0

口腔科室承包(20篇)

浏览

7356

范文

1000

运输承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:运输,全文共 1269 字

+ 加入清单

根据规定施工运输承包合同范本如下:_________________

发包人(全称):__________________有限公司(以下简称甲方)

承包人(全称):__________________运输有限公司(以下简称乙方)

甲方因工程项目而产生的建筑渣土需要外运,甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行,明确双方职责,现经甲、乙双方协商,订立如下条款,以资共同信守执行:_________________

一、工程地址:_________________

二、工程量的核定及单价:_________________

合同签署前,由双方代表根据甲方提供有关施工图纸,交换现场标高,经测算,暂定土方量为立方米,运输完毕后按实际发生量结算。

土方外运(包括装载、运输消纳、施工红线以外的职能部门的执法管理费),按车计算,每车单价为元。

四、工期:_________________

1、乙方必须按照甲方的施工进度计划,安排土方运输的施工顺序,工期按甲方施工进度确定。

2、因以下原因造成工期延误,经甲方代表确认,工期相应应延期:_________________

①、相关职能部门因管理需要,要求停运或停止施工。

②、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。

③、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。

④、经甲方代表同意工期顺延的其他情况。

五、付款方式:_________________

1、在合同签署生效后,乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,乙方完成总工程量后的一个月内,办理该项工程款的结算手续。

2、工程完工,甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量,按有关约定在30天内办理结算。

六、甲方工作范围及承担责任:_________________

1、及时向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计,协助乙方考察现场。

2、在乙方进场施工前,甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施工的照明设备。

3、甲方负责施工作业场地硬化和围扩。

4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。

5、工程进度将出现较大幅度凋整时,应及时通知乙方。

6、负责解决工地周边有关事宜。

七、乙方工作范围及承担的责任

1、外运消纳场由乙方自理。

2、办理有关土方方开挖外运的一切手续,费用由乙方承担。

3、因乙方人为原因,对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。

4、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所

发生的一切纠纷,均由乙方和有关部门联系协调,自行解决,并承担因纠纷产生的所有相关费用。

5、乙方必须配合甲方现场施工人员的合理安排,

6、乙方所有的施工机具及人员由乙方自行安排。

八、其它约定:_________________

九、本合同一式二份,合同由双方代表签字盖章后生效,本协议合同如有未尽事宜,双方按有关规定协商解决。

十、补充条款:_________________

乙方(公章)甲方(公章)

代表(签字)代表(签字)

电话:_________________电话:_________________

签约日期:_________________年月日

展开阅读全文

更多相似范文

篇1:承包合同纠纷

范文类型:合同协议,全文共 509 字

+ 加入清单

上诉状上诉人:_________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)。

被上诉人:_________________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(被上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)。上诉人因_____________(写明案由,即纠纷的性质)一案不服_____________人民法院(写明一审法院名称)_________________第_______________号__________判决现提出上诉。

上诉请求及理由如下:_________________

请求事项:_________________(写明提出上诉所要达到的目的)事实和理由:_________________(写明上诉的事实依据和法律依据,应针对一审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由)

此致_

____________人民法院

上诉人:_________________(签名或盖章)______

_______年__________月__________日

展开阅读全文

篇2:合伙协议工程承包_合同范本

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 795 字

+ 加入清单

合伙协议(工程承包)

合伙人:

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一致,供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围

合伙项目以福建 公司中标合同确认的项目内容及范围为准;

甲、乙双方合伙承包的项目,对外以福建 公司名义出现。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例

1.甲方以现金出资,出资额为人民币 万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例 %。

2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占 %。

五、盈余分配与债务承担

1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;

2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。

六、退伙

合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;

退伙需经对方同意,方可实行;

未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

七、权利与义务

1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;

2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;

3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为

1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满

合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决

合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

十一、生效及补充

1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;

2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。

合伙人:

年 月 日

展开阅读全文

篇3:饭店承包租赁合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:餐饮,全文共 844 字

+ 加入清单

甲方:______________乙方:______________

一、甲乙双方本着诚实信用的原则,经平等协商,自愿达成如下协议:

二、饭店概况甲方拥有饭店一处其中包括厨房主、餐厅、雅间,建筑面积约为________平方米。租期及租金支付方式

1、经甲乙双方协商于________年________月________日起至________年________月________日止就上述资产全部租给乙方使用,租期为年。

2、每年租金为人民币5万元。租金交付方式协议签字时付清第一年租金。在租用期间甲方对乙方租金五年保持不变一年到期后付第二年租金,一次类推到租期满。

3、合同到期后,甲方应保证在第三方同等条件下,乙方优先得到该饭店的续租权。

三、房屋设施的是用保护要求甲方承担保证饭店正常经营的义务,甲方自乙方无偿提供饭店用水,乙方在租用期间做到:房屋建筑主体不随意拆建和改建。对房屋内装修及设施保证正常使用,如有损坏照原样修复。合法经营,但租赁期间发生的一切经济责任和法律责任均与甲方无关。保证饭店及外围环境的清洁卫生,定期打扫清理垃圾。

四、乙方租用期间经营所生的费用自付,如工商管理费,所有税费、卫生、防疫、电等。

五、乙方在租用期间属自己增值的物品、财产由自己保管使用,到期后自己带走,属于乙方更换的易损、易耗物品不得带走。

六、合同变更和解除本协议签订后,双方都保证积极严格履行但遇双方不可预见之自然灾害及政策性因素的情况本协议可依法变更或解除双方互不追究责任。但因一方故意或非正常程序由此给对方造成损失,违约方按实际损失赔偿守约方。

七、上述条款双方共同遵守,互相尊重,签字之日起生效,未尽事宜,协议补充,本协议一式两份双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:________________乙方:________________

签约时间:________________签约时间:________________

签约地点:________________签约地点:________________

展开阅读全文

篇4:短途沙石运输承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:运输,全文共 720 字

+ 加入清单

根据相关法律,关于矿山沙石运输合同如下甲方因生产原材料运输需要,委托乙方对甲方所需砂石材料进行运输,经甲乙双方友好协商,一致同意就有关运输事宜达成如下条款。

一、乙方车队运输车辆有:_________________藏AC2168、藏AB7183、藏AC8016、藏AC0738、藏AC2288、藏DB6516、藏AC5981、藏AC2096、藏AC5391、藏AC0035。由藏AB7183车主担任该车队队长。

二、运输单价:_________________

1、2、2、

三、结算方式:_________________

四、双方责任

1、乙方所辖车辆在运输砂石货物时,需在甲方指定砂石原材料供应处拉货,从甲方指定地点之外拉来的砂石甲方有权拒收。。

2、甲方根据乙方所运输砂石材料含水率情况,按5%—20%的含水比例扣除砂石所含水分。

3、乙方须服从甲方的调度安排,及时组织车辆,准时将砂石材料运到甲方材料堆放场地。

4、乙方在堆放砂石材料时,不得随意乱堆乱放,否则,甲方有权给予乙方100—1000元的罚款。

5、乙方所运输的砂石原材料,须达到甲方的质量标准,如不符合质量标准,甲方有权拒收。

6、乙

车辆运输合同

方无条件服从甲方的各项规章制度。

五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

六、本合同自甲乙双方签字之日起生效。其它未尽事宜,双方协商解决,可另签订补充协议。补充协议于本合同具有同等法律效力。

甲方:_________________乙方:_________________

签字盖章:_________________签字盖章:_________________

签订日期:_________________签订日期:_________________

展开阅读全文

篇5:单项承包合同范本

范文类型:合同协议,全文共 1839 字

+ 加入清单

发包方(以下简称甲方):工程公司项目经理部

承包方(以下简称乙方):泥工工程承包班组

甲方承建的泥工单项工程,于 年 月 日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:

一、工程内容:

按施工图纸所有的泥工项目,现场不产生计时工. 并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装.

二、承包造价:

以总价 元承包给乙方

三、组织领导:

1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

4) 合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

四、双方责任:

1、甲方责任:

1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

2) 保证材料供应(材料运至现场50米内,但不提供塔吊运输),乙方应服从甲方的调配。

2、乙方责任:

1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。

2) 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

3) 提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。

4) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。

5) 严格按照施工图纸,规范、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料尽量用完,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

6) 爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。

7) 泥工质量要求,应以监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班,必须保证砼浇灌后的质量。

8) 泥工工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。

9) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。

五、工程质量及验收标准:

工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

六、工 期:

根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

七、付款方法:

1) 为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。

八、其 它:

1) 由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。

2) 凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。

九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

十、甲方对以上各条款负有解释权。

十一、本合同一式3份,甲方执2份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。

发包方(甲方):工程公司项目经理部 承包方(乙方):泥工工程承包班组

代 表: 代 表:

签约时间: 签约时间:

展开阅读全文

篇6:建筑工地工程承包合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:建筑,工程,全文共 1549 字

+ 加入清单

发包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围:按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。

4、承包方式:包工包料(部份材料由甲方提供)

5、工期:天。(按甲方通知进场施工当天计,即从年月日起计)

6、工程质量:按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级,。

7、合同工程价款(人民币大写):(详见预算表)。

第二条甲方工作

1、开工前,向乙方进行作法说明和现场交接交底,交出可施工现场。

2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。

3、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行,办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。

4、协调办理有关的手续,解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。

5、如需要拆改建筑物结构或设备管线,负责办理相应手续,协调物业管理公司与装修之间的具体问题。

第三条乙方工作

1、参加甲方组织的作法说明的现场交接,拟定施工方案和进度计划,按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。

2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,组织施工,保质、保量、按期施工,解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,编制工程结算。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾清理工作。

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

7、进场前办妥施工人员的工地出入证,接受施工安全教育。

8、进场人员必须备齐证件,随时接受甲方及有关人员检查。

9、乙方必须做好施工安全措施,施工安全乙方负责,甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。

第四条关于工期的约定

1、因一方责任,影响工期,一切责任由责任方负责。

2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不能顺延。

3、因甲方逾期付款,逾期交场地,影响工期,工期顺延。

4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。

第五条关于工程质量及验收的约定

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,本工程保修期

2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方在征得甲方同意后可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

3、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知三天内组织验收,验收合格后办理验收、移交手续。

第六条关于工程价款及结算的约定

1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。

2、在预算项目内有发生施工完成才结算,没有做的项目不结算。

3、增加的工程项目按甲方签认计算。

4、工程款的支付方式:

5、甲、乙双方签订合同后,甲方支付%工程款。

6、乙方完成,甲方支付%工程款。

7、乙方完成,甲方支付%工程款。

8、余款(保修金除外)在工程完工通过验收,在双方确定结算后天内甲方支付完毕。

9、乙方以人民币工程保修金,待保修期满后十天内结清。

10、本工程项目的增减约定

11、工程所发生的在预算项目之外的工程项目,均需双方商定并办理签认确定手续,才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。

第七条有关材料供应的约定

1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场,如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。

2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议,可进行检验。

甲方:

乙方:

代表(签字):

代表(签字):

年月日

年月日

展开阅读全文

篇7:混凝土劳务承包合同书

范文类型:合同协议,全文共 6771 字

+ 加入清单

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

经双方充分、友好协商,甲方同意由乙方承担约定承包范围内的工作任务。

遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,为明确甲、乙双方责、权、利,双方就本工程施工事项协商达成一致,同意订立本合同。

一、劳务承包栋号:

