大型设备安装拆除维修安全管理协议
甲方:
乙方:
一、协议目的
因乙方承接甲方的施工升降机(或塔式起重机)安装、拆除、维修施工任务,为确保乙方施工人员的安全及设备安全,根据合同加强安全生产工作的要求和国家有关安全标准,经甲乙方双方平等协商,自愿签订本协议,并共同遵守本协议所有条款。
二、承包工程项目
1、 工程项目名称:
2、 工 程 地 址:
3、 承 包 范 围:
4、 承 包 方 式: 施工升降机(或塔式起重机)的安装、拆除、维修等分项工程
5、 施 工 期 限:
三、乙方在本工程施工期间,必须保证以下责任目标:
1、安全目标:
1)杜绝发生死亡事故。
2)避免发生重伤,轻伤频率控制在年3‰以下。
2、管理目标:
1)分包方与相关人员的施工安全技术交底和三级教育率100%。
2)分包方的特殊工种持证上岗合格率达到100%。
3)每月由分包方相关负责人对设备安全检查和反馈率达到100%。
4)及时消除重大事故隐患,一般隐患整改率达到100%。
四、甲方的权利、义务和责任
(一)甲方的权利
甲方有权要求乙方严格执行安全生产法规、标准,遵守安全生产规章制度、安全操作规程,落实事故防范措施。
甲方有权要求乙方履行安全生产职责,对乙方违反甲方安全规定的行为进行制止和处罚,严重违章的有权要求乙方停工限期整改,对不能按要求整改且存在严重安全隐患的施工队伍,甲方有权单方中止合同,并不承担违约责任。充分体现“安全一票否决制”的严肃性。
甲方有权要求乙方维护好各种工器具、设备和器材, 对不符合施工(安装、拆除、维修)安全使用规定的设备和工器具有权禁止其使用。
甲方对乙方进入施工现场且未进行安全教育的人员,有权对其停工。
甲方有权对乙方制定的安全方案和安全措施进行审查、审批和检查落实,对无方案、无措施和措施不落实的有权停止其作业。
甲方有权对乙方施工(安装、拆除、维修)人员的劳动保护着装及特殊防护用品进行安全检查,对不符合安全规定的有权停止工作。
甲方有权对乙方施工(安装、拆除、维修)人员的“三违行为”进行处罚,处罚办法:(1)进入施工现场不戴安全帽及不正确佩戴的处罚50元/人次,高处作业不系安全带处罚100元/人次。(2)违章使用严禁使用的工器具、设备处罚500元。(3)禁止偷盗塔吊、电梯安装相关设备及配件,如发生此类事件调查核实后,按照所投到设备、配件价格双倍赔偿,造成误工及数额较大情节严重者,移交当地公安机关处理。
(二) 甲方的义务
甲方必须认真贯彻国家、有关省、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
向乙方提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。施工现场有多台塔式起重机作业时,应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
甲方应根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。
甲方应制定建筑起重机械使用应急救援预案,并做交底。
在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。
(三)甲方的责任
甲方负责审批乙方制定的施工(安装、拆除、维修)安全方案,指定专人负责对乙方施工(安装、拆除、维修)人员进行安全技术、作业环境、危险程度、应急方式的安全交底,并监督检查执行。
甲方为乙方提供和创造施工(安装、拆除、维修)作业所必须具备的安全环境与劳动条件。若施工现场需动火时,甲乙双方派专人监护。动土作业时,由甲方负责联系相关办理手续,并监督标明的地下管道、电缆等隐蔽工程的标高及走向,同时进行现场确认标识。
甲方负责施工(安装、拆除、维修)过程中因甲方原因造成的事故。
甲方负责对乙方在施工(安装、拆除、维修)过程中发生的事故进行调查。
五、乙方的权利、义务和责任
(一)乙方的权利
对甲方的安全管理提出合理化建议和改进意见。
在施工(安装、拆除、维修)作业中,对甲方违章指挥、强令冒险作业,乙方有权拒绝执行。
乙方有权要求甲方联系作业所在单位提供符合施工(安装、拆除、维修)的安全条件和环境。
(二) 乙方的义务
乙方必须认真贯彻国家、有关省、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
乙方应当按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。乙方的专业技术人员、专职安全员应当进行现场监督,技术负责人应当定期巡查。
乙方进行安装时,应组织相关人员施工安全技术交底,并签字确认,并加盖安装单位公章。
建筑起重机械安装完毕后,乙方按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的,应当出具自检合格证明,并向甲方进行安全使用说明。
(三)乙方的责任
乙方必须履行安全职责,严格执行安全法规、标准,认真遵守《安全生产法》和安全生产规章制度,安全操作规程,落实事故防范措施。
建立健全施工(安装、拆除、维修)现场安全督察体系和网络,明确安全第一责任人,现场作业要有专人负责安全。
乙方施工(安装、拆除、维修)作业人员未接受入厂安全教育,以及进入现场未进行作业前安全教育的,严禁进入现场作业。
乙方施工(安装、拆除、维修)人员必须严格执行施工电梯、塔吊以及乙方施工(安装、拆除、维修)作业所在单位的安全技术规程和管理制度、相关规定,自觉接受作业所在单位、甲方安全部门及安全管理人员的监督检查。
乙方应根据施工(安装、拆除、维修)作业项目的内容编制《施工组织方案》与《安全措施》,经作业所在单位和甲方审核批准后方可实施。
乙方所使用的工器具及安全设施必须符合安全规定,严禁使用不符合规范要求的工器具。
乙方进入现场作业的各种劳动保护、安全防护及消防器材应自备。
乙方施工(安装、拆除、维修)作业人员应在规定的区域内作业,未经甲方许可不得超区域作业。节假日、夜间和作业所在单位休息时间施工(安装、拆除、维修)必须经甲方和作业所在单位的同意。不得擅自动用作业所在单位的各种设备,否则后果自负。
乙方人员进入现场前必须按规定穿戴好劳动防护用品,施工休息期间不得乱窜。
乙方在施工现场必须设立明显的安全警示标志,在厅门外必须设红色警示灯。
乙方在必须服从作业所在单位和甲方安全管理人员管理。
乙方在易燃易爆生产区域使用的临时电缆中间不得有断头线,并要悬空以防破损漏电打火花。
乙方在生产区域施工(安装、拆除、维修)作业严禁用铁器敲击现场设备和管线。
乙方在生产区域施工(安装、拆除、维修)清理时,严禁乱堆乱放清理的废弃物和可燃物,保证作业现场的文明施工。
六、 违约责任及处理
除了以上甲方“责任”中所明确的,甲方原因所导致的安全事故的责任,由甲方承担以外。在本次生产过程中所发生的安全事故,造成的甲乙双方的人、财、物的经济损失及法律责任均应由乙方自行承担。具体涵盖以下方面:
乙方承担未受有关安全教育,未按规定穿戴劳动防护用具,不服从甲方安全管理、超指定区域、超时限作业而造成的各种事故责任。
乙方承担违反甲方或作业所在单位的安全管理制度和规定,违反安全规程、不按施工方案作业、安全技术措施不落实、现场安全管理不到位而造成的各种事故责任。
乙方承担由于自身违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、擅自动用作业所在单位设备而造成的各种事故责任。
由于乙方责任造成甲方人员、作业所在单位人员受到伤害和财产损失,由乙方负责赔偿。
七、 不可抗力责任划分
由于不可抗力因素(如天灾、战争、动乱)导致的安全生产事故,所造成的甲乙双方人、财、物的经济损失,由甲乙双方各自承担自身的人、财、物的经济损失。
八、双方在签订分包合同时,并签订本协议,与合同同时生效,未尽事宜可另行补充签订。
九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章): 乙方(签章):
甲方代表(签章): 乙方代表(签章):
或委托人: 或委托人:
签订日期: 签订日期:
更多相似范文
篇1:标准土地转让合同范本
甲方:
乙方:
丙方(中间人):
经各方友好协商,本着平等、自愿、诚实信用原则,就土地永久转让事宜达成协议如下:
一、土地概况:
1、该块地位于___________________土地面积为__________________平方米(折亩)。
2、该块地的用途为林地。
3、该块地东至_____________南至_____________西至_____________北至___________。
二、转让方式:
1、甲方必须保证此地无争议,如有争议,甲方必须出面解决,造成乙方损失甲方必须双倍赔偿。
2、该土地的转让价为_____________元。
3、双方签字生效后,该土地的一切使用权及用途属于乙方永久使用,甲方不得以任何理由干涉。
4、甲乙双方签字生效后,不得以任何理由终止合同。
5、乙方在施工承建当中如果受到村委会负责人及村民的阻拦甲方必须出面解决处理。
三、如有国家建设征用,甲方无权干涉。
附:此地有林权证
甲方:
乙方:
丙方:(中间人)
年月日
篇2:标准公司代理合同
委托方(甲方):____________________ 受托方(乙方):____________________ 签约地点:____________________ 根据《中华人民共和国民法典》和对外经济贸易部《关于对外贸易代理制的暂行规定》,双方经友好协商,就甲方委托进口,合同号,数量,合同总金额达成如下协议:
一、甲方授权乙方以乙方名义与外商签订进口合同。客户系由甲方自代,外合同内容系由双方共同确定。
二、委托内容:委托进口商品的名称、质量、数量、价格幅度、支付方式、货币种类、交货、包装、运输要求。
三、委托方的主要义务:
1、办理报批手续:在签订合同前向乙方提交进口许可证及其他有关批准文件。
2、审核进口合同并签字确认:甲方对进口合同内容负有审核义务,并在进口合同文本上签字确认。如认为进口合同与本代理合同不符且不能接受此种不符,应在收到进口合同或在应当知道进口合同内容的____日内向乙方提出书面异议,否则视为默认。
3、如进口商品为加工复出口商品,甲方应在开立信用证前向乙方提供相关出口核销手册。出口核销手册应严格按乙方提供的进口合同内容填写进口料件合同号及进口料件的内容。
4、支付进口合同价款及费用:甲方应按本代理合同第五条的规定及时、足额支付进口合同价款及乙方代理进口所需的各项费用,以确保乙方全面履行进口合同的付款义务,否则乙方有权留置进口货物提单。
5、支付进口关税和费用:所有与代理进口有关的关税(包括增值税)和费用(包括订舱、报关、商检、检疫、运输、保险及银行费用等)均由甲方按规定承担,如乙方垫付,甲方最迟应于提货前付清,否则乙方有权留置进口货物提单。
6、商检和检疫:甲方按规定办理商检或检疫,如发现货物的品质、数量与进口合同不符,应立即申请第三方权威机构检验,出具的检验证书及损失证明,直接向责任方或通过乙方向相关责任方提出索赔。因甲方延误造成的损失由甲方自行承担。
7、办理国内运输:货到目的港后的一切港口费用由甲方承担。在接到乙方货物到港通知后,由甲方自行办理国内运输(包括国内运输保险)。
四、受托方的主要义务:
1、谈判并签订进口合同:乙方负责进口合同的商务谈判并以乙方的名义与外商订立合同,协助甲方进行进口技术谈判,及时将进口合同的执行情况通知甲方。根据自己的技能和判断,善意、谨慎履行代理职责。
2、申请开立信用证:根据进口合同要求,在信用证付款情况下,乙方负责以自己的名义申请银行开立信用证及或修改信用证。但甲方未按本合同第五条的规定履行付款义务的,乙方有权拒绝申请开证。
3、审核单据:根据进口合同及信用证的规定,审核外商提供的单据(如发票、汇票、提单、及检验证书等),如认为符合对外付款条件,及时通知甲方付款。
4、根据进口合同的规定,及时要求外商履行交货义务。
5、协助甲方办理政策允许项下的免税事宜。
五、进口合同价款、费用的计算及支付要求:
1、货款:合同金额215;8.29;
2、银行手续费:合同金额215;0.15%215;8.29B600.00电报费;
3、国内报关、港杂费理货费由甲方自行交纳
4、税款:由乙方垫付保证金部分
5、代理手续费:合同金额215;8.29215;0.5%(开具代理费发票); 支付要求:在乙方申请开立信用证以前,甲方必须:预付货款的___%作为履行本合同的定金,余款及全部费用在收到乙方提供的货物装运通知后五个工作日内全部付清。 甲方违反前款规定迟延支付或无理拒付,乙方有权留置进口货物提单,并按银行规定收取代垫利息(月息4.5%)和违约金。在经乙方书面通知后____日内甲方仍不支付的情况下,乙方有权处置进口货物提单,变卖所得价款优先补偿乙方损失,由此产生的一切责任、损失和费用均由甲方承担。
六、订舱、报关与保险:由乙方办理,甲方支付费用。双方另有约定或进口合同另有规定的除外。
七、对外商的索赔与理赔:
1、甲方对进口合同的执行发生争议,有权按进口合同的约定直接与外商交涉(包括仲裁或诉讼)。
2、因外商不履行进口合同给甲方造成损失的,如甲方选择委托乙方按进口合同的规定向外商提起仲裁或诉讼,甲方应向乙方另行出具书面委托,支付仲裁或诉讼费用并承担裁判结果。
3、因甲方原因致使乙方不能履行进口合同导致外商先向乙方索赔的,甲方应承担裁判结果和乙方参与仲裁或诉讼的全部费用。
八、争议的解决:双方因履行本合同发生争议,可协商解决;协商不成时,向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼,按《民法典》及《关于外贸代理制的暂行规定》处理。
九、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各执一份。
十、其他约定:
1、在客户及外合同由甲方提供的情况下,甲方应如实向乙方提供进口货物的真实情况,如进口货物违反国家海关、外汇管理规定,经查实为甲方责任,甲方除应承担行政机关的经济处罚,还须承担乙方经济及名誉损失,并赔偿相应的经济损失。
2、如由甲方自行办理进口清关手续,甲方须将其指定报关公司的营业执照、外经贸部资格证书复印件、电话、联系人传真至乙方审核备案,并负责催收进口报关单正本,以便乙方及时办理外汇核销手续。由此产生的风险、责任和费用由甲方承担,与乙方无关。
3、乙方开立信用证后,甲方应在办妥进口许可证的第一时间把许可证付汇联交与乙方,在付清货款及费用后,凭付汇联正本要求乙方放货给甲方。
4、进口货物在仓储库内遭受损坏及由此产生的风险、责任和费用由甲方承担,与乙方无关。 甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日
篇3:工地水电安装工程承包协议书
发包方:(全称):
承包方:(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、承包内容及方式
1、承包内容:发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。
2、工作内容
(1)室内住给水管:含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。
