机底座风
7、?更换炉门一个
8、更换炉排15块
9、?换更树脂2袋
10、更换分?汽缸台一
11?对锅、进行烘炉煮、炉水、试验、压请申锅检验院收
四、工程标准质量
1、格按照严业行行现范、规规及定甲方要进行求施工。
2、工本严格程遵《守汽锅炉蒸安全术技察监规》进程行施,不可偷项,漏项
五、包承方式工程及造价:
1、工采程用包工、包的承料包式,形乙购进方的材料经需方甲
审查认,方可可使。用
2、工总程造价人民币为万伍仟捌陆佰陆拾柒(元6867.500元,)
造价详清单细依工据维程修方。案
3、其他减增工量程,以场签证现及实际验结算为准,收并价计
并计入同总合价。
六、工日开期:
施工场现具备装条安,工件开程工之日起期为十五工个工日作
七、款办付法
合同签生订效后甲方付,乙方工程给款50%即(:___)_,工程成完,经并当地检质部验门合格后付收0%4(即:____)余,(款:__即_)质待保满期,一性付次清财务结清,本。同合自终动。止
八、方甲任责与务义:
1、派指专人为工施场代现,处理协调工程事表宜并,行进工程监
督。
2、严遵格守合条款同规定的责中任和义。务
3、提办理修供改理告造所知技需资料,(术锅炉始原质证量明书、
有效内期锅炉运的行许可、锅炉年检报告)证。
九、方乙任责和务义:
1、乙应按方方甲求,精心组要织、严格管理确保、量质期按完成。
2、工程应专人由责,监督工负程质,解量施决中工发生的因乙自身方原造成因的工伤事并故乙方自行处理由。
3、人必员服须甲从方调的临时安派装务任,并保质量证。
4、乙方必遵守须方规章制度甲,并取必采的要全安防护,服从方的甲安、消全防、卫生理管。
5、加增工量需与程甲现方场签单增加,用费场现协。报与有调关
部门批准。
6、乙方备齐准验报告书收、力表压安全阀等安全、件的附校单验,
及时市到检处办理锅特炉使用证。
十、合同本未事尽宜,双协方解决商十一本、同一合式份,双四各执二份具有同等法效律力
甲方:?(字)签
乙方:
工程用:费
⑴?炉锅除外拆装包及炉墙人工,费用?(?签)?字?年?月?日?150元0⑵?炉砌锅、筑包装恢外复大部,护外板换钢?新?0050元?含标砖、包异型砖半、条、梅耐水泥火石棉、绳生料、料熟耐火等材料压筋。彩钢支、架管等方装包钢板。
⑶?换更冷壁水9管3根、污管排4根共9,7根,7_________2690=2220元5
含管运子费输煨弯费、。
⑷?换管更人道工费,?7_________900=19700元含?气氧乙炔、焊、磨光片、条切片割合金、头等损耗材磨。料⑸?换更全部污系统排阀及门?3?514元
⑹?属金、螺垫、栓人工费计?合?100?0?⑺?更元换、左右箱集手圈2个孔5_________00?100元0⑻?冷水管、壁污排管、左右集、箱受部件压的维修向巩义市需质量技监督局特安术科河南省锅、检提院供工施方,维修案需后行进片、拍伤探、渗透手续等。此项费用?5?000元
⑼?除拆外运、重、新浇注风机引底座?200元0
⑽?更换炉1门个材,费40料元0。
⑾?换更门人炉费工100。?元?⑿?更换?排炉15块15,_________160=300元0
⒀?换更排人炉费工15_________0=460元0
⒁?换树脂更袋2?0kg5_________?12=006元,人工。免
⒂?换分更汽一缸?台,一?进一。出?£_________82.3_________7401?0?3000
⒃?运输费?15?00
⒄?金税6:534_________25.33=3%33元3
工程总价:6254造033+3=65836元7
篇5:消防工程承包合同范本
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙双方就甲方____________项目消防工程施工承包订立本合同,并在乙方完全同意本合同条款的前提下,本着互惠互利、相互信任、自愿平等的原则,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况:
一、工程名称:____________消防工程 。
二、工程地点:
三、承包方式和范围:
1、发包方提供的____________消防施工图纸设计的全部内容(不含图纸未涉及到位的内容)
1)、图纸范围内消防工程的全部设备、材料由承包方购置。
2)、图纸范围内消防工程由承包方施工、安装、检测。
3)、消防报审、验收手续由承包方负责办理。
2、根据消防规范配备的碰口连接及整体控制系统的检测和调试。单体楼内的安装和质量问题以及调试中因质量问题需要返工和重新安装的问题均在本合同范围内。
3、承包方对图纸范围内消防工程的全部设备、材料、实施购置和安装检测并达到消防部门最终验收合格。
四、合同总造价:大写: 元。(承包方应严格按照工程图纸施工,工程造价非经发包方同意并签字确认变更,不得增减)。
第二条 施工准备
一、发包方:
1.合同签订后 天内提供完整的消防工程施工图二份。提供施工水电。
2.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要, 天内提供会审纪要和修改施工图二份。
二、承包方:
1.合同签定后,组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
2.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划。承包方上述文件在合同签定日内报发包方审核批准并由发包方备案。严格按照图纸和审定的施工组织方案组织施工。
3、承包方所用水、电费按实际发生量由承包方自行承担;施工配合费等费用承包方与总包单位自行协商解决。
第三条 工程期限
一、本工程开工日期为 年 月 日,合同竣工日期为 年 月 日,日历天数为 天。按发包方下发《工程开工联系单》日内进场施工,全部工程合同开工日期以发包方《工程开工联系单》为准。
二、如遇下列情况,经发包方现场代表签字确认后,工期相应顺延:
1.重大设计变更,致使施工无法进行的原因而影响进度;
2.因不可抗力而导致延误工期外,其它任何情况工期不得顺延。
第四条 工程质量
一、 本工程质量按国家规定经验收达到:合格 。
二、 承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
1.由承包方提供的主要原材料、设备必须按有关规定提供合格证,并经发包方或监理许可后方可用于本工程施工;否则视为材料不合格,不得用于本工程。
2.隐蔽工程必须经监理工程师、发包方派驻代表检查、验收合格并签证后,方可进行下一道工序。发包方有权对隐蔽工程进行复检,复检结果合格,由发包方提供费用。
第五条 工程价款的支付与结算
一、合同签订后,发包方支付承包方工程总造价的 %的预付款
二、发包方按承包方每月工程量的 %,每月支付相应的工程款。
三、承包方每月25日向发包方上报工程量,发包方五日内核准并付款。
四、工程总价款的5%,即 元整做为质保金。质保期为一年,待质保期满后,发包方全额支付余款。
六、承包范围以外变更项目的结算与支付
① 按照建设单位有效的变更通知单(变更通知单必须有建设单位的公章)进行变更结算。
② 执行20_年工程量清单计价。
③ 不计算贷款利息、养老保险统筹、四项保险、安全文明定额补贴费。
④ 变更项目结算经建设单位审定后并入合同价款作为本工程款支付。
⑤ 有关工程联系、变更等文件,交予发包方或监理后,三日内必须答复,特殊情况除外。
七、承包方在工程竣工验收取得消防合格证并向发包人交付工程后10天内,将竣工结算文件送交发包方审查,发包方在收到完整的竣工结算资料后,在10天内提出审核意见。
第六条 工程验收
一、竣工工程验收,以国家颁发的《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和消防主管部门制订的竣工验收规定、施工图纸、说明书、施工技术文件为依据。
二、 承包方负责竣工验收全过程并承担因此而发生的所有费用(其他工种需检测的除外)。
三、 竣工日期以取得消防局验收合格证书的签字日期为本项目竣工日期。
第七条、发包人、承包人承诺
一、承包人承诺本工程必须保证质量按期交工。
二、发包人承诺严格按时间付款。
第八条、保修
一、本工程保修期自竣工验收合格之日(指取得 消防局验收合格证之日)起算为以年。保修金为结算造价的5%。
二、保修金在保修期满无质量及其它问题后支付,保修金不记任何利息。
三、在保修期内因承包人购置设备质量问题和施工质量问题需要维修时,承包人在接到发包人维修的通知(含电话)后48小时内必须组织相关专业人员进行维修,。
第九条、违约
一、承包人应在合同约定的工期内完工。
二、工程质量不合格的,承包人应无条件无偿返工或维修。
第十条、安全
承包人应确保施工安全,因本工程施工导致的一切工伤、人身及财产安全事故等,承包人自行承担全部责任。
第十一条、环保条约
承包人在履行本合同时,应严格遵守国家及地方的法律和法规,并采取相应的环保措施,若因本合同导致的行政或司法处罚,均由承包人承担一切责任和损失。
第十二条、 物业操作人员培训条约
承包人在工程竣工验收后,向物业公司移交前,负责给物业公司培训2至5名操作维修人员。培训内容包括:消防设备的操作,简单故障的检查排除,管道线路的检修等。
第十三条、 纠纷解决办法
执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,由双方同意所在地法院通过法律途径解决。
第十四条、 附 则
一、本合同一式陆份。正本贰份,双方各执壹份;副本肆份,发包方执叁份,承包方执壹份。
二、本合同自双方签字加盖之日起生效。双方履行完合同义务后合同终止,如因承包方质量问题合同自动复效。
三、本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:机动车定点维修协议书_合同范本
合同编号:______________
甲方:_________公司 乙方:_________
地址:_____________ 地址:_________
电话:_____________ 电话:_________
为规范机动车辆维修工作,经甲乙双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规订立本协议,以便共同遵守。
1.本合同的下列术语应解释为:
(1)“合同”系指甲方(甲方)与乙方签署的、合同格式中注明的甲方和乙方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
(2)“合同价” 系指根据合同规定,乙方在正确完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
(3)“维修” 系指招标文件中规定的车辆大修、一、二级维护和小修、中修、车辆年检以及其它有关汽车的维修服务。
(4)“配件材料” 系指乙方根据合同规定在提供维修服务时必须向甲方提供的零部件及耗材。
(5)“乙方”系指提供汽车定点维修服务的汽车维修厂家。
(6)“甲方”系指接受维修服务的甲方。
2.服务范围
车辆大修、各级维护、小修、中修、车辆年检和其他有关汽车维修的服务项目及交通事故车辆维修。
3.送修手续
3.1 送修车辆时,甲方经办人必须按照要求填写乙方的“车辆维修派工单”(以下简称“派工单”)。派工单上应填写清楚送修车辆的品牌型号、车辆牌照号、累计行驶里程、维修项目,经甲方经办人签字后交乙方,乙方凭此单确认项目的接修。
3.2 乙方在维修过程中发现其他(维修计划以外)的故障,必须及时将情况反映给甲方,在取得甲方同意后方可继续修理。
3.3 对甲方车辆乙方应以修复为主,能不更换的零部件尽量不予更换,确实不能修复或修复不经济的零部件,在征得甲方同意后方可更换。
4.维修费用
4.1 乙方应按照不超过《广东省汽车维修行业工时定额和收费标准》中规定的工时定额和收费标准优惠计算维修费,优惠幅度及标准见附件报价表。
(1) 维修费用应包括:工时费、材料费和税金。
(2)工时费包括小修、大修项目收取工时费的标准。(小修、大修的含义在“维修工时费报价一览表”中的备注已作说明)
(3)材料费即材料价格,在乙方开具的正式维修发票中须单独列出。
5.竣工车辆交接手续
5.1 乙方维修车辆结束后,须填写“车辆维修结算单”(以下简称“结算清单”),认真填写车辆维修的具体部位和消耗的材料、部件、计价情况、工时费及质量保证期,注明优惠事宜后交甲方经办人审核签字。此单多联复写备查。
5.2 甲方应仔细检查竣工车辆,如维修结果符合送修要求、维修费计算合理,甲方经办人应在“结算清单”上签字认可;如果修理结果不符合送修要求、维修费用计算不合理,或发现使用不符合要求的配件材料,甲方应以书面形式向乙方提出存在的问题,如乙方不能给予令人信服的答复,甲方可报请法定检验机构进行检验。
5.3 修车更换下来的旧件应退还甲方。
5.4 乙方在向甲方交接竣工车辆时,应将 “结算清单”联和维修竣工出厂合格证明一同交甲方。
5.5 如甲方在车辆完工之日起5日内,没有以书面形式向乙方提出问题,而又不在“结算清单”上签字,则视为甲方同意接受“结算清单”中的内容。
共4页,当前第1页1234
篇7:消防安装工程施工合同_合同范本
消防安装工程施工合同
发包人:x消防工程有限公司 (简称“甲方”)
分包人: (简称“乙方”) 身份证:( )
经双方友好协商,甲方同意将百色市xx县“乐里,时代新都”消防安装工程委托给乙方施工,为明确双方的权利与义务,确保工程如期按质按量顺利完成,特签订以下协议条款,以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:百色市xx县“乐里,时代新都”(含地下室部分)
2、工程地点:百色市xx县
二、劳务安装的范围及内容:
喷头安装、消防箱安装、水泵房安装 火灾自动报警系统
三、施工工期:
该工程施工工期暂定为 天,合同签定后乙方即进场施工。如遇下列情况工期顺延:
1、由于甲方及土建原因造成;
2、原工程的设计变更;
3、甲方不按合同条款规定支付费用和由此造成的损失;
4、不可抗力的事件
四、承包方式及工程造价:
1、承包方式:包清工加施工机具;
2、劳务分包暂定价为税后人民币: 11万 元整(叁拾贰万捌千贰百贰拾伍元整)
3、如需委托乙方进行其他消防施工工作内容,费用另性协商。
五、劳务费支付方法及结算方式:
1、合约签定后甲方即付进场费: 30000 元;
2、工程完成至90%时,甲方支付全部劳务费的80%;
3、工程在进行消防检测时完成双方的结算手续,甲方在项目经柳州消防部门验收合格后的15日内将全部劳务费扣留3%的质保金后一次性付清乙方;
4、工程结算:实际安装工程量称以各个工程计价点的单价为劳务费总价;
其中:喷头安装 50元/个(带管)
消防箱安装 250元/个(带环管)
水泵房按图纸整套4800元/套(另算)
备注:室外连环管另算。
六、技术资料及其它
1、甲方向乙方提供其分包范围内的消防施工图纸壹份。
2、施工中由于现场因素的需要进行的施工变更,乙方应及时提供相关数据资料及满足消防规范的施工方案,甲方在收到乙方数据资料后尽快予以认可;对非合同内的工程量其安装的劳务费由双方协商后以书面形式予以确认并在工程余款结算时一起付清;
七、材料和设备供应:
1、该工程所需材料和设备均由甲方自行采购。乙方负责起劳务所需的安全设施、加工机器和安装机具及相应的耗材,如:冲击钻的钻头等。
2、乙方进场使用的加工机器和安装机器应有满足建筑工程施工规范安全管理的有关规定,必须使用符合国家相关标准要求的合格产品并在使用的过程中及时检修和维护。
八、双方责任:
甲方:
1、按计划及时提供安装所需的有关设备和材料;负责向乙方提供施工用水、用电;按设计图纸解决与土建等各方的协调事宜。
2、委托代表队工程进度、质量进行都督,检查隐蔽工程,板栗中间交工工程验收手续。负责协调乙方与各施工队伍、班组的关系。
3、对乙方的现场施工进行配合,协助解决影响工程施工生产机器地板与和安全等方面进行现场检查、督促。
4、按合同约定的时间和数额拨付劳务费给乙方;并对合约外工程量进行签证。
5、负责做好施工过程各原始资料记录,标志竣工图及收集、整理竣工资料,并装订成册。
6、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单,并对乙方施工不合格项衍生施工材料的浪费进行处罚。
7、对委托乙方施工的非合同的工程量按程序进行确认和签证,并把签证费用在工程结算时一并支付。
8、甲方在乙方对每月的限期整改内容进行消项后才办理相应劳务费请款手续。
乙方:
1、本着“认真、负责”的工作态度和“合格、节约、实用”的施工月子配合乙方的施工管理,做好各项施工准备工作;安全、文明施工,付出乙方有关现场管理人员和指导、监督、协调。
2、合同签订后即进场施工,样安装国家有关消防安装的技术规范施工,确保工作质量。
3、对工程质量不符合施工图纸和现行消防验收规范要求,应负责无偿修理或返工;对乙方开具施工不符合项的限期整改通知单,应在规定的时限内完成并报甲方项目部消案。
4、因工程仅对需要安排加班施工的,与甲方进行协商。施工中,遇到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的,首先告知甲方,经甲方协商同意后方可施工。
5、进场施工人员须配置相应的特种上岗人员(电工和焊工)各一名,并持有有效证件到甲方项目部备案。
6、承包人自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品。接机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠,符合建筑相关安全管理要求。
7、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。对遵章守纪者归于表扬,对违章工作、违章指挥、违反劳动纪律和规则制度者给予纠正、责令整改、处罚,直至推出现场。
8、对承包人在施工中的安全隐患,在发包人多次发出指令要求更改,而承包人拒不执行的情况下,发包人有权勒令承包人停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人承担,并赔偿发包人的所有损失。
9、承包人对其领用的材料的保管工作,需配备一名专(兼)职保卫人员负责本报内领用材料及设备的保卫工作;并承担其费用;
共2页,当前第1页12
篇8:建筑维修合同样本_合同范本
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,由乙方承揽甲方 房屋维修工作,双方本着平等互利、真诚合作原则,结合本工程具体情况,依据《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,签订本合同,具体条款如下:
第1条 工程概况
1.1工程名称: 房屋维修工程
1.2工程范围:
1.3工期: 至 共计 天。
1.4质量标准:达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。
1.5合同价款:预算价格 (大写)¥ 包工包料。因设计变更或甲方根据需要要求进行变更,合同价款可作相应的调整,变更按实际增减工程量双方协商解决,并按发包人提供的增减工程量预算为依据进行价款调整。但在工程竣工验收合格后办理结算时一次性调整。
1.6工程施工完毕经双方验收合格后,甲方在一周内一次性支付工程总款的 %预留 %的工程质保金。一年质保期满后支付。
第2条 甲方权利义务
2.1甲方应积极支持乙方工作,协助乙方全面履行合同。
2.2对乙方分包经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利,并与甲方签订相关的安全、技术协议。
2.3乙方不服从甲方的协调、管理,有严重的质量、安全问题,有不履行合同的情况,甲方有权下达停工整改通知,严重的直至终止合同。
第3条 乙方权利义务
3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作
3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工,遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理,积极配合现场其他施工队伍的施工。
第4条 工程质量、安全及文明、环保施工
4.1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标,落实质量责任制,确保实现施工合同和甲方要求的质量目标。
4.2安全生产、文明施工管理:乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育,并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核,相关考核金额作为违约责任处理。
第5条 工程质量及验收
5.1本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》等国家制订的施工以及验收规范和甲方验收约定文件与设计要求为质量评定验收标准,甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在验收约定文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。
5.2由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.3工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织验收,并办理验收、称交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
第6条 争议解决
本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商,协商不成时,双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。
第7条附则
7.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议
7.2本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
代表: 代表:
合同订立时间: 年 月 日
工程维修合同(二)
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲乙双方经一致协商,甲方决定委托乙方维修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签定本合同,以便共同遵守。最新工程维修合同范本最新工程维修合同范本。
第一条:工程概况
1、工程地址:
2、施工内容:严格按照甲乙双方签字认可的《 》明细表完成所有施工内容。
3、委托方式:
4、工程开工日期: 年 月 日至 年 月 日完工(工程总天数: 天)。
第二条:工程价款
工程款为(人民币大写) 元(¥ ),详见《 》。
第三条:质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
2、工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负,施工质量由乙方负责。
第四条:材料供应
1、甲方所提供的材料均用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。乙方提供的涉及品牌、等级等的主要材料,需甲方现场验收。
3、甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应现场。
第五条:付款方式
1、合同一经签订,工程完成验收合格后,一次性支付全部工程款。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方签订补充合同,并由乙方通知工地施工人员。增减项目的价款,完工后立即结清。
3、甲方未按合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的 %支付给乙方。
第六条:工程工期
1、如果因乙方原因而延迟工期,每日按工程价款额的 %作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款额的 ‰作为误工费支付给乙方。
2、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格或者不能及时提供到位而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担;由乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、在施工中,因工程质量问题、双方意见不统一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
5、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
第七条:工程验收
1、工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。
3、甲方如不能在乙方指定时期内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方承信认工序或工程的竣工日期,并承担乙方看管费和相关费用。第八条:违约责任及安全责任
合同行效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的的 %作为违约金支付给对方。因擅自解除合同,和对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。乙方在该工程施工过程中出现任何安全负责事故,均与甲方无关,乙方在施工过程中产生的垃圾或杂物必须按物业管理要求及时清除。
第九条:合同生效
1、本合同和合同附件经双方盖章,签字后生效。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日
篇9:道路维修合同范本_合同范本
【篇一】
甲方:法定代表人:
乙方:法定代表人:
普片至中门蔗区公路全长22公里,今年6月以来阴雨连绵,到处塌方中断,特别是普龙和大底昂两处山体滑坡长130多米,路面坍塌严重,连自行车也不能通行。为尽快修复普片至中门公路,保证甘蔗的正常拉运,经甲、乙双方协商,达成以下协议。
一、工程量及内容
1、乙方负责清除普龙和大底昂两处山体滑坡的土石方。
2、乙方负责填平普片至中门蔗区公路22公里,清除路边塌方,完善侧沟。
二、工程质量及要求
1、乙方将普龙和大底昂两处山体滑坡的土石方全部清除,保证公路宽5米,并留有护坡。
2、乙方负责维修普片至中门22公里的蔗区公路,清除路边塌方,完善侧沟,填平路面。
三、工程造价
乙方在施工中的机械费、人工费、材料费等所发生的一切费用实行包干,共计人民币肆万元整(¥40000。00元)。
四、付款方式
乙方施工结束,经甲、乙双方组织验收,工程合格后一次性付清工程款肆万元整(¥40000。00元)。
五、安全责任
乙方施工要注意安全,在施工中所发生的一切伤亡事故甲方不承担任何责任。
六、工程工期
XX年月日至月日,共天,每提前一天奖50元,每延期一天罚款50元。
七、法律责任
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力,双方必须共同遵守。协议未尽事宜必须经双方协商解决。
甲方:(签章)乙方:(签章)
法定代表人:法定代表人:
XX年月日
【篇二】
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称:道路维修
2、工程地点:
3、承包范围:道路维修
4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款:合同总价万。
二、施工及质量要求
在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或挖掘机平整,并清除路面塌方。
三、双方权利和义务
1、发包人的权利和义务
对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、承包人主要工作:
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人进行质量检查:
四、工程价款的支付
工程竣工验收合格后一次性支付全部工程款。
五、安全文明施工
承包人应按相关工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
六、合同未尽事宜,需经甲乙双方共同协商决定。
七、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,另一份送天马镇人民政府备案存档。
甲方:乙方:
法定代表人:
年月日年月日
【篇三】
发包人:
承包人:
经过邀请招标,发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目
1。1工程名称:道路工程
1。2工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块。
1。3承包范围:总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)。
1。4承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1。5合同价款:合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)
大写元
1。8质量标准:合格。
1。9工期:
工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二。技术标准及图纸
2。1图纸
2。1发包人提供:
2。2技术标准:
2。2。1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;
2。2。2质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三。双方权利和义务
3。1发包人的权利和义务
3。1。1发包人委派的业主代表:
姓名:
职务:
3。1。2监理单位及委派的工程师:
监理单位:
姓名:
职务:
职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3。1。3发包人主要工作:
3。1。3。1负责场地三通一平;
3。1。3。2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3。1。3。3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
3。1。3。4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
3。1。3。5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3。1。3。6按合同约定支付工程款。
3。2承包人的权利和义务
3。2。1项目经理
姓名:职务:
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3。2。2承包人主要工作:
3。2。2。1本合同签订后收到发包方通知2天内,承包人进场完成施工准备。
3。2。2。2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3。2。2。3负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
3。2。2。4负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3。2。2。5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
3。2。2。6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
3。2。2。7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
3。2。2。8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。
四、工程价款
A、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
B。设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮计取。设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。
D。工程报价单详附件,工程量按实结算。
E.结算审计承包人付费执行采用沪建建(20xx)641号,沪价费(20xx)054号文《工程造价审核收费标准》,由发包人代扣代付。
五、工程价款的支付
5。1工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的75%;
5。2工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5%的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;
六。安全文明施工
6。1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
6。2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七。竣工验收
7。1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
7。2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。
八。违约责任
8。1发包人违约:
8。1。1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
8。2承包人违约:
8。2。1因承包人原因,未按本合同第1。9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
8。2。2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8。2。3承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。
8。2。4如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。
九、争议
9。1在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
10。1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
10。2合同订立时间:20xx年月日;
合同订立地点:上海市。
10。3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十一、合同附件
11。1投标文件
11。2招标文件
11。3道路平面图及标段划分图
11。4报价书
十三、合同份数
13。1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
13。2副本陆份,双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发包人:(公章)承包人:(公章)
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
签订地点:
签订时间:
篇10:2024年锅炉维修合同范本
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
工程地点:安塞县城
工程要求:详见维修项目清单
工程承包范围:包工包料一次包死
二、 工程期限
根据工程使用的需要,商定工程至开工之日起7天之内完成。
三、 付款方式
工程完工验收合格后一次性全部付清。
四、 工程质量标准
严格执照《国家工业锅炉安装规范》进行维修。保持期一年,在一年之内,出现质量问题,乙方免费负责维修更换。
五、 安全责任
工程由乙方承包后,乙方全权负责在施工过程中发生的一切人身伤亡、责任安全事故均由乙方片理。
六、 工程价款
详见锅炉维修项目价格清单。总价是: 。本合同价为含税价,发票由乙方提供。
七、 争议处理
对于本合同以外事宜,双方可协商定或以另定协议或签证为准。本合同未尽事宜,友好协商解决。
八、 合同生效
本合同一式三份,经双方代表签字,盖章后生效;自工程竣工、认证验收合格、工程款项清后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇11:设备维修合同_合同范本
客户名称:____________________联系方式:_______________________
维护内容:____________________________
兹有___________________________(甲方)
___________________________(乙方)
签定本约如下:
一、甲方使用乙方所提供之硬体设备维护费用收取标准如下:
(一)收取标准,由甲方支付原购买百分之____为乙方一年维护费用。但耗材及零件费依定价____折收费如附件。
(二)维护标的:
____________台
接收机台___________台地址:____________电话:______________
传真:______________联络人:______________
合约起迄日:____年____月____日至____年____月____日止。
(三)付款方式:____天期票。(合约签定日起)
维护费用:人民币____万____千____元整(不含____%营业税)每半年付款一次人民币____万____千____元整(不含5%营业税)。
二、其维护标准订定如下:
(一)服务方式:
(1)乙方于甲方所订购之产品(维护标的所指定之产品)提供现场维护服务。每____个月现场保养一次。
(2)乙方除定期保养外,不定期叫修,甲方除第五项所述状况,仅收零件费用,
(3)维护标的故障方式,(a)非紧急状况,可依当时状况需求。可用货运寄至乙方处理或通知乙方取回(b)紧急叫修及一般方式如(二)
(二)叫修时段:
周____至周________:____-____:____(上述时段不含各例假日、农历年假)
乙方于正常时段接到甲方故障叫修后,应于十六工作小时(即三个工作日内到达取回处理,不含当日)叫修以电话或传真机记录为凭。
(三)即时叫修:(非假日,上述时段)____-____小时费用另计
(四)服务项目:
(1)故障检修:故障检修包括测试及修护故障产品,故障检修进行中,如维护约期届满或超过约定服务时间 时,乙方仍有义务继续完成该次检修,不向甲方另行收取工资费,但零件及耗材另计。
(2)维护状况:机器操作部份由甲方人载入程式,进行流程之测试后,始算完全修护。
(3)维护记录:乙方对所维护之产品应每一单位或每一台设一产品服务维护单,其内容包括产品编号、装置日期、叫修联络电话、联络人、维护或保养日期、时间、叫修及修护日期、故障摘要、到场维修人员签字栏、甲方对维修签认人员栏,以供记录每一台机器之全部维修事件,本单影印本并作为乙方向甲方申领维护费用之附件。
(五)服务条件:
对下列各项所导致之损坏,乙方虽无义务依本约提供维护服务,但在甲方要求乙方协助修护,乙方得酌收维护费用及零件材枓费,并于该损坏原因消失排除或发生后,应甲方之要求,乙方不得拒绝提供维护,可依订定之标准费率,酌收零件材料费。
(1)非条码机本身因素,导致机器不能正常使用。
(2)不依产品之使用手册规定或说明操作。
(3)天然灾害,如地震、洪水等。
(4)罢工、暴动、战争、化生放灾难、火灾或其他人为意外事故。
(5)经非乙方人员所为或同意自行将硬体做修理、维护、调整、修改等。
(6)使用乙方所提供之耗材,则热感头得享叁个月之保固。
(六)除外约定:
维护服务包括下列事项:
(1)rf功能之测试。(2)内部清洁保养(3)机器本体维护
(七)维护之延续及终止
(1)本约有效事件为一年,自双方签约之日起算起,期间届满后得经双方换文同意后,继续顺延,惟每次仍以一年为限。
(2)中途终止合约时,甲方须提前三个月通知乙,但乙方不得片面终止合约。
(3)合约有效时间,因可归责于乙方事由,致无法履行协议之维护义务时,乙方得一个月前以面通知中断维护和约,并于中断日起至终止日止之全部维护余额。
(八)如有以上未举例之项目,由甲乙双方协议后再另行补充
(九)管辖合意:甲乙双方同意基于本合约所产生之争议,以上海市地方法院为第一审管辖法院。
备注:维修标的分为1,2级和3,4级,1,2级为外盖,按键,l。c。d,天线,备份电池…可自行拆换部份为乙方自行处理部份,乙方仅收零件费用3、4级为主机板,无线电维修校正则需送修原厂,费用以原厂报价加上来回运费及关税为基准a/p维修为3,4级。
甲方:______________公司名称:__________公司地址:__________
电话:______________传真:______________代表人:_____________
乙方:______________公司名称:__________公司地址:__________
电话:______________传真:______________代表人:_____________
______年_____月____日
篇12:消防设施维护保养合同范本
合同编号:
使用单位:_______________________
维保单位:_______________________
广州市质量技术监督局制定
广州市工商行政管理局监制
20__年1月
使用说明
1.适用范围:本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。
2.维保单位:具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证,从事电梯制造、安装、改造、维修的单位。
3.日常维护保养:对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体,调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。
4.清包:只提供劳务,不提供任何电梯零部件。
5.半包:既提供劳务,又免费提供部分电梯零部件。
6.大包:既提供劳务,又免费提供大多数电梯零部件(电梯:曳引机、控制柜主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外;自动扶梯和自动人行道:扶手带、电机、控制柜主板除外)。
7.电梯责任保险:指被保险人所拥有或管理的电梯在运行期间造成乘客的人身伤亡和/或财产损失,依照中华人民共和国法律应由被保险人承担的经济赔偿责任的保险。本合同所指的被保险人,至少包括电梯使用单位和电梯维保单位。
广州市电梯日常维护保养合同
使用单位(甲方)_______________________
维保单位(乙方)_______________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《广州市电梯安全管理办法》及其他有关规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就电梯日常维护保养和电梯责任保险的有关事宜协商订立本合同。
第一条 日常维护保养的电梯
甲乙双方约定,由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》(见附件)中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养、抢修服务,并购买电梯责任保险。
第二条 日常维护保养内容
乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-20__)的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目,并做好维护保养记录。
第三条 电梯责任保险
(一)甲方委托乙方购买电梯使用管理责任保险
甲方在支付保养费用时应该考虑乙方购买电梯责任保险的成本,乙方负责向保险公司购买涵盖使用管理责任和维保责任的电梯责任保险,且一次性事故最高赔偿金额不低于100万元(人民币)。
(二)甲方自行购买电梯使用管理责任保险
甲方已自行购买涵盖使用管理责任保险的,应将复印件作为附件附在本合同的后面,乙方仍应购买电梯维保责任保险。甲乙双方各自购买的电梯责任保险,其一次性事故最高赔偿金额不低于100万元(人民币)。
第四条 日常维护保养标准
实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588)和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899)的相关规定。
除上述标准外,还应当满足甲方提出的如下要求:________________________________。
第五条 日常维护保养期限
本合同期限_____年______个月,自______年_____月 ______日起至______年______月_____日止。甲乙双方同意期限届满后续约的,应当于期限届满30日前重新签订合同。
第六条 日常维护保养费
维护保养费(______元×_______)总计_______ 元(人民币),大写:_______________________ 。
第七条 结算方式
(一)甲方按( □月 □季 □半年 □年 )支付维护保养费,具体支付时间和金额为:________________。
(二)支付方式: □支票 □汇到乙方指定账号。
第八条 日常维护保养方式: □清包 □半包 □大包。
半包维保中更换零部件单件在___________元以内的,由乙方免费提供。
第九条 乙方抢修服务热线电话:_______________________ 。
抢修服务时间(困人除外):_______________________。
第十条 驻场:乙方(□是 □否)提供驻场作业服务(驻场费用应当已经包含在日常维护保养费中)。
驻场作业人员职责:_______________________
______________________________________________
______________________________________________ 。
第十一条 甲方权利、义务
(一)权利
1.有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务,发出故障通知或提出建议。
2.有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的,甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。
(二)义务
1.应当对每台电梯建立完整的安全技术档案,并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件:
(1) 产品合格证;
(2) 使用维护说明书;
(3) 电气原理图;
(4) 电气敷设图;
(5) 安装说明书;
(6) 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论;
(7) 电梯运行全部记录;
(8) 故障及事故记录;
(9) 改造、重大维修原始记录;
(10)广州市特种设备使用登记证;
(11)电梯施工自检记录;
(12)上年度的检验报告;
(13)______________________________________________ 。
2.建立电梯安全运行管理制度,保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠;并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象,通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。
3.指派__________同志为电梯安全管理员,负责电梯以下日常安全管理工作:
(1)负责电梯钥匙的使用管理;
(2)负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认;
(3)负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。
如果更换电梯安全管理人员,应当及时通知乙方。
4.应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。
5.在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用,并及时通知乙方。
6.除乙方无法解决的情况外,未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。
7.应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。
8.应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月,向电梯检验检测机构提出定期检验申请。
第十二条 乙方权利、义务
(一)权利
1.有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。
2.有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。
(二)义务
1.应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证,并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。
2.接到故障通知后,应当在______小时内抵达现场进行处理;发生电梯困人故障时,由位于广州市___________区______路_______号的服务网点派员在 _______分钟内(此时间最长不得超过30分钟)抵达现场实施救援。
3.现场作业人员不得少于两人,且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。
4.作业中应当负责落实现场安全防护措施,保证作业安全。
5.向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。
6.对所维护保养电梯的安全运行负责,保障设备整机及零部件完整无损。
7.建立回访制度(包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等)。
8.应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验,积极配合甲方开展电梯事故应急救援演练,并参与电梯安全管理活动。
9.应当妥善保管电梯图纸及相关资料,并在合同终止后交给甲方。
10.不得以任何形式分包、转包。
第十三条 违约责任
(一)一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的,应当承担赔偿责任。
(二)一方当事人无法继续履行合同的,应当提前30天通知另一方,并向对方支付合同总额20%的违约金。
(三) 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的,每延误一日应当向乙方支付延误部分费用万分之三的违约金。
(四)甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的,应当按照 ______________________标准支付违约金。
(五)因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由甲方自行承担全部责任。
(六)乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的,乙方应当返工,并按照___________________标准支付违约金。
(七)因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的,乙方还应当承担电梯复验费用,并按照_______________________标准支付违约金。
(八)因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由乙方承担全部责任。
(九)_____________________________________________________________
第十四条 合同的解除
(一)甲乙双方协商一致,可以解除合同。
(二)任何一方严重违约导致合同无法继续履行的,另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。
第十五条 争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按照下列第____种方式解决(任选一种):
(一)提交广州仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十六条 其他约定
(一)普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的,双方均应当以书面形式另行约定。
(二)维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份,甲乙双方各保存一份,保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
第十七条 附则
本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,并经双方签字盖章确认,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
本合同一式 ______份,甲方执______份,乙方执____份, _______ 执_______份。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
住所: 住所:
邮政编码: 邮政编码:
联系电话: 联系电话:
传真电话: 传真电话:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
年 月 日 年 月 日
附件:
电梯维护保养及金额明细表
篇13:建筑工程维修合同范本
发包人(全称):
─────────────────
承包人(全称):
─────────────────
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
────────────────────
工程地点:
────────────────────建设工程施工合同书工程内容:
────────────────────
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
──────────────
资金来源:
────────────────────
二、工程承包范围
承包范围:
────────────────────
三、合同工期:
开工日期:
───────────
竣工日期:
───────────
合同工期总日历天数天
─────
四、质量标准
工程质量标准:
──────────────────
五、合同价款
金额(大写):元(人民币)
─────────
¥:元
─────────
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件、相关文档
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
篇14:维修合同范本
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》,遵照《电梯安全检验细则》、《电梯安全使用管理规定》的文件要求,为确保电梯安全、可靠运行,并明确甲乙双方在电梯管理、维修保养中权利与义务,甲乙双方本着“相互信任、共同发展”的原则,经友好协商,签订本合同,并达成协议条款如下:
二、双方的权利义务
1、甲方权利:
⑴核查乙方单位的营业执照、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证等有效证件。
⑵如发现乙方工作人员对设备不爱护或故意损坏时,可向其单位或有关部门投诉,情节严重时可终止本合同,向责任人索赔。
⑶对乙方工作人员的服务不满意时,可向其单位或有关部门投诉,或要求更换工作人员。 ⑷随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等。
⑸有权安排工作人员监督乙方工作人员作业。
2、甲方义务:
⑴严禁无关人员擅入机房,机房内应配备符合标准的消防及安全设施。
⑵配合乙方维修人员,通过或进入维修设备必须的场所。
⑶监督检查设备机房、各层设备门口、井道及底坑,不能有各种物品堆放,尤其是易燃、易爆、有毒物品。
⑷对设备所用电源进行调压、倒相等工作时,必须提前通知乙方有关人员并取得乙方人员同意。
⑸当设备出现异常现象及发生故障或事故时,及时通知乙方维修人员,准确告知其单位和所在位置,以免报修通知不详而耽误到达时间。
3、乙方权利:
⑴在合同期内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时,甲方应提前书面通知乙方,并在乙方作好防范措施后,方可施工。特殊情况乙方可派人现场指导,否则由此引起的损失和安全事故乙方不承担责任。
⑵未经乙方维保人员同意,任何人不得强制启动或停止正在保养、维修、调试中的设备,否则造成的人身、设备事故乙方不承担责任;造成乙方损失和伤害的有权追究责任人的责任。
⑶未经乙方有关负责人及维保人员同意,任何人不得启动因有故障或安全隐患而停止的设备,否则造成的人身、设备事故乙方不承担责任;造成乙方损失和伤害的有权追究责任人的责任。
⑷合同期内,甲方在未得到乙方同意前,不得允许任何人对设备进行任何翻新、修理、更换等,否则乙方对设备的运行不负任何责任。乙方若同意甲方自行实施上述工程,甲方必须在工程结束时,通知乙方人员对设备检查无误后,方可运行。
⑹任何非乙方因素而产生的损失、损害或索赔,乙方不承担责任,同时不承担因此引发的后果,但有义务协助调查原因。
4、乙方的义务:
⑴必须按照本合同约定,参照国家有关规定对甲方电梯提供维修保养服务。
⑵应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。向甲方出示单位的营业执照、资格许可证、法人授权书及工作人员的工作证、身份证等有效证件。
⑶接到报修通知后,应当立即派人赶赴现场进行处理;电梯困人时,应当在30分钟内抵达现场,并在最短的时间内排除故障。
三、收付款条款
(1)乙方须提供收款地、公司名称、收款方式。
(2)设备完成维修后,经甲方验收合格,甲方支付维修费,材料费等总费用给乙方。
四、 其它
1、本合同未尽事宜,双方协商可签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。双方出现纠纷可通过协商解决,协商不成,任何一方均可向维保设备所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份,双方各执一份,经双方代表签字、单位盖章后生效。
甲 方 : (单位公章) 乙 方 : (单位公章)
名 称 : 名 称 :
法人代表 : 法人代表 :
地址: 地址:
签字日期 : 年 月 日 签字日期 : 年 月 日
篇15:维修合同范本
甲方:
乙方:
一、合同要约
甲方将马场中学电机房房面翻新工程及墙面粉刷工程承包给乙方施工,承包方式为包工不包料,房面拆下的石棉瓦归乙方所有,工期七天。
二、承包金额:
1、房面翻新:肆佰伍拾元(450.0元)整;
2、墙面粉刷:按7元/平方米计酬。
三、施工质量要求
1、屋顶施工
拆除屋顶石棉瓦,重新换上彩瓦。
2、墙面施工
对墙面的粉刷,要求平整洁白。
3、施工完毕,剩下的废弃物乙方负责运出校园,堆放地点乙方自行解决,并将施工环境清理干净。
四、乙方责任
1、乙方应规范施工,保证材料品质,施工期间确保施工人员安全。如发生安全责任事故,由乙方负全部责任。
2、在规定工期内完工,并通过质量验收。
五、甲方责任
1、甲方应做好工程跟踪监理,确保工程质量。
2、为乙方提供水、电及所需材料等必要的施工条件。
六、付款
验收合格后在两个工作日内付清工程款。
七、未尽事宜,另行协商。
本合同一式两份,双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方(签盖):
乙方(签字):
在场人(签字)
年月日:
篇16:中央空调维修合同范本
客户单位名称: (以下简称“甲方”)
售后服务单位: (以下简称“乙方”)
甲乙双方本着平等互利的原则,甲方对所属的中央空调委托乙方进行保养、维修。为明确双方的责任和权利就下列条款经协商后签订协议,其它未尽事宜,由双方协商后另行解决。协议如下:
一、维保主要设备
二、保养范围:
1、 室外机、室内机、系统及控制部分;
2、 设备电器以空调设备主电源连接端子为界。。
三、保养内容:
1、 室外机控制器内容;
2、 室外机热交换器清洗;
3、 室内机电脑板清洁;
4、 冷媒系统气密性检测;
5、 电器的绝缘性能安全性检测;
6、 电源端子、压缩机电器端子的松紧检测;
7、 信号传输检测;
8、 保温层的修补;
9、 冷凝排水系统的检测、清洁;室内机过滤网清洗;
10、 对系统进行全面调试。
四、双方责任
1、 乙方责任
A、 定期派技术人员巡检设备运行状况;
B、 向甲方汇报设备运行状况,排除可能存在的隐患;
C、 检测时如存在隐患,应及时向甲方提出维修建议;
D、 乙方在进行维修保养工作时应遵守甲方的各项管理制度;
2、 甲方责任
A、 按照协议规定向乙方支付费用;
B、 严格按照设备的操作规程和乙方的正确指导操作设备;
C、 提供维修保养的场所,协助提供适用的设备(必要时);
D、 维修保养过程中甲方应派人员协助乙方进行工作,帮助开门及协调水电的使用;
E、 及时落实乙方提出的建议和意见;
F、 对在运行中出现的异常现象应及时通知乙方前来维修;
G、 因供电原因出现的故障,不在乙方的维修范围内;
六、其它约定
1、随着使用年限的增长,设备上的部分传感器的阻值偏差或老化现象造成的故障不属于保养工作内容;
2、在保养期内,乙方不保障甲方自行提供的更换零件的质量及自行维修或委托第三方进行维修后的设备质量,并且乙方不负由此引起的一切责任;
3、乙方不得在保养期间私自更改空调配件,造成空调不能正常使用,如果在保养之后一个月内出现因保养导致空调不能使用,甲方可以拒付余款,直至空调修复为止。
七、协议费用支付
本协议总保养费用计人民币 叁仟陆佰元整 (小写 3600.00 ) 。协议签订后七个工作日内,甲方向乙方支付年保养费的百分之五十,清洗工作结束之后一个月内支付余款。
八、违约条款
1、乙方有权因未收到应付款而终止服务;
2、甲方有权因乙方不信守本协议的承诺而拒付剩余的款项。
九、其它条款
1、 协议经甲乙双方签字盖章生效,一式贰份,甲、乙双方各执一份;
2.本协议届满后,双方重新签订新协议;
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:消防工程施工协议_合同范本
发包方: 有限公司 以下简称甲方
总承包方: 以下简称乙方
分包方: 以下简称丙方
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:
一、工程概况
1.工程名称: 有限公司一期消防工程
2.设计单位:
3.工程地点: 路
二、各方职责
甲方: 乙方: 丙方: 技术文件和承包范围
技术文件:
1、(一期工程)施工图
2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第 号
3、施工图审查报告
4、(二期工程)消防系统图
5、投标文件(预算书)
承包范围:
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条 工程造价
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元(其中包括如下费用)。
1、总包管理费3%
2、市场价格风险调整的不可预见费用
3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)
4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
第二条 工期要求和开工日期
1、工期要求:
主厂房: 天(到 年 月 日止)起始时间要明确
展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)
第三条 质量要求和评定标准
1、质量要求:合格并符合消防和设计要求
2、评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条 安全生产规范执行
必须符合国家和杭州市有关规定要求。
第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
第六条 工期、质量保证金
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元,工期保证金 万元,文明、安全保证金 万元)。
2、项目保证金的支付:
共2页,当前第1页12
篇18:物业房屋维修合同范本
甲方:______________有限公司
乙方:______________
双方经过充分协商,本着互惠互利平等交易的原则,就乙方负责为甲方维修电机,签订本合同,并共同遵守。
一、维修内容及金额:________RMB(含税价)
二、乙方负责将带出维修,维修后送回甲方工厂。
三、工期:合同签署后________日内完成维修。
四、付款:验收合格后一次性付清,同时乙方需向甲方提供全额增值税发票。
五、验收:维修结束后在甲方工厂验收。
六、质保:质保期______个月,从最终验收合格之日起计算。
七、售中售后服务:质保期内出现质量问题由乙方在一周内更换。
八、违约责任:如因乙方不能按甲方要求完成维修,每延期一周,乙方按合同总价的0.5%向甲方支付违约金;因乙方原因延期交货超过一个月,甲方有权取消本合同,同时乙方赔偿甲方所以而产生的直接损失。
九、不可抗力:甲乙任何一方因为不可抗力的原因不能履行本合同时,应即时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在________日内提供证明,允许延期履行、部分履行或者不履行本合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、争议解决:所有因本合同或执行本合同所引起的争议,双方应通过友好协商解决,协商不成时,则任何一方均可向合同所签订地法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字盖章后方可生效。
十二、本合同壹式贰份,双方各执壹份。
甲方代表:_______________有限公司乙方代表:___________
签订日期:__________________
篇19:原有住宅维修基金缴存协议_合同范本
甲方:_________(以下简称甲方)
乙方:_________(以下简称乙方)
根据国务院《物业管理条例》、_________和_________等有关规定, 就原有住宅维修基金缴存有关事宜,订立以下协议:
第一条 甲方负责对全市住宅维修基金的统一归集和管理、使用、监督等工作。
第二条 甲方负责制定原有住宅维修基金缴存、使用和管理等有关规定和办事程序。
第三条 甲方负责在天津市商业银行开立原有住宅小区公共设施维修基金缴款专用账户,以保证乙方顺利按时缴存维修基金。
第四条 甲方应按有关规定保管好维修基金,做到专款专用,并从维修基金存入专户之日起比照商品住宅缴存维修基金的利率计息。
第五条 甲方应提供维修基金查询服务,并按照有关规定负责办理维修基金的使用等业务。
第六条 甲方负责协调_________银行在全市各区、县设立维修基金缴存窗口并提供优质服务,方便开发建设单位缴存维修基金。
第七条 乙方应当按照有关规定,及时全额缴存维修基金。
第八条 乙方对所提供原有住宅的住宅套数、建筑面积、建安工程费和已发生维修费用的业主确认书等资料的真实、有效负有完全责任。
第九条 乙方缴存原有住宅维修基金后,如业主提出异议,乙方应负责解释。由此产生的任何矛盾和纠纷,乙方须承担全部责任。
第十条 乙方应当妥善解决原有住宅的各种遗留问题。
第十一条 乙方应在_________年_________月_________日前将_________年开发建设的_________区(县)_________道(路)_________小区(号),共_________套住宅,建筑面积_________平方米,维修基金_________元全额缴存至甲方在_________银行开立的原有住宅小区公共设施维修基金缴款专用账户。
第十二条 乙方可分_________次缴存维修基金,但应当在_________年_________月_________前缴存维修基金总额的_________%以上,具体安排如下:
(一)乙方于本协议签订之日起,五日内缴存维修基金总额的_________%,_________元。
(二)乙方在_________年_________月_________日前缴存维修基金总额的_________%,_________元。
(三)乙方在_________年_________月_________日前缴存维修基金总额的_________%,_________元。
第十三条 乙方未按协议规定时间和比例缴存维修基金的,甲方有权要求乙方及时缴存,并承担未缴存金额每日万分之_________违约金。
第十四条 乙方至_________年_________月_________日未全额缴清维修基金的,根据_________税务局的有关规定,须按未缴金额部分缴纳企业所得税。乙方在缴纳企业所得税后,仍应当全额缴存维修基金。
第十五条 在本协议执行过程中,对本协议所作的任何更改或补充,应订立书面变更或补充协议,并成为本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等效力。
第十六条 本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日