材料供应合同
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
经甲、乙双方共同协商,达成如下条款,以供共同遵守:
一、合同期限: 至 。 合同期满后,甲乙双方按照公平合理的原则协商后续签合同。
二、供料项目:卵石、水洗砂。
三、供料规格及质量要求:
1、卵石( 公分),含泥量≤ 、级配合理、非风化石、针、片石;
2、水洗砂(含泥沙≤ ,含石量≤ ,细度模数 ).
四、供应数量的要求:
1、乙方必须根据甲方生产需求量组织车辆进货,必须保证甲方的生产需求量,否则造成的所有损失由乙方全部承担;
2、若如遇气候、停电、机械故障和政策等不可预计的因素外,乙方不能无故停止向甲方供料。
五、砂石料到场价格:水洗砂 元/ m³,卵石 / m³计价(为到场价,不含税票)。
六、砂石料的验收:乙方根据甲方要求供给的砂石料运至甲方指定料场,经甲方收料员交易单据上签字后(驾驶员签字无效),返还至乙方的该联单据作为结算凭据。甲方收料员签字后视为此次砂石料验收合格,如不符合甲方收料员要求,甲方有权拒绝收此车砂石料,并要求乙方立即收回处理。
七、吨位换算(石子: 水沙: )。
八、结算及付款方式:根据甲方资金到位情况给予安排,乙方于每月25号到甲方财务部进行对账。
九、双方自合同签字盖章之日起,必须认真执行本合同所有条款,不得违约,如任何一方违约,违约方必须赔偿对方的一切损失。甲乙双方互相监督。
十、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:建筑材料款债权转让协议
甲方(债权出让方):_______________
身份证号:_______________
住所地:_______________
乙方(债权受让方):_______________
身份证号:_______________
住所地:_______________
甲、乙双方经充分、友好协商,就相关债权转让事宜自愿达成如下一致条款,以兹共同遵守:
1、甲方对债务人_______________享有债权(注:借款本金_______________万元,借款利息按照月息_______________%计算),因甲方对乙方负有债务,现甲方自愿将上述债权(含_______________万元本金及相应利息)全部转让给乙方,并由甲方通知债务人_______________直接向乙方支付。
2、甲方承诺并保证其转让的上述债权系合法、有效的债权。
3、乙方承诺并保证有权受让上述债权并能独立承担民事责任。
4、在本协议履行过程中发生的纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向芙蓉区人民法院提起诉讼。
5、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力。
甲方(签字)_______________乙方(签字)_______________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
篇2:材料销售合同正规
合同编号:_________________供方:_________________
签订地点:_________________
需方:_________________
签订时间:_________________
为保护供求双方的合法权益,根据国家有关法律、法规的规定,本着平等公正的原则,双方协商一致,特制定本合同。
一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量产品名称规格型号生产厂家计量单位数量单价(元)总金额(元)
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:_________________保修期一年,终身维护。
三、交(提)货地点:_________________
四、运输方式及到达站港和费用负担:_________________汽车或火车,运费由需方承担。
五、合理损耗及计算方法:_________________无
六、包装标准、包装物的供应与回收各费用负担:_________________纸箱包装,包装纸箱不回收。
七、验收标准、方法及提出异议期限:_________________符合 _____________ ,到货后三天内提出异议,否则视为验收合格。
八、结算方式及期限:_________________先付清100%货款,到帐后发货。
九、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件:_________________传真件有效。
十、违约责任:_________________双方友好协商解决。
十一、解决合同纠纷的方式,由当事人在合同中约定从下列两种方式中选择一种:_________________(一)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交当地仲裁委员会仲裁;(二)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
十二、其它约定事项
供方单位名称:_________________
单位地址:_________________
法定(代表)人:_________________
开户行:_________________
帐号:_________________
电话/传真:_________________
需方单位名称:_________________
单位地址:_________________
法定(代表)人:_________________
开户行:_________________
帐号:_________________
电话/传真:_________________签(公)证意见
经办人:_________________
签(公)证机关(章)年月日(注:_________________除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则
有效期限:________________
篇3:工程专用材料订购合同
原告:_________________霍某,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。
系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者,佛山市__________区__________金属制品厂经营场所:_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房,注册号:_________________。
被告一:_________________李某,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。
被告二:_________________佛山市__________区_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注册号:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建设工程合同纠纷
诉讼请求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止);
2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;
3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间B、C的金属钢结构工程。
《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。
原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。
为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。
此致
佛山市南海区人民法院
具状人:_________________霍某
_____________年__________月__________日
篇4:教师三八妇女节讲话材料
各位领导、女士们、先生们:
大家好!
阳春三月,春暖花开。在这举国上下热烈庆祝两会胜利召开的喜庆日子里,我们非常高兴地迎来了庆祝三八妇女节女职工登山比赛活动的隆重举行。在此,我谨代表公司近千名员工,对庆三八妇女节女职工登山比赛活动的举行表示热烈的祝贺,向参加登山比赛活动的各位领导、各位嘉宾表示热烈的欢迎,向各位女职工代表,并通过你们向全区妇女同志们,致以节日的祝福。
公司是一家(公司介绍)。年,在各级各部门、各兄弟单位以及在场所有的领导和同志们的大力支持下,我公司多名女职工围绕经济发展大局,发挥半边天的作用,以主人翁的责任感,以不断创新、积极探索、精益求精、争做第一的进取精神,以求真务实、脚踏实地、吃苦耐劳、团结拼搏的优良作风,爱岗敬业、恪尽职守、勇挑重担、无私奉献,推动了企业的持续、健康发展,为公司全年实现产值亿元,销售收入亿元,利税万元立下了汗马功劳。我们为她们而自豪,为她们而骄傲。本次庆三八妇女节女职工登山比赛的如期顺利举行,是区委、区政府高度重视的结果,是区总工会大力支持的结果,是各位裁判、工作人员和参赛代表共同努力的结果。它将对我公司的各项工作起到有力的促进作用,从而激励我公司女职工以本次活动为动力,发扬不畏艰险、奋勇攀登的精神,在三个文明建设中勇立新功,再创佳绩。在此,我代表公司,再次向所有参赛的女职工代表,向支持和关心女职工工作的各级各部门领导,向给予我公司帮助的各界朋友,表示衷心的感谢。