二、劳务承包分项工程名称:混凝土工劳务分项工程

三、质量标准和进度:质量优良(按原国家质量验收标准),实测实量符合合格率达到100%,并达到“江西省优质样板工程标准”。

实测实量偏差控制:表面平整度≤8。进度:每层控制进度,每层完成时间不超过小时,每延误1小时扣罚元并负责其它班组的误工费。

四、劳务承包范围、方式和单价:混凝土工程(除卫生间反坎、烟道反坎外的所有砼):±0.00以上按图纸注明建筑面积包干,单价:每平米元(大写:壹拾叁元伍角);±0.00以下含清水、抽水、平土、清土、垫层支模、基础承台、地梁、顶板、底板、墙柱等),单价每立米元(大写:壹拾捌元);

五、履约保证金、结算及付款方式

1、履约保证金 万元整。

乙方在合同签订前向甲方缴纳履约保证金,待达到项目部要求的质量、进度后,甲方在乙方完成全部承包的工程后返还全部保证金,保证金不计取利息。

若乙方不按时进场、无足够人员进场施工或出现其它违反合同条款的行为,该保证金不予返还。

2、结算和付款程序:竣工结算条件,以下条件缺一不可:

①项目竣工验收,符合合同约定的竣工验收标准,达到甲方、监理和建设单位满意效果。

②乙方向甲方递交完整的结算资料(包含劳务分包合同原件、完整计算书、工人每月工资表(工人工资表每月日上交)、签证资料、施工工人每周签到表、施工图纸、变更资料等)。

3、甲方加盖公章的结算书作为本工程的最终结算唯一有效依据。

六、进度款节点和支付方式:本工程按以下节点支付进度款,不支付生活费等除进度款外的其它任何费用,实测实量少于95%的部分不予支付。

支付公式:合同单价×节点进度完成工程量×实测实量合格率×约定支付比例

(一)高层及地下室工程

1、完成地下室结构顶板工程及塔楼10层结构,约定支付比例70%;

2、完成塔楼10层结构至塔楼22层结构,约定支付比例70%;

3、完成塔楼23层结构至塔楼33层结构,约定支付比例70%;

4、完成塔楼屋面结构、所有二次结构及商业所有结构,约定支付比例90%;

5、竣工结算后4个月内支付完余款。甲方只提供塔吊、砼和二级电箱其余全部有乙方自理。

乙方承包内容包含但不限于以下内容:混凝土浇筑前的清土、平土,清水、抽水,水平运输,跑道搭设、拆除、清理堆放,润湿模板、清理木模内的所有杂物,混凝土浇筑振捣以及施工缝、伸缩缝、沉降缝、后浇带、止水带的处理压光、需做防水处混凝土面找平原浆压光(用铝合金尺找平后用铁抹子压光,楼面或单独梁均不能有凹凸不平现象),凿毛、养护、包括楼板、梁、柱、承台、垫层的浇筑和垫层的支模、地坪结构板、空调板、线条、反边;砼蜂窝、麻面、露筋所有缺陷的修补,砼泵管的多次安拆,有可能存在的地基处理和换填、施工所需的振捣棒平板振捣器、三级电箱和线缆(不管甲方二级电箱离施工地多远乙方必须配足三级箱线缆长度)。

(二)主要的实测控制:工作交底和要求:

1.混凝土浇捣后的养护,柱围裹塑料薄膜或麻包敷盖进行淋水养护,坡屋面铺盖麻包淋水养护。

2.浇捣砼时的漏浆应及时清理、回收使用。在浇捣过程中,不能随意拆模板支撑,拉杆及拉线等。

3.现场砼运输机械地泵、车泵、布料机等的移机、接管、拆管、清理、加固等。

4.砼面的质量缺陷必须在拆模时派人员跟进,及时补救处理,确保颜色一致,无明显修补现象。

5.模板拆除后砼表面缺陷的处理;塔吊料斗或泵送砼管道安装和清理堆放场地冲洗及清理等。

6.楼层墙柱和梁板砼无条件按现场安排,实行一次浇筑或分两次浇筑成型。

7.在泵送混凝土过程中,如遇混凝土堵管,乙方必须安排工人及时拆管清理利用,清理后并安装泵管进行继续施工(此费用已包含在合同单价内。

如因乙方不安排工人清理泵管造成混凝土在泵管中无法取出,乙方按泵管原价赔偿泵管费用,赔偿金在乙方工程款中扣除。

8.拆模后,楼梯间的建筑垃圾(含其它班组造成的)的清理及楼板平整度处理,达到甲方满意效果。

9.混凝土浇筑前,砼施工缝必须及时凿毛,清理冲水。墙柱根部、施工缝、后浇带封模浇筑前的凿毛清理。

10.基坑挖土、装土清理边底,配合挖土机挖土,场地平整,厚度30内的挖填,找平,人工回填土的100内人工运输、填土、夯实、洒水,工作面内的抽水、排水,边坡土面的挂布或网遮盖处理。

11.楼层施工过程中,要采取措施防止混凝土溅落到外架等处,如污染安全网,更换安全网的材料及人工费用由乙方承担。

12.砼浇筑方量的控制,大于13砼班组自负经济损失。剩余的按现场施工员要求进行处理。

13.要有足够的人员清理开挖的基坑、地梁土方和浮土,做好换土填土平整夯实等工作。

夯实土方及为创造施工条件的石粉铺放;清理边坡浮土,整平夯实,确保坡度符合标准,清理因塌方而影响施工的土方;,及周边土方回填夯实整平;建筑物回填土回填(离建筑物40米运距内)分层夯实及整平(包括花池回填及滤水层铺设)。

14.浇筑二次结构(构造柱、窗压底等)用自拌混凝土时,乙方须配合甲方的施工负责自拌及浇筑。

七、关于合同单价的说明:合同单价已包含约定的以下内容,单价一次性包定,合同无其它约定的,不再调整,仅不含税金。

合同约定的乙方全部工作内容和义务;、工人工资、雨休工资、停工窝工工资、工资性津贴、规定的社会保险、工伤保险、来回差旅费和车船交通费、夜餐费、炊事费、加班补贴、赶工费、安全帽以及个人应得的劳保、福利费用、日常工作表现奖金、任何形式的进退场费和补助等。包含所有工伤费用及乙方原因造成的第三方受伤的医疗费用和处理费用。乙方完成分包项目工序所需使用的全部材料的场内场外运输、二次搬运、周转、装卸、损耗、消耗等费用,施工用小型工具,零星材料等和合同要求的其它工作内容。

包人工、包材料、包安全、包质量、包进度和合同约定由乙方提供的材料及机械。已综合考虑拆架后或甲供垂直运输设备拆除后,所造成乙方增加、签证工程施工引起人工运输和施工难度增加等的各项成本。

已考虑以后人工涨价、物价、汇率的变动及工期调整等乙方承建本项目所因承担的各种风险(包括雨天、寒冷天气、水平和垂直运输不便等),乙方自负盈亏。办理工人暂住证、劳务证、计生证等所有证件费用和当地有关部门规定的费用。

合同分包范围及工作内容已包括在合同单价内,不另计算任何费用(有另行说明的项目除外),乙方施工必须满足有关质量、安全和文明施工验收标准及甲方、其他班组施工要求。

若有以上个别项目或工作内容,乙方无足够人员及时进行施工、借故拖延或拒绝施工的,甲方有权安排其他班组进行施工,所需费用按实际消耗施工工日的2倍(工日单价按贰佰元计算)或按乙方未施工部分工程量乘以约定分项单价(详见附表1)的

1.5倍从乙方工程进度款中扣除,材料费、机械费另计。

八、设计变更和签证

1、合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及工程联系单、设计变更等),如乙方拒绝完成或不能按要求完成,甲方即可安排第三方完成,所发生费用按150%从乙方当月工程进度款中扣回,影响工期的责任由乙方负责。

2、施工过程中为施工前进行变更不予签证,施工完后进行设计变更单项人工工资在贰仟元以外,甲方才予以签证。

除现场发生的无法按图纸计算的增加工程,可按临时签证工时计算外(统一规定单价为10元/工时),其它可按图纸计算的项目均不得签证工时。

签证项目在施工中途全部不予支付,竣工结算才办理支付手续。

九、施工工具、周转材料的供应:

1、甲方提供给乙方使用的材料、机械和乙方自行承担的材料和机具见下表。

2、甲方供应的材料和机械,乙方必须合理、适当使用。

属正常报废或消耗的材料重新领用时,必须返还原材料报废样品或有效包装回甲方仓库确认注销。

周转材料必须及时返还甲方仓库,甲方有权对乙方多领、损坏、浪费的甲供材料和机具进行索赔(按采购价1.5~2倍),并追究相应责任。

3、乙方自行负责工地范围内(含红线50米内外)一切施工材料的人工搬运、汽车装卸、堆码及进场材料的卸车,全部完工后的装车外运。

4、对施工所用甲供材料,须按甲方要求提前天数并至少提前7天,提供使用清单给甲方备料,施工中所用的一切材料、甲供机械等要绝对服从现场管理人员的调度、安排及使用。

如乙方不能及时提供计划造成的损失有乙方自负并承担由此给甲方造成的损失。

十、双方权利和义务

(一)、甲方权利和义务

1、负责为乙方人员代办暂住证和代购买乙方人员安全保险(发生费用乙方负责);

2、负责施工管理和有权对乙方施工进度、质量、安全文明施工进行管理和监督;

3、负责组织验收工作;负责与建设单位、监理单位、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

4、甲方有权要求乙方辞退个别不听话、不服从甲方管理的乙方工人。

5、检查、复核班组放线。

(二)、乙方工作与责任

1、乙方及施工人员必须遵纪守法,自觉遵守法律法规及甲方一切规章制度;

2、乙方无条件服从甲方管理,乙方所有施工人员服从甲方整体工作安排、工作调度;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系。

3、乙方施工进度必须无条件服从甲方现场施工计划安排,并筹备足够人员和资源应付各种24小时赶工需要。

4、班组管理人员必须具备熟识施工图纸及施工操作素质,无条件听从项目部管理人员指挥,乙方现场施工工人必须技术熟练,特殊工种具备上岗证。

5、负责工作面范围内因下雨等非人为因素造成的清理工作,包括抽水、排水、淤泥、垃圾清理等。

6、除楼层主控制线和标高线由甲方测设提供外,负责本工种现场施工放线;

7、负责本工种材料的领料、搬运和余料的回收、退库,或按甲方要求,在指定地点堆放;负责工地范围内所用施工材料的人工搬运、汽车装卸、堆码及进场材料的卸车,全部完工后的装车外运。

8、必须有专职负责人,对乙方施工质量、安全、文明施工、进度等进行管理检查、监督、落实;

9、乙方施工前,对可能影响到施工质量、施工进度、施工安全的情况,有义务提前以书面形式向甲方反映,并得到有效回复后,才能进行施工,否则,由此造成的一切责任及后果,乙方须自负。

10、乙方及其施工人员,必须自带流动人口所需的各种证件备查。

11、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人,严禁任何仅收取中介费、介绍费而无履行现场管理责任的转包行为,否则,甲方有权解除本合同,并要求乙方承担一切责任和赔偿因此造成的一切损失。

12、乙方必须严格按照建设单位“四化”管理及实测实量管理要求施工。

十一、安全文明施工

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

2、进入现场人员必须穿统一的工作服,安全帽、佩带工牌,如有违反,按建设单位及甲方施工管理处理条例规定予以罚款,罚金于乙方当月进度款和工资中扣除。

3、乙方随时接受有关单位行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受甲方对乙方施工人员进行的安全教育。

4、乙方施工时,必须做到每日工完场清,因乙方留下的建筑垃圾影响其他班组施工时,甲方通知乙方处理而乙方未能按要求完成的,甲方有权派人清理,按每次实际清理费用的2倍直接从乙方工程款中扣除。

5、因施工过程中发生的工伤事故医药费除保险公司理赔后,余下费用壹万元以下,由乙方自行负全责,超过上述额度部分由甲乙双方按比例分摊;若因乙方工人不听甲方管理指挥,安全措施不力、违章作业而造成安全事故的

责任和因此而发生的费用,由乙方自行承担。

6、乙方工人进场三天内必须提交身份证复印件登记、买保险。

扣除保险公司承担费用外,元内安全费用由乙方自行解决;以外万元内,由乙方承担50%,甲方承担50%;万元以上有乙方承担30%,甲方承担70%。

十二、施工管理

1、乙方应参加工地每周例会,例会内容作为合同内容的补充。

乙方驻工地管理代表:电话:乙方授权乙方驻工地管理代表处理与项目有关的业务,代表乙方不在现场期间,代表乙方履行合同约定的权利、职责和义务。

2、工地作业具有一定危险性,乙方不得雇用童工(18周岁以下)、孕妇,不得雇用年龄超过50周岁者,不得雇用身体有残障者。

3、乙方每天每工序必须做好《班前作业安全及技术交底》和《各工序施工及质量检查验收记录》作为工程结算依据,无《班前作业安全及技术交底》和各工序交接无甲方管理人员签署意见的,甲方可拒绝结帐,一切责任由乙方自负。

5、乙方及其施工人员有违反工地管理条例的,甲方有权直接对乙方进行罚款。

乙方若有异议,需在罚款单公布或签收24小时内,向甲方反映,否则,当乙方已接受,自动生效。

6、甲方不与乙方工人发生任何经济往来,相关因乙方个人中途退场或亏本,所造成拖欠工人工资等问题,与甲方无关。

若乙方本人处理不当,造成乙方工人与甲方发生冲突、矛盾或围攻甲方办公室、破坏甲方财物等行为发生,甲方有权追究乙方及其工人法律责任并视情节轻重,每次罚款元。

7、乙方在进场开工前,必须收集齐全施工人员身份证、计生证等有效证件和彩色1寸相片2张,送到甲方现场办公室办理工作卡和投买工伤保险;未登记资料者不得进入施工区。

8、甲方有充分理由相信乙方在充分熟悉工程图纸、施工规范与本项目工程特点、难点的基础上签订本合同的,合同生效后,乙方不得以对设计图纸、工程规范与工程的难点了解估计不足为由向甲方进行索赔与追偿。

9、甲方仅提供指定厨房场地给乙方,由乙方自行安排解决工人日常伙食并负责饮食的安全卫生,厨房工作人员必须具备健康证,乙方工人发生任何食物中毒事故,均与甲方无关。

10、若甲方要求,乙方必须在指定饭堂统一开饭,不得在工地现场另开小灶。

十三、违约责任

1、对不符合国家规范允许偏差的,除要乙方无条件返工到符合要求外,还对乙方处予每项元罚款,并负责一切返工损失;

2、承包范围内主要工作内容不落实做到的,每项每次罚款元;

3、乙方及施工人员违章作业,造成安全事故的,乙方除受到甲方处以元罚款外,还必须承担一切经济、法律责任;

4、由于乙方原因,造成甲方受到的一切损失,均由乙方负责。

5、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

(1)、乙方因自身原因延期完成或交工的,每延误一日,应向甲方支付壹仟元的违约金;

(2)、乙方施工质量不符合本合同约定标准,或在施工期间出现明显的违背设计图纸、规范、规程等质量问题,而又不能及时整改,将给予元/处的处罚,并承担甲方一切损失;且甲方有权单方终止乙方承包权,按完成合格工程量的50%结算,在扣除因此造成甲方的损失费用后,作自动退场处理。

(3)、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付违约金万元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。

6、乙方在施工、管理过程中,出现下列情况之一者,甲方有权单方面解除合同,并按乙方所完成合格工程的工程量的50%结算给乙方(扣除相关乙方发生的罚款费用、违约金、生活费预支等),乙方自动退场。

(1)、不服从甲方整体工作安排和调度,累计达二次的;

(2)、出现人力少进度慢,安全、文明施工管理差,施工质量差、浪费材料严重等任何一种情况,在天内无法改善的;

7、乙方施工队伍中,出现下列情况之一的人员,甲方有权要求乙方作辞退处理,并赔偿相关损失:

(1)、聚众闹事、赌博,或无理取闹,或打架的;

(2)、工作上不服从甲方或乙方管理劝告的,不尊重甲方管理人员或藐视甲方管理人员的;

(3)、无合法身份证件、违纪严重或违法的;身患疾病、残疾或年纪在50岁以上的及其它不宜本行业工作的;

(4)、其它原因不宜留在本工地工作的;

十四、组成合同的文件(以下简称合同文件)

1、本合同和补充条款、甲方与建设单位签订的施工总承包合同

2、施工图纸(含图纸会审)、设计变更、工程指令单、工程联系单

3、合同执行过程中,建设单位、监理单位或甲方发放的施工计划、有关通知、文件要求、技术交底、施工方案和和会议纪要。

4、本合同签订后,双方签署的补充协议、补充合同等

5、工程建设标准强制性条文、国家和地方规范规程、验收标准、政策性规定和其他有关技术资料

6、现场施工管理处罚条例上述组件与本合同具有同等法律效力,本合同及合同文件存在不一致的地方,以规定较严格的条款为准。

十五、补充条款:

1、地现场负责管理;

十六、以上不详之处按工地管理规章制度和工地例会纪要执行处理,本合同最终解释权归甲方。

本合同壹式两份,由甲方、乙方各执壹份,具同等法律效力,自双方签字盖章之日并缴纳合同保证金后生效,期满付清结算款后自行失效。

甲方代表:

乙方代表:(乙方负责人)

身份证号码:(附复印件)

联系电话:年月

联系电话:年月日日

展开阅读全文

篇8:整栋房屋承包租赁合同书

范文类型:合同协议,全文共 2064 字

+ 加入清单

租方(甲方):______________ 承租方(乙方):______________

营业执照或身份证号码:_____________ 营业执照或身份证号码:_________

根据《北京房屋租赁条例》及其实施细则的规定,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。合同内容如下:

第一条 甲方将座落于____市____区____大厦____房屋出租乙方使用。建筑面积共计________平方米。

第二条 乙方租用房屋的期限为____年,即自____年____月____日至____年____月____日止。乙方向甲方一次性支付的租金为________元整(含一个月押金、物业管理费、有线电视费),乙方需另行负责支付出租房屋的水电费、取暖费、电话费、停车费。

第三条 付款方式:________。提前一个月支付第二年租金。

第四条 甲方给乙方结算费时,应当出具凭证。

第五条 甲方将房屋出租给乙方作________用途使用,并保证符合国家有关消防安全规定。乙方将出租房屋用于其他用途的,须经甲方书面同意,并按有关法律、法规的规定办理改变房屋用途的报批手续。

第六条 甲方保证第五条所列出租房的用途符合有关法律、法规及规章的规定,并为乙方出具产权作用证明(乙方办理工商执照用)

第七条 乙方保证在出租房屋使用过程中的行为符合有关法律、法规及规章制度的规定,甲方应于年月日前将出租房屋交付乙方使用。

第八条 甲方应保证房屋及其内部设施的安全。符合有关法律、法规或规章的规定要求。乙方应正常使用并爱护房屋内部的各项设施,防止不正常损坏。合同终止时,乙方应当按时交回房屋,并保证房屋及内部设施的完好(属正常损耗的除外)。

第九条 乙方在出租房屋使用过程中,如出租房屋及内部的设施出现或生妨碍安全、正常使用的损坏或故障时,应及时通知甲方并采取有效措施:甲方应接到乙方通知后叁日内进行维修;乙方无法通知甲方或甲方拒绝不维修的,乙方可经物业管理部门鉴证后代为维修,费用由甲方承担(从房租中扣除)。

第十条 因乙方使用不当或不合理使用,出租房屋及其内部的设施出现损坏或发生故障,乙方应负责及时维修或赔偿。乙方拒不维修或赔偿,可经物业管理部门鉴证后,由甲方代为维修,维修费由乙方承担。

第十一条 本合同有效期内,甲方确因需要对出租房屋进行改建、扩建或维修的,经乙方同意,并报请政府有关部门批准后方可进行,甲、乙双方就此另行签订书面协议。本合同有效期内,经甲方同意并经政府有关部门批准,乙方可对出租房屋进行装修。甲、乙双方应就此另行签订书面协议。

第十二条 本合同有效期内,发生下列情形之一的,本合同自动解除:

(一)发生不可抗力或意外事件,使本合同无法履行;

(二)政府决定征用出租房屋所在土地面需拆除出租房屋;

(三)乙方提前三个月通知甲方解除合同。解除合同时,乙方预交款有结余的,应当将余款退还乙方。

(四)甲方提前三个月通知乙方解除合同,解除合同时应结清房租,多余部分退乙方。

第十三条 因下列情形之一,甲方有权解除本合同,由此造成甲方损失的,乙方应向甲方赔偿:

(一)未经甲方同意及有关部门批准,乙方擅自改变出租房屋用途的;

(二)乙方违反本合同第十条规定,不承担维修责任或支付维修费用,致使房屋或设备严重损坏的;

(三)未经甲方书面同意及有关部门批准,乙方将出租房屋进行装修;

第十四条 因下列情形之一,乙方有权解除本合同,由此造成乙方损失的,甲方应向乙赔偿:

(一)甲方延迟交付出租房屋十日以上;

(二)甲方违反本合同第六条规定,使乙方无法按其用途继续使用出租房屋;

(三)甲方违反本合同第九条规定,不承担维修责任或不支付维修费用,致使乙方无法继续租用的;

(四)未经乙方书面同意及有关部门批准,甲方将出租房屋进行改建、扩建或装修。乙方因上述理由单方解除合同的,应当及时书面通知甲方,及时迁离出租房屋,并有权要求甲方返还预交款有结余部分、支付违约金人民币元(大写)。

第十五条 本合同终止后,乙方应于终止后伍日内迁离出租房屋,并其返还甲方。乙方预期不迁离或不返还出租房屋的,甲方可向人民法院提出诉讼。

第十六条 本合同有效期届满,乙方需继续租用出租房屋的,应于有效期届满之日前壹个月向甲方提出续租要求;甲方需将出租房屋继续出租的,在同等条件下,乙方对出租房屋有优先承租权。甲、乙双方就续租达成协议的,应重新订立合同。

第十七条 本合同一式____份,甲方执____份、乙方执____份。

第十八条 本合同自签订之日起生效。甲、乙双方就本合同未尽事宜,可另行协商作出补充协议。

甲方(签章):____________ 乙方(签章):____________

法定代表人:____________ 法定代表人:____________

联系电话:____________ 联系电话:________________

银行账号:____________ 银行账号:________________

委托代理人(签章):____ 委托代理人(签章)____

____年____月____日 ____年____月____日

展开阅读全文

篇9:承包合同纠纷

范文类型:合同协议,全文共 2780 字

+ 加入清单

上诉人范_____男,_____年_____月_____日出生,汉族,农民,住_____县_____镇朱_____村。

被上诉人_____县_____镇朱_____村民委员会。

法定代表人_____,该村委会主任。

上诉请求:

1、依法撤销_____县人民法院(200x)x民初字第900号民事判决书;

2、对案件依法进行改判或者发回_____县人民法院重新审理;

3、本案一、二审一切诉讼费用由被上诉人承担。

事实与理由:

上诉人不服_____县人民法院(200x)x民初字第900号民事判决书,现提出上诉,具体事实和理由如下:

一、一审法院认定事实错误和互相矛盾

(1)关于改变荒山用途问题。上诉人承包土地后,一直进行枣树、花椒、柿树和杨树的种植,从未利用承包土地采石,未改变土地用途。一审法院事实认定部分“另查明:自20__年至今,魏x村部分村民在该荒山原有的石头坑内开采石头”,并未认定上诉人有开采行为,其他村民的采石行为,并非上诉人的行为。判决理由却以有采石行为发生为由认定上诉人改变转让协议用途,其认定是互相矛盾的!

(2)关于没有完成荒山绿化任务的问题。转让协议签订后,上诉人即开始联系栽种酸枣树,后由于被上诉人原法定代表人杨在个人私欲没有得到满足的情况下横加干预,20__年上诉人所植树木部分因他人焚烧秸秆发生火灾而烧毁,加之20__年和20__年连续干旱无雨,才造成所植树木存活无几。此后,上诉人于20__年春栽种花椒、柿树和杨树15000余棵,初步完成了绿化任务。20__年植树期间,被上诉人擅自中止合同,将上诉人承包的荒山允许其他村民植树,造成上诉人所植树苗部分被拔掉,树苗成活率大大降低。即使说,荒山绿化任务未能如期完成,责任完完全全在被上诉人,而不在上诉人。树木长成,上诉人可以得到可观的经济利益,上诉人不可能自毁山林,这是极简单的生活常识!

(三)关于合同无法继续履行问题。一审判决以部分村民自发到该荒山植树造林为由,从而认定转让协议无法继续履行,该判决理由根本就站不住脚!本合同正常履行受阻的原因,在于被上诉人以及部分村民的侵权行为,而非上诉人的行为。在上诉人种植树苗部分被毁的情况下,上诉人完全可以另行栽种,从而完成合同目的!可以这样说,只要上诉人有劳动能力,只要荒山没有因地震等不可抗力而灭失,荒山承包合同就不存在无法继续履行!另外,因被上诉人及其他村民侵权行为造成合同履行的障碍,而作出不利于上诉人的判决,是完完全全背离公平原则的!

二、一审法院认定承包合同转让协议的法律关系错误

荒山承包合同的当事人是被上诉人和原审第三人;承包合同转让协议在协议上签章有上诉人、被上诉人及第三人,但并不是说,转让协议的当事人就是三方,这种理解是对承包合同的误解。承包合同转包只是在承包方和转包后的承包方形成新的权利义务关系,而并不能改变原承包合同的内容,转包协议的签订并不意味着原承包合同的解除。被上诉人在转让协议上的签章,只能证明该转让协议征得了被上诉人即发包方的同意,而并不能在上诉人与被上诉人之间产生直接的权利义务关系。转让协议的双方当事人是原审第三人和被上诉人,而非上诉人与被上诉人。转让协议中,被上诉人不是合同当事人,因此不享有申请解除转让协议的请求权。一审法院支持被上诉人的反诉请求,准许合同当事人以外的第三人享有合同解除权,是违反合同相对性原理,是违反民法典规定的!

三、本案转让协议不存在约定或法定解除的情形

合同的解除,按照民法典的规定,有协议解除和法定解除两种,判决理由认定“该‘承包合同转让协议’中解除合同的条件已经成就”,上诉人一字一字查遍转让协议,别说解除合同的条件,八个条文中,甚至连“解除”两个字都找不到。一审法院判决认定双方存在解除合同的条件约定,纯属空穴来风、主观臆造或者醉酒之梦话!因此,本案并无最高院解释第二十四条第(一)项适用之余地!

那么,一审法院该条第(三)项的引用是否正确呢?该款规定主要涉及承包合同无法继续履行的情形,一方面上诉人前述已阐明合同履行遇到阻碍纯属上诉人侵权所致,另一方面也如前述,在被上诉人停止侵权行为后,上诉人完全有能力继续履行合同,不存在合同无法继续履行的情形。因此,引用该项规定也纯属牵强附会的拉郎配之举!

四、被上诉人的反诉根本就不能成立

(一)如前所述,被上诉人并非转让协议的当事人,作为转让协议当事人以外的第三人,依法不享有合同解除请求权,因此被上诉人不是反诉的适格原告,对该反诉依法应予驳回!

(二)被上诉人口口声声说转让协议系被上诉人原法定代表人杨串通上诉人所签订,这根本就不符合事实,因为转让协议涉及的关键是原审第三人的利益,如果原审第三人不同意,仅仅有上诉人和杨秀海的串通,转让协议是根本就不能签订的!此外,被上诉人并未证据能够支持其主张!

(三)被上诉人认为转让协议违反民主议定原则,是对法律的误解和歪曲。根据最高法院解释,承包合同签订需要经民主议定程序,转包等行为无需所谓的民主议定程序,原因就是如前所述的发包方并非当事人,因此无需发包方去民主、去议定!被上诉人反诉状所引用的解释第15条针对的向本集体经济组织以外的人转包的情形,上诉人是被上诉人村民,不存在此种情形。因此该条文引用纯属牵强附会、肆意歪曲!

(四)中国只颁布了《中华人民共和国农村土地承包法》,而不存在所谓的《中华人民共和国农业承包法》,承包合同及转让协议均签订于农村土地承包法生效之前,根据立法法关于法不溯及既往的原则,土地承包法不能适用,也不存在所谓的参照!

(五)被上诉人行为属于严重的侵权行为。被上诉人在上诉人承包期内,下达所谓的处理意见,横加干涉诉人依法享有的承包权,其实质在于国家“退耕还林”政策的实施,使上诉人可以得到部分补偿,而被上诉人又想染指这部分利益!被上诉人属于典型的“红眼病”行为!

五、一审法院解除转让协议将造成林权证“有证无权”

《林权证》是_____县人民政府政府确认上诉人享有林地及林木权益的法定有效证件,是县政府对上诉人林地承包权的行政确认,在该证件依法撤销或者变更之前,上诉人依法对承包的荒山拥有合法权益!一审法院不顾核发林权证书的存在,而判令解除转让协议,这将造成上诉人持有合法权利证书,却享受不到权利,其他人无权利证书却能享受权利的怪现象,造成上诉人的“有证无权”,一审法院等于在实质上行使了行政撤销权,民事审判机构在实质上行使了行政审判的权力,这是不符合法律规定的!

综上所述,一审法院认定事实错误和互相矛盾、认定法律关系错误、被上诉人反诉根本不能成立,由于认定错误从而导致最终适用法律和判决结果的错误,依法应当予以撤销!为保护上诉人合法权益,特向贵院提出上诉,请依法撤销原审判决,改判或者发回重审,维护法律的尊严!

此致

_____市中级人民法院

上诉人_____

_____年_____月_____日

展开阅读全文

篇10:生产承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:生产,全文共 2403 字

+ 加入清单

承包合同是买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;对于砖厂劳务承包合同你了解多少呢 以下是小编整理的砖厂劳务承包合同,欢迎参考阅读。

砖厂劳务承包合同范文一

甲 方:

乙 方:

经甲乙双方充分协商,甲方愿将昌黄砖厂生水坯的生产任务承包给乙方,具体事项如下:

一、承包价格每块水坯价格为0.047元,坯的损失为,护架的材料由甲方提供,护架的工资由乙方支出。 二、1、数量:乙方每月必须完成 万块。

2、质量:乙方必须完好率,乙方必须按质按量按时完成甲方的生产任务,不怠、不罢工,如果发现一次罚款伍仟元,再不听从指挥扣除全部工资,后果一切由乙方承担。

三、付款方式:甲方先押乙方 个月的生产工资,以后按次序按月按时发放工资,生产任务完成后,甲方一次性全部付完乙方的工资。

四、坯的损失:因乙方人为造成的损失,乙方要按坯的价格如数赔付给甲方。因天气、风等自然灾害造成的损失,乙方不负责任,甲方只付给乙方坯的价格。

五、安全:因乙方是重工承包,在乙方承包生产经营期间,出现任何人身安全生产事故(包括喝酒、打架、生活等意外事故)的责任,全部由乙方承担,甲方概不负责。

六、在乙方承包经营期间,因甲方造成停电、停水、停机三天以上,不能正常生产,甲方应承担乙方的工人工资每天乙方每人每天工资成一切后果由乙方负责。

七、因履行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成时,双方均可向各自所在地人民法院提起诉讼。

八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效益。

九、本合同起时日于 年 月 日起,至 年 日止。

甲 方:

乙 方:

公证人:

年 月 日

砖厂劳务承包合同范文二

甲方:

乙方:

一、 甲方有轮窑一座(22门)400砖机一套及所生产红砖的工具和现有的条件每块大砖按 计算,20__年生产的大砖九佰万块,如超出九佰万奖励一万元、如少完成一佰万扣除三千元》

二、 以收大砖为准,开凭证互相签字生效。

三、 质量要求:砖的尺寸要标准,要整齐光滑,有棱有角。

四、 下雨之前必须把机坯盖好,如不及时把机坯盖好,机坯被雨淋坏,不准进窑,乙方自行处理,数量大者,机坯的成本由乙方负责,但甲方要提供足够的防雨设备。甲方把原有的和新买来的护架品(如防雨布草帘)交给乙方使用,但乙方要保管好,及时摘盖、把摘下来的护架品整好、放在甲方所 指定的地方,决不允许盖上去不摘,摘下来不盖、被车压、人踩、如发现此种情况发生,甲方要追究责任。

五、 砖机的使用,下班时要把个人工作地方清理干净,不用的电源关了。住房不准拉长明灯睡觉,如发现一次扣10元,不准用电炉取暖,主机离合器开机以后,一小时不得超过两次,否则要扣款。机主人员必须要听从修理工指挥,不听从修理工指挥造成损失由乙方负责。

六、 甲方负责供给乙方生活所需用的米、面、油、菜、肉等生活用品,款额由乙方负责。

七、 工资结算办法;乙方生产一佰万大砖做押金,超一佰万以外,扣除伙食款,借款外,剩余部分全发清。

八、 所出的大砖,必须放整齐,放在所指定的地方,要做到横齐紧直,如有塌顶甲方不予验收,码窑的要听从烧窑的指挥,按时堵门、打门、清理窑内煤渣合风、其他方面在厂人员必须听从厂内指挥,决不允许想干什么就干什么,更不准打架罢工、闹事、偷厂里的和社员的庄家,如有上述情况发生,一切后果由乙方负责。

九、 杜绝工人到深水沟耍水,私弄电等一切违章行为,造成伤亡事故,甲方概不负责,一切后果乙方负责。

十、 所有在场的工人每人负担一个义务工,其余杂工每个人给挣 元

十一、 伙食管理:厂方只允许不超过五个人起小灶,但必须要用鼓风机,不准用电炉做饭,违反者每人收煤款伍拾元整。

十二、 半路走的人员,在找不回人顶替,造成生产数量的影响,扣除走的人员全部工资。;