(2)室内分户水管:由业主自行负责安装。
(3)室内主排水管:主管后开口安装三通为止。
(4)给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。
3、承包方式:包工不包料。主材(管道、管件及附件等)全部由发包人负责提供,其他辅助材料(如铁丝、锯条等)及安装机具由承包人负责,施工用水、用电、砂石料由发包方负责。
二、承包价格及价款结算
1、承包价格:按房屋建筑面积 6元/㎡ 包干价格承包,发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。
2、价款结算:竣工后按房屋建筑面积进行价款结算,对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量,发包人不予计量结算价款,并赔偿发包人的材料损失费。
三、工程质量及质量保修
1、工程质量标准:双方约定工程质量达到合格标准,质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—20xx为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准,承包人承担违约责任。
2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的追加工程造价,由发包人承担,相应工期顺延。
4、承包人对交付发包人使用的室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任,保修期为十八个月,保修金为承包人工程结算总额的5%(在办理完工程结算时扣留,待质保期满后,并确认质量有保证的情况下将保修金返还给了承包人)。
四、付款办法
1、每栋工程分量词支付工程款,既首付和决算后支付。首次付款为:该栋工程给、排水主管道施工结束,既按甲方、监理方确认承包人完成工程总价款的80%支付工程进度款,余款则待工程决算后付清。
2、该项目整个工程完工验收后,在30天内办清工程结算,发包方在壹个月付95%的工程结算价款(留5%作质保金)。 五、工期要求和责任
1、各栋工程室内管道安装的工期完工时间
(1)栋自交付给承包人进入室内管道安装之日起的完工时间为 天。
(2)因发包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期内竣工的,承包人承担违约责任,并按每栋工程没逾期天 六、安全施工
1、承包人应遵守工程建设安全声厂有管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查,在施工中必须采取严格安全防护施工措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力的原因造成事故的责任和因此发生费用,由承包人承担。
2、承包应对其施工场地的工作人员进行安全教育,对他们的安全负责。由承包人为施工场地内的自有人员生命财产负责办理保险和支付保险费。
3、发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
七、其他条款
1、承包人必须服从发包人、监理方及各项目部的指挥和管理,并与各项目部搞好密切配合,获得项目部的支持和协助。
八、合同生效及份数
1、合同生效:双方约定本合同自合同订立日经双方签章生效。
2、合同补充:本合同若有未尽事宜,经双方协商并签定补充合同生效,补充合同与本合同具有同等效力。
3、合同份数:本合同一式四份,其中:发包方执三份,承包方执一份。
发包方:(公章) 承包方:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年月日
篇4:业主/咨询工程师标准服务协议书_合同范本
业主/咨询工程师标准服务协议书的条款由国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制。在国际范围内邀请提交对此类服务的建议书时,这些条款被推荐通用于投资前研究、可行性研究、设计与施工管理、项目管理。此文本代替了以前发行的三种文件,即:IGRA1979D&S,IGAR1979PI,IGRA1980PM。这些条款同样适用于国内的协议书。
在编制过程中认识到,虽然有许多条款是普遍适用的,但有些条款则须考虑要履行服务的环境和地区而作必要的变更。它们将一起编入构成协议书的文件中,被称为第一部分--标准条件的通用条款已被编排在本文件中。
由条款的相应顺序编号把标准条件与被称为第二部分的特殊应用条件相联系起来,这样第一部分和第二部分共同构成确定各方权利和义务的条件。
第二部分的内容必须专门拟定,以适应每一单独的协议书和服务类型。应将必须完成的第二部分的内容刊印在活页纸上,以便在增编附加条款时可将其撤换。
FIDIC预计不久将出版“咨询协议书文件注释”,该书将包括对标准服务协议书条款的解释以及对编制附件A及C(“服务范围”及“报酬和支付”)的注释。
使用者参阅FIDIC的其他出版物也可能是有益的,如:
--为工程服务的独立咨询工程师使用指南
--根据能力进行选择
--咨询工程师在项目中的作用
协议书
本协议书于____年__月__日由______(下简称“业主”)为一方与_____(以下简称“咨询工程师”)为另一方签订。
鉴于业主欲请咨询工程师履行某些服务,即_____并已接受咨询工程师为履行该类服务所提出的建议书。
兹就以下事项达成本协议:
1.本协议书中的措词和用语应与下文提及的“业主/咨询工程师标准服务协议书条件”中分别赋予它们的含义相同。
2.下列条件应被认为是组成本协议书的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解,即:
(1)中标通知书;
(2)业主/咨询工程师标准服务协议书条件(第一部分--标准条件和第二部分--特殊应用条件);
(3)附件,即:
附件A--服务范围
附件B--业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务
附件C--报酬和支付
_________
_________
3.考虑到下文提及的业主对咨询工程师的支付,咨询工程师应按照本协议书的条款在此答应业主去履行服务。
4.业主在此同意按本协议书注明的期限和方式,向咨询工程师支付根据协议书规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
本协议书谨于前文所书明之年月日,由立约双方根据其有关的法律签署并开始执行。特此证明。
由_____在场的情况下 由_______在场的情况下
业主的具有约束力的签名 咨询工程师具有约束力的签名
如需要时 如需要时
盖章:________ 盖章:__________
姓名:________ 姓名:__________
签字:________ 签字:__________
地址:________ 地址:__________
附:
业主/咨询工程师标准服务协议书条件
第一部分 标准条件
定义及解释
1.定义
除上下文另有要求外,以下各词和用语,应具有如下的涵义:
(1)“项目”是指第二部分中指定的并为之建造的工程项目。
(2)“服务”是指按照协议书咨询工程师履行的服务,包括正常的服务、附加的服务和额外的服务。
(3)“工程”是指完成项目而实施的永久工程(包括提供给业主的物品和设备)。
(4)“业主”是指本协议书中所指的雇用咨询工程师的一方及业主的合法继承人和允许的代理人。
(5)“咨询工程师”是指本协议书中所指的,由业主雇用的作为一个独立的专业公司去履行服务的一方及咨询工程师的合法继承人和允许的代理人。
(6)“一方”和“各方”是指业务和咨询工程师。“第三方”是指上下文要求的任何其他当事人或实体。
(7)“协议书”是指包括业主--咨询工程师标准服务协议书的第一部分和第二部分条件以及附件A(服务范围),附件B(业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务),附件C(报酬和支付),中标通知书和正式协议书(若已签订),或在第二部分中的其他规定。
(8)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。
(9)“月”是指按公历从一个月份中任何一天开始的一个月的时间段。
(10)“当地货币”(LC)是指项目所在国的货币,“外币”(FC)是指任何其他的货币。
(11)“商定的补偿”是指根据协议书支付在第二部分中所规定的款项。
2.解释
(1)本协议书中的标题不应在其解释中使用。
(2)视上下文需要,本文中词的单数包含复数的含义,阳性包含阴性的含义,反之亦然。
(3)如果协议书条款中有相互矛盾之处,则按时间顺序以最后编写的为准。
咨询工程师的义务
3.服务范围
咨询工程师应履行与项目有关的服务。在附件A中已规定了服务的范围。
4.正常的、附加的和额外的服务
(1)在附件A中所述的那类服务称为正常服务。
(2)在附件A中所述的那类服务或通过双方的书面协议另外附加于正常服务的那类服务称为附加服务。
(3)那些既不是正常的也不是附加的,但按照第28条款咨询工程师需履行的服务称之为额外服务。
5.认真地尽职和职权的行使
(1)咨询工程师应运用合理的技能,认真和勤奋地履行本协议书规定的义务。
(2)当服务包括行使权力或履行授权的或业主和任何第三方签订的合同条款要求的职责时,咨询工程师应:
①根据合同进行工作,如果该权力和职责的详细规定未在附件A中加以说明,则这些详细规定应是他可以接受的。
②如果授权的话,应在业主和第三方之间公正地开证明,决定或行使自己的处理权,但不是作为仲裁人而是作为一名独立的专业人员根据自己的职能和判断进行工作。
③如果授权后的话,可变更任何第三方的义务。但对费用或质量或时间可能有重大影响的任何变更,则须事先征得业主的同意(除非发生任何紧急情况,此时咨询工程师应尽快地通知业主)。
6.业主的财产
由业主提供或支付的供咨询工程师使用的任何物品均属于业主的财产,在实际可行时应加以标明。当服务完成或终止时,咨询工程师应将履行服务中未使用的物品库存清单提交给业主,并按业主的指示移交此类物品。此类移交应视为附加的服务。
业主的义务
7.资料
业主应在一个合理的时间内免费向咨询工程师提供他能够得到的与服务有关的所有资料以不耽误服务。
8.决定
业主应在一个合理的时间内就咨询工程师以书面形式提交给他的一切事情作出书面决定便不耽误服务。
9.协助
在项目所在国,对咨询工程师和他的职员及下属,业主应尽一切努力按照具体情况提供以下协助:
(1)入境、居留、工作和出境所需的文件条款;
(2)在服务所需要的任何地方提供畅通无阻的通道;
(3)个人财产和服务所需物品的进口、出口以及海关结关;
(4)发生意外事件时的遣返;
(5)允许咨询工程师因服务目的和他的职员因个人使用将外币带入该国以及允许将履行服务中所赚外币带出该国的权力的条款;
(6)为了方便咨询工程师收集他要获取的信息,应提供与其他组织相联系的渠道。
10.设备和设施
为了服务的目的,业主应免费向咨询工程师提供附件B中所规定的设备和设施。
11.业主的职员
在与咨询工程师协商后,业主应根据附件B的规定,自费从其雇员中为咨询工程师挑选和提供职员。此类职员在涉及到服务时只应从咨询工程师处接受指示。
12.其他人员的服务
业主应按附件B的说明,自费安排其他人员的服务供给。咨询工程师应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员或他们的行为负责。
职员
13.职员的提供
由咨询工程师派往项目所在国工作的职员应接受体格检查并应能适应他们的工作,同时他们的资格应得到业主的认可。
根据第11条款,由业主提供的职员应得咨询工程师的认可。
如果业主未能提供他应负责提供的业主的职员或其他人员的服务,而双方都认为有必要提供此类服务以便于满意地履行服务时,则咨询工程师可安排此类服务的提供,并作为附加的服务。
14.代表
每一方应指定一位职员或个人作为其代表以便于本协议书的管理。
如果业主要求的话,咨询工程师应指定一人与项目所在国的业主代表建立联络关系。
15.职员的更换
如果有必要更换任何人员,则负责任命的一方应立即安排一位具有同等能力的人员来替换。
除非此类更换由另一方提出的,否则,这类更换的费用应由负责任命的一方承担。
(1)这要求应以书面形式提出并申述更换理由,并且
(2)如果不能把渎职或不能圆满地执行任务作为理由成立的话,则提出要求的一方应承担更换费用。
责任和保险
16.双方之间的责任
(1)咨询工程师的责任
如果确认咨询工程师违背了第5条款第(i)子款,则他应仅对由本协议书引起的或与此有关的事情负责向业主赔偿。
(2)业主的责任
如果确认业主违反了他对咨询工程师的责任,则业主应负责向咨询工程师赔偿。
(3)赔偿
如果认为任何一方对另一方负有责任时,则仅对下列条件进行支付赔偿:
①这类赔偿应限于由此违约造成的可合理预见到的损失或遭受的损害的数额,而对其他则不予赔偿;
②在任何情况下,这些赔偿数额应限于第18.1款规定的数额;
③如果认为任一方与第三方共同对另一方负有责任时,负有责任的任一方所支付的赔偿比例应限于由其违约所应负责的那部分比例。
17.责任的期限
无论是业主还是咨询工程师都不应对由任何事件引起的任何损失或损害负责,除非第二部分规定的相应时段终止之前或法律可能规定的更早日期之前,正式向业主或咨询工程师提出索赔。
18.赔偿的限额和保障
(1)赔偿的限额
根据第16条款有关责任方面的款项,任何一方向另一方支付赔偿的最大数额应限于第二部分中规定的数额。此限额不影响按第31条款第(ii)子款规定的或本协议书另外规定的任何商定的补偿。
在可能另外支付的赔偿总计超过应支付的最大数额的情况下,则每一方均应同意放弃对另一方的所有索赔要求。
如果任何一方向另一方提出索赔要求而该要求不能确立的话,则提出索赔者应对由于该索赔所引起对方的各种费用完全补偿。
(2)保障
如果适用的法律允许,则业主应保障咨询工程师免受由索赔造成的不利影响,包括由本协议书引起的或与之有关的第三方提出的这类索赔:
①除非这类索赔已包括在按第19条款规定办理的保险范围内:
②在第17条款提及的责任期终止后提出的这类索赔。
(3)例外
第(1)和(2)款不适用于由下列情况引起的索赔:
(1)故意违约或粗心引起的渎职;
(2)与本协议书规定义务的履行无关的情况。
19.责任的保险与保障
业主可以书面的形式要求咨询工程师:
(1)对第16.1条款规定的咨询工程师的责任进行保险;
(2)在业主首次邀请咨询工程师为服务提交建议书之日,对按16.1条款规定的咨询工程师的责任进行保险的基础上,对其追加保险额;
(3)对公共的或第三方进行责任保险;
(4)在业主首次邀请咨询工程师为服务提交建议书之日,对公共的或第三方责任进行保险的基础上,对其追加保险额;
(5)对其他各项进行保险。
如果这样要求的话,在业主可接受的条件下,咨询工程师应做出一切合理努力,让此类保险或追加保险额由承保人来办理。
业主应负担此类保险的费用或追加保险额的费用。