各位领导、女士们、先生们:春天是充满希望、充满活力的季节。只有辛勤耕耘,才会有丰硕的收获;只有奋勇攀登,才会一览无限风光。我们深信,有区委、区政府的正确领导下,在区总工会的精心组织下,在各个部门的大力支持下,在参赛代表的共同努力下,本次比赛一定会赛出风格,赛出友谊,赛出好成绩。
最后,衷心祝愿庆三八女职工登山比赛取得圆满成功。
篇5:材料购销合同
买方(以下简称甲方):
卖方 (以下简称乙方):
甲、乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经友好协商,就甲方向乙方购买本合同所述产品事宜,按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,达成协议如下:
一、合同标的
二、 货物交付方式、交付地点
1、汽车运输,交付地点为以下三个:
2、乙方负责组织汽车运输并负责货物安全到达甲方指定的交付地点,运输费用由甲方承担
三、货物验收和产品质量 质量标准
质量标准按GB175―20xx国家标准执行。
四、付款方式 款到发货。
五、双方责任
甲方提前2至3天向乙方提供需求计划,乙方必须及时组织货源,保质保量按时供应甲方的水泥(不可抗力因素影响除外)。
六、违约责任
1、如乙方迟延交货,乙方应向甲方支付违约金,每延迟一日,违约金以本批次货物总货款的 1 %计算。。
3、如乙方货物经送检不合格,乙方除承担检验费用外,乙方还应全额退还甲方预付款项并承担该批货款10的违约金
七、合同争议的解决方式
在本合同履行过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决。经协商不能达成一致意见的,任何一方可以向合同履行地人民法院起诉。
八、其他
1、双方确认本合同中约定的地址为双方的有效送达地址,双方的任何往来函件送达该地址视为有效送达。
九、合同生效
1、本合同期限为贰年,自双方签字盖章之日起生效。
2、甲乙双方就本合同签订的的任何附件及补充协议,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:肺炎疫情先进事迹材料个人心得体会_肺炎疫情先进事迹心得体会
用“三颗心”帮助患者迎来“春暖花开”
有人说,在ICU工作是很有成就感的,可以亲身鉴证生命的奇迹;有人说,ICU是个精英部队,医务人员的素质都非比寻常。与普通病房相比,ICU的患者生命更加脆弱,病情更加不稳定。“他们没有家属的陪伴,任何需求都只能通过护士的工作来满足。”__说,ICU的每一位患者都让我看到了生命的脆弱和面对疾病的无力感,他们都期待春暖花开,期待自己能活着转出ICU。而我们作为陪伴他们最多的人,必须具备“三颗心”:细心、真心、责任心,这样才能驱走他们心理和身体的病魔,迎来春天。
ICU里患者病情较重,病情的观察至关重要。深夜里,__依然在病床旁,看着心电监护上数值的变化,液体的输注情况,患者的睡眠情况、呼吸情况等,一旦出现变化,她总是立即与医生沟通,做到及时干预。
对待生命,__总是怀着一颗崇敬之心,她将护理好每一个生命当做自己的责任。一天,__已经洗手准备下班,听到中班的同事说一位双下肢截肢术后的患者右下肢残端大出血,她赶紧跑去与同事一起迅速开放静脉通路,遵医嘱快速输液,配制去甲肾上腺素泵人维持血压,同时为患者交叉配血,做术前准备。在她和同事的努力下,患者的病情终于得到了控制。
她是出色的仪器设备管理师和培训师
身兼仪器设备管理师和培训师双重角色的__,在担任仪器设备组长期间,总是及时对仪器设备进行维护与保养,减少仪器设备的损坏,及时对故障仪器进行报修登记,保证仪器设备时刻处于完好备用状态,成为仪器设备充分发挥监护、抢救、治疗作用的坚强后盾。
18年的临床护理经验,让她熟练掌握了先进仪器的操作与急、危、重症的抢救技术,在各种大型、突发性急救中都能配合医生出色地完成各项抢救任务。一次,ICU病房的一位患者心率从110次/分钟降到70次/分钟,__察觉病情变化后马上通知医生,及时将患者悄然恶化的病情刹住。“__的能力基本可以和医生相提并论。有些医生发现不了的问题,她都能够发现。跟她搭班,我们很放心。”ICU刘志勇主治医生评价道。
除了提升自己的能力,__更是一心致力于提高科室护理人员的整体水平。为配合优质护理服务的开展,为患者提供安全服务,让ICU的具体工作流程更加细化、标准化,__组织科内护师以上职称的护理人员重新制定了所有与ICU有关操作及工作的细化流程,使ICU每一项护理操作有一套更新后的具体配套制度、流程,并制定出相关的考核评分标准,使ICU的各项护理操作更加规范。
“对我来说,最幸福的事情就是看着危重患者从我们中心ICU病房转出去。我希望通过我们所有护理人员的规范操作和用心护理,让每一个患者都能转危为安。”__如是说道。
篇7:乡镇团代会领导讲话材料
各位代表:
石台中学第十三届团员学生代表大会今天隆重开幕了。 首先,我代表校领导对大会的召开表示热烈的祝贺!向全体代表致以亲切的问候和良好的祝愿!
各位代表,共青团是党领导的先进青年的群众组织,是党的得力助手和后备军,是社会主义事业的建设者和接班人,理应积极地面对着充满希望和挑战的未来。在此,我代表学校对同学们提几点希望:
第一、热爱祖国,热爱集体,树立正确的世界观、人生观、价值观。加强思想道德修养,提高明辨是非能力,敢对不良行为说不,共同营造一个良好的校园氛围,这样才有利于我们青年学生的成长,才能使中华民族传统美德薪火相继,中华民族才有希望。
第二、明确任务,加强学习,提高自己的综合素质。现代社会已进入终身学习的知识时代。请你们以求知的信念,科学的观点,实践的精神和创新的热情投入到学习和工作中,积极参加学校的各项活动,模范遵守校规校纪,不断加强自身修养,自信自强,勤奋学习,勇于创新,立志成才。
第三、勇于吃苦,勤于实践,发挥先锋模范作用。“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”青年团员只有树立远大志向,勇于吃苦,勤于实践,大胆探索,才能不断开拓创新,真正做到自信——成功、自强——成才、自律——成人。你们以身作则,率先垂范,努力发挥团代表的先锋模范作用,成为奋发有为的社会主义栋梁之才。
回望过去三年,在校党总支的领导下,校团委书记的带领下,我校团委学生会的各方面建设管理日趋成熟,在不断经受考验与磨练的过程中逐步造就了求真务实、开拓创新的工作氛围,培养了一大批具有较强组织协调管理能力的团委学生会干部,并配合学校开展了各项丰富多彩的校园活动。可以说,上一届我校团委、学生会的成绩是非常明显的。在此,我也希望你们今天能够选出团结精干的新一届校团委班子,并在新一届团委班子的带领下立足现实,把握机遇,增强信心,齐心协力,努力使我校共青团的工作再迈上一个新台阶,开拓我校共青团工作的新局面。
篇8:教师先进事迹演讲稿范文大全
尊敬的各位领导,各位评委,朋友们:
大家好!今天我演讲的题目是《倾心教育热土,共铸不朽师魂》我是一名来自××镇一中的普通教育工作者。几年的教育生涯,让我深深地体验到:敬业奉献是为师之本,爱心责任是师德之魂。赞科夫说得好:“当教师必不可少的,甚至几乎是最主要的品质就是热爱学生。”只有给予学生爱,让学生感受到爱,体会到被爱之乐,他们才会学着去爱别人。“金凤凰”要爱,“丑小鸭”更要爱,唯有爱满天下才能换来桃李芬芳。一个生病的学生看到老师为自己着急得流泪,一定会倍感温暖而铭记在心;一个对学生嘘寒问暖的老师,必定是一个深受学生喜爱的好老师。面对学生的偶然犯错甚至是冒犯自己,你是宽容地就势引导,还是大发脾气或撒手不管呢?有爱心的教师总是选择前者,他们善于把关怀和宽容作为与学生沟通的法宝。 这些老师就像“老鹰捉小鸡”游戏里拼命保护自己孩子的鸡妈妈一样,面对“老鹰’,他们选择义无反顾地张开双臂,挽回了“小鸡”的安危。这,正是高尚师德的伟大力量。
当“师德缺失”、“教育之痛”被屡屡提及时,当“行为示范”的为师准则在经济利益的驱使下开始扭曲时,这些教师却用生命书写了大大的“师德”二字,留给我们的,难道不是难以衡量的财富,和沉甸甸的警醒吗?
如果你是一丝春雨,就要滋润更多的小草;如果你是一片树叶,就要遮挡更多的绿荫;如果你是一缕阳光,就要温暖更多的心灵。这就是教育者的胸怀。在我们的身边,这样的教育工作者又何尝少呢?他们承受着社会的压力,肩负着家长的厚望,承载着孩子们的期盼,有的带着一身病痛,装着药,却执著地站在讲台上;有的将孩子的作业带回家,带上老花镜,一本一本的细细地批改;有的亲人病重在床,却舍不得离开孩子,舍不得请一天假;有的虽已年过半百,却仍然孜孜不倦,学新理论,学信息技术,苦练三笔字,不断更新观念,做到了人老心未老;有的甘心献身于贫困山区教育事业,不为名,不为利,为的是让那里的孩子走出大山。他们无怨无悔,用自己的青春和生命来捍卫职业的圣洁,用行动来诊释师德的真谛!他们把委屈和泪水装进心里,呈现给家长、孩子们的,永远是阳光灿烂的笑脸!他们的精神又何止是春蚕精神、蜡烛精神!
“教育无小节,节节是楷模”。教育学生是个艰巨的灵魂和性格塑造工程,就让我们在这半亩方田里勤耕力作,用自己丰富的知识,风趣的谈吐来征服学生的心。用自己端庄的仪表,得体的举止感化学生的行为。用自己高尚的师德,真诚的师爱塑造学生的灵魂,真正负起“三钱粉笔,万钧重担”的为师之责,让自己的生命之火为教育事业而熊熊燃烧吧!
捧着一颗心来,不带半根草去。作为教育工作者,从事着太阳底下最光辉的职业,我们倍感自豪。没有鲜花,我们却拥有满园的桃李芬芳;没有掌声,我们却赢得尊重与赞赏;没有金钱,我们却拥有孩子们心灵的阳光!我们播洒着期盼,收获着成功的喜悦;我们播洒着清贫,收获着社会的富强!既然选择了教育,就要无怨无悔。因为,我们是光荣的教育工作者!耿耿园丁意,拳拳育人心;身于幽谷处,孕育兰花香。让我们宣誓:任凭岁月更迭世事沧桑,任凭青春流逝憔悴红颜,我们依旧永守心中这盏希望之灯,倾心教育热热土,同铸不朽之师魂!我自豪,我足教师;我骄傲,我是人民的教师!谢谢大家!
篇9:材料供货合同范本
甲方:
乙方:
经双方友好协商,甲方向乙方采购项目的施工涂饰材料,为确保双方的利益和职责,确保工程按期保质保量的完成,特签定以下条款,共同遵守实行。
一、材料总类、质量、价格及金额(见表)品牌为:
品名及规格
数量
单价
金额(元)
备注
二、送货时间及地点
合同至签订之日起7日内,乙方将货送到甲方指定的区域,甲方在乙方货到之日,须当场签收,由甲方自行保管,与乙方无关。
三、颜色与包装
颜色为甲方与建设方所定,其色号为,如有变更其后果由甲方负责。
四、付款方式
合同签订后,甲方先付给乙方元作为定金,乙方将货生产好时,通知甲方将余款元付清后,乙方将货送到甲方指定区域。
五、责任
乙方保证货物能通过相关部门检验,(检验费用由甲方负责)。并提供相关资料,材料施涂后,如因质量问题引起的损失,则由乙方负责。
六、合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成,按≤经济合同法≥处理,本合同一式二份,双方各执一份,合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表: 乙方代表:
身份证号码: 身份证号码:
签订时间: 签订时间:
篇10:材料员年终工作总结结尾
光阴似箭,日月如梭。一转眼,一个月的时光已经悄然消逝。通过过去一个月的材料采购工作,我从思想上、学习上、工作上、工作中存在的不足及今后的打算做以下汇报:
一、从思想上
首先,从思想上要端正工作态度,积极进取。对于自己份内的工作以及领导安排的各项工作,都要积极认真地去完成,绝不能因为自身的原因而影响工作的顺利进行。其次,要有较强的责任心。俗话说的好:世上无难事,只怕有心人。只有深刻地领会了这句话的精神,就没有做不好的事情。我一直以来就是用这句话来鞭策自己,在实际工作中,不断完善自己的知识,努力把自己的工作做得更好。
二、从学习上
充分利用工作的闲暇时间,认真学习,对工作中遇到不会不懂的,虚心向相关其他人请教,有时也会上网查询相关资料(时常关注国内大材料的涨势情况)。在实际工作中不断提高自己的业务水平,严格规范操作自己的业务。
三、在工作上
严格材料进场验收制度。材料到场后,要按审批完的材料计划,就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度,对呆滞积压、质量低劣的材料不予验收;无使用对象的特殊材料不予验收;超储备定额悬殊的一般材料不予验收;成件包装物资要进行抽查,凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。
作为建筑相关的新人,我对于建筑各方面的知识学习的还远远的不够,尤其是明知道图纸上面有标明的相关材料物种,但还是为了省时间,直接就问同事了,这样虽然知道结果的速度快,但是长久下去,不是个好事,尤其是不利于自己成长,下步的努力方向就是要练成自己会看图自己会计算的能力。
篇11:材料供应及安装合同书
甲方(发包方):
法定代表人:
地址:
联系方式:
乙方(承包方):
法定代表人:
地址:
联系方式:
根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律法规,本着平等、自愿和诚实信用的原则,就甲方 项目 地块 标段 供应及安装(施工)事宜,甲、乙双方经协商一致签订如下合同条款,以资共同遵守。
一、合同金额及结算方式
1、本合同工程造价及其组成见下表:
序号 单项工程名称 综合单价(元) 工程量 合计(元) 备注
1
2
3
4
5
6
7
工程造价总计:人民币 元
(大写: 元整)
注:各单项工程造价明细表见本合同附件1。
2、结算方式:结算单价按单项工程造价明细表确定的单价执行,工程量以实际施工数量以及变更签证情况据实计算;
3、本合同产品单价的构成:包括但不限于材料费、制作费、人工费、机械费、运输费、装卸车费、安装费、施工费、安全文明措施费、规费、管理费、利润、税金、乙方应当提供的伴随服务、售后服务费及全过程中保险费用等与本合同有关的全部费用,且在合同期内产品单价不因市场劳动力、原材料价格变动等任何因素而变动;
4、另行约定(如结算方式或产品单价构成不同于本条第2或第3款约定的,可在此作另外约定。该约定一经作出,其效力高于本条第2、3款的相关约定):
二、工程承包范围、合同工期及施工工艺、流程
1、工程承包范围:
2、合同工期:
3、施工工艺、工程:
三、工程质量
1、工程质量:合格,符合相关国家及地方、行业标准、规范要求;
2、乙方保证用于本工程的产品或材料是全新的,且为生产厂家原厂生产,其技术规格符合本合同约定;
3、乙方保证用于本工程的产品质量符合国家标准或行业标准,如企业标准或本合同约定的产品质量标准高于国家标准或行业标准的,乙方保证所提供的产品质量满足企业标准或本合同约定标准;
4、产品包装:有国家标准的,按照国家标准包装;没有国家标准的,按照行业标准包装;既无国家标准又无行业标准的,按双方协商的标准包装;产品包装应有乙方名称(或标志),乙方必须采取防潮、防雨、防腐蚀等保护措施以保证运抵工地现场的产品其质量、数量、性能满足要求;
5、其他要求(对本合同工程质量尚有其他要求需要明确的,可在此处进行补充,该补充约定与本条前4款约定具有同等效力):
四、验收
1、合同项下材料(设备)的交货地点由甲方指定,乙方将用于本工程的材料运抵指定甲方地点前12个小时应通知甲方作验收准备;
2、货物到达交货地点后24小时内,由甲方组织乙方、监理共同对货物的包装、外观、产品标识、合格证书、检测报告、规格型号、数量、质量等进行初步检查验收,根据货物的不同特点可采用目测、称重或测量等方法;如果本合同所涉产品之前有封样的,应同时进行对样验收;验收合格的产品才允许用于本工程;如甲方未在货物到达交货地点后24小时内组织验收,则视为验收合格;
3、甲方对于乙方供应产品的检查不限于到货时的检查验收,在施工前、施工中、竣工时以及质保期内,甲方有权随时抽检。甲方提出质量异议后,乙方应立即予以维修、更换,并赔偿因此给甲方、物业公司或他人所造成的损失;
4、本合同安装或施工作业有隐蔽内容的,乙方应在隐蔽工程隐蔽以前完成自检并通知甲方、监理对隐蔽工程的条件进行检查。经检查,如隐蔽工程条件不合格的,乙方应在指定期限内完善工程条件直至合格。隐蔽工程条件经检查合格后乙方才可进行隐蔽施工。如乙方未通知甲方、监理检查而自行进行隐蔽作业的,事后甲方或监理有权要求对已隐蔽的工程进行检查,乙方应当按照要求进行剥露,并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的,乙方应当返工,重新进行隐蔽,该种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由乙方负担,如工期延误的,乙方还应承担工期延误的违约责任;若甲方在收到乙方通知后 内未组织检查,则视为检查合格,事后发现工程质量不符合甲方要求,则甲方需与乙方按 方式承担责任。