十三、 乙方找来的工人,一切外出手续及计划生育流动证全部带齐,否则上级部门罚的款厂里概不负责,上级所要的暂住证及费用由乙方自己负责,机器上的工作人员,不经工头调整,不准随意换班,否则对违者罚款。

十四、 年终工资发放不超过7天,超出后每天厂内负担现金叁拾元整生活费。

十五、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,同意后签字生效,本合同受法律保护。

甲方:

乙方:

二零一 年 月 日

砖厂劳务承包合同范文三

甲方:

乙方: 身份证号:

为促进莎车县的经济发展,双方为着与助互利的原则,共同协商由乙方承包甲方的生产车间(成品车间)甲乙 双方共同遵守国家的宪法、法规、法律以及地方规章制度,做好安全生产,保障成品的质量,按国家标准生产。

1、承包价根据成品砖计价,单价在莎车县所有砖厂百分之五十砖厂相比。职工保险费、电费、消费、机械保养,用油材料、焊条、钢筋及成品车间人工工资、煤款运费,每一吨煤在 元以上,由乙方负责,在 元以上由甲方负责。

2、承包时间: 年 月 日至 年 月 日,共承包一年。

3、承包期间的职工乙方负责组织安排,工资由乙方自行负责,每月结算工资由乙方报甲方,由甲方(厂方)签字并负责发放。发工资时间是压一个月工资。依次后推(例一月份工资到三月份发放,二月份工资到四月份发放),年底结束职工工资10天内一次性发完。

4、承包期间职工的工伤医疗保险由乙方负责,如生产中发生重大事故,由甲方负责百分之七十,乙方负责百分之三十责任。一般事故在壹万元以内的事故由乙方负责。

5、在生产期间,乙方负责机械设备的按时保养及维修,负责轮窑的保养维修,主要的地要对机械设备的按时保养,按时注油、维护及维修。

6、每月生产 万块红砖,自然灾害扣除。

7、甲乙双方按砖厂正常生产,按表接收,到期后损坏机件及工具照价赔偿。

8、在承包期内甲乙双方如有重大事情,双方协商解决。

9、甲方承担所有补贴金,补贴金按每月扣除乙方。 本合同自签订之日起生效,甲乙双方共同遵守,如任何一方违约,由违约方向对方付违约金按年产量的100%承担付给对方。

甲方签字: 乙方签字:

年 月 日

展开阅读全文

篇11:配送承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:配送,全文共 1528 字

+ 加入清单

甲方:_____________

全权代表人:_____________

乙方:_____________

法定代表人:_____________

为充分有效地发挥甲乙双方各自优势,提高货运市场竞争能力,根据铁道部有关文件精神和甲方与________铁路局运输管理处签订的______次五定班列包车运输协议,经甲乙双方协商,就双方合作并由乙方承包次五定班列________北站点事宜,共同达成协议如下:

第一条合作承包式

甲方将次五宝班列_________________北站点每日的四节车皮提供给乙方承包经营,货物运输承包合同。发站________北(含________),到站________等________境内铁路部门允许的到达站,车种为棚车和敞车,货物品类为5号及其以上运价号的货物(危险品除外),承包期限为________年________月________日起至________年________月________日止。

第二条考核基数和费用支付

在乙方承包经营期间,甲方对乙方每日考核基数为两车(节)车皮。乙方必须于当日装车后按考核基数向宁波北站缴交铁路运费及装卸费,并向甲方支付合作管理费每辆_____________元,每日_____________元,合同范本《货物运输承包合同》。如乙方当日装车不足两辆的按考核基数两辆支付铁路运费、装卸费和管理费。如乙方当日装车超过两辆的(以四辆为限),按实际装车数支付铁路运费、装卸费和管理费。乙方多装车的管理费,在承包期届满时,可以冲抵少装车的管理费。

第三条保证金

为保证协议的履行,乙方在本协议生效之日向甲方支付保证金计人民币叁拾万元。在承包期满时如乙方无违约责任时,甲方在__________日内如数退还保证金。

第四条双方责任

甲方责任:

1.保证乙方为次班列宁波站点的独家合作承包人,如将_________________点车辆再发包给他人经营的,承担支付双倍保证金的违约责任。

2.协调________铁路局、________北店及________各列站的关系,如因甲方原因造成乙方不能继续承包经营的,按本协议承包期限每少一日赔偿乙方损失_____________元。

3.发生班列晚点、甩车及货损时,甲方有义务代乙方向铁路部门进行索赔。

乙方责任

1.严格按装运规定组货装车,不得装运危险品和禁运品,不得隐瞒重量及匿报货物品名,违者依铁路规定承担一切法律责任,给甲方造成的损失,由乙方赔偿。

2.及时支付铁路运费、装卸费及管理费,连续拖欠三天不交的,甲方有权解除本协议,并按本协议承包期限每少一日赔偿甲方损失_____________元。

3.自觉遵守铁路货场规定,协调好宁波北站及广州各列站的关系。发生货损时,及时提供相应材料。

4.如乙方擅自终止本列的履行,甲方有权不退还保证金并在三日付清拖欠的运费、装卸费及管理费。

第五条其他约定

1.如遇铁道部、________铁路局调整班列运费价格时,则本协议运费价格相应调整。

2.乙方与甲方考核时间与铁路部门同甲方的考核时间同步进行,并享受铁路部门与甲方同等的优惠待遇。

3.本合作承包期限届满后,如甲方继续取得_____________年度次班列的承包权,则乙方在同等条件下有优先续约权。

本协议未尽事宜,双方协商解决。本协议一式四份,甲方全仅代表和乙方各执一份,送交甲方董事会和宁波北站各一份。

本协议经甲方全权代表和乙方法定代表人签字后生效。

甲方:___________________

全权代表人:_________________

乙方:___________________

法定代表人:_________________

________年________月________日

展开阅读全文

篇12:砖厂承包合同

范文类型:合同协议,全文共 1469 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》有关法律、法规规定,双方本着诚实守信、互惠互利的原则,经甲、乙双方共同协商,为提高砖厂生产的质量与产量,以达双方共赢的目的,在双方友好协商自愿的情况下,双方特订立本合同条款如下:

一、甲方责任

1、甲方将现有正常运转的砖厂成套设备及场地设施承包给乙方,经乙方验收合格后交于乙方生产使用。

2、生产与管理,甲方有权监督,但不能干扰影响乙方正常生产与管理工作。

3、本厂内部及外部环境事务均由甲方负责处理承担,确保乙方在本厂内一切正常生产环境。

4、甲方负责成品砖销售,不得以市场销售问题耽误乙方正常生产,甲方确保乙方在生产期间的原材料,水、电、煤、油料及工人工资及其它费用,如因甲方原因给乙方造成不能正常生产的情况下,甲方则按每人每天最低壹佰元补助给乙方,以乙方实际人员为准,按天计算。在补助期间无条件服从甲方安排工作。

5、甲方每月按实收乙方所生产的成品标砖块为准,计算工人工资并算清乙方所生产砖款,不得拖欠,甲方确保每次月10号前一次性付清乙方工人工资,如有拖欠,甲方自愿以现实市场大票价开出砖票以抵乙方工人工资。

6、乙方工人全部到位后,甲方负责工人保险费以及工人一次的往反车费由甲方负责。

7、若出现自然灾害造成的一切后果,均由甲方自行承担。

8、甲方必须提供乙方人员的住宿及水电、煤气和劳保用品,甲方每月为乙方提供叁仟元的生活补助,保证乙方人员在本厂内不受一切外部干扰。

二、乙方责任

1、乙方负责生产与管理,保质保量生产。

2、乙方负责所有生产技术与职工的一切工作安排,并保证正常生产。

3、乙方在保质保量的技术基础上完成双方所定的日产量玖万块。标砖为准,注:因甲方原因及天气变化造成产量降低,乙方不承担补偿。

4、在甲方正常提供生产环境下,乙方保证按正常生产,不擅自停工,如有问题及时向甲方反映。

三、承包方式

1、甲、乙双方协商后,甲方将现有砖厂所有的生产设备,设施交于乙方生产使用与管理。

2、甲、乙双方协商承包合同为乙方每生产出壹块成品标砖交于甲方,所得承包金柒分伍厘钱,不包括烧窑工、电工的工资及费用价格在合同期内双方不能变动,甲方接收乙方成品砖以当日开出入库单据为准,月底一次性结算,并付清当月承包金。

3、甲、乙双方协商后签订此承包合同期限为年,既_____年____月____日至_____年____月____日止。

4、乙方必须爱护甲方所交付的一切设备,在合同期满后交于甲方确保机器正常运行,合同期满后,双方在无任何争议前提下,甲方优先续承包给乙方,次年承包金待定。

四、安全生产

1、乙方确保在场内安全用电、用水、安全生产。

2、乙方应积极实施本砖厂制定的安全生产管理规章制度。

3、厂内职工属乙方管理人员的日常事务由乙方负责处理,在本厂内出现重大安全事故的有保险公司及甲方出面协调处理,甲方不得互相推托,否则造成严重后果,均由甲方承担一切责任,乙方负责协助处理,注。

4、甲、乙双方应协调搞好民族团结关系。

五、法定保障

1、本砖厂劳务承包合同经双方签字后生效。

2、在合同有效期内,任何一方不得违反本合同条款。

3、合同签订后甲方应付乙方工人到厂后生活费用。

六、本合同如产生争议,经双方友好协商解决,如协商不成将有司法部门提起诉讼。

七、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,如有未尽事宜,方可补充附加协议,均于本合同具有同等法律效力。

甲方:_________

法定代表人:_________

_________年____月____日

乙方:_________

法定代表人:_________

_________年____月____日

展开阅读全文

篇13:开采矿山承包合同书

范文类型:合同协议,全文共 1356 字

+ 加入清单

开采矿山承包合同书

甲方:

乙方:

依照《民法典》《公司法》及其它有关法律,行政法规,

在联合有限责任公司下属井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工,特订立本合同,希双方遵守约定。

一、协议内容

甲方有 公司号井铅锌矿硐承包给乙方打硐开采,由乙方负责组织人员进行施工,甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及所有附属工程。现经甲、乙双方协商一致,由甲方承包给乙方施工,甲方按吨位和矿硐进尺m 计算的方式承包给乙方,按月计价支付全部施工打硐采矿款。

二、承包范围:

甲方在公司所承包的所有范围内,如出现区域山林权属纠纷,造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。

三、劳务费单价和结算

1、掘井打洞按米计价:施工工序,打眼放炮,装运弃出到弃土场,每米单价含出洞口运距40米内,在每月底对当月施工量进行收方计价,次月5日内付清。如甲方不按时付清工程计价款项或延迟收方计价付款时间,造成乙方损失,乙方有权停工并向甲方索赔所有损失。此单价在铅锌每米吨1.4万至2万元内,以后随着物价,随行就市,双方协商涨跌调价。

3、甲乙双方计价依据,以双方现场派住的管理人员签字为依据计价。

四、管理方法

1、甲方负责协调周边关系,处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐安全,配合好乙方全面施工工作。乙方负责全面施工生产工作,教育施工人员安全生产,文明施工。

2、在生产过程中乙方的上岗人员必须进行安全教育。乙方应当高度注意安全事故存在的隐患,出现隐患及时排除。乙方进入矿山打眼放炮人员,必须由熟练人员进行,不得聘请无技术的人员进行打眼炮工作。乙方应指派专业人员排除危石,仔细观察地质构造情况,及时排除可能出现的嘣塌事故,确保施工人员的生命安全。如出现工伤安全事故的责任,由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的费用。

3、开采所需的爆破物品和所有机械设备和材料,由甲方负责采购提供给乙方使用,为了不影响乙方生产,甲方保证按时提供爆破物品给乙方使用。乙方使用的炸材按实际使用的数量在工程款中扣回支付甲方。其它由甲方负责。

4、甲方作为矿山业主,对提供给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续,并负责保证乙方进入矿区的三通一平工作。为乙方生产提供方便。

5、因甲方造成乙方施工时停工待料和甲方协调不力,出现停工待班,造成的所有损失由甲方负责赔偿给乙方。每个人停班务工费按120元/天和赔偿其它所有损失。

五、因开挖时损害山林、草、树木植被,环保、自然灾害、泥石流等损失由甲方自行负责,与乙方无关。

六、搭建各种设施,由甲方协调占用。如因协调不力造成损失,由甲方负责赔偿。

七、本合同期限为____年,自___年__月___日至___年___月___日止。在承包期满后,乙方与甲方继续延续合同。

八、甲方必须保持本硐区域的完整性,不得再转包给其它方。

九、违约责任:

希双方都遵从协议,履行约定条款。不能违约,若违约,违约方赔偿守约方一切损失,并处罚违约金30万元补偿给守约方。

十、本协议一式三份,甲、乙双方各持一份,送交公司一份,具有同等法律效力。

十一、未尽事宜,双方协商解决,另定补充协议。如协商解决未果,诉讼到合同签订地或乙方居住地法院裁决。

十二、本协议经甲、乙双方代表签字之日生效。

甲方代表:_____

乙方代表:_____

签约地点:_____

___年___月___日

展开阅读全文

篇14:不锈钢门窗承包加工安装合同

范文类型:合同协议,全文共 2669 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方、乙方就“第七师130团农贸市场改扩建工程”塑钢窗、断桥隔热门制作和安装施工事项协商一致,订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:第七师130团农贸市场改扩建工程

2、工程地点:130团旧农贸市场旁

3、结构形式:框架结构

监理单位:新疆银通建设监理有限公司

二、工程施工内容:

1、塑钢窗、断桥隔热门(含百叶窗、老虎窗、安全钢化玻璃)制作和安装,包括原材料的采购、加工制作、运输、包装、保管、送检检测、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢窗、断桥隔热门成品保护、现场负责验收,因质量问题引起的维修和更换等。

2、塑钢窗、断桥隔热门综合报价含运输费、制作安装费、机械费、管理费、检测费、辅材费、税金、气密性、抗风压检测费等,含工程资料费,工程资料竣工验收完汇总移交总承包施工单位。(后详见门窗报价附表)

3、本工程塑钢窗乙方必须提供大样,甲方选样。乙方提供的所有样品必须由甲方确认保存,所提供样品以竣工验收为依据。

三、合同完成工期:自该工程砌体施工完成起,施工工期自20xx年8月15日开始制作,到20xx年9月10日前全面完工,工期25天。

四、合同价格及支付

(一)合同价格

1、塑钢窗、断桥隔热门价格包括制作和安装、运输费、机械费、管理费、检测费、辅材费、税金、气密性、抗风压检测费等,含工程资料费等,门综合定价580元/m²,暂定金额33.8万元,窗综合定价280元/m²,暂定金额4.2万元,按实结算。其中百叶窗、老虎窗、安全钢化玻璃制作和安装含税工程单价,甲乙双方另行计价。

(二)付款时间约定:

1、第一次付款为门窗所有材料到场后付合同总价款的30%

第二次付款为所有门窗安装完毕后付合同总价款的20%

第三次付款为验收合格后按实际工程量付款至工程总价款的45%

2、工程保修款为5%,保修期为一年,乙方一年后无质量问题,甲方一次性支付乙方。

(三)付款方式:现金、转账

(四)图纸资料:

1、甲方应向乙方提供本工程所需相关资料

2、乙方根据甲方提供的工程资料、技术参数作为设计依据

3、乙方根据甲方提供的图纸施工

五、质量标准

1、所有门窗尺寸均为洞口尺寸,应与实际尺寸核准后方可下料,具体尺寸、数量以实际为准。

2、塑钢窗型材为屯河牌,65型材白色,塑钢制作,厚度2.5mm,钢衬为镀锌,厚度为1.5mm;玻璃为4+12+4浮法玻璃,采用铝条双密封,其他辅材执行门窗报价附表。窗户均为内平开窗。

3、断桥隔热门型材为源泰或者新铝牌,65型材灰白色,断桥隔热门,框壁厚为1.8mm,为普通烤漆;玻璃为5+12+5钢化玻璃,采用双面胶条,其他辅材执行门窗报价附表。

4、外门抗压性能分级指标为3级,门窗水密性分级指标为2级,门窗气密性分级指标为2级,门窗空气隔声性能指标为30dB。

5、本工程中门、窗玻璃的使用均须符合国家《建筑安全玻璃管理规定》的要求。各类门窗产品均须有国家或自治区建设主管部门颁发的合格证明,塑钢门窗施工与安装应符合《塑钢门窗安装及验收标准》与现行国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-20xx和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx配套使用。

6、该工程所需的型材由乙方采购,所采购材料必须符合设计要求,符合国家有关标准,并且具备质量合格证明资料等。

六、双方的责任和义务

(一)甲方的责任和义务:

1、合同签订后7天内与乙方确认门窗加工生产图纸,并向乙方进行现场交底。

2、甲方与乙方、监理单位共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

3、协调提供施工所需的施工场地和水、电接入点。(住宿、生活乙方自理)

4、协调提供半成品及工具堆放场地

5、甲方按合同规定组织工程验收,并按合同的期限办理竣工结算

6、甲方按合同的约定及时支付工程款

7、乙方采购的门、窗原料到乙方厂房时,须通知甲方到场验收后,乙方才能开始生产。

(二)乙方的责任和义务:

1、乙方负责监督检查工程施工质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理单位和甲方按规范要求负责随机抽检乙方进场的成品门窗材质质量(每批不少于一次)至检测部门进行性能检测。

2、乙方在甲方及监理单位的组织下及时与总承包单位办理土建洞口交接工作,提供施工现场门窗安装基准线,确定门窗安装位置,满足安装要求。

3、在门窗安装完后,门窗框边密封工作由乙方负责,门窗收口工作由甲方协调总承包单位施工。

4、工程竣工交付前,负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,属于乙方责任的由乙方负责修理,若系甲方提前使用后发生损坏的修理费由甲方承担。

5、保证施工现场整洁并符合有关规定,施工中及时清理垃圾,不得影响甲方正常工作,服从施工总承包单位的管理,达到文明施工。

6、进入施工现场前,应对作业人员进行安全教育培训,具备相应的安全意识和安全技能,施工人员必须持证上岗。

7、乙方指定 米秋红 为现场负责人,负责该工程技术管理与甲方的协调沟通工作。

8、如乙方不能按质量和安全要求组织施工,甲方有权要求乙方退场,由甲方另行发包该工程。

9、双方协商一致,乙方进入施工现场,同意给总承包单位支付工程总造价的3%的管理费、配合费,此款由甲方直接从乙方支付工程款中扣除。

七、违约责任

1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。

2、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的5%承担违约金。

3、甲方如不按合同约定付款,应向乙方支付工程价款的2‰的违约金按天计算。

八、附则

1、本协议经双方签章 后生效。

2、在施工过程中如发现其他事项,双方不再签订补充协议,完善本协议条款,补充条款与本协议具有同等法律效律。

3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

展开阅读全文

篇15:精品公司承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 1007 字

+ 加入清单

甲方:(以下简称甲方) 乙方: (以下简称甲方) 根据甲乙双方共同协商,乙方自愿承包修建央里村至玉洪盘屯级道路,为明确双方责权,特订立本合同。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程规模:初步测量为4.5公里,但以双方共同确认工程量为准。

四、技术质量要求

1、路基宽度为5.1米以实计算(含水沟0.6米),要求线路顺畅平直,护墙稳固,边坡要求为1:0.75。

2、路面:用10-20公厘的风化石铺设3.5米宽(弯道铺设4米宽),厚度为15公分,并用压路机压实,要求路面平整,不允许有马鞍形状。

3、水沟:按0.6米宽215;0.4米深215;0.3米底宽开挖,要求线形顺畅,水流无阻碍。

4、涵洞,每公里设三道(根据地形设计),规格:浆砌、主板内容0.8米深215;0.7米宽,或用涵管浆砌,规格:内空大于Φ60公分,并设有涵帽,规格5;5;100公分,浆砌跌水井规格:0.8米深215;0.8米宽215;0.7米底,并低于涵洞10公分,浆砌出口喇叭口。

5、辍车道:每公里设三道,规格6米宽215;20米长并铺砂5米宽。

6、回头弯道半径不小于10米。

7、路面坡度(纵度)不大于10%。

五、工程时间 以甲方通知进场为准(双方约定并签经书面确认)工期约定为进场之后的60天内完成。

六、承包金额 甲方按每公里4万元承包给乙方施工,乙方保证按上述标准做好并通过相关部门的验收。

七、付款方式 乙方机械进场后,甲方支付壹万元作为乙方的启动资金,过后甲方视乙方完成的工程量,预付工程量的50%工程款,工程完工验收合格后,甲方支付100%(不需要乙方开票)。

八、甲乙双方责任

1、甲方负责乙方进场的施工,确保乙方施工顺利,负责道路线路的各方面协调工作。

2、乙方负责施工管理及安全工作,健全施工安全措施,所发生的一切安全事故均以甲方无关。

3、乙方应积极做好施工工作,利用一切有利因素加快施工进度,遵守当地的村民及民风民俗。

九、其它

1、合同签订后5天内乙方未动工建设的,甲方收回承包指标,不再给乙方承包施工。

2、________年____月____日前不能竣工的,甲方可按乙方实际所做工程量进行实地评估,按评估完成的实际工程算80%结算给乙方资金,乙方不得以任何形式拒绝。

3、本合同经甲乙双方签字后生效,双方签字确认完工后自动废止。

4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有共同效力。 甲方:乙方:________年____月____日

展开阅读全文

篇16:个人店面承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:个人,全文共 3101 字

+ 加入清单

甲方:

乙方:

证件/号:

甲、乙双方就承包经营 分店从事 科*沁牛肉品牌在 市场或小区经销的事宜,本着公平、信用、互利互惠的原则,经双方协商一致达成如下协议:

一、承包经销店名为: 分店,地址:

二、承包经销的销售区域: 。

三、承包经销的商品: 。

四、经营权的取得:

乙方于20xx年缴纳 元整(大写:人民币 元整)做为经营保证金(佛山本地人免押金),甲方授权乙方作为上述承包经销商品在 市场或小区独家经销商。根据20xx年甲乙双方签订的协议,乙方未能完成基本任务,甲方可以没收保证金。

经乙方申请,甲方同意将乙方于20xx年缴纳的保证金 元,作为乙方20xx年的经营保证金。乙方完成年任务时,甲方将经营保证金以以货抵款的方式全额返还给乙方。

乙方不得经营与科*沁牛肉 相近或类似的品牌,否则甲方有权收回乙方的经营权并没收保证金。

甲方按乙方经营门店销售额的 折给乙方结算,若经营门店销售额同比当月增长20%以上,甲方按销售额 折给乙方结算。

五、所承包店面的日常管理办法:

所承包店面的管理由乙方根据甲方公司(现行)管理制度、要求等执行,在执行过程中如甲方制度严重阻碍了乙方经营管理的,经甲乙双方友好协商后可进行制度条款修订补充。

六、承包经营方式:

1、乙方缴纳经营保证金给甲方后,甲方授权乙方作为上述承包经销商品在市场或小区独家经销商,乙方享有在销售区域内销售上述商品独家经销权;

2、店面的所有权归甲方所有(包含店内所有物品,以甲乙双方签字确认的物品清单为准);

3、合同期内,乙方享有该店面的使用权,同时行使所在店面的经营管理权;

4、该店面的房租押金为甲方所有;

5、甲乙双方的债权、债务(包括合同前及合同后)各自负责;

6、乙方有义务协助甲方进行前期工程的收尾以及欠款的催收。

七、费用承担及利润、亏损的享有或承担:

甲乙双方签订合同后,乙方承包经营期间产生的利润或亏损均由乙方自行享有和承担。乙方经营所产生的一切费用(具体包括:

1、经营所产生的水电;

2、经营所产生的通讯费、网络费用;

3、员工工资及其他由于经营活动所产生的其他费用;等)均由乙方承担。

八、价格体系:

1、正常批发价:

2、乙方按甲方要求对产品价格进行统一标价;

3、乙方按甲方统一零售价格进行标价、销售,不得随意更改标价扰乱市场价格。

九、订货方式:

乙方以电话或传真等形式,将所需订货的品种、型号、数量等要求详细汇报清楚后,电话或传真至甲方;甲方按照乙方的电话或传真订货情况按照国家质量标准向乙方提供合格的商品并开具合法单据。

十、货款的结算方式: 现款现货。

十一、乙方的年销售任务:

乙方作为上述经销区域内的独家经销商,年任务销售额不得少于人民币 元整(大写:人民币 元整),亦即乙方的月均任务销售额不得低于人民币 元(大写: 元);乙方的年任务销售额及月任务销售额以乙方的实际订货数量为准。

十二、经销区域保护与跟踪销售:

甲方在上述第二条限定的承包经销的销售区域内不得再授权任何其他单位或者个人从事上述承包经销商品的经销。乙方不得经营与科*沁牛肉品牌产品结构相近或类似的产品。

甲、乙双方应根据所划定的区域,做好区域保护,如遇跨区销售,甲乙双方都应积极备案保护。如有发现乙方冲击甲方其它区域市场,甲方有权取消乙方经销资格,并没收保证金。

甲方保留对乙方区域内餐饮直接跟踪、销售的权力。餐饮实行报备制,谁先报备由谁介入。如乙方完全没有介入,则该销售不再计入乙方销售任务额;如该项目为乙方引入,则计入乙方任务额,但如果存在餐饮价格优惠,则只计任务量不再享受返点;如果该餐饮未进行价格优惠,则在年终可享受协议规定的优惠条件。

十三、操作过程中的细节控制:

1、开票:甲方按乙方的实际订货价给乙方开票,并传递一份给乙方留存对帐;

2、提货:由甲方统一配送。

3、退货:甲方允许乙方退货率为销售数量的2%,超出2%的部分乙方按甲方给乙方的供货价50%承担费用,低于2%部分,以低于供货价50%奖励乙方。甲方仓管根据实际验收合格开具收货凭证,由甲方开票人员根据仓管收货单开退货单,未开退货单甲方概不负责。

十四、乙方应遵守的责任和义务

1、依据甲方规定合法经营,不得利用甲方门店或品牌进行非法经营活动。

2、服从甲方和上级的指挥和管理,自觉遵守甲方和部门的各项管理制度和规定。

3、售卖甲方指定的产品,不得私自加售甲方指定以外的产品。

4、统一按甲方规定的零售价和折扣销售产品,严禁私自加价,严禁违反打折规定销售产品。

5、门店统一从公司进货,门店之间的正常货物调拨,必须开具调拨单交财务审核,并由财务以供货价结算,门店之间严禁私自窜货。

6、执行甲方产品的保质期和标签管理规定,到期产品一律退甲方处理,严禁私自更改产品标签,严禁出售过期变质产品。

7、切实做好服务工作,预防和杜绝顾客投诉的发生,因门店经营所产生的顾客投诉,由乙方负责处理,所发生的费用由乙方承担。

8、严格执行甲方的财务制度,销售货款按规定及时交甲方,出现的帐差由乙方负责承担。

9、门店的所有财产为甲方所有,乙方必须做好保管和维护工作,财产的丢失由乙方负责按作价赔偿(财产清单另附)。

10、乙方必须诚信经营,维护甲方品牌声誉和甲方利益,严禁损害甲方利益。

11、认真做好安全经营,因乙方工作失误造成的安全事故和损失,由乙方承担。

12、对出现的重大问题或事件乙方必须在第一时间向甲方汇报。

13、严守商业机密,不得向其他人透露承包店经营数据。

十五、甲方应承担的责任和义务

1、按时按质按量向乙方供应产品。

2、每月15日之前向乙方公布门店经营的准确收支数据。

3、及时指导和培训乙方经营管理。

4、及时按需做好后勤保障服务。

5、协同乙方一起不断研发推广新产品。

6、及时协助乙方处理公共关系及其它事项。

十六、乙方享有的权力

1、门店的经营管理权。

2、对营业员的管理和辞退权。

3、营业员的招聘权(但必须符合公司的用人条件并经上一级面试同意)。

4、不合格产品的拒收权。

5、经营方式调整的建议权。

6、费用支出的控制及审核权。

7、下一年度的优先承包权。

十七、经营协议变更或解除

1、甲方解除经营

若乙方出现以下情况,甲方有权收回乙方经营权,经营期间的利润乙方不享受分配。

A、乙方经营门店销售额或利润连续5个月下降。

B、乙方贪污受贿,挪用公款,私自窜货。

C、乙方违法经营。

D、乙方严重违反公司规章制度。

E、乙方故意损害公司利益。

F、重大问题隐瞒不报。

G、因工作疏忽而发生重大安全事故或对公司造成较大负面影响等。

2、乙方解除经营

乙方在经营协议实施5个月以内允许解除经营协议,但必须提前1个月以上向甲方提出书面申请,征得甲方同意后解除经营协议,甲方退还乙方经营保证金。

3、经营转让

若乙方不愿继续经营,在有第三方自愿接手经营的情况下,乙方在征得甲方同意后,可把经营权转让给第三方,但乙方不得收取第三方任何费用,且不参与任何形式的利益分配。

十八、合同期间,乙方应遵守国家法律,合法经营,不得从事违反国家法律的活动,乙方应对合同期内的经营、管理的合法性负责。

十九、操作过程中如遇到其他需双方配合的,甲乙双方都应本着平等、互利的原则,尽力将事情完美解决。

二十、本协议自 年 月 日起至 年 月 日止有效,协议一式叁份,甲方执两份乙方执一份,具有同等法律效力。

二十一、承包期限届满或中止(乙方不再承包或甲方不再将 分店承包出去),乙方需如实归还甲方 分店所有物品(详见附件Ⅱ),如有缺失的需按移交时市价赔偿;甲方如续继将 分店承包出去,在同等条件下,乙方有优先权。

二十二、本协议附件为:附件Ⅰ价格表。本协议未尽事宜,由双方共同协商解决:

甲方: 乙方:

代表: 代表:

年 月 日 年 月 日

展开阅读全文

篇17:工厂食堂承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工厂,食堂,全文共 1206 字

+ 加入清单

终止本协议。

4、根据食堂工作情况和员工意见甲方有权采用其他方式进行食堂管理。

5、承包方其他违约时,甲方须立即告知乙方,乙方应尽快调查落实,把处理结果告知甲方。

6、乙方除因特殊情况外,造成误餐或停餐,甲方有权对乙方给予适当的经济处罚。

7、乙方违约,甲方有权提出终止承包合同,造成甲方损失的,上报法院或仲裁机关处理。

六、乙方责任:

1、按甲方消防、厂规、治安做好工作。

2、食堂工作人员按卫生部门规定进行身体检查,费用自理。

3、经营场所进行定期防鼠灭蝇。

4、严格执行各项食堂管理制度,严格按食堂操作规程及卫生管理制度实施。

5、必须确保食物的质量,把住进货渠道及进货质量关,严禁购进变质变霉的食物,保证放心肉的卫生,做到食品卫生内部以及环境卫生,经得起上级部门检查并达到合格。

6、乙方工作人员须统一工作服装和卫生用品,费用自理。

7、乙主必须按甲方规定时间作息,准时开餐,开餐时间由甲方规定,如有变动应事先通知乙方。

8、乙方厨房工作人员必须遵守甲方规章制度,不得随意出入甲方车间及其它禁区域,如违反者,甲方可将依所规处罚。

9、甲方厨房现有之设备及餐具乙方应合理使用,妥善保管严格管理,不得人为损坏和丢失,否则折价赔偿。

10、经营业务只限于饮食服务方面,方便甲方服务人员。

11、乙方在运作期间材料费自理,所需食堂工作人员的劳资,劳保费用均由乙方自理。

七、乙方的权限:

1、有权自主经营,自负盈亏。

2、有权自主聘用,调用工作人员。

3、甲方违约乙方有权提出终止承包合同,并止报法院或仲裁机关处理。

4、如市场物价上涨过高,变成乙方在连续二个月亏损的情况下,有权向甲方提出增加伙食费用,甲方应尽快进行市场调查,若情况属实,应适当增加伙食费用。

八、其它:

1、因不可抗力原因造成损失时,乙方不承担甲方房产和设施的经济损失。

2、甲、乙双方员工应保持互相尊重,尽量不发生磨擦,更不许出现打架等事例,若有发生追究责任因此造成的伤害由无理的乙方负责。

3、节假日乙方照常为甲方职工服务,如需加餐乙方负责加工,甲方买菜或委托乙方采购。

4、乙方在承包期间属甲方的厨具和餐具,在添置之前必须征得甲方同意方可购买,向甲方报销。

5、承包结束时,乙方应将甲方提供的场地、设施、设备、工具等全部清还甲方,配合甲方完成清算工作。

6、承包期满时是否续约或终止合同,甲、乙双方均提前壹个月通知对方。

7、本合同若有未尽事谊,将由双方代表协商处理。

8、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份:

甲方代表[签名]:__________________乙方代表[签名]:__________________

单位[盖章]:__________________单位[盖章]:__________________

电话:__________________     电话:__________________

日期:____年____月____日      日期:____年____月____日

展开阅读全文

篇18:公司承包合同书

范文类型:合同协议,适用行业岗位:企业,全文共 2971 字

+ 加入清单

发包方(甲方):

承包方(乙方): 根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的相关规定,双方在平等自愿、诚 实守信、互利互惠的基础上,经协商一致,就乙方承包经营甲方货物运输配送业务相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。

第一条、乙方承包货物运输业务应具有的资质

(一)乙方的驾驶员必须具有国家有关部门认可的合法有效的驾驶资格;从事货物运输车辆必须具有国家有关部门认可的车辆行驶证和从事货物运输的许可证,符合车辆行驶和货运的国家强制性标准。

(二)乙方应为货运车辆投保交强险、车辆损失险、

第三者责任险和车上人员责任险等。

第二条、 货物运输承包经营保证金 在本合同签订生效之日,乙方应向甲方支付承包经营保证金人民币 万元 整,该保证金为乙方在承包经营期间非甲方原因造成货物损失的赔偿保证金。承包经营期限届满,如乙方无违约行为,甲方在合同期限届满之日起____日内一次性将保证金无息退还乙方。

第三条、 货物运输承包经营期限 自________年____月____日起至________年____月____日止。货物运输承包经营期限届满,经 双方协商一致,可以续签合同。

第四条、 乙方货物运输承包经营的事项及要求

(一)乙方自备具有所有权的货物运输车辆,按照甲方的相关要求,负责将约定的货物安全准点配送至甲方指定的连锁经营店。

(二)货物运输线路:

1、 乙方将货物配送至 连锁经营店的名称为:

2、货物起运地址为:

3、货物到达目的地及卸货地址:

(三)货物运输配送时限: 本合同生效后,乙方应在每天早上

分至

分,按甲方配送单所列明的货 物,安全准点将货物配送到所约定的地址。

(四)货运车辆牌照号码:

(五)货物运输配送业务相关约定

1、在合同履行过程中,乙方不得擅自终止货物运输配送业务,如乙方有特殊情况,必须提前安排相应的车辆,保障货物运输配送业务的正常进行,同时将相关情况告知甲方有关主管人员。

2、在货物运输配送过程中,乙方应做到文明装卸。在货物装车时,要协助甲方相关工作人员核对货物的数量;货物到达约定门店后,乙方应积极配合门店工作人员卸货。并做好货物清点核对工作,同时办妥货物运输配送单的签字手续。

3、在货物运输和配送过程中,乙方应具有良好的服务意识,在工作中不得与门店工作人员发生争吵,如存在相关问题应及时向甲方有关部门和主管人员反映,妥善处理相关问题。

4、如遇门店提出退货事宜,则需经甲方相关销售人员确认后,才能将门店所退货物带回甲方货物配送地点。

5、在合同履行过程中,乙方司乘人员和货运车辆进入甲方厂区作业时应遵守甲方的有关管理制度,听从甲方相关主管人员的指挥。

6、在合同履行过程中,甲方有权根据经营需要,按照统一形象在乙方货物运输车辆上粘贴甲方制作的统一标识等宣传图文。

第五条、 货物的范围 本合同所称货物包括但不限于蔬菜、水果、粮油食品及其制品、干货、调味品、新 鲜鱼类、肉类及畜禽冻品等,具体货物名称详见甲方货物运输配送单。

第六条、 货物运输价格:

(一)、甲方全面完成本合同约定的货物配送业务,甲方每月向乙方支付配送运输费用合 计人民币伍仟壹佰元整(5100元)。

(二)、甲方按本合同的约定向乙方支付运输费用后,乙方司乘人员工资及车辆的燃油费、维修费、保险费、违章罚款、路桥费、交通事故损害赔偿等一切费用均由乙方负责和承担。

第七条、 运费结算及支付方式

(一)双方在每月____日结算上一个月运费,结算时乙方应提供当月经相关门店及甲方物流部门主管人员签字确认的货物运输配送清单。

(二)所有运费均转入乙方指定的银行卡号。同时乙方向甲方出具合法有效的收款凭证。

第八条、 货物运输配送过程中的风险责任约定

(一)在合同履行过程中,如乙方的货物运输车辆发生交通事故,无论事故责任如何认定,由此造成乙方、

第三者人身伤亡及财产损失的,一切责任由乙方负责,由此造成的后果及全部损失由乙方承担。

(二)在合同履行过程中, 自甲方货物装上乙方货运车辆并经甲乙双方指定人员在货物运输配送单签字之时起,至货物全部运抵合同约定的地址并经甲方门店主管人员验收后在货物运输配送单上签字之时止,如乙方所承运的货物发生灭失、损毁的,由此造成的全部损失由乙方负责和承担,货物的损毁数额按甲方当时货物的配送价格为依据计算。

第九条、 双方的权利义务

(一)甲方的权利和义务

1、甲方在发货时应向乙方提供货物运输配送单,内容包括货物名称、数量、产品规格、金额、收货店名、收货人地址及电话、装车地点及时间。

2、甲方有权对乙方货物运输活动进行全程监督和指导,以保障乙方货物运输配送业务的正常进行。

3、在合同履行过程中,由于乙方的原因造成货物损失的,甲方有权要求乙方按照该货物的配送价格进行赔偿。

4、依据本合同的约定向乙方支付货物运输费。

(二)乙方的权利和义务

1、乙方有权要求甲方按本合同的约定结算和支付运费。

2、乙方应保证将货物安全、及时、准确运输配送至合同约定的地址。

3、由于乙方的原因造成货物灭失、损毁的,乙方应按甲方货物的配送价格全额进行赔偿。

4、在合同履行过程中,乙方不得以任何形式泄露甲方的商业秘密,否则由此造成甲方相 关损失的均由乙方负责和承担。

5、在货物运输配送过程中,由于不可抗力因素造成货物的灭失、损毁等情况,乙方应及时通知甲方,并采取有效措施,防止损失的扩大。

第十条、违约责任

(一)在合同履行过程中,乙方货物运输配送时间不符合本合同约定的,是乙方的违约行为,乙方按每次违约向甲方支付违约金100元。

(二)在合同履行过程中,乙方货物运输配送时间不符合本合同约定的,且进厂装货时间或货物到达时间迟延

1 小时或以上,对甲方经营造成较大影响的,属乙方的违约行为,乙方须按每次违约向甲方支付违约金500元。如乙方违约当月累计达到3次或以上的,甲方有权解除合同。由此造成的相关损失由乙方承担。

(三)在合同履行过程中,乙方擅自中止货运业务或未经双方协商一致而解除合同,属乙方的违约行为,由此造成甲方经营等相关损失的由乙方进行赔偿。

(四)在合同履行过程中,乙方人员及车辆无法适应货物运输配送业务,严重影响甲方货物运输配送业务正常进行的,甲方经通知乙方后,可以解除本合同。

(五)在合同履行过程中,甲方未按合同的约定向乙方支付相关运输费的,甲方每逾期____日按逾期付款总额的1%向乙方支付违约金。

第十一条、合同的生效、解除、终止及免责条款

(一)本合同自双方法定代表人或委托代理人签字和盖章后,于签字之日起生效。

(二)本合同经双方协商一致或本合同约定的事由出现后可以解除。

(三)本合同期限届满且双方的权利和义务全面履行完毕后,本合同自动终止。

(四)在合同履行过程中,由于不可抗力因素造成一方或双方损失的,双方依法互不承担违约责任。

第十二条、争议的解决方式 在合同履行过程中,如双方发生异议或争执,双方应友好协商解决,协商不成的,依法向人民法院提起诉讼。

第十三条、其他 本合同一式二份,双方各执一份,具有同等的法律效力。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 身份证号码: 身份证号码: 委托代理人:委托代理人: 联系电话:联系电话: 组织机构代码:

组织机构代码: 注册地址: 开户银行及卡号: 签约日期:注册地址: 开户银行及卡号:签约地址:

展开阅读全文

篇19:桥梁工程承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:工程,全文共 1045 字

+ 加入清单

甲方:以下简称甲方

乙方:以下简称乙方

依据《民法典》等有关规定,经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上,订立本合同。

一、承包形式:包工,包料。

二、承包内容:城南体育休闲公园景观工程1-3#、5#桥另加一孔、水闸,施工内容包括,抄平、放线、挖槽,基础、主体钢筋砼结构。

三、质量要求,达到验收合格标准。

四、甲方责任:甲方提供施工图纸,施工用水用电,负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。

五、 乙方责任:乙方按照设计图纸和规范施工,施工材料的采购必须是合格产品,必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场,砼浇筑用商砼,钢材用国标产品。要确保工程进度,工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料,保证按时交接和归档。

六、工程工期:开工日期: 20xx年3月1日 ;竣工日期: 20xx年4月30日 。总日期 60 天。

七、乙方于每月25日上报工程进度,甲方应于月底前按照工程量的30%拨款。

八、工程进度,乙方必须报施工进度计划,必须在规定时间内完成施工任务,不准滞后,如不按计划施工,甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失,在没有特殊情况下工期每拖延1天,承担工程总款2%的违约罚款。

九、 安全施工,文明施工:乙方负责对进场施工人员进行安全教育,进入施工现场带安全帽,施工用水、用电不准私拉乱接,防火防盗。乙方自备电箱,要求三级配电二极保护。文明施工,做到三清,六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负,乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工,甲方即可令乙方暂停施工,由此造成的损失由乙方负责。

十、材料管理:施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料,如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度,要和甲方联系,作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收,并作记录。

十一、工程保修,乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起,保修期 年。

十二、工程造价 1200000 元。即人民币 壹佰贰拾万圆整 (大写)元。

十三、 本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 95 %,余款 5 %保质一次付清。

十四、未尽事宜,由双方协商解决。

十五、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式两份,甲方双方各执一份,具有同等法律效力。

发包方: 承包方:

法人代表: 法人代表:

年 月 日 年 月 日

展开阅读全文

篇20:关于保洁承包合同

范文类型:合同协议,适用行业岗位:卫生,全文共 1054 字

+ 加入清单

物业保洁承包合同范本

甲方:________________

乙方:________________

甲乙双方就_________区域日常保洁事宜,经友好协商,本着平等互利、双方自愿的原则签订本合同,以便共同遵守。

第一条甲方现将_________区域日常保洁工作委托给乙方。

第二条乙方在约定期限内为甲方提供该区域全面清洁服务。

第三条甲方责任

1.甲方应提供必要的水电供应。

2.协助乙方解决工作现场遇到的特殊问题。

3.提供乙方员工更衣就餐、设备存放的房间。

第四条乙方责任

1.负责对所有保洁员的全面管理工作。

2.乙方人员遵守国家法律法规以及甲方的规章制度。

3.乙方人员严格按照操作规范、清洁标准进行工作。

4.乙方负责制定详细的区域清洁计划供甲方参考。

5.负责提供清洁工作所用设备和物料。

6.乙方在工作中发生意外事故责任自负。

第五条双方的权利与义务

1.甲方对乙方的服务及清洁质量不满意时有权提出异议和要求返工。

2.合同期间双方都有权利提出终止合同,但需提前一个月通知对方,否则视为违约。

3.甲方应按期支付给乙方每月的清洁费用。

4.双方都有义务遵守各项条款,在工作中提供必要的协助。

第六条双方的违约责任

1.双方中途变更或终止合同未及时通知对方,应赔偿对方因此造成的损失,并支付剩余月份_________%的违约金。

2.逾期不付款,应当承担违约责任,并按照中国人民银行的有关过期付款的规定向乙方支付滞纳金。

第七条付款方式及金额

1.按月付款:甲方于每月底以支票或现金的形式支付清洁费用,乙方在收款后应开列发票。

2.每月的清洁费用共计:_________元,人民币大写_________。

第八条合同有效期为_________年,自_________年_________月_________日至年_________月_________日止。

第九条合同履行期间,发生不可抗力事件(如地震、火灾、水灾、飓风等)按照国家有关规定处理;发生本合同未尽事宜,双方协商解决。

第十条本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份。

甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________

代表人(签字):_______________代表人(签字):_______________

________年________月________日________年________月________日

签订地点:____________________签订地点:_____________________

展开阅读全文