20.业主财产的保险
除非业主有另外的书面要求,咨询工程师应按业主可接受的条件尽一切合理的努力,进行下列各项保险:
(1)按第6条款提供或支付的业主财产的损失或损害;
(2)因使用该财产而产生的责任。
业主应负担此类保险的费用。
协议书的开始、完成、变更与终止
21.协议书生效
协议书从咨询工程师收到业主对其建议发出中标通知书之日或完成正式协议书所需的最后签字之日(如有时)的较晚的那个日期起生效。
22.开始和完成
除根据协议书可延期外,服务必须在第二部分所规定的时间或期限内开始和完成。
23.更改
当任何一方提出申请并经双方书面同意后,可对本协议书进行更改。
24.进一步的建议
如果业主以书面的形式提出要求的话,则咨询工程师应提交变更服务的建议。这类建议的准备和提交应视为附加的服务。
25.延误
如果业主或其承包商使服务受到阻碍或延误,导致增加服务工作量或服务时间,则:
(1)咨询工程师应将此情况及此可能产生的影响通知业主;
(2)此增加部分应作为附加的服务;
(3)服务的完成时间应相应在予以延长。
26.情况的改变
如果出现根据本协议书咨询工程师不应负责的情况,以及该情况使咨询工程师不负责或不能履行全部或部分服务时,他应立即通知业主。
在这种情况下,如果某些服务不得不暂停时,则此类服务的完成期限应予以延长,直到这种情况不再持续。为了恢复服务还应加上一个不超过42天的合理期限。
如果某些服务履行的速度不得不减慢,则完成该类服务的期限因此情况而须给予延长。
27.撤销、暂停或终止
(1)业主的通知
①至少在56天前业主可通知咨询工程师暂停全部或部分服务或终止本协议书,咨询工程师应立即对停止服务且将支出减到最小的事宜作出安排。
②如果业主认为咨询工程师没有正当理由而未履行其义务时,他可通知咨询工程师并说明发出该通知的原因。如果有21天内业主未收到满意的答复,则他可发出进一步的通知终止本协议书,但该进一步的通知应在业主第一个通知发出后35天内发出。
(2)咨询工程师的通知
在下列①、②情况下,当咨询工程师向业主发出通知至少14天后,咨询工程师可发出进一步的通知,在进一步通知发出至少42天后,他才能终止本协议书,或在不损害其终止权利的情况下,可自行暂停或继续暂停履行全部或部分的服务。
①当支付单据应予支付的日期后30天,他仍未收到届时未提出书面异议的那一部分款项时,或
②按第26条或第27.1款当服务已暂停且暂停期限已超过182天时。
28.额外的服务
当发生第26条款所述情况时,或撤销或暂停或恢复服务时,或并不按第27.1第(ii)子款终止本协议书时,咨询工程师需做的任何工作或支出的费用除正常的或附加的服务之外应视为额外的服务。
咨询工程师有权获得履行额外的服务所需的额外的时间和费用。
29.各方的权利和责任
本协议书的终止不应损害或影响各方应有的权利或索赔及责任。
支付
30.对咨询工程师的支付
(1)根据合同条件和附件C中规定的细则业主应向咨询工程师支付正常的服务报酬,并按附件C的规定费率和价格或基于此费率和价格支付附加的服务报酬,只要此费率和价格适用,否则根据第23条款商定的费率和价格支付。
(2)业主应就有关额外的服务向咨询工程师支付下列款项,除非另有书面协定。
①在履行服务当中,咨询工程师的职员所花费额外的时间用于附加服务的报酬;
②由咨询工程师花费的所有其他额外开支的净成本。
31.支付的时间
(1)应迅速支付给咨询工程师的到期款项。
(2)咨询工程师在第二部分规定的时间内未收到付款时,则应根据第二部分规定的利率向其支付商定的补偿,每月将该补偿加到过期未支付的金额中,此补偿以过期未付金额的货币从发票注明的应支付之日起计算。
该商定的补偿不应对第27款第(2)点所规定的咨询工程师的权利产生影响。
32.支付的货币
(1)适用于本协议书的货币是第二部分中所规定的货币。
如果使用其他货币支付,则应按第二部分规定的汇率计算并支付未加扣除的净额。业主应保证咨询工程师能将其在业主所在国内收到的与履行服务有关的那部分当地货币或外币迅速汇往国外,除非在附件C中另有规定。
(2)如果在签订本协议书之日或服务履行期间,业主所在国内的情况与协议书中规定的情况可能相反时,如:
①阻止或延误咨询工程师将业主国内收到的当地货币或外币汇往国外,或
②在业主所在国内限制外币的有效或使用,或
③当咨询工程师因用当地货币开支而从国外向业主所在国汇入外币,以及随后将总额相等的当地货币再汇往国外时,对其征税或规定不同汇率,从而阻止咨询工程师的服务的履行或导致他财务上的损失。
这时,若在财务上未作出其他令咨询工程师满意的安排,业主应保证此情况是适用于按第26款所规定的情况。
33.有关第三方对咨询工程师的收费
除在第二部分或附件C中规定以外
(1)对咨询工程师及其通常不居住在项目所在国内的职员因本协议书引起的,为该国政府或授权的第三方所要求的支付款,业主在任何可能时都应为他们办理豁免,包括:
①他们的报酬;
②他们进口的物品,除食品和饮料以外;
③用于服务的进口物品;
④文件。
(2)如果业主未能成功地办理上述豁免,则他应偿付合理支付的此类款项给咨询工程师。
(3)当不再需要上述物品用于服务且上述物品不是业主的财产时,规定:
①未经业主批准,不得在项目所在国内将上述物品处理掉;
②未向业主支付从政府或授权的第三方处加收并收到的退款或退税时,不得将上述物品出口。
34.有争议的发票
如果业主对咨询工程师提交的发票中的任何项目或某项目的一部分提出异议,则业主应立即发出通知说明理由,但他不得延误支付发票中的其他项目。第31条款第(2)子款应适用于最终支付给咨询工程师的一切有关争议的金额。
35.独立的审计
咨询工程师应保存能清楚证明有关时间和费用的最新的记录。
除协议书规定固定总价支付外,在完成或终止服务后12个月内,业主可在发出通知不少于7天要求由他指定一家有声誉的会计事务所对咨询工程师申报的任何金额进行审计,并应在正常工作时间保存记录的办公室内进行该审计工作。
一般规定
36.语言和法律
协议书的一种或几种语言、主导语言及协议书所遵循的法律在第二部分中作了规定。
37.立法的变动
除第二部分指明的咨询工程师的业务总部所在地外,若在订立本协议书以后,因履行服务所在的任何国家的法规发生变动或增加从而引起服务费用或服务期的改变,则商定的报酬和完成时间应作相应的调整。
38.转让和分包合同
(1)未经业主书面同意,除支付款的转让外,咨询工程师不得将本协议书涉及到的利益转让出去。
(2)未经对方书面同意,无论业主或咨询工程师均不得将本协议书规定的义务转让出去。
(3)未经业主书面同意,咨询工程师不得开始实施、更改或终止履行全部或部分服务的任何分包合同。
39.版权
咨询工程师拥有由他编制的所有文件的版权。业主仅有权为工程和预定的目的使用或复制此类文件,为此目的使用而复制这类文件时不需经咨询工程师的许可。
40.利益的冲突
咨询工程师及其职员不应有也不应接受协议书规定以外的与项目有关的利益和报酬,除非业主另外书面同意。
咨询工程师不得参与可能与协议书中规定的业主的利益相冲突的任何活动。
41.通知
本协议书的有关通知应用书面的形式,并从在第二部分写明的地点收到时生效。通知可由人员递送,或传真通讯,但要有书面回执确认;或通过挂号信,或电传,但随后要用信函确认。
42.出版
咨询工程师可单独或与他人联合出版与工程和服务有关的材料,除非在第二部分中另有规定。但若在服务完成或终止后两年内出版有关材料时,则须经业主批准。
争端的解决
43.对损失或损害的索赔
因违反或终止协议书而引起的对损失或损害的任何赔偿,按第17条款的规定,应在业主与咨询工程师之间达成一致意见。如未达成一致,则应按第44条的规定,提交仲裁。
44.仲裁
由协议书引起的或与之有关的任何争议或索赔,或违约、终止协议书或使之无效,均应按第二部分所订的,在协议书生效日期的规则,通过仲裁解决。
双方同意遵守裁决的结果,并放弃他们的任何形式的上诉权,只要这种弃权实际有效。
第二部分 特殊应用条件
A.参阅第一部分条款
1.定义
(1)项目的_________
17.责任的期限___________
计算起自_______________
18.(1)赔偿的限额_________
22.开始______________
完成________________
31.(2)支付的时间
当地货币__________天
外币___________天
用于过期应付款项
商定的补偿每天________%
32.协议书规定的货币
┌──────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 支付的货币 │ │ │ │
├──────────┼───────┼───────┼───────┤
│协议书中货币的汇率 │ │ │ │
└──────────┴───────┴───────┴───────┘
36.协议书的语言
主导语言__________
协议书遵循的法律________
37.业务总部所在地_________
41.通知
业主的地址__________
电传号码_____________
传真电话号码___________
咨询工程师的地址______________
电传号码______________
传真电话号码_____________
44.仲裁地及规则_____________
B.附加条款
篇5:2024年安装合同范本
甲方:
乙方:
甲方委托乙方安装位于 ××× (项目地址)的 ×××·×××项目 (项目名称)的电梯,现经甲、乙双方协商一致订立以下条款,并遵照执行。
一、设备型号、数量及安装费价格 [具体规格参数详见《电梯设备买卖合同》中的附件一]:
本合同安装费用(含运输、安装、调试、验收、施工用水、施工安全及用电等费用)含税总计为人民币陆拾万元整(¥600,000.00元整)。乙方须负责办理从设备进场到取得电梯验收合格证的所有手续,并配合智能化公司对与电梯相关安防系统的调试等,此部分调试费用包含在电梯安装费用中。
二、付款规定
1、乙方根据甲方要求时间进场安装,甲方于乙方进场前7个工作日支付甲方通知批次电梯安装费的50%。乙方收到此款项后应按要求进场工作。
2、乙方安装完成,并取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证(验收合格证包括:安全检验合格证、电梯验收检验报告、电梯使用注册登记证等),乙方凭合格证复印件请款已完工批次电梯安装费的50%。付款后10个工作日内办理移交手续交付甲方使用。在未收到全部安装款的情况下,乙方有权停止交付甲方使用。
3、电梯设备按照甲方要求分批发货,则以上付款方式按照分批安装的数量支付。
4、如因甲方原因导致乙方不能及时安装,或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地质检部门验收的,则从设备发货之日起六个月,安装费另行协商。
5、乙方在甲方付款前应向甲方出具正式等额的当地税务机关认可的建安发票。未经乙方事先书面同意,若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方,视为甲方未履行付款义务。
三、电梯安装工期
1、本合同拟定预计第一批到货时间月日,第二批到货时间月20日,每批施工周期为 7 周。该安装施工应以甲乙双方已有书面的土建和工地状况确认函,方能执行。如因无此土建和工地状况确认函,导致工程不能在此期间完成的,乙方不承担责任。
2、上述工期为安装调试完成,并具备验收条件的时间。具备验收条件后乙方于15工作日内取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证。若由于乙方原因造成工期延误,则每延误1个日历天,乙方向甲方支付罚金人民币1000元/台/天,并赔偿甲方由此造成的经济损失。如甲方要求赶工时,乙方应无条件配合。
3、安装方应负责电梯井道内部的五方通话系统的管线敷设及安装,并负责将接口引至机房电梯控制箱。电梯设备配属的五方通话主机安装在甲方的控制中心,该主机由乙方提供。由控制中心到机房电梯控制箱之间的五方通话线缆及线路敷设(含控制中心内部布线)由甲方另指定承包单位负责。
4、根据工地现场实际情况,乙方制订的安装计划及方案应尽可能不影响甲方住户的正常生活,确保安全,并应严格遵守甲方各项管理规定,具体方案由甲乙双方另行商定。
5、乙方对自己安装过程中的生产及生活安全负完全责任。施工现场必须服从总包单位的统一管理,严格按照建筑工地安全施工规范进行施工作业。
四、电梯安装相关的工作责任和费用
1、甲方责任和费用
(1)在电梯进场安装后,因甲方原因发生停工,则工期顺延,停工期间的保管责任由甲方承担。
(2)在乙方进场前,甲方在安装施工现场提供满足需要的电梯部件存储库房和工具室,以及库房内的照明电源和消防器材。
(3)提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑;提供各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。
(4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁(应有清楚的承载标示),其承载力和位置应符合布置图的要求;在电梯进场前提供符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源(220v)至电梯机房电源箱内。
(5)负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业的协调。
(6)负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。
(7)负责提供电梯设备的吊装场地。
(8)根据国务院颁发的《特种设备安全监察条例》之规定,电梯产品未经当地特种设备监督检验部门验收合格,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由甲方承担。
(9)货到现场开箱前,协助乙方的保卫和看管工作。
2、乙方责任和费用
(1)在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。
(2)在设备到货后,会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。电梯安装过程中的成品保护和设备部件保护工作由乙方负责,直至电梯安装完毕,取得验收合格证书交付甲方使用为止。
(3)在正常安装期间,负责保管库房内尚未安装的设备及部件。
(4)按照国家电梯安装规范和×××质量标准完成设备的安装和调试工作。
(5)遵守施工现场的有关规章制度。
(6)参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工,脚手架及水电费。
(7)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。
(8)负责安装质量的自检验收及特种设备监督检验部门验收。
(9)负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。
(10)进场前必须将电梯公司安装资质证书及安装人员的资格证复印件递交甲方备案(复印件必须加盖公章)。
3、甲乙双方负责费用清单
(1)负责现场起吊工作 □甲方负责 ■乙方负责
(2)负责到货时的卸货及到存储地点的搬运
甲方负责 乙方负责
(3)提供符合西奥标准的脚手架或无脚手架安装平台
甲方负责 乙方负责
(4)提供符合要求的库房和工具室,内须有照明电源和消防器材
甲方负责 乙方负责
(5)负责井道、机房杂物和积水清理 ■甲方负责 □乙方负责
(6)提供井道护栏 □甲方负责 ■乙方负责
(7)负责水电费用 □甲方负责 ■乙方负责
(8)负责安装开工申报、验收费用及监检费用 □甲方负责 ■乙方负责
(9)提供符合电梯规格要求的动力电源线(380v三相五线制)和照明电源线(220v)至机房内 ■甲方负责 □乙方负责
五、质量保证
1、保修期:自当地特种设备监督检验部门对电梯验收合格之日起,乙方向甲方提供为期12个月的免费保修服务。
2、在免费保修期间,乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件(不包括照明灯具和油脂),因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用,乙方提供有偿服务。
3、保修期间,乙方或其授权方收到通知后24小时内到达现场为甲方维修或更换保修范围内故障部件。
(1)如果乙方或其授权方在接到通知后未能在规定时间内到达现场及时更换维修,乙方同意甲方采取必要的补救措施,可动用银行质保金保函,请第三方维修。如超出保函金额的部分,甲方先行垫付,但乙方须在15个工作日内归还甲方垫付的维修金并补足维修费用。
(2)如甲方违约,自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试,乙方将不承担任何质量和安全责任,以及免费保修的责任及费用。
4、若需要时,双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》,乙方将提供完善的保养服务,并在保养期内提供优惠价格的配件。
5、验收标准必须符合现行的中华人民共和国电梯质量验收标准。
6、乙方须派遣合格工程师到现场指导并监督安装工程及调试,费用由乙方承担。
7、安装完毕后,由乙方负责向当地特种设备监督检验部门申报安全运行验收手续。(如因产品性能或安装质量不符合中华人民共和国电梯质量验收标准而导致整改、复检,所发生的费用由乙方负责)。
8、由于乙方安装质量原因造成他人伤害,其责任由乙方负责。
六、土建与安装配合
1、甲方负责向乙方提供安装的配合工作,在安装工程开始前,完成现场清理等工作,并提供规格尺寸符合安装电梯的井道、机房、电源等。
2、在电梯安装施工期间乙方应无条件配合电梯轿厢闭路监控、电梯故障报警信号机房引接等施工。
3、轿厢内的电梯管理规章制度的张贴由乙方负责。
4、电梯井道、门框、层站按钮尺寸偏差范围以甲方工程部与乙方双方盖章签字确认的设计图纸为准,在此偏差范围内乙方应负责修复。
七、价格调整
如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月,或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月,则乙方有权提出安装价格调整要求,并另行签署补充协议。
八、司法管辖
任何由本合同引起的争议和纠纷,应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、不可抗力
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后,尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。
十、违约条款
在未得到对方许可的情况下,甲方或乙方均不得擅自终止本合同,如双方中的任何一方造成前述事实,则违约方将向另一方支付中途毁约违约金,金额为本合同总价的百分之三十。
十一、合同生效
1、本合同条款如有更改,须另行签署补充协议附后;任何变更须经双方代表共同签署并盖章。
2××××××律效力。
3、双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。
4、本合同以中文书写,一式伍份,甲方执贰份,乙方执叁份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:2024标准个人借条
今借给 (借款人身份证号: )人民币(大写:陆仟伍佰玖拾肆元整)。于 年 3 月 27日前分 4 期还清。首期开始于 20__ 年 12 月 27日还款 1648 元,每月27日还款 1648 元,直达最后一期于 20__ 年 3 月 27 日,还完所有款项。
逾期将增加本金1%的利息作为逾期处理,必须将违约金、当期分期还款额度以及当期利息一次性打入出借人指定账户。若借款人拖后处理,出借人有权提起法律诉讼。本协议一式两份,签字后立即生效。
出借人签字:
出借人身份者号码:
借款人签字:
借款人身份证号码:
月日
篇7:门、窗安装协议书
发包人 (甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,本着自愿、平等和诚信、互利的原则,经双方协商一致,签定本合同,以便共同遵守。
一、工程概况:
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程内容及造价
二、准备工作:
1、 甲方应在合同签订后及时向乙方提供完整的门窗表(建筑窗口尺寸)及相关图纸、资料。
2、 甲方应在安装前免费提供施工现场临时电源(乙方承担电费)、垂直运输。
3、 乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型,并绘制完整的窗型图交甲方审核,经甲方审定签字后方可制作和安装。
4、 甲方按规定要求向乙方提供安装基准:包括打底灰、弹水平线、挂垂直线及窗口立樘的位置基准等。
三、施工配合、成品保护、施工安全:
1、甲、乙双方要密切配合,保证对乙方在工地现场的施工顺利进行,甲方应把工地土建进度计划及时送达乙方,使乙方及早知道土建工地的施工安排,做好本项目的施工进度安排,及时配合土建把相应作业面的项目完成。土建的施工安排要给本项目留有施工时间和施工技术间隙;
2、乙方在工地于甲方的施工配合要求,由乙方提出,甲方协调;
3、对于工地土建进度计划的变更,甲方应提前一周通知乙方;
4、本施工项目的材料和框扇(附五金件)进入工地后,乙方应妥善保管,甲方应协调进行成品保护,防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各单位不得在窗口进出,不得绑、凳脚手架,不得踩、压、碰、划,以免造成损坏。诺造成损坏和丢失的,由责任方负责;
5、玻璃安装应在土建湿作业结束后进行,以减少成品受损及污染;
6、乙方应加强成品保护、文明施工管理,进入工地的材料或成品应有保护膜全裹。施工人员应爱护已完工程成品,否则视情况甲方有权进行处罚;
7、乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理,遵照有关安全施工规范进行施工,如发生安全事故由责任方负责;
8、甲、乙双方均派出工地代表,便于双方沟通协调。 甲方工地代表: 联系方式: 乙方工地代表: 联系方式:
四、工程期限:按栋号具体施工时间另行签订门窗施工时间
1、 乙方的施工安装工期:乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。
2、 如遇下列情况工期顺延:
①甲方未能按约定提供图纸、资料及开工条件;
②甲方未能如约支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行; ③设计变更及工程量增加;
④不可抗力;
⑤经甲方代表同意顺延的其他情况。
五、工程量结算及工程变更:
1、 工程量以实际加工量为依据,按洞口尺寸据实结算;
2、 甲方对原工程设计进度变更,应提前15天以书面形式通知丙方,并提供相应图纸和说明;
3、 由于甲方对原工程变更,未给乙方造成损失的,乙方接通知后,按要求进行变更,造价相应增减;
4、 由于甲方对原工程的变更,给乙方造成损失的,损失量由甲方承担;
5、 增加原合同中未包括的项目,经甲、乙双方书面达成施工要求和造价协议的,乙方按要求施工,甲方对合同价款进行增加。
六、质量验收及保修:
1、 工程验收按照国家或行业质量验收标准及规范执行;
2、 验收分三步:(1)材料及附近验收(2)上框验收(3)封闭后验收;
3、 工程竣工后,由乙方向甲方提供竣工验收通知,由甲方组织有关单位实施验收,并有验收单位出具验收合格证明。如验收不合格,由乙方无条件整改至合格,所造成的费用由乙方承担;
4、 甲方受到乙方竣工验收通知后15天内不组织验收,从第16天起承担工程产品保管及一切意外责任;
5、 产品保质期为一年,从工程验收完成即日起开始计算;
6、 在保质期内,凡因产品制做或安装造成的质量缺陷由乙方负责保修,诺因人为或其他外力造成的缺陷,由乙方配合维修,合理成本费用由甲方承担。
7、 乙方铝材不符合招标文件及本合同要求,甲方可终止合同,委托另外门窗加工企业施工,期间一切经济损失由乙方承担。
七、工程价款支付:
1、 合同签订后,甲方向乙方支付工程总价款的
2、 款的30%,第二批:玻璃安装完成,验收合格后付至总价的95% 。
3、 工程质保金为工程价款的5%。
4、 甲方在工程保质期到期后10天内,无质量问题将质保金金额支付乙方。
5、 当甲方未履行支付工程价款义务时,标的货物的所有权属乙方所有。
6、 工程价款以实际工程量按国家规定计算进行结算。
八、违约责任:
1、 由于承包人自身责任引起的违约,总承包人及建设单位损失由承包人承担;由总承包人自身责任引起的违约,承包人及建设单位损失由总承包人承担。
2、 争议处理可依次采用以下方式解决:
①通过双方协商解决。
②向本地行业主管部门或对方主管部门申请调解解决。
③通过仲裁解决。
④通过诉讼解决。
九、门窗工程结算由承包人负责,总包人计取门窗总价的 %的施工配合费及 %税金后列入工程总结算,施工配合费由建设单位承担、税金由承包人承担。工程资料由分包单位收集、整理交总包汇总。
十、合同生效与补充:
1、本合同共份、乙方执份;
2、本合同自签字盖章之日起开始生效;
3、本合同未尽事宜,可由双方现场协商解决或签订补充协议。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:原材料买卖标准合同
甲方(需方): 合同编号:
乙方(供方): 签订地点:
甲方因承担 公路工程施工任务,现向乙方购买一定数量、质量符合甲方施工工程设计文件及施工技术规范要求的 材料,为明确双方的权利、责任和义务,经甲乙双方共同协商,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,签订本合同,双方共同遵守。具体合同条款如下:
一、材料产地: 。
二、材料名称及规格
三、数量
1、甲方向乙方购买的各种规格名称材料数量分别为各种规格名称材料最终数量以甲方所承担工程的实际需求量(包括甲方工程变更增、减数量)为准。
2、甲方因设计变更,需要增加或减少订货数量,须提前 天书面通知乙方。
3、若乙方超出上述总数量或当月数量向甲方供应材料,甲方有权单方面决定收购或不予收购,由此造成的一切损失由乙方自行负责。
四、材料价格
1、 规格的 材料到场(甲方收料场地)单价为:¥ (大写: )。其中出厂价(含装车费)为:¥ ;运费(含卸货费):¥ 。除此之外,甲方不再承担其它任何费用。
2、 规格的 材料到场(甲方收料场地)单价为:¥ (大写: )。其中出厂价(含装车费)为:¥ ;运费(含卸货费):¥ 。除此之外,甲方不再承担其它任何费用。以上单价中包含原材料费、加工费、矿产资源税(费)、江河管理税(费)、营业税、便道便桥费、过路过桥费、装卸费、运输费、安全费、管理费、利润、税金、损耗和其它损失费用及风险费用等。
五、质量要求
乙方所供材料应符合甲方所承担的 工程设计文件及相应施工技术规范的要求。其主要质量技术指标如下:
1、
2、
六、质量检测方式
甲方随时或定期派质检人员对进场材料进行质量检测,经检测不合格的材料,甲方工作人员有权拒绝收货并责令清运出场,由此造成的经济损失由乙方承担。如甲乙双方因检验结果发生争议,由甲方驻地监理部门最终检验确认。
七、交货时间、地点及收货计量方式
1、供贷期限: 。各种规格名称材料分月供应量为:
2、交货地点: 。
3、乙方在组织材料的生产过程中,应将生产的合格材料及时转运至甲方收料地点或安全处,防止遭受洪水等自然灾害损失。生产及运输过程中造成的一切损失由乙方自行负责。
4、收货计量方式
双方确认数量后,应立即填写签认收料单作为结算货款的凭据。收料单必须由双方专门指定的人员填写签认。其它人员填写签认的收料单及涂改无效。
八、货款结算与支付方式
乙方每月凭甲方指定人员填写签认的有效收料单到甲方材料管理部门结算上月21日至当月20日货款,并提供已结算货款总额的正式有效的税务发票。当月结算货款在 支付 %,余款在合同全部履行完毕后 月内付清。所有货款均通过转账或汇付至乙方银行账户。
九、违约责任
按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
十、合同争议的处理
合同发生了争议,首先协商解决;若协商不成,则向甲方注册所在地人民法院诉讼解决。
十一、合同的组成部分
乙方单位营业执照(复印件)、组织机构代码证(复印件)、法人代表授权书、法人代表(或委托代理人)本人身份证(复印件)是本合同的组成部分。
十二、合同份数、生效及终止
本合同一式五份,甲方执三份、乙方执两份,经双方签字盖章(多页合同甲乙双方应同时加盖骑缝章)后生效。甲方工程结束,并结算付清全部货款后本合同自行终止。 十三、双方约定的其它事
甲 方 乙 方
单位名称(盖章): 单位名称(盖章):
地 址: 地 址:
甲方代表人(签字): 乙方代表人(签字):
开户单位: 开户单位:
开户银行: 开户银行:
开户账号: 开户账号:
电 话: 电 话:
日 期: 日 期:
注:
篇9:标准配送服务合同
甲方:
乙方:
为保证X公司配套产品能够安全、及时、有效供给。甲方委托乙方承担甲方配套产品的仓储、配送到仓库服务业务,甲乙双方本着互惠互利、共通发展的原则。经协商达成如下协议:
一、物流服务内容
1、乙方承担甲方配套产品配送到仓库的正常服务。服务的内容:甲方配送产品在已方仓库内卸车、搬运、存储、拆包装、装车、运输、直送仓库,并定期向甲方传递产品配套库存信息和配送信息。
2、乙方接受甲方提供的配套产品储备(包括入库检验判定不合格的产品、生产线退回的不合格产品、甲方提供的工位器具等),乙方负责甲方配套产品工位器具周转及回收。及时通知甲方将库存不合格品退回。
二、产品进库和验收
1、甲方根据采购计划要求,在规定的时间内将配套产品送到乙方仓库,乙方依据验收单中确认的图号、名称、数量清点确认,签发入库单交甲方。乙方根据甲方要求负责定期把所需产品送达仓库。
2、甲方在乙方仓库应保证一定的库存量,经甲乙双方协商后确认每月核查(或调整)一次,双方以书面确认为准。
三、双方承担的权利和义务
1、甲方的权利和义务
1)、甲方对其进库的各种产品享有所有权,并应对其质量负责。
2)、甲方进库服务人员应服从乙方的管理,积极配合乙方搞好仓储、配送等各项管理工作。
3)、甲方存放产品不得超出承租面积,仓储产品必须定置、分类存放、不得超出规定区域,增减面积需提前一个星期向乙方提交申请。
2、乙方的权利和义务
1)、负责库区内的各种产品保管和消防安全管理,监督、控制进库产品的储备量。对进库的产品管理,做到摆放整齐,标识明确、帐卡物相符。
2)、甲方配套产品进库后,乙方在物流仓储服务中造成甲方配套产品丢失、损坏等,乙方应承担相应赔偿责任。
3)、乙方应按产品进货批次,悬挂批次牌,发货按先进先出的原则执行。并随时注意气候、季节变化,在仓储或配送过程中,应采取防潮防雨淋措施,避免产品锈蚀、霉烂等,否则应承担赔偿责任。
4)、乙方有责任保守甲方的商业秘密。
5)、乙方每季度反馈一次仓储中的不合格和积压的物资信息,协助甲方及时处理。
四、物流仓储服务期限
物流仓储服务期限为 1 年。自 年 月 日 至 年 月 日。(实际使用不足壹年的收费按实际期计算)。
五、仓储及配送费用结算方式
甲方承担乙方面积X平方米。租赁费中仓储费用按X元/月·平方米计算(配送费用包含其中)。
仓储费由甲方每季度向乙方结算一次。
六、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲 方:(公司章)(财务专用章) 乙 方:(公司章)(财务专用章)
代 表:
年
月 日 代 表: 年月 日
篇10:商品房买卖标准合同
出卖人:_________________
买受人:_________________
鉴于买、卖双方已于________年______月______日签定《商品房买卖(预售)合同》(以下简称“主合同”),为进一步明确双方的权利义务关系,特作如下补充约定。本补充协议与主合同一样对双方当事人具有同等的法律约束力,前述合同与本补充协议有抵触之处,以本补充协议为准。
第一条 买卖双方同意对主合同第五条补充约定如下:
买受人选择下列第 一 种付款方式。
一、买受人采用一次性付款方式支付房价款:
买受人于本补充协议签订的同时(即_______年______月_______日之前)向出卖人一次性付清购房款,本补充协议约定房价总款为_______元(大写:_____________________元整,含已付认购定金___________元)。
二、买受人采用银行按揭贷款付款方式支付房价款:_________________
1、 买受人于本补充协议签订时一次性向出卖人支付按揭购房的首付款人民币:_______________________元整(含已付认购定金________元),余款:______________________元,买受人以向银行申请按揭贷款的方式进行支付。
2、按揭实施办法及相关责任:
1) 买受人须于主合同签订后____日内(即_______年_______月_______日前)自行按照按揭银行的要求,将办理按揭手续所需的相关文件交到按揭银行,用于向银行申请按揭贷款。买受人应无条件地配合银行等相关单位办理按揭手续;
2)买受人承诺在签订主合同以及本补充协议时,已经充分了解到个人住房按揭贷款的办理条件和程序,并同意根据所购房屋等实际情况,如实填写《个人住房按揭贷款承诺书》。若买受人在本协议签订之日起____日 内仍未办理完毕按揭贷款手续的(以与按揭贷款银行签署《个人住房按揭贷款合同》为准),则视为买受人违约,此种情况下,出卖人有权在书面告知买受人的情况下行使合同解除权,买受人应向出卖人支付合同约定总购房款 5% 的违约金。买受人应当承担的违约金由出卖人从买受人已经支付的购房首付款中直接扣除;买受人已支付的购房首付款扣除买受人应承担的违约金后剩余部分,由出卖人无息退还给买受人;
3)买受人向银行申请按揭贷款金额及______年限以银行最终批复为准。如银行批准的贷款金额与买受人申请的金额不一致,则两者之间的差额作为买受人应当另行支付的首付款,并由买受人在银行批复贷款额度确定之日起7日内付清,买受人逾期付清,则视为买受人违约,出卖人有权行使合同解除权,买受人应向出卖人支付合同约定总购房款 5% 的违约金。买受人应当承担的违约金由出卖人从买受人已经支付的购房首付款中直接扣除;买受人已支付的购房首付款扣除买受人应承担的违约金后剩余部分,由出卖人无息退还给买受人。
第二条 关于房屋交付事项的补充约定:
1、有下列情形之一的,出卖人有权抗辩买受人提出的依照主合同约定的时间交付房屋的请求,直至买受人履行了相应的义务:
1)买受人未付清主合同及本补充协议约定的应付款或应承担的违约金;
2)买受人未与出卖人办理完毕房屋面积补差(合同约定面积与产权登记面积之间的误差)协议的签订及房款找补手续之前;
3)按揭付款的买受人未向出卖人提交代办权属证书的资料和费用的。
2、主合同及本补充协议签署后,因不可抗力、政府行为(包括但不限于政府行政命令、国家法律法规、政府政策变更等)、项目施工片区停水、停电等因素造成逾期交房的,出卖人可据实延期交房而不承担逾期交房违约责任;
3、房屋达到主合同约定的交付使用条件时,无论买受人是否接到出卖人发出的书面交房通知,买受人均应按主合同约定的交房期限前往办理房屋交接手续。出卖人对房屋交付日期另作通知的,则按出卖人发出的书面交房通知规定的日期办理房屋交接手续。买受人逾期不到指定地点接房并办理房屋交接手续,或逾期未签署房屋交接清单的,其责任由买受人自行承担,出卖人不承担任何责任,双方均同意以主合同约定的交付期限的最后一天作为该房屋实际交付时间,房屋的毁损、灭失风险及应缴纳的物业管理费用自房屋交付之日起由买受人承担。由于买受人过错,未能按期交付,应视为出卖人已按时交付,房屋的保修期开始计算,与商品房有关的包括但不限于物业管理费、水电费、维修资金、全部税费及风险即由买受人承担。买受人如果购买的是现房,则应在合同约定的交付期限内自行向出卖人领取房屋交付通知;
4、房屋交付时,应由买受人本人自行办理房屋交付手续。若买受人本人确实无法在主合同约定的交付期限届满之前办理房屋交付手续时,可以公证委托的方式委托代理人代理履行房屋的交付手续,委托代理应具备代理的法定要件外,于主合同约定的交付期限届满前向出卖人提交公证书;
5、房屋交付时,买受人应按成都市有关规定将所购商品房的首次专项维修资金交由出卖人代收代缴至房产管理部门指定专户管理银行,买受人所购房屋的专项维修资金以政府规定的标准为准;如因买受人原因导致未按时交纳上述费用的,买受人应每日向出卖人支付合同约定的房屋总价款的万分之五作为违约金;同时出卖人不承担逾期办理房屋权属证书的责任;
6、买受人承诺按照主合同对房屋用途的约定使用房屋,不做商业、办公使用或出租给他人做商业、办公使用;
7、出卖人有权将主合同附件六中约定的装饰、设备更换为同档次的装饰、设备,并不视为违约,无需承担违约责任。
第三条 买卖双方同意对主合同第十三条补充约定如下:
1)面积误差比绝对值在3%以内(含本数)的,据实结算房款;
2)面积误差比绝对值超过3%(不含本数)时,买受人不退房。实测套内建筑面积大于合同约定套内建筑面积时,面积误差比3%以内(含本数)部分的房价款由买受人补足;超过3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。实测套内建筑面积小于合同约定套内建筑面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含本数)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超过3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人;
3)面积误差比=(实测套内建筑面积-合同约定套内建筑面积)÷合同约定套内建筑面积×100%。
第四条 关于附带花园或露台的约定:
1、买受人同意:买受人所购房屋建筑区划范围内,与底层房屋直接毗连的花园或露台使用权由出卖人统一分割,并授权相应的底层房屋买受人专有使用,非该相应底层房屋买受人自愿不可撤销的放弃对该部分绿地的共有使用权;
2、买受人同意:买受人所购房屋所在楼宇附带有屋顶花园或露台的,由出卖人统一分割,并授权购买该房屋的买受人专有使用,对出卖人统一分割,非该顶层房屋买受人自愿不可撤销的放弃对该部分的使用权,不得主张任何权益;
3、买受人同意:购买附带花园或露台的房屋的买受人必须为公共维修提供方便并遵守物业管理的相关管理规定,并不得改变和损害花园或露台的隔离方式及其内设臵和相关的公共设施,不得改变花园或露台用途,不得建造构筑物;
4、上述附带花园或露台的大致位臵和形状、范围、面积,由出卖人在销售时展示给享有专有使用权的买受人,但其实际的位臵、形状、范围、面积可由出卖人根据修建地点的具体情况加以确定,买受人不得因实际状况与展示不一致而提出任何异议或者要求出卖人赔偿。
第五条 买受人委托出卖人办理本补充协议项下商品房房屋产权证的,买受人须全力配合办证事宜并向出卖人出具委托手续,在出卖人向其交付本补充协议项下的商品房时,须向出卖人支付按国家规定应由买受人承担的办理房屋产权证所需各种税、费并提交相关全部资料。出卖人应在商品房所在项目所有物业的房屋产权证办理完毕之日起2______年内协助买受人办理分户《国有土地使用证》,并将需由出卖人提供的资料交国土管理部门。如因买受人原因导致未在上述期限内向出卖人支付上述费用并提交相关资料,由此导致权证办理延迟的责任由买受人自行承担,买受人同时应赔偿因此给出卖人造成的损失。
第六条 双方约定主合同及其附件、本补充协议之外的任何文件或资料均不对买卖双方具备约束力,也不作为双方交房、验收、退房等事项的标准及条件,其内容仅供参考。
第七条 买卖双方在主合同及本补充协议履行过程中,如无任何约定或法定的解除条件下单方面要求解除主合同及本补充协议的,均视为违约,违约方按合同约定的购房总款的 15% 向守约方支付违约金后方可解除主合同及本补充协议。买、卖双方行使合同解除权并导致主合同及本补充协议解除的,自解除之日起 内买受人应协助出卖人到房管局办理买卖合同备案登记的撤销手续,否则出卖人有权拒绝退还买受人购房款。
第八条 买卖双方中的任何一方均应本着诚实信用原则来对待相对人在履行合同时的通知、告知事项,如因重大事项需履行书面通知义务的,则应按照双方在合同中约定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人,寄发特快专递的一方在邮局寄发通知或告知内容时的相关凭证可以作为履行通知义务的依据。在成都市市内,寄发特快专递后的第3日视为送达日;在成都市以外的中华人民共和国境内,寄发特快专递后的第5日视为送达日,否则相对人因无法尽到通知义务的后果应由过错人自行承担。
第九条 在本协议签订后,买卖双方中的任何一方因住所地、电话等通信及通讯联系方式发生变化的,均应以书面方式2日内告知对方。否则相对人因无法尽到通知义务的后果应由过错人自行承担。
第十条 出卖人在本补充协议签订之前已向买受人明示《商品房销售管理办法》、《商品房买卖(预售)合同示范文本》、《城市商品房预售管理办法》、预售许可证(或者城市房屋权属证书)、国有土地使用证等相关证件及文件,买受人已了解并知悉上述法律法规、示范文本和证件所表明的内容,出卖人还在签订本补充协议前,向买受人明示了《极地海洋世界住宅板块临时管理规约》和《前期物业服务合同》并予以了说明,买受人在此承诺遵守该《极地海洋世界住宅板块临时管理规约》和《前期物业服务合同》。
第十一条 出卖人已对《商品房买卖(预售)合同》及本协议中所有作黑体字标识的条款对买受人进行了充分说明,并对其他条款根据买受人的重述进行了说明,买受人在此承诺无异议。
第十二条 本协议自双方签字之日起生效。
出卖人:_________________ 买受人:_________________
授权代表:_________________ 委托代理人:_________________
______年 ______月______日 ______年 ______月______日
篇11:标准商铺买卖协议书
卖方:王__,男,原王__的二儿子,枫香镇张村村黎村组村民;何__,男,马蹄镇石壁庄村李堰组村民,系甲方全权委托代理人,
以下均为甲方。买方:蒋__,马蹄镇平__第五组村民,以下简称乙方。经过友好协商,在公平、平等、互利的基础上,甲方自愿将其位于马蹄镇石壁庄村大林组原“326”国道旁购买的房屋地基以总额105000.00元的价款卖给马蹄镇平__第五组的乙方,具体内容如下:
一、房屋地基概况:该地基位于马蹄镇石壁庄村大林组原“326”国道旁,前面抵原“326”国道边缘,后面抵陈小应房屋地基;左面与原陈__房屋地基为界,右面与赵__房屋地基相邻。
二、买卖具体相关事项及要求:1、乙方购买过后修建房屋,与左面原陈__房屋地基共同一根基础,且第一层与陈__房屋无偿共壁,不补偿陈__地基和墙壁造价;二楼及二楼以上必须与陈__房屋共壁,乙方需修建房屋则按修建房屋时的市场经济价值付给陈__共壁一半的造价。2、乙方购买过后修建房屋与右面原赵__现在房屋地基共同一根基础,且与赵__现在房屋的第一层和第二层共壁,不补偿赵__地基和墙壁造价。
三、款项支付本合同正式签订后,乙方以现金方式,一次性支付人民币105000.00元给甲方,以收据为凭。
四、双方权利义务1.在本合同签订之前,由该土地产生的所有债权债务由甲方负责,与乙方无关;2.在本合同签订以后,如国家或集体需要占用时与甲方无关,发生的产权经济补偿归乙方所有,只能由乙方商谈和决定;3.除上述约定意外,甲方不得再要求乙方支付其他费用;
五、违约责任任何一方未履行本协议约定的任何一项条款均被视为违约;违约方应向守约方支付违约金为人民币0.00元;
六、附则1.本协议经甲乙双方和各在证人签字后生效,一式二份,均具有同等法律效力;2.本协议如有未尽事宜,可经各方协商作出补充规定,补充规定与协议具有同等效力。如补充规定与本协议有条款不一致,则以补充规定为准。3.对于因本协议履行而发生的争议,双方应协商解决,协商不成,可向土地房屋所在地法院提起诉讼。
甲方:乙方:证人:________年____月____日
篇12:电梯安装劳务协议书
甲方:(雇主)
地址:
联系电话:
乙方:(雇员)
地址:
联系电话:
受甲方委托,乙方为其安装电梯_______台,根据《_____》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,以资共同遵守。
一、安装周期
经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进点开工至交付试运行:总工期为________天。
二、劳务费用的支付
1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额的______%。
2、电梯慢车调试后_____天内甲方支付安装总金额的______%,电梯快车调试后再支付______%。
3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的______%。
三、双方责任
甲方:
1、协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房。
2、协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费。
3、负责电梯相关土建需整改项目。
4、负责电梯验收相关资料及费用。
5、负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。
乙方:
1、负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作。
2、提供电焊氧割设备。
3、参与甲方和其他有关部门(含厂检及建委验收)对电梯设备所进行的安装工程验收工作,负责所需的施工工具。
4、遵守施工现场的有关制度。
5、配合甲方整理电梯验收相关资料。
6、严守安全管理制度并负责购买意外伤害_____,所有人员必须持证上岗。
7、服从甲方及现场项目业主的管理,任何涉及本合同的工作或须增加工程量必须向甲方上报,由甲方出面与业主沟通。
8、工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款______元/次。
9、在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。
四、社会_____
甲乙双方协商约定,甲方按照国家和地方有关社会_____的规定,为乙方办理意外_____,同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外_____费。
五、违约责任
电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿________元/台得经济损失。
六、合同的终止
1、本协议期满的。
2、双方就解除本协议协商一致的。
3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。
七、争议解决方式
因履行本合同发生的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成的,则向__________________人民法院提起诉讼。
八、附则
本合同一式____份,甲乙双方各执____份;双方签字后生效。
甲方:(签章)
经办人:
______年______月______日
乙方:(签章)
经办人:
______年______月______日
篇13:标准的购销合同范本
合同编号:
甲方(需方):
乙方(供方):供需双方在平等互利的基础上,经友好协商,依据《_____》和有关法律法规的规定,就供需双方购销烟煤事宜,达成本合同条款如下:
一、交货时间及数量
交货时间式量原煤产地
自签定合同之日起天供货完毕
二、交货地点:甲方货场
三、煤炭运输时间:按甲方要求时间运输。
四、质量要求(以甲方中心化验室化验数据为准)
1、收到基低位发热值:_________;ge;5000cag
2、挥发扮:ad22%一28%
3、全水份:8%
4、含硫量:.ad0.7%
5、焦渣特性:2?D5
6、灰份:Aad30%
7、粒度:精度小于3占30%以下,大于3占70%以上
8、灰熔点:a;ge;1250℃
五、价格及金额
乙方煤炭到达第四条要求,在5000cag的基础,定价为元吨(按票结算)。高于5000cag的价格见本合同第七条第四款。
六、煤炭检验
1、煤炭检验数据以甲方中心化验室出具的检验报告为准。
2、煤炭到货后,须先经甲方中心化验室到乙方存货点(或车内)取样化验。如到达第四条质量要求,甲方通知乙方进煤200-300吨进行试烧。如煤炭适合甲方炉型则继续履行合同。如不适合甲方炉型则中止该批合同,己方损失自负。
3、乙方批量供煤过程
(1)汽车运输甲方每500吨化验一次,连续二次不合格,中止执行合同,职责乙方自负。
(2)火车运输到站后甲方负责到火车站取样化验,确定是否接收,运输中每500吨化验一次,连续二次不合格,中止执行合同,职责乙方自负。
4、在取样化验过程中,甲方安排中心化验室、热源部、物资供应部人员参加,乙方安排人员参加,取样完毕后,按要求填写_________总公司入场煤炭取样会签单。
5、在进煤过程中,发现乙方明显掺假作弊,立即终止合同。甲方中心化验室单独取作弊部_____验,并将化验结果作为该批次的结帐依据,由此造成的损失由乙方全部承担。
七、奖罚措施
1、合同签定的同时,乙方应向甲方交纳万元的合同保证金(甲方尚欠煤炭款的除外)。
2、乙方严格按甲方进煤计划和本台同有关质量要求供货,因供货不及时或未到达本合同有关质量要求给甲方生产造成的一切损失,由乙方承担,所交保证金甲方不再退还(或从尚欠煤炭款中扣除)。
3、全水份大于8%的部分,按比例扣除重量。
4、收到基低位发热值在4901?D5000Cag之间,扣减元吨,在4801?D4900Cag,扣减元吨,低于480Cag拒收,甲方终止合同,已入库部分按热值与吨煤产气量理论值折算扣款。
5、收到基低位发热值5000Cag--5500Cag内,每增加100Cag,价格上调元吨,在5500Cag--580Cag内,发热量每增加100Cag,价格上调元吨,大于5800Cag不再上调价格。
6、含硫量在指标要求范围内每高于0.1%,价格下调元吨.
7、挥发份在指标要求范围内每降低1%,价格下调元吨。8灰份在指标要求范围内上升2%,价格下调元吨
八、数量计量
以甲方地中衡称量为准,双方共同监磅。如需外委称重,需备甲乙双方共同监磅,并在过磅单上签字。
九、付款方式及时间
全部接货并验收合格后,乙方按要求出具发票,甲方在十五个工作日内付清货款。
十、合同附件:
供方、需方的有效资质证照扫描件。
十一、解决争议:
在本合同下发生的争议,供需双方应友好协商解决。协商不成可透过诉讼裁决,提起诉讼时由原告所在地法院管辖,其费用由败诉方承担。
十二、合同生效:
本合同一式四份,双方各执两份,合同经双方盖章后正式生效。电子签署合同同样有效。
十三、违约职责:
本合同履行中如遇任何一方违约,违约方应按《_____》承担违约赔偿职责。如供方收到需方1000万元押金,不按合同的时间发运至秦皇岛东_________则视为违约,供方除退还1000万元押金给需方外,还就应赔偿给需方500万元经济损失。
十四、其他:
1、本合同经甲乙双方签字盖章即生效,条款的任何变更、修改或
补充均需得到双方书面确认。
2、本合同电子表邮箱及传真签约同样有效。
3、合同有效期限:自________年____月____日至________年____月____日止。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人开户行及帐号开户行及帐号
________年____月____日
篇14:标准销售合同范本
销货方:(以下简称甲方)
开户银行:
帐号:
传真:
电话:
购货方:(以下简称乙方)
开户银行:
帐号:
传真:
电话:
甲方拥有自主知识产权的专利产品__________,现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成如下协议:
第一条?销售产品、区域、期限
1、销售产品为甲方现有________等系列产品(以下简称产品)。
2、甲方开发其他新产品,将另行通知乙方具体销售政策,经甲、乙双方同意后可另行签约或以本合同为准。
3、乙方同意按照双方约定的价格体系销售产品。
4、乙方销售甲方产品,仅限于在________(以行政区域划分)内进行销售,不得擅自超出该区域进行销售。乙方若需开辟其它区域市场,须征得甲方书面同意和授权。
3、销售期限:从________年________月________日至________年________月________日。
第二条?双方义务
1、合同签订后,不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因,确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因,经双方协商同意后,可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方,并将“合同变更通知单”寄给对方,办理变更或解除合同的手续。
2、按乙方指定花色、品种、规格生产的商品,在安排生产后,双方都需严格执行合同。如需变更,由此而产生的损失,乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同,其损失,甲方负担。
第三条?产品价格
1、成交单中的商品价格,由双方当事人商议决定,或以国家定价决定。
2、在签订合同时,确定价格有困难,可以暂定价格成交,上下幅度双方商定。
国家定价的商品,在合同规定的交(提)货期限内,如遇国家或地方行政部门调整价格,按交货(指运出)时的价格执行。
3、逾期交货的,如遇价格上调时,按原价执行;遇价格下调时,按新价执行。逾期提货的,遇价格上调时,按新价执行,遇价格下调时,按原价执行。由于调整价格而发生的差价,购销双方另行结算。
第四条?交货时间、交货地点
1、交货时间:以经双方确认的订单为准。
2、交货地点:以经双方确认的订单为准。
第五条?运输方式及运输费用等费用
1、运输工具:经甲乙双方同意以经济安全的运输工具为主,运输手段和工具的选择由甲方决定,但一天以上的长途运输工具以火车运输为主。
2、费用承担:本合同所列双方结算价格已包含货物运到乙方所在地最近铁路到站运费以及货运_____,到站后费用,如中转费、掏箱费、装卸费、短途运输费等均由乙方自行承担。
3、商品从到达承运部门时起,所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故,由乙方负责向承运部门交涉赔偿,需要甲方协助时,甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题,应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查,及时向有关责任方提出索赔;若因有关单据未能随货同行,货到后,乙方可先向承运部门具结接收,同时立即通知甲方,甲方在接到通知后_____日内答复;属于多发、错运商品,乙方应做好详细记录,妥为保管,收货后_____日内通知甲方,不能自行动用,因此而发生的一切费用由甲方负担。
第六条?质量标准、负责的条件和期限
质量符合产品规格说明;由收到货起的_____个月内,产品由乙方保修。
第七条?包装标准、包装物的供应与回收和费用负担
商品包装,必须牢固,甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求,双方应具体合同中注明,增加的包装费用,由乙方负担。
第八条?商品调拨,应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按_____∶_____∶_____的比例分批发货;季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货;当令商品,零配件和数量较少的品种,可一次发货。
第九条?对有有效期限的商品,其有效期在_____/_____以上的,甲方可以发货;有效期在_____/_____以下的,甲方应征得乙方同意后才能发货。
第十条?验收标准、方法
1、按甲方提供的要求验收,(验收时间为_____)货物如有不符,甲方须在收到货物_____内提出;逾期则视为货物达到质量要求。
2、商品的外包装完整,发现溢缺、残损串错和商品质量等问题,在货到_____年内(贵重商品在_____天内),责任确属甲方的,乙方可向甲方提出查询。
3、发现商品霉烂变质,应在_____天内通知甲方,经双方共同研究,明确责任,损失由责任方负担。
4、接收进口商品和外贸库存转内销的商品,因关系到外贸查询,查询期为乙方收货后的_____天,逾期甲方不再受理。
5、乙方向甲方提出查询时,应填写“查询单”,一货一单,不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料,并保留实物;甲方接到“查询单”后,_____日内作出答复,要在_____天内处理完毕。
6、为减少部分查询业务,凡一张调拨单所列一个品种损溢在_____元以下、残损在_____元以下均不做查询处理(零件除外)。对笨重商品的查询(如缝纫机头、部件等的残品)乙方将残品直接寄运工厂,查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。
第十一条?商品货款、运杂费等款项的结算
1、购销双方应按中国人民银行结算办法的规定,商定适宜的结算方式,及时妥善办理。
2、货款结算中,要遵守结算纪律,坚持“钱货两清”原则,分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业,异地货款结算可采用“托收承付”结算方式;对情况不明的交易单位,可采用信用证结算方式,或先收款后付货。
第十二条?违约责任
1、如果乙方在超过双方约定期限_____天内交货,应赔偿对买方造成的经济损失(超出约定交货期限每天总金额的千分之_____的逾约金)。如果乙方在超过双方约定期限_____天内无法交货,买方有权单方面解除合约,乙方应在_____天内将货款退还买方,并向甲方支付违约金(超出约定交货期限每天总金额的千分之_____的逾约金)。
2、甲、乙双方任何一方由于不可抗拒力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报原因,并根据实际情况可部分或全部免予违约责任。
第十三条?纠纷处理
甲、乙两方履行合同,发生纠纷时,应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向__________人民法院起诉。
第十四条?其他事宜
1、本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,共同签章后生效。凡有关本合同或执行本合同所发生的一切争执,应通过友好协商解决,如不能解决,可向合同签订地的法院起诉。
2、本合同为基本合同,甲方与乙方往来中签定的其它合同书或协议,作为合同附件,同样具有法律作用。本合同传真件、扫描件有效。
销货方(甲方)签章:
签订日期:________年____月____日
购货方(乙方)签章:
签订日期:________年____月____日
篇15:标准夫妻2024离婚协议书
协议人:张--,女。
协议人:李--,男。
协议人双方于20--年8月8日在--婚姻登记处办理结婚登记手续。20--年3月6日婚生女儿李小明出生。因双方性格不合,夫妻感情已完全破裂,决定协议离婚。现双方协议如下:
一、张--与李--自愿离婚。
二、女儿李小明由张小雨抚养,另李--每个月支付600元的抚养费。
1、抚养费包括生活费、医疗费、教育费用等。如果子女抚养期间产生一次性大额支出的,双方再协商解决;
2、抚养费支付时间和方式,如果一方不能够按时支付的,每天加收3%的赔偿金。
3、抚养费支付到子女年满18周岁,超过18周岁以后,确实由必要支付抚养费时,双方协商确定数额和支付时间;
4、离婚后一年内子女户口迁到一方,另一方应协助办理,如果不协助,则赔偿损失50000元人民币。
5、离婚后另一方户口一年内迁出,如果超过该时间的,按日支付补偿金50000元。
6、离婚后,一方未经另一方书面同意,不得改变子女的姓氏,擅自改变的,应及时恢复原来的姓氏,并一次性支付赔偿金20000元。
三、双方夫妻共同财产清单如下:
1、房屋,分割办法;
2、存款,分割办法;
3、家具电器,分割办法;
4、股票、基金,分割办法;
5、汽车,分割办法;
6、其他投资、财产,分割办法。
四、夫妻共同债权及债务:
1、双方共同债权,分割办法;
2、双方共同债务,分割承担办法。
五、探望权行使办法:
1、探望子女的时间;
2、探望子女的方式;
3、探望子女的地点;
4、爷爷、奶奶探望权的行使;
六、其他问题约定:
七、本离婚协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人:
协议人:
协议签订日期:
篇16:标准商铺买卖协议书
甲方(卖方):身份证号:电话:
甲方妻子:身份证号:电话:
甲方子女:身份证号:电话:
乙方(买方):身份证号:电话:
见证方:身份证号:电话:
甲方有坐落于住房一套及车库一间,属拆迁安置房。
现甲方愿将此房及相应车库一并转让,乙方有意购买。经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:
一、(房屋面积计平方米,车库平方米)以价格(此价格为固定价,任何一方不得以市场房屋价格的升降为要求增加或减少房款)转让给乙方。房屋的交付标准为一般商品房标准,房屋为毛坯,有普通门窗,墙壁粉刷,地面水泥。
乙方对上述房屋具体情况已充分了解,自愿接受上述房屋。
二、甲、乙双方签订合同之日,乙方一次性支付房款元。交付的房款,甲方应出具收条。
三、甲、乙双方同意,双方订立本合同时甲方将上述房
屋交付乙方所有,交付标志:交钥匙(房屋把、车库把);
同时甲方应将与该房屋有关的所有资料(包括但不限于拆迁
安置协议、购房合同和缴款凭证等原件)交付乙方。
四、上述房屋以后办理房屋产权证等手续时,甲方及见证方(中间人)应无偿积极给予支持和配合,提供一切与之相关的手续及资料,办理费用由乙方承担。
五、上述房屋风险责任自该房屋转移占有之日起转移给乙方。
六、甲方转让给乙方的房屋属住宅用房屋。
乙方在使用期间不得擅自改变房屋结构和使用性质,乙方对该房屋有关联的公共部位、通道和设施享有相应的权益,承担相应的义务,并应维护公共设施和公共利益。
七、甲方保证在上述的房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷等其它权利瑕疵。如上述房屋交接后发生交接前即存在的产权和财务纠纷等权利瑕疵,由甲方承担全部责任。
八、经甲、乙双方协商一致,本合同未尽事宜,在不违反本合同原则的前提下,可订立补充条款或补充协议,甲、乙双方订立的补充条款或补充协议及附件为本合同不可分割的一部分。
九、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。甲、乙双方在签署本合同同时,具有完全民事行为能力,对各自的权利、义务清楚明白,并按本合同约定履行。如违反约定,违约方承担全部责任。
甲方(卖方):
甲方妻子:
甲方子女:
乙方(买方):
见证方:
篇17:律师安装承包合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》,经甲、乙双方协商,签订此承包合同,供双方共同遵守。
一、工程概况:
工程长 100 米,宽 50 米,投影面积 5000 平方米, 单 层,檐口标高 9 米,钢结构油漆为 灰色 ,屋面板为 包檩板 ,墙板为 包檩板 ,水槽为 / ,落水管为 / ,其它: 雨棚 、 。
二、承包内容:
1. 图纸上及现场增加的所有钢构件、屋面板、墙板、水槽、落水管、雨蓬等及其附件的安装;主次所有钢构件现场补刷面漆一遍。
2. 采用包工不包料方式,主材及辅料由甲方提供,施工工具由乙方负责。
三、施工要求:
1. 本工程要求日内安装完毕,自首车材料进场算起,工期因甲方、土建方、业主方等人为因素或风雪等不可抗因素影响施工工期,请业主现场签证后工期顺延。
2. 工程施工质量要求,工程施工质量符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20--。
四、承包价格及付款方式:
1. 本工程总计承包费 146850元 ,大写: 壹拾肆万陆仟捌佰伍拾元整,工程施工结束后依实结算,具体情况见报价单。
2. 付款方式:合同签订后,甲方先付给乙方进场费 10000 元; 钢结构 安装完毕支付工程进度款 30000 元;工程安装完毕、初验合格后付84822.5 元;工程竣工验收合格后再付 14685 元;工程竣工验收一年后支付5%保修金。
五、责任分工:
甲方责任:
1. 甲方负责把安装图纸、加工资料及空白安装资料及时交给乙方。
2. 负责向乙方进行工程施工安全、技术交底,随时向乙方提供安装技术指导。
3. 按合同及时付款;配合乙方竣工验收。
4. 工程完工后一周内依实给乙方进行工程结算。
乙方责任:
1.安装合同签订后,熟悉施工图纸,编写详细施工组织设计,发现图纸出错或不合理的地方应及时通知工程部;负责施工前现场考察,编写详细的材料进场计划,由工程部及相关部门确认后实行;予埋件施工时派人指导或施工。
2.施工现场严格按公司发货清单清点材料数量,按实接收并在发货清单上签字,便于清点的材料应当及时清点签字。货到现场不清点又不签字视为已按发货清单数量发齐,所造成的损失和责任由乙方负责。不便清点的材料应在24小时内清点完,如出现材料缺少时应及时通知工程部,如谎报材料缺少的发现后给予1000元罚款。如出现现场变更或图纸设计错误的,通知技术人员下变更单追加材料;负责外购材料的接收并对其质量进行检查验收。
3.油漆、焊条等图纸上没有的辅料,按工程部定额执行,由乙方书写领料单,超出定额部分必须由乙方以书面形式写出原因,并由相关知情人签字认可后才可领取。
4. 乙方施工现场不得购买辅料,特殊情况必须购买的,需征得工程部同意,价格与甲方提供的同规格、同质量的辅料价格基本相同,并需有正规票据。
5. 必须自备和租赁(费用自理)安装工程中所需的各种设备、工具和安全防护用品。安装现场所用水、 电、住宿及其它施工消耗费用均由乙方自理。
6.按工程图纸、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20--及公司各工艺操作规程施工,以确保工程施工质量。如乙方施工原因造成工程不合格,乙方承担甲方一切经济损失。
7.制定安全施工措施,施工现场应设安全标志、安全设施,对现场所有施工人员必须进行安全教育,所有从事特种作业人员必须持证上岗,确保安全文明施工。任何违反安全的施工作业应立即整改,如制止不听发生事故的,乙方要立即通知甲方,由此造成的直接、间接经济损失和法律责任均由乙方负责。乙方应为参加施工的所有人员购买人身意外伤害保险。
8. 乙方施工人员应遵纪守法,如有不正当行为触犯法律和当地治安管理条例,其后果由乙方负责,并应立即告知甲方。
9. 乙方工期每提前一天甲方给予施工合同额千分之五的奖励,因乙方自身原因造成工程超期,每超一天对乙方给予施工合同额千分之五的处罚。
10.作好验收前的成品保护工作,钢构件及其它工程材料如在卸车、存放等验收前发生损坏、丢失、被盗等情况,均由乙方照价赔偿。并追究因此给甲方造成的一切经济损失。
11.负责把剩余材料进行堆放保存,安装完毕后请示工程部同意后处理或退回公司,乙方有责任找车、装车。发现乙方私自处理剩余材料的除照价赔偿外给予500元以上罚款。施工结束时,乙方应将施工现场清理干净。
12.负责工程分部验收,保证资料齐全,工程竣工后交回工程部。
13.工程施工结束一周内按实填报工资表及票据。施工现场出现了合同以外的工作量时按原合同单价执行;停工累计时间不超过合同工期的二十分之一时不得向公司追加;增加工程量及需追加停工时应及时请甲方、监理或公司知情人现场签证,作为公司或乙方追加的凭证。如出现虚报工时工资的行为,一经查实除扣除虚报工资外,另加罚1000元。
14.钢结构工程质保期为壹年,自竣工验收之日开始算起。如在质保期内出现安装质量问题,甲方通知乙方在约定时间内对工程进行无偿维修,并负责由此造成的一切经济损失。如乙方违约超时没有维修,甲方有权自行维修,乙方承担该工程维修所发生费用的2倍,并负责由此造成的一切经济损失。超过质保期的工程维修,乙方必须积极派人维修,费用由公司承担,乙方无故不维修者给予500元以上罚款。所有工程维修时由甲方派维修单,维修完毕乙方必须要求建设方在维修单上签字盖章。
六、其它:
1. 屋面板面积按钢结构轴线投影面积计算,墙板按扣除门窗后钢结构轴线面积计算。
2.工程承包方(乙方)如系单位的,应把加盖单位公章的营业执照副本复印件交甲方存档。如系个人承包的,应把加盖其个人指印的身份证复印件交甲方存档。
3. 乙方不得把安装承包工程转包或分包给其它单位及人员,如有此行为,一经发现,甲方有权终止合同并对乙方给其所造成的一切损失进行索赔。
4.如因业主方的因素致使该工程合同不能继续履行,甲方通知乙方停止施工,撤回人员设备,并按实际工作量进行结算。待问题解决,甲方通知乙方复工,除看场费用外,中间等待时间不计费用。如该工程合同不再履行,本安装承包合同自动终止。
5. 本合同在执行过程中违约责任按照《中华人民共和国合同法》违约责任的相关条款执行;
6. 合同在履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方友好协商解决,如协商不成可向合同签订地人民法院诉讼;
7.本合同一式三份,甲方工程部及财务部各执一份,乙方执一份,自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:标准预约服务协议
甲方:_________
乙方:_________
为满足企业在开展3c认证及国外认证工作中对标准文本的急需,提高企业检测认证人员的工作效率,节省信函往来时间,本中心特推出一种方便快捷的“标准预约服务”。甲、乙双方就标准预约服务达成如下协议:
一、本协议签订后_________周内,甲方将标准资料预付款人民币_________元汇入乙方账户:
户名:_________
开户银行:_________
帐号:_________
二、甲方将所需标准订单(标准编号或产品名称)以电话或传真的方式通知乙方,同时指定邮递方式。
三、乙方在收到甲方的采购订单后的第二个工作日内(如代购标准,应在十个工作日内)以甲方指定的邮递方式将标准(连同本次服务所需的费用)送出。
四、乙方根据以下_____标准将所需的费用在甲方预付款中扣除。
(1)国内标准销售价格:按照目录上所标注的价格出售。
(2)国外标准销售价格:国外标准是以查询复印形式进行提供的,复印费(含查询费):_________元/页,_________页以内;_________元/页,_________页以上。
(3)标准代购费:_________元/份
(4)标准传真:_________元/a4/页;_________元/a4/页(市内)
(5)邮费:按标准款总价的_________%收取,不足_________元的按_________元计。(如需特快专递,则按实际费用收取)
五、当甲方的预付款不足时,应在接到乙方的补款通知后_________周内补充,否则终止提供服务。
六、本协议未尽事宜应通过友好协商确定。本协议一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
代表(签字):_________代表(签字):_________
地址:_________地址:_________
邮编:_________邮编:_________
电话:_________电话:_________
传真:_________传真:_________
联系人:_________联系人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
篇19:监控安装合同
甲方:
乙方:
根据现场要求,经甲、乙双方友好协商,甲方向乙方购买闭路电视监控系统设备,并由乙方承担设备的安装工程,为明确甲、乙双方的权利与责任,确保安装工程顺利进行,特签定以下条款,双方共同遵守。
一、 系统内容及施工范围:
1、根据甲方要求,乙方负责闭路电视监控系统线路的敷设,设备安装、系统调试。
2、合同所涉及的设备器件数量详见报价清单(如工程量和设计变更,凭甲方代表“通知”进行增减设备和调整施工)。
3、若因甲方原因要求变更设备的,须由甲方代表签证后,乙方才可施工。合同总金额:¥(人民币大写): 元整
二、 工程施工地点:
三、 工程期限:
施工总天数: 天。
四、 施工期间,甲、乙双方需委派工作人员驻现场负责施工协调工作。
1、甲方派驻现场负责与乙方协调工作的施工协调人员:
2、乙方派驻现场负责与甲方协调工作的施工协调人员:
五、 工期延误:
对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表签字确认,工期相应顺延。
1、不可抗拒自然灾害等因素,导致工期延误。
2、工程量变化或设计变更。
3、如甲方未按合同要求及时付款,乙方有权停工待款,由此导致误工损失,由甲方承担。
六、 结算方式:
1、乙方提供具国家法定有效普通发票与甲方结算合同款。
2、甲方以银行转帐或支票形式付款给乙方,且必须正确填写乙方单位名称支付合同款;
3、甲方分 两 期向乙方支付合同款项100%。
第一期:甲、乙双方签定本合同后,乙方将设备进场后,通过甲方相关人员验收合格后,甲方即付给乙方合同总金额的50%,即¥ 元。
第二期:乙方安装调试完毕并且工程通过验收合格后,甲方即付给乙方合同总金额的50%,即¥ 元。
七、 甲方责任:
1、监督和定期检查乙方施工进度,按合同结算期及时支付工程款。
2、负责组织、协调乙方进驻施工场地事宜并清除场地内影响施工的障碍物。
3、负责提供本工程所需水、电及接点。
4、负责提供乙方施工材料存放地。
5、负责与同时进驻施工现场的其他施工单位的各项协调工作。
6、甲方施工现场监理组,对工程质量进行监督管理,检查验收隐蔽工程,办理中间交工工程验收及中间增减工程量签证手续。
7、工程未交付使用之前,甲方不能私自使用设备;若擅自使用而造成设备损坏,甲方应赔偿乙方一切损失。
八、 乙方责任:
1、严格按照经甲、乙方确定的设计方案组织施工,并保证安装工程质量达到国家标准, 施工中发现质量问题,及时与甲方代表协商补救措施。
2、乙方施工人员进场作业,须服从甲方管理及指导。
3、文明施工,保持施工现场清洁卫生。
4、承担因乙方原因造成的施工事故的一切责任。
5、工程完工,乙方有责任进行所安装设备的运行调试。
6、负责对甲方人员进行培圳。
7、做好定期的设备维护保养。
九、 材料、设备
本工程所有设备及施工用材料由乙方负责采购,乙方应严格按照其报价方案及设计图纸所列设备型号、品牌、产地及性能进行采购,并提供产品合格证。
十一、验收标准及方法:
1、设备以原厂合格证及性能说明资料为验收标准。
2、乙方保证报价单所列设备、材料与安装设备、材料一致。
3、甲、乙双方共同组织验收,双方均有主管人员参加,经双方验收合格后,签署工程竣工验收证书,乙方正式将所安装设备交付甲方使用。
4、乙方书面通知甲方验收之日起至第三日应进行验收,超过期限,甲方仍未验收,则视为验收合格;若甲方在未经乙方同意下擅自使用设备,则视为验收合格。
5、工程施工过程中由于甲方原因须修改或增加工程量,甲方必须出具书面确认工作量及结算方式,否则,乙方有权拒绝修改。
6、因工程质量不合格所造成的返工费用,由乙方自行负责。
十二、保修期限:
1、 验收合格之日起,所安装项目乙方免费保修12个月,免费上门维护24个月。保修期内如遇设备故障,乙方在接到甲方通知后8小时内到达现场处理,5天修复,否则甲方要求第三方修复,并要求造成对甲方经济责任损失的索赔;设备保修期满后,乙方继续对设备负责维修,只收人工和材料成本费。
2、 因不可抗拒因素如雷击、台风、地震等自然灾害或由于甲方电压不稳及其它人为因素所造成的设备损坏问题,不在免费保修范围内(有偿优惠服务)。
十三、违约责任:
甲、乙双方任何一方如有违反本合同规定的行为,必须承担对方一切损失,并按《合同法》相关条例予以处理。
十四、争议解决:
本合同其它未尽事项,可订立补充合同或由甲、乙双方友好协商解决;如通过协商无法解决,可提请合同签订地法院予以裁决,由此发生的一切费用由违约方承担。
十五、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同自双方签订之 日起生效,至双方义务履行完毕终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇20:塑钢窗加工安装合同书
一、工程概况
二、工程工期
三、工程价款
1、综合单价
2、工程款支付
(1)本工程无预付款;
(2)在工程所需窗框/门框全部进场后个工作日内,乙方向甲方提交请款报告,经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%,即××万元;
(3)全部门窗安装完毕,工程竣工验收合格且交付甲方后,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后,双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95%;
(4)其余5%作为质量保证金,保修期届满之日起一个月内无息支付。
3、工程款发票
甲方向乙方支付工程款的同时,乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票,否则,甲方有权拒绝付款。
四、材料供应
五、工程保修及售后服务
1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年,门窗本身的保修期为三年,保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。
2、保修期内,乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。
3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》,双方并另行签订《质量保修制度》,作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话,以便通知乙方进行维修。
5、在工程质量保修期内的任何时间,甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方,要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意,则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认,并由乙方承担,同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金,且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除,并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时,则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。
6、在保修期内,乙方应积极与甲方联络,定期对施工工程进行巡访,做好回访记录,并对存在隐患的质量问题,予以及时解决。
7、在房屋交付使用者前,乙方应当成立为本项目服务的专门小组,乙方应在房屋交付过程中,派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房,对于购房者反映的问题,乙方应当立即整改,因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。
六、违约责任
1、甲方逾期付款的,甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金,工期不予顺延。
2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的,每逾期一日,乙方均应向甲方承担5000元人民币违约金,逾期达十四日的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
3、对于工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工,直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改,逾期达十四日仍未符合约定标准,或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的,甲方有权解除合同,乙方应当承担合同总金额20%的违约金。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题,或与合同约定不符的,无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金,或按相应价款50%结算,具体处理方法由甲方选定。
5、未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人,否则,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
6、因甲方原因导致合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿乙方预期可得利益。
7、因乙方原因导致合同解除,甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用,皆由乙方赔偿给甲方,甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。
8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的,除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外,如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失,均由乙方承担,为此,乙方应当确保工期和质量,并应当在发生质量问题时立即全力解决。
9、工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。
七、争议解决
发生争议时,双方应及时协商解决,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,均具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
年月日
塑钢窗安装合同(二)
发包方:(以下简称甲方)
承包方;(以下简称乙方)
依据《建筑安装工程承包分包条例》的规定,结合本安装工程的具体情况,经双方协商,达成如下条款,共同履行。
一、工程概况
a)工程名称:
b)工程地点:
c)承包范围:门、窗安装
d)结算依据:依据门窗外轮廓尺寸进行面积结算。
二、门窗面积
门窗面积暂估为㎡,安装单价元/㎡,最终结算按实际面积结算。
三、开/竣工日期
开工日期:,竣工日期:
四、双方责任
a)甲方责任
i.为了做好施工现场的各项工作,由甲方委派公司人员行使自己部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派,委派和撤回均应提前两天通知乙方。
ii.甲方人员主要负责协调工地关系、时间、进度、安装技术、质量管理以及每月支付乙方工程进度款的审批等事项。
iii.甲方人员的指令、通知均由甲方人员签字后,以书面形式交给乙方,乙方在回执单上签署姓名和收到时间后生效……因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方承担。
iv.甲方负责门窗产品送到工地,乙方负责派员工卸车。安装所用的工程材料甲方全部负责运送到工地现场,经过乙方验收无任何问题后办理产品签收手续。
v.甲方负责提供楼层分布图型及相关图纸(含开启方式外立面图),如未提供,则按甲方实际要求安装。
vi.乙方通知甲方可以进行竣工验收后,甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。
vii.甲方按工程部审批的《工程进度明细表》及《工程量确认明细表》来支付乙方工程进度款,其余时间一律不支付工程款。
b)乙方责任
i.乙方必须保证在施工过程中所使用的部件均采用甲方所提供的产品,如违反则给予罚款处理。
ii.乙方对工程安装质量、进度负责。
iii.安装工程所需要用的工具全部乙方自备。如安装所用的工具及设施满足不了工程的需要,乙方负责重新购买能符合工程要求的工具设施,费用自报。
iv.乙方在施工过程中,必须按甲方要求进行操作,如甲方无技术交底等书面文字材料,则按照国家和行业标准《门窗安装及验收规程(JGJ103-96)》执行。
v.乙方必须严格遵守甲方制定的各项规章制度以及各工地的规章制度,如有违反责任自负。
vi.乙方有责任教育其工人严格执行操作规程,严格管理,安全施工,防火防盗。安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失,均由乙方负责。乙方应做好施工安全防范措施,安全责任由乙方自行承担。
vii.门窗安装的总工程完毕后,须经由甲方做总体检查验收。对验收不符合标准要求的,责令重改,并扣除此窗的安装费用,造成不良影响的给予罚款处理。
viii.乙方在安装过程中,门窗及配件确认为乙方因素造成损坏的由乙方照价赔偿。玻璃为特殊成品,如安装过程中发生破损(3%以内为自然损耗,超过3%至10%以内),按成本价双方各半;如因乙方操作不当、搬运失误和保护不善等,由乙方按成本价自行承担。费用在工程结算时直接扣除。
ix.乙方必须按质按量按时完成工程量。无故延误工期,甲方不但要追究其责任,并从经济上加以索赔。
x.遵守地方政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
xi.已经竣工工程未交付建设单位验收之前,乙方负责成品保护,保护期间发生的损坏,乙方负责修理。第三方原因造成损坏,通过甲方协调,由责任方负责或乙方有偿修复,甲方承担合同追加价款。由于乙方不履行上述义务造成工期延误和经济损失,责任由乙方承担。
五、质量与检验
a)检查和返工。乙方应认真按照标准、规范、设计要求以及甲方工程部依据合同发出的指令施工,随时接受甲方人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方人员的要求返工、修改,承担因自身原因导致的返工、修改费用。因甲方不正确纠正和其他原因引起的追加合同价款,由甲方承担。
b)以上检查检验合格后,如又发现因乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,并赔偿甲方因此而造成的相关损失。
c)工程质量等级。工程质量应达到国家和专业的质量检验评定标准的合格条件。如工程质量有特殊要求由甲方增加相关费用。工程质量达不到约定条件的部分,甲方人员一经发现,要求乙方返工,乙方应按甲方人员的要求返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的追加合同价款。
六、工程款的支付
甲方按协议约定的时间和方式,根据甲方人员确认的工程量,以构成合同价款相应项目的单价计算出工程价款。经工程部负责人签字后支付。进入工地现场一周后支付安装工程总价款的5%,以后按工程部上报的进度支付工程款,工程验收合格一周后支付到总工程价款的95%,余额5%为保修金。
七、保修责任
乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修(保修范围:因安装引起的问题)。
保修期从建设单位在最终验收记录单上签字之日起算起。保修期内如出现因安装引起的任何质量问题,乙方均应在接到修理通知之后两日内无偿派人员维修。否则,甲方可委托其他单位或人员维修,维修费用从乙方安装工程价款内扣除。
因乙方原因发生的维修费用,甲方在保修金内扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修费用,由甲方承担。
本合同保修期为壹年。保修期满后半个月内结算剩余工程保修金。
八、合同的生效与终止
本合同经双方当事人签字盖章之日起即生效。工程竣工结算,甲方将工程交付建设单位后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止即本合同全部协议条款宣告终止。
九、合同份数
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。两份具有同等法律效力,由甲乙双方签字后分别保存。
十、本合同附件
《成品出料明细表》,一式两分;《配件出料明细表》,一式两份;《工程进度明细表》,一式两份;《工程量确认明细表》,一式两份。附件与合同原件具有同等法律效力。
十一、其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方签字:乙方签字:
盖章:盖章: