员工入职劳务合同参考文本
甲方:
乙方:
身份证号码:
身份证地址:
现住址:
联系电话:
在平等自愿的基础上,经双方协商一致,就双方解除劳动关系达成如下协议:
1、自_______年_____月_____日起,解除双方签订的劳动合同,双方的权利义务随之终止。双方的劳动关系、工资、社保福利截至到_______年_____月_____日。
甲方为乙方缴纳的基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、住房公积金至_______年_____月_____日止。
2、甲方根据相关劳动法规为乙方办理相关退工手续,并出具相应的离职证明。
3、乙方按照甲方要求办理离职交接手续,并在_______年_____月_____日办理完结。甲方在乙方办理完结交接手续时按照乙方为甲方的工作年限以及法律相关规定,向乙方支付协商解除劳动合同的经济赔偿金总计人民币¥_______元(大写:_____________________________)。
4、乙方应为所掌握的甲方之任何商业秘密(包括本协议内容)进行保密,不得泄露给任何第三方,否则应向甲方支付违约金人民币¥_______元(大写:_____________________________)。
5、甲乙双方之间无任何竞业限制协议,合同解除后,乙方无需履行任何竞业限制义务。
6、本协议是解决双方劳动争议的所有安排和规定,双方不再存在其他任何劳动争议。本协议书生效前双方基于劳动关系产生的权利义务互不追究。
7、上述协议符合法律法规规定,自双方签署之日起成立并生效。本协议书一式三份,双方各执一份、职工档案留存一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:解除劳务合同
甲方(派遣单位)名称:
住所:
法定代表人(委托代理人):
联系电话:
乙方(用工单位)名称:
住所:
法定代表人(委托代理人):
联系电话:
根据《中华人民共和国_____》等法律法规规定,现甲乙双方同意解除劳动合同关系。经双方协商一致,签订本协议如下:
一、劳务派遣合同期限
(方)因?原因,要求提前解除与?(方)的劳动合同。经协商,?甲方按照乙方要求从?年?月?日起派遣?名劳务人员到乙方工作,派遣期至?年?月?日止。
二、劳务费用标准及结算
(一)劳务费用标准:乙方按照每人每月?元标准向甲方支付劳务费用,劳务费用包括应支付甲方派遣的劳务人员的工资、应缴纳的各项社会_____费及其他费用。
(二)结算时间和方式:乙方于?月?日前以银行转帐方式将期间所有劳务费用一次性支付到甲方帐户。
三、甲方在乙方妥善办理完毕工作移交手续后支付乙方包括但不限于工资、经济补偿金、代通知金等所有费用等共计¥?元(大写:?人民币)。
四、乙方自愿放弃其他所有诉求。
五、其他
本协议经甲乙双方签字或盖章后生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力
甲方:(盖章)
法定代表人或(委托代理人):(签名)
年?月?日
乙方:(盖章)
法定代表人或(委托代理人):(签名)
年?月?日
篇2:运输劳务合同
托运方:______________
托运方详细地址:______________
承运方:______________
收货方详细地址:______________
根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条货物名称:______________;规格:______________;数量:______________;单价:______________总额(元):______________。
第二条包装要求
托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。
第三条货物起运地点_____________;货物到达地点_____________。
第四条货物承运日期_____________;货物运到期限_____________。
第五条运输质量及安全要求_____________。
第六条货物装卸责任和方法_____________。
第七条收货人领取货物及验收办法_____________。
第八条运输费用、结算方式_____________。
托运方:______________
承运方:______________
________年____月____日
篇3:年度劳务派遣合作协议书
注意事项
一、本合同文本供劳务派遣单位与被派遣劳动者签订劳动合同时使用。
二、劳务派遣单位应当向劳动者出具依法取得的《劳务派遣经营许可证》。
三、劳务派遣单位不得与被派遣劳动者签订以完成一定任务为期限的劳动合同,不得以非全日制用工形式招用被派遣劳动者。
四、劳务派遣单位应当将其与用工单位签订的劳务派遣协议内容告知劳动者。劳务派遣单位不得向被派遣劳动者收取费用。
五、劳动合同应使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改。确需涂改的,双方应在涂改处签字或盖章确认。
六、签订劳动合同,劳务派遣单位应加盖公章,法定代表人(主要负责人)或委托代理人应签字或盖章;被派遣劳动者应本人签字,不得由他人代签。劳动合同交由劳动者的,劳务派遣单位、用工单位不得代为保管。
甲方(劳务派遣单位):________________________
统一社会信用代码:________________________
劳务派遣许可证编号:________________________
法定代表人(主要负责人)或委托代理人:________________________
注册地:________________________
经营地:________________________
联系电话:________________________
乙方(劳动者):________________________
居民身份证号码:________________________
(或其他有效证件名称 证件号: )________________________
户籍地址:________________________
经常居住地(通讯地址):________________________
联系电话:________________________
根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
一、劳动合同期限
第一条 甲乙双方约定按下列第 种方式确定劳动合同期限:
1.二年以上固定期限合同:自 年 月 日起至 年 月 日止。其中,试用期从用工之日起至 年 月 日止。
2.无固定期限的劳动合同:自 年 月 日起至依法解除或终止劳动合同止。其中,试用期从用工之日起至 年 月 日止。
试用期至多约定一次。
二、工作内容和工作地点
第二条 乙方同意由甲方派遣到 (用工单位名称)工作,用工单位注册地 ,用工单位法定代表人或主要负责人 。派遣期限为 ,从 年 月 日起至 年 月 日止。乙方的工作地点为 。
第三条 乙方同意在用工单位 岗位工作,属于临时性/辅助性/替代性工作岗位,岗位职责为 。
第四条 乙方同意服从甲方和用工单位的管理,遵守甲方和用工单位依法制定的劳动规章制度,按照用工单位安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到相应的质量要求。
三、工作时间和休息休假
第五条 乙方同意根据用工单位工作岗位执行下列第 种工时制度:
1.标准工时工作制,每日工作时间不超过8小时,平均每周工作时间不超过40小时,每周至少休息1天。
2.依法实行以 为周期的综合计算工时工作制。
3.依法实行不定时工作制。
第六条 甲方应当要求用工单位严格遵守关于工作时间的法律规定,保证乙方的休息权利与身心健康,确因工作需要安排乙方加班加点的,经依法协商后可以延长工作时间,并依法安排乙方补休或支付加班工资。
第七条 乙方依法享有法定节假日、带薪年休假、婚丧假、产假等假期。
四、劳动报酬和福利待遇
第八条 经甲方与用工单位商定,甲方采用以下第 种方式向乙方以货币形式支付工资,于每月 日前足额支付:
1.月工资 元。
2.计件工资。计件单价为 。
3.基本工资和绩效工资相结合的工资分配办法,乙方月基本工资 元,绩效工资计发办法为 。
4.约定的其他方式 。
第九条 乙方在试用期期间的工资计发标准为 或 元。
第十条 甲方不得克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给被派遣劳动者的劳动报酬。乙方从甲方获得的工资依法承担的个人所得税由甲方从其工资中代扣代缴。
第十一条 甲方未能安排乙方工作或者被用工单位退回期间,甲方应按照不低于甲方所在地最低工资标准按月向乙方支付报酬。
第十二条 甲方应当要求用工单位对乙方实行与用工单位同类岗位的劳动者相同的劳动报酬分配办法,向乙方提供与工作岗位相关的福利待遇。用工单位无同类岗位劳动者的,参照用工单位所在地相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。
第十三条 甲方应当要求用工单位合理确定乙方的劳动定额。用工单位连续用工的,甲方应当要求用工单位对乙方实行正常的工资调整机制。
五、社会保险
第十四条 甲乙双方依法在用工单位所在地参加社会保险。甲方应当按月将缴纳社会保险费的情况告知乙方,并为乙方依法享受社会保险待遇提供帮助。
第十五条 如乙方发生工伤事故,甲方应当会同用工单位及时救治,并在规定时间内,向人力资源社会保障行政部门提出工伤认定申请,为乙方依法办理劳动能力鉴定,并为其享受工伤待遇履行必要的义务。甲方未按规定提出工伤认定申请的,乙方或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者乙方被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向甲方所在地人力资源社会保障行政部门提请工伤认定申请。
六、职业培训和劳动保护
第十六条 甲方应当为乙方提供必需的职业能力培训,在乙方劳务派遣期间,督促用工单位对乙方进行工作岗位所必需的培训。乙方应主动学习,积极参加甲方和用工单位组织的培训,提高职业技能。
第十七条 甲方应当为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品,落实国家有关女职工、未成年工的特殊保护规定,并在乙方劳务派遣期间督促用工单位执行国家劳动标准,提供相应的劳动条件和劳动保护。
第十八条 甲方如派遣乙方到可能产生职业危害的岗位,应当事先告知乙方。甲方应督促用工单位依法告知乙方工作过程中可能产生的职业病危害及其后果,对乙方进行劳动安全卫生教育和培训,提供必要的职业危害防护措施和待遇,预防劳动过程中的事故,减少职业危害,为劳动者建立职业健康监护档案,在乙方上岗前、派遣期间、离岗时对乙方进行职业健康检查。
第十九条 乙方应当严格遵守安全操作规程,不违章作业。乙方对用工单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。
七、劳动合同的变更、解除和终止
第二十条 甲乙双方应当依法变更劳动合同,并采取书面形式。
第二十一条 因乙方派遣期满或出现其他法定情形被用工单位退回甲方的,甲方可以对其重新派遣,对符合法律法规规定情形的,甲方可以依法与乙方解除劳动合同。乙方同意重新派遣的,双方应当协商派遣单位、派遣期限、工作地点、工作岗位、工作时间和劳动报酬等内容,并以书面形式变更合同相关内容;乙方不同意重新派遣的,依照法律法规有关规定执行。
第二十二条 甲乙双方解除或终止本合同,应当按照法律法规规定执行。甲方应在解除或者终止本合同时,为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。
第二十三条 甲乙双方解除终止本合同的,乙方应当配合甲方办理工作交接手续。甲方依法应向乙方支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。
八、劳动争议处理
第二十四条 甲乙双方因本合同发生劳动争议时,可以按照法律法规的规定,进行协商、申请调解或仲裁。对仲裁裁决不服的,可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二十五条 用工单位给乙方造成损害的,甲方和用工单位承担连带赔偿责任。
九、其他
第二十六条 本合同中记载的乙方联系电话、通讯地址为劳动合同期内通知相关事项和送达书面文书的联系方式、送达地址。如发生变化,乙方应当及时告知甲方。
第二十七条 双方确认:均已详细阅读并理解本合同内容,清楚各自的权利、义务。本合同未尽事宜,按照有关法律法规和政策规定执行。
第二十八条 本劳动合同一式 份,双方至少各执一份,自签字(盖章)之日起生效,双方应严格遵照执行。
(以下无正文)
「本页为《劳务合同》(编号: )签署页,无正文」
甲方(签字、盖章):
签署地点: 省 市 区
签署时间: 年 月 日
乙方(签字、盖章):
签署地点: 省 市 区
签署时间: 年 月 日
篇4:刮胶工程劳务承包合同
发包方:
承包方: 根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:大清包,甲方提供材料,乙方以包工不包料的承包形式包工、包主体内辅助材料、包工期、包质量、包安全文明施工。包括工程建筑施工所需的全部机具设备和一切施工任务。承包方式,其具体目标如下:
1、包工:本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有用工。
2、包辅助材料:本工程的一次性消耗材料(除甲方供应钢材、水泥、商品砼、砂、石子、机砖外),其它所有一次性工程消耗用材由乙方采购,其费用包括在总承包价内。甲方供材料应按规定的用量进行使用,超用部分由乙方承担费用。
3、包周转材料,根据工程需要及时提供周转材料。
4、包机械设备及其维修保养费用:负责本工程需要配置机械设备及配电箱柜、龙门吊、砼搅拌机等,负责施工期间正常保养及维修工作,保证设备及配电箱柜完好和运转正常。、包小型机具、工具及照明用具等费用:乙方自行负责本工程所有的小型机具及工具。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。
5、生活用水、用电不进行定额用量包干,但在生活区内发现一次无人在场的长流水或长明灯给予乙方元的处罚。
6、包工期目标:乙方必须按总合同的工期进度要求,因乙方原因造成工期不能满足甲方要求,应承担相应违约损失。
7、包安全文明施工目标:负责文明施工,保证施工现场及生活区清洁卫生。
8、包质量目标:确保工程一次交验合格。
四、施工工期:根据承包合同,合同工期为天。乙方进场日期由甲方通知,开工日期以乙方接到甲方通知为准。
五、质量要求:合格。
六、安全文明目标:杜绝重大伤亡等各种安全事故,工程施工中发生一切工伤事故及责任全部有乙方自负。
七、劳务承包范围及承包内容:
1、工程范围:在工程图纸范围内的基础土方开挖、清理及土方回填工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、装饰粉刷、室内外地坪及楼地面工程、脚手架工程及现场防护工作、施工现场的安全文明施工。
2、工作内容
3、施工准备工作
根据施工组织设计要求,进行场地平整、负责现场临时给排水设施、临时设施搭设的材料费、安装及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。基础土方开挖及回填工作内容
①清基:配合机械清理基坑土方,开挖及转运基础的土方(包括机械开挖土方以外的土方开挖和回填工作)。
②垫层:垫层的平整、夯实。
③负责土方回填,不负责土方外运,采用人机配合施工。
④配合基础施工的其它部分工作。砼工程工作内容:模板工程(含木制工程)工作内容
①准备工作:熟悉施工图纸,负责抄平放线,做好施工前准备工作。
②模板加工制作:选、配料;划线、截料、砍边、平口对缝,钉木带;垫块及场内原材料、半成品分类堆放等全部操作过程。
③安装:架立模板、立支撑、拉杆、斜撑、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、钉卡子、安装加固、清理木屑及搭拆支模架、板。钢筋工程工作内容
①施工准备:熟悉施工图纸,编制钢筋配料表,提前报甲方技术负责审核。提供准确的钢筋需用量计划,做好施工前的准备工作。
②制做:包括下料、调直、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。
③绑扎。砌体工程工作内容
①施工准备:熟悉施工图纸,编制砌体材料计划,报甲方技术负责审核。做好施工料具准备等砌体施工前的全部工作。
②材料准备:包括砂浆搅拌运输、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。
③砌筑:各类砌体工程的施工全部工序,包括构造柱、独立柱、过梁、压顶、梁顶板等现浇工程。
④养护及验收:保证天的湿润养护,配合砌体验收。粉刷工程:室内外粉刷抹灰、外墙正面部分饰面砖、散水、阳台、找平层、全部人工费。
八、承包费用
1、甲方在签约前三天收取乙方万元的履约保证金。
2、在合同承包范围内,乙方完成规定的工作内容,且施工质量达到验收标准,工期、安全及文明施工等达到甲方要求,劳务承包费用按建筑面积包干。建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算。
3、此承包价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。及使用过程中所有工序的全部费用。
4、此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、钢筋连接、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。、此包干价包括了砼搅拌机施工过程中的全部机具及工具的费用。
5、本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、安全网、施工所用工具、安全带。
6、本包干价包括了现场安全、文明施工措施费及用工费。
7、合同规定整体清包部分不存在计时工。
九、清包价格:按部标准核计每平方米元整。
十、工程结算及付款方式
1、结算:本工程劳务费用按形象进度结算。一层完工含基础结算一次,主体部分完工结算一次。每次结算按实际完成部分的建筑面积及合同约定的单价的_%计算。第一次结算时甲方退回乙方履约保证金,剩余保证金在最后一次结算时全额退回。按工程量提供拨付款申请单,由相关负责人签字后,进行结算。
2、结算付款时,严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。
3、付款方式:每次结算完后的日内以现金支付或银行转账,乙方需开具收据。在施工过程中最高付款比例不超过工程进度劳务款的,主体结构结束后天内付款达到。余款在工程竣工并经甲方验收合格后个月内付清。乙方因自身原因不能完成承包范围的工作,甲方有权要求勒令退场,结算预留的工程款及履约保证金不予支付。
十一、施工质量
1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的合格等级,并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令乙方返工,返工的所有工料费用由乙方负责,并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权安排其他队伍进行返工,返工费用由乙方承担,并罚款元次。
2、严格执行质量“三检”制度,每道工序完成后,乙方先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可用书面形式报甲方验收,对不进行自检、互检、交接检或无记录,或记录与事实不符合验收要求的,每发生一次罚款元。
3、在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的,或整改不及时的,或整改后仍达不到质量要求的每次罚款元。如发现乙方在施工过程中质量差距较大,或不听指挥故意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象,甲方有权勒令其退场,并没收履约保证金及赔偿由此造成的一切经济损失。
4、试用期一个月,试用不合格甲方无条件清退乙方。
5、按照《国家建筑安装工程质量验收评定标准》进行验收,要求所有分包工程必须达到国家规定标准。
十二、施工安全
1、乙方必须建立健全的安全组织机构,设立安全负责人及兼职安全员,配合甲方做好现场及日常安全工作。
2、乙方必须定期做好班内安全教育,使班组人员均有很强的安全意识。
3、乙方必须严格执行国家、及主管部门制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
4、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生,施工期间,乙方人员发生的大小安全事故均由乙方负全部责任,并承担所有由此而产生的全部费用,甲方不负任何责任。如因第三方原因引起的安全事故,甲方协助乙方追究第三方责任。
5、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成第三方人员轻伤,在包干结算价中扣除元/人次;造成第三方人员重伤,在包干结算价中扣除元/人次;造成第三方人员死亡,产生严重后果的,对肇事人交有关部门追究法律责任,并没收履约保证金。
十三、文明施工
1、施工期间,应加强班组内部文明施工教育。
2、乙方须严格按照甲方要求维护企业形象,保持施工现场及生活区域内的环境整洁,每天派专人清理,并接受甲方检查。
3、乙方下班前,应将作业层的垃圾运至工地指定地点,不得到处乱扔,否则甲方指派专人清理,所有人工从乙方结账单中扣出(按元工日扣除)。
4、乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为。
十四、甲乙双方职责
(一)甲方职责:
1、甲方负责三通一平,解决四邻纠纷。
2、乙方施工人员上岗前,甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。
3、甲方负责办理乙方人员有关证件,包括外来就业证、暂住证、项目出入证等,办证费用由乙方承担。
4、甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导,解决施工中遇到的技术难题。
5、甲方按照乙方的材料计划及时提供工程所需的材料。
6、甲方负责提供施工用水用电接到施工现场米内。负责水电费用。
7、按合同的约定结算办法及时支付劳务费用。
(二)乙方职责:
1、乙方配备项目技术员、安全员、质检员、测量员等管理人员人以上。负责组织技术过硬的施工管理及劳务人员,特种作业人员必须持证上岗。
2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。
3、负责编制实际使用的工程材料计划,并在使用前一周书面报甲方。
4、配合甲方做好隐蔽签证工作,做好施工记录及材料试验记录。
5、承担因工伤事故所发生的所有费用。
6、配合其它工种的工作,不得因乙方原因造成其它工种的返工。
十五、附则
本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商。、本合同一式肆份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章后生效。结清全部劳务款项后自行失效。
甲方: 乙方:
甲方代表:乙方代表:
签订时间:签订地点:
年月日
篇5:烟叶工场专业服务队队员劳务合同
第一条申请
1、乙方申请开户时,需持本人有效身份证到甲方指定的服务网点办理开户手续。
2、原有线电视用户可直接申请,并于一个工作日内予以开通,初次入网的用户需缴纳有线电视初装费、入网费。
3、收视有线电视境外电视节目需按规定进行审批。
第二条收费
4、乙方收看日照有线数字电视,除基本节目外,其他节目可以自行选择,按节目资源收费标准实行年度一次性预缴收视费,逾期没有续缴费的用户,甲方将暂停提供服务。原有线模拟电视基本节目资费标准不变。
5、本协议代为甲方有线数字电视费用托收协议,由甲方提供收费数据给银行作为划款的依据。乙方同意其付款银行通过电脑网络将自己的账户款自动划至甲方账户。并保证提供给甲方的资料正确、真实。
6、乙方应确保在甲方指定的缴费银行账户上有足够的资金,如因账户冻结或余额不足等原因而未能划款向甲方银行支付收视费,甲方有权暂停服务,并每天按应交费总额的3‰收取违约金。
7、乙方对有线数字电视收费有疑问,可向甲方查询,甲方有责任向乙方提供相关费用查询。
第三条使用与维修
8、收看数字电视必须是在数字电视已开通的范围内、办理各种注册手续并按时缴纳费用的有线电视合法用户。
9、甲方承诺向乙方提供有线数字电视服务,乙方有权监督服务质量,并提出批评、建议及申告。
10、机顶盒及软件实行一年内包修、30天内包换服务(非人为损坏)。包修期以外,负责终身维修,收取维修成本费。
11、乙方私自更改有线电视线路、变更机顶盒使用注册地址和不良操作,导致收视效果不好,甲方不承担责任。
12、甲方传输的有线数字电视节目,若因国家政策变更、不可抗力因素、资费调整等客观原因而无法继续提供给乙方时,甲方有权暂停或调整节目的内容、频道以及节目数量,并且甲方将以业务通告的方式通过公共媒体通知乙方。
13、有线数字电视传输网络如发生意外、出现信号异常情况,甲方应及时处理,乙方收视费不做延续。
14、乙方因故需要报停、恢复、节目变更、机顶盒转让、过户和迁移,应到甲方营业厅办理相关手续,缴纳相关费用。
15、凡因乙方开户时登记不详,联系电话、通信地址和邮编不准确,或变更后未及时办理手续,造成服务延误,甲方不负责任。
16、协议履行过程中如发生争议,双方协商解决,协商不成时,双方都可向人民法院提起诉讼。
17、团购用户除此协议外,需与甲方另行协议。
18、租用机顶盒的有线电视用户,除此协议外,需同意甲方机顶盒租用细则所列的条款。
篇6:混凝土劳务承包合同范本_混凝土劳务承包合同样本
工程地址:县城
工程项目:
甲 方:
乙 方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任、建立共信。经双方协商同意签订本协议,以资共同遵守。
一、承包内容、方式:
1、承包内容:
(1)混凝土工程
a:图纸范围内全部混凝土浇捣。
b:混凝土浇捣所需要的全部机械设备及工具,(包括砼压磨机)。
c:为保证质量安全,砼浇捣后一定用压磨机磨两遍。
d:混凝土浇捣12小时后,派专人淋水养护14天,保持混凝土表面处于湿润状态,保证工程质量。
(2)所有工程工序完成后竣工交工前的清理、验收。清理按规定做到窗明地净,保证工程竣工交付的顺利。
(3)工人参加本工程的意外伤害保险都由乙方承包费用。(甲方代办理) 2:承包方式:
(1)乙方实行按施工图纸内容包工,包施工使用的机械设备,完成所有的砼工程施工工作达到竣工交工要求的方式进行承包。(包清洗承台.抽水.配合挖机平整承台.内地面土方.夯实。)
(2)按照甲方合同工期(双方在签订本协议时,乙方已认真了解甲方合同工期内容)和国家的安全质量要求责任进行承包,保证工程顺利完成。
二、承包单价及计价方式、进度款支付方式:
(一)承包造价及计价方式:
1、乙方承包单价:地下室(包括顶板)±0.00以上的两倍计算面积,包括清理垫层淤泥,正负零以上按建筑面积每平方米实物量综合单价________元/m2(包人工、捣砼用的小型机械,电缆,软管,甲方负责垂直运输,水电到每个楼层后由乙方自驳接)。
2、计价方式:按建筑面积(建筑面积按国家规定计算)以每平方进行计算。
3、承包方式:本协议约定的承包方式为劳务分包。
(二)进度款支付方式:
以形象进度付款比例为准,具体的付款方式为:
1,完成3.5万平方米至4万平方米,15天内支付75%,其余封顶后15天内付80%,待二次结构模板拆除后付全工程量的95%,其余5%在装修完一个月内全部付清。
2,工程款必需专款专用,不能挪作它用,若发现挪作它用的严重影响了工程进度或未支付应支付的工人工资的严肃处理。甲方有权单方解约,违约责任按本协议第六条1款。进度款的使用,先工人工资、后材料款的使用,不足款项由乙方自行垫付。乙方每月发放工人工资的工资表由工人本人签名确认并每月提交一份原件给甲留底备案。乙方必须保证其所交付甲方留底备案的工人工资表为乙方全部工人,必要时甲方可派员监督乙方发放工人工资或亲自支付乙方工人工资,若工资由甲方支付的,甲方有权在工程进度款或总结算款中扣除。
三、履约保证金的交付与退还
1、本工程履约保证金为_______万元,地下室工程±0.000的楼板浇筑完成一周内退还履约保证金_______万元,履约保证金退还时不计息。
四、施工质量、技术、进度:
1、承包者必须具备所有承包项目的专业技术水平。
2、乙方必须按甲方提供的设计图纸,国家颁布的《建筑工程施工验收规范》和《建筑工程质量验收评定标准》,严格按质、按量进行施工,服从甲方技术管理人员的指挥,以确保工程的施工质量。
3、乙方必须配备足够的施工人员和管理人员,严格按甲方制定的施工进度进行施工。且乙方必须保证按不同部位增加施工人员施工,确保工程质量的前提下加班保证甲方的施工进度施工。
4、施工过程中,因乙方技术不过关,管理不善等原因而造成质量问题而要返工,一切后果、费用全部由乙方负责,并按情况轻重,处以罚金,500元~20xx0元不等。
五、安全生产、文明施工、治安管理和责任
1、乙方在聘请员工时,必须进行严格考核、挑选,必须具备专业水平,身体健康;并在进入工地7天前提供工人的有效证件、身份证原件(核对本人无误后当场返还)、身份证复印件。甲方的原则是乙方的工人没有持有效身份证及未满18周岁的童工一律不准进入工地从事任何施工工作。乙方的工人必须持有有效身份证,若乙方的工人没有有效身份证及使用未满18周岁童工的,产生的后果全部由乙方负责。乙方在工人进退场的时间应如实及时向甲方上报,由甲方备案。乙方如不如实及时向甲方上报备案的,所引起的后果全部同乙方负责。
3、安全文明:乙方必须严格执行国家建筑法所制定的建设工程安全生产法律法规结合公司的规章制度、施工现场所制定的临时规范制度等严格执行安全生产、文明施工、以确保整个施工过程安全有序。
4、治安管理:乙方必须严格遵守国家法律、法规、发现有违法律、法规扰乱社会治安等人员,公司将立即对其采取处罚并清除出场,严重者送公安机关处理。
5、乙方必须按照国家现行施工操作规程进行施工,确保施工安全,若在施工中出现不戴安全帽、穿拖鞋、按规定不戴安全带的每次罚款伍拾至壹佰元。所罚款项从乙方进度款中扣除。
6、乙方必须服从甲方的施工安全管理和教育,注意自身安全保护。
7、乙方严禁在工地(含工地生活区内)出现有黄、赌、毒现象。甲方人员如发现乙方人员在工地进行嫖娼、赌博、吸毒的,(每次罚款500元-1000元),而在工地集众打架,无事生非、施工现场任意倒乱的施工班组每次罚款5000-10000元正,属个人造成的罚款500-1000元所罚各款项从乙方工程进度款中扣除(先扣罚班组后再由班组自行处理)并通知公安机关劳动部门对违法人员进行处理。
8、由于本工程工期急任务重,在施工中会有一定的其它因素影响,但乙方必须在安全的情况下加班加点按照协议工期规定保质保量完成任务。
9、乙方须按施工合同及进度表规定时间完成工期,必须加班加点施工而赶上工期,若超期或按乙方的施工进度有可能超期甲方有权安排其他施工班组人员协助施工,其工资在乙方承包造价内扣除,乙方必须协作,若执意抗拒或停工,甲方有权终止本协议。
10、乙方人员在施工中,必须做到文明施工,属于乙方范围内的必须清理干净。
11、在施工期间严禁工人在施工现场内大小便,每次发现一次罚款50-100元 。
12、宿舍内严禁用电热丝煮水冲凉,厨房内乙方自备炉具。违反者每次扣罚款
100元并没收用具。民工宿舍内按甲方规定每间宿舍住入人数,乙方必须听从甲方安全管理人员的安排,住入民工宿舍后由乙方安排一至两人负责乙方所用区域的安全卫生管理人员协作宿舍区、厨房、卫生间、浴室等安全卫生工作,安全卫生一定要达标,一经检查罚款自负,如果损坏甲方原有宿舍财物的由乙方负责补上(必须按规定要求)。
13、工地上不能出现夫妻房间或使用模板隔开独立的房间,若要使用独立房间或夫妻房间的另行由甲方安排。
14、交工前乙方必须负责室内的地面清理,做到窗明地净。
15、本工程按现行建筑工程施工和验收规范及建筑工程质量验收评定标准执行。
16、严守国家和地方安全操作规程,落实各项劳动保护安全措施(如戴安全帽,不许穿拖鞋等)消除事故隐患,做到文明施工,非施工人员及未做安全教育的人员不准进入施工现场。
17、乙方遵守甲方单位的现场协调管理,接受甲方对质量、安全方面的监督管理,教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定,做到文明施工、安全生产。
18、乙方自觉遵守工程施工过程中的成品保护和竣工后场地清理、生活垃圾外运,甲方施工工地范围内不允许做饭及食宿。
19、人员进入施工现场前按规定进行“三级安全教育”,上班时一定带安全帽,不能穿拖鞋,如有发现每人每次罚款50元。
六、违约及责任:
1、中途不管乙方(自身)任何原因,又或是严重违反公司管理规范,不服从管理人员指挥,严重偏离质量、进度等要求而退场,则乙方退场时,乙方的所有材料、机械、归甲方所有,作乙方违约补偿甲方的损失。乙方所完成工程量一概以50%工程款结算给乙方,并马上离场。
2、在质量上有严重蜂窝,麻面每个按200元处罚乙方。
3、乙方在施工中加强管理,若出现安全事故一切责任由乙方或保险公司负责承担。特大事故保险公司赔偿不足的双方协商解决。若出现须经甲方垫付赔偿的,乙方应全额赔偿甲方单个事故50ʼ000元(含50ʼ000元)由乙方自付,50ʼ000元以上部分甲方负责70%,乙方负责30%。
4、工人下班后;若在工地以外出现工伤事故与甲方无任何关系。
5、施工过程中,因乙方技术不过关、人员少、物料跟不上、管理不善等原因而造成施工进度严重拖后,甲方有权终止本协议,并按完成工程量的50%结算给乙方。工人工资不足部分由乙方全部负责。
6、在施工中因图纸变更,增加或减少工程量按承包单价进行增减扣除(正负5%内不进行增减)。
七、工期:
本工程按甲方工程进度安排表进行。
乙方必需按本项目工程需要,保证足够的施工人力、物力、确保工期内完成交付使用,若超于工期不完成本项目因乙方原因造成的工期延误,每延期一天扣罚人民币3000元,同样如乙方提前竣工每一天奖励3000元。工期奖罚款甲方有权在工程进度款或结算中扣除或奖励。支付工程款。
八、材料节约控制:
甲方提供的材料乙方节约使用,如造成超标浪费同样进处罚。
九、本协议有其它未尽事宜,另行商量解决,协商不成,按工程所在地法院诉讼解决。在履行过程中,一方向另一方所发文件信函以本协议约定的地址寄出三天视为送达。
十、本协议一式肆份,签名盖章生效。(甲乙双方各执两份)
甲方:乙方:日期:|
篇7:因合同纠纷诉讼
原告:_______________姓名,性别,出生年月日,民族,文化程度,籍贯,工作单位,住址,身份证号码,联系电话;
被告:_______________姓名,性别,出生年月日,民族,文化程度,籍贯,工作单位,住址,身份证号码,联系电话;
诉讼请求
一、请求贵院判令被告继续履行合同,并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。
二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币_______________元,违约金_______________元/天,(由20__年10月31日至20__年6月10日)逾期7个月,(按银行同期贷款利率计算)。
三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金,共计人民币_______________元(大写:_______________)。
四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失_______________元。(按银行现利率执行)。
五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。
事实与理由
原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于200_____年_____月_____日与被告签署了《商品房的买卖合同》,原告购买被告开发的红桥区咸阳路南端东侧龙悦花园_____楼_____门_______________号商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于200_____年_____月_____日将首付款人民币_______________元,于200_____年_____月_____日将贷款人民币_______________元付于被告账户,合计总房款_______________元全部支付到被告指定账户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定,该商品房应于20__年10月31日前验收合格并交付使用,但由于被告没有依照《天津市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》,导致至今20__年_____月_____日,原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定,“甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇8:脚手架搭设劳务承包合同
甲方:
乙方: 身份证号码:
家庭住址:
根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。
一 工程名称:
二 工程地点:
三 承包方式:劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工与综合治理。
四 承包范围:
五、工期要求:按甲方施工进度计划及施工员开具的施工任务单规定的时间内
完成,每延误一天,甲方向乙方罚款 元。
六、质量标准及验收要求:
1、乙方搭设的脚手架必须符合国家JGJ59-99标准,符合当地政府主管部门的要求,符合甲方创建文明工地的要求。
2、脚手架必须随施工形象进度分层连体搭设,分层验收,分层使用。
3、乙方的施工人员必须熟悉脚手架搭设的安全操作规程,必须持有效上岗证,严格按规范、标准的要求搭设,严格执行有关悬空作业的规定。
4、乙方必须按施工方案实施,必须遵照甲方安全员的交底操作,按安全员开出的整改单整改,不按时整改或拒绝整改,甲方有权处以必要的罚款。
5 乙方每完成一层脚手架搭设,在自检互检合格后,报甲方复检验收合格、
并经有关人员签字后才能使用。如需返工的,由乙方承担损失费用。
七 乙方对承包搭设的脚手架安全负有全部责任,凡因乙方搭设质量原因而
造成的安全事故,均由乙方承担一切责任。
八 工程施工费的价格及计算办法:
九 施工费的支付办法:
1、乙方进场当月在无完成工程量之前,生活费由乙方自行调节。
2、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后的工作量,向乙方支付当月完成工作量应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放借支和其他生活费用。
3 乙方承包的脚手架工程全部完工后,经甲方、业主、监理验收合格后,
再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时,如乙方无后续工程施工,
乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
4 剩余部分工程款待甲方的整体工程竣工验收后,或年终春节前支付。
5 乙方在每月领取生活费和工费结算时,均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,工资方案中须有每人结算金额和领款人签名,其中将一份报送甲方财务部门。
6 甲方支付给乙方工程劳务款中,已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。
乙方及所属人员发生的各种安全事故费用,均有乙方负责自理。
十 保证金的交付与退还:乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金
元(总承包款在50万元以下的,按承包总价的的4%缴纳;在50万元以上的,每增加10万元,增缴20__元),并于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十 一 限额用料:
1甲方对乙方承包的脚手架材料,按照施工组织设计和国家现行的施工脚手架搭设规范所必需的材料用量进行限额供应,超用需由乙方提出正当理由,无正当理由属乙方浪费行为,由乙方承担超用材料费用。
2 竹制脚手架的绑扎材料(铁丝、竹蔑、络麻等)由甲方施工员在施工任务单中另行限定,既要保证安全,又要节约材料。
十二 乙方应完成的其他工作:
1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2 严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥和违章作业,凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖, 一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;
同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5 妥善保管,正确使用甲方提供安全帽、安全带和各种机具、用具,如有损 坏,照价赔偿。不得长料短用、大料小用,节约材料,杜绝浪费。
6 服从甲方现场施工员、质量员、安全综治员的监督检查,接受整改意见,限时完成整改,确保施工质量。
7 要确保有足够的施工人员坚守工作岗位,不得擅自离岗,不误施工工期。
8做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收扣件、铁丝及铁钉,整
齐堆放脚手材料,每天打扫宿舍,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
9乙方所有成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发
现,甲方将按有关规定进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
十三 其他:
1 乙方不得将工程转包他人,不得中途退场,否则按违约处理。
2 为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服, 雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由 乙方自理。
3 因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人 数每人每年承担二十元。特种工的上岗培训费用由培训者自理。
十四 甲、乙双方任何一方违反本合同之条款,需承担违约责任,违约金为乙 方承包总价款的30%。
十五 本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生 效;至工程结束,款项结清自行终止。
甲 方: 乙 方:
代表人:
签订日期: 年 月 日
篇9:装卸工劳务合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规,甲乙双方经协商一致订立本合同:
第一条 服务内容
乙方同意按甲方工作需要,在 岗位工作,完成该岗位所承担的各项工作任务。
第二条 服务期限
服务期自 年 月 日至 年 月 日。经双方书面协商一致,可变更或提前终止本合同。
第三条 服务标准
1、乙方保证为甲方提供全天候劳务服务,根据甲方计划、调度安排,及时、准确的保证作业区畅通。
2、乙方应做到装、卸、码产品整齐、整洁,不能给产品的外观造成任何污染;如出现上述情况,乙方要按甲方的实际损失赔偿。
3、乙方应保证装、卸、码产品的完整,保证在搬运过程中不破袋(由于包装袋自身质量的问题除外);如果出现破袋,乙方按甲方实际损失赔偿。
4、乙方在装卸液体货物时严禁倒置;在装卸货物时严禁货物混号。
5、乙方在装卸货物时必须小心操作,不可将货物乱扔,乱丢,乱堆,必须干湿分区。如有损坏照价赔偿。
6、如有违反,一经发现扣款10元一次。
第四条 服务报酬
1、乙方每月工资为: 元。
2、结算方式:每月 号领取工资。
第五条 甲方权利义务:
1、甲方根据货物情况向乙方下达任务,并监督乙方人员工作。
2、甲方对乙方提供的劳务服务不符合甲方要求的,甲方有权制止;有权要求乙方限期整改;对不听劝阻的乙方人员甲方有权予以更换。
3、甲方应严格按合同规定的时间和金额,向乙方支付劳务报酬。
第六条 乙方权利义务:
1、乙方应严格按照甲方要求完成交付的工作,包括日常工作和临时工作。
2、乙方在工作过程中应保证不损害甲方及其人员、第三人的人身、财产权利。如因乙方原因给甲方或第三人造成人身伤害或财产损失的,乙方应予赔偿。
3、乙方在甲方工作的人员应胜任本合同涉及的工作。乙方应提供人员的基本情况,设专人负责人员管理。
4、乙方保证进入甲方工作的人员身体健康,无影响正常工作疾病。
5、乙方应接受甲方现场人员监督管理。
第七条 违约责任
1、甲乙双方都必须严格遵守本合同所做的约定,如一方违约,由违约方向对方赔偿由此造成的损失。
2、乙方若未按本合同履行相应义务,甲方有权拒付相应服务报酬或要求乙方退款。
第八条 争议解决
因本合同引起的任何纠纷,由双方友好协商解决。如果不能协商一致,双方确定按下列第 种方式解决:
1、向本合同签订地人民法院起诉。
2、向公司申请调解。
3、向仲裁委员会申请调处。协商或诉讼期间,双方应当继续履行本合同没有争议的部分。
第九条 合同变更及解除
1、订立本合同所依据的法律、行政法规、规章制度发生变化,本合同应变更相关内容。
2、订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法按原内容继续履行的,双方应协商变更相关内容,或解除合同。
3、乙方违反本合同约定,给甲方造成经济损失超过 元的,甲方有权单方面解除合同。合同解除不免除乙方的赔偿义务。
第十条 不可抗力
发生不可抗力事件,一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止,其履行期限应自动延长,延长期间为中止的期间,该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件,致使不能实现合同目的的,双方均可以解除合同,自解除合同的书面通知到达对方时合同解除,双方均不需向对方承担违约责任。提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方,并且在随后的十五日内向对方提供不可抗力
发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方,还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。发生不可抗力的,双方应立即进行磋商,寻求合理的解决方案,并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最小程度。
第十一条 合同份数
本合同正本二份,双方各执一份;副本 份,甲方执 份,乙方执 份。正副本具有同等法律效力。
第十二条 其他约定
本合同自 起生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
篇10:测量劳务合同
甲方(单位名称)_____________
身份证:________________________
乙方(劳动者)_______________
身份证:________________________
根据《中华人民共和国劳动法》、《民法典》等法律法规的规定,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条:合同期限
合同期限自________年_____月_____日到________年_____月_____日,其中试用期为两个月,至_________年_____月_____日止。试用期内经甲方考核不合格者,甲方有权单方面内向乙方发出书面通知,延长乙方的试用期或解除劳动合同。
第二条:工作地点和工作内容
(一)根据甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的(工作地点)从事(岗位、工种)工作。在合同履行期间,甲、乙双方经协商同意,可以变更工作地点、岗位、工种。
(二)乙方应按甲方的要求,按时完成规定的工作,达到规定的质量标准。
第三条:工作时间和休息休假
(一)甲乙双方同意按以下第____种方式确定乙方的工作时间。
1、标准工时制,即每日工作8小时(不超过8小时),每周工作40小时(不超过40小时),每周至少休息一日。
2、不定时工作制,即经劳动保障行政部门审批,乙方所在岗位实行不定时工作制。
3、综合计算工时工作制,即经劳动保障行政部门审批,乙方所在岗位实行综合计算工时工作制。
(二)甲方由于生产经营需要延长工作时间的,按《劳动法》第四十一条执行。
(三)乙方依法享有法定节假日、婚假、产假、丧假等假期。
(四)乙方的其他休息休假安排。
第四条:劳动报酬
(一)乙方试用期的基本工资标准为_____元/月,乙方在试用期的工资不得低于甲方单位相同岗位最低工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于甲方所在地的最低工资标准。
(二)乙方试用期满后,甲方应根据本单位的工资制度,实行计时工资。基本(固定)工资为_____元/月,如甲方的工资制度发生变化或乙方的工作岗位变动,按新的工资标准确定。其他工资形式。具体约定如下:
(三)甲方每月10日发放工资。甲方至少每月以货币形式向乙方支付一次工资,不得克扣或无故拖欠乙方工资。
(四)乙方加班工资、假期工资及特殊情况下的工资支付按有关法律、法规的规定执行。
第五条:社会保险和福利待遇
(一)甲、乙双方必须依法参加当地政府规定的法定社会保险,并按照国家有关规定按时向劳动保障部门所属社会保险机构缴纳社会保险费,其中乙方应缴纳部分由甲方从乙方工资中代扣代缴。
(二)乙方患病或非因工负伤,甲方应按国家和省、市的有关规定给予乙方享受医疗期和医疗期待遇。
(三)乙方患职业病、因工负伤的,甲方按《职业病防治法》、《工伤保险条例》等有关法律法规的规定执行。
(四)乙方的公休假、年休假、探亲假、婚丧假、女工孕期、产期、哺乳期待遇以及解除(终止)劳动合同时乙方经济补偿金(生活补助费)医疗补助费的发放等,均按国家有关法律、法规、政策以及甲方依法制定的规定执行。
第六条:劳动保护和劳动条件和职业危害防护
(一)甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的,应当定期进行健康检查。
(二)甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
(三)乙方有权拒绝甲方的违章指挥,强令冒险作业;对甲方危害生命安全和身体健康的行为,乙方有权要求改正或向有关部门举报。
第七条:劳动纪律和规章制度
(一)甲方依法制定的规章制度,应当告知乙方。
(二)乙方应遵守国家和省、市有关法律法规和甲方依法制定的规章制度,按时完成工作任务,提高职业技能,遵守安全操作规程和职业道德。
(三)乙方违反劳动纪律,甲方可依据本单位规章制度,给予相应的行政处理、行政处分、经济处罚等,直至解除本合同。
第八条:劳动合同的变更、解除、终止、续订
(一)甲乙双方经协商一致,可以变更合同。变更合同应采用书面形式。变更后的合同文本双方各执一份。
(二)甲乙双方协商一致,可以解除合同。甲方解除劳动合同,应提前30以书面形式通知乙方或额外支付乙方一个月工资后,可以解除劳动合同;试用期内提前3日通知乙方,可以解除劳动合同。乙方解除劳动合同,应提前30日以书面形式通知甲方,试用期内提前3日通知甲方,可以解除劳动合同。甲方在15日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。
(三)有下列情形之一的,本合同即行终止,双方办理终止劳动合同手续:
1、本合同期满的。
2、乙方开始依法享受基本养老保险待遇的。
3、乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的。
4、甲方被依法宣告破产的。
5、甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的。
6、法律、行政法规规定的其他情形。
(四)本合同期满前,甲乙双方应提前______天协商劳动合同续订事宜,协商一致的,续订劳动合同。
第九条:劳动争议的处理
甲乙双方发生劳动争议的,应先协商解决。协商不成的,可以向本单位工会寻求解决或向本单位劳动争议调解委员会申请调解;也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决无异议的,双方必须履行;对仲裁裁决不服的,可以向人民法院起诉。
第十条:双方约定其他事项
第十一条:其它
(一)本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的,按现行法律法规执行。
(二)本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,涂改或未经书面授权代签无效。
(三)甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:__________(签章)乙方:__________(签章)
________年_____月_____日________年____月____日
篇11:运输劳务合同
甲方:
乙方:
货物运输区域________________至 。
运输价格________元。
运输路线________________ 。
运费结算方法:每15天(半个月)全部运费结算一次,由甲方直接将款打至乙方指定的帐户上。(运输过程中所产生的车辆燃油费用由甲方负责,但在运费结算中扣除)。
合同有效期: ________年________月________日至________年________月________日 权利义务
一、乙方义务
1、乙方根据甲方货物情况,依甲方要求对运输车进行设计,符合甲方货物运输的要求。
2、乙方根据甲方的要求,提供适合于运输足够数量的车辆,乙方在运输途中如遇交通安全事故,甲方不负任保责任。保证每辆车两名驾驶人员,驾驶人员必须有相应的驾驶资格(各种品牌的前四后八重型载货车辆)。
3、乙方车辆:驾驶人员应当听从甲方调派,运输货物。
4、乙方车辆:人员必须于月所在地。
5、乙方向甲方提供拾万元人民币运输保证金。
二、甲方义务
1、保证乙方每部车辆每天的运费收入不少于元。
2、甲方所有的货物全部由乙方运输,不得将货物交由第三方运输,若乙方提供的运力不足,由乙方另雇车辆参与运输,除乙方提出的要求甲方另雇车辆外,甲方不得另雇车辆运输。
3、运输车辆用油费用由甲方先行垫付,运费结算时从运费中扣除。
4、甲方保证乙方车辆能顺利装运货物,若运输区域有人员阻碍运输,造成不能正常运输,甲方应按减少的运费收入赔偿乙方。
5、车辆运输过程中,交警、路政、城管、卫生等国家机关,对运输车辆及人员进行处罚,罚款由甲方承担,若发生扣车,扣车损失由甲方按正常运费补偿给乙方。
6、甲方保证运输路线道路畅道,道路不通,对乙方造成的损失,由甲方赔偿(如在运输过程中发生道路陷及道路承担不起的中断运输,由甲方负责,载货后道路维修一切费用由甲方承担)。
7、乙方车辆首次到达甲方货物地点,三天之内没有货物运输,损失由乙方承担,超过三天没有货物运输,每超过一天,由甲方按每天每辆车赔偿乙方________元。
8、甲方就此货物再转让第三方,乙方有权向甲方索赔(即________元整________元),如乙方在运输中,故意停工,拖拉所造成的损失全部由乙方承担。
9、乙方在运输过程中造成的超载停运由甲方向有关部门协调解决,乙方造成的停运损夫由甲方承担。
10、甲方与中国有色金属建设桥工程有限公司签定合同所发生的一切费用由甲方负责。
11、此运输货物含对人体有害的物质按国家标准补偿给乙方人员。
12、乙方向甲方提供的拾万元人民币运输保证金在乙方车辆到达后正常开工的情况下甲方就退回给乙方。
13、在甲方退回乙方拾万元人民币运输保证金后,甲方不得再向第三方转让,否则甲方必须赔偿乙方 万元的损失。
14、乙方必须在第一批次提供________至________辆运输车,到达甲方指定的货场,正常运输后,乙方保证甲方的货物总运量。
15、乙方在第一次结算全部运费后,由甲方扣除每辆运输车人民币贰万元作为运输车辆的押金。分二批次扣除,工程完工后甲方应一次性退还给乙方。
16、结算运费过程中,乙方不承担任何国家税务费用。
本合同一式二份,双方签字后生效。
此协议未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(签字):
乙方(签字):
年 月 日
篇12:人员劳务合同
甲方(用人单位): 公司 地址: 负责人: 电话
乙方(劳动者)姓名: 身份证号码 户籍所在地 家庭地址 家庭电话 本人电话
根据《中华人民共和国劳动合同法》 《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定,并结合建筑业的特点,又在双方熟知《员工手册》 ,并愿意遵守手册中各项规定的基础上,甲乙双方在平等自愿协商一致的同时签订本劳动合同,以确定劳动关系,明确双方权利、义务,并共同信守所有条款。
一、劳动合同期限
劳动合同期限经双方约定,采取下列第 种形式。
①固定期限:自20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。约定的试用期为:自20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。
②以完成一定工作任务为期限:自20xx年 月 日起至完成工作任务时止,试用期为一个月。
二、工作内容和地点
甲方根据生产工作需要,安排乙方从事项目部 岗位生产管理工作,按工作需要乙方服从甲方的工作调度,完成一些力所能及的其他工作。工作地点在甲方施工项目范围内,
三、工作时间和休息休假
①、甲方根据【1995】87号《国务院关于职工工作时间的规定》实行综合计算工时制,采用集中工作,春节前后集中休息 。中间轮休调休、弹性工作时间等应适当的工作和休息方式,确保职工的休假和生活、工作任务的完成。
②乙方在合同期内除双方约定的集中休假时间外,必须常年正常出勤,履行职责,认真抓好项目部的管理工作,不得无故旷工。家中有事需回家的,必须向项目部及工程处提交书面申请,在项目经理及总经理批准同意后方可回家,但最长假期不得超过10天,无特殊情况下,乙方擅自回家或超过假期的,双方自动解除劳动合同关系。
③、年终退场时,乙方必须服从甲方的指挥,按照甲方的安排有秩序、有计划的退场,不得擅自离开工地提前回家。
四、劳动报酬
①、甲方根据本单位生产经营特点和生产效益,依法自主定分配形式和水平。 ②、乙方工资由基本工资、绩效工资二部分构成。
1、基本工资
⑴、乙方的基本工资为 元/日。
⑵、甲方在四月份前不发放基本工资,并一律不予借款。
⑶、甲方在四月份开始预付基本工资,并在每月的 日前付给乙方,预付基本工资的标准为每月1000元。
2、绩效工资
甲方以项目部为单位,根据项目部管理人员各项指标、责任履责考核表的内容,每月分上旬、中旬、下旬对乙方进行认真考核,月底进行综合汇总,年终进行一次性履责考核综合评定。甲方在年终根据乙方的职位、担任的工作、责任的大小、项目部对乙方的工作责任履责考核综合评定结果和项目部及工程处的经营效益情况,甲方依法灵活自制确定乙方的绩效
工资。
3、工资总额=基本工资+绩效工资。
4、工资的计算依据和工资的发放:
①、工资的发放,甲方根据乙方全年的实际出勤和绩效工资的级别,年终计算出乙方的基本工资和绩效工资的总额,扣除已发的基本工资、借款及其他费用后,在年终一次性付清,但如企业工程款收取困难时,必须实行先支付职工工资,后支付管理者工资,管理者工资迟付时间最长不超过一年,超过一年的支付银行同期贷款利息。
②、如乙方单方面违约,在中途擅自离开甲方企业,另谋职业或回家的处理:乙方当年在甲方工作的出勤不足200天的,乙方只能按基本工资 元/日进行结算,不得享受任何绩效工资和奖金等一切待遇;乙方当年在甲方工作的年出勤超过200天的,按乙方核定的(基本工资+绩效工资)的80%计算。并根据乙方擅离岗位对甲方造成的损失情况,对乙方追究经济赔偿和法律责任。
乙方的奖金按乙方所在项目部的安全生产和工程施工的质量优劣情况及项目管理效益奖励基金来确定,奖金的分配待项目工程竣工验收后根据工程的最终质量、安全、施工成本测算后,按企业的项目管理效益奖励有关规定进行分配,并根据项目工程的工程款到账比例进行兑现。项目管理效益奖励基金由各项目部单独计算,决不进行项目部与项目部之间平调。
五、社会保险
⑴、乙方参加甲方企业工作工龄不足五年的,企业为了解决每位管理者的后顾之忧,提前给工龄不足五年的管理者办理养老保险。如管理者来甲方企业工作不足五年,但管理者本身年龄也超过45周岁,这种对象办理社保完全是在本人自愿的情况下企业才给予办理。在办理过程中因超龄而一次性补交的社保费及医保费等。全额由社保享受本人承担。
乙方工龄不足的管理者,社保基金缴纳办法如下:按国家社保基金缴纳的规定,自缴部分的费用和其他人员一样由社保享受者缴纳。企业应缴部分的社保费用,工龄超过四年不足五年的个人承担10%,工龄超过三年不足四年的个人承担20%,工龄超过二年不足三年的个人承担30%,工龄超过一年不足二年的个人承担40%,工龄不足一年的个人承担50%。
⑵、乙方因工作能力有限或工作不力不适应甲方的管理工作,劝其离岗的或辞退的,甲方一律不再安排乙方做其他任何非生产性质的管理工作。乙方离开管理工作后,愿意留在甲方班组内从事劳动作业工作的,已经办理社保的,甲方继续为其办理交纳社保费用,甲方承担应由甲方应交比例部分的社保金,只要乙方继续留在甲方劳动作业至退休的,甲方每年承担应由甲方应交比例部分的社保金,直至乙方退休。如乙方在劝其离开管理工作岗位后,不愿意留在甲方班组内参加劳动作业工作的,甲方为乙方续交一年的社保费用,甲方承担续交一年的应由甲方应交比例部分的保险金,一年后由乙方自己交纳社保费用,其费用全额由乙方自负,一年后如乙方自己不去交纳社保金造成脱保等一切后果由乙方自负,与甲方无任何关系。
⑶、乙方在中途擅自离开甲方企业,另谋职业或回家的,乙方已经办理社保的,甲方从乙方离开甲方之日起,不再给予交纳社保费用。由乙方带走社保卡。如甲方已经给乙方交纳中途离开之日以后社保费用的,全额由乙方偿还,在结账时扣回。
特别约定:不管什么原因中途离开企业的,从离开之日起,不得享受企业的奖金基金,各种优惠待遇(包括在企业期间未支付的奖励基金及各种优惠待遇),从离开之日起的社保基金缴纳全额自负,如乙方不及时自费缴纳社保基金造成脱保等一切后果由离企者(乙方)自负,与企业无任何关系。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
⑴、乙方应当从事自身的安全知识的学习,全面掌握安全知识,确保安全无事故。在自
⑵、乙方应根据国家有关法律法规,协助项目部建立好安全生产制度;教育职工遵守劳动安全制度,按章操作,服从指挥,严禁违章作业,防止劳动过程中安全事故,减少职业危害。
⑶、乙方有权拒绝甲方违章指挥或者强令冒险作业,无安全保护设施的危险作业。并确保自身不违章指挥,不强令冒险作业。
七、医药费及病假工资、工伤补助金的处理
⑴生病发生的医药费及病假工资
1、乙方如生病已经办理医保的,甲方一律不再给予报销医药费用,应由保险公司给予报销。
2、乙方如生病无医保的,平时医药费一律不给予报销,重病经甲方领导同意住院治疗的一次性医药费在20xx元以内的自负,20xx元以上部分,乙方第一年到甲方工作的报支30%;乙方在甲方工作2-3年的报支50%,4-5年的报支60%,6-7年的报支70%,8年以上的报支80%,但最高限额不得超过5000元,超过部分一律自负。乙方住院医疗一律无护理费。
3、病假工资的计算:乙方的病假工资一律为40元/天,凭施工当地县级以上医院证明为准。经医生建议,工程处同意在家养病的打对折,家乡乡村卫生院的病假证明无效,病假工资时间最长不得超过三个月,即90天。
⑵工伤发生的医药费及工伤补助金
1、施工区域内乙方如发生工伤,未办理社保的,医药费全报,不计算工伤工资,给予工伤补助金,标准按乙方自身平均工资的80%计算,工伤补助金的给付最高期限不得超过6个月,乙方已经办理社保的,由劳动社会保障局按照国家规定给予处理,如劳动社会保障局给付标准达不到上述标准的,甲方给予补到上述标准,但不得超过上述标准。乙方在施工区域内如发生重大因工受伤、致残、死亡事故,按国家和当地的《工伤保险条例》及本公司有关规定执行。
2、乙方如发生重伤经工程处领导同意家属来队护理,护理费为20元/天。
3、在施工区域以外乙方如发生的交通及其他各类事故,甲方不承担任何责任和费用。
八、劳动考核与培训
乙方应认真学习,努力提高自身的业务水平和业务能力,根据工作性质,积极参加有关部门组织的岗位培训,并确保考试合格。如乙方通过培训考试合格的,所发生的费用由甲方承担,如乙方经培训考试不合格的一切费用由乙方自负。
九、乙方义务
乙方必须承担根据甲方企业所在地政府规定由乙方承担的黑色路面费,人民教育基金、绿化基金、防洪基金等费用每人每天1元。
十、奖励及处罚
⑴、奖励
1、安全奖:乙方所在项目部,当月未发生任何大小安全事故,未发生任何工伤医疗费用,给予乙方奖励,标准为主体工程按20xx年度日工资的3%,装饰工程按2%维修工程按1%。项目经理、安全员增加1%奖励,技术负责、总施工员、项目副经理增加0.5%。乙方调进调出的按乙方所在项目部的出勤天数计算。
2、质量奖:乙方所在项目部施工质量达到营口市优质结构,建筑面积在一万平方米以内的奖项目经理每栋优质结构工程1000元。技术负责人、施工员、质量员按项目经理80%计算。其他管理人员按项目经理70~50%计算(根据职务贡献大小)。优质结构工程面积每
⑵、处罚
1、乙方所在项目部当月不论什么原因发生安全事故,所在项目部的管理人员均有不可推脱的责任。处罚计算,乙方所在项目部月度所有工伤医药费等全部总费用在5000元以内的不奖不罚,所有工伤医药费等全部总费用超过5000元时按下列的比例进行处罚。项目经理罚6%,安全员、技术负责人、总施工员、副经理罚4%,质量员、钢筋、木工、翻样、资料员罚3%,工伤者所在班组长罚10%,其他的项目管理人员罚2%,项目部发生重大安全责任事故,按国家的法律、法规及上级主管部门和总公司的有关规定对责任人员进行处罚。
2、乙方所在项目部不论发生怎样的质量问题都必须进行处罚,如造成质量问题影响较大的给予从重处罚。
①、在验收中一个单体属不合格产品罚项目经理5000元,技术负责人、施工员、质量员按项目经理60%计算,其他管理人员按项目经理50-40%计算。
②、工程指定栋号创优质结构或省、部级工程未达到要求的每栋楼罚项目经理3000元,其他管理人员按上述第一条比例处罚。
③、乙方如在当年年底奖罚未落实,离开本工程处的管理人员不予计算,来年继续上班者按比例处罚。
十一、劳动合同的终止、解除及争议处理
甲方和乙方解除、终止本劳动合同按国家相关法律、法规和公司依法制定的规章制度办理。
甲、已双方解除本合同,应当提前30日以书面形式通知对方。
甲方和乙方任何一方违反本合同约定,不认真履行合同规定的义务,给对方造成经济损失的,应当给予对方全额经济赔偿。
甲方和乙方因履行本合同过程中发生争议,无法协商一致的,应当自劳动争议发生之日起三个月内向甲方企业注册所在的区县劳动争议主管部门申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日起15日内向甲方企业注册所在地人民法院起诉。
十二、本合同约定事项如有与国家法律法规相冲突的,按国家法律法规执行,未及事项国家有规定的从其规定,没有规定的,按甲方企业依法制定的规章制度协商解决。
十三、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,并必须依法共同遵照执行。本劳动合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,均具有同等效力。
甲方:负责人:年 月 日
乙方:年 月 日
篇13:劳务工伤纠纷合同
甲方:
乙方: (原工作单位: )
鉴于乙方为达到国家法定退休年龄的人员(或来我单位兼职工作的人员),依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》等相关文件规定,经甲乙双方协商一致,自愿签订本劳务协议,共同遵守本协议所列条款。
第一条 本协议期限 年(月),自 年 月 日起至 年 月 日止。其中试用
第二条 乙方同意根据甲方工作需要,承担的劳务内容及具体要求如下:
第三条 乙方应遵守甲方各项规章制度,根据甲方的工作要求完成本岗位的工作任务。具体工作时间按照国家及甲方相关规定执行。
第四条 乙方劳务报酬的标准及发放方式:甲方根据乙方考勤状况每月底支付劳
第五条 乙方依法缴纳个人所得税,甲方负责依法代扣代缴。
第六条 因乙方属于达到国家法定退休年龄的人员(或来我校兼职工作的人员),
第七条 乙方同意医疗期内医疗费用自理,甲方不支付劳务酬金。
第八条 发生下列情况之一,本协议终止:
1、本协议期满的;
2、双方就解除本协议协商一致的;
3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
第九条 甲、乙双方若单方面解除本协议,仅需提前7日通知另一方即可。本协
第十条 依据本协议第八、九条约定终止或解除条件的,双方互不支付违约金。
第十一条乙方应遵守甲方的保密规定,负有保密义务。因严重违反工作(劳动)纪律或违反甲方规章制度而造成甲方经济损失的,应当承担赔偿责任。
第十二条 其他未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本协议同样有效。
本协议自双方签章之日起生效。
第十三条 本合同一式三份,甲乙双方各执1份,1份备案,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇14:有限责任公司注销股东会决议
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
一、总则
甲乙双方本着平等自愿的原则,就甲方为乙方提供"彩铃"服务相关事宜特签定本协议,供双方信守。
二、定义
1、"彩铃(个性化回铃音)业务"?是一项由被叫客户定制,为主叫客户提供一段音乐歌曲或其他录音来替代普通回铃音的业务。客户申请开通彩铃业务之后,可以自行设定个性化回铃音,在其做被叫时,为主叫客户播放个性化定制的音乐歌曲或其他录音,来代替普通的回铃音。
2、彩铃有效期:每首彩铃的有效期为内容提供商自相关版权人处所获得的该彩铃作品的有效许可使用期限。
3、帐期:每月1日0时至当月末最后一日24时。
三、资费
1、月功能费:乙方开通彩铃业务后,甲方按月收取乙方彩铃业务月功能费 元/月(动感地带?3?元/月),使用不足一个月的按整月收取该月月功能费。
2、信息费:客户选用彩铃铃音时需交纳信息费。信息费可按条收取,也可按照包月方式收醛客户设置单条铃音时按条收取信息费,为0~3.0元/次。客户选择音乐盒每月收取包月信息费2元/月,客户选择取消音乐盒的第二个月停止提供收取包月信息费。
3、乙方拨打 ,甲方按各品牌现行网内通话费标准收取通话费。
4、乙方应于甲方规定的每月交费期内向甲方交纳上述通信费和信息费。
四、双方权利义务
1?、甲方对订制彩铃业务的移动电话按照本协议的约定提供服务并向该移动电话机主收取相关费用。
2?、乙方位于甲方网络覆盖范围且不处于关机、不在服务区、客户忙、呼叫转移、呼叫等待,以及其它无法接通的状态时,呼叫乙方的主叫方满足下述条件之一,方可听到乙方定制的彩铃:
(1)拨打乙方移动电话时处在甲方移动通信网络覆盖范围内的甲方移动电话客户;
(2)位于山东行政区域范围,使用山东其他电信运营商号码拨打乙方移动电话的主叫方。
3、每首彩铃标注的有效期为内容提供商自相关版权人处所获得的该彩铃作品的有效许可使用期限。甲方向乙方提供该彩铃的期限以该彩铃有效期为限。彩铃下载入乙方"个人铃音库?"?后,只要乙方不删除,且未到达该彩铃版权有效期,即可使用;若该彩铃版权有效期限届满,则版权有效期过期的彩铃将被删除且被系统默认彩铃代替,但在乙方向甲方申请取消"?彩铃(个性化回铃音)业务"并经甲方确认前,甲方继续按照约定标准收取月功能费。
4、在特定情况下(包括但不限于网络资源不足、音源故障等)甲方系统可能不播放彩铃,乙方在签订本协议前已充分知悉并自愿接受。
5、如因甲方难以避免、难以排除的技术或网络故障造成甲方无法提供本协议所约定的服务,乙方同意不视为违约。但甲方将尽最大努力争取在最短时间内排除故障。
6、乙方承诺于甲方规定的每月交费期内向甲方足额交纳本协议约定的各项费用。
7、本协议有效期内,若乙方申请停机或因发生欠费被停机满一个自然月时,免收乙方当月的彩铃业务月功能费;乙方停机、开机当月,按整月收取彩铃业务月功能费。停机期间甲方中止向乙方提供本协议所约定的服务。
8、本协议如有变更,甲方将在甲方网站以业务公告的形式通知乙方;若乙方对新协议有异议,须在业务公告发出后一个月内与甲方协商,否则将视为乙方已知悉并同意本协议的变更。
9、对因不可抗力(如地震、洪水等自然灾害、战争、暴乱等)及政府行为而使本协议部分或全部不能履行,双方互不承担违约责任。
五、保密与安全?
1、为确认业务使用者的真实身份,彩铃业务在网站受理时采用统一认证鉴权,乙方可使用甲方门户网站帐号或动感地带门户网站帐号登录彩铃门户网站,甲方已采取现行有效的技术手段保障乙方资料的保密和安全,但甲方并未承诺网络的绝对安全。
2、因乙方自身原因造成密码泄漏、他人盗用所产生的损失,甲方不承担任何责任。
3、客户使用 自动服务系统、 系统办理彩铃业务,甲方有权且有合理充分理由相信使用手机办理该业务者为该手机机主,且甲方只为拨叫上述系统时所用的手机号码办理彩铃相关业务;如因乙方自身原因造成手机丢失、他人盗用所产生的损失,甲方不承担任何责任。
六、甲方免责条款
本协议约定由甲方向乙方提供的彩铃服务限于通信服务,彩铃业务中所有彩铃内容及音源的合法使用授权由相应的彩铃内容提供商提供,内容提供商负责其提供的彩铃音的内容合法性、音源使用的合法性和彩铃的质量。因彩铃提供商提供的彩铃内容不合法或侵害第三方合法权利或存在质量瑕疵而影响本协议履行的,甲方不对乙方承担任何责任。
七、协议变更终止及其他
1、本协议构成甲方和乙方《移动电话入网协议》的一部分,《移动电话入网协议》终止时本协议同时终止。本协议未尽事宜按甲方现行《移动电话入网协议》等相关协议约定执行。
2、如甲方彩铃业务服务内容有扩充或其他变动,以甲方网站所发相关业务公告为准。
3、在提前 日于甲方网站以业务公告的形式通知乙方停止提供本协议约定之彩铃业务的前提下,甲方有权终止本协议。
4、 有限责任公司对本协议保留在法律许可范围内的解释权。
篇15:欧美进出口公司与中海集装箱运输股份公司海上货物运输合同纠纷_合同范本
原告诉称:原告与美国aig,llc公司签订进口卫生纸切边合同,美国aig,llc公司向被告订舱出运货物,货到目的港后,原告提货时发现货物与合同约定不符,实为化纤废料。
原告根据买卖合同的约定,向中国银行青岛分行申请开立了以美国aig,llc为受益人、有效期为XX年10月12日的不可撤销90天信用证。根据信用证条款规定,最后的装船期为10月5日。10月28日原告才被告知货运抵天津港。原告怀疑被告倒签提单。庭审中原告将诉因变更为被告预借提单。原告认为,被告预借提单的行为给发货人美国aig,llc公司提供了发出与合同不符货物的机会。由于被告协助发货人伪造装船提单日期,使发货人恶意换货的欺诈行为得逞,使原告蒙受重大经济损失,因此提起诉讼。
被告在庭审中答辩称:被告签发的539551号正本提单是多式联运提单,符合多式联运提单在接收货物后签发提单的特点;提单约定的运输方式为ipicy-cy,且由托运人装箱点数施封,原告收到与提单记载不符的货物,实为托运人的欺诈行为,与承运人无关;被告忠实履行了运输义务,原告所称的预借提单没有法律依据。
审理结果
法院经审理查明,XX年9月13日原告作为买方与美国aig,llc公司签订进口卫生纸切边合同,双方约定,价格为cif中国天津新港,总价款51000美元,支付方式:不可撤销90天信用证。起运港芝加哥,目的港天津港。由美国aig,llc公司负责订舱。9月17日原告向中国银行青岛分行申请开立了以美国aig,llc为受益人、有效期为XX年10月12日的不可撤销90天信用证。根据信用证条款规定,最后的装船期为10月5日。10月5日被告作为承运人签发了提单,提单载明:托运人aig,llc;收货人凭指示;接货地伊利诺州芝加哥;承运船舶新秦皇岛00040航次;装货港加州洛杉矶;卸货钢中国天津;运输方式ipicy-cy;提单签发日期和地点伊利诺州芝加哥XX年10月5日。“新秦皇岛”轮10月2日抵洛杉矶锚地,10月6日开始装货,10月9日0245时装货完毕离开洛杉矶港,10月20日抵达上海港,原告货物转“国泰”轮于10月27日运抵天津港。
另查明,原告在10月19日到银行承兑并拿到提单,后发现缺少ccic商检证书,按照国家进口废纸规定,没有出运港的ccic商检证书货物不能在目的港通关。原告于10月29日向天津ccic申请补办ccic商检证书,天津ccic检验结果是该批货物主要为无纺布,其他为木浆和高分子吸收体。上述货物不符合中国环境保护标准的规定,我国海关责令货主退运该批货物,不准许该批货物入关。
再查明,我国交通部《关于加强承运进口废物管理的规定》第三条规定承运我国允许进口的废物的承运人必须在托运人、发货人或其代理人满足下列4个条件后方可接受订舱:一、提供我国国家环境保护局签发的进口废物批准证书;二、提供我国商检机构或我国国家商检局制定或认可的检验机构签发的进口废物装运前检验合格证明;三、提供贸易合同的正本复印件或其编号或收货人的书面确认;四、提供收货人的详细名称、地址。第四条规定:承运人应签发记名提单,不得签发指示提单。本案被告没有要求托运人提供我国商检机构或我国国家商检局制定或认可的检验机构签发的进口废物装运前检验合格证明,签发的提单是指示提单。
法院在查明事实基础上促成当事人达成调解协议:一、原告确认原告为本案所涉货物(现在天津新港,未报关)的收货人;二、原告承认在货物的进口和赎单等环节均有过错;三、被告承认在承运过程中违反了中国交通部《关于加强承运进口废物管理的规定》第三条第一款第(二)项和第四条;四、被告考虑到原、被告双方的过错,同意支付人民币40万元给原告作为原告货款和履行本协议第五条、第六条约定义务的全部费用。该费用在签订本协议后7天内支付人民币10万元,余款在原告履行完毕本协议第六条约定义务后7个工作日内一次性付清。五、原告负责处理包括但不限于货物的退运、转运或罚没事宜,并承担由此产生的全部后果。原告保证本人或任何第三人在处理货物退运、转运或罚没时不给被告产生或带来法律上的任何不良的或消极的影响;六、原告承诺在本协议签订之日起10日内将所占用被告的10个集装箱无条件交付被告。如原告不能在上述期间交付被告集装箱,则原告由此承担自XX年2月28日后产生的滞箱费用。滞箱费用按被告最新公布的滞箱费用标准计算加倍收取,在此之前的滞箱费用免除;七、原告承担本案全部保全、诉讼费用。
分析
本案是一起海上集装箱运输合同纠纷,原告是以承运人倒签提单提起的诉讼,在案件审理中又将起诉理由更改为承运人预借提单。在本案中承运人是否存在预借提单的行为呢?如果预借提单事实存在,与原告损失是否存在因果关系呢?被告认为其所签发的提单是多式联运提单,因为它是在芝加哥接受的货物,而且提单上明确写明ipicy-cy,所谓ipi是指内陆公共点运输,因此被告不存在预借提单的行为。但是承运人从内陆公共点已接受货物,其责任期间就已开始,在ipi后面又强调交接方式cy-cy,自身是矛盾的。“新秦皇岛”轮10月2日抵洛杉矶锚地,10月6日开始装货,被告在10月5日才在芝加哥接受货物,有违常理,因此有理由相信被告如此签发提单是为了规避承担由于倒签提单可能产生的风险。但就本案而言,不管是预借提单还是倒签提单,都没有证据证明被告参预了欺诈行为,因此承运人与原告进口的货物是我国不允许进口的废物,之间没有因果关系。但是承运人违反了中国交通部《关于加强承运进口废物管理的规定》第三条第一款第(二)项和第四条的规定;正是由于没有中国北美商检的检验证明,才导致废料运至我国港口,作为与托运人直接交接货物的承运人对此有不可推卸的责任。
篇16:劳务协议书
甲方(单位)名称:________________________________
法定代表人:_________________________________
单位地址:_________________________________
邮政编码:_________________________________
联系电话:_________________________________
组织机构代码:_________________________________
乙方(劳务者)姓名:_________________________________
性别:_________________________________
身份证号码:_________________________________
联系电话:_________________________________
家庭住址:_________________________________
邮政编码:_________________________________
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规和政策规定,甲方因经营需要与乙方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,一致同意签订(续订)如下条款,用书面劳务合同形式确定劳务关系,明确双方的权利和义务,双方共同遵照执行。
一、劳务合同期限
本合同期限为固定期限,自_____年_____月____日起至_____年_____月____日止,为期____年,其中试用期______个月。
合同期满,合同终止。
如甲方经营正常,双方都能认真履行劳务合同,经甲乙双方协商同意,可以办理劳务合同续订手续。
二、工作内容与工作地点
1、乙方同意按甲方工作需要,安排在______岗位工作。
工作地点:___________________。
甲方因经营变化需要,经双方协商一致,可以调整乙方的工作岗位或工作任务。
2、乙方在甲方工作期间,经双方协商一致,可以签订《岗位(职责)责任书》和《员工管理制度》、《员工管理手册》作为《劳务合同书》的附件。
三、工作时间和休息休假
1、乙方在甲方工作期间,因其工作岗位性质不同,公休日未能安排休息的,另行编排实行轮休制,每月保证4天公休(本人同意加班的除外)。
2、根据国家规定执行相应的工作制——8小时工作制(不包括膳食时间)。
3、除《劳动法》规定不受限制的情形外,甲方因经营需要,经与乙方协商,可安排乙方加班加点,并按规定标准给予补休。
四、劳务报酬
1、甲方按本单位岗位工资、绩效工资标准,用货币形式于每月_____日支付给乙方上月工资报酬。
2、乙方在甲方工作期间的基本薪酬为_____元/月。
甲方依法为乙方办理社会保险,按时缴纳各项社会保险费,其中依法应当由乙方缴纳的部分,由甲方从工资报酬中代扣代缴。
五、用工约定
1、签订劳务合同协议后,在试用期内经发现乙方不符合录用条件的,甲方可依法立即解除双方劳务合同关系(员工工资按实际工作日计酬:实际薪酬/月出勤天数=实际工作日薪酬,每月4天有薪假期。)
2、劳务协议期内,乙方要求辞职,须提30日以书面形式通知甲方,试用期内提出辞职,须提前3日以书面形式通知甲方,以最高领导审批时间为准。
3、乙方在甲方工作期间,甲方提供两套工作服给予乙方,如乙方在甲方工作未满六个月因离职(辞职、辞退、除名等),甲方按购买工作服单价从乙方工资中予以扣除。
工作满六个月以上离职者(辞职、辞退、除名等),甲方按一定的工作服折旧扣除费用。
六、劳务纪律
乙方必须遵守国家法律、法规及地方法规、规章、政策,遵守甲方依法制定的规章管理制度,认真履行岗位职责。
七、劳务合同的变更、解除和终止
1、经甲乙双方协商一致,劳务合同可以变更或解除。
2、甲方有下列情形之一的,乙方可以解除劳务合同:
(1)未按照劳务合同的约定提供劳务保护或者劳务条件的。
(2)未及时足额支付劳务报酬的。
(3)以欺诈、胁迫的手段或者趁人之危,使乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳务合同的。
3、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除劳务合同:
(1)在试用期间被证明不符合录用条件的。
(2)严重违反甲方的规章制度的。
(3)严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的。
(4)乙方同时与其他用人单位建立劳务关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的。
(5)乙方以欺诈等手段致使甲方签订或变更的劳务合同无效的。
(6)被依法追究刑事责任的。
4、乙方有下列情形之一的,甲方应提前15日以书面形式通知乙方,可以解除劳务合同:
(1)乙方患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的。
(2)试用期后乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的。
(3)劳务合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳务合同无法履行,经甲乙双方协商,未能就变更劳务合同内容达成协议的。
5、甲方因下列情形之一,提前15天向全体职工说明情况,可以裁减人员,解除劳务合同:
(1)依照企业破产法规定进行重整的。
(2)生产经营发生严重困难的。
(3)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳务合同后,仍需裁减人员的。
(4)其他因劳务合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳务合同无法履行的。
6、有下列情形之一的,本劳务合同终止:
(1)劳务合同期满的。
(2)乙方开始依法享受基本养老保险待遇的。
(3)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的。
(4)甲方被依法宣告破产的。
(5)甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的。
(6)法律、行政法规规定的其他情形。
八、双方协商约定的其他事项
应当保守甲方的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。
在双方解除或者终止劳务合同后,乙方不得到与甲方经营同类行业、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位,或者自己开业生产或者经营同类行业。
竞业限制的范围为洗浴行业,期限为离职1年内;地域为______地区。
九、劳务争议处理和违反劳务合同的法律责任
劳务合同依法订立后,即具有法律约束力,双方必须严格履行。
如果发生劳务争议,双方可以协商解决,也可以依法申请调解、仲裁。
任何一方违反本合同约定,应当承担相应的法律责任。
十、合同份数
本合同一式_____份,各份都具有同等的法律效力
甲方(单位)盖章:_________________________________
法人代表签字:_________________________________
_____年_____月____日
乙方(劳务者)签字:_________________________________
法人代表签字:_________________________________
_____年_____月____日
篇17:我国纠纷协议书
甲方:_________________
乙方:_________________
刑事案件发生的原因。
本着公平公正的原则,经甲乙双方协商一致,自愿达成如下条款:_________________
1、乙方愿意一次性赔偿甲方经济损失费元(该费用包括但不限于甲方人员花费的医疗费、误工费及财物损失等),此款可由乙方人员亲友代为赔偿,其中赔偿甲方元。
2、乙方应在本协议签订之日起日内付清上述赔偿款项。乙方在付清上述赔偿款项后,甲乙双方因本案所产生的债权、债务关系全部终止,甲方同意不再追究本案乙方的民事责任。
3、甲方人员对乙方人员给其造成的伤害和经济损失表示谅解,不再追究乙方人员的刑事责任,并要求司法机关对乙方人员从宽处理或者不追究刑事责任。
4、本协议经甲乙双方人员签字后即对签字人员产生法律效力。
5、本协议一式十份,甲乙双方人员各执一份,一份交司法机关。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
篇18:建设工程劳务合同_合同范本
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):__________
劳务分包人:____________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它
有关法律、行政法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于
_____(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工
总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双
方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码:___________
发证机关:_______________
资质专业及等级:____________
复审时间及有效期:___________
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:_______________
工程地点:_______________
分包范围:_______________
提供分包劳务内容:___________
3、分包工作期限
开始工作日期:___年___月___日结束工作日期:___年
___月___日总日历工作天数为:___天
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安
装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必
达到质量评定____等级。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)___________________
(2)___________________
7、总(分)包合同
7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除
外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务
分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除
外)的副本或复印件。
7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包
工程的价格细节除外)。
8、图纸
8.1工程承包人应在劳务分包工作开工___天前,向劳务分包
人提供图纸___套,以及与本合同工作有关的标准图___套。
9、项目经理
9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为
___,职务:____,职称:____
9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为
___,职务:___,职称:___。
10、工程承包人义务
10.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合
同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
10. 2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期
的下列工作并承担相应费用:
(1)在___年___月___日前向劳务分包人交付具备本合同项
下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:
_____________________________
(2)在___年___月___日前完成水、电、热、电讯等施工管
线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施
工道路畅通的时间和质量要求;
(3)在___年___月___日前向劳务分包人提供相应的工程地
共7页,当前第1页1234567
篇19:项目劳务合同
总包方: 中公司
分包方: 公司
1、 双方按本协议附件《 主体结构劳务单价调整表》约定调整的单价进行主体结构完工结算,分包方不再提出其它价格调整。
2、 最终结算额以分项单价___分项工程量之和为准。
3、 本补充协议调整的分项单价包含了各分项工程的全部工作内容和原劳务合同约定的质量、安全标准。
4、 总包方后期代分包方进行的材料清理、质量维修费用总包方有权在完工结算中扣除。
5、 原劳务合同约定的其它条款不因本协议签订而更改。
6、 本协议一式三份,总包方执二份,分包方执一份。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
篇20:单位劳务合同
私人企业劳动用工合同
甲方:_________________
公司名称
营业执照号:_________________
乙方:_________________姓名:_________________
身份证号码:_________________
1、根据有关规定,经协商甲、乙双方共同签订本协议,共同执行。
2、本协议期限为:_________________自年月日起至年月日止。
3、工作任务:_________________
3.1甲方安排乙方在岗位,从事该岗位职责范围内的工作;
3.2乙方的岗位、职责及工作质量要求,按照甲方的有用工合同协议书关规定执行;
3.3乙方应完成工作任务,执行安全规程,遵守劳动纪律和职业道德;
3.4因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时,乙方应服从甲方的工作安排和调配。
4劳动报酬:_________________
按计件生产,多劳多得,少劳少得,无固定工资;其它各种福利、津贴均含在当月的劳动报酬中而不再另行计发。
5劳动纪律:_________________
5.1乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度,包括《员工手册》中写明的各项规定和要求。同时,爱护甲方财物,保守甲方机密,维护甲方利益,服从甲方的领导、管理和教育。
5.2乙方违反劳动纪律,甲方可对其进行批评教育,直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘。
6协议的终止、变更、续签和解除:_________________
6.1本协议期限届满时即终止,由于生产工作需要,在双方同意条件下,可续签协议,并应提前1个月办理续签协议手续。
6.2经双方协商同意,可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。
6.3甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。
6.4具有下列情况之一,乙方可以解除本协议:_________________
6.4.1经国家有关部门确认,生产安全、卫生条件恶劣、严重危害职工身体健康,企业又不加以改善的;
6.4.2甲方违反劳动协议或法律、行政法规,侵害乙方合法权益的。
6.5任何一方提前解除协议,均应提前30天通知对方。
7任何一方违反本协议规定,给对方成经济损失,应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。
8协议如有未尽事宜,凡属国家有规定的,按有关规定执行;凡属国家没有规定的,甲、乙双方可协商修订、补充;如不能解决,可以由三都县中和镇法院进行仲裁。
9本协议双方签字即生效。协议一式贰份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________
乙方:_________________
签订日期:_________________
年月日