5、验收依据:相关国家标准或行业标准,如企业标准或本合同约定的产品质量、技术标准高于国家标准或行业标准的,按企业标准或本合同约定的标准进行验收;产品检测检验结果报告;已封样的产品;
6、工程竣工后,乙方应完善竣工验收资料并及时通知甲方、监理和总包单位进行初步验收,并由政府质量监督职能部门进行最终验收。根据甲方工作需要或政府相关部门要求,乙方应负责向质监站、档案馆等职能部门报送竣工验收资料。
7、其他约定(对本合同工程验收的依据、办法以及验收结果的确认等内容尚有其他情况需要明确的,可在此处进行补充,该补充约定与本条前6款约定具有同等效力):
五、工程价款支付、履约保证及质保金
1、付款方式及节点安排:
2、履约保证及质保金约定:
3、质保金退还:质保期满且乙方无违约情形同时产品无质量问题的,甲方于30日内一次性无息退还给乙方;
4、乙方开户信息:
指定收款账号:
开户行:
户名:
5、甲方支付款项后,如因乙方提供的开户信息有误,甲方为此不承担任何责任,视为甲方已按合同约定进行付款,乙方不得要求甲方就此款项另行支付,同时须按合同约定继续履行义务;
6、乙方申请付款时必须提供真实、合法的发票。若乙方提供假发票,自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失,同时乙方应另按假发票票面金额的 %向甲方支付违约金。乙方承诺甲方追偿本条款所涉损失及违约金的权利不受任何限制。
六、售后服务、质保及费用
1、乙方应积极提供与本合同产品相关的伴随服务、售后服务,具体包括但不限于以下内容:提供与本合同产品相关的安装、施工或使用说明等技术资料;根据甲方需要,免费培训甲方及施工单位相关人员,到产品安装或施工现场进行指导,协助甲方对产品安装或施工质量进行检查;
2、质保期:本合同工程质保期 年,自工程完工并经验收合格之日起计算;
3、在产品使用过程中发生质量或使用问题的,乙方接到甲方电话或书面通知后,应当在2小时内到达事故现场并处理完毕;
4、在质保期内,如发生质量或使用问题的,乙方必须在接到甲方或物业管理单位的书面或电话通知后的1天内进场进行免费维修,维修无法解决问题的应无条件更换相应产品、部件(因不正当使用、人为破坏者除外)。如乙方不实施维修、维修不及时或维修不力,甲方有权另行聘请第三方进行维修,发生的费用由甲方直接从乙方的质保金中扣除,乙方无条件同意并认可甲方扣除的费用数额,如质保金不足以支付维修费用的,乙方应在三个自然日内补足差额;
5、乙方应当确保质保期内维修安全,妥善设置安全提醒标志,采取安全保障措施。乙方人员的安全由乙方负责。如乙方维修给甲方或物业管理单位或其他任何第三方造成人身伤害、财产损失的,乙方应赔偿全部损失;
6、质保期满后,乙方应继续提供维修服务,此阶段维修服务乙方只收取成本费;
7、其他约定:
七、双方权利与义务
1、甲方应按照本合同约定按时足额支付工程款;
2、甲方应协助乙方协调与相关施工单位关系以及施工用水、用电问题;
3、乙方承担施工噪声、扰民、污染所发生的一切费用和责任;
4、施工中未经甲方同意,乙方不得随意拆改原建筑物结构,否则产生的任何责任均由乙方承担;
5、施工期间及工程虽完工但未交付甲方前,由乙方负责本合同承包范围内的成品、半成品的保护工作,费用由乙方承担;在施工期间及乙方未撤离工地前,若乙方给甲方或第三方的成品、半成品造成损害的,由乙方承担相应的赔偿责任;
6、施工用水、用电费用由乙方承担,甲方可在支付工程款时扣除或者由乙方自行交纳;
7、施工过程中产生的垃圾,乙方应根据甲方或甲方指定单位的要求进行清运并承担费用;
8、其他约定(对双方权利义务尚有其他情况需要明确的,可在此处进行补充,该补充约定与本条前7款约定具有同等效力):
八、违约责任
1、甲方逾期付款的,应按照逾期付款额的日万分之 向乙方偿付逾期付款违约金;但乙方( )同意/( )不同意对甲方因内部付款审批程序可能造成的延误付款给予充分谅解;
2、由于乙方原因造成工期延误,每延误一日,乙方应按照合同总价的万分之 的标准向甲方支付违约金;延误超过10日,乙方应按合同总价的 %向甲方支付违约金,同时,甲方有权全额扣除乙方交纳的履约保证金,而且甲方有权将乙方清理出场,更换其他合作单位;
3、若本工程质量不符合国家质量验收规范和本和合同约定的质量标准,乙方应无条件返工至合格,并经甲方、监理单位联合验收认可。同时,乙方应向甲方支付合同总价的 %作为违约金,且甲方有权全额扣除乙方交纳的履约保证金;
4、因乙方产品质量或工程安装施工问题给甲方或第三方造成人身伤害、财产损失的,乙方除应按照本合同约定承担相应的赔偿责任和违约责任外,还应承担其他相关的全部损害赔偿和补偿责任;
5、乙方向甲方支付的所有违约金和赔偿金,甲方有权在应付未付款、履约保证金或质保金中扣除。应付未付款、履约保证金或质保金不足以支付违约金或赔偿金的,乙方应在三个自然日内补足差额;
6、乙方应保证提供的材料(设备)或服务不侵犯任何第三方知识产权,如因此给甲方造成诉讼或纠纷,乙方应承担甲方全部损失,并应向甲方支付合同总价的 %作为违约金;
7、其他约定(关于违约责任尚有其他情况需要明确的,可在此处进行补充,该补充约定与本条前6款约定具有同等效力):
九、现场管理与安全文明施工
1、乙方应服从甲方及总承包单位的管理,执行施工现场管理相关制度及各项会议决议,相应的处罚构成乙方违约责任的补充;
2、乙方应按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的财产及人身安全。如乙方疏于管理或违章操作,造成安全事故,或给甲方及其他任何第三方造成人身伤害、财产损失的,由乙方负全责;甲方应积极配合乙方的安全施工,并尽量为其提供便利;
3、乙方应遵守政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等相关管理规定,因此遭受处罚的,费用由乙方自行承担;
4、乙方对工程全部交付之前的消防、安全、风险防范等一切事项负责,并对本公司人员的行为负责;本公司人员包括乙方员工、雇佣人员、代表人员或其他基于同乙方的关系进入项目工地的人员。
十、签证管理
1、未经有效签证,本合同价款、变更及工期不做任何调整;
2、所谓有效签证是指必须符合以下全部条件的签证:
(1)自相应情况发生之日起2日内由乙方向甲方提出申请;
(2)经总监理工程师确认;
(3)经甲方工程部经理确认;
(4)经甲方加盖公章确认。
十一、不可抗力
由于不能预见、不能避免和不能克服的自然灾害或社会异常事件,致使本合同不能履行或者不能完全履行时,遇到上述不可抗力事件的一方,应立即书面通知合同相对方,并应在不可抗力事件发生后十五天内,向合同相对方提供经不可抗力事件发生地的县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件,由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或者全部免除合同的责任、或者延期履行合同。
合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除其责任。
十二、争议处理
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决等均受中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区法律、澳门特别行政区法律和中国台湾地区法律)的管辖。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,应:
□向 仲裁机构申请仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
□向 所在地有管辖权的人民法院起诉。
十三、通知与送达
任何一方就本合同发给另一方的任何通知、函件等须以书面形式进行。该书面文件如以专人送达,于送达时视为对方已接收;如以传真、邮件等形式送达,则以传真发出之日、邮件寄出日后三日视为对方已接收。除非另行书面通知,双方送达时以本合同约定的送达地址为准,下述地址为双方确认的有效通讯地址,若有变更,任何一方应立即书面通知对方确认,在被通知方收到该书面通知前,有关送达的法律后果由通知方承担。双方确认送达地址如下:
甲方送达地址:
邮政编码:
电话:
传真:
乙方送达地址:
邮政编码:
电话:
传真:
十四、本合同附件
1、附件1:单项工程造价明细表;
2、附件2:工程形象进度、工程量及工程质量确认书。该确认书为乙方申请支付工程进度款时必须预先完成的确认文件,只有其实际完成形象进度、工程量及工程质量与合同约定的付款节点安排一致,甲方才予以支付进度款;
3、附件3:工程质量评价意见书。该意见书为乙方申请结算及结算付款时必须预先完成的确认文件,只有完工工程质量满足合同约定的质量标准且通过各方评价的,甲方才予以结算并根据合同约定支付结算价款;
4、附件4:乙方授权委托书;
5、附件5:其他相关约定。(除本合同正文及其他附件外,双方尚有其他事项需要约定的,可在本附件中进行补充。双方同意:本附件中载明补充约定与本合同正文和其他附件就同一事项的描述存在差异或冲突的,以本附件中的相关约定为准。)
6、上述附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同其他条款具有同等法律效力。
十五、其它
1、如本合同内容为通过招投标确定的,则招标文件和乙方投标文件以及相应的澄清和答疑文件均为本合同的组成部分,双方均应受其约束。招标文件、投标文件、答疑文件和澄清文件对同一问题的约定或描述有冲突的,以在后形成的文件的约定或描述为准。如本合同与招标文件、投标文件、答疑文件和澄清文件对同一问题的约定或描述有冲突的,以本合同的约定或描述为准;
2、廉洁合作:乙方及其工作人员不得以任何理由和形式向甲方工作人员行贿,否则,一经发现,甲方有权解除合同,乙方自行承担因解除合同所产生的全部损失。甲方及其工作人员亦不得以任何理由和形式向乙方工作人员索贿,否则,乙方可进行实名或匿名投诉、举报。
3、未尽事宜,双方可另行协商,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力;
4、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,均具有同等法律效力;
5、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
授权代表: 授权代表:
联系方式: 联系方式:
时间: 年 月 日 时间: 年 月 日
?
附件1:单项工程造价明细表
表(1):单项工程名称:
序号 项目名称/工艺流程 单位 数量 人工费 材料费 材料品牌 机械费 管理费 利润 税金 综合单价(元)
1
2
3
4
5
6
…
附件2:工程形象进度、工程量及工程质量确认书
项目名称:
日期: 年 月 日
一、施工单位申报
施工单位名称
合同编号
承包内容
标段/幢号
完成形象进度、工程质量描述 1、
2、
二、审核
项目部意见
签名: 日期:
材料管理部意见
签名: 日期:
造价控制部意见
签名: 日期:
采购部意见
签名: 日期:
附件3:工程质量评价意见书
工程项目
施工单位
监理单位
评价时间
评价内容:
施工单位自评意见:
监理单位评价意见:
监理工程师: 总监理工程师:
生产部评价意见:
生产部经理:
材料管理部评价意见:
材料管理部经理:
采购部评价意见:
采购部经理:
附件4:授权委托书
公司:
兹授权我公司 同志全权代表本公司处理与贵公司在《 合同》签订、履行过程中的一切事宜,由此产生的一切经济责任和法律后果本公司均予以认可并对此承担责任,委托有效期至该合同履行结束。
被委托人无转委权。本委托书自出具之日起生效。
被委托人:
性别:
身份证号:
单位:
部门:
职务:
详细通讯地址:
邮政编码:
电话:
附:被委托人身份证件(骑缝加盖公章)
法定代表人签字:
委托日期:
被委托人签字:
篇12:入党积极分子思想汇报材料
近日,中央领导同志作出重要指示,在新冠肺炎疫情防控斗争中,对那些在抗疫一线事迹突出的入党积极分子,可根据其表现“火线”发展入党。为贯彻落实中央领导同志重要指示精神,中央组织部印发通知,要求各级党组织抓紧做好在抗疫一线发展党员工作。
疫情防控一线,是战场,是“火线”。火线入党,是革命战争年代常见的做法。把入党积极分子放到火线上去考验,在完成急难险重任务现场、重大斗争一线去检验、考察和培养、锤炼他们,在“千淘万漉”中发展入党,是我们党的优良传统。和平年代,没有了硝烟弥漫的战场,抗洪救灾现场、抗震救灾一线、疫情防控前沿等急难险重任务的前沿,就是“火线”。疫情发生以来,广大非党人士逆行而上、无畏向前,积极主动投入到抗疫斗争中,战在抗疫一线,冲在抗疫前沿,他们以实际行动守护人民群众的身体健康,保护群众生命安全。其中,有很多入党积极分子在战“疫”一线主动站出来,敢于冲锋、勇于奉献,用实际行动砥砺品质、接受党的考验,通过党组织严格审查把关后,他们中表现优秀的一些入党积极分子在疫情防控第一线“火线入党”,为党的肌体增添更多“优质细胞”。
“火线入党”成为疫情期间的热词,引发广泛关注和讨论。关注的焦点在于“火线入党”是不是搞“突击入党”、有没有“破格入党”,是不是让那些别有用心、趁机捞取“政治名片”的人有了可乘之机等等。梳理中组部印发的通知,有几个关键词“坚持标准、保证质量”“一贯表现好、符合党员条件”“在抗疫一线事迹突出”,突出了“火线”入党的条件和要求,划定了“火线入党”的“硬杠杠”。这一要求,为“火线”发展党员提供了遵循。纵观各地有关报道,截至目前,湖北、广东、河南、北京等12省(市)和国家卫健委等各级党组织共在抗疫一线发展了3060名党员。从报道来看,各地更加突出了发展对象的“硬件”,更加严格程序和要求。可以说,火线入党,并不是“走后门”“走捷径”,也不是搞突击、“搞特殊”,更不是破格和简化程序,而是在严把关口、完善程序中对优秀入党积极分子的“褒奖”,是党组织的肯定与回复。
疾风知劲草,烈火炼真金。选择入党,意味着选择了责任、和担当,也选择了牺牲和奉献。作为党员,就应在平常时期看得出、危急关头冲得出、在紧急时刻顶得上。火线入党,更能检验是不是对党的事业无限忠诚,更能看出担当够不够、奉献精神满不满,通过“火线”淬炼,炼出“真金”。在战“疫”一线,许许多多入党积极分子响应号召,主动站出来,递交“请战书”,义无反顾、“逆行”而上、冲锋在前,筑起了保护群众生命健康的“防火墙”。通过“火线”淬炼,使理想信念得以更加坚定、思想得以提纯、初心得以砥砺。通过“火线”淬炼并发展入党,更加使人信服,更能得到赞许。
“火线”是战场、是考场,也是入党积极分子们的学习阵地、实践课堂。需要指出的是,在“火线”上吸纳进入党组织,对入党积极分子来说,仅仅是“入门”,是另一种开始。对“火线”上的同志来说,更需要自觉以更严的要求、更高的标准、更强的本领、更实的作风,答好“为什么入党、在党干什么、为党留什么”这个命题,以党员的标准更严格地要求自己,更加珍惜疫情防控一线这个“课堂”,自觉向夜以继日奋战在一起的优秀党员们学习,见贤思齐,擦拭思想“灰尘”,继续在战“疫”中接受考验,勇挑重担、积极作为,无私奉献,自觉改造提高,真正成长为党和人民事业需要的合格党员。
知者行之始,行者知之成。“火线”入党,是党组织的肯定,是更新的要求。只有在“火线”加以锻造,让理想信念更加坚定,作风更加过硬,本领更加高强,才能在“火线”上扛起时代使命,经受风浪考验,在千锤百炼中铸成“真金”。
篇13:材料供应合同
甲方: 乙方:
甲乙双方经协商一致,就装修材料配送达成以下合理以便共同遵守。
第一条:工程地点:
第二条:材料名称及指标
第三条:计价方式
1、市场价格是指当前时期,当地建筑市场询价,公认的市场合理价格。如市场价格有变动,乙方应提前5天与甲方协调,如因价格方面未能达成统一协议,甲方在10内将乙方货款结清,甲方有权选择另一供货商,乙方不得干涉。
2、最终结算按甲方实际验收合格的签收票据数量为依据。
第四条:付款方式
第五条:交货方式
1、由甲方通知乙方供货时间,品种数量由现场实收数量为准,运至甲方施工指定的地点,并卸放整齐,并保证材料数量、质量。
2、如因乙方资金不足或其它原因,材料不按时到达,导致甲方工地因材料停工误工,乙方必须承担由此带来的一切经济损失,甲方有权从材料款中扣除此费用。
第六条:质量标准和验收方式
1、乙方提供的材料必须符合甲方要求的标准和质量,文明供货。
2、乙方所送的材料甲方抽样送实验室复试,如发现不合格产品,甲方有权让乙方更换合格的产品,乙方承担一切经济损失。
3、乙方所送的材料必需含材料相关合格证书。
4、乙方交货不符合质量要求,甲方有权拒收或退货。 第七条:其他约定:
甲方: 乙方:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
篇14:工作单位鉴定材料范文_员工工作单位鉴定意见
于20xx年作为外聘人员进入工作,主要负责建设项目代建方现场管理工作。
工作期间,该同志能拥护党和国家的路线、方针、政策,遵守国家的法律、法规及各项规章制度和职业道德。能积极提高自身修养,努力向党组织靠拢。
该同志热爱本职工作,精通业务,工作勤奋,具有良好和熟练的沟通技巧和团队合作能力,能够圆满完成领导交办的任务,在工作中勇挑重担,有很强的工作责任心,自觉加班加点,严格自律,工作中有改革创新精神,技术水平过硬,能认真学习学习各项业务知识,善于总结和反思。在两个月的试用期中,负责代建管理工作。在工作中,一直无任何违法违规情况,取得了很好的工作成绩。行为规范、作风正派、成绩突出,其优秀表现得到了委领导和同事们的一致肯定。
鉴于作为外聘人员期间及近两个月的试用期中的表现,本单位认为该同志已具备合格工作人员所应具备的必要条件,根据相关规定,同意该同志按期转正。
篇15:肺炎疫情先进事迹材料个人心得体会_肺炎疫情先进事迹心得体会
1月30日,抗击疫情第14天后,老张家的大门终于打开了。
老张一家四口,住在武威市凉州区羊下坝镇四沟村。老张有两个儿子。1月16日,在武汉就读的小儿子放假返回老家。新型冠状病毒感染的肺炎疫情暴发后,老张傻眼了,原计划走亲戚泡汤不说,全家瞬间成了村里的“雷区”,房前屋后人人躲着走。
委屈、害怕、烦恼、孤独……一家人几近崩溃。
经历过20__年抗击“非典”战役的羊下坝镇中心卫生院院长杨宏说,不能让返乡人员的家成为“孤岛”。他嘱咐老张,小儿子要居家观察14天。同时为老张家配备消毒液、体温表等用品,安排网格化小组建立电话、微信联系,每天早中晚三次由网格管理医生通过视频指导进行健康体检,确定有无发热、乏力、干咳、精神差等不适症状。
学校也打来电话,叮嘱做好防控。加之网络发达,通过手机可以了解疫情情况,老张一家才算松了口气。
1月17日开始,小儿子开始居家隔离观察。老张也没闲着,他和往常一样喂牛、清理圈内杂物,打扫室内外卫生,只不过多了一项家务,对全家里里外外消毒。
每天早饭过后,全家第一次测量体温。测温结果,老张通过视频告诉卫生院的责任医生;12时30分左右,老张对家里进行第二次消毒;15时,他会准时给儿子打电话,询问身体情况并提醒测量体温;18时,家里进行第三次消毒。
这就是今年春节老张家按部就班的一天。期间,全家不和任何人接触,也不给任何一个来客开门。
疫情,让老张家的生活变得复杂和繁琐。但老张说,这么做既是对个人和家庭负责,也是对他人负责。
1月30日,记者从羊下坝镇中心卫生院了解到,老张一家体温均正常,身体未发现异常,已过居家留观期限。
一个家庭,抗击疫情第14天后,门终于打开了。
抗疫一线的驻村第一书记
面对突发的新型冠状病毒肺炎疫情,江西省吉安市万安县135名驻村第一书记主动放弃休假,在疫情防控阻击战中争当守门员、宣传员、劝导员。
第一时间返村开展疫情防控
万安县夏造镇横江村驻村第一书记肖力光,今年56岁。正月初二,肖力光不顾家人劝阻,主动放弃休假,返回所驻村开展疫情防控工作。
横江村地处偏远,是万安县与遂川县交界处。肖力光坚持带头示范,主动到最偏远的村小组开展摸排、宣传工作,每天从早上6点多忙到晚上9点多。
“相比那些在一线的医护工作者,我只能为横江村民做这么点事情,我不累,还能继续工作。”肖力光身体一直不好,身边同事多次劝他注意休息,他却一直坚持在一线。据了解,肖力光工作一周以来,累计行走300多公里,入户宣传1200余人次,对全村所有群众进行了遍访摸排。
正月初三清晨,万安县潞田镇下石村驻村第一书记郭蓉第一时间赶回村里。
郭蓉的丈夫在县纪委监委工作,由于防控疫情需要,坚守在岗工作,没有时间照顾孩子。于是,郭蓉带着孩子到村里一起开展工作。
返回村里后,郭蓉每天组织驻村工作队员与村“两委”干部入组入户,对返乡人员进行摸排,加强疫情防控知识宣传,在村道重点路口排查登记外来车辆。有次在摸排疫情时,快一整天没见到儿子的她,通过村干部家属与儿子视频,视频那头传来儿子稚嫩的声音:“妈妈加油,我会听话的。”
耐心细致地做思想工作
“刘师傅,现在办酒席不利于疫情防控,你这样做,是对亲人不负责任”。这是万安县顺峰乡陂头村驻村第一书记黄国波劝说该村村民刘某不要办酒席的一段话。
为减小疫情传播风险,黄国波组织村“两委”干部进行排查摸底,带头到准备举办酒席的群众家里耐心细致做思想工作,对那些不听劝的人员,他还到部分人员的亲戚家做工作。
同时,黄国波还对本村开展的庙会等人员聚集活动进行劝阻,以保证疫情防控工作有效推进。目前,该村原计划的12场、150余桌酒席已全部取消。
为这样的干部点个赞
赖育斌担任万安县百嘉镇栋背村驻村第一书记已经5年多了,对全村各农户家中情况烂熟于心。春节假期,他仅仅陪伴了家人两天,便回到了工作岗位。
张贴宣传标语、悬挂横幅、组建疫情防控党员服务队……赖育斌每天坚守在抗疫一线。面对疫情防控资源紧缺的现状,赖育斌通过个人关系,托朋友采购了一批体温计,无偿为村民测量体温,并用自己私家车巡回宣传。
在赖育斌的朋友圈里,最多的就是疫情方面的信息,随着防控工作的深入推进,又多了防疫知识的普及宣传。“春节期间还坚持到老百姓家这样做工作,为这样的干部点个赞。”该村村民说。一往无前奔向抗疫一线!他们说:我们冲锋的地方,就是战场
篇16:购买原材料借款协议
甲方(出借人): ______
住所: ______
乙方(借款人): _________
住所: __________________
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成本合同,并保证共同遵守执行。
一、借款金额 :乙方向甲方借款人民币(大写) ______ (小写: ___万元 )。
二、借款用途为 购买原材料 。
三、借款利息:借款利率为月利息 %,按月收息,利随本清。
四、借款期限:借款期限如实际放款日与该日期不符,以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当出具收据,乙方所出具的借据为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
五、甲方以转账的方式将所借款项打入乙方账户。
借款人用户名: _______________
账号:__________________
开户银行: __________________
六、保证条款:
借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。否则,甲方有权要求乙方立即还本付息,所产生的法律后果由乙方自负。
七、违约责任
1、乙方如未按合同规定归还借款,乙方应当承担违约金以及因诉讼发生的律师费、诉讼费、差旅费等费用。
2、乙方如不按合同规定的用途使用借款,甲方有权随时收回该借款,并要求乙方承担借款总金额百分之 一的违约责任。
3、当甲方认为借款人发生或可能发生影响偿还能力之情形时,甲方有权提前收回借款,借款人应及时返还,借款人及保证人不得以任何理由抗辩。
八、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方友好协商解决,也可由第三人调解。协商或调解不成的,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、本合同自各方签字之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。
甲方(盖章):
法定代表人:
签订日期:
月 日乙方 (盖章):
法定代表人:
签订日期: 年月 日
篇17:乡镇团代会领导讲话材料
各位代表,同志们、青年朋友们:
正当全市团员青年深入学习贯彻党的xx大精神之际,共青团**县第十八次代表大会今天隆重开幕了。在此,我谨代表共青团**市委向大会的召开表示热烈的祝贺!向各位代表并通过你们向奋战在各条战线上的广大团员青年,向为共青团事业辛勤工作的各级团干部表示亲切的问候! 向一直来关心、支持共青团工作的**县委、县政府表示衷心的感谢!
三年来,**县各级团组织高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照科学发展观的要求,在县委的正确领导下,围绕党政中心工作,紧扣上级团委的工作部署,团结带领广大团员青年勤奋学习、扎实工作、开拓创新,在改革开放和现代化建设中作出了积极的贡献。与此同时,各级团组织在服务大局、服务社会、服务青年的过程中取得了自身建设的丰硕成果,开创了基层基础工作的新局面。期间,**县创造性地建立无职团员设岗定责工作机制,有效探索团内民主的新路子,20xx年被评为浙江省非公团建先进县,20xx年12月,被团中央授予全国团建先进县。实践证明,**县的共青团工作是卓有成效的,**县各级团组织和广大团干部是积极进取、作风扎实、富有战斗力和创新精神的。这些成绩的取得是**县各级党委、政府高度重视、大力支持的结果,是**县共青团干部和广大团员青年勇于创造、甘于奉献的结果。
当前,我们正处在全面落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的新时期。省第十二次党代会发出的“创业富民、创新强省”号召,市委五届六次全会作出的“坚持科学发展,构建和谐”重大决策部署,**县提出的“实施两大战略,构建和谐,全面建设小康社会”奋斗目标,都为共青团的事业提供了宝贵的发展机遇,为广大团员青年成长成才、建功立业提供了广阔的舞台。为此,我们要更好地认清形势,牢记使命,抓住机遇,奋发进取,推动共青团事业不断焕发蓬勃的生机和活力。下面,我代表共青团**市委对各级团组织提三点希望:
一、用中国特色社会主义理论武装团员青年,牢固构筑社会主义核心价值体系。
为党培养教育好青年一代,始终是共青团组织的首要政治任务。肩负起这一任务,当前最根本的就是要以学习、宣传、贯彻xx大精神为契机,坚持不懈地用中国特色社会主义理论武装团员、教育青年,用中国特色社会主义共同理想凝聚力量,用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞斗志,用社会主义荣辱观引领风尚。要通过丰富多彩、寓教于乐的主题教育实践活动,引导团员青年牢固树立为中华民族伟大复兴而奋斗的远大理想,牢固树立跟党走中国特色社会主义道路的坚定信念;引导广大团员青年与祖国共奋进、与时代同进步、与齐发展,努力成长为理想远大、信念坚定的新一代,品德高尚、意志顽强的新一代,视野开阔、知识丰富的新一代,开拓进取、艰苦创业的新一代,促使广大团员青年按照“四个新一代”的要求健康成长。
二、创业创新,团结带领广大团员青年在“实施两大战略,构建和谐,全面建设小康社会”的宏伟征程中建功立业。
**县全面建设小康社会的宏伟目标令人鼓舞,催人奋进。实现这一目标离不开全县各级团组织的积极作为和拼搏奉献。实现这一目标,各级团组织一定要发挥好青年人最少保守思想、最具创新潜能、最富有创造性、最富有生命力的优势,在创新创业上干在实处、走在前列。要坚持以大力开发青年人力资源为抓手,通过深入实施青春创业计划、“新农村〃新青年”发展计划、青工技能振兴计划等,引领广大青年争做自主创新的先锋、拼搏奉献的楷模,在经济建设主战场竞展风姿。要坚持充分发扬共青团开风气之先的优良传统,通过广泛开展青年文明号促和谐、青年志愿者行动、青年文明社区创建等群众性精神文明创建活动,引领青年在传播先进文化、营造创新文化和弘扬文明新风中争当先锋。要坚持以改善青年民生为重点,通过希望工程、爱心助学、关爱留守儿童等形式,为广大青少年特别是特殊困难的青少年群体提供学习就业、心理健康、精神文化、交流联谊等方面的实质性帮助。要坚持以加强青少年民主法治教育为途径,通过引导青少年积极有序地参与基层民主实践、创建优秀青少年维权岗等,依法维护他们的民主权利和合法权益,为青少年健康成长营造良好的社会环境。
三、以改革创新的精神加强团的自身建设,不断增强团组织的吸引力、凝聚力和战斗力。
构建社会主义和谐社会对共青团组织的自身建设提出了新的更高要求。各级共青团组织要抓住全省开展区域共青团整体化建设这一契机,始终坚持党建带团建,紧跟党建发展步伐,自觉适应新形势对基层组织建设提出的新要求,切实加强行政村、两新组织、社区、机关和企事业单位的团建工作,创新对流动团员的管理,探索发挥团员作用的途径,努力扩大共青团对青年的有效覆盖。要注重形成以共青团工作为主导的青年工作格局,加强对青年社团的引导和管理,充分发挥它们广泛联系青年的作用,不断巩固党的青年群众基础。要努力提高队伍整体素质,加强团干部经常性的教育管理,建立健全培训制度,切实提高团干部的业务本领,充分发挥团干部在团员青年中的表率作用。要深入研究探索共青团工作的规律和趋势,建立健全团内基层民主机制,团的组织动员机制、资源整合机制和项目运行机制,依托团组织的政治、组织、人才及活动品牌的优势,逐步构建起具有开放性、协作性,充满活力的区域团组织网络,不断激发团组织的内在活力和可持续发展的动力。
各位代表,青年朋友们,实施两大战略,构建和谐,全面建设小康社会的实践,赋予了**县团员青年光荣而神圣的历史使命。新的形势激励着我们奋勇前进,新的业绩等待着我们努力创造。我们相信,在**县委的正确领导下,在全县团员青年和广大团干部的共同努力下,**县各级团组织和团员青年一定能在全面建设小康社会的壮阔进程中,谱写更加绚丽的青春篇章!
最后,预祝大会圆满成功!
篇18:省长任职表态讲话材料
尊敬的各位上级领导、各位来宾,大家好!
首先,请允许我忠心的感谢大家大家选举我担任xx省长,这是全省人民对我的信任和托付,没有什么比这副担子更让我感到自己责任的重大。
xx省时革命老区,历史悠久、资源丰富、人杰地灵。随着改革开放,东部沿海地区经济有了突飞猛进的发展,党中央、国务院的正确领导,在历任省委、省政府的领导下,全省人民取得了举世瞩目的成就。
在来到xx省工作的这短短几个月里,我也深刻体会到了机遇与挑战并存,成功与艰辛同在。如今,xx省正处在一个非常关键的发展时期。如何做好当家人,带领全省人民走上社会主义建设的新台阶,显得尤为重要。
我经努力在党中央领导下,紧紧依靠省委的集体智慧,省级四大班子的密切配合,驻川部队和武警官兵的共同努力,以及全体共产党员、老同志、各级干部的精诚团结,各民-主党派、社会各界、广大群众的大力支持,尽职尽责,不负重托。我会十分热爱这片孕育生机、充满活力热土上的一草一木,倍加珍惜来之不易的改革发展的丰硕成果,脚踏实地地继承发扬四川干部、群众多年形成的优良传统和作风。团结带领广大干部群众,坚持以邓-小-平理论和“三个代表”重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,紧紧抓住经济建设这个中心,加快发展,团结拼搏,群策群力,开拓创新,扎实工作,不断把构建和谐宏伟事业推向前进。
古人说:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。我是农民的儿子,是党和人民培养了我,一路走来也是党的栽培使我走上了领导岗位。我一定要保持同人民群众的血肉联系,把自己变成一把雨伞,能为老百姓遮风挡雨;当一头黄牛,能为老百姓耕地种田;做一块石头,能为老百姓铺路搭桥。我一定要把全部的心血都用到工作上,解放思想,勇于创新,恪守职守,埋头若干,鞠躬尽瘁,不辱使命。我一定带头自觉遵章守纪,正派做人,公道办事,廉洁自律,决不以权谋私,决不弄虚作假,决不拉拉扯扯!各位代表,尽管前进的道路是不平坦的,但有邓小平理论和三个代表重要思想的正确指引,有党中央、国务院和中共山东省委的坚强领导,有勇敢的、智慧的勤劳的全省人民的共同努力,没有任何艰难险阻能阻挡山东加快发展的步伐。现在全省上下政通人和,人心思上xx大地充满无限的生机,发展的前景十分广阔。完全可以相信,山东明天更加美好、更加灿烂、更加辉煌!
总之,我下定决心,用自己的实际行动给xx省全体人民交上一份满意的答卷。谢谢大家!
篇19:善意的谎言辩论会反方材料
有人说生活中需要善意的谎言,但是有人说谎言就是谎言,即使是善意的谎言。究竟是不能说谎还是有需要是说一些“善意的谎言”呢?
而我认为不能说谎,要有诚信,这样才能得到别人的信任。大家应该听说过“曾子杀猪”的故事吧。
有一天,曾子的妻子要去赶集,孩子哭着叫着要和母亲一块儿去。于是母亲骗他说:“乖孩子,待在家里等娘,娘赶集回来给你杀猪吃。”孩子信以为真,一边欢天喜地地跑回家,一边喊着:“有肉吃了,有肉吃了。”
傍晚,曾子举着菜刀出来了。妻子不解地问:“你举着菜刀跑到猪圈里干啥?”曾子毫不思索地回答:“杀猪”。妻子听了扑哧一声笑了:“不过年不过节杀什么猪呢?”曾子严肃地说:“你不是答应过孩子要杀猪给他吃的,既然答应了就应该做到。”妻子说:“我只不过是骗骗孩子,和小孩子说话何必当真呢?”曾子说:“对孩子就更应该说到做到了,不然,这不是明摆着让孩子学着家长撒谎吗?大人都说话不算话,以后有什么资格教育孩子呢?”妻子听后惭愧地低下了头,夫妻俩真的杀了猪给孩子吃,并且宴请了乡亲们,告诉乡亲们教育孩子要以身作则。
从这个故事中可以知道,诚信是多么重要。《弟子规》里面有一句话是“凡出言,信为先,诈于妄,奚可焉。”这句话的意思是:凡是说话,首先要讲信用,不能随口承诺,要知道诚信是多么重要。虚假只会换得惩罚,而不会得到奖励。生命是由诚实守信所培育,言而无信,会导致人与人之间互不信任。谎言再美丽,总是害人害己。
所以说,这个世界需要的是诚信,谎言始终是谎言!
篇20:公司购买生产材料借款合同
贷款方:
法定代表人:
地址:
邮编:
联系电话:
传真:
借款方:
法定代表人:
地址:
邮编:
联系电话:
传真:
保证方:
地址:
联系电话:
鉴于:
1、乙方因需要,向甲方请求借款;
2、甲方愿意向乙方贷款;
3、保证方自愿为乙方提供保证。
以上三方本着自愿平等、互惠互利的原则,经过友好协商,就乙方借款事宜达成以下条款,由各方共同遵守。
第一条贷款种类:____________。
第二条借款用途:____________。
第三条借款金额:人民币________元整。
第四条借款利息为百分之二十。
第五条借款期限为年。
第六条借款期限和方式
在本合同签订之日起三日内日,由甲方将贷款全额汇入乙方提供的账户。
第七条还款总额、期限和方式
乙方到期应向甲方偿还本息共计人民币________元整。
其中,乙方于__年__月__日前偿还第一期欠款本息共计人民币________元整;__年__月__日前偿还第二期欠款本息共计人民币________元整;__年__月__日前偿还剩余欠款本息共计人民币________元整。
第八条甲方的权利和义务
1、甲方有权要求乙方出具借据;
2、甲方有权在约定的还款期限内向乙方主张偿还本息;
3、甲方有权在乙方不按合同规定的用途使用借款等严重Υ约的情况下,解除或部分解除本合同;
4、甲方应根据约定及时、足额向乙方支付贷款。
第九条乙方的权利和义务
1、乙方有权要求甲方按照约定及时、足额将借款汇入自己提供的’账户;
2、乙方应当自收到甲方汇款之日起一日内向甲方出具借据。乙方按时提供借据的,不影响双方借贷关系的成立;
3、乙方应当按照约定及时、足额偿还欠款本息;
4、乙方应按照约定的方式使用借款。
第十条保证条款
丙方作为乙方的借款保证人,在乙方不履行合同时,承担连带保证责任。
丙方有权检查和督促乙方履行合同。
第十一条约责任
1、甲方按期发放贷款的,乙方有权按照贷款数额的__按日向甲方收取约金;
2、乙方若不按合同约定的用途使用贷款,甲方有权收回部分或全部贷款。对约使用部分,按人民银行的规定加收罚息。
3、在乙方企业经营不善发生亏损或虚盈实亏,及贷款安全时,甲方有权提前收回贷款;
4、乙方按期还款的,甲方有权按照乙方应还款数额的__按日向乙方收取约金。
第十二条附则
1、本合同自签订之日起生效,于乙方足额清偿借款本息后自动解除;
2、在本合同履行过程中产生争议的,由三方协商解决;
3、本合同尽事宜,由三方友好协商,另行订立补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;
4、本合同即使被政府、政府主管部门或司法机关、仲裁机关认定为法、无效、不可执行,亦不影响本合同有关双方权利义务、约责任条款的效力,该等条款仍然是对双方有效的,双方同意按照上述约定对对方进行有关补偿或赔偿;
5、本合同一式三份,甲方、乙方和丙方各执一份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
日期:日期:
保证方:
日期: